1. No category

‫עיריית קריית‬
‫מוצקין‬
‫מכרז פומבי‬
‫מספר ‪08/15‬‬
‫לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי‬
‫קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות‬
‫כבדות במתחם "כורדני"‬
‫אייר תשע"ה‬
‫מאי ‪2015‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי דין – יגאל אלון ‪, 157‬תל –אביב טל‪ 036096317 .‬פקס‪ 036096319 .‬דוא"ל ‪am@barlevlaw.co.il‬‬
‫עמוד|‪2‬‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫מכרז פומבי מס' ‪08/15‬‬
‫לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות‬
‫כבדות במתחם "כורדני"‬
‫עיריית קרית מוצקין )להלן‪" :‬העירייה"(‪ ,‬מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה‬
‫ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות )עבודות שיקום קרקע( במתחם "כורדני"‪ ,‬הכול‬
‫בהתאם למפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום‪,‬‬
‫ניתן לרכוש תמורת תשלום של ‪ ₪ 5,000‬כולל מע"מ )התשלום לא יוחזר(‪ ,‬במשרדי העירייה שברח'‬
‫שדרות גושן ‪ 92‬קרית מוצקין‪ ,‬בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות‪.‬‬
‫במסמכי המכרז ניתן לעיין‪ ,‬קודם לרכישתם‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬במשרדי העירייה או באתר האינטרנט של‬
‫העירייה‪. http://www.motzkin.co.il:‬‬
‫את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז‪ ,‬כשהם חתומים ע"י המציע ב – ‪ 2‬עותקים‪ ,‬יש להכניס‬
‫למעטפת המכרז‪ ,‬לסוגרה‪ ,‬ולציין במקום המיועד את מס' המכרז )‪ (08/15‬ולהניחה בתיבת המכרזים‬
‫בלשכת מנכ"ל עיריית קרית מוצקין שבשד' משה גושן ‪ ,92‬לא יאוחר מיום ‪ ,10.6.15‬שעה ‪13:00‬‬
‫בדיוק‪.‬‬
‫פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום ‪ 10.6.15‬בשעה ‪ 18:00‬באולם מועצת העיר‪ .‬המציעים רשאים‬
‫להיות נוכחים‪ .‬לא תימסר הזמנה נוספת‪.‬‬
‫מפגש לצורכי הבהרות‪ ,‬יערך ביום ‪ 27.5.15‬שעה ‪ ,11:00‬באולם המועצה במשרדי העירייה‪ ,‬שדרות‬
‫משה גושן ‪ 92‬בקרית מוצקין‪.‬‬
‫השתתפות במפגש הינה חובה ותנאי להשתתפות במכרז ולהגשת הצעות‪.‬‬
‫המציע במכרז יהא חייב להעמיד ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ע"ס של ‪ ,₪ 500,000‬בהתאם‬
‫לנוסח המצורף למסמכי המכרז‪.‬‬
‫המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו‪ ,‬תאגיד רשום בישראל‪ ,‬מנהל ספרי חשבונות כחוק‬
‫וכי יש לו הניסיון והיכולות‪ ,‬כמפורט בתנאי ודרישות המכרז‪.‬‬
‫אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא והיא שומרת לעצמה את‬
‫הזכות להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את הזכייה בין מספר מציעים‪,‬‬
‫כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם‪.‬‬
‫לבירורים ניתן לפנות ללשכה המשפטית‪ ,‬עיריית קרית מוצקין‪ ,‬שד' משה גושן ‪ ,92‬קריית מוצקין‬
‫בטל‪.04-8780239 .‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫חיים צורי‬
‫ראש העיר‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫עמוד|‪3‬‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫מכרז פומבי מס' ‪08/15‬‬
‫לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות‬
‫כבדות במתחם "כורדני"‬
‫מסמכי המכרז‬
‫המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן‪ ,‬יחד ולחוד "מסמכי המכרז"‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מסמך א'‬
‫תנאים כלליים למשתתפים במכרז –‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫נספח א' ‪1‬‬
‫נספח א' ‪2‬‬
‫נספח א' ‪3‬‬
‫נספח א' ‪4‬‬
‫דף מידע ארגוני –‬
‫נוסח אישור על ביצוע עבודות פינוי קרקע –‬
‫נוסח כתב התחייבות –‬
‫נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז –‬
‫‪.2‬‬
‫המפרט הדרישות –‬
‫מסמך ב'‬
‫‪.3‬‬
‫מפרט טכני‬
‫מסמך ב'‪1‬‬
‫‪.4‬‬
‫הצהרת המציע –‬
‫מסמך ג'‬
‫‪.5‬‬
‫הצעת המציע –‬
‫מסמך ד'‬
‫‪.6‬‬
‫המחירון ‪-‬‬
‫‪.7‬‬
‫הסכם ‪/‬הסכם התקשרות –‬
‫מסמך ד'‪1‬‬
‫מסמך ה'‬
‫‪ 7.1‬אישור קיום ביטחים –‬
‫‪ 7.2‬נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם –‬
‫‪.8‬‬
‫נספח ה' ‪1‬‬
‫נספח ה' ‪2‬‬
‫כל מסמך ו‪/‬או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים‪.‬‬
‫עריכה ויעוץ משפטי‪ :‬מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות'‪ ,‬משרד עורכי דין‬
‫יעוץ מקצועי‪ :‬איי‪ .‬אי‪ .‬די הנדסה ואקולוגיה בע"מ‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫עמוד|‪4‬‬
‫מסמך א'‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫מכרז פומבי מס' ‪08/15‬‬
‫לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות‬
‫כבדות במתחם "כורדני"‬
‫תנאים כלליים למשתתפים במכרז‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫‪ 1.1‬עיריית קריית מוצקין )להלן‪" :‬העירייה"(‪ ,‬מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה‬
‫ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות במתחם "כורדני"‪ ,‬אל אתר מורשה‪ ,‬הכול בהתאם‬
‫למפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 1.2‬תנאי ההתקשרות עם הזוכה‪/‬ים במכרז יהיו עפ"י מסמכי המכרז המצוינים בסעיף ‪ 2‬להלן‪ ,‬ובהתאם‬
‫להסכם ההתקשרות‪ ,‬על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 1.3‬מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו‪ ,‬לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום‪ ,‬ניתן‬
‫לרכוש תמורת תשלום של ‪ ₪ 5,000‬כולל מע"מ )התשלום לא יוחזר(‪ ,‬במשרדי העירייה‪.‬‬
‫‪ 1.4‬ניתן לעיין במסמכי המכרז‪,‬ללא תשלום‪ ,‬במשרדי העירייה או באתר האינטרנט של העירייה בכתובת‪:‬‬
‫‪.http://www.motzkin.co.il‬‬
‫‪ 1.5‬במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה לבצע את מכלול הפעולות והעבודות הדרשות ללטיהור‪ ,‬שיקום והכשרת‬
‫קרקע‪ ,‬שטרם נבדקה‪ ,‬אשר חולק בחלוקת משנה לתאי‪-‬שטח )להלן‪" :‬תאי שטח"(‪ ,‬בשטח המחנה הצבאי‬
‫לשעבר "כורדני" )להלן‪" :‬המתחם"(‪ ,‬המזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות‪ .‬העבודות תכלולנה‬
‫חפירה‪ ,‬דיגום‪ ,‬בדיקות במעבדה מורשית טיפול במקום‪ ,‬פינוי לאתר הטמנה מורשה בישראל וכל פעולה‬
‫נוספת הדרושה לשם כך )להלן‪" :‬העבודות"( ובסיומן‪ ,‬למסור את הקרקע ומי התהום במתחם נקיים‬
‫מזיהום עד לקבלת אישור שחרור מהמשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪ 1.6‬תקציב העירייה לפרויקט נאמד בסך של ‪ 32‬מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(‪ .‬אין העירייה מתחייבת להזמנה‬
‫ו‪/‬או היקף עבודות כלשהו‪ ,‬לא בפעם אחת ולא מעת לעת‪ ,‬ע"פ שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬צרכיה והכל בכפוף‬
‫לתקציב ממשרד השיכון ו‪/‬או אישורו‪.‬‬
‫‪ 1.7‬העירייה תדגיש כי מכרז זה אינו כולל טיפול באסבסט ובכוונת העירייה לפרסם מכרז נפרד לפינוי‬
‫אסבסט צמנט‪ ,‬שברים‪ ,‬חומר מעורב באסבסט ואסבסט פריך‪.‬‬
‫‪ 1.8‬במסגרת העבודות‪ ,‬נדרש הזוכה לבצע עבודות הכנה והתאמה‪ ,‬גידור‪ ,‬שמירה‪ ,‬הכשרת דרכי גישה‬
‫מהמתחם וממנו‪ ,‬בדיקת תשתיות )מערכות חשמל תקשורת‪ ,‬מים וביוב(‪ ,‬כולל כיסוי ערימות קרקע עם‬
‫יריעות‪ ,‬ככל שיידרשו כאלה )להלן‪" :‬עבודות ההתאמה"(‪.‬‬
‫‪ 1.9‬הזוכה נדרש להיות ערוך לביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם ללוח זמנים שבמכרז ולהעמיד‪ ,‬תוך ‪14‬‬
‫יום מיום צו התחלת עבודה‪ ,‬ציוד מכאני הנדסי‪ ,‬בעל רישיון בתוקף‪ ,‬הכולל לפחות ‪ 10‬משאיות רכינה‬
‫)‪ 1 ,(HYBER‬בגר‪ 1 ,‬שופל‪ 1 ,‬מחפרון‪ 1 ,‬מיני מחפרון וכן מגרסה למחזור פסולת בניה‪ .‬ככל שייידרש לה‪,‬‬
‫שמורה לעירייה הזכות לדרוש מהזוכה ציוד מכאני הנדסי נוסף והזוכה מתחייב להעמידו במועדים‬
‫שתקבע העירייה וללא כל תמורה נוספת‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫עמוד|‪5‬‬
‫בשלב הגשת ההצעות נדרש המציע לצרף אסמכתאות כי לו שליטה )בעלות‪/‬ליסינג‪/‬הסכם‪/‬התחייבות(‬
‫בציוד מכאני הנדסי כדרישות המכרז‪ .‬ככל שהמציע יצרף הסכם‪/‬התחייבות‪ ,‬אלה נדרשים להיות‬
‫עדכנייים במועדם ופרטניים לצורך ביצוע הפרויקט ע"פ המכרז‪.‬‬
‫‪ 1.10‬הזוכה נדרש להשלים את כל העבודות במתחם‪ ,‬בתוך ‪ 12‬חודשים מיום תחילתן‪ ,‬כולל ממצאי בדיקות‬
‫הקרקע והמעבדה )להלן‪" :‬התקופה"(‪.‬‬
‫‪ 1.11‬העבודות תבוצענה בהתאם לתוכנית עבודה לטיהור קרקע‪ ,‬שתסוכם עם העירייה או מי מטעמה ו‪/‬או‬
‫במועדים ותאי שטח‪ ,‬עליהם תורה העירייה או מי מטעמה בכתב לזוכה או במסגרת ובכפוף לתוכנית‬
‫עבודה שתאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪ 1.12‬העירייה או מי מטעמה‪ ,‬בכל מהלך התקופה‪ ,‬תהא רשאית לפנות אל הזוכה בדרישה לבצע או לחדול‬
‫מלבצע עבודה או פעולה מסויימת במתחם או לפנות אל הזוכה‪ ,‬בהזמנה בכתב‪ ,‬לבצע עבודות נשוא‬
‫המכרז‪ ,‬בהתאם להצעתו במכרז‪ ,‬אשר תכלול את העבודות אותן העירייה מבקשת לבצע‪ ,‬המועדים‪,‬‬
‫תקופת הביצוע והתקציב באמצעות הזמנת עבודה )להלן‪" :‬הזמנת עבודה"(‪ ,‬בתא שטח שהיא תורה‬
‫עליו‪ ,‬את כל העבודות או חלקן בהתאם לפעילויות שלהלן‪:‬‬
‫‪ 1.12.1‬עבודות חפירה בקרקע באמצעות ציוד חפירה מכאני )להלן‪" :‬חפירה"(;‬
‫‪ 1.12.2‬ביצוע בדיקה של הקרקע ע"י מעבדה מוסמכת לדיגום קרקעות )להלן‪" :‬דיגום"(;‬
‫‪ 1.12.3‬פינוי וסילוק הקרקע המזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות לאתר מורשה לטיפול בפסולת‬
‫רעילה‪/‬מזוהמת )להלן‪" :‬פינוי"(;‬
‫‪ 1.12.4‬שיקום קרקע בשיטת ‪) instu‬להלן‪" :‬שיקום קרקע"(;‬
‫‪ 1.12.5‬שיקום מי תהום )להלן‪" :‬שיקום מי תהום"(;‬
‫‪.‬‬
‫‪ 1.13‬הזוכה נדרש להעסיק מנהל עבודה וממונה בטיחות מוסמכים בעלי רישיון תואם בתוקף מאת משרד‬
‫התמ"ת או להתקשר בהסכם עימם )להלן בהתאמה‪":‬מנהל עבודה" ו"ממונה בטיחות"(‪,‬להתקשר עם‬
‫מעבדה מוסמכת לדיגום קרקעות ומעבדה לביצוע אנליזה )להלן‪":‬מעבדות"(‪,‬עם אתר מורשה לטיפול‬
‫והטמנה של קרקע מזוהמת )להלן‪" :‬אתר הטמנה"( ועם אתר אס"פ המורשה לקליטת פסולת מעורבת‬
‫וקרקע מזוהמת לצורך כיסוי )להלן‪" :‬אתר אס"פ"(‪.‬‬
‫‪ 1.14‬הזוכה יהא אחראי להעמיד את כל הציוד‪ ,‬האמצעים‪ ,‬כח האדם מקצועי‪ ,‬שילוט ותמרור הדרושים‬
‫לביצוע מיטבי של העבודות )להלן‪" :‬האמצעים"( ועליו להביא זאת בחשבון‪ ,‬במסגרת ביצוע המטלות‪.‬‬
‫‪ 1.15‬הזוכה נדרש להציג היתר הובלה לחומרים ריעילים ‪ /‬מסוכנים והיתר רעלים ככל שפינוי הקרקע ייחייב‬
‫זאת‪.‬‬
‫‪ 1.16‬העירייה מינתה את החברה הכלכלית מוצקין בע"מ )להלן‪" :‬החכ"ל"(‪ ,‬לפיקוח ותיאום על העבודות וכן‬
‫לתיאום‪ ,‬ובקרה על ביצוע העבודות במכרז זה בפניה או בפני מי מטעמה יבואו כל המחלוקות‪ ,‬ככל‬
‫שיהיו‪ ,‬בכל עניין הקשור ליישום ההמכרז וההסכם‪.‬‬
‫‪ 1.17‬העירייה קבעה מדדי איכות‪ ,‬כך שהצעת המחיר לכשעצמה איננה מהווה את המדד היחידי לבחירת‬
‫הזוכה‪.‬‬
‫‪ 1.18‬העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכיה בין שני מציעים או יותר או למסור את מלוא‬
‫העבודות נשוא המכרז למציע אחד‪ ,‬הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתידרש ליתן נימוקים‬
‫להחלטתה‪.‬‬
‫‪ 1.19‬אין בפרסום ו‪/‬או בהכרזה על זוכה במכרז זה‪ ,‬כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז עבודה כל שהיא‬
‫בהיקף כל שהוא מהעבודות והעירייה תהא רשאית‪ ,‬בכל תקופת תוקפו של המכרז‪ ,‬עפ"י שקול דעתה‬
‫הבלעדי‪ ,‬לפנות לזוכה במכרז ולדרוש ממנו לבצע את השירותים בהתאם להצעתו במכרז‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫עמוד|‪6‬‬
‫‪ 1.20‬לעירייה תהא זכות הברירה )האופציה(‪ ,‬להאריך את תקופת ההתקשרות עד ל‪ 12 -‬חודשים נוספים‪,‬‬
‫בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬תקציבה וצרכיה‪.‬‬
‫‪ 1.21‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי עליו להגיש את הצעתו באופן מלא על כל הפריטים‪/‬רכיבים‪/‬יחידות נשוא‬
‫העבודות המפורטים במחירוןן –מסמך ד' ‪) 1‬להלן‪" :‬המחירון"( ולמלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו‬
‫בהצעת המציע – מסמך ד' )להלן‪":‬הצעת המציע"(‪.‬‬
‫‪ 1.22‬מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬על כל הכרוך בה‪ ,‬מעבר‬
‫לתמורה נשוא הצעת הצעת המציע הזוכה וכי לזוכה לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ובכל מקרה לא יהיה‬
‫זכאי לתמורה‪ ,‬בגין עבודה או מטלה שאיננה מנויה במחירון והעירייה דרשה ו‪/‬או אישרה את ביצועה‪,‬‬
‫מעבר למחירים הנקובים ב"מחירון דקל" הרלוונטי בהפחתה של ‪ .20%‬למען הסר ספק‪ ,‬בכל מקרה בו‬
‫תהיה מחלוקת‪ ,‬מחירון המכרז גובר על מחירון דקל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מסמכי המכרז‬
‫המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן‪ ,‬יחד ולחוד "מסמכי המכרז"‪:‬‬
‫‪ 2.1‬תנאים למשתתפים במכרז – מסמך א'‬
‫מסמך ב'‬
‫‪ 2.2‬מפרט דרישות ביצוע –‬
‫מסמך ג'‬
‫‪ 2.3‬הצהרת המציע –‬
‫מסמך ד'‬
‫‪ 2.4‬הצעת המציע–‬
‫מסמך ה'‬
‫‪ 2.5‬הסכם –‬
‫‪ 2.6‬כל מסמך ו‪/‬או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תנאים להשתתפות‬
‫‪ 3.1‬רשאי להשתתף במכרז זה תאגיד רשום כדין בישראל‪ ,‬העומד במועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬בין בעצמו‬
‫ובין יחד עם מי שצירף אליו להצעתו בתנאים שניתן לעשות כן‪ ,‬בכל התנאים המצטברים המהווים תנאי‬
‫סף‪ ,‬המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ 3.1.1‬המציע בעצמו בעל ותק וניסיון מוכח של החמש השנים האחרונות בעבודות טיהור ושיקום קרקע‬
‫מזוהמת ממתכות כבדות‪ ,‬חומצות ודלקים או בעבודות לטיהור מי תהום בהיקפים משמעותיים‪.‬‬
‫‪ 3.1.2‬למציע עצמו‪ ,‬במהלך שבע השנים האחרונות‪ ,‬היקף פעילות כספית מצטבר בסך של ‪10,000,000‬‬
‫ש"ח לפחות‪ ,‬בעבודות לטיהור ושיקום קרקע מזוהמת בדלקים‪ ,‬חומצות ו‪/‬או מתכות‪ ,‬מתוכן‬
‫‪ 3,500,000‬ש"ח לפחות בעבודה אחת או בעבודה אחת בהיקף דומה לפחות של שיקום מי תיהום‪.‬‬
‫‪ 3.1.3‬המציע בעצמו או מי שצירף אליו להצעתו‪ ,‬בעל ניסיון מוכח בביצוע הובלה והטמנה של קרקע‬
‫מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות או מתכות כבדות שלגביהן ניתן "היתר מנהל" מאת המשרד להגנת‬
‫הסביבה באתר מורשה בישראל‪ ,‬או ללא היתר מנהל באמצעות החברה לשירותי איכות הסביבה‬
‫ברמת חובב‪ ,‬בהיקף מצטבר של ‪ 100‬אלף טון לפחות‪ ,‬במהלך החמש השנים האחרונות‪ ,‬של קרקע‬
‫מזוהמת‪ .‬המזמינה או מי מטעמה תתייחס באישור על ביצוע העבודה אך ורק לתעודות הטמנה‬
‫ותעודות משלח כמפורט בדרישות הסעיף‪.‬‬
‫‪ 3.1.4‬המציע בעצמו או מי שצירף אליו להצעתו‪ ,‬בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות טיפול ביולוגי של‬
‫קרקע מזוהמת בדלקים‪ ,‬בהיקף של ‪ ₪ 500,000‬לפחות בשיטת ‪ INSTU‬או בביצוע עבודות שיקום‬
‫וטיהור מי תהום בהיקף של ‪ ₪ 500,00‬לפחות‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫עמוד|‪7‬‬
‫‪ 3.1.5‬המציע או מי שצירף אליו להצעתו‪ ,‬רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‬
‫תשכ"ט – ‪ 1969‬בסיווג של ג' – ‪ 4‬לפחות בענף ‪ 100‬או ‪ ,200‬בעל ניסיון קודם מוכח של חמש שנים‬
‫לפחות בעבודת חפירה‪.‬‬
‫‪ 3.1.6‬המציע בעצמו מוסמך ובעל תקן איכות תקף‪ ,‬ת"י ‪ ISO 9001 :2000‬וכן ‪ ,ISO 14,000‬ממכון‬
‫התקנים הישראלי‪.‬‬
‫‪ 3.1.7‬המציע מעסיק )כעובד או התקשר עימו לצורך המכרז(‪ ,‬ממונה בטיחות‪ ,‬בתעודה בתוקף מאת‬
‫משרד התמ"ת‪ ,‬בעל ניסיון קודם מוכח של ‪ 6‬חודשים לפחות בפרוייקטים של שיקום קרקע‬
‫מזוהמת או תפעול אתרי הטמנה‪.‬‬
‫‪ 3.1.8‬המציע מעסיק )כעובד או התקשר עימו לצורך המכרז(‪ ,‬מנהל עבודה מוסמך‪ ,‬בתעודה בתוקף מאת‬
‫משרד התמ"ת‪ ,‬בעל ניסיון קודם מוכח של ‪ 12‬חודשים לפחות בפרוייקטים של שיקום קרקע‬
‫מזוהמת או תפעול אתרי הטמנה‪.‬‬
‫‪ 3.1.9‬צירף הסכם עם מעבדה דוגמת ו‪-‬מעבדת אנליזה מאושרות לדיגום קרקעות על ידי הרשות‬
‫הלאומית להסמכת מעבדות‪.‬‬
‫צירף הסכם עם אתר הטמנה מורשה לפינוי פסולת‪ -‬קרקע מזוהמת עד לרמה של ‪5,000‬‬
‫‪3.1.10‬‬
‫‪ TPH‬וכן עם אתר הטמנה אפעה או החברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב לטיפול ביולוגי‪,‬‬
‫מיצוב‪ ,‬מיצוק או שריפת חומ"ס‪.‬‬
‫צירף הסכם עם אתר אס"פ מורשה לקליטת פסולת מעורבת וקרקע מזוהמת לצורך כיסוי‬
‫‪3.1.11‬‬
‫עד לרמה של ‪ TPH 5,000‬וכן עם אתר הטמנה אפעה או החברה לשירותי איכות הסביבה ברמת‬
‫חובב לטיפול ביולוגי‪ ,‬מיצוב‪ ,‬מיצוק או שריפת חומ"ס‪.‬‬
‫‪ 3.1.12‬ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד העומדת בדרישות סעיף ‪ 3.1.1‬לעיל וכל הערבויות‪,‬‬
‫מסמכי המכרז וההסכם על פיו יהיו על שמה בלבד )להלן‪" :‬המציע"(‪ .‬הניסיון‪ ,‬הסיווג הקבלני‪,‬‬
‫האסמכתאות והמסמכים הנדרשים במכרז יהיו על שם המציע למעט תנאים המאפשרים אחרת‪.‬‬
‫‪ 3.1.13‬תנאי בו התאפשר למציע לצרף נלווה להצעתו )להלן‪" :‬המצטרף"‪" /‬הנלווה"(‪ ,‬האסמכתאות על‬
‫הניסיון הנדרש ו‪/‬או האישורים ו‪/‬או הסיווג הקבלני‪ ,‬יהיו על שם הנלווה‪.‬‬
‫‪ 3.1.14‬מציע המבקש להתבסס על ניסיון נלווה שצירף להצעתו בתנאים המאפשרים זאת‪ ,‬יצרף להצעתו‬
‫התחייבות הנלווה כלפי המציע כי ככל שהצעתו תזכה במכרז‪ ,‬יעמיד את השירותים הנדרשים‬
‫לצורך עמידת המציע בהתחייבויות ההסכם שייחתם בינו לבין העירייה והתחייבותו של המציע כי‬
‫הנלווה יבצע את השירותים בפועל ולא צורף להצעתו רק לצורך עמידת ההצעה בתנאי הסף‬
‫במכרז‪.‬‬
‫‪ 3.2‬המציע יצרף להצעתו את האישורים והמסמכים )להלן‪" :‬אסמכתאות"(‪ ,‬שלהלן‪:‬‬
‫‪ 3.2.1‬אישור רו"ח‪/‬פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים‬
‫ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות‪ ,‬תשלום חובות מס‪ ,‬העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום(‪,‬‬
‫התשל"ו – ‪.1976‬‬
‫‪ 3.2.2‬אישור תקף לניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪ 3.2.3‬העתק של תעודת הרישום של התאגיד ותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של‬
‫רישום התאגיד מרשם החברות‪ ,‬לרבות רישום בעלי המניות‪.‬‬
‫‪ 3.2.4‬אישור מעו"ד או רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע‬
‫בחתימתם על מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 3.2.5‬העתק רישיון עסק בתוקף‪.‬‬
‫‪ 3.2.6‬דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף כנספח א' ‪.1‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫עמוד|‪8‬‬
‫‪ 3.2.7‬אסמכתאות המעידות כי המציע בעצמו הנו בעל ותק וניסיון מוכח של החמש השנים האחרונות‬
‫לפחות בעבודות טיהור ושיקום קרקע מזוהמת ממתכות כבדות‪ ,‬חומצות ודלקים או בעבודות‬
‫לטיהור מי תהום בהיקפים משמעותיים‪ ,‬בנוסח המצורף כנספח א' ‪.2‬‬
‫‪ 3.2.8‬אסמכתאות המעידות כי למציע בעצמו‪ ,‬במהלך שבע השנים האחרונות‪ ,‬היקף פעילות כספית‬
‫מצטבר בסך של ‪ 10,000,000‬ש"ח לפחות‪ ,‬בעבודות לטיהור ושיקום קרקע מזוהמת בדלקים‪,‬‬
‫חומצות ו‪/‬או מתכות‪ ,‬מתוכן ‪ 3,500,000‬ש"ח לפחות בעבודה אחת או בעבודה אחת בהיקף דומה‬
‫לפחות של שיקום מי תיהום‪..‬‬
‫‪ 3.2.9‬אסמכתאות המעידות כי המציע בעצמו או מי שצירף אליו להצעתו‪ ,‬בעל ניסיון מוכח בביצוע‬
‫הובלה והטמנה של קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות או מתכות כבדות שלגביהן ניתן "היתר מנהל"‬
‫מאת המשרד להגנת הסביבה באתר מורשה בישראל‪ ,‬או ללא היתר מנהל באמצעות החברה‬
‫לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב‪ ,‬בהיקף מצטבר של ‪ 100‬אלף טון לפחות‪ ,‬במהלך החמש‬
‫השנים האחרונות‪ ,‬של קרקע מזוהמת‪ .‬המזמינה או מי מטעמה תתייחס באישור על ביצוע העבודה‬
‫אך ורק לתעודות הטמנה ותעודות משלח כמפורט בדרישות הסעיף‪.‬‬
‫אסמכתאות המעידות כי המציע בעצמו או מי שצירף אליו להצעתו‪ ,‬בעל ניסיון מוכח‬
‫‪3.2.10‬‬
‫בביצוע עבודות טיפול ביולוגי של קרקע מזוהמת בדלקים‪ ,‬בהיקף של ‪ ₪ 500,000‬לפחות בשיטת‬
‫‪ INSTU‬או בביצוע עבודות שיקום וטיהור מי תהום בהיקף של ‪ ₪ 500,00‬לפחות‪.‬‬
‫אסמכתאות המעידות כי המציע או מי שצירף אליו להצעתו‪ ,‬רשום על פי חוק רישום‬
‫‪3.2.11‬‬
‫קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – ‪ 1969‬בסיווג של ג' – ‪ 4‬לפחות בענף ‪ 100‬או ‪ ,200‬בעל‬
‫ניסיון קודם מוכח של חמש שנים לפחות בעבודת חפירה‪.‬‬
‫אסמכתאות המעידות כי המציע בעצמו מוסמך ובעל תקן איכות תקף‪ ,‬ת"י ‪9001 :2000‬‬
‫‪3.2.12‬‬
‫‪ ISO‬וכן ‪ ,ISO 14,000‬ממכון התקנים הישראלי‪.‬‬
‫אסמכתאות המעידות כי המציע מעסיק )כעובד או התקשר עימו לצורך המכרז(‪ ,‬ממונה‬
‫‪3.2.13‬‬
‫בטיחות‪ ,‬בתעודה בתוקף מאת משרד התמ"ת‪ ,‬בעל ניסיון קודם מוכח של ‪ 6‬חודשים לפחות‬
‫בפרוייקטים של שיקום קרקע מזוהמת או תפעול אתרי הטמנה‪.‬‬
‫אסמכתאות המעידות כי המציע מעסיק )כעובד או התקשר עימו לצורך המכרז(‪ ,‬מנהל‬
‫‪3.2.14‬‬
‫עבודה מוסמך‪ ,‬בתעודה בתוקף מאת משרד התמ"ת‪ ,‬בעל ניסיון קודם מוכח של ‪ 12‬חודשים לפחות‬
‫בפרוייקטים של שיקום קרקע מזוהמת או תפעול אתרי הטמנה‪.‬‬
‫העתק הסכם עם מעבדה דוגמת ועם מעבדת אנליזה מאושרות לדיגום קרקעות על ידי‬
‫‪3.2.15‬‬
‫הרשות הלאומית להסמכת מעבדות‪.‬‬
‫העתק הסכם עם אתר הטמנה מורשה לפינוי פסולת‪ -‬קרקע מזוהמת עד לרמה של ‪5,000‬‬
‫‪3.2.16‬‬
‫‪ TPH‬וכן עם אתר הטמנה אפעה או החברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב לטיפול ביולוגי‪,‬‬
‫מיצוב‪ ,‬מיצוק או שריפת חומ"ס‪.‬‬
‫העתק הסכם עם אתר אס"פ מורשה לקליטת פסולת מעורבת וקרקע מזוהמת לצורך כיסוי‬
‫‪3.2.17‬‬
‫עד לרמה של ‪ TPH 5,000‬וכן עם אתר הטמנה אפעה או החברה לשירותי איכות הסביבה ברמת‬
‫חובב לטיפול ביולוגי‪ ,‬מיצוב‪ ,‬מיצוק או שריפת חומ"ס‪.‬‬
‫אסמכתאות כי למציע שליטה )בעלות‪/‬ליסינג‪/‬הסכם‪/‬התחייבות( בציוד מכאני הנדסי‬
‫‪3.2.18‬‬
‫כדרישות המכרז‪ .‬ככל שהמציע יצרף הסכם‪/‬התחייבות‪ ,‬אלה נדרשים להיות עדכנייים במועדם‬
‫ופרטניים לצורך ביצוע הפרויקט ע"פ המכרז‪.‬‬
‫הזוכה יידרש להציג היתר הובלה לחומרים ריעילים ‪ /‬מסוכנים‪ ,‬ככל שפינוי הקרקע ייחייב זאת‪.‬‬
