1. No category

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO 2014-2018
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y
ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
INTRODUCCIÓN
MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO
ATRIBUCIONES
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
ESTRUCTURA ORGÁNICA
ORGANIGRAMAS (ESTRUCTURAL, POR PUESTOS Y UNIDADES)
OBJETIVO.
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS A) FLUJO GRAMA
FORMATOS
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
INTRODUCCIÓN
El Manual de la Dirección de Obras Publicas de Calidad contiene los procedimientos de las diversas
áreas que la conforman, mismos que derivan de las funciones y objetivos de estas, y de cada Jefatura
adscritos a esta Unidad Administrativa, de la Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos de
Calidad del municipio de Atlixco, y lograr en conjunto construir cosas buenas.
Lo anterior fundamentado en la estructura orgánica vigente, las atribuciones de las diferentes unidades
administrativas de la Dirección de Obras, incluidas en el Reglamento Interior de la Dirección de Obras
Públicas y Servicios Públicos de Calidad, en la Normatividad Presupuestal para la Autorización y
Ejercicio del Gasto Publico de la Administración Municipal 2014-2018 vigente.
El presente Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas de Calidad, está dirigido a
todo el personal adscrito a la Dirección, con la finalidad de que estén informados de las diversas
actividades y áreas que conforman dicha Dirección, de igual manera para el personal de nuevo ingreso
con la finalidad de que conozca los procedimientos para generar una homogeneidad en el ritmo de
trabajo al darle continuidad a dichos procesos que se contemplan en el ámbito laboral de esta Dirección,
cubriendo las necesidades de cada área de manera eficaz y oportuna.
Asimismo, y con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal de la
Dirección de Obras Públicas de Calidad que considere los principios básicos de igualdad y equidad, que
deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo desarrollo personal y profesional, toda referencia,
incluyendo los cargos y puestos en este Manual, al género masculino lo es también para el género
femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
MARCO JURIDICO - ADMINISTRATIVO
Federal


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Diario Oficial de la Federación. 5 de febrero de 1917
Última reforma publicada en el D.O.F. 14 de Febrero de 2014
Ley de Coordinación Fiscal
Diario Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 1978.
Última reforma publicada en el D.O.F. 09 diciembre de 2013.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000
Última reforma publicada en el D. O. F. 9 de abril de 2012.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas.
Última reforma publicada el 9 de abril de 2012

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Última reforma publicada DOF el 24 de Enero de 2014

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos
Última reforma publicada DOF el 24 de Diciembre de 2013

Presupuesto de Egresos de la Federación Vigente
Última reforma publicada el 23 de Diciembre de 2013
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Estatal

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
Periódico Oficial del Estado de Puebla. 17 de noviembre de 1982
Última reforma publicada en el P.O. 10 de Febrero de 2014

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
Periódico Oficial del Estado de Puebla. Entró en vigor el 1 de abril de 2003
Última reforma publicada en el P.O. 19 de septiembre de 2012.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.
Periódico Oficial del Estado de Puebla, 17 de diciembre de 2004.

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
Periódico Oficial del Estado de Puebla. 20 de marzo de 2009.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
ATRIBUCIONES
Realizar los expedientes técnicos para la tramitación de obras Estatales, Federales y Municipales así
como la correcta ejecución, supervisión y comprobación de las mismas. Nuestro marco normativo se
basa en la siguiente lista: Constitución Política de la República Mexicana Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla Ley de Coordinación Fiscal Ley de la Administración Pública del
Estado de Puebla Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y su Reglamento Ley de
Egresos del Estado de Puebla Ley Federal de derechos Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público Estatal y Federal Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Puebla y su Reglamento (Estatal y Federal) Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado de Puebla Reglamento interno
para el personal del Municipio de Atlixco Reglamento de Construcción del Municipio de Atlixco.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas (Estatal y Federal); así como el Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Reglas de Operación del Ramo 33 Reglas de operación para el programa 3x1 para migrantes Reglas de
operación para el programa empleo temporal Reglas de operación del Programa de infraestructura
básica para la atención de los pueblos indígenas (PIBAI) Presupuesto de Egresos de la Federación
Lineamientos específicos para la operación del programa Hábitat. Lineamientos específicos para la
operación de programa de rescate de espacios públicos.
Todo Municipio debe de contar con trabajos de construcción, infraestructura y edificación, nuestra área
tiene la encomienda de dirigir a través de una eficaz y eficiente planeación el rumbo que brinde una
mejor calidad de vida a los habitantes del Municipio, proporcionando el equipamiento para el desarrollo,
esto regido por el Marco Jurídico de Obra Pública.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Con fundamentó en el artículo 115, fracción lll de la constitución política de los estados unidos
mexicanos, la Secretaría de Servicios Públicos es el órgano municipal que coordina los distintos
departamentos para que brinden de manera eficaz los siguientes servicios:
1. Alumbrado público
2. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos
3. Panteones
4. Rastro
5. Relleno sanitario
FINALIDAD
En un plazo muy corto deberemos lograr la integración de expedientes técnicos, así como también la
obtención de
validaciones en diversas dependencias gubernamentales para múltiples obras,
deberemos de supervisar la correcta ejecución de las obras de acuerdo al marco que establece la Ley
de Obras y Servicios Públicos, realizaremos los cierres físicos financieros así como las entregas
recepciones de cada una de las obras, todo esto bajo términos de ley y transparencia, obteniendo una
infraestructura que beneficiara la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este Municipio.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
MISION
Dentro de la planeación y programación, con la correspondiente participación ciudadana, las obras
públicas a ejecutar contribuirán a un desarrollo integral y mejoraran la calidad de vida a sus
beneficiarios; con un aprovechamiento óptimo en el manejo de los recursos asignados, cumpliendo con
los principios de Eficiencia, Eficacia y Transparencia.
Eficaz administración, supervisión y gestión de los Recursos Estatales, Federales y Municipales para la
correcta aplicación de los recursos en la realización de obras que contribuyan a abatir la pobreza y la
marginación social, para la aplicación en obras de infraestructura y apoyos a la sociedad, logrando una
vida más digna para la ciudadanía de Nuestro Municipio de Atlixco.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
VISION
Ser la Dependencia líder que garantice e impulse el desarrollo de la infraestructura Municipal en forma
coordinada y comprometida permanentemente con la Transparencia y con la búsqueda de la excelencia
en los procesos de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución de Obras, Planes y
Proyectos, a fin de dar respuesta a las necesidades de la Sociedad.
Ser la Dirección de Obras reconocido por su correcta ejecución de obras con capacidad y honestidad
ser una Dirección líder que garantice e impulse el desarrollo de la comunidad a base de una óptima
infraestructura Municipal coordinada y comprometida permanentemente con la Transparencia y la
búsqueda de la excelencia en los procesos de Planeación, Programación, Presupuesto y Ejecución de
Obras en base a Planes y Proyectos, a fin de dar una respuesta a las necesidades de la Sociedad.
Ser referente en la administración pública en general como un municipio líder en el cuidado y
preservación del medio ambiente atreves de sus servicios públicos.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
VALORES
a) Responsabilidad: el compromiso de desempeñar las actividades con la aplicación de los
conocimientos y capacidad técnica necesaria.
b) Calidad técnica: la obligación de dar acatamiento a todos los requerimientos y normas que
rigen la obra pública y aplicar los materiales de mejor calidad.
c) Honradez: El servidor Público tiene la aptitud de llevar a cabo funciones encomendadas sin
solicitar ni recibir favores, no aceptar dádivas de ningún tipo, lo que implica el objetivo de ser
honorable y confiable.
d) Eficacia: El servidor público debe ejecutar las funciones que se le han encomendado,
disminuyendo tiempos, erradicando formalismos y costos innecesarios. Para ello debe
establecerse los procedimientos necesarios, para asegurar la pronta y optima atención a los
usuarios y permanecer atento a los errores y aciertos de decisiones pasadas.
e) Justicia: El Servidor Público debe tener disposición para el cumplimiento de sus funciones,
actuando siempre de manera imparcial y cierta, en sus relaciones tanto como el público,
como cualquier ámbito jerárquico en las oficinas o instalaciones del Ayuntamiento del
Municipio de Atlixco.
f) Compromiso: trabajar y servir en beneficio de la sociedad Atlisquense, con el profesionalismo
y responsabilidad que corresponde a esta dependencia de llevar a cabo el desarrollo y
ejecución de sus programas con acciones basadas en la optimización de recursos,
atendiendo los estándares de calidad establecidos.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
ESTRUCTURA ORGANICA
NOMBRE
PUESTO
CORREO INSTITUCIONAL O CORREO
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO URBANO OBRAS
Y SERVICIOS DE CALIDAD
edgar.velez@atlixco.org
ARQ. DIANA MENA CANSECO
DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS
diana.canseco@atlixco.org
ING. MOISES IZUCAR PAYAN
DIRECTOR DE DESARROLLO
URBANO
moises.izucar@atlixco.org
ING.JUVENTINO HERNANDEZ
LIMA
DIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
juventino.hernandez@atlixco.org
LIC.JORGE RAFAEL GIL
ZAMORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO E OBRAS
PUBLICAS
jorgerafael.gil@atlixco.org
LIC. LILIA ARGELIA CARMONA
JEFATURA DE ASESORIA
JURIDICA EN OBRA PUBLICA Y
DESARROLLO URBANO
argelia_carmona@yahoo.com.mx
ARQ. JORGE LUIS BAEZ
BALDERAS
ANALISTA DE COSTOS
arqjlbb@hotmail.com
ARQ.MARICIELA CISNEROS
TAPIA
JEFATURA ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE DE OBRA
marcistap@hotmail.com
ARQ.PATRICIA PEREZ MILLAN
JEFATURA DE OBRA MAYOR
patricia.perez@atlixco.org
ARQ.LESLIE LOPEZ
HERNANDEZ
JEFATURA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
leslie.lopez@atlixco.org
C.P.ENRIQUE GUILLERMO
SANCHEZ FLORES
JEFATURA DE OBRA MENOR
enrique.sanchez@atlixco.org
ING.ALFONSO VAZQUEZ
GONZALEZ
TOPOGRAFIA
ing_alvazquez@hotmail.com
CAROL CONTRERAS
HIDALGO
SECREETARIA “A”
siriacarol@yhoo.com.nx
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
EMMA MARIA GARCIA
GARCES
SECRETARIA “B”
mvzdic@hotmail.com
IRIS LORENA HERRADA
CAMPOS
SECRETARIA “C”
lornis@hotmail.com
BERNARDO SALINAS CEBADA
AUXILIAR “A”
berna_eldelacaverna@hotmail.com
ING.JUAN MANUEL ROMERO
LOPEZ
AUXILIAR “A” 3
mexing_jmrl@yahoo.com.mx
ING. ROBERTO LUIS
MARTINEZ CORONA
AUXILIAR “A” 3
inglmcp@hotmail.com
ARRQ. MARIA ANGELICA
FLORES HERRERA
AUXILIAR “D”
angie_os_1302@hotmail.com
MANUEL FLORES MORALES
AUXILIAR “D”
pantera_x@hotmail.com
DANIEL PEREZ MARTINEZ
AUXILIAR “D”
flakros_30@hotmail.com
HUGO ALEJANDO CRUZ
GARCIA
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
MANUEL FERNANDEZ
JIMENEZ
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
RAUL OLIVARES LARA
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
PORFIRIO LARA PAREDES
CADENERO
JOSE CUPERTINO VELAZQUE
DOMINGUEZ
CADENERO
ARQ. JOEL RODIGUEZ
HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA
arqbillyj@yhoo.com.mx
RAFAEL OCTAVIO FUENTES
CUAMATZI
SUPERVISOR DE OBRA
ralf_cua05@yahoo.com.mx
ARQ. RAUL MEDEL
HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA
medelhz1@yahoo.com.mx
ARQ. OSCAR MENDOZA
BRAVO
PROYECTISTA
pumaoscar@gmail.com
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
ARQ. TIANNI AXILOTE
VIVALDO
ARQ.TIANNI AXILOTE VIVALDO
arqtav2006@hotmail.com
ARQ. JONHATAN ROJAS
CRUZ
PROYECTISTA
skot_nd@hotmail.com
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
ORGANIGRAMA GENERAL
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
---------------------------------ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO

Conducir en materia de obras públicas la regulación y ordenamiento de construcción de
obras tanto públicas como privadas, dar mantenimiento a las vialidades con el programa
de bacheo, mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad, así como la
elaboración de los proyectos y prestación de servicios relacionados con las mismas.

