מכרז פומבי מס. 21/14
מכרז פומבי
מס' 21/14
איסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת גושית
2
מסמך א'
הוראות כלליות למשתתפים במכרז
כללי
עירית בת ים מבקשת לקבל הצעות למכרז בדבר ביצוע עבודות לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת
ברחבי העיר בת -ים
.1מועד הגשת ההצעות
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י המציע ,יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בבנין
העירייה (חדר ) 203ברח' נורדאו 17בת -ים עד ליום 4.11.14לא יאוחר מהשעה 13:00
.2ערבות למכרז
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה ,בנוסח המצורף למכרז המסומן
כמסמך ה' למסמכי המכרז בסכום של ₪ 100,000שתעמוד בתוקפה עד ליום 4.2.2015
.3סיור ופגש קבלנים
סיור ופגש קבלנים יערך בתאריך 20.10.2014בשעה , 10:00רחוב אהוד קינמון , 47משרדי מחלקת
תברואה ,בת-ים .
השתתפות בסיור קבלנים הינו חובה ומהווה תנאי להגשת הצעות והשתתפות במכרז;
.4הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.
יוסי בכר
ראש העירייה בפועל
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
3
תכולת חוברת המכרז:
נספח
א'
א' 1
א' 2
הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז
פרטי המציע
מידע בדבר ניסיון קודם של המציע
א' 3
א' 4
א' 5
א' 6
א' 7
אישור רו"ח על מחזור כספי
תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות
תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין
נוסח ערבות למכרז (ערבות השתתפות)
הצהרת המציע
ב'
ג'
ד'
ד' 1
ד' 2
ד' 3
ד' 4
ד' 5
מפרט השירותים
הצעת המציע
חוזה
אישור עריכת ביטוחים
ערבות לחוזה(ערבות ביצוע)
ריכוז יומי לעבודת מנופים
דו''ח פעילות עבודה יומי
תוכנית עבודה
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
4
א .הוראות כלליות
.1
הזמנה להציע הצעות
עיריית בת-ים ("העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה
לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת גושית באמצעות משאיות מנוף משטח השיפוט של
עיריית בת-ים ,כמפורט במכרז זה על נספחיו ,לרבות בחוזה ,על נספחיו ,המצורף למכרז.
.2
רקע
העירייה מעוניינת להתקשר עם קבלן ראשי לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת גושית
משטח השיפוט של העיר בת-ים באמצעות רכבי מנוף (להלן" :העבודות" " /השירותים").
.3.2
העבודות כוללת ,בין היתר ,איסוף ופינוי פסולת גזם ,פסולת גושית ,פסולת מעורבת
גושית וגזם ופסולת יבשה ,באמצעות משאיות מנוף ,מרחבי העיר בת-ים והובלתה לאתר
הטמנה מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה ו/או לתחנת מעבר ומיון פסולת .
.3.3
הזוכה במכרז ישמש כקבלן ראשי ,וככזה יהיה אחראי על מכלול העבודות .בנוסף ,יהיה
הזוכה אחראי על נושאי הבטיחות העבודות ועל התיאום בין עובדיו השונים שיועסקו בו,
ויבצע את התפקידים ,המטלות והעבודות הקבועות בחוזה המצורף למכרז זה .הזוכה
במכרז יבצע את העבודות בהתאם להנחיות ולהוראות העירייה.
.3
.3.4
תמורת ביצוע העבודות תשלם העירייה לזוכה תמורה בהתאם למחיר שקבע הזוכה
בהצעתו וכמפורט בחוזה המצורף למכרז.
.3.5
יודגש כי האמור בפרק זה הוא לידיעה בלבד ואין בו כדי לחייב את העירייה .המידע
המחייב הוא זה המפורט בגוף המכרז ובחוזה המצורף לו.
לוח זמנים למכרז
.4.2
להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
פעילות
מועד סיור ופגש קבלנים
מועד אחרון לשאלות הבהרה
מועד
20/10/2014שעה 10:00
26/10/2014
מועד אחרון להגשת הצעות
4/11/2014שעה 13:00
תוקף ערבות הגשה למכרז
4/2/2015
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
5
.4.3
העירייה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו ,
ובכלל זה המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד
לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר למשתתפים במכרז בהתאם לפרטים
שמסרו בעת רכישת מסמכי המכרז וכן באמצעי בו פורסם המכרז.
תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף)
.4
כללי
.5.2
במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים
המפורטים בפרק זה להלן .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים יפסלו.
.5.3
תנאי סף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים במציע עצמו .אין להגיש הצעה
המשותפת למספר מציעים .קיום תנאי סף בתאגיד קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מניות
או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
.5.4
.5
הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף המפורטים במכרז זה תיפסלנה.
מעמד משפטי
.6.2
.6.3
המציע הינו יחיד או תאגיד רשום על פי חוק ברשם רשמי בישראל.
אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
יש לצרף את פרטי המציע -בנוסח המצורף כנספח א' 1למכרז.
.6
ניסיון של המציע
.7.2
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בתנאים המצטברים הבאים ,
כדלקמן:
א .בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים רצופות במהלך 4השנים האחרונות שקדמו
לפרסום המכרז זה ,במתן שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות
באמצעות משאית מנוף ,עבור לפחות 2רשויות מקומיות המונות מעל 40,000
תושבים כל אחת.
יש לצרף המלצות ביחס לשירותים שסופקו ע"י המציע -בנוסח
המצורף כנספח א' 2למכרז.
ב .בבעלות המציע (לרבות בשכירות לטווח ארוך בהסכם ליסינג על שם המציע
בלבד) – 4רכבי מנוף לאיסוף ופנוי פסולת גזם וגורטאות ,עם מנוף בעלת כפות
לאיסוף פסולת גזם וגורטאות במשקל מינימלי של 15טון עם ארגז בנפח 26
קו"ב לפחות ,אשר שנת ייצורן הינו משנת 2012ואילך.
יש לצרף להצעה העתק של רישיונות כלי הרכב כאמור ,כל
מסמך מצביע על יכולת הדחיסה של המשאית ,וכן העתק של
תעודות ביטוח חובה ביחס לכלי הרכב כאמור.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
6
רכב שבשכירות לטווח ארוך)ליסינג ( יש לצרף גם את אישור
חברת הליסינג לפיו כלי הרכב ברשות המציע בהתאם להסכם
ליסינג.
(מובהר כי ,לא יתקבלו הזמנות /הסכמי העברת בעלות /
רישיונות רכב שלא על שם המציע).
ג .בעל מחזור כספי (שנתי) של העבודות נשוא המכרז ,בהיקף שלא יפחת מ-
₪ 2,000,000בשנה ,לפני מע''מ ,בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו
בכל אחת מהשנים 2012ו – .2013
יש לצרף אישור רו''ח על מחזור כספי -בנוסח המצורף
כנספח א' 3למכרז.
.7
רישיונות
.8.2
המציע הינו בעל רישיון עסק בתוקף על שמו ,קבוצה 5.1ב' לצו רישוי עסקים (עסקים
טעוני רישיון) ,התשנ''ה. 1995-אשפה ופסולת ,איסופה ,הובלתה ,מיונה( לרבות מקום
ניהול או השליטה על העסק לרבות משרד.
יש לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי
עו"ד כהעתק מתאים למקור.
.8.3
המציע בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז 1997
-ותקנות שירותי הובלה ,התשס"א2001-
יש לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי
עו"ד כהעתק מתאים למקור.
.8.4
אישור בדבר העסקת קצין בטיחות בתעבורה על פי תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
יש לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי עו"ד
כהעתק מתאים למקור.
.8
מעמד המציע
.9.2
יחיד -יצרף תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
.9.3
תאגיד –
א .יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז ,רישום התאגיד מרשם
התאגידים ,לרבות רישום בעלי המניות.
ב .אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו
בחתימתם על מסמכי המכרז.
.9
עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים
.:.2
אישור תקף על ניהול ספרים כדין מאת פקיד שומה או יועץ מס ,או רואה חשבון.
.:.3
אישור תקף על ניכוי מס במקור /או פטור מכך.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
7
.:.4
תצהיר על העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
לשם הוכחת האמור לעיל יצורף להצעה תצהיר מאומת על ידי עו"ד
בדבר העדר הרשעה בנוסח המצורף כנספח א' 4למכרז.
.11
תשלום עבור מסמכי המכרז
המציע יצרף להצעתו העתק קבלה על תשלום עבור המכרז.
הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור -תהיה העירייה רשאית לפסלה.
.11
ערבות מכרז
.22.2
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,על שם
המציע ,בסכום של ( ₪ 100,000מאה אלף שקלים חדשים) ,שתהיה בתוקף לפחות עד ליום
,04/02/2015בנוסח המצורף כנספח א' 6למכרז ,ובנוסח זה בלבד.
.22.3
במקרה והערבות ניתנת על ידי חברת ביטוח היא תהיה חתומה על ידי מורשה חתימה של
חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן מטעמה.
.22.4
לא יתאפשר להשלים או לתקן ערבות.
.22.5
יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות ,על ערבות ההצעה להיות בנוסח זהה לזה
המצורף למסמכי פניה זו.
.22.6
נדרשת זהות מלאה בין מבקש ערבות ההצעה לבין המציע.
.22.7
העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף ערבות ההצעה לתקופה נוספת,
כפי שימצא לנכון .אי הארכת תוקף ערבות ההצעה ,על אף בקשת העירייה ,שקולה לחזרה
מההצעה ותוביל לפקיעתה ,הארכת הערבות תחול על המציע.
.22.8
המציע יציין על עותק ההצעה אליה מצורפת הערבות המקורית" :מצורפת ערבות
מקורית".
.22.9
.12
הצעה שלא צורפה אליה ערבות תפסל על הסף ולא תידון כלל.
דרישת פרטים מהמציע:
העירייה תהא רשאית ,במסגרת הצעתו של המציע ,לפי שיקול דעתה ,לפנות ו/או לדרוש
מהמציע ו/או ללקוחות לצורך אימות או השלמת או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות
ו/או פרטים נוספים המפורטים בהצעתו וכן לפנות למציע לצורך השלמת מסמכים,
לשביעות רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת ההצעות והמציע
יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
8
.13
השתתפות בסיור ופגש קבלנים
.24.2
ההשתתפות בהליך זה חובה ,הגשת הצעה למכרז תהיה מותנית בהשתתפות בסיור ופגש
קבלנים שייערך ביום 20/10/2014בשעה .10:00מקום המפגש – רחוב אהוד קינמון , 47
משרדי מחלקת תברואה ,בת-ים .
.14
.24.3
המציע יירשם אצל נציג העירייה במהלך סיור הקבלנים ורישום זה יהווה ראיה
להשתתפותו בסיור/פגש.
.24.4
העירייה תשלח אל המציעים אשר נכחו בסיור הקבלנים ,סיכום של סיור הקבלנים.
.24.5
סיכום סיור הקבלנים ייחתם על ידי המציע ויצורף לחוברת ההצעה ויהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי פניה זו.
.24.6
מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים הצעתו תפסל.
תשלום בגין הוצאות הכנת המכרז
תשלום בסך ₪ 1,500בגין תשלום הפקת המכרז מהווה תנאי להשתתפות בו .לשם הוכחת
התשלום ,יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע בגין התשלום כאמור ,מובהר כי תשלום
זה לא יוחזר בכל מקרה.
.25.2
.15
הזוכה ישלם סך של ₪ 22,000בתוספת מע''מ ישירות לעורך המכרז ,עבור שירותי יעוץ
ועריכת המכרז ,הסכום ישולם עם הודעת הזכייה ותנאי לחתימת ההסכם עם הרשות.
עיון במסמכי המכרז
.26.2
ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה
או באתר האינטרנט של העירייה
WWW.BAT-YAM.MUNI.IL
.16
הליך הבהרות
.27.2
החל מיום פרסום פניה זו ועד ליום 26/10/2014רשאי כל רוכש מכרז לפנות לעירייה
בכתב בלבד ,באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת banir@bat-yam.muni.ilאו באמצעות
פקס' מס' 03-5558773שנתקבל עליו אישור מסירה ,ולהעלות הבהרה או שאלה הקשורה
בהליך זה .יש לוודא כי הפניה התקבלה בעירייה בטלפון 03-5558764/5
.27.3
לעירייה קיימת שיקול דעת מוחלט במתן התשובות .העירייה אינה מתחייבת להשיב
לשאלות כל שהן ,או לכל השאלות.