‫‪ 3.2.19‬תצהיר וכתב התחייבות‪ ,‬מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף כנספח א' ‪.3‬‬
‫‪ 3.2.20‬ערבות בנקאית כמפורט בסעיף ‪ 5‬להלן בנוסח המצורף כנספח א' ‪.4‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫עמוד|‪9‬‬
‫‪ 3.2.21‬המציע יידרש לצרף להצעתו הצהרה חתומה על ידו‪ ,‬כי תנאי המכרז נהירים לו וכי הוא עומד בכל‬
‫תנאי המכרז‪ ,‬בנוסח המצורף כמסמך ג' )להלן‪" :‬הצהרת המציע"(‪.‬‬
‫‪ 3.2.22‬מסמכים להוכחת עמידה בדרישות מדדי האיכות‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 12.2‬להלן‪.‬‬
‫‪ 3.2.23‬מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע‪.‬‬
‫‪ 3.2.24‬קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע‪.‬‬
‫הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה שלא להבחן במניין ההצעות‪.‬‬
‫‪ 3.3‬בתוך מעטפת ההצעה יצרף המציע את ההצעה על גבי מדיה מגנטית )דיסק און קי( בגודל מינימלי של ‪8‬‬
‫‪ ,GB‬בשני עותקים‪.‬‬
‫‪ 3.4‬מסמכי המכרז יוגשו בשפה העברית וככל שיוגשו מסמכים בשפה אחרת‪ ,‬אלה יתורגמו לעברית באישור‬
‫נטוריון‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הבהרות מסמכי המכרז‬
‫‪ 4.1‬עד ולא יאוחר מיום ‪ ,1.6.15‬יודיע המשתתף בכתב למחלקה המשפטית בעירייה‪ ,‬או למשרד עוה"ד מ‪ .‬בר‪-‬‬
‫לב ושות'‪ ,‬באמצעות פקס שמספרו ‪ ,03-6096319‬על כל סתירה‪ ,‬שגיאה‪ ,‬אי התאמה או חוסר בהירות‬
‫שמצא‪ ,‬אם מצא‪ ,‬במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין‬
‫כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז‪.‬‬
‫‪ 4.2‬מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף ‪ 4.1‬לעיל והעירייה‪ ,‬אם תראה לנכון לעשות כן‪ ,‬תיתן תשובות בכתב‪,‬‬
‫לפני המועד האחרון להגשת הצעות‪ .‬העירייה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים‬
‫וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו‪.‬‬
‫‪ 4.3‬מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי מטעמה‪ ,‬אלא אם‬
‫תשובות אלה ניתנו בכתב‪.‬‬
‫‪ 4.4‬העירייה רשאית בכל עת‪ ,‬קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז‪ ,‬להכניס שינויים‪ ,‬תיקונים‪ ,‬תנאים‬
‫ודרישות במסמכי המכרז‪ ,‬ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן‪" :‬שינויים והבהרות"( ואלה‬
‫יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו חתומים יחד עם‬
‫מסמכי המכרז ונספחיו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ערבויות המכרז‬
‫‪ 5.1‬המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז‪ ,‬שתהא אוטונומית‪ ,‬על סך של ‪₪ 500,000‬‬
‫לפקודת עיריית קריית מוצקין‪ ,‬צמודה למדד המחירים לצרכן‪ ,‬חתומה כדין )להלן‪" :‬ערבות השתתפות"(‪,‬‬
‫לפי הנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה כנספח א' ‪.4‬‬
‫‪ 5.2‬הערבות תעמוד בתוקפה למשך ‪ 180‬יום עד ליום ‪.10.12.15‬‬
‫‪ 5.3‬במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה בלבד‪ ,‬מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת‬
‫עד ‪ 90‬יום נוספים‪.‬‬
‫‪ 5.4‬הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה‪ ,‬כל אימת‬
‫שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה‪.‬‬
‫‪ 5.5‬הצעה שלא תצורף אליה ערבות‪ ,‬העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל‪.‬‬
‫‪ 5.6‬הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם הסכם עם מי שיקבע ע"י העירייה כזוכה‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪10‬‬
‫‪ 5.7‬מציע שהצעתו תוכרז כזוכה‪ ,‬יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬לפקודת עיריית קריית מוצקין‪ ,‬בסך של‬
‫‪ ,₪ 3,000,000‬כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן‪ ,‬חתומה כדין‪ ,‬בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי‬
‫מכרז זה נספח ה' ‪ 2‬ערבות בנקאית לביצוע ההסכם )להלן‪" :‬ערבות ביצוע"(‪.‬‬
‫‪ 5.8‬הערבויות תהיינה לפקודת עיריית קריית מוצקין‪ ,‬צמודות למדד המחירים לצרכן‪ ,‬חתומות כדין ובלתי‬
‫מותנות וניתנות על פי תנאיהן לחילוט בפנייה חד צדדית של העירייה‪ ,‬בכל תקופת תוקפו של המכרז או‬
‫ההסכם‪ ,‬לפי ההקשר והעניין‪ ,‬כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי המכרז או ההסכם‪.‬‬
‫‪ 5.9‬היה ותקופת ההתקשרות תוארך‪ ,‬לתקופת האופציה‪ ,‬תוארך הערבות על ידי המציע מפעם לפעם‪ ,‬אם‬
‫וככל שיוארך ההסכם על ידי העירייה וזאת במועד קבלת הודעת העירייה בדבר הארכת תקופת ההסכם‪.‬‬
‫‪ 5.10‬המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבויות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ביטוחים‬
‫מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה )להלן‪" :‬הקבלן"( ו‪/‬או על פי דין או הסכם‪,‬‬
‫מתחייב הקבלן להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז‪ ,‬בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות‬
‫כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ה‪ 1-‬להסכם להלן‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי אין צורך לצרף למסמכי ההצעה את אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫דרישת פרטים‬
‫‪ 7.1‬העירייה תהא רשאית‪ ,‬בכל עת שתראה לנכון‪ ,‬גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן‪ ,‬לדרוש‬
‫מהמציע‪ ,‬להשלים ו‪/‬או להמציא פרטים ו‪/‬או מסמכים ו‪/‬או הבהרות נוספות )להלן‪" :‬הפרטים"(‪,‬‬
‫לשביעות רצונה המלא‪ ,‬על מנת לבחון את המציע‪ ,‬חוסנו הכלכלי‪ ,‬ניסיונו המקצועי‪ ,‬תוכן הצעתו‪,‬‬
‫איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז‪ ,‬למציע ולהצעתו‪ ,‬ככל שתראה לנכון‪ ,‬במסגרת שיקוליה‪,‬‬
‫ועל פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ 7.2‬המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים‪ ,‬לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע והיה‬
‫ולא יעשה כן‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו‪/‬או לראות באי צירוף הפרטים‬
‫כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הצהרות המציע‬
‫‪ 8.1‬המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז‪ ,‬כמוה כהודעה ואישור‪ ,‬שכל פרטי המכרז וההסכם‬
‫ידועים ונהירים לו והוא מקבל עליו את תנאי המכרז וכי מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות‬
‫במכרז ובהסכם‪.‬‬
‫‪ 8.2‬המציע מצהיר כי ידוע לו‪ ,‬שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם‬
‫מפרטי המכרז ו‪/‬או ההסכם‪ ,‬לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע‪.‬‬
‫‪ 8.3‬המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי‪ ,‬בלא תיאום הצעתו ו‪/‬או פרט מפרטיה עם מציע ו‪/‬או‬
‫משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר לעירייה‪ ,‬בכל שלב שהוא‪ ,‬אחרת‪ ,‬יביא הדבר לפסילת הצעתו‪.‬‬
‫‪ 8.4‬המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא או‬
‫שלא לקבל הצעתו של מציע שהיה לה ו‪/‬או לרשות אחרת‪ ,‬ניסיון רע עם המציע‪.‬‬
‫‪ 8.5‬המציע מצהיר‪ ,‬כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה‬
‫שתוגש באופן חלקי‪ -‬תיפסל‪.‬‬
‫‪ 8.6‬המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי הצעתו במכרז תבחן כך שההצעה הכספית לכשעצמה ‪,‬אינה‬
‫מהווה את המדד היחידי וכי העירייה תבחן גם הצעתו הכספית יחד עם המחירון בהצעת המציע‪ ,‬ניסיונו‬
‫בתחום דרישות המכרז ויכולתו הכלכלית‪ ,‬כך שלהצעתו הכספית יינתן משקל של ‪ 70%‬ולמדד האיכות‪,‬‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 12‬להלן ‪,‬ינתן משקל של ‪.30%‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪11‬‬
‫‪ 8.7‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי עליו להגיש את הצעתו באופן מלא על כל המחירים‪/‬רכיבים‪ /‬פריטים‪/‬יחידות‬
‫נשוא העבודות המפורטים במחריון –מסמך ד' ‪) 1‬להלן‪" :‬המחירון"( ולמלא את אחוז ההנחה המוצע על‬
‫ידו בהצעת המציע – מסמך ד' )להלן‪":‬הצעת המציע"(‪.‬‬
‫‪ 8.8‬במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה לבצע את מכלול הפעולות והעבודות הדרשות ללטיהור‪ ,‬שיקום והכשרת‬
‫קרקע‪ ,‬שטרם נבדקה‪ ,‬אשר חולק בחלוקת משנה לתאי‪-‬שטח )להלן‪" :‬תאי שטח"(‪ ,‬בשטח המחנה הצבאי‬
‫לשעבר "כורדני" )להלן‪" :‬המתחם"(‪ ,‬המזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות‪ .‬העבודות תכלולנה‬
‫חפירה‪ ,‬דיגום‪ ,‬בדיקות במעבדה מורשית טיפול במקום‪ ,‬פינוי לאתר הטמנה מורשה בישראל וכל פעולה‬
‫נוספת הדרושה לשם כך )להלן‪" :‬העבודות"( ובסיומן‪ ,‬למסור את הקרקע ומי התהום במתחם נקיים‬
‫מזיהום עד לקבלת אישור שחרור מהמשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪ 8.9‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי תקציב העירייה לפרויקט נאמד בסך של ‪ 32‬מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(‪.‬‬
‫המציע מצהיר ומתחייב כי ידע שהעירייה אינה מתחייבת להזמנה ו‪/‬או היקף עבודות כלשהו‪ ,‬לא בפעם‬
‫אחת ולא מעת לעת‪ ,‬ע"פ שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬צרכיה‪ ,‬הכל בכפוף לתקציב ממשרד השיכון ו‪/‬או אישורו‪.‬‬
‫‪ 8.10‬העירייה תדגיש כי מכרז זה אינו כולל טיפול באסבסט ובכוונת העירייה לפרסם מכרז נפרד לפינוי‬
‫אסבסט צמנט‪ ,‬שברים‪ ,‬חומר מעורב באסבסט ואסבסט פריך‪.‬‬
‫‪ 8.11‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי במסגרת העבודות‪ ,‬נדרש הזוכה לבצע עבודות הכנה והתאמה‪ ,‬גידור‪ ,‬שמירה‪,‬‬
‫הכשרת דרכי גישה מהמתחם וממנו‪ ,‬בדיקת תשתיות )מערכות חשמל תקשורת‪ ,‬מים וביוב(‪ ,‬כולל כיסוי‬
‫ערימות קרקע עם יריעות‪ ,‬ככל שיידרשו כאלה )להלן‪" :‬עבודות ההתאמה"(‪.‬‬
‫‪ 8.12‬עוד מצהיר המציע כי ידוע לו כי הזוכה נדרש להיות ערוך לביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם ללוח‬
‫זמנים שבמכרז ולהעמיד‪ ,‬תוך ‪ 14‬יום מיום צו התחלת עבודה‪ ,‬ציוד מכאני הנדסי‪ ,‬בעל רישיון בתוקף‪,‬‬
‫הכולל לפחות ‪ 10‬משאיות רכינה )‪ 1 ,(HYBER‬בגר‪ 1 ,‬שופל‪ 1 ,‬מחפרון‪ 1 ,‬מיני מחפרון וכן מגרסה‬
‫למחזור פסולת בניה‪ .‬ככל שייידרש לה‪ ,‬שמורה לעירייה הזכות לדרוש מהזוכה ציוד מכאני הנדסי נוסף‬
‫והזוכה מתחייב להעמידו במועדים שתקבע העירייה וללא כל תמורה נוספת‪.‬‬
‫‪ 8.13‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה נדרש להשלים את כל העבודות במתחם‪ ,‬בתוך ‪ 12‬חודשים מיום‬
‫תחילתן‪ ,‬כולל ממצאי בדיקות הקרקע והמעבדה )להלן‪" :‬התקופה"(‪.‬‬
‫‪ 8.14‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי העבודות תבוצענה בהתאם לתוכנית עבודה לטיהור קרקע‪ ,‬שתסוכם עם‬
‫העירייה או מי מטעמה ו‪/‬או במועדים ותאי שטח‪ ,‬עליהם תורה העירייה או מי מטעמה בכתב לזוכה או‬
‫במסגרת ובכפוף לתוכנית עבודה שתאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪ 8.15‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה או מי מטעמה‪ ,‬בכל מהלך התקופה‪ ,‬תהא רשאית לפנות אל הזוכה‬
‫בדרישה לבצע או לחדול מלבצע עבודה או פעולה מסויימת במתחם או לפנות אל הזוכה‪ ,‬בהזמנה בכתב‪,‬‬
‫לבצע עבודות נשוא המכרז‪ ,‬בהתאם להצעתו במכרז‪ ,‬אשר תכלול את העבודות אותן העירייה מבקשת‬
‫לבצע‪ ,‬המועדים‪ ,‬תקופת הביצוע והתקציב באמצעות הזמנת עבודה )להלן‪" :‬הזמנת עבודה"(‪ ,‬בתא שטח‬
‫שהיא תורה עליו‪ ,‬את כל העבודות או חלקן בהתאם לפעילויות המפורטות במכרז זה‪.‬‬
‫‪ 8.16‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה נדרש להעסיק מנהל עבודה וממונה בטיחות מוסמכים בעלי רישיון‬
‫תואם בתוקף מאת משרד התמ"ת או להתקשר בהסכם עימם )להלן בהתאמה‪":‬מנהל עבודה" ו"ממונה‬
‫בטיחות"(‪,‬להתקשר עם מעבדה מוסמכת לדיגום קרקעות ומעבדה לביצוע אנליזה )להלן‪":‬מעבדות"(‪,‬עם‬
‫אתר מורשה לטיפול והטמנה של קרקע מזוהמת )להלן‪" :‬אתר הטמנה"( ועם אתר אס"פ המורשה‬
‫לקליטת פסולת מעורבת וקרקע מזוהמת לצורך כיסוי )להלן‪" :‬אתר אס"פ"(‪.‬‬
‫‪ 8.17‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה יהא אחראי להעמיד את כל הציוד‪ ,‬האמצעים‪ ,‬כח האדם מקצועי‪,‬‬
‫שילוט ותמרור הדרושים לביצוע מיטבי של העבודות )להלן‪" :‬האמצעים"( ועליו להביא זאת בחשבון‪,‬‬
‫במסגרת ביצוע המטלות‪.‬‬
‫‪ 8.18‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה נדרש להציג היתר הובלה לחומרים ריעילים ‪ /‬מסוכנים והיתר רעלים‬
‫ככל שפינוי הקרקע ייחייב זאת‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪12‬‬
‫‪ 8.19‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה מינתה את החברה הכלכלית מוצקין בע"מ )להלן‪" :‬החכ"ל"(‪,‬‬
‫לפיקוח ותיאום על העבודות וכן לתיאום‪ ,‬ובקרה על ביצוע העבודות במכרז זה בפניה או בפני מי מטעמה‬
‫יבואו כל המחלוקות‪ ,‬ככל שיהיו‪ ,‬בכל עניין הקשור ליישום ההמכרז וההסכם‪.‬‬
‫‪ 8.20‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה קבעה מדדי איכות‪ ,‬כך שהצעת המחיר לכשעצמה איננה מהווה את‬
‫המדד היחידי לבחירת הזוכה‪.‬‬
‫‪ 8.21‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכיה בין שני מציעים או יותר‬
‫או למסור את מלוא העבודות נשוא המכרז למציע אחד‪ ,‬הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא‬
‫שתידרש ליתן נימוקים להחלטתה‪.‬‬
‫‪ 8.22‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי אין בפרסום ו‪/‬או בהכרזה על זוכה במכרז זה‪ ,‬כדי לחייב את העירייה לתת‬
‫לזוכה במכרז עבודה כל שהיא בהיקף כל שהוא מהעבודות והעירייה תהא רשאית‪ ,‬בכל תקופת תוקפו של‬
‫המכרז‪ ,‬עפ"י שקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפנות לזוכה במכרז ולדרוש ממנו לבצע את השירותים בהתאם‬
‫להצעתו במכרז‪.‬‬
‫‪ 8.23‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי לעירייה תהא זכות הברירה )האופציה(‪ ,‬להאריך את תקופת ההתקשרות עד‬
‫ל‪ 12 -‬חודשים נוספים‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬תקציבה וצרכיה‪.‬‬
‫‪ 8.24‬המציע מצהיר‪ ,‬כי ידוע לו כי העירייה רשאית‪ ,‬מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה‪ ,‬להורות על‬
‫ביצוע השירותים‪ ,‬בהיקף התואם את מגבלות התקציב )להלן‪" :‬התקציב"(‪ ,‬תוך התאמת השירותים‬
‫לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם‪.‬‬
‫‪ 8.25‬המציע מצהיר‪ ,‬כי ידוע לו והוא מסכים‪ ,‬כי תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנים במתן אישור‬
‫מהעירייה )להלן‪" :‬צו להתחלת עבודה"( והיה ומכל סיבה שהיא לא יינתן הצו כאמור‪ ,‬במהלך ‪ 6‬חודשים‬
‫מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו )להלן‪" :‬ביטול המכרז"( ולמשתתף במכרז לא תהא‬
‫כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת‬
‫זכייה‪.‬‬
‫‪ 8.26‬המציע מצהיר‪ ,‬כי ידוע לו כי אסור למציע‪ ,‬למחוק ו‪/‬או לתקן ו‪/‬או לשנות את מסמכי המכרז‪ .‬כל שינוי‬
‫ו‪/‬או תוספת ו‪/‬או מחיקה ו‪/‬או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם‪ ,‬בין על ידי‬
‫שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת‪ ,‬עלולים להביא לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪ 8.27‬בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז‪ ,‬יצרף המציע להצעתו‪ ,‬הצהרה חתומה‪ ,‬בנוסח‬
‫המצורף כ‪ -‬מסמך ג' )להלן‪" :‬הצהרת המציע"(‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מסמכי המכרז‬
‫‪ 9.1‬מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד‪ ,‬עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות‬
‫בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 9.2‬כל המחזיק במסמכי המכרז‪ ,‬בין בתמורה ובין שלא בתמורה‪ ,‬אינו רשאי להעתיקם ו‪/‬או לעשות בהם כל‬
‫שימוש‪ ,‬זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה‪ ,‬בלא אישור מראש ובכתב ממחבר ועורך המכרז‪ ,‬אור כל‬
‫ניהול כלכלי בע"מ ומ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' משרד עורכי דין‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫מפגש הבהרות וסיור קבלנים‬
‫‪ 10.1‬מפגש לצורכי הבהרות וסיור קבלנים יתקיים ביום ‪ ,27.5.15‬בשעה ‪ ,11:00‬באולם מועצת העיר‪ ,‬משרדי‬
‫העירייה‪ ,‬שד' משה גושן ‪ 92‬קריית מוצקין‪) .‬מומלץ להגיע עם רכב בעלת יכולת נסיעה בשטח(‬
‫‪ 10.2‬השתתפות במפגש הינה חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪13‬‬
‫‪.11‬‬
‫הגשת ההצעות‪ ,‬מועדים‬
‫‪ 11.1‬ההצעות ומסמכי המכרז יוגשו‪ ,‬כשהם מהודקים יחדיו‪ ,‬ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי‬
‫המציע‪ ,‬ב‪ 2-‬עותקים‪ ,‬בתוך מעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז‪ ,‬יימסרו במסירה אישית בלבד‬
‫)לא בדואר( ויופקדו בתיבת המכרזים‪ ,‬בלשכת מנכ"ל עיריית קריית מוצקין‪ ,‬שד' משה גושן ‪ ,92‬ביום‬
‫‪ , 10.6.15‬לא יאוחר מהשעה ‪ 13:00‬בדיוק‪.‬‬
‫‪ 11.2‬הגשת הצעה בדרך אחרת מזו המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪ 11.3‬להצעתו יצרף המציע את ההצעה על גבי מדיה מגנטית )דיסק און קי( בגודל מינימלי של ‪ ,GB 8‬בשני‬
‫עותקים‪.‬‬
‫‪ 11.4‬מסמכי המכרז יוגשו בשפה העברית וככל שיוגשו מסמכים בשפה אחרת‪ ,‬אלה יתורגמו לעברית באישור‬
‫נטוריון‪.‬‬
‫‪ 11.5‬כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬הכרוכות בהשתתפות בהליכי המכרז‪ ,‬בהכנה והגשת ההצעה למכרז‬
‫ובכלל זה מיסים‪ ,‬אגרות‪ ,‬רישיונות‪ ,‬אישורים ו‪/‬או כל תשלום אחר אותו נדרש ו‪/‬או חייב המציע לשלם‪,‬‬
‫תחולנה על המציע‪.‬‬
‫‪ 11.6‬המציע יגיש הצעתו כך‪ ,‬שהמחיר שינקוב עבור השירותים יכלול את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו‬
‫ובכלל זה הצאות בגין תכנון ו‪/‬או ייצור ו‪/‬או אספקה ו‪/‬או הובלה ו‪/‬או ניוד ו‪/‬או הצבה ו‪/‬או עבודות‬
‫התאמה ו‪/‬או האמצעים ו‪/‬או הפריטים ו‪/‬או כוח האדם ו‪/‬או הציוד ו‪/‬או מיסים ותשלומי חובה או רשות‬
‫ו‪/‬או כל הוצאה אחרת המתחייבת ו‪/‬או נדרשת ליישום ההסכם ולביצוע העבודות והשירותים באופן‬
‫מלא‪.‬‬
‫‪ 11.7‬ההצעה‪ ,‬המחירים והמחירון במכרז אינם כוללים מע"מ וכל הסכומים והתשלומים יהיו במטבע ישראלי‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ 11.8‬המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא‪ ,‬על כל השירותים נשוא המכרז ולמלא אחוז הנחה בעט‬
‫בלבד‪ ,‬בהצעה במסמך הצעת המציע – מסמך ד' )להלן‪" :‬הצעת המציע"(‪.‬‬
‫‪ 11.9‬ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר‪ ,‬על המציע לחתום בחתימה וחותמת ובמקרה של מילוי מחיר שונה‬
‫על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז‪ ,‬יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים‪.‬‬
‫‪ 11.10‬על המציע לחתום על כל עמודי המכרז‪ ,‬וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם‪.‬‬
‫‪ 11.11‬יחד עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז העירייה תהא רשאית לראות בכך תכסיסנות‬
‫מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫‪ 11.12‬המציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז‪ ,‬ערוכה וחתומה כמפורט בסעיף ‪ 5‬להלן‬
‫עפ"י הנוסח בנספח א' ‪) 4‬להלן‪" :‬ערבות השתתפות"(‪.‬‬
‫‪ 11.13‬הצעת המציע תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה‪.‬‬
‫‪ 11.14‬המציע נדרש‪ ,‬באמצעות מורשי החתימה‪ ,‬לחתום בתחתית כל עמוד במסמכי המכרז בחתימה בצירוף‬
‫חותמת‪.‬‬
‫הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪14‬‬
‫‪.12‬‬
‫בחינת ההצעות‬
‫‪ 12.1‬העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף‪ ,‬הצעתו לא תבוא‬
‫במניין ההצעות‪.‬‬
‫‪ 12.2‬הצעה שתעמוד בכל דרישות הסף של המכרז‪ ,‬תבחן הצעתו הכספית של המציע יחד עם מדדי האיכות‬
‫המפורטים להלן‪ ,‬כך שלהצעה הכספית ינתן משקל של ‪ 70%‬ולמדדי האיכות ינתן משקל של ‪.30%‬‬
‫‪ 12.1‬מדדי האיכות הינם‪:‬‬
‫א( היקף כספי מוכח בשבע שנים האחרונות במצטבר בישראל של עבודות הנדרשות במכרז‬
‫מעל סך של ‪ 20,000,000‬ש"ח‪ ,‬מתוכם ‪ 5,000,000‬ש"ח לפחות )ללא מע"מ( בשנתיים‬
‫‪5%‬‬
‫האחרונות בעבודות שיקום קרקע מדלקים‪ ,‬מתכות כבדות או חומצות ‪-‬‬
‫ב( היקף כספי מוכח בשבע שנים האחרונות במצטבר בישראל של עבודות הנדרשות במכרז‬
‫מעל סך של ‪ 300,000‬ש"ח )ללא מע"מ( לפחות לשיקום מי תהום‪ ,‬או ‪) ₪ 500,000‬ללא‬
‫‪5%‬‬
‫מע"מ( לפחות לשיקום קרקע בשיטת ‪– instu‬‬
‫ג( ניסיון מוכח ב‪ 3-‬פרוייקטים בישראל לפחות לטיהור קרקע מזוהמת ו‪/‬או שיקום מי תהום‪,‬‬
‫‪5%‬‬
‫במהלך החמש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה –‬
‫ד( היקף הטמנה מצטבר בישראל של מעל ‪ 150‬אלף טון‪ ,‬במהלך החמש השנים האחרונות‬
‫שקדמו להגשת ההצעה‪ ,‬של קרקע מזוהמת באתר הטמנה מורשה בישראל )ע"פ אישורי‬
‫‪.5%‬‬
‫מנהל של המשרד להגנת הסביבה )אגף קרקעות מזוהמות(‪-‬‬
‫ה( המציע בעצמו בעל ניסיון קודם מוכח בשיקום קרקעות מדלקים חומצות או מתכות‬
‫שעליהם הוצאה היתר מנהל מהמשרד להגנת הסביבה בישראל בהיקף מצטבר של‬
‫‪10%‬‬
‫‪ ₪ 3,500,000‬לפחות ‪-‬‬
‫‪ 12.2‬העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה‪ ,‬שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה‪,‬‬
‫או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת‬
‫העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי‪.‬‬
‫‪12.3‬‬
‫העירייה תהא רשאית להביא במכלול השיקולים לבחירת ההצעה והמציע הזוכה‪ ,‬בנוסף להצעה הכספית‬
‫גם את אמינותו של המציע את כושרו של לבצע את ההסכם המוצע יחד עם ניסיונה הקודם עם המציע‬
‫ואת ניסיונן של רשויות מקומיות אחרות עם המציע ותהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר בצעו‬
‫בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה של העירייה או של רשות אחרת ומשנוכחה לדעת שכישוריו אינם‬
