3110235 מכרז - יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה
מכרז 3110235
לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי
תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
מפרט מיוחד וכתב כמויות
פברואר 1025
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
מכרז מס' 21 / 1025
לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
תוכן העניינים:
מס'
3
0
הסעיף
תאור מהות המכרז
הגדרות
עמוד
0
1
1
4
5
6
7
8
9
32
33
30
תיאור ההתקשרות
רכישת מסמכי המכרז
תנאי סף להשתתפות במכרז
לוח הזמנים למכרז
שאלות והבהרות
הגשת ההצעה
ערבויות
בחינת ההצעות ובחירה בהצעה הזוכה
סמכויות ועדת המכרזים
הוראות כלליות
4
5
5
6
6
7
32
33
33
34
נספחים
א .טופס הבנת תנאי ההליך
ב .טופס הגשת הצעה למכרז
ג .נוסח ערבות מכרז
ד .תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים
ה .חוזה ונספחיו
[]1
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
א .יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
מכרז מס' 21 / 1025
לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.3
תאור מהות המכרז
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :יפה נוף") מזמינה בזה הצעות להתקשרות
עם משרדי הנדסה אזרחית והנדסת תחבורה לביצוע עבודה לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי
תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה.
במסגרת התוכנית האסטרטגית לתחבורה במטרופולין חיפה שהוכנה עבור משרד האוצר ומשרד
התחבורה הוחלט על הקמה ושיפור 54מרכזי תחבורה 36 ,קיימים ו 18-חדשים .מכרז זה יטפל
באיתור ותכנון ראשוני של 01מרכזי תחבורה חדשים (מתוך ה.)18-
מרכזי התחבורה מסווגים לשני סוגים עיקריים:
מרכז תחבורה משולב :מתקן תחבורה הכולל תחנת מתע"ן (רכבת ,רק"ל ,)BRT ,בתחומו מבוצע
מעבר נוסעים אל התחבורה הציבורית וממנה מקרב כל אמצעי התחבורה :הליכה ואופניים,
רכבת בינעירונית1פרברים ,רכבת קלה1תחתית ,אוטובוסים ,מוניות ,רכב פרטי ורכב מנועי דו
גלגלי .לשם כך למתקן זה מוקצה שטח מתאים ,הנמצא מחוץ לתוואי הדרך.
מסוף אוטובוסים :מתקן תחבורה בו פועלים מבחר קווי שירות שונים ופעילות נוסעים רבה,
לרבות מעבר נוסעים בין קווי אוטובוס ובין סוגי שירות שונים ,ו1או מעבר בין הליכה ברגל
ואופניים ,מוניות ,רכב פרטי ורכב דו גלגלי לקווי אוטובוס .במתקן תחבורה מסוג זה נכלל גם
המושג תחנה מרכזית.
להלן רשימה ומיקום של מרכזי התחבורה נושא מכרז זה בחלוקה לחמש ( )5קבוצות תכנון לפי
הקרבה הגיאוגרפית בניהם.
העבודה כוללת איתור שטחים ,בהתאם לפרוגראמות התפעוליות שיוכנו ע"י חב' יפה נוף [ראה1י
נספח ד' – פרוגרמה לדוגמה] ,בדיקת היתכנות סטטוטורית ,נכסית1קניינית ,תנועתית ופיזית,
כולל הכנת אומדנים ראשוניים לעבודות הצפויות.
הניהול והתיאום של כל הפרויקט (כל מרכזי התחבורה המוצעים) יתבצע באמצעות מנהל פרויקט
אחד מטעם חב' יפה נוף.
בכוונת יפה נוף לבחור במכרז בין שלושה לחמישה זוכים ,אשר ביצוע העבודות נשוא החוזה
יחולק ביניהם .כל זוכה יתכנן קבוצה אחת או שתיים לכל היותר .מטעמי נוחות הקריאה,
ההתייחסות ל הלן תהיה ל"זוכה" אולם הוראה המתייחסת ל"זוכה" או ל"ספק" תיקרא
כמתייחסת לכל אחד מהזוכים שיוכרזו במכרז 1הספקים שעימם ייחתם החוזה ,בהתאמה.
[]2
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
מסופים לתכנון
מס'
סידורי
ID
שם תחנה
סוג תחנה
קבוצה
1
13
נשר
3
מרכז תחבורה משולב
2
15
כפר יהושע
3
מרכז תחבורה משולב
3
16
כפר ברוך
3
מרכז תחבורה משולב
4
17
עפולה
3
מרכז תחבורה משולב
5
18
אחיהוד
1
מרכז תחבורה משולב
6
23
שפרעם
4
מרכז תחבורה משולב
7
24
טמרה
4
מרכז תחבורה משולב
8
25
שפרעם-עדי
4
מרכז תחבורה משולב
9
26
המוביל
4
מרכז תחבורה משולב
10
29
ריינה
5
מרכז תחבורה משולב
11
33
סחנין
2
מסוף אוטובוסים בדגש על חנה וסע
12
36
אלרואי
3
מרכז תחבורה משולב
13
38
מאכ'ר
1
מרכז תחבורה משולב
14
39
עכו דרום
1
מרכז תחבורה משולב
15
40
ת.ר.זכרון יעקב
3
מרכז תחבורה משולב
16
44
הר יונה
5
מרכז תחבורה משולב
17
45
תבור
5
מרכז תחבורה משולב
18
52
סחנין עירוני
2
מסוף אוטובוסים
19
53
צומת עילבון
2
מסוף אוטובוסים
20
54
גולני
2
מסוף אוטובוסים
21
55
כפר יאסיף
1
מסוף אוטובוסים
22
56
נהריה צפון
1
מרכז תחבורה משולב
23
58
יפיע
5
מסוף אוטובוסים
[]3
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
מיקום מסופים קיימים ולתכנון במטרופולין חיפה
[]4
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.1
הגדרות
למונחים המפורטים להלן תהא המשמעות הרשומה בצדם ,אם אין כוונה אחרת משתמעת
על פי הקשר הדברים:
" .0.3ההצעה" או "המענה" – מכלול המסמכים ,האישורים ,התצהירים וכל החומר
המוגש על ידי המציע על פי מכרז זה.
" .0.0הוועדה" או "ועדת המכרזים" – ועדת המכרזים של יפה נוף.
" .0.1החוזה" – חוזה הביצוע שייחתם בין הזוכה במכרז לבין יפה נוף ,לאספקת עובדים
זמניים ,על פי הנוסח המצורף כנספח ח' למכרז ,לרבות הנספחים לו.
" .0.4יפה נוף" או "המזמין" -חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ ,מרחוב
ביאליק 1חיפה.
" .0.5המכרז" – מכרז יפה נוף שמספרו 31 1 0235לרבות כל ההליכים המכרזיים
המפורטים במסמך זה והשלבים שיבואו בעקבותיו ,כתיאורם להלן.
" .0.6מציע" – תאגיד שיגיש הצעה למכרז.
" .0.7הקבלן" – המציע אשר זכה במכרז ואשר נחתם עמו החוזה.
" .0.8תקופת ההתקשרות" – תקופה בת 38חודשים שתחילתם בחתימת החוזה על ידי
שני הצדדים .למזמינה קיימת אופציית הארכה של 30חודשים לפי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי.
.1
תיאור ההתקשרות
.1.3מהות ההתקשרות
.3
הקבלן שייבחר במכרז ,לרבות כל חברי הצוות ,יעבדו בהתאם להנחיות
מנהל הפרויקט או מי מטעם חברת יפה נוף.
.0
סטטוטורית,
מתן שירותי איתור שטחים,
נכסית1קניינית ,תנועתית ופיזית.
בדיקת
היתכנות
.1.0תקופת ההתקשרות ולוח זמנים לביצוע
.4
.3
תקופת ההתקשרות תחל בחתימת החוזה על ידי שני הצדדים.
.0
לאחר חתימת החוזה ,יהיה הקבלן זמין מיידית לתחילת ביצוע העבודה.
.1
תקופת ההתקשרות תהא בת 38חודשים ,אולם שמורה למזמין זכות חד
צדדית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של 30חודשים נוספים,
בתנאים המפורטים בחוזה.
רכישת מסמכי המכרז
.4.3מסמכי המכרז יירכשו בחברת יפה נוף ,רח' ביאליק 1קומה 8חיפה ,עד ליום
,35.1.0235תמורת הסך של ₪ 5222אשר לא יוחזרו.
.4.0במעמד הרכישה ימסור המציע פרטי איש קשר ,כתובת ,כתובת דוא"ל ,מספר טלפון
ומספר פקסימיליה להתקשרות.
.4.1ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת יפה נוף ,או באתר החברה ,טרם
רכישתם.
[]5
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.5
תנאי סף להשתתפות במכרז
כל מציע יהיה חייב לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
.5.3המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף 8להלן ,די בהם כדי להוכיח
את עמידת המציע בתנאי הסף .יחד עם זאת ,יובהר כי הוועדה מבחינה בין תנאי
הסף המהותי ,אשר אמור להתקיים במועד הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרת,
לבין דרכי הוכחתו – שיכול ותושלמנה גם לאחר הגשת ההצעות .זאת ,מבלי לגרוע
מכל סמכות מסמכויות הוועדה על פי תנאי מכרז זה ,לרבות סמכותה לדרוש תיעוד,
הסברים או מסמכים נוספים ,אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה .כמו כן ,יובהר ,כי
הוועדה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשות יפה נוף ו1או עיריית
חיפה ו1או משרד התחבורה ו1או יועצים מטעמם לצורך בדיקת ההצעות ,לרבות
תנאי הסף וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש תקלות ,השמטות ,העדר תיעוד מספיק,
בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו.
.5.0ואלה תנאי הסף למכרז:
.3
משרד המעסיק שלושה ( )1עובדים שכירים לפחות ,מתוכם לפחות מהנדס
אזרחי רשום אחד בעל לפחות חמש ( )5שנות ניסיון בשנים .0229-0234
לצורך הוכחת תנאי סף זה יש לצרף רשימת עובדים ,תעודות ורשימת
פרויקטים בתחום עיסוקו.
.0
משרד העוסק בתחום התכנון של תחבורה1תנועה1כבישים בשלוש השנים
( )1האחרונות לפחות .לצורך הוכחת תנאי סף זה יש להציג רשימת עבודות
בהתאם.
.1
הצגת הסכם מותנה ,שייכנס לתוקף מיד עם חתימת הסכם בין המציע
לחב' יפה נוף ,בין המציע לבין יועץ סטאטוטורי בעל השכלה אקדמאית
של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בהנדסה
אזרחית או גיאודטית או גיאוגרפיה או תכנון ערים ,וניסיון מוכח של 5
שנים לפחות בייעוץ סטאטוטורי בתחום כבישים1מרכזים
מסחריים1תחנות רכבת ישראל1מרכזי תחבורה .לצורך הוכחת תנאי סף
זה יש לצרף הסכם ורשימת פרויקטים בהתאם.
.4
הצגת הסכם מותנה ,שייכנס לתוקף מייד עם חתימת הסכם בין המציע
לחב' יפה נוף ,בין המציע לבין מהנדס תנועה רשום בעל השכלה אקדמאית
של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בהנדסת
תחבורה וניסיון מוכח של 5שנים לפחות בתחום הכבישים1מרכזים
מסחריים1תחנות רכבת ישראל1מרכזי תחבורה .לצורך הוכחת תנאי סף
זה יש לצרף הסכם ורשימת פרויקטים בהתאם.
.5
הצגת הסכם מותנה ,שייכנס לתוקף מייד עם חתימת הסכם בין המציע
לחב' יפה נוף ,בין המציע לבין מהנדס כבישים (פיסי) רשום בעל השכלה
אקדמאית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל
בהנדסת תחבורה ,וניסיון מוכח של 5שנים לפחות בתחום
[]6
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
הכבישים1מרכזים מסחריים1תחנות רכבת ישראל1מרכזי תחבורה .לצורך
הוכחת תנאי סף זה יש לצרף הסכם ורשימת פרויקטים בהתאם.
.5.1מובהר כי בעלי המקצועות המפורטים בסעיף 5.1ס"ק ( 1-5יועץ סטטוטורי ,מהנדס
תנועה ומהנדס כבישים) לא יוכלו להשתתף ביותר מהצעה אחת.
.5.4
לוועדה תהיה הסמכות לפרש את הדרישות המפורטות לעיל פירוש מרחיב אף אם
אין הוא הסביר ביותר ,להסיר כל פורמאליות ולהתיר המרה של דרישה בדרישה
שוות ערך או בדרישה אחרת המפצה עליה ,להכשיר סטיות קטנות ובלתי מהותיות
מהן ,ובנסיבות מתאימות ,לרבות עקב טעויות בהערכה או בניסוח ,אף לוותר על
אחת או יותר מן הדרישות המפורטות לעיל ,והכול אם נוכחה לדעת כי הדבר משרת
את תכלית המכרז וטובת הפרויקט בכלל זה.
.5.5לוועדה תהיה הסמכות ,בנסיבות מתאימות ,לרבות עקב טעויות בהערכה או בניסוח,
להוסיף על הדרישות המפורטות להלן דרישות נוספות ,ובלבד שתתיר לכל
המתמודדים לתקן את הצעתם כתוצאה מדרישות נוספות אלה ,ככל שיש בכך צורך,
והכול אם נוכחה לדעת כי הדבר משרת את תכלית המכרז וטובת הפרויקט.
