1. No category

Entreprisekontrakt for
maskinydelser
Rydning af opvækst på 110 ha i parabelklitten –
Husby Klitplantage
15. april 2015
J.nr 044-01116
Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d.
15. april 2015.
Entreprisekontrakt for maskinydelser
1
Indholdsfortegnelse:
ENTREPRISEKONTRAKT ............................................................................................................................................... 4
1.
KONTRAKTPARTER ............................................................................................................................................. 4
2.
DEFINITIONER .................................................................................................................................................... 4
3.
BILAGSFORTEGNELSE ......................................................................................................................................... 5
4.
KONTRAKTENS OMFANG .................................................................................................................................... 5
5.
KONTRAKTPERIODE............................................................................................................................................ 5
6.
OPSIGELSE AF KONTRAKTEN .............................................................................................................................. 6
7.
OVERDRAGELSE .................................................................................................................................................. 7
8.
SIKKERHEDSSTILLELSE ........................................................................................................................................ 7
9.
FORSIKRING ....................................................................................................................................................... 7
10.
VEDERLAG OG PRISREGULERING .................................................................................................................... 7
11.
FAKTURERING OG BETALING M.V. ................................................................................................................. 8
FAKTURERING ..................................................................................................................................................................... 8
BETALING .......................................................................................................................................................................... 8
12.
KRAV TIL ENTREPRENØRENS YDELSER ............................................................................................................ 9
13.
UNDERENTREPRENØRER ...............................................................................................................................10
14.
KRAV TIL ENTREPRENØRENS MEDARBEJDERE ...............................................................................................10
15.
LØN- OG ARBEJDSFORHOLD ..........................................................................................................................11
ARBEJDSKLAUSUL .............................................................................................................................................................. 11
ARBEJDSMILJØLEDELSE ....................................................................................................................................................... 12
RUT-REGISTRET ................................................................................................................................................................ 12
16.
MØDER .........................................................................................................................................................12
17.
MILJØLEDELSE ...............................................................................................................................................13
18.
NST´S TILSYN .................................................................................................................................................13
19.
PROJEKTGENNEMGANG ................................................................................................................................14
20.
FASTHOLDELSESKLAUSUL ....................................................................... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
21.
MYNDIGHEDSKRAV .......................................................................................................................................14
22.
TAVSHEDSPLIGT ............................................................................................................................................14
23.
ERSTATNINGSANSVAR ..................................................................................................................................14
24.
MISLIGHOLDELSE ..........................................................................................................................................15
25.
MANGLER .....................................................................................................................................................15
Entreprisekontrakt for maskinydelser
2
NST´S RET TIL AFSLAG I ENTREPRISESUMMEN .......................................................................................................................... 15
26.
FORSINKELSE OG BOD ...................................................................................................................................16
27.
OPHÆVELSE ..................................................................................................................................................17
28.
UDBETALING AF BOD OG ERSTATNING .........................................................................................................17
29.
FORCE MAJEURE ...........................................................................................................................................18
30.
FRAFALD AF RETTIGHEDER ............................................................................................................................18
31.
LOVVALG, VÆRNETING OG TVIST ..................................................................................................................18
32.
ØVRIGE BESTEMMELSER ...............................................................................................................................19
FORTOLKNING .................................................................................................................................................................. 19
UKLARHEDER, HINDRINGER EL. LIGN. FORHOLD........................................................................................................................ 19
ÆNDRINGER ..................................................................................................................................................................... 20
SPROGVALG ..................................................................................................................................................................... 20
DELVIS UGYLDIGHED .......................................................................................................................................................... 20
TREDJEMANDSRETTIGHEDER ................................................................................................................................................ 20
33.
UNDERSKRIFTER ............................................................................................................................................20
BILAG 2 - KRAVSPECIFIKATION...................................................................................................................................21
1.
HOVEDOPGAVE .................................................................................................................................................21
2.
PROJEKTETS TEKNISKE SPECIFIKATIONER ..........................................................................................................21
3.