‫מספיקים לפי שיקול דעתה רשאית היא לדחות את ההצעה‪ ,‬בכפוף לשימוע‪.‬‬
‫‪ 12.4‬אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫‪ 12.5‬המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא על כל היחידות במחירון –מסמך ד' ‪) 1‬להלן‪" :‬המחירון"(‬
‫ולמלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו בהצעת המציע – מסמך ד' )להלן‪":‬הצעת המציע"(‪.‬‬
‫‪ 12.6‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬על כל הכרוך‬
‫בה‪ ,‬מעבר לתמורה נשוא הצעתנו לעיל וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת ובכל מקרה לא נהיה זכאים‬
‫לתמורה‪ ,‬בגין עבודה או מטלה שאיננה מנויה במחירון והעירייה דרשה ו‪/‬או אישרה את ביצועה‪ ,‬מעבר‬
‫למחירים הנקובים ב"מחירון דקל" הרלוונטי בהפחתה של ‪ .20%‬למען הסר ספק‪ ,‬בכל מקרה בו תיהיה‬
‫מחלוקת סעיפי המכרז גוברים על סעיפי מחירון דקל‪.‬‬
‫‪ 12.7‬העירייה שומרת לעצמה את הזכות‪ ,‬להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את‬
‫ההתקשרות בין שני מציעים או יותר‪ ,‬או להזמין רק חלק מהעבודות‪ ,‬הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל‬
‫צורך במתן נימוקים כלשהם‪.‬‬
‫‪12.8‬‬
‫אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו‪/‬או מילוי מחיר שונה על ידי מציע‪ ,‬בכל אחת משתי חוברות‬
‫המכרז ו‪/‬או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו‪/‬או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪15‬‬
‫הסתייגות ביחס אליהם‪ ,‬בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך‬
‫אחרת‪ ,‬עלולים להביא לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫חובת הזוכה במכרז‬
‫‪ 13.1‬מציע‪ ,‬שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן‪" :‬הזוכה"( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו‪ ,‬יהא‬
‫עליו לסור אל משרדי העירייה ולחתום על ההסכם על כל נספחיו‪ ,‬תוך ‪ 14‬ימים מתאריך הודעת העירייה‬
‫לזוכה בדבר זכייתו במכרז‪ ,‬וכן להמציא לעירייה במעמד החתימה כאמור‪ ,‬ערבות בנקאית לביצוע‬
‫ההסכם )נספח ה' ‪) (2‬להלן‪" :‬ערבות ביצוע"( ואישור קיום ביטוחים‪ ,‬בהתאם לנספח ה' ‪ 1‬להסכם‪.‬‬
‫‪ 13.2‬לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות ההוראות בס"ק ‪ 13.1‬לעיל‪ ,‬כולם או מקצתם‪ ,‬תהא העירייה‬
‫רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לבטל את זכייתו במכרז‪ ,‬לחלט את הערבות המצורפת להצעת‬
‫המציע‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה‪ ,‬והזוכה יפצה את‬
‫העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך‪.‬‬
‫‪ 13.3‬סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו‬
‫ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות‬
‫שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז‪.‬‬
‫‪ 13.4‬מציע שהצעתו לא תתקבל‪ ,‬יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום‪ ,‬אליה תצורף הערבות הבנקאית‬
‫שצורפה להצעתו במכרז‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪16‬‬
‫נספח א' ‪1‬‬
‫ימולא על ידי המציע‬
‫לכבוד‬
‫ועדת המכרזים‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫מידע ארגוני‬
‫לבקשתכם‪ ,‬הרינו למסור את המידע ולמלא את הפרטים על המציע במכרז‪ ,‬כדלהלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫שם המציע‪_____________________________________ :‬‬
‫מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי‪__________________ :‬‬
‫כתובת המשרד הרשום‪_____________________________________________ :‬‬
‫כתובת הפעילות‪________________________________ :‬‬
‫מספר טלפון קווי‪ __________________ :‬טלפון סלולארי‪_________________:‬‬
‫מספר פקסימיליה‪_______________________________ :‬‬
‫כתובת דואר אלקטרוני )‪____________________________________________ :(E-MAIL‬‬
‫‪.2‬‬
‫עיסוק המציע‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫‪.3‬‬
‫אנשי המפתח אצל המציע‬
‫שם‬
‫‪.4‬‬
‫תחום התמחות‬
‫שנות ותק‬
‫‪3.1‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫‪3.2‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫‪3.3‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫‪3.4‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫נייד‪:‬‬
‫איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'‪/‬מר ______________________________‬
‫____________ ופניותיו‪ ,‬ככל שתהיינה‪ ,‬בכל הנוגע למכרז‪ ,‬והתשובות שתימסרנה לו על ידי החברה‬
‫תחייבנה אותנו‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪17‬‬
‫‪.5‬‬
‫להלן פירוט הגופים עבורם ביצע המציע עבודות נשוא המכרז נשוא המכרז‪:‬‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫שם הגוף‬
‫מועד‬
‫ביצוע‬
‫העבודות‬
‫מהות‬
‫והיקף‬
‫כספי של‬
‫העבודות‬
‫איש קשר בגוף‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_________________________‬
‫חותמת וחתימת המציע באמצעות מורשי החתימה‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪18‬‬
‫נספח א' ‪2‬‬
‫חובה למילוי *‬
‫לכל רשות ממליצה בנפרד‬
‫וניתן לצלם מסמך זה לצורך כך‪.‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫ועדת המכרזים‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור על ביצוע עבודות נשוא המכרז‬
‫אני החתום מטה מאשר בזה כי __________________________ )שם מלא( ח‪.‬פ‪) ___________ .‬להלן‪:‬‬
‫"המציע"(‪ ,‬ביצע עבורנו ______________________________________ )שם הגוף(‪ ,‬עבודות בתקופה שבין ה‪-‬‬
‫________ועד ה‪ ,___________ -‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פירוט העבודה ‪ /‬העבודות‪:‬‬
‫שנת ‪___________________________________________ 2014‬היתר מנהל מס'___________‬
‫שנת ‪___________________________________________ 2013‬היתר מנהל מס'___________‬
‫שנת ‪___________________________________________ 2012‬היתר מנהל מס'_____________‬
‫שנת ‪___________________________________________ 2011‬היתר מנהל מס'____________‬
‫שנת ‪___________________________________________ 2010‬היתר מנהל מס'____________‬
‫‪.2‬‬
‫היקף כספי השנתי של העבודות‪:‬‬
‫שנת ‪___________________________________________________________________ 2014‬‬
‫שנת ‪___________________________________________________________________ 2013‬‬
‫שנת ‪___________________________________________________________________ 2012‬‬
‫שנת ‪___________________________________________________________________ 2011‬‬
‫שנת ‪__________________________________________________________________ 2010‬‬
‫‪.3‬‬
‫חוות דעת על ביצוע העבודות‪:‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫פרטי המאשר‬
‫טלפון‬
‫שם הגוף ‪ /‬הרשות‬
‫תפקיד‬
‫משפחה‬
‫שם‬
‫____________ _________________ _________________ _______________ _________________‬
‫תאריך‪__________ :‬‬
‫____________________‬
‫חתימה‬
‫* ניתן לצרף חלף אישור זה‪ -‬הסכם חתום עם הגוף המאשר‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪19‬‬
‫נספח א' ‪3‬‬
‫לכבוד ועדת המכרזים‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬כתב התחייבות המציע במכרז ‪08/15‬‬
‫אני הח"מ _____________________נושא ת‪.‬ז‪, ________________ .‬נושא במשרת ___________________‬
‫ב_________________________________ )להלן‪" :‬המציע"( במכרז שבנדון‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את‬
‫האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬מצהיר בזאת כדלקמן כי‪:‬‬
‫‪ .1‬המציע ו‪/‬או מי שצירף להצעתו עומדים בתנאים הקבועים בסעיף ‪ 3.1‬למסמך א' למכרז‪.‬‬
‫‪ .2‬ככל שהצעתי תוכרז כזוכה במכרז‪ ,‬הנני מתחייב להיות ערוך לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬תוך ‪ 14‬יום מיום קבלת צו התחלת‬
‫עבודה‪ ,‬ולהעמיד ציוד מכאני הנדסי‪ ,‬בעל רישיון בתוקף‪ ,‬הכולל לפחות ‪ 10‬משאיות רכינה )‪ 1 ,(HYBER‬בגר‪ 1 ,‬שופל‪1 ,‬‬
‫מחפרון‪ 1 ,‬מיני מחפרון וכן מגרסה למחזור פסולת בניה‪ .‬הנני מתחייב כי ככל שייידרש לעירייה אעמיד ציוד מכאני‬
‫הנדסי נוסף במועדים שתקבע העירייה וללא כל תמורה נוספת‪.‬‬
‫‪ .3‬ככל שהצעתי תוכרז כזוכה במכרז‪ ,‬הנני מתחייב לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף ‪ 13.1‬למסמך א' במכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬הריני להצהיר ולהתחייב כי הנלווים להצעתי בתנאים המאפשרים זאת‪ ,‬עומדים התנאי הסף הקבועים בסעיף ‪13.1‬‬
‫למסמך א' במכרז‪ ,‬והם שיבצעו את העבודות הרלוונטיות בפועל ע"פ התחייבויות המציע הזוכה בהסכם שייחתם בין‬
‫העירייה לבינו‪.‬‬
‫‪ .5‬לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו‪/‬או מי מבעלי המציע ו‪/‬או מי ממנהלי המציע‪ ,‬תביעות משפטיות ו‪/‬או הליכים‬
‫משפטיים הנוגעים לפירוק ו‪/‬או פשיטת רגל ו‪/‬או כינוס נכסים ו‪/‬או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד‬
‫המציע‪ .‬אין ולא הוגשו כנגד המציע ו‪/‬או מבעלי המציע ו‪/‬או מי ממנהלי המציע‪ ,‬הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה‬
‫שיש עמה קלון‪.‬‬
‫‪ .6‬לא עמדו ולא עומדות נגד מי שצירף המציע להצעתו ו‪/‬או מי מבעליו ו‪/‬או מי ממנהליו‪ ,‬תביעות משפטיות ו‪/‬או הליכים‬
‫משפטיים הנוגעים לפירוק ו‪/‬או פשיטת רגל ו‪/‬או כינוס נכסים ו‪/‬או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך‬
‫תפקודו‪ .‬אין ולא הוגשו כנגד מי שצירף המציע להצעתו ו‪/‬או מבעליו ו‪/‬או מי ממנהליו‪ ,‬הרשעה פלילית או כתב אישום‬
‫בעבירה שיש עמה קלון‪.‬‬
‫‪ .7‬ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו‪ ,‬כולה או מקצתה‪ ,‬תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז וההסכם‬
‫והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז‪ ,‬בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק‪,‬‬
‫לחלט את הערבות הבנקאית‪ ,‬כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק‪ ,‬להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה‬
‫ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו‬
‫לרשות העירייה עקב הפרת התחייבויות זו‪.‬‬
‫___________‬
‫תאריך‬
‫____________________‬
‫חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע‬
‫_____________‬
‫שם ותפקיד מורשי החתימה‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ‪ ___________ ,‬עו"ד‪ ,‬מאשר‪/‬ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר _____________ נושא ת‪.‬ז‪.‬‬
‫___________ וכי הינו מורשה חתימה מטעם המציע‪ ,‬ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל‪,‬‬
‫חתם בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה‪.‬‬
‫_______________‬
‫עורך ‪ -‬דין‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪20‬‬
‫נספח א' ‪4 -‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז‬
‫תאריך __________‬
‫לכבוד‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬כתב ערבות מס'__‬
‫על פי בקשת ____________________________ ח‪.‬פ‪) ________________ .‬להלן ‪" :‬המציע"(‬
‫אנו ערבים בזאת כלפיכם בערבות אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך של – ‪) ₪ 500,000‬חמש מאות‬
‫אלף ש"ח( וזאת בקשר עם השתתפות במכרז ‪ 08/15‬לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע‬
‫מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות במתחם "כורדני" ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך ‪ 14‬יום מקבלת דרישתכם‬
‫הראשונה בכתב‪ ,‬שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו‪ ,‬או‬
‫באופן כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת‪ ,‬ומבלי‬
‫לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי‪ ,‬שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם‪.‬‬
‫אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל‬
‫אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬
‫ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן‪ ,‬כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום‬
‫‪.15.4.15‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ‪ 10.12.15‬ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה‪ ,‬שתגיע אלינו אחרי‪ 10.12.15.‬לא תענה‪.‬‬
‫לאחר יום ‪ 10.12.15‬ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה‪.‬‬
‫תאריך ________________‬
‫בנק _________________‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪21‬‬
‫מסמך ב'‬
‫מפרט הדרישות לביצוע העבודות‬
‫‪.1‬‬
‫מבוא‬
‫‪ 1.1‬עיריית קריית מוצקין )להלן‪" :‬העירייה"(‪ ,‬מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה‬
‫קרקע מזוהמת במתחם "כורדני" ופינוי קרקע מזוהמת אל אתר מורשה‪ ,‬הכול בהתאם למפורט במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ 1.2‬במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה לבצע את מכלול הפעולות והעבודות הדרשות ללטיהור‪ ,‬שיקום והכשרת‬
‫קרקע‪ ,‬שטרם נבדקה‪ ,‬אשר חולק בחלוקת משנה לתאי‪-‬שטח )להלן‪" :‬תאי שטח"(‪ ,‬בשטח המחנה הצבאי‬
‫לשעבר "כורדני" )להלן‪" :‬המתחם"(‪ ,‬המזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות‪ .‬העבודות תכלולנה‬
‫חפירה‪ ,‬דיגום‪ ,‬בדיקות במעבדה מורשית טיפול במקום‪ ,‬פינוי לאתר הטמנה מורשה בישראל וכל פעולה‬
‫נוספת הדרושה לשם כך )להלן‪" :‬העבודות"( ובסיומן‪ ,‬למסור את הקרקע ומי התהום במתחם נקיים‬
‫מזיהום עד לקבלת אישור שחרור מהמשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪ 1.3‬תקציב העירייה לפרויקט נאמד בסך של ‪ 32‬מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(‪ .‬אין העירייה מתחייבת להזמנה‬
‫ו‪/‬או היקף עבודות כלשהו‪ ,‬לא בפעם אחת ולא מעת לעת‪ ,‬ע"פ שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬צרכיה‪ ,‬הכול בכפוף‬
‫לתקציב ממשרד השיכון ו‪/‬או אישורו‪.‬‬
‫‪ 1.4‬העירייה תדגיש כי מכרז זה אינו כולל טיפול באסבסט ובכוונת העירייה לפרסם מכרז נפרד לפינוי‬
‫אסבסט צמנט‪ ,‬שברים‪ ,‬חומר מעורב באסבסט ואסבסט פריך‪.‬‬
‫‪ 1.5‬במסגרת העבודות‪ ,‬נדרש הזוכה לבצע עבודות הכנה והתאמה‪ ,‬גידור‪ ,‬שמירה‪ ,‬הכשרת דרכי גישה‬
‫מהמתחם וממנו‪ ,‬בדיקת תשתיות )מערכות חשמל תקשורת‪ ,‬מים וביוב(‪ ,‬כולל כיסוי ערימות קרקע עם‬
‫יריעות‪ ,‬ככל שיידרשו כאלה )להלן‪" :‬עבודות ההתאמה"(‪.‬‬
‫‪ 1.6‬הזוכה נדרש להיות ערוך לביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם ללוח זמנים שבמכרז ולהעמיד‪ ,‬תוך ‪14‬‬
‫יום מיום צו התחלת עבודה‪ ,‬ציוד מכאני הנדסי‪ ,‬בעל רישיון בתוקף‪ ,‬הכולל לפחות ‪ 10‬משאיות רכינה‬
‫)‪ 1 ,(HYBER‬בגר‪ 1 ,‬שופל‪ 1 ,‬מחפרון‪ 1 ,‬מיני מחפרון וכן מגרסה למחזור פסולת בניה‪ .‬ככל שייידרש לה‪,‬‬
‫שמורה לעירייה הזכות לדרוש מהזוכה ציוד מכאני הנדסי נוסף והזוכה מתחייב להעמידו במועדים‬
‫שתקבע העירייה וללא כל תמורה נוספת‪.‬‬
‫‪ 1.7‬הזוכה נדרש להשלים את כל העבודות במתחם‪ ,‬בתוך ‪ 12‬חודשים מיום תחילתן‪ ,‬כולל ממצאי בדיקות‬
‫הקרקע והמעבדה )להלן‪" :‬התקופה"(‪.‬‬
‫‪ 1.8‬העבודות תבוצענה בהתאם לתוכנית עבודה לטיהור קרקע‪ ,‬שתסוכם עם העירייה או מי מטעמה ו‪/‬או‬
‫במועדים ותאי שטח‪ ,‬עליהם תורה העירייה או מי מטעמה בכתב לזוכה או במסגרת ובכפוף לתוכנית‬
‫עבודה שתאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪ 1.9‬העירייה או מי מטעמה‪ ,‬בכל מהלך התקופה‪ ,‬תהא רשאית לפנות אל הזוכה בדרישה לבצע או לחדול‬
‫מלבצע עבודה או פעולה מסויימת במתחם או לפנות אל הזוכה‪ ,‬בהזמנה בכתב‪ ,‬לבצע עבודות נשוא‬
‫המכרז‪ ,‬בהתאם להצעתו במכרז‪ ,‬אשר תכלול את העבודות אותן העירייה מבקשת לבצע‪ ,‬המועדים‪,‬‬
‫תקופת הביצוע והתקציב באמצעות הזמנת עבודה )להלן‪" :‬הזמנת עבודה"(‪ ,‬בתא שטח שהיא תורה‬
‫עליו‪ ,‬את כל העבודות או חלקן בהתאם לפעילויות שלהלן‪:‬‬
‫‪ 1.22.1‬עבודות חפירה בקרקע באמצעות ציוד חפירה מכאני )להלן‪" :‬חפירה"(;‬
‫‪ 1.22.2‬ביצוע בדיקה של הקרקע ע"י מעבדה מוסמכת לדיגום קרקעות )להלן‪" :‬דיגום"(;‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪22‬‬
‫‪ 1.22.3‬פינוי וסילוק הקרקע המזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות לאתר מורשה לטיפול בפסולת‬
‫רעילה‪/‬מזוהמת )להלן‪" :‬פינוי"(;‬
‫‪ 1.22.4‬שיקום קרקע בשיטת ‪) instu‬להלן‪" :‬שיקום קרקע"(;‬
‫‪ 1.22.5‬שיקום מי תהום )להלן‪" :‬שיקום מי תהום"(;‬
‫‪ 1.10‬הזוכה נדרש להעסיק מנהל עבודה וממונה בטיחות מוסמכים בעלי רישיון תואם בתוקף מאת משרד‬
‫התמ"ת או להתקשר בהסכם עימם )להלן בהתאמה‪":‬מנהל עבודה" ו"ממונה בטיחות"(‪,‬להתקשר עם‬
‫מעבדה מוסמכת לדיגום קרקעות ומעבדה לביצוע אנליזה )להלן‪":‬מעבדות"(‪,‬עם אתר מורשה לטיפול‬
‫והטמנה של קרקע מזוהמת )להלן‪" :‬אתר הטמנה"( ועם אתר אס"פ המורשה לקליטת פסולת מעורבת‬
‫וקרקע מזוהמת לצורך כיסוי )להלן‪" :‬אתר אס"פ"(‪.‬‬
‫‪ 1.11‬הזוכה יהא אחראי להעמיד את כל הציוד‪ ,‬האמצעים‪ ,‬כח האדם מקצועי‪ ,‬שילוט ותמרור הדרושים‬
‫לביצוע מיטבי של העבודות )להלן‪" :‬האמצעים"( ועליו להביא זאת בחשבון‪ ,‬במסגרת ביצוע המטלות‪.‬‬
‫‪ 1.12‬הזוכה נדרש להציג היתר הובלה לחומרים ריעילים ‪ /‬מסוכנים והיתר רעלים ככל שפינוי הקרקע ייחייב‬
‫זאת‪.‬‬
‫‪ 1.13‬העירייה מינתה את החברה הכלכלית מוצקין בע"מ )להלן‪" :‬החכ"ל"(‪ ,‬לפיקוח ותיאום על העבודות וכן‬
‫לתיאום‪ ,‬ובקרה על ביצוע העבודות במכרז זה בפניה או בפני מי מטעמה יבואו כל המחלוקות‪ ,‬ככל‬
‫שיהיו‪ ,‬בכל עניין הקשור ליישום ההמכרז וההסכם‪.‬‬
‫‪ 1.14‬העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכיה בין שני מציעים או יותר או למסור את מלוא‬
‫העבודות נשוא המכרז למציע אחד‪ ,‬הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתידרש ליתן נימוקים‬
‫להחלטתה‪.‬‬
‫‪ 1.15‬אין בפרסום ו‪/‬או בהכרזה על זוכה במכרז זה‪ ,‬כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז עבודה כל שהיא‬
‫בהיקף כל שהוא מהעבודות והעירייה תהא רשאית‪ ,‬בכל תקופת תוקפו של המכרז‪ ,‬עפ"י שקול דעתה‬
‫הבלעדי‪ ,‬לפנות לזוכה במכרז ולדרוש ממנו לבצע את השירותים בהתאם להצעתו במכרז‪.‬‬
‫‪ 1.16‬לעירייה תהא זכות הברירה )האופציה(‪ ,‬להאריך את תקופת ההתקשרות עד ל‪ 12 -‬חודשים נוספים‪,‬‬
‫בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬תקציבה וצרכיה‪.‬‬
‫‪ 1.17‬על המציע למלא את הצעתו באופן מלא על כל הפריטים‪/‬רכיבים‪/‬יחידות נשוא העבודות המפורטים‬
‫במחירוןן –מסמך ד' ‪) 1‬להלן‪" :‬המחירון"( ולמלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו בהצעת המציע –‬
‫מסמך ד' )להלן‪":‬הצעת המציע"(‪.‬‬
‫‪ 1.18‬מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬על כל הכרוך בה‪ ,‬מעבר‬
‫לתמורה נשוא הצעת המציע הזוכה וכי הזוכה לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ובכל מקרה לא יהיה זכאי‬
‫לתמורה‪ ,‬בגין עבודה או מטלה שאיננה מנויה במחירון והעירייה דרשה ו‪/‬או אישרה את ביצועה‪ ,‬מעבר‬
‫למחירים הנקובים ב"מחירון דקל" הרלוונטי בהפחתה של ‪ .20%‬למען הסר ספק‪ ,‬בכל מקרה בו תיהיה‬
‫מחלוקת‪ ,‬מחירון המכרז גובר על מחירון דקל‪.‬‬
‫‪ 1.19‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי במסגרת העבודות‪ ,‬יידרש הזוכה לבצע עבודות הכנה והתאמה‪ ,‬גידור‪,‬‬
‫שמירה‪ ,‬בדיקת תשתיות‪ ,‬הכשרת דרכי גישה למתחם וממנו )מערכות חשמל תקשורת‪ ,‬מים וביוב(‪ ,‬כולל‬
‫כיסוי ערימות קרקע עם יריעות‪ ,‬ככל שיידרשו כאלה‪ .‬על הקבלן יהיה להציב במתחם משרד למנהלת‬
‫הפרויקט ולחברו לתשתיות מים‪ ,‬חשמל ותקשורת ולציידו כמפורט בסעיף ‪ 4.3‬להלן )להלן‪" :‬עבודות‬
‫ההתאמה"(‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪23‬‬
‫‪.2‬‬
‫הגדרות‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪.3‬‬
‫העירייה – עיריית קרית מוצקין‪.‬‬
‫החכ"ל ‪ -‬החברה הכלכלית מוצקין בע"מ‪.‬‬
‫המנהל ‪ /‬החברה המנהלת – הגורם שמונה ע"י העירייה לנהול‪ ,‬תיאום ופיקוח על העבודות‪.‬‬
‫)להלן‪" :‬המנהל" או "החברה המנהלת"(‪.‬‬
‫העבודות – מכלול הפעולות הקשורות וכרוכות ביישום המכרז‪.‬‬
‫המתחם – כל שטח המחנה הצבאי לשעבר "כורדני"‪.‬‬
‫תא שטח – יחידה שטח בתוך המתחם המסומנת במספר ומהווה חלק מהמתחם‪.‬‬
‫התקופה – ‪ 12‬חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫הוראות כלליות לביצוע עבודות פינוי הקרקע המוזהמת‬
‫‪3.1‬‬
‫מהות העבודה‬
‫‪3.1.1‬‬
‫‪3.1.2‬‬
‫‪3.1.3‬‬
‫‪3.1.4‬‬
‫‪3.1.5‬‬
‫‪3.2‬‬
‫חפירה בקרקע באמצעות כלי חפירה מכאני )להלן‪" :‬חפירה"(‪.‬‬
‫דיגום הקרקע ע"י מעבדה מוסמכת לדיגום קרקעות )להלן‪" :‬דיגום"(‪.‬‬
‫פינוי הקרקע לאתר סילוק פסולת מורשה עם היתר להובלת חומרים מסוכנים מאת‬
‫המשרד להגנת הסביבה )להלן‪" :‬פינוי"(‪.‬‬
‫שיקום קרקע בשיטת ‪instu‬‬
‫שיקום מי תהום‪.‬‬
‫אופן ביצוע העבודה‬
‫‪ 3.2.1‬באחריות הקבלן ליתן דיווח בתום כל שבוע של עבודות‪ ,‬על העבודות שבוצעו במתחם והמנהל‬
‫יחליט לעניין סיווגם של העבודות שבוצעו בהתאם למחירון‪ ,‬היה ותהא מחלוקת בדבר החלטתו‬
‫של המנהל החברה המנהלת ניתן יהא לפנות למנהל או לחכ"ל או למי שימונה כבורר מאת‬
‫העירייה והנושא יבוא לבירור בפניו‪ ,‬החלטתו היא סופית ואינה ניתנת לערעור‪.‬‬
‫‪ 3.2.2‬כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודות החפירה איטום ופנוי ומילוי סופקו ע"י הקבלן ועל‬
‫חשבונו‪ ,‬בהתאם לדרישות המכרז‪ ,‬כתב הכמויות והמחירון‪.‬‬
‫‪ 3.2.3‬למען הסר ספק‪ ,‬לא תשולם תמורה כלשהיא מעבר לתמורה הנקובה במחירון‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ביצוע עבודות בשני מתחמי שטח אחרים במקביל‬
‫במסגרת ביצוע העבודות‪ ,‬תהא רשאית העירייה להרחיב את ביצוע העבודות ולדרוש מהקבלן לעבוד על‬