.6
לוח הזמנים למכרז
לוח הזמנים המשוער למכרז הינו כדלקמן ,בכפוף לסמכויות הוועדה לשנות המועדים:
- 32.1.0235 .6.3מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז (שעה .)30:22
- 30.1.0235 .6.0מועד אחרון לתשובות הוועדה לשאלות שנשאלו במסגרת המכרז.
– 35.1.0235 .6.1מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז.
–37.1.0235 .6.4המועד להגשת הצעות למכרז (שעה .)30:22
.7
שאלות והבהרות
.7.3מציע שיש לו שאלות ,הבהרות ,הערות ,בקשות והשגות (להלן" :שאלות") בקשר
לתנאי המכרז או ביחס למסמכי המכרז או כל חלק מהם ,מוזמן להעלותן על הכתב
ולשלוח אותן בדוא"ל לגב' סימה חממי במייל sima_h@yefenof.co.il
[ .]sima_h@yefenof.co.ilהפניה תכלול ציון שם המציע ושם הפונה מטעמו ,מענו,
כתובת הדוא"ל שלו ומספרי הטלפון והפקסימיליה שלו .רק פניות בכתב תיענינה.
.7.0שאלות תועברנה בכתב בלבד לדוא"ל כאמור ,ויתקבלו רק עד ליום 32.1.0235
שאלות שתתקבלנה לאחר המועד האמור ,לא תיענינה ,בין השאר ,בכפוף לסמכויות
הוועדה כאמור בסעיף 33להלן ובמיוחד סמכותה להורות על הארכת מועדים.
.7.1המענה לשאלות יינתן בכתב לפי מען המייל שצוין על ידי המציע בהצעתו .עותק
מהתשובה שניתנה ישלח במייל לכל מי שרכש את מסמכי המכרז והציג כתובת מייל
ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו .לא יינתן פרסום לזהות
הפונה .רק תשובות שתשלחנה בכתב תחייבנה את הוועדה.
.7.4הוועדה אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה ,ונוסח השאלות כפי שנשלחו לוועדה לא
יחייב את הוועדה ולא יטיל עליה אחריות או חבות בשום צורה .לא תהיה כל
משמעות פרשנית או אחרת להחלטת הוועדה לא להשיב לשאלה מסוימת או לניסוח
השאלה מחדש.
[]7
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.8
הגשת ההצעה
.8.3מסמכים שיש לצרף להצעה
המציע יצרף להצעתו כל אחד מהמסמכים המפורטים להלן:
.3
רשימת עובדים של המשרד המציע ,לרבות תעודות ורשימת פרויקטים.
.0
קורות חיים ורשימת פרויקטים של היועץ הסטאטוטורי לרבות תעודות
הסכם מותנה בין המציע ליועץ הסטאטוטורי ,שייכנס לתוקף מייד עם
חתימת הסכם בין המציע לחב' יפה נוף.
.1
קורות חיים ורשימת פרויקטים של היועץ הסטאטוטורי לרבות תעודות
הסכם מותנה בין המציע למהנדס תנועה ,שייכנס לתוקף מייד עם חתימת
הסכם בין המציע לחב' יפה נוף.
.4
קורות חיים ורשימת פרויקטים של היועץ הסטאטוטורי לרבות תעודות
הסכם מותנה בין המציע למהנדס כבישים (פיסי) ,שייכנס לתוקף מייד
עם חתימת הסכם בין המציע לחב' יפה נוף.
.5
אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו,3976-
לרבות אישור מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי
חשבונות כאמור בסעיף 0לחוק האמור ,על פי הנוסח כאמור בתוספת
לתקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים),
התשמ"ח .3987 -
.6
העתק מקורי או נאמן למקור של הקבלה על רכישת מסמכי המכרז.
.7
הטפסים המצורפים כנספחים א' ו-ב' למכרז זה כשהם ממולאים על ידי
המציע וחתומים על ידו.
.8
כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע כאמור בסעיף 8.1להלן.
.8.0הצעת המחיר
.3
יוגש מחיר פאושלי לשני סוגי תחנות לכל קבוצה בנפרד גם אם אחד
הסוגים אינו קיים בקבוצה :מתח"ם ,מסוף אוטובוסים.
.0
המציע ימלא את טבלת הצעת המחיר הבאה ,במידה והמציע אינו מעוניין
להשתתף באחת הקבוצות ימלא את המספר (( )-3מינוס .)3
הצעת מחיר
קבוצה 2
קבוצה 1
קבוצה 1
קבוצה 4
קבוצה 5
מתח"ם – כמות 3
מסוף אוטובוסים – כמות 3
מחיר כולל P
.1
הזוכה יהיה המשרד שהגיש את המחיר ( )Pהנמוך ביותר לקבוצה .מחיר
( )Pלקבוצה מחושב כדלקמן:
[]8
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
=Pכמות [מתח"ם] * מחיר תכנון למתח"ם +כמות [מסוף אוטובוסים] *
מחיר תכנון למסוף אוטובוסים
.4
המציע יוכל לזכות בקבוצה אחת או שתיים לכל היותר.
.5
יודגש ,התמורה שתשולם לקבלן ,על פי הצעתו ,כוללת את כל העלויות
וההוצאות הכרוכות בביצוע החוזה על ידי הקבלן ,לרבות עלויות כח אדם
ומשרדים ,שכר עבודה ,נסיעות ,מסים ,שיחות טלפון ,תקשורת אינטרנט,
דלק ,ניהול ,תקורה וכיו"ב ולרבות רווח קבלני.
.6
במסגרת הצעת המחיר ,על המציע לנקוב במחיר עבור התקורה אותה הוא
מבקש לקבל כאמור לעיל – מחיר זה הוא אשר ינוקד במסגרת המכרז,
ובהתאם לו תשולם לקבלן התמורה בגין עבודתו.
.7
כל המחירים שינקוב המציע בהצעתו יהיו ללא מע"מ.
.8.1הכנת ההצעה
.3
כל המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו בהתאם לסעיף 8.3לעיל ,יוכנסו
למעטפה סגורה ואטומה ועל העטיפה יצוין "הצעה במכרז מספר 21/1025
לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה".
אין לציין ע"ג המעטפה את שם המציע או פרטים מזהים אחרים כלשהם.
.0
כל מסמכי ההצעה ,יוגשו במקור ובהעתק נוסף ובנוסף עותק אחד על גבי
מדיה מגנטית כאמור בסעיף זה להלן ,כשהם חתומים על ידי המציע
ומושלמים כנדרש על פי הוראות המכרז .על כל מציע להגיש את כל
המסמכים שיש לצרפם להצעה על פי הוראות המכרז .בראש כל העתק
יופיע אישור כדלקמן:
"אני הח"מ _____________ ,עו"ד ,מאשר1ת בזה כי מסמך זה הינו
העתק שלם ומדויק של המסמך המקורי ,וזאת בהתבסס על הצהרת
המציע שניתנה בפני.
תאריך ___________ :חתימה וחותמת"___________ :
.1
ההצעה למכרז תוגש בשפה העברית .ניתן ללוות את ההצעה בנספחים
בשפות העברית או האנגלית בלבד .מסמכים מתורגמים משפות אחרות
יוגשו מתורגמים לעברית או אנגלית בלבד ,בצירוף אישור נוטריוני בדבר
נכונות התרגום.
.4
ההצעה תוגש על גבי הטפסים המצורפים כנספחים למכרז זה ,כאשר
מסמכי המציע יצורפו כנספחים לאותם טפסים בהתאם למצוין באותם
טפסים.
.5
כל עמוד מעמודי ההצעה ונספחיה יחתמו בידי המורשים להתחייב
ולחתום לעניין זה בשם המציע .למען הסר ספק ,הוועדה תהיה מוסמכת
לדרוש ממציע להוסיף או לתקן את החתימות שניתנו.
.8.4הוראות כלליות
[]9
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.3
ההצעות למכרז יוגשו עד ליום 27.1.1025שעה 21:00לתיבת המכרזים
במשרדי יפה נוף ,רחוב ביאליק 1קומה 9בחיפה .ההצעות תהיינה בתוקף
עד ליום .37.6.0235על פי דרישת יפה נוף ,תיראה כל הצעה שהוגשה
כאילו הוארך תוקפה לתקופה נוספת של עד 92ימים.
.0
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו על חשבון המציע ,ללא כל קשר
לתוצאות המכרז ,לרבות אם נדרשה הארכת תוקף ההצעה.
.9
ערבויות
.9.3בשלבי הפרויקט יהא על המשתתפים להעמיד ערבויות כדלקמן:
.3
בשלב המכרז – עם הגשת ההצעה ,יש להגיש ערבות מכרז להבטחת
חתימתו של המשתתף שיוכרז כזוכה על החוזה עם יפה נוף ולקיום שאר
תנאי המכרז ,בסך של ( ₪ 35,222עשרים אלף שקלים חדשים) שתוקפה עד
למועד .37.6.35
.0
בשלב ההתקשרות – לאחר בחירת הזוכה ולקראת חתימת החוזה יגיש
הזוכה ערבות ביצוע בסך של ₪ 52,222לכל קבוצה בה הוא זכה (חמישים
אלף שקלים חדשים) .ערבות זו תישאר בתוקפה במהלך כל תקופת
ההתקשרות ועד תום 1חודשים לאחר סיומה.
.9.0להצעה יצורף כתב ערבות בנקאית אוטונומית( ,להלן "ערבות המכרז") בלתי תלויה
ובלתי מותנית להבטחת ערך התחייבות המציע על פי הצעתו בנוסח המצורף
למסמכי המכרז או בנוסח דומה השומר על כל עקרונות הנוסח המצורף בסכום של
( ₪ 35,222במילים :חמש עשרה אלף שקלים חדשים) שתוקפה יהיה עד יום
.37.6.0235
.9.1נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,תודיע יפה נוף האם יש להאריך
תקופת תוקף הערבות ומהי התקופה הנדרשת לכך.
.9.4יפה נוף תהא רשאית לחלט סכום הערבות כולו או חלקו ,מבלי שתהא צריכה לנמק
החלטתה ו1או לבסס דרישתה ,על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק אשר הוציא
הערבות ,זאת ,אם המציע ביצע אחד או יותר מאלה:
.3
נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
.0
מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
.1
חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז;
.4
אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז
שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמינה עם הזוכה במכרז.
.9.5יפה נוף תהא רשאית להורות למציע ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להאריך את תוקף
הערבות לעד 92ימים נוספים ללא תשלום .במקרה של הארכת תוקף הערבות
כאמור ,יידרש המציע להאריך בד בבד ובמקביל את תוקף הצעתו למכרז ,בהתאם
להנחיות יפה נוף.
.9.6יפה נוף תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות עד למועד בו יעמיד המציע
ערבות ביצוע לקיום התחייבויותיו כמפורט בחוזה.
[]11
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.9.7ערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו לאחר שהעמיד ערבות ביצוע והציג אישור על
עריכת ביטוחים ,כאמור בחוזה.
.9.8
נפסלה או לא נבחרה הצעת המציע ,תוחזר למציע ערבות המכרז שהגיש ,ובלבד שלא
נתקיימו התנאים לחילוטה או לקיזוז ממנה בהתאם להוראות המכרז.
.20
בחינת ההצעות ובחירה בהצעה הזוכה
.32.3במכרז זה התחרות הינה על שיעור התקורה אותו מבקש המציע לקבל ,כאמור
בסעיף 8.0לעיל.
.32.0בדיקת ההצעות תיעשה ,ככלל ,באופן הבא:
.3
תחילה ,תיבדק עמידת ההצעה בתנאי הסף וביתר תנאי המכרז.
.0
בהמשך ,ייבדקו פרטי ניסיונו ,כישוריו ,איכותו ויכולותיו של המציע.
.1
ההצעות תדורגנה על פי שיעור התקורה המבוקש ,מהנמוך לגבוה.
.4
הצעות המחיר הכוללות תקורה שהינה נמוכה מהסביר ו1או אינה עומדת
בהוראות הדין המחייבות ,ייפסלו.
.32.1בחירה בהצעה הזוכה
.3
בכפוף לאמור לעיל ,להוראות הדין ולסמכויות ועדת המכרזים ,תבחר
הועדה בשלוש ( )1עד חמש ( )5ההצעות אשר נקבו בשיעורי התקורה
הנמוכים ביותר ,ובתנאי שכל הצעה תזכה בלא יותר משתי קבוצות.
.0
הועדה שומרת על זכותה שלא לבחור בהצעה שנקבה בשיעור התקורה
הנמוך ביותר ,או השני הנמוך ביותר ,או שלא לבחור בזוכה כלל ,בהתאם
להוראות כל דין.
.1
הוועדה שומרת על זכותה להזמין את המציעים ולבקש הבהרות לשיעור
התקורה שננקב על ידם בהצעתם לרבות מסמכים להוכחת שיעור זה.
.4
הודעה על זכייתו של מציע במכרז תחשב כשלב בהליך המכרזי ,ולא יהיה
בה משום קיבול להצעת המציע ו1או השתכללות החוזה שבין הצדדים.
החוזה בין הצדדים ישתכלל לכדי חוזה מחייב רק לאחר ובכפוף לחתימת
יפה נוף על החוזה ו1או למתן צו התחלת עבודה ,וזאת לאחר שהומצאו לה
ערבות בנקאית כמפורט בחוזה ,וכן אישורי ביטוח (אם נדרשו אישורים
כאמור במסמכי המכרז) .לעניין זה "צו התחלת עבודה" – הודעה בכתב
מיפה נוף למציע ,במסגרתה ניתנת למציע הוראה להתחיל בביצוע החוזה,
בכפוף לתנאים ולמועדים אשר רשאית יפה נוף לנקוב במודעה.
