מסמך ז
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה
של גופי תאורת רחוב מסוג ,LED
בעיר בת ים
-1-
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
הודעה על פרסום מכרז
עיריית בת ים (להלן " -העירייה") מזמינה בזאת הצעות להחלפת כ 00777 -גופי תאורת רחוב 0אספקתם
והתקנתם על עמודי תאורה ברחבי העירייה 0ומתן שירותי תחזוקה לכלל רכיבי תאורת הרחוב ברחבי
העירייה לאורך תקופת האחריות והשירות כמפורט במסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 4למסמך א' של המכרז.
רכישת המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של ( ₪ 0,555שלא יוחזרו) במשרדי העירייה הנמצאים במקס נורדאו
בבת ים 0החל מה 11/1/2711 -בימים :א-ה שעות 70:77-12:77חדר 870וכן במועד סיור הקבלנים .ניתן
לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום 0במשרדי העירייה ובאתר באינטרנט של העירייה וזאת
החל מה.11/1/2711 -
מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול
המכרז .רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה.
עיון במסמכי המכרז:
החל מיום 104142510ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו 0במשרדי העירייה כאמור לעיל ו/או באתר
האינטרנט העירוני שכתובתו/ http://www.bat-yam.muni.il:אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר
האינטרנט.
ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו0
בסך של ₪ 355,555אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של העירייה .הערבות
תעמוד בתוקף עד ליום .1/4242510הערבות תוארך לפי דרישת העירייה 0עד לקבלת החלטה סופית בדבר
הזכייה במכרז.
הגשת ההצעות:
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית עד ליום 204242510בשעה 12:55בתיבת
המכרזים בעירייה (לא לשלוח בדואר) ברחוב נורדאו בת ים 0במעטפה סגורה עליה יירשם" :מכרז פומבי
מס' "3241/בלבד .מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי
המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.
סיור קבלנים (חובה):
סיור קבלנים שהינו חובה 0יערך ביום 4/2/2711בשעה 17:77ויצא ממשרדי העירייה .על המשתתף להצטייד
בתעודה מזהה ובייפוי כח חתום ע"י עו"ד מטעם המציע ובו יצוין כי המשתתף הינו נציג מוסמך של המציע.
השתתפות בכנס הקבלנים הינה חובה ומציע שלא ישתתף בכנס הצעתו תיפסל.
מציע שיגיע באיחור העולה על 35דקות מהמועד הקבוע לעיל לא תחשב השתתפותו בכנס.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
-2-
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
שאלות 4הבהרות:
שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז 0ניתן להעביר בכתב 0עד ליום 11/2/2711בשעה
012:55לידי חני כרם במייל 0 cheni@greengocity.com:טלפון לבירור קבלת המייל7128710270 :
באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד .שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו.
כללי:
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום 0אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י
המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
ביצוע המכרז מותנה בקבלת אישורים תקציביים.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטין את היקפו מכל
סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי ועל פי יכולתה התקציבית לפני ובמהלך הביצוע.
מסמכי המכרז מנוסחים לצרי נוחות בלשון זכר ו/או נקבה 0אך מתייחסים ל 2-המינים כאחד.
בכבוד רב,
יוסף בכר
ראש עיריית בת-ים
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
-8-
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך א'
תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
ריכוז מועדי המכרז:
פרסום המכרז
224124251/
רכישת המכרז 4עיון בחוברת המכרז
104142510
מפגש מציעים (חובה)
/4242510שעה 15:55
מועד אחרון להעברת שאלות על המכרז 114242510שעה 12:55
(במייל)
.1
מועד אחרון להגשת הצעות
204242510שעה 12:55
תוקף ערבות המכרז
\ 1/4242510
הגדרות:
במסמך זה ובכל יתר מסמכי המכרז 0אלא אם נכתב בהם אחרת 0יהיו למונחים המפורטים להלן
המשמעות המופיעה בצידם:
"העירייה " -עיריית בת ים באמצעות מורשי החתימה שלה.
"המתקנים הקיימים" -כ 00777גופי תאורה קיימים תחום העירייה ו 17 -מרכזיות תאורה הנדרשות
להחלפה 0כמפורט במסמך ב'.
"רכיבי התאורה החדשים" -רכיבי תאורה המאפשרים חסכון באנרגיה -העומדים במפרט הטכני
המצורף כמסמך ג' למכרז.
"הפרוייקט" – החלפת המתקנים הקיימים ברכיבי התאורה החדשים ותחזוקתם לאורך תקופת
ההסכם 0בנוסף החלפה של 17מרכזיות תאורה במרכזיות חדשות.
"הוצאות החשמל של העירייה " – סך הוצאות החשמל של העירייה בגין תאורת רחוב 0הכוללות את
צריכת החשמל בפועל 0ואת הוצאות התחזוקה של תאורת הרחוב .בשנים 02714-2712הוצאות צריכת
החשמל בגין תאורת רחוב היו כ 8 -מיליון ₪ואילו את תחזוקת הגופים 0משערכת העירייה לפי עלות
של ₪ 1לחודש לגוף תאורה (ללא מע"מ)
"חיסכון בהוצאות החשמל" -החיסכון הנובע בצריכת החשמל מעצם החלפת הגופים ,בגופים
מבוססים טכנולוגיית לד.
"החיסכון המינימלי" – במסגרת הצעתו 0המציע צריך לגרום לכך שסך הוצאות החשמל 0כפי
שמוגדרות לעיל 0יפחתו בשיעור של לפחות 11%במהלך כל תקופת האחריות והשירות.
"תקן - "1682הנחיות לתכנון מאור בדרכים (להלן" :תקן )"1682המצורפות כמסמך י"ב למכרז.
"תקופת האחריות והשירות" -תקופה מקסימלית של 12שנים ומינימלית של 0שנים 0שתחילתה
ממועד קבלת תעודת השלמה בדבר סיום התקנת רכיבי התאורה החדשים .במהלך תקופה זו יעניק
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
-4-
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
הזוכה לעירייה אחריות שירות ותחזוקה כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה – יפעל לתיקון ו/או
החלפה ללא תמורה של רכיבי התאורה החדשים (כולם או חלקם).
.2
.3
כללי:
א.
כחלק מפעולותיה לקידום איכות הסביבה ולהתייעלות אנרגטית 0החליטה העירייה לבצע את
הפרוייקט כהגדרתו לעיל.
ב.
מבלי לגרוע מהמפורט ביתר מסמכי המכרז מובהר 0כי רכיבי התאורה החדשים אותם מבקשת
העירייה לרכוש ולהתקין כוללים :החלפת רכיבי התאורה במתקנים הקיימים בגופי תאורה
בטכנולוגיית לד 0כולל בקרה על מרכזיות.
ג.
מהות המכרז היא התקשרות ארוכת טווח בין העירייה לזוכה 0במסגרתה הזוכה במכרז מחליף את
כל גופי תאורת הרחוב ברחבי העירייה ולוקח אחריות על תחזוקתם למשך תקופת ההסכם 0כאשר
בתמורה הוא מקבל אחוז מהחיסכון בהוצאות החשמל של העירייה אשר נוצר כתוצאה מהפרוייקט.
אחוז העמלה של הזוכה על הסכום שייחסך לא יעלה על 51%מהחסכון בהוצאות החשמל של
העירייה.
ד.
על רכיבי התאורה החדשים לעמוד בתנאים ובדרישות הנספח הטכני המצורף כמסמך ג למסמכי
המכרז (להלן" :הנספח הטכני").
ה.
הזוכה במכרז ידרש 0לספק 0להתקין 0ולחבר 0על חשבונו 0את רכיבי התאורה החדשים לעמודי
תאורה קיימים בהתאם לתוכנית סימולציה פוטומטרית שתוכן על ידי מתכנן תאורה מוסמך
מטעמו .תכנית זו תעמוד בביצועי התאורה המוגדרים בתקן 01082תאפשר שמירת רמת הבהיקות
הפוטומטרית הקיימת כיום 0ותאושר על-ידי העירייה או מי מטעמה טרם ההתקנה .יובהר 0כי ערכי
התאורה 0המפורטים בנספח ב' להסכם 0הינם ערכי התאורה הקיימים כיום 0כפי שנמדדו על ידי
העירייה מדגמית .יודגש 0כי הזוכה במכרז יידרש לשמור על ביצועי התאורה האמורים 0בדגש על
רמת הבהיקות הפוטומטרית 0כמוגדר בתקן 1082וכמפורט בנספח ב' להסכם וזאת לאורך כל
תקופת ההסכם .ביצוע תוכנית הסימולציה הפוטומטרית 0לרבות התשלום בעבורה 0יהיה באחריות
הזוכה.
ו.
מודגש בזאת 0כי רכיבי התאורה אשר יוסרו מעמודי התאורה הקיימים בעירייה ויוחלפו על-ידי
הזוכה יהיו קניינה הבלעדי של העירייה .במשך תקופה של שנה ממועד קבלת תעודת השלמה
כהגדרתה בהסכם יאוחסנו רכיבי התאורה הקיימים במצב שמיש במחסני הזוכה 0לצורך גיבוי לגופי
התאורה החדשים .בתום תקופת השנה 0תינתן לזוכה אופציה לרכוש את רכיבי התאורה הקיימים0
לפי מחיר שוק.
ז.
ההתקשרות בין הזוכה במכרז לעירייה תהיה על-פי נוסח החוזה המצורף כמסמך ו למכרז.
מסמכי המכרז כוללים
מסמך א -תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
מסמך א' – 1דף מידע על המציע
מסמך א' – 2נוסח תצהיר היעדר הרשעות בענין שכר מינימום ועובדים זרים
מסמך א' – 8תצהיר בדבר ניסיון המציע
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
-1-
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך א' – 4אישור על מורשי חתימה מטעם המציע
מסמך א' – 1הצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
מסמך א' – 8תצהיר נותן שירות (מתקין – לפי ס' 4ד' למכרז)
מסמך א' – 0תצהיר נותן שירות (מתכנן) – לפי ס' 4ה' למכרז)
מסמך א' – 0אישור רו"ח
מסמך ב -פירוט גופי התאורה לשדרוג מצב התאורה קיים +יישלח לרוכשי המכרז במייל
מסמך ג -מפרט טכני
מסמך ד -הצעת המציע
מסמך ד( - )1ערבות אישית
מסמך ה( - )1נוסח ערבות להשתתפות במכרז
מסמך ה( - )2נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות המציע במהלך התקנת רכיבי
התאורה החדשים ועד לקבלת אישור על סיום ביצוע ההתקנות.
מסמך ו -הסכם התקשרות
נספח א – אופן קביעת קו הבסיס ומדידת החיסכון
נספח א –1עקרונות ביצוע הפיילוט
נספח א - 2עקרונות בניית קו בסיס ומדידת החיסכון
נספח ב – מצב תאורה קיים (ראה נספח ב' לעיל).
נספח ב – 1סיווג הרחובות על פי רמת תאורה נדרשת – יישלח במייל בקובץ PDFלכל
רוכשי המכרז
נספח ב - 2פירוט מדידות תאורה -יישלח במייל בקובץ PDFלכל רוכשי המכרז
נספח ג -מפרט תחזוקה
נספח ד -כתב התחייבות לעבודה בחירום.
מסמך ז( - )1נספח בטיחות כללי
מסמך ז( - )2הצהרת בטיחות
מסמך ח -נספח ביטוחים
מסמך ח ( )1טופס אישור על קיום ביטוחים
מסמך ט -נוסח הצהרת העדר תביעות
מסמך י -אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 0תשל"ו 1508 -
מסמך י"א -תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 0התשל"ו 1508 -
מסמך י"ב – תקן 01082הנחיות לתכנון מאור בדרכים – יישלח במייל בקובץ PDFלכל רוכשי המכרז
.4
כשירויות המציע – תנאי סף:
רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל התנאים הבאים באופן מצטבר:
א.
המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ .היה המציע חברה – החברה רשומה כדין
ברשם החברות.
ב.
המציע הינו בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) התשל"ו – .1508
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
-8-
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
ג.
המציע הינו בעל האיתנות הפיננסית המפורטת להלן 0או שצירף להצעתו ערבות אישית בנוסח
המצורף כמסמך ד( )1למסמכי המכרז חתומה על-ידי ישות משפטית (להלן" :הערב") 0אשר
הינה בעלת איתנות פיננסית כמפורט להלן:
.1
מחזור שנתי של לפחות ( ₪ 107770777במילים" :חמישה מליון ש"ח") בשנים 2712או
( 2718לא כולל מע"מ).
.2
הון עצמי של לפחות ( ₪ 207770777במילים" :שני מיליון ש"ח").
לצורך הוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על איתנות פיננסית כאמור 0של
המציע או של הערב.
ד.
המציע 0או מתקין גופי התאורה מטעמו 0בעלי ניסיון בהתקנה של גופי תאורת רחוב בישראל0
אשר ביצעו התקנה של לפחות 20777גופי תאורה בארץ (מתוכם לפחות 10777הותקנו ברשויות
מוניציפאליות) משנת 2777ואילך.
לצורך הוכחת תנאי זה על המציע לפרט בתצהיר המצורף למכרז כמסמך א' 08מי הגורם אשר
יבצע את התקנת רכיבי התאורה מטעמו וכן יפרט את הגופים (רשות מקומית 0מע"צ 0עוד)0
עבורם בוצעה ההתקנה 0הכולל את פירוט היקפי ההתקנה 0עיתוי ההתקנה 0סוג גופי התאורה
שהותקנו על-ידי המציע או מתקין התאורה מטעמו ופרטי ההתקשרות ללקוחות אלו לצורך
קבלת המלצות .וכן המלצות מגופים אלו ככל שישנן.
ה.
המציע 0או מתכנן תאורה מטעמו 0יהיו בעלי ניסיון בתכנון מערך תאורת רחוב והכנת תכניות
תאורה פוטומטריות 0אשר ביצעו תכנון תאורה של לפחות 20777גופי תאורה בארץ (מתוכם
לפחות 10777הותקנו ברשויות מוניציפליות) משנת 2777ואילך.
לצורך הוכחת תנאי זה על המציע לפרט בתצהיר המצורף למכרז כמסמך א' 08מי הגורם אשר
יבצע את תכנון התאורה מטעמו וכן לצרף מכתב מאת הלקוחות (רשות מקומית 0מע"צ 0עוד)0
עבורם בוצעה התכנון 0הכולל את פירוט היקפי ההתקנה 0עיתוי ההתקנה 0סוג גופי התאורה
שהותקן ופרטי ההתקשרות ללקוחות אלו לצורך קבלת המלצות.
ו.
המציע רכש את מסמכי המכרז.
ז.
המציע צירף ערבות בנקאית על שמו 0בנוסח המדויק המצורף כמסמך ה( )1למכרז.
ח.
המציע השתתף בסיור הקבלנים.
ט.
על המציע להיות נעדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העירייה.
י.
המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים זרים בשנתיים שקדמו להגשת
הצעות.
* מובהר 0כי במקרה בו האישורים /התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל 0נדרש כי אלו יהיו
תקפים במועד הגשת ההצעה ולכל אורך ותקופת ההסכם.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
-0-
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.5
אישורים ומסמכים
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:
א.
תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ.
ב.
אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד שומה או פטור מכך.
ג.
האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) 0התשל"ו – .1508
ד.
ערבות בנקאית מקורית כמפורט בסעיף 8להלן.
ה.
פירוט ניסיון קודם ואישורים המעידים על נסיון קודם כמפורט בסעיפים /ד ו /-ה לעיל0
בתצהיר המצורף למכרז כנספח א' .8למען הסר ספק מובהר 0כי על המציע לפרט בהצעתו את
נסיונו בתכנון תאורה וכקבלן ראשי בהתקנה של גופי תאורת רחוב בישראל 0תוך ציון שם
המזמין 0מיקום ומועד ההתקנה 0משך ההתקנה וכל פרט אחר הנדרש לדעתו לצורך קבלת מידע
על ניסיון קודם ומוכח בתכנון התאורה ובהתקנתה.
ככל שבכוונת המציע להתקין את הרכיבים באמצעות קבלני משנה מטעמו על המציע לצרף
להצעתו תצהיר מטעם נותן השירות 0בנוסח המצ"ב כמסמך א' 8למכרז 0המעיד על עמידתם
בתנאי 4ד לתנאי הסף (התנאי בדבר נסיון קודם ומוכח בהתקנה).
ככל שבכוונת המציע לתכנן את תכניות התאורה באמצעות קבלני משנה מטעמו על המציע
לצרף להצעתו תצהיר מטעם נותן השירות 0בנוסח המצ"ב כמסמך א' 0למכרז 0המעיד על
עמידתם בתנאי 4ה לתנאי הסף (התנאי בדבר נסיון קודם ומוכח בתכנון תאורה).
ו.
המלצות בכתב 0וכן רשימת ממליצים הכוללת פירוט שמות ומספרי טלפון של אנשי קשר לצורך
קבלת המלצות.
ז.
אישור רו"ח המעיד על איתנות פיננסית של המציע או הערב כנדרש בסעיף 4ג לעיל 0בנוסח
המצורף כמסמך א' 0למכרז.
ח.
תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המצורף כמסמך י"א למסמכי המכרז 0ביחס
למציע 0בעלי המניות ומנהלי המציע.
ט.
לוח זמנים כל לי בהתאם לנוסח המפורט בטופס ההצעה (מסמך ד' למכרז) 0המכיל את
הפעילויות העיקריות 0אותן נדרש המציע לבצע על-מנת להוציא לפועל את הפרוייקט .לוח
הזמנים יתאר את תהליך ביצוע הפרוייקט מתחילתו ועד לתום התקנת רכיבי התאורה
החדשים ומסירתם לעירייה.
י.
במידה והמציע הינו תאגיד -תעודת רישום של התאגיד 0העתק מתזכיר התאגיד ואישור עו"ד /
רו"ח התאגיד על האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על
מסמכי המכרז.
אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע (בנוסח המצ"ב כמסמך א' 4למכרז) כי:
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
-0-
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.1הגשת הצעת המציע במסגרת מכרז זה הינה במסגרת סמכויות התאגיד.
.2שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
.3אישור כי הצעת המציע נחתמה על-ידי מורשי החתימה מטעם המציע וכי חתימתם
מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
יא.
במידה והמציע הינו שותפות -תעודת רישום השותפות ככל שנרשמה 0הסכם השותפות 0אישור
רו"ח או עו"ד בדבר זכויות החתימה בשם השותפות 0כמו גם אישור הנ"ל כי הצעת המציע
נחתמה על-ידי מורשי החתימה של השותפות וכי חתימתם מחייבת את השותפות לכל דבר
ועניין.
יב.
צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
יג.
סיכום כנס הקבלנים שיופץ ע"י העירייה.
יד.
הצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות או חבר מועצה בנוסח המצ"ב למכרז.
טו.
את מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד ובמקרה בו שלחה העירייה מסמך
תשובות 0הבהרות או תיקונים למכרז כמפורט בסעיף 11להלן 0על המציעים לצרף מסמכים
אלה להצעתם 0כאשר הם חתומים בכל עמוד.
טז.
לשם הוכחת עמידת רכיבי התאורה החדשים בדרישות המפרט הטכני 0על המציע לצרף
להצעתו את המסמכים והפרטים הנדרשים במפרט הטכני ביחס לכל אחד מהרכיבים כמו גם
קטלוג ומפרטים טכניים של היצרן ביחס לרכיבים שהתקנתם מוצעת במסגרת המכרז.
קטלוגים 0מסמכים ותעודות בדיקה אלו יהיו ממעבדה בלתי תלויה אשר משכנה באירופה או
בארה"ב ונדרשים לפרט את עמידת המתקן בכל התנאים והדרישות המפורטות במפרט הטכני.
הקטלוגים יהיו בשפה העברית או האנגלית בלבד.
יז.
המציע רשאי להגיש ולצרף להצעתו מסמכים נוספים אשר יש בהם כדי להצביע על כושרו ו/או
נסיונו ו/או ידיעותיו ביחס להתקנת גופי תאורת רחוב.
יח.
כל יתר המסמכים ו/או האסמכתאות ו/או האישורים הנדרשים ו/או המוזכרים בתנאי המכרז
ומסמכיו.
לעירייה שמורה הזכות לחקור ולדרוש מאת המציע להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו0
ניסיונו 0פרטי רכיבי התאורה החדשים אותם הוא מבקש להתקין וכיו"ב .אם המציע יסרב למסור
מסמכים או הסברים כנדרש על-ידי העירייה 0רשאית היא להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול
את ההצעה.
.6
ערבות להצעה
א.
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית מאת בנק רשמי בישראל בסך של ( ₪ 8770777במילים:
"שלוש מאות אלף 0)"₪בנוסח המצורף כמסמך ה( )1למכרז (להלן" :ערבות להצעה").
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
-5-
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
ב.
סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") כשהמדד הבסיסי יהיה מדד חודש ינואר 2711שפורסם ביום
.11.72.2711
.
ג.
ערבות המכרז תעמוד בתוקפה עד ליום .14/0/2711
ד.
לבקשת העירייה 0יאריך המציע את הערבות לתקופה נוספת של 57ימים נוספים 0הארכת
הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה.
ה.
הערבות תהא אוטונומית 0בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של העירייה.
העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות 0כולה או חלקה 0לכיסוי כל הוצאה ו/או נזק ו/או
פיצוי הנובעים מהפרת התחייבות המציע 0וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי
שלמציע תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כנגד העירייה בשל כך.
ו.
סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.
ז.
הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנוסח המופיע בנספח ה( 0)1העונה על כל הדרישות המפורטות
לעיל 0לא תידון .למען הסר ספק מובהר 0כי על הערבות להצעה להיות בנוסח המפורט בנספח
ה( )1למסמכי המכרז במדויק 0וכל שינוי ו/או תוספת לנוסח האמור תוביל לפסילת ההצעה.
השבת ערבות המכרז
.7
ח.
משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן
כדלקמן:
ט.
ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז או שמסמכי
המכרז שלו נפסלו 0תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז 0אך לא יאוחר מ – 8
חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות לעיל 0לפי
המאוחר מבין מועדים אלו .מציע כאמור אשר יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה תעוכב
ערבותו עד לתום ההליכים .מציע שימשוך את הערבות למרות האמור בסעיף זה 0ייחשב
כמי שוויתר על זכותו להגיש עתירה על תוצאות הזכייה
י.
למשתתף שנבחר לבצע את העבודות -עם חתימתו על נוסח ההסכם 0המצאת ערבות
ביצוע לעבודות נשוא ההסכם בנוסח המצורף כמסמך ה( )2למכרז 0והמצאת אישור על קיום
ביטוחים המצורף למכרז ויתר המסמכים הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.
הצהרות המציע
א.
המציע מצהיר כי ברשותו הציוד הדרוש במצב תקין וכח האדם בכמות הנדרשת 0כשיר
וראוי לשימוש 0לביצוע העבודות נשוא ההסכם;
ב.
הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז ידועים ונהירים לו 0וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש 0בחן את כל הנתונים0
הפרטים והעובדות 0והוא מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לצורך התקנת גופי התאורה
בהתאם למכרז.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 17 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.8
ג.
בנוסף 0הגשת ההצעה 0כמוה כהצהרה 0כי המציע עומד בכל דרישות הסף המפורטות במכרז 0כי
הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ללא יוצא מן הכלל לעמוד בהצעתו 0וכי יש למציע ו/או למי
מטעמו 0את כל הידע 0הידיעות 0הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לתכנון
התאורה 0לאספקת ולהתקנת רכיבי התאורה החדשים 0ולמתן השירות והאחריות כקבוע
במסמכי המכרז.
ד.
הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז 0על נספחיו 0לרבות
החוזה 0והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
הצעות מחיר
א.
כל מציע ידרש למלא בעט 0בכתב יד קריא וברור 0את הצעת המציע -מסמך ד' למסמכי המכרז0
במקומות המסומנים לכך בלבד .הצעת המחיר תכלול פירוט של כל אחד מהסעיפים המפורטים
בהצעה כמו גם פירוט של רכיבי התאורה החדשים אותם מבקש המציע להתקין .ההצעה תוגש
אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז.
ב.
על המציע למלא הצעתו 0לחתום חתימה מלאה על גבי החוזה וטופס ההצעה בשני העתקים0
ולסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז .הערה שתרשם בגוף המכרז עלולה
להוביל לפסילת ההצעה.
ג.
המציע נדרש להציע את אחוז החיסכון בהוצאות החשמל 0ממנו תהנה העירייה בתקופת
האחריות והשירות 0וזאת כתוצאה מאספקה והתקנה של רכיבי תאורה חדשים 0העומדים
בתנאי המפרט הטכני (מסמך ג') .הצעה זו כוללת התחייבות למתן אחריות שירות ותחזוקה על
רכיבי התאורה החדשים כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה – תיקון ו/או החלפה ללא תמורה
של רכיבי התאורה החדשים (כולם או חלקם) 0הכל בהיקף ובאופן הקבוע במסמכי המכרז .כמו
כן 0המציע נדרש להציע את תקופת השירות והאחריות המוצעת 0אשר לא תחרוג מ 12 -שנה
ולא תפחת מ 6 -שנים.
ד.
מודגש בזאת ,כי חלק העירייה בחיסכון המינימלי ממנו תהנה העיריה בתקופת ההסכם לא
יפחת מ.0% -
ה.
העירייה 0לפי שיקוליה וצרכיה 0תהא רשאית לדרוש מהזוכה להתקין בצמוד לגופי התאורה
את רכיבי ההצעה הנוספת או חלקם כאשר רכיבי ההצעה הנוספת יהיו פזורים על כ27 -
מרכזיות .ההצעה הנוספת הינה אופציונאלית בלבד לבחירת העירייה.
ו.
מובהר ומודגש בזאת 0כי העירייה רשאית להחליט באם להזמין את רכיבי ההצעה הנוספת
חלקם 0או לא להזמינם כלל -והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והיא אינה חייבת או
מחוייבת לעשות כן.
ז.
הצעת המציע תעמוד בתוקפה 0על כל מרכיביה 0לתקופה של 125ימים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז .לעירייה שמורה הזכות לדרוש את הארכת תוקף ההצעה (והערבות
להצעה) לתקופה של עד 57ימים נוספים מהמועד האחרון להגשת הצעות והמציע מתחייב
לעשות כן.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 11 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.9
איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי המכרז או כל פרט בהם 0וכל מחיקה /תוספת /
שינוי במסמכי המכרז עלולים להוביל לפסילת ההצעה לפי שיקול דעתה של העירייה.
המציע חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים במכרז זה לרבות ההסכם.
.11
כנס 4סיור מציעים (חובה)
העירייה תקיים כנס /מפגש מציעים שהינו חובה 0בנושא מכרז זה 0ביום 4/2/2711שעה 15:55בבנין
העירייה רחוב נורדאו בבת ים 0בחדר השיבות בקומת הכניסה.
במהלך כנס המציעים 0יהיו המציעים רשאים להעביר את שאלותיהם ו/או הערותיהם ו/או בקשות
הבהרה על מסמכי המכרז .המציעים מתבקשים להגיע לכנס לאחר שקראו בעיון את מסמכי המכרז.
על כל משתתף בכנס המציעים להצטייד בתעודת זהות ובייפוי כח חתום ומאושר ע"י עו"ד מטעם
המציע ובו יצוין כי המשתתף הינו נציג מוסמך של המציע.
כנס המציעים הינו חובה מציע שלא ישתתף בכנס – הצעתו תיפסל .מובהר כי מציע שיגיע באיחור של
מעל 87דקות לכנס המציעים 0לא תוכר השתתפותו בכנס.
.11
שאלות ,הבהרות ושינויים למסמכי המכרז
א.
מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז 0ו/או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או שאלות
טכניות ו/או כל שאלה ו/או בקשה אחרת בנוגע למכרז 0יפנה אותן עד ליום 114242510שעה
,12:55לידי מר חני כרם במייל( 0 cheni@greengocity.com:טלפון לבירור קבלת המייל:
0)712-8710270באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד ולקבל אישור
במייל חוזר על כך .שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו.
ב.
את שאלות ההבהרה יש לשלוח בקובץ wordוכן בקובץ ( pdfשני הקבצים חייבים להיות
זהים)
ג.
העירייה תמציא את תשובותיה בכתב לכל אחד מהמשתתפים עד ל 40-שעות לפני המועד
האחרון להגשת הצעות .רק תשובות /הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את העירייה .מציע לא
יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי העירייה או מי
מטעמה 0אלא אם ניתנו בכתב .על המציעים לצרף להצעתם את מסמך התשובות.
ד.
באחריות המציעים לעקוב בעצמם אחר הודעות שתופצנה מעת לעת ע"י העירייה בנושא
המכרז 0באמצעות מייל /פקס.
ה.
מבלי לפגוע באמור לעיל 0רשאית העירייה בכל עת 0קודם למועד הגשת ההצעות למכרז 0ליתן
מיוזמתה הבהרות ו/או שינויים לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב
תינתן על-ידו לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 12 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.12
ו.
השינויים ו/או הבהרות ו/או התיקונים כאמור 0יובאו בכתב לידיעתם של המציעים
בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי הכתובות ומספרי הפקס שימסרו על ידי המציעים 0עם הגשת
הצעותיהם .על המציעים לעקוב אחר קבלת תשובות ו/או הודעות מטעם העירייה בנושא
המכרז.
ז.
כל מציע נדרש לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות ו/או השינויים שיופצו על-ידי
העירייה (אף אם לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על-ידו) ותשובות 0הבהרות ושינויים
שינתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציע לחתום ולסמן את
המסמכים הנ"ל כמפורט בסעיף 0ב' לעיל.
ח.
רק הסברים ו/או הבהרות ו/או שינויים ו/או תשובות אשר יינתנו על-ידי הממונה בכתב
וישלחו לכלל המציעים יחייבו במסגרת המכרז.
ט.
כל טענה בדבר טעות או אי הבנה של פרט כלשהו מפרטי המכרז לא תשמע ולא תתקבל לאחר
הגשת הצעת המציע 0ובעצם הגשת הצעתו למכרז מאשר המציע כי כל הפרטים המידע
וההסברים הנדרשים לצורך מתן הצעתו ברורים ונהירים לו.
אופן בחירת הזוכה
א.
ההצעות במכרז ייבחנו ע"י ועדת המכרזים של העירייה 0שתמליץ על ההצעה הזוכה.
ב.
הזוכה במכרז יקבע על בסיס הצעתו להחלפת גופי תאורה בלבד .ההצעות תשוקללנה על-פי
הנוסחה הבאה:
=Xאחוז החיסכון אשר לו תהיה זכאית העירייה מסך הוצאות החשמל כפי שמפורט בהצעת
המציע.
=Yתקופת מתן השירות והאחריות המפורטת בהצעת המציע.
=Bתקופת השירות והאחריות המקסימלית אותה רשאי המציע להציע (.)12
])= 100* [ X*Y+0.6*( B-Y
ניקוד לצורך דירוג ההצעה.
דוגמאות:
הצעה
תקופת
השירות
והאחריות
Y
אחוז חסכון
לעירייה X
תוצאה
1
2
3
4
5
8
12
10
11
9
5%
20%
15%
10%
18%
280
240
270
170
342
בהתאם לדוגמא לעיל ,הצעה 0הינה ההצעה שמזכה בניקוד הגבוה ביותר.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 18 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
ג.
העירייה רשאית על פי שיקוליה להחליט כי הצעה אחת או יותר אשר תקבלנה את הציון הגבוה
ביותר תיבחנה על-ידי העירייה במסגרת הליך פיילוט טרם בחירת הזוכה במכרז 0כמפורט
להלן:
.1לאחר בחינת ההצעות במכרז 0תבחר הצעה אחת או יותר מבין ההצעות המשוקללת
הגבוהות ביותר 0לביצוע פיילוט בעמודי תאורה נבחרים 0כמוגדר בנספח א לחוזה (להלן
"הפיילוט").
.2על כל אחד מהמציעים במכרז להיות ערוך להתקנה מיידית של רכיבי התאורה החדשים
כפי שהציעם בהצעתו במכרז למשך תקופת הפיילוט כמפורט בנספח א לחוזה .כמו כן עליו
להיות ערוך להעביר את רכיבי התאורה החדשים בין העמודים עד 8פעמים במהלך
הפיילוט (למען הסר ספק מובהר 0כי אין בהוראה זו כדי לחייב את העירייה לדרוש את
העברת רכיבי התאורה החדשים בין העמודים במהלך הפיילוט).