Establecer lineamientos, normas específicas y generales en la realización de obras
públicas y privadas.

Cumplir con las obras priorizadas en el año en curso desde su inicio hasta terminación de
las mismas.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DEL PUESTO:
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO
OBRAS
Y
SERVICIOS
PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCION
GENERAL
DE
DESARROLLO URBANO OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
DIRECCION
GENERAL
DE
DESARROLLO URBANO OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
A QUIEN REPORTA:
PRESIDENTE MUNICIPAL
A QUIEN SUPERVISA:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
1
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA E
INGENIERIA
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA:
3 AÑOS
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Manejo de recursos Federales, Estatales y
Municipales para obra de beneficio social,
normativas y leyes aplicables para la obra pública,
Computación manejo de paquetería: Microsoft office.
HABILIDADES:
Liderazgo, manejo de personal, toma de decisiones
y facilidad de Palabra.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PUESTO.
Área comprometida con la búsqueda y análisis de la gran demanda de obras que el Municipio
requiere, iniciando con un recorrido de verificación en las inspectorías, colonias comunidades y
zonas que requieren de infraestructura en materia de Obra Pública, una vez complementado el
proceso de planeación y ya contando con el COPLAM el cual nos rige para la aplicación del techo
financiero.
La Dirección de Obras Públicas, inicialmente instruye a el área de topografía para que inicie con
los levantamientos topográficos de las zonas y localidades que contaran con obra pública los
cuales se rigen por tiempos esto de acuerdo a las priorizaciones (independientemente de los
apoyos complementarios), una vez contemplada el área a beneficiar esta información pasa a
proceso con el área de PROYECTOS.
Como siguiente proceso cada uno de los integrantes del área de proyectos se encargan de
elaborar los proyectos técnicos y en caso de ser necesario se solicita al área de costos entregue
las tarjetas de Precios Unitarios de los conceptos que no se encuentran dentro de los catálogos de
costos emitidos por el Gobierno del Estado, posterior a esto el área de integración de expedientes
misma que en su mayoría maneja el recurso del ramo 33 se encarga de integrar
administrativamente todos y cada uno de los requisitos de los expedientes técnicos, para su
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
ejecución, cabe hacer el comentario que este proceso por muy simple que parezca requiere de un
arduo trabajo de la integración y control, se puede mencionar que ha este nivel ya se cuenta con el
50% del proceso de un expediente, dicho expediente se presenta al área de tesorería para que
esta le dé número de obra y oficio de asignación de recursos teniendo dichos documentos el
expediente se manda a licitar al área de adquisiciones.- una vez presentado el fallo a favor de la
compañía ejecutora por parte del área de adquisiciones, la Secretaria de Obras Publicas designa
a el supervisor que se encargara de controlar, verificar y monitorear la correcta ejecución de las
obras independientemente del proceso subsecuente de la integración de cada expediente el cual
finalizara en una obra a completa satisfacción, la Secretaria de Obras recepciona, canaliza y
resuelve diversidad de asuntos tales como:
o
Problemáticas e inquietudes de los comités de obra
o
Verificación y seguimiento a la apertura de calles derivado de la necesidad de servicios de
drenaje y/o agua potable.
o
Apoyo en la elaboración de dictámenes técnicos relacionados a la construcción
o
Solicitud y control de los materiales y consumibles de cada una de las áreas.
o
o
Atención personalizada a la ciudadanía en general
Seguimiento en la participación del Municipio en programas con diversas aportaciones
(MICRORREGIONES,PRODDER,APASU,CONADE,CONACULTA,FOPEDEP,HABITAT,RESC
ATE DE ESPACIOS PUBLICOS,PROGRAMAS REGIONALES,PROII, etc..)
o
Todo esto se ve reflejado en un informe presentado de forma mensual a la Secretaria del
Ayuntamiento.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FUNCIONES PRINCIPALES.
1.
Encargado de las acciones relativas a la programación, ejecución y supervisión
de las obras públicas municipales, conforme a las disposiciones legales.
2. Conducir el reglamento municipal en materia de obras públicas e infraestructura
para el desarrollo
3. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra
pública.
4. Integrar el programa de obra pública del municipio, en congruencia con el Plan
Municipal de Desarrollo y con la política, objetivos y prioridades que establezca el
presidente municipal.
5. Ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición de inmuebles propiedad
del municipio que le sean asignados.
6. Construir, mantener o modificar, en su caso la obra pública que corresponda al
desarrollo y equipamiento urbano, que no competa a otras autoridades.
7. Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que
deben sujetarse los concursos para la ejecución de las obras a su cargo, así como
adjudicarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebra el municipio.
8. Vigilar que la ejecución del al obra pública adjudicada y los servicios relacionados
con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas.
9. Impulsar y promover trabajos de introducción de servicios básicos (agua, energía
eléctrica, drenaje, etc.) en áreas urbanas y rurales.
10. Proponer el programa anual de obras.
11. Funciones Especificas Asignadas
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
--------------------------------------------ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE CALIDAD
SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DECRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
JEFATURA ADMINISTRATIVA AREA DE OBRA
PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCION
GENERAL
DE
DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD
A QUIEN REPORTA:
DIRECCION
GENERAL
DE
DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD
A QUIEN SUPERVISA
SECRETARIA
ANALISTA DE COSTOS
AUXILIAR
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
1
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Contador Público, Lic. en Administración de Empresas
AÑOS DE EXPERIENCIA:
4 Años en puesto similar
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Dominio de software, equipo de cómputo, Oracle;
trabajo en equipo, comunicación y enfoque a
resultado y objetivos
HABILIDADES:
Organización,
capacidad
analítica,
toma
decisiones y trabajo en equipo
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Administración de los recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Dirección de la Dirección
General de Desarrollo Urbano Obras y Servicios Públicos de Calidad.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
de
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FUNCIONES PRINCIPALES.
FUNCIONES GENERALES:
Administrar el recurso humano: plantilla de personal, nomina, altas, bajas, modificaciones, permiso,
vacaciones y promociones; así como también, los Recursos Materiales, Bienes Patrimoniales y
Financieros a cargo de esta Dirección.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
Establecer normas, sistemas y procedimientos que rijan la organización del departamento.
Administración de los recursos humanos: plantilla personal, nominas, alta, bajas, modificaciones de
permisos, vacaciones y promociones.
o
Elaborar Proyecto de Manuales de organización.
o
Conciliar los saldos deudores con oficialía mayor, con la dirección de planeación y
evaluación y la tesorería municipal.
o
Elaborar comprobaciones de los pagos efectuados y de los recursos solicitados.
o
Control de seguimiento de bienes patrimoniales.
o
Seguimiento de indicadores de gestión.
o
Formular el anteproyecto del presupuesto anual de gastos de la dependencia y presentarlo
para su aprobación a la dirección así como mantener un adecuado control y seguimiento.
o
Revisar la comprobación del Fondo Fijo
o
Supervisar y llevar a cabo el mantenimiento del edificio y del parque vehicular.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
--------------------------------------------------C.P.JORGE RAFAEL GIL ZAMORA
JEFATURA ADMINISTRATIVA
AREA DE OBRA PUBLICA
FIRMA DEL DIRECTOR DE AREA
-----------------------------------------------------ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA EN OBRA
PUBLICA Y DESARROLLO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCION
GENERAL
DE
DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
DIRECCION
GENERAL
DE
DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD
A QUIEN REPORTA:
DIRECCION
GENERAL
DE
DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD
A QUIEN SUPERVISA
SECRETARIA
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura en Derecho, Abogado, Notaria, Actuaria.
AÑOS DE EXPERIENCIA:
3 Mínimo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Normatividad Legal Federal Estatal y Municipal en
Materia de Obra Pública.
HABILIDADES:
Trabajo bajo presión, Pro actividad, Trabajo en
Equipo.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Realizar todas las actividades Legales respecto a la obra pública para encuadrar en materia legal,
todas las actividades y acciones y evitar incurrir en irresponsabilidades.
FUNCIONES PRINCIPALES.
o Asesoría en materia de Obra Pública: Federal, Estatal y Municipal.
o Asesoría en procedimientos de Obra Pública.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
o Elaboración de Acuerdos y Dictámenes para Cabildo.
o Asesoría en materia de contratos y convenios de Obra.
o Asesoría en proyectos en obra.
o Consulta en aplicación de recursos.
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
FIRMA DEL DIRECTOR DE AREA
----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
LIC. LILIA ARGELIA CARMONA AGUILAR
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
EN OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
---------------------------------------------------------SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios Públicos de calidad
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios Públicos de Calidad.
