razpisna dokumentacija
1230 Domžale, Savska cesta 34 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: » IZBIRA IZVAJALCA STORITEV SERVISIRANJA VODOMEROV« Objava: Portal javnih naročil objava št. NMV 5343/2014 1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Podatki o razpisu in predmet razpisa Na podlagi 32. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B) Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014 za oddajo naročila storitev za izbiro izvajalca storitev servisiranja vodomerov. Podatki o naročniku Naročnik: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. Savska cesta 34 1230 Domžale Kontaktna oseba: Aleš Stražar Telefon: 01 729 54 40 ali 01 729 54 30 Telefaks: 01 729 54 50 Elektronski naslov: info@jkp-prodnik.si Podatki o ponudnikih Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Predložitev ponudbe Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov : Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale ali osebno v tajništvu na naslovu naročnika vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro do dneva, določenega za oddajo ponudb. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 08.12.2014 najkasneje do 10.30 ure. Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 08.12.2014, ob 11.00 uri na naslovu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, sejna soba v I. nadstropju. Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Dodatna pojasnila ponudnikom Ponudniki lahko pisno zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne pozneje kot 4 dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa v treh dneh od prejema pisnega vprašanja posredoval pisni odgovor vsem potencialnim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo. Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike. 2 Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse ponudnike. Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo naročnik v skladu s potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva po pošti, telefaksu ali elektronski pošti. Ponudniki zahtevo za pojasnila pošljejo: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale Kontaktna oseba: Aleš Stražar Telefon: 01 729 54 40 ali 01 729 54 30 Telefaks: 01 729 54 50 Elektronski naslov: info@jkp-prodnik.si S spoštovanjem! Naročnik: Domžale, 27.11.2014 Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. Zakoniti zastopnik naročnika: Marko Fatur, direktor 3 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB Splošni del Pravna podlaga Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov: Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev; Zakona o javnem naročanju Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja; Zakon o javnih financah (ZJF, Ur.l. RS, št. 79/1999 s spr.) Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001 s spr.) Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/1998 s spr.) Zakon o pravdnem postopku (ZPP-26/1999 s spr.) vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja dotično področje. Naročnik, predmet in vsebina javnega razpisa Naročnik javnega razpisa je Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale. Predmet javnega naročila: Izbrani ponudnik bo za naročnika izvajal storitve servisiranja naslednjih vodomerov proizvajalca Elster, tipa: MOR DN20 - servis 1 MOR DN20 - servis 2 MTR DN20 –servis 1 MTR DN20 – servis 3 MTR DN25 –servis 1 MTR DN40 –servis 1 MNR DN20 – servis 4 MNR DN20 –servis 1 MNR DN25 –servis 1 MNR DN40 –servis 1 Kombinirani vodomer DN50/20 Kombinirani vodomer DN80/20 Kombinirani vodomer DN100/20 Kombinirani vodomer 100 kos 1400 kos 1400 kos 20 kos 50 kos 10 kos 20 kos 2400 kos 50 kos 60 kos 80 kos 40 kos 15 kos 10 kos 4 DN150/20 Skupaj: 5.655 Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: Vodomeri morajo ustrezati razredu točnosti »B« pri horizontalnem in vertikalnem načinu vgradnje (razen MTR). Vsa tesnila in stekla morajo biti enakega premera za profile od DN20 do DN40. Servisiranje (servis 1) zajema: čiščenje vodomera, menjava merilnega mehanizma, menjava tesnil, testiranje, umerjanje in overitev. Za vodomere tipa MOR DN20 naj ponudba poleg storitve »servis 1«, vsebuje še storitev »servis 2«, ki zajema: čiščenje vodomera, menjava tesnil, testiranje, umerjanje in overitev. Za vodomere tipa MTR DN20 – servis 3 zajema: čiščenje vodomera, vgradnja volumetričnega merilnega mehanizma, menjava tesnil, testiranje, umerjanje in overitev. Za vodomere tipa MNR DN20 – servis 4 zajema: čiščenje vodomera, vgradnja volumetričnega merilnega mehanizma, menjava tesnil, testiranje, umerjanje in overitev Oboje fco sedež naročnika - Savska 34, Domžale. 5 OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV Ponudba mora vsebovati vse ustrezno izpolnjene obrazce (priloge) in zahtevane dokumente, in sicer: 1. Ponudnik mora pripraviti ponudbo (priloge A/1) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te razpisne dokumentacije. 2. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga A). 3. Izpolnjen obrazec Izjava ponudnika o izobrazbi kadrov (priloga B) 4. Izpolnjen obrazec Izjava o storitvah (priloga C) 5. Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. S), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora podati izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (priloga D). Pravni status – pogoji za dokazovanje sposobnosti in obvezna dokazila: Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega naročila. DOKAZILO: Izjava ponudnika. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga G). Ponudnik ni bil obsojen oz. ni v kazenskem postopku zaradi storitve dejanja navedenega v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-2). DOKAZILO: Izjava ponudnika. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga H). Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. DOKAZILO: Izjava ponudnika. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga I). Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom. DOKAZILO: Izjava ponudnika. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga J). Ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. DOKAZILO: Izjava ponudnika. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga K). 6. Ekonomsko – finančni status – pogoji za dokazovanje sposobnosti in obvezna dokazila: Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih svojih transakcijskih računov. DOKAZILO: Obrazec BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, da ponudnikov račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran (če ima ponudnik odprtih več TRR, predloži potrdila vseh bank). Zaželeno je, da ponudniki predložijo seznam vseh bank in številko računov, odprtih pri teh bankah. Seznam ponudniki pridobijo na spletni strani www.bsi.si/html/kazalo.asp (priloga L). Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku. V 6 ponudnikovih ponudbah, danih naročniku, iz obdobja zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, itd… na področju povezanem s predmetom javnega naročila. DOKAZILO: Izjava ponudnika (priloga M). Ponudnik ne sme sodelovati pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov, hkrati to velja tudi za podizvajalce DOKAZILO: Izjava ponudnika (priloga N). Ponudnik mora sprejeti pogoje iz razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izjava ponudnika (priloga O). Ponudnik poda pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. DOKAZILO: Pooblastilo (priloga P) Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati na vseh straneh, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. DOKAZILO: Vzorec pogodbe (priloga R). Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (DOKAZILO: ponudnik izjavo pripravi sam) V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je potrebno predložiti: - podatke o podizvajalcih na obrazcu (priloga št. T); - izjava ponudnika (priloga U) - izjavo vsakega podizvajalca, da bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila (priloga št. V); - izjavo ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika ( Priloga V/1); - udeležba podizvajalcev (priloga V/II) - izjava ponudnika o neposrednih plačilih podizvajalcem (priloga V/III) - pogodbo o sodelovanju pri izvedbi razpisanega javnega naročila s vsakim podizvajalcem (pripravi ponudnik sam); - izjavo pod civilno in kazensko odgovornostjo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (pripravi ponudnik sam); - izjavo o registrirani dejavnosti, ki je predmet tega razpisa (priloga G) - izjava podizvajalca, da ni bil obsojen oz. ni v kazenskem postopku (priloga H) - izjava podizvajalca, da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek, itd. (priloga I) - izjava podizvajalca, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom (priloga J). - izjava, da ima podizvajalec poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve (priloga K) - obrazec BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi podizvajalčev TRR (priloga L) - izjava podizvajalca, da ni sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov (priloga št. N). Tuji ponudniki Če bo ponudnik predložil bančno garancijo tuje banke, si naročnik pridržuje pravico, da preveri boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Tuja banka mora imeti najmanj Fitch rating BBB+. 7 Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik po sodnem tolmaču. Izdelava in predložitev ponudbe Oblika ponudbe Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in predlogami iz razpisne dokumentacije. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu. Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati, in le-te datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Zahtevano je: da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu navesti skupno število strani v ponudbi; da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; da so vse strani v ponudbi podpisane s strani odgovorne osebe in ožigosane; da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata; storitve morajo biti ponujene za vsako postavko in profil posebej in v celoti, Zaželeno je: da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi. Vsi pregradni listi naj bodo iste barve. Na vsakem pregradnem listu naj bo naveden naziv dokumenta oziroma ime zahtevanega dokazila; da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje); 8 so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v poglavju Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev; Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen Obrazec prijave (priloga I/1). Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik, velja, da mora predložiti primerne dokumente (izjave) tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov, v kolikor naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo naročnik takšno ponudbo ponudnika zavrnil kot nepravilno. Izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila mora naročniku na njegov poziv posredovati podatke o: – svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; – gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. Veljavnost ponudbe Ponudba mora veljati najmanj 2 mesece od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke razpisne dokumentacije oziroma pojasnila o razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe in morebitnega zavarovanja resnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo. Cena Cene v ponudbi morajo biti izražene v Eurih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene. Ponudnik mora izpolniti ponudbo (priloga. A/1) V primeru, da ponudnik daje popust, mora le-tega navesti v ponudbi (priloga št. A/1) in ga upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbi in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali pri ocenjevanju ponudb. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do zaključka posla. 9 Način in rok plačila Izvajalec bo račun za opravljeno storitev izstavljal na naslov naročnika. Račun bo izdan do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa z podizvajalci, je rok plačila ponudniku in njegovim podizvajalcem enak kot je navedeno zgoraj. Ponudnik mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. REVIZIJA POSTOPKA Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja – ZRPJN-UPB5. IZLOČITEV PONUDBE Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo izločene. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika, če: poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; sodišče o tem predlogu še ni odločilo; prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; poklicnim ravnanjem; hujšo kršitev poklicnih pravil; -UPB5, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Naročnik bo iz izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena tega zakona. Izločeni bodo ponudniki, ki v lanskem letu 2013 niso izvedli več kot za 50.000 EUR (brez DDV) razpisanih storitev – obvezna referenca. DOKAZILO:Izjava- reference ponudnika (obrazec priložen) PODIZVAJALCI Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je 10 neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci se uporabljajo določila ZJN-2-UPB5 in Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju. Naročnik bo podizvajalca izločil iz postopka javnega naročanja, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. Protikorupcijsko določilo: Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od predloženih ponudb, oziroma da odstopi od tega razpisa vse do pričetka veljavnosti pogodbe, podpisane z izbranim ponudnikom. SKUPNA PONUDBA V pravnem aktu o skupnem nastopanju morajo biti natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej) in druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente posamično. Pogoje kot je ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju, vzorec pogodbe in tehnični pogoji in kadrovska sposobnost lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). VARIANTNA PONUDBA Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale. MERILA ZA IZBOR Merila za izbiro so naslednja: cena (85%) in reference (15%) 11 1. Cena (brez DDV) Cena storitve se bo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja najnižjo ceno za izvedbo razpisanih del dodeljeno 85 točk, ostalim ponudnikom za višjo ceno pa število točk po sledeči formuli: tip storitve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kos EUR (brez DDV) / kos MOR DN20 - servis 1 MOR DN20 - servis 2 MTR DN20 - servis 1 MTR DN20 – servis 3 MTR DN25 - servis 1 MTR DN40 - servis 1 MNR DN20 - servis 1 MNR DN20 – servis 4 MNR DN25 - servis 1 MNR DN40 - servis 1 kobinirani vodomer DN50/20 kobinirani vodomer DN80/20 kobinirani vodomer DN100/20 kobinirani vodomer DN150/40 100 1400 1400 20 50 10 2400 20 50 60 80 40 15 10 SKUPAJ (A) 5655 EUR (brez DDV) A = (x / y) x 85 A ………. število točk za merilo CENA x ……….. najnižja ponudbena cena v EUR y ……….. ponudbena cena za posameznega ponudnika v EUR V primeru odstopanja ponudbenih cen posameznega ponudnika za več kot 20 % pod povprečjem ponudnikov, naročnik preveri upravičenost in ugotavlja nelojalno konkurenco. 2. Reference Merilo upošteva število referenc, vrednost merila znaša 15 % in določa maks. število točk 15. Naročnik bo upošteval vrednost sklenjenih pogodb za opravljanje storitev s področja razpisanih del, opravljenih za podjetja registrirana za dejavnost zbiranja, čiščenja in distribucije vode, v obdobju od leta 2011 – do vključno leta 2013. Ponudnik mora ob tem predložiti podpisano in žigosano izjavo naročnikov o opravljenih storitvah na priloženem obrazcu VREDNOST SKLENJENIH POGODB OD 2011 DO 2013 (brez DDV) nad 250.000 € od 200.000 € do 250.000 € od 150.000 € do 200.000 € od 100.000 € do 150.000 € do 100.000 € 12 TOČKE (B) 15 10 5 3 1 Maksimalno možno število točk je 100 in se izračunavajo na 2 decimalki. T = A+B; T…skupno število točk Najugodnejši je ponudnik, ki doseže največje število točk. Najmanj ugoden je ponudnik z najmanjšim številom točk, ostali pa so razporejeni med njima glede na doseženo število točk. Ob enakem številu točk je ugodnejši ponudnik z nižjo ceno. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA Po sprejemu odločitve o oddaji naročila naročnik ponudnike obvesti o svoji odločitvi o oddaji javnega naročila enemu izmed ponudnikov. 10 SKLENITEV POGODBE Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k podpisu ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. PODATKI O PONUDNIKU Priloga A naziv ponudnika: naslov ponudnika: kontaktna oseba: elektronski naslov kontaktne osebe: telefon: fax: identifikacijska številka ponudnika: matična številka ponudnika: 13 št. transakcijskega računa: pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: Ponudnik: Kraj in datum: Žig in podpis: OBRAZEC PONUDBE Priloga A/1 Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca storitev za servisiranje vodomerov« objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, dajemo ponudbo, kot sledi: Datum: ________________ I. Ponudnik: _______________________________________________ Naslov: _______________________________________________ Matična številka:____________ _____ Identifikacijska številka: ___________ II. Vrednost ponudbe: V skladu z razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti storitve: tip storitve kos 1 MOR DN20 - servis 1 EUR (brez DDV) / kos 100 14 EUR (brez DDV) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MOR DN20 - servis 2 MTR DN20 - servis 1 MTR DN20 – servis 3 MTR DN25 - servis 1 MTR DN40 - servis 1 MNR DN20 - servis 1 MNR DN20 – servis 4 MNR DN25 - servis 1 MNR DN40 - servis 1 kobinirani vodomer DN50/20 kobinirani vodomer DN80/20 kobinirani vodomer DN100/20 kobinirani vodomer DN150/40 1400 1400 20 50 10 2400 20 50 60 80 40 15 10 SKUPAJ (A) 5655 Cene so brez DDV, fiksne in nespremenljive do zaključka posla. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: I Z J A V A o izobrazbi kadrov Priloga B IZJAVA PONUDNIKA Ponudnik:___________________________________________________________________ Izjavljamo, da imamo redno zaposlenega z __________ stopnje izobrazbe. Pri izvedbi bodo sodelovali: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ime in priimek izobrazba, oziroma usposobljenost _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 15 8. _________________ 9. _________________ 10. _________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ V ______________, dne______________ Podpis odgovorne osebe ponudnika in žig: __________________________________ I Z J A V A o storitvah servisiranj vodomerov Priloga C Podpisani: (Naziv in naslov naročnika, kontaktna oseba in telefonska številka ) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Na zaprosilo proizvajalca (ime in naslov proizvajalca):…………………………………... ………………………………………………………………………………………….. za prijavo na javni razpis POTRJUJEMO Da nam je navedeni ponudnik v obdobju 2011 do 2013 opravil spodaj navedene storitve. Storitve ocenjujemo kot kvalitetne v smislu upoštevanja tehničnih rešitev, realnih stroškov za vsa dela, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del in spoštovanja pogodbenih obveznosti. Storitev Leto izvedbe 1 2 16 Vrednost v € brez DDV 3 4 5 6 7 8 To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika, in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi javnega razpisa pri Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o.; Savska 34; 1230 Domžale. Kraj: ………………… Podpis odgovorne osebe naročnika: Datum: ……………… …………………………………… IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM Priloga D V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za izvajanje storitev servisiranja vodomerov« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem. Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. 17 Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 18 Priloga G IZJAVA PONUDNIKA, DA JE REGISTRIRAN ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET TEGA NAROČILA V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za izvajanje storitev servisiranja vodomerov« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 19 IZJAVA PONUDNIKA, DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU ALI PRAVNOMOČNO OBSOJEN Priloga H V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca storitev servisiranja vodomerov « objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja oz. pravnomočno obsojeni za storitev dejanj navedenih v 42. členu ZJN. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 20 IZJAVA PONUDNIKA, DA ZOPER NJEGA NI UVEDEN POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE, STEČAJA, LIKVIDACIJE Priloga I V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca storitev servisiranja vodomerov « na Portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri imamo sedež. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 21 IZJAVA PONUDNIKA, DA IMA DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, KI JE PREDMET NAROČILA Priloga J V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca storitev servisiranja vodomerov« na Portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 22 IZJAVA PONUDNIKA, DA JE PORAVNAL DAVKE IN DRUGE OBVEZNE DAJATVE Priloga K V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca storitev servisiranja vodomerov« na Portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da smo poravnali davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež. Izjavljamo, da imamo poravnane vse dajatve v Republiki Sloveniji. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 23 DOKAZOVANJE EKONOMSKO – FINANČNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA Priloga L Ponudnik naj za tem listom predloži naslednja dokazila: 1. Obrazec BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, da ponudnikov račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran (če ima ponudnik odprtih več TRR, predloži potrdila vseh bank). Zaželeno je, da ponudniki predložijo seznam vseh bank in številko računov, odprtih pri teh bankah. Seznam ponudniki pridobijo na spletni strani www.bsi.si/html/kazalo.asp 24 IZJAVA PONUDNIKA, O IZPOLNITVI VSEH ZAPADLIH POGODBENIH OBVEZNOSTI DO NAROČNIKA Priloga M V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za izvajanje storitev servisiranja vodomerov« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da: - smo v obdobju zadnjih dveh let pravočasno izpolnili vse morebitne zapadle pogodbene obveznosti do naročnika oz. da v zadnjih dveh letih do naročnika nismo imeli pogodbenih obveznosti; - zoper nas s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku; -v naših ponudbah v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče; - nam v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, itd… na področju povezanem s predmetom javnega naročila. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 0 IZJAVA PONUDNIKA O NESODELOVANJU PRI PRIPRAVI RAZPISNE DOKUMENTACIJE Priloga N V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca storitev servisiranja vodomerov « objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da nismo sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov, ter da nobeden od naših podizvajalcev ni sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 1 OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE Priloga O Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa za oddajo naročila storitev za »Izbiro izvajalca za izvajanje storitev servisiranja vodomerov« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 2 Priloga P POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC V zvezi z javnim naročilom za izbiro izvajalca storitev servisiranja vodomerov, NMV 5343/2014, pooblaščamo naročnika – Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem javnem naročilu, in sicer: a) dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo) in b) dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom): Ime in priimek: Naslov: Datum rojstva: Opomba: V primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 3 Kraj in občina rojstva: EMŠO: VZOREC POGODBE Priloga R Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe! POGODBA O IZVAJANJU STORITEV SERVISIRANJA VODOMEROV Naročnik: Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34,1230 DOMŽALE ki ga zastopa direktor Marko Fatur, Ident.št. za DDV: SI54471656 Matična številka: 5227739 Izvajalec: ___________________________________________________________ ki ga zastopa direktor________________________ Iden.št. za DDV: ____________________ Matična številka: ____________________ 1.člen Predmet pogodbe je servisiranje vodomerov za potrebe naročnika, v obsegu, skladnim z zahtevami javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil št. NMV 5343/2014 ter na osnovi ponudbe izvajalca, ki je sestavni del pogodbe. 2.člen Pogodbeni stranki se dogovorita za ceno servisiranja po predmetnem razpisu na osnovi prejete ponudbe v višini: _______________________EUR (brez DDV) Cena za servis 1 zajema čiščenje vodomera, menjava merilnega mehanizma, menjava tesnil, testiranje, umerjanje in overitev, fco skladišče naročnika Savska 34, Domžale. Cena za servis 2 vodomera tipa MOR DN20 zajema čiščenje vodomera, menjava tesnil, testiranje, umerjanje in overitev, fco skladišče naročnika Savska 34, Domžale. Cena za MTR DN20 – servis 3 zajema: čiščenje vodomera, vgradnja volumetričnega merilnega mehanizma, menjava tesnil, testiranje, umerjanje in overitev, fco skladišče naročnika Savska 34, Domžale. 4 Cena za MNR DN20 – servis 4 zajema: čiščenje vodomera, vgradnja volumetričnega merilnega mehanizma, menjava tesnil, testiranje, umerjanje in overitev, fco skladišče naročnika Savska 34, Domžale. V vseh primerih morata biti izpolnjena pogoja, da: vodomeri ustrezajo razredu točnosti »B« pri horizontalnem in vertikalnem načinu vgradnje (razen MTR); so vsa tesnila in stekla enakega premera za profile od DN20 do DN40. 3. člen /se upošteva le v primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalci/ Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem: ________________________________________ /navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ____________________________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, lokacija in rok izvedbe teh del/ Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, v skladu z ZJNVETPS 2B. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil: - v primeru spremembe podizvajalca – izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 4.