.27.4
מסמך הבהרות -ישלח לכל רוכשי המכרז אשר השתתפו בסיור הקבלנים ,מבלי לחשוף
את תוכן הפניה ואת זהות הפונה .בעקבות הליך ההבהרות ,יוכן מסמך מסכם ,אשר ירכז
את הפניות ,השאלות ,ההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
9
.17
.27.5
מובהר כי ,הסברים ותשובות שניתנו בעל פה במהלך הסיור ואשר לא הופצו בכתב אינם
מהווים חלק ממסמכי ההליך ,וכי אך ורק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.
.27.6
מסמך ההבהרות ייחתם על ידי המציע ויצורף לחוברת ההצעה ויהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.
מבנה ההצעה
.28.2
על המציע לצרף להצעת המחיר את המסמכים המפורטים בה .המציע יפרט את המידע
הנדרש באופן מלא ומדויק.
.28.3
הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה וחתומה בנפרד מיתר מסמכי המכרז.
.28.4
המציע אינו רשאי לצרף להצעתו כל חומר נוסף ,שאינו נדרש במפורש .העירייה תתעלם
ולא תתחשב בצירוף כאמור.
.28.5
ההצעה תוגש בעברית .מסמכים שאינם בעברית או באנגלית – יש לתרגם לעברית ולצרף
להצעה גם את המסמכים בשפת המקור.
.28.6
.18
ההצעה תוגש תוך ציון החלקים סודיים בה ,אם ישנם כאלה.
הנחיות למילוי הצעת המחיר
.29.2
המציע חייב למלא את הצעתו כך ,שייתן את הצעתו בשקלים חדשים ,במקום המיועד
וירשום את הצעתו ,בספרות ובמילים במקום המיועד לכך ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול
להביא לפסילת ההצעה.
.29.3
הצעת המחיר תכלול את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעת
המחיר ויהוו את הבסיס (להלן" :סל השירותים") לתוספת או הפחתה של האמצעים
כמפורט להלן.
.19
.29.4
המחיר המוצע יכלול את כל השירותים הנדרשים במכרז ואת כל העלויות ,הישירות
והעקיפות ,הכרוכות במתן השירותים.
.29.5
תשומת לב המציעים לכך שלתמורה החוזית תתווסף הצמדה למדד ,בהתאם למנגנון
הקבוע בחוזה ההתקשרות ועל המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי
המחירים צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי .התניה כאמור עלולה
להביא לפסילת ההצעה.
הגשת ההצעה
.2:.2
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום הליך
ההבהרות ולא יאוחר מיום 04/11/2014בשעה ,13:00ולהניחה בתיבת מכרזים הנמצאת
במשרדי העירייה ,ברחוב נורדאו ,17קומה 2חדר . 201
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
01
.2:.3
ההצעה תוגש ב 2-עותקים זהים ,מקור והעתק ,כולל המסמכים הנלווים והנספחים
למיניהם באופן שימנע את התפרקותה .העתק אחד יסומן כמקור.
.2:.4
להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז וכל נספחיהם חתומים .ההצעה תוגש על ידי הנחתה
בתיבת המכרזים ולא באמצעות כל דרך אחרת .מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן
האמור תיפסלנה.
.2:.5
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן ותוחזר
לשולחה.
.2:.6
כל עמוד בחוברת ההצעה ,לרבות המסמכים והנספחים הנלווים לו ,ייחתם בחותמת
המציע ובחתימת מקור של מורשה/מורשי חתימה מטעמו.
.2:.7
החוזה ,לרבות נספחיו ,ייחתם בעמוד האחרון של החוזה בחותמת המציע ובחתימתו,
וביתר העמודים – בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע .מקום בו נדרשת חתימת
המציע ,יחתום אך ורק מורשה/מורשי חתימה מטעם המציע.
.2:.8
הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך ,שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז ,הבין את
האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
.2:.9
למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש ,כי במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את אחד
המסמכים המפורטים לעיל במכרז זה ו/או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר
אופן הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט/ים אשר יתבררו כלא מדויק/ים ו/או שאינו/ם
אמיתי/ים ,רשאית העירייה ,לפי שיקול דעתה הבלעדית והמוחלטת ומבלי שתהא עליה
חובת הנמקה ,שלא לקבל את הצעתו ,גם אם תהיה זו ההצעה בעלת המחיר הנמוך
ביותר.
.2:.:
אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו/או מילוי מחיר שונה על ידי מציע ,בכל אחת
משתי חוברות המכרז ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים להביא לפסילת ההצעה.
.2:.21הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע .הצעה שתוגש במועד מאוחר
יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה.
.2:.22בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
.21
קניין מסמכי המכרז:
.31.2
הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל המסמכים המצורפים להסכם למכרז זה ,הן של מחבר
ועורך המכרז .המציע אינו רשאי להשתמש במסמכים אלו לשום מטרה אחרת מלבד
עריכת הצעה למכרז זה.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
00
.21
.22
תוקף ההצעה
.32.2
ההצעה תעמוד בתוקפה כל עוד ערבות המכרז הינה בתוקף ,וזאת למקרה שבו מציע שזכה
במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה
שהיא .בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה
כזוכה במכרז ,ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות
שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.
.32.3
ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ,גם לאחר פקיעת תוקף
ההצעה ,ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.
דירוג ההצעות
.33.2
המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת כנספח ג' למכרז.
.33.3
ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף – תזכה במכרז,
אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה.
.33.4
ועדת המכרזים של העירייה תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה ב 25%-מטווח
האומדן שהכינה העירייה.
.33.5
העירייה תהיה רשאית ,לשיקול דעתה ,להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור
בהצעה של קבלן כלשהו ,אם לעירייה היה ניסיון רע עמו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על
ידו ו/או עם אחרים או בשל חוסר כדאיות כלכלית לתנאי המכרז באופן שלדעת העירייה
מונע הערכת ההצעה כדבעי.
.33.6
למציע/לזוכה ,לפי העניין האמור בסעיפים 22.3 ,22.2ו ,22.4 -לא תהיה כל זכות תביעה
וגם/או טענה בגין כך.
.23
חתימה על החוזה
.34.2
כתנאי לחתימת החוזה על ידי העירייה ,יידרש הזוכה להמציא לעירייה ,בתוך המועד
שייקבע בהודעת הדרישה ולא פחות מ 7 -ימי עבודה מיום ההודעה על הזכייה ,את כל
המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה ,לרבות ערבות ביצוע ואישור
תקף על קיום ביטוחים.
.34.3
אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז .במקרה
כזה תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז ,וכן לחלט
את הערבות שצורפה על ידי המציע להצעה .כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה
להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.
.34.4
המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים ,כי על אף האמור לעיל ,תחילת ביצוע העבודות
נשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה ב"צו התחלת עבודה" ,בתכנית עבודה
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
02
והזמנת עבודה והיה ומכל סיבה שהיא לא יינתן צו כאמור ,במהלך 6חודשים מיום סיום
הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר
לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.
.24
.25
ביטוחים:
.35.2
הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף
כנספח ג' , 1למסמכי המכרז.
.35.3
הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין.
ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
.36.2
מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה ,מתחייב להגיש ,תוך 7ימים מיום קבלת ההודעה על
הזכיה ,ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז .הערבות
תהא לתקופת ההסכם ועוד 60יום לאחר תום תקופת ההסכם ,בנוסח המצורף כנספח ד'
,2למסמכי המכרז.
.36.3
.26
היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את תקופת ההסכם לתקופה
נוספת המציע מתחיב להאריך ,את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 60
ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת ,על חשבונו של המציע.
הצעה תכסיסנית
הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או
שאין לה בסיס כלכלי לדעת ועדת המכרזים ,תיפסל .מובהר כי הצעות חריגות או בלתי סבירות
בסעיפים שונים של כתב הכמויות יכולות להיחשב כתכסיסניות.
.27
ביטול המכרז
העירייה תהא רשאית ,בכל שלב של המכרז ,לבטל את המכרז .המציעים מוותרים בזאת על סעד
של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.
בכבוד רב,
יוסי בכר
ראש העיר בפועל
עיריית בת-ים
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
03
נספח א' 1
פרטי המציע
שם המציע
כתובת המציע
מספר טלפון
מספר נייד
מספר פקס
כתובת דוא''ל (E-
)ׂMAIL
פרטי איש קשר מטעם המציע
שם איש הקשר
תפקיד
כתובת דוא"ל
מס' טלפון
מס' פקס'
מס' טלפון נייד
מעמד המציע
צורת ההתאגדות של המציע
חברה
עמותה
שותפות
עוסק מורשה ,אחר__________:
מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________________________
מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:
שם
ת.ז.
תפקיד בתאגיד
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
04
נספח א' 2
מידע בדבר ניסיון קודם של המציע
לכבוד
ועדת המכרזים
עיריית בת-ים
ג.א.נ.
הנדון :ביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת גושית עבור מכרז מס 21/14
החתום מטה מאשר בזאת כי ______________________ (שם מלא) ע.מ / .ח.פ( ___________ .להלן:
"המציע") ,ביצע עבורנו ____________________________________את השירות /שירותים הבאים :
החל מיום___________:
ועד ליום ___________:
תקופת השירותים:
היקף השירותים:
מספר עובדים ליום
מספר רכבי מנוף ליום
סך כמות פינוי פסולת ליום (טון)
א .חוות דעת על ביצוע השירותים שניתן ע"י המציע:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ד .חוות דעתנו על רמת הפיקוח המקצועי והמשמעתי של העובדים:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ה .חוות דעתו על היענות לביצוע מטלות יוצאות דופן:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
פרטי נותן חוות הדעת:
שם
תפקיד
טלפון
שם הרשות
חתימה_____________ :
תאריך ___________:
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
05
____________________
חתימת אישור מנכ"ל /גזבר /מנהל אגף (חובה)
נספח א' 3
אישור רו''ח על מחזור כספי
תאריך__________ :
לכבוד
ועדת המכרזים
עיריית בת-ים
________,
אני רו"ח _____________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית של ___________ (להלן:
"המציע") בקשר עם מכרז מספר ______ למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת גושית עבר עיריית
בת-ים :
.2המחזור הכספי של המציע ב 2 -השנים האחרונות ,הנובע מפעילות בתחום השירותים המבוקשים במכרז
היה:
בשנת ( __________ :2012ובמילים )________________________________ :ש"ח לא כולל מע"מ
בשנת ( __________ :2013ובמילים )________________________________ :ש"ח לא כולל מע"מ
.2למיטב ידיעתי המציע איננו נמצא בהליכי פירוק ,לא הוצא נגדו צו כינוס נכסים והוא איננו נמצא בהליכי
עריכת הסדר עם נושיו.
בכבוד רב,
רו"ח
________________
____________________
____________________
חתימה
חותמת
תאריך
________________
כתובת
____________________
מספר טלפון
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
06
____________________
חתימה
________________
תאריך
נספח א' 4
תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .שמספרה _________ ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני הח''מ מגיש את התצהיר בשם__________________________ ,שמספרה
"החברה" או "המציע") ,בה אני מורשה חתימה ואני מוסמך.
___________ (להלן:
.2תצהיר זה נעשה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976 -להלן – "החוק")
וההגדרות המצויות בו ,ובתמיכה למכרז מספר 21/14לביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת
גושית עבור עיריית בת-ים (להלן" :המכרז") (להלן" :המכרז").
.3עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשע המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או בעל זיקה
אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק ,ואם הורשע ביותר משתי עבירות -הרי שעד למועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז ,חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה
אישור
אני ,עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________ ,הופיע בפני מר/גב' _________ אשר
זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________ ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________
חותמת
___________________
חתימה
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
07
נספח א' 5
תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976 -
אני הח"מ ________ נושא ת.ז, _______ .נושא במשרת ______ במציעה במכרז , 21/14ח.פ( ______ .להלן:
"החברה/המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו ,מצהיר בזאת כדלקמן:
"בעל שליטה":
כמשמעו בסעיף 268לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
"בעל עניין":
כמשמעו בחוק החברות.
הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל עניין
למציע (יש לסמן Xבמשבצת המתאימה)
לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון
התשס"ג 31באוקטובר 2002 ,לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג - 31באוקטובר
2002 ,לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987- ,אך במועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים והמתחייבים ע"פ
חוק ו/או הסכמים קיבוציים /צווי הרחבה החלים ,במהלך כל תקופת ההתקשרות.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה+חותמת
אישור
אני ,עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________ ,הופיע בפני מר/גב' _________ אשר
זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________ ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
08
___________________
___________________
חתימה
חותמת
נספח א' 6
נוסח ערבות למכרז
(ערבות השתתפות)
תאריך __________
לכבוד
עיריית בת-ים
כתובת נורדאו 17
הנדון :כתב ערבות מס' _________________
.1
לבקשת _________________ (להלן – "הקבלן") ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות בלתי חוזרת,
בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,לתשלום כל סכום עד לסך כולל של ( 100,000מאה אלף שקלים
חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מס' .21/14
.2
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם ,עד לסכום הערבות ,תוך ( 7שבעה) ימים מיום
דרישתכם הראשונה בכתב ,שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה ,וזאת בלי שיהיה עליכם
להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן
כלשהו ,ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום ,מראש או בדיעבד ,מאת הקבלן ,או לפתוח בהליך
משפטי נגד הקבלן.
.3
אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום
הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על
סכום הערבות .לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת ,תישאר הערבות בתוקפה
לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
.4
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 04/02/2015ועד בכלל .לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה
ומבוטלת.
.5
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
בכבוד רב,
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
09
[שם וכתובת הערב]
נספח א' 7
הצהרת המציע
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז .שמספרה ______________ מורשה חתימה מטעם ______________
שמספרו ______________ (להלן" :המציע") מצהיר בזאת ,בקשר עם מכרז מספר 21/14לביצוע שירותי איסוף
ופינוי פסולת גזם ופסולת גושית עבור עיריית בת-ים (להלן" :המכרז") ,כדלקמן:
.2המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע
השירותים הנדרשים על פי החוזה ,ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי,
לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע למציע או למנהל מטעמו לקיים איזו מהתחייבויותיהם על פי
המכרז ,החוזה ,הצעת המציע או על פי דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור.
.3כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.
.4ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה ,בחנתי את דרכי הגישה לאתר ,את השטח המיועד לעבודה ,את
העבודות המתבצעות כיום בשטח ע"י קבלנים אחרים ,את מקום המבנים הקיימים וכל המתקנים
והסידורים האחרים התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה ,ולקבל התמורה וכי בהתאם
לכך קבעתי את הצעתי.
.5המציע יש בכוחו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז.
.6הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים
פוטנציאלים למכרז זה הסכם ,הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
.7הנני מצהיר ,כי אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות
נשוא המכרז ,לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום
לפחות.
.8הנני מצהיר שאני/שהמציע איננו חברת כח אדם ,כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם,
התשנ''ו.1996 -
.9הנני מצהיר ,כי ידועה ומובנת לי/למציע דרישת העירייה לביצוע העבודות נשוא המכרז ,וכי ידועים
לי/למציע כל המידע ו/או העובדות ו/או הנתונים הרלוונטיים לצורך ביצוע העבודות ,כאמור ,במלואן
ובמועדן.
.:הנני מאשר ,כי אני/נציג מטעם המציע השתתף בסיור הקבלנים.
.21אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע העיריה ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם ההצעה להלן
תתקבל ,אני/המציע מתחייב לחתום על החוזה כפי שצורף למסמכי המכרז ולפעול על פיו ,לרבות עניין
העמידה בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכרז.
.22הנני מצהיר כי ,ידוע לי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של העירייה ,שמורה לה הזכות להקטין או
להגדיל את היקף העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז .כן אני מצהיר ,כי ידוע לי שלעירייה שמורה הזכות
לבטל את המכרז ולא לבצע את העבודות כלל ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה
ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה.
.23המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים) ,תשנ"א1991 -
ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987 -ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
.24ידוע לי ,כי בכל התקשרות עם העירייה בקשר למכרז זה ,אהיה חייב למנות כנדרש בתקנות הנ"ל,
והעירייה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהיא המתחייבת מהוראות הפקודה ,מהתקנות ועפ"י כל
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
21
דין בנושא הבטיחות .כמו כן ידוע לי /למציע שחלה עליו כקבלן המבצע החובה לקיים צו בטיחות ,הניתן
ע"י מפקחי עבודה ,בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה ,או צו שיפור ,גהות
ורווחה של העובדים ,כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים ,תשי"ד .1954 -אי מילוי הוראות החוק,
הינו עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה וחוזה ההתקשרות שייחתם ביו המציע לעירייה.
.25אני מסכים שהצהרה זו תחשב כהרשאה לעירייה ,או למי מטעמה ,לפנות לכל רשות מרשויות המדינה,
לקבלת אישור לנכונותה.
.26הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע ,והוא יקיים ללא סייג את
התחייבויותיו על פי המכרז ,החוזה על נספחיו ,הצעת המציע ועל פי דין.
.27הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
שם ___ __________:תפקיד אצל המציע__________ ___:
תאריך_________:
חתימה+חותמת_____________:
אישור
אני ,עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________ ,הופיע בפני מר/גב' _________ אשר
זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________ ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________
חותמת
___________________
חתימה
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
20
נספח ב'
מפרט השירותים
.1הגדרות
במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:
"מנהל"
מנהל מחלקת תברואה בעירייה /או מי מטעמם;
"מפקח"
אחראי מטעם העירייה שמתמנה לפקח על מהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן כלן או חלקן;
"הקבלן"
האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות לרבות נציגיו של הקבלן ו/או כל מי שיבוא
תחתיו בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה ,הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה;
"איש קשר"
אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל ,כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא כוחו המוסמך לנהל
את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו;
"העבודה/ות"
ביצוע כל העבודות לרבות עבודות ארעיות השלמתן ובדיקתן שעל הקבלן לבצען עפ"י כל דין ,בהתאם
לחוזה ונספחיו ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל ,הסעת עובדים אל וממקומות עבודתם ,אספקה
הובלה והפעלת כל האמצעים ,החומרים ,הציוד וכלי העבודה.
"רשות היחיד/
שטח פרטי"
"רשות הרבים/
שטח ציבורי"
שטח שאינו רשות הרבים ;
כל שטח ציבורי לרבות ,רחובות ,כבישים ,מדרכות ,מדרחוב ,טיילת ,גנים ציבוריים ,חורשות ,שטח
ציבורי פתוח ,שטח המיועד לחנית כלי רכב ,בין שהינו סלול ובין שאינו סלול או מרוצף בכל תחום
השיפוט וכיוצא באלה;
"תשתיות"
אבן שפה ,תמרורים ,מעקות ,ריהוט רחוב (ספסלים ,לוח מודעות ,וכד') ,תחנות אוטובוס ,תחנות הסעת
נוסעים ,מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות של צנרת מים ,ביוב ,תיעול וניקוז ,מערכת חשמל ועמודי
חשמל לרבות בעלי 4רגליים והשטח שבין הרגלים ,מערכת טלפון וטלוויזיה בכבלים או בלוויין ,מערכות
הולכת גז ,וכיוצ"ב;
"אתר"
כל מקום בשטח השיפוט של העיר ,בין שכלול ובין שאינו כלול בתוכנית העבודה ,בו יידרש
הקבלן על ידי המפקח ו /או המנהל לבצע ניקיון כהגדרתו להלן;
"גזרה"
חלק מהעיר שיוגדר ,הכולל אזורים ומתחמים ,בהם יבצע הקבלן את העבודות בהתאם לתוכנית
העבודה השבועית;
"אזור"
שטח בעיר ,שיוגדר ,בו יבצע הקבלן את העבודות בהתאם לתוכנית העבודה השבועית;
"מתחם"
שטח הנמצא באזור בעיר ,שהוגדר כמתחם ,הכולל רחובות שטחים ציבוריים ,כבישים ,מפרצי חניה,
מעברים ,משטחים שונים ,ספסלים ,מדרכות ,שבילים ,כולל כניסות לחצרות מבנים כ 2מ' מהמדרכה,
רחובות ,גומות עצים ,מעקות ,קירות ,עמודים ,פנסי תאורה,ריהוט רחובות ושלטים וכולם בהתאם
לתוכנית העבודה השבועית בה יבוצעו עבודות האיסוף והפינוי;
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
22
"רחוב/ות"
דרך סלולה ,העשויה מאספלט ,מבטון ,מאבנים משתלבות ,או מכל חומר אחר ,בין שהינה תקינה ובין
שהינה פגומה או שאינה סלולה ,לכל אורכה ורוחבה ו/או חלק מאורכה ורוחבה ושטח המיסעה שלה:
ובכלל זה כביש ,אי תנועה ,רחבה ,מדרחוב ,טיילת ,מפרצי חניה ,מדרכה ,שביל ,מעבר ,מדרגות ,פס ירק,
גשר ,מחלף ,וכיוצ"ב;
"רחוב ראשי"
רחוב שיסומן בתוכנית העבודה השבועית בכל אזור כרחוב ראשי ,לכל ארכו או לחלק מאורכו;
"אי תנועה"
שטח הפרדה לרבות ככרות ברחוב ו/או בכביש ,בין שהינו סלול או מרוצף ובין שהינו בלתי סלול
או מרוצף;
"רחבה"
שטח לכל אורך ,רוחב ,ושטח המיסעה של אותו שטח ,לרבות רחבה המיועדת לחניית רכב,
העשוי מאספלט ,מבטון ,מאבנים משתלבות ,או מכל חומר אחר ,בין שהינם תקינים ובין שהינם
פגומים ,לרבות שט ח ציבורי הגובל עם הרחבה ,בצידו הרחוק מהכביש עד למרחק של 5מטר
לפחות;
"מדרכה"
שטח המיועד להולכי רגל לאורך ,רוחב ,ושטח המיסעה של אותו שטח ,עם או ללא אבן שפה ,העשוי
מאספלט ,מבטון ,מאבנים משתלבות ,או מכל חומר אחר ,בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים ,לרבות
פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם המדרכה בצידו הרחוק מהכביש ,עד למרחק של 5מטר לפחות;
"שביל"
דרך לכל אורך ,רוחב ,ושטח המיסעה של הדרך ,עם או ללא אבן שפה ,בין שהינו סלול אספלט או
בטון ,או מרוצף באבנים משתלבות או כל חומר אחר ,בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים,
לרבות פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם השביל משני צדדיו ,עד למרחק של 5מטר לפחות;
" מעבר"
כל אורך ,רוחב ,ושטח המיסעה של המעבר ,עם או ללא אבן שפה ,בין שהינו מקורה או שאינו
מקורה ,בין שהינו סלול אספלט או בטון ,או מרוצף באבנים משתלבות או כל חומר אחר ,בין
שהינם תקינים ובין שהינם פגומים ,לרבות פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם המעבר משני צדדיו,
עד למרחק של 5מטר לפחות;
מדרגה בודדת ו/או גרם מדרגות רצוף או מקוטע ,בכל כמות של מדרגות בטיילת ,במדרכה,
בשביל ,במעבר ,ברחבה ,וברשות הרבים;
"מדרגות"
"גשר "
גשר מכל סוג ברשות הרבים המיועד למעבר הולכי רגל;
"מחלף"
כל אורך ,רוחב ,ושטח המיסעה של המחלף בכביש בין עירוני או בכביש עירוני ,עלי או שקוע ,המיועד
לנסיעת כלי רכב ולמעבר הולכי רגל;
"ק"מ כביש"
1,000מטר של כביש לכל רוחבו ,משני צידי הכביש (כביש עם אי הפרדה במרכז הכביש ,יחושב ל –
2,000מטר);
"אירועים
מיוחדים"
אירועים רבי משתתפים ,פתוחים לקהל הרחב כגון :יום העצמאות ,אירועי קיץ ועוד.
"ימי עבודה"
כל ימות השנה כולל ערבי חג וימי חול המועד ,לרבות שבתות וחגי ישראל;
"מוקד עירוני"
יחידה בעירייה המקבלת בין היתר הודעות ותלונות בעבודות נשוא החוזה;
כלי רכב וציוד
כלי רכב וציוד הנדרשים לביצוע העבודות נשוא המכרז.