‫שני מתחמי שטח אחרים במקביל‪ ,‬וכי על הקבלן להיות ערוך ומוכן לביצוע העבודות כאמור‪.‬‬
‫האמצעים‬
‫הקבלן יהא חייב‪ ,‬כחלק ממכלול העבודות‪ ,‬להעמיד אמצעים‪ ,‬ציוד וכח אדם בהתאם לדרישות המכרז‬
‫והמפרטים‪ ,‬עפ"י משימות ועבודות פינוי ו‪/‬או חפירה ו‪/‬או דיגום בתאי שטח אשר תורה לו העירייה מעת לעת‪,‬‬
‫כולל מאזני גשר לשלקילה באתר‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫רישיונות‪ ,‬אישורים‪ ,‬התרים ותיאומים‬
‫‪ 4.1.1‬לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 4.1.2‬הקבלן חייב לטפל בכל הדרוש להשגת רישיונות‪ ,‬אישורים‪ ,‬היתרים או תיאומים בכל מקרה בו‬
‫נדרש‪ ,‬לפי ההקשר והעניין‪ ,‬על פי ההסכם ועל פי כל דין‪ ,‬ולשאת בכל ההוצאות הדרושות‬
‫והכרוכות בכך לצורך קבלת רישיונות מאת הרשויות המוסמכות ובהם בין היתר ועדות התכנון‬
‫והרישוי‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬משרד התקשורת‪ ,‬חב' "בזק"‪ ,‬חברות הכבלים‪ ,‬נתיבי ישראל )מע"צ(‪,‬‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬שירותי כבאות‪ ,‬תאגיד המים‪ ,‬מקורות‪ ,‬רשות העתיקות וכל רשות נוספת‬
‫אחרת הדרושה עפ"י דין או העניין‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪24‬‬
‫‪4.1.3‬‬
‫‪4.1.4‬‬
‫על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר‪ ,‬לפי התחלת העבודה‪ ,‬אישורי מעבר‬
‫ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת ‪-‬‬
‫קרקעיים )מים‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלפון‪ ,‬דלק‪ ,‬ביוב‪ ,‬תיעול וכיו"ב( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות‬
‫המוסמכת‪ ,‬שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי‪ ,‬או‬
‫חצייתו‪.‬‬
‫במידה ויפסל רישיון הקבלן הראשי העירייה תעביר את ביצוע העבודות לקבלן אחר ועל הקבלן‬
‫יושתו הוצאות אלו‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫ניהול יומן‬
‫הקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וירשום בו את הפרטים הבאים‪:‬הקבלן יחזיק באתר עותק‬
‫יומן עבודה ויכין פנקס יומן עבודה בו שני העתקים על פי מפרט שיקבל מהחברה המנהלת וכן יעביר‬
‫בדוא"ל סרוק בסוף כול יום את היומנים החתומים על ידי מנהל העבודה‪,‬ממונה הבטיחות ונציג החברה‬
‫המנהלת‬
‫‪ 4.2.1‬מספר האירועים בכל יום‪.‬‬
‫‪ 4.2.2‬צילום אתרי החפירה במבט על מגובה של לפחות ‪ 30‬מטר בכל יום‪.‬‬
‫‪ 4.2.3‬הוראות שניתנו על‪-‬ידי המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.2.4‬מספרם של העובדים לסוגיהם‪ ,‬המועסקים על ידו בביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 4.2.5‬כמויות החומרים להם נדרש לביצוע העבודה‬
‫‪ 4.2.6‬כמויות הפסולת‪ /‬עפר‪ /‬קרקע שהוצאו מאתר העבודה‪.‬‬
‫‪ 4.2.7‬הציוד המובא לאתר העבודה‪.‬‬
‫‪ 4.2.8‬תקלות והפרעות בביצוע העבודה או כל נושא אחר שיידרש על ידי המנהל ושלדעת העירייה יש בו‬
‫כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 4.2.9‬היומן ייחתם כל שבוע על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המנהל‪ ,‬והעתק חתום‬
‫מהרישומים בו יימסר למנהל‪ .‬הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה‪,‬‬
‫אולם רישומים אלה לא יחייבו את הרשות‪ ,‬אלא אם כן אישר אותם המנהל בכתב‪ .‬למען הסר כל‬
‫ספק מובהר בזאת כי אין ברישום הסתייגות ו‪/‬או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו או‬
‫סיבה לעיכוב ביצוע ו‪/‬או אי ביצוע עבודה כלשהי ו‪/‬או אי‪-‬מילוי הוראות המנהל‪ ,‬הנציג או הוראות‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫התארגנות‬
‫הכנת שטח התארגנות למשרדי הקבלן והמנהלת‪ .‬הקבלן יציב על חשבונו במתחם משרד שישמש‬
‫את המנהלת‪ ,‬הכולל ריהוט משרדי וציוד תקשורת‪ ,‬מטבח ושירותים‪ ,‬מכונת צילום בצבע עם דף‬
‫בגודל ‪ ,3A‬בעל אישורים ע"פ כל דין לחיבור המבנה לתשתית החשמל‪ ,‬המים והתקשורת‪ .‬הקבלן‬
‫יגדר את המשרד וידאג ל‪,‬הכשרת דרכי גישה לשינוע באתר וממנו‪ .‬הקבלן ישא על חשבונו בכל‬
‫תשלום שידרש על ידי הרשויות‪ ,‬לרבות תשלומי חשמל מים תקשורת וארנונה )לא כולל מחשבים(‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫ביצוע דגימת חומרים ע"י המעבדה‬
‫‪ 4.4.1‬הקבלן ישתמש לצורך ביצוע עבודות דגימת הקרקע בחומרים ומוצרים מהסוג המשובח ביותר‬
‫ובהתאם לאמור במפרטים‪ ,‬בתוכניות‪ ,‬בכתב הכמויות ובשאר מסמכי ההסכם ובכמויות‬
‫מספיקות‪.‬‬
‫‪ 4.4.2‬חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי‪ ,‬יתאימו‬
‫בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר‪ ,‬אם מצויים בתקן יותר‬
‫מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי ההסכם סוג אחר‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים‬
‫לפי קביעת המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.4.3‬הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא‪ ,‬ולפי הוראות המנהל‪ ,‬דגימות מהחומרים‪ ,‬בין שהובאו או‬
‫שנמצאים באתר העבודה ובין שלא‪ ,‬ומהמלאכה שנעשתה‪ ,‬וכן לספק את הכלים‪ ,‬את כוח האדם‬
‫וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות‪ ,‬החומרים והמלאכה באתר העבודה או להעביר‬
‫אותם לבדיקת מעבדה‪ ,‬הכול כפי שיורה המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.4.4‬החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו‬
‫ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה‪.‬‬
‫‪ 4.4.5‬נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל‪ ,‬על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה‪ ,‬כדי לוודא‬
‫שהביצוע ייעשה על פי דרישות ההסכם והוראות המנהל‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪25‬‬
‫‪ 4.4.6‬נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כי מתן הוראות על‪-‬ידי המנהל ו‪/‬או ביצוע דגימות‬
‫לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים‪ ,‬המלאכה והעבודה כנדרש בהסכם‬
‫וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן‪ .‬כל‬
‫עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודה‬
‫ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו‪.‬‬
‫‪ 4.4.7‬דוגם המעבדה יהיה דוגם מוסמך מאושר על ידי הרשות להסמכת מעבדות‬
‫‪ 4.4.8‬מכשיר הדיגום מסוג ‪PID‬יהיה כנדרש על ידי ראש אגף קרקעות מזוהמות וידרוש את אישור‬
‫הרשויות ‪,‬כמו כן יהיה מכוייל כחוק‬
‫‪4.5‬‬
‫סילוק חומרים פסולים‪ ,‬מלאכה פסולה‪ ,‬פסולת ועודפי חפירה‬
‫‪ 4.5.1‬המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬תוך כדי מהלך העבודה על סילוק של קרקע‬
‫מזוהמת‪ /‬עפר ‪/‬קרקע ו‪/‬או קרקע מכל סוג אחר מאתר העבודה‪ ,‬בתוך תקופת זמן אשר תצוין‬
‫בהוראה;‬
‫‪ 4.5.2‬הקרקע הנחפרת תערם בסמוך למוקד החפירה ותונח על גבי יריעות ‪HDPE‬וכן תכוסה ביריעות‬
‫נוספות כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ 4.5.3‬הקבלן יפנה את הקרקע המזוהמת לאתרי פסולת מאושרים על פי הוראות המפקח באמצעות‬
‫חברת הובלה מורשת להוביל חומרים מסוכנים‪.‬‬
‫‪ 4.5.4‬הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי קרקע ו‪/‬או פסולת ו‪/‬או עפר מאתר העבודה‬
‫לאתר קליטת פסולת מורשה‪ .‬על פי אישור המנהל מאת המשרד להגנת הסביבה והוראת החברה‬
‫המנהלת‬
‫לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל בדבר עבודות הפינוי כאמור‪ ,‬תהא העירייה או מי מטעמה‬
‫רשאית לבצען על חשבון הקבלן‪ ,‬והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות‪.‬‬
‫במידה ובמהלך העבודה יתגלו חלקי מתכת או כחלק מביצוע עבודות הגריסה ומיון ‪,‬הם יפונו אך‬
‫ורק לאחר קבלת היתר מהחברה מהנהלת או יהיו בבעלות העירייה וחלק מרכושה‪.‬‬
‫‪4.6‬‬
‫אספקת חשמל ומים‬
‫‪ 4.6.1‬הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזל‪-‬גנרטורים או‬
‫התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון‪ :‬קבלת‬
‫אישורים מחברת חשמל וכדומה‪ ,‬וכל זאת באישור המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.6.2‬הקבלן יספק על חשבונו את אספקת המים והובלתם‪ ,‬הדרושה לביצוע העבודה על ידי התחברות‬
‫למקורות מים והתקנת מונים וצנרת ו‪/‬או הצבה ואספקת מכלי מים רזרביים‪ ,‬משאבות וצנרת‬
‫זמנית לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון‪ :‬קבלת אישורים הדרושים מתאגיד המים‬
‫העירוני וכדומה‪ ,‬וכל זאת בתיאום עם המנהל‪.‬‬
‫‪4.7‬‬
‫הגנה על חלקי העבודה‬
‫‪ 4.7.1‬הקבלן יאחז‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בכל האמצעים הדרושים להגנת קרקע שהוצאה לצורך דיגום במעבדה‬
‫מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר‪ ,‬הכול ‪ -‬לפי דרישת המנהל ולשביעות רצונו‪ .‬כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 4.4.2‬וכן יספק תמיכות נאותות למניעת קריסת הבורות או חדירת זיהום למי‬
‫תהום‪.‬הקבלן מודה לכך כי עומק מי תהום משתנה באזור בין ‪ 2-3‬מטר עומק‪.‬‬
‫‪ 4.7.2‬כל נזק אשר נגרם לקרקע ו‪/‬או עבודה יתרה שנגרמה בעקבות אי הקפדה כאמור‪ ,‬יתוקן על ידי‬
‫הקבלן מיד‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לשביעות רצונו של המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.7.3‬הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו‪ ,‬לרבות נזקים העלולים‬
‫להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר‪.‬‬
‫‪4.8‬‬
‫עבודה בימי חול‬
‫‪ 4.8.1‬פרט אם הותנה בהסכם במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל ללא‬
‫האישורים הדרושים על פי דין‪.‬‬
‫‪ 4.8.2‬שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬בטיחות‪ ,‬אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה‪.‬‬
‫‪ 4.8.3‬הקבלן ינקוט ויהיה אחראי‪ ,‬על חשבונו והוצאותיו‪ ,‬כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי‬
‫הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה‪ ,‬בדרך לאתר העבודה ובסביבתו‪ ,‬בעת‬
‫ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אורות‪,‬‬
‫שלטי אזהרה‪ ,‬תמרורי אזהרה ‪ -‬לרבות פנסים מהבהבים‪ ,‬פיגומים‪ ,‬דיפון תעלות‪ ,‬מעקות בטיחות‪,‬‬
‫גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות‪ ,‬לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר‪ ,‬בכל‬
‫מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המנהל או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪26‬‬
‫‪4.8.4‬‬
‫‪4.8.5‬‬
‫‪4.8.6‬‬
‫‪4.8.7‬‬
‫‪4.8.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫רשות מוסמכת כלשהי‪ .‬הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את אתר העבודה יהיה עליו ליישר‬
‫את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה‪.‬‬
‫הקבלן ימלא אחר כל ההוראות והדרישות המפורטות בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(‪,‬‬
‫תשמ"ח – ‪ 1988‬על כל פרטיהן וברישיונות ובחוקי המדינה המתייחסים לבטיחות והוא מתחייב‬
‫כי כל עובדיו ימלאו אחרי ההוראות‪ ,‬כאמור ויקיימו את תקנות הבטיחות‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להודיע על פתיחת שטח עבודה כנדרש במשרד העבודה והתעשיה‪.‬‬
‫הקבלן יפנה לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת‬
‫קרקעיים כגון‪ :‬כבלים‪ ,‬כבלי חשמל‪ ,‬צריכת דלק‪ ,‬צנרת מים‪ ,‬צנרת גז וכדומה ויקבל את אישורם‬
‫המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם‪.‬‬
‫הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר העבודה כנדרש‬
‫בנוסף ימלא הקבלן אחר הוראות הבטיחות המפורטות בפקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש( –‬
‫‪ ,1981‬בתקנות בדבר עבודות בניה ‪ ,1955 -‬בת"י ‪ - 1139‬פיגומים – הוצאה אחרונה‪ ,‬בת"י ‪– 1847‬‬
‫סולמות מטלטלים – הוצאה אחרונה ובת"י ‪ – 1143‬מעקות – הוצאה אחרונה‪ ,‬ובפקודת הנזיקין‬
‫האזרחית – ‪ 1945‬ועל פי כל דין‪.‬‬
‫הקבלן יפנה לקרן קיימת לישראל ואו לרשות הטבע והגנים לצורך תעוד ומספור עצים בשטחים‬
‫העבודה ולצורך קבלת היתר כריתה כחוק‪.‬על חשבונו כחלק מעבודתו‪ .‬כתמורה לקריטת העצים‬
‫מתחייב הקבלן לשתול עצים חדשים באותו ערך כספי שווה ערך לנכרת בכול מקום ומועד‬
‫שתצביע עליו החברה המנהלת‪ .‬המחיר לעץ נשתל יהא בסך של כ‪. ₪ 1,500 -‬‬
‫עתיקות‬
‫‪ 4.9.1‬הקבלן יקבל היתר בכתב לביצוע החפירות מאת רשות העתיקות וישלם אגרה על פי דרישתם טרם‬
‫תחילת ביצוע החפירות‬
‫‪ 4.9.2‬עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות‪ ,‬תשל"ח‪ 1978-‬או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן‬
‫לזמן‪ ,‬גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר‬
‫העבודה ‪ -‬נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או‬
‫הזזתם שלא לצורך‪ .‬הוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים יחולו על‬
‫העירייה ‪ ,‬ובלבד שאושרו מראש על‪-‬ידי המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.9.3‬מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו‪ ,‬יודיע הקבלן למנהל על התגלית‪ .‬כן מתחייב הקבלן‬
‫לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות לרבות זימון נציג רשות העתיקות אשר יקבע‬
‫היכן תמשך העבודה ובאילו תנאים‪.‬‬
‫‪ 4.9.4‬המנהל יכין תכנית חליפית לעקיפת אתר הממצאים‪ .‬בגין השינוי ישולם לקבלן לפי הביצוע בפועל‬
‫ולפי הצעתו בנוהל הצעת מחיר‪ .‬לא תשולם תוספת או פיצוי עבור הפסקת העבודה ו‪/‬או השינוי‪.‬‬
‫‪ 4.9.5‬ראה המנהל ו‪/‬או מפקח רשות העתיקות צורך בחפירות גישוש לאיתור גבולותיו של ממצא‬
‫ארכיאולוגי‪ ,‬יבצע זאת הקבלן בנוכחות מפקח רשות העתיקות ולפי הוראותיו‪ .‬עבור חפירות‬
‫כאלה‪ ,‬בהגבלה של ‪ 10‬שעות עבודת מחפר‪ ,‬לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי‪.‬‬
‫‪ 4.9.6‬במקרה שיוחלט על חפירה להצלת הממצאים הארכיאולוגיים ימנע הקבלן מחפירה בשטח‬
‫המוגדר כאסור בחפירה עד גמר חפירות ההצלה‪ .‬חפירות ההצלה יבוצעו על ידי רשות העתיקות‪.‬‬
‫המנהל יודיע לקבלן על מועד סיום חפירות ההצלה והמשך העבודה‪.‬‬
‫‪ 4.9.7‬הקבלן מחויב לחזור ולהשלים את העבודה גם אם תדחה לתקופה של ‪ 6‬חודשים לאחר גמר‬
‫חפירות ההצלה‪ .‬לא ישולם לקבלן שום פיצוי בגין הפסקת העבודות וחזרה לשטח אחרי גמר‬
‫חפירות ההצלה‪.‬‬
‫‪ 4.9.8‬התשלום לפיקוח של רשות העתיקות ייעשה על ידי העירייה ‪ .‬מפקח רשות העתיקות יקבע באילו‬
‫קטעים יש לחפור רק בנוכחותו‪ ,‬והדברים יירשמו בפרוטוקול ובנוכחות המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.9.9‬כל שעות עבודתו של מפקח רשות העתיקות יירשמו ביומן העבודה‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪27‬‬
‫‪ 4.10‬רכבת ישראל‬
‫ככל והעבודות יהיו בסמוך או בשטחי רכבת ישראל )להלן‪":‬הרכבת"( ‪ ,‬על הקבלן לקבל היתר בכתב‬
‫לביצוע החפירות מאת הרכבת וישלם אגרה על פי דרישתם טרם תחילת ביצוע החפירות‪,‬ככול וידרש‪.‬‬
‫‪ 4.11‬תאגיד המים ותשתיות אחרות‬
‫‪4.10.1‬‬
‫ככל והעבודות יהיו בשטחי תאגיד המים והביוב פלגי מוצקין )להלן‪":‬התאגיד"( ‪ ,‬על הקבלן‬
‫לקבל היתר בכתב לביצוע עבודה בסמוך לתשתיות‪) ,‬לרבות בריכות איגום(‪ -‬מאת התאגיד‬
‫וישלם אגרה על פי דרישתו טרם תחילת ביצוע החפירות‪,‬ככול וידרש‪.‬‬
‫‪4.10.2‬‬
‫ככל והעבודות יהיו בשטח בו קיימות תשתיות במתחם של חברות אחרות )בין היתר אך לא‬
‫רק חברת מקורות‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬הוט‪ ,‬קק"ל וכד'(‪ ,‬על הקבלן לקבל היתר בכתב‬
‫לביצוע עבודה מאת החברות‪.‬‬
‫‪ 4.12‬פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים‬
‫‪4.12.1‬‬
‫‪4.12.2‬‬
‫‪4.12.3‬‬
‫‪4.12.4‬‬
‫הקבלן מתחייב כי עפ"י דרישת העיריה‪ ,‬בטרם תחילת ביצוע העבודות ידאג להסברה לציבור‬
‫התושבים באזור העבודות ולכל מי שעלול להיות מושפע מביצוע העבודות באמצעות מנשרים‬
‫ו‪/‬או מודעות בתיאום ובאישור העירייה‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור‪ ,‬ולא תהא‬
‫כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש‪ ,‬המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש‪ ,‬דרך‪ ,‬שביל או‬
‫ברכוש ציבורי כלשהו‪ ,‬והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל‪.‬‬
‫אם לשם ביצוע ההסכם יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק‬
‫למובילים‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים‪ ,‬יודיע הקבלן בכתב למנהל‪,‬‬
‫לפני ההעברה‪ ,‬על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים‪.‬‬
‫הקבלן יציב שילוט בהתאם להנחיות החברה המנהלת‪.‬‬
‫‪ 4.13‬מניעת הפרעות לתנועה‬
‫‪4.13.1‬‬
‫‪4.13.2‬‬
‫‪4.13.3‬‬
‫‪4.13.4‬‬
‫‪4.13.5‬‬
‫‪4.13.6‬‬
‫הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה‪ ,‬לרבות הקמת כל מבנה ארעי וביצוע כל עבודה ארעית‪,‬‬
‫לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה‬
‫הרגילה בדרכים האמורות‪ ,‬ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון‬
‫הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים‪ ,‬לרבות בחירתם של הדרכים‪ ,‬של כלי‬
‫הרכב ושל זמני ההובלה‪ ,‬כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות‬
‫ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים‪.‬‬
‫כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים‬
‫וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה‪.‬‬
‫הקבלן ימנע החניית כלי רכב‪ ,‬המגיעים לאתר העבודה‪ ,‬בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו‬
‫לכך‪ .‬הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה‪ ,‬וכן השטחים הציבוריים‪ ,‬יהיו‬
‫פתוחים לשימוש ו‪/‬או קבלנים אחרים‪ ,‬לפי הצורך ובהתאם להוראות המנהל‪ ,‬וכי הוא לא‬
‫יאחסן עליהם מכונות ו‪/‬או כלי רכב ו‪/‬או חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי‪.‬‬
‫ידוע לקבלן כי חלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאוד של כלי רכב‬
‫והולכי רגל‪ .‬על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה את תנאי‬
‫ומועדי ביצוע העבודה לרבות העמדת שוטרים ככל שידרש‪ .‬בהתאם להחלטת המנהל ו‪/‬או על פי‬
‫דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות העבודה שאינן מקובלות ו‪/‬או בשעות הלילה‪,‬‬
‫והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך‪.‬‬
‫הקבלן ינוע בדרכים שיסומנו ויאושרו לו על מפת השטח ובהם בלבד‪,‬במידה וידרש יכשיר‬
‫דרכים או יעבה דרכים קיימות לצורך שינוע כלי רכב וצמ"ה ‪,‬במועדים שיקבעו על ידי העירייה‬
‫או מנהלת האתר‪.‬‬
‫הקבלן ישקם דרכים שהעירייה או המנהל החליטו שנפגעו משימוש בשטח העבודה או במסלול‬
‫הנסיעה על חשבונו‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪28‬‬
‫‪ 4.14‬הגנה על עצים וצמחיה‬
‫הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו‪ ,‬אלא אם דרוש הדבר‬
‫לצרכי העבודה‪ ,‬המנהל התיר לו בכתב ומראש לעשות כן ו‪-‬נתקבל אישור כריתה מקק"ל לאחר תשלום‬
‫האגרות על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪ 4.15‬אספקת כוח אדם‪ ,‬רישומו ותנאי עבודה‬
‫‪ 4.15.1‬הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה‪ ,‬את ההשגחה‬
‫עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך‪.‬‬
‫‪ 4.15.2‬הקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה מוסמך מאת משרד התמ"ת‪.‬‬
‫‪ 4.15.3‬הקבלן מתחייב להעסיק ממונה בטיחות מוסמךמאת משרד התעשיה והמסחר‬
‫‪ 4.15.4‬הקבלן מתחייב להעסיק יועץ‪/‬מלווה שיקום קרקע מזוהמת מאושר על ידי המשרד להגנת‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫‪ 4.15.5‬הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים‪ ,‬במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך‬
‫המועד הקבוע לכך בהסכם‪ .‬בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום‪ ,‬רישיון או היתר לפי כל דין‪,‬‬
‫חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫‪ 4.15.6‬הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו‪ ,‬לשביעות רצונו של המנהל‪ ,‬פנקסי כוח אדם שיירשם‬
‫בהם שמו‪ ,‬מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד‪ ,‬וכן ימי עבודתו‪.‬‬
‫‪ 4.15.7‬הקבלן מתחייב להמציא למנהל‪ ,‬לפי דרישה‪ ,‬את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת‪ ,‬וכן להמציא‬
‫למנהל לפי דרישתו‪ ,‬ולשביעות רצונו‪ ,‬מצבת כוח אדם שתכלול את חלוקת העובדים לפי‬
‫מקצועותיהם‪ ,‬סוגיהם והעסקתם‪.‬‬
‫‪ 4.15.8‬הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז ‪ ,1987‬חוקי העבודה‬
‫ההנחיות להעסקת עובדים ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪ 4.15.9‬הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו‪ ,‬וכן למלא אחר חוק הביטוח‬
‫הלאומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט‪.1968-‬‬
‫‪ 4.15.10‬הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות‬
‫עבודה‪ ,‬וכן לקיים את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה‪ ,‬תשי"ד‪ 1954-‬ותקנות הבטיחות‬
‫בעבודה )עבודות בניה(‪ ,‬תשמ"ח ‪.1988 -‬‬
‫‪ 4.15.11‬הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה‬
‫נאותים באתר העבודה‪ ,‬לשביעות רצונו של המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.16‬הרחקת עובדים‬
‫הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו‬
‫בביצוע העבודה‪ ,‬לרבות קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבלן משנה‪ ,‬אף אם הסכימה העירייה בעבר‬
‫להעסקת מי מהם‪ ,‬אם לדעת המנהל התנהג אותו אדם שלא כשורה‪ ,‬או שאינו מוכשר למלא תפקידו‪,‬‬
‫או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו‪ .‬אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ‪ -‬לא יחזור הקבלן‬