člen Izvajalec se zavezuje, da bo izredno servisiranje vodomerov izvedel v roku 3 delovnih dni od prejema zahtevka za servisiranje. V primeru rednega servisiranja vodomerov se izvajalec zavezuje, da ga bo opravil v roku 25 delovnih dni od prejema zahtevka. Tehnični prevzem servisiranih vodomerov opravita pooblaščena oseba naročnika in izvajalca, ob vključitvi le-teh v sistem oskrbe s pitno vodo. 5 V primeru, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v dogovorjeni količini, kvaliteti ali zahtevanih rokih, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen, ki znaša 1 promil od celotne pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar vsota pogodbenih kazni lahko znaša največ 5% celotne pogodbene vrednosti. 5.člen Naročnik bo naročal storitev servisiranja z zahtevkom, podpisanim s strani pooblaščene osebe. Izvajalec izstavi naročniku račun po opravljeni storitvi. Poleg računa izvajalec priloži zahtevek naročnika ter s strani naročnika podpisan delovni nalog ali obračunski list iz katerega je jasno razviden obseg opravljenega dela. Naročnik se obvezuje, da bo svoje finančne obveznosti poravnal v roku 30 dni od opravljene storitve na transakcijski račun izvajalca št. ________________________. Če naročnik reklamira del zneska v računu se zavrne celoten račun. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/ V primeru zamude plačila ima izvajalec oziroma podizvajalci pravico od naročnika zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalci/ 6. člen Pooblaščena oseba naročnika je Aleš Stražar, kontaktna oseba pa Božena Vidic. Pooblaščena oseba izvajalca je _________________________. Pogodbeni stranki morata v roku treh delovnih dni pisno obvestiti drug drugega o spremembi oseb iz tega člena. 7. člen Izvajalec se obveže, da v garancijskem roku 12 mesecev od uspešno opravljene primopredaje, to je vključitve servisiranega vodomera v sistem oskrbe s pitno vodo, izvrši brezplačna popravila in odstrani vse napake, ki bi nastale zaradi slabe izvedbe servisa ali slabega materiala, katerega je dobavil po tej pogodbi izvajalec. V primeru, da izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave napake, bo naročnik odstranitev napake zaupal drugemu serviserju, na stroške izvajalca iz te pogodbe. 8. člen Ne glede na 6. člen te pogodbe sme vsaka pogodbena stranka odstopiti od te pogodbe, če se med izvajanjem te pogodbe izkaže, da druga stranka ne izvaja obveznosti po tej pogodbi oziroma ne izpolnjuje pogoje za medsebojno sodelovanje dosledno na način, kot ga opredeljuje ta pogodba, in sicer po neuspešnem preteku primernega roka za izpolnitev obveznosti za odpravo napak. 6 9. člen Protikorupcijska klavzula Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu spolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 10.člen Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse eventuelne spore reševala sporazumno. V kolikor sporov ne bosta mogla rešiti, se dogovorita, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Domžalah. 11.člen Za ostale primeri, ki niso zajeti s to pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in relevantnih predpisov. 12.člen Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba se sklepa za dobo 2 (let) oz. do izčrpanja pogodbenega zneska. 13. člen Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta vse informacije v zvezi s to pogodbo varovali kot poslovno skrivnost in jo brez obojestranskega pisnega soglasja ne bosta posredovali tretji osebi. 14. člen Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda. ______, dne _____________ Domžale, dne__________ Izvajalec: Naročnik: JKP Prodnik, d.o.o. 7 Direktor: Direktor: Marko Fatur PONUDBA S PODIZVAJALCI Priloga S V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je potrebno za tem listom predložiti: - podatke o podizvajalcih na obrazcu (priloga št. T); - izjava ponudnika (priloga U) 8 - izjavo vsakega podizvajalca, da bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila (priloga št. V); - izjavo ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika ( Priloga V/1); - udeležba podizvajalcev (priloga V/II) - izjava ponudnika o neposrednih plačilih podizvajalcem (priloga V/III) - pogodbo o sodelovanju pri izvedbi razpisanega javnega naročila s vsakim podizvajalcem (pripravi ponudnik sam); - izjavo pod civilno in kazensko odgovornostjo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (pripravi ponudnik sam); - izjavo o registrirani dejavnosti, ki je predmet tega razpisa (priloga G) - izjava podizvajalca, da ni bil obsojen oz. ni v kazenskem postopku (priloga H) - izjava podizvajalca, da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek, itd. (priloga I) - izjava podizvajalca, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom (priloga J). - izjava, da ima podizvajalec poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve (priloga K) - obrazec BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi podizvajalčev TRR (priloga L) - izjava podizvajalca, da ni sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov (priloga št. N). 