.3המציעים נדרשים לסיים ולהתקין את רכיבי התאורה המוצעים על-ידם במסגרת
הפיילוט לא יאוחר משבועיים מיום קבלת הודעת העירייה על השתתפותם בפיילוט.
במהלך הפיילוט תהא רשאית העירייה לדרוש מהמציעים לפרק ולהתקין מחדש את גופי
התאורה על עמודי תאורה שונים.
.4העירייה תבחן ותתקף בפיילוט את אחוז החיסכון המציעים בפועל של הגופים 0כמפורט
בנספח א' לחוזה.
.5במעמד בדיקת הפיילוט יבדקו במקביל נושאים משותפים לכל המשתתפים בפיילוט 0כגון
בדיקת עוצמת האור מול תאורת רחוב קיימת (ממקור אור שאינו 0)LEDאחידות האור0
רצף ושטף האור והבהיקות מול פרמטרים הניתנים לבדיקה רק אל מול מקור אור מותקן.
*** כמות המציעים שישתתפו בהליך הפיילוט נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה 0לאחר
פתיחת ההצעות 0וזאת במסגרת שיקוליה טרם בחירת הזוכה.
.13
ד.
למען הסר ספק מובהר 0כי העירייה רשאית לקצר ו/או להאריך את תקופת הפיילוט ו/או
לאפשר למשתתפים בפיילוט לכייל את רכיבי התאורה המוצעים על-ידם במהלכו וזאת בשים
לב לתוצאות המדידה הראשוניות שיתקבלו במסגרת הפיילוט 0והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
ה.
המציעים אשר יוזמנו להשתתף בפיילוט יישאו במלוא העלויות הכרוכות בהתקנת רכיבי
התאורה במסגרת הפיילוט והעירייה לא תישא בשום הוצאה מהוצאות המציעים.
הליך החלפת גופי התאורה וחובת הזוכה במכרז:
זכה המציע במכרז (להלן " -הזוכה") יהא עליו לפעול כדלקמן וזאת לא יאוחר מ 15 -ימים קלנדריים
מיום קבלת הודעת העירייה על זכייתו:
13.1
לחתום על ההסכם (מסמך ו) על-ידי מורשי החתימה מטעמו בשלושה עותקים נוספים0
ולהחזירו חתום כדין לעירייה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 14 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
13.2
להמציא ערבות ביצוע בסכום של 8770777ש"ח (שלוש מאות אלף ש"ח) בנוסח המצורף
כמסמך ה( )2למסמכי המכרז (להלן" :ערבות הביצוע") .ערבות זו תהא בתוקף לתקופה של
107ימים ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר הזכייה במכרז ותוארך מעת לעת בהתאם
לצורך עד למועד החל 87ימים לאחר קבלת תעודת השלמה המעידה על התקנת כלל
הרכיבים על-פי ההסכם.
13.3
להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף כמסמך ח ( )1למסמכי המכרז
שיהיה בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות וכן 57ימים לאחר תום תקופת האחריות
והשירות על-פי ההסכם.
13.4
להעביר לעירייה אישור מטעם יועץ בטיחות מוסמך 0המעיד כי כל העובדים ו/או הפועלים
ו/או נותני השירות מטעמו עברו תדריך בטיחות אצל יועץ בטיחות מוסמך מטעמו 0בדגש על
עבודה בגובה ועל עבודה באזורי תנועת רכבים והולכי רגל.
13.5
להעביר לעירייה אישורי משטרה ו/או כל אישור אחר הנדרש מכל רשות סטטוטורית או גוף
מוסמך על מנת להתחיל בביצוע העבודות (לרבות אישור חברת החשמל 0ככל שיהיה צורך
בקבלת אישור כאמור) .מובהר כי כל ההוצאות הנדרשות לצורך תיאום עם גורמים
חיצוניים כגון המשטרה 0חברת חשמל 0בזק וכל גורם אחר יחולו על המציע.
13.6
להמציא לאישור העירייה לוח זמנים מפורט להשלמת כל שלב ושלב בביצוע העבודות .לוח
הזמנים המפורט 0יפרט את הפעולות אשר נכללו בלוח הזמנים הכללי שהוגש עם הצעת
המציע.
13.7
במידה וההצעה הזוכה תכלול שימוש בפריטים מיובאים 0להמציא לעירייה אישור המעיד
כי הזוכה התקשר עם יבואן 0אשר מחזיק משרד ומערך שירות בישראל לפחות בשנה
האחרונה שקדמה ליום הגשת ההצעה למכרז 0ונמצא בחוזה התקשרות תקף עם המציע
לשמונה השנים העתידיות שלאחר חתימתו על חוזה ההתקשרות עם העירייה .על הזוכה
להעביר לעירייה העתק מחוזה ההתקשרות וכן את פרטי היבואן ומסמכים המעידים על כך
שהיבואן מחזיק משרד ומערך שירות בישראל כמפורט לעיל.
לא יאוחר מ 25 -ימים קלנדריים מיום קבלת הודעת העירייה על זכייתו על המציע להציג לעירייה
תכנון פוטומטרי מפורט להתקנת גופי התאורה החדשים כפי שמתואר במסמך ב' .התכנון יבחן על-ידי
העירייה וככל שהעירייה תאשר את התכנון יוצא לזוכה צו התחלת עבודה להתקנת רכיבי התאורה
החדשים .למען הסר ספק מובהר 0כי העירייה מוסמכת לדרוש מהזוכה לתקן את התכנון שיוכן על-
ידו אם תמצא פערים משמעותיים בין תוצאות התכנון לבדיקות המדגמיות שתבצע 0או לבצע תכנון
תאורה כאמור בעצמה ולחייב את הזוכה בעלות הכנתו.
לאורך כל תקופת האחריות והשירות להעניק שירותי תחזוקה לרכיבי התאורה החדשים והקיימים
ברחבי העיר והכל על-פי תנאי המכרז ודרישות העירייה.
.14
התקנת רכיבי התאורה החדשים -מועדים
א.
הזוכה במכרז יי דרש להתחיל בהתקנת רכיבי התאורה החדשים בכל הרחובות המפורטים
בנספח ב' 0בתוך 05ימים (קלנדריים) 0אשר ספירתם תחל מיום הוצאת צו תחילת עבודה0
ולסיים את התקנתם בתוך 225יום מיום הוצאת צו תחילת העבודה .ככל שיידרש הזוכה
להארכת משך תקופת ההתקנה יהא עליו להגיש למנהל בקשה מסודרת לארכה 0והמנהל יבחן
את נסיבות הבקשה ויהיה רשאי להאריך את המועד הקבוע במסמכי המכרז.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 11 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
ב.
התקנת רכיבי התאורה תבוצע ברצף החל ממועד מתן צו תחילת עבודה כאמור ועד לסיום
התקנת כל רכיבי התאורה החדשים במועדים המפורטים במכרז וזאת בהתאם לתוכנית עבודה
שתאושר על-ידי העירייה ובכפוף להוראות המכרז.
ג.
עם סיום ההתקנות ימסור הזוכה במכרז הודעה בכתב לעירייה.
ד.
לא עמד הזוכה במועדים המפורטים לעיל 0יישא בכל נזק ו/או הפסד אשר יגרמו לעירייה
כתוצאה מכך 0לרבות הפסד בגין החיסכון שיכול היה להיות מושג לו עמד הזוכה במועדים.
למען הסר ספק מובהר 0כי לעירייה שמורה הזכות לחלט את ערבות הביצוע 0כולה או חלקה0
לכיסוי כל הוצאה ו/או נזק ו/או פיצוי הנובעים מאי עמידת הזוכה בהתחייבויותיו על-פי
המכרז 0וכי אין בחילוט ערבות הביצוע כדי לגרוע מזכויות העירייה לתבוע כל סעד אחר המגיע
ו/או שיגיע לה במקרה בו לא יעמוד הזוכה בהתחייבויותיו .במקרה של חילוט הערבות (כולה
או חלקה) 0וככל שתבחר העירייה להמשיך ולקיים את ההסכם 0מתחייב הזוכה במכרז להמציא
לעירייה 0לבקשתה 0ערבויות חדשות או משלימות 0בסכומים המפורטים במסמכי המכרז.
.15
.16
החלטות העירייה
א.
העירייה רשאית לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת לפני מתן צו התחלת
עבודה לזוכה .העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על
ביטול המכרז כאמור לעיל
ב.
לצורך ביצוע הפרוייקט תבחר העירייה מציע אחד 0אשר יוכרז כזוכה.
ג.
בוטל המכרז או הוקטן היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו 0מכל סיבה שהיא 0לא תהא
למציעים ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי אף אם יגרם להם נזק
כתוצאה מהאמור 0והמציעים ו/או הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל
שינוי במחיר שתשלם העירייה בגין כל מתקן שיותקן בפועל.
מסמכי המכרז -רכוש העירייה
מסמכי המכרז הינם רכוש העירייה וקניינה הבלעדי 0והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות
למכרז 0ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא
למטרת הגשת הצעתו .מובהר בזאת 0כי זכויות ______
.17
עובדים זרים
הקבלן הזוכה יתחייב בהסכם ההתקשרות כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות 0עובדים זרים0
למעט מומחי חוץ ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל עזה0
שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל 0וזאת בין במישרין ובין בעקיפין0
בין אם ע"י הקבלן הזוכה ובין באמצעות קבלן כח אדם 0קבלן משנה או כל גורם אחר עימו יתקשר
הקבלן הזוכה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 18 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.18
הגשת ההצעות
א.
חוברות המכרז תוגשנה לעירייה בשני עותקים זהים וכרוכים( 0עותק אחד מקור ועותק שני
מצולם) 0חתומים על-ידי מורשי החתימה מטעם המציע 0בראשי תיבות 0בכל עמוד ועמוד וזאת
בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על-פי תנאי המכרז ולאחר שמולאה הצעת המציע
במקום המתאים לכך.
ב.
בשלב הגשת ההצעה נדרש המציע לחתום כדין על החוזה המצורף למכרז 0על-ידי מורשי
החתימה מטעמו ובצירוף חותמת החברה (ככל שנדרש) .חתימה זו תשמש לצורך ההתקשרות
עם העירייה ככל שיבחר המציע כזוכה במכרז.
ג.
את מסמכי המכרז וההצעה (בשני העתקים) חתומים על-ידי המציע 0יש להגיש במסירה ידנית
במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי "55455בתיבת המכרזים שבבנין העירייה 0ברחוב
נורדאו .אין להגיש הצעות באמצעות הדואר.
ד.
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום ,204242510עד השעה .12:55
ה.
מובהר בזאת במפורש 0כי מעטפת מכרז שנמסרה לעירייה לאחר פקיעת המועד להגשת מסמכי
המכרז לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר למוסר המעטפה מבלי לפתוח אותה זולת לצורך
בירור שמו ומענו של המוסר.
ו.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים במכרז כולם
ו/או מקצתם לרבות את המועד האחרון להגשת הצעות.
ז.
העירייה תהא רשאית לממש את ההצעה בשלמותה 0לא לממשה כלל 0לממש רק חלק ממנה0
לממשה בשלבים 0וכל זאת ללא כל אישור מהקבלן הזוכה ומבלי להקנות לו זכות או פיצוי
כלשהם 0והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .צו התחלת עבודה יצא בהתאם למגבלות התקציביות
של העירייה.
ח.
כל ההוצאות 0מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז תחולנה על המציע.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 10 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך א'1
דף מידע על המשתתף 4מציע
תאריך___________
.1
שם המשתתף:
.2
ת.ז 4 .ח.פ:.
.8
כתובת:
.4
טלפון קווי :
.1
פקס:
.0
מייל:
.0
שם איש הקשר*:
.5
טלפון איש הקשר:
.17
.11
.12
של
תחומי עיסוק
המשתתף:
מס' שנות וותק של
בתום
המציע
נשוא
העבודות
המכרז:
שמות אנשי המפתח
המשתתף
אצל
ותפקידם:
תפקיד
שם
* כל מידע שימסרו לאיש הקשר יחשב כאילו נמסר כדין למציע
______________
תאריך
שנות ותק
____________________
חתימת המציע
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 10 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך א' 2
נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים זרים
תצהיר
בתצהיר זה :
"תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה" :כמשמעו בסעיף 280לחוק החברות התשנ"ט (1555 -להלן":חוק החברות").
"נושא משרה" :כמשמעותו בחוק החברות.
"בעל עניין" :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה" :כמשמעותה בחוק ניירות ערך 0התשכ"ח . 1580
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסוק העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א;1001-
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1062-
אני הח"מ ___________ נושא ת.ז 0_____________ .נושא במשרת _____________ במציע במכרז פומבי מס'
3241/לאספקה 0התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים 0לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 0מצהיר בזאת כדלקמן :
.1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי מס' 3241/לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי
תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
. .2אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע 0לא הורשענו בפסק דין חלוט
בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים 0בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור
העירייה.
.3הנני מצהיר כי זהו שמי 0להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .
________________
חתימת המצהיר
_____________
תאריך
אישור
אני הח"מ ___________ עו"ד 0מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר
____________ נושא ת.ז ___________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם
לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 0חתם בפני על תצהירו זה .
____________
עורך דין
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 15 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך א'3
תצהיר בדבר ניסיון המציע
תאריך_________________ :
לכבוד
עיריית בת ים
שלום רב0
אני הח"מ _______________________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כדלקמן:
א.
פרטי מתקין גופי התאורה מטעמנו* ,שיבצע את הפרויקט נשוא המכרז:
שם ______________________________ :ח.פ / .ת.ז_________________ .
כתובת ____________________________ :טלפון____________________ :
(*במידה והמתקין איננו המציע עצמו 0יש לצרף בנוסף את התצהיר המצורף כמסמך א' 8למכרז)
ב.
פירוט הניסיון של המתקין לעיל ,בהתקנת גופי תאורה בארץ משנת 2555ואילך:
פרטי הגוף בו
בוצעה העבודה /
שם הרשות
המקומית
תיאור העבודה
וסוג גופי התאורה
כמות גופי
התאורה
שנת ביצוע
העבודה
שם איש בגוף בו
בוצעה העבודה קשר
+טלפון
יש לצרף אישורים מהרשויות המקומיות ו4או מהגופים בהם בוצעה עבודה כאמור לעיל.
ג.
פרטי מתכנן גופי התאורה מטעמנו:
שם ______________________________ :ח.פ / .ת.ז_________________ .
כתובת ____________________________ :טלפון____________________ :
(*במידה והמתכנן איננו המציע עצמו 0יש לצרף בנוסף את התצהיר המצורף כמסמך א' 0למכרז)
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 27 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
ד.
פירוט הניסיון של המתכנן מטעמנו בתכנון מערך תאורת רחוב והכנת תכניות תאורה
פוטומטריות ,בארץ ,משנת 2555ואילך:
שם המתכנן:
פרטי הגוף בו
בוצעה העבודה
/שם הרשות
המקומית
תיאור
העבודה
וסוג גופי
התאורה
כמות גופי
התאורה
שנת
ביצוע
העבודה
שם איש בגוף
בו בוצעה
העבודה קשר
+טלפון
יש לצרף אישורים מהרשויות המקומיות ו/או מהגופים בהם בוצעה עבודה כאמור לעיל.
____________________
חתימה
______________
תאריך
אישור
אני הח"מ ___________ עו"ד 0מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיעו בפני ה"ה:
____________ נושא ת.ז ___________ .המורשים לחתום מטעם חברת ______________0
לאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי אם לא יעשו כן יהיה צפויים לעונשים
הקבועים בחוק 0חתמו בפני על תצהיר זה.
____________
עורך דין
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 21 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך א' /
אישור מורשי חתימה של המציע
יצורף בידי מציע שהוא תאגיד /שותפות רשומה
לכבוד
עיריית בת ים
רחוב נורדאו
בת ים
א.ג.נ,.
הנדון :אישור מורשי חתימה
הנני עו"ד /רו"ח של __________________ ח.פ___________ .
(להלן " -המציע") במכרז פומבי מס'
3241/לאספקה 0התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים( 0להלן " -המכרז") .הנני
מאשר בזה בכתב 0כדלקמן:
.1מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה :
גב' /מר _________________ ת.ז____________________ .
גב' /מר _________________ ת.ז____________________ .
החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז 0הינה חתימתו
המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.
.2להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי
המכרז:
___________________________
___________________________
.3התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז 0לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו .
____________________
שם עוה"ד/רו"ח 0מס' רשיון0
חתימה וחותמת
_________
תאריך
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 22 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך א'0
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו4או לחבר מועצה
לכבוד
עיריית בת ים
.1הנני מצהיר בזאת כי עיריית בת ים הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
1.1סעיף 122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה 0קרובו 0סוכנו או שותפו 0או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו 0לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם העירייה 0לעניין זה" 0קרוב" – בן זוג 0הורה 0בן או בת 0אח או אחות".
1.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה0
"חבר מועצה" -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)".
1.3סעיף ( 104א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין 0במישרין או בעקיפין 0על ידי עצמו או על ידי
בן-זוגו או שותפו או סוכנו 0בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
.2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
2.1בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג 0הורה 0בן או בת 0אח או אחות ואף לא מי שאני לו
סוכן או שותף.
2.2אין חבר מועצה 0קרובו 0סוכנו או שותפו 0שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
2.3אין לי בן זוג 0שותף או מי שאני סוכנו 0העובד ברשות.
.3יד וע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל 0או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.
.4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים 0והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
.5אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' ( )8לפקודת
העיריות 0לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/8מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף 122א' (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
חתימת המציע____________:
שם המציע____________:
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 28 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך א'8
תצהיר נותן שירות 4עובד – למתקין מטעם המציע
לכבוד
עיריית בת ים
תצהיר
אני הח"מ _________________ ת"ז_________________ /ח.פ 0_____________ .כתובת
_____________ 0נותן תצהיר זה כחלק מהצעה של המציע ________________ למכרז פומבי מס'
3241/לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים 0ומצהיר בזאת
כדלקמן:
.1הנני בעל ניסיון בביצוע עבודות התקנת גופי תאורה בארץ עבור גופים /רשויות מקומיות בהיקף
של לפחות 2777גופי תאורה 0מתוכם 1777גופי תאורה לפחות עבור רשויות מקומיות משנת 2777
ואילך.
.2הנני בקשר עיסקי עם המציע במכרז 82/14האמור 0ובמידה והצעת המציע תבחר כזוכה 0העבודה
תבוצע על ידנו בכפוף לכל דרישות מכרז זה.
.3זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________
חתימת המצהיר
אישור
אני הח"מ ______________ /עו"ד (מ.ר )__________.מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום _____
הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז .מס' _________ /המוכר לי אישית וחתם על
תצהיר זה לאחר שהשהרתי אותו 0כי אליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים
בחוק 0אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_________________
חתימת עו"ד
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 24 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך א'2
תצהיר נותן שירות 4עובד – למתכנן מטעם המציע
לכבוד
עיריית בת ים
תצהיר
אני הח"מ _________________ ת"ז_________________ /ח.פ 0_____________ .כתובת
_____________ 0נותן תצהיר זה כחלק מהצעה של המציע ________________ למכרז 82/14
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים 0ומצהיר בזאת כדלקמן:
.4הנני בעל ניסיון בביצוע עבודות תכנון גופי תאורה בארץ עבור גופים /רשויות מקומיות בהיקף של
לפחות 2777גופי תאורה 0מתוכם 1777גופי תאורה לפחות עבור רשויות מקומיות משנת 2777
ואילך.
.5הנני בקשר עיסקי עם המציע במכרז 82/14האמור 0ובמידה והצעת המציע תבחר כזוכה 0העבודה
תבוצע על ידנו בכפוף לכל דרישות מכרז זה.
.6זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________
חתימת המצהיר
אישור
אני הח"מ ______________ /עו"ד (מ.ר )__________.מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום _____
הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז .מס' _________ /המוכר לי אישית וחתם על
תצהיר זה לאחר שהשהרתי אותו 0כי אליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים
בחוק 0אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_________________
חתימת עו"ד
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 21 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ב'
מצב התאורה הקיים
.1כללי:
א.
להלן פירוט המתקנים הקיימים 0אותם יידרש הזוכה במכרז להחליף ברכיבי התאורה החדשים0
ובמרכזיות חדשות כמפורט במפרט הטכני המצורף כמסמך ג למסמכי המכרז 0על כל האלמנטים
התכנוניים הנוספים הכלולים בהם 0ולמסרם לידי העירייה .מצורף דיסק עם חומר עזר עם תמונות
מייצגות של הרחובות וגופי התאורה הרלוונטיים.
ב.
לצורך החישוב -על המציעים להניח החלפה של כ 00777 -גופי תאורה המפורטים במסמך זה.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את רשימת גופי התאורה בטרם הוצאת צו תחילת
עבודה.
ג.
לצורך חישוב עלות גופי התאורה על המציעים להביא בחשבון כי קיימים עמודים עליהם מספר גופי
ת אורה ולכן אין צורך להחליף בכל עמוד את כל גופי התאורה 0כל עוד עומדים ברמת התאורה
הנדרשת.
ד.
מובהר ומודגש בזאת 0כי הזוכה יידרש לספק רכיבי תאורה חדשים אשר מחד יעמדו בדרישות
המפרט הטכני ומאידך 0יניבו מידה מקסימלית של חיסכון בעלויות החשמל והתחזוקה.
ה.
באחריות המציעים לערוך סיור ברחבי העירייה ולבדוק את כל הנדרש על מנת לשקלל את כל
הנתונים הרלוונטיים לצורך הגשת הצעותיהם.
ו.
ברחבי העיר יש גופי תאורה בצורת "כדור" הנמצאים בגינות 0ומטרתם להאיר אך ורק שטחים
ציבוריים וגינות .בגופי תאורה אלה אין חובה להחליף בגופי תאורה חדשים 0אלא ניתן להחליף את
כדור הישן בכדור חדש 0ולהחליף את הנורה בנורת לד חסכונית .במקרה זה 0הנורות המותקנות
חייבות לעמוד בתקן פוטו ביולוגי .IEC 82401
ז.
פירוט גופי התאורה לפי מרכזיות וכן פירוט רחובות מרכזיים ומאפייני שטח ההארה בהם 0ישלחו
במייל לרוכשי המכרז .יובהר כי המספרים בטבלה מציינים את מספר גופי התאורה (ולא את
מספר העמודים) בכל מרכזיה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 28 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ג'
מפרט טכני
.1כללי
א.
המפרט הטכני המפורט להלן 0מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז וכולל הוראות בעניינים הבאים:
.1רשימת מסמכים טכניים אותם יש לצרף להצעה.
.2תכנון כללי להתקנת רכיבי תאורת רחוב.
.3התקנה הפעלה ותחזוקה.
.4אבטחה.
.5שירות.
ב.
מפרט זה בא להוסיף על המפורט ביתר מסמכי המכרז ולא לגרוע ממנו.
ג.
מובהר ומודגש בזאת ,כי על הרכיבים שיותקנו בגופי התאורה המפורטים במסמך ב' לעמוד בכל
התנאים והדרישות המפורטים בנספח זה במצטבר.
ד.
כמו כן מובהר ,כי על הזוכה לערוך סקר מצב מקיף של מצב עמודי תאורת הרחוב ומצב מערכת
החשמל (כולל מרכזיות תאורה) לפני תחילת העבודה .הסקר יכלול גם דו"ח של בודק חשמל
מוסמך ויכלול את כל הפרמטרים לעבודה בטוחה של מתקן החשמל של תאורת הרחוב בתחום
המיועד להחלפה.
.2הגדרות
א.
"גוף תאורה" -מכשיר חשמלי שנועד להאיר שטחים באופן מלאכותי .מקור האור בגוף התאורה
הוא נורה חשמלית אחת או יותר.
ב.
"חישוב תאורה" – מבוצע על ידי תוכנה ייעודית אשר מדמה את כל הפרמטרים של התקנת גופי
תאורה בסביבה פנימית או חיצונית ובשכלול כל הפרמטרים של הסביבה .התוצאה של חישוב כזה
תהיה עוצמת האור בכל נקודה במרחב הנדון ושכלולו אל מול נתוני המרחב (עוצמת אור
ממוצעת/מינימלית/מכסימלית 0יחס מינימום/מכסימום וכד').
ג.
"יועץ ,מהנדס" -יועץ במקצוע הרלוונטי לעבודות או מי שמונה על ידו או בא מטעמו.
ד.
"לוח זמנים כללי" – פירוט כל הפעילויות בלו"ז הכללי הקשורות להתקנת רכיבי התאורה החדשים.
ה.
"המזמין" " /העירייה " עיריית ב ת ים באמצעות מורשי החתימה שלה (ראש העיר וגזבר העירייה)
בלבד.
ו.
"המנהל" – מי שמונה כמנהל הפרוייקט על-ידי העירייה לנושאים מקצועיים בלבד.
ז.
"מפרט כללי" " -מפרט כללי לעבודות בנייה" בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד
הביטחון משרד הבינוי והשיכון ומע"צ.
ח.
"מפרט מיוחד4מפרט טכני מיוחד" – הוראות ותנאים של היועץ לביצוע עבודות נושא חוזה זה
בנוסף "למפרט הכללי".
ט.
"המתקנים הקיימים" -כ 00777 -גופי תאורה קיימים בתחום העירייה בת ים כמפורט במסמך ב'.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 20 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
י.
"נורה" -אביזר לתאורה באמצעות חשמל.
יא.
"נורת פריקה" -נורה שעקרון פעולתה הוא על פי העיקרון של פריקה חשמלית בגז 0הנגרמת
כתוצאה ממעבר זרם חשמלי בגז מסוגים שונים:
.1נורת מטל הלייד -עקרון פעולתה הוא זרם חשמלי באדי כספית ובאדי הלידים של מתכות
שונות.
.2נורת נתרן לחץ גבוה (נל"ג) – נורת סודיום (נתרן) אשר נמצא בשפופרת בלחץ גבוה .לאור
המופק ממנה צבע כתום עז.
.3נורת נתרן לחץ נמוך (נל"נ) -נורת סודיום (נתרן) אשר נמצא בשפופרת בלחץ נמוך .לאור
המופק ממנה צבע צהבהב בעל ספקטרום רחב.
יב.
"נורת - "LEDנורה זו מורכבת מדיודה פולטת אור 0התקן מוליך למחצה אשר פולט אור במעבר
זרם חשמלי דרכו.
יג.
"פוטומטריה" -הפוטומטריה של גוף תאורה היא הדרך בה הגוף מאיר :הצורה בה מתפזרות קרני
האור הנפלטות מהגוף.
יד.
"פנס" – ראה גוף תאורה.
טו.
"הפרויקט" – החלפת המתקנים הקיימים ברכיבי התאורה החדשים 0והתקנת מערכת בקרה
למרכזיות תאורה .בנוסף 0החלפה של 17מרכזיות ישנות במרכזיות חדשות.
טז.
"עלויות נלוות" -העלויות הנוספות הנדרשות מעבר לעלות החלפים 0לצורך ביצוע בפועל של החלפת
רכיבי התאורה.
יז.
"רכיבי התאורה החדשים" -רכיבי תאורה המאפשרים חסכון באנרגיה ובקרה מרחוק העומדים
במפרט הטכני המצורף כמסמך ג' למכרז.
יח.
"תכנית – "AS MADEתכנית עדות של הקבלן לעבודות ע"פ חוזה זה.
יט.
"תקופת האחריות והשירות" – תקופה מקסימלית של 12שנים ומינימלית של 0שנים 0שתחילתה
ממועד קבלת תעודת השלמה כהגדרתה בהסכם .במהלך תקופה זו יידרש הזוכה להעניק לעירייה
אחריות שירות ותחזוקה כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה – תיקון ו/או החלפה ללא תמורה של
רכיבי התאורה החדשים (כולם או חלקם).
.8גופי תאורה מסוג LED
א .כללי:
גופי התאורה הנדרשים במסגרת מכרז זה הינם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג 0LEDבעלי
תפוקת אור 0הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח
נתון 0בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי .גוף תאורה מסוג LEDהמיועד להתקנה על עמודי
תאורה יהיה מסוג מיועד להתקנה כתאורת כבישים עירונית על כל המשתמע מכך 0כולל עמידה
בתקנים בינלאומיים ויכולת לעמוד בדרישת כמות תאורה הנדרשת למקום ההתקנה – כביש או
רחוב .על המציע להראות בחישוב תאורה מסודר את היכולת לעמוד בביצועי התאורה המוגדרים
בתקן ישראלי -1082הנחיות לתכנון מאור בדרכים על פי סיווג מקום ההתקנה ובכללם על רמת
הבהיקות הפוטומטרית המוגדרת בתקן.
גוף התאורה יתוכנן לביצועי התאורה המוגדרים בתקן 01082על מנת לאפשר חיסכון אנרגיה .עם
זאת גוף התאורה יאופיין והתקנתו תתוכנן כך שיתאפשר לעירייה להגביר נקודתית את עצמת
ההארה לרמת התאורה הקיימת כיום 0טרם החלפת גופי התאורה 0במידת הצורך (לצרכי ביטחון0
אירועים וחגים 0מענה לדרישות תושבים) .מובן שבמקרים אלו -לא תידרש העמידה באחוז החיסכון
המינימלי בצריכת האנרגיה.
ב .גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני המפורט להלן:
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 20 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
גוף התאורה יתאים לכל דרישות התקן הישראלי 27חלק ( 2.78יש להציג תעודת בדיקה מלאה
לכל דרישות ת"י .)27לחלופין 0במידה ותעודה כזאת עדיין לא קיימת בשלב ההצעה 0יצהיר
המציע על התחייבותו להשיג תעודת בדיקה כזאת תוך 107יום ממועד ההודעה על זכייתו
במכרז.
גוף ה תאורה יהיה בעל מבנה אלומיניום יצוק או פח מכופף להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום
המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה כך שיהיה בנוי מראש להתקנה עם נורת 0LEDתוך
שמירה על המראה האסתטי של גופי תאורה אחרים המותקנים בתחומי הרשות .גופי התאורה
יעברו את אישור מהנדסת העירייה על מנת להבטיח השתלבות אסטטית במרחב העירייה.
מבנה הגוף יהיה בנוי לפיזור חום מכסימלי ממנורת ה LED-והמעגלים האלקטרוניים שלה
במגע ישיר עם גוף הקירור הייעודי .בין נורת ה LED-וגוף הקירור יש להשלים משחה תרמית
מתאימה לתנאי ההתקנה ולפי דרישות היצרן של ה LED-להעברת חום מכסימלית אל גוף
הקירור.
נורת ה LED-תהיה בעלת מספר אופציות לבחירה אופטית של האלומות וכיוונן על פי צרכי
ההארה בהתחשב בתנאי הדרך המוארת ביעילות ומזעור של הסנוור 0כולל אפשרות כיוונון
ההתקנה על הזרוע של לפחות 1מעלות לכל כיוון.
נורות ה LED-יעמדו בדרישות ( CRIמקדם העברת צבע) של לפחות 0CRI=70בגוון 3000Kעד
4000Kבקביעה מראש עם המזמין .על הספק יהיה להחליף כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו
עונה על דרישות התכנון ועל פי הגוון שנקבע מראש.
דרגת תחזוקת לומן נדרשת LM-79בהתאם לתקני .IESNA
דעיכה אורית לאורך 0שנים של לא יותר מ14%-
גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית
אינטגראלית ייעודית ) – (Driverההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של
היצרן.
גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק IP-65בהתאם לדרישות תקן ישראל .27
גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג ( 2בידוד כפול).
גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים IK-08בהתאם לדרישות תקן
.IEC62262
גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.
על המציע להציג אישורים קונסטרוקטיביים להתאמת הגופים לזרועות ולעמודים הקיימים.
במידה וקיים חשש לאי התאמה יש לאמת את האישור בחתימת קונסטרוקטור.
גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של 7.52לפחות בהעמסה מלאה 0בהתחברות
ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
מקורות האור יהיו מסוג LEDמתוצרת Philips ,CREEאו אחר שווה תכונות 0איכות וערך.