A QUIEN SUPERVISA
Analista
Secretaria
Jefatura de Obra Mayor
Jefatura Mantenimiento
Jefatura de Obra Menor
Jefatura de Costos
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Jefatura de Ramo 33
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Título expedido legalmente de Arquitecto, Ingeniero o
Licenciatura
Afín
AÑOS DE EXPERIENCIA:
6 años
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Manejo de recursos federales, estatales y municipales
para obra de beneficio social, normativas y leyes
aplicables para la obra pública, Computación manejo
de paquetería: Microsoft office.
HABILIDADES:
Liderazgo, manejo de personal, toma de decisiones y
facilidad de Palabra.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Prever las acciones necesarias a efectos de que los trabajos en las obras que se inicien y terminen
estén dentro de las fechas establecidas desde la planeación, programación y contratación,
corrigiendo durante la ejecución de los contratos las posibles desviaciones en cuanto a tiempo y
cursos que se presente, lo que permitirá entregar obras para el servicio de los ciudadanos con las
características y calidad que se merecen
FUNCIONES PRINCIPALES.
1. Acordar con el Director/a de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios, el despacho de los asuntos a
su cargo.
2. Promover y planear la obra pública que con cargo al presupuesto del Municipio, se requiera
ejecutar.
3. Presentar el Programa Anual de Obra Pública Municipal y su respectivo presupuesto, atendiendo
a los planes y programas encomendados.
4. Coordinar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, la realización de la obra
pública y servicios relacionados con la misma en el Municipio, incluyendo los requerimientos de las
áreas y predios que sean necesarios afectar para la ejecución de obra pública; apoyar a las
autoridades competentes, en la conservación de zonas arqueológicas, sitios históricos y zonas
típicas o de belleza natural;
5. Tramitar ante las autoridades correspondientes los permisos y autorizaciones que procedan para
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
la realización de Obras Públicas que se realicen en el Municipio.
6. Cumplir y vigilar con el auxilio del Jefe/a de Costos, Jefe/a de Obra Mayor, Jefe/a Mantenimiento
Preventivo, Jefe/a Obra Menor, Ramo 33 que se cumplan y observen las leyes, reglamentos,
circulares, decretos, acuerdos, convenios, contratos y demás disposiciones legales que en materia
de obra pública y servicios relacionados con la misma que deban ser aplicadas en el Municipio.
7. Aprobar los estudios técnicos, proyectos y dictámenes de su competencia, necesarios para la
programación y ejecución de las obras que ejecute el Ayuntamiento, revisando que se apeguen a la
normatividad legal vigente y a las especificaciones técnico-constructivas establecidas requeridas.
8. Desempeñar en su carácter de Vocal del Comité de Obra Pública, las atribuciones y funciones
que señala el Reglamento Interior del mismo; destacando: representar legalmente al Comité.
9. Autorizar la ejecución de toda la obra pública y servicios relacionados con la misma que se
realice en el Municipio, decidiendo bajo su responsabilidad ya apegándose a la normativa vigente
sobre los aspectos y situaciones que se presenten, informando al Director General las decisiones
que hubiere tomado; vigilar la conclusión total, en tiempo y forma, de las obras, la entrega –
recepción de las mismas y la formalización de los finiquitos correspondientes.
10. Tomar las medidas legales conducentes para tener un control del cumplimiento de las
obligaciones asumidas en los contratos o convenios de obra correspondiente por las personas
físicas o jurídicas que ejecuten obra pública y servicios relacionados con la misma por cuenta del
Municipio, reportando cualquier irregularidad que cometan a la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Comité de Adquisiciones, para que tome las medidas legales conducentes.
11. Verificar la conclusión total, en tiempo y forma, de las obras emprendidas por el Municipio, así
como la entrega - recepción de las mismas.
12. Designar a los servidores públicos que deban fungir como residentes de obra en términos de las
disposiciones legales aplicables; así como validar la apertura de las Bitácoras de Obra, a través de
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
la firma del Jefe/a de Obra Mayor.
13. Vigilar a través de los Residentes de Obra designados para la ejecución de los contratos
formalizados, el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los contratos o convenios de obra
correspondiente, por las personas físicas o jurídicas que ejecuten obra pública y servicios
relacionados con la misma por cuenta del Municipio; y con base en los informes recibidos reportar
cualquier irregularidad que cometan a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Comité de
Adquisiciones, para que tome las medidas legales conducentes.
14. Informar al Director/a General los avances de la ejecución de obra pública y servicios
relacionados con la misma a su cargo, con sustento en la base de datos establecida para el control
de la obra pública y servicios relacionados.
15. Autorizar con su firma a los trabajadores, personal de base y personal de confianza, entre otros,
los formatos establecidos para el efecto, para que los servidores públicos directamente a su cargo y
que supervisa, disfruten sus vacaciones, quienes tengan ese derecho, considerando lo dispuesto en
la Condiciones Generales de trabajo para los Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Atlixco, Puebla, vigente; observando entre otras disposiciones que se dará
preferencia a los de mayor antigüedad y que en todo caso, se dejarán guardias para la tramitación y
conclusión de los asuntos urgentes.
16. Ordenar se ejecute el retiro demolición, de cualquier tipo de construcción que se haya realizado
en vía pública, áreas verdes, áreas comunes o sin el permiso correspondiente, previa solicitud del
Director/a de Desarrollo Urbano.
17. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para efecto de ejecutar las órdenes de retiro o demolición.
18. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean
señalados por delegación o le correspondan por suplencia;
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
19. Designar al funcionario que lo supla en casos de ausencia, previo acuerdo con el Secretario/a.
20. Coordinar y participar en la actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos de
la Dirección a su cargo involucrando a la Jefaturas adscritas.
21. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
FIRMA DEL DIRECTOR DE AREA
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
ARQ. DIANA CANSECO MENA
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
-----------------------------------------------SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
JEFATURA DE OBRA MAYOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Director/a de Obras Públicas
A QUIEN SUPERVISA
Supervisores
Analista
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Título expedido legalmente de Arquitecto, Ingeniero o
Licenciatura Afín
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Leyes y normas para la aplicación de recursos
federales, estatales y municipales en obra pública y
servicios relacionados con la misma; manejo de
equipo de cómputo y paquetería office.
HABILIDADES:
Liderazgo, manejo de personal, toma de decisiones y
facilidad de palabra.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Poner atención a lo dinámico del Programa Anual de Obras Públicas para el ejercicio presupuestal
vigente, a la cantidad de suficiencias presupuestales para Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas, que se emitan para la Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios,
como dependencia Ejecutora, así como de considerar el origen de los recursos; se deberá coordinar
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
con oportunidad con las demás Jefaturas y Unidades Administrativas de la Dirección General, lo
que resulte necesario a efectos de que las obras programadas se ejecuten de acuerdo a los plazos
y periodos de ejecución, se realicen dentro del costo previsto y con la calidad de los trabajos y
materiales convenidos con los Contratistas; procurando lo anterior, a través del seguimiento y
supervisión a las obras y acciones contratadas con base en los informes y reportes que se generen
por las áreas a su cargo.
FUNCIONES PRINCIPALES.
1. Acordar con el Director/a de Obras Públicas el despacho de los asuntos a su cargo y los de las
unidades administrativas, operativas y técnicas bajo su responsabilidad.
2. Coordinarse con los Supervisores de la Jefatura de Obra Mayor, en lo técnico, administrativo y
operativo, para programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar y en general realizar todas las
actividades vinculadas a la obra pública y servicios relacionados con la misma que se realicen en el
Municipio; así como para la ejecución de programas especiales con las dependencias municipales
pertinentes, para la colocación y retiro de ornamentos dentro del Municipio, en las diferentes
temporadas que así lo requieran.
3. Aprobar y validar los estudios técnicos, proyectos y dictámenes de su competencia, necesarios
para la programación y ejecución de las obras que ejecute el Ayuntamiento, revisando que se
apeguen a la normatividad legal vigente y a las especificaciones técnico – constructivas
establecidas y requeridas.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
4. Aprobar los dictámenes técnicos y económicos, puestos a consideración por el Jefe/a de
Departamento de Costos, que fundamente las resoluciones que se tomen en los procedimientos de
adjudicación a cargo del Comité de Adquisiciones y de Obra Pública y Servicios Relacionados.
5. Autorizar los cambios de especificaciones de las obras que se ejecuten, propuestos por el Jefe/a
de cada departamento, siempre y cuando se justifiquen legalmente, así como la celebración de
juntas de trabajo con el contratista para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de
solución, consignando en las minutas los acuerdos tomados.
6. Supervisar obras realizadas por los contratistas, haciendo las observaciones al Supervisor
Correspondiente para corregir posibles fallas en la ejecución de la obra pública.
7. Acopiar de cada departamento los avances de la ejecución de obra pública y servicios
relacionados con la misma a su cargo, con sustento en la base de datos establecida en el
Departamento señalado para el control de la obra pública y servicios relacionados, para los efectos
conducentes.
8. Supervisar la ejecución de las obras de pavimentación, mantenimiento de calles, avenidas,
boulevares y vías, así como rehabilitación, mejoramiento y rescate de espacios públicos en el
Municipio.
9. Revisar que los estudios técnicos, de impacto ecológico, ambiental, vial de ingeniería, de detalle
proyecto ejecutivo y presupuesto, para la programación y ejecución de obra pública que se realice
en el Municipio, se apeguen a la normatividad vigente.
10. Revisar la integración de los expedientes de obra pública y sus anexos técnicos que se realicen
en el municipio.
11. Revisar y proponer al Director/a de obras Públicas los programas de pavimentación,
mantenimiento de calles, avenidas, boulevares y vías, así como obras de rehabilitación,
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
mejoramiento y rescate de espacios públicos y educativos en el Municipio.
12. Informar al Director/a de Obras Públicas los avances mensuales de los Programas de Trabajo
de la Jefatura de Obra Mayor.
13. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean
señalados por delegación o le correspondan por suplencia.
17. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
FIRMA DEL SEVIDOR PÚBLICO
FIRMA DEL DIRECTOR DE AREA
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
ARQ. PATRICIA PEREZ MILLAN
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
JEFATURA DE OBRA MAYOR
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
---------------------------------------------------------SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
JEFATURA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Director/a de Obras Públicas
A QUIEN SUPERVISA
Supervisores
Analista
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura o
carrera afín.
AÑOS DE EXPERIENCIA:
3 años
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Conocimiento de manejo de los Recursos Federales,
Estatales y Municipales para Obra de Beneficio
Social, Normatividad y Leyes aplicables para la Obra
Pública, en construcción, supervisión, planeación,
administración de obra y manejo de paquetería:
Microsoft
Office.
