Razpisna dokumentacija
PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 17.02.2015 Objava na portalu javnih naročil št. NMV838/2015 z dne 17.02.2015 Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti: Izvedba toplotne sanacije na Vzdrževalnem centru Maribor na okolju prijazen način po postopku oddaje naročila male vrednosti po predhodni objavi Številka javnega naročila: P/JNMV/03/2015/TP-SV Februar 2015 Stran 1 od 39 VSEBINA 1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE ........................................................................................... 3 2. SPLOŠNO ....................................................................................................................................... 3 3. MERILA ......................................................................................................................................... 4 4. POGOJI ......................................................................................................................................... 5 5. OSTALO ........................................................................................................................................ 8 PRILOGA 1 ................................................................................................................................................ 10 PRILOGA 2 ................................................................................................................................................ 12 PRILOGA 3 ................................................................................................................................................ 13 PRILOGA 4 ................................................................................................................................................ 14 PRILOGA 5 ................................................................................................................................................ 15 PRILOGA 6 ................................................................................................................................................ 16 PRILOGA 7 ................................................................................................................................................ 17 PRILOGA 8 ................................................................................................................................................ 18 PRILOGA 9 ................................................................................................................................................ 19 PRILOGA 10 .............................................................................................................................................. 20 PRILOGA 11 .............................................................................................................................................. 22 PRILOGA 12 .............................................................................................................................................. 24 PRILOGA 13 .............................................................................................................................................. 26 PRILOGA 14 .............................................................................................................................................. 27 PRILOGA 15 .............................................................................................................................................. 28 PRILOGA 16 .............................................................................................................................................. 29 PRILOGA 17 .............................................................................................................................................. 30 PRILOGA 18 .............................................................................................................................................. 38 Stran 2 od 39 1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE V skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 90/2012, 19/2014 in 90/2014, v nadaljevanju ZJNVETPS) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila. En ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila. V primeru, če ponudnik sodeluje v več ponudbah kot vodilni ponudnik/partner v konzorciju, bodo vse ponudbe, v katerih bo sodeloval takšen ponudnik, izločene iz postopka javnega naročanja. Isti podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah ob pogoju, da je v vseh ponudbah podizvajalec, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa, pa ni glavni izvajalec oz. partner v skupnem nastopu. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije. 2. SPLOŠNO 2.1 Naročnik Naziv firme Skrajšan naziv firme Naslov Matična številka podjetja ID številka za DDV 2.2 PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana 1954288000 SI31378285 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik) PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA: Naslov: Matična št: Identifikacijska št. za DDV: Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke): Telefon: E-mail: Telefaks: Mobilni telefon: Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe: V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 3 od 39 2.3 Predmet javnega naročila je sklenitev pogodbe za izvedbo toplotne sanacije na Vzdrževalnem centru Maribor (v nadaljevanju: VC MB) na okolju prijazen način. Obseg zahtevanih storitev je razviden iz priloge Popis del (PRILOGA 15), ki je priložena razpisni dokumentaciji. Rok plačila je najmanj 60 dni od dneva uradnega prejema računa. Rok izvedbe je največ 120 dni od podpisa pogodbe. Garancijski rok izvedenih del mora znašati najmanj 36 mesecev od primopredaje objekta. Ponudba mora biti veljavna vsaj še 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb. 2.4 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije. 2.5 Postopek javnega naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti po predhodni objavi. Naročnik bo ponudnike v skladu z razpisno dokumentacijo in 90. členom ZJNVETPS povabil na pogajanja. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika. Naročnik se bo praviloma pogajal o ponudbeni ceni. Ponudniki lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno znižajo, ne smejo pa je povišati. Ponudniki, ki bodo svojo ceno povišali, bodo nemudoma izločeni iz postopka oddaje javnega naročila. Pogajanja se bodo izvedla pisno z vsemi ponudniki hkrati na načinu kuvertiranja. Kuverte se označijo z imenom ponudnika, v kuverto se vstavi prazne obrazce ponudbe in se jih izroči predstavnikom ponudnikov. Ponudbe bodo izražene v % popusta glede na ponudbeno ceno, oddano v osnovni ponudbi. Šteje se, da je ponujeni % popusta podan na vsako postavko v ponudbeni dokumentaciji iz oddane osnovne ponudbe. Ko predstavniki ponudnikov izpolnijo obrazce ponudbe in jih vstavijo v kuverte, se kuverte odprejo v prisotnosti vseh predstavnikov ponudnikov in preberejo končne ponudbene vrednosti. Naročnik bo izvedel en krog pogajanj. Predstavnik ponudnika je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan predložiti pooblastilo, da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopa, udeležuje pogajanj in se lahko pogaja v vseh elementih ponudbe ter podpiše ponudbe dane v pogajanjih v pisni obliki. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju žig. Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. O izbiri ponudnika bo obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili pravočasno ponudbo. 2.6 Rok za predložitev ponudb je 12.03.2015 do 09.00 ure. Če ponudba ne bo predložena do roka za predložitev ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 2.7 Ponudba mora biti predložena na naslov naročnika v zaprti kuverti. Za natančnejša navodila glej prilogo 17. 2.8 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (dni) dni pred rokom za predložitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja. Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil. Ponudniki imajo v roku, ki je določen za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, možnost ogleda projektne dokumentacije in možnost ogleda objekta po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika g. Samo Uranjek, gsm: 051/681 432, el. pošta: samo.uranjek@plinovodi.si . Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila. 2.9 Javno odpiranje ponudb bo dne 12.03.2015 ob 10.00 uri na naslovu naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb. 2.10 Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša. 3. MERILA Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju najnižje skupne vrednosti. Stran 4 od 39 4. POGOJI Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti, preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapečatena in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji mora biti priložena tudi fotokopija celotne ponudbene dokumentacije, ki je identična in je identično zložena kot original. 4.1 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila). 4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko združevanje. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilnega prenehanja oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ne sme opustiti poslovne dejavnosti ali biti v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik ne sme narediti velikih strokovnih napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij. Ponudnik mora imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 1) 4.3 Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2) 4.4 Ekonomski – finančni pogoj: Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 400.000,00 €. Ponudnik predloži kot dokaz: (PRILOGA 3) a) Za leto 2011 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predložitev poslovnega izida za leto 2011 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. ali b) Za leto 2012 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2012 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predložitev poslovnega izida za leto 2012 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. ali c) Za leto 2013 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2013 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predložitev poslovnega izida za leto 2013 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. ali Stran 5 od 39 4.5 Tehnični, kadrovski pogoji in reference: 1. Ponudnik mora imeti v zadnjih 5 (petih) letih že izvedena dela s področja gradnje ali rekonstrukcije objektov vsaj na 2 (dveh) objektih v skupni vrednosti nad 250.000,00 EUR brez DDV in z obsegom fasadnih površin najmanj 500 m² po objektu. (PRILOGA 4) Dokazilo: 2. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo imena naročnika, naziva objekta, navedbo odgovornega vodja del pri ponudniku, vrednosti opravljenih del, datuma izvedbe del ter obsegom fasadnih površin v m². Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega odgovornega vodjo del gradbene ali strojne stroke. Imeti mora opravljen strokovni izpit in biti vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) ter imeti najmanj 5 let izkušenj pri podobnih delih (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je vodja del iz druge države članice EU, potem mora imeti ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež). (PRILOGA 5) Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja ter fotokopija potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije za odgovornega vodjo del gradbene ali strojne stroke (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je vodja del iz druge države članice EU, potem ponudnik predloži fotokopijo ustreznega potrdila o članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež). Glede na način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po ZGO-1, naročnik zahteva, da v kolikor najugodnejši ponudnik nastopa s kadri, ki še niso vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije, da ponudnik oziroma posameznik skupaj s ponudbo predloži izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. Po ZGO-1 namreč naročnik ne sme del, za katera je v Sloveniji reguliran poklic, poveriti osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje tega poklica. Pri tem sta Inženirska zbornica Slovenije ali Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije tisti, ki za tuje ponudnike oziroma državljane potrdita, da je ponudnik ali posameznik kvalificiran za opravljanje določenega poklica. 3. Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre (PRILOGA 6): vsaj enega inženirja z opravljenim strokovnim izpitom IZS iz elektro stroke (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, potem mora imeti strokovnjak ustrezen izpit pri posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež) in vsaj enega koordinatorja za VZD. Dokazilo: 4. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo zahtevanih podatkov za te kadre (ime in priimek) in navedbo institucije, ki je izdala izpit. Ponudnik mora predložiti program izvajanja del predmetnega naročila. Pri programu je potrebno upoštevati najmanj izvajanje del po strokah gradbenih del, elektro del, strojnih del in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. (PRILOGA 7) Dokazilo: 5. program izvajanja del (Terminski plan). Ponudnik mora za izvedbo toplotne sanacije VC Maribor pri gradnji in vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov dosledno upoštevali temeljne okoljske zahteve za stavbe v skladu z določili podtočk 7.2.2 priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14). V ponudbeni ceni morajo biti zajete vse aktivnosti v skladu z navedeno uredbo. (PRILOGA 8) Dokazilo: 6. izjava dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev. Kadar pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva ponudnik uporabi les, mora le-ta v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) izvirati iz zakonitih virov. V ponudbeni ceni morajo biti zajete vse aktivnosti v skladu z navedeno uredbo. (PRILOGA 9) Dokazilo: 4.6 izjava dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ne bo uporabil lesa oziroma v nasprotnem primeru mora ponudnik predložiti v PRILOGI 9 zahtevana dokazila. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, dobavljal blago, izvajal storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev. Stran 6 od 39 Ponudnik mora navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev in sicer: vrsto del, ki jo bo izvedel, oziroma vrsta blaga, ki jo bo dobavil, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. V primeru, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga. Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 10) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJNVETPS obvezna. V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 10 namesto te izjave predloži podpisano in žigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci. 4.7 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 11), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji združenega podjetja mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo. 4.8 Ponudnik mora predložiti sledeča zavarovanja: A. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku Izbrani ponudnik mora naročniku v 10 (desetih) dneh po uspešni primopredaji del, izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izdano od finančne institucije s sedežem v RS v višini 5% (pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. V kolikor se garancijski rok podaljša, mora ponudnik predložiti naročniku podaljšanje garancije najmanj za enako časovno obdobje oziroma originalno izjavo finančne institucije, s katero se podaljšuje veljavnost prvotne garancije ali pa novo garancijo. Garancije morajo biti izdane v slovenskem jeziku. V prilogi (PRILOGA 12) je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predložil finančni instituciji. B. Zavarovanje odgovornosti Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovanjem odgovornosti najmanj v višini pogodbene vrednosti. O sklenjenem zavarovanju bo ponudnik predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da bo v primeru izbire predložil kopije zavarovalnih polic za zahtevano zavarovanje. (PRILOGA 13) 4.9 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 14) 4.10 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati popis del. (PRILOGA 15) 4.11 Ponudnik mora predložiti žigosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 16) 4.12 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 17) 4.13 Obrazec prijave. (PRILOGA 18) Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Stran 7 od 39 5. OSTALO 5.1 Naročnik si pridružuje pravico ustaviti postopek oddaje javnega naročanja ali ne oddati javnega naročila, oziroma ne oddati naročila v celoti brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oz. storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva. 5.2 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili. 5.3 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku, tehnični podatki pa so lahko navedeni v angleškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. 5.4 Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe. Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja). 5.5 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika ali na sedežu naročnika po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predložitev ponudbe. 5.6 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 5.7 Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. 5.8 Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, bodo izločene, razen če je taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oziroma če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v skladu z 82. členom ZJNVETPS dopustil in omogočil dopolnitev ali spremembo take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridržuje pravico popravljanja računskih napak ob pisnem soglasju ponudnika. Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. 