אורך חיי מקור האור LEDוגוף התאורה הנדרש 870777שעות לפחות בטמפרטורה סביבה של
81מעלות צלסיוס 0מותרת ירידת שטף האור עד ( 07%ע"פ .)LM80
גוף התאורה המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת
החשמל 0וכמפורט להלן:
יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי:
תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי 27חלק .2.8
תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי 81840חלק ( 2.18בהעדר ת"י תבוצע
הבדיקה בהתאם לתקן .)IEC-61347-2-13
תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 581חלק ( 2.1הפרעות
אלקטרומגנטיות מוקרנות).
תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 581חלק ( 12.8הפרעות מולכות 0זרמי
הרמוניות).
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 25 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 581חלק ( 12.1הפרעות מולכות0
שינויים רגעיים).
יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת :
תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62471השפעה פוטו-ביולוגית) של
מעבדה מאושרת בהתאם לסוג גוף התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.
תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62031דרישות בטיחות מנורת ה-
.)LED
תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC62262דרגת הגנה מפני הולם מכאני
וזעזועים )IK-08
זיהום אורי של עד 1%מעל ההצהרה לזווית CUTOFFשל הגוף
כל הנתונים (כולל דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור) יהיו ממעבדה בלתי
תלויה עם מוניטין בינלאומי 0ומוכרת על ידי מוסדות התקינה הבינלאומיים.
בנוסף יסופק קובץ דיגיטלי בפורמט IESאו 0 LUMDATעבור כל סוג גוף
תאורה מוצע אשר בוצע על ידי מעבדה בלתי תלויה ביצרן הגוף.
ג .ספק כוח עבור נורת :LED
לנורות ה LED-יותאמו ספקי כוח בעלי נצילות גבוהה 0מעל 57%ב 177%-עומס .ספק הכוח עבור
הנורה יהיה מאושר על ידי יצרן ה LED-ויתאים לעבודה עם הנורה ולמשך כל חיי הנורה (עד 170777
שעות לפחות) .כנו כן יתאים למבנה גוף התאורה ומתואם מבחינת ההתקנה בתוך מבנה הגוף 0כולל
פיזור חום מתאים ובמידת הצורך במגע ישיר עם גוף הקירור .הספק מסוג 0 CLASS-IIמתח נמוך
מאד SELVעד .120VDCספק הכוח יכלול הגנות בפני:
מתחי יתר ( EN61000-4-5ב0)10kV/5kA -
ברקיםProtection Surge -
טמפרטורות גבוהות 0עד .110oC
הספק יהיה בעל אפשרות לעמעום עד 07%באמצעות חיבור תקשורת בהתאם לשאר מערכות המכרז0
על פי המופיע בפרקים הקודמים .בנוסף על חיבור התקשורת תהיה אפשרות עתידית לחיבור רגש
מקומי להפעלה על פי עוצמת אור או תנועה .צריכת הספק ללא עומס לא תהיה גדולה מ 1W -לשעה.
.4מערכת בקרה
א.
כללי:
.1
כעיקרון 0מטרת מערכת הבקרה לאפשר שליטה ובקרה און ליין על צריכת החשמל בכל
אחת ממרכזיות התאורה .נתוני הצריכה יועברו בתקשורת סלולרית מכל אחת
המרכזיות למרכז הבקרה.
.2מערכת הבקרה תורכב משני חלקים עיקריים:
.aבקר במרכזיה
.bמרכז בקרה
ב.
ב .בקר במרכזיה
תפקיד הבקר במרכזיה הוא לנטר את צריכת החשמל של המרכזיה 0ולהעביר את הנתונים למרכז
הבקרה בתקשורת סלולרית.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 87 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
א.
הבקר יכלול:
.1
.2
מודם סלולארי להעברת נתונים דו-כיוונית אל מרכז הבקרה .המודם יהיה מדגם מאושר
ע"י משרד התקשורת.
שעון זמן אמת ושעון אסטרונומי מובנה (נתוני השעון יאוחסנו בבקר למשך 17שנה ולא
ידרשו כיול).
.3הבקר יתאים לעבודה בקו חד פאזי 230Vאו תלת פאזי 0400Vעם סטייה מותרת עד ±17%ובתדר
.50Hz
.4הבקר יעביר למרכז הבקרה את כל נתוני המדידה של המרכזיה 0מתח רשת 0הספק עבודה 0צריכת
הספק מצטברת ושעות עבודה שנתיים לאחור לפחות.
ב .מרכז בקרה
א.
כללי:
ב.
מרכז הבקרה המתוכנן הינו מרכז מלא מותקן על מחשב אחד לפחות שיותקן אצל המזמין
בעל ממשק אדם-מכונה HMIמתקדם ונגיש לאנשים לא מיומנים במערכת הפעלה גרפית
עם אפשרות שליטה עם עכבר ומקלדת .המרכז יאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנים
על רשת התקשורת המקומית וכן באמצעות גלישה מאובטחת מהאינטרנט (דרך פרוטוקול
רשת INTERNETמאובטח).
המחשב שבו יותקן המרכז יעמוד בדרישות המחמירות של גיבוי חשמלי 0דרישות סביבת
העבודה מבחינת טמפרטורה 0לחות וכו' .
כל תוכנות המחשב יעבדו מאחרי אמצעי הגנה של " "FIREWALLמתקדם.
גישה לשרתים תתאפשר רק לכתובות IPמורשות .כל גורם מורשה אצל המזמין יקבל
סיסמא וגישה לנתוני מערכת הבקרה ו/או לשינויים מרחוק עפ"י רמות הרשאה שיוגדרו
ע"י המזמין.
גיבוי מרכז הבקרה יהיה יומי של כל המידע במערכת .המידע יאוחסן על גבי מדיה
מתאימה .מדית הגיבוי תאוחסן בכספת ייעודית או באתר מרוחק ובטוח ( DATA
.)CENTERכמו כן יבוצע גיבוי חודשי על מדיה נפרדת שהעתק ממנה יימסר למזמין אחת
לחודש והמקור ישמר אצל הקבלן בכספת נפרדת שמחוץ למרכז .על הקבלן אחת לחודש
לשחזר את המידע ממדיית הגיבוי .הקבלן יבצע רישום מסודר של נוהל הגיבוי וימסור
העתקים מתרשומות ניהול הגיבוי למזמין עפ"י דרישתו.
תקשורת בין חלקי המערכת השונים כוללים את עלות התקשורת בין המערכת למרכז ובין
המרכז לאנשי הקשר הרלבנטיים .מחיר המרכז כולל את החלק היחסי בעלות מערכות
התקשורת כולל תשלום עבור הודעות – SMSים למספר לא מוגבל של הודעות ואנשים0
תשלום עבור תקשורת סלולארית בין חלקי המערכת ותשלום בין מרכז הבקרה לרשת
האינטרנט.
יעוד מרכז הבקרה אמור לשרת את כל מערך התאורה של המזמין היכול לכלול בעתיד עד
117מרכזיות תאורה.
ממשק השליטה
ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר:
.1כניסה מאתר מרוחק באמצעות האינטרנט (באמצעות מידור וסיסמא)
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 81 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.2
.8
.4
.1
ג.
ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר.
אפשרות שליטה מהאינטרנט או רשת פרטית.
הצגת מערכת התאורה -כל מרכזיה.
אפשרות שיתוף מידע על ידי יצוא קבצים תואמי אקסל ( )CSVעל פי דרישת המשתמש או
על ידי פעולה אוטומטית כל מספר שעות 0מינימום כל 8שעות.
פונקציות ומסכים של מערכת השליטה והבקרה:
מסמכי המרכזיה:
א) ערכים מהרב מודד.
ב) דו"ח תקלות.
ג) דו"ח ארועים.
ד) נתוני כיבוי והדלקה.
ה) איפוס תקלות.
ו) מתח הספקה חברת חשמל תקין.
גרפים:
א) גרף פרופיל הצריכה העירונית (של כל המרכזיות).
ב) גרפים :של כל הפרמטרים החשמליים בזמן אמת לרבות:
זרם לפאזה וכללי. מתח לפאזה וכללי. מקדם הספק לפאזה וכללי.דוחות:
א) דו"ח צריכה והספק מצטבר לפי חיתוך תקופתי או לפי תאריך.
ב) דו"ח תקלות לפי כתובת כל מרכזיה תישמר בהסטוריה.
ג) דו"ח נתונים של רמת מקדם ההספק .דגימת הנתונים תהיה אחת לשעה.
.1אחריות
א.
כחלק מהתמורה אשר תשולם לזוכה במסגרת המכרז 0מתחייב הקבלן לתחזק על חשבונו את רכיבי
התאורה החדשים לאורך כל תקופת האחריות והשירות כהגדרתה בחוזה.
א.
אחזקת גופי התאורה החדשים תהיה באחריות הקבלן לכל אורך תקופת האחריות והשירות
כהגדרתה במסמכי המכרז והכל בהתאם להוראות נספח התחזוקה ויתר הוראות המכרז.
ב.
מבלי לגרוע מהמפורט לעיל ולהלן ביחס לשירות בו מחויב הזוכה על-פי מכרז זה 0יהיה הזוכה
אחראי על תקינות הרכיבים 0והציוד הנלווה למשך תקופת ההסכם 0וזאת בין בעצמו ובין באמצעות
אחריות היצרן.
ג.
מקום בו תקופת ו/או היקף האחריות הניתנת על ידי יצרן הרכיבים המותקנים הינה ארוכה יותר
מזו המוגדרת במכרז זה 0יעביר הזוכה את כל המסמכים הרלוונטיים ביחס לרכישת הרכיבים
לעירייה על מנת שתהא זכאית לתקופות והיקפי אחריות של היצרן בהתאם.
ד.
המציע יגיש את הוראות ההתקנה והתחזוקה לאישור המזמין.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 82 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
ה.
המציע יציג דו"ח בדיקה ממעבדה כשצלעות הקירור מכוסות (סימולציה ללשלשת ציפורים לגוף
החימום).
ו.
כל התחייבויות לאחריות בסעיף זה 0יחולו כמובן גם על מערכות הבקרה.
אחריות לחיסכון טכנולוגי מינימלי:
.8
א.
הזוכה מתחייב ואחראי לכך שרכיבי התאורה החדשים יביאו לחיסכון טכנולוגי ממוצע
( )Performance Savingבצריכת החשמל הממוצעת (בקוט"ש) כמפורט בהצעתו 0וזאת החל ממועד
מסירת רכיבי התאורה החדשים לעירייה ובמהלך כל תקופת האחריות והשירות כהגדרתה בחוזה.
תשומת לב המציעים לנספח א' לחוזה המצורף למכרז הקובע את אופן המדידה לחישוב אחוז
החיסכון המינימלי.
ב.
יובהר 0כי חסכון בחשמל שיושג בשל החלטות ניהוליות של העירייה ( 0)Usage Savingכמוגדר
בנספח א' לחוזה המצורף למכרז 0ושאינו נובע מעצם התקנת רכיבי התאורה החדשים (כגון
באמצעות הפחתת כמות השעות בהן מופעלת תאורת ברחוב במקומות מסוימים) לא יובא בחשבון
בעת חישוב החיסכון הטכנולוגי הממוצע המינימלי.
ג.
התחייבות הזוכה לאחוז החיסכון הטכנולוגי הממוצע שהוצע על ידו חלה לאורך כל תקופת
ההסכם.
אישורים
.0
א.
אישור ממכון מוסמך 0כדוגמת מכון התקנים הישראלי 0טכניון וכו' 0המעיד כי ארגונו של המציע
בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן 0ISO- 5771:2770בתחום של "מערכות תאורה ותחום
החשמל" (יש לצרף אישור או תעודה בתוקף).
ב.
במידה ומדובר ביצרן גופי תאורה אחר מהמציע -כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת
נציגו הרשמי בארץ 0אשר מסמיך את המציע למתן שרות 0אחריות 0חלפים ותמיכה טכנית בארץ של
גופי התאורה 0לתקופה של 1שנים לפחות (יש להציג כתב הסמכה רשמי).
ג.
במידה ומדובר ביצרן גופי תאורה אחר מהמציע -הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של
זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין .במקרים בהם
זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי 0יפורט הדבר בהצהרה 0בתוספת הסבר מקור
זכותו של המציע להציע למזמין את גופי התאורה .כמו כן 0יתחייב המציע כי ישפה את המזמין בכל
מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.
ד.
במידה ומדובר ביצרן גופי תאורה אחר מהמציע -הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי
התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם.
ה.
הצהרה כי למציע 0או למתכנן מטעמו 0קיים ניסיון 0בביצוע תכנון תאורה על פי התקנים המחייבים0
כמפורט במסמכי המכרז.
ו.
הצהרה כי למציע 0או למתקין מטעמו 0קיים ניסיון בהתקנת רכיבי תאורה כמפורט במסמכי המכרז.
ז.
לספק המערכת 0נותן השירות 0יהיה בארץ צוות טכני בעל ניסיון מוכח בתחום המערכות כאמור.
ח.
הצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורת כבישים ושצ"פ מבוססי
0 LEDאשר הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב (יש לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת
בארץ) 0בכמות של 20777יחידות לפחות 0כאשר לפחות 10777הותקנו ברשות מוניציפאלית במהלך
השנים .2775-2712נדרשת הרשימה כמפורט להלן:
אתרים שבהם בוצעה ההתקנה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 88 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
כמות 0הספק 0דגם גופי התאורה 0תאריך ההתקנה 0שם יצרן גוף התאורה
ושם המתקין.
דגם והספק מקורות האור ) (LEDשסופקו בהתקנה זו 0כולל שם יצרן ה-
.LED
שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל.
במידה ואין ביכולתו של המציע לספק פירוט התקנות של יצרן גופי התאורה מטעמים של סודיות
מסחרית של היצרן 0יפרט זאת המציע בהצעתו ויצהיר שבמידה והצעתו תזכה בניקוד המאפשר לה
להשתתף בפיילוט 0יעביר היצרן לועדת המכרזים פירוט הממליצים ישירות 0על פי הכתוב בסעיף -0ח
למפרט הטכני במכרז.
ט.
מקום שאין הנחיות במפרט טכני זה לביצוע עבודות תאורה /חשמל /עבודות אחרות נדרשות
לצורך התקנת רכיבי התאורה החדשים 0יפעל הקבלן על-פי ההנחיות המפורטות בפרק הרלוונטי של
המפרט הכללי הבינמשרדי של משרד הבטחון (הספר הכחול).
י.
על הקבלן לוודא 0כי רכיבי התאורה המוצעים על-ידו עומדים לכל הפחות 0בדרישות המינימום
המפורטות בטבלת פירוט הנתונים הטכניים אותה נדרש המציע למלא ולצרף להצעתו (נספח ד'
הצעת המשתתף) 0ככל שמפורטות דרישות מינימום כאמור ביחס לרכיב מסוים.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 84 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ד'
הצעת המשתתף
לכבוד
עיריית בת ים
א.ג.נ0.
הנדון :מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LED
.1
אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז 0לרבות תנאי ההזמנה וההוראות הכלליות למשתתפים0
רשימת גופי התאורה להחלפה 0המפרט הטכני 0הסכם ההתקשרות וכן את יתר מסמכי המכרז.
.2
הנני מצהיר 0כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבכותרת הבנתי את כל מסמכי המכרז 0וברורים
לי חובותיי וזכויותיי על-פי המכרז 0וכי בהתאם להם קבעתי את הצעתי.
.3
אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
א.
כי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה 0הנני עומד בהם וכי
בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.
ב.
כי נמסר לי לוח הזמנים הנדרש לביצוע הפרוייקט (כהגדרתו במסמך ג') ואני מתחייב לעמוד
בלוח הזמנים האמור.
ג.
כי אבצע את הפרוייקט 0בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז וכי ברשותי הידע 0היכולת0
הניסיון 0כוח האדם וכל דבר אחר הדרוש לביצוע הפרוייקט 0בהתאם לכל האמור במסמכי
המכרז.
ד.
כי חתימתי על החוזה מחייבת אותי וכי החוזה ישתכלל בחתימה של העירייה והעברת הודעה
על כך.
ה.
כי הנני בעל הידע 0הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך אספקה והתקנה של רכיבי התאורה
החדשים 0והנני מסוגל 0מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
המכרז.
ו.
כי כל הנתונים 0המצגים וההצהרות הכלולים במסמכי המכרז ובמסמכים המוגשים על-ידי
כחלק מהצעתי למכרז הינם נכונים 0מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.
ז.
כי נכון למועד הגשת הצעתי 0לא ידוע לי על כל הליך של פשיטת רגל 0הוצאת צו כינוס נכסים0
פירוק 0מינוי מפרק קבוע או זמני וכיו"ב 0אשר ננקט או התבקש כנגד האישיות המשפטית
המגישה את ההצעה וגם כנגד הערב הפיננסי 0המתכנן ו/או המתקין מטעמי.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 81 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.4
ח.
כי לצורך מילוי התחייבויותיי בהתאם למכרז אעסיק עובדים איכותיים 0מיומנים ומקצועיים0
בעלי כל האישורים וההיתרים הנדרשים על-פי כל דין 0אקיים פיקוח ובקרה על אופן האספקה
וההתקנה של רכיבי התאורה החדשים 0במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז0
ואמסור לעירייה את הדיווחים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
ט.
כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על-פי כל דין 0תקן 0נהלים 0חוזרים או הנחיות של גורם
מקצועי כלשהו 0החלים על התקנת רכיבי התאורה החדשים.
י.
כי אדאג לסידורי הבטיחות והנגישות הנדרשים להבטחת המשך הפעילות התקינה בתחום
העירייה במהלך ביצוע העבודות להתקנת רכיבי התאורה החדשים.
ידוע לי 0כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז 0גם אם לא מוזכרת במפורש בפרק זה מחייבת
אותי 0וכל גורם מטעמי 0אשר יועסק באספקה /הובלה /התקנה /ותחזוקה של רכיבי התאורה
החדשים על-פי מכרז זה.
להבטחת קיום הצעתי מצורפת בזאת ערבות בנקאית בסכום של ( ₪ 8770777שלוש מאות אלף ש"ח)0
צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :המדד")0
כשמדד הבסיס הינו מדד חודש ינואר שפורסם ביום 11.2.2711והמדד הקובע הינו המדד הידוע ביום
דרישת פירעון הערבות .הערבות הינה בתוקף עד ליום 14/0/2711והנני מתחייב להאריך את הערבות
האמורה 0לתקופה של 57ימים נוספים 0לבקשת העירייה.
.5
אם הצעתי תתקבל 0הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
א.
לא יאוחר מ 15 -ימים קלנדריים מיום קבלת הודעת העירייה בדבר זכייתי:
.1לחתום על ההסכם (מסמך ו) על-ידי מורשי החתימה מטעמי בשלושה עותקים 0ולהחזירו
חתום כדין לעירייה.
.2להסב את הערבות הבנקאית בסכום של 8770777ש"ח (שלוש מאות אלף ש"ח) שהועברה
לעירייה במעמד הגשת מסמכי המכרז 0לערבות לצורך הבטחת ביצוע התחייבויותי על-פי
ההסכם בנוסח המצורף כמסמך ה( )2למסמכי המכרז (להלן" :ערבות הביצוע") .ערבות זו
תהא בתוקף לתקופה של 107ימים ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר הזכייה במכרז
ותוארך מעת לעת 0בהתאם לצורך 0עד למועד החל 87ימים לאחר קבלת תעודת השלמה
המעידה על התקנת כלל רכיבי התאורה החדשים על-פי ההסכם.
.3
להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף כמסמך ח ( )1למסמכי המכרז
שיהיה בתוקף לכל אורך החוזה וכן 57ימים לאחר סיומה של תקופת ההסכם.
.4
להמציא לאישור העירייה לוח זמנים מפורט להשלמת כל שלב ושלב בביצוע העבודות.
לוח הזמנים המפורט 0יפרט את הפעולות אשר נכללו בלוח הזמנים הכללי המוגש עם
הצעתי.
.5
במידה והצעתי תכלול שימוש בפריטים מיובאים 0להמציא לעירייה אישור המעיד כי
התקשרתי לתקופת השירות והאחריות 0אשר מחזיק משרד ומערך שירות בישראל לפחות
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 88 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
בשנה האחרונה שקדמה ליום הגשת ההצעה למכרז 0ונמצא בחוזה התקשרות תקף עמי
לחמש השנים העתידיות שלאחר חתימתי על חוזה ההתקשרות עם העירייה.
.6להעביר לעירייה אישור כי כל העובדים ו/או הפועלים ו/או נותני השירות מטעמי עברו
תדריך בטיחות אצל יועץ בטיחות מוסמך מטעמי 0בדגש על עבודה בגובה ועל עבודה
באזורי תנועת רכבים והולכי רגל.
.7להעביר לעירייה אישורי משטרה ו/או כל אישור אחר הנדרש מכל רשות סטטוטורית או גוף
מוסמך על מנת להתחיל בביצוע העבודות (לרבות אישור חברת החשמל 0ככל שיהיה צורך
בקבלת אישור כאמור).
.6
ב.
לא יאוחר מ 27 -ימים קלנדריים מיום קבלת הודעת הזכייה אציג לעירייה תכנון פוטומטרי
מפורט של רכיבי התאורה המפורטים כפי שמפורטים במסמך ב' למסמכי המכרז .התכנון יבחן
על-ידי העירייה וככל שהעירייה תאשר את התכנון 0יוצא לי צו התחלת עבודה להחלפת רכיבי
התאורה החדשים .ידוע לי 0כי העירייה מוסמכת לדרוש ממני לתקן את התכנון שיוכן על-ידי
אם תמצא פערים משמעותיים בין תוצאות התכנון לבדיקות המדגמיות שתבצע 0או לבצע תכנון
תאורה כאמור בעצמה ולחייב אותי בעלות הכנתו.
ג.
לאורך כל תקופת ההסכם לתת שירותי תחזוקה לרכיבי התאורה החדשים והקיימים ברחבי
היישוב והכל על-פי תנאי המכרז ודרישת העירייה.
ידוע לי 0כי אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 1לעיל 0כולן או מקצתן 0אאבד את זכותי לספק
את רכיבי התאורה בהתאם למכרז זה 0והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שאפקיד
בידה.
כן ידוע לי 0שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב
הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
.7
רכיבי התאורה החדשים אותם הנני מציע לספק ,להתקין ולתחזק כמפורט במכרז הינם כמפורט
להלן:
א.
גופי תאורה מסוג LEDשבכוונתי להתקין 0עומדים בתנאי המפרט הטכני 0והינם מסוג:
........................................................................
........................................................................
ב .מערכת בקרה למרכזיות שבכוונתי להתקין 0עומדים בתנאי המפרט הטכני והינם מסוג:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 80 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
........................................................................
מפרטים טכניים לדגם שהוצע על-ידי מצורפים להצעה.
.8להלן מפורטת טבלה המרכזת את פרטי רכיבי התאורה המוצעים על-ידי .ידוע לי 0כי רכיבים אלה
צריכים לעמוד בדרישות המינימום המפורטות בטבלה 0ככל שמפורטות דרישות כאמור:
נתוני גוף התאורה
מס תאור
דרישות
מינימום
יחידה
1
הספק כולל לגוף תחליף
לנל"ג 217
תחליף לנל"ג 117
תחליף לנל"ג\מטלהלייד 07
תחליף לכספית 121
תחליף לנל"ג 177
נורת לד לגופי שצ"פ
2
סוג טכנולוגיית LED
8
שטף אור כללי
(ע"פ )LM79
נצילות
Lumen/Watt
גוון האור
K
מקדם מסירת צבע
CRI
אורך חיים של גוף התאורה שעות עבודה עד
לירידה ל07%-
)(LM80
מעוצמה
התחלתית
אחוז דעיכה אורית בתום %
0שנות פעילות
וולט
מתח הזנה
מקדם הספק
PF
%
הפרעות הרמוניות THD
דרגת הגנה בפני הלם חשמלי CLASS
הגנה בפני נחשולי מתח
kV
דרגת אטימות ()LED
IP
דרגת אטימות
IP
(החלק החשמלי)
דרגת הגנה הולם מכני
IK
טמפרטורת סביבה מותרת
oC
זווית חיתוך CUT OFF
4
1
8
0
0
5
17
11
12
18
14
11
16
10
10
למילוי על ידי המציע
וואט
וואט
וואט
וואט
וואט
וואט
Light Bar/
Reflectorוכד'
Lumen
07
07
17%
7.52
27%
2
IP65
IP54
IK08
17
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 80 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
15
זיהום אורי
נצילות כללית גוף תאורה
1
%
אפשרויות נוספות
מס
1
תאור
אפשרות עמעום 7-177%
2
אפשרות עמעום הדרגתי 0כולל כיבוי מוחלט
8
אפשרות עמעום בכמה דרגות מוגדרות מראש
4
שימוש בחיישנים עצמאיים על הגוף לביצוע
העמעום
תקשורת משולבת בגוף התאורה
8
יכולת פירוק מקור אור מגוף התאורה
להחלפה מהירה
מקור האור ניתן לבחירה לקבלת עקומות אור
שונות
תחזוקה ופירוק ללא כלים מיוחדים
5
אפשרויות נוספות:
1
0
0
כן
לא
הסבר
פרוטוקול:
.9כתוצאה מהתקנת רכיבי התאורה החדשים ,אחוז החיסכון בהוצאות החשמל השנתית לעירייה
(לאחר התשלום לחברה) ,אליו הנני מתחייב הינו ( _______%להלן" :אחוז החיסכון המוצע").
.11תקופת מתן השירות והאחריות המוצעת לעירייה כחלק מהצעתי הינה
שנים.
.11נמסר לי ,כי 165ימים לאחר קבלת תעודת השלמה בדבר התקנת כל רכיבי התאורה החדשים
כנדרש על-ידי העירייה ,אהיה רשאי לקבל לידי את ערבות הביצוע שתופקד על-ידי להבטחת ביצוע
התחייבויותיי בהתאם למכרז ,וכי יתרת התשלומים אשר יגיעו לי מאת העירייה כמפורט בהסכם
ישמשו כערבות להבטחת עמידתי בהצעתי במכרז.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 85 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.12הנני מצהיר ומתחייב בזאת 0כי בעת קביעת הצעתי דלעיל לקחתי בחשבון את כל ההוצאות בין
מיוחדות ובין כלליות 0מכל מין וסוג הכרוכות באספקת רכיבי התאורה 0הובלתם 0התקנתם
ותחזוקתם במהלך תקופת השירות כמפורט במכרז ובכלל זה גם 0אך לא רק 0את ההוצאות הבאות:
● החלפת 17המרכזיות הישנות למרכזיות חדשות
● קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות לצורך התקנת הרכיבים;
● השתתפות בישיבות עבודה בהתאם לדרישת העירייה 0או מי מטעמה;
● אספקת כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או
המשמשים לביצועה) 0הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם;
● ביצוע כל עבודות ההתקנה על-פי ההסכם 0לרבות תשלום בגין כח אדם 0שימוש בציוד מכני 0כלי
עבודה 0מכשירים 0מכונות 0פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש לצורך מילוי התחייבויותיי על-פי
ההסכם 0לרבות אחזקתם 0פירוקם וסילוקם של כלי העבודה והציוד בתום העבודות;
● הובלת כל החומרים 0הציוד 0כלי העבודה וכו' אל אתרי העבודה 0ובכלל זה העמסתם ופריקתם0
אחסנתם ושמירה עליהם באתרים;
● הוצאות הגנה וביטוח של החומרים 0העבודות 0המבנים 0העובדים 0בטוח צד שלישי וכו' 0תיקונים0
החלפות 0שיפוצים וכד' תוך כדי העבודה או לאחריה;
● כל השירותים שהנני מחויב לספק במסגרת תקופת השירות;
.13ידוע לי 0כי תנאי התשלום בגין עמידתי בהתחייבויותיי 0יהיו כמפורט בהסכם והנני מתחייב שלא
לדרוש כל מקדמה ו/או תשלום במועד מוקדם מהמפורט בהסכם.
.14ידוע לי 0כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא 0וכי היא
רשאית לבטל את המכרז 0הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וכמפורט במסמכי המכרז .עוד ידוע לי 0כי
העירייה תהא רשאית לממש את ההצעה בשלמותה 0לא לממשה כלל 0לממש רק חלק ממנה 0לממשה
בשלבים 0וכל זאת ללא כל אישור ממני ומבלי שיוקנו לי זכות או פיצוי כלשהם 0והכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
.15הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 127ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
ידוע לי 0כי הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או לתיקון והיא עומדת בתוקפה ומחייבת
אותי כאמור לעיל .כמו כן 0הנני מתחייב להאריך את תוקף ההצעה ב 57 -ימים נוספים לבקשת
העירייה.
.16הנני מצרף להצעתי את כל האישורים והמסמכים הנדרשים כמפורט בס' 1לתנאי המכרז וההוראות
למשתתפים 0לרבות המסמכים הבאים:
א .תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ.
ב .אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד שומה או פטור מכך.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 47 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
ג .האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) 0התשל"ו – .1508
ד .ערבות בנקאית מקורית כמפורט בסעיף 8להלן.
ה .פירוט ניסיון קודם ואישורים המעידים על נסיון קודם כמפורט בסעיפים /ד ו /-ה לעיל0
בתצהיר המצורף למכרז כנספח א' .8למען הסר ספק מובהר 0כי על המציע לפרט בהצעתו
את נסיונו בתכנון תאורה וכקבלן ראשי בהתקנה של גופי תאורת רחוב בישראל 0תוך ציון
שם המזמין 0מיקום ומועד ההתקנה 0משך ההתקנה וכל פרט אחר הנדרש לדעתו לצורך
קבלת מידע על ניסיון קודם ומוכח בתכנון התאורה ובהתקנתה.
ו .ככל שבכוונת המציע להתקין את הרכיבים באמצעות קבלני משנה מטעמו על המציע לצרף
להצעתו תצהיר מטעם נותן השירות 0בנוסח המצ"ב כמסמך א' 8למכרז 0המעיד על עמידתם
בתנאי 4ד לתנאי הסף (התנאי בדבר נסיון קודם ומוכח בהתקנה).
ז .ככל שבכוונת המציע לתכנן את תכניות התאורה באמצעות קבלני משנה מטעמו על המציע
לצרף להצעתו תצהיר מטעם נותן השירות 0בנוסח המצ"ב כמסמך א' 0למכרז 0המעיד על
עמידתם בתנאי 4ה לתנאי הסף (התנאי בדבר נסיון קודם ומוכח בתכנון תאורה).
ח .המלצות בכתב 0וכן רשימת ממליצים הכוללת פירוט שמות ומספרי טלפון של אנשי קשר
לצורך קבלת המלצות.
ט .אישור רו"ח המעיד על איתנות פיננסית של המציע או הערב כנדרש בסעיף 4ג לעיל 0בנוסח
המצורף כמסמך א' 0למכרז.
י .תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המצורף כמסמך י"א למסמכי המכרז 0ביחס
למציע 0בעלי המניות ומנהלי המציע.
יא .לוח זמנים כללי בהתאם לנוסח המפורט בטופס ההצעה (מסמך ד' למכרז) 0המכיל את
הפעילויות העיקריות 0אותן נדרש המציע לבצע על-מנת להוציא לפועל את הפרוייקט .לוח
הזמנים יתאר את תהליך ביצוע הפרוייקט מתחילתו ועד לתום התקנת רכיבי התאורה
החדשים ומסירתם לעירייה.
יב .במידה והמציע הינו תאגיד -תעודת רישום של התאגיד 0העתק מתזכיר התאגיד ואישור
עו"ד /רו"ח התאגיד על האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד
בחתימתם על מסמכי המכרז.
יג .אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע (בנוסח המצ"ב כמסמך א' 4למכרז)
כי:
יד .הגשת הצעת המציע במסגרת מכרז זה הינה במסגרת סמכויות התאגיד.
טו .שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
טז .אישור כי הצעת המציע נחתמה על-ידי מורשי החתימה מטעם המציע וכי חתימתם מחייבת
את המציע לכל דבר ועניין.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 41 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
יז .במידה והמציע הינו שותפות -תעודת רישום השותפות ככל שנרשמה 0הסכם השותפות0
אישור רו"ח או עו"ד בדבר זכויות החתימה בשם השותפות 0כמו גם אישור הנ"ל כי הצעת
המציע נחתמה על-ידי מורשי החתימה של השותפות וכי חתימתם מחייבת את השותפות
לכל דבר ועניין.