Especificaciones
para
la
Construcción de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado (C.N.A.); Ley de Obra Pública… y su
Reglamento; Normas para Proyectos de Agua Potable
y Alcantarillado (C.N.A.); Norma C.F.E., Pavimento
Asfáltico e hidráulico, conducción y distribución de
agua potable, alcantarillados pluviales y residuales,
Obra civil en general.
HABILIDADES:
Liderazgo y coordinación de trabajo en equipo, alto
grado de capacidad de análisis para innovar y
solucionar problemas específicos dentro de su
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
trabajo; de comunicación y expresión oral y escrita,
responsabilidad para el manejo de información
confidencial y valores; habilidad para dirigir y controlar
al personal, alto grado de iniciativa para toma de
decisiones,
buena
disposición
y
calidad
para
relacionarse con personas, tener disposición para
difundir
a
los
supervisores
las
normas
y
especificaciones oficiales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Integrar los anexos técnicos de los expedientes para mejorar la habitabilidad y el funcionamiento de
cualquier espacio público en unidades habitacionales e instalaciones deportivas, supervisando que
se cumplan con las especificaciones de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en los
Convenios que se suscriban con Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal.
FUNCIONES PRINCIPALES.
1. Acordar con el Director/a el despacho de los asuntos a su cargo y los del personal adscrito a las
unidades operativas y técnicas bajo su responsabilidad.
2. Coordinar y proveer la elaboración de los estudios técnicos y proyectos necesarios(diseños
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos, estudios de impacto ecológico, ambiental, vial, de
ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo, presupuestos, entre otros) para la programación y
ejecución de Espacios Públicos e Instituciones Deportivas obra pública en el Municipio, así como
revisar con el auxilio de los Supervisores que se apeguen a la normatividad y especificaciones
técnico – constructivas establecidas y requeridas por parte de la misma; y aprobar tanto los
proyectos para la realización de las obras y servicios relacionados con la misma, como las
modificaciones que se realicen a dichos proyectos.
3. Coordinar la integración de los anexos técnicos de los expedientes de obra, tales como los
proyectos ejecutivos, planos, especificaciones, catálogo de conceptos, calendario de obra, dictamen
o informe de impacto ambiental, dictamen de factibilidad, levantamientos topográficos de planimetría
y altimetría, cálculo de áreas y volúmenes, en general toda la documentación de las obras a
ejecutarse, verificando con el auxilio de los encargados de área respectivos su integración y
suficiencia.
4. Coordinar la elaboración de los informes técnicos y dictámenes relacionados con la planeación,
ejecución de obras y para sustentar los convenios que modifiquen el contrato en tiempo y/o monto,
por el personal adscrito y que se designe de su Jefatura; y verificar su suficiencia en motivación y
fundamento con el auxilio de los encargados del área respectiva.
5. Supervisar, promover y coordinar permanentemente, que la ejecución de las obras se realicen
conforme a los contratos, verificando a través de los Residentes de obra designados y con los
informes periódicos que le presenten, que se cumplan con los avances y tiempos previstos, así
como las normas y especificaciones técnicas y administrativas que al efecto se formulen,
constatando la calidad de los materiales, normas y procedimientos de construcción e impactos,
establecidos en los contratos de obra respectivos y en los planos y proyectos, así como vigilar que
el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de
los trabajos.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
6. Controlar y dar seguimiento a través de los encargados de área, a que se implementen en tiempo
y forma legal por los Residentes de obra designados, los procedimientos: de formulación y
recepción de estimaciones de trabajos ejecutados y de revisión y autorización de resultar
procedentes; de verificación de la debida terminación de los trabajos; de formulación y formalización
del acta de entrega – recepción de las obras; de los finiquitos; y de las actas de extinción de
derechos y obligaciones; verificando que estén formuladas conforme a las estipulaciones legales y
contractuales vigentes, y aprobando con su firma el trámite respectivo.
7. Previo acuerdo y autorización del Director/a, realizar los cambios de especificaciones de las
obras que se ejecuten, siempre y cuando se justifiquen legalmente; y celebrar juntas de trabajo con
el contratista para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en
las minutas los acuerdos tomados.
8.Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
---------------------------------------------------
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
----------------------------------------------------------
ARQ. LESLIE LÓPEZ HERNANDEZ
JEFATURA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRA Y SEVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
----------------------------------------SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
JEFATURA DE OBRA MENOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Director/a de Obras Públicas
A QUIEN SUPERVISA
Supervisor
Analista
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura o
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
carrera afín.
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Manejo de los Recursos Federales, Estatales y
Municipales
para
Obra
de
Beneficio
Social,
Normatividad y Leyes aplicables para la Obra Pública,
en
construcción,
supervisión,
planeación,
administración de obra y manejo de paquetería:
Microsoft
Office.
Especificaciones
para
la
Construcción de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado (C.N.A.); Ley de Obra Pública… y su
Reglamento; Normas para Proyectos de Agua Potable
y Alcantarillado (C.N.A.); Norma C.F.E. Bases de
Pago
de
Transportes
la
Secretaría
(Federal),
de
Comunicaciones
Pavimento
asfáltico
y
e
hidráulico, conducción y distribución de agua potable,
Alcantarillados pluviales y residuales, Obra civil en
general; manejo de software especializado
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
HABILIDADES:
Liderazgo y coordinación de trabajo en equipo, alto
grado de capacidad de análisis para innovar y
solucionar problemas específicos dentro de su
trabajo; de comunicación y expresión oral y escrita,
responsabilidad para el manejo de información
confidencial y valores; habilidad para dirigir y controlar
al personal, alto grado de iniciativa para toma de
decisiones,
buena
disposición
y
calidad
para
relacionarse con personas, tener disposición para
difundir
a
los
supervisores
las
normas
y
especificaciones oficiales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Atender las peticiones de Obra Pública referente a Pavimentación para lo cual se deberá elaborar,
coordinar y proveer los estudios técnicos y proyectos necesarios, lo que permitirá el mejoramiento
de la cobertura de calles pavimentadas en el municipio, acorde a los planes y proyectos definidos, a
través de la modernización y ampliación de las vialidades. Supervisar, promover y coordinar
permanentemente, la ejecución de las obras de pavimentación en calles, avenidas, boulevares y
vías que se realicen del Municipio de Atlixco, Puebla, vigilando que se cumplan con avances y
tiempos previstos, así como las normas y especificaciones técnicas y administrativas que al afecto
se formulen, constatando la calidad de los materiales, normas y procedimientos de construcción e
impactos, establecidos en los contratos de obra respectivo, proporcionando así mayor seguridad y
una mejor calidad de vida a la población beneficiada.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
C.P. ENRIQUE GUILLERMO SANCHEZ FLORES
JEFATURA DE OBRA MENOR
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
RAMO 33
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Director/a de Obras Públicas
A QUIEN SUPERVISA
Analista
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Título
expedido
legalmente
de
Economía, Contaduría o carrera afín.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
Licenciatura
en
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Normatividad aplicable para las adjudicaciones, y
licitaciones de Obra Pública, control y manejo de los
diversos fondos para la ejecución de obra pública,
manejo de paquetería, construcción, precios unitarios,
Microsoft Office.
HABILIDADES:
Liderazgo,
capacidad
Trabajo
de
en
equipo
análisis,
y
bajo
solucionar
presión,
problemas
específicos dentro de su trabajo; de comunicación y
expresión oral y escrita, responsabilidad para el
manejo
de
información
confidencial;
disposición
laboral.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Dar seguimiento a los recursos de origen Municipal y federal asignados a las obras;
integrando la documentación del ejercicio del gasto aplicado a las obras, de acuerdo a la
normatividad aplicable; recibir las garantías contractuales que exhiban los contratistas y
remitirlas al Director/a para su trámite respectivo, integrar la documentación necesaria de
las obras públicas que se contraten para su registro y control; apoyar al Director/a en la
revisión de estimaciones en el aspecto contable y remitir a la Tesorería Municipal para su
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
pago; integrar los expedientes unitarios de obra, mantener el resguardo de éstos, así como
de la documentación comprobatoria correspondiente; llevar el control de archivo contable,
técnico y jurídico en general de todas las actividades relacionadas con las obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
FUNCIONES PRINCIPALES.
1. Acordar con Director/a el despacho de los asuntos a su cargo y del personal a su cargo.
2. Elaborar con el auxilio del personal adscrito al área y con base en la información existente, la
propuesta de la planeación de la obra pública, y el Programa Anual de Obra Pública Municipal,
atendiendo a lo señalado en el Plan Municipal de Desarrollo, en los planes y programas
encomendados, y en los montos autorizados por programa por el Cabildo, así como dar seguimiento
a los trámites necesarios, para la asignación y obtención de recursos Municipales y Federales para
la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma, así como para su ampliación,
en caso de que proceda.
3. Formular los documentos necesarios para realizar los trámites para la asignación y obtención de
recursos para la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma, así como para
su ampliación, en caso de que proceda.
4. Recibir las garantías contractuales que exhiban los contratistas, previa revisión legal que haga
personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos y remitirlas oportunamente a la Tesorería
Municipal para su resguardo, registrando cuando menos la fecha del acta de entrega recepción de
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
las obras y de emisión de las fianzas de vicios ocultos y dar seguimiento a su vigencia para en su
oportunidad tramitar la cancelación respectiva.
5. Formular los documentos necesarios para realizar el trámite oportunamente a la Tesorería
Municipal y a la Contraloría Municipal, mediante el oficio suscrito por el Director General Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios, la documentación necesaria de las obras públicas que se contraten,
para su registro y control; así como las estimaciones y finiquito, una vez autorizados por el
Director/a a la Tesorería Municipal para su pago.