‫להעסיקו‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬באתר העבודה או בביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 4.17‬פגמים וחקירת סיבותיהם‬
‫נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה‪ ,‬רשאי המנהל לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם‪ ,‬ושיתקנו‬
‫בשיטה שתאושר על ידי המנהל‪ .‬היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ההסכם‪ ,‬יחולו הוצאות‬
‫החקירה והתיקון על העירייה והקבלן מתחייב לבצעם מיד‪ ,‬כפי שיורה לו המנהל‪ .‬היה הפגם כזה‬
‫שהקבלן אחראי לו לפי ההסכם ‪ -‬יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על‬
‫חשבונו הוא‪ ,‬את הפגם וכל הכרוך בו‪ .‬אם הפגם אינו ניתן לתיקון‪ ,‬יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים‬
‫לרשות ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.18‬ביצוע על ידי העירייה‬
‫‪ 4.18.1‬כל התחייבות‪ ,‬לרבות נשיאה בהוצאות‪ ,‬אשר היה על הקבלן לבצע על פי הסכם זה והוא נמנע‬
‫מלבצעה‪ ,‬והוראות אשר קיבל מאת המנהל ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך‬
‫בהסכם זה‪ ,‬תהיה העירייה רשאית לבצען‪ ,‬בעצמה או באמצעות אחרים‪.‬‬
‫‪ 4.18.2‬העירייה תהיה רשאית לחייב את הקבלן בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות‬
‫או הוראות‪ ,‬בתוספת ‪ 15%‬שייחשבו כהוצאות כלליות‪ ,‬מימון ותקורה‪ .‬בחישוב החיוב או‬
‫הקיזוז יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪29‬‬
‫ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה הכרוכה‬
‫בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ 4.18.3‬העירייה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות לפני מתן התראה של ‪15‬‬
‫ימים לקבלן‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪30‬‬
‫מסמך ג'‬
‫הצהרת המציע‬
‫לכבוד‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬מכרז ‪ 08/15‬לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות‬
‫במתחם "כורדני"‬
‫‪.1‬‬
‫אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של העבודה‬
‫נשוא המכרז ומקבל על עצמי את ההתחייבויות וההצהרות במסמכי המכרז השונים ומבלי לגרוע מהם‪ ,‬הצהרתי‬
‫כאן באה בנוסף‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על‬
‫ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬ידועים ומוכרים לי וכן כי הבנתי את שיטת ביצוע העבודה‪ ,‬השתתפתי בסיור‬
‫הקבלנים ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה‪ ,‬התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה‪ ,‬ולקבל‬
‫שכרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנני מצהיר כי בעצם הגשת הצעה זו הריני נותן הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז וההסכם‪ ,‬והנני‬
‫מוותר בזאת ויתור סופי‪ ,‬מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו‪/‬או הוראה הכלולים במכרז‬
‫לרבות דרישותיו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אני מצהיר כי ידוע לי שהשירות המבוקש במכרז הינו פינוי קרקע מזוהמת‪ ,‬ובכלל זה – באחריותי להתקשר עם‬
‫מעבדה לצורך דיגום הקרקע לרבות פינוי הקרקע המזוהמת לאתר סילוק פסולת מורשה‪ ,‬והכל כמפורט במסמכי‬
‫המכרז )להלן‪" :‬השירותים"(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הנתונים שהוצגו במכרז ובמפגש ההבהרות נועדו לצורך הערכת היקף העבודה ע"י המשתתפים‪ ,‬אינם תחליף‬
‫לסיור והמשתתפים נדרשים לאמת ולוודא את התנאים בשטח ואת פרטי המידע‪ ,‬בכוחות עצמם ועל חשבונם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬לא תתקבלנה‪ ,‬לאחר הגשת ההצעות‪ ,‬כל טענות מצד המציע לאי התאמה בין הנתונים המופיעים‬
‫במסמכי המכרז לבין המציאות בשטח‪ .‬במידה וככל שיהא פער בין המצב בפועל לבין הנתונים במכרז‪ ,‬באחריותי‬
‫כמשתתף וכמציע במכרז‪ ,‬להעלותן בפני המנהל לפני מועד הגשת ההצעות למכרז‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אני מצהיר כי הצעתי מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה‬
‫וכוללים את מלוא התמורה אותה אנחנו מבקשים עבור השירותים‪ ,‬בהתאם להוראות המכרז‪ ,‬מפרטי העבודה‬
‫ומכלול הדרישות וכל דרישות המכרז וההסכם וכוללת גם את האחסון האספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬ניוד‪ ,‬של המבנים‬
‫היבילים הדרוש לביצוע העבודה‪ ,‬אגרות‪ ,‬רישיונות‪ ,‬אישורים ו‪/‬או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף‪,‬‬
‫בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז‬
‫צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪ ,‬בסך ‪ .₪ 500,000‬הערבות תהא‬
‫בתוקף עד ליום ‪ 10.12.15‬ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו ועפ"י בקשת העירייה ניתן יהיה להאריכה‬
‫בשלושה חודשים נוספים‪.‬‬
‫‪ .9‬אני מצהיר בזאת כי‪:‬‬
‫א‪ .‬אם אזכה במכרז הנדון‪ ,‬הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו‪ ,‬לשביעות רצון‬
‫העירייה ו‪/‬או הממונה מטעמה‪ ,‬ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין‪.‬‬
‫ב‪ .‬הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירותים נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא‪ ,‬לבצע את‬
‫כל הדרישות ו‪/‬או התחייבויות על פי הוראות המכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬ברשותי‪ ,‬או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את השירותים‬
‫נשוא המכרז‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪31‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו‪/‬או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז‪,‬‬
‫לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה‪ ,‬ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות‪.‬‬
‫ה‪ .‬המחירים בהצעתי‪ ,‬כפי שנרשמו על ידי‪ ,‬כוללים את כל ההוצאות‪ ,‬בין מיוחדות ובין כלליות‪ ,‬מכל מין סוג‬
‫הכרוכות בביצוע השירותים נשוא המכרז על פי תנאי המכרז‪ ,‬עפ"י הכלול במפרטים לרבות רווח‪ ,‬וכל הוצאה‬
‫אחרת לא כולל מע"מ‪.‬‬
‫ו‪ .‬הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל‪.‬‬
‫ז‪ .‬ידוע לי כי‪ ,‬כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא וכי העירייה שומרת‬
‫לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים‪.‬‬
‫‪ .10‬אם הצעתי תתקבל‪ ,‬הריני מתחייב לבצע גם את כל הפעולות המפורטות להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬תוך ‪ 14‬ימים מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז‪:‬‬
‫‪ (1‬לסור אל משרדי הערייה ולחתום על ההסכם ועל נספחיו‪.‬‬
‫‪ (2‬להמציא לכם במעמד חתימת ההסכם‪ ,‬ערבות בנקאית לקיום ההסכם ואישור קיום ביטוחים‪ ,‬בהתאם‬
‫למצורף במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא יאוחר מ‪ 30 -‬יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז‪ ,‬להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬לא יאוחר מ‪ 12 -‬חודשים מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז‪ ,‬להשלים את ביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ .11‬אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שככל שאין ביכולתי לעמוד בהתחייבויותיי המנויות בסעיפים ‪ 9‬ו‪ 10 -‬לעיל‪ ,‬כולן או‬
‫מקצתן‪ ,‬העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת‬
‫להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי‪.‬‬
‫‪ .12‬ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על‬
‫עצמי עם הגשת הצעתי למכרז וכי ידוע לי ואני מסכים שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד‬
‫שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז‪.‬‬
‫‪ .13‬הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא המכרז לפחות שכר‬
‫בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז ‪ 1987‬ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .14‬כן אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנית במתן אישור מהעירייה‬
‫)להלן‪" :‬צו התחלת עבודה"( והיה ומכל סיבה שהיא לא יינתן צו כאמור‪ ,‬במהלך ‪ 6‬חודשים מיום סיום הליכי‬
‫המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו )להלן‪" :‬ביטול המכרז"( ולא תהא לי כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז‬
‫בין אם נתקבלה אצלי ובין אם לא נתקבלה אצלי הודעת זכייה‪.‬‬
‫פרטי החותם‪/‬ים מורשה‪/‬י החתימה מטעם המציע‪:‬‬
‫שם המציע‪:‬‬
‫______________________‬
‫כתובת‪______________________ :‬‬
‫דוא"ל‪_________________ :‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫ח‪.‬פ‪_________ :.‬‬
‫טלפון‪_________________ :‬‬
‫מס' פקס‪_______________ :‬‬
‫______________________‬
‫חתימה‪ +‬חותמת‪______________________ :‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪32‬‬
‫מסמך ד'‬
‫הצעת המציע‬
‫לכבוד‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצעת מחיר למכרז מס' ‪ 08/15‬לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות‬
‫כבדות במתחם "כורדני"‬
‫)את הצעת המחיר יש למלא בעט‪ ,‬בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה ו‪/‬או תיקון‪ ,‬יש למחוק בעט )לא בטיפקס(‬
‫ולחתום ליד התיקון(‬
‫הרינו מתכבדים להגיש בזאת‪ ,‬בשם ________________________________________ )שם המציע(‪ ,‬את‬
‫הצעת המחיר לביצוע עבודות פינוי קרקע מזוהמת עבור עיריית קרית מוצקין‪ ,‬על פי המפורט במסמכי מכרז ‪,08/15‬‬
‫במפרטי העבודה‪ ,‬ובמחירון ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות הנדרשות והמתוארות במפרטים ובמסמכי המכרז‬
‫וההסכם‪.‬‬
‫‪ .1‬הצעת המחיר המוצעת על ידינו לביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬בהתאם לדרישות העירייה‪ ,‬מביאות בחשבון את‬
‫כלל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות‪ ,‬מכל מין וסוג הכרוכות‪ ,‬בהעמדת כח האדם‪ ,‬הציוד‪ ,‬האמצעים‪,‬‬
‫החומרים‪ ,‬הניוד‪ ,‬האיסוף‪ ,‬הפיזור‪ ,‬המיסים‪ ,‬חבויות המעביד‪ ,‬הרישוי‪ ,‬הביטוח וכל הוצאה אחרת הדרושה‬
‫לביצוע מיטבי של השירותים המפורטים במכרז זה וכל אישור ו‪/‬או רישיון אחר הנדרש על פי חוק לאספקה‬
‫וביצוע השרות ומהווים כיסוי הולם ומלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם‪.‬‬
‫‪ .2‬הצעתנו הינה לביצוע מכלול עבודות פינוי קרקע מזוהמת כהגדרתם במכרז זה בהתאם להוראות המכרז בידיעה‬
‫כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל על חשבוננו את כל כח האדם‪ ,‬כלי הרכב‪ ,‬הציוד‪ ,‬האמצעים‪ ,‬והתשומות‬
‫הנדרשות לביצוע כלל העבודות כמפורט במסמך ב' והמחירון המפורט מסמך ד' ‪ ,1‬לרבות הרישיונות‪,‬‬
‫האישורים‪ ,‬ההיתרים‪ ,‬המיסים והתשלומים הדרושים להעמדת האמצעים בכמות הנדרשת ו‪/‬או המספיקה ו‪/‬או‬
‫בהתאם לדרישות העירייה אשר נחוצים לדעתה לביצוע העבודה באופן מיטבי‪.‬‬
‫הצעת המחיר‬
‫‪ .3‬המחירים המפורטים במפרט הטכני‪ ,‬כתב כמויות ומחירים במסמך ד' ‪ ,1‬מהווים את המחירים המרביים‪,‬‬
‫המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעתנו ויהוו יחד עם הצעתנו שלהלן את הבסיס )להלן‪" :‬המחירון"(‪,‬‬
‫לחשוב העבודות ולתמורה והצעתנו לביצוע כל העבודות בהתאם להוראות המכרז‪ ,‬על מסמכיו‪ ,‬ההסכם‪,‬‬
‫והמחירון‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫הצעתנו לביצוע מכלול העבודות עפ"י המפרט הטכני הינה ‪____________ %‬הנחה )במילים‪:‬‬
‫________________ אחוז הנחה( למחירי היחידות המופיעים במחירון‪.‬‬
‫‪ .4‬המחירים המוצעים על ידנו אינם כוללים מע"מ‪.‬‬
‫‪ .5‬מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬על כל הכרוך בה‪ ,‬מעבר לתמורה‬
‫נשוא הצעתנו לעיל וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת ובכל מקרה לא נהיה זכאים לתמורה‪ ,‬בגין עבודה או‬
‫מטלה שאיננה מנויה במחירון והעירייה דרשה ו‪/‬או אישרה את ביצועה‪ ,‬מעבר למחירים הנקובים ב"מחירון‬
‫דקל" הרלוונטי בהפחתה של ‪ .20%‬למען הסר ספק‪ ,‬בכל מקרה בו תיהיה מחלוקת סעיפי המכרז גוברים על‬
‫סעיפי מחירון דקל‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪33‬‬
‫‪ .6‬ההנחה המוצעת על ידי לעיל עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז בתדירות הנדרשת )להלן‪" :‬התמורה"(‪ ,‬מהווה‬
‫תמורה מלאה ומחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות‪ ,‬מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם‪ ,‬על‬
‫פי תנאי המכרז ופירוט האתרים‪ ,‬ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות העסקת‬
‫עובדים בכל כמות נדרשת‪ ,‬אספקת כלי רכב‪ ,‬מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם‪ ,‬שיידרש לביצוע תקין ומושלם של‬
‫כלל העבודות נשוא המכרז‪ ,‬הובלות‪ ,‬פריקה‪ ,‬סילוק‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬מסים‪ ,‬היטלים‪ ,‬וכל דבר אחר הדרוש לביצוע‬
‫העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ .7‬ההנחה שבהצעה לעיל היא קבועה וסופית ולא תהיה ניתנת לשינוי מכל סיבה שהיא‪ ,‬ההנחה צריכה להביא‬
‫בחשבון את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג שיהיה צורך לבצען בקשר לעבודה נשוא המכרז לרבות שילוט‪,‬‬
‫ניקוז זמני של האתר‪ ,‬סילוק עודפי חומרים ופסולת לאתרים מוסדרים‪ ,‬עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע‬
‫תאום עם כל הגורמים הפועלים בשטח‪ ,‬הקמת גדרות ושערים זמניים‪ ,‬התקנת דרכי הגישה הזמניות במידה‬
‫וידרשו‪ ,‬הכנת משטחים לעבודה ואחסנה‪ ,‬עקירת העצים וסילוקם‪ ,‬פרוק גדרות קיימות וכל עבודה והוצאה‬
‫אחרת מכל מין וסוג שהוא שתהיינה דרושות לשם הוצאה לפועל של הבנייה נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ .8‬המחירים יהיו בערכם הנומינאלי‪ ,‬בכל תקופת תוקפו של ההסכם‪ ,‬היה ותממש העיריה את זכות הברירה‬
‫)האופציה( המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי( הידוע האחרון במועד תחילת האופציה כפי‬
‫שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫‪ .9‬בשנה הראשונה המחירים יהיו בערכם הנומינאלי והחל מהשנה השנייה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן‬
‫)כללי( הידוע האחרון במועד תחילת השנה השנייה להתקשרות כפי שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫פרטי החותם‪-‬מורשי החתימה‪ -‬מטעם המציע‪:‬‬
‫שם המציע ____________________________________ ח‪.‬פ‪_________________ .‬‬
‫תאריך‪ _______________ :‬חותמת ‪ +‬חתימה ‪____________________ :‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪34‬‬
‫מסמך ד'‪1‬‬
‫מחירון‬
‫לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת‬
‫בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות במתחם "כורדני"‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪35‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪36‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪37‬‬
‫מסמך ה'‬
‫הסכם‬
‫שנערך ונחתם ביום ______ לחודש ____ שנת ‪2015‬‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫בין‪:‬‬
‫מרחוב משה גושן ‪92‬‬
‫קריית מוצקין‬
‫)להלן – "העירייה"(‬
‫מצד אחד;‬
‫שם _________________ח‪.‬פ‪______ .‬‬
‫לבין‪:‬‬
‫מרחוב _______________________‬
‫_____________________‬
‫)להלן‪" -‬הקבלן"(‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל‪:‬‬
‫והעירייה פרסמה מכרז מס' ‪ 08/15‬לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות‬
‫ומתכות כבדות במתחם "כורדני" )להלן‪" :‬המכרז"(;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן במכרז בהתאם לתנאי המכרז הסכם זה ונספחיו )להלן‪:‬‬
‫"העבודות"(;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים‪ ,‬זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן העבודות נשוא‬
‫המכרז בהסכם זה;‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫מבוא ונספחים‬
‫‪1.1‬‬
‫המבוא להסכם זה‪ ,‬נספחיו והמסמכים הם חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫לצורכי פרשנות‪ ,‬יראו את כל האמור במבוא‪ ,‬בכל אחד מהנספחים ובכל אחד מהמסמכים כאילו היה‬
‫כלול בגוף ההסכם‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫נספחי ההסכם יהיו מסמכי המכרז והצעתו החתומה של המציע שזכתה במכרז‪ ,‬שייהוו חלק בלתי נפרד‬
‫הימנו‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪38‬‬
‫בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן ‪:‬‬
‫הקבלן‪-‬‬
‫האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם‬
‫להסכם ומסמכיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף ההסכם ומסמכיו‬
‫ו‪/‬או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית בכתב של העירייה‪.‬‬
‫העבודות‪-‬‬
‫המשימות אותן יטיל המנהל על הקבלן ואשר יבוצעו בהתאם למכרז‬
‫והעבודות המפורטות במסמכים ב' ו‪ -‬ד' ‪ 1‬למכרז‪.‬‬
‫חג‪-‬‬
‫‪ 2‬ימי ראש השנה‪ ,‬יום כיפור‪ ,‬חג ראשון של סוכות‪ ,‬שמיני עצרת‪ ,‬חג ראשון‬
‫של פסח‪ ,‬שביעי של פסח‪ ,‬יום העצמאות ושבועות‪ ,‬יום בחירות שהוא יום‬
‫שבתון‪.‬‬
‫מדד הבסיס‪-‬‬
‫מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה במועד חתימת הסכם זה‪.‬‬
‫המהנדס ‪-‬‬
‫מהנדס העיר או מי מטעמו‬
‫המנהל או החברה‬
‫המנהלת ‪-‬‬
‫הגורם שמונה ע"י העירייה לנהול‪ ,‬תיאום ופיקוח על העבודות‬
‫העירייה‪-‬‬
‫עיריית קריית מצוקין‬
‫החכ"ל‪-‬‬
‫החברה הכלכלית מוצקין בע"מ‬
‫מפקח‪-‬‬
‫המתחם ‪-‬‬
‫‪.3‬‬
‫מי שהוסמך מטעם המנהל לפקח על העבודות וכל סמכות המוקנית למנהל‬
‫על פי הסכם זה מוקנית גם למפקח‪.‬‬
‫כל שטח המחנה הצבאי לשעבר "כורדני"‬
‫תא שטח‪-‬‬
‫יחידת שטח בתוך המתחם המסומנת במספר ומהווה חלק מהמתחם‬
‫העבודות‪-‬‬
‫מכלול הפעולות הקשורות והכרוכות ביישום המכרז‬
‫החומרים‪-‬‬
‫חומרי בניה‪ ,‬מוצרים‪ ,‬הציוד לרבות ציוד מכני וחשמלי‪ ,‬חומרי עזר ו‪/‬או כל‬
‫החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה‪.‬‬
‫התקופה‪-‬‬
‫‪ 12‬חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫כוח עליון ‪-‬‬
‫רשימת המקרים המנויים להלן בלבד‪ :‬מלחמה‪ ,‬פלישת אויב‪ ,‬קרבות עם‬
‫כוחות מזוינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(‪ ,‬אסון טבע‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים‪ ,‬שביתות והשבתות אינם‬
‫נחשבים ככוח עליון‪.‬‬
‫יחסי הצדדים‬
‫‪ 3.1‬מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות‪ ,‬כי הקבלן הנו בגדר ספק עצמאי וכי אין ולא ייווצרו‬
‫בעתיד‪ ,‬לכל עניין וצורך‪ ,‬יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן‪ ,‬לרבות אחריות בגין כל‬
‫נזק ו‪/‬או תאונה שיגרמו לו ואין הקבלן זכאי לכל תשלום ו‪/‬או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל‬
‫דין ו‪/‬או נוהג לעובד ממעבידו‪ ,‬מאת העירייה ‪.‬‬
‫‪ 3.2‬מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה‪ ,‬הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו‪/‬או חוק ו‪/‬או‬
‫נוהג‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪39‬‬
‫‪ 3.3‬במידה ותחויב העירייה בגין כל חוב הקשור לעובדיו‪ ,‬ישפה הקבלן את העירייה בכל חוב‬
‫שהוטל עליהם מיד עם דרישתה הראשונה והקבלן יישא על חשבונו כל עלות‪/‬שכ"ט שתישא‬
‫העירייה בגין חובות כאמור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הצהרת והתחייבות הקבלן‬
‫‪ 4.1‬הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע להתחלת העבודה על ידי המנהל ובתיאום מלא‬
‫עם המנהל ‪.‬‬
‫‪ 4.2‬העבודה תבוצע בהתאם לדרישות המפרט הטכני ומחירון‪ -‬מסמכים ‪:‬ב' ו‪-‬ד'‪ 1‬המהווים חלק‬
‫בלתי נפרד מההסכם‪.‬‬
‫‪ 4.3‬ארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן‬
‫ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 4.4‬הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות‪ ,‬את ההשגחה‬
‫עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך ‪.‬‬
‫‪ 4.5‬הקבלן מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום‪ ,‬רישיון או היתר לפי כל דין או‬
‫הוראה של רשות מוסמכת‪ ,‬חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום‪ ,‬בעל רישיון או בעל היתר‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪ 4.6‬הקבלן מתחייב כי מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו‪ ,‬השגחתו‪ ,‬ביקורתו‬
‫ואחריותו של הקבלן בלבד‪ .‬הקבלן בלבד‪ ,‬ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על‬
‫פי מסמכי ההסכם על ידי עובדיו ו‪/‬או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם נתקבלה הסכמת‬
‫העירייה מראש ובכתב( וכל מי שבא מטעמו‪ ,‬לרבות תשלום שכרם‪ ,‬זכויות סוציאליות‬
‫ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה‪.‬‬
‫‪ 4.7‬הקבלן מתחייב כי מוסכם ומוצהר בזה שהקבלן מבצע התחייבויותיו שבהסכם כקבלן עצמאי‬
‫ואין בין העירייה לבין הקבלן ו‪/‬או מי מהמועסקים על ידו ו‪/‬או הפועלים מטעמו ו‪/‬או‬
‫בשליחותו יחסי עובד ומעביד‪ ,‬וכל אלה אינם משתלבים במסגרת העירייה ועובדיה‪ ,‬על כל‬
‫הכרוך והנובע מכך‪ .‬הצדדים מצהירים מפורשות כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום‬
‫יצירת יחסי עובד מעביד ו‪/‬או סוכנות בין הקבלן ו‪/‬או מי מעובדיו ו‪/‬או מי מקבלני המשנה‬
‫שיעסיק לבין העירייה ‪ .‬הקבלן מתחייב לפצות את העירייה ו‪/‬או לשפותה‪ ,‬מיד עם דרישה‬
‫ראשונה‪ ,‬בגין כל חיוב שיוטל על העירייה ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו‪/‬או המשפטי‬
‫שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל‪.‬‬
‫‪ 4.8‬הקבלן מתחייב כי אם יתקלקל ציוד המופעלים על ידו בביצוע העבודה‪ ,‬ידאג הקבלן מיד‬
‫לתיקונם‪ .‬לא עלה בידי הקבלן לבצע את התיקון ציוד תוך פרק זמן שלא יעלה על ‪ 2‬שעות‪,‬‬