יח .צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
יט .סיכום כנס הקבלנים שיופץ ע"י העירייה.
כ .הצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות או חבר מועצה בנוסח המצ"ב למכרז.
כא .את מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד ובמקרה בו שלחה העירייה מסמך
תשובות 0הבהרות או תיקונים למכרז כמפורט בסעיף 11להלן 0על המציעים לצרף מסמכים
אלה להצעתם 0כאשר הם חתומים בכל עמוד.
כב .לשם הוכחת עמידת רכיבי התאורה החדשים בדרישות המפרט הטכני 0על המציע לצרף
להצעתו את המסמכים והפרטים הנדרשים במפרט הטכני ביחס לכל אחד מהרכיבים כמו
גם קטלוג ומפרטים טכניים של היצרן ביחס לרכיבים שהתקנתם מוצעת במסגרת המכרז.
קטלוגים 0מסמכים ותעודות בדיקה אלו יהיו ממעבדה בלתי תלויה אשר משכנה באירופה
או בארה"ב ונדרשים לפרט את עמידת המתקן בכל התנאים והדרישות המפורטות במפרט
הטכני .הקטלוגים יהיו בשפה העברית או האנגלית בלבד.
כג .המציע רשאי להגיש ולצרף להצעתו מסמכים נוספים אשר יש בהם כדי להצביע על כושרו
ו/או נסיונו ו/או ידיעותיו ביחס להתקנת גופי תאורת רחוב.
כד .כל יתר המסמכים ו/או האסמכתאות ו/או האישורים הנדרשים ו/או המוזכרים בתנאי
המכרז ומסמכיו.
כה.
כל המסמכים והפרטים הנדרשים במפרט הטכני ביחס לכל אחד מהרכיבים כמו גם קטלוג
ומפרטים טכניים של היצרן ביחס לרכיבים שהתקנתם מוצעת במסגרת המכרז .קטלוגים0
מסמכים ותעודות בדיקה אלו יהיו ממעבדה בלתי תלויה אשר משכנה באירופה או בארה"ב
ונדרשים לפרט את עמידת המתקן בכל התנאים והדרישות המפורטות במפרט הטכני.
הקטלוגים יהיו בשפה העברית או האנגלית בלבד
. 22ידוע לי 0כי במידה ולא אצרף אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים המפורטים לעיל 0רשאית ועדת
המכרזים לפסול את הצעתי.
.28עוד ידוע לי 0כי לעירייה שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת
כשירותי 0ניסיוני בכל הכרוך בהתקנת רכיבי תאורה 0וכי אם אסרב למסור לעירייה מסמך ו/או אישור ו/או
הסבר כנדרש על ידה 0רשאית היא להסיק מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את הצעתי.
.24להלן מפורט לוח זמנים כללי 0המכיל לפחות 17פעילויות עיקריות אותן אבצע על-מנת להוציא לפועל את
הפרוייקט .לוח הזמנים מתאר את תהליך ביצוע הפרוייקט מתחילתו ועד להשלמת אספקה והתקנה של
רכיבי התאורה החדשים במועדים המפורטים במכרז:
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 42 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
א.........................................................................................................
ב.........................................................................................................
ג................................................................................. .........................
ד.........................................................................................................
ה.........................................................................................................
ו..........................................................................................................
ז.........................................................................................................
ח .........................................................................................................
ט..........................................................................................................
י.........................................................................................................
פרטי המציע
שם המציע( :נא לציין שם מלא) ..........................................
אישיות משפטית נא לפרט................................................. :
מספר ת.ז/.ח.פ /שותפות רשומה..........................................
מנהלי המציע.....................................................................................................
פירוט בעלי השליטה במציע (כולל שיעור אחזקות).................................................
כתובת .............................................................................................................
טלפון ...............................................................................................................
איש קשר במציע /נציג מוסמך......................................................................... :
חתימות מורשי החתימה מטעם המציע:
חתימה........................................ :
שם.............................. :
חתימה........................................ :
שם.............................. :
חותמת המציע...................................
אישור עו"ד
אני הח"מ ...................עו"ד 0מאשר בזאת כי המסמך דלעיל 0נחתם על ידי0
ה"ה ..... .............................................ת.ז.............................................. .
ה"ה .................................. .................ת.ז........................................ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד .................ולחייב את התאגיד.
______________________
_____________________
עו"ד
תאריך
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 48 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ד()1
הנדון :ערבות אישית
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי קראנו היטב את מסמכי מכרז פומבי מס' 3241/לאספקה התקנה
ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג 0LEDעיינו בהם היטב והבנו את תוכנם 0לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור 0את כל התחייבויות המציע על פי המכרז.
אנו משמשים כמורשי החתימה של ______________________________________(יש לציין את שם
הערב 0ח.פ 0.כתובת וטלפון) (להלן" :הערב") 0אשר לקח על עצמו לממן את הפרוייקט מטעם
(להלן" :המציע").
מתוקף תפקידנו 0אנו מתחייבים בשם הערב לערוב באופן מוחלט בלתי חוזר ובלתי מסויג לקיום ולמילוי
מלוא התחייבויות המציע על-פי ההסכם המצורף למכרז.
ערבותנו זאת ניתנת בנוסף לערבות הבנקאית שנמסרה על-ידי המציע לצורך הבטחת התחייבויותיו על-פי
ההסכם.
ערבותנו זו תעמוד בתוקפה גם לגבי כל תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת להסכם.
אנו מתחייבים ביחד ולחוד לשלם כל סכום שעל המציע לשלם לעירייה על-פי ההסכם ו/או בהתאם לכל דין0
וזאת תוך ( 0שבעה) ימים מיו ם שנדרש לעשות כן 0בין אם נדרש לשלם בתשלום אחד בפעם אחת ובין אם
נדרש לשלם לשיעורין.
לערבות זאת יהא תוקף אף אם תהא ערבותנו זו הערבות היחידה להסכם 0בין אם משום שלא ניתנו כלל
ערבויות ו/או בטחונות אחרים ובין אם משום שלא יינתן תוקף ו/או לא יינקטו הליכים לגביהם.
חתימה +חותמת הערב________ :
תאריך_____________:
שם מורשי החתימה החותמים מטעם הערב:
שם __________ :ת.ז ___________ :תאריך __________:חתימה__________:
שם __________ :ת.ז ___________ :תאריך __________:חתימה___________:
אישור עו"ד
מאשר בזאת כי זיהיתי את ה"ה
אני 0עו"ד
0אשר מוסמכים לחתום על כתב ערבות זה בשם
ולחייב את הערב כמפורט בכתב הערבות.
ו
(להלן" :הערב")
_____________________
חתימת עו"ד
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 44 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ה()1
נוסח ערבות בנקאית (להשתתפות במכרז)
בנק _____________
לכבוד
עיריית בת ים
א.ג.נ0
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית
.1
על פי בקשת __________________ (להלן" :המציע") אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום
עד לסך של 0₪ 8770777ובמילים שלוש מאות אלף ש"ח (להלן" :הסכום הבסיסי") 0אשר יהיה צמוד0
בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2להלן 0שתדרשו מאת המציע בקשר עם מכרז פומבי מס'
3241/לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים.
.2
הסכום הבסיסי 0האמור בסעיף 1לעיל 0יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם על ידי
הלשכה לסטטיסטיקה 0כאשר המדד הבסיסי הוא מדד חודש ינואר שפורסם ב 11-לחודש פברואר
(דהיינו ________ 0נקודות) (להלן" :המדד הבסיסי").
אם המדד האחרון 0שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום 0על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש")0
יהיה גבוה מן המדד הבסיסי 0נשלם לכם לפי המדד החדש .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד
הבסיסי 0נשלם לכם את הסכום הבסיסי.
.8
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל 0תוך 0ימים לאחר שתגיע אלינו
דרישתכם הראשונה בכתב 0בלי תנאי כלשהו 0מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 0מבלי
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
.4
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת 0או במספר דרישות 0שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד 0ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום
הערבות.
.1
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.
.8
ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ( 14/0/2711לרשום 127יום מהמועד להגשת הצעות) 0אלא אם כן
תודיעו לנו בכתב על הארכתה.
כל דרישה לפי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לסניף ________ כתובת______
.0
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב0
בנק _________________
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 41 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ה()2
בנק _____________
ערבות בנקאית
(לקיום ההסכם "ערבות ביצוע")
לכבוד
עיריית בת ים
א.ג.נ0
.1
..
.2
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית
על פי בקשת __________________ (להלן" :הקבלן") אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסך של 0₪ 8770777ובמילים שלוש מאות אלף ש"ח (להלן" :הסכום הבסיסי") 0אשר יהיה
צמוד 0בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2להלן 0שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם ביצוע
החוזה על פי מכרז פומבי מספר 77/77לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LED
וכן תחזוקת כלל גופי התאורה בעיר בת ים לכל אורך תקופת האחריות והשירות .
הסכום הבסיסי 0האמור בסעיף 1לעיל 0יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם על ידי
הלשכה לסטטיסטיקה 0כאשר המדד הבסיסי הוא מדד חודש _____ שפורסם ביום _____ (דהיינו0
________ נקודות) (להלן" :המדד הבסיסי").
אם המדד האחרון 0שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום 0על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש")0
יהיה גבוה מן המדד הבסיסי 0נשלם לכם לפי המדד החדש .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד
הבסיסי 0נשלם לכם את הסכום הבסיסי.
.8
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל 0תוך 0ימים לאחר שתגיע אלינו
דרישתכם הראשונה בכתב 0בלי תנאי כלשהו 0מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 0מבלי
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
.4
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת 0או במספר דרישות 0שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד 0ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום
הערבות.
.1
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.
.8
ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום __________ אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה .כל דרישה לפי
ערבות זו צריכה להגיע בכתב לסניף _________ בכתובת _______.
.0
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב0
בנק _________________
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 48 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ו
הסכם
שנערך ונחתם בבת ים ביום ___________ לחודש ___________ שנת ________
בין
עיריית בת ים
מרח' נורדאו בת ים
מצד אחד;
(להלן" :העירייה ")
לבין:
ת.ז /שות' /ח.פ :
מרח'
מצד שני;
(להלן" :הקבלן")
הואיל
והעירייה מבקשת לבצע פרוייקט של החלפת גופי תאורה מסוג 0LEDאספקתם
התקנתם על עמודי תאורה המחוברים למרכזיות תאורה ברחבי העירייה 0וכן
תחזוקתם השוטפת לאורך תקופת האחריות והשירות 0ובנוסף להחליף 17מרכזיות
תאורה ישנות בחדשות .בין היתר להבטיח פעולה תקינה של כל המערכת 0לרבות
הנורות 0הפנסים 0העמודים 0המרכזיות והרשתות.
והואיל
ולצורך קידום הפרוייקט 0פרסמה העירייה מכרז פומבי 3241/לאספקה התקנה
ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג ;LED
והואיל
והקבלן הגיש הצעתו למכרז הנ"ל;
והואיל
וועדת המכרזים של העירייה החליטה להמליץ על הקבלן כזוכה עפ"י המכרז וראש
העיר החליט לאשר את המלצת וועדת המכרזים.
והואיל
והקבלן מצהיר 0כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות הכלולים במסמכי
המכרז 0וכי יש לו את היכולת הידע 0הניסיון והאמצעים הדרושים לצורך אספקה0
הובלה והתקנה של רכיבים לתאורת רחוב בעירייה 0חיבורם לגופי תאורה המוצבים
ברחובות העירייה 0ומתן שירות לרכיבי התאורה החדשים וכן לרכיבי הקיימים במשך
תקופת האחריות והשירות 0כמפורט במסמכי המכרז;
והואיל
וברצון הצדדים לעגן בחוזה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 40 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 40 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1
כללי
1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצורכי
פירושו.
1.8הצדדים מסכימים בזאת 0כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות
הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.
.2
מסמכי ההסכם
בנוסף על ההסכם ונספחיו 0המסמכים להלן החתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד
מההסכם :הזמנה להציע הצעות; תנאי המכרז והוראות למשתתפים; פירוט גופי התאורה לשדרוג
ומצב התאורה הקיים; מפרט טכני; הצעת המציע; ערבות אישית המצורפת להצעה; הערבות
הבנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן על-פי ההסכם; נספח בטיחות כללי; הצהרת בטיחות;
אישור על קיום ביטוחים; הצהרת העדר תביעות; אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים 0תשל"ו – ;1508תצהיר בדבר העדר הרשעות 0תקן .1082
.8
הגדרות
בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מההסכם יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות
בהתאם להגדרות שבצידם (אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):
"העירייה " -עיריית בת ים באמצעות מורשי החתימה שלה -ראש העיר וגזבר העירייה בלבד.
"המנהל" -סמנכ"ל שפ"ע של עיריית בת ים או מי שמונה על-ידו לצורך פיקוח מקצועי בלבד על
התקנת רכיבי התאורה החדשים לתאורת רחוב.
"המתקנים הקיימים" -כ 00777 -גופי תאורה קיימים בתחום העירייה 0ו 17 -מרכזיות ישנות
להחלפה כמפורט במסמך ב' למכרז.
"הפרוייקט" -החלפת המתקנים הקיימים ברכיבי התאורה החדשים 0ובנוסף החלפת 17מרכזיות
תאורה ישנות במרכזיות חדשות.
"הקבלן" -לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים 0ולרבות כל מי שמשתמש ו/או פועל בשמו ומטעמו
לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה.
"רכיבי התאורה החדשים" או "הרכיבים" – גופי תאורה מסוג - LEDלתאורת רחוב העומדים
בדרישות הנספח הטכני המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז וכמפורט בהצעת המציע.
"עלויות נלוות" -העלויות הנוספות הנדרשות מעבר לעלות החלפים 0לצורך ביצוע בפועל של
החלפת רכיבי התאורה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 45 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
שנים שתחילתה ממועד קבלת
"תקופת האחריות והשירות" -תקופה של
תעודת השלמה בדבר סיום התקנת רכיבי התאורה החדשים .במהלך תקופה זו יידרש הזוכה
להעניק לעירייה אחריות שירות ותחזוקה כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה – תיקון ו/או החלפה
ללא תמורה של רכיבי התאורה החדשים (כלם או חלקם).
"צו התחלת עבודה" – הוראה בכתב שתנתן לקבלן המורה על התחלת התקנת רכיבי התאורה
החדשים על עמודי תאורה ברחבי העירייה .
"מדד" -מדד המחירים לצרכן הכולל פירות וירקות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומו.
"הפרוייקט" -אספקת הרכיבים 0התקנתם על עמודי תאורה ברחבי העירייה
העירייה ומתן אחריות תחזוקה ושירות 0הכל כמפורט בחוזה זה;
ומסירתם לידי
"הוצאות החשמל של העירייה " – סך הוצאות החשמל של העירייה בגין תאורת רחוב 0הכוללות
את צריכת החשמל בפועל 0ואת הוצאות התחזוקה של תאורת הרחוב .בשנים 02712-2718
הוצאות צריכת החשמל בגין תאורת רחוב היו כ 8 -מיליון שח לשנה 0ואילו את תחזוקת הגופים0
משערכת העירייה לפי עלות של ₪ 1לחודש לגוף תאורה (ללא מע"מ).
"התמורה" – החיסכון שהושג בגין הוצאות החשמל בתאורת הרחוב בניכוי החיסכון המוצע
לעירייה למשך תקופת האחריות והשירות.
ריבית בשיעור הריבית הנהוגה אצל החשב הכללי במשרד האוצר של מדינת
"ריבית" -
ישראל 0החל מן המועד הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;
"החיסכון המוצע" -אחוז החיסכון המוצע לעירייה אשר פורט בהצעת הקבלן ועומד על
__________(להשלמה לאחר קביעת הזוכה) .בכל מקרה ,החיסכון המוצע לא יהיה נמוך מ0% -
מסך החיסכון שהושג בהוצאות החשמל.
בנוסף מסכימים הצדדים 0כי ההגדרות המפורטת במפרט הטכני ובמפרט התחזוקה המצורף למסמכי
המכרז ישמשו בהתאמה ובמקרה הצורך גם לצורך פרשנות הסכם זה.
.4
מהות ההתקשרות
4.1כחלק מפעולותיה לקידום איכות הסביבה ולהתייעלות אנרגטית 0החליטה העירייה להחליף רכיבי
תאורה בכ 00777 -גופי תאורה קיימים בתחום העירייה בטכנולוגיות מתקדמות לחסכון באנרגיה.
פעולה זו נועדה לאפשר ניהול מושכל וצמצום של צריכת החשמל ושל עבודת האחזקה השוטפת
בתאורת הרחוב ולשמור על הסביבה.
4.2מהות המכרז היא התקשרות ארוכת טווח בין העירייה לזוכה 0בו הזוכה במכרז מחליף את כל גופי
תאורת הרחוב ברחבי העירייה 0יבטיח פעולה תקינה של כל המערכות 0לרבות הנורות 0הפנסים0
העמודים 0המרכזיות והרשתות ולוקח על אחריות על תחזוקתם למשך תקופה שתוצע על-ידו0
כאשר בתמורה הוא מקבל אחוז מהחיסכון בהוצאות החשמל אותו הוא יצר לעיריה לעומת
הוצאות החשמל של העירייה במצב הקיים .אחוז מהחיסכון המקסימלי אותו יוכל לדרוש המציע
בגין הצעתו הוא 51%מהחיסכון בהוצאות החשמל של העירייה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 17 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
4.3העירייה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות ומתן השירות כמפורט
בחוזה זה ובמסמכי המכרז 0בהתאם להוראות והנחיות שתינתנה לו על-ידי המנהל מדי פעם בפעם
וזאת בשקידה 0בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה .הקבלן יספק ויתקין 0את רכיבי התאורה
החדשים על עמודי תאורה ברחבי העירייה כמפורט בנספח ב' למכרז תוך עמידה ברף החיסכון
המוצע על-ידו .על רכיבי התאורה החדשים לעמוד בתנאים ובדרישות הנספח הטכני המצורף
כמסמך ג' למסמכי המכרז (להלן" :הנספח הטכני").
4.4בתום התקנת כל רכיבי התאורה החדשים ימסרו אלו לבעלותה ולרשותה של העירייה בהתאם
לקבוע בהסכם זה 0והקבלן יהיה אחראי לתחזוקת רכיבי התאורה החדשים ורכיבי התאורה
הקיימים לכל אורך תקופת האחריות והשירות בהתאם לתנאים וההנחיות המפורטים במסמכי
המכרז.
4.5מודגש בזאת 0כי רכיבי התאורה אשר יוסרו מעמודי התאורה הקיימים בעירייה ויוחלפו על-ידי
הזוכה ימסרו לעירייה ויהיו קניינה הבלעדי .הזוכה מתחייב לשמור על שלמותם בתהליך הפירוק
והאחסון.
4.6מובהר ומוסכם בזאת 0כי רכישת רכיבי התאורה החדשים תצא לפועל רק לאחר קבלת צו התחלת
עבודה ולאור המפורט בו וככל שהעירייה תחליט שלא לרכוש ולהתקין את רכיבי התאורה
החדשים או חלק מהם (לרבות בשל הוצאת צווי מניעה על-ידי צד ג' 0התנגדות מצד גורם מוסמך
כלשהו 0או כל סיבה אחרת וכיו"ב) לקבלן תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
.1
הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת:
5.1כי קיבל את כל המידע ו/או הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הצעתו למכרז 0הבין
את כל מסמ כי המכרז 0לרבות אפיוני הרכיבים אותם נדרש לספק ולהתקין 0וכי בהתאם למידע
האמור נקבעה הצעתו במכרז.
5.2כי הוא ובעלי המקצוע אשר יועסקו מטעמו הינם בעלי הרישיונות המתאימים על-פי כל דין0
הניסיון והמומחיות הדרושים לאספקה והתקנה של רכיבי תאורה חדשים כנדרש במכרז 0והוא
מ סוגל 0מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות מסמכי המכרז
במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
5.3כי הינו בעל היכולת הכספית 0כח האדם המתאים האמצעים הטכניים והארגוניים והמיומנות
לביצוע התחייבויותיו על-פי ההסכם והוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה.
5.4כי הוא עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז וכל הנתונים 0המצגים וההצהרות
הכלולים במסמכי המכרז ובמסמכים שהוגשו כחלק מהצעתו למכרז הינם נכונים 0מלאים
ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.
5.5כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכי ברשותו כל האישורים הנדרשים עפ"י
כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 11 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
5.6כי בכל עת במהלך ביצוע הפרוייקט כמו גם במהלך תקופת האחריות והשירות 0יפעיל משרד0
הכולל מכשירי טלפון ופקסימיליה זמינים ומחבר לתקשורת בדואר אלקטרוני באמצעות רשת
האינטרנט 0לעניין ביצועם התחייבויותיו על פי חוזה זה 0וכי העירייה תוכל לפנות אליו בכל עת
לגבי כל עניין הנוגע לחוזה זה.
5.7כי במידה וידרש לייבוא רכיבים לצורך התקנת רכיבי התאורה החדשים כמפורט בהצעתו יתקשר
עם יבואן בהסכם שיהא בתוקף לכל אורך תקופת ביצוע הפרוייקט וכן לאורך תקופת האחריות
והשירות 0אשר החזיק משרד ומערך שירות בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות
למכרז ואשר באפשרותו וביכולתו לספק את השירות כקבוע במכרז.
5.8כי אי ן כל מניעה ו/או הגבלה על פי כל דין ו/או כל חוזה להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע האמור בו0
וכי לא ידוע לו על כל הליך של פשיטת רגל 0הוצאת צו כינוס נכסים 0פירוק 0מינוי מפרק קבוע או
זמני וכיו"ב 0אשר ננקט או התבקש כנגדו.
5.9כי לצורך מילוי התחייבויותיו על-פי ההסכם יעסיק עובדים איכותיים 0מיומנים ומקצועיים 0בעלי
כל האישורים וההיתרים הנדרשים על-פי כל דין.
5.11כי יקיים פיקוח ובקרה על האספקה וההתקנה של הרכיבים במועדים ובתנאים המפורטים
במסמכי המכרז.
5.11כי יציג בפני העירייה תוכנית חישוב תאורה מפורטת 0חתומה על-ידי מתכנן תאורה מוסמך
מטעמו 0ביחס לכל האזורים בהם תתבצע התקנת הרכיבים.
5.12כי ימסור לעירייה או למי מטעמה כל מידע ו/או פרט ו/או דיווח ביחס לרכיבי התאורה החדשים
וזאת מיד עם דרישתה.
5.13כי יעמוד בכל התנאים הנדרשים על-פי כל דין ו/או תקן ו/או הנחיות גורם מקצועי כלשהו ו/או
נהלים ו/או חוזרים ו/או תקנונים בכל הנוגע לאספקת רכיבי התאורה החדשים התקנתם ברחבי
העירייה ותחזוקתם כמו גם תחזוקת יתר גופי התאורה בתחום העירייה לכל אורך תקופת
האחריות והשירות 0וכי ידאג לקבלת כל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על-פי כל דין בעניין.
5.14כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז 0גם אם לא מוזכרת במפורש בהסכם זה מחייבת אותו
וכן כל גורם מטעמו אשר יועסק באספקה /הובלה /התקנה של רכיבי התאורה החדשים על-פי
ההסכם.
5.15כי יישא בכל ההוצאות הנדרשות 0מכל מין וסוג שהוא 0לצורך אספקה 0הובלה 0התקנה 0ותחזוקה
של רכיבי התאורה החדשים ככל שיידרש לכך על-פי תנאי ההסכם 0וכי ידוע לו כי העירייה לא
תישא ולא תשתתף בכל תשלום ו/או הוצאה הנדרשים לצורך מימוש התחייבויותיו בכפוף לאמור
בהסכם זה.
5.16כי הוא מכיר את התנאים הפיסיים של עמודי התאורה וסביבתם וכי אלה ילקחו בחשבון בעת
תכנון 0ביצוע והתקנת רכיבי התאורה החדשים וכי הוא מכיר את המגבלות והסיכונים במסגרתם
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 12 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
יהיה עליו לבצע את העבודות ולא תוכר תביעה כלשהי של הקבלן הנובעת מאי-הכרה בתנאים
פיסיים ו/או במגבלות ובסיכונים כאמור.
5.17כי רכיבי התאורה החדשים שיותקנו על-ידו 0על כל רכיביהם ו/או השימוש בה אינם מפרים בדרך
כלשהי זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו 0לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 0פטנט 0זכות
יוצרים ומדגם ו/או התחייבויות חוזיות 0בין של הקבלן ובין של כל גורם אחר.
5.18כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או
צורך לקבל כל רישיון 0היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס 0היטל 0אגרה 0תשלומי חובה וכיו"ב0
המוטלים עליו על פי כל דין.
.8
מקצועיות הקבלן או מי מטעמו
כל המפורט להלן יחול על הקבלן וכן על קבלני משנה אשר יועסקו מטעמו לצורך ביצוע העבודות
המפורטות במכרז:
.6.1כל הנדרש לצורך אספקה הובלה והתקנה של רכיבי התאורה החדשים 0יבוצע בדייקנות 0ביעילות0
באורח מקצועי בהתאם להסכם ומסמכיו ולשביעות רצון העירייה.
.6.2ביצוע עבודות שלגביהן קיימים חוקים 0תקנות 0תקנים או הוראות מטעם רשויות מוסמכות
תבוצענה בהתאם להם .הקבלן נדרש להמציא לעירייה 0לבקשתה 0אישור מאת הרשויות
המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים 0לתקנות 0להוראות ולתקנים האמורים לעיל וכל
ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.
.6.3כל רכיבי התאורה החדשים אשר יותקנו על-ידי הקבלן יתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות
להוראות ההסכם על נספחיו ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים .בהעדר תקנים 0יהיו אלה
חומרים ומוצרים שיתאימו להצעת הקבלן במסגרת המכרז.
.6.4מוסכם במפורש 0כי הקבלן אחראי לכל הפגמים 0המגרעות והליקויים שיתגלו ברכיבים שיותקנו
על-ידו עד לתום תקופת האחריות והשירות.
.6.5עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים 0מנוסים 0ומורשים על פי כל דין
העוסקים בקביעות במקצועם.
.6.6העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני וליתר הוראות המכרז .כל סטיה מהמפרט תחייב את
אישור המפקח מראש ובכתב.
.0
הצהרות והתחייבויות העירייה
העירייה מצהירה ומתחייבת בזאת:
0.1כי תשתף פעולה עם הקבלן בכל הכרוך והדרוש לצורך ביצוע הפרוייקט.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 18 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
0.2כי לא תבצע 0בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה 0כל פעולה שיש בה כדי לפגוע ברכיבי התאורה
החדשים אשר יותקנו על-ידי הקבלן ו/או בתפקודם לאורך כל תקופת ההסכם (לרבות תקופת
האחריות והשירות).
.0
תקופת ההתקשרות
0.1תקופת החוזה הנה מיום חתימתו ועד לתום תקופת האחריות והשירות 0דהיינו _________ שנים0
ממועד קבלת תעודת ההשלמה בדבר סיום התקנת רכיבי התאורה החדשים 0כמפורט בהסכם זה.
0.2על אף האמור לעיל 0תהא העירייה רשאית בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיניה 0לסיים או להשהות
ביצועו של חוזה זה 0כולו או מקצתו 0לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בהודעה מראש לקבלן של
87יום וזאת 0מבלי שתצטרך לתת נימוקים לצעד זה.
0.8הופסק הפרוייקט 0כולו או מקצתו 0כאמור בס"ק 0.2לעיל 0שלא כתוצאה מהפרת החוזה על ידי
הקבלן 0אחרי חתימת החוזה 0אך לפני שקבלן החל בביצוע התקנת הרכיבים בפועל -לא ישולם
לקבלן פיצוי כלשהו והקבלן מוותר בזה על כל תביעה או דרישה לפיצוי כאמור.
0.4הופסק ביצוע העבודות 0כולן או מקצתן 0לצמיתות 0כאמור בס"ק (ב) לעיל 0שלא כתוצאה מהפרת
החוזה על ידי הקבלן 0אחרי שהקבלן החל בביצוע התקנת הרכיבים בפועל 0תשלם העירייה לקבלן
את תמורת אותו חלק של העבודות שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודות 0לפי הערך היחסי של
העבודה שביצע ובהתאם למחירים הנקובים בהצעת הקבלן .פרט לתשלום כאמור 0לא יהיה הקבלן
זכאי לכל תמורה נוספת בגין עבודות שביצע או שירות שנתן במסגרת חוזה זה.
0.1החלטתו של מנהל הפרויקט ביחס לחלק הפרוייקט שבוצע תהיה סופית ומוחלטת 0ולקבלן לא תהיה
כל תביעה או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות כאמור.
0.8השתמשה העירייה בסמכות כלשהי מסמכויותיה ו/או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה
זה 0וביטלה את החוזה או השעתה את ביצועו 0כולו או מקצתו 0לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או
דרישה כנגדה למעט קבלת התמורה בגין חלק הפרוייקט שביצע כאמור בחוזה זה .פרט לתמורה זו0
לא יהיה הקבלן זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק 0הפסד 0מניעת רווח וכו' העלולים
להיגרם לו כתוצאה מן ההשעיה 0הביטול או מסיבה אחרת.
0.0בוטל ו/או הופסק ו/או הושעה החוזה 0תהא העירייה רשאית להתקשר עם כל אדם או גוף שהוא
לביצוע העבודות 0לקבלן לא תהיה כל טענה בקשר לכך והכל בכפוף לכל דין.
.5
עובדי 4פועלי הקבלן
9.1הקבלן יעסיק פועלים אזרחי המדינה שגילם עולה על 10שנים .הקבלן מתחייב להעסיקם בהתאם
להוראות כל דין 0לרבות הוראות שירות התעסוקה 0חוק שכר מינימום 0חוק שוויון הזדמנויות
בעבודה וחוק חופש העיסוק .הקבלן ישלם בעד כל עובדיו 0את כל התשלומים הסוציאליים
המשתלמים ע"י המעביד 0וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על-פי כל דין.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 14 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
9.2לצורך הפרוייקט יעסיק הקבלן מנהל ביצוע 0בעל נסיון של 1שנים כמנהל ביצוע של עבודות קבלניות0
המחזיק בתעודת מנהל עבודה מוסמך בתוקף ועומד בכל המפורט בסעיף 28להלן .מנהל הביצוע
יהיה אחראי על ניהול הפרוייקט וביצוע ויהווה איש הקשר בין העירייה לקבלן.
9.3הקבלן יעסיק עובדים איכותיים 0מיומנים ומקצועיים 0בעלי כל האישורים וההיתרים הנדרשים על-
פי כל דין 0תקן 0הנחייה 0הוראה וכיו"ב 0לרבות עבודה בגובה 0במספר הדרוש לשם ביצוע
התחייבויותיו על-פי תנאי המכרז והחוזה.
9.4לפי דרישה בכתב מאת המנהל 0יחליף הקבלן כל גורם המועסק בביצוע העבודות 0אם לדעת המנהל
ולפי שיקול דעתו הבלעדי 0התנהג אותו אדם שלא כשורה ו/או הוא אינו מוכשר למלא את תפקידו
ו/או הוא מבצע את תפקידיו ברשלנות ו/או הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרת .במקרה
כאמור 0יעמיד הקבלן לאלתר בעל תפקיד חלופי 0באופן אשר יימנעו כל עיכוב /דחייה בקצב ביצוע
העבודות.
9.5הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי כל דין שנועדה לשמור על רווחת 0נוחיות
ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות
אכילה נאותים במקום ביצוע העבודות .אתר העבודות לא ישמש כמקום דיור 0אף לא דיור זמני 0לאף
אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת העבודה.
.17
אספקה והתקנה של הרכיבים
17.1אספקת והתקנת הרכיבים תעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו בהתאם למפרטים לתנאים וללוח הזמנים
הקבוע בהסכם זה .העבודות יבוצעו ברציפות 0באופן מתמיד ובקצב הנדרש על מנת למנוע כל עיכוב
בלוח הזמנים של ביצוע הפרוייקט ובכל מקום ובכל עת 0כנדרש לצורך ביצוע הפרוייקט.
17.2הקבלן מתחייב להעסיק לצורך כך יעסיק עובדים מיומנים מקצועיים 0בעלי כל האישורים הנדרשים
על-פי דין ותקן ובמספר מספיק.