VARSLING OG FÆRDIGMELDING .......................................................................................................................23
4.
KØRSEL PÅ TIMELØN OG FLYTNING MELLEM BEVOKSNINGER OG SKOVE .........................................................24
5.
KRAV TIL MASKINER ..........................................................................................................................................24
6.
KVALITETSSIKRING ............................................................................................................................................25
7.
ARBEJDSOMRÅDE .............................................................................................................................................25
Entreprisekontrakt for maskinydelser
3
Entreprisekontrakt
1.
KONTRAKTPARTER
Som ordregiver:
Naturstyrelsen, Driftscentret
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Tlf.: 7254 3000
EAN-nr.: 5798000860483
Kontaktperson: Uffe Strandby, 7254 3522, e-mail ufstr@nst.dk
(herefter kaldet NST)
og
som entreprenør:
<Entreprenørens navn>
<Adresse>
<Postnr. og by>
CVR.nr. <indsæt nr.>
(herefter kaldet Entreprenøren)
2.
DEFINITIONER
Afdeling:
Betyder administrativ enhed, idet en skov er inddelt i et antal nummererede
afdelinger, der hver især omfatter en eller flere bevoksninger.
Arbejdsdage:
Betyder alle dage, der ikke i Danmark er bankhelligdage.
Arbejdet:
Betyder opgaver der udføres i medfør af denne Kontrakt.
Bilag:
Betyder alle bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen i afsnit 3. Såfremt definitionen er
efterfulgt af et specifikt nummer, henviser definitionen til det specifikke bilag, der
fremgår af bilagsfortegnelsen.
Færdigmelding:
Betyder skriftlig besked fra Entreprenøren til NST om, at produktionen i en
afdeling er udført.
KFM:
Betyder kubikmeter fast masse.
Kontrakt:
Betyder nærværende kontrakt med bilag.
Part:
Betyder NST eller Entreprenøren, samlet benævnt ”Parterne”.
Projekt:
Betyder maskinvis fordelte, ensartede arbejdsopgaver i én eller flere skove. Et
projekt omfatter opgaver svarende til ca. 1 måneds varighed. Hvert projekt har
en selvstændig arbejdsbeskrivelse.
Entreprisekontrakt for maskinydelser
4
3.
BILAGSFORTEGNELSE
Bilag 1: Nærværende kontrakt.
Bilag 2: Kravspecifikation af 15. april 2015 med følgende underbilag:
 Bilag 2-1: Miljøkrav til skovmaskiner.
 Bilag 2-2: Kortbilag der viser zoneringen af området delt ind i 6 delområder
 Bilag 2-3: Kortbilag der viser indenfor hvilke arealer det fældede materiale skal
placeres
 Bilag 2-4: Kortbilag der viser omfanget af vådområder, hvor færdsel med
maskineri ikke er tilladt
 Bilag 2-5: Kortbilag der viser placeringen af referencearealerne.
 Bilag 2-6: Fotos af de to referenceområder
Bilag 3: Entreprenørens tilbud.
4.
KONTRAKTENS OMFANG
4.1
Denne Kontrakt har til formål at fastlægge Parternes indbyrdes forpligtelser og rettigheder i
kontraktperioden.
4.2
Kontrakten omfatter udførelse af fældning og fjernelse af træopvækst af primært Klit- og
Bjergfyr
4.3
Omfanget af og indholdet i ydelsen fremgår af kravspecifikationen og af øvrige bilag jf.
afsnit 3.
4.4
Entreprenøren skal tåle de ændringer i opgaven, såvel udvidelser som indskrænkninger i
forhold til det tilbud, som NST har accepteret, der fremgår af det samlede udbudsmateriale.
I forbindelse med udvidelser og indskrænkninger vil den samlede kontraktsum blive
reguleret.