.5
המשתתפים יהיו רשאים לעיין בנימוקי הוועדה לגבי תוצאות המכרז,
למעט בחלקים של החלטה או הצעה שהעיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי
או סוד מקצועי של מציע או לפגוע בביטחון המדינה ,ביחסי החוץ שלה,
בכלכלתה או בביטחון הציבור ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.
.22
סמכויות ועדת המכרזים
לוועדת המכרזים תהיינה בין השאר ,הסמכויות הבאות:
[]11
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.33.3בדיקת קיום דרישות המכרז
לוועדה תהיה הסמכות לבדוק בכל עת את עמידת המציע בתנאי המכרז ,ובכלל זה
תהיה לה הסמכות לעשות שימוש במידע ,מסמכים ואישורים שבידי יפה נוף ו1או
משרד התחבורה ו1או יועציהם ,מכל מין וסוג שהוא ,לבקש מכל מציע הבהרות,
השלמות ,תיקונים ,הגשת מסמכים ,אסמכתאות ,נימוקים וכל כיוצא בזה ,בכל עניין
הנוגע להצעה על כל חלקיה והשלמות מהמציעים ,לזמן כל מציע להציג בפניה את
המענה שהגיש ,בכללותו או באופן חלקי ,לשוב ולבדוק את ההצעות או חלק מהן אף
אם הושלמה בדיקתן או בדיקת החלק הרלוונטי ואף אם התפרסמו תוצאות המכרז.
בכלל זה ,תהיה מוסמכת הוועדה בכל עת כאמור ,לדרוש פרטים נוספים מהמציעים
ו1או מצדדים שלישיים ,לתקן טעויות שנתגלו ולקבל החלטות אחרות במקומן ,מכל
סיבה.
.33.0עיון וקביעה מחדש
הוועדה תהיה רשאית בכל עת ,לפני הגשת ההצעות ולאחריהן ,להורות כי איזו
מדרישות המכרז ,לרבות דרישות הסף וכן ההוראות בקשר עם בדיקת ההצעות,
תבוטל באופן חלקי או מלא ,לרבות באמצעות קביעה מחדש ושינוי התנאים .זאת,
אם סברה הוועדה כי הדבר יהיה לטובת המכרז ,ובלבד שהחלטותיה יחולו באופן
שוויוני על כל המציעים .בהתאם לצורך ובין השאר ככל שעקרון השוויון יחייב זאת,
תאפשר הוועדה למציעים לתקן או להגיש מחדש את הצעותיהם או חלק מהן.
.33.1ביטול המכרז
ועדת המכרזים תהיה רשאית לבטל את המכרז או כל חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא,
ובכלל זה סיבות הנובעות מאילוצים תקציביים ,משיקולי מדיניות של יפה נוף ו1או
משרד התחבורה ,וכן מחמת טעויות בהערכה או בניסוח.
הוועדה תהיה רשאית לצאת בהליך מכרזי חדש או לתקן תנאים מתנאי המכרז,
לרבות באמצעות ביטולם או ניסוחם או קביעתם מחדש ,ולאפשר למציעים להגיש
הצעה מתוקנת בהתאם לאותו חלק שבוטל ,נוסח או נקבע מחדש.
בהתאם לצורך ,תהיה הוועדה רשאית לצאת במודעה חדשה שתפורסם בעיתונות
ולקבוע הליך מכרזי בעל אופי שונה מהליך זה.
הוועדה אף תהא רשאית לבטל את הליך המכרז לרבות לאחר הגשת ההצעות מכל
סיבה שהיא ,לרבות אם סברה שתוצאות המכרז מעידות לפי שיקול דעתה המוחלט
על קושי של חלק מהמציעים לעמוד בדרישות או כי הדרישות היו מחמירות או בלתי
נכונות מבחינה עניינית.
לוועדה לא תהיה החובה לשפות את המציעים בגין כל הוצאה ו1או נזק ו1או עלות
ו1או הפסד מחמת כל שימוש בסמכויותיה האמורות או כל שימוש אחר בסמכויותיה
לפי הליך זה.
.33.4אישור הצעות והקלה בתנאי סף1תנאים מוקדמים
[]12
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
אין הוועדה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בהליך זה .הוועדה תהיה רשאית ,בנוסף
ליתר סמכויותיה ומבלי לגרוע מהן ,בין השאר במקום בו לא עומד אף מציע בכל
דרישות ההליך ,להקל בדרישות ההליך כלפי כל המציעים .מבלי לגרוע מהאמור,
יובהר ,כי הוועדה תהיה רשאית שלא לאשר אף הצעה ,אם התברר כי ההצעות
שהוגשו אינן עומדות בציפיות ובהערכות יפה נוף ו1או משרד התחבורה.
.33.5משא ומתן ,הליך תחרותי נוסף
במכרז זה יתקיים משא ומתן ו1או הליך תחרותי נוסף (.)B&F
.33.6פסילת הצעות
ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לפסול כל הצעה שהינה תכסיסנית ,גרעונית ,או
בלתי סבירה ,או הצעה אשר בנסיבות העניין מעלה קשיים ו1או תמיהות ו1או
חששות שלא נענו בהסבר המניח את דעת הועדה ,בקשר עם המציע או הצעתו ,אולם
הוועדה לא תפסול מציע מחמת סיבה זו לפני שנתנה לו הזכות להשמיע דבריו בפניה
בנוגע לעילת הפסילה.
מעבר לאמור ,יובהר ,כי הוועדה תהא רשאית לפסול הצעות אשר אינן עומדות
בתנאי הסף או בדרישות המפורטות בהליך זה ,או שאינן מקיימות בקפדנות
ובשלמות את תנאי ההליך ,ובלבד שפסילת הצעה מחמת אי קיום תנאי ההליך בלבד
(להבדיל מאי עמידה בתנאי סף או בדרישות ההליך) ,לא תיעשה לפני שניתנה למציע
ההזדמנות להשמיע את דבריו בפני הוועדה בנוגע לעילת הפסילה.
כמו כן ,אם התקיימו אחד או יותר מהאירועים להלן ,תהיה ועדת המכרזים רשאית
לפסול את ההצעה:
.3
פתיחת הליכי פירוק ,כינוס נכסים ,פשרה והסדר ,כנגד המציע ,ובלבד
שההליכים כאמור לא התבטלו בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט
לאחר קיום דיון במעמד הצדדים ,או תוך פרק זמן סביר אשר קבעה לכך
ועדת המכרזים.
.0
הפרה יסודית מצד מציע של הוראות שלב במכרז ,לרבות המצגים
וההתחייבויות שהגיש המציע במסגרת הצעתו ,לרבות ,אך מבלי להגביל,
הצגת מידע שאינו נכון או הצגה מכוונת של מידע שאינו שלם בפני
הוועדה ,ותיאום הצעות עם מציעים אחרים.
.1
הרשעת המציע או נושא משרה או אורגן במציע ,שלדעת ועדת המכרזים
יש בו כדי להשפיע באופן מהותי על התנהלות המציע ,בעבירה שיש עמה
קלון ו1או עבירה מסוג מרמה והפרת אמונים ו1או בכל עבירה אחרת שיש
עמה לדעת הוועדה כדי להשליך על יושרו ו1או אמינותו של המציע.
הקביעה האם העבירה תואמת את האמור לעיל תעשה על פי שיקול דעתה
המוחלט של הוועדה.
.4
אם המציע קיבל ו1או מקבל שירותים ,ללא קבלת אישורה המוקדם של
הוועדה ,לצורך השתתפותו במכרז מאחד מהגופים הבאים :גוף ,אשר ייעץ
ו1או מייעץ למשרד התחבורה ו1או ליפה נוף ו1או לוועדת המכרזים ,בקשר
עם המכרז ,ו1או אם המציע נגוע בניגוד עניינים כלפי יפה נוף או משרד
התחבורה.
[]13
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.33.7הארכת מועדים
הוועדה תהא רשאית להאריך כל אחד מהמועדים הנקובים בהליך זה לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,מכל סיבה שתמצא לנכון ובין היתר לבקשות המציעים ,ככל
שהוועדה תהיה סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט שהארכת המועדים נחוצה לשם
הכנת ההצעה במכרז והודעה על כך תישלח לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.
.33.8שינויים ,השמטות ותוספות
בכל מקרה של שינוי ,השמטה או תוספת שיעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת
הנדרש במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בכל דרך או צורה שהיא (לעיל
ולהלן" :הסתייגות") תהא הוועדה רשאית:
.3
לפסול את הצעת המציע;
.0
לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ,ולהתעלם ממנה;
.1
לראות בהסתייגות פגם טכני בלבד ,ולהכשירה;
.4
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ,בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש,
כולה או חלקה ,ובין באמצעות הודעה של המציע לוועדה כי הוא מסיר את
ההסתייגות ,ובין בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית
של הוועדה;
.5
לנהל משא ומתן עם המציעים ,ככל שיהיה הדבר רלוונטי או לתקן את
מסמכי המכרז ,ובלבד שהתיקון יחול באופן שוויוני על כל המציעים
ובהתאם לצורך ,כפי שתמצא ועדת המכרזים לנכון ,לאפשר למציעים
להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה או לתקן את הצעותיהם.
ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים .אם
תחליט ועדת המכרזים לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק ( )5( - )0לעיל,
והמציע יודיע כי הוא מסרב להסכים להחלטתה ,רשאית ועדת המכרזים לפסול את
ההצעה של המציע ,וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של הוועדה.
.21
הוראות כלליות
.30.3הדין החל
ההליך מתקיים בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 3990-ותקנות
חובת המכרזים ,התשנ"ג 3991-ולנהלי המכרזים של יפה נוף ,ולא תישמע כל טענה
לפיה הדין המתאים להליך זה הינו תקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח 3987-או כל
טענה דומה.
המציע מוחזק כמי שלמד ומכיר היטב את הדין ,דברי החקיקה ,הכללים והתנאים
המחייבים הנוגעים לנושא המכרז.
.30.0איסור תיאום הצעות
[]14
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.3
המציע ,בעל עניין בו ,או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו ,או נושא משרה
בו ,לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ,או
עם מי שהשתתפותו במכרז זה נאסרה.
.0
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כתיאום הצעה ייחשב בין השאר:
.30.0.0.3כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם
או גוף כלשהו הקשור למציע אחר או למי שהשתתפותו במכרז
זה נאסרה או אסורה על פי דין ,למעט אדם או גוף שהינו בעל
עניין במציע או שהמציע בעל עניין בו -בעניין בעלויות ,שיתוף
פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים ,אסטרטגיות להצעה
וכיו"ב.
.30.0.0.0קבלה של מידע כאמור או החלפתו בצורה אחרת ,פרסומו או
גילויו לאדם או גוף כלשהו ,אשר הינם בעל עניין או נושא משרה
או שלוח או עובד במציע אחר ,או גוף שהשתתפותו במכרז זה
נאסרה.
.1
סברה הוועדה כי על אף האמור בסעיף זה נעשה תיאום תוכן הצעה או
הצעות ,כאמור לעיל ,תהא הוועדה רשאית לפסול את ההצעה או את
ההצעות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של יפה נוף על פי דין.
.4
נושא משרה במציע ו1או בעל עניין במציע ,או כל גוף שהמציע או בעל עניין
בו הינם בעלי עניין בו ,לא יגיש בעצמו הצעה למכרז זה ולא יהיה מעורב
בדרך כלשהי ביותר מאשר הצעה אחת בלבד.
.5
מובהר ,כי הוועדה תהיה רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר פעל
בניגוד להוראות סעיף זה.
.30.1מסמכי המכרז וכל מסמך נוסף שנמסר למציעים ,אם נמסר ,במסגרת הליכי המכרז,
הינם רכושה של יפה נוף .רוכשי מסמכי המכרז יחזירו את כל המסמכים האמורים
ליפה נוף לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת הצעות ,בין אם הגישו הצעה למכרז ובין
אם לאו.
.30.4ביצוע העבודות נושא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי .בכל מקרה בו לא
תינתן ו1או תעוכב ו1או תבוטל הרשאה תקציבית באופן פורמלי או באופן מעשי ,או
עקב שינויים בקצב התקדמות פרויקט המטרונית (לפי העניין) ,תהיה יפה נוף
רשאית לעכב או לבטל את הליכי המכרז ו1או לעכב את מתן צו התחלת העבודה,
ו1או להפסיק את העבודה לאחר מתן צו התחלת עבודה כל עוד לא החלו עבודות של
ממש לביצוע החוזה.
במקרים האמורים לעיל ,לא תהא יפה נוף חייבת בכל פיצוי למציעים ו1או
לזוכה(ים) במכרז ולא תהא להם כל טענה ו1או דרישה בקשר עם כך.
במקרה בו ניתנה הודעת עיכוב כאמור לעיל ,תחשב הודעת העיכוב כהודעת ביטול
בחלוף 6חודשים מיום מתן הודעת עיכוב ,אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת.
[]15
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
במקרה של ביטול חלקי של תקציב ,תהיה יפה נוף רשאית לצמצם את היקף העבודה
ויחול האמור בהסכם בקשר לשינוי היקף העבודות.
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
[]16
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
נספח א'
טופס הבנת תנאי ההליך
לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
א.ג.נ,
בהמשך למכרז לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה ,שמספרו
, 13/2015כפי שתוקן והובהר על ידי ועדת המכרזים ,מתכבד הח"מ להגיש את הצעתו למכרז.