אגרת הטמנה
דמי טיפול בגין בפסולת המגיעה משטח השיפוט של העירייה לתחנת המעבר
היטל הטמנה
היטל על הטמנת פסולת באתר לסילוק פסולת בהתאם לאמור בתוספת לחוק שמירת הניקיון ,התשמ''ד-
.1984
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
23
תחנת מעבר /
מטמנה
אתר אליו תפונה הפסולת שתיאסף בעיר ,כגון אתר בראשון לציון או כל אתר חלופי אחר כפי שיורה
מנהל מחלקת התברואה.
פסולת גזם
פסולת גינה לרבות שורשים ,ענפים ,עלים בשטחי העירייה לרבות על מדרכות ,שבילים ,דרכים ,כבישים ,
שטחים פתוחים ,ליד בניינים או בתים צמודי קרקע ,מוסדות ציבוריים ,מרכזים מסחריים ,אזורי
תעשייה ומלאכה.
פסולת גושית
חפצים וגרוטאות ,לרבות רהיטים ,מכשירים ,ציוד חשמלי ,דודי שמש ,ציוד רכב ,מתכת ,פסולת
הקשורה לתעשייה ,מלאכה ומסחר ,וכיוצא בזאת ,המושלכת לרשות הציבור( לרבות בצידי
הדרכים ,מדרכות ,כבישים ,שבילים ,פארקים ,חורשות ,שטחים פתוחים וכיו"ב המצויים בתוך
כלי אצירה או מחוצה להם.
פסולת פגרים
גוויות וחלקי גוויות של בעלי חיים מכל סוג.
פסולת בנין
פסולת הנותרת משיפוצי בניינים ודירות ונמצאת בתוך או בסמוך לכלי האצירה ובכלל זה על מדרכות,
בשבילים ,כבישים ,אזורי מגורים ,תעשיה ,אזורים פתוחים וכיוצ"ב.
פסולת מיוחדת
כל פסולת מיוחדת שיוחלט עליה על ידי מנהל מחלקת התברואה בעירייה.
מדד
מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,או כל מדד אחר שיחליף
אותו
.2הציוד והאמצעים
2.1כלי רכב וציוד
2.1.1
לצורך ביצוע עבודות פינוי פסולת הגזם והפסולת הגושית עפ"י מסמכי המכרז והחוזה ,מתחייב
הקבלן להחזיק ולהפעיל את כלי הרכב כמפורט להלן:
רכבי מנוף
מפרט
כלי רכב
נושא
פירוט הדרישה
יעוד
רכב מסוג משא הכולל מיכל לקליטת
פסולת ומנוף הרמה
שנתון
2013ומעלה
משקל כולל של הרכב
עד 14,999ק''ג .
מיכל קליטת פסולת(ארגז) רכינה
28קו''ב לפחות
מידות
ריצפה 4מ''מ לפחות ,קירות 3מ''מ
לפחות
פתח
2דלתות כנף אחוריות
הרמה
בוכנה טלסקופית
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
24
מנוף הרמה
נושא
פירוט הדרישה
יעוד
מנוף לאיסוף והרמת פסולת גזם
ופסולת גושית )HEAVY DUTYעם
אפשרות להרמת כלי אצירה מסוג
טמון קרקע
שנתון
2013ומעלה
המנוף
מנוף מפרקי עם 2מפרקי זרוע
סיבוב
360מעלות
הפעלה
ידנית +שלט
צנרת
צנרת מוגנת בתוך הזרוע
יציאה אופקית
9מטר לפחות כושר הרמה של
משקל 1,000ק''ג לפחות
יציאה אנכית
בהתאם לתקנות
שסתומי בטיחות לבוכנות
כף הרמה פריקה
איסוף גזם ופסולת גושית400 ,
ליטר לפחות
בעלת סיבוב הידראולי
כף הרמה פריקה
גרייפר-בעלת 5זרועות לאיסוף
גרוטאות 200 ,ליטר לפחות
הרמה של כלי אצירה טמון קרקע
שרשראות תואמות לכלי האצירה
בהתאם לדרישת הרשות
שוקת
מחורר בקצה ארגז+ברז ריקון
נוזלים ואף מים
מערכת שטיפה
מיכל נירוסטה 200ליטר לפחות.
צינור לחץ 15מ' לפחות +אקדח
ארוך מתכוונן
משאבה BAR 50לפחות.
2.1.2
על הקבלן להעמיד לטובת ביצוע העבודות כמות של 2כלי רכב +מנוף ,העירייה תהא רשאית
לדרוש מהקבלן להוסיף כלי רכב+מנוף ועל הקבלן להעמידו עפ''י דרישתה.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
25
2.1.3
לכל כלי רכב כאמור ,תותקן ,בהתאם לדרישות העירייה ,מערכת לאיתור רכבים מסוג GPSבעלת
יכולת איתור באופן רציף ( ) ON-LINEלעירייה לרבות הרשאות צפייה עבור העירייה.
2.1.4
הקבלן יציב באופן קבוע על כל כלי הרכב שלטים בגודל ,בצבע ,בכמות ובכיתוב שיקבעו ע"י
המנהל .הקבלן מתחייב להסיר כל שלט אחר מכלי הרכב.
2.1.5
לאורך כל תקופת החוזה והתקופות המוארכות ,לא ישתמש הקבלן לצורך ביצוע עבודות מכרז זה,
בכלי רכב אשר גילם שגילן לא יעלה על שלוש שנים (משנת יצור 2013ואילך) ,אלא אם כן אישר
המנ הל אחרת בכתב ,לאחר שבדק את מצבם של כלי הרכב .בכל מקרה ,לא יעלה גילם של כלי
הרכב לאורך כל תקופת המכרז על 3שנים.
2.1.6
הקבלן יצייד את כל המשאיות שברשותו בפנסים לראיית לילה ,ציוד עזרה ראשונה ,כלי ניקיון
ובכלל זה :יעה מפח ,קלשון ,מטאטא כביש (ברזל) ומגרפת עלים ובכל אמצעי הבטיחות הנדרשים
עפ"י חוק .
2.1.7
כלי הרכב יציידו ע"י הקבלן ועל חשבונו במכשיר קשר אלחוטי המכוון לתדר מחלקת התברואה
הכולל דיבורית ברכב למכשיר הקשר (זמינות רציפה כל שעות העבודה) ומכשיר טלפון סלולארי
בעל יכולת צילום והעברת תמונות .ON-LINE
2.1.8
קצין בטיחות של העירייה יהא רשאי לבדוק בכל עת את כלי הרכב והציוד המופעלים ע"י הקבלן
לצורך ביצוע העבודות ובסמכותו להפסיק את עבודתם של כלי הרכב.
אין באמור בסעיף זה ,כדי לשחרר את הקבלן מאחריות לפיקוח על ביצוע העבודות ו/או מאחריות
עפ"י דין ו/או החוזה.
מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי אין באמור לעיל בס"ק זה כדי לגרוע מזכויות העירייה לכל סעד
ותרופה העומדים לה עפ"י הוראות חוזה זה והדין ,עקב הפרת הוראות החוזה ע"י הקבלן.
2.1.9
הקבלן יצייד את עובדיו על חשבונו ,בגדי עבודה ,בהתאם לעונות השנה ,בצבע ובכיתוב עליהם
יורה המנהל ,באפודה זוהרת בכל שעות העבודה ובנעלי בטיחות.
2.1.10
הקבלן מתחייב לספק בגדי עבודה חדשים לעובדיו 3פעמים בשנה ומתחייב לדאוג לכך ,כי עובדיו
יגיעו לעבודה לבושים בקביעות בסרבל ,אפודות זוהרות ונעולים בנעלי בטיחות.
2.2תקלות בכלי הרכב והציוד
2.2.1
הקבלן מתחייב לוודא ,כי כלי הרכב יהיו תקינים וכשירים בכל עת לביצוע העבודות ויהיו להם כל
הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין והוראות חוזה זה.
2.2.2
במקרה של תקלה בכלי הרכב ו/או ציוד המופעלים על ידי הקבלן בביצוע העבודות ,ידאג הקבלן
לתיקון מיידי של התקלה או לרכב חליפי העונה על כל דרישות חוזה זה ,וזאת תוך 3שעות מקרות
התקלה ,לא נפתרה התקלה תוך 3שעות כאמור ,על הקבלן להעמיד כלי רכב ו/או ציוד חליפי תוך
6שעות מקרות התקלה ,וישלים את ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית העבודה באותו היום .לא
עשה כן והדבר מעכב ,לדעת המנהל את ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,רשאית העירייה להשתמש
בכלי רכב אחר ו/או בציוד אחר ולחייב את הקבלן בהוצאות שימוש.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
26
3
תיאור העבודות
3.1
היקף עבודות מוערך
3.1.1
היקף העבודות המוערך בא לידי ביטוי בכמות הפינויים אותם על הקבלן לפנות ובאומדן כמויות
פינוי הפסולת הגזם והגושית במסמכים המצורפים לחוזה זה .
מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי נספחים אלה אינם מחייבים את העירייה ואין בהם אלא לשקף
את אזורי הפינוי ימים ושעות העבודה נכון למועד החתימה על החוזה.
3.1.2
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באזורי האיסוף הפסולת בימים ובשעות בהתאם לתוכנית
העבודה המצורפת למכרז זה ומסומנת כנספח ד' ,2וכפי שיורה לו המנהל מעת לעת .לעירייה
עומדת הזכות לשנות את אזורי פינוי הפסולת וכן את ימי ושעות העבודה מעת לעת ,להוסיף
ולגרוע מהם ,על פי שיקול דעתה.
מובהר בזאת כי העירייה מתעתדת לכוון את שעות פינוי הפסולת מידי יום בהתאם לתוכנית
העבודה של העירייה ,תחילת עבודות הפינוי במוצאי שבת יחלו כחצי שעה לאחר צאת השבת.
3.1.3
מובהר בזאת והקבלן מודע וערוך לכך כי אזורי פינוי הפסולת אינם מצויים ברצף גיאוגרפי
ומפוזרים כעל פני העיר כולה.
3.1.4
מספר סבבי הפינוי לא יפחת מ 4-סבבים ביום ,אלא באישור בכתב מטעם מנהל מטעם העירייה.
3.1.5
העירייה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לקבלן לבצע סבבי פינוי נוספים מעבר
לאמור בסעיף 3.1.4לעיל ,והתמורה תחושב בגין הסבב הנוסף (להלן":הסבב הנוסף") כדלקמן:
מחיר הצעת המציע
= מחיר הסבב הנוסף*
4
*(סך שעות העבודה לרכב לא יעלה על 12שעות ברוטו)
3.1.6
משמרת תהא בת 9שעות ברוטו (מתוכם 30דקות הפסקה ע''ח הקבלן).
3.1.7
מוסכם ומובהר בזאת בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להגדיל או
להקטין את היקף העבודות שהוזמנו מהקבלן ,ע"י גריעה ו/או שינוי של כמות ו/או תדירות
האיסופים והפינויים ו/או שינוי תכנית העבודה ו/או שינוי מועדי הפינוי ו/או שינוי מיקום תחנת
המעבר וכפועל יוצא את ההיקף הכספי וזאת אף אם בוצעו העבודות לשביעות רצון העירייה
ובלבד שהשינוי לא יעלה על 50%או יפחת מ 30%-מערך העבודות הכולל.
3.1.8
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.1.4לעיל ,שינוי בהיקף (הגדלה /הקטנה) של עד 10%מכלל
השירותים אותם יספק הקבלן הזוכה ,תהא ללא תוספת תמורה.
3.1.9
כל הגדלה בהיקף העבודות טעון אישורו של המנהל והזמנת עבודה מאושרת של גזבר העירייה
שתינתנה בכתב ותימסרנה לקבלן 14יום מראש.
3.1.10
לקבלן לא תהא כל טענה או דרישה לפיצוי או תביעה בגין הפחתה /תוספת של עבודה .מחירי
העבודה לא ישתנו כתוצאה מהפחתה או תוספת.
3.1.11
הקבלן מודע לכך כי דרישות חוק לאיסוף ופינוי פסולת למחזור (חובת פינוי פסולת למחזור)
התשנ"ח – 1998עשויות לצמצם את היקף העבודות.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
27
3.2
נוהלי עבודת איסוף וסילוק פסלות הגזם ופסולת גושית
3.2.1
הקבלן מתחייב לפנות ולאסוף כל הפסולת הגזם והגושית מאזור האיסוף והפינוי בהתאם לתוכנית
העבודה וכפי שיורה לו המנהל מעת לעת.