17.8החלפת גופי תאורה מסוג LEDתעשה אך ורק על-פי תכנון חישוב תאורה שיוכן ע"י מתכנן תאורה
מוסמך עבור כל רחוב בנפרד 0ואשר יעמוד בתקן תאורה .ביצוע תכנון חישוב התאורה 0לרבות
התשלום בעבורו יהיה באחריות הקבלן .למען הסר ספק יובהר 0כי תנאי מקדים לתחילת ביצוע
ההתקנה הינו הצגת תכנון חישוב התאורה ביחס לרחוב בו היא עתידה להתבצע וקבלת אישור
הממונה לתכנון.
17.4האספקה וההתקנה של הרכיבים תעשה בהתאם לתוכנית עבודה אשר תוגש למנהל ותשקף את שלבי
ביצוע התקנת הרכיבים 0אופן ההתקנה המתוכנן ולוח הזמנים המתוכנן להתקנה .הקבלן יהיה חייב
לשנות ו/או לתקן את תוכנית העבודה ככל שהמנהל ידרוש זאת .הקבלן לא יחל בביצוע התקנת
הרכיבים בטרם קיבל אישור בכתב לתכנית העבודה.
17.1ידוע לקבלן 0כי בכל הנוגע להתקנת רכיבי התאורה סדר העדיפויות ביחס למיקום ההתקנה יקבע ע"י
העירייה ו/או המנהל אשר רשאי לשנות את סדר הקדימויות בכל שלב וקטע שהוא 0כולל קביעת
הרחובות והאזורים בהם ידרש הקבלן לבצע את העבודות 0ועל הקבלן יהיה להתארגן בהתאם .למען
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 11 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
הסר ספק מובהר 0כי שינוי כאמור לא ישמש עילה לתביעת פיצוי כלשהו מצד הקבלן 0וכן עילה
להארכת מועד ביצוע העבודות.
17.8הקבלן יספק דו"ח התקדמות שבועי על קצב העבודה בכתב ו/או בפגישת עבודה בהתאם להנחית
המנהל .הקבלן מתחייב להשתתף בכל הישיבות הנוגעות לפרויקט שאליהן יוזמן על ידי העירייה או
המנהל 0ולקיים את ההנחיות שינתנו באותן ישיבות 0במועדים שיקבעו על ידי מנהל הפרוייקט.
17.0למען הסר ספק מובהר 0כי שום אישור ו/או הוראה של המנהל 0ביחס לכל עניין הקשור בביצוע
העבודות 0וכן זכות הפיקוח המוקנית לעירייה ו/או למנהל 0לא ישחררו את הקבלן מאחריותו
המקצועית המלאה 0ואין בהם כדי להטיל על העירייה ו/או על המנהל אחריות כלשהי לביצוע
העבודות.
17.0הקבלן מתחייב להימנע מהתקנת הרכיבים בטרם הוא וכל העובדים הפועלים וקבלני המשנה מטעמו
עבר תדריך אצל ממונה הבטיחות שמונה מטעמו 0וביצע את הוראותיו והנחיותיו .כמו כן 0בטרם
התקנת הרכיבים נדרש הקבלן לחתום בפני הממונה על הבטיחות על הצהרת הבטיחות כדוגמת
ההצהרה המצורפת למסמכי המכרז ולהגישה למנהל .חתימת הממונה על הבטיחות על גבי הצהרת
הבטיחות תהווה אישור לכך שהקבלן קיבל תדריך בטיחות בהתאם להוראות ההסכם וכי הינו רשאי
מבחינת דרישות הממונה על הבטיחות להתקין את הרכיבים נשוא ההסכם.
17.5מבלי לפגוע באמור בהוראות הסכם זה ו/או המכרז 0מתחייב הקבלן לפעול בביצוע התחייבויותיו על
פי הסכם זה באופן בטיחותי 0לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר 0בהתאם לחוקי
הבטיחות בעבודה לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה 0התשי"ד 01514-ופקודת הבטיחות בעבודה
[נוסח חדש] 0התש"ל 1507-והתקנות על פיהם 0בהתאם לנספח הבטיחות המצורף למסמכי המכרז
ולתצהיר הבטיחות המצורף למסמכי המכרז 0ובהתאם לכל המסמכים המחייבים המנויים במסמכי
המכרז 0והמהווים כולם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
17.17הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת עליו על-פי כל דין 0וכן כל הנחיה מאת המנהל0
שנועדה לשמור על רווחת 0נוחיות ובטיחות העובדים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
17.11באחריות הקבלן לדאוג לכל החיבורים 0התיאומים 0האישורים וההתקנות הנדרשים לצורך שימוש
בחשמל ו/או במים לביצוע העבודות .העירייה תשתף פעולה עם הקבלן 0ככל הנדרש 0על מנת לאפשר
את המפורט לעיל.
.11
לוחות זמנים להתקנה
11.1העירייה תוציא לקבלן מעת לעת צווי תחילת עבודה בהם יפורטו מקטעי הרחובות בהם נדרש הקבלן
לבצע את העבודות .הקבלן ידרש להתחיל בהתקנת רכיבי התאורה החדשים על גבי עמודי התאורה
המפורטים בצווי התחלת העבודה על-פי לוח זמנים מתואם עם המנהל בתוך 57ימים (קלנדריים)
אשר ספירתם תחל מיד עם הוצאת צו תחילת עבודה להתקנת רכיבי התאורה החדשים או חלקם .על
הקבלן לסיים את התקנת רכיבי התאורה החדשים בתוך 107ימים (קלנדריים) מיום הוצאת כל צו
תחילת העבודה ביחס לרכיבים אשר מפורטים בצו.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 18 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
לא יעמוד הקבלן במועדים המפורטים בחוזה 0בשל סיבה שאיננה נובעת מכוח עליון 0ישלם הקבלן
לעירייה 0סך בשקלים השווה ל 10177 -ש"ח בגין כל יום איחור בלוח הזמנים וזאת מבלי לגרוע מכל
תרופה אחרת העומדת לעירייה על פי החוזה ו/או הדין.
11.2בטרם יחל הזוכה בביצוע התקנת רכיבי התאורה החדשים בכל רחוב 0יקבל הזוכה אישור בכתב מאת
העירייה לכל מרכזיה בנפרד 0ולהמשך התקנת רכיבי התאורה החדשים ברחוב הבא .למען הסר ספק
מובהר 0כי אישור זה אינו מהווה אישור למסירה או לעמידת הקבלן בתנאי המכרז אלא רק אישור
להמשיך את ביצוע עבודות ההתקנה ברחוב הבא.
11.3מודגש בזאת 0כי מאחר ומדובר על מערך שירות חיוני 0על הקבלן ללמוד היטב את התנהלות וביצועי
המערכת הקיימת ולבצע את ההחלפות ושילוב רכיבי התאורה החדשים ללא פגיעה בתפקוד המערך
הקיים.
11.4הקבלן יבצע את התקנת רכיבי התאורה החדשים באופן רציף באמצעות 2צוותים לפחות המונים
אנשי ביצוע מיומנים בעבודה בגובה ומורשים לכך על-פי כל דין.
12מסירת העבודות
12.1בתום ביצוע עבודות התקנת כלל רכיבי התאורה החדשים המפורטים בצו התחלת העבודה יודיע על כך
הקבלן בכתב 0למנהל כמשמעותו בחוזה זה .המנהל יבדוק בנוכחות הקבלן את התקנת רכיבי התאורה
החדשים תוך 17ימים ממועד קבלת ההודעה.
12.2במועד המסירה יימסרו רכיבי התאורה החדשים לידי העירייה ו/או מי מטעמה 0בהתאם למנגנון
המפורט להלן:
עם השלמת העבודות יכין הקבלן "ספר מתקני תאורה" הכולל תיעוד מקיף של רכיבי
התאורה החדשים שהותקנו 0קטלוגים 0מפרטים 0תעודות אחריות 0שמות אנשי קשר
וטלפונים .הקבלן ימסור ספר אחד לבדיקה והערות המנהל .לאחר תיקון הערות המנהל יכין
4עותקים מושלמים מכל ספר וימסרם לנציג העירייה.
המנהל יבדוק תוך 87ימים האם רכיבי התאורה החדשים עומדים בתנאי המכרז 0ויערוך
סקר תאורה שני ביחס לעוצמת התאורה .עלות ביצוע הבדיקות בסך ₪ 10777ללא מע"מ0
תחול על הקבלן.
מצא המנהל את רכיבי התאורה שהותקנו כמתאימים לתנאי החוזה על כל מסמכיו 0נספחיו
והוראותיו 0תינתן לקבלן תעודת השלמה ביחס להתקנת רכיבי תאורה חדשים באותו אזור
(להלן" :תעודת ההשלמה" ) ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע
העבודות ביחס לאותו אזור .מצא המנהל שחלק מרכיבי התאורה החדשים לא הותקנו או
בוצעו בהתאם לדרישות המכרז 0תימסר לקבלן בכתב על ידי המנהל רשימת תיקונים0
שינויים והשלמות (להלן" :רשימת ליקויים") וכן מועד מחייב לביצוע העבודות הנדרשות
לצורך קבלת תעודת השלמה.
לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו ברשימת הליקויים תוך התקופה
שנקבעה על ידי המנהל 0או בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו המוחלט והסופי
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 10 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או
באיכות ו/או בטיב משביעי רצון 0תהא רשאית העירייה 0מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי
החוזה ו/או כל דין לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמה ו/או
באמצעות כל גורם אחר .הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן
והעירייה תנכה הוצאות אלה מהתשלומים אותם חייבת לקבלן או מערבויות הקבלן0
בתוספת 17%תקורה.
12.3מוסכם ומוצהר בזאת 0כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת רשימת הליקויים כדי לשחרר את
הקבלן מאיזו אחריות שהיא 0ישירה ו/או עקיפה 0לליקוי שנשכח 0לא נחשף 0או שהתגלה לאחר תהליך
קבלת רכיבי התאורה החדשים ובדיקתם על ידי מנהל הפרוייקט.
12.4עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן 0ינקה הקבלן את אתר התקנת המתקן ויסלק ממנו את כל
החומרים 0האשפה 0והמתקנים אשר אינם מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה יהיו העבודות
ואתרי התקנת רכיבי התאורה החדשים נקיים ומתאימים למטרותיהם.
12.5מסירת רכיבי התאורה החדשים תחשב כמושלמת עם קבלת תעודות השלמה בגין כל אחד ואחד
מהאזורים בהם התבקש הקבלן לבצע את העבודות.
13
התמורה
. 18.1כנגד ביצוע מלוא התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם והמכרז 0ובכפוף לצו התחלת עבודה חתום
ע"י מורשי החתימה בעירייה :ראש העיר וגזבר העירייה בלבד 0הקבלן יהיה זכאי לתמורה 0שתחושב
כעמלה מתוך החיסכון בהוצאות החשמל לעירייה 0אשר יגרמו מהחלפת גופי התאורה בגופי תאורה
מבוססי לד 0עד לתום תקופת השירות והאחריות.
18.8מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 0מוסכם כי התמורה כוללת 0בין היתר (אך לא רק) 0גם את
ההוצאות כדלקמן:
● התקנת אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתרי התקנת רכיבי
התאורה החדשים;
● השתתפות בישיבות עבודה בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט;
● כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים
לביצועה) 0הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם;
● ביצוע כל העבודות על-פי ההסכם 0לרבות תשלום בגין כח אדם 0שימוש בציוד מכני 0כלי עבודה0
מכשירים 0מכונות 0פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש לצורך מילוי התחייבויות הקבלן על-פי
ההסכם 0לרבות אחזקתם 0פירוקם וסילוקם בתום העבודות;
● הובלת כל החומרים 0הציוד 0כלי העבודה וכו' אל אתרי העבודה 0ובכלל זה העמסתם ופריקתם0
אחסנתם ושמירה עליהם באתרים;
● הוצאות הגנה וביטוח של החומרים 0העבודות 0המבנים 0העובדים 0בטוח צד שלישי וכו'0
תיקונים 0החלפות 0שיפוצים וכד' תוך כדי העבודה או לאחריה;
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 10 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
● כל השירותים שמחוייב הקבלן ליתן על פי חוזה זה במסגרת תקופת האחריות והשירות
כהגדרתה בחוזה זה;
18.4הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה 0בהתאם לתנאי חוזה
זה בין מחמת עלויות שכר עבודה 0שינויים בשערי מטבעות 0שינויים במחירי חומרים 0הטלתם או
העלאתם של מסים 0היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג 0בין ישירים ובין עקיפים או
מחמת כל גורם נוסף אחר.
1/אופן התשלום
התמורה תשולם לקבלן באופן הבא:
14.1בהתאם לעלויות החשמל של העירייה בשנים 2712-2714בתאורת רחוב 0תיגזר רמת הוצאות חשמל
חודשיות נוכחית של העירייה כמתואר בטבלה בנספח א. 2
14.2כל 8חודשים תשלם העירייה לקבלן את הסכום המתקבל מהחיסכון בהוצאות החשמל 0בניכוי
החיסכון המובטח לעירייה.
14.8עם מסירת העבודה לעירייה יגיש הקבלן דין וחשבון מפורט הכולל את פירוט כל רכיבי התאורה
החדשים שהותקנו על-ידו 0את כמותם ואת החיסכון בהוצאות החשמל לו תזכה העירייה כתוצאה
מהתקנת רכיבי התאורה החדשים .הדו"ח יבדק על-ידי המנהל בתוך 87ימים ממועד הגשתו אשר
יאשר את ביצוע התקנת רכיבי התאורה המפורטים בדו"ח 0כולם או חלקם .דו"ח מאושר זה יהווה
את הבסיס לתשלום התמורה לקבלן על-פי הצעתו.
14.4לאחר אישור הדו"ח המפורט יוציא הקבלן חשבונית לתשלום בגין ששה חודשים ראשונים לתקופת
ההסכם לפי החיסכון המפורט בדו"ח (להלן" :התשלום הראשון") .החשבונית תכלול מע"מ כדין.
המנהל יבדוק את החשבונית ויאשרה כולה או חלקה 0והעירייה תעביר לקבלן 8תשלומים חודשיים
שווים המגלמים את החיסכון הצפוי בהוצאות החשמל על-פי הדו"ח לעיל בניכוי החיסכון המוצע
לעירייה.
14.1בתום ששת החודשים הראשונים 0יבדק החיסכון הכספי בפועל בעלויות החשמל של העירייה
ותתבצע התחשבנות לגבי התמורה ששולמה לקבלן בעבור ששת החודשים הראשונים של תקופת
האחריות והשירות .תוצאת ההתחשבנות (עודף או חוסר) 0תתקזז /תתוסף לתקופת ההתחשבנות
הבאה .כל 8חודשים תיערך התחשבנות כפי שמתואר לעיל 0ויוצאו 8שקים עתידיים בהתאמה
לקבלן 0עד לסיום תקופת ההסכם.למען הסר ספק מובהר ,כי על מנת שמחירי החשמל לא ישפיעו
על שיעור החיסכון ההתחשבנות עם הקבלן תיגזר מכמות הקילוואט שעה חשמל שיחסך ,ועל
מנת לקבוע את החיסכון הכספי שנוצר -זו תוכפל במחירי החשמל של אותה תקופה.
11
תחזוקה של רכיבי התאורה החדשים לאורך תקופת האחריות והשירות
לאורך תקופת האחריות והשירות ידרש הקבלן 0לספק שירות ותחזוקה לרכיבי התאורה החדשים
והקיימים 0הכל לפי מפרט התחזוקה .למען הסר ספק מובהר 0כי אספקת חלפים לגופי התאורה
החדשים במהלך תקופת ההסכם 0תיעשה על חשבון הקבלן כחלק מאחריותו למוצרים המסופקים על
ידו על פי החוזה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 15 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
העירייה תבצע אחת לשנה 0בדיקות פוטומטריות מדגמיות לגופי התאורה החדשים 0על מנת לבדוק את
עמידתם ברמת התאורה הנדרשת .עלות הבדיקה השנתית בסך ₪ 10777ללא מע"מ 0תחול על הזוכה.
11
תפקידיו וסמכויותיו של המנהל
18.1המנהל רשאי 0אך לא חייב 0למנות מי מטעמו לשמש כמפקח על עבודת הקבלן.
18.2המנהל 0או מי מטעמו 0מוסמך להוציא לקבלן צו התחלת עבודה כללי או חלקי להתקנת רכיבי
התאורה החדשים 0וכן לקבוע את סדר העבודה 0ולתת כל הנחיה מקצועית הנדרשת לצורך ביצוע
הפרוייקט.
18.8המנהל או מי מטעמו מוסמך לבקר 0לבדוק ולפקח על טיב העבודה 0החומרים 0רמת ביצועה 0וכח
האדם בקשר לביצועה 0והכול בהתאם להוראות ההסכם .כן יהיה המנהל רשאי למסור הודעה
לקבלן בדבר אי אישורה של עבודה או חלקה או חומרים מסוימים .ניתנה הודעה כנ"ל 0יפסיק
הקבלן את אותה העבודה 0או השימוש באותם החומרים עד לקבלת החלטתו של המנהל.
18.4בנוסף 0מוסמך המנהל או מי מטעמו ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו
לצורך ביצוע העבודה 0והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן .מוסכם 0כי בכל עניין 0קביעת המנהל
תהיה סופית ומכרעת 0והקבלן מתחייב לפעול על פיה.
18.1מצא המנהל כי הקבלן אינו עומד בתנאים ובדרישות הקבועים בהסכם ו/או בתוכנית העבודה
שאושרה על-ידו 0יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לעמוד בתנאי ההסכם ו/או לדרוש ממנו להפסיק את
ביצוע התקנת הרכיבים או את הפעלתם כל עוד הוא אינו עומד בתנאי ההסכם.
18.8בנוסף 0מוסמך המנהל או מי מטעמו ליתן לקבלן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות
לדעתו לצורך התקנה /הפעלה של רכיבי התאורה החדשים באופן בטיחותי 0והקבלן מתחייב לפעול
על פיהן במלואן .למען הסר ספק מובהר 0כי הנחיות המנהל בעניין זה יהיו סבירות ומקצועיות.
18.0המנהל רשאי 0על פי הבנתו ושיקול דעתו המקצועי 0לדרוש מהקבלן לבצע עבודות הנדרשות למניעת
קיומו של סיכון בטיחותי ו/או למניעת נזקים ממושכים ו/או נזקים בלתי-הפיכים לנכסים והקבלן
מתחייב להתחיל בביצוע העבודות כאמור לא יאוחר מ 12 -שעות מעת שקיבל את דרישת המנהל
בעניין 0לבצען באופן רציף ויעיל 0ולסיימן בהקדם האפשרי.
18.0לפי הוראות המנהל 0חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמנהל או העירייה אישרה וכן
לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן בגופי התאורה.
18.5נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות 0רשאי המנהל או מי מטעמו לדרוש מהקבלן לתקן על
חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו .אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים
לעירייה והכל מבלי לגרוע בזכויות העירייה עפ"י ההסכם או עפ"י כל דין וכל תרופה או סעד אחר.
18.17המנהל או מי מטעמו יבדוק ויאשר את יומן העבודה וטפסי הדיווח והביקורת.
18.11סמכויות נוספות של המנהל נקובות ביתר מסמכי המכרז ובמפרטים.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 87 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
17קבלני משנה
10.1התקנת הרכיבים תבוצע ע"י הקבלן עצמו ו/או עובדים ו/או קבלני משנה מטעמו.
10.2רשימת קבלני המשנה להתקנות תוגש לאישור המנהל ותעמוד בכל דרישות המכרז.
10.8המנהל מוסמך לפסול כל קבלן משנה ללא צורך בנימוק החלטתו .פסילה זו לא תהווה עילה
לתביעות כספיות כלשהן או תביעות להארכת זמן הביצוע מצד הקבלן.
10.4כמו כן 0סילוק קבלן משנה או הקטנת היקף עבודתו לא תהווה עילה לתביעות להארכת זמן ביצוע או
תביעות כספיות כלשהן.
10.1במידה ויגרם עיכוב בביצוע עקב חילוקי דעות/סכסוך בין הקבלן הראשי לקבלן משנה0
רשאי המנהל או מי מטעמו להביא לאתר קבלן אחר להשלמת העבודה הספציפית במחיר שימצא
לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסכום שישולם לקבלן ע"י המזמין ישרות ינוכה מהחשבון של
הקבלן הראשי ואילו התשלום לקבלן הראשי יהיה לפי מחירי החוזה כאילו ביצע את העבודה.
10.8בעבודות שבהן יעסיק הקבלן קבלן-משנה 0יהא קבלן-המשנה רשום אצל רשם הקבלנים בעבודות
מסוג זה.
10.0מסירתה של עבודה כאמור לקבלן משנה 0לא פוטרת ולא משחררת את הקבלן מאחריות ו/או
מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם 0והקבלן הינו ויהיה אחראי לכל הפעולות שבוצעו
ע"י קבלן המשנה ולכל פגם ו/או שגיאה ו/או השמטה בעבודתו או בחומרים בהם השתמש 0ודין
עבודות שבוצעו כאמור 0כאילו בוצעו על ידי הקבלן 0לכל דבר ועניין.
11ערבות לקיום ההסכם ("ערבות ביצוע")
10.1להבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם 0כולן או מקצתן0ימציא הקבלן לעירייה ערבות ביצוע
בסכום של 8770777ש"ח (שלוש מאות אלף ש"ח) שהועברה לעירייה במעמד הגשת מסמכי המכרז0
וזאת בנוסח המצורף כמסמך ה( )2למסמכי המכרז (להלן" :ערבות הביצוע") .ערבות זאת תהא
בתוקף לתקופה של 107ימים ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר הזכייה במכרז ותוארך מעת לעת
בהתאם לצורך עד למועד החל 87ימים לאחר קבלת תעודת השלמה המעידה על התקנת כלל
הרכיבים על-פי ההסכם.
10.2ערבות הביצוע תוחזר לקבלן לא יאוחר מ 87 -ימים לאחר קבלת תעודת השלמה בדבר התקנת
רכיבי התאורה החדשים כמפורט בהסכם.
10.8ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן .המדד הבסיסי הינו המדד הידוע במועד חתימת
ההסכם 0והמדד החדש יהא המדד הידוע בעת דרישת חילוט הערבות .יפר הקבלן את ההסכם או
תנאי מתנאיו – תהיה רשאית העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט לחלט הערבות .ההוצאות הכרוכות
בחילוט הערבות ובהמצאת ערבות חדשה על-ידי הקבלן יחולו על הקבלן בלבד.
10.4הערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישה של העירייה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 81 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
10.1מוסכם בזאת 0כי סכום ערבות הביצוע ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין הפרה יסודית של
ההסכם על ידי הקבלן.
10.8סכום הערבות שיגבה על ידי העירייה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהא לקבלן הזכות
לבוא לעירייה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך 0ומבלי שהדבר יגרע מזכויות העירייה על פי
ההסכם ו/או כל דין 0לדרוש מאת הקבלן תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק שייגרם לה.
10.0העירייה לא תסב או תמחה את הערבות לצד ג' כלשהו 0אלא בהסכמת הקבלן בכתב ומראש.
11רישיונות ומילוי אחר תקנות ותקנים
15.1הקבלן ידאג לכל התאומים 0הבדיקות 0הביקורות והאישורים הנדרשים ע"י הרשויות
המוסמכות 0כולל התשלום תמורתם 0לרבות :ת"י 0משרדי ממשלה 0משהת"ק 0ח"חי 0בזק 0הועדה
המקומית לתכנון ובניה 0הרשות המקומית ודרישות המשטרה לגבי הציוד והעבודות.
15.2הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית שהיא מסיבת אי ידיעתו את הדרישות והתקנות הנ"ל או
חלק מהן.
15.8הקבלן יהיה מחוייב לקבלת כל אישור ו/או רישיון וביצוע כל בדיקה ללא תוספת תשלום גם אם אלה
לא יהיו קיימות בעת הגשת ההצעה 0ונקבעו או נדרשו לאחריה.
15.4על הקבלן לתאם עם נציג העירייה מועדי וזמני העבודות באתרים 0לרבות 0במידת הצורך 0תאום עם
קבלנים וגורמים אחרים העובדים ו/או פעילים באתרים אחרים.
15.1עבודה ליד מתקנים קיימים 0כגון :עמודי חשמל 0קוי טלפון 0טל"כ וכו' יבוצעו 0בהתאם
לנושא 0בתיאום 0באישור ובהשגחת הגורמים הרלבנטיים 0כגון :נציגי חברת החשמל 0משרד
התקשורת 0טל"כ 0וכו'.
15.8בכל מקום בו דרוש רישיון עבודה לחפירה חייב הקבלן בהשגת הרישיון טרם תחילת העבודה לפי
נוהלי והנחיות העירייה.
15.0לפני תחילת עבודה כל שהיא 0על הקבלן לסמן באתר תוך תיאום עם כל הרשויות המוסמכות ונציגי
המזמין את מיקומם של כל המתקנים הקיימים והחדשים שיוקמו באתר העבודה 0לרבות זיהוי
וסימון ציוד 0לוחות 0חווט ומכשור .רק לאחר ביצוע עבודות מוקדמות אלה 0יקבל הקבלן אישור
לתחילת ביצוע העבודות באתר בהתאם להנחיות.
21בטיחות
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י החוזה ועפ"י כל דין:
27.1הקבלן מתחייב להתקין 0לספק ולהחזיק 0על חשבונו 0שמירה 0גידור 0תאורת אזהרה 0שילוט ושאר
אמצעי זהירות לבטיחות העבודה ובטחונה 0ולביטחונו ונוחיותו של הציבור 0ובכל מקום שיידרש על
ידי המנהל או המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 82 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
27.2הקבלן מתחייב למנות מטעמו ממונה על בטיחות 0בוגר קורס להכשרת ממונים על הבטיחות בעבודה
או קורס שווה ערך מאושר ע"י מפקח עבודה ראשי.
27.8על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים 0כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדרישות משרדי
הממשלה השונים 0משטרת ישראל 0כל גורם רשמי אחר ועל פי כל דין 0כללי המקצועות השונים
והנחיות בטיחות של חברת החשמל והוראות המפרט הכללי ונספח הבטיחות.
27.4המנהל יהיה רשאי לדרוש שיפורים באמצעי הבטיחות הנקוטים ע"י הקבלן .הקבלן יפעל בהתאם
לנדרש ללא כל דיחוי וההוראות הנ"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה ולא ישולם תמורתם
בנוסף.
27.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות ו/או הנחייה
שינתנו 0אם ינתנו 0מפעם לפעם ע"י המנהל בנושא זה 0לא תפטור את הקבלן אלא תוסיף לכל חובה
המוטלת עליו לפי כל חוק ו/או נוהגי בטיחות כלשהם.
27.8המנהל יהיה רשאי 0לפי שיקול דעתו 0להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה של אי קיום תנאי
הבטיחות 0עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצונו.
27.0מודגש 0כי העבודות תבוצענה בחלקן באזורים בקרבתם תנועת אנשים גדולה .בהתאם לכך 0יש
לנקוט בכל אמצעי הזהירות ברמה גבוהה ולפי הדרישות וההנחיות החמורות ביותר על פי כל דין ועל
פי הדרישות במסמכי המכרז השונים בכל הנוגע לסכנת התחשמלות.
27.0הקבלן מתחייב 0כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה או הפרעה בלתי סבירה לתנועת כלי
הרכב והולכי הרגל במקום שבו מתבצעת העבודה 0ומתחייב למלא אחר כל הוראות המפרטים בדבר
הבטחת זרימה בטוחה 0תקינה ורציפה של תנועת הרכב והולכי הרגל באתר העבודות 0והכל בהתאם
להוראות המנהל.
21הגנה על הציוד והעבודות
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י המפורט במפרט הכללי ועפ"י כל דין:
21.1על הקבלן להגן על אתרי העבודות 0על העבודות ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר
שיידרש על ידי המפקח כך שלא יינזקו בכל נזק שהוא 0לרבות כתוצאה מתופעות מזג האויר ומתופעות
לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים 0אבק 0קורוזיה 0רוח 0אבק וכמו-כן :גניבות 0שריפות 0חבלות
וכיו"ב.
21.2במקרה של גרימת נזק כלשהו 0כאמור 0יישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לזאת 0והוא מתחייב
לתקן את הנזקים על חשבונו הוא 0לפי הוראות המנהל ולשביעת רצונו המלאה של המנהל .ההוצאות
בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין השתתפות העירייה
בתיקון נזקים כאמור.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 88 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
22מניעת נזקים והפרעות למתקנים קיימים
22.1על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים הקיימים 0לדרכים ולציוד 0לקוי
חשמל 0טלפון 0מים 0ביוב 0כבלים וכו' ולבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם
המנהל ועם קבלנים אחרים העובדים באתר ככל שימצאו כאלה.
22.2על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי שלא תגרמנה ההפרעות ו/או סגירת רחובות שלא לצורך .כמו-
כן 0עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכושו או לגופו של כל אדם ע"י
העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן לרבות הקמת גדרות 0הקפת אתרי העבודה בשילוט אזהרה0
הכל במידת הצורך ו/או בהתאם להוראות המנהל .במקרה של גרימת נזק כלשהו 0מתחייב הקבלן
לתקנו מיד על חשבונו .במידה ולא יבוצע התיקון תוך 0ימים לשביעות רצון המפקח 0רשאי המפקח
לבצע את תיקון הנזק ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן.
מאחר וביצוע העבודות נעשה במתקנים ואתרים פעילים מתחייב הקבלן לתאם את כל פעולותיו עם המנהל0
וככל שהדבר ידרש -לבצע חלק מהעבודות בשעות חריגות ובהגבלות זמן.
23אמצעים ותנאים לביצוע העבודה
28.1הקבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הנדרשים לביצוע העבודה 0כגון -גנרטור ו/או חיבורי חשמל
זמניים 0כבלים מאריכים מוגנים בממסרי פחת וכו' 0אמצעי חפירה ו/או חציבה 0אמצעי הובלה 0הרמה0
שינוע וכו' 0חומרי עזר 0כלי עבודה ומכשירים לביצוע כל עבודות ההתקנה 0התקנה והחווט 0ציוד
ומערכות לבדיקת איכות תקשורת אלחוטית 0ציוד ומכשירים לבדיקות הארקה 0איפוס וכיול
המכשור.
28.2הקבלן ידאג על חשבונו לאחסון והגנה של כל החומרים והציוד הנדרשים לביצוע הפרוייקט. .
2/עבודות ע"י אחרים
24.1לפי הוראות המנהל 0חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה אישרה וכן לעובדיהם
לבצע עבודות כלשהן במקום העבודה או בסמוך אליו .כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עימם ולאפשר
להם את השימוש במידת המצוי והאפשרי במתקנים שהותקנו על ידו 0ויהא רשאי לדרוש תשלום סביר
כתמורה בעד השימוש האמור .במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד שימוש במתקני הקבלן0
יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
24.2במקרה שאין אפשרות לשני קבלנים או יותר לעבוד באותו הזמן באתר יקבע המנהל את סדר העבודה
של אלה.
24.8מסירת עבודות לאחרים 0וכן כל התיאום כאמור לעיל 0לא ישנו את המחירים לציוד ולעבודות שיבוצעו
ע"י הקבלן עפ"י מכרז זה.
21אספקת ציוד
21.1כל הציוד והחומרים שיסופקו על-ידי הקבלן במסגרת העבודות על-פי המכרז יהיו חדשים לחלוטין
מדגם ייצור אחרון.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 84 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
21.2סוגי הציוד והחומרים יהיו מוכרים בשוק והם יעמדו בכל התקנים והדרישות כמפורט במסמכי
המכרז השונים ובהצעת הקבלן .היה ונמצאה תקלה/תקלות ו/או פער בין דרישות המפרט לביצועים
בפועל 0הקבלן מתחייב לתקן מיידית ועל חשבונו את הטעון תיקון או להחליף הציוד/החומר באחר0
מאותו סוג או מסוג אחר 0וזאת מיידית על פי דרישתו אישורו ושיקול דעתו הבלעדי של המנהל.
21.8כל רכיבי התאורה החדשים אשר יותקנו יוגשו לאישור המנהל בטרם ההתקנה.