התחייבויות והצהרות
.3
אנו ,החתומים מטה ,בשם (שם התאגיד) _______________________ (מספר זהות
התאגיד) ______________ ,קיבלנו לידינו את מסמכי המכרז (להלן גם" :ההזמנה"
.0
אנו מאוגדים ומוכרים על פי חוקי מדינת ישראל מיום.____________ :
.1
אנו ,וכל בעל עני ין בנו ,אינם תושבים או מאוגדים במדינה שאינה מקיימת יחסים
דיפלומטיים עם מדינת ישראל.
.4
למיטב ידיעתנו ,לא ננקטו נגדנו הליכי פירוק או פשיטת רגל ,לא הוצא נגדנו צו כינוס
נכסים ,לא מונה לנו כונס נכסים זמני או קבוע או כל הליך בעל אופי דומה ,ולא יזמנו
הליכים מסוג זה.
.5
אנו מקבלים על עצמנו את תנאיהם של מסמכי ההזמנה ואת כל ההתחייבויות הכלולות
בהם ,ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לועדת המכרזים ,אנו מבינים את האמור בהם
והשלכותיהם ואנו מגישים את הצעתנו למכרז על פיהם.
.6
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההזמנה ולא נציג כל תביעות ו1או דרישות המבוססות
על אי-הבנה ,אי-בהירות ,חוסר התאמה ו1או אי ידיעה ואנו מוותרים מראש על כל טענה
ו1או תביעה ו1או דרישה כאמור ,מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל .ככל שיש לנו טענות
כאמור ,אנו מתחייבים ומצהירים כי העלינו אותן בטרם מועד הגשת ההצעה ,והיה ולא
טענו אותן -יש לראותנו כמי שוויתרו עליהן .כן אנו מצהירים ומתחייבים ,כי אין לנו כל
טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלינו לעמוד ,כפי שהם מפורטים
במסמכי ההזמנה ,וכי אלה מובנים ומוסכמים עלינו.
.7
בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותינו על פי מסמכי ההזמנה,
במלואם ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בנוגע להעמדת כח האדם והאמצעים
הנדרשים על-פי תנאי המכרז .אנו מצהירים בזאת כי בידינו כל הדרוש לביצוע
התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז במלואן ובמועדן או שיש באפשרותנו להשיגו מבעוד
מועד ,לרבות ההיתרים והרשיונות ,המומחיות ,היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות,
הניסיון ,כח האדם ,הציוד ויתר האמצעים הדרושים לביצוע התחייבויותינו על פי המכרז,
והכל כפי שעולה ממסמכי ההזמנה.
.8
ידוע לנו כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת ההצעה שהגשנו על פי ההזמנה ,לרבות הכנת
הצעתנו על-פיה על כל הקשור בכך והנובע מכך וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעתנו,
תחולנה עלינו בלבד במלואן וכי לא תהיה לנו כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה כספית מכל
מין וסוג בגין כך.
.9
ידוע לנו ואנו מסכימים כי הגשת ההצעה מחייבת אותנו לכל דבר ועניין .אנו מצהירים כי
הצעתנו עומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים ממציעי ההצעות על פי תנאי ההזמנה
ו"מסמכי ההזמנה") ,קראנו והבנו אותם ,ואנו מגישים בזאת את הצעתנו למכרז.
[]17
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
ואנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות העולות ממסמכי ההזמנה ,המפורשות
והמשתמעות.
.32
אנו מוותרים מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק ,הוצאה או עלות בקשר עם
אי זכייה שלנו במכרז מכל סיבה שהיא ו1או כתוצאה מניסוח מסמכי ההזמנה ו1או מכל
שימוש בסמכות על ידכם.
.33
הצעתנו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף בהתאם לנדרש במסמכי ההזמנה ,ואתם
תהיו רשאים להאריך את תוקף ההצעה ,מעת לעת כאמור במסמכי ההזמנה בהודעה
שתיתנו לנו ,ואנו נותנים בזאת את הסכמתנו מראש להארכה כאמור .על פי הוראתכם
כאמור ,אנו נאריך את תוקפה של ערבות המכרז שהגשנו ,כאמור במסמכי ההזמנה.
.30
ידוע לנו כי אינכם מחויבים לקבל הצעה כלשהי ,וכי הבחירה בהצעה(ות) הזוכה(ות)
כא מור במסמכי ההזמנה נתונים לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,והכל בהתאם לאמור
במסמכי ההזמנה ובכפוף להוראות כל דין.
.31
בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז-
,3977אנו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
.31.3לא להציע ו1או לא לתת ו1או לקבל ,במישרין ו1או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו1או
כסף ו1או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו1או בעקיפין על החלטה ו1או
מעשה ו1או מחדל של הוועדה או של נושא משרה ו1או עובד יפה נוף ו1או מי מטעמם
ו1או כל גורם אחר ,בקשר למכרז.
.31.0לא לשדל ו1או לשתף פעולה ,במישרין ו1או בעקיפין ,עם הוועדה ו1או חבר בה ו1או
נושא משרה ו1או עובד יפה נוף ו1או מי מטעמם ו1או כל גורם אחר על מנת לקבל
מידע חסוי1סודי הקשור למכרז ו1או הנובע ממנו.
.31.1לא לשדל ו1או לשתף פעולה ,במישרין ו1או בעקיפין ,עם הוועדה ו1או חבר בה ו1או
נושא משרה ו1או עובד יפה נוף ו1או מי מטעמם ו1או כל גורם אחר במטרה לקבוע
את תוצאות המכרז בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.
.31.4הננו מאשרים כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנו ו1או מי מטעמנו פעלנו בניגוד
לאמור לעיל ,תהיה לוועדה הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו במכרז,
ו1או לא לקבל או לפסול את הצעתנו במכרז ו1או זכייתנו במכרז ו1או לבטל בכל זמן
שהוא את החוזה.
.31.5הננו מאשרים ,כי הבאנו תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו וכל מי מטעמנו המעורבים
בכל דרך שהיא במכרז.
.34
ידוע לנו שכל המסמכים שנמסרו לידינו לצורך הכנת ההצעה ,הם רכושה של יפה נוף ועלינו
להחזירם ליפה נוף ,בין אם הגשנו ובין אם לא הגשנו את הצעה ,לא יאוחר מהמועד
האחרון להגשת ההצעות.
.35
ידוע לנו כי זכותכם להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם
וקביעתם מחדש ,לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים ,והכל
כמפורט במסמכי ההזמנה.
.36
כל החתומים מטה ,וכן כל גוף הקשור עם כל אחד מהחתומים מטה ,משתתפים בהצעה
למכרז זו בלבד .הצעתנו מוגשת ללא קשר או תיאום עם מציעים אחרים .למען הסר ספק,
האמור לעיל אינו מוסיף על או גורע מן האמור בסעיף 30.0למסמכי ההזמנה.
.37
ההצעה למכרז אינה מוגשת לטובת ,או בשם ,כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו.
.38
הגשת ההצעה למכרז והתחייבות המציע אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים.
[]18
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.39
למיטב ידיעתנו ,ולאחר בדיקה נאותה שערכנו ,כל הנתונים ,המצגים וההצהרות הכלולים
בהצעה למכרז הם נכונים ,מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה למכרז ,ולא
הושמט מההצעה למכרז כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של ועדת
המכרזים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אנו מצהירים ומתחייבים כי הדו"חות הכספיים
שלנו המצורפים להצעתנו הינם הדו"חות הכספיים הסופיים לתקופה הרלבנטית.
.02
אנו מסכימים כי אין בהגשת הצעתנו זו כדי לחייב את יפה נוף ו1או ועדת המכרזים להכריז
עלינו כמציע מתאים ,או כזוכה ,וכי לועדת המכרזים הסמכות לבטל הליך זה ו1או לדחות
את כל ההצעות המוגשות במסגרתו וזאת מבלי שנהיה זכאים לכל תשלום או פיצוי ,והכול
בכפוף להוראות ההזמנה ומבלי לגרוע מכלליות האמור בה.
.03
אנו נמסור כל מידע נוסף שיידרש על ידי ועדת המכרזים במסגרת הליך המכרז ,לרבות
מידע כספי ,על מנת לבחון את עמידתנו בתנאי המכרז.
.00
למונחים הכלולים בכתב התחייבות זה ואשר לא הוגדרו בו במפורש תהיה המשמעות
הנודעת להם במסמכי ההזמנה.
.01
תיאור תמציתי של המציע וכל מידע רלוונטי אחר :המציע יתאר להלן בקצרה את עצמו
וכל מידע אחר שהמציע סבור כי הוא רלבנטי ,במטרה להציג בפני ועדת המכרזים את
עיקרי הצעתו .התיאור נועד לשמש למען הנוחות וההתמצאות בלבד ,ובכל מקרה של
סתירה או השמטה – יחייבו הנתונים שימסור המציע במסגרת יתר טפסי ההצעה להלן.
תוכן התיאור שימולא בסעיף זה לא ייבחן לצורך הקביעה האם עמד המציע בדרישות
המכרז ,אם לאו.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
[]19
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.14
הצהרה:
אנו ______________ ,נושא ת.ז ______________ ______________ ,נושא ת.ז
______________ ו _____________ -נושא ת.ז ______________ (שמות החתומים על
ההצעה בשם המציע ומספרי תעודות זהותם ,לפי העניין) ,לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את
האמת והאמת בלבד וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,מצהירים בזה
לאמור:
.3
אנו מסכימים להגשת ההצעה למכרז.
.0
ההצעה מוגשת בשם (שם התאגיד) ___________________
התאגיד) ח.פ( ________________ .להלן" :המציע").
.1
ההצעה הוגשה בחתימתנו ובאופן אשר למיטב ידיעתנו ולפי עצה משפטית שקיבלנו
מחייב את המציע בכל הנוגע להצעה למכרז זה.
.4
קראנו את ההצהרות וההתחייבויות כאמור בסעיפים 3עד 00לטופס זה כאמור
לעיל והבנו את תוכנן .אנו מצהירים כי הן נכונות וניתנו על מנת לחייב את המציע.
.5
האמור בהצעה ,לרבות כל מצג והצהרה על מצב עובדתי האמורים בה ,נכון בכל
חלקיה הנוגעים למציע .מקום בו אין לנו ידיעה אישית לגבי המידע המובא בהצעה,
המדובר הוא במידע נכון למיטב ידיעתנו ואמונתנו ,בהתאם לדברים שנמסרו לנו
מכוח זיקתנו ותפקידנו במציע.
(מספר זהות
ולראיה באנו על החתום:
שם מורשה החתימה
חתימה
מספר זהות
תאריך
אישור עו"ד
חתימה וחותמת
המציע
תאריך
חתימת וחותמת עו"ד
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם
המציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו
למטרות ההליך .
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו
על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם
כאמור ,חתמו בפני על טופס זה.
[]21
תאריך
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
נספח ב'
טופס הגשת הצעה למכרז
מכרז לאיתור ותכנון ראשוני של מכרזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
א.
מידע כללי
שם
המציע
וח.פ:.
נציג
מוסמך
לצורך
המכרז:
כתובת:
מס'
טלפון:
מס'
פקס':
דוא"ל:
ב.
צרופות לטופס
)2
מסמכי התאגדות
א.
מצורף לטופס זה תדפיס רשם החברות או רשם האגודות השיתופיות.
ב.
מצורף לטופס זה אישור עו"ד התאגיד כי מטרות התאגיד אינן סותרות את
ההשתתפות במכרז.
ג.
מצורף לטופס זה אישור עו"ד או רו"ח התאגיד (המציע) לגבי מטרות
התאגיד ,זכויות החתימה ומורשי החתימה בתאגיד.
)1
ניסיון מקצועי
א.
מצורף לטופס זה אישור רואה חשבון המציע ,בנוסח המצורף כנספח ו'
למכרז.
ב.
מצורף לטופס זה פרופיל חברה של המציע.
[]21
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
מצורף לטופס זה תיאור ניסיון רלבנטי של המציע במתן שירותי כח אדם
ג.
בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשנ"ו( 3996-ניתן
למלא את הטבלה במסמך נפרד ולהוסיף שורות על פי הצורך):
סוג והיקף (כ"א ,כספית) הפעילות
שבוצעה ע"י המציע
המזמין
ד.
)1
שנות
הביצוע
פרטי איש קשר אצל
המזמין (שם ,תפקיד,
טלפון ,דוא"ל)
המלצות.
עסקאות עם גופים ציבוריים
מצורף לטופס זה אישור מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי
א.
חשבונות על פי הנוסח שבתוספת לתקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות) (אישורים) ,התשמ"ח – ,3987כאמור להלן:
".3
.0
אני הח"מ" ________ ,פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו– 1 *3976רואה חשבון 1יועץ מס 1מדווח בזאת כי
למיטב ידיעתי-
_________________________
________________
מס' זהות 1מס' רשום חבר בני אדם
שם
א.
מנהל1פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת
מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו–.3975
ב.
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן
מס לפי חוק מס ערך מוסף.
אישור זה אינו מהווה אסמכתא לענין קבילות פנקסי החשבונות ,אין בו כדי לחייב בצורה
כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ,ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של
הדו"חות ,מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.
.1
תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _______.
________
שם
____________
מס' רשיון
________
תואר
תאריך…………………………".
[]22
_________
חתימה
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
ב.
מצורף לטופס זה תצהיר על פי סעיף 0ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו – ,3976בנוסח המצורף כנספח ז' למסמכי המכרז.
)4
קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז
א.
מצורפת לטופס זה קבלה בעותק מקורי1נאמן למקור (מחק המיותר) בגין
רכישת מסמכי המכרז.
