מכרז פומבי 34/2015 אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ מחלקת בנא"מ חשון תשע"ו אוקטובר 2015 ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 1מתוך 55 חשון תשע"ו אוקטובר 2015 נוסח מודעה בעיתון -הנדון :מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ משרד החוץ באמצעות מחלקת בנא"מ (להלן המשרד) מבקש לבחור קבלן לאספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו במבנה בחצר המשרד בקריית הלאום ירושלים .המכרז מופנה לקבלנים בעלי ניסיון באספקת מיכלי סולר והתקנתם ,המחזיקים בכל האישורים וההסמכות כנדרש. את חוברת המכרז (כולל פירוט תנאי הסף להשתתפות ,טופס הרשמה למכרז ובקשת השתתפות בסיור קבלנים) ניתן לקבל דרך אתר האינטרנט של המשרד בעברית בכתובת ( www.mfa.gov.il/MFAHebמידע כללי -מידע מודעות ומכרזים) .את טופס ההרשמה יש לשלוח לדואר אלקטרוני לכתובות הבאות,michrazim@mfa.gov.il : .hagit.benakiva@mfa.gov.ilמשלוח טופס ההרשמה חיוני כדי לקבל הבהרות ומענה לשאלות וכן כדי להשתתף בסיור הקבלנים. סיורי קבלנים יערכו במשרד החוץ בימים ג' ו-ה' 5 ,3בנובמבר 2015שעה .10:00 השתתפות בסיור באחד המועדים הנ"ל חובה ומהווה אחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז .הרשמה לסיור תתבצע מראש ,באמצעות טופס ההרשמה שמופיע בחוברת המכרז. את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים ,יש להגיש בחוברת כרוכה במעטפה סגורה .על המעטפה להימצא בתוך תיבת המכרזים המתאימה ,המוצבת בכניסה לשער הדיפלומטי של המשרד ,רחוב בנק ישראל 5בקרית הממשלה בירושלים ,לא יאוחר מיום חמישי 26.11.2015בשעה .12:00 האחריות על הכנסת המעטפה לתוך תיבת המכרזים עד למועד הנ"ל חלה על המציע ועל המציע בלבד. המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז מבלי להכריז על זוכה כלשהו ,וכן רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות. הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את המשרד ואת המציע. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 2מתוך 55 תוכן העניינים נוסח המודעה בעיתון .............................................................................................. 2 טופס הרשמה למכרז .............................................................................................. 4 פנייה למציעים במכרז .............................................................................................. 5 נספח א' -הנחיות כלליות .................................................................................. 12 נספח ב' -שרטוטי המערכת ,רשימת הציוד ומפרט העבודות ...................................קובץ נפרד נספח ג' -טופס הגשת הצעה .................................................................................. נספח ד' -כתב כמויות (הצעת מחיר) נספח ה' -הסכם ההתקשרות 16 19 ................................................................. ................................................................................... 21 נספח ו' -ערבות הסכם ................................................................................................ 31 .................................................................... 32 ....................................................... 34 נספח ז' -התחייבות לשמירת סודיות נספח ח' -התחייבות להימנעות מניגוד עניינים נספח ט' -מועד התשלום הממשלתי............................................................................... 36 ..................................................................... 38 נספח י' -אישור על קיום ביטוחים נספח י"א -תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.......... 43 נספח י"ב -התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.......... 44 נספח י"ג -תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים.................................................. 46 נספח י"ד -הוראות בטיחות............................................................................................ 47 נספח ט"ו -אישור רו"ח עסק חי............................................................................................ 53 נספח ט"ז -התחייבות על אי תיאום הצעות.......................................................................... 54 ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 3מתוך 55 תאריך ______________ : לכבוד משרד החוץ michrazim@mfa.gov.il hagit.benakiva@mfa.gov.il הנדון :מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ טופס הרשמה למכרז אנו מבקשים להירשם להשתתפות במכרז ,לקבל מענה לשאלות הבהרה ככל שיופץ למציעים וכן להשתתף בסיור קבלנים. שם המציע: ___________________________________ כתובת: ___________________________________ איש קשר: ___________________________________ טלפון: ___________________________________ טלפון נייד: ___________________________________ פקס: ___________________________________ דואר אלקטרוני: ___________________________________ נציגנו לסיור קבלנים (שם+מספר ת.ז_____________________ .). _________________________________________________ מועד הגעתנו לסיור (יש לסמן בעיגול)3.11.2015 : (בשני המועדים -הסיורים בשעה .)10:00 , 5.11.2015 חתימה ______________ : ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 4מתוך 55 חשון תשע"ו אוקטובר 2015 הנדון :מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ קרית הממשלה ירושלים -מחלקת בנא"מ כללי .1משרד החוץ באמצעות מחלקת בנא"מ (להלן' :המשרד') ,מבקש לבחור קבלן לאספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו במבנה בחצר המשרד בירושלים (להלן: 'האתר'). .2העבודה כוללת בין היתר :פינוי גג מבנה ,יצירת פתח בגג הבטון ,פינוי המבנה עצמו ,איטום המבנה ,הנחת המיכל בתוך המבנה ,התקנות וחיבורים ,מילוי המבנה בחומר מילוי והחזרת מצב גג המבנה לקדמותו .נפח המיכל שיסופק 15,000ליטר. .3בכל שלבי העבודה ,על הקבלן חלה אחריות בכל הקשור לבטיחות באתר ,תוך שימת דגש על בטיחות העוברים והשבים ועובדי המשרד ,ומניעת נזק לרכוש .על הקבלן לפעול בהתאם להוראות הבטיחות בנספח י"ד המצ"ב. .4לפני הגשת ההצעה ,על הקבלן לבדוק את אתר העבודה ,התכניות ,דרישות הביטוח ,הפרטים והתנאים האחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לביצוע העבודה (לרבות בדרך של סיור באתר שהינו אחד מתנאי סף להשתתפות במכרז). .5מפרט העבודות הקבלניות שבאחריות הקבלן מצורף כנספחים א'-ב' .הקבלן יבצע את העבודה בהתאם להוראות נספחים אלה. מסמכים של המציע שעליו לצרף להצעה .6צירוף אישור מפקיד מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו ;1976 - .7במידה והמציע הוא תאגיד ,יש לצרף תעודת התאגדות אצל הרשם הרלבנטי; .8אישור עוסק מורשה; .9במידה והמציע הוא חברה /שותפות :אין לו חוב אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו למועד הגשת ההצעה .בנוסף ,המציע אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק .לצורך עמידה בתנאי סף זה יש לצרף את המסמכים כמפורט בסעיף 8נספח ב' המצ"ב (טופס הגשת הצעה למכרז); .10מציע שהוא עסק בשליטת אישה יצרף להצעתו אישור ותצהיר כמשמעותם בסעיף '2לחוק חובת מכרזים; .11צירוף תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, בהתאם לנוסח בנספח י"א המצורף; .12צירוף תצהיר בדבר התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים בהתאם לנוסח בנספח י"ב המצורף; .13התחייבות המציע וכל קבלן משנה מטעמו ,כי לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה וחוזה ההתקשרות ,לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראות תכ"ם" ,עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה" ,מספר .7.12.9 ההתחייבות תוגש באמצעות נספח י"ג המצ"ב; .14אישור רו"ח שלפיו למציע אין הערה בנושא "עסק חי" ,בהתאם לנוסח בנספח ט"ו המצ"ב. .15התחייבות בדבר אית תיאום הצעות למכרז ,על ידי הגשת נספח ט"ז המצ"ב כשהוא חתום על ידי המציע. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 5מתוך 55 .16צירוף חוברת המכרז (עמודים ,1-55כולל פנייה זו לקבלת הצעות על נספחיה א' עד ט"ז) ,כשהיא חתומה על ידי המציע בתחתית כל עמוד ועמוד (חותמת וחתימה בראשי תיבות) .מסמך שלא מצוין בו מקום לחתימה ייחתם בתחתית הדף .יש לחתום חתימה מלאה ומחייבת במקומות הדרושים .יש לצרף להצעה גם את ההסכם ,למלא אותו במקומות הדרושים (כולל פרטי המציע ,כתובתו ,ח.פ,. חתימה ,חותמת וכדומה) ,לחתום עליו בתחתית כל עמוד וכמו כן לחתום במקום המיועד לכך בהסכם חתימה מלאה כולל חותמת .כל חתימה תהיה על ידי מורשה החתימה של המציע. תנאי סף להשתתפות במכרז .17על המציע להציג אישור תקף על רישום ברשם הקבלנים באופן שמאפשר לו לבצע עבודות קבלניות מהסוג הנדרש במכרז; .18המציע (או קבלן משנה מטעמו ,השותף להצעתו) ביצע פרויקט הכולל הטמנת מיכל סולר תת-קרקעי בנפח של 8,000ליטר לפחות ,כמבצע ראשי/קבלן משנה; .19צירוף אישור רו"ח שלפיו המציע בעל מחזור כספי בהיקף של ( ₪ 500,000חמש מאות אלף )₪לפחות (כולל מע"מ) בכל אחת מ 2-השנים 2014 ,2013בתחום של עבודות בינוי; .20השתתפות בסיור קבלנים שיערך במשרד החוץ (באחד המועדים שפורטו במודעה לעיתון שמצורפת לעיל) .ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה אחד מתנאי סף להשתתפות במכרז; .21יש לצרף להצעה מסמכים ונתונים בהתאם לתנאי הסף הנ"ל (סעיפים 6-20לעיל), הצעה שלא יצורפו אליה המסמכים/הנתונים הנ"ל עלולה להיפסל על הסף; הממונה .22נציג המשרד לצורך תיאום העבודה והזמנת השירותים מול הספק יהיו מנהל מחלקת בנא"מ ו/או סגנו (להלן' :הממונה מהמשרד'). תקופת ההתקשרות .23עם המציע שהצעתו תבחר במכרז (להלן הקבלן) ,יחתם הסכם לביצוע העבודה. בהתאם לתנאי ההסכם ,הקבלן יידרש לסיים את העבודות ולפנות את האתר בתוך 120ימים ממועד חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של המשרד (הכוללים את חשבת המשרד וסמנכ"ל ארגון ומינהל). .24הקבלן יהיה אחראי על טיב ואיכות העבודה שביצע וזאת למשך שנתיים ממועד המסירה וסיום הפרויקט (להלן תקופת הבדק). .25בסיום תקופת הבדק יבצע הקבלן בדיקת שלמות ותפקוד למערכת וישאיר את המערכת כשהיא תקינה ונקייה מליקויים. .26אחריות הקבלן על טיב עבודתו במהלך תקופת הבדק כלולה בהצעת המחיר ולא תשולם עבורה תוספת כלשהי (כולל אחריות על עבודה וחומרים ללא תוספת תשלום). .27על כל איחור במסירת הפרויקט והשלמתו ,יחול על הקבלן קנס של עד + ₪ 500 מע"מ לכל יום איחור (וזאת אם לדעת המשרד האיחור נובע בגלל התנהלות הקבלן) .קנס זה יוטל גם אם האתר לא פונה במועד לאחר מסירת הפרויקט למשרד החוץ .לא יוטל קנס אם העיכוב נגרם שלא באשמת הקבלן. הצעת המחיר .28על המציע למלא את כתב הכמויות המשמש כהצעת המחיר באמצעות נספח ד' המצ"ב ולצרפה להצעתו. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 6מתוך 55 .29בעת ציון המחירים בכתב הכמויות ,על המציע להביא בחשבון את כל עלויותיו, ואת כל מרכיבי הפרויקט מכל מן וסוג שהוא ,לרבות הוצאות ישירות ועקיפות כגון עבודה ,עלות החומרים ,כלי עבודה ,ציוד ,הובלות ,פריקה ,ציוד הרמה ומינוף, משכורות עובדים ,קבלני משנה ,נסיעות ,חנייה ,ניהול ,ביטוחים ,תקורות ורווח הקבלן ,מתן אחריות על עבודה וחומרים בתקופת בדק וכיוצ"ב .לא תהיה תוספת תמורה מעבר לסכומים שיצוינו בהצעת המחיר .ההצעה צריכה לגלם את כל הרכיבים הנ"ל ובהתאם לתוכניות ,אבני הדרך ,ההוראות הטכניות והכמויות הנדרשות כמפורט בנספחים. .30הצעת המחיר תהיה סופית ולא תהיה צמודה למדד כלשהו. .31הקבלן יגיש לממונה דרישת תשלום בתום כל אחד מהשלבים א'-ב' בטבלה שלהלן. הקבלן יגיש את דרישת התשלום לממונה לאחר השלמת כל הפעולות וכל המשימות הכלולות באותו שלב (לרבות עבודה ואספקת חומרים): # שלב/אבן דרך ייצור המיכל התת קרקעי ריקון תכולת המבנה והגג (כולל פינוי הגינון הקיים) -פינוי האתר לחלוטין מכל אביזר ומכל פסולת שהיא (כולל פינוי 2 יחידות מדחס אקלימטיק מהמבנה) א פתיחת הגג ובניית קירות דיפון ע"פ התכנית ,הצבת יחידות המדחס על הגג איטום ודיפון קירות ורצפה פנימיים הטמנת המיכל לפי תכניות עבודות מכניות (צנרת ,משאבות וכו') ביצוע בדיקות בהתאם להוראות המתכנן ב מילוי המיכל בסולר (יבוצע רק לאחר אישור המתכנן) הרצה ומסירת המתקן ,פינוי והחזרת המצב לקדמותו אחוז התשלום לוח זמנים מקסימאלי לסיום העבודות ממועד חתימת המשרד על ההסכם 40% 3חודשים 60% 4חודשים .32הקבלן יגיש לממונה את דרישות התשלום בהתאם לעבודות שהושלמו וחומרים שסופקו ,על פי סעיפי כתב הכמויות .