4.5
NST har option på op til yderligere 20 % af de anførte arealer jf. kravspecifikationens pkt. 2
på uændrede vilkår. Såfremt NST ønsker at benytte sig af optionen, vil Entreprenøren
modtage skriftlig varsling senest 3 måneder i forvejen. Optionen kan varsles for en eller
flere måneder og udgør for hver måned 20 % af den maksimale årsproduktion divideret med
12.
5.
KONTRAKTPERIODE
5.1
Kontraktperioden starter d. 1. september 2015 og ophører uden yderligere varsel d. 31.
oktober 2016. Der må ikke arbejdes på arealet i perioden 1. april til 15. juli (fuglenes
yngletid).
Såfremt alle forbehold mv er afklaret tidligere end 1. september 2015, vil kontrakten kunne
starte tidligere, såfremt begge parter er enige om det.
Entreprisekontrakt for maskinydelser
5
6.
OPSIGELSE AF KONTRAKTEN
6.1
Kontrakten kan af begge Parter opsiges med et skriftligt varsel på 3 måneder til den første i
en måned.
6.2
Hvis der viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der
hindrer arbejdets videreførelse eller gør dette urimeligt byrdefuldt for NST, kan NST opsige
Kontrakten uden varsel.
6.3
NST kan opsige Kontrakten uden varsel, hvis NST ikke opnår fuldstændig
finanslovsbevilling eller kun opnår delvis finanslovsbevilling for følgende finansår, eller
såfremt NST ikke kan opnå sikkerhed for opnåelse af hel eller delvis finanslovsbevilling
inden starten af finansåret.
6.4
NST kan opsige Kontrakten uden varsel, hvis Klagenævnet for Udbud eller anden
administrativ myndighed annullerer NST´s tildelingsbeslutning. Såfremt Klagenævnet for
Udbud erklærer Kontrakten for uden virkning og påbyder NST at bringe Kontrakten til
ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist, er NST endvidere berettiget til at opsige
Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for
Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt/delvist,
som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det
påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er NST berettiget til at
videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Entreprenøren under
forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Entreprenøren skal i så fald efterleve disse.
6.5
Såfremt der på markedet for de af Kontrakten omfattede produkter opstår et dokumenteret
prisfald på mere end 10 % af de ved Kontraktens indgåelse opnåelige priser på et af de
Kontrakten vedrørende omsætningsmæssigt væsentlige sortimenter eller andre forhold, der
medfører, at afsætningen væsentligt formindskes, kan denne Kontrakt fra NST´s side
bringes til ophør med 8 ugers skriftligt varsel uden erstatning til Entreprenøren.
6.6
Entreprenøren har i de oven for i pkt. 6.1 til 6.5 beskrevne situationer krav på vederlag for
arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Entreprenøren vil derudover
ikke være berettiget til nogen anden form for godtgørelse eller erstatning, herunder for
driftstab eller mistet fortjeneste.
6.7
Denne Kontrakt kan ved prisfald som beskrevet i pkt. 6.5 opsiges med 4 ugers skriftligt
varsel mod, at Entreprenøren betales en erstatning svarende til 5 % af restkontraktsummen
som defineret i pkt. 6.9. Entreprenøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden
form for erstatning.
6.8
Ønskes denne Kontrakt i en sådan situation som beskrevet i 6.5 bragt til opgør straks,
betales en erstatning svarende til 10 % af restkontraktsummen som defineret i pkt. 6.9.
Entreprenøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for erstatning.
6.9
Restkontraktsummen defineres som det vederlag, Entreprenøren ville have haft krav på, hvis
Kontrakten ikke var opsagt, og beregnes som vederlaget for den mængde, NST jf.
kravspecifikationens pkt. 2 ville være forpligtet til at tilbyde Entreprenøren i perioden frem
Entreprisekontrakt for maskinydelser
6
til Kontraktens ophør. Ved beregning af restkontraktsummen medtages ikke optioner for
udvidelse eller forlængelse. Beregningen foretages på baggrund af den forventede
varenummerfordeling som specificeret i kravspecifikationens pkt.2.