)5
טבלה אשר מפרטת אופן חישוב התקורה המבוקשת.
)6
אישור המציע וכל חבר במציע בדבר נכונות כאמור לעיל:
חתימה וחותמת
המציע
תאריך
חתימת וחותמת עו"ד
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה
מטעמו ,ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את
האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,ולאחר
שהזהרתי אותם כאמור ,חתמו בפני על טופס זה.
[]23
תאריך
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
נספח ג'
נוסח ערבות מכרז
מכרז לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
תאריך___________:
לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
ביאליק 1קומה 8
חיפה 11330
א.נ,.
הנדון :ערבות מס'____________
לבקשת _______________________________ אנו ערבים בזה כלפי חברת יפה נוף
תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ לסילוק כל סכום עד לסך 35,222ש"ח
(במילים :חמש עשרה אלף שקלים חדשים) שתדרשו מאת ______________ בקשר עם
השתתפות במכרז מס' . 3110235
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר לשלם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם
הראשונה בכתב ,תוך 7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זאת.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת
הסכום שלא חולט.
ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום . 37.6.0235
בכבוד רב,
* נוסח ערבות שונה העומד בכל עקרונות הערבות שלעיל יהיה מקובל.
[]24
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
נספח ד'
תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים
תצהיר
אני הח"מ ,___________ ,ת.ז ,__________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אומר את האמת ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.3
אני מכהן כ_____________ אצל ___________________ ("המציע") ,ומוסמך
לחתום על תצהיר זה בשמו של המציע.
.0
אני עושה תצהירי זה בתמיכה להצעת המציע במכרז יפה נוף 2810235לאספקת כח אדם
לביצוע עבודות בעלות אופי זמני.
.1
אני מצהיר ומאשר כי (יש לסמן אחד מן הסעיפים ,ולמחוק את הסעיפים המיותרים):
[]
המציע ו1או כל בעל זיקה למציע – כמשמע המונח בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,3976-לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום
,13.32.20לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 3993-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.3987-
[]
המציע ו1או כל בעל זיקה למציע – כמשמע המונח בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,3976-הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום
,13.32.20לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 3993-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,3987-אך במועד הגשת הצעתו של
המציע למכרז חלפה למעלה משנה ממועד ההרשעה האחרונה.
המציע ו1או כל בעל זיקה למציע – כמשמע המונח בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
[]
התשל"ו ,3976-הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום
,13.32.20לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 3993-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,3987-ובמועד הגשת הצעתו של המציע
למכרז לא חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה .פירוט ההרשעות בהן הורשעו המציע
ו1או בעל הזיקה במציע ,הינו כדלקמן:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
.4
זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי – אמת.
_________________
אישור
אני הח"מ ,___________ ,עו"ד ,מאשר כי _____________ ,ת.ז ,_____________ .שהינו
מוסמך לחתום בשם המציע וחתימתו מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ,חתם בפני ע"ג תצהיר
זה ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת ,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יאמר את האמת.
______________ ,עו"ד
תאריך____________ :
[]25
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
נספח ה'
חוזה ונספחיו
שנחתם בחיפה ביום _________
בין:
יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
מרח' ביאליק ,1חיפה
לבין:
______________________________
______________________________
להלן" :המזמינה"
להלן" :הקבלן"
הואיל:
והמזמינה הוסמכה על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לנהל את פרויקט
"המטרונית" ,פרויקט הסעת המונים ברחבי מטרופולין חיפה בתוואי ייעודי ,מופרד
מהדרך ברובו ,ויספקו לציבור הנוסעים שירות ברמה גבוהה מהמקובל ( BRT – Bus
;)Rapid Transit
והואיל
והקבלן זכה ,לבדו או ביחד עם זוכה נוסף ,במכרז מס' ( 28 1 0235להלן" :המכרז")
לאספקת כח אדם לביצוע עבודות בעלות אופי זמני ,שפרסמה המזמינה;
והואיל:
ובחתימתו ע"ג מסמכי המכרז והסכם זה ,מציג הקבלן ומתחייב כי ביכולתו לבצע
את העבודות במיומנות ובמקצועיות בהתאם ובכפוף למלוא תנאי המכרז;
והואיל:
ובכפוף למצגי הקבלן והתחייבויותיו כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסמכי
המכרז ,מסכימה המזמינה להתקשר עם הקבלן בהסכם לביצוע העבודות;
על כן הוסכם בין הצדדים ,הוצהר והותנה כדלקמן:
.3
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו .הסכם זה ,על נספחיו וצרופותיו ,מהווה
חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 28 1 0235לאספקת כח אדם לביצוע עבודות בעלות אופי זמני.
.0
כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות הקורא ולהקלה על ההתמצאות בלבד ,ואין
לייחס להן כל משמעות אחרת.
.1
מקום בו הסכם זה מנוסח בלשון זכר ,הכוונה היא גם ללשון נקבה ,ולהיפך; מקום בו
הסכם זה מנוסח בלשון יחיד ,הכוונה היא גם ללשון רבים ,ולהיפך – הכל לפי הקשר
הדברים והדבקם.
.4
מהות ההסכם
4.3
בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ומסמכי המכרז ,הקבלן יעמיד לרשות המזמינה
כח אדם ,לביצוע עבודות זמניות מסוגים שונים על פי הוראות המזמינה.
4.0
העובדים שיועמדו לרשות המזמינה יועמדו באופן מדורג ובשלבים ,בהתאם לתכנית
העבודה שתקבע המזמינה ועל פי הוראות המזמינה כפי שתימסרנה לקבלן בכתב
מעת לעת.
4.1
המזמינה תהא אחראי להכשרתם של העובדים לביצוע העבודה נשוא החוזה ,בכפוף
לאמור במפרט וכל עוד לא הוסכם אחרת בין הצדדים.
4.4
מוסכם בזה במפורש ,כי בסמוך לאחר חתימת החוזה יידרש הקבלן להעמיד לרשות
המזמינה עובדים שיועסקו בתפקיד "מובילי הסברה" כתיאורו במכרז .התנאים
וההוראות בנוגע לאופן ביצוע העבודות של מובילי ההסברה מתוארים ומפורטים
בהרחבה במפרט ,אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראות הסכם
זה .הקבלן יפעל בהתאם ובכפוף למלוא האמור במפרט.
4.5
המזמינה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוען של העבודות ,על פי המחירים הקבועים
להלן בהסכם זה וכפי שננקבו על ידי הקבלן בהצעתו למכרז (טופס ג' – הצעת
[]26
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
המחיר ,אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה) ,ובכפוף לתנאי הסכם זה ולתנאים
אשר נקבעו במסמכי המכרז.
4.6
הקבלן מצהיר ומאשר כי בדק את כל ההיבטים של הסכם זה על נספחיו ,לרבות
בדיקה פיזית בשטח של האתרים הרלבנטיים לביצוע העבודות ,כי התייעץ עם
יועצים מטעמו ,וכי לאחר שבחן את מלוא ההיבטים הכרוכים בהתקשרותו עם
המזמינה על פי הסכם זה ,הוא מעוניין לבצע את העבודות על פי הסכם זה.
4.7
הקבלן מצהיר כי ללא כל הסתמכות על כל מצג שהוצג בפניו עובר לחתימתו על
הסכם זה ,ערך באופן עצמאי כל בדיקה נחוצה להתקשרותו עם יפה נוף על פי הסכם
זה ,ובכלל זאת ערך בדיקה מקיפה וכוללת של הכדאיות הכלכלית של ביצוע
העבודות על פי הסכם זה ,חתם על הסכם זה לאחר שתוצאות הבדיקות כאמור היו
לשביעות רצונו ,ולא יעלה כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה בגין ובקשר עם כך.
4.8
הקבלן יבצע את העבודות בתמורה ובתנאים המפורטים בהסכם זה ועל פי כל דין.
4.9
הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ובכפוף להוראות כל דין ,לרבות כל הוראת חוק
ו1או תקנה ו1או נוהל ו1או חוק עזר ,אם וככל שיחולו ,בהתאם ובכפוף למסמכי
המכרז ,להוראות המפרט ,להוראות המזמינה ו1או מי מטעמה ,כפי שיינתנו מפעם
לפעם ,וכן בכפוף לנהלי עבודה מפורטים כפי שיועברו על ידי המזמינה מפעם לפעם.
הקבלן יוודא על אחריותו ועל חשבונו כי בידו כל ההיתרים ו1או האישורים ו1או
הרשיונות מכל מין וסוג שהוא הנחוצים לביצוע העבודות בשלמותן ,בכל עת במהלך
תקופת תוקפו של חוזה זה.
4.32העובדים אותם יעמיד הקבלן לביצוע העבודות ישובצו לעבודה באתרים שונים
ברחבי מטרופולין חיפה .הקבלן מתחייב שלא לעשות באתרים אלה כל שימוש זולת
לצורכי ביצוע העבודות .הקבלן מתחייב לשמור על כל אתר כשהוא נקי ומסודר,
להימנע ככל הניתן מהפרעה לסביבה ,לעבוד בהתאם לכל כללי הבטיחות ,להימנע
מהקמת רעש חריג ,ולהימנע ,ככל הניתן (וככל שהדבר רלבנטי לעבודה הנדונה),
מהפרעה לתנועת הולכי הרגל וכלי הרכב בסביבות כל אתר.
4.33החל ממועד חתימת ההסכם ,יעמיד הקבלן אנשי מקצוע בכמות ובעלי הכשרה
כנדרש למילוי מלא ומדויק של התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,לרבות הסכם
זה והמפרט.
.5
תפקידי הקבלן ,העדר יחסי עובד מעביד
5.3
להסרת ספק מובהר בזאת כי עם מתן צו התחלת עבודה יהא הקבלן בלבד אחראי
ומחויב כלפי יפה נוף ואו מי מטעמה ,לביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה וביתר
מסמכי המכרז .בכלל זאת ,יהיה הקבלן מחויב לשלמותם ולבטחונם של עובדיו,
צדדים שלישיים כלשהם וכלפי כולי עלמא .על יפה נוף לא תחול כל חבות בהקשר
לביצוע העבודות ,למעט התשלום המגיע לקבלן .מובהר כי זכותה של יפה נוף לפקח
על קיום התחייבויות הקבלן על פי ההסכם ,לא תטיל עליה כל אחריות ולא תפחית
במאומה מהאחריות המוטלת על הקבלן.
5.0
הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על זכויותיהם של עובדיו ,על קיום מלוא חוקי העבודה,
ועל תשלום מלוא שכרם של עובדיו לרבות תנאים סוציאליים נלווים על פי כל דין.
הפרת האמור בסעיף זה ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם כולו .הקבלן יחתים כל
עובד המוגן על פי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב 0233-על כל
אישור אשר ידרש ע"י המזמינה וימסור אישורים חתומים אלה למזמינה .הקבלן
ישפה את המזמינה בגין כל סכום אשר תיאלץ לשלם למי מעובדי הקבלן אשר חוק
זה חל עליהם .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לקיים את כל
הוראות דיני העבודה בכלל ,והוראות הדין החלות על קבלן כח אדם בפרט.
5.1
מוסכם כי לא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד בין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או
שלוחיו ו/או כל מי מטעמו לבין יפה נוף .הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום כל
הזכויות המגיעות לעובדיו ו/או לכל מי מטעמו אשר יועסקו בביצוע העבודות.
5.4
מבלי לגרוע מהאמור בדבר העדר יחסי עובד ומעביד בין הקבלן לבין יפה נוף ,מוסכם
בזה במפורש כי יפה נוף תהיה רשאית להורות לקבלן להוסיף ו1או לגרוע כח אדם
מקצועי או אחר ,באופן כללי או לצורך עבודה מסוימת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
של יפה נוף ,והקבלן מתחייב למלא אחר דרישת יפה נוף ללא עוררין ועל חשבונו.
[]27
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
5.5
.6
.7
בנוסף לאמור לעיל ,יהיה הקבלן חייב לפעול להעברתו מתפקידו של כל עובד ו1או
מנהל ו1או מי מטעמו לפי דרישתה של יפה נוף ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד
שתינתן לקבלן האפשרות להעלות טענותיו בעניין זה בפני יפה נוף ,אשר תבחן אותן,
אך אינה מתחייבת לקבלן ו1או לאשרן.
הצהרות הקבלן
הספק מצהיר בזאת באופן מפורש ובלתי חוזר כדלקמן:
6.3
הקבלן מחזיק בכל רשיון ו1או היתר נדרש על פי כל דין לביצוע העבודות על פי
הוראות המכרז .הקבלן מתחייב לחדש 1להאריך את תוקפו של הרשיון ו1או ההיתר
הנדרש כאמור ,בסמוך לפני פקיעתו ,ולהמציא למזמינה העתק שלו באופן מיידי.
6.0
הוא בעל המומחיות ,האמצעים ,הידע ,הניסיון והכישורים הנדרשים לקיום מלוא
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,במלואן ,במועדן ולשביעות רצונה של המזמינה.
6.1
הוא בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לבצע את העבודות נשוא הסכם זה בשלמותן
ובמועדן ,לשביעות רצונה של המזמינה.
6.4
הקבלן ערך באחריותו ועל חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות ,נועץ ביועצים מטעמו
ושקל את כל השיקולים הרלוונטיים להתקשרותו עם המזמינה בהסכם זה.
6.5
לא ניתן בעניינו צו פירוק (לרבות פירוק מרצון ולרבות בקשה למתן צו פירוק) ו1או
צו הקפאת הליכים ו1או צו כינוס נכסים ו1או צו פשיטת רגל ,ולא מונה בעניינו
מפרק זמני ו1או קבוע ו1או נאמן ו1או כונס נכסים ו1או מנהל מיוחד.