21.4במקרה ובבדיקות מדגמיות 0בבדיקות באתר או בכל בדיקה אחרת של המנהל יפסלו חומרים או
מוצרים עקב אי עמידתם בדרישות 0יסלק הקבלן את החומר ו/או המוצר הפגום תוך 24שעות מהאתר
ויביא במקומו אחר וזאת על חשבונו.
26ניקיון מקום העבודה
הקבלן יסלק 0מזמן לזמן 0ממקום העבודה 0את עודפי החומרים והפסולת 0ומיד עם גמר העבודה ינקה
את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים 0שיירי חומרים 0פסולת מכל סוג שהוא0
וימסור את האתר לעירייה כשהוא נקי ומתאים למטרתו 0לשביעות רצונו של המנהל.
.22שינויים
20.1המנהל 0באישור המזמין 0יהיה רשאי לעשות כל שינוי בפרוייקט 0בצורה 0באיכות 0בהיקף ו/או בכמות
של רכיבי התאורה החדשים או של חלק מהן 0כפי שנקבע במסמכי המכרז השונים 0והקבלן מתחייב
לבצע כל שינוי -הגדלה או הקטנה כאמור לעיל 0ללא שינו במחירי היחידה שבהצעתו.
20.2לקבלן לא תהיה רשות לעשות שינוי כלשהו על דעת עצמו 0ואם שינוי כזה כבר הוצא לפועל 0על הקבלן
יהא לבטל את עבודת השינוי וכל הקשור בה ולבצע את העבודות מחדש בהתאם להוראות המנהל ללא
כל תשלום נוסף וללא פגיעה בלו"ז לביצוע העבודות.
20.8סבר הקבלן שהוראה לשינוי או תוספת או כל הוראה אחרת של המנהל מצדיקה תשלום נוסף ו/או
הארכת מועדי הביצוע 0יודיע על כך ויציין את סכום התשלום הנדרש ו/או הדחייה הצפויה בלו"ז0
למנהל בכתב תוך 1ימים ממועד קבלת ההוראה כאמור 0ואין בפנייתו זו משום סיבה שלא לבצע את
העבודה עד לברור דרישתו.
20.4הקבלן יבסס את דרישתו לתשלום נוסף 0כאמור 0על מחירי הצעתו ובאין מחירים כאלה הוא יבסס את
הדרישה תוך השוואה 0ככל האפשר 0לפריטים אחרים דומים שלגביהם נקבע מחיר בהצעת הקבלן0
ובהעדר סעיפים דומים יבסס הצעתו על חשבונות ספקים ועלות שעות עבודה.
20.1המפקח יקבע אם דרישות הקבלן לתשלום נוסף ולארכה של מועדי הביצוע מוצדקות וכן יקבע את
שעור התשלום שהקבלן זכאי לו (אם בכלל זכאי).
21מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
20.1הקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה בעל כישורים מתאימים לניהול התקנת רכיבים לתאורת רחוב0
אשר יועסק בפועל בניהול ופיקוח על ביצוע התקנת הרכיבים נשוא המכרז.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 81 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
20.2מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה מהנדס או הנדסאי חשמל ו/או אלקטרוניקה בעל ניסיון 1שנים
לפחות.
20.8מנהל העבודה יהיה נוכח באתר העבודות במהלך ביצוע התקנת הרכיבים 0לכל הפחות אחת ליום0
למשך לפחות שעה 0בכל רחוב שבו מתבצעת התקנה.
20.4מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ו/או יוחלף עפ"י דרישת המנהל.
20.1הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את מנהל העבודה מטעמו ללא הסכמת המנהל.
29הוראות בעניין העסקת עובדים והעדר קיום יחסי עובד מעביד עם העירייה
25.1מוצהר בזאת 0כי הקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר ולכל עניין הנוגעים להסכם זה 0ואין בהסכם זה
ובאיזה חיוב הכלול בו ו/או הנובע ממנו כדי ליצור בין העירייה לקבלן או בין העירייה למי מעובדי
הקבלן יחסי עובד ומעביד בכל צורה.
25.2מוצהר בזאת 0כי אין הקבלן ו/או עובדיו זכאים לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות המגיעות לעובד או
הנהוגות על פי כל דין ו/או נוהג .וכי לא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או
פיצוי כלשהם על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ולמעבידים מלבד לתמורה הנקובה בהסכם זה.
25.8הקבלן יציג בפני העירייה אישורים מתאימים של שלטונות המס על ניהול ספרים 0ופטור מניכוי מס
במקור.
25.4הקבלן מצהיר כי צורת העסקה זו נתבקשה על ידו 0במפורש וכי ברורות לו השלכותיה של שיטת
העסקה זו.
25.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל 0ככל שבניגוד לכוונת הצדדים המפורשת 0ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת 0כי
העירייה הינה המעבידה של הקבלן ו/או של האדם המועסק על ידו ו/או באמצעותו 0מתחייב הקבלן
לשפות את העירייה 0בכל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך 0בתוספת סכומי הוצאותיה בקשר עם
כך לרבות שכ"ט עו"ד 0וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה .להסרת ספק מובהר בזאת 0כי התחייבות זו
של הקבלן לשיפוי העירייה תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות ועד בכלל .הקבלן
מצהיר ומאשר בזאת כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו בלבד וכי הם יהיו
נתונים להוראותיו 0פיקוחו והשגחתו המלאים והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים
בהעסקתם לרבות בתשלום הזכויות הסוציאליות על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם.
25.8האמור בסעיף 25.1לעיל 0יחול בין אם תועלה התביעה כלפי העירייה ע"י הקבלן ובין אם תועלה ע"י
עובד של הקבלן ו/או ע"י חליפם ו/או עיזבונם ו/או יורשיהם ו/או צד ג' אחר הקשור בהם ובהקשר זה
יראו את הקבלן ו/או את עיזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לקבלן ו/או
עיזבונו ו/או חליפיו.
25.0הקבלן מתחייב למלא כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם 0הוראות החוק
הקיימות במועד חתימת ההסכם וכל הוראת חוק שתחוקק לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז01500-
חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – 01511חוק דמי מחלה תשל"ו – 01508חוק חופשה שנתית
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 88 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
התשי"א 01517-חוק עבודת נשים התשי"ד 01514 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד 01584 -חוק
הגנת השכר תשי"ח 01510-חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 01508חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)
וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – .1554
25.0מבלי לפגוע באמור לעיל 0יודגש במיוחד כי הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק עבודת הנוער0
תשי"ג( 1518-להלן" :חוק עבודת נוער") 0ואחר האיסורים הקבועים בסעיפים 88ו88 -א לחוק .מובהר0
כי הפרת הוראות החוק על ידי הקבלן 0תהווה גם הפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים.
25.5הקבלן מתחייב 0כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים 0למעט מומחי
חוץ 0וזאת בין במישרין ובין בעקיפין 0בין עם על ידי הקבלן הזוכה ובין באמצעות קבלן כוח אדם0
קבלן משנה או כל גורם אחר עימו יתקשר הקבלן .במידה ויועסק מומחה חוץ 0הקבלן מתחייב כי יהיו
ברשותו כל האישורים וההיתרים הנדרשים לפי כל דין .אי עמידה בהוראה זו תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
33
הגשת תכניות עדות ()AS MADE
31.1
31.2
31
לאחר השלמת העבודות 0על הקבלן להמציא לעירייה תכניות עדות כמפורט במפרטים 0אשר
תכלולנה תאור מדויק של כל המתקנים 0המערכות והעבודות כפי שבוצעו הלכה למעשה לרבות כל
מידע הדרוש להפעלתם ותחזוקתם השוטפת ולאיתורם המדויק .התכניות והקבצים יוגשו
לעירייה בתוך חודש אחד ממועד סיום הביצוע על פי ההסכם 0והגשתן הינה תנאי לסיום עבודת
הקבלן ואישור החשבון הסופי.
על הקבלן להודיע למפקח בכתב כי הוכנו תכניות עדות ולהגיש את התכניות לבדיקת המתכננים
במדיה מגנטית .כמו כן 0על הקבלן למסור למפקח תיק מסודר ובו 8העתקים מתעודות אחריות0
הוראות הפעלה 0שמות ספקים ומספרי הטלפון 0שמות אנשי קשר כולל מספרי הטלפון וכל מידע
אחר הדרוש לצורך הפעלת רכיבי התאורה החדשים.
31.3
לא הגיש הקבלן את התכניות והקבצים לאחר השלמת העבודות 0ישלם לעירייה פיצוי מוסכם
וקבוע מראש בסך של ₪ 10777לכל יום פיגור .מעבר ל 11-ימי פיגור תהא העירייה רשאית
להשלים בעצמה את התכניות 0ולחייב את הקבלן בעלות השלמה זו מעבר לפיצוי המוסכם 0וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכותה.
31.4
למען הסר ספק 0ההוצאות הכספיות הכרוכות במחויבות הקבלן להגשת תוכניות 0as madeלרבות
בגין המדידות 0הכנת והעתקת השרטוטים וכיו"ב יחולו על הקבלן בלבד 0והעירייה לא תשא בכל
תשלום בגינן.
ביטוח
הביטוח כמפורט במסמך ח'
32
אחריות ושיפוי
32.1מעת חתימת חוזה זה ועד לתום תקופת האחריות והשירות יהיה הקבלן בלבד אחראי כלפי העירייה
ו/או כלפי צד ג' כלשהו בגין כל נזק שהוא 0בין לנזק גוף בין לנזק רכוש 0ו/או לכל נזק אחר שייגרם
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 80 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
לעירייה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד 0כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "הקבלן" 0הנובע 0בין
במישרין ובין בעקיפין 0מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן 0בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר
מכן 0בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.
32.2הוראות סעיף 81.1לעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי קבלני משנה של הקבלן ו/או נזק שיגרם
על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו במהלך תקופת ההסכם.
32.3מוסכם ומותנה בין הצדדים 0כי הקבלן יהא אחראי לטיב העבודות שביצע ולאיכות החומרים בהם
עשה שימוש למשך תקופת ההסכם הקבועה בהסכם ולא פחות מתקופות האחריות ו/או הבדק
הקבועות בכל דין או חיקוק (להלן" :תקופת האחריות") .תקופת האחריות תחל במועד השלמת
העבודות ובהתאם לאישור העירייה בכתב.
32.4היה ובתקופת האחריות יתגלו ו/או יתהוו פגמים ו/או קלקולים ואו נזקים ברכיבי התאורה החדשים
ו/או ברכיבי התאורה החדשים ו/או בציוד הנלווה לעבודות ו/או בעבודות הנובעים 0לפי שיקול דעת
בלעדי של העירייה ו/או המנהל 0בגין טיב עבודה לקוי ו/או בלתי מתאים ו/או בגין שימוש בחומרים
ו/או אביזרים שלא על פי הוראות חוזה זה 0מתחייב הקבלן לתקן על חשבונו והוצאותיו כל פגם ו/או
קלקול ו/או נזק ולהחליף כל חומרים ו/או אביזרים 0והכל מיד לאחר דרישתה הראשונה של העירייה.
אם הקבלן לא יבצע את המוטל עליו כאמור לעיל במועד שנקבע לכך על ידי העירייה תהיה העירייה
רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים את התיקונים הדרושים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות
ודמי הנזק שנגרמו ו/או יגרמו לו כתוצאה מכך.
32.5עם סיום עבודתו ימסור הקבלן לעירייה כתב אחריות לתקופת האחריות בנוסח שיוכן על ידי העירייה
(להלן" :כתב האחריות").
33הסבת החוזה ברשות בלבד
הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו או התחייבויותיו על-פי ההסכם 0כולן או
מקצתן 0לאחר 0במישרין או בעקיפין 0למעט אם קיבל תחילה הסכמה לכך מראש ובכתב מאת העירייה.
הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה 0אלא אם קיבל
מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה .העירייה תהא רשאית לסרב לבקשות הקבלן בעניין זה0
לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3/קיזוז
העירייה תהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן בין עפ"י הסכם זה ובין ממקור אחר0
את חובות הקבלן לעירייה בגין כל דבר ועניין 0לרבות כפיצויים מוסכמים 0קנסות וניכויים כמפורט
במסמכי המכרז .כל ערבות שמסר הקבלן בקשר עם הסכם זה תשמש בין היתר גם לכיסוי סכומים
כאמור.
כל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו לעירייה ו/או סכום שעל העירייה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד
ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו תהיה העירייה רשאית לנכות מכל סכום
שיגיע ממנה לקבלן 0וכן תהא רשאית לקזז מהסכומים שעליה לשלם לקבלן כל סכום שעשוי להגיע לה
על פי הסכם ו/או בגין ההסכם מהקבלן ו/או חילוט ערבות.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 80 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
אין באמור כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
31פיצויים מוסכמים בגין פיגור
35.1ככל שהקבלן לא יסיים את ביצוע העבודה במועד שנקבע בהסכם או בצו התחלת עבודה 0או עד גמר
הארכה בכתב לסיומה 0ישלם הקבלן לעירייה את הסכום של ( ₪10177במילים :אלף וחמש מאות ש"ח)
צמוד למדד המחירים לצרכן (כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד חתימת ההסכם) כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום של איחור בין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה בהסכם זה
לבין מועד סיום העבודה למעשה 0וזאת בנוסף לפיצוי העירייה בגין אבדן המימון החלקי שניתן לה על-
ידי המשרד לתשתיות לאומיות.
35.2העירייה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף קטן 88.1לעיל 0מכל סכום שיגיע
לקבלן בכל זמן שהוא 0וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת .אין באמור לגרוע מכל זכות
שיש לעירייה על פי כל דין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן.
35.3אין באמור בסעיפים 88.1-88.2לעיל 0כדי לאפשר אי עמידת הקבלן במועדים הקבועים בהסכם זה0
המהווים תנאי יסודי בהסכם.
31ביטול ההסכם וסילוק יד הקבלן
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לעירייה לפי חוזה זה ו/או לפי דין בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא
העירייה רשאית לבטל את ההסכם וזאת לאחר שתאפשר לקבלן להציג בפניה את עמדתו בעניין:
36.1כשהקבלן פושט את הרגל או הוגשה נגד הקבלן בקשת פשיטת רגל 0או כשניתן צו כינוס נכסים
לגבי נכסיו 0כולם או חלקם 0ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם
נושיו או שפנה לנושיו לקבלת ארכה לצורך פשרה בהתאם לחוק החברות התשנ"ט – .1555
36.2כשהקבלן מסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר שלא כמפורט בהסכם זה 0ללא הסכמת
העירייה מראש בכתב.
36.3כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם או כשהוא מתרשל בזדון בביצוע ההסכם.
36.4כשהקבלן נפטר ו/או איבד את כושרו המשפטי ו/או איבד את כושר עבודתו לתקופה העולה על 87
יום.
36.5כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה 0שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע
לאדם כלשהוא שוחד 0מענק 0דורון 0או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך
בביצוע ההסכם.
36.6התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן 0שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה 0או
שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר 0לדעתן 0היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות
עמו.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 85 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
36.7התברר כי הקבלן העביר לעירייה הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות שאינם מדויקים.
36.8כאשר בשל רשלנות הקבלן 0אירעו תאונות ו/או נגרמו נפגעים.
36.9השתמשה העירייה בסמכות כלשהי מהסמכויות 0או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם
זה וביטלה את ההסכם 0כולו או מקצתו 0או הפסיקה את ביצועו 0כולו או מקצתו 0לא תהיה
לקבלן עילת תביעה כלשהי נגד העירייה בגלל ביטול ההסכם 0הפסקת ביצועו או סיבה אחרת
והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק 0פגיעה במוניטין או הפסד
העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול או ההפסקה 0פרט לשכר יחסי בעד אותן העבודות שבוצעו
ו/או ההוצאות שהוצאו על ידו עד לתאריך הביטול או ההפסקה שאושרו ע"י המנהל 0והכול לפי
המקרה.
36.11מבלי לפגוע באמור לעיל 0היה והקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה ו/או לא קיים התחייבות
מהתחייבויותיו להנחת דעתו של המנהל 0תשלח העירייה התראה לקבלן בדבר הפרת הוראות
ההסכם ותדרוש תיקון ההפרה תוך המועד הנקוב בהתראה .היה ולא תוקנה ההפרה תוך המועד
הקבוע בהתראה 0תהא העירייה רשאית לראות בכך הפרה יסודית של החוזה.
36.11למען הסר ספק יובהר 0כי המקרים הנקובים לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם 0על ידי
הקבלן 0המזכה את העירייה באפשרות ביטול ההסכם וחילוט ערבויות הקבלן כפיצויים מוסכמים
בגין ההפרה .עוד מובהר 0כי אין בחילוט הערבות על-ידי העירייה כדי לגרוע מכל סעד אחר לו
תהיה זכאית העירייה כתוצאה מההפרה.
33תרופות
37.1
במקרה של הפרת ההסכם על ידי הקבלן 0תהא העירייה רשאית לממש את הערבות שהפקיד
הקבלן להבטחת ביצוע ההסכם 0כמו גם להתקשר עם קבלן אחר לצורך אספקה והתקנת הרכיבים
ותחזוקתם.
37.2
אין בביטול ההסכם ע"י העירייה כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים
להם עפ"י כל דין במקרה של הפרת ההסכם ועל הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) 0תשל"א.1507-
37.3
בוטל ההסכם בשל הפרה יסודית של הקבלן 0לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו ו/או פיצוי
כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם והקבלן לא יהיה זכאי
לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק 0פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת
הביטול 0ההפסקה או הסיבה האחרת.
31בעלות במידע סודיות ושמירה על הפרטיות
38.1
כל מידע שייאסף 0ייווצר או יגובש על ידי הקבלן בקשר לחוזה זה (להלן" :המידע") הינו קניינה
של העירייה 0אשר רשאית לעשות במידע זה כרצונה במגבלות הדין.
38.2
לקבלן אין כל זכות קניין 0זכות יוצרים 0זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל זכות אחרת
במידע שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת ההתקשרות וכתוצאה ממנה
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 07 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על פי החוזה 0אלא
באישור מראש ובכתב של העירייה .
31
38.3
עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה של העירייה יעביר הקבלן את כל המידע שברשותו
לעירייה או מי שהעירייה תורה לו במפורש 0ולא ישמור ברשותו עותק 0גיבוי או חלקים מן המידע
שנאסף על ידו במהלך תקופת ההתקשרות ביחס לגופי התאורה 0החשמל הנצרך על-ידי העירייה
וכיו"ב 0אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של העירייה .
38.4
הקבלן מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע ומסמכים המתייחסים לפרויקט ו/או לביצועו
שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של חוזה זה 0וכן מתחייב להחתים את עובדיו ומנהליו על הצהרה
בדבר שמירה על סודיות המידע האמור .הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה במקרה בו עובדיו
ו/או מי מטעמו.
שמירת זכויות
שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה כלשהי
לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות כנגדה
מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הקבלן 0אלא אם ויתרה העירייה על
זכותה בכתב ובמפורש.
למען הסר ספק יובהר 0כי כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע 0לרבות תיקון פגמים
וליקויים 0וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ההסכם והוא לא מילאה -רשאית העירייה לבצע תחתיו
ולעשותם במקומו ועל חשבונו 0ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל או מי מטעמו0
הדורשת ממנו למלא את התחייבותו תוך הזמן שנקבע בהודעה שלא יפחת מ – 0ימים.
/3
הפרה יסודית
הצדדים מסכימים בזאת 0כי הפרת סעיפים 01-11014-28020להסכם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
בכל מקרה שהקבלן יבצע הפרה יסודית של אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל 0ולאחר שניתנה לו ההזדמנות
לתקן את ההפרה ולא עשה כן 0תהא העירייה רשאית 0בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה על פי החוזה או
על פי כל דין 0לבטל החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לקבלן .במקרה כזה יהיה חוזה זה בטל
ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לקבלן.
/1
עובדים זרים
(בהתאם לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מס' )2/2711
.1הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים 0למעט מומחי
חוץ ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל עזה 0שברשותם היתר תעסוקה
תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל 0וזאת בין במישרין ובין בעקיפין 0בים אם ע"י הקבלן הזוכה
ובין באמצעות קבלן כח אדם 0קבלן משנה או כל גורם אחר עימו יתקשר הקבלן הזוכה.
.2לעניין זה:
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 01 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
עובדים זרים:
עובדים זרים 0למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון וחבל עזה 0שברשותם היתר
תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל 0ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת
עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) 0תשנ"ה.1554-
מומחה חוץ:
תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
א .הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כח אדם או מתווך כח אדם 0כדי לתת שירות
לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
ב .שוהה בישראל כדין.
ג .בכל תקופת שהותו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
ד .בעד עיסוקו בתחום מומחיותו 0תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים
השכר הממוצע במשק למשרת שכיר 0כמפורסם באתר הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
.3העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור 0תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה יסודית
של הסכם ההתקשרות.
.4הקבלן מתחייב להעסיק עובדים אזרחי ישראל ו/או עובדים אשר יאושרו על ידי המזמין בכתב0
מקצועיים ואחרים 0במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה 0ובעבודה
שלביצועה יש צורך ברישום 0רישיון או היתר לפי כל דין 0חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל
רישיון או היתר כ אמור .למפקח מטעם המזמין זכות להורות לקבלן על החלפה או הרחקה של עובד
מטעמו ובכל דרג ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על כך.
/2
העדר קירבה לעובד הרשות ו4או לחבר העירייה
1.1הקבלן מצהיר בזאת כי :
א .בין חברי מועצת העירייה אין לו בן זוג 0הורה0בן או בת 0ואף לא סוכן או שותף .
ב .אין חבר מועצה 0קרובו 0סוכנו או שותפו 0שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגיש הקבלן את הצעתו או שאחד מהם מנהל או
עובד אחראי בו.
ג .אין לו בן – זוג 0שותף או סוכן העובד ברשות .
1.2הקבלן יחתום על תצהיר מסמך א' 1למכרז 0המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה .
/3
העירייה כמפעל חיוני:
הספק /הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים
קיומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם
להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
הכרזה על מצב חירום על-ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות )
תשל"ד.1508-
הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 5ג לחוק ההתגוננות האזרחית 0תשי"א.1511-
הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 57א לפקודת המשטרה (נוסח חדש) 0תשל"א-
.1501
הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף 80לחוק יסוד הממשלה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 02 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
אזי 0תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום 0תשכ"ז 1580-ו/או
הוראת כל דין רלבנטי אחר 0גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות
נשוא חוזה זה.
הספק /הקבלן יחתום על כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום 0בנוסח המצ"ב כנספח ד'
לחוזה ההתקשרות.
.44כללי
44.1כל שינוי ו/או תיקון של סעיף מסעיפי הסכם זה יהיה בר תוקף 0אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני
הצדדים 0ולא תשמע כל טענה בדבר שינוי שנעשה בעל-פה או מכללא.
44.2הסכם זה מסדיר באופן בלעדי את היחסים בין העירייה
המוסכמים על הצדדים.
לקבלן 0וקובע את תנאי ההתקשרות
44.3כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע בכותרת ההסכם 0כל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד האחר על
פי כתובתו כאמור 0תחשב כאילו נתקבלה בתום 8ימים ממועד מסירתה למשרד הדואר 0ואם נמסרה
ביד -בעת מסירתה.
44.4מוסכם בזאת כי חתימת מורשי העירייה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואינה מטילה עליהם כל
אחריות אישית ליישום הסכם זה .
44.5הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף לצירוף כל
האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה.
44.6סמכות השיפוט המקומית לדיון בכל סכסוך הקשור בהסכם זה הנה של בתי המשפט או בתי הדין
המוסמכים באזור המרכז ושל אלה בלבד.
44.7אישור תקציבי :
א .נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין .
ב .ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת
מסעיף __________ כתקציב רגיל/מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס'__________ .
ולראיה באו הצדדים על החתום:
חתימות העירייה :
ראש העירייה
חותמת העירייה
גזבר העירייה
חתימות הקבלן:
באמצעות מורשי החתימה מטעמו:
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 08 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
שם:
ת.ז.
חתימה:
שם:
ת.ז
חתימה:
חותמת:
אישור עו"ד מטעם הקבלן
אני הח"מ ...................עו"ד 0מאשר בזאת כי המסמך דלעיל 0נחתם על ידי ה"ה .................ת.ז.
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם הקבלן
וה"ה .................ת.ז.................. .
..................
...............................ולחייב אותו.
_________________
עו"ד
__________________
תאריך
אישור יועמ"ש העירייה:
הריני מאשר4ת את ההסכם בהנחה שהעובדות בו נכונות ובכפוף להרשאה תקציבית.
חתימה ____________:
תאריך _________:
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 04 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
נספח א להסכם -אופן קביעת קו הבסיס ומדידת החיסכון
נספח א – 1עקרונות ביצוע הפיילוט
הפיילוט נועד לבחון את עמידת המציע ברמת התאורה המוגדרת במכרז וכן בחיסכון המוצהר על ידו.
.1לצורך ביצוע הפיילוט נבחרו שני רחובות בתחום העירייה ._______________ -מאפייני שטח
ההארה ועמודי התאורה בין המקטעים שנבחרו דומים .חלוקת מקטע הפיילוט למציעים תבוצע
באמצעות הגרלה.
.2קו בסיס עבור כל משתתף יחושב ביחס לרביעיית גופי התאורה במקטע שלו 0כאשר לצורך כך
נקבעה צריכת קו הבסיס הבאה :גוף W217יחושב לפי הספק של ( W201חישוב זה נקבע לפי
ממוצע של מדידות צריכה של מספר גופי ברחבי העירייה) .כך יקבע 0קו הייחוס ממנו ימדד החיסכון
המוצהר.
.3לאחר הגדרת קו הייחוס 0יתקינו המציעים לפרק זמן של שבוע ארבעה רכיבי תאורה חדשים על
עמודי התאורה אשר ימסרו להם על-ידי המנהל (בהתאם לתוצאות ההגרלה) . .במהלך שבוע זה
תתבצע מדידה של צריכת האנרגיה וממוצע המדידות בין 4העמודים ישמש לחישוב ותיקוף אחוז
החיסכון המוצהר.
.4מדידות התאורה יבוצעו מדגמית על ידי העירייה מיד לאחר התקנת גופי התאורה החדשים .ימדדו
ערכי עצמת ההארה( illuminance -לוקס) 0וערכי הבהיקות הפוטומטרית( luminance -קנדלה
למ"ר) .נתוני מדידה אלו ישמשו לבקרת העמידה בתנאי התאורה במצב הקיים טרם התקנת הגופים
החדשים כאשר תתאפשר סטייה של עד 17%ברמת התאורה בהשוואה למצב הקיים 0ובלבד
שהמציע יעמוד ברמת התאורה המינימלית המוגדרת בתקן ישראלי – 1082תאורת דרכים.
.5העירייה תהא רשאית להורות על הארכה או קיצור של תקופת הבדיקה 0לשנות את מקום ביצוע
הבדיקה ו/או לאפשר למשתתפים לכייל את רכיבי התאורה המוצעים על-ידם במהלך תקופת
הבדיקה בשים לב לתוצאות המדידה הראשוניות שיתקבלו במסגרת הפיילוט והכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי .למען הסר ספק מובהר כי על המציע לדאוג לכך שיהיה באפשרותו לכייל את גופי
התאורה אשר יותקנו על-ידו במסגרת הפיילוט.
.6אחוז הדעיכה האורית לאורך 0שנות ההפעלה הראשונות 0המוצהר על ידי כל אחד מהמציעים0
ישולב בחישוב אחוז החיסכון המתוקף.
.7העירייה תבחן ותתקף בפיילוט את אחוז החיסכון המינימלי לו התחייבו המציעים .מציע שאחוז
החיסכון הטכנולוגי הממוצע ( )Performance savingהנמדד בפועל בפיילוט יהיה נמוך ביותר מ-
17%מאחוז החיסכון הטכנולוגי הממוצע עליו התחייב בהצעתו תהא העירייה רשאית לפסול
הצעתו.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 01 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
נספח א - 2עקרונות בניית קו בסיס ומדידת החיסכון
הגדרות:
קו הבסיס – מייצג את הוצאות החשמל במצב הקיים טרם ביצוע המכרז והליך ההתייעלות .חישוב
החיסכון בהוצאות החשמל יעשה בהשוואה לקו בסיס אשר יוגדר עבור כל גופי התאורה על פי שיוכם
למרכזיית תאורה בהתאם לאופי הצריכה הייעודי של המרכזייה.
קו הבסיס של הוצאות החשמל בנוי משנית פרמטרים:
.1צריכת החשמל היא הצריכה החודשית הממוצעת שהייתה בפועל בשנים 251/ -2512להלן צריכת
קו הבסיס.
.2הוצאות אחזקה נורמטיביות -הוצאות אחזקה בשיעור של + ₪ 0מע"מ לגוף תאורה
.3אופן ביצוע חישוב החיסכון -בהתאם לחשבון החשמל שמתקבל מחברת החשמל תתבצע השוואה
לצריכת קו הבסיס .ההפרש שנוצר בין קו הבסיס לבין חשבון החשמל הרלוונטי לתקופה יוגדר
כחיסכון בהוצאות החשמל.
דוגמא (המספרים הם לצורך דוגמא בלבד)–
מרכזיה - 2דוגמת חישוב החיסכון ביחס לקו הבסיס:
סה"כ גופים במרכזיה-
סה"כ צריכת חשמל בחודש בבסיס-
סה"כ הוצאות בגין צריכת חשמל-
מחיר לקוט"ש-
עלות אחזקה ( ₪ 0לגוף לחודש)-
סה"כ עלויות חשמל לחודש קו בסיס-
חשבון חשמל לאחר ההתקנה-
עלות כספית של חשבון החשמל-
סה"כ חיסכון בהוצאות חשמל-
155
15,555קוטש
0,555ש"ח
₪ 5.0
055
₪ 0,055
/,555קוטש
₪ 2,555
3,055ש"ח
קו הבסיס – פירוט מרכזיות התאורה
מצורף בדיסק למסמכי המכרז
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 08 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
נספח ב' להסכם – מצב תאורה קיים
מצורף כקבצי ( PDFמסמך ב' למכרז)
דו"ח מדידות של אפיונים פוטומטריים בקטעי דרכים 4רחובות טיפוסיים ביישוב בת ים
מצב קיים
מטרת הסקר התנהלות אנרגטית – חיסכון באנרגיה
מצורף פירוט רמות התאורה הנדרשות לכל רחוב בקובץ בדיסק הנלווה למכרז
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 00 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
נספח ג להסכם – מפרט התחזוקה
נספח זה מפרט את פעולות התחזוקה השונות אשר על הזוכה במכרז לבצע לאורך תקופת הבדק.
עבודות התחזוקה המפורטות במסמך זה יבוצעו על-ידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות – 01585לענפים 187ו 207 -בסיווג כספי מינימלי א' 1בעלי כושר ונסיון
קודם בביצוע עבודות תחזוקת עמודי תאורה בלפחות שלוש רשות מקומית בישראל במהלך חמש השנים
האחרונות.
מובהר בזאת ,כי התשלום על חלפים לגופי התאורה החדשים ,כלולים במחירי הצעת הקבלן.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 00 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
טבלת מחירים -בקשה למידע
על הקבלן למלא את מחירי היחידה המפורטים בנספח זה .העירייה יה רשאית עפ"י שיקול דעתה
להשתמש בהצעות המחיר של הקבלן הזוכה ו/או של קבלנים אחרים 0עפ"י הצורך.
מחיר
יח'
מ'
מ'
מ'
מ'
מ'
מ'
מ'
יח'
יח'
יח'
יח'
מחיר
סעיף
תאור
1
צינור שרשורי דו שכבתי מסוג קוברה בקוטר 01מ"מ
2
כבל נחושת עגול מסוג n2xyבחתך 2.5x3ממ"ר
8
כבל נחושת כנ"ל אך בחתך 6x5ממ"ר
4
כבל נחושת כנ"ל אך בחתך של 10x5
1
כבל נחושת כנ"ל אך בחתך של 16x5ממ"ר
חפירה וחציבה של תעלת כבלים ברוחב 47-87ס"מ ובעומק של עד 8
177ס"מ עם כיסוי חול 17ס"מ מתחת ומעל קווי החשמל לרבות
כיסוי והידוק בשכבות 0בכל סרט סימון צהוב 0המיועד לסימון קו
חשמל 0הסרט יונח במפלס של 27ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים0
והחזרת המצב לקדמותו.