6. Efectuar, a través del personal adscrito al área, la elaboración oportuna y captura las bases de
datos necesarias para el control de la obra pública y servicios relacionados con la misma que realice
la Dirección de Obras Públicas; dando seguimiento por fondo y por obra a los montos solicitados,
asignados y autorizados a la obras; los montos contratados, los montos ejercidos, los montos por
ejercer; adeudos a cargo de los contratista derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no
liquidados o materiales y equipos no devueltos, de conformidad con el calendario financiero y de
ejecución; las obras programadas, las obras adjudicadas, las obras contratadas, las obras en
proceso, las obras terminadas, las obras con acta de entrega recepción de los trabajos, las obras
con finiquito formalizado, las obras con acta de extinción de derechos y obligaciones por las partes,
las obras que se resolverán legalmente, las obras de las que se solicitará la autorización de
modificación programático presupuestal, las obras que demandan una ampliación de suficiencia de
recursos para la formalización de convenios que modifiquen el monto del contrato, las obras con
anticipos no amortizados, las obras por administración directa, las obras por contrato, las obras que
se realizarán a través de convenio, las obras con expediente unitario completo y concluido. Base de
datos que deberá ser por Fondo (fuente de financiamiento) y por ejercicio presupuestal, con
independencia de que el referente es el número de obra y el número de contrato; información que
será la base para la confirmación de las cifras o datos emitidos por la Tesorería Municipal en lo que
respecta a la inversión inicial, cargo, abono y saldos por cada mes, así como las inversiones
asignadas, aplicadas y acumuladas por cada mes del ejercicio presupuestal correspondiente.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
7. Integrar con el auxilio del personal adscrito al área, en forma ordenada y sistemática de los
expedientes unitarios de obra a cargo de la Dirección de Obras Públicas, y mantener el resguardo
de éstos, así como de la documentación comprobatoria correspondiente, cuando menos por un
lapso no menor de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción, excepto la
documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables.
8. Implantar y mantener actualizado el control de archivo técnico y estadístico de planos, obras y, en
general, de todas las actividades relacionadas con las obras públicas del Municipio, incluyendo los
estudios y proyectos.
9. Proporcionar los expedientes e información que se solicite para poder comprobar ante los
órganos de control, el ejercicio del gasto aplicado a las obras, de acuerdo a la normatividad
aplicable.
10. Acopiar de la Jefatura de Obra Mayor los avances de la ejecución de obra pública y servicios
relacionados con la misma a su cargo, con sustento en la base de datos establecida en el
Departamento señalado para el control de la obra pública y servicios relacionados, para los efectos
conducentes.
11. Dar seguimiento físico y financiero con el auxilio del personal adscrito al área, a las obras
públicas que integran los programas de la Dirección General para verificar que las personas físicas
y jurídicas que realicen obra pública y servicios relacionados con la misma cumplan en tiempo y
forma legal con los compromisos que hubieren asumido en los contratos de obra respectivos,
informando al Director/a el resultado de su verificación.
12. Evaluar con el auxilio del personal adscrito al área, el impacto económico y social de los
proyectos de obra pública que se realicen en el Municipio.
13. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
señalados por delegación o le correspondan por suplencia.
14. Participar en la actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos del
Departamento.
15. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
---------------------------------------------------
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
----------------------------------------------------------
ARQ. ERIKA CARO ESCALONA
RAMO 33
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
---------------------------------------------------------SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
JEFATURA ADMINISTRATIVO DE EXPEDIENTES
DE OBRA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Director/a de Obras Públicas
A QUIEN SUPERVISA
Auxiliar A
Auxiliar B
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura o
carrera afín.
AÑOS DE EXPERIENCIA:
Un año
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Manejo de los Recursos Federales, Estatales y
Municipales para Obra de Beneficio Social,
Normatividad y Leyes aplicables para la Obra
Pública, en construcción, supervisión, planeación,
administración de obra y manejo de paquetería:
Microsoft
Office.
Especificaciones
para
la
Construcción de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado (C.N.A.); Ley de Obra Pública… y su
Reglamento; Normas para Proyectos de Agua
Potable y Alcantarillado (C.N.A.); Norma C.F.E.
Bases de Pago de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (Federal), Pavimento asfáltico e
hidráulico, conducción y distribución de agua
potable, Alcantarillados pluviales y residuales, Obra
civil en general; manejo de software especializado
HABILIDADES:
Liderazgo y coordinación de trabajo en equipo, alto
grado de capacidad de análisis para innovar y
solucionar problemas específicos dentro de su
trabajo; de comunicación y expresión oral y escrita,
responsabilidad para el manejo de información
confidencial y valores; habilidad para dirigir y
controlar al personal, alto grado de iniciativa para
toma de decisiones, buena disposición y calidad
para relacionarse con personas, tener disposición
para difundir a los supervisores las normas y
especificaciones oficiales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Atender las peticiones de Obra Pública referente a la elaboración de expedientes, coordinar y
proveer los estudios técnicos y proyectos necesarios, lo que permitirá el mejoramiento de la
cobertura de calles pavimentadas en el municipio, acorde a los planes y proyectos definidos, a
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
través de la modernización y ampliación de las vialidades, vigilar que se cumplan con avances y
tiempos previstos, así como las normas y especificaciones técnicas y administrativas que al afecto
se formulen, establecer los métodos para la integración de los Expedientes Técnicos de las obras
generadas, para así proporcionar una mayor seguridad y una mejor calidad de vida a la población
beneficiada.
FUNCIONES PRINCIPALES.
1. Acordar con el Director/a de Obras el despacho de los asuntos a su cargo y los del personal
adscrito a las unidades operativas y técnicas bajo su responsabilidad.
2. Coordinar y proveer la elaboración de los estudios técnicos y proyectos necesarios (diseños
conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos, estudios de impacto ecológico, ambiental, vial,
de ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo, presupuestos, entre otros) en cuanto a pavimentación
se refiere, para la programación y ejecución de obra pública en el Municipio, así como revisar con
el auxilio de los Supervisores que se apeguen a la normatividad y especificaciones técnico –
constructivas establecidas y requeridas por parte de la misma.
3. Requerir y procurar la realización por sí o por terceros, los estudios de calidad y resistencia de
materiales y de mecánica de suelos, para la eficiente ejecución de las obras públicas en trabajos
de pavimentación.
4. Coordinar la integración de los anexos técnicos de los expedientes de obra, tales como los
proyectos ejecutivos, planos, especificaciones, catálogo de conceptos, calendario de obra,
dictamen o informe de impacto ambiental, dictamen de factibilidad, levantamientos topográficos de
planimetría y altimetría, cálculo de áreas y volúmenes, y en general toda la documentación de las
obras a ejecutarse, verificando con el auxilio de los encargados de área respectivos su integración
y suficiencia.
5. Supervisar, promover y coordinar permanentemente, que la ejecución de las obras se realicen
conforme a los contratos, verificando a través de los Residentes de obra designados y con los
informes periódicos que le presenten, que se cumplan con los avances y tiempos previstos, así
como las normas y especificaciones técnicas y administrativas que al efecto se formulen,
constatando la calidad de los materiales, normas y procedimientos de construcción e impactos,
establecidos en los contratos de obra respectivos y en los planos y proyectos.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
6. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
---------------------------------------------------
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
----------------------------------------------------------
ARQ. MARICELA CISNEROS TAPIA
JEFATURA ADMINISTRATIVO
DE EXPEDIENTES DE OBRA
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
---------------------------------------------------------SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
AUXILIAR A
AUXILIAR B
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Jefatura Administrativo de Expedientes de Obra
A QUIEN SUPERVISA
No Aplica
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Dos
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Título expedido legalmente de Arquitecto, Ingeniero o
Licenciatura afín.
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
En paquetería en general, Auto Cad. Conocimiento en
supervisión, planeación, administración de obra y
manejo de obra civil en general
HABILIDADES:
Capacidad de análisis para verificar la construcción de
la obra solucionar problemas específicos dentro de su
trabajo; comunicación
y expresión oral y escrita, responsabilidad para el
manejo
de
información
confidencial;
buena
disposición y calidad para relacionarse con personal
de las diferentes áreas de la Dirección, así como trato
con las Dependencias Estatales y Federales, tener
disposición para ajustarse a las normas y
especificaciones oficiales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Poner atención a lo dinámico del Programa Anual de Obras Públicas para el ejercicio presupuestal
vigente,
deberá coordinarse con oportunidad con los demás departamentos y Unidades
Administrativas de la Dirección de Obras Públicas, lo que resulte necesario a efectos de que las
obras programadas se ejecuten de acuerdo a los plazos y periodos de ejecución, se realicen dentro
del costo previsto y con la calidad de los trabajos y materiales convenidos con los Contratistas;
procurando lo anterior, a través del seguimiento y supervisión a las obras y acciones contratadas.
FUNCIONES PRINCIPALES.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
1.- Elaboración de expedientes técnicos, generadores de expedientes, cotizaciones, presupuestos
relativos al departamento.
2.- Realizar las propuestas de diseños arquitectónicos.
3.- Capturar planos en Autocad.
4.- Realizar visitas de campo, levantamientos topográficos, reportes fotográficos.
5. Relación y seguimiento de oficios, así como mantener comunicación entre los departamentos y
dependencias con la que se necesite.
6. Elaborar reportes o informes etc. cuando se requieran de la Jefatura de Obra Mayor.
7. Elaboración de expedientes técnicos, generadores de expedientes, cotizaciones, presupuestos
relativos al departamento.
8. Realizar reportes fotográficos.
9. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
---------------------------------------------------
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
----------------------------------------------------------
ING.JUAN MANUEL ROMERO LOPEZ
------------------------------------------------------ING.ROBERTO LUIS MARTINEZ CORONA
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
SECRETARIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano Obras y
Servicios Públicos de Calidad
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección General de Desarrollo Urbano Obras y
Servicios Públicos de Calidad
A QUIEN REPORTA:
Dirección General
Jefatura Administrativa
Jefatura de Planeación
Jefatura de Asesoría Jurídica
Director/a de Obras Públicas
A QUIEN SUPERVISA
N/A
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Cinco
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Carrera Comercial
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Manejo de Computadoras y Software; excelente
ortografía, redacción y manejo de archivo
HABILIDADES:
Disponibilidad, Actitud de Servicio, Facilidad de
Palabra, amable y comunicación eficaz.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Realizar labores secretariales
FUNCIONES PRINCIPALES.
Recibir documentación en general.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
 Atenderllamadas telefónicas
 Concertaro cancelar citas.
 Elaborar oficios, memorandos, circulares y tarjetas informativas.
 Elaborar solicitudes de reposición de fondo fijo.
 Llevar el archivo del departamento.
 Atender a proveedores
 Llevar controlde envío de documentación a otras dependencias.
 Elaborar las órdenes de servicio para el taller municipal.
Actividades eventuales o esporádicas: dotación de recursos para viáticos, gastos menores e
información a terceros.
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
C.CAROL CONTRERAS
HIDALGO
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
------------------------------------------------------------------ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
SECRETARIA “A”
C.EMMA MARIA GARCIA
GARCES
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
SECRETARIA “B”
C.IRIS LORENA HERRADA
CAMPOS
SECRETARIA “C”
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
SELLO
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION
DE
PUESTO
TITULO DE PUESTO:
AUXILIAR “A
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios Públicos de Calidad
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios Públicos de Calidad
A QUIEN REPORTA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios Públicos de Calidad
A QUIEN SUPERVISA
No Aplica
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Nivel Básico.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA:
Un año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Leer
y
escribir,
conocimientos
básicos
de
mensajería, computación.