6.10
Der kan ikke gøres yderligere krav gældende mod NST i forbindelse med opsigelse af
Kontrakten som følge af prisfald iht. pkt. 6.7 og 6.8 end nævnt i samme punkter.
7.
OVERDRAGELSE
7.1
Entreprenøren kan hverken helt eller delvist uden NST´s skriftlige samtykke overdrage sine
rettigheder og pligter i henhold til denne Kontrakt til andre.
7.2
NST har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt til en
anden offentlig institution eller til en institution, der ejes af det offentlige eller i det
væsentlige drives for offentlige midler.
8.
SIKKERHEDSSTILLELSE
8.1
Der skal ikke stilles sikkerhed.
9.
FORSIKRING
9.1
Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for person- og/eller
tingsskade forvoldt på grund af fejl eller forsømmelse begået af Entreprenøren eller andre,
som Entreprenøren har ansvar for. Det samme gælder ansvar for skade på fast ejendom og
løsøre.
9.2
Entreprenøren skal i hele Kontraktens løbetid og 1 år efter Kontraktens ophør opretholde
erhvervsansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab for skader, for hvilke
Entreprenøren er erstatningspligtig.
9.3
Entreprenøren skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele til NST, såfremt forsikringen
opsiges inden for ansvarsperioden, eller såfremt der sker anmeldelse af krav på forsikringen
fra anden side af væsentlig betydning for NST´s mulighed for dækning, eller hvis
forsikringen i øvrigt ikke er i kraft uanset årsagen hertil.
9.4
NST kan til enhver tid kræve, at Entreprenøren fremsender dokumentation for opfyldelse af
forsikringskrav.
9.5
Erhvervsansvarsforsikringen skal have en dækningssum på mindst 10 mio. kr. for
personskade og mindst 10 mio. for tingskade.
10.
VEDERLAG OG PRISREGULERING
10.1
Følgende priser er gældende: tabel indsættes
Entreprisekontrakt for maskinydelser
7
10.2
Prisen jf. pkt. 10.1 er i DKK ekskl. moms og dækker alle omkostninger i forbindelse med
opgavens udførelse, herunder alle arbejdsopgaver og hjælpemidler, som er nødvendige for
at udføre opgaven som beskrevet i Kontrakten med bilag, eventuelle interimsforanstaltninger og årstidsbestemte og vejrligsbetingede vinterforanstaltninger.
10.3
Prisen er fast i Kontraktperioden.
10.4
Såfremt der sker større, betydende ændringer i form af fx afgiftspålæggelse på diesel pga.
regeringsindgreb o. lign., kan dette, hvis NST skønner det rimeligt, udløse ekstraordinær
prisregulering.
11.
FAKTURERING OG BETALING M.V.
Fakturering
11.1
Betaling afregnes efter antal ha der er ryddet for opvækst. Det er således arealet af de
enkelte delområder der danner udgangspunkt for den endelige afregning. Arealet opgøres af
NST.
Afregning kan først finde sted når det enkelte delområde er færdigmeldt af entreprenøren og
når arealet er godkendt af NST.
11.2
Såfremt et delområde ikke kan færdiggøres på en måned, kan entreprenøren anmode om en
acontoudbetaling på 75 % af de af Entreprenøren opgjorte antal ryddet ha., medmindre
andet aftales skriftligt.
11.3
Fakturaen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af det af NST fremsendte
afregningsbilag, herunder altid projektnummer.
11.4
For mænger, der er produceret og rapporteret jf. kravspecifikationens pkt. 3.2 før d. 10/12 i
et kalenderår, skal faktura være modtaget og dateret senest d. 14/12 i samme kalenderår.
Mænger produceret og rapporteret efter 10/12 skal dog være faktureret og dateret efter d.
1/1 i det efterfølgende kalenderår, medmindre NST forlanger sådanne mængder faktureret
inden 30/12 i samme kalenderår.