3.2.2
הקבלן יפנה ,יוציא ,ינקה הן ידנית והן באמצעות כלי ניקיון ויטאטא כל פסולת המצויה באזור
פינוי הפסולת ,לרבות בסמוך לכלי אצירה ,ברדיוס של 5מטר ,בערימות מגובבות על המדרכה,
בשבילים ,או בתפזורת ,במדרכות המצויות באזור פינוי הפסולת ובכבישים .הקבלן מתחייב
לפנות ,להוציא ,לנקות לטאטא באמצעות כלי ניקיון או ידנית כל פסולת שתמצא לכל אורך מסלול
העבודה שלו הן בערמה והן בתפזורת ,באזור פינוי הפסולת ובכל מקום שיורה לו המנהל.
3.2.3
על הקבלן לצלם (בצבע) את הפסולת ואזור האיסוף ,בטרם ביצוע פעולת האיסוף ואחריה ,הצילום
יועבר למנהל באופן מקוון ו/או על פי דרישה ,בפורמט הבא:
צילום | שעה | תאריך | כתובת
בנוסף ,על הקבלן לדאוג להעביר את ריכוז הצילומים החודשי בכל סוף חודש על גבי מדיה
דיגיטלית לידיי המנהל.
3.2.4
בנוסף לפינוי פסולת הגזם והגושית הקבלן ידאג לפנות פסולת פגרים גוויות וחלקי גוויות של בעלי
חיים מכל סוג .
3.2.5
בסיום עבודת הקבלן באזור פינוי הפסולת ,ידאג הקבלן להשאיר את אזור פינוי הפסולת כולו על
תקינותו ,כשהוא נקי לחלוטין ומסודר.
3.2.6
הקבלן ינחה את עובדיו לבצע את העבודות בזהירות ,תוך הקפדה על איסוף כל הפסולת ,זו
המצויה המגובבת בערימות ו/או בתפזורת ,תוך שמירה על אי פיזור פסולת ברחוב לכלי הרכב
והקפדה על מניעת נזילת מיצי פסולת מכלי הרכב .במידה ותשפך פסולת או מיצי פסולת מכלי
הרכב במהלך ביצוע פינוי או אחריו ,מתחייב הקבלן לנקות את האזור באופן מיידי.
3.2.7
הקבלן מתחייב להימנע מהקמת רעש במהלך פינוי הפסולת וביצוע העבודות על פי חוזה זה .באופן
שקט ומבלי להפריע את מנוחת התושבים .הקבלן מודע לכך כי יתכן והעבודות או חלקן תתבצענה
בשעות הלילה ומבין את חשיבות קיום התחייבויותיו.
3.2.8
במידה ואזור פינוי מסוים או חלקו יחסמו לתנועה ,מכל סיבה שהיא ,במועד בו על הקבלן לפנותם
יודיע על כך הקבלן למנהל מיידית .הקבלן מתחייב לחזור ולפנות את הפסולת לא יאוחר משעתיים
לאחר זמן הפינוי המקורי.
3.2.9
הקבלן ידאג למלא מדי בוקר יומן עבודה עפ"י הוראות המנהל .יומן העבודה ימולא וייחתם מדי
יום ע"י המנהל.
3.2.10
מובהר בזאת כי ,כל יציאת רכב המנוף יציאת לרבות ריקון הפסולת משטח השיפוט של העירייה
יהא רק לאחר אישור המנהל ו/או מי מטעמו.
3.3פינוי באירועים ובמועדים
3.3.1
הקבלן מתחייב להיערך לפנות את הפסולת בכמות ו/או בהיקף גדולים יותר מההיקף והכמות
המשוערים המפורטים לחוזה זה ,במועדים ,חגים ,באירועים עירוניים ובמקרים חריגים ,עפ"י
הודעה שתינתן לו בכתב מהמנהל 48שעות מראש ולצורך כך יקצה כמות כלי רכב ,ציוד וכוח אדם
נוספים ככל שיידרש לביצוע העבודות בצורה מקצועית ,יעילה ומהירה.
3.3.2
הקבלן מתחייב להיערך לפנות את הפסולת בערבי שבת ובמוצאי שבת בהתאם להנחיית מנהל.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
28
3.3.3
בחגים ובמועדים הבאים ,עבודות האיסוף תתבצענה כביום עבודה רגיל :ל"ג בעומר ,חנוכה ,ט"ו
בשבט ,פורים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ,ט'
באב ,חול המועד סוכות ופסח ,ימי אסרו חג ,ימי בחירות לרשויות המקומיות ולכנסת.
3.4תחנת מעבר
3.4.1
הקבלן מתחייב לסלק את הפסולת באמצעות כלי הרכב ,אל תחנת המעבר /מטמנה שתאושר ע''י
העירייה.
3.4.2
הובהר לקבלן והוא מאשר בחתימתו ,כי העירייה רשאית ,עפ"י שיקול דעתה ,בכל עת ,לשנות את
תחנת המעבר אליה יש לפנות את הפסולת והעירייה רשאית להחליט עפ"י שיקול דעתה לפצל את
העברת הפסולת למספר תחנות מעבר/מטמנות.
3.4.3
על הקבלן לבצע שקילת הפסולת ,בטרם סילוק הפסולת לתחנת מעבר ,במקום אשר תורה לו
העירייה וזאת ללא כל תמורה נוספת.
3.5אגרות והיטלים
3.5.1
העירייה תישא בסך עלויות האגרות והיטלי ההטמנה של כל הפסולת המעורבת שתפונה מכלל
שטח שיפוט העירייה אל תחנת מעבר ממיינת ו/או אתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה
לטיפול בפסולת מובהר כי עלויות האגרות והיטלי ההטמנה ישולמו ע"י הקבלן למפעיל תחנת
המעבר ו/או תחנת המעבר הממיינת ו/או למטמנה עם שינוע הפסולת ועלויות אלו יוחזרו לקבלן
ע"י העירייה לאחר תשלומם ע"י הקבלן.
3.5.2
מובהר כי ,לעניין מכרז זה ,סכום היטל ההטמנה הינו הסכום הקבוע בתיקון מס " 9לחוק שמירת
הניקיון ,התשמ"ד "1984-ובתוספת לתיקון במועד פרסום המכרז.
4
עובדים
4.1קבלן יעמיד לטובת ביצוע משימותיו כח אדם בכמות הנדרשת לביצוע תוכנית העבודה איסוף ופינוי
פסולת הגזם והפסולת הגושית בהתאם לתדירות שנקבעה בתוכנית העבודה והוראות המנהל.
סוג כלי הרכב
משאית מנוף
מספר
כלי הרכב
2
מס' עובדים נדרש לרכב
מפעיל 1+עובד
העובדים אותם יעמיד הקבלן לביצוע המשימות יהיו בעלי בריאות תקינה ובעלי יכולת פיזית לביצוע המשימות.
4.2העובדים יתאימו לעבודה זו ולא יועסקו בעבודה שתפקודם ותפוקת עבודתם אינה מספיקה או אינה
יעילה.
4.3העובדים יתודרכו לפני תחילת עבודתם לשם ביצוע עבודה מקצועית טובה והשגת תפוקת עבודה מרבית.
כן יתודרכו לעבודה מול אזרחים באדיבות ובסבלנות.
4.4הקבלן יספק על חשבונו ציוד ואמצעים נדרשים לביצוע עבודות איסוף ופינוי ביתית פסולת הגזם
והפסולת הגושית כהגדרתן במכרז ובתוכנית העבודה וכל עובד יהא חייב להופיע מידי יום ביומו לעבודה
עם חולצה אחידה ,נעלי בטיחות ואפוד זוהר בצבע ובכיתוב שיקבע על ידי המנהל .
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
29
5איש קשר מטעם הקבלן ואמצעי תקשורת
5.1הקבלן יעמיד איש קשר עבודה מטעמו אשר יהא זמין בקשר ובטלפון בכל שעות העבודה ,לפניות
העירייה.
5.2הקבלן ,ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,וימלאו יומן עבודה בו
ירשום מדי יום את כל העבודות ,האמצעים ,לוח הזמנים של ביצוע העבודה בפועל ,כמפורט להלן.
5.3לאיש הקשר מטעם הקבלן יהיה מכשיר קשר מותאם לרשת הקשר של העירייה וטלפון סלולרי ,אותו
יישא במשך כל שעות היום .אחזקת מכשירי הקשר והטלפונים ,לרבות רישוי ,תיקונים והחלפת חלקים,
הינה על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן ,בנוסף יספק הקבלן מכשיר קשר נוסף לעירייה וטלפון
סלולארי (סמארטפון) עם מצלמה ,יכולת קישור וגלישה באינטרנט ,על חשבונו.
5.4על הקבלן לדאוג לקבל את פניות המוקד העירוני באופן שוטף ולדאוג לטיפול הפניות מול מוקד העירוני
בהתאם להנחיות העירייה.
5.5לצורך קבלת הוראות המנהל ו/או המפקח ,דין הנציג של הקבלן כדין הקבלן.
5.6על הקבלן חלה חובת הניהול ,הפיקוח והאחריות לעבודה על כל היבטיה ,לרבות לאיכות ,כמות והספק
ביצוע העבודה.
6תיאום ופיקוח
6.1העירייה רשאית למנות מפקח או מפקחים מטעמה ולהחליפם בכל עת ,על מנת לוודא
שהקבלן מבצע את העבודה בהתאם להוראות חוזה זה.
6.2המפקח רשאי בכל עת ,לבדוק את אופן ביצוע העבודה ,קצב ההתקדמות ומידת ההתאמה
של ביצוע העבודה לתכנית העבודה .הקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו פרטים ,הסברים
ומסמכים בקשר לביצוע העבודה.
6.3הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודות עם המפקח ו/או המנהל ,ולהשגיח על אופן
ביצוע העבודות .הקבלן ,יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודה הרגילות על מנת
שהמפקח יוכל לתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן .הוראה ,הודעה או
דרישה שנמסרה לאחש הקשר של הקבלן ,יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.
6.4הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראותיהם של המנהל ושל המפקח לשביעות רצונם
המלאה .במועדים שיקבעו על ידי המפקח ,יערכו סיורים עם הקבלן ,על מנת לוודא
שהעבודה מתבצעת בהתאם לתנאי החוזה.
6.5מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בחוזה זה ,יהיה המפקח מוסמך:
6.5.1
6.5.2
להורות לקבלן ,כי רכבי איסוף הפסולת או ציוד אשר הוא משתמש בהם,
אינם באיכות הדרושה ולדרוש מהקבלן לסלקם ולהחליפם ברכבי
איסוף פסולת או ציוד מתאימים.
לקבוע ,כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע ,אינו בהתאם
לתוכניות ו/או אינו עומד ברמה הדרושה על פי תנאי חוזה ,ולדרוש את
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
31
6.5.3
תיקונה של אי ההתאמה על ידי ביצוע תיקונים ,שינויים וכיוצ"ב של כל
חלק של העבודה שאינם לשביעות רצון המפקח.
לתת כל הוראה אחרת לקבלן אשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע
העבודה בשלמותה ,במדויק ובמועד ,בהתאם להוראות חוזה זה.
6.6לא ניתן למסור/להעביר/להעסיק קבלני משנה במטרה לבצע את העבודות עפ"י מכרז/חוזה
זה.
6.7המפקח משמש כבא כוח העירייה ואין בכל סמכות או זכות שנמסרה לו ,לגרוע מזכות
העירייה להשתמש באותה סמכות או זכות בעצמה ,ובלבד שבכל סתירה שתהיה בין
העירייה לבין המפקח תגבר ידה של העירייה.
6.8למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל ,כדי להטיל על העירייה
אחריות בנזיקין ו/או באחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת ,או לשחרר את הקבלן
מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה.
7אחריות
7.1הקבלן או בא כוחו המוסמך ,ישגיח על ביצוע העבודה .מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן
לצורך סעיף זה יהא טעון אישורה המוקדם של העירייה והעירייה תהא רשאית לסרב לתת
את אישורה או לבטלו בכל זמן שהוא .לצורך קבלת הוראות מהעירייה ,דין בא כוח מוסמך של
הקבלן כדין הקבלן.