לדרישת השלום תצורף חשבונית מס תואמת .דרישות התשלום יחד עם חשבונית המס ייבדקו על ידי הממונים ועל ידי אגף כספים .במידה ונמצא כי עבודות אלה בוצעו לשביעות רצון הממונה, החשבונית תועבר לתשלום .התשלום לספק יועבר בהתאם להנחיות החשב הכללי "מועד התשלום הממשלתי" (מצ"ב נספח ט'). ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 7מתוך 55 בדיקת ההצעות .33בשלב ראשון תתבצע בדיקת מסמכים מצורפים ובדיקת עמידה בתנאי הסף (סעיפים 6-21לעיל) .הצעה שאינה כוללת את המסמכים הנדרשים ואינה עומדת בתנאי הסף עלולה להיפסל. .34בשלב הבא יבדקו הצעות המחיר (כאמור ,הצעות שלא יעמדו בדרישות בסעיף 33 יפסלו -ולא יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר). .35לאחר בדיקת הצעות המחיר ,תתבצע בדיקת איכות .מובהר בזאת שהמשרד רשאי לבצע בדיקת איכות רק לגבי 4ההצעות הזולות ביותר ,וזאת מטעמי יעילות וחסכון בזמן .לפיכך ,המשרד עשוי שלא לבצע בדיקת איכות לגבי הצעות מחיר שממוקמות במקום 5ומעלה (אם יימצא ש 4-ההצעות הזולות ביותר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או בתנאי האיכות ,תתבצע בדיקת איכות של הצעות נוספות) .להלן אמות המידה שלפיהן תתבצע בדיקת האיכות: ניקוד מרבי #אמת מידה המציע של וזמין מיומן א קיום צוות 20 וקבלני משנה מטעמו התרשמות מפרויקטים קודמים ב באתרים אחרים (על סמך סיור 30 בשטח שיבוצע על ידי נציגי המשרד) התרשמות מתוכנית עבודה, יכולות ,אופן התארגנות ,הערכה 35 ג נכונה של היקף הפרויקט ,עמידה בלוח זמנים ,על סמך ראיון שיתקיים במשרד 15 ד בדיקת המלצות 100 ה סה"כ .36על מנת לאפשר למשרד להעריך את איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל ,יש לצרף להצעה פרטים אודות :פרופיל מקצועי ,פרטי הצוות המיועד לבצע את הפרויקט ונסיונו ,פרויקטים קודמים ,שמות ופרטי ממליצים שהמציע ביצע עבורם עבודות הנדסיות/קבלניות בתחומים הרלוונטיים (כולל ציון תפקיד ,ארגון וטלפון) .כמו כן יש למלא את הפרטים בנספח ג' המצורף .המשרד רשאי לבצע סיורים בפרויקטים שבוצעו על ידי המציע ,כדי להתרשם מאיכות העבודה ,וכן לברר פרטים אצל מקבלי שירות אחרים. .37ההצעה שתבחר היא ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שיקבלו ניקוד איכות 80ומעלה (מתוך .)100הצעה שתקבל ניקוד איכות מתחת ל 80-תפסל ולא תובא בחשבון גם אם היא ההצעה הזולה ביותר. סבב תיחור נוסף .38המשרד רשאי לנהל עם המציע/מציעים משא ומתן במישור הכספי לצורך קבלת הנחה על הצעת המחיר. .39לחילופין ,המשרד רשאי לאפשר למציעים שהגישו הצעה בטווח של עד 3%זה מזה להגיש הנחה על הצעת המחיר ולבחור את ההצעה מתוכם (הכוונה למציעים שקיבלו ניקוד איכות 80ומעלה). ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 8מתוך 55 .40לדוגמא ,במידה והוגשו מספר הצעות בטווח של עד 3%זו מזו המשרד רשאי לקיים הליך תיחור נוסף שבו כל מציע מבין המציעים הנ"ל יציע הנחה נוספת, ולבחור את ההצעה על פי סבב התיחור הנוסף. ערבות ביצוע וטיב .41המציע הזוכה יעביר למשרד ערבות ביצוע בגובה 5%מהיקף ההתקשרות עם המשרד (כולל מע"מ) ,צמודה למדד המחירים לצרכן וזאת בתוך שבוע ימים ממועד קבלת הודעה על זכייה במכרז .ערבות הביצוע תהיה בתוקף למשך 30חודשים ממועד חתימת ההסכם. .42הערבות בשיעור 5%מההתקשרות כולל מע"מ תשמש גם לתקופת הבדק ותוחזר לקבלן בתום תקופה זו בכפוף לעמידת הקבלן בכל התחייבויותיו .המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות במקרה שבו הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו כמפורט במסמכי המכרז (בתקופת הבנייה/התקנה ו/או במקרה של תקלות שלא תוקנו על ידי הקבלן בתקופת הבדק) .נוסח הערבות מצורף -ראה נספח ו'. כשיר נוסף .43מלבד בחירה במציע זוכה ,ועדת המכרזים רשאית לבחור גם 'כשיר שני' (או כשירים נוספים). .44במידה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תמומש ,או שהמציע הזוכה לא ישלים את העבודה כנדרש ,המשרד רשאי לחתום על הסכם עם הכשיר השני ולהזמין ממנו את השירותים המתוארים במכרז .במידה וההתקשרות עם הכשיר השני לא תמומש ,המשרד יהיה רשאי לחתום על הסכם עם הכשיר השלישי ולהזמין ממנו את השירותים המתוארים במכרז. .45על ההתקשרות עם הכשיר השני או השלישי יחולו כל כללי ההסכם ותנאיו, כמפורט במכרז זה והם יקבלו תשלום בהתאם להצעת המחיר אותה הם הגישו. .46האפשרות לממש התקשרות עם 'כשיר שני' ו'כשיר שלישי' תעמוד בתוקף עד מועד המסירה ותקופת הבדק. ביטוח .47שימת לב המציעים כי הקבלן הזוכה יידרש להציג למשרד אישור על קיום ביטוחים בהתאם לנוסח שבנספח י' המצורף .האישור על קיום ביטוחים יוגש למשרד על ידי חתימת חברת הביטוח שמטעם הספק על גבי נספח י' .עם הגשת ההצעה למכרז ,המציע מאשר שבדק ובירר את דרישות הביטוח מול סוכן הביטוח מטעמו ויכול לעמוד בהן .לא ניתן להכניס שינויים או תיקונים לנוסח הביטוח (בשלב הגשת ההצעה לא נדרש לצרף אישור חברת ביטוח ,אישור בחתימת חברת הביטוח נדרש רק מהקבלן הזוכה ,לאחר קבלת הודעה מהמשרד על זכייתו במכרז). אישור חברת הביטוח יהיה תקף למשך כל שלבי הפרויקט וגם בתקופת הבדק. מציע שלא יציג למשרד את אישורי הביטוח במועד -הצעתו עשויה להיפסל. הגשת ההצעות .48את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים ,יש להגיש בשני עותקים זהים, שיסומנו כמקור והעתק במעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב "מכרז פומבי 34/2015אספקה של מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ" .49המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום חמישי 26.11.2015שעה .12:00 ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 9מתוך 55 .50ההצעה תוגש באמצעות חוברת כרוכה הכוללת בתוכה את כל מסמכי המכרז וההצעה .על המעטפה להימצא בתוך תיבת המכרזים המוצבת בכניסה לשער הדואר הדיפלומטי של משרד החוץ רחוב בנק ישראל 5בקרית הממשלה בירושלים ,לא יאוחר מהמועד האחרון הנ"ל. .51האחריות על הכנסת המעטפה לתוך תיבת המכרזים חלה על המציע ועל המציע בלבד .אין להשאיר את ההצעה בשער משערי המשרד .המציע ישלשל את המעטפה לתוך תיבת המכרזים המתאימה בעצמו ובאופן אישי .אין לשלוח את המעטפה בדואר למשרד מתוך כוונה שמי מעובדי המשרד ישלשל את ההצעה לתיבת המכרזים עבור המציע .מעטפה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים המתאימה במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון .לא תתקבל כל טענה מצד מציע שהצעתו לא תימצא במועד הנ"ל בתוך תיבת המכרזים. הנחיות כלליות .52המשרד רשאי שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז מבלי שיהיה מחויב לפצות מציע כזה או אחר. .53המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר. .54המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות ו/או את היקף העבודה עפ"י החוזה שיחתם עם הספק ,ו/או לבטלם מסיבות ארגוניות תקציביות או אחרות. .55המשרד רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם ,ניסיון העבר שלהם ופרטים אחרים שימצא לנכון. .56המשרד רשאי לברר פרטים במקומות עבודה אחרים בהם ביצעו המציעים שירותים דומים. .57המשרד רשאי לנהל משא ומתן כספי עם מציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות. .58המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה במקרה של חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הפנייה ,שלדעת המשרד מונע להעריך את ההצעה כדבעי. .59בדבר שאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל על פי הכתובות שמפורטות בטופס ההרשמה ,עד למועד סיור הקבלנים .שאלות הבהרה יישלחו בקובץ וורד בלבד תוך ציון עמוד ומספר סעיף בחוברת המכרז. סיורי קבלנים .60סיור/י קבלנים יערך במשרד החוץ במועד/ים שפורט/ו במודעה לעיתון המצורפת לעיל .על המציע לשלוח לכתובות דוא"ל הנ"ל את פרטי המשתתפים מטעמו בסיור הקבלנים ,עד 2נציגים מטעם כל מציע .בפנייה יש לציין שם ,מספר ת"ז וטלפון נייד .השתתפות בסיור (באחד המועדים הנ"ל) חובה ומהווה אחד מתנאי הסף להגשת הצעה למכרז .המפגש יחל משער הדואר הדיפלומטי מכיוון רחוב בנק ישראל. .61המשרד יהיה רשאי להודיע על מועד נוסף של סיור קבלנים לפי שיקול דעתו ,כדי לאפשר למציעים נוספים להירשם למכרז ,אם מצא זאת לנכון. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 10מתוך 55 נספחים להלן רשימת נספחים מצורפים א' עד ט"ז: הוראות כלליות. נספח א' מפרט עבודות קבלניות. נספח ב' טופס הגשת הצעה למכרז (המציע ימלא את הטופס ויצרפו במסגרת נספח ג' ההצעה המוגשת למכרז). טופס הגשת הצעת מחיר -יש לחתום ולצרף להצעה (המציע ימלא את נספח ד' הצעת המחיר על גבי כתב הכמויות המצורף להצעת המחיר ויגיש במסגרת הגשת ההצעה). הסכם לביצוע העבודות -יש למלא את הפרטים ,לחתום בתחתית כל נספח ה' עמוד וכן לחתום חתימה מלאה עם חותמת בעמוד האחרון של ההסכם. ההסכם החתום יצורף להצעה. נוסח ערבות הביצוע וטיב .נדרש מהזוכה במכרז בלבד. נספח ו' התחייבות לשמירת סודיות (יחתם במסגרת הגשת ההצעה). נספח ז' התחייבות להימנעות מניגוד עניינים (ייחתם על ידי מורשה החתימה נספח ח' במציע ויוגש במסגרת ההצעה למכרז). מועד התשלום הממשלתי. נספח ט' נספח ביטוח -אישור קיום ביטוחים. נספח י' תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום. נספח י"א התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים. נספח י"ב תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים. נספח י"ג הוראות בטיחות. נספח י"ד אישור רואה חשבון "עסק חי". נספח ט"ו הצהרה בדבר אי תיאום הצעות. נספח ט"ז בכבוד רב, אמנון ישראל מנהל מחלקת בנא"מ ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 11מתוך 55 נספח א' למסמכי המכרז הנחיות כלליות -ביצוע פרויקט של הספקה והתקנת מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ כללי .1העבודה כוללת בין היתר :פינוי גג המבנה מאדניות ושטחי גינון ,יצירת פתח בגג הבטון ,פינוי המבנה עצמו (כולל 2מדחסים למזגן שממוקמים במבנה והנחתם על הגג) ,איטום המבנה ,הנחת המיכל בתוך המבנה ,התקנות וחיבורים ,מילוי המבנה בחומר מילוי והחזרת מצב גג המבנה לקדמותו) .נפח המיכל שיסופק 15,000ליטר. ראה פירוט והנחיות בנספח ב' -מפרט עבודות קבלניות. .2רכישת חומרי הגלם ,המיכל ,הברזים ,הצנרת וכל חומר בינוי אחר שיידרש לצורך ביצוע הפרויקט תהיה באחריות הספק ועל חשבונו ,כלול ומגולם בהצעת המחיר. על הקבלן להביא בחשבון את כל החומרים והחלקים הדרושים לפרויקט ולגלם עלותם בכתב הכמויות בנספח ד'. .3מערכת הדלק ולוח החשמל ישולבו במערכת בקרת המבנה לקבלת כל הנתונים בהתאם לתוכנית היועץ (כמות דלק במיכל ,פעולת משאבות ,תקלות וכיו"ב) .על הקבלן לדאוג לכך ישירות מול חברת רדיון שמפעילה את מערכת המבנה במשרד החוץ .אחריות הקבלן כוללת חומרים ,עבודה ,התקנות וכד'. .4על הקבלן ליזום פגישה מקדימה עם ממונה הבטיחות של משרד החוץ לקבלת כל ההנחיות והאישורים טרם תחילת העבודה. .5הובלות החומרים לאתר ופריקתם באחריות הקבלן ועל חשבונו ,מגולם בהצעת המחיר .פינוי וסילוק כל פסולת שהיא מהאתר תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו, מגולם בהצעת המחיר .הספק מחוייב במסגרת הפרויקט לדאוג לפינוי וסילוק מהאתר של כל פסולת שהיא אשר תיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע הפרויקט ,לרבות חלקי מתכת ופסולת בניין או כל פסולת אחרת ,על בסיס יומי. מובהר בזאת כי אי סילוק של פסולת במקרה חריג מותנה באישורו הבלעדי של הממונה מהמשרד. אישור קב"ט .6בכל הקשור לנהלי בטחון ואבטחת מידע ,הקבלן יפעל בהתאם להנחיות שיקבל מאת קב"ט משרד החוץ .עובדי הקבלן המיועדים ליטול חלק בביצוע הפרויקט יעברו בדיקה ביטחונית אצל הממונים במשרד בטרם יוכלו להכנס לשטח המשרד (לרבות קבלני משנה ככל שאושרה העסקתם). .7הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי אזרחות ישראלית. .8כל מועמד לעבודה ימלא טפסים להתאמה בטחונית (כולל מילוי טופס ויתור על סודיות רפואית) ויגיש את הטפסים לממונה .האישור הביטחוני של קב"ט המשרד הוא תנאי הכרחי לאישור ההתקשרות עם הקבלן .