6.6
אין כל מניעה על פי כל דין להתקשרותו עם המזמינה בהסכם זה.
הוצאות ועלויות
7.3
הקבלן ישא ,באחריותו ועל חשבונו ,בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בביצוע
העבודות ,המפורטות במסמכי המכרז בלי יוצא מן הכלל.
7.0
בכלל זאת ,מבלי למצות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ישא הקבלן באחריותו
ועל חשבונו בהוצאות הבאות:
.3עלויות העסקת עובדיו.
.0עלויות הציוד ,החומרים והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות ,לרבות כל עלות
נלווית ,לרבות מיסים ומכסים.
.1עלויות חניה ,נסיעה ,הובלה ,דלק ,ביטוחים.
.4כל תקורה ועלות תפעולית בגין ובקשר עם ביצוע העבודות.
.5כל אגרה ו1או מס ו1או היטל בגין ובקשר עם ביצוע העבודות.
7.1
.8
ידוע לקבלן ומוסכם עליו במפורש ,כי התמורה כמשמעה בסעיף 10להלן ,מהווה
תמורה סופית ומוחלטת בגין ביצוע העבודות על פי הסכם זה ו1או המפרט ו1או יתר
מסמכי המכרז ,וכי לא תשולם לקבלן כל תוספת מכל מין וסוג שהוא בגין ובקשר
עם ביצוע העבודות כאמור.
תיאום בין ספקים
8.3
ידוע לקבלן ומוסכם עליו במפורש ,כי אפשר ובפרויקט עובדים ו1או יעבדו במועד
ביצוע העבודות קבלנים1ספקים אחרים ,העובדים מטעם המזמינה.
8.0
מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ,ישתף הקבלן פעולה עם הקבלנים1הספקים
האחרים ,ויתאם את ביצוע העבודות מולם ,באופן בו העבודות המבוצעות על ידי
הקבלן לא תסבנה כל נזק ו1או הפרעה ו1או עיכוב לעבודות אחרות מכל מין וסוג
המתבצעות בפרויקט.
8.1
חילוקי דעות בין הקבלנים1הספקים יובאו להכרעת המזמינה ,והכרעתה תהיה
סופית.
[]28
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
8.4
.9
ידוע ומוסכם על הקבלן כי לא תשולם לו כל תוספת בגין ובקשר עם תיאום בין
הקבלנים1הספקים ו1או שיתוף פעולה ביניהם כאמור בסעיף זה.
אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח
9.3
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו1או הפסד ו1או הוצאה ו1או אובדן שייגרמו למזמינה
ו1או לעיריית חיפה ו1או למשרד התחבורה ו1או לצד שלישי כלשהו בקשר לעבודות
ו1או לשירותים ו1או עקב כך שהעבודות ו1או השירותים בשלמותם או בחלקם לא
יבוצעו בהתאם להתחייבויות הקבלן על-פי ההסכם.
9.0
הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי המזמינה לכל נזק גוף ו1או נזק רכוש העלולים
להיגרם למזמינה ו1או לעיריית חיפה ו1או למשרד התחבורה ו1או לעובדיהם ו1או
למי מטעמם ו1או לצד שלישי כלשהו ו1או לעובדי הקבלן ו1או לעובדים המסופקים
על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה ו1או לקבלני משנה מטעם הקבלן ו1או לעובדיהם
ו1או למי מטעמם ,בקשר לשירותים ו1או כתוצאה ממעשה ו1או מחדל של הקבלן
ו1או עובדיו ו1או כל מי מטעמו.
9.1
הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,
האובדן ,החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו1או על פי כל
דין ,ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים דלעיל.
9.4
הקבלן יהיה לבדו אחראי כלפי המזמין ו1או עיריית חיפה ו1או משרד התחבורה
לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו1או על ידי
מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.
9.5
הקבלן פוטר בזאת את המזמין ואת עיריית חיפה ואת משרד התחבורה מכל
אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותם ו1או לפצותם ו1או את הפועלים
מטעמם תוך 7ימים על כל סכום שיחוייב מי מהם לשלם עקב נזקים כאמור לרבות
הוצאות ושכ"ט עו"ד .המזמין יודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נגדו כנ"ל ויאפשר
לו להתגונן מפניה על חשבונו.
9.6
הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמינה ו1או עיריית חיפה ו1או משרד התחבורה ו1או
עובדיהם ו1או שלוחיהם במידה ויתבעו ביחד ו1או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי
להם על פי הוראות החוזה ו1או הוראות כל דין ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור הנזכרים בסעיפים הקטנים דלעיל.
9.7
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לבוא ,על חשבונו ,בנעלי המזמינה ו1או
עיריית חיפה ו1או משרד התחבורה ו1או עובדיהם ו1או שלוחיהם ו1או כל הבא
מטעמם ,במידה שכולם ו1או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בחוזה זה
ו1או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכל לפי קביעת
המזמינה ועל פי שיקול דעתה המוחלט.
9.8
הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את
המזמינה ו1או את עיריית חיפה ו1או את משרד התחבורה ו1או עובדיהם ו1או
שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו1או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר
הקבלן אחראי להם ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובלבד שניתנה לקבלן
הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.
9.9
כמו כן ,מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמינה ו1או את עיריית חיפה ו1או את
משרד התחבורה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש,
אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו1או נגד מי מהם
ו1או כנגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק
המפורט בחוזה ו1או קבוע בכל דין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות
שייגרמו למזמינה במלואן.
9.32כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לשלמו לפי הוראות פרק זה ,והמזמינה ו1או עיריית
חיפה ו1או משרד התחבורה חויבו כדין לשלמו ,יהיו המזמינה ו1או משרד התחבורה
רשאים ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיהם על פי חוזה זה ו1או על פי כל דין ,לגבותו ו1או
לנכותו מכל סכום המגיע ו1או שיגיע לקבלן מאת המזמינה ו1או מאת משרד
התחבורה בכל זמן שהוא וכן יהיו רשאים לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על
ידי מימוש הערבות.
[]29
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
9.33המזמינה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו1או
מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמינה על ידי צד שלישי כלשהו בגין
מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן כאמור לעיל ו1או בגין נזקים שנגרמו
למזמינה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן כאמור לעיל.
9.30להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו
וחובותיו ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל
עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי
שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור
על קיום ביטוחים ,נספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס
האישור על קיום ביטוחים").
9.31הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום
כדין בידי מבטחי הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים
לעיל .מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי הקבלן למזמינה במועדים הינה תנאי
עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המזמינה בתרופות בגין הפרת ההסכם.
הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן
חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמזמינה.
9.34עריכת הביטוחים ו 1או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו1או האישורים על קיום
ביטוחים למזמינה לא יהוו אישור כלשהו מהמזמינה על התאמת הביטוחים ולא
יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו1או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו
של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
9.35הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.
9.36הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של
הקבלן ו1או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה
ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו
משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי
מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסות.
9.37הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות
הביטוח .ולדרישת המזמינה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת
הצורך
9.38הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמינה ,יהיה קבלן
אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המזמינה על
כל נזק כספי ו1או אחר שיגרם לו עקב זאת.
[]31
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
.32
תמורה לקבלן
32.3בתמורה לביצוע העבודות במלואן ,במועדן ובהתאם למלוא תנאי הסכם זה ויתר
מסמכי המכרז ,יהיה הקבלן זכאי לתשלום בגין עבודה שביצעו בפועל העובדים
שסופקו על ידו למזמינה ,כפי שיוכח בדו"חות התקופתיים אותם נדרש הקבלן
להגיש ,ועל פי עלות שעת עבודה בצירוף התקורה אותה נקב המציע בהצעתו במכרז
(להלן" :התמורה") .מוצהר ומוסכם בזה במפורש כי תשלום התמורה לקבלן יהיה
כפוף להוראות החשב הכללי לעניין הוספת הפרשי הצמדה על תשלומים ,כפי
שתהאנה מעת לעת.
32.0התמורה הנ"ל מהווה את כל התמורה לה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות ,כולל
רווח קבלני .הקבלן לא יהיה רשאי לגבות כל תמורה נוספת ולא יהיה זכאי לכל
תשלום נוסף מאת יפה נוף בגין ובקשר עם העבודות נשוא הסכם זה.
32.1הקבלן יגיש לידי המפקח מטעם המזמינה חשבון לתשלום מטעמו עד ה 05-לכל
חודש ,בגין העבודות שבוצעו עד למועד הגשת החשבון .בטרם הגשת החשבון
למפקח ,יחתים הקבלן את החשבון אצל המזמינה.
32.4חשבון שיוגש לאחר ה ,05 -יראו אותו כאילו הוגש ב 05-לחודש הבא.
32.5חשבון שיוגש עד ה 05 -לחודש למזמינה ולמפקח ,יראה תאריך הגשת החשבון
כתאריך בו הוטבעה חותמת המזמינה על החשבון עם כניסתו למזכירות המזמינה.
32.6החשבון ייבדק על ידי המפקח ,ויועבר על ידו ,כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון
לאישור המזמינה.
32.7על מנת להסיר ספקות ,מוצהר בזה ,כי אישור חשבון ביניים כולו או מקצתו ,ו1או
פירעונו כולו או מקצתו ,לא יהווה ראיה לאישור מחיר שאינו נכלל בהסכם.
32.8המזמינה תשלם את חשבון הביניים בכפוף לאישורו על ידה ועל ידי המפקח ,בתוך
72יום מתום החודש בגינו הוגש החשבון.
32.9המזמינה רשאית לנכות ו1או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון ביניים
כל סכום הניתן לקיזוז ו1או לניכוי מהמגיע מהקבלן למזמינה על פי הסכם זה ו1או
על פי הסכם אחר שנחתם ו1או שיחתם עם הקבלן ו1או על פי כל דין.
32.32המזמינה תהיה רשאית להורות לקבלן להוציא חשבון או חלקים ממנו לאדם או
לתאגיד אחר ,ותשלום החשבונות ע"י אדם זה או התאגיד יחשב כתשלום על פי
חוזה זה.
32.33המע"מ על כל חשבון ביניים ישולם במועד החוקי הראשון לתשלום המע"מ שלאחר
מועד אותו תשלום.
32.30חשבון סופי לגבי ביצוע העבודות על פי הסכם זה ,ולגבי כל דרישות ותביעות הקבלן
הכרוכות בביצועו ,יוגש למזמינה ע"י הקבלן לא יאוחר מחלוף 62יום מיום גמר
החוזה .לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור ,יחשב החשבון האחרון שהגיש הקבלן
כחשבון סופי.
32.31המפקח יבדוק ויתקן את החשבון הסופי ויעבירו למזמינה כפי שהוגש ,או בתיקונים
שימצא לנכון.
32.34המזמינה תשלם לקבלן 352יום מתאריך הגשת החשבון הסופי ,כפי שאושר ,את
יתרת הסכום שאושר וטרם נפרע ,ואשר אינו כפוף לניכויים ו1או לזכות עיכוב ו1או
קיזוז על ידי המזמינה.
32.35על הקבלן להגיש ביחד עם מסמכי החשבון הסופי מכתב מלווה החתום ע"י הקבלן
בנוסח הבא" :הנני מצהיר שכל התביעות לחשבון הסופי כלולות בחומר הרצ"ב ולא
יהיו לקבלן כל תביעות נוספות לאלה המוגשות בזאת".
32.36כנגד תשלום החשבון הסופי ימסור הקבלן מסמך בנוסח הבא" :בהתאם לתאריך
הגשת החשבון הסופי כפי שנקבע בהסכם ,הגשנו לכם חשבון סופי בגין מלוא
העבודות אשר בוצעו על ידינו במסגרת הסכם מס' .2810235עם תשלום החשבון
הסופי ,כפי שאושר על ידכם ,הננו מאשרים ומתחייבים ,כי אין ולא תהיה לנו,
כלפיכם ו1או כלפי מי מטעמכם ,כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה ו1או השגה אחרת
[]31
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
כלשהי ,בקשר עם ההסכם ו1או הפרויקט נשוא ההסכם ,לרבות ביצועו .באם עומדת
ו1או תעמוד לנו טענה ו1או דרישה ו1או תביעה ו1או השגה כאמור ,הרי שאנו
מוותרים עליה באופן בלתי חוזר".
.33
פיקוח על הקבלן:
33.3הקבלן מתחייב לאפשר ליפה נוף ולכל נציג שהוסמך על ידה ,לבדוק את העבודות
בתיאום מראש ואף ללא תיאום מראש.
33.0ידוע לקבלן ומוסכם עליו במפורש ,כי הפיקוח על הקבלן יבוצע באמצעות נציגים
מטעם יפה נוף ו1או באמצעות ספק ניהול ופיקוח שימונה לצורך כך על ידי יפה נוף
("המפקח") ,ואשר יפה נוף רשאית תהיה לשנות זהותו מעת לעת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
33.1יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לערוך בעצמה ו1או באמצעות מי מטעמה בדיקות
מכל מין וסוג בגין ובקשר עם ביצוע העבודות על פי הסכם זה .הקבלן מתחייב
להעמיד ,ללא תמורה נוספת ,כל עזרה ו1או אינפורמציה ,ו1או חלקים לבדיקה ,ו1או
כל אישור או מסמך שיידרש ע"י יפה נוף לביצוע הפיקוח כאמור .האמור בא להוסיף
על האמור במסמכי המכרז ולא לגרוע מהם.