HABILIDADES:
Ubicación de las diversas Dependencias de H.
Ayuntamiento y empresas constructoras.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Poner atención a las indicaciones de su Unidad Administrativa, deberá coordinarse con
oportunidad con los demás departamentos y Unidades Administrativas de la Dirección de Obras
Públicas, lo que resulte necesario para su funcionamiento.
FUNCIONES PRINCIPALES.
1. Recibir diariamente la correspondencia a notificar de las Jefaturas, de la Dirección de Obras
Públicas y la Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios, para entregar de
acuerdo al destinatario.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
2. Atender requerimientos de entrega de documentación urgente por parte de la Dirección y
Jefaturas.
3. Realizar la captura de los oficios notificados y pendientes de notificar, así como entregar los
acuses a las Jefaturas correspondientes.
4. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
---------------------------------------------------
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
----------------------------------------------------------
C.BERNARDO SALINAS CEBADA
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
---------------------------------------------------------SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
AUXILIAR “D”
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Jefatura de Mantenimiento Preventivo
A QUIEN SUPERVISA
No Aplica
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Título expedido legalmente de Arquitecto, Ingeniero
o Licenciatura afín.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
En paquetería en general, Auto Cad. Conocimiento
en supervisión, planeación, administración de obra y
manejo de obra civil en general
HABILIDADES:
Capacidad de análisis para verificar la construcción
de la obra solucionar problemas específicos dentro
de su trabajo; comunicación
y expresión oral y escrita, responsabilidad para el
manejo
de
información
confidencial;
buena
disposición y calidad para relacionarse con personal
de las diferentes áreas de la Dirección, así como
trato con las Dependencias Estatales y Federales,
tener disposición para ajustarse a las normas y
especificaciones oficiales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Poner atención a lo dinámico del Programa Anual de Obras Públicas para el ejercicio presupuestal
vigente,
deberá coordinarse con oportunidad con los demás departamentos y Unidades
Administrativas de la Dirección de Obras Públicas, lo que resulte necesario a efectos de que las
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
obras programadas se ejecuten de acuerdo a los plazos y periodos de ejecución, se realicen
dentro del costo previsto y con la calidad de los trabajos y materiales convenidos con los
Contratistas; procurando lo anterior, a través del seguimiento y supervisión a las obras y acciones
contratadas.
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
ARQ.MARIA ANGELICA
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
-------------------------------------------------------------------
FLORES HERRERA
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
ARQ. MANUEL FLORES
MORALES
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
ARQ. DANIEL PEREZ
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
MARTINEZ
SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
SUPERVISOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Dirección de Obra Publica
A QUIEN SUPERVISA
No Aplica
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Tres
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Título expedido legalmente de Arquitecto, Ingeniero
o Licenciatura afín.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
En paquetería en general, Autocad. Conocimiento
en supervisión, planeación, administración de obra y
manejo de obra civil en general
HABILIDADES:
Capacidad de análisis para verificar la construcción
de la obra solucionar problemas específicos dentro
de su trabajo; comunicación y expresión oral y
escrita,
responsabilidad
para
el
manejo
de
información confidencial; buena disposición y calidad
para relacionarse con personal de las diferentes
áreas de la Dirección, así como trato con las
Dependencias
disposición
Estatales
para
y
ajustarse
Federales,
a
las
tener
normas
y
especificaciones oficiales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Poner atención a lo dinámico del Programa Anual de Obras Públicas para el ejercicio presupuestal
vigente,
deberá coordinarse con oportunidad con los demás departamentos y Unidades
Administrativas de la Dirección de Obras Públicas, lo que resulte necesario a efectos de que las
obras programadas se ejecuten de acuerdo a los plazos y periodos de ejecución, se realicen
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
dentro del costo previsto y con la calidad de los trabajos y materiales convenidos con los
Contratistas; procurando lo anterior, a través del seguimiento y supervisión a las obras y acciones
contratadas.
FUNCIONES PRINCIPALES.
1. Visitar el sitio de los trabajos para conocer las características relevantes del mismo y la
infraestructura existente, en la visita a obra programada durante el proceso de adjudicación, y
previa notificación de la Jefatura de Obra Mayor.
2. Dar apertura a la bitácora, vigilando el cumplimiento de lo establecido en el Título IV Capítulo II
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado
de Puebla.
3. Recibir conjuntamente con la Contratista las referencias de trazo y bancos de nivel de partida
que entregue el proyectista, a través de la brigada de topografía; y detectar físicamente, con el
apoyo de la Contratista, las instalaciones subterráneas existentes en el sitio, que interfieran con la
ejecución de la obra.
4. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones o dudas que presente el
superintendente de la obra o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y
obligaciones derivadas del contrato.
5. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y
apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.
6. Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se deberá
vigilar que éstos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios
unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente del número
de máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo. Cuando el proyecto requiera de
cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales o de proceso, entre otros, deberá recabar por
escrito las instrucciones o autorizaciones del Jefe de Departamento.
7. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de
ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construcción, catálogo de conceptos o alcance de las actividades de obra,
programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios;
así como las licencias y autorizaciones y permisos que se requieran atendiendo al tipo de obra o
trabajos a realizar.
8. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos
sean de la calidad y características pactadas en el contrato.
9. Consignar en la bitácora la fecha en que le presenten las estimaciones para su verificación y de
proceder su autorización con su firma, así como verificar que las cantidades de trabajos
presentadas en las estimaciones correspondan a la secuencia y tiempo previsto en los programas
pactados en el contrato; En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en un plazo
no mayor de un mes, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte
convenida en el Contrato formalizado, la que podrá referirse a fecha fija, o bien, a un
acontecimiento que deba cumplirse.
10. Llevar a cabo el control de calidad de los materiales, productos y procesos constructivos, con
apoyo de los servicios de laboratorio.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
11. Autorizar las estimaciones de trabajos ejecutados o de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, que hayan sido convenidos; verificando
que cuenten con los números generadores que las respalden, Notas de bitácora, croquis,
controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; Análisis, cálculo e integración de los
importes correspondientes a cada estimación y soportes convenidos para el pago en el contrato
formalizado; y Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.
12. Actualizar el presupuesto de la obra a medida que se presenten los diversos factores de
variación, promover la presentación de precios unitarios faltantes por parte del contratista y dar
seguimiento a su autorización; así como cuantificar y evaluar la obra ejecutada para efecto de
pago a la contratista, en los periodos establecidos, hasta su finiquito.
13. Celebrar, previo acuerdo con la Jefatura de Obra Mayor, juntas de trabajo con el contratista
para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas
los acuerdos tomados.
14. Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad,
higiene y limpieza de los trabajos.
15. Calcular para su aplicación, las penalizaciones económicas a cargo de los contratistas por
atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los
insumos.
16. Coadyuvar con los servidores públicos responsables, en las terminaciones anticipadas o
rescisiones de obras y, cuando procedan, las suspensiones de obra, debiéndose auxiliar de la
Dependencia o Entidad para su formalización.
17. Verificar la debida terminación de los trabajos, incluyendo las pruebas y funcionamiento de los
equipos e instalaciones, dentro del plazo convenido conjuntamente con el personal designado por
la Contraloría Municipal, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla reciba oportunamente el
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, así
como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
18. Coadyuvar en el trámite y formular el acta de entrega recepción de los trabajos y el finiquito,
firmando los mismos, dentro de los plazos convenidos con la Contratista
20. Coadyuvar en el trámite y formular el acta que de por extinguidos los derechos y obligaciones
de las partes que suscribieron el contrato, en los casos en los que la liquidación del finiquito no se
realice dentro de los quince días naturales siguientes a su firma.
21. Presentar a la Jefatura de Obra Mayor, cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus
especificaciones o al contrato, el problema con las alternativas de solución, en las que se analice
factibilidad, costo y tiempo de ejecución y sugerirá la necesidad de prórroga, en su caso.
22. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas
que tengan asignada dicha tarea e integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la
realización de los trabajos, para su posterior integración al expediente unitario correspondiente. En
el supuesto de que se contrate Supervisión Externa, las funciones como Residente de Obra se
ajustarán a lo que se pacte en los términos de referencia del contrato de supervisión en virtud de
ser un auxilio técnico para el Residente de obra.
23. Solicitar con oportunidad la autorización, entre otros, de los formatos establecidos para el
efecto, para disfrutar de sus vacaciones, así como de los días económicos quienes tengan ese
derecho, considerando lo dispuesto en la Condiciones Generales de trabajo para los Trabajadores
al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, vigente; observando entre otras
disposiciones que se dará preferencia a los de mayor antigüedad y que en todo caso, se dejarán
guardias para la tramitación y conclusión de los asuntos urgentes encomendados.
24. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
ARQ. RAUL MEDEL
HERNANDEZ
ARQ. JOEL RODRIGUEZ
HERNANDEZ
ARQ. RAFAEL OCTAVIO
FUENTES CUAMATZI
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
------------------------------------------------------------------ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
PROYECTISTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN SUPERVISA
No Aplica
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Tres
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura o
carrera afín.
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Normatividad y leyes aplicables a la obra pública, en
construcción,
supervisión,
planeación,
administración
de
obra,
Administración,
Computación manejo de paquetería: Microsoft
Office, Works, Conocimientos de Auto Cad.
HABILIDADES:
Liderazgo y coordinación de trabajo en equipo,
capacidad de análisis para innovar y solucionar
problemas específicos dentro de su trabajo; de
comunicación y expresión oral y escrita;
responsabilidad para el manejo de información
confidencial; habilidad para dirigir y controlar al
personal, iniciativa para toma de decisiones,
disposición laboral, tener disposición para difundir al
personal las normas y especificaciones oficiales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Integrar los anexos, estudios técnicos y proyectos necesarios para los expedientes de obra, para
mejorar la habitabilidad y el funcionamiento de cualquier espacio público en unidades
habitacionales e instalaciones deportivas, supervisando que se cumplan con las especificaciones
de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en los Convenios que se suscriban con
Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.
FUNCIONES PRINCIPALES.
1. Elaborar los estudios técnicos y proyectos necesarios (diseños conceptuales, ingenierías
básicas, anteproyectos, estudios de impacto ecológico, ambiental, vial, de ingeniería, de detalle,
proyecto ejecutivo, presupuestos, entre otros).