הקבלן מתחייב שלא להעסיק במתן השירות בשטח המשרד עובדים שלא אושרו ע"י הקב"ט .התיאום ייעשה באמצעות הממונה מהמשרד. .9במידה והקבלן לא יקצה עובדים שיקבלו את אישור הקב"ט ,ההסכם עם הקבלן יתבטל ,מבלי שהמשרד יהיה חייב לשלם לקבלן פיצוי או תמורה. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 12מתוך 55 שלבים בפרויקט ואבני דרך לתשלום .10להלן פירוט אבני דרך ,לוח זמנים לביצוע ומועדים שבהם הקבלן רשאי להגיש למשרד דרישת תשלום: # שלב/אבן דרך ייצור המיכל התת קרקעי ריקון תכולת המבנה והגג (כולל פינוי הגינון הקיים) -פינוי האתר לחלוטין מכל אביזר ומכל פסולת שהיא (כולל פינוי 2 יחידות מדחס אקלימטיק מהמבנה) א פתיחת הגג ובניית קירות דיפון ע"פ התכנית ,הצבת יחידות המדחס על הגג איטום ודיפון קירות ורצפה פנימיים הטמנת המיכל לפי תכניות עבודות מכניות (צנרת ,משאבות וכו') ביצוע בדיקות בהתאם להוראות המתכנן ב מילוי המיכל בסולר (יבוצע רק לאחר אישור המתכנן) הרצה ומסירת המתקן ,פינוי והחזרת המצב לקדמותו אחוז התשלום 40% 60% לוח זמנים מקסימאלי לסיום העבודות ממועד חתימת המשרד על ההסכם 3חודשים 4חודשים .11הקבלן רשאי להגיש לממונה דרישת תשלום בתום כל אחד מהשלבים א'-ב' בטבלה לעיל .הקבלן יגיש את דרישת התשלום לממונה לאחר השלמת כל הפעולות וכל המשימות הכלולות באותה אבן דרך (לרבות עבודה וחומרים). .12כאמור ,הקבלן ישלים את הפרויקט בתוך 120ימים ובסופם יבצע מסירה של הפרויקט והחזרת האתר לקדמותו. .13המשרד רשאי להטיל על הקבלן קנס של עד + ₪ 500מע"מ לכל יום איחור במסירת הפרויקט ,אם לדעת המשרד האיחור נובע בגלל התנהלות הקבלן (לא יוטל קנס אם האיחור אינו נובע מאשמת הקבלן). ממונה בטיחות .14הקבלן יעסיק על חשבונו ממונה בטיחות מטעמו שילווה אותו בכל שלבי העבודה. .15ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן יגיע לאתר לפני תחילת העבודה ויציג לממונה את תוכנית הבטיחות .תוכנית הבטיחות תעודכן בהתאם להוראות המשרד ,ככל שהממונה מצא לנכון. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 13מתוך 55 .16על הקבלן לפעול בהתאם לתוכנית הבטיחות הנ"ל (ובתיאום מראש עם ממונה הבטיחות של משרד החוץ). העסקת קבלני משנה .17הקבלן רשאי להעסיק קבלני משנה מטעמו ובלבד שהקבלן הזוכה עצמו יהיה אחראי בלעדי כלפי המשרד על כל עבודה שבוצעה על ידו ו/או על ידי עובדים / קבלני משנה מטעמו. .18היה והעסיק הקבלן הזוכה קבלני משנה ,הקבלן הזוכה הוא בבחינת קבלן ראשי שאחראי בעצמו ולבדו מול המשרד על עבודת כל קבלני המשנה מטעמו ,לרבות טיב עבודתם ,איכות החומרים שסיפקו ,עמידתם בדרישות הבטיחות ,תקנים, דרישות הביטחון ,אחריותם לתקופת הבדק וכן הלאה. .19זהות כל קבלן משנה תתואם עם הממונים על מנת לוודא מקצועיותו ,וכדי לוודא שיש בידיו את ההסמכות ואת האישורים המקצועיים הדרושים .מובהר כי כל פעולת בינוי המחייבת הסמכה מתאימה ממשרד הבינוי והשיכון תבוצע על ידי קבלן רשום במשרד הבינוי והשיכון בהתאם לסיווג הנדרש (לרבות הסמכה מכל רשות מוסמכת אחרת) .בהתאם לכך ,באחריות הקבלן לוודא כי כל עבודה מקצועית מתבצעת על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ועל ידי קבלנים רשומים במשרד הבינוי והשיכון בהתאם לסיווג הנדרש (בנייה ,חשמל וכדומה) .דרישה זו תיבדק על ידי המשרד .הצעה שלא תעמוד בתנאי זה עלולה להיפסל. חומרים .20הקבלן מתחייב כי כל החומרים ,האביזרים והציוד שישמשו בביצוע העבודות יסופקו ויותקנו על חשבונו יהיו מטיב ואיכות מעולים ,בהתאם לתקן הישראלי. בהעדר תקן ישראלי יפעל הקבלן בהתאם לתקן אמריקאי ויעדכן את הממונים בנושא .הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו בדיקת חומרים ולהמציא על חשבונו אישורים מתאימים לדרישת הממונים כחלק בלתי נפרד מהפרויקט .אחריות הקבלן לעדכן את הממונים בכל חריגה או אי עמידה בתקן כלשהו ולוודא אישורם להמשך עבודה במקרים אלו .מובהר כי טרם רכישת החומרים ,יש לקבל את אישור המתכנן לצורך בדיקת התאמתם לנדרש בשרטוטים ובמפרט הטכני .אישור החומרים לרבות שינויים והתאמות יבוצעו ע"י המתכנן בלבד. מסירת המתקן .21להלן הפעולות שהקבלן יבצע בשלב מסירת המתקן: א .מילוי המיכל בסולר והרצת המערכת. ב .הצגת תעודת מהנדס בודק חשמל לגבי מערכת החשמל והארקה ,בדגש על הארקה סטטית ורצף הארקה (כפי שמופיע בשרטוטי המערכת רשימת הציוד ומפרט העבודות ,נספח ב' למכרז). ג .הצגת תעודת בדיקה נקייה מליקויים למיכל ממכון התקנים. ד .פינוי פסולת ,ניקיון ,החזרת המצב לקדמותו בכל סביבת העבודה (לרבות הגג). .22הקבלן יציג בפני הממונים תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת לאטימות המיכל והצנרת לאחר ההתקנה. .23הקבלן מתחייב לבצע כל פעולה שיידרש ע"י המתכנן לצורך מסירת המתקן כשהוא עובד ונקי מליקויים. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 14מתוך 55 הכנת תיק מתקן .24עם סיום הפרויקט ומסירת המערכת ,יגיש הקבלן למתכנן תיק מתקן אשר יכלול את הפריטים הבאים: א .רשימה ויעוד קטלוגי של כל הציוד והחומרים שהושקעו ,נרכשו והותקנו בפרויקט. ב .עותק של האישורים הנדרשים לצורך אישור על מסירת המתקן. .25מובהר כי כל שינוי בתכנית/ציוד/אביזרים במהלך תקופת הבדק ,יעודכן ע"י הקבלן בתיק מתקן. תקופת בדק .26הקבלן יהיה אחראי על טיב החומרים ואיכות העבודה שביצע וזאת למשך שנתיים ממועד המסירה וסיום הפרויקט (תקופת הבדק) .היה ויתגלו במהלך תקופת הבדק ליקויים למיניהם בפרויקט ,כגון תקלות או פגמים בחומרים הנובעים בצורה ישירה או עקיפה מעבודתו של הקבלן ,יגיע הקבלן לאתר ויתקן את הדרוש תיקון על חשבונו ללא תשלום (לרבות החלפת חומרים בחומרים חדשים). .27בתקופת הבדק הקבלן יבצע את התיקון הדרוש תוך שבועיים ימים מקבלת פנייה מהמשרד. 30 .28יום לפני סיום תקופת הבדק ,הקבלן יגיע לאתר ביוזמתו (בתיאום מראש) ,על מנת לבדוק את תקינות המיכל והמתקנים שהקים .במידה ואותר ליקוי כלשהו, הקבלן יבצע תיקון/טיפול כנדרש ,כולל החלפת חומרים ככל שקיים צורך .המשרד רשאי להעסיק יועץ חיצוני על מנת שיצביע על ליקויים שיש לתקנם ,ככל שקיימים .הקבלן יפעל בהתאם להנחיות הממונה. מצורף בזאת "מפרט עבודות קבלניות" לרבות שרטוטי המערכת ,רשימת הציוד והוראות לביצוע פרויקט של התקנת/הטמנת המיכל מצ"ב כנספח ב' לחוברת המכרז. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 15מתוך 55 לכבוד ועדת המכרזים משרד החוץ ירושלים נספח ג' למסמכי המכרז טופס הגשת הצעה הנדון :מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ -מחלקת בנא"מ .1אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע פרויקט הכולל אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בבניין משרד החוץ בירושלים ומצהירים כי קראנו בעיון רב את כל הפרטים הנוגעים לפרויקט ,על כל הנספחים והתנאים ,וקבלנו את כל ההסברים שביקשנו ,בכל הקשור לשירותים ולתנאיהם. .2להלן פרטים עלינו: שם המציע_______________________________________________ : מספר ח.פ________________________________________________ :. כתובת__________________________________________________ : מס' הטלפון _______________________ :נייד__________________ : מס' הפקס_______________________________________________ : אנשי קשר (שם ותפקיד)______________________________________ : דואר אלקטרוני____________________________________________ : שנות ותק בתחום__________________________________________ : .3מצורפים בזאת המסמכים והנתונים הדרושים לצורך הוכחת עמידתנו בתנאי הסף והאיכות של המכרז. .4להלן פירוט פרויקטים קבלניים רלוונטיים שביצענו החל משנת 2010ואילך (*): ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 16מתוך 55 # שנה שבה בוצעה הפעילות תיאור הפרויקט שביצענו היקף הפרויקט בש"ח (כולל מע"מ) פרטי איש קשר מטעם מזמין העבודה, כולל תפקיד וטלפון נייד א ב ג ד (*) יש לצרף דף נפרד בהתאם למבנה הטבלה לעיל. .5במידה והמציע מתכנן להעסיק קבלני משנה מטעמו ,על המציע לצרף להצעה טבלה בדף נפרד לפי המבנה הנ"ל לגבי כל קבלן נוסף המוצע מטעמו ,כולל פרטי קבלן המשנה ותפקידו במכרז. .6פירוט עובדים שיועסקו על ידנו (כולל תחום עיסוק): תפקיד במכרז הכשרה שם העובד (*) יש לצרף דף נפרד בהתאם למבנה הטבלה לעיל. .7מצורפים אישורים והסמכות עבור המציע עצמו ועבור כל קבלן משנה מטעמו, לרבות אישור תקף על רישום במרשם הקבלנים משרד הבינוי. .8לגבי מציע שהוא חברה /שותפות :בהתאם לנדרש בסעיף 9במכרז לעיל (צירוף מסמכים) ,מצורף אישור על כך שלחברה /שותפות אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה .לגבי חברה בלבד -אישור שהיא אינה חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק .לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנ"ל ,מצורף נספח חברה /שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט שלרשות התאגידים ,שכתובתו Taagidim.justice.gov.ilבלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה". .9מצורפים בזאת מסמכי המכרז החתומים כולל חתימתנו על ההסכם המצורף כנספח ד' למסמכי הפנייה. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 17מתוך 55 .10קראנו בעיון את כל הפרטים של פניה זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזה שהבנו את הדרישות ,שאנו עומדים בדרישות ושאנו מסכימים לתנאי ההתקשרות ולחוזה המצורף המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתכם ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו זו. תאריך שמות מורשי החתימה חתימה וחותמת (למציע שהוא תאגיד) אישור עורך דין אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ________________ בישוב/עיר___________ מר/גב' ___________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז___________ . /המוכר/ת לי באופן אישי ,שהינו מורשה החתימה של המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. _________________ תאריך ________________ מספר רישיון __________________ חתימה וחותמת ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 18מתוך 55 נספח ד' למסמכי המכרז מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ טופס הגשת הצעת מחיר וכתב כמויות סעיף יחידה כמות תאור 101 102 103 משרד החוץ – מערכת סולר לגנרטור קומפ' פירוק ופינוי גג חדר מיכל שבועי ע"פ תוכנית קומפ' בניית גג חדש ע"פ תוכנית סגירת פתחים ובניית קיר לחדר מיכל תת קרקעי ע"פ קומפ' 1 1 1 104 קומפ' 1 קומפ' 1 קומפ' 1 קומפ' 1 קומפ' 1 קומפ' 1 קומפ' 1 קומפ' קומפ' קומפ' 1 1 1 קומפ' 1 קומפ' 1 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 תוכנית הספקת מיכל תת קרקעי דופן כפול ע"פ תוכנית כולל אישור מת"י לרבות אביזרים נלווים איטום קירות חדר מיכל שבועי כולל מריחת חומר אטימה ,וכיסוי ביריעות HDPE התקנת מיכל תת קרקעי לרבות הספקת והתקנת אביזרים נלווים ,חול ,מער' הארקה וכד' והמפורטים בסט התוכניות הספקה והתקנת עמדת מילוי מיכליות ע"פ תוכניות לרבות אביזרים נלווים ,מער' הארקה וכד' והמפורטים בסט התוכניות הספקה והתקנת צנרת דלק " sch 40 2בין מיכל שבועי למערכות השאיבה הספקה והתקנת 2ער' שאיבה לרבות אביזרים נילווים בחדר משאבות התקנת אביזרים למיכל יומי 2,000ליטר לרבות הספקה והתקנת שסתומים ,ואביזרים ע"פ תוכנית בדיקת לחץ כוללת לקווי הדלק ע"פ הנדרש בתוכניות בדיקת אטימות למיכל ע"י מעבדה מוסמכת אספקה והתקנת לוח חשמל ופיקוד כולל חיווט אביזרים ומערכות ע"פ תוכנית הספקה ,התקנה וכיול של מערכת בקרת מלאי למיכל שבועי מתוצרת - PULSARראה תוכנית הספקה ,התקנה וכיול של מערכת בקרת מלאי ותזמון משאבות למיכל יומי מתוצרת - PULSARראה תוכנית מחיר יחידה ₪ לפני מע"מ סך הכל ש"ח סה"כ כללי ש"ח מע"מ 18% סה"כ כולל מע"מ ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 19מתוך 55 הצעת המחיר לעיל היא סופית ומכסה את כל עלויות הפרויקט על חלקיו ושלביו כולל חומרים ,שעות עבודה ,שכר ,זכויות סוציאליות ,קבלני משנה ,הובלות ,מינוף ,הרמה, ניהול ,נסיעות ,תקורות ,רווח הקבלן ,ביטוחים ,ערבויות ,אחריות ,תיקונים וטיפולים בתקופת בדק ,וכל עלות נוספת הקשורה לפרויקט במישרין או בעקיפין. התשלום יתבצע ב 2-שלבים (שלב א' ,שלב ב') ,לפי התקדמות הקבלן בעבודות, כמפורט בפרק התמורה בהסכם המצורף. לא תחול הצמדה למדד. שם הקבלן_________ חתימה_________ חותמת הקבלן_________ תאריך ______________ ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 20מתוך 55 נספח ה' -הסכם לביצוע פרויקט הכולל אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ אשר נערך ונחתם בירושלים ביום _______________ בחודש _______________ .2015 בין מדינת ישראל ,משרד החוץ ,ע"י סמנכ"ל ארגון ומינהל ,וחשבת המשרד (להלן: "המשרד") מצד אחד לבין שם __________________ :מס' עוסק מורשה/חברה/ת"ז ________________ כתובת __________________________________________________________ (להלן' :ספק השירות' או ה'קבלן') מצד שני הואיל והקבלן נבחר ע"י המשרד במסגרת מכרז פומבי 34/2015לביצוע פרויקט הכולל אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים (להלן המכרז) .