11.5
Fakturering skal ske elektronisk på EAN-nummer som oplyst i afsnit 1, gebyrfrit og uden
omkostninger for NST.
11.6
Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger
m.v., jf. lov nr. 1203 af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28.
juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven.
Betaling
11.7
Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende
faktura jf. bestemmelserne i afsnit 12.
Entreprisekontrakt for maskinydelser
8
11.8
Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt
elektronisk, forbeholder NST sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura
er modtaget korrekt. Vederlaget forfalder da til betaling iht. pkt. 11.7.
11.9
Såfremt der er faktureret og NST har betalt en højere pris, end der efter aftalen er belæg for,
skal Entreprenøren ufortøvet fremsende kreditnota og refundere et eventuelt for højt
udbetalt beløb.
11.10 NST er berettiget til at modregne et eventuelt krav mod Entreprenøren, herunder
erstatningskrav, bod og for meget udbetalt vederlag, i Entreprenørens resttilgodehavende fra
en hvilken som helst aftale, NST måtte have med Entreprenøren.
11.11 I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal NST kun betale tilgodehavender, som Parterne
er enige om. Den del, der er uenighed om, behandles efter tvistbestemmelserne i afsnit 30.
11.12 Ved forsinket betaling er Entreprenøren berettiget til at beregne renter i henhold til
rentelovens bestemmelser. Entreprenøren er ikke berettiget til at opkræve rykkergebyrer.
11.13 Såfremt Entreprenøren ikke er en dansk registreret virksomhed og benytter medarbejdere
bosiddende uden for Danmark til entreprisen, skal medarbejderne i tilfælde, hvor
samarbejdsforholdet i henhold til de danske skatteregler kan betegnes som arbejdsudleje,
betale dansk arbejdsudlejeskat (30 %) og arbejdsmarkedsbidrag (8 %), i alt 35,6 % af
bruttolønnen. Det er da NST´s ret og pligt at indeholde skat og AM-bidrag i Entreprenørens
vederlag og at afregne det indeholdte beløb med Skat. Skat og AM-bidrag beregnes på
baggrund af medarbejdernes bruttoløn, som Entreprenøren på forespørgsel har pligt til at
oplyse og dokumentere. Såfremt NST ikke modtager egnet dokumentation, vil NST beregne
arbejdsudlejeskat og AM-bidrag af hele entreprisesummen under denne Kontrakt.
Pkt. 11.13 fjernes, når der indgås kontrakt med en dansk registreret virksomhed, men
beholdes hvis der indgås kontrakt med en udenlandst registreret virksomhed.
12.
KRAV TIL ENTREPRENØRENS YDELSER
12.1
Entreprenøren er forpligtet til at opfylde alle krav til løsning af opgaven, der er beskrevet i
denne Kontrakt.
12.2
Fravigelser i løsning af opgaven kan kun ske efter skriftlig aftale med NST.
12.3
Det forudsættes, at Entreprenøren udviser stor samarbejdsvillighed og indgår i et fleksibelt
og smidigt samarbejde med NST.
12.4
Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over
for NST og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.
12.5
Entreprenøren skal under udførelse af arbejdet i henhold til denne Kontrakt kunne tilkaldes
til arbejdspladsen af NST inden for 24 timer.
Entreprisekontrakt for maskinydelser
9
13.
UNDERENTREPRENØRER
13.1
Entreprenøren kan ikke uden NST´s forudgående, skriftlige samtykke overlade Kontraktens
opfyldelse eller dele heraf til underentreprenører.
13.2
Såfremt NST har godkendt brugen af en underentreprenør, og såfremt der sker væsentlige
ændringer i rollefordelingen mellem Entreprenøren og underentreprenøren, skal NST
underrettes herom.
13.3
Overlades udførelse af opgaven efter aftale til en underentreprenør, hæfter Entreprenøren
for underentreprenørens opfyldelse af kravene i denne Kontrakt på samme måde som for
sine egne forhold.