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
2. Integrar los anexos técnicos de los expedientes de obra, tales como los ejecutivos, planos,
especificaciones, catálogo de conceptos, calendario de obra, dictamen de impacto ambiental y en
general toda la documentación de las obras a ejecutarse, para su revisión y valorización ante
Contraloría Municipal.
3. Tramitar y gestionar las licencias de uso de suelo y construcción necesarios para la realización
de las obras de pavimentación respecto de calles, avenidas, boulevares y vías del Municipio,
competencias de la Secretaría.
4. Llevar un control de calles, avenidas, boulevares y vías del Municipio, que no se encuentren
pavimentadas o que requieran de pavimentación.
5. Supervisar que las normas y especificaciones definidas en los proyectos se lleven a cabo en las
obras en proceso.
6. Vigilar que se implementen, en tiempo y forma legal, los finiquitos y procedimientos de las Actas
de entrega-recepción de las obras.
7. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
FIRMA DEL SEVIDOR PÚBLICO
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
ARQ. TIANNI AXILOTE
VIVALDO
ARQ. OSCAR MENDOZA
BRAVO
ARQ. JONHATAN ROJAS
CRUZ
------------------------------------------------------------------ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano Obras y
Servicios Públicos de Calidad
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Publicas
A QUIEN REPORTA:
Dirección General
A QUIEN SUPERVISA
Cadeneros y Auxiliares
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
una
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil o Afin
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Manejo de aparatos topográficos de precisión de
cálculo y trazo de curvas horizontales
masa.
Efectuar
triangulaciones
y
verticales y
orientaciones
astronómicas y tabla para AutoCAD
HABILIDADES:
Manejo de personal, facilidad de palabra, creativo
propositivo.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Realizar los levantamientos para la elaboración de los expedientes de obra y proyectos de las
diversas obras como son: guarniciones banquetas, pavimentos, agua potable, drenaje, puentes
peatonales, etc.
FUNCIONES PRINCIPALES.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
1.- Acordar con el Encargado de Sección de Topografía el despacho de los asuntos a su cargo y los
Auxiliares y cadeneros bajo su responsabilidad para su control y supervisión.
2.- Elabora los estudios técnicos y proyectos necesarios (diseños conceptuales, ingeniería básica,
anteproyectos, estudios de impacto ecológico, ambiental, vial de ingeniería, de detalle, proyecto
ejecutivo, presupuestos, entre otros) para la programación y ejecución de obra pública en el
Municipio, revisando que se apeguen a la normatividad y especificaciones técnico-constructivas
establecidas; y auxiliarlo para la aprobación tanto de los proyectos para la realización de las obras y
servicios relacionados con la misma, como las modificaciones que se realicen a dichos proyectos.
3.- Revisar para la aprobación y vialidad del Jefe del Departamento Técnico los estudios técnicos y
proyectos realizados y de las que indique el Jefe de Departamento necesario para la Programación
y ejecución de las obras que Ejecute el Ayuntamiento, revisando que se apeguen a la normatividad
legal vigente y a las especificaciones técnico-constructivas establecidas requeridas por la
normatividad.
4.- Realizar los peritajes y los dictámenes técnicos en las materias de topografía y obra pública que
competan a la Dirección de Obras, presentando al Jefe de Departamento Técnico los resultados
para su aprobación con su firma, para el trámite respectivo.
5.-Entregar a los Residentes de Obra Asignados conjuntamente con los contratistas las referencias
de trazo de bancos de nivel partida que entregue el proyectista, para el inicio de los trabajos,
atraves de la brigada de topografía respectiva.
6.-Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que l sean señalaos
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
por delegación o le correspondan por su suplencia.
7.-Realizar los Levantamientos topográficos para los proyectos y elaborar expedientes, de las
diversas obras a realizar, así como elaborar el croquis de ubicación de la obra.
8.-Realizar los planos en base al levantamiento topográfico y calcular los volúmenes, áreas
longitudinales de las diversas obras, para la realización del proyecto de obra.
9.-Solicitar con oportunidad la autorización, entre otros, de los formatos establecidos para el efecto,
para disfrutar de sus vacaciones, así como de los días económicos quienes tengan ese derecho,
considerando lo dispuesto en la Condiciones Generales de trabajo para los Trabajadores al Servicio
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, vigente; observando entre otras disposiciones
que se dará preferencia a los de mayor antigüedad y que en todo caso, se dejaran guardias para la
tramitación y conclusión de los asuntos urgentes encomendados.
10.-Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia a le asigne el
Encargado de Sección B de Topografía.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
------------------------------------------------------
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
-------------------------------------------------------------------
ING. ALFONSO VAZQUEZ GONZALEZ
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
CADENERO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano Obras y
Servicios Públicos de Calidad
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Publicas
A QUIEN REPORTA:
Topógrafo
A QUIEN SUPERVISA
N/A
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
una
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Secundaria Carrera Técnica O Trunca
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Topografía, manejo de cinta, pulso en el prisma,
colocación de tripies.
HABILIDADES:
Facilidad de Entendimiento y comprensión
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Auxilia al Topógrafo en todas aquellas funciones inherentes a los levantamientos
topografía
FUNCIONES PRINCIPALES
1.- Acordar con el Encargado de Sección de Topografía el despacho de los asuntos a su cargo y los
Auxiliares y cadeneros bajo su responsabilidad para su control y supervisión.
2.- Elabora los estudios técnicos y proyectos necesarios (diseños conceptuales, ingeniería básica,
anteproyectos, estudios de impacto ecológico, ambiental, vial de ingeniería, de detalle, proyecto
ejecutivo, presupuestos, entre otros) para la programación y ejecución de obra pública en el
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Municipio, revisando que se apeguen a la normatividad y especificaciones técnico-constructivas
establecidas; y auxiliarlo para la aprobación tanto de los proyectos para la realización de las obras y
servicios relacionados con la misma, como las modificaciones que se realicen a dichos proyectos
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
------------------------------------------------------
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
-------------------------------------------------------------------
C.PORFIRIO LARA PAREDES
CADENERO
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
---------------------------------------------------------C.JOSE C. VELAZQUEZ DOMINGUEZ
CADENERO
SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano Obras y
Servicios Públicos de Calidad
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Publicas
A QUIEN REPORTA:
Topógrafo
A QUIEN SUPERVISA
N/A
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Tres
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Secundaria Carrera Técnica O Trunca
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA:
3 años
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Manejo
de
aparatos
mecánicos,
transito,
nivel
mecánico, nivel de mano y estación total sokkia,
cintas métricas y plomadas
HABILIDADES:
Facilidad de Entendimiento y comprensión
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Levantamiento Topográfico, trazo y nivelación, bajar la información al sistema y hacer la planta
topográfica de los levantamientos.
FUNCIONES PRINCIPALES
1.- Realizar los levantamientos Topográficos y trazo y nivelación.
2.- Descargar la información obtenida de campo para proceder a realizar la planta topográfica de los
levantamientos.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
------------------------------------------------------
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
-------------------------------------------------------------------
C.HUGO ALEJANDRO CRUZ GARCIA
AUXILIAR
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
---------------------------------------------------------C.MANUEL FERNANDEZ JIMENEZ
AUXILIAR
-------------------------------------------------------
SELLO
C.RAUL OLIVARES LARA
AUXILIAR
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DESCRIPCION DE PUESTO
TITULO DE PUESTO:
JEFATURA DE COSTOS.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Dirección de Obras Públicas
A QUIEN REPORTA:
Director/a de Obras Públicas
A QUIEN SUPERVISA
No aplica
N° DE PERSONAS EN EL PUESTO:
Uno
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura o
carrera afín.
AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 año
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:
Manejo de los Recursos Federales, Estatales y
Municipales
para
Obra
de
Beneficio
Social,
Normatividad y Leyes aplicables para la Obra
Pública, en construcción, supervisión, planeación,
administración de obra y manejo de paquetería:
Microsoft
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
Office.
Especificaciones
para
la
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Construcción de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado (C.N.A.); Ley de Obra Pública… y su
Reglamento; Normas para Proyectos de Agua
Potable y Alcantarillado (C.N.A.); Norma C.F.E.
Bases de Pago de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (Federal), Pavimento asfáltico e
hidráulico,
conducción y
distribución
de agua
potable, Alcantarillados pluviales y residuales, Obra
civil en general; manejo de software especializado
HABILIDADES:
Liderazgo y coordinación de trabajo en equipo, alto
grado de capacidad de análisis para innovar y
solucionar problemas específicos dentro de su
trabajo; de comunicación y expresión oral y escrita,
responsabilidad para el manejo de información
confidencial y valores; habilidad para dirigir y
controlar al personal, alto grado de iniciativa para
toma de decisiones, buena disposición y calidad
para relacionarse con personas, tener disposición
para difundir a los supervisores las normas y
especificaciones oficiales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO.
Poner atención al Programa Anual de Obras Públicas para el ejercicio presupuestal vigente,
considerando el origen de los recursos para coordinar y ejecutar lo necesario.
Atender las peticiones de Obra Pública referente a la elaboración de expedientes, coordinar y
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
proveer los estudios técnicos y proyectos necesarios, vigilar que se cumplan los avances y
tiempos previstos para así proporcionar una mayor seguridad y una mejor calidad de vida a la
población beneficiada.
FUNCIONES PRINCIPALES.
1. Acordar con el Director/a de Obras el despacho de los asuntos a su cargo y los del personal
adscrito a las unidades operativas y técnicas bajo su responsabilidad.
2. Elaborar y someter a consideración del Director/a de Obras Públicas, para su aprobación, los
dictámenes técnicos y económicos que fundamente para las resoluciones que se tomen para las
obras en proceso.
3. Establecer y definir los criterios necesarios para el análisis, cálculo e integración de los precios
unitarios y su elaboración, conforme a las disposiciones de la normatividad vigente.
3. Realizar los estudios de mercado, determinar los precios unitarios requeridos para la realización
de las obras a cargo de la Secretaría, así como dirigir y revisar los estudios sobre índices de
costos.
4. Elaborar el Catálogo General de Precios Unitarios del Municipio.
5. Analizar por sí o por terceros las propuestas de los contratistas relacionados a precios unitarios,
su actualización y concepto dentro o fuera del procedimiento de adjudicación.
6. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o le asigne el Director/a de Obras
Publicas y las que reciba por delegación o sean coordinadas en términos de los Convenios que se
suscriban con Entidades Públicas.
7. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
------------------------------------------------------
FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA
-------------------------------------------------------------------
ARQ. JORGE LUIS BAEZ BALDERAS
JEFE DE COSTOS
ARQ. EDGAR VELEZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
SELLO
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DIAGRAMAS DE FLUJO
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS
JEFATURA DE OBRA
MAYOR
JEFATURA
CORRESPONDIENTE
ADQUISICIONES
SOLICITA A L JEFE DE OB RA
M A YOR INFORM E DE OB RA S
P ROGRA M A DA S
Y
EXP EDIENTES
TECNICOS
P A RA LA SOLICITUD DE
RECURSO
CORDINA
A
JEFA TURA S
P A RA
ELA B ORA CION
EXP EDIENTES
LA S
LA
DE
SOLICITA LA JEFE DE
COSTOS, LOS P RECIOS DE
LOS CONCEP TOS, P A RA LA
REA LIZA CION DEL
EXP EDIENTE
SOLICITA A L DIRECTOR DE
OB RA EL FONDO CON EL QUE
SERA SOLICITA DO .
ENVIA EL EXP EDIENTE
SOLICTA
SUFICIENCIA
NUM ERO DE OB RA
Y
Y
INTEGRA EL EXP EDIENTE Y
LO ENTREGA A L JEFE DE
OB RA M A YOR P A RA SU
REVISION
YA QUE TESORERIA REA LIZO
LA
SOLICITUD
DE
SUFICIENCIA Y NUM ERO DE
OB RA , EL DIRECTOR DE
OB RA S,
ENVIA
A
A DQUISIOCIONES
LOS
DOCUM ENTOS NECESA RIOS
P A RA LA A DJUDICA CIÓN DE
LA OB RA
A DQUISIONES SOLICITA A
OB RA EL NOM B RE DEL
SUP ERVISOR A L QUE SE
A SIGNA RA LA OB RA
LA DIRECCION GENERA L EN
CONVENIO CON LA
DIRECCION DE OB RA S
A SINA N QUIEN SERA EL
SUP ERVISOR P A RA DICHA
OB RA
REA LIZA EL P RECEDIM IENTO
DE
A DJUDICA CIÓN
Y
NOTFICA A LA DIRECCIÓN DE
OB RA S
LA
EM P RESA
GA NA DORA .
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO-DE PAGO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS
JEFATURA DE OBRA
MAYOR
JEFATURA
CORRESPONDIENTE
RESIDENTE DESIGNADO
Elabo ra
Oficio
dirigido
a
Teso rería M unicipal; y Orden de
pago po r el A NTICIP O, para
firma del DIRECTOR
DE
DESA RROLLO
UEB A NO
OB RA S Y SERVICIOS.
REM ITE
LOS
OFICIOS,
ORDENES, FA CTURA Y LA
DOCUM ENTA CIÓN
EN
ORIGINA L Y COP IA SIM P LE,
P A RA
LA
TESORERIA
M UNICIP A L, P A RA P A GO DEL
A NTICIP O
REM ITE A LA JEFA TURA DE
OB RA M A YOR M EDIA NTE
M EM ORA NDUM , COP IA DE
LA
CA RA TULA
DEL
CONTRA TO,
DEL
CA TA LOGO
DE
CONCEP TOS
Y
DEL
P ROGRA M A
DE
EJECUCIÓN
DE
LOS
TRA B A JOS , P A RA QUE A
TRA VÉS DE LOS
RESIDENTES
DE OB RA
DESIGNA DOS , SE DE
P OSESIÓN
AL
CONTRA TISTA DEL SITIO
DE LOS TRA B A JOS, SE DE
A P ERTURA
A
LA
B ITÁ CORA , SE INICIEN LOS
TRA B A JOS.
DETERM INA LA FECHA DE
TERM INO DE LOS TRA B A JOS
P OR EL DIFERIM IENTO DE LA
ENTREGA DEL A NTICIP O Y
CONSIGNA EN LA B ITA CORA
A EFCTOS DE TENER EL
CONTROL
DEL
A VA NCE
FISICO FINA NCIERO
RECIB E DEL CONTRA TISTA
DENTRO DE LA FECHA S
A CORDA DA S
EN
EL
CONTRA TO:
ESTIM A CION,
FA CTURA
Y
DOCUM ENTA CION
DE
SOP ORTE
DEB EDA M ENTE
REQUISITA DA
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO-DE PAGO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS
JEFATURA DE OBRA
MAYOR
JEFATURA
CORRESPONDIENTE
VERIFICA
QUE
LA
DOCUM ENTA CION
ENTREGA DA
P OR
EL
CONTRA TISTA
ESTE
CORRECTA ,
A SI
M ISM O
A UTORIZA LA ESTIM A CION,
REM ITIENDO NUEVA M ENTE
A
LA
JEFA TURA
CORRESP ONDIENTE
REM ITE OFICIOS, ORDENES Y
FA CTURA S
Y
DOCUM ENTA CIÓN
EN
ORIGINA L Y COP IA , A LA
TESORERIA
M UNICIP A L
P A RA EL P A GO DE LA
ESTIM A CION
RECIB E DOCUM ENTA CION Y
RECA B A A UTORIZA CIÓN DEL
DIRECTOR DE DESA RROLLO
URB A NO,
OB RA S
Y
SERVICIOS.
REA LIZA OFICIOS DIRIGIDOS A
LA TESORERIA M UNICIP A L Y
ORDEN DE P A GO P A RA LA
ESTIM A CION, RECA UDA NDO
LA FIRM A DE A UTORIZA CIÓN
DEL
DIRECTOR
DE
DESA RROLLO
URB A NO,
OB RA S Y SERVICIOS
RESIDENTE DESIGNADO
EL RESIDENTE VERIFICA QUE
EL
CA LCULO,
CA NTIDA DA DES
SEA N
CORRECTOS,
QUE
SE
INTEGREN LOS IM P ORTES
CORRESP ONDIENTES
A
CA DA ESTIM A CION, Y QUE
ESTEN
INTEGRA DOS:
NUM EROS GENERA DORES,
NOSTA S
DE
B ITA CORA ,
CROQUIS, CONTROLES DE
CA LIDA D Y FOTOGRA FIA S.
CONTINUA
EL
P ROCEDIM IENTO P A RA LA
TERM INA CIÓN
DE
LOS
TRA B A JOS,
ENTREGA
–
RECEP CIÓN, FINIQUITO DE
LOS TRA B A JOS Y TRA M ITE
DE P A GO DEL M ISM O, P OR
UNIDA DES RESP ONSA B LES.
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO-DE ENTREGA RECEPCION
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS
JEFATURA DE OBRA
MAYOR
JEFATURA
CORRESPONDIENTE
RESIDENTE DESIGNADO
VERIFICA
QUE
EL
SUP ERINTENDENTE
DE
OB RA ,
NOTIFIQUE
EL
TEM RINO DE LA OB RA EN LA
B ITA CORA .
RECIB E DEL CONTRA TISTA
LA
ESTIM A CION
Y
DOCUM ENTA CION
DE
SOP ORTE
DEB EDA M ENTE
REQUISITA DA
EL RESIDENTE VERIFICA QUE
EL
CA LCULO,
CA NTIDA DA DES
SEA N
CORRECTOS,
QUE
SE
INTEGREN LOS IM P ORTES
CORRESP ONDIENTES
A
CA DA ESTIM A CION, Y QUE
ESTEN
INTEGRA DOS:
NUM EROS GENERA DORES,
NOSTA S
DE
B ITA CORA ,
CROQUIS, CONTROLES DE
CA LIDA D Y FOTOGRA FIA S.
RECIB E
Y
VERIFICA
DOCUM ENTA CIÓN
ENTREGA DA
P OR
EL
CONTRA TISTA Y A P RUEB A
CON SU FIRM A LA
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43
DEVUELVE A L CONTRA TISTA
A TRA VÉS DE NOTA EN LA
B ITÁ CORA E INFORM A A L
DIRECTOR
DE
OB RA S
P UB LICA S A TRA VÉS DE
SISTEM A DE CONTROL DE
A VA NCE DE OB RA CA O.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO-DE ENTREGA RECEPCION
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS
JEFATURA DE OBRA
MAYOR
JEFATURA
CORRESPONDIENTE
RESIDENTE DESIGNADO
ELA B ORA OFICIO, P A RA
SUSCRIP CIÓN
DEL
DIRECTOR,
P A RA
SOLICITA R
A
LA
CONTRA LORÍA M UNICIP A L
LA
VERIFICA CIÓN
CONJUNTA
DE
LOS
TRA B A JOS
Y
TERM INA CIÓN
DE
LOS
TRA B A JOS.
VERIFICA
OFICIO
P RESENTA DO Y RECA B A
FIRM A
DEL
DIRECTOR
GENERA L DE DESA RROLLO
URB A NO,
OB RA S
Y
SERVICIOS EN EL OFICIO;
TRA M ITA
A NTE
LA
CONTRA LORÍA M UNICIP A L
P A RA SU A CTUA CIÓN
RECA B A COP IA SIM P LE DE
LA M INUTA DE VERIFICA CIÓN
DE LA TERM INA CIÓN DE LOS
TRA B A JOS
EM ITIDA
EL
M ISM O DÍA Y P ROCEDE A
ELA B ORA R EL A CTA DE
ENTREGA RECEP CIÓN DE
LOS TRA B A JOS E INFORM A
A LA CONTRA LORÍA DEL DÍA
Y HORA RIO EN EL QUE
CELEB RA RA N DENTRO DE
LOS P LA ZOS QUE SE HA YA N
P A CTA DO, EL A CTO DE
ENTREGA - RECEP CIÓN DE
LOS TRA B A JOS
RECIB E LA ESTIM A CION Y EL
A CTA
ENTREGA
RECEP CION, RECA UDA NDO
LA FIRM A DEL DIRECTOR DE
DESA RROLLO
URB A NO,
OB A RS Y SERVICIOS
RECA B A
A DEM Á S
LA S
CONSTA NCIA S
DOCUM ENTA LES QUE SE
CONSIGNEN EN EL A CTA
COM O SON: GA RA NTÍA DE
VICIOS OCULTOS QUE EXHIB A
EL CONTRA TISTA P OR EL 10 %
DE
LOS
TRA B A JOS
EJECUTA DOS,
B ITÁ CORA ,
P LA NOS
INTEGRA A L EXP EDIENTE Y
ELA B ORA
OFICIO
P A RA
ENVIÓ
A
TESORERÍA ;
A UTORIZA CON SU RÚB RICA
EN EL OFICIO QUE SE
REM ITIRÁ A TESORERÍA .
Calle 2 Norte No. 202 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel. 44 5 96 43