‫יעמיד תחתם ציוד‪ ,‬העונים על כל הדרישות המפורטות בהסכם ו‪/‬או בנספחיו לצורך ביצוע‬
‫העבודה‪ .‬האמור בס"ק זה לעיל לא יגרע מחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לפינויים‪.‬‬
‫‪ 4.9‬הקבלן מתחייב כי הוא מתחייב כי אם לא העמיד הקבלן ציוד– תוך פרק הזמן הנקוב לעיל ‪-‬‬
‫תהא העירייה רשאית לשכור בעצמה ו‪/‬או על ידי אחרים ציוד ולחייב את הקבלן בהוצאותיה‪,‬‬
‫בתוספת ‪ 10%‬כהחזר הוצאות כלליות‪.‬‬
‫‪ 4.10‬הקבלן מתחייב כי עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות‬
‫בביצוע העבודה‪ ,‬ולמלא אחר כל הוראות המנהל )ככל שניתנו( למניעתן‪.‬‬
‫‪ 4.11‬הקבלן מתחייב כי יעסיק עובדים‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬ציוד‪ ,‬חומרים ורכבים מתאימים בכמות‬
‫מספקת לביצוע כל העבודות הנדרשות‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪40‬‬
‫‪ 4.12‬הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בהסכם זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל‬
‫יומן עבודה בהתאם להוראות המנהל‪.‬‬
‫‪ 4.13‬הקבלן מתחייב כי מעת לעת בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל‪ ,‬יבוצע סיור ביקורת‬
‫בהשתתפות המנהל והקבלן או באי כוחם‪ ,‬באמצעות רכבו של הקבלן‪.‬‬
‫‪ 4.14‬הקבלן מתחייב כי יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל וידווח לו על פי המועדים והנהלים‬
‫שיקבעו ע"י המנהל‪ ,‬על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה‪.‬‬
‫‪ 4.15‬הקבלן מתחייב כי ידאג לצייד על חשבונו מכשיר סלולארי‪ ,‬בכל כלי רכב שיעבוד בשרות‬
‫העירייה‪ .‬הקבלן מתחייב לשאת עמו בכל עת‪ ,‬מכשיר טלפון סלולארי זמין לצורך שמירת קשר‬
‫קבוע בין הקבלן למנהל ‪.‬‬
‫‪ 4.16‬הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של‬
‫כל אדם המועסק על ידי הקבלן‪ ,‬אם לדעת המנהל‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט‪ ,‬התנהג‬
‫אותו אדם שלא כשורה‪ ,‬או שאינו מוכשר למלא את תפקידו‪ ,‬או שהוא נוהג מעשה רשלנות‬
‫בביצוע העבודות‪ .‬אדם שהורחק לפי דרישה כאמור‪ ,‬לא יחזור הקבלן להעסיקו בדרך כלשהי‬
‫ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 4.17‬הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם‬
‫להוראות כל דין ורשות מוסמכת‪ .‬כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה‬
‫של התחייבות זו‪ ,‬לרבות כתוצאה ממעשה ו‪/‬או מחדל של כל המועסק על ידי הקבלן ו‪/‬או פועל‬
‫מטעמו ו‪/‬או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבהסכם זה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫תקציב ההסכם‬
‫‪5.1‬‬
‫ההסכם מתייחס לביצוע העבודות‪ ,‬הכל בהתאם למפורט במסמכי ההסכם השונים‪ ,‬לרבות התכניות‪,‬‬
‫המחירון‪ ,‬המפרט הטכני‪ ,‬התנאים המיוחדים וכיות"ב‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫הוראות ההסכם חלות על העבודות לרבות המצאת כח‪-‬אדם‪ ,‬חומרים‪ ,‬כלים‪ ,‬ציוד‪ ,‬מכונות וכל דבר‬
‫אחר – קבוע או ארעי – הדרוש לשם ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫תקציב העירייה לפרויקט נאמד בסך של ‪ 32‬מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(‪ .‬אין העירייה מתחייבת‬
‫להזמנה ו‪/‬או היקף עבודות כלשהו‪ ,‬לא בפעם אחת ולא מעת לעת‪ ,‬ע"פ שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬צרכיה‬
‫והכל בכפוף לתקציב ממשרד השיכון ו‪/‬או אישורו‪.‬‬
‫תקופת ההסכם‬
‫‪6.1‬‬
‫הסכם זה הינו הסכם מסגרת ויהיה בתוקף למשך תקופה שלא תעלה על ‪ 12‬חודשים מיום חתימתו‬
‫ביום ______ועד ליום ________‪) ,‬להלן ‪" :‬תקופת ההסכם"(‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫העירייה תהא רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להרשאה תקציבית‪ ,‬להאריך תקופת‬
‫ההסכם‪ ,‬לתקופה של עד ‪ 12‬חודשים בתנאים אשר יהיו זהים לתנאי ההסכם הראשוני )להלן‪" :‬תקופת‬
‫ההארכה"(‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫העירייה תודיע לקבלן ‪ 30‬יום לפני סיום תקופת ההסכם ו‪/‬או לפני סיום כל תקופת ההארכה‪ ,‬באם‬
‫ברצונה להאריך תוקפו של ההסכם לתקופה נוספת‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪41‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫בדיקות מוקדמות והערכות‬
‫‪7.1‬‬
‫הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי ההסכם וכי ביקר במקום ביצוע העבודות ובחן את כל‬
‫התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו‪/‬או הנובעים ממנו‪ ,‬לרבות מקום העבודות‪ ,‬את הגישה‬
‫לעבודות‪ ,‬את כמויותיהם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות ואת כל העבודות והתנאים‬
‫העלולים להשפיע על ביצוע העבודות‪ ,‬בין אם הם מפורטים בהסכם זה ובין אם לאו‪ .‬כמו כן‪ ,‬מצהיר‬
‫בזאת הקבלן כי בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה בנוגע‬
‫לאספקת חומרים‪ ,‬ציוד כח אדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע במועדן של התחייבויותיו לפי‬
‫הסכם זה‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור‪ ,‬מאשר הקבלן כי יבטיח לצורך העבודות מלאים מספיקים של חומרים‪ ,‬ציוד וכח‬
‫אדם וכי הוא מוותר בזה על כל טענה בדבר חסר בחומרים‪ ,‬ציוד‪ ,‬כח אדם ויתר המפרטים הדרושים‬
‫לצורך ביצוע העבודות או כי אין באפשרותו להשיגם‪.‬‬
‫תמורה‬
‫‪8.1‬‬
‫לביצוע מכלול השירותים בהתאם להוראות המכרז‪ ,‬מפרטי העבודה ומכלול הדרישות לביצוע מיטבי‬
‫של כל השירותים והעבודות הנדרשות בהתאם למפרטים וכל דרישות המכרז וההסכם‪ ,‬נקבעת בין‬
‫הצדדים העבודה והתמורה כדלקמן‪:‬‬
‫‪8.2‬‬
‫______אחוז הנחה )במילים ______אחוז הנחה( על מחירון המפורט במסמך ד'‪ 1‬למכרז )להלן‪:‬‬
‫"המחירון"(‪ ,‬המצורף כחלק בלתי נפרד מההסכם‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫בתקופת ההסכם המחירים יהיו בערכם הנומינאלי‪ ,‬היה ותממש העיריה את זכות הברירה )האופציה(‬
‫המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי( הידוע האחרון במועד תחילת האופציה כפי‬
‫שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫‪8.4‬‬
‫הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש‪ ,‬עד היום העשירי בכל חודש חשבון מפורט‪ ,‬בשני עותקים‪ ,‬בגין‬
‫העבודה שבוצעה בחודש הקודם‪ .‬לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה שעל הקבלן לנהל‪ ,‬מאושרים‬
‫על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪8.5‬‬
‫החשבון יאושר ע''י המנהל ויועבר תוך ‪ 10‬ימים לגזברות‪.‬‬
‫‪8.6‬‬
‫הקבלן מצהיר בזאת‪ ,‬כי ידוע לו שהגורם הממן לביצוע העבודות נשוא הסכם זה הינו משרד הבינוי‬
‫והשיכון‪ ,‬ובהתאם לאמור‪ ,‬כל חשבון שיאושר ישולם לקבלן תוך ‪ 30‬יום ‪ -‬מיום העברת הכספים מאת‬
‫משרד הבינוי והשיכון לעירייה‪.‬‬
‫‪8.7‬‬
‫מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט לעיל‪.‬‬
‫‪8.8‬‬
‫מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬על כל הכרוך בה‪,‬‬
‫מעבר לתמורה לעיל וכי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ובכל מקרה לא יהיה זכאי לתמורה‪ ,‬בגין‬
‫עבודה או מטלה שאיננה מנויה במחירון והעירייה דרשה ו‪/‬או אישרה את ביצועה‪ ,‬מעבר למחירים‬
‫הנקובים ב"מחירון דקל" הרלוונטי בהפחתה של ‪ .20%‬למען הסר ספק‪ ,‬בכל מקרה בו תיהיה מחלוקת‬
‫סעיפי המכרז גוברים על סעיפי מחירון דקל‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪42‬‬
‫‪.9‬‬
‫העסקת עובדים‬
‫‪ 9.1‬הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע הסכם זה עובדים בכמות הנדרשת מנהל עבודה‬
‫והעירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן בכל עת לתגבר את הצוות על חשבונו‪ ,‬אם ראתה לדעתה‬
‫שאין בצוות שהעמיד הקבלן כדי לבצע את העבודה או קבוצת עבודות‪ ,‬נשוא המכרז באופן ראוי‪.‬‬
‫‪ 9.2‬הקבלן מתחייב כי‪ ,‬העובדים אשר יועסקו על ידו‪ ,‬במסגרת הסכם זה‪ ,‬יהיו עובדיו השכירים או‬
‫עובדים ששכר לטובת ביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ 9.3‬העובדים שיועסקו על ידי הקבלן יאושרו ע"י המנהל יהיו בעלי ניסיון בעבודת מתקני משחק‪,‬‬
‫בגירים‪ ,‬בעלי ת‪.‬ז‪ .‬ישראלית‪ ,‬או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף‪.‬‬
‫‪ 9.4‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬העירייה רשאית להודיע לקבלן בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי‬
‫מעובדיו לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬והקבלן ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור‪.‬‬
‫‪ 9.5‬מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מועסקיו הינם ספק עצמאי‬
‫מוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על‬
‫פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו‪ ,‬והעירייה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור‪.‬‬
‫‪ 9.6‬מבלי לגרוע מהאמור בס"ק ‪ 9.5‬ובנוסף לו‪ ,‬הקבלן יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין‬
‫ונוהג בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל‬
‫התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים‬
‫משכר עובדיו‪.‬‬
‫‪ 9.7‬תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו‪/‬או לעובדיו ו‪/‬או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד‬
‫ממעבידו יפצה הקבלן את העירייה בכל סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת‬
‫עו"ד‪.‬‬
‫‪ 9.8‬מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה‪ ,‬הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו‪/‬או חוק ו‪/‬או‬
‫נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום‪.‬‬
‫‪ 9.9‬אין באמור בהסכם זה בכדי לחייב את העירייה באיזה אופן להיזקק באופן בלעדי לשירותי‬
‫הקבלן‪ ,‬והעירייה תהיה רשאית להעסיק קבלנים ו‪/‬או עובדים אחרים לצורך ביצוע העבודות‬
‫נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 9.10‬אי קיום יחסי עובד ומעביד‬
‫‪ 9.10.1‬מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מועסקיו הינם לגבי‬
‫העירייה בגדר ספק עצמאי‪ ,‬ואין נקשרים בין העירייה לבינו יחסי עובד ומעביד‪ ,‬ואין‬
‫הקבלן ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מועסקיו זכאים לקבל מהעירייה כל תשלום ו‪/‬או זכויות שהן‬
‫על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו‪.‬‬
‫‪ 9.10.2‬מוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות‬
‫המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו‪ ,‬והעירייה לא תישא בכל תשלום או‬
‫הטבה כאמור‪.‬‬
‫‪ 9.10.3‬מבלי לגרוע מהאמור בס"ק ב' ובנוסף הקבלן יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות‬
‫כל דין ונוהג בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל‬
‫תשלום כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים‬
‫שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו‪.‬‬
‫‪ 9.10.4‬תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו‪/‬או לעובדיו ו‪/‬או למועסקיו המשתלם כרגיל‬
‫לעובד ממעבידו יפצה הקבלן את העירייה בכל סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות‬
‫משפט ושכר טרחת עו"ד‪.‬‬
‫‪ 9.10.5‬מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה‪ ,‬הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו‪/‬או חוק‬
‫ו‪/‬או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪43‬‬
‫‪ 9.11‬פיקוח ותיאום‬
‫‪ 9.11.1‬בנוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרט מובהר בזאת למען הסר ספק‪ ,‬כי לעירייה זכות‬
‫לפקח על עבודות הקבלן ולבדוק‪ ,‬בכל עת‪ ,‬את רמת ביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ 9.11.2‬בנוסף‪ ,‬מוסמך המנהל או המפקח מטעמו‪ ,‬לתת לקבלן מעת לעת הנחיות ו‪/‬או הוראות‬
‫עבודה‪ ,‬המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬והקבלן מתחייב לפעול על פיהן‬
‫במלואן‪.‬‬
‫‪ 9.11.3‬מוסכם כי בכל עניין‪ ,‬קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת‪ ,‬והקבלן‬
‫מתחייב לפעול על פיה‪.‬‬
‫‪ 9.11.4‬הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את‬
‫דעתו של המנהל‪ ,‬וכן לציית להוראותיו או בא כוחו ולנהוג בהתאם להנחיותיו‪.‬‬
‫‪ 9.11.5‬בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות‬
‫ההכרעה תהיה בידי המנהל האגף ובידו הרשות לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על‬
‫תנאי ההסכם‪ .‬על הקבלן יהיה לבצע את התיקונים הדרושים בהתאם לדרישת המפקח‬
‫וללא תוספת תשלום‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫הוראות הדין‬
‫‪ 10.1‬הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע‪ ,‬מפעם לפעם‪,‬‬
‫בחוק וכי לדרישת העירייה ימציא לה אשור רו"ח בעניין‪ .‬הקבלן מתחייב לקיים את הוראות חוק‬
‫עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(‪ ,‬התשנ"א ‪ 1991 -‬וחוק עבודת הנוער‪,‬‬
‫תשי"ג – ‪.1953‬‬
‫הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הקבלן‪ ,‬תהווה הפרה יסודית של תנאי ההסכם‪.‬‬
‫‪ 10.2‬הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר‬
‫העירוניים‪.‬‬
‫‪ 10.3‬הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה‪ ,‬הבטיחות‬
‫והבריאות ביחס להעסקת עובדיו‪.‬‬
‫‪ 10.4‬הקבלן מתחייב למלא את הוראות כל דין המתייחס במישרין ו‪/‬או בעקיפין בכל הקשור לביצוע‬
‫העבודה לרבות הוראות הבטיחות‪ ,‬ותקנות התעבורה‪.‬‬
‫‪ 10.5‬כל העובדים שיועסקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה‪ ,‬יהיו בעלי אזרחות ישראלית )יוצא צבא או‬
‫עובד זר בעל האישורים הנדרשים(‪ .‬העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית‪ ,‬תהא מותנית‬
‫בקבלת אישור מראש של מחלקת הביטחון של העירייה‪.‬‬
‫‪ 10.6‬בתום כל חודש של תקופת ההסכם‪ ,‬יגיש הקבלן למנהל‪ ,‬לאישורו‪ ,‬דו"ח חודשי מרכז של יומן העבודה‬
‫המתייחס לחודש שחלף‪ ,‬לפי הפירוט שיידרש על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫תפקיד וסמכויות של המפקח ו‪/‬או החברה מהנהלת‪:‬‬
‫‪ 11.1‬המפקח יהיה רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים‬
‫שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שתיעשה על ידי הקבלן בביצוע העבודות‪ .‬כן רשאי הוא לבדוק אם‬
‫הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם ואת הוראותיו‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪44‬‬
‫‪ 11.2‬המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה הנידונה וכ"כ רשאי‬
‫הוא לדרוש לבדיקה ובחינה של כל חומר‪ ,‬וזאת נוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים הקיימים‪ ,‬כל‬
‫זה על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫‪ 11.3‬המפקח רשאי להפסיק את העבודות בכללן או חלק מהן או עבודה בתחום מסוים‪ ,‬אם לפי דעתו‬
‫העבודה אינה נעשית בהתאם להסכם ו‪/‬או לתכניות ו‪/‬או למפרט הטכני ו‪/‬או בהתאם להוראותיו‪.‬‬
‫‪ 11.4‬קיומה של כל דרישה של המפקח כמפורט בסעיף זה לעיל ובשאר הוראות הסכם זה להלן‪ ,‬לא ישנה את‬
‫מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ולא יזכה את הקבלן בתשלום כלשהו מעבר למחירי ההסכם‬
‫מוסכם‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫איסור עבודות בשבתות וחגים‬
‫‪ 12.1‬בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם‪ ,‬לא תיעשה כל עבודה בשבת או בימי שבתון אחרים‪ ,‬ללא היתר כדין‪,‬‬
‫מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט‪ ,‬להבטחת העבודות לשמירה על חיי אדם או‬
‫רכוש ובהתאם להוראות כל דין‪ .‬במקרה כזה יודיע הקבלן על כך מייד למפקח‪.‬‬
‫‪ 12.2‬כל היתר אשר יידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבון ו‪/‬או לעבודת שעות נוספת‪ ,‬יושג על‪-‬ידי הקבלן‬
‫על חשבונו‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫יומני עבודה‬
‫‪ 13.1‬הקבלן ינהל בשני העתקים לפחות יומן עבודה על טופס הנהוג אצל העירייה )להלן‪" :‬היומן"( אשר‬
‫ירשמו ובמידי יום ביומו כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודה‪ .‬הקבלן יקפיד שכל הפרטים שירשמו על‬
‫ידו ביומן העבודה‪ ,‬יהיו נכונים וישקפו את כל מהלך העבודות במלואן‪.‬‬
‫‪ 13.2‬היומן יחוזק במקום העבודות במקום בו תהיה למפקח גישה אליו בכל עת‪ ,‬וכל הוראה שתיכתב תחייב‬
‫את הקבלן‪ .‬היומן ייחתם יום יום על ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל העבודה שלו‪ ,‬ומקור היומן‬
‫והעתק אחד ממנו ימסרו למפקח ולמפקח אשר יהיו רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים‬
‫בו‪ ,‬על ידי מסירת הודעה בכתב לקבלן או רישום בדמי היומן‪.‬‬
‫‪ 13.3‬רישומים ביומן ישמשו כראיה בין הצדדים על עובדות הכלולות בהם וזאת אך ורק לאחר אישור תוכנם‬
‫ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪ 13.4‬הקבלן יהא רשאי לרשום ביומן את הערותיו לגבי כל העניין הנוגע לביצוע העבודות‪ ,‬אולם רישומים‬
‫אלו לא יחויבו את העירייה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫ניהול העבודה‬
‫‪ 14.1‬לצורך ביצוע העבודות ימנה הקבלן על חשבונו‪ ,‬מנהל עבודה כללי המנוסה בעבודות מסוג נשוא הסכם‬
‫זה‪ .‬המנהל יהיה בעל היתר עבודה תקף מטעם התמ"ת‬
‫‪ 14.2‬מנהל העבודה האמור בסעיף ‪ 14.1‬דלעיל‪ ,‬ייחשב כבא כח הקבלן וכל הוראה שתינתן למי מהם על ידי‬
‫המפקח או מי מטעם המפקח‪ ,‬תיחשב כאילו ניתנה לקבלן‪.‬‬
‫‪ 14.3‬מנהל העבודה יימצא בקביעות במקום ביצוע העבודות ויפקח על ביצוען בהתאם להוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 14.4‬במידה והמפקח יסבור כי מנהל העבודה אינו מתאים לתפקידו‪ ,‬על הקבלן – לאחר שקיבל הודעה בכתב‬
‫על כך מהמפקח‪ ,‬להרחיק את מנהל העבודה מהעבודות ועל הקבלן יהיה למנות אדם אחר במקומו‪,‬‬
‫אשר יאושר על ידי המפקח מראש‪.‬‬
‫אי מתן אישור כאמור לזהותו של מנהל עבודה כלשהו‪ ,‬מכל טעם שהוא‪ ,‬לא יגרע מחובתו של הקבלן‬
‫לבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪45‬‬
‫‪.15‬‬
‫ממונה בטיחות‬
‫‪ 15.1‬לצורך ביצוע העבודות ימנה הקבלן על חשבונו‪ ,‬ממונה הבטיחות המנוסה בעבודות מסוג נשוא הסכם‬
‫זה‪ .‬הממונה יהיה בעל היתר עבודה תקף מטעם התמ"ת‬
‫‪ 15.2‬ממונה הבטיחות האמור בסעיף ‪ 15.1‬דלעיל‪ ,‬ייחשב כבא כח הקבלן וכל הוראה שתינתן למי מהם על‬
‫ידי המפקח או מי מטעם המפקח‪ ,‬תיחשב כאילו ניתנה לקבלן‪.‬‬
‫‪ 15.3‬ממונה הבטיחות יימצא בקביעות במקום ביצוע העבודות ויפקח על ביצוען בהתאם להוראות הסכם‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ 15.4‬במידה והמפקח יסבור כי ממונה הבטיחות אינו מתאים לתפקידו‪ ,‬על הקבלן – לאחר שקיבל הודעה‬
‫בכתב על כך מהמפקח‪ ,‬להרחיק את ממונה הבטיחות מהעבודות ועל הקבלן יהיה למנות אדם אחר‬
‫במקומו‪ ,‬אשר יאושר על ידי המפקח מראש‪.‬‬
‫אי מתן אישור כאמור לזהותו של ממונה הבטיחות כלשהו‪ ,‬מכל טעם שהוא‪ ,‬לא יגרע מחובתו של‬
‫הקבלן לבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫אחריות הקבלן‬
‫‪ 16.1‬אף על פי שלמפקח ניתנה זכות לפקח על מהלך העבודה‪ ,‬לא יפורש סעיף זה או אחר מסעיפי ההסכם‬
‫כמשחרר את הקבלן מאחריות בעד טיב החומרים או טיב העבודות בהתאם לתנאי ההסכם‪ ,‬או מכל‬
‫התחייבות אחרת לפי ההסכם‪ .‬הקבלן יקיים את ההסכם במלואו בכל שלב‪.‬‬
‫השגחת המפקח או אי השגחתו לא תשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לביצוע העבודה לפי כל‬
‫פרטי ההסכם‪ ,‬באופן מקצועי וכראוי‪.‬‬
‫‪ 16.2‬העירייה לא תשא באחריות וחובה מכל סוג שהוא המוטלים או חלים על הקבלן מכח הסכם זה ו‪/‬או‬
‫מכח כל דין‪ .‬הקבלן יפצה או ישפה את העירייה עבור כל תביעה או נזק או תשלום שידרשו ממנה או‬
‫שיוצאו על ידה בגין הפרת חובה או אחריות כאמור‪ ,‬ואשר שולמו על ידה בפועל‪ .‬השיפוי ייעשה תוך ‪14‬‬
‫יום מיום שהוצג פסק דין )של בית משפט או של בורר( המחייב את העירייה בתשלום‪ ,‬או קבלה על‬
‫ביצוע התשלום בפועל‪.‬‬
‫‪ 16.3‬בכל הכרוך בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין‪ ,‬בדבר מתן הודעות‪,‬‬
‫קבלת רשיונות‪ ,‬תשלום מסים ואגרות‪ ,‬הבטחת תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים‬
‫ורווחתם‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזה כי לא תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענות שלא ידע איזה‬
‫מהוראות הדין וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איזו תקלה שנגרמה ע"י הקבלן מפאת אי‬
‫מילוי הוראות כל דין‪.‬‬
‫‪ 16.4‬הקבלן מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו‪ ,‬קבלני משנה‪ ,‬עובדיהם וכל הפועלים מטעמם של כל הנ"ל‬
‫וכן את העירייה וכל צד שלישי‪ ,‬בגין כל פגיעה ונזק שייגרמו להם תוך כדי ו‪/‬או עקב ביצוע העבודות‬
‫ו‪/‬או בתקופת הבדק‪ ,‬לרבות נזק לעבודות נשוא הסכם זה ושאת בכל כל סיבה מכל מיון וסוג שהוא‪,‬‬
‫לרבות פגעי מזג אויר‪.‬‬
‫‪ 16.5‬הקבלן יהיה חייב לפצות את העירייה על כל נזק‪ ,‬הפסד או הוצאה‪ ,‬שייגרם לו בעקבות פגיעה או נזק‬
‫כאמור‪ ,‬מייד עם דרישתו הראשונה של העירייה לעשות כן‪ ,‬לרבות בגין מלוא הסכום ששילם העירייה‬
‫ו‪/‬או נשא בגין אובדן או נזק כאמור‪ ,‬וכן בכל ההוצאות וההפסדים שהעירייה נשא בהם או עלול לשאת‬
‫בהם בקשר לנזקים שנגרמו לו )לרבות נזקים לעבודות( וכן בקשר לתביעה בגין פגיעה‪ ,‬אובדן או נזק‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪ 16.6‬כמו כן‪ ,‬יהא העירייה רשאי לקזז סכומים אשר על הקבלן לשלם לה בהתאם לאמור‪ ,‬מכל סכום אשר‬
‫יגיע לקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ו‪/‬או מכל מקור אחר והכל מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי‬
‫הסכם זה ו‪/‬או על פי כל דין‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪46‬‬
‫‪ 16.7‬הקבלן פוטר בזה את העירייה‪ ,‬מנהליו‪ ,‬עובדיו והבאים מכוחו מאחריות לכל אובדן ו‪/‬או נזק שייגרם‬