7.2הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא ,בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם
לעירייה או לרכושה ו/או לכל צד שלישי או לרכושו הוא כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך
כדי ,או עקב או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה ,מצד הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,אלה
הנתונים למרותו ,קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,שלוחיהם ומי שנתון למרותם ,ו/או כל
המצויים באתר ביצוע העבודה ובסביבתו ,אך למעט נזק שנגרם על ידי העירייה בעצמה.
7.3הקבלן מתחייב לפצות את העירייה ולשפותה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל ,או כל הפסד
אחר שיגרם לה כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדה ו/או פסק דין שיפסק נגדה בגין מעשה או
מחדל כאמור ,ובכל מקרה שהעירייה תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר
לתביעה כזו ,מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כזה במקום העירייה ,או לעירייה .כן מתחייב
הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהעירייה תחויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת,
לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין והכל בכפוף לכך שהעירייה תאפשר לקבלן להתגונן
בתביעה כזו כאמור .העירייה רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל ,גם
מהערבות הבנקאית שבידיה ומהתמורה המגיעה לקבלן בגין עבודות שביצע.
7.4הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר
שנמצא ברשותו כתוצאה מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי,
עקב או במהלך ביצוע העבודה ,והוא ישפה את העירייה במידה ותוטל עליה אחריות כלשהי
או תגרם לה הוצאה כלשהי ,כתוצאה מנזק האמור בסעיף משנה זה.
חובת השיפוי כאמור בס"ק 7.2ו 7.3 -לעיל ,תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה
ו/או תשלום על העירייה במסגרת צו ו/או החלטה ו/או פס"ד /או הליך כדין ו/או פשרה
שתהא מקובלת על הקבלן ,ולא על פי דרישה בעלמא.
7.5הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כלשהו ,לרבות דרכים מכל סוג,
מדרכות ,רחובות ,שבילים ,רשת מים ,ביוב ,חשמל ,טלקס ,טלפון ,טלוויזיה בכבלים וכיוצא
באלה תוך כדי ביצוע העבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה
הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה ,וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו ואחריותו ,לשביעות
רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
30
7.6למען הסר ספק מובהר כי לא חלים יחסי עובד-מעביד בין הקבלן עובדיו ושלוחיו לעירייה
וכי הקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.
7.7כן מוסכם ומוצהר כי היחסים בין הצדדים לפי חוזה זה אינם יוצרים יחסי שותפות מכל
מין וסוג שהוא.
8יומן העבודה
8.1הקבלן מתחייב להביא מדי יום ולנהל יומן עבודה לכל אזור עם טופס מקור והעתק ,בו יירשמו
מדי יום כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודות ,פירוט שמות כל עובד ,ציוד ואמצעים ,ושעות
עבודה בפועל .ביומן יירשמו הוראות והערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות ,לרבות
הוראות והערות הקבלן בדבר מהלך ביצוע העבודות ,הערות שבגינם נקנס הקבלן ,נזקים
שנגרמו ,אם נגרמו וכן כל דבר אחר אשר לדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי
במהלך ביצוע העבודות ,לרבות כל דרישות ושינויים וכל סיכום בין הקבלן ,למפקח ו/או למנהל
ו/או לעירייה .בתחילת יום העבודה ולקראת סיום העבודות של כל יום עבודה ,יאשר המפקח
מטעם העירייה בחתימתו את ביצוע העבודות.
המנהל מטעם העירייה ימלא את דו"ח ריכוז היומי בהתאם ליומן העבודה ,והקבלן יאשר
בחתימתו את הדו"ח .
מידיי חודש יפיק המנהל מטעם העירייה דו"ח ריכוז חודשי בהתאם לדו"ח הריכוז היומי.
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
לא תשולם תמורה עבור עבודות שלא תאושרנה ע"י המנהל בהתאם ליומני העבודה ,היומיים
והריכוזיים החודשיים.
עותק מהדו"ח כאמור לעיל יועבר לעירייה הן באופן ידני.
הקבלן מצהיר כי הפרטים שירשמו ביומן יהיו נכונים וישקפו נכונה כל מהלך ביצוע העבודות.
הוראות והערות אשר ירשמו ביומן על-ידי המפקח יחשבו כאילו ניתנו לקבלן בכתב ותחייבנה
את הקבלן ,בין אם נתנו בנוכחותו ובין אם לא.
היומן ייבדק ,ייחתם ויאושר אחת לשבוע על-ידי מנהל העבודה מטעם הקבלן ועל ידי המפקח.
9הפסקת עבודות
9.1
9.2
9.3
9.4
העירייה רשאית להורות לקבלן ,לפי שיקול-דעתו הבלעדי ,על הצורך בהפסקת העבודות ,כולן או
מקצתן ,לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן קשורות בביצוע חוזה זה .והקבלן מתחייב
למלא אחרי הוראה כזו של העירייה לא יאוחר מ 10 -ימים ממועד קבלת ההוראה.
הופסקו העבודות כאמור לעיל ,לפרק זמן של יותר משלושים יום ,רשאי הקבלן לדרוש מהעירייה
עריכת חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על-ידו עד למועד הפסקת העבודות לפי
המחירים ותנאי התשלום הנקובים בחוזה זה לחלקי עבודות אלו.
תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעת פיצויים ותביעה עבור
הוצאות מיוחדות שנגרמו לו.
ל מען הסר ספק מובהר בזאת ,כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא ,לא יהוו עילה להפסקת העבודה
מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על-ידו .כמו כן פיגור
בתשלום התמורה לקבלן על ידי העירייה במועד ,לא תהווה עילה להפסקת עבודה ותהווה הפרה
יסודית של החוזה.
10תיקון ליקויים
10.1לעניין סעיף זה" ,ליקוי" הוא כל ביצוע חלקי /רשלני של עבודה /מטלה /התחייבות לביצוע /
משימה /שירות שחב הקבלן בין עפ"י תנאי המכרז /החוזה /תוכנית העבודה /סיכום בינו לבין
העירייה.
10.2הקבלן מתחייב לתקן ,על חשבונו ,ליקויים בעבודות (להלן" :ליקויים") ,לשביעות רצונם של
המפקח ,המנהל והעירייה מיד עם דרישתו.
10.3לא תיקן הקבלן במועד ליקויים כאמור ,תהא העירייה רשאית לתקן את הליקויים על חשבונו של
הקבלן ותהה זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה .אין האמור גורע מכל סעד
אחר העומד לרשות המועצה.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
32
10.4הקבלן יהיה אחראי לכל הליקויים שתוקנו על ידו.
10.5אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיף זה ,יהא רשאית העירייה לבצע את העבודות
האמורות על-ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן,
תהא העירייה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת של 15%שייחשבו
כהוצאות מיוחדות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא העירייה רשאית לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת.
2
מטלות מיוחדות
2.1מידי שנה ,שבוע לפני חג הפסח ולפני חג ראש השנה ,הקבלן יפעיל מדי יום את רכבי איסוף
ופינוי פסולת הגזם והגושית כהגדרתם בסעיף 1לעיל ,במשך 17שעות עבודה ביממה לפחות לכל
כלי רכב .בהתאם להוראות המנהל.
2.2הפעלת רכבי האיסוף והפינוי פסולת הגזם ,תעשה בתשלום נוסף ,על בסיס המחירים לעבודות
נוספות כמפורט בהצעת המציע (סל השירותים).
3אירוע חירום
3.1אירוע חירום -יוכרז ע''י גופי המדינה ו/או העירייה ,יפעל מערך החירום העירוני בהתאם
להנחיות פיקוד העורף ועל פי תכנית ההיערכות לשעת חירום .תמשיך העירייה לספק את כלל
השירותים החיוניים לתושביה ,ברציפות ככל שניתן ובהתאם למצב החירום.
3.2ידוע לקבלן והוא מתחייב כי ,במועד אירוע חירום ,העירייה תהא רשאית לרתק את רכבי הקבלן
לטובת המשך ביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז.
4היתרים ורישיונות
4.1הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר ,על
חשבונו ,לצורך מתן השירות נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו,או מי מטעמו
וזאת בכפוף לכל דין.
4.2עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר על פי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק
מי שרשום כבעל רישיון כאמור.
4.3הוראות כל דין הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין.
5עובדים וקבלני משנה
5.1
5.2
הקבלן מתחייב כי תינתן עדיפות ,בקליטת עובדים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,לתושבי
העיר בת-ים ,בין באמצעות שרות התעסוקה ובין במישרין ,ככל וכשירותם תתאים לצורכי
ביצוע העבודה נשוא המכרז.
הקבלן אינו רשאי למסור ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי מתוך העבודות לקבלן משנה ו/או
להעביר ,ו/או להמיר ו/או להעסיק קבלני משנה בעבודות נשוא מכרז זה.
6שמירת דינים
6.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים ,תקנות ,הוראות ,צווים
וחוקי עזר עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל ,וכן לבצע כל הוראה
חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה ,ולמלא אחר הוראות
כל דין בדבר מתן הודעות ,קבלת רשיונות ,תשלום מסים ,תשלום אגרות ,וכל תשלום אחר החל
בגין האמור לעיל.מבלי לפגוע באמור לעיל ,יפעל הקבלן בביצוע העבודות על פי הנחיות מגופים
ציבוריים כדוגמת חברת חשמל ,בזק ,חברות כבלים בהתייחס למערכות תשתית וכבלים.
6.2הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים
בחוזה ,לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה .הקבלן
יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
33
6.3
6.4
6.5
6.6
בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא
חוזה זה .הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העובדים שימוש בציוד זה.
הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל תביעה
או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן ,לרבות הוצאות
משפטיות והוצאות אחרות שיגרמו לה עקב משפט כזה ,וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מינהלי
אחר שיוטל עליה אם יוטל ,בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל.
העירייה מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן
כלפיה והקבלן יהיה רשאי להתגונן על חשבונו ,כנגד כל הליך כאמור ,ביחד עם העירייה.
הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות ,לרבות דיני העסקת
עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג – ,1952וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של כל הרישיונות
והאישורים וההיתרים ,שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או מטרדים,
לרבות החוק למניעת מפגעים ,התשכ"א – ,1961לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע
גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות
ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח ,לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב .כמו כן,
מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת ,תוך הימנעות מהקמת רעש שיש בו
כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפרעה לתנועה בכבישים ובמדרכות .הקבלן
ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העיר ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך ביצוע
העבודה.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
34
נספח ג'
הצעת המציע
תאריך______________:
לכבוד
עיריית בת-ים ("הערייה")
מכרז פומבי מס' 21/14
לאיסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת גושית
מסמך זה יצורף במעטפה נפרדת סגורה ,עליה מצוין באופן ברור "הצעת המציע" ,שם המכרז ושם המציע.
.1אני הח''מ________ ,ת.ז________ שהנני ממלא תפקיד של____________ אצל
______________ (להלן " -המציע") ,מצהיר בזה כי הנני מצהיר בשם המציע ,כי הפרטים
בשם
בזאת,
להגיש
מתכבד
הריני
אמת,
הינם
ולהלן
לעיל
המפורטים
__________________________ (שם המציע) ,את הצעת המציע ,על פי המפורט במסמכי המכרז
ומפרט העבודה ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים ,בכתב
הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות להעמיד ולהפעיל במסגרת הצעתנו ,לפרק אחד או
יותר את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות ,הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים
וביצוע העבודות לרבות ,אספקה ,הפעלה ,ניוד ,אגרות ,רשיונות ,מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח
קבלני ,כדלהלן:
.2הצעת המציע
אמצעים וכ''א
משאית מנוף לאיסוף
ופינוי פסולת גזם
ופסולת גושית ,כולל
מפעיל +עובד
(לרבות דרישות המכרז
ומפרט השירותים)
השירותים
עבור ביצוע כל
עבודות המכרז
ולמילוי כלל
הוראות המכרז,
מפרט השירותים
והחוזה.
היקף שעות
הצעת מחיר (ללא מע''מ)
9שעות עבודה ברוטו
(במילים ) ₪ ___________________________________________:
הצעת המחיר ,מהווה את המחיר המרכיב את התשומות עליהם מתבססת הצעתי ותהווה את הבסיס לתוספת
או הפחתה של האמצעים.