9 PODATKI O PODIZVAJALCU Priloga T NAZIV PODIZVAJALCA: NASLOV: KONTAKTNA OSEBA: TELEFON: TELEFAX: IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA: ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS SOGLASJA ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL NAROČNIKA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 10 IZJAVA PONUDNIKA PO ODREDBI O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV Priloga U V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca storitev servisiranja vodomerov« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014 izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik – izvajalec, zavezujemo: kot prevzemnik tega javnega naročila za odstop svojih terjatev do naročnika v korist podizvajalcev in kooperantov za izkazane ter potrjene terjatve izvajalcev, podizvajalcev in kooperantov do nas kot izvajalca del; da bomo poplačali svoje obveznosti, kooperantom in podizvajalcem, v enakih rokih plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del za plačilo obveznosti naročnika do nas kot izvajalca v zvezi s tem javnim naročilom; da bomo priznali in obračunali ter plačali kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov; da bomo izstavili naročniku nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv (ali enakovredno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti do naših podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem ne bi poravnali ob zapadlosti; da bomo pred sklenitvijo podizvajalskih in kooperantskih pogodb pridobili pisno soglasje naročnika za sklenitev teh pogodb. OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 11 IZJAVA PODIZVAJALCA Priloga V V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za izvajanje storitev servisiranje vodomerov« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi storitve v vrednosti ________________________EUR v skladu z razpisnimi pogoji. Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti. OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Kraj in datum: Podizvajalec: Žig in podpis: 12 IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA Priloga V/1 V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za izvajanje storitev servisiranja vodomerov« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014, izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca pred zamenjavo o zamenjavi pridobili pisno soglasje naročnika. OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 13 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV Priloga V/II V zvezi z javnim naročilom za izvajanje storitev servisiranja vodomerov, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh: V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe iz tega sklopa udeležen v vrednosti _____________ EUR, kar znaša ______% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec): Predmet:______________________________________________________________ Količina:_______________________________________________________________ Vrednost:______________________________________________________________ Kraj izvedbe:___________________________________________________________ Rok izvedbe: ___________________________________________________________ Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. Opombi: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalce oz. nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 14 Priloga V/III IZJAVA PONUDNIKA O NEPOSREDNIH PLAČILIH PODIZVAJALCEM V zvezi z javnim naročilom za izbiro izvajalca storitev servisiranja vodomerov, izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik –izvajalec, zavezujemo: - da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložili: - v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. - da bodo roki plačil podizvajalcem enaki, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance; Opomba: Obrazec podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki v ponudbi prijavljajo podizvajalce oz. nastopajo s podizvajalci. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: OBRAZEC PRIJAVE OPOMBE: Obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je ponudba. 15 Zahtevano je: - da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu navesti skupno število strani v ponudbi; - da so vse strani v ponudbi podpisane s strani odgovorne osebe in ožigosane; - da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata; Zaželeno je: - da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi. Vsi pregradni listi naj bodo iste barve. Na vsakem pregradnem listu naj bo naveden naziv dokumenta oziroma ime zahtevanega dokazila; - da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje) - da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev; 16 Priloga I/1 POŠILJATELJ: ______________________________ ______________________________ Kontaktna oseba:________________ Telefon:_______________________ Telefaks:______________________ E-naslov:______________________ ponudba sprememba umik NE ODPIRAJ – PONUDBA (JAVNI RAZPIS - za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za izvajanje storitev servisiranja vodomerov« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko NMV 5343/2014) (izpolni vložišče naročnika): Datum prispetja:________________ Ura prispetja:___________________ Zaporedna št. ponudbe:__________ Podpis: _______________________ NASLOVNIK: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. Savska 34 1230 Domžale 17
© Copyright 2024