מסמכי המכרז ובהם ,מפרט עבודות קבלניות ,הצעת המחיר וכתב הכמויות בנספח ד' ,הצעת ספק השירות כפי שהוגשה למשרד וכן מסמכים נוספים שהתווספו למסמכי הפנייה ע"י ספק השירות ו/או משרד החוץ במהלך הגשת ההצעות ובדיקתן, מצורפים כנספח לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. והואיל ומנהלי הקבלן ובעליו מצהירים שלקבלן ישנם האישורים ,ההסמכות, המיומנות ,הידע ,הניסיון ,הצוותים ,הציוד והאמצעים לביצוע השירותים והקמת הפרויקט כמתואר בחוזה זה ,ומעוניינים לבצע את השירותים ברמה מעולה ,באחריות ,במקצועיות ,באופן במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה. והואיל והמשרד מעוניין שהקבלן יספק את מיכל הסולר ויתקינו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים (להלן "הפרויקט") ,על פי הצעת הקבלן שהוגשה כמענה במסגרת הליך המכרז (מצ"ב כנספח להסכם זה). והואיל ומנהלי הקבלן ובעליו מתחייבים ומצהירים בזה כי בכל הנוגע להתקשרות זו מעמדם ,מעמד עובדיהם ,עובדי החברה ,הנציגים ואנשי המקצוע מטעמם הוא כקבלן חיצוני עצמאי לכל דבר ועניין ,ואין לו ולא תהיה להם זכות כלשהי כלפי מדינת ישראל ו/או כל מי מטעמה, להוציא הזכות לתמורה עבור השירותים שינתנו ,כמוגדר בחוזה זה. לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן: .1המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 21מתוך 55 .2כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד תקף גם בלשון רבים ,וכן להיפך ,והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההקשר. .3נספחים להסכם זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: א .חוברת מכרז פומבי 34/2015ביצוע פרויקט הכולל אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים ,על נספחיה. ב .הוראות כלליות -נספח א' לחוברת המכרז וכן מפרט מיוחד הכולל שרטוט הפרויקט בנספח ב'. ג .טופס הגשת הצעה למכרז -נספח ג'. ד .כתב כמויות והצעת מחיר (נספח תמורה) -נספח ד' לחוברת המכרז. ה .נוסח ערבות הביצוע -נספח ו' לחוברת המכרז. ו .אישור הביטוח -נספח י'. ז .התחייבות לשמירת סודיות. ח .התחייבות להימנעות מניגוד עניינים. ט .הנחיות בדבר מועד התשלום הממשלתי -נספח ט'. י .הנחיות בטיחות -נספח י"ד. תקופת ההתקשרות .4תוקף החוזה בין הקבלן למשרד הינו מיום חתימת חשבת המשרד וסמנכ"ל המשרד על ההסכם ועד יום _______________________ (סיום ביצוע העבודות 120 יום ממועד החתימה על ההסכם ,בנוסף 2שנות בדק ממועד סיום העבודות). המשרד יוכל להודיע לקבלן על הארכת תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת במידה ולדעת המשרד יש הצדקה לכך .כל שינוי במועדי ההתקשרות או היקפי ההתקשרות ,כפוף לחתימת 2מורשי החתימה הנ"ל ,ובתנאי שהתקבל אישור ועדת המכרזים. הממונה .5הקבלן יפעל בכפוף למנהל מחלקת בנא"מ במשרד החוץ ו/או בכפוף למי שימונה על ידו (להלן הממונה) כולל הגשת דיווחים שוטפים אודות אופן ההתקדמות בהגשת השירותים .הממונה יפעיל אנשי פיקוח ובקרה מטעמו והקבלן יפעל על פי הנחיותיהם על מנת לבצע את הפרויקט לשביעות רצונם המלאה. ספק השירות .6העבודות המפורטות בחוזה זה יינתנו על ידי הקבלן באמצעות הצוות המקצועי מטעמו ,העובדים ,מנהל פרויקט ,קבלני משנה ואנשי הקשר אשר אושרו על ידי משרד החוץ בהתאם לפירוט שניתן בהצעתו למכרז ,ובהתאם למסמכי המכרז המצורפים כנספח. השירותים הנדרשים .7הקבלן יגיש שירותים ויבצע את הפרויקט לאספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים בהתאם למפרט העבודות הקבלניות המצורף ובהתאם לכל יתר הוראות המכרז וההסכם. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 22מתוך 55 .8הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט בהתאם לנספחים א'-ב' הנ"ל .הקבלן מתחיב לסיים את הפרויקט ,להשלימו ולמסור אותו בתוך 120ימים ממועד חתימת המשרד על הסכם זה (לרבות פינוי האתר והחזרת המצב לקדמותו). התמורה .9התמורה לקבלן עבור שירותיו כמפורט במסמכי המכרז ,נקבעה בהתאם לטופס הצעת המחיר ולכתב הכמויות שהגיש במסגרת המכרז (כתב הכמויות מצורף בזאת כחלק מהצעת המחיר בנספח ד' להסכם זה). .10המחירים בכתב הכמויות ,מביאים בחשבון את כל עלויות הקבלן ,ואת כל מרכיבי הפרויקט מכל מן וסוג שהוא ,לרבות הוצאות ישירות ועקיפות כגון עבודה ,עלות החומרים ,כלים ,ציוד ,הובלות ,פריקה ,העסקת ממונה בטיחות מטעם הקבלן, אמצעי הרמה ומינוף ,משכורות עובדים ,קבלני משנה ,נסיעות ,חנייה ,ניהול, ביטוחים ,ערבות בנקאית ,תקורות ורווח הקבלן ,מתן אחריות על עבודה וחומרים בתקופת בדק וכיוצ"ב .לא תהיה תוספת תמורה מעבר לסכומים שיצוינו בהצעת המחיר. .11התמורה בנספח ד' היא סופית ולא תהיה צמודה למדד כלשהו. .12הקבלן יגיש לממונה דרישת תשלום בתום כל אחד מהשלבים א'-ב' בטבלה שלהלן, בהתאם להתקדמותו בעבודה .הקבלן יגיש את דרישת התשלום לממונה לאחר השלמת כל הפעולות וכל המשימות הכלולות באותו שלב (לרבות עבודה ואספקת חומרים): # שלב/אבן דרך ייצור המיכל התת קרקעי ריקון תכולת המבנה -פינוי האתר לחלוטין מכל אביזר ומכל פסולת שהיא פתיחת הגג ובניית קירות דיפון ע"פ א התכנית איטום ודיפון קירות פנימיים הטמנת המיכל לפי תכניות עבודות מכניות (צנרת ,משאבות וכו') ביצוע בדיקות בהתאם להוראות המתכנן ב מילוי המיכל בסולר (יבוצע רק לאחר אישור המתכנן) הרצה ומסירת המתקן ,פינוי והחזרת המצב לקדמותו אחוז התשלום לוח זמנים מקסימאלי לסיום העבודות ממועד חתימת המשרד על ההסכם 40% 3חודשים 60% 4חודשים .13הקבלן יגיש לממונה את דרישות התשלום בהתאם לעבודות שהושלמו וחומרים שסופקו ,על פי הסעיפים והמחירים בכתב הכמויות .לדרישת השלום תצורף ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 23מתוך 55 חשבונית מס תואמת .דרישות התשלום יחד עם חשבונית המס ייבדקו על ידי הממונים ועל ידי אגף כספים .במידה ונמצא כי עבודות אלה בוצעו והושלמו לשביעות רצון הממונה ,החשבונית תועבר לתשלום .התשלום לספק יועבר בהתאם להנחיות החשב הכללי "מועד התשלום הממשלתי". .14מוסכם שהתמורה עבור השירותים תשולם ישירות לקבלן .למשרד החוץ לא תהיה חבות כלשהי כלפי עובדים ,יועצים ,קבלני משנה ,ספקים וכדומה המועסקים על ידי הקבלן לרבות בכל הנוגע לשכר ,החזר הוצאות ,מיסים ,תנאים סוציאליים, פיצויים וכן הלאה .כל אלו ישולמו ע"י הקבלן בלבד. קנסות .15במידה והקבלן יאחר בהשלמת העבודות ו/או במסירת הפרויקט ובפינוי האתר במועד המוגדר ,המשרד יהיה רשאי להטיל על הקבלן קנס בגובה של עד + ₪ 500 מע"מ לכל יום איחור (במידה ולדעת המשרד האיחור במסירת העבודה נובע בגלל התנהלות הקבלן) .הקנס יוטל על ידי הפחתת התמורה המגיעה לקבלן או בכל דרך אחרת וזאת בהתאם להחלטת המשרד. הוראות בטחון .16במסגרת הגשת השירותים למשרד ,הקבלן יעסיק באתר רק עובדים שקיבלו אישור בטחוני מקב"ט המשרד .כל מועמד שיוצע לעבודה יהיה בעל אזרחות ישראלית בלבד. .17באחריות הקבלן להעביר לממונה מבעוד מועד רשימת כל העובדים המועמדים מטעמו שאמורים לקחת חלק בביצוע השירותים כולל שם ומספר ת.ז ..כל מועמד לעבודה במשרד מטעם הקבלן ,נדרש למלא טפסים לקבלת אישור בטחוני ,כולל חתימה על טופס ויתור על סודיות רפואית. .18קב"ט המשרד רשאי לפסול מועמדות של מציע או מועמדות של עובד אם לדעתו המציע/העובד אינם עומדים באמות המידה לקבלת הסיווג הביטחוני הנדרש. החלטת הקב"ט היא סופית ולקבלן לא תהיה זכות השגה או ערעור .הקבלן/העובד לא יהיה זכאי לפיצוי או תמורה אם ההצעה נפסלה על פי הוראות הקב"ט. .19הקבלן ,עובדיו וכל מי מטעמו יפעלו בהתאם להוראות שיקבלו מקב"ט המשרד בכל הקשור לסידורי בטחון ,אבטחת מידע ושמירה על סודיות. סיום ההתקשרות .20במהלך תקופת החוזה והארכותיו ,אם תהיינה ,המשרד יהיה רשאי לקצר את תקופת ההתקשרות עם הקבלן ולהביא חוזה זה לידי סיום מוקדם וזאת בהודעה של 30יום מראש ובכתב ,מבלי שהמשרד יידרש לנימוק או הסבר ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מן המשרד בכל הקשור להחלטתו עפ"י סעיף זה. .21במקרה כזה ,הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו מהמשרד (מלבד זכאות לתמורה עבור שירותים/מוצרים/חומרים שסיפק למשרד הלכה למעשה לפי הזמנת הממונה ולשביעות רצונו). יחסי עבודה .22מובהר ומוסכם בזאת כי לא יתקיימו יחסי עבודה בין המשרד לבין מי מעובדי/שלוחי הקבלן ,וכי אין לראות בזכות המשרד לפקח ,להדריך ,או להורות לקבלן ועובדיו/שלוחיו ,הניתנת על פי הוראות הסכם זה ,משום הכרה כלשהי בקיום יחסי עבודה. .23למען הסר כל ספק ,היה ומסיבה כלשהי יקבע אחרת מהאמור בסעיף 22לעיל ,על ידי רשות מוסמכת ,והמשרד יחויב בגין קביעה זו ,אזי הקבלן ישפה מיידית את המשרד בגין כל סכום בו המשרד יהיה חייב .עוד מוסכם בזאת ,כי היה ותוגש ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 24מתוך 55 תביעה כנגד המשרד שעילתה קיום יחסי עבודה ,אזי המשרד יודיע על כך לקבלן בתוך שבועיים מיום קבלת התביעה. התחייבות לקיום דיני העבודה .24בתקופת ההתקשרות על פי חוזה זה ,הקבלן מתחייב לקיים לגבי או עובדיו את האמור בדיני העבודה לרבות הוראות החוקים המופיעים בסעיף 25להלן ,התקנות, הלכות בתי הדין לעבודה ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות ,או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף זה ,או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלו. .25כאמור לעיל ,על הקבלן לכבד את כל דיני העבודה הרלוונטיים לרבות: )1פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)1945 , )2פקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש – תש"ל )1970ותקנותיה. )3חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט1949 - )4חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951- )5חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951- )6חוק החניכות ,תשי"ג1953- )7חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953- )8חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954- )9חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 -ותקנותיו. )10חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958- )11חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959- )12חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז1967- )13חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995- )14חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז1957- )15חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987- )16חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח1988- )17חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,התשנ"א1991- )18חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו1996- )19פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998- )20סעיף 8לחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח1998- )21חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957- )22חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א2001- )23סעיף 29לחוק מידע גנטי ,התשס"א2000- )24חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב2002- )25חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,התשס"ו2006- )26חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו1996- )27סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) ,התשנ"ז1997- )28החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011- )29חוק עבודה בגובה 2007ותקנותיה. )30חוק החשמל התשי"ד 1954ותקנותיה. )31חוק הבניה הישראלי והוראותיו. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 25מתוך 55 )32כל חוק אחר אשר עדיין לא נכנס לתוקפו ביום חתימת הסכם זה אך יחשב, לכל דבר ועניין ,כאילו צורף לנספח זה. שמירה על סודיות .26הקבלן מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ואצל עובדיו במהלך מתן השירותים הנו בגדר סודות מקצועיים. .27הקבלן מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש. .28למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים. .29הקבלן מתחייב לדאוג לכך שכל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה .חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעות אותו עובד. .30נספח ז' -התחייבות העובד לשמירת סודיות מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .31הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין ,תשל"ז - .1977 ניגוד עניינים .32הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין הוא ,ובכלל זה עובדיו ,נמצאים וימנעו מלהימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן שירותים במסגרת חוזה זה לבין עיסוקיהם האחרים .הקבלן ימנע מחשש לניגוד עניינים ,כאמור ,במשך כל תקופת החוזה ובמשך תקופה של שנה לאחר סיומו של החוזה .במידה ומתעורר חשש אפשרי לניגוד עניינים ,מתחייב בזאת הקבלן להודיע מידית לממונה מטעם המשרד. הקבלן יחתום על התחייבות מתאימה לאמור בסעיף זה (נספח ח' מצ"ב). אחריות .33הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק ,איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות הנאמר לעיל ,נזקי לשון הרע ,שייגרם למשרד ו/או לעובדיו ו/או שלוחיו ו/או למי שבא מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהוא ,בשל מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויות ספק השירות על פי חוזה זה .הקבלן יפצה את המשרד ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו לה/הם .הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המשרד ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו מכל אחריות וחבות לכל בגין כל נזק כנ"ל שארע כתוצאה מהרישא לסעיף זה ,לכל אדם ,בכל עילה שהיא. .34ספק השירות אחראי כלפי משרד החוץ לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של ספק השירות ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו לכל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או הקשורים במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויותיו של ספק השירות על פי חוזה זה .אם יתבע המשרד ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא על ספק השירות לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו/או חובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק דין סופי. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 26מתוך 55 .35ספק השירות פוטר לחלוטין ומראש את המשרד ו/או עובדיו ו/או כל מי שבא מטעמו מכל אחריות לכל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה כאמור בסעיף א ו -ב לעיל ,והוא מתחייב לשפותו בשלמות בגין אחריות שתוטל עליו ו/או כל סכום שיחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על ספק השירות כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד .על המשרד להודיע לספק השירות על כל תביעה כנ"ל ולאפשר לו להתגונן מפניה. ביטוח .36הקבלן מתחייב לבצע ולקיים על חשבונו לפחות את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל -משרד החוץ ולהציג למשרד החוץ את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים ,כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן-: א .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה בגין הפרויקט -ביצוע כל העבודות בהתאם למכרז ולחוזה מתחייב ספק השירות/הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות /הקמה המכסה את העבודות הנדרשות לביצוע הפרויקט (לרבות עבודות זמניות) כולל כל החומרים ,מערכות וציוד בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל – משרד החוץ ואשר יכלול-: פרק א' -ביטוח הרכוש הפרוייקט במלוא ערכן של כל העבודות על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם ספק השירות/הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם, כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה ,פריצה ,גניבה ושוד. )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות: ציוד קל לבניה והקמה ,מתקנים קלים ,כלי עבודה ואמצעי עזר -בערכם המלא; הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי הריסות ,תמיכה ,חיזוק וכדומה -גבול אחריות בגובה 10%מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך 50,000דולר ארה"ב; רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון -גבול אחריות בגובה 10%מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך 500,000דולר ארה"ב; חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא; מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים ,משרדים ,גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרוייקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם; חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ,עבודה לקויה לא יוגבל לאובדן או נזק הנובעים מתאונות ונזקים אשר יגרמו בגלל תכנון לקוי ,חומרים או עבודה לקויה; כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ 75,000דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של ספק השירות/הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז; שכר מהנדסים ,אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 25,000דולר ארה"ב. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה ,משועבדים לטובת מדינת ישראל -משרד החוץ וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד החוץ למבטח בכתב אחרת. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 27מתוך 55 פרק ב' -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )1הכיסוי על פי כל דין ,בגבולות אחריות של לפחות 1,500,000דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש ,לתובע למקרה ולתקופת הביטוח ,כולל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITYהכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד ,ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 250,000דולר ארה"ב. )2הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. פרק ג' -ביטוח חבות המעבידים )1לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט ,כולל קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם; )2גבולות האחריות לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ 5,000,000דולר ארה"ב; הפוליסה תכלול: )1הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24חודש לאחר סיום העבודות. )2תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין .לשם המבוטח יתווספו ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -משרד החוץ. ב. )1 )2 )3 )4 )5 )6 ג. )1 )2 )3 )4 ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY- הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין פרויקט הכולל אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים כולל כיסוי בגין עבודות תכנון ,התקנה ,חיבור והרכבה ,תיקון ליקויים ,שירות ואחריות ,בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל -משרד החוץ; הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין -נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים – ;1980 גבולות האחריות לתובע ,מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ 500,000 -דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש; בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ; CROSS LIABILITY - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6חודשים; הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל -משרד החוץ ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי ספק השירות/הקבלן וכל הפועלים מטעמו ,לצורך כך לשם המבוטח ייתווספו :ו/או מדינת ישראל -משרד החוץ; כללי בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוחים ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החוץ בירושלים; המבטח מוותר על כל זכות שיבוב ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל -משרד החוץ ,עובדיהם וכל הפועלים מטעמם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; ספק השירות/הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על ספק השירות/הקבלן; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 28מתוך 55 )5כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח; )6תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסת נוסח ביט". )7העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום הביטוח כאמור יומצאו על ידי ספק השירות/הקבלן למשרד החוץ ,עד למועד חתימת ההסכם; )8ספק השירות/הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החוץ להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .ספק השירות/הקבלן מתחייב לחדש את הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרת על ידי המבטח או אישור קיום ביטוחים החתום על ידי מבטחו על חידושן למשרד החוץ לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות .בכל מקרה ספק השירות /הקבלן ידאג כי הביטוח יהיה בתוקף עד להשלמת הפרויקט ,בכפוף לאישור בכתב מאת משרד החוץ על השלמת כל עבודות הפרויקט במלואם; )9אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את ספק השירות/הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל -משרד החוץ על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי חוזה זה; )10מודגש ומובהר בזה כי אין בדרישות הביטוח על פי סעיף זה כדי למנוע מהמזמין לדרוש מספק השירות/ /הקבלן ביטוחים ו/או כיסויים נוספים ו/או להתאים את דרישות הביטוח שפורטו לעיל ,לרבות בנספח הביטוח -אישור קיום ביטוחים, בכל בהתאם לעבודה/עבודות בה התקשרו מדינת ישראל -משרד החוץ עם ספק השירות/הקבלן ,בכפוף לאישור ענבל חברה לביטוח בע"מ; מצורף נספח י' שבאמצעותו הקבלן יגיש את אישור הביטוח למשרד. ערבות הסכם .37במעמד החתימה על הסכם זה ימסור הקבלן למשרד ערבות של בנק ישראלי או ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א ,1981 -בלתי מותנית בסך 5%מגובה ההתקשרות כולל מע"מ ,צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת הצעות למכרז ,בתוקף ל30- חודשים. .38הערבות נועדה להבטיח עמידת הקבלן בהתחייבויותיו להקמה ,התקנה ,אספקה וביצוע וכן להבטחת אחריות הקבלן בתקופת הבדק. .39הערבות תוחזר לקבלן בסיום תקופת הבדק בכפוף לכך שהעבודה כולה בוצעה והושלמה לשביעות רצונם המלאה של הממונים. .40הערבות היא אוטונומית ,בלא שיהיה על המשרד לנמק ,לדרוש או לבסס את דרישתו לשלם את הסכום הנקוב בערבות ,כולו או מקצתו ,ומבלי שיידרש תחילה להסדיר את סילוק הסכום מאת החייב ,כאמור בנוסח הערבות המצ"ב (נספח ו'). אם המזמין יחליט על הארכת החוזה ,הקבלן מתחייב לדאוג להארכת תוקף הערבות בהתאמה .הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות הקבלן במועדן. .41למען הסר ספק ,מובהר כי הערבות תהיה ניתנת לחילוט על ידי המשרד בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או בגין התנהגות שלא בדרך מקובלת ובתום לב ,לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים ,לצורך גביית פיצויים אחרים וכן לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע או עשוי להגיע למזמין מאת הזוכה. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 29מתוך 55 .42מתן ערבות כאמור מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף. .43לא חולטה הערבות ,תוחזר הערבות לקבלן לאחר תום מתן השירותים ומילוי התחייבויותיו לשביעות רצונו המלאה של המזמין. אמנה למאבק בשוחד .44בהתאם לאמנת ה OECD -למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות סחר בינלאומיות ,בה ישראל חברה ,ולאור המחויבויות הנלוות לה: א .מתן שוחד לעובד ציבור זר אסור ע"פ סעיף 291א לחוק העונשין התשל"ז- .1977ע"פ הסעיף ,המציע או נותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה בתפקידו ,כדי להשיג ,להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר בנוגע לפעילות עסקית ,מבצע עבירה .בכך נכללים ,בין היתר ,הצעה או מתן שוחד לעובד ציבור זר באמצעות מתווכים. ב .