13.4
Underentreprenører kan ikke i medfør af denne Kontrakt rejse nogen former for krav over
for NST, hverken betalingskrav eller erstatningskrav.
14.
KRAV TIL ENTREPRENØRENS MEDARBEJDERE
14.1
Entreprenøren er forpligtet til at stille de i Entreprenørens tilbud, jf. afsnit 3, anførte
medarbejdere til rådighed for udførelsen af opgaven.
14.2
Entreprenøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang
undgå udskiftning af medarbejdere under udførelsen af opgaven.
14.3
Ved udskiftningen af medarbejdere skal Entreprenøren skriftligt dokumentere, at nye
medarbejdere besidder mindst tilsvarende kvalifikationer og erfaring som de tidligere
medarbejdere navngivet i Entreprenørens tilbud.
14.4
Medarbejdere, der udfører arbejde i henhold til denne Kontrakt, skal have gennemført
Skovskolens kursus i ”Naturnær maskindrift” eller kursus med tilsvarende indhold og
længde på anerkendt uddannelsesinstitution. Såfremt arbejdet i henhold til denne Kontrakt
omfatter fældning af træer, skal kurset indholdsmæssigt bl.a. være specifikt målrettet mod
denne arbejdsoperation. Dokumentation for gennemført kursus er kursusbevis og skal på
anmodning fremvises. Det accepteres, at op til 20 % af mængden i et kalenderår køres af en
eller flere medarbejdere, der er tilmeldt eller står på venteliste til kursus i naturnær
maskindrift eller kursus med tilsvarende indhold og længde på anerkendt
uddannelsesinstitution. Kursus for nye medarbejdere skal være påbegyndt senest efter 6
måneder efter de nye medarbejderes første arbejdsdag under denne Kontrakt. Entreprenøren
betaler selv alle kursusomkostninger.
14.5
Entreprenørens folk, der kører for NST, skal på påkrav fra NST deltage i op til 2 temadage
pr. år, såfremt NST vælger at afholde sådanne temadage. Deltagelse er gratis, og NST yder
ingen godtgørelse for deltagelse.
14.6
Entreprenøren skal løbende til NST udlevere og ajourføre en oversigt over medarbejdere,
der udfører opgaver på NST´s arealer. Oversigten skal mindst indeholde oplysninger om
virksomhedsnavn, medarbejdernes navne og kontaktoplysninger (mobiltlf. og evt. mail),
Entreprisekontrakt for maskinydelser 10
erfaring, kursus i naturnær skovdrift, langtømmerbevis og tidligere erfaringer ved kørsel hos
NST (ja/nej). Ved en eventuel kontrol skal alle medarbejdere under denne Kontrakt, der
træffes i skoven, fremgå af listen.
15.
LØN- OG ARBEJDSFORHOLD
Arbejdsklausul
15.1
NST er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
forpligtet til at sikre, at entrepriseindehaver (Entreprenøren og dennes underentreprenører)
tilsikrer arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som
ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst,
voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af
samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
15.2
Entreprenøren forpligter sig til at sikre løn- og ansættelsesvilkår som oven for nævnt til
arbejdstagere, som er beskæftiget med leverancens udførelse i Danmark, og Entreprenøren
forpligter sig til at orientere arbejdstagerne om de gældende arbejdsvilkår. Arbejdstagerne er
påtaleberettiget over for Entreprenøren i henhold til denne bestemmelse.
15.3
Overholder Entreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på
yderligere løn fra arbejdstagerne, kan NST tilbageholde vederlag til Entreprenøren med
henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår.
15.4
NST kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for
arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Entreprenøren skal efter skriftligt påkrav
fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers
arbejdstagere. Dokumentationen skal være NST i hænde senest to arbejdsdage efter
påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab,
opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.
15.5
Hvis Entreprenøren og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt offentlig
overenskomst, skal der foretages løbende registrering af tidsforbruget på
medarbejderniveau.