.2הצעת המחיר מטעם המציע המפורטת לעיל ,הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ,ובמידה
ותתקבל המציע מתחייב לפעול על פיה .ידוע למציע ,כי ההצעה המפורטת להלן ,תהיה תקפה והמציע יהיה
מחויב למחירים הנקובים בה ,אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.
.3מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז ,על כל הכרוך בה ,מעבר למחיר
נשוא הצעתנו זו ,וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם דרשה זאת העירייה מראש ובכתב ע''י מורשי
חתימה בעירייה (להלן" :סל השירותים" ) ובכל מקרה לא נהיה זכאים לתוספת בגין השירותים הנוספים מעבר
למחירים הנקובים להלן.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
35
.4המחירים המפורטים להלן ,מהווים את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעתי ויהוו את
הבסיס (להלן" :סל השירותים") לתוספת או הפחתה של האמצעים כמפורט להלן:
הצעת מחיר בש''ח
(לא כולל מע''מ)
השירותים
מחפרון עם כף דגם 3CX JCBאו דגם מקביל +מפעיל( 9ש"ע
ברוטו)
מיני מחפרון אופני עם מטאטא דגם
בובקט או מקביל(כולל הובלה) +מפעיל( 9ש"ע ברוטו)
רכב משא אחוד פתוח ) 2X4טנדר ( לפינוי פסולת ,על
הטנדר יותקן ארגז עם מהפך הידראולי+מפעיל ( 9ש"ע
ברוטו)
עובד לאיסוף ופינוי פסולת ( 9ש''ע ברוטו)
₪ 325מינימום
.5על הקבלן לספק השירותים מ"סל השירותים" תוך 7ימים מדרישת העירייה.
מילוי המחיר בכל אחד מהסעיפים לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!
______________
תאריך
__________________
חתימה וחותמת המציע
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
36
נספח ד'
חוזה
למכרז מס' 21/14
שנערך ונחתם בת-ים ביום ______ לחודש ____שנת 2014
בין:
עיריית בת-ים
מרחוב נרדאו ,17בת-ים
(להלן " :העירייה")
מצד אחד;
לבין:
שם _________________ח.פ______ .
מרחוב _______________________
_____________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני;
הואיל :והעירייה פרסמה מכרז מס' 21/14שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם ופסול גושית משטח השיפוט
של העירייה (להלן" :המכרז");
והואיל :והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;
והואיל :והעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן בדבר ביצוע שירותים איסוף ופינוי פסולת גזם ופסול גושית
משטח השיפוט של העיר ,בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו (להלן" :ה עבודות/השירותים");
והואיל :וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות
נשוא המכרז בהסכם זה;
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
37
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1
מבוא
1.1
1.2
1.3
1.4
.2
תקופת החוזה
2.1
2.2
2.3
2.4
.3
המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
העירייה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל בזאת מאת העירייה את
ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ראה את רחובות העיר ,ביקר ובחן את שטחי העבודה,
התנאים והיקף העבודה לפיהם נדרש לבצע העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה
וביכולתו לבצע את העבודות כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.
לשם ביצוע העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים
בהוראות המכרז במפרטים ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.
חוזה זה יהיה בתוקף למשך 36חודשים מיום חתימתו ביום ______ועד ליום
____________ ( ,להלן":תקופת החוזה") .על אף האמור ,לעירייה שמורה זכות הברירה
(אופציה) ,להאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת (להלן" :תקופת ההארכה") ,של עד
12חודשים (להלן" :התקופה המוארכת") ועד ל 2-תקופות לכל היותר והכול על פי שיקול
דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית.
היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת
התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.
הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט ,ההארכה
תתבצע בהודעה בכתב לקבלן 60יום לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת ,לפי
העניין.
העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה ,בכל עת עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב 30יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום
פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
יחסי הצדדים
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות ,כי הקבלן ,הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא
ייווצרו בעתיד ,לכל עניין וצורך ,יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי
מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ,לרבות אחריות בגין כל נזק ו/או
תאונה שיגרמו לו ואין הקבלן ,זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין
ו/או נוהג לעובד ממעבידו ,מאת העירייה.
הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו ,כולל
משכורת ,תשלומים וניכויי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות ,תשלום קרנות
סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק ,וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של
עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.
היה ותחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל
לעובד ממעבידו יפצה וישפה הקבלן את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות
הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע
בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז – ,1987על עדכוניו.
העירייה תהיה רשאית בכל עת ,לדרוש מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או איש קשר ו/או
כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים ,ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין
עובדי הקבלן לבין העירייה.
הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף 3.5לעיל ,ללא שיהוי וללא כול תמורה
נוספת.
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
38
3.7מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק
ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.
3.8הקבלן יעביר לעירייה ,אחת לשלושה חודשים ו/או עפ''י דרישתה ,אישור רו"ח של
הקבלן,חתום בידי מורשה חתימה של הקבלן ,בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים
החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה ,כלפי העובדים המועסקים במסגרת חוזה זה
לפיו לעובדים שולם לפחות שכר מינימום הקבוע בחוק וכל התשלומים וההפרשות
כמתחייב מהוראות חוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף
נשוא הסכם זה ,מובהר כי ,כל העלויות הכרוכות בקבלת אישור זה יחולו על הקבלן.
3.9הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו ע''י העירייה.
3.10העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים המגיעים לקבלן מקום בו נמצאו ליקויים בשמירה
על זכויות עובדים;
3.11מובהר בזאת כי אי שמירה על זכויות עובדים לפי הוראות חוק להגברת אכיפה של דיני
עבודה תשע"ב – , 2012מהווה הפרה יסודית של חוזה זה והעירייה תהא רשאית להורות
על ביטול חוזה זה מקום בו הקבלן לא יתקן את הליקויים שנמצאו בדוח הביקורת וזאת
בתוך 14יום מיום משלוח מכתב ההתראה.
.4
הצהרת והתחייבות הקבלן
4.1
4.2
4.3
4.4
.5
מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז ,הקבלן מצהיר ומתחייב למלא אחר
כל ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק
בלתי נפרד מהסכם זה.
הקבלן מתחייב לספק לעירייה מידי יום את כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע
העבודה על פי תכנית העבודה המאושרת ודרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה,
לרבות רכבים וציודים וכמות העובדים הדרושה לכל אזור.
להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן.
לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו
במכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול ,הפיקוח והאחריות לאיכות,
כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודה בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות המפרט הטכני
והוראות הסכם זה.
התמורה
5.1
להלן התמורה:
אמצעים וכ''א
משאית מנוף לאיסוף
ופינוי פסולת גזם
ופסולת גושית ,כולל
מפעיל +עובד
(בהתאם לדרישות
המכרז ומפרט
השירותים)
השירותים
עבור ביצוע כל
עבודות המכרז
ולמילוי כלל
הוראות המכרז,
מפרט השירותים
והחוזה.
היקף שעות
הצעת מחיר (ללא מע''מ)
9שעות עבודה ברוטו
הצעת המחיר ,מהווה את המחיר המרכיב את התשומות עליהם מתבססת הצעתי ותהווה את הבסיס לתוספת
או הפחתה של האמצעים.
5.2
המחירים המפורטים בסעיף 2בנספח ג' ("הצעת המציע") ,מהווים את המחירים
המרכיבים את התשומות עליהם התבססה התמורה ויהוו את הבסיס לתוספת או הפחתה
של האמצעים מהתמורה המשולמת לקבלן.
5.3
מוסכם בזאת כי במקרה של תוספת בהיקף עבודה ,עפ"י הזמנה ואישור מורשי חתימה
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
39
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
.6
אחריות פיצוי ושיפוי
6.1
6.2
6.3
6.4
.7
בעירייה בלבד ,התוספת תחושב בהתאם ל"סל השירותים" נספח ג' ,שבהצעת המציע.
הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש ,עד היום ה 4 -בכל חודש חשבון מפורט ,בשני
עותקים ,בגין העבודה שבוצעה בחודש הקודם .לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה
שעל הקבלן לנהל ,מאושרים על ידי המנהל.
החשבון יאושר ע''י המנהל ויועבר תוך 10ימים לגזברות.
כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום של 90יום ממועד הגשתו מאושר ע"י כל
הגורמים בעירייה בהתאם לנוהלי העירייה לגזברות.
מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון
המפורט לעיל.
הצעתו הכספית של המציע כפי שהוצעה מסמך ג' ,הצעת המציע ,תעודכן באופן הבא:
100%מהסכום יעודכן אחת לשנה יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") הידוע ביום הגשת החשבון האמור על
בסיס המדד הידוע ביום הגשת ההצעות.
הקבלן יהיה אחראי כלפי עירייה לכל נזק לגוף ולרכוש ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ולכל אבד ן שייגרמו לעירייה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או
לרכושו ,כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או על
ידי מי שנתון למרותו.
הקבלן יהא אחראי בגין כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת
מים ,ביוב ,חשמל ,טלגרף ,טלפון ,צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או
עקב ביצוע העבודות .הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת
באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של העירייה ושל כול אדם או
רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,מדרכה ,שביל ,ברשת המים ,ביוב,
חשמל ,טלגרף ,טלפון ,וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.
הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה ו/או לשפותה ,מייד עם דרישה ראשונה,
בגין כול נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 6.1לעיל ו/או כתוצאה מהפרת
הת חייבו כלשהי של הקבלן שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה
וביצועו,ובכל מקרה שהעירייה תאלץ לשלם פיצויים ,קנסות וכול תשלום אחר ,בקשר
לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה לעירייה עצמה או לצד שלישי לפי
הוראותיה וזאת מייד עם דרישה ראשונה ,כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית
והוצאות שהעירייה עמדה בהן קשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא
העירייה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת
שהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי העירייה לפי חוזה.
הקבלן מ תחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר
הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע
העבודות .הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה מיי עם דרישתה הראשונה בכל
סכום שיהא על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל ליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי
כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה כאמור.
ביטוחים:
7.1
7.2
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של הקבלן ומי מטעמו להלן -קבלן) ו/או על פי דין או
הסכם ,מתחייב הקבלן להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז ,בהיקף שלא יהיה
מצומצם מהמפורט באישור הביטוח המצורף כנספח למכרז הסכם זה (להלן -האישור),
וימציא לביקורת העירייה את האישור עד מועד חתימת הסכם זה או במועד אחר כפי
שתקבע העירייה.
המצאת האישור חתום על ידי מבטחי הקבלן ,לרבות חידושו בתום כל תקופת ביטוח,
הינה תנאי מוקדם למתן אישור העירייה לפעול על פי ההסכם ,לרבות תשלום בגין ביצוע
העבודות נשוא המכרז .לא יהיה בעיכוב במתן אישור לפעול ו/או בעיכוב תשלום ,עקב אי
מילוי תנאי זה על ידי הקבלן משום הפרת ההסכם מצד העירייה ולא יהיה בעיכוב בכדי
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
41
7.3
.8
לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האשור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי העירייה ומי
מטעמה אינן מטילות על העירייה ו/או על מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס
לאישור הביטוח ,הפוליסות ,טיבם ,היקפם ,התאמתם לנשוא הביטוח ,תוקפם או העדרם
.
פיצויים מוסכמים:
8.1
מבלי לפגוע בכלל האמור במסמכי המכרז ,המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים
התמורה החודשית( ,להלן" :פיצויים מוסכמים") ,בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את
השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר
התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:
הפרה
ס'
פיצוי מוסכם בש''ח
(לא כולל מע''מ)
1
אי לבישת אפודה זוהרת ונעלי בטיחות-לעובד
500
2
אי דיווח על תחילת העבודות בכל יום עבודה ו/או אי דיווח על סיום
העבודות בסיומו של כל יום עבודה למקרה בודד
500
3
אי העסקת עובדים בכמות נדרשת
500
4
העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל
500
5
אי ניקוי גזם /שאריות גזם שנשפכו תוך כדי איסופם
1,000
6
אי ביצוע עבודת פינוי ואיסוף בקטע שבתוכנית העבודה בתוך פרק הזמן 500
שנקבע לכך
7
אי העסקת איש קשר לכל יום
500
8
אי העמדת רכבים בהתאם לשנתון הקבוע בהסכם ובתנאי המכרז לכל יום
1,500
9
גרימת נזק לתשתיות לכל מקרה.