5.9 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična. 5.10 Naročnik ima pravico, da pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Takšna odločitev bo objavljena na portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročanja bo naročnik ponudbe neodprte vrnil ponudnikom ter jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja. Po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo naročnik: vse ponudnike obvestil o razlogih za zavrnitev ponudb; vse ponudnike obvestil, ali bo začel nov postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali za javno naročilo nima zagotovljenih sredstev, ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja, ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V kolikor bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih za odstop od izvedbe javnega naročila nemudoma obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo. 5.11 Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena vrednost. Stran 8 od 39 5.12 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. Vlagatelj - 5.13 mora v zahtevku za revizijo navesti: ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, ter mora priložiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo zagotovil načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo enakopravne obravnave ponudnikov. V Ljubljani, dne 17.02.2015 Naročnik PLINOVODI d.o.o. Glavni direktor Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str. Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon. Stran 9 od 39 PRILOGA 1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilne poravnave oz. ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v stečajnem postopku oz. ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja oz. ni podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju. Izjavljamo pod kazensko Stran 10 od 39 in materialno odgovornostjo, da nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne bomo storili velikih strokovnih napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 11 od 39 PRILOGA 2 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: Št. Naziv Sedež Delež lastništva v % 1. 2. 3. 4. 5. …. IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v % 1. 2. 3. 4. 5. … IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: Št. Naziv Sedež Matična številka 1. 2. 3. 4. 5. …. S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 12 od 39 PRILOGA 3 DOKAZILA IN IZJAVE O LETNEM PRIHODKU Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 400.000,00 EUR! Ponudnik predloži kot dokaz: a) Za leto 2011 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predložitev poslovnega izida za leto 2011 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. ali b) Za leto 2012 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2012 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predložitev poslovnega izida za leto 2012 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. ali c) Za leto 2013 - revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2013 z mnenjem pooblaščenega revizorja - predložitev poslovnega izida za leto 2013 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo. ali V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 13 od 39 PRILOGA 4 REFERENCE Ponudnik mora imeti v zadnjih 5 (petih) letih že izvedena dela s področja gradnje ali rekonstrukcije objektov vsaj na 2 (dveh) objektih v skupni vrednosti nad 250.000,00 EUR brez DDV in z obsegom fasadnih površin najmanj 500 m² po objektu. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo že izvedena dela s področja gradnje ali rekonstrukcije objektov vsaj na 2 (dveh) objektih v skupni vrednosti nad 250.000,00 EUR brez DDV in z obsegom fasadnih površin najmanj 500 m² po objektu. Zap. št. Ime naročnika Naziv objekta Odgovorni vodja del pri ponudniku Vrednost opravljenih del Datum izvedbe del Obseg fasadnih površin v m² 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi referenc naknadno predložil. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 14 od 39 PRILOGA 5 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega odgovornega vodjo del gradbene ali strojne stroke. Imeti mora opravljen strokovni izpit in biti vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) ter imeti najmanj 5 let izkušenj pri podobnih delih (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je vodja del iz druge države članice EU, potem mora imeti ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež). Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zagotavljamo vsaj enega odgovornega vodjo del gradbene ali strojne stroke, ki ima opravljen strokovni izpit in je vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) ter ima najmanj 5 let izkušenj pri podobnih delih (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je vodja del iz druge države članice EU, potem mora imeti ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež). Hkrati izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v kolikor bomo nastopali s kadrom, ki še niso vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije in v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, da bomo do podpisa pogodbe pridobili priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. Hkrati prilagamo fotokopijo vpisa v imenik Inženirske zbornice Slovenije za odgovornega vodjo del gradbene ali strojne stroke oziroma fotokopijo potrdila o članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 15 od 39 PRILOGA 6 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre: vsaj enega inženirja z opravljenim strokovnim izpitom IZS iz elektro stroke (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, potem mora imeti strokovnjak ustrezen izpit pri posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež) in vsaj enega koordinatorja za VZD. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zagotavljamo naslednje kadre: vsaj enega inženirja z opravljenim strokovnim izpitom IZS iz elektro stroke (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, potem mora imeti strokovnjak ustrezen izpit pri posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež) in vsaj enega koordinatorja za VZD in hkrati navajamo zahtevane podatke za zahtevane kadre: Zap. št. Opis 1. inženir z opravljenim strokovnim izpitom iz elektro stroke 2. koordinator za VZD Ime in priimek Navedba institucije, ki je izdala izpit 3. 4. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 16 od 39 PRILOGA 7 PROGRAM IZVAJANJA DEL (TERMINSKI PLAN) Ponudnik mora predložiti program izvajanja del predmetnega naročila. Pri programu je potrebno upoštevati najmanj izvajanje del po strokah gradbenih del, elektro del, strojnih del in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Prilagamo program izvajanja del. Stran 17 od 39 PRILOGA 8 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU IN OSTALE TEHNIČNE ZAHTEVE Ponudnik mora za izvedbo toplotne sanacije VC Maribor pri gradnji in vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov dosledno upoštevali temeljne okoljske zahteve za stavbe v skladu z določili podtočk 7.2.2 priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14). V ponudbeni ceni morajo biti zajete vse aktivnosti v skladu z navedeno uredbo. A. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati: zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe in zahteve iz PZI dokumentacije izdelovalca TOMORI ARHITEKI d.o.o. B. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo: proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. C. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. D. Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri gradnji zagotovili, da bodo izpolnjene vse naročnikove zahteve iz zgornjih točk A, B C in D. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 18 od 39 PRILOGA 9 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU Kadar pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva ponudnik uporabi les, mora le-ta v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) izvirati iz zakonitih virov. V ponudbeni ceni morajo biti zajete vse aktivnosti v skladu z navedeno uredbo. Ponudnik mora k ponudbi predložiti (v kolikor bo uporabil les): potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali potrdilo FSC3 ali PEFC4 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali dovoljenje FLEGT5, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. V kolikor ponudnik pri gradnji ne bo uporabil lesa, mora predložiti izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne bo uporabil lesa. Stran 19 od 39 PRILOGA 10 IZJAVA O PODIZVAJALCIH Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo k svojemu računu oz. situaciji obvezno priložili račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predložili izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 10 namesto te izjave predloži podpisano in žigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora ponudnik navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev. Stran 20 od 39 Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci pa mora predložiti izjavo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku): Naziv podizvajalca Polni naslov Matična številka Davčna številka TRR Predmet del Količina del Vrednost del, ki jih izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV) bo Kraj izvedbe Rok izvedbe Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec V primeru izbora kot najugodnejše ponudbe, bosta morala izbrani ponudnik in podizvajalec predložiti: pogodbo, izvajalčevo pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu, podizvajalčevo soglasje za neposredna plačila in sicer kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig podizvajalca) Stran 21 od 39 PRILOGA 11 PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti priloge 11, kot del razpisne dokumentacije. Stran 22 od 39 ZAVAROVANJA A. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku Izbrani ponudnik mora naročniku v 10 (desetih) dneh po uspešni primopredaji del, izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izdano od finančne institucije s sedežem v RS v višini 5% (pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. V kolikor se garancijski rok podaljša, mora ponudnik predložiti naročniku podaljšanje garancije najmanj za enako časovno obdobje oziroma originalno izjavo finančne institucije, s katero se podaljšuje veljavnost prvotne garancije ali pa novo garancijo. Garancije morajo biti izdane v slovenskem jeziku. B. Zavarovanje odgovornosti Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovanjem odgovornosti najmanj v višini pogodbene vrednosti. O sklenjenem zavarovanju bo ponudnik predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da bo v primeru izbire predložil kopije zavarovalnih polic za zahtevano zavarovanje. Stran 23 od 39 PRILOGA 12 GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predložil finančni instituciji. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 24 od 39 GARANT GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.:………………….. …….. (v nadaljevanju: GARANT) izjavlja, da je seznanjen: da sta…………..(v nadaljevanju: Naročnik garancije) in……………………………(v nadaljevanju: Upravičenec) dne………………sklenila. pogodbo .............................................., št. pogodbe ……………. (v nadaljevanju: Pogodba), na podlagi katere se je Naročnik garancije zavezal ...................................... (v nadaljevanju: Osnovna obveznost) v vrednosti .................... EUR. da je Naročnik garancije skladno s Pogodbo dolžan Upravičencu predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini ……% od vrednosti posla t.j. ....................... EUR z rokom veljavnosti do najkasneje ………. Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil Osnovne obveznosti, plačal vsak znesek do najvišjega zneska ……………………………………….EUR (z besedo……………………………..) Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek. Ta garancija ni prenosljiva. Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno …….…………………., če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do ….. ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji. Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko, po swiftu ali po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te garancije. Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom. Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Stran 25 od 39 PRILOGA 13 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovanjem odgovornosti najmanj v višini pogodbene vrednosti. O sklenjenem zavarovanju bo ponudnik predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da bo v primeru izbire predložil kopije zavarovalnih polic za zahtevano zavarovanje. Izjavljamo, da bomo v primeru izbora kot najugodnejšega ponudnika predložili kopije zavarovalnih polic za zahtevano zavarovanje v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 26 od 39 PRILOGA 14 PONUDBA OZNAKA PONUDBE: ________________________ 1. Ponujena vrednost: Skupna ponudbena vrednost brez DDV: EUR DDV _____ % EUR Skupna ponudbena vrednost z DDV: EUR OBRAČUN DEL: PO SISTEMU »KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER«. Opomba: skupna ponudbena vrednost je seštevek ocenjenih količin posameznih postavk v skladu z obrazcem popisa del in je namenjena le primerjavi prejetih ponudb, ocenjene količine so le informativne, naročnik si pridržuje pravico spreminjanja ocenjenih količin, dejanske količine bodo ugotovljene naknadno, vendar največ do višine skupne pogodbene vrednosti (ki jo bo določil naročnik). 2. Plačilni rok: _________________ dni (najmanj 60 dni od uradnega prejema računa). 3. Veljavnost ponudbe: _________________ dni (najmanj 120 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe). 4. Rok izvedbe je: _________________ dni (največ 120 dni od podpisa pogodbe). 5. Garancijski rok izvedenih del je _________ mesecev (najmanj 36 mesecev od primopredaje objekta). V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 27 od 39 PRILOGA 15 POPIS DEL Popis del je na voljo kot ločena priloga, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora natisniti popis del v celoti, ga izpolniti, žigosati, podpisati in predložiti k ponudbeni dokumentaciji. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 28 od 39 PRILOGA 16 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo: – – – – – – – – da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; izpolnjujemo vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom; da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za izvedbo toplotne sanacije VC Maribor na okolju prijazen način, št. P/JNMV/03/2015/TP-SV in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika) Stran 29 od 39 PRILOGA 17 Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati in žigosati vse strani ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe! Stran 30 od 39 VZOREC POGODBE POGODBA št. __________________________ Izvedba toplotne sanacije VC Maribor na okolju prijazen način sklenjena med: Naročnikom: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana ki ga zastopata Glavni direktor: Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str. in Namestnica glavnega direktorja: mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon. ID št. za DDV: SI31378285 matična številka: 1954288000 transakcijski račun številka: SI56 0292 3025 4424 156 odprt pri NLB d.d. in Izvajalcem: _______________________________ ki ga zastopa Direktor: _______________________________ ID št. za DDV: _______________________________ matična številka: _______________________________ transakcijski račun številka: _______________________________ odprt pri banki: _______________________________ Stran 31 od 39 I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti za izvedbo toplotne sanacije VC Maribor na okolju prijazen način, št. P/JNMV/03/2015/TP-SV, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne _________________ ter na podlagi ponudbe izvajalca št. ________________ z dne ___________________ in zapisnika pogajanj z dne _____________________. II. PREDMET POGODBE 2. člen Predmet naročila je toplotna sanacije VC Maribor na okolju prijazen način. Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. ________________ z dne ___________________ in zapisnika pogajanj z dne ___________________, ki sta sestavni del pogodbe. Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni dokumentaciji št. ___________________ z dne ___________________ in v zapisniku pogajanj z dne ___________________, ki sta sestavni del te pogodbe. III. DOLOČBE O PODIZVAJALCIH 3. člen Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in sicer: izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, izvajalec se zavezuje, da bo priloga k tej pogodbi vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga, izvajalec se zavezuje, da bo k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe, izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predložil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. IV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 4. člen V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in 69/2011) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; nična. Stran 32 od 39 V. POGODBENA VREDNOST DEL 6. člen Naročnik in izvajalec se s to pogodbo dogovorita, da znaša pogodbena vrednost del po tej pogodbi največ (naknadno vpiše naročnik): ________________________ EUR z besedo: ___________________________________________________. Pogodbena vrednost del ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga bo naročnik plačal posebej. Pogodbena cena je fiksna in velja za celotni obseg, ki ga določa razpisna dokumentacija in velja za ves čas izvedbe do zaključka vseh del. Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti oz. si pridržuje pravico spreminjanja količin, vendar največ do višine skupne pogodbene vrednosti. VI. OBRAČUN DEL 6. člen Pogodba se sklepa po sistemu »knjiga obračunskih izmer«. Cene za enoto v ponudbi izvajalca so nespremenljive (fiksna cena) do zaključka vseh del. Dela se zaključijo z zapisnikom o končanju del, ki ga podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank. Izvajalec lahko izvede manjkajoča dela samo pod pogojem, da pred izvedbo manjkajočih del sklene z naročnikom aneks k tej pogodbi, s katerim opredeli vrsto in obseg manjkajočih del, ter potreben čas za izvedbo manjkajočih del. Drugih določil pogodbe izvajalec in naročnik v takšnem primeru ne moreta spreminjati. V kolikor ravna izvajalec v nasprotju z določili tega člena, je naročnik prost kakršnih koli obveznosti do izvajalca in izvajalec ne sme zahtevati od naročnika plačila za izvedbo nepredvidenih ali manjkajočih del. VII. NAČIN PLAČEVANJA 7. člen Naročnik bo plačeval izvajalcu mesečne račune po izstavitvi in potrditvi posamezne situacije. Obračun del bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij, ki jih bo dostavil naročniku v potrditev do vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec. Izstavljena mesečna situacija mora biti potrjena s strani vodje projekta pri naročniku in s strani nadzora. Naročnik si pridružuje 14 dnevni rok za pregled in potrditev situacije od dneva prejetja. Naročnik izvede plačilo v _____ dneh po uradnem prejemu računa na transakcijski račun izvajalca, _______________________________________, odprtem pri ______________________________ (naziv banke). št. V primeru, da se naročnik v celoti ne strinja z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ta ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen. VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 8. člen Naročnik Naročnik se obvezuje, da bo: sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo del. je dolžan pred pričetkom izvajanja del (pred uvedbo v delo) izročiti izvajalcu: en izvod načrta, po katerem se bodo dela izvajala, gradbeno dovoljenje. Stran 33 od 39 9. člen Če se med izvedbo del, ki so predmet te pogodbe izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih določil in pogojev ali sploh ne začne z deli in bi zato imelo izvedeno delo kakršnokoli napako, ga naročnik opozori na nespoštovanje pogodbenih določil. V kolikor izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe tudi zaradi težav pri poslovanju izvajalca. IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 10. člen Izvajalec se obvezuje, da bo: prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe, vsa dela izvedel v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14), po končanih gradbenih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode, najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve, pred primopredajo objekta izvedel preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotovil, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829, sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti, varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij, v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci, sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, sproti pripravljal dokumentacijo za tehnični pregled, vodil gradbeni dnevnik ažurno za ves čas izvajanja del, saniral vse poškodbe, ki jih bo naročnik ugotovil v garancijskem roku, zagotovil upoštevanje določb iz Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, vodil in predal naročniku evidenčne liste o ravnanju z odpadki vključno s končnim poročilom o ravnanju z gradbeni odpadki, v času izvajanja del upošteval določila naročnikovega veljavnega poslovnika ravnanja z okoljem po ISO 14001, ob izstavitvi začasne situacije izročil naročniku dokazila o kakovosti in skladnosti materialov, ki so predmet začasne situacije, celotno območje gradbišča označil z gradbiščno vrvico, na delih gradbišča, kjer bi bilo to potrebno ali to zahteva Varnostni načrt, pa postavil gradbiščno ograjo, izdelal in dostavil naročniku v pregled in odobritev: program kakovosti izvajanja del, seznam opreme in materialov, podrobni terminski plan izvajanja del, terminski plan plačil, organizacijsko shemo izvedbe projekta, načrt gradbišča in načrt izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu, ki vključuje tudi postavitev gradbiščnega kontejnerja ter sanitarije za delavce na gradbišču, gradbiščno tablo, seznam izvajalcev, podizvajalcev in najemodajalcev, načrt gospodarjenja z odpadki (predvideti količino in vrsto odpadkov (gradbeni odpadki, embalaže in komunalni odpadki) in evidenčni list o ravnanju z odpadki). Stran 34 od 39 X. POROČANJE 11. člen Izvajalec mora enkrat mesečno pripraviti mesečno poročilo o poteku del, ki vključuje primerjavo poteka del z realizacijo terminskega plana. V poročilu mora podrobno navesti eventualne razloge za zaostajanje za terminskim planom ter opisati potrebne ukrepe, ki jih je sprejel, da bi dosegel terminski plan. Mesečno poročilo mora vsebovati: evidenco sprememb, ki nastajajo med gradnjo; diagrame in podrobne opise poteka del; fotografije, ki kažejo stanje poteka del; seznam podizvajalcev, ki so dela opravljali na gradbišču; dosežen odstotek realizacije del; kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti rezultatov, preizkusov in certifikatov o materialih; statistike o varnosti vključno s podatki o vseh nevarnih dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem in varnosti pri delu, protipožarno zaščito, okoljevarstvenimi vidiki in odnosi z javnostmi; seznam vse opreme in blaga, ki je na gradbišču in je pripravljena za vgradnjo ter seznam vse opreme, ki je na poti na gradbišče, vključno s carinskimi formalnostmi; seznam opreme, za katero je ugotovil eventualne poškodbe ali napake; spisek pogodb, ki jih je sklenil s tretjimi osebami, in ki bi lahko kakorkoli vplivale na obveznosti naročnika do tretjih oseb oz. na zahtevke tretjih oseb do naročnika. Pooblaščenec naročnika bo na podlagi predloženega poročila izvajalca enkrat tedensko sklical sestanek, na katerem morajo biti prisotni najmanj: pooblaščenec izvajalca, odgovorni vodja del in nadzornik. Na sestanku bodo pregledali aktivnosti v preteklem obdobju in določili aktivnosti za naslednje obdobje. O sestanku bo naročnik vodil zapisnik. XI. ROKI 12. člen Izvajalec bo dela izvajal v skladu s potrjenim detajlnim terminskim planom. Po tej pogodbi se šteje, da je izvajalec pričel z deli v roku 7 dni od uvedbe v delo. Dela se zaključijo z zapisnikom o končanju del, ki ga podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank. Rok izvedbe ter primopredaja objekta je v največ ______________ dneh (največ 120 dni od podpisa pogdbe). Rok za dokončanje se lahko ustrezno podaljša le v primeru višje sile ali dogovora z naročnikom. XII. POGODBENA KAZEN 13. člen V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen 5 ‰ (pet promilov) od končne vrednosti pogodbenih del za vsak koledarski dan zamude, z omejitvijo, da določena pogodbena kazen ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) končne vrednosti pogodbenih del. Če bi izvajalec z izvajanjem del prišel v zamudo glede pogodbene dinamike del in s tem povzročil naročniku dodatne stroške ali škodo, mu bo naročnik to zaračunal. Končna vrednost pogodbenih del po predhodnem členu se ugotavlja na podlagi končne situacije. Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo. XIII. GARANCIJE IN ZAVAROVANJA 14. člen Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti pri izvedbi del, naprav in opreme, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka. Garancijski rok znaša: ______________ (najmanj 36 mesecev) mesecev in prične teči z dnem podpisa zapisnika o končanju del, ki ga podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank. Stran 35 od 39 Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje v roku 10 dni po pisnem pozivu naročnika. V primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v predvidenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca po načelu dobrega gospodarja. 15. člen Izvajalec bo naročniku predal: kopije zavarovalnih polic najmanj v višini pogodbene vrednosti najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe in v 10 (desetih) dneh po uspešni primopredaji del, garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izdano od finančne institucije s sedežem v RS v višini 5% (pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. XIV. VODSTVO GRADNJE IN NADZOR 16. člen Predstavnik naročnika po tej pogodbi je g. Samo Popek. Navedeni predstavnik je dolžan koordinirati dela z drugimi udeleženci pri izvedbi del po tej pogodbi. Pooblaščeni predstavnik naročnika veljavno zastopa naročnika pri izvajanju pogodbenih del in v njegovem imenu skrbi, da se izpolnjujejo pogodbene obveznosti. V roku 5 (pet) dni je dolžan odgovoriti na vprašanja, postavljena s strani izvajalca. Imenovanje odgovornega nadzornika in nadzornikov bo sporočeno izvajalcu ob uvedbi v delo. Izvajalec določa za svojega predstavnika ___________________ in imenuje odgovornega vodjo del ___________________. Zastopnik izvajalca je v roku 2 dni dolžan odgovoriti na vprašanja, postavljena s strani naročnika. XV. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SOLIDNOST IN ZA ŠKODO 17. člen Izvajalec v celoti odgovarja za škodo, ki bi jo v zvezi z izvajanjem te pogodbe na kakršenkoli način in ne glede na obliko odgovornosti, tudi iz majhne malomarnosti povzročil naročniku ali tretjim osebam ali lastnini naročnika ali lastnini tretjih oseb. Izvajalec je odgovoren naročniku tudi za škodo zaradi napak ali zamude, če je ta škoda nastala zaradi ravnanj ali dogodkov, ki izvirajo iz poslovanja izvajalca ali oseb, za katere odgovarja izvajalec. XVI. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA DRUGE IZVAJALCE NA GRADBIŠČU IN ZA PODIZVAJALCE 18. člen Izvajalec po tej pogodbi odgovarja za ravnanja, delo, dobavo blaga, storitve in drugo, za vse svoje pogodbene podizvajalce ali dobavitelje ne glede na to v kakšni pravni obliki in povezavi so z izvajalcem in ne glede na to, kako se imenujejo. Izvajalec je odgovoren tudi za vse pravne in stvarne napake podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih. Izvajalec izrecno izjavlja, da bo vsa dela v zvezi s to pogodbo realiziral sam ali s podizvajalci, ki jih je izrecno navedel v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer tudi izrecno izjavlja, da bodo ti podizvajalci opravljali le tista dela, za katera jih je navedel v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. XVII. SPREJEM IN IZROČITEV 19. člen Ob končanju del izvajalec in naročnik sestavita zapisnik o končanju del in primopredaji dokumentacije. Pogoji za uspešno izvedbo primopredaje so: končana vsa dela, pridobljeno uporabno dovoljenje, predaja dokumentacije: dokazilo o zanesljivosti objekta, projekt izvedenih del 3x v pisni in 1x v elektronski obliki, navodila za obratovanje in vzdrževanje, Stran 36 od 39 - končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki in evidenčni listi, gradbeni dnevnik. XVIII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 20. člen Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca navedene v 2. členu te pogodbe, sestavni del te pogodbe tudi naslednji dokumenti: obrazec ponudbe s popisom del, terminski plan in drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe. XIX. VAROVANJE OKOLJA IN VIŠJA SILA 21. člen Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. 22. člen Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007). Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma. XX. KONČNE DOLOČBE 23. člen Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007). 24. člen Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s predložitvijo kopije zavarovalnih polic v skladu s 15. členom te pogodbe. Pogodba velja do preteka garancijske dobe. V _______________, dne _______________ V Ljubljani, dne _________________ IZVAJALEC: _______________________ NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o. Direktor: _______________________ Glavni direktor: Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str. Namestnica glavnega direktorja: mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon. Stran 37 od 39 PRILOGA 18 OBRAZEC PRIJAVE OPOMBA: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba! Stran 38 od 39 POŠILJATELJ: ---------------------------------------------------------------------- Ponudbo prevzel: (vpiše vložišče) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(naročnik) NE ODPIRAJ – PONUDBA Izvedba toplotne sanacije VC Maribor na okolju prijazen način št. P/JNMV/03/2015/TP-SV Stran 39 od 39
© Copyright 2024