15.6
Inden kontraktindgåelse indgives særlig entrepriseindehavererklæring.
15.7
I tilfælde, hvor Entreprenøren og eventuelle underentreprenører har tiltrådt eller indgået
gældende dansk overenskomst, fremsendes dokumentation herfor.
15.8
Hvis Entreprenøren og eventuelle underentreprenører ikke er omfattet af ovenstående, skal
arbejdstagererklæring indgives særskilt for hver arbejdstager. Erklæringen (-erne) skal
underskrives af både entrepriseindehaveren og arbejdstager. Det henstilles, at der anvendes
en arbejdstagererklæring udfærdiget på et for arbejdstageren forståeligt sprog. På
Naturstyrelsens hjemmeside
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Udbud/Lon_og_arbejdsvilkaar.htm/forefindes
entrepriseindehaver- og arbejdstagererklæringer på hhv. dansk, engelsk, tysk og polsk.
Entreprisekontrakt for maskinydelser 11
15.9
Arbejdet kan ikke påbegyndes, før ovennævnte erklæringer / dokumentation er NST i
hænde. Erklæringerne vil blive fremsendt før indgåelse af Kontrakt til den tilbudsgiver, der
ønskes indgået Kontrakt med.
15.10 Såfremt de i entrepriseindehavererklæringen og / eller arbejdstagererklæringen oplyste
forhold ændres, skal NST øjeblikkeligt orienteres herom.
15.11 Entreprenøren henvises til arbejdsmarkedets organisationer mhp. oplysninger om danske
løn- og arbejdsforhold i relation til en uddybning af arbejdsklausulens krav om sædvanlige
løn- og ansættelsesforhold. Adresser på relevante organisationer kan ses på NST´s
hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Udbud/Loen_arbejdsvilkaar/.
Arbejdsmiljøledelse
15.12 Entreprenøren skal sikre, at Entreprenørens egne medarbejdere og eventuelle
underentreprenører overholder alle gældende arbejdsmiljøregler, herunder
Arbejdsmiljøloven (p.t. lbk. nr. 1072 af 07/09/2010), bekendtgørelse om skiftende
arbejdssteders indretning (p.t. BEK nr 290 af 05/05/1993) og At-meddelelse nr. 1.03.1 fra
sep. 1998 om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder. Der skal anvendes
lovpligtigt sikkerhedsudstyr og –beklædning. Entreprenøren skal ubetinget følge eventuelle
anvisninger fra Arbejdstilsynet.
RUT-registret
15.13 Såfremt Entreprenøren er en ikke dansk registreret virksomhed og efter lov om
udstationering af lønmodtagere m.v. (LBK nr 3425 af 3/4 2014 eller senere ændringer eller
tilføjelser dertil) har pligt til at afgive oplysninger til Erhvervsstyrelsen, skal Entreprenøren
senest samtidig med, at arbejdet omfattet af denne Kontrakt påbegyndes, aflevere
dokumentation til Bygherren for, at anmeldelse er foretaget. Manglende dokumentation
betragtes som væsentlig misligholdelse af Kontrakten.
Er Entreprenøren en dansk registreret virksomhed, og benytter Entreprenøren sig af en ikke
dansk registreret virksomhed til udførelse af opgaver i henhold til Kontrakten, skal
Entreprenøren efterleve de forpligtelser, der følger af loven.
16.
MØDER
16.1
NST kan indkalde Entreprenøren til møder, hvor arbejdes stade, fremdrift, kvalitet etc. kan
drøftes. Entreprenøren deltager i sådanne møder for egen regning. Møderne afholdes som
udgangspunkt på arbejdsstedet i Entreprenørens skurvogn, men mødet kan også indkaldes til
afholdelse på NST´s lokale kontor.
16.2
NST er ansvarlig for udarbejdelse af mødereferat. Referatet skal godkendes af
Entreprenøren.
Entreprisekontrakt for maskinydelser 12
17.