הספק יעשה כמיטב יכולתו על מנת להעלות מודעות לעבירה זו בקרב עובדיו ,שלוחיו ,קבלניו או מי מטעמו .הספק מצהיר בזאת כי לא הורשע בעבר בעבירת שוחד של עובד ציבור זר .הרשעה בעבירת שוחד של עובד ציבור זר תהווה עילה לסיום החוזה. .45הקבלן וכן מי מטעמו מתחייבים שלא להציג עצמם בפני צד שלישי כלשהו כסוכן, שליח ו/או נציג משרד החוץ. .46הקבלן יהיה רשאי להסב לאחר את החוזה (או חלק ממנו) רק אם קיבל אישור מפורש מראש ובכתב מאת מורשי החתימה של המשרד. .47בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת על ספק השירות להודיע בכתב ללא דיחוי לממונה. .48סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד. .49המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע לקבלן לפי חוזה זה כנגד כל סכום המגיע למשרד מאת הקבלן. .50הצדדים מסכימים כי מכתב רשום שנשלח ע"י צד אחד של חוזה זה למשנהו ,או מסירת מכתב זה ביד ,ייחשב כאילו הגיע לתעודתו בתום 48שעות משעת מסירתו לדואר ,או בזמן מסירתו ביד. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן: משרד החוץ :שדרות יצחק רבין ,9קריית הממשלה ,ירושלים. הקבלן______________________________ : ולראיה באו הצדדים על החתום סמנכ"ל ארגון ומינהל חשבת המשרד הקבלן ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 30מתוך 55 נספח ו' -נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה (יינתן ע"י הזוכה/ים במכרז בלבד כתנאי לחתימת המשרד על החוזה) תאריך_____ : שם המוסד הבנקאי______ : לכבוד משרד החוץ _____________ _____________ א.ג.נ. הנדון :כתב ערבות מס' _________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( --------במילים )-----------אשר תדרשו מאת: ___________________________________________________________ (להלן "החייב") בקשר עם ביצוע הסכם על פי מכרז פומבי מס' 34/2015ל"אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ". הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש _______ ,כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום( _____________ :להלן" :המדד הבסיסי") אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום --------------ועד בכלל. דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: שם הבנק הכתובת מס' הבנק ומס' הסניף ערבות זו אינה ניתנת להעברה. תאריך שם מלא חתימה וחותמת +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ הערות המשרד :באחריות הספק להאריך את תוקף הערבות בכל פעם ,בהתאם להארת תוקף ההסכם על ידי המשרד ובתוספת 60ימים .לדוגמא במידה וההסכם יוארך עד 31.12.2016הספק יאריך את תוקף הערבות עד ליום .28.2.2017 גובה הערבות 5%מסכום ההתקשרות כולל מע"מ. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 31מתוך 55 נספח ז' למסמכי המכרז נוסח התחייבות לשמירת סודיות (ייחתם ע"י המציע בעת הגשת ההצעה למכרז) שם הטופס :הצהרה לשמירה על סודיות פרק ראשי :התקשרויות ורכישות מספר הוראה7.4.6 : פרק משני :התקשרות בהליך מכרז פומבי מספר טופס :ט7.4.6.2. הצהרה לשמירה על סודיות שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______ על ידי _______________________ ת.ז_________________________ . מכתובת ______________________ הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן; והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין; והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן; לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן: הגדרות .1 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: "השירותים/הטובין" -ביצוע פרויקט הספקה והתקנת מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים (להלן הפרויקט) כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין. "עובד" - "מידע" - כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת, תוכנית ,נתון ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ,אלקטרונית ,אופטית ,מגנטית או אחרת. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 32מתוך 55 "סודות מקצועיים" -כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין ,בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע אשר ימסר ע"י המזמין, כל גורם אחר או מי מטעמו. שמירת סודיות .2 הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי מכרז זה .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,הנני מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים. הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין ,תשל"ז .1977 - הריני מצהיר כי ידוע לי ,כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי ,לגורם שאינו מורשה לקבלו ,עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם ,עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א.1981- ולראיה באתי על החתום________________________________ : ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 33מתוך 55 נספח ח' למסמכי המכרז נוסח התחייבות להימנעות מניגוד עניינים (ייחתם ע"י המציע בעת הגשת ההצעה למכרז) שם הטופס :התחייבות להעדר ניגוד עניינים פרק ראשי :התקשרויות ורכישות מספר הוראה7.4.6 : פרק משני :התקשרות בהליך מכרז פומבי מספר טופס :ט7.4.6.3. התחייבות להעדר ניגוד עניינים שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______ על ידי ____________________ ת.ז______________________ . מכתובת ___________________ הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן; והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין; והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/הספקת הטובין ולאחריו; לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן: .1הגדרות בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: "השירותים/הטובין" - "עובד" - כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין. "מידע" - כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת, תוכנית ,נתון ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 34מתוך 55 "סודות מקצועיים" -כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין ,בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. .2הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ,במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין ,ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה ,למעט באם הוועדה הרלוונטית (יש למלא בהתאם לצורך) ועדת מכרזים משרד החוץ לעניין פרויקט הכולל אספקה והתקנה של מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים עבור מחלקת בנא"מ אישרה בכתב ,לאחר שהעובדות הוצגו בפניה ,כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. .3הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים/הטובין נשוא מתן השירותים/הספקת הטובין ,למעט מטעם המזמין ,במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה ,אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין. .4הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני ,עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. .5הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי ,להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3להלן ,בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין .המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה. .6 ולראיה באתי על החתום: _____________________ ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 35מתוך 55 נספח ט' -מועד התשלום הממשלתי שם ההוראה :מועדי תשלום פרק ראשי :ביצוע תקציב מספר הוראה1.4.3 : פרק משני :ביצוע תשלומים בגין התחייבויות מהדורה01 : מילות מפתח: מועד תשלום ממשלתי .1 כללי .3.1 הסכם התקשרות כולל בין השאר מועדים לתשלום .במקרים שבהם לא נקבעו מועדים כאלה ,יש לפעול בהתאם לאמור בהוראה זו. .3.1 .2 מועדי התשלום בהתקשרויות חדשות עם גורמים חיצוניים יהיו בהתאם לאמור בהוראה זו. מטרת המסמך .3.1 להנחות את החשבים בדבר גישה אחידה לגבי מועדי תשלום ,החל משלב ביצוע ההתקשרות וכלה בביצוע התשלומים עצמם. .3 הגדרות .1.1 חשבון – דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש המסמך. .1.1 מועד הגשת החשבון/חשבונית למשרד – המועד שבו התקבלו החשבון/חשבונית במשרד, בהתאם להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים. .1.3 מועד התשלום הממשלתי – התקופה שבין היום ה 15-לבין היום ה 24-בכל חודש לועזי (כולל שני ימים אלו). .4 הנחיות לביצוע .1.1 סוגי התשלומים שעליהם חלה הוראה זו .1.1.3 תשלומי תמיכות ,בהתאם לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה- .1985 .1.1.3 תשלומים בגין קניות בארץ ,למעט המקרים הבאים: .1.1.3.3תשלומים לקבלנים בגין עבודות פיתוח ובנייה. .1.1.3.3תשלומי פסקי דין. .1.1.3.1תשלומים בין משרדי ממשלה. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 36מתוך 55 .1.1.3.1תשלומים לספקים ולזכאים אחרים אשר חוזה ההתקשרות עמם מציין באופן מפורש מועד תשלום השונה מהאמור בהוראה זו. .1.1 .1.3 תשלומים בגין התקשרויות שנחתמו לפני 1בינואר 2007 .1.1.3 אם נקבע מועד מפורש לתשלום ,הוא יתבצע לפי האמור בהסכם ההתקשרות. .1.1.3 אם לא נקבע מועד מפורש לתשלום ,הוא יתבצע לפי האמור בהוראה זו. קביעת מועדי התשלום .1.3.3 ככלל ,יקבע חשב המשרד באופן בלתי תלוי את מועדי התשלום לכל ספק ולכל זכאי אחר במועדים המפורטים להלן: .1.3.3.3חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1בחודש ,ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב. .1.3.3.3חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16בחודש ,ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון ,כלומר בדיוק 30יום מיום הגשת החשבון. .1.3.3.1חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25בחודש ,ישולם ב24- בחודש העוקב ,דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 37מתוך 55 נספח י' למכרז נספח ביטוח -אישור קיום ביטוחים יוגש על ידי הספק הזוכה במכרז בלבד ,בצירוף חתימת המבטח ,כתנאי להתקשרות. אישור הביטוח יהיה תקף בהתאם למועדי החוזה .הספק מתחייב לחדש ולהאריך את תוקף אישורי הביטוח בהתאם למשך תקופת ההתקשרות עם המשרד .הספק מתחייב להמציא לממונה אישור חתום על ידי חברת הביטוח מטעמו מבעוד מועד ,מדי שנה, בהתאם למועדי הארכת ההתקשרות .אין להכניס תיקונים או שינויים לנוסח הביטוח שלהלן. לכבוד מדינת ישראל – משרד החוץ א.ג.