33.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיו יפה נוף ו1או המפקח רשאים לערוך מעת
לעת ביקורות תפעוליות וטכניות לפי ראות עיניהם במטרה לוודא כי הקבלן עומד
בכל התחייבויותיו על פי ההסכם ,ובכלל זאת ביקורות בנושאים הבאים:
.3בדיקת התקדמות העבודות ואופן ביצוען.
.0ביקורת על כוח האדם המועסק על ידי הקבלן ,ועל אופן העסקתו.
33.5הודיעה יפה נוף לקבלן על ביצוע ביקורת מראש ,ידאג הקבלן כי מנהל הפרויקט
מטעמו ישתתף בביקורת וילווה את נציג(י) יפה נוף ויסייע לו (להם) בביצוע
הביקורת.
33.6כל ניסיון של הקבלן או מי מטעמו למנוע מנציגי יפה נוף או המפקח מטעמה פיקוח
יעיל ,ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
33.7למען הסר ספק ,בדיקות או ביקורות שתערוך יפה נוף כאמור לא יהא בהן כדי לגרוע
מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע מלוא העבודות כהגדרתן בהסכם זה ו1או
ביתר מסמכי המכרז.
.30
תקופת ההתקשרות ולוח זמנים לביצוע
30.3תקופת ההתקשרות תחל בחתימת החוזה על ידי שני הצדדים.
30.0תקופת ההתקשרות תהא בת 16חודשים ,אולם שמורה למזמינה הזכות להאריך את
תקופת ההתקשרות לתקופה של 30חודשים נוספים ,בהודעה בכתב שתימסר לקבלן
לפחות 12ימים לפני תום תקופת ההתקשרות.
30.1לאחר חתימת החוזה ,יעמיד הקבלן לרשות המזמינה עובדים ,בהתאם להיקפים
שתדרוש המזמינה ,ובמועדים שתורה ,ועל פי הוראות המזמינה מעת לעת.
30.4יובהר ,כי בכל הנוגע לעבודתם של מובילי ההסברה ,הרי שלבי העבודה כאמור
במפרט תואמים מספר "פעימות" של שינויים שיבוצעו במערך התחבורה הציבורית
במטרופולין .העבודות ומספר העובדים הנדרשים למזמינה ,אופן הכשרתם ומשך
העמדתם לרשות המזמינה נגזרים ,בעיקרם ,מהיקף השינוי בתחבורה הציבורית
אשר יבוצע בכל "פעימה" ,ואלה עשויים להשתנות מעת לעת.
.31
ערבות ביצוע
31.3להבטחת כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם יפקיד הקבלן בידי יפה נוף ערבות
בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,לטובת יפה נוף ,בסך של ( ₪ 75,222להלן:
"ערבות ביצוע" או "הערבות") ,בנוסח המצורף כנספח לחוזה .הערבות תהא תקפה
במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד לתשלום החשבון הסופי.
במידה ונבחרו במכרז שני זוכים יהא המזמין רשאי לאפשר לקבלן להעמיד ערבות
ביצוע בסכום נמוך מהסכום הנקוב לעיל ,אותו יקבע המזמין באופן בלעדי.
[]32
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
31.0ערבות הביצוע תימסר לידי יפה נוף כתנאי לחתימת יפה נוף על ההסכם וכתנאי
לכניסתו לתוקף של ההסכם .במקרה בו לא יעמיד הקבלן ערבות זו במועד ,או לא
יקיים את תוקפה כמפורט בסעיף 31.3לעיל ,יהווה הדבר הפרה יסודית של תנאי
ההסכם והמכרז .במקרה כזה תהיה יפה נוף ,בנוסף לכל סעד השמור לה על פי תנאי
המכרז ,ההסכם או הדין ,לחלט את ערבות המכרז אשר העמיד הקבלן בהיותו מציע
במכרז ,או את ערבות הביצוע ,לפי העניין.
31.1המזמינה רשאית בכל עת להורות לקבלן להוציא מספר ערבויות במקום ערבות
יחידה או לפצל ערבות קיימת למספר ערבויות .הערבויות יוצאו לטובת המזמינה או
לטובת אחרים כפי שתורה המזמינה .העלויות הנובעות מהוצאת ערבויות נוספות או
פיצול הערבות יחולו על הקבלן.
31.4אי המצאת ערבות כאמור ו1או אי הארכתה ,יזכה את המזמינה בעיכוב פירעונם של
חשבונות ובשימוש בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה הערבות.
31.5אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המזמינה הנובעות מעצם הפרת ההסכם ו1או
הנובעות מאי-מסירת הערבות כאמור ו1או מאי הארכתה .אין בזכות העיכוב
הנזכרת לעיל כדי לפגוע בזכויות המזמינה ,לעכב ו1או לקזז ו1או להפחית סכומים
אחרים על פי הוראותיו האחרות של ההסכם.
31.6המזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות כאמור בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן
הוראה ו1או הצהרה על פי הסכם זה .המזמינה תהא רשאית להשתמש בכספים
המחולטים לכיסוי כל המגיע לה מהקבלן עקב הפרת ההסכם.
31.7על מנת להסיר ספקות מוצהר בזאת כי כל הערבויות הבנקאיות ,לרבות שינויין
והארכתן הנעשות עבור הקבלן לצורך הסכם זה ,תעשינה על ידו ועל חשבונו.
.34
דיווח למזמינה:
34.3מבלי לגרוע מדרישות המפרט ,הקבלן ינהל יומן עבודה אשר יכלול רישום מדויק של
כל שעות העבודה שבוצעו בכל יום ,לפי חלוקה לסוגי העבודות ולרבות פירוט זהותם
של העובדים אשר הועסקו על ידי הקבלן בכל עבודה ומקום העסקתם בפועל.
34.0הקבלן יעמיד לרשות המזמינה את היומן מיד עם דרישה ,ובנוסף יכין על פי דרישת
המזמינה או המפקח ,דו"חות נוספים ככל שיידרש.
.35
הבעלות בתוצרי העבודה ,במסמכים ובמידע
35.3כל מסמך ,לרבות עיבודים שונים ,סלוגנים ,חומרי הסברה ,מצגות ,תוכניות,
חישובים ,תרשימים ,וכל יתר תוצרי העבודה ,לרבות תוצרי הביניים וכיו"ב או מידע
שיוכן על ידי הקבלן ו1או יתקבל אצל הקבלן בקשר לעבודות (להלן" :תוצרי
העבודה" או "המסמכים") יהיו בבעלות המזמינה ויהוו רכושה הקנייני הבלעדי של
המזמינה ויועברו לחזקתה מיד עם דרישתה ,ולא תהיה לקבלן ו1או מי מטעמו כל
טענה ו1או תביעה בנוגע לכך ו1או כל זכות עיכבון במסמכים; לעניין זה 'מסמך'-
לרבות נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו1או על כל מדיה אחרת .מובהר בזאת כי
גם מסמכים הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו ,לרבות העובדים שסופקו על פי חוזה
זה ,שייכים למזמינה בלבד.
35.0מבלי לגרוע מהאמור ,הקבלן מאשר ומתחייב בזה כי המזמינה תהיה זכאית לעשות
כל שימוש לפי שיקול דעתה במסמכים ובין היתר להעבירם לכל גורם שהוא וכל
מטרה אחרת ולרבות הכנסת שינויים במסמכים ו1או לעשות בהם כל שימוש אחר
לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בלי צורך לבקש רשות מהקבלן ובלי שהקבלן יהיה
זכאי לכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה במסמכים.
35.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוצהר ומובהר בזאת כי למזמינה זכות בלעדית והיא
תהיה בעלת זכות היוצרים הבלעדית וזכויות אחרות מכל סוג שהוא ,בין זכויות
קניין רוחני ובין רשיונות שימוש ,סימני מסחר וכיוצ"ב המוקנים על פי כל דין בכל
מסמך (לרבות פיסי או מדיה מגנטית) או חוות דעת או נכס רוחני שייערך על ידי
הקבלן או בהסתמך על ייעוץ שיינתן על ידי הקבלן ו1או על ידי צדדים שלישיים
בקשר עם הסכם זה .הקבלן מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על ידי
המזמינה על מנת לרשום זכויות כאמור על שם המזמינה ועל פי כל דין.
[]33
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
35.4עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ימסור הקבלן למזמינה בתוך 34יום ,את כל
האורגינלים ואת ההעתקים של כל המסמכים שברשותו והקשורים לעבודות,
בתוספת הצהרה בכתב ,כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים
במקור או בהעתק .הקבלן לא יהא זכאי לשום תשלום מעבר לאמור בהסכם זה בעד
העבודות האמורות בסעיף זה או בעד עדכון המסמכים.
35.5האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב
כהפרה יסודית של ההסכם.
.36
שמירת סודיות
36.3הקבלן מתחייב ,ללא הגבלה בזמן ,כי הוא ישמור בסוד ,וכי הוא לא יעביר בכל דרך
שהיא ,לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור ,יפרסם ,יגלה ,יעתיק או
ישתמש שלא בהקשר לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ,וכן
שלא יביא לידיעת כל אדם ,למעט המזמינה ,וכן למעט עובדי הקבלן או מי מטעמו
אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ,כל ידיעה ,מידע,
מסמך (כהגדרתו בסעיף 35.3לעיל) וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או
בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם ביצוע העבודות ,בין בטרם ביצוע ההסכם,
בין במהלכו ובין לאחר ביצועו.
36.0מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 35לעיל ,מתחייב הקבלן לחתום בעצמו ולהחתים כל מי
מטעמו שיש לו גישה למידע הקשור להסכם זה ,על מסמך שמירת סודיות ,נספח ג'
להסכם זה ,לפיו יתחייב ,ללא הגבלה בזמן ,כי הוא ישמור בסוד ,וכי הוא לא יעביר
בכל דרך שהיא ,לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור ,יפרסם ,יגלה,
יעתיק או ישתמש שלא בהקשר לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם
זה ,וכן שלא יביא לידיעת כל אדם ,למעט המזמינה ,עובדיה ומי מטעמה ,וכן למעט
הקבלן ,עובדיו ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם ,כל ידיעה,
מידע ,מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר עם
הסכם זה או בקשר עם ביצוע העבודות ,בין בטרם ביצוע ההסכם ,בין במהלכו ובין
לאחר ביצועו.
36.1האמור לעיל בסעיף זה לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על
הסכם זה ,או שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכן ,ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל
לאחר מועד החתימה על הסכם זה קרה הדבר שלא באמצעות הקבלן או מי מטעמו,
במישרין או בעקיפין ,במעשה או המחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה .חובת
ההוכחה ,כי מתקיימים יסודות סעיף זה תהא על הקבלן.
36.4האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב
כהפרה יסודית של ההסכם.
.37
הימנעות מניגוד עניינים
37.3הקבלן מצהיר ,כי הוא אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים -במישרין או בעקיפין -
לרבות ניגוד עניינים אישי ,מקצועי או עסקי ,בינו לבין המזמינה ו1או משרד
התחבורה ,והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להימצא במצב בו הוא או
פעולותיו ,יעמדו בסתירה להתחייבויותיו על פי הסכם זה .בכל מקרה ,מתחייב
הקבלן להודיע למזמינה מיד עם היוודע לו ,כי הוא נמצא במצב של ניגוד עניינים
כאמור.
37.0מבלי לפגוע בדברים האמורים לעיל ,עובד (לרבות מנהל הפרויקט) שיימצא במצב
של ניגוד עניינים ,אשר לא נחזה מראש ,יוחלף באישור המזמינה בעובד אחר בעל
כישורים דומים ,בתוך 34יום מיום שנודע על קיומו של ניגוד העניינים.
37.1האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב
כהפרה יסודית של ההסכם.
.38
הפרת הסכם
38.3הפרת התחייבויות הקבלן בסעיפים ,33 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4.33 ,4.32 ,4.9 ,4.8 ,4.4 ,4.0
36 ,35 ,34 ,31ו 37-להסכם תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
[]34
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
38.0מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 38.3לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי האירועים המפורטים
להלן יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ויזכו את יפה נוף בכל הסעדים והתרופות
המוקנים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין:
.3הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו
לחלוטין תוך 12יום ממועד ביצועם.
.0מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כונס נכסים או מפרק זמני או קבוע.
.1הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או
שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו ,כולם או
חלקם ,או שפנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר אתם על פי
סעיף 152לחוק החברות התשנ"ט – .3999
.4אם יתברר כי הצהרה או דיווח כלשהם של הקבלן אינם נכונים או כי לא גילה
ליפה נוף לפני חתימת ההסכם או במהלכו עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על
החלטת יפה נוף לחתום על ההסכם או להמשיך את ההתקשרות עימו.
.5הוכח להנחת דעתה של יפה נוף כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.
.6הוכח להנחת דעתה של יפה נוף כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז בקשר להסכם זה
או ביצועו ,ו1או תיאם את הצעתו למכרז ,במישרין או בעקיפין ,עם אחרים.
.7הקבלן לא מבצע את העבודות בהתאם לדרישות יפה נוף.
.8הקבלן מבצע את העבודות או חלקן ללא רשיונות ו1או היתרים כנדרש ו1או
בניגוד לכל חוק או דין.
.9הקבלן לא אפשר ליפה נוף או לצד ג' מטעמה לבדוק את העבודות כאמור
במסמכי המכרז ו1או לא סיפק דו"ח אשר היה עליו לספקו או נדרש לספקו
בהתאם לדרישה שקיבל בהתאם להסכם.