‫על ידם לרכושו ו‪/‬או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו‪ ,‬אלא אם נגרם בזדון ע"י מי מהנ"ל‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ביטוח‬
‫‪ 17.1‬מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה‪ ,‬הקבלן מתחייב לערוך אצל חברת ביטוח מורשית‬
‫כדין בישראל‪ ,‬את הביטוחים המפורטים בביטוח עבודות קבלניות בהתאם לנספח ה'‪) 1‬אישור‬
‫עריכת ביטוח עבודות קבלניות( וביטוח אחריות מקצועית בהתאם לנספח ה'‪/1‬א ) אישור‬
‫עריכת ביטוח אחריות מקצועית קבלן (מיום מתן הרשות ועד להשלמת ביצוע עבודותיו נשוא‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫‪ 17.2‬ביטוחים נוספים ‪ -‬מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על‪-‬פי הסכם זה ועל‪-‬פי כל דין‪ ,‬מתחייב הקבלן‬
‫כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ו‪/‬או העמדת אתר העבודה לרשותו ‪ -‬המוקדם משניהם ועד‬
‫מסירתה הסופית לעירייה‪ ,‬תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן ‪:‬‬
‫‪17.2.1‬‬
‫ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה ‪ -‬כולל‬
‫ביטוח חובה כנדרש על‪-‬פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו‬
‫או בשימושו של הקבלן‪.‬‬
‫הגדרה‪ :‬כלי רכב לעניין סעיף זה משמע ‪ -‬כלי רכב לרבות מנופים‪ ,‬מלגזות‪,‬‬
‫טרקטורים‪ ,‬גוררים‪ ,‬נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג החייב בביטוח חובה ‪.‬‬
‫‪17.2.2‬‬
‫ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו‪ ,‬עקב השימוש בכלי רכב ע"י‬
‫הקבלן ו‪/‬או מי מטעמו‪ ,‬בכל שלבי העבודות בגבול אחריות בסך של ‪ ₪ 750,000‬לכל‬
‫מקרה ביטוח‪.‬‬
‫‪ 17.3‬ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתרי העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה ‪ -‬כולל ביטוח חובה‬
‫כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו או בשימושו של הקבלן‬
‫ו‪/‬או מי מטעמו‪ .‬הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על‬
‫נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח‬
‫חדש( התש"ל‪ .1970-‬בגבול ארחיות של ‪ ₪ 4,000,000‬ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד‬
‫ג' עקב השימוש בכלי רכב‪ ,‬בסכום שלא יפחת מסך ‪ ₪ 750,000‬בגין ארוע אחד‪.‬‬
‫הגדרה‪ :‬כלי רכב לעניין סעיף זה משמע ‪ -‬כלי רכב לרבות מנופים‪ ,‬מלגזות‪,‬‬
‫טרקטורים‪ ,‬גוררים‪ ,‬נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג‪.‬‬
‫‪17.3.1‬‬
‫ביטוח מקיף‪ / ,‬צ‪.‬מ‪.‬ה לכיסוי נזק מכל סוג שהוא‪ ,‬לרכבי הקבלן ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי‬
‫העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או כל הבאים מטעמם‬
‫‪17.3.2‬‬
‫מרות האמור בסעיף זה‪ ,‬הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף כמפורט לעיל ו‪/‬או‬
‫"אש מורחב" בגין הציוד וכל רכוש אחר המובא לאתר העבודות על ידי הקבלן ו‪/‬או‬
‫עבורו ו‪/‬או מטעמו ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט לרבות ציוד מכני‬
‫הנדסי כאמור בסעיפים ‪ 2‬ו ‪ 3‬לנספח ה'‪ 1‬אישור עריכת ביטוחי הקבלן‪ ,‬במלואם או‬
‫בחלקם ואולם‪ ,‬הפטור כאמור בסעיפים ‪ 17.2.6‬להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים‬
‫כאמור במלואם‪.‬‬
‫‪17.3.3‬‬
‫אנו מצהירים בזאת כי במידה ונעשה שימוש אנו ו‪/‬או מי מעובדינו ו‪/‬או מי מטעמנו‬
‫ברכוש ובציוד מכל סוג שהוא באתר‪,‬‬
‫‪17.3.3.1‬‬
‫אנו פוטרים את העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או כל הבאים‬
‫מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש המובא לאתר לרבות‬
‫ציוד מכני הנדסי )להלן‪" :‬הרכוש"(‪ ,‬על ידינו ו‪/‬או ע"י מי מטעמנו או‬
‫עבורנו או לשם פעילותנו לצורך ביצוע העבודות ואשר אינו מהווה‬
‫חלק מעבודות הפרויקט‪,‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪47‬‬
‫‪17.3.3.2‬‬
‫אנו פוטרים את העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או כל הבאים‬
‫מטעמם מכל אחריות לגבי פריצה ו‪/‬או גניבה של הרכוש המוזכר‬
‫לעיל ומוותרים על שיבוב כלפי המזמין ו‪/‬או מי מטעמם במקרה‬
‫שכזה‪.‬‬
‫‪17.3.3.3‬‬
‫היה ותעלה טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה מצד מי מטעמנו ו‪/‬או‬
‫קבלני משנה שלנו‪ ,‬בניגוד לאמור לעיל‪ ,‬ו‪/‬או צד שלישי כלשהו‪ ,‬אנו‬
‫מתחייבים לשפות את העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או כל הבאים‬
‫מטעמם בכל תשלום ו‪/‬או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות‬
‫משפטיות וזאת תוך זמן סביר ‪.‬‬
‫‪ 17.4‬למרות האמור‪ ,‬מוסכם בזאת כי במידה ויורחבו העבודות‪ ,‬תהא רשאית העירייה לפנות על‬
‫הקבלן בדרישה להוסיף ולהתאים את הכיסוי ביטוחי מעבר לקבוע בהסכם זה בנספחים ה' ‪.1‬‬
‫ה'‪/1‬א‪.‬‬
‫‪ 17.5‬הקבלן מתחייב להמציא לעירייה את נספח ה'‪,1‬ו ה'‪/ 1‬א כשהוא חתום על ידי מבטחיו‪ ,‬כתנאי‬
‫לקבלת צו להתחלת עבודה‪ .‬בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור לבין האמור‬
‫בהסכם זה‪ ,‬מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים באופן מיידי ולא יאוחר מ‪3-‬‬
‫ימים מדרישת העירייה‪ ,‬על מנת להתאימם להוראות הסכם זה‪ .‬הקבלן יחזור וימציא האישור‬
‫מידי תום תקופת ביטוח‪ ,‬כל עוד נמשכות העבודות‪.‬‬
‫‪ 17.6‬לגבי ביטוח אחריות מקצועית ‪ -‬הקבלן מצהיר כי הוא ערך הביטוחים כאמור ומתחייב‬
‫להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועית למשך של‪ 7 -‬שנים ממועד סיום פעילותו נשוא‬
‫הסכם זה או כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין ‪,‬המאוחר מביניהם‪.‬‬
‫‪ 17.7‬הקבלן מתחייב להציג את האישורים הנ"ל מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד לא תמה‬
‫מעורבותו בפרויקט‪ ,‬ולא יאוחר מ – ‪ 7‬יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי‬
‫האישור‪ .‬העירייה תהא רשאית למנוע מהקבלן להמשיך בביצוע העבודות היה ואישור כאמור‬
‫לא יומצא במועד‪ .‬מוסכם כי‬
‫הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד העירייה עקב כך שלא תאפשר לו להתחיל ו‪/‬או‬
‫להמשיך בעבודות טרם המציא האישור כאמור‪.‬‬
‫‪ 17.8‬הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות‪.‬‬
‫‪ 17.9‬למען הסר ספק‪ ,‬הקבלן יישא בעצמו בסכומי השתתפות העצמית הנקובה בפוליסות השונות‬
‫שידרשו עקב אירוע הקשור להסכם זה‪ .‬סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי העירייה מכל‬
‫סכום שיגיע לקבלן על פי ההסכם‪.‬‬
‫‪ 17.10‬הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב לעירייה על קרות אירוע ו‪/‬או נזק ו‪/‬או אובדן ולשתף פעולה‬
‫עם העירייה לשם מימוש זכויות העירייה על פיהן‪.‬‬
‫‪ 17.11‬על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי‪ ,‬עובדי וקבלני המשנה של‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪ 17.12‬מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לענין הסבת ההסכם‪ ,‬במידה ויועסקו על ידי הקבלן‬
‫קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה‪ ,‬על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם‪ ,‬כי‬
‫הינם אוחזים בביטוחים המפורטים בנספח זה‪ ,‬בשינויים המחוייבים בהתאם לאופי והיקף‬
‫ההתקשרות‪ ,‬וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן או לתקופה מאוחרת יותר על פי‬
‫המוגדר בנספח זה‪ .‬קבלני המשנה ימציאו אישורי קיום ביטוחים‪ ,‬כשהם חתומים כיאות על ידי‬
‫מבטחי קבלני המשנה‪.‬‬
‫‪ 17.13‬לא מילא הקבלן אחת מהתחייבויותיו בקשר להסכם זה‪ ,‬לרבות לא מסר הקבלן לידי העירייה‬
‫במועד את אישורי הביטוח המצ"ב המקוריים ובחתימת המבטח‪ ,‬יהווה הדבר הפרת הסכם‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪48‬‬
‫יסודית‪ ,‬אולם לא יהיה בכך בכדי לפטור אותו מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 17.14‬העירייה ו‪/‬או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק את אישורי הביטוח שימציא הקבלן‪ ,‬ובמידה‬
‫ותידרש התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה‪ ,‬מתחייב הקבלן לבצע את ההתאמה ללא‬
‫דיחוי‪ .‬מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של העירייה ו‪/‬או מי מטעמה אינה מטילה עליו כל‬
‫חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם‪ ,‬היקפם‪ ,‬תוקפם או העדרם‪ ,‬ואין בה לגרוע‬
‫מהתחייבויות הקבלן‪.‬‬
‫‪ 17.15‬אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ו‪/‬או באי עריכתם‪ ,‬ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי‬
‫הקבלן ו‪/‬או בעריכתם‪ ,‬כולם או חלקם ע"י העירייה ו‪/‬או בביצוע תשלומים כלשהם בקשר‬
‫אליהם מצד הקבלן‪ ,‬כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם‬
‫זה או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את העירייה ו‪/‬או כל אדם שהוא‪ ,‬בגין כל נזק שיגרם‬
‫במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותו ו‪/‬או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪ 17.16‬מוסכם בזאת‪ ,‬כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה‪ ,‬לרבות אישור עריכת הביטוח‬
‫הנה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן‪ ,‬שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי‬
‫הסכם זה ו‪/‬או לפי הדין‪ .‬לקבלן לא תהא כל טענה ו‪/‬או דרישה כלפי העירייה ו‪/‬או החברה‬
‫המנהלת ו‪/‬או כל הבאים מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו‪/‬או כל טענה‬
‫אחרת בנושא גובה ו‪/‬או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן ‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫שמירה בטיחות‪ ,‬זכות מעבר‪ ,‬מניעת מטרדים ותיאום פעולות‬
‫הקבלן יהיה אחראי לאספקת אמצעי בטיחות‪ ,‬תפעולם ותחזוקתם ולשמירת כל הציוד‪ ,‬החומרים‪ ,‬הכלים‬
‫והמכשירים שיובאו על‪-‬ידו למקום ביצוע העבודות‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתחייב הקבלן לספק ולתחזק על חשבונו שמירה‪,‬‬
‫גידור‪ ,‬תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות נדרשים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על פי כל דין‪ ,‬לביטחון מקום ביצוע העבודות‬
‫ולביטחונו ונוחיותו של הציבור‪ ,‬בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י המפקח או על פי הוראה מצד‬
‫רשות מוסמכת כלשהי‪ .‬אם ייקרה קלקול‪ ,‬אבידה או גניבה של חומרים‪ ,‬ציוד‪ ,‬כלים ומכשירים שהונחו על‪-‬ידי‬
‫הקבלן ו‪/‬או הבאים מטעמו במקום ביצוע העבודות‪ ,‬או בקשר לביצוען‪ ,‬יישא הקבלן בכל ההפסד ושום‬
‫אחריות לא תחול על העירייה‪ .‬כן על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים למניעת סכנה שריפה‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫אספקת ציוד‪ ,‬מתקנים וחומרים‬
‫‪ 19.1‬הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד‪ ,‬הכלים‪ ,‬המתקנים‪ ,‬כח אדם‪ ,‬החומרים והדברים‬
‫האחרים הדרושים לביצוע היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצונו של המפקח או מנהל‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ 19.2‬הקבלן מצהיר כי נמצאים ברשותו כל הציוד‪ ,‬הכלים והמתקנים הדרושים לביצוע היעיל של העבודות‬
‫בקצב הדרוש לצורך השלמתן במועד הדרוש‪ .‬במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח‪,‬‬
‫הציוד ו‪/‬או הכלים ו‪/‬או חלק מהם‪ ,‬אינו מתאים או מספיק לביצוע העבודות מבחינת טיב הביצוע או‬
‫קצב הביצוע‪ ,‬יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו לשביעות רצונו של המפקח‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי‬
‫והמכריע של המפקח ובתוך תקופת הזמן שנקבעה על‪-‬ידו‪ ,‬וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא‪ ,‬ומבלי‬
‫שההחלפה האמורה תזכה את הקבלן בזכות כלשהי לסטות מלוח הזמנים‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫קבלני משנה‬
‫‪ 20.1‬הקבלן לא ימסור בקבלנות משנה את ביצוע העבודות בשלמותן או בחלקן‪ ,‬אלא אם קיבל את הסכמת‬
‫העירייה בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪ 20.2‬על קבלן המשנה של הקבלן – אם זה יאושר ע"י העירייה‪ ,‬תחולנה כל ההתחייבויות החלות על הקבלן‬
‫עפ"י הסכם זה‪ ,‬על נספחיו‪ ,‬ועליו יהיה להישמע להוראות המפקח‪ ,‬כמפורט בהסכם זה‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪49‬‬
‫‪ 20.3‬בכל מקרה בו מסיבה כלשהי יפעל קבלן משנה מטעם הקבלן‪ ,‬אין בכך כדי לשחרר את הקבלן‬
‫מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬והקבלן יישא באחריות מלאה לביצוע נאות ומדויק של‬
‫העבודות שימסור לקבלני המשנה שלו‪.‬‬
‫‪ 20.4‬הקבלן מתחייב להפסיק את עבודות קבלן משנה כלשהו בביצוע העבודות שהוטלו על אותו קבלן משנה‪,‬‬
‫מייד עם קבלת דרישה לכך מפקח ו‪/‬או העירייה‪.‬‬
‫‪ 20.5‬הקבלן לא יהיה זכאי לבוא בכל תביעה ו‪/‬או טענה כלשהי כלפי המפקח ו‪/‬או העירייה כתוצאה מכל נזק‬
‫או הוצאה שעמד בהם בקשר עם הפסקת עבודת קבלן המשנה‪ ,‬וכמו כן לא יהיה בדרישת המפקח‬
‫כאמור‪ ,‬משום מתן היתר לשינוי כלשהו בלוח הזמנים הקבוע להשלמת העבודות‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫ניקוי מקום העבודות‬
‫‪ 21.1‬הקבלן ידאג‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לנקות ולשמור על ניקיון מקום ביצוע העבודות באופן רציף יום יומי בהמשך‬
‫כל תקופת ההסכם כך שמקום העבודות יישמר נקי הן במשך יום העבודה והן בסיומו‪ .‬הניקוי היומי‬
‫יכלול פינוי פסולת לרבות פינוי חומרים שנפסלו‪.‬‬
‫‪ 21.2‬אם בכל זמן שהוא יהיה המפקח בדעה שבמקום העבודות אינו נשמר נקי‪ ,‬יודיע לקבלן בכתב והקבלן‬
‫ינקוט מייד בכל האמצעים הדרושים‪ ,‬להבטיח את ניקיון מקום העבודות וידווח על כך למפקח בכתב‪.‬‬
‫‪ 21.3‬לא מילא הקבלן את התחייבויותיו לפי סעיפים ‪ 21.1‬ו‪ 21.2-‬לעיל‪ ,‬רשאית העירייה לבצע את עבודות‬
‫הניקיון באמצעות גורם אחר ולנכות מסכום ההסכם את המחיר שתשלם לאותו גורם אחר‪ ,‬ובלבד‬
‫שמסרה על כך התראה בכתב ומראש לפחות ‪ 3‬ימים לפני תחילת ביצוע עבודות הניקיון‪.‬‬
‫‪ 21.4‬לקבלן לא תהיה כל זכות ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או טענה כנגד העירייה בגין ביצוע האמור בסעיף ‪ 19.3‬לעיל‬
‫לרבות בגין נזקים שעלולים להיגרם עקב כך לעבודות‪ ,‬לחומרים‪ ,‬לציוד וכל רכוש אחר של הקבלן‪.‬‬
‫‪ 21.5‬הקבלן מתחייב לסלק פסולת בנייה ו‪/‬או כל פסולת יבשה לאתרי סילוק מורשים‪ ,‬כדין‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫קבלת העבודות‬
‫‪ 22.1‬אחרי שהקבלן גמר לפי דעתו את ביצוע העבודות ובכפוף למילוי כל ההוראות הכלולות בהסכם‪ ,‬ובתוך‬
‫לוח הזמנים‪ ,‬יודיע על כך למפקח וזה ייקבע את יום קבלת העבודות‪ .‬אם המפקח ייקבע – לפי שיקול‬
‫דעתו הבלעדי והמכריע – כי העבודות הוצאו לפועל לפי התכניות‪ ,‬הפרוטים‪ ,‬תיאור העבודות ושאר‬
‫הוראות הסכם זה והושלמו לחלוטין‪ ,‬ייתן לקבלן אישור בכתב בו הוא מודיע על קבלת העבודות כשהן‬
‫גמורות ומושלמות )לעיל ולהלן‪" :‬מועד קבלת העבודות"(‪.‬‬
‫‪ 22.2‬תיקונים‪ ,‬שלפי דעת המפקח – לפי שיקול דעתו הבלעדי והמכריע אינם מעכבים את קבלת העבודות‪,‬‬
‫יירשמו בפרטיכל הקבלה שייחתם על‪-‬ידי הצדדים והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק זמן שייקבע המפקח‬
‫על פי שיקול דעתו הבלעדי והמכריע ושירשם בפרטיכל ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף ‪ 14‬יום ממועד‬
‫ביצוע הפרטיכל‪.‬‬
‫‪ 22.3‬סיום העבודות הוא סיום כל העבודות נשוא הסכם זה‪ ,‬על כל חלקיהן ותוספותיהן‪ ,‬אם וככל שתהיינה‪,‬‬
‫כולל עבודות קבלני המשנה‪ ,‬אם יהיו‪ ,‬ומתן אפשרות לעירייה להשתמש בעבודות נשוא הסכם זה‬
‫למטרות להם הם נועדו ללא כל הפרעות‪.‬‬
‫‪ 22.4‬למרות האמור לעיל רשאית העירייה לקבל לשימושו לפני מועד גמר ביצוע העבודות חלק מהעבודות‬
‫כשהן גמורות‪ .‬ההוראות המפורטות לעיל תחולנה על אותו חלק של העבודות אשר יתקבל על ידי העירייה‬
‫קבלה מוקדמת של חלק מהעבודות לא תשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לגבי גמר העבודות כולן‪ ,‬ולא‬
‫תזכה את הקבלן בכל תוספת מחיר‪ ,‬אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים בנספח מחיר ההסכם‬
‫ותנאי תשלום‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪50‬‬
‫‪.23‬‬
‫הפסקת העבודה שנגרמה עקב מעשה או מחדל של הקבלן‬
‫‪ 23.1‬לא מילא הקבלן את התחייבויותיו לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה או לא מילא הקבלן הוראות‬
‫המפקח או לא השתמש בחומרים הדרושים כאמור בהסכם זה או התברר למפקח במשך ביצוע העבודות‬
‫שהקבלן אינו ממלא את תנאי הסכם זה‪ ,‬ידרוש המפקח מהקבלן במכתב רשום או בהודעה שתימסר ביד‬
‫לקיים את תנאי ההסכם תוך פרק זמן שיצוין במכתב‪ .‬אם אחרי קבלת האזהרה לא ישמע הקבלן‬
‫להוראות המפקח תהיה לעירייה הרשות לגמור את העבודות בעצמו‪ ,‬על חשבון הקבלן ו‪/‬או למסור את‬
‫העבודה לאדם אחר על חשבון הקבלן ו‪/‬או לבטל את ההסכם‪.‬‬
‫‪ 23.2‬הופסקו העבודות כאמור או פשט הקבלן את הרגל תוך תקופת ביצוע העבודה‪ ,‬לא תהיה רשות לקבלן‬
‫להוציא את החומרים‪ ,‬הציוד‪ ,‬כלי העבודה והמתקנים שלו ממקום העבודות עד לגמר העבודות על ידי‬
‫העירייה או קבלן אחר שהעירייה מסרה לו את ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ 23.3‬לעירייה‪ ,‬למפקח או לאיש אחר שיורשה על ידיהם תהיה הרשות להשתמש בציוד‪ ,‬בכלי עבודה ובחומרים‬
‫של הקבלן ושום פיצוי לא יגיע לקבלן תמורת השימוש במכונות‪ ,‬מכשירים‪ ,‬כלים‪ ,‬חומרים ומתקנים שלו‪,‬‬
‫שייעשה על ידי העירייה‪ ,‬בהתאם לסעיף זה‪.‬‬
‫‪ 23.4‬במקרה של הפסקת עבודות באשמת הקבלן כאמור‪ ,‬תהא רשאית העירייה להודיע לקבלן בכל מועד‬
‫שהוא ולכל המאוחר עם גמר ביצוע העבודות‪ ,‬שעליו לסלק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬תוך המועד שיצוין‪ ,‬את‬
‫המכשירים‪ ,‬הכלים‪ ,‬המכונות‪ ,‬המתקנים ועודפי החומרים השייכים לקבלן הנמצאים במקום העבודות‪.‬‬
‫לא מילא הקבלן הוראה זו תוך המועד שצוין‪ ,‬לא תהא העירייה אחראית לשלמות רכוש זה של הקבלן‪,‬‬
‫והעירייה תהא רשאית לעשות בו כטוב בעיניו ולקבלן לא תהיה רשות לטעון נגד העירייה טענה ו‪/‬או‬
‫תביעה כל שהיא בקשר לזה‪.‬‬
‫‪ 23.5‬הכספים המגיעים לקבלן וכמו כן סכום הערבות שהפקיד הקבלן להבטחת מילוי תנאי הסכם זה‪ ,‬ישמשו‬
‫לתשלום ההוצאות הכרוכות בסיום העבודות‪ .‬לא יספיקו כספים אלה‪ ,‬יהיה הקבלן חייב לשלם לעירייה‬
‫את ההפרש תוך שבוע ימים מיום מסירת הודעה בכתב לשם זה‪ .‬אם הכספים המגיעים לקבלן עולים על‬
‫הסכום שהוציאה העירייה לצורך סיום העבודות‪ ,‬תשלם העירייה את היתרה לקבלן וזאת רק לאחר גמר‬
‫ביצוע העבודות ע"י העירייה או הקבלן אחר מטעמו‪.‬‬
‫‪ 23.6‬בתקופה שהופסקה עבודת הקבלן בהתאם להוראות של סעיף זה וציודו‪ ,‬חומריו‪ ,‬מכשיריו וכו'‪ ,‬עברו‬
‫לרשות העירייה לצורכי גמר ביצוע העבודות‪ ,‬תחולנה הוצאות השמירה על הקבלן‪.‬‬
‫‪ 23.7‬פעלה העירייה עפ"י האמור בסעיף זה לעיל‪ ,‬לא יהיה בכך משום פגיעה בכל סעד לו זכאית לו העירייה‬
‫עפ"י הסכם זה ו‪/‬או עפ"י כל דין‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫שימוש או אי שימוש בזכויות על‪-‬ידי העירייה‬
‫‪ 24.1‬הסכמה מצד העירייה או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו‬
‫ממנה גזירה שווה למקרה אחר‪.‬‬
‫‪ 24.2‬לא השתמשו העירייה או מפקח בזכויות הניתנות להם לפי ההסכם במקרה מסוים‪ ,‬אין לראות בכך‬
‫ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם‬
‫זה‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫פיצויים מוסכמים מראש‬
‫‪ 25.1‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬המנהל יהא רשאי להפחית ו‪/‬או לקזז סכומים מהתמורה החודשית‪) ,‬להלן‪:‬‬
‫פיצויים מוסכמים(‪ ,‬בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים‬
‫הקבועים בהסכם ו‪/‬או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן‪:‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪51‬‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫הנושא ‪ /‬הליקוי‬
‫פיצוי מוסכם ליחידה לכל‬
‫מקרה‬
‫תיקון ליקוי‬
‫סכום ש"ח‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫‪1,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫לשעת ‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫אי תיקון ליקוי המסכן את ‪500‬‬
‫בטחון הציבור תוך ‪ 4‬שעות איחור‬
‫כנדרש‬
‫הפרת חמורה של הוראה עד ‪3,000‬‬
‫נשוא‬
‫התחייבות‬
‫ו‪/‬או‬
‫ההסכם שאיננה מוגדרת‬
‫בטבלה זו‪.‬‬
‫ביצוע העבודה שלא לשביעות ‪500‬‬
‫רצון המנהל‬
‫‪8‬‬
‫הנושא ‪ /‬הליקוי‬
‫פיצוי מוסכם ליחידה לכל‬
‫מקרה‬
‫אי השלמת העבודות בהתאם‬
‫לתוכנית עבודה לכל יום לכל‬
‫אתר‬
‫הפרת קלה של הוראה ו‪/‬או‬
‫התחייבות נשוא ההסכם‬
‫שאיננה מוגדרת בטבלה זו‬
‫אי ביצוע הנחיה שהועברה‬
‫לקבלן‪ ,‬בכתב‪ ,‬על ידי המנהל‪,‬‬
‫בדבר תיקון לקוי על פי‬
‫כתב‬
‫ו‪/‬או‬
‫המפרטים‬
‫הכמויות‪ ,‬ליום עבודה‬
‫עצירת עבודה עקב ליקוי‬
‫שהוצא לגביו צו עצירת‬
‫עבודות ממי מהרשויות ‪,‬‬
‫ליום עבודה‬
‫סכום‬
‫ש"ח‬
‫‪500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪ 25.2‬העירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לקבלן לפי הסכם זה‪ ,‬את סכום הפיצויים המוסכמים‬
‫מראש המפורטים בטבלה שלהלן‪ ,‬ו‪/‬או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו‪/‬או לכל צד ג'‪,‬‬
‫עפ"י ההסכם או עפ"י דין‪ .‬זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה‪.‬‬
‫‪ 25.3‬הפחתה של ‪ 5%‬מהתמורה החודשית‪ -‬בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד‪.‬‬
‫‪ 25.4‬כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ 25.5‬קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו‪/‬או טענה מכל‬
‫מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך‪.‬‬