נ,. הנדון :אישור קיום ביטוחים. הנדון :אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות/הקמה. הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ________________________(להלן "ספק השירות/ספק השירות/הקבלן") לתקופת הביטוח מיום ______________ עד יום ________________ בגין פרויקט של הספקה והתקנת מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים ,בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד החוץ ,פוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה כמפורט להלן: ביצוע כל העבודות הכלולות בפרויקט של הספקה והתקנת (לרבות הטמנה) של מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים ,ובכלל זה -תשתית ,פיתוח וגידור (לרבות עבודות וזמניות) כולל כל החומרים ,מערכות וציוד בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל -משרד החוץ ואשר יכלול-: פרק א' -ביטוח הרכוש הפרויקט במלוא ערכן של כל העבודות על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם ספק השירות/הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם ,כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה. הכיסוי יכלול גם: .1ציוד קל לבניה והקמה ,מתקנים קלים ,כלי עבודה ואמצעי עזר -בערכם המלא; .2הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי הריסות ,תמיכה ,חיזוק וכדומה -גבול אחריות בגובה 10%מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך 50,000דולר ארה"ב; .3רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון -גבול אחריות בגובה 10%מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך 500,000דולר ארה"ב; .4חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא; .5מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים ,משרדים ,גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 38מתוך 55 .6 .7 .8 .9 .10 חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ,עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה ,כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה בגלל תכנון לקוי ,חומרים או עבודה לקויה; .7כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ 75,000דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של ספק השירות/הקבלן שלא תעלה על 10אחו; שכר מהנדסים ,אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 25,000דולר ארה"ב; כיסוי לנזקי טבע ,כולל רעידת אדמה ,פריצה ,גניבה ושוד; תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה ,משועבדים לטובת מדינת ישראל משרד החוץ וישולמו להם ישירות אלא אם יורה חשב משרד החוץ למבטח בכתבאחרת; פרק ב -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1הכיסוי על פי כל דין ,בגבול אחריות של לפחות 1,500,000דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש ,לתובע למקרה ולתקופת הביטוח ,כולל סעיף אחריות צולבת CROSS - ; LIABILITY .2הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד ,ויבראציה ,הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 250,000דולר ארה"ב; .3הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי; פרק ג – ביטוח חבות מעבידים .1לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט ,כולל קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם. .2גבול האחריות לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ 5,000,000דולר ארה"ב. הפוליסה כוללת : .1הרחבה לתקופת אחזקה רגילה ומורחבת של 24חודש לאחר סיום העבודות; .2תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט", בשינויים המתחייבים על פי המצוין. .3לשם המבוטח התווספו :ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל - משרד החוץ. .4בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החוץ בירושלים. .5אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד החוץ עובדיהם וכל הפועלים מטעמם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; .6ספק השירות/הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה; .7ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על ספק השירות/הקבלן; .8כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 39מתוך 55 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. בכבוד רב, ___________________________ תאריך______________ המבטח חתימת מורשה המבטח וחותמת ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 40מתוך 55 לכבוד מדינת ישראל – משרד החוץ א.ג.נ,. הנדון :אישור קיום ביטוח חבות המוצר הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________ (להלן "הקבלן") לתקופת הביטוח מיום _________ עד יום ________________ בגין ביצוע פרויקט של הספקה והתקנת (לרבות הטמנה) מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים, בקשר לביצוע פרויקט של הספקה והתקנת (לרבות הטמנה) מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים ,בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד החוץ ,ביטוח חבות המוצר כמפורט להלן: ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY- א .חבות הקבלן בביטוח חבות המוצר בגין ביצוע פרויקט של הספקה והתקנת (לרבות הטמנה) מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים כולל כיסוי בגין עבודות תכנון ,התקנה ,הטמנה חיבור והרכבה ,תיקון ליקויים ,שירות ואחריות, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד החוץ. ב .הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין -נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים .1980 - ג .גבולות האחריות לתובע ,מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ 500,000 -דולר ארה"ב בגין נזק לגוף ולרכוש. ד .בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת CROSS LIABILITY - ה .הארכת תקופת הגילוי לפחות 6חודשים. ו .הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל -משרד החוץ ,ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. כללי בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים: .1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל -משרד החוץ, בכפוף להרחב השיפוי כמצוין לעיל; .2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החוץ בירושלים; .3אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל -משרד החוץ ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; .4הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה; .5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן; ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 41מתוך 55 .6כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח; .7תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט"; בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. בכבוד רב, ________________________ תאריך______________ חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 42מתוך 55 נספח י"א -תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום לכבוד משרד החוץ רחוב בנק ישראל 5בקרית הממשלה ,ירושלים א.ג.נ,. תצהיר -עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום אני הח"מ ________________________ ת.ז _________________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלהלן: .1אני נציג ____________________ (להלן" :המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע. .2תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז 29/2015ביצוע פרויקט של הספקה והתקנת מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים. .3עד מועד מתן תצהירי זה ,לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות -הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה /תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. .4במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד החוץ. תאריך חתימה אישור אני החתום מטה ________ ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ .המוכר לי אישית /שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כ ן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. תאריך חתימה וחותמת ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 43מתוך 55 נספח י"ב -התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים לכבוד משרד החוץ רחוב בנק ישראל 5בקרית הממשלה ,ירושלים א.ג.נ,. אני הח"מ ____________ ____________ ת.ז _________________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא א עשה כן ,מצהיר בזאת כדלהלן: אני נציג ____________________ (להלן" :המציע") ומוסמך להצהיר מטעם .1 המציע. מצהיר בזה ,בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך ,כי הם חלים על .2 כל עובדי המועסקים על ידי ,בתקופה מיום _______________ ועד _______________. מתחייב בזה ,כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם .3 בעקבות זכייתי ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן. פירוט החוקים: 1945 פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) פקודת הבטיחות בעבודה 1946 חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) 1949 חוק שעות עבודה ומנוחה -תשי"א 1951 חוק חופשה שנתית -תשי"א 1951 חוק החניכות -תשי"ג 1953 חוק עבודת הנוער -תשי"ג 1953 חוק עבודת נשים -תשי"ד 1954 חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954 חוק הגנת השכר -תשי"ח 1958 חוק שירות התעסוקה -תש"יט 1959 ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 44מתוך 55 חוק שירות עבודה בשעת חירום 1967 חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) 1995 חוק הסכמים קיבוציים 1957 חוק שכר מינימום -תשמ"ז 1987 חוק שוויון הזדמנויות בעבודה -תשמ"ח 1988 חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) -תשנ"א 1991 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם1996 - תשנ"ו פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם 1998 מוגבלות -תשנ"ח סעיף 8לחוק למניעת הטרדה מינית -תשנ"ח 1998 חוק הסכמים קיבוציים -תשי"ז 1957 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 2001 - תשס"א סעיף 29לחוק מידע גנטי -תשס"א 2000 חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) -תשס"ב 2002 חוק הגנה על עובדים בשעת חירום -תשס"ו 2006 סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות 1997 ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין -תשנ"ז שם מלא של החותם בשם המציע תאריך אישור אני החתום מטה ________ ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ .המוכר לי אישית /שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לו מר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. תאריך חתימה וחותמת המציע חתימה ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 45מתוך 55 נספח י"ג -תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים תצהיר אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוז הרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן: אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה .1 בתמיכה להצעה לביצוע פרויקט של הספקה והתקנת מיכל סולר לגנרטור בחצר בניין משרד החוץ בירושלים (להלן" :המכרז"). המציע לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות בהתאם למכרז ,עובדים זרים ,למעט מומחה חוץ .2 ועובדים זרים שהנם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה 1994-וזאת ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה ויזכה במכרז. .3 זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. _________________ חתימת המצהיר אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה ע צמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. תאריך שם מלא של עו"ד חתימה וחותמת ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 46מתוך 55 נספח י"ד -הוראות בטיחות .1מטרה: קיום נוהלי בטיחות בעבודה בעת עבודת קבלן במשרד החוץ . .2הקף ותכולה: 2.1הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות ,במיומנות ובדקדקנות. 2.2הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו ,ועובדי המשרד כיוצא פועל של עבודתו ,ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה ,תקלה או אירוע חריג כלשהו במשרדי/מתקני משרד החוץ. .3מסמכים מנחים 3.1הקבלן מתחייב לעבוד עפ״י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות: א .פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש -תש״ל )1970ותקנותיה. ב .חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי״ד 1954 -ותקנותיו. ג .חוק עבודה בגובה 2007ותקנותיו. ד .תקנות הבטיחות בעבודה ,עבודות בנייה . ה .תקנות הבטיחות עבודה על גגות שבירים או תלולים . ו .תקנות הבטיחות ציוד מגן אישי . ז .תקנות ארגון הפיקוח על העבודה מסירת מידע והדרכת עובד ח .חוק החשמל התשי״ד 1954 -ותקנותיו. ט .חוק עבודת הנוער התשי״ג 1953 -ותקנותיו. י .מפרט מכרז משרד החוץ. יא .חוק הבניה הישראלי והוראותיו . יב .הוראות כל דין אחר החל על עבודתו. 4.2הכרת העבודה הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות ובסביבתו ,בחן את דרכי הגישה אליו והינו מודע לאופי העבודה ,לסיכונים הן הביטחוניים והן הבטיחותיים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטוחה . ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 47מתוך 55 נספח בטיחות הספקה והתקנה של מיכל סולר לגנרטור .1הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו ,או אשר יפורסמו מעת לעת .לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ”ח ,1988תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) ,התשע"א ,2011-תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) תשמ”ח 1988וצו הבטיחות בעבודה (פנ כללי) תש”ד .1959וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם ,הכל בהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים (תיקון תשמ”ד) .1984 .2הקבלן מתחייב להבטיח את קיום כל תנאי הבטיחות והגהות לשמירת חיי עובדיו וכל השוהים במתחם משרד החוץ בריאותם ורווחתם ,וזאת בין אם הקבלן מחויב לכך על פי כל דין ובין אם לאו ,וכן בנוסף ,לנהוג על פי הוראותיהם של המפקח והממונים על נושא הבטיחות מטעם משרד החוץ ,כפי שיינתנו על ידם מפעם לפעם .כמו כן ,מתחייב הקבלן למלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין ,ובאין דרישה חוקית -להישמע ולפעול כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 - .3למען הסר ספק מתחייב הקבלן מפורשות לבצע את כל העבודות באמצעות עובדיו וקבלני המשנה מטעמו ו/או הקבלנים הנוספים בהתאם לכל דין לרבות בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל,1970 - ולתקנות הבטיחות בעבודה שהותקנו על פיה וכל שינוי להם ו/או תיקון שיבוא במקומם. .4הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת ,וכי יסלק כל ציוד או חומר פגום. .5בעבודות שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית ,או בעבודות אשר בהן נדרשים עובדים בעלי כישורים מיוחדים ע"פ החוק או התקנות ,כגון :עבודות חפירה ,עבודות הריסה ,עבודות עם ביטומן חום ,עבודות חשמל ,הפעלת ציוד הרמה וכו' ,מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אנשים מורשים ומוסמכים. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 48מתוך 55 .6כל כלי מכני הנדסי ,כגון :כלי הרמה ,אביזרי הרמה ,מנוף וכו' ,יהיו תקינים ובעלי רישוי /תסקיר תקף .הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם ,וכן לעקוב אחר חידוש הרישוי בזמן. .7כל מכונה או מתקן שעלול לסכן עובדים יתאימו לדרישות התקנים הרלוונטים ובכל מקרה יהיו מגודרים לבטח בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה כך שלא ניתן יהיה להיפגע מגורם הסיכון. .8הקבלן מתחייב שכל עוד טרם נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רישיון גמר מעת הרשויות המוסמכות ,ו/או ממהנדסה פיקוח ו/או מהממונה על הבטיחות ,ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או העובדה אותה ביצע ולבטיחות העובדים הנמצאים בו. .9בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או כל אדם אחר העשוי להימצא במקום שבו העבודה בוצעה. .10הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד 1954 ולא ירשה לנוער להימצא במפעל לשם עבודה או לשם השתכרות ,מלבד העבודות שאינן אסורות לנוער ע"פ החוק. .11הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלני המשנה שמטעמו ביטוח חבות מעבידים ,וכן לבטח כל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד ג'. .12הקבלן מתחייב לבצע סקר סיכונים לעבודה/אזור העבודה אותם מבצע במשרד החוץ ולקבוע בקרות לגורמי הסיכון למניעת התממשותם ,טרם תחילת העבודה ,ולאשר מסמך זה על ידי מזמין העבודה או מי מטעמו. .13הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים שידועים ככאלה בעבודות אותם הוא מבצע מהסוג המתאים עבודות שבהן הוא עוסק ,וכן לספק לכל מבקר או עובד ציוד כנדרש בהוראות כל דין, ובכלל זה בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי). .14הקבלן או מי מטעמו מתחייב לוודא שכל עובדיו לבושים בביגוד ההולם את אופי מקום העבודה לרבות מכנס ארוך ,חולצה עם שרוולים ונעלי בטיחות המתאימות לאופי העבודה וגורמי הסיכון לרבות מקדם מניעת החלקה גבוה. .15הקבלן מתחייב להדריך את כל עובדיו לגבי סיכונים בעבודה ,שיטות עבודה בטיחות ושימוש בציוד מגן וכן לגבי כל אפשרות להשפעה סביבתית שעלולה ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 49מתוך 55 להיגרם בגין פעילותם ועבודתם וכיצד למנוע זאת ,להדרכות יבוצע רענון שנתי. הדרכות יבוצעו ע"י מדריך בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט.1999- .16הקבלן מתחייב להעסיק עובדים שהוסמכו לביצוע העבודה בהתאם לדרישות החוק וסקרי הסיכונים שבוצעו על-ידו טרם תחילת העבודה .הקבלן יחזיק אישורי הסמכה לכל עובדיו זמינים להצגה כשיידרש לכך. .17הקבלן יעביר לממונה הבטיחות/מזמין העבודה ,טופס תיעוד הדרכה המכיל לכל הפחות את רשימת העובדים ,מספרי תעודות הזהות ,תפקידם ,נושאי ההדרכה וחתימתו של כל עובד על השתתפות בהדרכה ,בנוסף יעביר את תעודת מדריך מוסמך של מבצע ההדרכה כנדרש בחוק .נושאי ההדרכה יכללו לפחות את הנושאים הבאים :מדיניות הבטיחות ,מושגי יסוד בבטיחות ,עבודה עם חומרים מסוכנים -אחסנה ,שימוש ,ציוד מגן אישי נדרש ופעולות בחירום (שפיכת החומר ופגיעה באדם) ,בטיחות בחשמל ,ארגון סביבת העבודה -סדר וניקיון ,חסימת אזורי עבודה ,ציוד מגן אישי ,היגיינה אישית -גהות תעסוקתית. .18עם כל שינוי צוות העובדים ,יחויב הקבלן בהדרכות בטיחות ואיכות הסביבה מחודשת לעובדיו המצטרפים .באחריות הקבלן לתעד הדרכות אלו. .19עבודה בגובה תבוצע ע"י עובדים שהוסמכו לביצוע עבודה בגובה תוך יישום כל הדרישות שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה(עבודה בגובה). .20עבודות חשמל יתבצעו ע"י חשמלאי המוסמך לביצוע העבודה בלבד בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו בדגש על רמות ההסמכה המפורטות שם. .21עבודות חשמל יתבצעו ע"י 2עובדים לפחות. .22הקבלן מתחייב להעסיק עובדים שהוסמכו לביצוע עבודות חשמל בהתאם לדרישות החוק וסקרי הסיכונים שבוצעו על-ידו טרם תחילת העבודה .הקבלן יחזיק אישורי הסמכה לכל עובדיו זמינים להצגה כשיידרש לכך. .23כל שינוי של מצב קיים בתשתית החשמל חייב בעדכון תוכנית החשמל של הלוח/מתקן ובאישור מזמין העבודה. .24הקבלן מתחייב לספק לאתר עבודה שבו עוסקים בעבודה בה יכולים להיות אדים ,גזים ,עשן או גורמים כימיים אחרים וכן גורמים פיסיקליים או ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 50מתוך 55 ביולוגיים ,כולם או מקצתם והידועים כגורמי סיכון ,ציוד בדיקה ומדידה של אוירה רעילה ו/או נפיצה ו/או מקרינה ו/או גורמת נזק בריאותי. .25הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת עובד לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף ,כל עוד לא ניתן היתר ממזמין העבודה ולא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות גזים מסוכנים ,וכל עוד לא סולקו הגזים בעזרת אמצעים מעשיים ,וכל עוד לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת גזים ,בכל עת שבו עשוי עובד להימצא במקום המוקף ,וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי הימצאות גזים מסוכנים במקום .לחילופין ,העובד יוכנס למקום המוקף לאחר שקוימו כל דרישות התחיקה בנושא כולל :קיבל הדרכה בדבר כל הסיכונים שבעבודתו, ננקטו אמצעים מעשיים להכנסה והוצאת אדם ,הוא לבוש מכשיר נשימה מתאים וקיים מפקח מחוץ לאזור הסכנה בקשר עין או רדיו עם מבצע העבודה. .26הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל תקינים, העומדים בתקנים הן לעניין בידוד כפול ,הן לעניין עמידות בתנאי עבודה בסביבה נפיצה והן בעמידות בתנאי לחות ו/או רטיבות .כל כלי עבודה המחובר לכבל מאריך יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת), בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד. .27הקבלן מתחייב לנקוט בסידורי בטיחות הבאים בעת ביצוע עבודה חמה (מלווה באש /ניצוצות או חום) ,יקבל היתר עבודה חמה מהמזמין ,ירחיק מטעני אש ,כשניתן ,למרחק 10מטר לפחות אחרת יכסה אותם בשמיכת ריתוך ,ידאג להימצאות צופה אש עם מטפה מיטלטל למענה ראשוני ויפקח על אזור העבודה כחצי שעה לאחר סיום העבודה החמה. .28הקבלן מתחייב לעמוד בכל החוקים והתקנות הסביבתיים הרלוונטים לתחום עבודתו. .29הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך צמצום הנזק האפשרי לסביבה. .30הקבלן מתחייב לשנע את כל הפסולת ,שנגרמה בגין עבודתו ,ע"פ הנדרש בחוק וכן פינוי כל הפסולת יעשה לאתר המורשה ע"פ דין. .31בהקשר לכל העבודות משחרר הקבלן את המזמין מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל ,ומבלי לפגוע באחריות הקבלן לפי הוראות ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 51מתוך 55 אחרות בחוזה ,הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין עבור כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או תשלום שיידרשו ממנו ו/או שיוצאו על ידו לכיסוי כל האמור לעיל. .32כאמור לעיל ,אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות של הקבלן לכל האמור בחוקים ,בפקודה ובתקנות וכן הקבלן מתחייב לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת. קראתי והבנתי את הכתוב ואני מתחייב לפעול לפיו החברה__________________ שם ומשפחה______________________ ת.ז ____________________ .תאריך __________________________ חתימה ___________________ ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 52מתוך 55 נספח ט"ו -חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק חי" שם הטופס :חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק חי" פרק ראשי :התקשרויות ורכישות פרק משני :אישורים מגורמים מקצועיים בהליך מכרזי מספר הוראה7.24.1 : מספר טופס :ט7.24.1.5 . תאריך_______________: לכבוד ________________(עורך המכרז) א.ג.נ,. הנדון :בעניין מכרז _________ ל ______ (להלן "המכרז") דיווח רואה חשבון א. לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן" :המציע") הנני מדווח כדלקמן: הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____ ,בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה בתאריך _____. לחילופין: הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.. ב. הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן ,שנסקרו על ידי ,אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*) ,או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי". ג. לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**). ד. ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי". לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58של לשכת רו"ח (*) בישראל. אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ 3-חודשים כי אז אין (**) דרישה לסעיפים ג' ,ד'. בכבוד רב, ________________________ רואי חשבון הערות: נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט .2009 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 53מתוך 55 נספח ט"ז -תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז שם הטופס :תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז פרק ראשי :התקשרויות ורכישות מספר הוראה7.4.6 : פרק משני :התקשרות בהליך מכרז פומבי מספר טופס :ט7.4.6.5. אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי: .1 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. .2 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. .3 בכוונתי להשתמש ,במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו): שם התאגיד תחום העבודה בו ניתנת פרטי יצירת קשר קבלנות המשנה .4 המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3לעיל). .5 המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3לעיל). .6 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .7 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .8 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 54מתוך 55 הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או .9 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. יש לסמן Vבמקום המתאים למיטב ידיעתי ,התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז אם כן ,אנא פרט: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988- תאריך שם התאגיד חותמת התאגיד שם המצהיר חתימת המצהיר אישור עורך הדין אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז__________________ . המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. _______ ______________________ תאריך חותמת ומספר רישיון עורך דין _____________ חתימת עורך הדין ___________________________________________________________ מכרז פומבי 34/2015אספקת מיכל סולר לגנרטור והתקנתו בחצר בניין משרד החוץ בירושלים -מחלקת בנא"מ ,עמוד 55מתוך 55
© Copyright 2025