תוספת מחיר לחפירה הנ"ל עבור פתיחת אספלט או רחוב מרוצף 0
והחזרת המצב לקדמותו
0
יסוד בטון מבטון ב 27 -לפי המפרט הכללי במידות
100x100x100כולל חפירות 0שרוולי מעבר 0ברגי יסוד טבעת גישור
להארקת יסוד ויציאה מטבעת גישור לפס הארקה שבעמוד 0לרבות
רשתות זיון עפ”י תוכנית.
5
כנ"ל במידות 60x60x60
17
כנ"ל במידות 80x80x80
11
עמוד תאורה בגובה 4מ' עפ"י דגם קיים ביישוב
סעיף
12
18
14
11
18
10
יח'
יח'
יח'
קומפ
קומפ
קומפ
קומפ
תאור
כנ"ל בגובה 17מ'
כנ"ל בגובה 12מ'
מגש לעמוד בודד עפ"י דגם הקיים ביישוב
כנ"ל לעמוד כפול
ניתוק ופרוק עמוד 4מ' כולל הובלתו ומסירתו למחסן המזמין
כנ"ל לעמוד 17מ'
קומפ
יח'
יח'
יח'
יח'
10
כנ"ל לעמוד 12מ'
15
התקנת עמוד עד 4מ'
27
כנ"ל לעמוד בגובה 17מ'
21
כנל לעמוד בגובה 12מ'
מופה אפוקסי לכבל חשמל בחתך עד 25x4ממ"ר תוצרת 22 raychem
או ש"ע לרבות חפירות 0חציבות 0תיקוני אספלט ומדרכות והחזרת
המצב לקדמותו 0לרבות הארכות כבלים וכ' עד להשמשת הכבל
הפגום
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 05 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
קומפ
28
בדיקת בודק מוסמך
חשבונות ,תשלומים ,ערבויות וביטוחים
.10
תנאי לדרישת תשלום
אישור חשבון כלשהו ע"י המפקח הינו תנאי מוקדם לזכותו של הקבלן לדרוש תשלום מהעירייה לפי
החוזה.
.27
מס ערך מוסף
.27.1
.27.2
.21
מע"מ ישולם רק לאחר המצאת חשבונית מס כדין בגין הסכום שאושר לתשלום.
מועד תשלום המע"מ של כל חשבונית יהיה המועד בו על הקבלן לשלמו למשרד האוצר 0אגף
המכס והמע"מ.
ביטוחים
מובהר בזאת כי הביטוחים המפורטים במכרז הינם ביטוחים בסיסיים ואין בהם כדי למצות את
החבות או הנזקים שהקבלן עשוי לשאת עקב ביצוע עבודות נשוא מכרז זה.
על הקבלן החובה לבדוק את תאימות ביטוחיו לצרכיו וסיכוניו ולערוך כל ביטוח נוסף אשר יכסה
לדעתו ועל אחריותו את חבותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין .העירייה אינה אחראית לתאימות
הביטוחים שהקבלן נדרש לעשות ואין בהעלאתם או בבדיקתם או בהמנעות מעשיה או בעשיית
מעשה כלשהו בקשר לביטוחי הקבלן כדי להטיל על העירייה אחריות כלשהי בגינן.
יובהר בזאת כי הקבלן בלבד ישא בעלות הביטוחים שנדרש לעשותם או שיעשה על פי החלטתו וכן
ישא בכל חיוב או חוסר הנובע מהם לרבות (אך לא רק) עקב פרמיות הביטוח 0השתתפות עצמית 0דמי
השבה לקדמות 0תת ביטוח 0העדר כיסוי ביטוחי מסיבה כל שהיא 0תוספות כלשהן שהקבלן עשה או
נדרש לעשות או כל אמצעי או תנאי שנדר לעמוד בו על ידי מבטחיו.
.22
הוראות שונות
22.1
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בפעילות הסדירה המתנהלת בישוב
ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא .כן מתחייב הקבלן שלא
להניח על פני השט ח חומרים וציוד שיש בהם כדי להפריע למעבר הולכי רגל וכלי רכב מכל
הסוגים.
22.2
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי
רכב 0לרבות הצבת תמרורים מחזירי אור ופנסים מהבהבים (בשעות הלילה) והצבת עובדים
קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב 0לשביעות רצון המפקח .כמו כן יכשיר הקבלן על חשבונו
דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי לאחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת בצוע
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 07 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
העבודה 0בגמר העבודה יבטל הקבלן את הדרכים הארעיות ויביא את השטח לקדמותו -הכל על
חשבונו.
22.8
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים 0הגדרות וכל מבנה ומתקן אחר בקרבת מקום ויתקן
על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה .עם גילוי מתקן תת קרקעי (כגון :צינור0
כבל וכד') או מחצב תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות לאופן הטיפול בו.
22.4
הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו לעיריית בת ים ויקפיד למלא אחר כל המתחייב
על פי חוקים אלו וישלם את כל המיסים וההיטלים המאושרים על ידי העירייה.
22.1
הקבלן מתחייב לפנות 0על חשבונו 0כל פסולת בנין ועודפי אדמה מאתר עבודתו אל המקום
שתקבע העירייה וזאת תוך יום עבודה אחד מהיום שהורה לו המפקח על כך.
22.8
הקבלן ישתף פעולה עם קבלנים אחרים 0רשויות או כל מי שיוסמך על ידי העירייה לבצע עבודות
שונות בישוב או בסמוך לו עפ"י הנחיות המפקח .אין באמור בסעיף זה להיות בסיס ו/או הצדקה
לשינויים במועדי ביצוע העבודה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 01 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
תחזוקת מערכות חשמל ,מאור רחובות ושבילים
.1
מבוא
.1.1
מפרט זה מתייחס לתחזוקת מערכות חשמל 0מאור רחובות ושבילים בבת ים.
.2
היקף ותחום העבודות
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6
.2.7
החוזה מתייחס לאחזקת המערכות הבאות:
כל גופי התאורה שיוחלפו במסגרת המכרז
עמודים מכל הסוגים.
מרכזיות תאורה על עמודי חברת חשמל.
מרכזיות תאורה על הקרקע.
זרועות לפנסים מכל סוג שהוא.
תשתיות תת קרקעיות – כבלים 0צנרת 0שוחות.
הארקות.
.3
תקופת ההתקשרות
חוזה האחזקה הינו לתקופת הבדק המפורטת במכרז ובחוזה.
./
עמידה בדרישות תקנים
העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמהדורה האחרונה של כל אחד מהמפרטים המיוחדים
המפורטים להלן:
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
.4.6
מפרט כללי לעבודות חשמל בכבישים בהוצאת מע"צ.
מפרט מע"צ לייצור ואספקת עמודים בהוצאת מע"צ.
מפרט כללי לתאורת חוץ בהוצאת משרד הבטחון פרק .48
מפרט כללי למתקני חשמל – פרק - 70בהוצאת משרד הבטחון.
מפרט כללי לעבודות עפר ושרברבות מבנה כבישים.
מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים מאלומיניום.
הקבלן מצהיר כי מפרטים אלו מוכרים וידועים לו וכי הוא עיין בהם טרם הגיש הצעתו למכרז
זה.
.0
תנאים כללים
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 02 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.5.1
הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות בישוב .כל נזק שיגרום הקבלן
לתשתיות אלו (חשמל 0בזק 0מים 0דלק וכד') -יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו .הקבלן ישא בכל
ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות על מנת למנוע פגיעה בעובדיו 0בכל צד ג' לרבות
מכוניות הנוסעות בכביש 0עובדי העירייה המקומית בת ים ובאנשים אחרים.
.8
תאור כללי
.6.1
בתחום העירייה המקומית בת ים נמצאות כ 60 -מרכזיות תאורה מסוגים שונים וכ_______ -
פנסים מסוגים שונים.
הקבלן יטפל באחזקה השוטפת של כל הפנסים הכלולים בשטח עיריית בת ים 0באחריות כוללת
ובלעדית 0ועליו להבטיח פעולה תקינה של כל המערכת 0לרבות הנורות 0הפנסים 0העמודים0
המרכזיות והרשתות.
הקבלן יהיה חייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח פעולתם התקינה של המתקנים
הקיימים לרבות אחזקה שוטפת של פנסים ונורות (החלפת ציוד מתבלה או שנחבל 0החלפת נורות
שוטפת 0תיקון רשתות עיליות וכבלים תת-קרקעיים שנפגעו מסיבה כל שהיא 0תיקון מרכזיות וכל
פריט אחר במערכת).
אחזקה שוטפת פירושה אחזקה מקרית (על פי גילוי התקלה) ואחזקה מונעת (לפי לוח זמנים
המפורט במסמכי החוזה) של נורות 0פנסים 0רשתות לרבות כבלים תת-קרקעיים ומרכזיות כפי
שיפורט בהמשך.
הקבלן יהיה אחראי 0כאמור לעיל 0לאחזקה הכוללת והמלאה של מערכת התאורה בכל בת ים0
לרבות ביצוע בדיקות ותיקונים בכל שעות היום והלילה ובכל ימות השבוע :בנוסף לתקלות אשר
יתגלו על ידי הקבלן יבצע הוא גם תיקוני התקלות אשר יימסרו לו מהעירייה.
הקבלן מתחייב לתחזק את המערכת הקיימת על ידי תיקונם או החלפתם של פריטי הציוד בפריטים
חדשים מאותו סוג לפי הצורך בהתאם לדרישות העירייה ולציוד והפריטים שתספק לו הרשות.
על הקבלן לבצע את העבודה באמצעים הטכניים הנראים לו 0לרבות מנופים וסולם.
העבודה תבוצע על ידי עובדים מיומנים ומוסמכים המצויידים ברשיונות מתאימים לתפקידיהם
ומטלותיהם .בכל צוות עובדים חייב להימצא חשמלאי מוסמך.
לא תוכר כל תוספת תשלום עבור עבודות שיש צורך לבצע בשעות הלילה 0באמצעי בטיחות מיוחדים
או בכל תנאי המוכתב על ידי העירייה או ברשיון העבודה.
נותן שירותי התחזוקה חייב להיות בעל משרד שאינו מרוחק יותר מ 87 -ק"מ מבת ים.
.5.2
.6.2
.6.3
.6.4
.6.5
.6.6
.6.7
.6.8
.6.9
.6.11
.2
.7.1
.7.2
.7.3
תנאים מיוחדים
האמור בתנאים מיוחדים אלה בא להוסיף על האמור בחוזה לעבודות קבלניות ובנספחיו .בכל מקום
בו יש סתירה או אי התאמה או אי בהירות בין האמור בתנאים
המיוחדים לבין האמור בחוזה לעבודות קבלניות 0יקבע האמור בתנאים מיוחדים אלה.
הגדרות :
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 08 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
לצורך חוזה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:
"אחזקה" = ביצוע כל העבודות המפורטות בפרק "עבודת אחזקת מאור" שבמפרט 0לרבות
אחזקה מונעת והחלפת חלקים היוצאים מכלל שימוש 0הכל כמפורט בהמשך.
"שרות" -ביצוע עבודות שאינן כלולות במסגרת האחזקה כנ"ל 0כגון תיקונים כתוצאה
מפגיעות צד ג' 0פגיעות טבע וכח עליון וכן שינויים ותוספות בתאורה 0הכל כמפורט בהמשך.
"העבודה" -ביצוע פעולות אחזקה ושרות לגבי מערכות חשמל 0מאור רחובות ושבילים
כולה או חלקה בשלושה סוגי ביקורים:
" ביקור חודשי" -לפחות פעמיים בחודש 0בתיאום עם העירייה 0עד שני ימים לפני
הביקור יערוך הקבלן סיור לילי לבדיקת מערכת תאורת הרחובות והשבילים לשם
איתור תקלות .הביקור יתחיל בפגישה עם נציג העירייה ממנו יקבל את רשימת
הנושאים המצריכים טיפול ותיקון .לרשימה יתווספו כל התקלות שאותרו ע"י
הקבלן ושאינן מופיעות בה .בתום הביקור יוגש דו"ח בכתב על הטיפול שבוצע.
" ביקור מוזמן" -בנוסף לביקור החודשי הקבוע .יופעל לצרכי תיקונים שלדעת
העירייה אינם יכולים להמתין לביקורים החודשיים .ביקור זה יתבצע תו 12
שעות ממסירת ההודעה על ידי העירייה .תרשומת העירייה לגבי אופן מסירת
ההודעה תהווה ראיה לאמיתותה.
" ביקור דחוף" -בוצע לטיפול בנושאים דחופים שלעדת העירייה אינם סובלים
דיחוי .ביקור זה יבוצע תוך שעתים ממסירת ההודעה על ידי העירייה .תרשומת
העירייה לגבי אופן מסירת ההודעה תהווה ראיה לאמיתותה.
"קלקול" -כל מצב בלתי סדיר של התאורה במערכת (הגורמת לחוסר הפעלה של 17פנסים
לפחות) המוזנת ממרכזיה מסויימת 0אשר נגרם מתקלה במרכזיה 0לרבות קצר או נתק
בכבלי ההזמנה לתאורה 0או ציוד כלשהוא שבמרכזיה 0כאשר התקלה נמשכת מעל 27
דקות 0ושלא תוקנה תוך 12שעות מההודעה.
לצורך חוזה זה לא יחשב כ"קלקול" אי תקינות או אי פעילות בלתי סדירה כתוצאה
מהפסקת חשמל לפני המונה או כתוצאה משינוי במתח בזרם החשמל מעבר לנומינלי מצד
חב' החשמל.
"משרד ומחסן" -מקום עבודתו של הקבלן במקום שאינו מרוחק מבת ים יותר מ 87-ק"מ0
ובו תנוהלנה כל הפעולות של אחזקה לצורך מכרז זה .המקום יהיה בעל תקשורת קוית
ואלחוטית לקבלת /מסירת הודעות 0מקום ריכוז העובדים וכלי הרכב 0המתפקד בכל שעות
העבודה הדרושות לביצוע העבודה שבחוזה.
"מסירת הודעה" -כל התקשרות טלפונית 0או ע"י פקסימיליה או אלחוטית ו/או רישום
ביומני העבודה שהועברה לידיעת הקבלן או נציגו .מסירת הודעה בטלפון או באמצעות
זימונית או במכשירי קשר או במשרדו של הקבלן נחשבת כמו מסירה לקבלן או לנציגו.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 04 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
"המנהל" – סמנכ"ל שפ"ע של עיריית בת ים 0לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך חוזה
זה או חלק ממנו 0לרבות מנהל מחלקת מאור 0או מפקח מטעמו.
.7.4
מעמד הקבלן:
הקבלן יבצע את העבודה עבור העירייה שלא במסגרת חוזי העבודה הנהוגים בידי עובד ומעביד0
אלא כאשר הקבלן פועל כבעל מקצוע עצמאי 0המעניק את שירותיו לעירייה על בסיס קבלני .הקבלן
יהיה אחראי בלעדית לביטוחי עובדיו .הקבלן ישפה או העירייה בכל מקרה בו תתבצע ע"י מי
מעובדיו.
.7.5
הקבלן מצהיר כי הוא כשיר 0מסוגל ומתאים לבצע את העבודה ובעל היתר מתאים מחברת
החשמל 0וכי יבצע את העבודה על ידי אנשי מקצוע בעלי כישורים ורשיונות מתאימים במיומנות
מירבית 0באופן 0במועדים ובתנאים מפורט בחוזה זה.
.7.6
חובת הקבלן לגבי תקינות מערכת התאורה:
במשך כל תקופת החוזה יהיה הקבלן אחראי 0כמפורט בהסכם זה 0לאחזקה התקינה 0הנאותה
והשוטפת של מערכות התאורה במשך 24שעות ביממה 0ויבצע את כל פעולות השרות והאחזקה
כמפורט בכל נספחי החוזה.
.7.7
קנסות
.7.8
מועדי ביצוע אחזקה
.7.7.1הקבלן יבצע את העבודה באופן שמספר הקלקולים מכל סוג שהוא לא יעלה על 2
בחודש.
.7.7.2אם מספר הקלקולים יעלה על 2לחודש זכאית העירייה לנכות ממחיר האחזקה
המגיע לקבלן את הסכומים כדלקמן :בעד כל קלקול המוגדר לעיל ,סך של 055
שקלים.
.7.8.1הקבלן יבצע את מערך השרות בשלושה סוגי ביקורים :חודשי 0מוזמן ודחוף -הכל
לפי הענין ולפי המפורט להלן0
.7.8.2הקבלן מתחייב לבצע כל תיקון הדרוש לצורך פעולתו התקינה של מתקן המאור עם
מסירת הודעה ולפי ממצאי סיור לילה וכן לבצע כל פעולות אחזקה תקופתית
ומונעת בהתאם ללוח הזמנים שבמפרט הטכני.
.7.8.3ביצוע התיקון המוטל על הקבלן על ידי המנהל 0או שנרשם על ידי סיור לילה של
הקבלן עצמו 0יושלם:
.7.8.3.1תוך 40שעות במקרה של מנורה בודדת.
.7.8.3.2תוך 24שעות במקרה של רשת המזינה יותר משני פנסים.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 01 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.7.8.3.3
.7.8.3.4
.7.8.3.5
.7.8.3.6
.7.8.3.7
.7.8.4
.7.8.5
.7.8.6
.7.8.7
.7.8.8
.7.9
תוך 12שעות במקרה של מרכזית תאורה ו/או קו של יותר מ17 -
פנסים.
תוך 8שעות במקרה של פירוק או יישור עמוד מסוכן (לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המנהל).
תוך 2שעות במקרה של תקלת פיקוד או ציוד במרכזיה הניתן לתיקון
במסגרת עבודת סיור לילה.
תוך 4ימים במקרה של פירוק או יישור עמוד לא מסוכן
(לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל).
לגבי סעיף 0 0.0.8.8 00.0.8.2הזמן הנקוב מתייחס לפרק זמן מכסימלי להחזרת
התאורה מאותו מתקן באופן סופי או זמני (כגון מתיחת רשת עילית זמנית) 0כאשר
התיקון הסופי ניתן לבצע תוך 17ימים .בעד כל קלקול שהקבלן לא עמד בלוח
הזמנים יקוזזו ₪ 177ממחיר האחזקה החודשי (הסכום צמוד למדד החוזה).
המנהל רשאי לפי שיקול דעתו להאריך לקבלן את זמן התיקון הנ”ל כאשר נראה לו
שאין אפשרות לסיים את העבודה בזמן הנזכר בסעיף לעיל 0במקרה זה על הקבלן
לבקש בכתב אישור איחור מהמנהל ולקבל אישור בכתב עם עדכון זמן גמר ביצוע.
לא יעמוד הקבלן בהתחייבותו לפי סעיף קטן 00.0.8תירשם התקלה כ"קלקול"
נוסף כל פרק זמן נקוב לסוג העבודה שבנדון (זמנים נקובים לגבי הגדרת "קלקול").
לא יעמוד הקבלן בהתחייבותו לפי סעיף קטן 00.0.8לעיל 0יהיה המנהל רשאי לבצע
את העבודה בעצמו או על ידי אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שנגרמו
למועצה .הקבלן מתחייב לשאת בתשלום של כל סכום כאמור 0שנקבע על ידי
המנהל.
כל עבודה שעל הקבלן לבצע על פי רשיון או היתר או הסכמה של העירייה או של
רשות מוסמכת כל שהיא 0ייחשב מועד הביצוע ממועד קבלת הרשיון 0ההיתר או
ההסכמה הדרושים .אין באמור לעיל כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו לנקוט
בכל ההליכים הדרושים על מנת להשיג את הרשיון 0מההיתר וההסכמה בכל הקדם0
כך שזמני הביצוע מחייבים את הקבלן מהרגע שהיה יכול לקבל את הרשיון אם היה
נוהג באמצעים הנכונים כדי לקבלו.
מועדי ביצוע שרות
.7.9.1הקבלן מתחייב לבצע כל פעולה הדרושה במסגרת "ביקור חודשי" לפחות פעמיים
בחודש 0הכל בכפוף לאמור במפרט הטכני מיוחד לאחזקה שוטפת0המצוי בהמשך.
.7.9.2ביקור מוזמן וביקור דחוף יבוצעו במידת הצורך ולפי קביעת העירייה.
.7.11
לשם ביצוע העבודה מתחייב הקבלן:
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 08 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.7.11.1לא להפסיק ולא לשנות את פעולת התאורה בשעות הלילה אלא בהסכמה מראש
ובכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההסכמה 0או לזמן קצר מ 11 -דקות לשם
עבודה במרכזיות וברשת.
.7.11.2להדליק את התאורה בשעות היום ללא תיאום ואישור של העירייה (וחב' החשמל
לגבי פנסים ברשת חב' החשמל) :זמן מכסימלי להדלקת קו מסויים ייקבע באותו
אישור.
.7.11.3לא לסגור חלק או כל רוחב של רחוב 0כביש או הצטלבות ללא אישור המנהל
והרשויות המוסמכות 0לרבות משטרת ישראל 0ובהתאם להוראות שיקבל.
.7.11.4לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי הרכב לרבות
סימון בפנסים של מחסומים והצבת עובדים או שלטים קבועים להכוונת התנועה0
בהתאם להוראות המנהל 0כל זאת על חשבון הקבלן.
.7.11.5קביעת העירייה תהיה סופית ומחייבת בכל מקרה של חילוקי דעות בכל הנוגע
לרישום הקלקולים .סמכות זו לא תהא ניתנת להאצלה או למסירה.
.7.11
הצטיידות הקבלן
.7.11.1לצורך ביצוע העבודה מתחייב הקבלן להחזיק במשך כל תקופת החוזה משרד
ומחסן במקום שריחוקו מבת ים אינו עולה על 87ק"מ ולהבטיח בו לפחות קו טלפון
אחד 0מכשיר פקסימיליה ומכשיר אלחוטי שבאמצעותם אפשר יהיה להעביר
הודעות הקשורות לעבודה במשך 24שעות ביממה .כמו כן יחזיק הקבלן איתוריות
(זימונית) לצורך תקשורת מיידית.
.7.11.2לצורך ביצוע האחזקה והטיפול המונע יעמדו לרשות הקבלן לפחות רכב אחד ומנוף
עד גובה של 11מ' וכן עובד בעל תעודת "חשמלאי מוסמך".
.7.11.3החלפים והחומרים הדרושים לבצוע העבודה יסופקו ע"י העירייה.בלן יהיה אחראי
לתקינותם ושלמותם ממועד העברתם לידיו .הקבלן יקפיד על התקנתם בהתאם
להוראות היצרן.
.7.11.4הקבלן ימלא אחר כל הוראותיו של המנהל אשר תינתנה לו בקשר לפעולות
האחזקה והשרות של מתקני התאורה בכפוף לאמור בהסכם זה .מילא הקבלן
בדייקנות אחר הוראה מהוראותיו של המנהל 0יצא הקבלן ידי חובתו בכל הנוגע
להתחייבויותיו על פי חוזה זה בענין האמור.
.7.11.5הקבלן ימסור למנהל כל המידע והפרטים הנוגעים לפעולת התאורה בכפוף לאמור
לעיל .אסור לקבלן למסור או להעביר כל מידע על המתקנים ופעולתם לצד שלישי
כלשהו 0פרט למשטרת ישראל .כל התכניות יימסרו לקבלן לצורך ביצוע חוזה זה
הינן רכוש העירייה והועמדו לרשות הקבלן באופן זמני ולצורך ביצוע החוזה בלבד.
.7.11.6אסור לקבלן ולעובדיו להעביר או למסור 0בין באופן קבוע ובין באופן זמני 0לאף
אדם אחר את מפתחות מתקן התאורה 0פרט לעובדי הקבלן 0שאושרו מראש על ידי
המנהל.
.7.12
אחריות לנזקים
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 00 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.7.12.1הקבלן יהיה אחראי לקבלת מידע מהרשויות המוסמכות לפני התחלת העבודה
בקשר לקיום מתקנים שאינם נראים לעין או שאין לגלותם תוך הסתכלות רגילה
בשטח העבודה .הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק או תקלה שיגרמו לכביש 0דרך0
מדרכה 0רשת מים 0ביוב 0תיעול 0טלפון טל"כ וכו' שיגרם תוך כדי ביצוע העבודה בין
שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי או שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר
לביצוע העבודה .הקבלן יציג אישור מראש המחלקה האחראי על כך שהתיקון בוצע
לפי שביעות רצון העירייה.
.7.12.2בביצוע העבודה ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין 0לרבות הוראות פקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1507חוק הבטיחות הלאומי וכו'.
.7.13
בעלות העירייה על המתקנים
.7.13.1כל המתקנים על כל חלקיהם הינם בבעלות העירייה וכן הציוד והחלקים שיפורקו
על ידי הקבלן במסגרת ביצוע העבודה.
.7.13.2כל החלקים והציוד שיפורקו על ידי הקבלן במסגרת ביצוע העבודה יעברו למחסני
העירייה (שיקבעו על ידי המנהל) על ידי הקבלן ועל חשבונו מיד בגמר העבודה
והקבלן ידאג לקבל אישור מהמחסנאי.
.7.14
על הקבלן לנהל רישומים שלהלן:
.7.14.1תיק תרשימים של חיבורים בארגזי הדלקה 0מעודכן.העתק מתרשים זה ישמור
.7.14.2הקבלן בתא המסמכים של כל מרכזית מאור 0מוגן כלפי רטיבות.
.7.14.3יומן טיפולים מקריים ויזומים (אחזקה מונעת) שיעמוד לרשות המנהל בכל עת
שידרש.
.7.14.4אחזקה מסודרת של מסמכים 0דיווחים ועדכון מפות תחשב כחלק בלתי נפרד של
העבודה ותמסר לביקורת המנהל בכל עת שיחפוץ בכך.
.7.15
תאומי הקבלן
.7.15.1עם חב' החשמל לגבי רשתות משותפות ועם העירייה הדלקות של התאורה בשעות
היום לשם בדיקת קווים והצלחת התיקונים 0וכן הפסקות בשעות הלילה כמפורט
במסמך זה.
.7.15.2עם חב' החשמל 0ביצוע התיקונים באספקת החשמל עד המונה שבמרכזיות תאורה.
הקבלן חייב גם להבטיח סגירת המרכזיות על ידי מנעול סטנדרטי של העירייה
והפתיחה תקינה של אותו מנעול על ידי חב' החשמל (לשם בדיקת מונים) והעירייה
(לשם פיקוח).
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 00 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.7.15.3עם כל הגורמים המוסמכים באגף ההנדסה 0בזק 0ערוצי זהב ומשטרת ישראל חח"י.
לקבלת אישורים לעבודות שרות ופיתוח 0לשם קבלת אישורי חפירה 0ולשם תיאום
תיקוני אחזקה קשורים בהפרעות לתנועה.
.7.16
דרישות מהקבלן
.7.16.1לצורך הקשר הקבוע עם המפקח מטעם המזמין יחזיק הקבלן מנהל עבודה קבוע.
בעת יציאתו לחופשה או למילואים או מחלה – ימסר שם של מנהל עבודה מחליף
מנהל העבודה יהיה בעל רשיון חשמלאי ראשי לפחות.
.7.16.2בתוך צוות החשמלאים שיועסקו בתחזוקה -יהיו חשמלאים בדרגה של חשמלאי
מוסמך.
.7.16.3על הקבלן לבצע את עבודתו גם בשעות לא שיגרתיות (שעות הלילה) .במקרה של
מפגעים בטיחותיים יעבוד הקבלן גם בשבתות וחגים ולילות.
.7.16.4הקבלן מתחייב לטפל בתקלות גם בשעות הלילה 0שבתות וחגים לפי שיקול דעתו של
נציג העירייה.
מפרט טכני מיוחד לאחזקה שוטפת
.6
כללי
.0
האחזקה השוטפת בפנסים כוללת
פרק זה כולל את הדרישות הטכניות ופירוט העבודות והחומרים שעל הקבלן לבצע במסגרת
אחזקה שוטפת 0והכלולים בפריטים העיקריים – פנסים 0עמודים ומרכזיות.
.9.1
אחזקה (עם הופעת התקלה או עם הודעת העירייה):
.9.1.1
.9.1.2
.9.1.3
.9.1.4
.9.1.5
החלפת אביזרים (נורה 0אביזר תאורה 0כבל 0מצת 0מאמ"ת) עם שריפתו 0קלקול0
שבירתו מכל סיבה שהיא.
תיקון תקלות במערכת החשמל (שריפת חוטים 0קצרים 0ניתוקים וכדומה) והחלפת
כל החלקים הדרושים :בסעיף זה כולל הטיפול בכל הציוד של המתקן 0מקו ההזנה
עד בית המנורה והפנס.
תיקון תקלות מכניות 0בפנס 0בזרוע 0בחיזוקים על עמוד או מבנה 0כולל החלפת
זרועות פגומות 0שבורות או חבת יםות בצורה המסכנת את יציבות הפנס (חוץ
ממקרה של תאונת דרכים).
תיקון תקלות אופטיות 0כגון יציאה מכוונה של הנורה או בית המנורה או רפלקטור
או מכסה רפלקטור 0כולל החלפת מכסה פלסטי שבור או בלוי.
החלפת כבל פגום בין פנס לתא אביזרים.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 05 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.9.1.6
.9.1.7
.9.1.8
.9.1.9
תיקון רשת עילית או תת-קרקעית המזינה את הפנס ממקור ההזנה או פנס קודם0
כולל גילוי תקלות בכבלים תת-קרקעיים שנגרמו מכל סיבה שהיא (פגם בכבלים או
בחיבורים תת-קרקעיים 0חפירות או פגיעות על ידי גורם שהוא).
ברשתות תת-קרקעיות התיקון יבוצע לאחר גילוי הקצר 0הנתק או זרימה להארקה0
על ידי מופות תת-קרקעיות 0אך לא יותר מ 2-מופות לכל שדה (בין 2פנסים
סמוכים) :במקרה שהתיקון דורש יותר משתי מופות 0יש להחליף כל הכבל של אותו
שדה.
ברשתות עיליות הקבלן אחראי על מתיחת הגידים בגובה תיקני מעל 1מטר ועל
הפרדת הגידים במרחק תיקני (לפחות 11ס"מ) למניעת שיפוץ בין המוליכים .כמו
כן הקבלן אחראי על גיזום עצים או שינוי תוואי הרשת
עד לקבלת מרחק של 11ס"מ בין הגידים וכל עצם אחר בתנאי רוחות עד 07קמ"ש.
.15חומרים וציוד
רכיבי התאורה אשר יוחלפו בעקבות מכרז זה 0יסופקו ללא תמורה על ידי הקבלן כחלק מאחריות למשך
תקופת הבדק .חומרים וציוד אחרים 0שידרשו במהלך בצוע עבודות נשוא מכרז יסופקו לקבלן ע"י העירייה
ועל חשבונה .איתור כבלים פגיעים באדמה ע"י מכשור מיוחד 0כלול במחיר האחזקה.
מובהר כי חומרים כגון כבלים 0צנרות 0שוחות 0מכסים לשוחות וכל חומר אחר הדרוש לבצוע עבודות אחזקת
תשתיות החשמל לפי סעיף 18להלן יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
.
.11אחזקה מונעת לגופי התאורה
.11.1
.11.2
.11.3
.11.4
.11.5
.11.6
הקבלן יבצע טיפול מונע בסבב שיקבע ע"י המנהל.
החלפת נורה קיימת (תקינה 0שרופה או שבורה) נורה חדשה.
במהלך ההחלפה ניקוי הפנס 0כולל רפלקטור פנימי וכיסוי (פנים וחוץ) עד לקבלת גוף תאורה
המבטיח את הנצילות האורית המוצעת על ידי היצרן.
הדפסת (או חידוש) מספר סידורי בפנס ובזרוע 0לפי הצורך כך שתמיד ניתן יהיה לזהות את הפנס.
ביצוע אחזקה מונעת לרבות התקנת כל הנורות והחומרים -כלולה במחיר אחזקה שוטפת לפנס.
הסעיף מתייחס לכל סוגי הפנסים המצויים בבת ים.
.12אחזקה שוטפת לעמודים
.12.1
אחזקה לעמוד עם הופעת התקלה או קבלת הודעה ממח' המאור):
.12.1.1כמפורט עבור פנסים
.12.1.2תיקון 0סגירה או החלפת דלתות של תא אביזרים.