38.1במקרה של הפרה יסודית כאמור תהיה זכאית יפה נוף ,מבלי לפגוע בכל סעד אחר
השמור לה בדין או בהסכם ,לחלט את ערבות הקבלן ,לבצע את העבודות בעצמה
ו1או באמצעות מי מטעמה.
38.4בכל מקרה של נקיטת אמצעים על ידי יפה נוף נגד הקבלן כתוצאה מהפרת
התחייבויותיו ,ישא הקבלן בכל ההוצאות שיגרמו בשל כך לרבות ההוצאות
המשפטיות ,ושכ"ט עו"ד בקשר לכך וזאת אף אם הוצאות או הפסדים אלה עולים
על סכום הערבות אותה תהיה יפה נוף רשאית לחלט בכל אחד ממקרי הפרת
ההסכם הקבועים בהסכם.
.39
כללי
39.3הקבלן לא רשאי יהיה להסב זכויותיו ו1או חובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי
כלשהו ,לרבות חברות הקשורות בו ,מבלי שניתנה לכך הסכמתה המפורשת של
המזמינה בכתב ומראש.
39.0המזמינה רשאית תהיה להסב זכויותיה ו1או חובותיה על פי הסכם זה לצד שלישי
כלשהו לפי שיקול דעתה המוחלט ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע ו1או לגרוע
מזכויותיו של הקבלן על פי ההסכם.
39.1הכמויות הנקובות בחוזה ו1או במפרט אינן סופיות .יפה נוף תהא רשאית להגדיל או
להקטין את כמויות הפריטים שביצועם נדרש ,לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין,
ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך.
39.4יפה נוף תהא רשאית להודיע על ביטול החוזה ,לפי שיקול דעתה ,לרבות במקרה של
אי העמדת תקציב לביצועו של הפרויקט ,ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה בקשר
לכך ובלבד שישולם לקבלן בגין עבודה שביצע בפועל ,על פי הזמנת עבודה מאושרת,
עד למתן הודעת הביטול .זולת האמור לעיל ,לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום,
תמורה ,פיצוי או סעד אחר בקשר עם ביטול החוזה כאמור.
[]35
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
39.5כתובות הצדדים לשם קבלת הודעות בהתאם להסכם זה הינן כדלקמן:
.3יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ :רח' ביאליק ,1חיפה
.0הקבלן__________________________________:
39.6כל הודעה שתשלח בדואר רגיל לפי אחת מהכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה
לידיעתו ולרשותו של הצד הממוען תוך ארבעה ( )4ימים מתאריך מסירתה למשלוח
בבית דואר בישראל; אם נמסרה ביד או בדואר רשום – בעת מסירתה ,ואם נשלחה
בפקסימיליה או בדוא"ל עם אישור מסירה – ביום העסקים הראשון לאחר אישור
שיגורה.
39.7כל הוראה בלשון ההסכם הנוקטת באחד המינים (זכר או נקבה) תפורש כמופנית
לשני המינים.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
המזמינה
___________________
הקבלן
אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר כי הסכם זה נחתם ע"י _____________ ,ת.ז.
____________ ו______________ ,ת.ז _____________ .בשם הקבלן ,כי חתימתם
מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין ,וכי הקבלן קיבל החלטה כדין על התקשרותו עם המזמינה
בהסכם זה.
תאריך___________:
______________
[]36
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
נספח א' לחוזה – נוסח ערבות ביצוע
נוסח טופס ערבות ממוסד בנקאי
תאריך-:
____________
לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
ביאליק 1קומה 8
חיפה 11330
א.נ,.
הנדון :ערבות מס'____________
לבקשת _______________________________ אנו ערבים בזה כלפי יפה נוף תחבורה
תשתיות ובנייה בע”מ לסילוק כל סכום עד לסך 52,222ש"ח.
(במילים :חמישים אלף שקלים חדשים) שתדרשו מאת ____________________ בקשר
למילוי ההתחייבויות עפ"י הסכם ביניכם מיום _____________ מס' ___________.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן ("המדד") .
לסכום הערבות יוספו הפרשי הצמדה לפי שעור השינוי בין המדד הידוע ביום מתן צו התחלת
עבודה בקשר לפרויקט ,דהיינו המדד הידוע ביום _________ ,לבין המדד הידוע ביום התשלום
בפועל.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה
בכתב ,תוך 7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זאת.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת
הסכום שלא חולט.
ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום _______________.
בכבוד רב,
[]37
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
נספח ב' לחוזה – אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות בניה בע"מ
(להלן" ":המזמינה")
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של___________________________________(להלן "הספק"
ו/או "הקבלן") בגין אספקת שירותי כוח אדם לביצוע עבודות בעלות אופי זמני ומבלי לגרוע מכלליות
האמור :הדרכה ,הסברה ,בקרה בתחום התחבורה הציבורית ,דיול וקידום מכירות ,סקרים ,עבודה
משרדית וכיוצ"ב ומתן שירותים נלווים עבור המזמינה ,בקשר עם הסכם _________________
(להלן" :השירותים" ו/או "העבודות")
אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
.3אנו ערכנו לקבלן ו1או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ,כמפורט
להלן:
א.
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) (פוליסה מספר_________________ )
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תיאור כיסוי:
הרחבות נוספות
השתתפות עצמית:
₪ 4,222,222
אחריותו של הקבלן ו1או עובדיו על פי הדין כלפי צד ג'
כלשהו לרבות המזמינה ,בגין מעשה או מחדל של הקבלן
ו1או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה
ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ,כתוצאה
מהשירותים ו1או בקשר עם השירותים.
.3כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו1או בקשר עם
מעשה או מחדל של הקבלן ו1או מי מטעמו וכן
של העובדים הנשלחים על ידי הקבלן למזמינה.
.0הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמינה כלפי
העובדים לנזקי גוף שיגרמו לעובדים במהלך ו1או
בקשר עם השירותים של העובדים אצל המזמינה
ו1או עבור המזמינה ובכלל זה את תביעות המל"ל
בגין ת"ע שיגרמו לאותם עובדים בעת עבודתם אצל
המזמינה.
.1נזק למזמינה יחשב נזק לצד שלישי ,הביטוח מכסה
נזקים לרכוש המזמינה אשר העובדים הנשלחים על
ידי הקבלן לעבודה אצל המזמינה (להלן באישור
זה – "העובדים") פועלים בו (למעט חלק הפריט בו
פעלו ישירות) ,ולכל רכוש אחר של המזמינה ,וכן
לרכוש המזמינה הנמצא במשמורתם ו1או
בהשגחתם ו1או בשימושם של העובדים ו1או
הקבלן.
.4הרחבה מס' " 32חבות בגין פגיעה אישית"
לפוליסת צד שלישי "ביט" בגבול אחריות של
522,222ש"ח למקרה ולתקופה.
סך ____________ ₪לכל מקרה ביטוח( .לא תעלה על
) ₪ 02,222
[]38
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
ב.
ביטוח חבות מעבידים (פוליסה מספר _________________ )
גבול אחריות:
תובע,
מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:
הרחבות נוספות:
השתתפות עצמית:
₪ 6,222,222
₪ 02,222,222
אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע
שנגרמו לעובדי הקבלן ,קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי
הקבלן במתן השירותים.
הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות
כמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי
הקבלן ו1או בקשר עם ביצוע עבודות אצל המזמינה ו1או עבור
המזמינה .
סך ____________ ₪לכל מקרה ביטוח( .לא תעלה על
) ₪ 02,222
.0תקופת הביטוח היא החל מ ____________ -ועד __________ (כולל).
.1למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הקבלן ו1או המזמינה ,בקשר עם השירותים.
ה"מזמינה" למטרת אישור זה –יפה נוף תחבורה תשתיות בניה בע"מ ו1או עיריית חיפה ו1או משרד
התחבורה לרבות חברות בנות של הנ"ל ו1או עובדים ומנהלים של הנ"ל.
.4בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א .ביטול זכות השיבוב ו1או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.
ב .סעיף אחריות צולבת אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי הקבלן.
ג .הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו1או ביזמתנו ו1או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא לאחר
שנמסור לקבלן ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשום 62 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו1או השינוי
המבוקש.
ד .היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח
התקפות במועד התחלת הביטוח.
.5הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בהן.
.6כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי
המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59לחוק
חוזה הביטוח תשמ"א – .3983למען הסר קבלן ,אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה
וכלפי מבטחיה.
.7הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש
באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
.8ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע
השירותים ,ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה ,אלא לאחר מתן הודעה למזמינה כאמור בסעיף
( 4ג) לעיל.
_____________________
חותמת חברת הביטוח
חתימת מורשה חתימה
________________________
תאריך
סוכן ביטוח _________________:טלפון _________________________פקס_____________:.
[]39
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
נספח ג' לחוזה – התחייבות לשמירת סודיות
.3אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת
הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט ,כל מידע -יעוצי ,כספי או כל מידע אחר -אשר יגיע
לידיעת היועץ 1ספק או מי מטעמו על חברת יפה נוף או בקשר אליה ,במשך ביצוע
הפרויקט ,בין במישרין ובין בעקיפין ; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים
ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים.
"מידע" לעניין סעיף זה -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו1או מקצועי
אחר ,נתונים ,שמות ,כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים,
מסמכי יעוץ חשבונות ,שיטות עבודה ,רשימות לקוחות ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים
בנוגע לכמויות ו1או איכויות ו1או מחירים ו1או תמחירים של מוצרי ייצור ,חומרי גלם
ו1או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של חברת יפה נוף וכל אינפורמציה אחרת ,בין
בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך אחרת ,בקשר עם חברת יפה נוף.
.0מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה ,3אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא
לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט נשוא ההסכם.
.1אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים עבור חברת יפה נוף ,על
תוכנה או על היקפה לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה ע"י
מהנדס מטעם חברת יפה נוף.
.4אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא
למטרת שירותי היעוץ נשוא ההסכם.
.5אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים
לשם מניעת הגעתו לידי אחר לרבות תאגיד ,בתוך כך מתחייב אני להגביל את הגישה
למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים.
.6אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמי
בבצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את התחייבויותיי
כפי שפורטו לעיל.
.7לא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות
בנוסח הנ"ל.
.8אני מתחייב להודיע לחברת יפה נוף מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו1או דרישה
לגלותו .במידה ויינקטו נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע ,אני
מתחייב להודיע על כך לחברת יפה נוף באופן מידי על מנת לאפשר לחברת יפה נוף לנקוט
בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע ,ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את
החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.
.9ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל חברת יפה
נוף אני מחויב לשמור על סודיותו המלאה ,וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף
לתביעות אישיות הן במישור האזרחי הן במישור הפלילי.
.32הנני מתחייב למסור לחברת יפה נוף ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר
אצלי בקשר לחברת יפה נוף ,יהא מקורו אשר יהא ,לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה,
דיסקט ,העתק ,צילום ,פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה מגנטית ,ולא אשאיר בידי
[]41
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
שום מידע כאמור .כמו כן ,הנני מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור ו1או בדיקה
שיערכו על-ידי חברת יפה נוף ,בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על-ידי חברת יפה
נוף ,וזאת בכל עת ובכל מקום שבו אתבקש לעשות כן.
.33התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם חברת יפה נוף מכל סיבה שהיא,
ותעמוד בתוקפה עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו חברת יפה נוף תאשר
בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע.
בכבוד רב,
_________________
(פרטי הספק)
ולראייה באתי/באנו על החתום:
תאריך:
______________________
שם:
______________________
ת.ז1.ח.פ.
______________________
חתימה:
______________________
[]41
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ – מרכז 3110235לאיתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
נספח ד' לחוזה – דוגמה לפרוגרמה כמותית למרכז תחבורה
מס' עמדות
פעילות
עמדת קליטה לקווי מתע"ן
0קווי מתע"ן כל 7.5דקות כל אחד
0
עמדת הורדה לקווי מתע"ן
36כניסות
2
עמדת קליטה לקווים
4קווים – כל 35דקות ,סה"כ 36יציאות
1
אזוריים/עירוניים
בשעה
עמדת הורדה לקווים
סה"כ 36הגעות בשעה
2
אזוריים/עירוניים
עמדת הורדה/העלאה קווים
02בשעה לכיוון
– 1אחת בכל כיוון
חולפים
חניות תפעוליות – מתע"ן
0עמדות קליטה לקווי מתע"ן
6
חניות תפעוליות – קווים אזוריים
0עמדות קליטה לקווים אזוריים1עירוניים
6
חניה מנהלתית – מתע"ן
זמן סבב של 302דקות .צי רכב של 36
20
רכבים לכל קו מתע"ן 10 .סה"כ
חניה מנהלתית – קווים אזוריים
זמן סבב של 82דקות .צי רכב של 36רכבים
5
ועירוניים
525חניות לרכבים
חנה וסע
סה"כ 004חניות בשעת שיא בוקר
הבא וסע
08רכבים בשעת שיא בוקר
קח וסע
זמן בין מופעי המתע"ן כל 7.5דקות
5עמדות
אופנועים
0%מכמות כלי הרכב הפרטיים
20עמדות
אופניים
0%מכמות כלי הרכב
20עמדות
פרטיים – חנה וסע
1עמדות (לפי החישוב
ניתן להסתפק בעמדה
אחד ,עם זאת בגלל
הגעה אקראית נדרשים
1עמדות)
20עמדות
מוניות מיוחדות
מבנה נהגים ותפעול
[]42
© Copyright 2025