מלוא התשלום יחול על
הקבלן
10זליגת תשטיפים ו/או שמנים מכלי הרכב המופעלים -לכלי רכב מקרה
בודד
500
11אי החלפת רכב שאינו מתאים להגדרתו בהסכם ובתנאי המכרז
1,000
12אי ביצוע עבודת פינוי ואיסוף שלא לשביעות רצון המנהל-לכל מקרה
250
13מסירת עבודות לקבלן משנה ללא אישור-למקרה
7,000
14אי עמידה בכלל תנאי הבטיחות הנדרשים עפ"י חוק ו/או נוהל בטיחות 3,000
(לרבות הפעלת כלי רכב ללא ביטוח/רישונות וכו')-למקרה
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
40
15אי תיקון תקלה בכלי הרכב ו/או ציוד המופעלים על ידי הקבלן בביצוע העבודות 1,000
תוך 3שעות מקרות האירוע-למקרה
16אי ביצוע סבבים בהתאם לתכנית העבודה
500
17איחור של מנוף מעל 20דקות ₪ 250לכל חצי שעה.
( 250בגין כל 20דקות
איחור)
18אי שקילת פסולת לפני יציאה לריקון
500
19יציאה לריקון פסולת ללא אישור מנהל
1,000
20אי צילום פסולת -למקרה
150
8.2
8.3
8.4
.9
הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ,בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום
ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים.
מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי
המוסכם והקבוע דלעיל ,הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך 15ימים והחלטתו
של ראש העירייה בנושא הינה סופית.
קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה
ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך ואין באמור בסעיף זה כדי לפגוע
בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
הסבת ההסכם ,המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים
9.1
9.2
9.3
9.4
הקבלן אינו רשאי להסב ו /או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה ,כולו או
חלקו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או
להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן ,ללא אישור
העירייה בכתב ומראש.
העברת 25%מהשליטה בקבלן ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה
בחלקים ,ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 9.1לעיל.
הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה
לאחר ,אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב .העירייה תהא זכאית לסרב לכך
מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מוסכם ומוצהר כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה
שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש .אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של
הקבלן בכל האמור בהסכם זה.
.10הפרה ובטלות החוזה
10.1
הפר הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה ,או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,יפצה
הקבלן את העירייה ,מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים ,בגין כל נזק שיגרם לה עקב
ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי
אחר ,לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או
חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל העירייה רשאית לבצע אחת או יותר
מאלה:
10.1.1
לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא
אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה ,והקבלן לא עשה כן,
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
42
10.1.2
10.2
זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין .לעכב כל
תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של
ההסכם.
להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות.
מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם
הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
10.2.1
10.2.2
10.2.3
אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך
20יום מיום הטלתו.
אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.
בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן ,מנהל עיזבון או כל אדם
הממונה על נכסי הקבלן.
10.3
הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה
זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו .במקרה זה ,הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד
התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור.
10.4
אין באמור בס"ק 10.2 10.1ו 10.3 -לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם
זה ו/או על פי כל דין.
.11ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור ,הימנעות מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה ,אלא אם כן
ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.
.12שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים ,ולא תשמע כל טענה
על שינוי בעל פה או מכללא.
.13ערבות לחוזה
13.1
13.2
13.3
13.4
להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז זה ,יפקיד הקבלן בידי
העירייה ערבות בנקאית ,אוטונומית ,ללא תנאי בסך של (( ₪ 300,000במילים –שלוש
מאות אלף ) ₪בצירוף מע"מ ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח ד'( .2להלן:
"ערבות לחוזה (ערבות ביצוע)").
הערבות תהא לתקופת ההסכם ,ממועד התחלת תקופת החוזה ,בכל תקופת תוקפו של
החוזה ועוד 60יום לאחר תום תקופת ההסכם ותוארך בהתאמה ככל והעירייה תחליט
להאריך את תקופת תוקפו של החוזה.
היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ("אופציה") ולהאריך את תקופת ההסכם
לתקופה נוספת יאריך המציע ,את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 60
ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת.
ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או
הארכתו .העירייה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות הבנקאית
בכל מקרה שהמנהל מצא כי הקבלן הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך
24שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה.
.14שונות
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
43
14.1
14.2
14.3
מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם
במלואו ,וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים,
הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו,
קודם לחתימתו .כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף
אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ,והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין
שלא נעשה בדרך האמורה.
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב
רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב
נתקבלה 72שעות לאחר הנשלחה מבית דואר בישראל .ואם נמסרה ביד ,מעת מסירתה.
מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או
הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.
ולראיה באו על החתום:
הקבלן הזוכה
ראש העיר
גזבר העירייה
חותמת העירייה
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
44
נספח ד'1
לכבוד
אישור עריכת ביטוחים
עיריית בת-ים (להלן" :העירייה")
הקבלן (להלן" :הקבלן/המבוטח")
ג .א .נ,.
אנו הח"מ ___________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים כי לבקשת ___________ (הקבלן)
ערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ _____________ ועד ______________ בקשר עם הסכם בין
הקבלן לביניכם למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת גושית(להלן"ההסכם") ,ובכפוף לאמור
להלן:
א .ביטוח רכוש:
ביטוח רכוש לכיסוי אבדן או נזק פיזי שייגרם לרכוש ,בערך כינון מלא של רכוש כנגד אובדן או נזק
כתוצאה מסיכוני (אש מורחב( כולל פריצה ,רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים .מספר הפוליסה :
______________תקופת הביטוח :מ __________ עד______________
ב .ביטוח לכלי הרכב:
ביטוח מקיף או ביטוח מקביל לו בהיקף הכיסוי )לכיסוי כלי הרכב בהם מועברים הפסולת
,כולל ציוד נוסף ובמפורש מנופים ו/או מיכליות המורכבים על כלי רכב אלו ,בהיקף כיסוי שאיננו נופל
מהיקף הכיסוי הניתן על ידי חברות ביטוח בישראל בפוליסה לביטוח מקיף כלי רכב מסחרי/משאיות
מעל 4טון .הכיסוי כולל כיסוי ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש שנגרמו כתוצאה מן השימוש
ברכב ,בגבול אחריות שאיננו נופל מגבול של 900,000ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח בגין כל כלי רכב.
הכיסוי בפרק ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש שנגרמו כתוצאה מן השימוש ברכב הורחב
לכלול את העירייה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה למעשה או מחדל של הקבלן וכל הפועלים מטעמו
לרבות נהגים ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת או סעיף אחר לפיו תעניק הפוליסה כיסוי לתביעה אשר
תוגש על ידי העירייה נגד הקבלן בגין כיסוי חבות כלפי צד שלישי זה.
מספר הפוליסה ______________ :תקופת הביטוח :מ __________ עד______________
ד .ביטוח חבות מעבידים:
ביטוח חבותו החוקית של המעסיק לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים ,בגין
מות ,פגיעה או נזק של כל אדם המועסק על-ידי המבוטח ו/או מי מטעמו.
גבולות האחריות של ( $5,000,000חמישה מליון דולר ארה"ב) לעובד ,למקרה ובמצטבר לשנת הביטוח.
הביטוח ישפה את המזמין ,היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי הוא נושא בחובת מעביד כלשהי
כלפי מועסקיו של המבוטח .הביטוח לא יגביל בדבר שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני-משנה ועובדיהם.
ה .ביטוח חבות כלפי צד שלישי:
ביטוח חבות הקבלן( כולל כל אדם הפועל מטעמו ועבורו )על פי הדין בישראל בגין פגיעה או נזק לגופו
ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כתוצאה מפעילות הקבלן ,כולל מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם
בעת מתן ו/או כתוצאה של השירותים.
גבול האחריות בביטוח זה הינו________________ ₪לאירוע ו________________ ₪בסה"כ
לתקופת הביטוח השנתית
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
45
הביטוח הורחב לכלול העירייה ו/או את תמיר כמבוטחות נוספות בפוליסה בגין אחריות מי מהן למעשי
ולמחדלי הקבלן כולל בקשר עם השירותים ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מבעלי חיים ,אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי
הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,דבר מזיק במאכל ובמשקה ,שביתה והשבתה
וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
מובהר כי הכיסוי בפוליסה יחול גם בגין חבות שנגרמה עקב ו/או כתוצאה של :בגין מתן שירותי תחזוקה
למתקנים אלו ,וכן וזאת מעבר לגבולות האחריות המכוסים בפוליסה לביטוח מקיף רכב המצויינת
בסעיף ב 'לעיל .מובהר כי הכיסוי בפוליסה יחול לגבי חבות המבוטח במשך כל שעות היממה ,הן בעת
שהקבלן פועל והן בשעה שהקבלן אינו נמצא לידם ,ולצורך חריג מוצרים שיצאו מחזקת המבוטח (אם
קיים בפוליסה) אלו כאילו יצאו מחזקת הקבלן.
מספר הפוליסה ______________ :תקופת הביטוח :מ __________ עד______________
לא פחות מאשר גבולות האחריות התקניים המוצעים בכיסוי זה על ידי חברות ביטוח בישראל .
לא פחות מסכום של ₪ 4,000,000למקרה ולתקופה
כללי לכל הפוליסות
א .הפוליסות דלעיל כוללות סעיף ויתור על זכות השיבוב) תחלוף (כנגד העירייה ,מנהליה ,עובדיה וכל
הבאים מטעמה.
ב .הפוליסות דלעיל כפופות לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.
ג .מו"מ כי הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות תחת הפוליסות.
ד .הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה
ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיה.
ה .הננו מתחייבים כי ביטול הביטוחים ע"י הספק ו/או ע"י המבטח או צמצומם או אי חידושם ,
מותנה במתן הודעה מוקדמת שתימסר לעירייה 60יום לפני מועד הביטול ,הצמצום או אי החידוש
המבוקש ,בדואר רשום.
בכבוד רב,
_______________________
חתימה +שם החותם וחותמת חברת הביטוח
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
46
נספח ד' 2
ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
תאריך __________
לכבוד
עיריית בת-ים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת __________________ ח.פ( _____________ .להלן " :המציע") אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל – ( ₪ 300,000במילים –שלוש מאות אלף )₪וזאת בקשר לביצוע
שירותים איסוף ופינוי פסולת גזם ופסולת גושית בתחום העיר בת-ים להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום
………… .ובהתאם לדרישות המכרז מס' .21/14
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14יום מקבלת דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום
.15/00/00
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום (שנה מיום חתימת ההסכם)_____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי .........................לא תענה.
לאחר יום .....................ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
תאריך ________________
בנק __________
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
47
נספח ד' 3
תאריך:
אל :מנהל במחלקה
הנדון :ריכוז יומי לעבודת
המנופים
מס"ד
מס' רישוי
קוד
רכב
שם הנהג
ועוזר הנהג
שעת
תחילת
עבודה
שעות ביצוע הסבבים
1
2
3
4
5
6
סה"כ סבבי מנוף ___________
חתימת מנהל עבודה קבלן
חתימת מנהל ענף מנופים
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
48
נספח ד' 4
החטיבה לשיפור פני העיר
מחלקת התברואה
אל :מנהל ענף מנופים תאריך__________ :
הנדון :דו"ח פעילות עבודה יומי
.1מספר סבבי מנוף שבוצעו באזור _____________.
.2פירוט כתובות בהם היה המנוף:
בעיות שלא נפתרו המחייבות טיפול ביום הבא:
___________________________________________________ 1.2
____________________________________________________1.1
____________________________________________________1.2
____________________________________________________1.3
____________________________________________________1.4
____________________________________________________1.5
.3בעיות שלא נפתרו המחייבות טיפול ביום הבא:
___________________________________________________ 2.2
____________________________________________________2.1
____________________________________________________2.2
____________________________________________________2.3
____________________________________________________2.4
.4הערות כלליות:
___________________________________________________3.2
____________________________________________________3.1
____________________________________________________3.2
____________________________________________________3.3
שם מנהל העבודה
_________________
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
49
נספח ד' 5
תוכנית עבודה
מכרז פומבי 21/14עיריית בת ים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור_______________
חתימה +חותמת
עורך המכרז :מ.אברהם-משרד עורכי דין
© Copyright 2025