.12.1.3יישור עמוד עקום שהתעקם מכל סיבה שהיא 0ובזמן כל שהוא.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 57 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.12.1.4פירוק עמוד שבור (אשר לא ניתן ליישרו (כולל זרוע ופנס ורשת והובלתם למחסן
העירייה והתקנת עמוד אחר במקומו.
.13אחזקה שוטפת של מרכזיות הדלקה -מאור
פירושו כל טיפול במרכזית מאור הנחוץ להפעלה תקינה של מתקן תאורה המחובר לאותה מרכזיה0
כולל כל החיבורים 0החיווט 0הארון 0הבסיס 0הכבלים והציוד במרכזיה .מרכזית מאור מוגדרת כמכלול של
אותו ארון 0חיבורים 0חיווט 0בסיס בטון 0כבלים וכל הציוד שבארון 0ממונה ומפסקים עד ארון חשמל על
הקרקע או ארגז על עמודי חברת החשמל או מיבנה 0וכולל בקרים אלקטרוניים המופעלים באמצעות שעון
אסטרונמי.
.13.1
אחזקת המרכזיה כוללת:
.13.1.1אחזקה (עם הופעת התקלה או עם הודעת מח' המאור):
.13.1.2החלפה של כל הציוד השרוף 0הפגום 0השבור מכל סיבה שהיא למעט תאונות
דרכים .ציוד פירושו כל מה שמורכב בארון (מפסקים 0בטחונות 0חיווט 0מגענים0
מהדקים 0שעונים 0תא פוטואלקטרי 0מגעי עזר 0בוררים וכו').
.13.1.3כיוון שעונים 0כיוון רגישות תא פוטואלקטרי 0איזון ורישום זרמים ביחידות קצה0
בהתאם להנחיות העירייה (תאורת ערב 0לילה 0דקורטיבית).
.13.1.4איזון זרמים בין הפזות 0על פי השינויים הדרושים על ידי העירייה 0כולל שינוי
חיבורים בעמודים ובפנסים להבטחת חלוקת זרמים ומעגלים לפי דרישת המחלקה:
עקב שינוי במדיניות ההדלקות( 0צמצומים) או לאיזון עומסים לשם הפעלה תקינה
של המערכת.
.13.1.5קשר 0תיאום והזמנות לחברת החשמל לתיקון כל הציוד השייך לאותה חברה
(מונים 0מבטחים וכבלי הזנה למרכזיה) כולל פיקוח על ביצוע עבודת חברת החשמל
בתיקונים הדרושים 0לא כולל תשלום הוצאות לחברת החשמל עבור אותן עבודות
הדרושות להפעלה תקינה ולא כלולות באחריות החברה 0על פי חוזה אספקת
החשמל עם עיריית בת ים.
.13.1.6תיקון בסיס הבטון ואטימה סביב הלוח.
.13.2
אחזקה מונעת (תקופתית 0כמפורט להלן):
.13.2.1בדיקה יסודית של המרכזיה כל 8חודשים 0כולל:
הבטחת סגירת ברגים של כל הציוד החשמלי (בדיקת חיבורים). ניקוי מגעים של המגענים ובסיס הבטחונות (גירוד פיח). ניקוי פנימי וחיצוני של הארון 0החיווט והציוד 0סגירת הפנלים והסרת הדבקותעל דפנות המרכזיה 0שמירה על רישום מס' סדורי +תיקוני צבע.
שימון צירי דלתות ידיות ומנעולים 0הבטחת סגירה תקינה ובטוחה -של הדלתות 0כולל החלפת מנעולים 0אם דרוש.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 51 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.13.2.2חיזוק ברגים ומהדקים:
-ניקוי ציוד חשמלי. -בדיקת אטימות ותיקון בעיות אטימה. -בדיקת פעולת תא פוטואלקטרי וכיוון שעונים. -החלפת ציוד פגום. -בדיקת והחלפת שילוט לא תקין לשילוט סנדויץ. -סידור חיווט. -הוצאת לכלוך מתחתית הארון ע"י שואב אבק. .13.2.3ביצוע בדיקת התנגדות הארקה אחת לשנתיים .בדיקה ראשונה תבוצע בתוך 8
חודשים מתחילת העבודה .יש להוציא דו"ח למועצה.
.1/אחזקה שוטפת לתשתיות החשמל
במסגרת האחזקה השוטפת -יתחזק הקבלן גם תשתיות חשמל כגון כבלים 0צנרת 0שוחות.
.14.1
.14.2
.14.3
הטיפול באיתור תקלות ותיקונן -כלול במחיר הכולל של הפריטים העיקריים -כמפורט לעיל.
בדיקת ליקויים בכבלים תת-קרקעיים תעשה ע"י מכשיר מיוחד 0כלול במחיר האחזקה.
החלפת כבלים 0צנרת 0שוחות 0מכסים לשוחות -כלולה במחיר הכולל של האחזקה.
.10פנסים המותקנים על עמודי חברת חשמל
בפנסים המותקנים על עמודי חברת חשמל -כוללת האחזקה השוטפת את הטיפול עם חברת
חשמל וכן תשלום לח"ח לצורך חיבור וניתוק .עבור התשלום לחברת חשמל -יקבל הקבלן החזר
כספי מלא -כנגד הצגת חשבונית.
.18ציוד ברשות הקבלן
ברשות הקבלן ובבעלותו יהיו כל האמצעים הדרושים לביצוע העבודה 0ומחירם כלול במחיר
הכולל של העבודות 0לרבות:
כלי רכב להובלת עובדים. מנוף לטיפול בפנסים ועמודים עד לגובה 11מטר. כלי עבודה וכלים לביצוע בדיקות. הובלת חומרים 0פירוק והתקנה של אביזרים. -אמצעי תקשורת עם העירייה – טלפון 0פקסימיליה 0מוטורולה.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 52 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
נספח ד' לחוזה ההתקשרות
כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
לכבוד
עיריית בת ים
שלום רב0
כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
הואיל ואנו מספקים לכם עבודות ו/או שירותים ל ____________________________ (להלן:
"השירותים") 0בהתאם לחוזה מיום _____ עליו חתמנו איתכם (להלן" :החוזה");
והואיל והעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים" והשירותים נדרשים לעירייה
בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;
לפיכך אנו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:
.1אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים לעירייה 0באופן רציף ושוטף 0גם בתקופות שבהן
יוכרז מצב חירום.
.2אנו מתחייבים לספק לעירייה את מלוא השירותים נשוא החוזה 0באופן רצוף ושוטף 0ולקיים את כל יתר
התחייבויותינו על פי החוזה 0במלוא היקפם 0גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום 0לרבות בימים ושעות
חריגים 0שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים.
.3אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל 0בעבור התמורה המוסכמת בחוזה 0ללא תוספת כלשהי
לתמורה האמורה.
.4התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של
החוזה 0המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין.
___________
שם הספק
___________
כתובת הספק
_____________
טלפון
___________________
שם החותם מטעם הספק
תאריך______________ :
_________________
חתימה +חותמת
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 58 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ז()1
נספח בטיחות כללי
הצהרת הקבלן
.1
הקבלן מצהיר 0כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בהתקנת רכיבי התאורה החדשים
בהתאם למכרז זה (להלן" :העבודות") לפני שעבר תדריך בטיחות אצל ממונה בטיחות מוסמך
מטעמו וקיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לביצוע העבודות 0קרא והבין את נספח
הבטיחות הכללי דנן וחתם על הצהרה (מסמך ז )2בפני הממונה על הבטיחות מטעמו .תדריך
הבטיחות יועבר על-ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ויכלול אף את צוות הניהול והפיקוח.
.2
הקבלן מ צהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות 0על
פי הוראות הדין 0הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות ולמלא אחר ההנחיות המפורטות בנספח
הבטיחות הכללי.
.3
במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה על הקבלן לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות
על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה 0תשי"ד( 1514-להלן" :חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות
בעבודה [נוסח חדש] 0תש"ל( 1507-להלן" :פקודת הבטיחות") והתקנות על פיהם.
.4
על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי 0לשמירת רווחתם שלומם
ובריאותם של עובדיו 0עובדי העירייה 0וכל אדם ו/או גוף שהוא 0ולקיים את כל הוראות ונהלי
הבטיחות הנדרשים לשם כך.
.5
הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודות ובסביבתו עקב ביצוע
העבודות 0בין היתר בהקשר לטיב העבודות 0הציוד והחומרים בהם יעשה שימוש לצורך התקנה
והפעלה של רכיבי התאורה החדשים וידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום
הציבור.
.6
למען הסר ספק מובהר 0כי הקבלן אחראי בקשר עם ביצוע העבודות לבטיחות ולשלום עובדיו 0קבלני
המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.
.7
מבלי לפגוע באמור לעיל 0על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים 0לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה
מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך ביצוע העבודות0
העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא 0לגדר מכונות 0חומרים 0ציוד ותהליכי
עבודה מסוכנים 0ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים 0למניעת התפשטות
בערה וכן לכיבויה .כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו
של כל אדם בשעת דלקה.
.8
על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות
הדין 0הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 54 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.9
הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים
בשימוש לצורך ביצוע העבודות יהיו באיכות טובה 0במצב טוב ותקין 0ללא פגמים או ליקויים 0וכי
ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
.11
הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא
בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
.11
במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו
של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל כהגדרתו בהסכם נשוא מכרז
זה ולמפקח מטעם משרד העבודה (במידה והדבר נדרש על פי כל דין) .מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל על הקבלן להגיש למנהל 0באופן מיידי 0דו"ח מלא של האירוע הכולל הסקת מסקנות והמלצות
למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.
.12
אין בהוראות נספח זה 0ובתדריך הממונה על הבטיחות כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל
דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה ופעולת
הקבלן בהתאם למפורט בנספח הבטיחות אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות החלות עליו
על פי כל דין.
.13
במידה וימצא המנהל 0בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 0כי הקבלן מפר התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן 0תוכל העירייה 0באמצעות המנהל 0ליתן התראה בנוגע לאמור
לקבלן .היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 0ימים ממועד קבלת ההתראה 0תהנה העירייה
רשאיות להפסיק התקשרותן עם הקבלן כמפורט בהסכם .למען הסר ספק מובהר 0כי הוראות סעיף
זה באות להוסיף ולא לגרוע מיתר הסעדים והתרופות העומדים לרשות העירייה במסגרת ההסכם
וע"פ הוראות הדין.
ציוד מגן אישי
.14
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי 0בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם
לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) 0תשנ"ז( 1550-להלן" :תקנות ציוד מגן אישי") 0על מנת
להבטיח את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד 0בחומר 0בתהליך ייצור
או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע /אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
.15
כאשר הדבר דרוש לצורך ביצוע העבודות 0ידאג הקבלן לאספקת ציוד מגן אישי לעובדיו ו/או למי
מטעמו .בנוסף לעובדיו 0יספק הקבלן למועצה 4מערכות ציוד מגן אישי הכוללות נעלי עבודה0
קסדה ומשקפי מגן לצוות הניהול והפיקוח .הציוד האמור יהיה באיכות נאותה ויעמוד בכל תקן
הנדרש בהוראות כל דין.
.16
הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין וידאג להדריך 0לעדכן ולהסביר לעובדיו
מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה 0וכן מהם
האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.
.17
הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה ע"פ כל דין 0אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא
על בריאות עובדיו ומי מטעמו.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 51 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
.18
על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד 0המכונות 0האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה
שבהתאם להוראות הדין 0ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" 0צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י
בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות 0יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד .במידה ופריט
ציוד 0מכונה 0אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך 0על הקבלן לדאוג
לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך.
.19
מבלי לפגוע באמור לעיל 0חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות 0הציוד 0האביזרים וכיו"ב המצויים
בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע /אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה
כנדרש על-פי כל תקן ודין על מנת לוודא כי הם במצב תקין 0כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים
המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין 0היצרן וכללי מקצוע מקובלים.
.21
לבקשת המנהל 0ימציא לו הקבלן אישורים מאת הגורמים המוסמכים (בודק מוסמך ו/או הגוף
המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב) המעידים כי הציוד 0המכונות0
האביזרים וכיו" ב נבדקו במועד 0ע"י הגורם המוסמך 0בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים 10-15
לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא.
הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות
.21
על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות 0הציוד 0האביזרים 0הכלים 0המערכות וכיו"ב המצויים
בשימוש במסגרת ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין.
על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות 0הציוד 0האביזרים 0הכלים 0המערכות וכיו"ב המצויים
בשימוש במסגרת ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת
התחשמלות 0ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.
.22
מבלי לפגוע באמור לעיל 0כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן
לזרם דלף (פחת) ומגן לעומס יתר.
.23
על עובדי /קבלני הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי הסמכה
מתאימה לצורך ביצוע העבודות להתקנת הרכיבים (הנדסאי מוסמך 0בודק וכיו"ב) .הקבלן ו/או
עובדיו יציגו למנהל את רישיונותיהם על פי דרישתם.
.24
מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין
להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו למנהל ע"פ דרישתו.
.25
הקבלן מתחייב 0כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו 0לרבות ע"י קבלני
משנה 0יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו 0תקנות הבטיחות בעבודה
(חשמל) 0תש"ן 1557-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים 0תשי"ג.1518-
עבודות בגובה
.26
הקבלן ידאג 0כי במהלך ביצוע העבודות ינקטו כל האמצעים לצורך מניעת פגיעה בעובדים באדם
וברכוש 0פגיעה ביציבות מבנים 0מתקנים או כל חלק מהם 0לרבות גידור ותאורה נאותה .כמו כן0
ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם מזרם חשמלי.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 58 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.27
מבלי לפגוע בכל דין וביתר הוראות ההסכם דנן 0על הקבלן לקיים את ההוראות הקבועות בתקנות
הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז.2552 -
.28
עובד המבצע עבודה בגובה (מעל 2מטרים) חייב לעבור הדרכת גובה 0ולעבור רענון פעם בשנה.
יודגש כי עלייה על הגג לצורך צילום והתרשמות (סקר) איננה עבודה בגובה .עם זאת אין להתקרב
יותר מ 2מטרים מקצה גג ולעמוד רק במקום בטוח ועל גג שטוח בלבד.
עבודה עם סולם
.29
סולם ממוצע מיועד לשאת עד 117ק"ג.
.31
אדם אחד בלבד יהיה על סולם בזמן נתון.
.31
יש לבדוק נעילת סולם ויציבותו בטרם טיפוס בסולם .כאשר יש ספק כלשהו לגבי יציבות הסולם לא
תתבצע עליה לגג.
.32
בבסיס הסולם יהיה שלב רחב עם אוחזים (גומי שישי לו אחיזה טובה ברצפה) .זווית ההצבה של
הסולם צריכה להיות כזו שקצות האצבעות נוגעות בתחתית הסולם ואילו הידיים מיושרות קדימה
אוחזות בסולם.
.33
בזמן העליה בסולם יש להחזיק בשלבים ולא בזקפים 0ויש לשמור בכל זמן נתון על 8נקודות אחיזה
עם הסולם.
.34
ניתן לטפס על סולם עד 4.1מטרים ללא אבטחה .על סולם קבוע לקיר ניתן לטפס ללא אבטחה עד
לגובה של 8מטרים .מעבר לגובה זה יש להתאבטח לקו חיים.
.35
סולם קבוע מעל 8מטרים חייב חופה 0ובכל 17מטרים חייב במשטח מנוחה.
.36
על הסולם לחרוג מעבר לקצה הגג או שקצה הסולם ימוקם בתוך גומחת הכניסה לגג.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 50 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ז()2
הצהרת בטיחות
.1
אני החתום מטה _______________ מס' ת.ז ______________ .מאשר בזאת 0כי קראתי את
"נספח בטיחות כללי" 0הבנתי את הכתוב בו במלואו 0ואני מתחייב למלאו בשלמותו.
מבלי לפגוע באמור לעיל 0הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע עבודות התקנת רכיבי התאורה
החדשים ו/או חלק מהם 0לפני שעברתי תדרוך אצל ממונה בטיחות מוסמך מטעמי.
.2
כחלק מהנחיות הבטיחות 0הנני מתחייב כי כל צוות העבודה הניהול והפיקוח יקבל מטעם ממונה
הבטיחות מטעמי 0הנחיות בנושא בטיחות 0ובכללן הנחיות עבודה בגובה 0בטיחות אש 0מניעת
חסימת פתחי שחרור חום ועשן 0מניעת התלקחות בחיבורי החשמל.
.3
הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשו א מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים 0בעלי כישורים נאותים
לביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם 0אשר קבלו הדרכה מתאימה ביחס למהות העבודה שעליהם
לבצע 0הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח את ביצועה בתנאי
בטיחות נאותים.
.4
הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסות העירייה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות
ואני מתחייב כי בעת ביצוע העבודות אפעל תוך מתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות וגהות 0ואעשה
כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא 0לרבות למועצה או
למי מטעמה.
.5
הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין 0תקן והוראה מחייבת
ולהישמע להנחיות המנהל.
שם מקבל התדריך____________________ :
חתימה____________________ :
תאורו (אדם 0חברה 0שותפות או אחר) נא לפרט___________________________ :
ת.ז / .ח.פ___________________ / _________________ .
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 50 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
אישור/הוראות הממונה על הבטיחות
.1
אני הח"מ 0מר___________ 0הממונה על הבטיחות 0מאשר/ת כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך
בטיחות וכי איני מתנגד/ת לכך שיתחיל בביצוע עבודות ההתקנה של הרכיבים לתאורת רחוב.
מובהר 0כי כחלק מתדריך הבטיחות הוריתי לקבלן לבצע את ההנחיות הנקובות להלן;
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
לחלופין:
.2
אני הח"מ 0מר _____________ 0הממונה על הבטיחות 0מאשר/ת כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך
בטיחות ובו ניתנו לו הוראות כדלקמן לביצוע בטרם יחל בביצוע העבודות נשוא המכרז:
____________________________________________________
____________________________________________________
חתימה________________ :
תאריך_________________ :
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 55 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ח
אישור על קיום ביטוחים
.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין 0על הקבלן לערוך ולקיים 0בחברת ביטוח
מורשית כדין 0החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות
ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר (לפי המאוחר) (לעניין ביטוח אחריות
מקצועית משולב עם חבות מוצר 0למשך חמש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת
העבודות והבדק) 0פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כנספח ח' 1ומהווה
חלק בלתי ניפרד הימנו ("אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלן" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיפים
3.1ו 8.2 -להלן" :ביטוחי הקבלן" 0בהתאמה).
.2על הקבלן להמציא לידי העירייה 0לא יאוחר מ( 0-שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה 0ובכל
מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה 0את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקבלן.
לדרישת העירייה 0על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.
כמו כן 0לא יאוחר מ( 0-שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן 0על הקבלן להפקיד בידי
העירייה 0אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת
ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה).
.8בנוסף 0על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים:
3.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב 0וכן ביטוח
אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך ₪ 4770777בגין נזק
אחד.
לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של
₪ 4770777כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד העירייה
או מי מטעם העירייה 0בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור 0על הקבלן לשפות
המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
3.2ביטוח מקיף 0לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת
העבודות .על אף האמור לעיל 0לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף 0כאמור בסעיף זה0
במלואו או בחלקו 0ובלבד שיחול האמור בסעיף 18להלן.
3.3ביטוח תקופת ההפעלה -כמו כן 0מתחייב הקבלן לערוך ולקיים 0על חשבונו 0החל ממועד
תחילת ההפעלה 0את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה
כנספח ח' 2והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור עריכת ביטוחי הקבלן") 0אצל
חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על-
פי ההסכם 0ולעניין ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות מוצר 0למשך 8שנים מעבר
לתקופת ההסכם 0וכל הארכה שלו.
לא יאוחר מ 0 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק 0מתחייב הספק להפקיד בידי
העירייה 0אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל (נספח ח' )2בגין הארכת תוקפו לתקופה
נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.
.4מוסכם בזאת 0כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה 0לרבות אישור עריכת הביטוח הנה
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן 0שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או
לפי הדין .לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעם העירייה בכל הקשור
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי
הקבלן.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 177 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.1ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי העירייה
ו/או מי מטעם העירייה 0למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
.8על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים
בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי העירייה מכל סכום
שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
.0על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן(לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח
העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה) 0להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקבלן
לערוך לפי הסכם זה 0מדי פעם בפעם לפי הצורך 0כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד
המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי 0ובמהלך כל
תקופת התחזוקה 0תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה( 0לעניין ביטוח אחריות
מקצועית משולב עם חבות מוצר 0למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת
העבודות והבדק).
.0מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן 0בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר
התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם
זה או על פי כל דין .במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין
האמור בהסכם זה 0 0על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם
זה.
.5ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבלן
או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים 0על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או המשלים כאמור 0על חשבון
הקבלן .בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך 0ייכלל וויתור על תחלוף כלפי העירייה ומי מטעם
העירייה 0למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
.17על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי 0עובדי וקבלני המשנה של
הקבלן.
.11במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה 0על הקבלן לוודא
כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם .למען הסר ספק0
האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.
.12על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה0
אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות 0ובמיוחד לקיים סדרי עבודה
לעבודות בחום .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל 0על הקבלן למלא אחר כל
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים 0תקנות וכדומה0
שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 0באופן שכל עובדי ושליחי
הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.
.18הקבלן פוטר במפורש את העירייה ואת כל הבאים מטעם העירייה 0מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר
עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן(לרבות כלי רכב כלים ומנופים)
לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות 0וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש
שנערך על ידי הקבלן 0או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה
בביטוח 0ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור 0אולם הפטור
מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 2-8לאישור עריכת
הביטוח 0במלואם או בחלקם 0אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.
.14למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר
את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין 0לרבות במקרה שהביטוח
אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק
שנגרם 0נתבע 0נפסק או כל מקרה אחר .לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי העירייה והבאים
מטעם העירייה לגבי גובה תגמולי הביטוח (ככל שיהיו).
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 171 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
.11מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו 0יהיו
דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.
.18היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא 0על הקבלן חלה
החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית 0ולשלוח לעירייה את אישור המבטח על ביצוע העדכון
האמור.
.10בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא 0על הקבלן
להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף 1
לעיל 0בידי העירייה ו/או כל גוף אחר שהעירייה יורו עליו 0וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי
לקבלן.
.10נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל 0אי המצאת
אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 17יום ממועד בקשתו של העירייה בכתב
להמצאת אישור כאמור.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 172 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
נספח ח'1
אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלן
תקופת ההקמה
תאריך ______________
לכבוד
עיריית בת ים ו4או גופים עירוניים
(ביחד ולחוד" :העירייה")
מרחוב נורדאו ,2בת ים
א.ג.נ0.
הנדון"( ___________________ :הקבלן")
הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים 0בין היתר בקשר לביצוע עבודות אספקה ,התקנה ותחזוקה של גופי
תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים לרבות כל עבודה בקשר עם הסכם ביניכם לבין הקבלן נלווית ("העבודות"):
.1
פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח עבודות קבלניות ביטוח עבודות קבלניות 0כמפורט בהמשך 0נערך על שם הקבלן 0העירייה 0קבלנים 0קבלני
משנה 0מפני אבדן 0נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות.
הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 24חודשים ("תקופת התחזוקה").
היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות 0הידוע כ"ביט"
במועד עריכת הפוליסה.
הביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן 0על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:
א .פרק א' -נזק לרכוש
ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת
העבודות ותקופת התחזוקה.
סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.
שווי העבודות .......................................................
הביטוח כולל את הכיסויים הבאים:
)1רכוש בהעברה – 17%מסכום הביטוח 0מינימום.₪ 1770777 0
)2הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום של 17%מסכום הביטוח 0מינימום.₪ 1770777 0
)8ציוד קל 0מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של .₪ 1770777
)4נזק ישיר של תכנון 0חומרים ועבודה לקויים בסכום של 17%מסכום הביטוח.
)1פינוי הריסות בסכום של .₪ 2170777
)8נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של .₪ 107770777
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 178 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
)0הוצאות מיוחדות בסכום של .₪ 1770777
לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה לעירייה בלבד וזאת
בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת העירייה.
ב .פרק ב' -אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות עקב נזק או אובדן הנובעים מהעבודות בגבול אחריות בסך של
₪ 407770777לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה.
הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .רכוש
העירייה נחשב לרכוש צד שלישי.
הפרק כאמור מורחב לכסות:
)1תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
)2נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.
)3חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים 0צינורות ומתקנים תת-קרקעיים עד לסך ₪ 2770777
לאירוע.
)4
ג .פרק ( - )3אחריות מעבידים
חבות כלפי המועסקים בקשר עם העבודות 0בגין נזק או אובדן הנגרמים באתר במשך תקופת הביצוע 0תוך
כדי או עקב ביצוע העבודות 0בגבול אחריות של ₪ 2707770777לתובע 0למקרה ולתקופת הביטוח.
ד .כללי לביטוח עבודות קבלניות
)1אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי העירייה והבאים מטעם העירייה ובלבד שוויתור כאמור לא יחול
כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
)2ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה 0ובכל מקרה בכפוף
לכך שניתן לכם הודעה על כך מראש 0בכתב ובדואר רשום של 87יום לפחות מראש.
)3במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא 0המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות
בתוקף ותכסה את העירייה ויתר יחידי המבוטח 0והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה 0באם
תהיה.
)4אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה 0נאריך את תקופת הביטוח בהתאם 0בכפוף לפרמיה
נוספת.
.2
פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
.3
ביטוח "אש מורחב" על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק 0לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש 0ציוד
ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות.
פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
.4
ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות 0על
בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה 0שוד 0רעידת אדמה 0סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון .הביטוח
כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של ₪ 0170777בגין כל כלי הנדסי
כבד 0המורחב לשפות את העירייה בגין אחריות העירייה למעשי ומחדלי הקבלן 0בכפוף לסעיף "אחריות
צולבת.
פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 174 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
ביטוח חבות מקצועית משולב עם חבות המוצר הביטוח מבטח חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או
דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן והפועלים מטעמו
במתן השירותים ו/או בכל הקשור במוצרים כלשהם שסופקו ו/או הותקנו ו/או תוקנו ו/או טופלו ע"י הקבלן
ומי מטעמו במסגרת השירותים בגבול אחריות של ( ₪ 407770777ארבעה מיליון )₪לאירוע ובמצטבר
לתקופת ביטוח .הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר השהיה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח .כמו
כן 0הביטוח כולל הרחבה בגין חבות בשל אי יושר עובדים .הביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין חבות
אשר עלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו ו/או עקב המוצרים
וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הקבלן כלפי העירייה .הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד
תחילת פעילותו של הקבלן בכל הקשור בשירותים (אך לא לפני ________________) הביטוח כולל
תקופת גילוי של 8חודשים לאחר תום תוקף הביטוח 0בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי
המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.
כללי
)1הביטוחים המפורטים לעיל (למעט ביטוח עבודות קבלניות) לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת
הביטוח מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום 87 0יום מראש.
)2אי קיום בתום לב מוטלות על המבוטח לא תפגע בזכויות העירייה לקבלת שיפוי.
)3על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים
לעיל.
)4הביטוחים לעיל ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי העירייה 0ולא תהיה לנו כל טענת
שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעיל.
)5נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________ 0בכפוף לשינויים הנקובים לעיל
בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד שאין בשינוי
האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב0
(חתימת המבטח)
(שם החותם)
(חותמת המבטח)
(תפקיד החותם)
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 171 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך ט
תאריך______ :
לכבוד
עיריית בת ים
א.ג..נ,.
הנדון :הצהרה על העדר תביעות
עם קבלת הסכום של ___________ש"ח (_____________ש"ח) כחשבון סופי עבור ביצוע העבודות
בפרויקט לאספקה 0התקנה ותחזוקה של רכיבים לתאורת רחוב ותחזוקתם לאורך תקופת הבדק (להלן:
"הפרויקט") בהתאם לחוזה בינינו וביניכם 0הרינו להודיעכם כי:
.1
אין לנו כל תביעות כספיות ו4או אחרות ו4או נוספות כלפיכם או כלפי מי מכם ,המנהל או כל נציג
מטעמם בקשר עם ביצוע הפרויקט ו4או בקשר עם המכרז ,למעט זכותנו לקבלת יתרת התמורה
במועדים הקבועים בהסכם.
.2
אנו מצהירים כי במועד קבלת הסכום הנ"ל עמדנו בהתחייבויותינו על פי החוזה בינינו ועל פי
מסמכי המכרז וכי כל המידע שמסרנו למנהל בקשר עם ביצוע העבודות ,רמתן ,טיבן וסוגי
החומרים בהם השתמשנו ,הינו מלא ומדויק.
ידוע לנו כי אין במכתבנו זה 0בקבלתו בידי המנהל ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש לנו על פי
החוזה בינינו ו/או על פי מסמכי המכרז.
________________
תאריך
בכבוד רב,
_______________
הקבלן (חתימה וחותמת)
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 178 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך י
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מבוקרים מסוג LED
וכן תחזוקת כלל גופי התאורה במועצה לכל אורך תקופת הבדק
לכבוד
עיריית בת ים
א.ג.נ,
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1028-
.1אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים
ציבוריים 0תשל"ו / *1508-רואה חשבון* /יועץ מס* 0מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:
__________________________
_______________
שם
.1
.2
מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם
מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה
וחוק מס ערך מוסף 0תשל"ו.1501-
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק
מס ערך מוסף.
.2אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות 0אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני
ועדת ערר או בפני בית המשפט 0ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות 0מועדי הגשתם
או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.
.3תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.
_______
_______________
שם
תואר
_____________
מס' רשיון
________________
חתימה
תאריך____________________ :
* מחק את המיותר.
** רשום את המועד ,ולא יאוחר מיום 31במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור.
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 170 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך יא'
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מבוקרים מסוג LED
וכן תחזוקת כלל גופי התאורה בתחום השיפוט של העירייה לכל אורך תקופת
הבדק
לכבוד
עיריית בת ים
א.ג.נ,
תצהיר משתתף4בעל שליטה
אני הח"מ __________________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן 0מצהיר/ה בזה כדלקמן:
אני בעל שליטה (כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א( 1501-להלן" :בעל השליטה"))
.1
בחברת _____________________ ח.פ( _________________ .להלן" :המשתתף") 0ועושה תצהירי זה
במסגרת הצעת המשתתף 0במכרז 5/2718לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מבוקרים מסוג
LEDוכן תחזוקת כלל גופי התאורה במועצה לכל אורך תקופת הבדק(להלן" :המכרז").
אני מכהן כ __________________ -והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המשתתף.
. 2אני מעולם לא הורשעתי בעבירה פלילית*/הורשעתי (מחק את המיותר) בשנת _________ בעבירה של
_______________________.
. 8המשתתף מעולם לא הורשע בעבירה פלילית* /הורשע (מחק את המיותר) בשנת _________ בעבירה
של _______________________.
. 4חברות אחרות שבבעלותי מעולם לא הורשעו בעבירה פלילית* /הורשעו (מחק את המיותר) בשנת
________ בעבירה של _______________________.
.1זה שמי 0להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________________
המצהיר
* עבירה פלילית לעניין תצהיר זה -עבירה מסוג עוון או פשע 0שעונש המאסר שניתן לגזור בגינן 0עולה על 8
חודשים.
אישור
אני הח"מ 0________________ 0עו"ד 0מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי 0ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן 0חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________
______________________
___________
תאריך
חותמת ומספר רישיון עורך דין
חתימת עוה"ד
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 170 -
עיריית בת ים
מכרז פומבי מס' 3241/
לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LEDבעיר בת ים
מסמך יב
תקן 1682
מצורף כקובץ בדיסק הנלווה למכרז
חותמת המציע +חתימת המציע בראשי תיבות
- 175 -
© Copyright 2025