‫‪ 25.6‬אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫ערבות ביצוע‬
‫‪ 26.1‬להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה‪ ,‬מתחייב הקבלן להמציא לתאגיד עם החתימה‬
‫על ההסכם ולצורך ביצוע עבודות האחזקה‪ ,‬ערבות בנקאית לביצוע ההסכם‪ ,‬בסכום השווה ל ‪3,000,000‬‬
‫‪ ₪‬הכוללת מערך עבודות התחזוקה השנתית )כולל מע"מ(‪ ,‬על פי הצעתו‪ ,‬חתומה כדין‪ ,‬בנוסח המצורף‬
‫כנספח ה' ‪ 2‬למסמכי המכרז‪ ,‬אשר תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם בצירוף חודש נוסף )‪13‬‬
‫חודשים מיום חתימת ההסכם( )להלן‪" :‬ערבות ביצוע"(‪.‬‬
‫‪ 26.2‬העיריה תיהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי‪ ,‬כל אימת שתיסבור כי הופר תנאי או הופרו‬
‫תנאים בהסכם זה ומבלי שיהיה על העירייה להוכיח זאת‪.‬‬
‫‪ 26.3‬האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העיריה עקב ובגין ההפרה‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫הסבת ההסכם‪ ,‬המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים‬
‫‪ 27.1‬הקבלן לא יהא זכאי להעסיק קבלן משנה ו‪/‬או לשעבד ו‪/‬או להמחות ו‪/‬או להסב ו‪/‬או להעביר את‬
‫זכויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן‪ ,‬או כל טובת הנאה על פיו לאחר‪ ,‬בין בתמורה ובין שלא בתמורה‪,‬‬
‫אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב‪ .‬העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה‬
‫או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪52‬‬
‫‪ 27.2‬העברת ‪ 25%‬מהשליטה בקבלן‪ ,‬בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים‪ ,‬יראה אותה‬
‫כהעברה המנוגדת לסעיף ‪ 27.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫קיזוז‬
‫‪ 28.1‬מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי הסכם זה‪ ,‬כל סכום‬
‫המגיע לה על פי הסכם זה או מכל מקור אחר )לרבות הסכם אחר שבינה לבין הקבלן( מאת הקבלן‪.‬‬
‫‪ 28.2‬הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הקבלן בכל‬
‫דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫הפרת ההסכם ובטלותו‬
‫‪ 29.1‬אי ביצוע עבודות האחזקה לפי הסכם זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון העירייה‬
‫ייחשב כהפרת ההסכם והעירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שנתנה לקבלן הודעה על‬
‫כך ובקשה ממנו לתקן את ההפרה תוך ‪ 30‬יום על פי שיקול דעתה הבלעדי ו‪/‬או ולהעסיק על חשבון‬
‫הקבלן עובדים ו‪/‬או קבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת ההסכם ו‪/‬או לעכב כל‬
‫תשלום המגיע לקבלן ו‪/‬או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם‪.‬‬
‫‪ 29.2‬מבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית‬
‫בקרות אחד מן האירועים הבאים‪:‬‬
‫‪ 29.2.1‬אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר‬
‫תוך ‪ 20‬יום מיום החלתו‪.‬‬
‫‪ 29.2.2‬אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של‬
‫השותפות צו לקבלת נכסים‪.‬‬
‫‪ 29.2.3‬אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים‪.‬‬
‫‪ 29.2.4‬בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד נאמן‪ ,‬מנהל עזבון או כל‬
‫אדם הממונה על נכסי הקבלן‪.‬‬
‫‪ 29.3‬האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של העירייה עקב ובגין ההפרה‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫היתרים ורישיונות‬
‫‪ 30.1‬הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו‪/‬או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע‬
‫העבודות נשוא הסכם זה על ידו ו‪/‬או ע"י עובדיו ו‪/‬או מועסקיו‪ ,‬וזאת בכפוף לכל דין‪.‬‬
‫‪ 30.2‬בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום‪ ,‬רישיון או היתר עפ"י דין‪ ,‬חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל‬
‫רישיון כאמור ‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫העברת זכויות וחובות‬
‫מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ו‪/‬או התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או‬
‫מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר‪ ,‬אלא אם קבל את הסכמת העירייה לכך‬
‫בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫שינוי ההסכם‬
‫אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב‪ ,‬ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪53‬‬
‫‪.33‬‬
‫ויתור והימנעות מפעולה‬
‫כל ויתור‪ ,‬הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד העירייה‪ ,‬לא ייחשבו כויתור העירייה על זכויותיה‪,‬‬
‫אלא אם כן ויתרה העירייה על כך בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫שונות‬
‫‪ 34.1‬מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו‪ ,‬וכי‬
‫החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות‪ ,‬פרסומים‪ ,‬הצהרות‪ ,‬מצגים‪ ,‬הסכמים והתחייבויות‪ ,‬בכתב או‬
‫בעל פה‪ ,‬שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו‪ ,‬אם נעשו‪ ,‬קודם לחתימתו‪ .‬כל ויתור או הסכמה או שינוי‬
‫מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים‪ ,‬והקבלן יהא מנוע‬
‫מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה‪.‬‬
‫‪ 34.2‬כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי‬
‫הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה‪ .‬הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה ‪ 72‬שעות לאחר‬
‫הישלחה מבית דואר בישראל‪ .‬ואם נמסרה ביד‪ ,‬מעת מסירתה‪.‬‬
‫‪ 34.3‬מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור להסכם זה ו‪/‬או הנובע ממנו‬
‫תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה‪.‬‬
‫ולראיה באו על החתום‪:‬‬
‫_________________‬
‫חתימת גזבר העירייה‬
‫_________________‬
‫חתימת ראש העירייה‬
‫_____________‬
‫חתימת הקבלן‬
‫אישור עורך דין‬
‫הנני מצהיר ומאשר בחתימתי כי החתומים‬
‫בשם הקבלן הינם מורשי חתימה מטעמו‪.‬‬
‫_________________‬
‫חותמת העירייה‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫_______________________‬
‫חתימה וחותמת עורך דין‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪54‬‬
‫נספח ה' ‪1‬‬
‫אישור עריכת ביטוחי הקבלן‬
‫תאריך‪:‬‬
‫לכבוד‬
‫מנהל אגף כספים וגזברות‬
‫עיריית קרית מוצקין )להלן "העירייה "(‬
‫שד' משה גושן ‪ ,92‬קרית מוצקין‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור על קיום ביטוחי הקבלן‬
‫הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם __________________________ )להלן‪" :‬הקבלן"( את הביטוחים‬
‫המפורטים להלן‪ ,‬לתקופה שמיום __________ ועד ליום ___________ בגין עבודות פיצוץ חפירה‪ ,‬בדיקה‬
‫ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות במתחם "כורדני ]להלן‪" :‬העבודות"[‬
‫הביטוחים דלעיל כוללים‪:‬‬
‫‪ .1‬עבודות קבלניות‪ ,‬פוליסה מס'‪ _______________ :‬מיום _______ ועד ליום ________ כולל תקופת‬
‫תחזוקה מורחבת בת ‪ 24‬חודשים‬
‫פרק א' ‪ -‬ביטוח רכוש ‪ -‬ביטוח מפני הסיכונים המקובלים בפוליסה "עבודות קבלניות" במשך תקופת‬
‫ביצוע הפרויקט‪ ,‬לעבודה תוך ביצועה‪ ,‬בגין לביצוע עבודות פיצוץ‪ ,‬חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת‬
‫בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות במתחם "כורדני"בשל מקרה הביטוח שיגרם תוך תקופת הביטוח לרבות‬
‫ומבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬חומרים‪ ,‬ציוד‪ ,‬מתקנים וכל דבר אחר שהובאו לאתר ו‪/‬או המצוי במקום‬
‫אחר לצורך ביצוע הפרויקט‪ ,‬במלוא ערכם‪ .‬הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד להשלמת‬
‫מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן לחברה וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו לחברה במועד‬
‫מוקדם‪ ,‬לפני השלמת מסירת העבודות במלואן לחברה‪.‬‬
‫ערך העבודות המבוטחות‪₪ ____________________ :‬‬
‫במסגרת הפוליסה לעבודות קבלניות יכלול פרק זה את ההרחבות הבאות‪:‬‬
‫רעידת אדמה ונזקי טבע‬
‫במלוא שווי העבודות המבוטחות‬
‫שביתות‪ ,‬פרעות‪ ,‬מהומות ונזקי זדון‬
‫במלוא שווי העבודות המבוטחות‬
‫גניבה ופריצה‬
‫במלוא שווי העבודות המבוטחות‬
‫הרחבות על בסיס "נזק ראשון" שאינן כפופות לתחשיב ביטוח חסר‪:‬‬
‫הוצאות לפינוי הריסות‬
‫‪ 10%‬משווי הפרויקט אך לא פחות מסך‬
‫‪ ₪ 250,000‬לכל מקרה ביטוח‬
‫שכר אדריכלים‪ ,‬מהנדסים‪ ,‬יועצים ומומחים אחרים‬
‫‪ 20%‬מגובה הנזק‬
‫רכוש סמוך אשר בבעלות ו‪/‬או באחריות של מי‬
‫מיחידי המבוטח‬
‫‪₪ 1,000,000‬‬
‫רכוש עליו עובדים אשר בבעלות ו‪/‬או באחריות של מי‬
‫מיחידי המבוטח‬
‫‪₪ 1,000,000‬‬
‫נזק ישיר ‪ -‬תכנון לקוי‪ ,‬חומרים לקויים ועבודה‬
‫לקויה‬
‫‪ 10%‬משווי הפרויקט אך לא פחות מסך של‬
‫‪ 250,000‬לכל מקרה ביטוח‬
‫נזק עקיף ‪ -‬תכנון לקוי‪ ,‬חומרים לקויים ועבודה‬
‫לקויה‬
‫במלוא שווי העבודות המבוטחות‬
‫הוצאות להחשת תיקון הנזק‬
‫‪ 20%‬מגובה הנזק‬
‫פרק ב' ‪ -‬אחריות כלפי צד ג' ‪ -‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין‪ ,‬בגין פגיעה גופנית או נזק‬
‫לרכוש שייגרמו באתר במשך תקופת ביצוע הפרויקט‪ ,‬בגבול אחריות שלא יפחת מ‪ ₪ 20,000,000 -‬בגין‬
‫מקרה ביטוח אחד ובמצטבר לתקופת הביטוח‪ ,‬עקב ביצוע העבודה‪ .‬הביטוח יורחב לכסות יורחב לכסות‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪55‬‬
‫רכוש העירייה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או בעלי הזכויות ו‪/‬או מי מטעמם ייחשב כרכוש צד שלישי‪.‬‬
‫פרק זה יכלול את ההרחבות הבאות‪:‬‬
‫הרחבת תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי‬
‫עד מלוא גבול האחריות למקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח‬
‫רעד והחלשת משען‬
‫‪ ₪ 4,000,000‬לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח‬
‫נזק ישיר מפגיעה במתקנים וכבלים תת‪-‬קרקעיים‬
‫עד מלוא גבול האחריות למקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח‬
‫נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים וכבלים תת‪-‬‬
‫קרקעיים‬
‫‪ ₪ 500,000‬לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח‬
‫הרחבה בגין הגנה בהליכים פליליים‬
‫‪ ₪ 400,000‬לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח‬
‫אחריות צולבת‬
‫כלול‬
‫הרחבת נזקי גוף עקב שימוש בצ‪.‬מ‪.‬ה הנחשב ככלי ‪ ₪ 8,000,000‬לתובע‪ ,‬לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח‬
‫רכב על פי פקודת התעבורה אך לא חלה חובה‬
‫לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק‬
‫הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים‬
‫הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר ‪ ,‬רעלים‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬חומרים מסוכנים וזיהום‬
‫פרק ג' ‪ -‬אחריות מעבידים ‪-‬אחריות כלפי כלל המועסקים בביצוע העבודה‪ ,‬בגין פגיעה גופנית נפשית‪ ,‬או‬
‫שכלית או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה הנגרמת באתר‪ ,‬במשך תקופת ביצוע עבדות ההסכם‪ .‬גבול‬
‫אחריות המבטח על פי פרק הוא בסך שלא יפחת מ‪ ₪ 20,000,000 -‬לתובע‪ ,‬לכל מקרה ביטוח ובמצטבר‬
‫לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫הפוליסה תורחב לכלול את התנאים הבאים‪:‬‬
‫שם המבוטח מורחב לכלול את העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או כל הבאים מטעמם ו‪/‬או‬
‫‬
‫קבלנים ו‪/‬או קבלני משנה )בכל דרגה( ו‪/‬או מפקח הפרויקט ו‪/‬או יועצים ו‪/‬או מהנדסים‪ ,‬למעט‬
‫אחריותם המקצועית בגין פעילותם באתר או מחוצה לו‪.‬‬
‫‬
‫מוסכם בזה במפורש כי לעיריה תהיה זכות בלעדית לניהול מו"מ לסילוק תביעה כלפי המבטח בגין‬
‫כל אירוע‪ .‬כן מוסכם כי כל שיפוי המגיע עפ"י פוליסה זו ישולם לעיריה ולכל מי שהעיריה תורה‬
‫למבטח‪.‬‬
‫‬
‫הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר וויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי העירייה ו‪/‬או‬
‫החברה המנהלת ו‪/‬או כל הבאים מטעמם ו‪/‬או המפקח ובלבד שהאמור בדבר וויתור על זכות‬
‫תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫‬
‫הפרת תנאי הפוליסה או אי קיומם ע"י מי מיחידי המבוטח לא תגרע מזכותה של העירייה ו‪/‬או‬
‫החברה המנהלת ו‪/‬או כל הבאים מטעמם לקבלת פיצוי מהמבטח עפ"י פוליסה זו‪.‬‬
‫‪ .2‬ביטוחי צ‪.‬מ‪.‬ה‪ ,‬פוליסה מס'‪ , _____________ :‬מיום _________ ועד ליום _________‬
‫‪2.1‬‬
‫ביטוח צ‪.‬מ‪.‬ה בגין הסיכונים המבוטחים בביטוח צ‪.‬מ‪.‬ה לרבות אך לא מוגבל נזקי גניבה‪ ,‬זדון‪,‬‬
‫נזקי טבע ורעידת אדמה‪ ,‬עבור כלי צ‪.‬מ‪.‬ה מכל סוג שהוא לרבות מתקני הנפה ומנופים‪ ,‬בין אם‬
‫בבעלות או מושכר ע"י הקבלן או מי מטעמו‪ .‬הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר וויתור על‬
‫זכות תחלוף של המבטח כלפי העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או מי מטעמם‬
‫ובלבד שהאמור בדבר וויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪56‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב שימוש בכלי רכב מנועי וכל ציוד אחר לרבות‬
‫מתקני הנפה ומנופים בגבול אחריות בסך של ‪ ₪ 750,000‬למקרה אחד ובסה"כ לתקופת‬
‫הביטוח‪ .‬הפוליסה לא כוללת חריג חפירות או נזק לצינורות‪ ,‬כבלים תת קרקעיים ומערכות תת‬
‫קרקעיות‪.‬‬
‫ביטוח נזקי גוף עקב שימוש בציוד מכני הנדסי או כלי רכב מנועי אשר אינם ניתנים לביטוח‬
‫במסגרת ביטוח חובה‪ ,‬בגבול אחריות שלא יפחת מ‪ ₪ 4,000,000 -‬לתובע‪ ,‬למקרה ולתקופה‪.‬‬
‫הביטוח מורחב לכסות את העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או כל הבאים מטעמם בגין‬
‫אחריותם למעשי או מחדלי הקבלן‪ ,‬בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו‬
‫נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫‪ .3‬ביטוח "אש מורחב"‪ ,‬פוליסה מס'‪ ________________ :‬מיום ___________ ועד ליום‬
‫__________‬
‫ביטוח "אש מורחב" המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד וכל רכוש אחר המובא‬
‫לאתר העבודות על ידי הקבלן ו‪/‬או עבורו ו‪/‬או מטעמו )ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט(‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מכסה ביטוח זה גם כלי הרמה‪ ,‬פיגומים‪ ,‬ציוד וכלי עבודה כלשהם‪ .‬הביטוח‬
‫כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת‬
‫ו‪/‬או כל הבאים מטעמם‪ .‬ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק‬
‫בזדון‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .5‬תנאים כלליים לכל הפוליסות‪:‬‬
‫‪5.1‬‬
‫הביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח אחר הנערך ע"י העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או כל‬
‫הבאים מטעמם‪ ,‬והינם ביטוח ראשוני ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה ו‪/‬או החברה‬
‫המנהלת ו‪/‬או כל הבאים מטעמם וללא זכות לתבוע ממבטחי העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת‬
‫ו‪/‬או כל הבאים מטעמםלהתחלק בנטל החיוב‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫הפוליסות לא יבוטלו או יצומצמו במשך תקופת הביטוח‪ ,‬אלא אם תימסר הודעה על כך לעיריה‬
‫‪ ,‬בדואר רשום‪ 30 ,‬יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול או הצמצום‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות והשתתפות עצמית במקרה של‬
‫אירוע‪ .‬אנו מאשרים‪ ,‬כי אי תשלום ההשתתפות העצמית על ידי הקבלן לא יהווה עילה לאי‬
‫טיפול בתביעה‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫פוליסה עבודות קבלניות הינה על פי הנוסח הידוע ביט ‪ 2013‬או על פי הנוסח הידוע בעת חידוש‬
‫הפוליסה‪.‬‬
‫הפוליסות הנזכרות לעיל כפופות לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש כאמור‬
‫באישור זה‬
‫)חתימת המבטח(‬
‫)חותמת המבטח(‬
‫)שם החותם(‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫)תפקיד החותם(‬
‫ע מ ו ד | ‪57‬‬
‫נספח ה' ‪/ 1‬א‬
‫אישור עריכת ביטוח אחריות מקצועית לקבלן‬
‫תאריך‪___________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫מנהל אגף כספים וגזברות‬
‫עיריית קרית מוצקין )להלן "העירייה"(‬
‫שד' משה גושן ‪ ,92‬קרית מוצקין‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הננו מאשרים בזאת‪ ,‬כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן ע"ש _______________ )להלן‪:‬‬
‫"הקבלן"( וכן ע"ש העירייה לרבות ובמפורש החברה המנהלת ‪ ,‬קבלנים וקבלני משנה מכל דרגה ו‪/‬או מנהלי‬
‫פרויקט ו‪/‬או מפקחים ו‪/‬או יועצים ו‪/‬או כל אדם או גוף שקיימת חובה חוזית או חוקית לבטחו ו‪/‬או כל אדם‬
‫או גוף שהעירייה התחייבה לכלול אותם בשם המבוטח )להלן‪" :‬המבוטחים"( בהקשר בגין ביצוע עבודות‬
‫חפירה‪ ,‬דיגום הקרקע ופינוי הקרקע המזוהמת המצויה בתחומי העירייה ב"מתחם כורדני" לשעבר )להלן‪:‬‬
‫"העבודות" או "הפרוייקט"( וזאת לתקופה מיום ‪ ................‬ועד ליום ‪) ..................‬להלן‪" :‬תקופת‬
‫הביטוח"(‪:‬‬
‫‪ .1‬ביטוח אחריות מקצועית‬
‫המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו‪/‬או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח‬
‫בגין מעשה ו‪/‬או מחדל מקצועי של הקבלן ו‪/‬או עובדי הקבלן ו‪/‬או של כל מי מהבאים מטעם הקבלן‬
‫בכל הקשור בעבודות‪ ,‬בגבול אחריות בסך ‪) ₪ 2,000,000‬שני מיליון שקלים חדשים( למקרה‬
‫ובמצטבר לתקופת הביטוח‪ .‬הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח‬
‫מכוסה וכן כולל הרחבה לכיסוי אי יושר עובדים עד לסך ‪ ₪ 1,000,000‬אובדן מסמכים‪ ,‬טיפול ו‪/‬או‬
‫הקבלןת שירותים ו‪/‬או הסדרתם ו‪/‬או הזמנת חומרים או הסדרתם‪ ,‬רעלים‪ ,‬חומרים כימיים‪,‬‬
‫חומרים מסוכנים‪ ,‬נזקים פיננסים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש‪ .‬כמו כן הביטוח מורחב‬
‫לכסות את אחריותו של הקבלן בגין אי יושר של עובדים וכן נזק הנובע מחריגה מסמכות בתום לב‪.‬‬
‫הביטוח אינו כולל חריג זהום‪ .‬הביטוח מורחב לשפות את העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או כל‬
‫הבאים מטעמם בגין חבות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי‬
‫מהבאים מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת‬
‫ו‪/‬או כל הבאים מטעמם‪.‬‬
‫הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _________________‬
‫במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש‪ ,‬למעט אם הביטול או אי החידוש נבעו מאי תשלום‬
‫הפרמיה או מרמה‪ ,‬מוסכם‪ ,‬כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת‪ ,‬למשך ‪6‬‬
‫חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחבדרתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו‬
‫תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת‪ ,‬ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה‬
‫ההודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק‬
‫כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה‪ .‬הביטוח‪.‬‬
‫‪ .2‬אנו מאשרים‪ ,‬כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי‬
‫שנשלחה לכם הודעה על כך בדואר רשום‪ 30 ,‬יום מראש‪.‬‬
‫‪ .3‬הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות והשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים המפורטים לעיל‬
‫ולמילוי כל החובות המוטלות על הקבלן לפי תנאי הפוליסות‪.‬‬
‫‪ .4‬בביטוחים המפורטים לעיל מצויין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י העירייה‬
‫ו‪/‬או החברה המנהלת ו‪/‬או כל הבאים מטעמם ואנו מוותרים על כל טענת שיתוף ביטוחי העירייה‬
‫ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫‪ .5‬הפרת תנאי הפוליסה בתום לב על ידי הקבלן לא יגרע מזכותם של העירייה ו‪/‬או החברה המנהלת‬
‫ו‪/‬או כל הבאים מטעמם לקבלת שיפוי על פי הפוליסה‪/‬ות‪.‬‬
‫)תפקיד החותם(‬
‫)שם החותם(‬
‫)חותמת המבטח(‬
‫)חתימת המבטח(‬
‫בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל‪.‬‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬
‫ע מ ו ד | ‪58‬‬
‫נספח ה' ‪2‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם‬
‫תאריך __________‬
‫לכבוד‬
‫עיריית קריית מוצקין‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬כתב ערבות מס'__‬
‫על פי בקשת _______________ ח‪.‬פ‪) ________________ .‬להלן‪" :‬הקבלן"( אנו ערבים בזאת‬
‫כלפיכם בערבות אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל –‪) ₪ 3,000,000‬שלושה מיליון ‪(₪‬‬
‫וזאת בקשר לביצוע עבודות חפירה‪ ,‬בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת בדלק‪ ,‬חומצות ומתכות כבדות‬
‫במתחם "כורדני" ולהבטחת מילוי תנאי ההסכם שנחתם ביום …………‪ .‬ובהתאם לדרישות מכרז‬
‫‪.08/15‬‬
‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך ‪ 14‬יום מקבלת דרישתכם‬
‫הראשונה בכתב שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו‪ ,‬או‬
‫באופן כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת‪ ,‬ומבלי‬
‫לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם‪.‬‬
‫אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל‬
‫אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד‪ .‬בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬
‫ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד‬
‫חתימת ההסכם‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ‪ .............‬ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה שתגיע אלינו אחרי ‪ .............‬לא תענה‪.‬‬
‫לאחר יום ‪ .............‬ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה‪.‬‬
‫תאריך ________________‬
‫בנק _________________‬
‫מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות' – משרד עורכי‬
‫דין –‬