MILJØLEDELSE
17.1
Entreprisen skal udføres således, at
a) skadelige virkninger på miljøet gennem fx forurening med kemikalier, drivmidler og
hydraulikolier undgås,
b) øvrige miljømæssige gener i videst muligt omfang undgås, herunder at der ikke
efterlades materialer, emballage eller andet på arealerne,
c) der tages størst muligt hensyn til skovgæster,
d) der tages størst muligt hensyn til den eksisterende natur. Blivende træer, rodnet,
jordbund, vådområder, dødt ved, grævlingegrave, rovfuglereder, myretuer, sårbare
plantesamfund, fortidsminder (så som diger, højryggede agre, stendysser og gravhøje)
og publikumsinstallationer (så som vandre- og ridestier, borde og bænke) må ikke
beskadiges, og
e) færdsel i og omkring vådområder, vandhuller og vandløb undgås.
17.2
Entreprenøren vil af NST få udleveret pas-på-kort med oplysninger om særligt beskyttede
terrængenstande. Disse genstande må under ingen omstændigheder beskadiges.
Beskadigelse vil medføre erstatningspligt jf. afsnit 22.
17.3
NST er certificeret efter hhv. FSC- og PEFC-ordningerne, og Entreprenøren er forpligtet til
at overholde gældende regler for begge ordninger og til at gøre Entreprenørens
medarbejdere, der arbejder hos NST, bekendt med ordningerne. De generelle regler kan
findes på internettet på www.fsc.dk og www.pefc.dk.
18.
NST´S TILSYN
18.1
NST´s tilsyn repræsenterer Naturstyrelsen over for Entreprenøren med hensyn til arbejdets
tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende
arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn
til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold.
18.2
Tilsynet kan beordre arbejdet standset, hvis der konstateres væsentlige overtrædelser af
sikkerhedsbestemmelserne, miljømæssige krav eller afvigelser fra det godkendte projekt og
arbejdsprocedurer. En sådan standsning vil hverken berettige Entreprenøren til
tidsfristforlængelse eller erstatning. Entreprenøren har i givet fald pligt til vederlagsfrit at
forcere arbejdet, således at de aftalte tidsfrister overholdes.
18.3
Tilsyn fra NST fritager ikke Entreprenøren for selv at føre kontrol.
18.4
Entreprenøren skal stå til rådighed ved sådanne tilsyn og forsyne NST med nødvendige
oplysninger.
Entreprisekontrakt for maskinydelser 13
19.
PROJEKTGENNEMGANG
19.1
Entreprenøren og dennes repræsentant skal før opstart af et nyt projekt på NST´s anmodning
deltage i en gennemgang af projektet. Såfremt NST beder Entreprenøren deltage i en sådan
projektgennemgang, skal Entreprenøren på forespørgsel kunne redegøre for
arbejdsprocessen, udførelsesmetoden, kvalitetssikring, sikkerheds- og sundhedsmæssige
samt miljømæssige forhold m.v. Entreprenøren deltager i projektgennemgangen for egen
regning.
20.
MYNDIGHEDSKRAV
20.1
Arbejdet skal ske i overensstemmelse med og ved overholdelse af de til enhver tid for
området relevante lovkrav, dvs. gældende dansk lovgivning (herunder Færdselsloven),
internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer samt eventuelle af NST
vedtagne interne retningslinjer, som udleveres til Entreprenøren i kontraktperioden.
Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra
Entreprenørens side.
21.
TAVSHEDSPLIGT
21.1
Entreprenøren og dennes medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til
oplysninger vedrørende NST´s eller andres forhold, som ikke er alment kendt eller
tilgængelige for offentligheden, og som der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse
af denne Kontrakt. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til gældende lovgivning.
21.2
Entreprenøren skal pålægge alle underentreprenører en tilsvarende tavshedspligt.
21.3
Entreprenøren må benytte NST som reference, men Entreprenøren må ikke uden NST’s
forudgående, skriftlige tilladelse offentliggøre noget om Kontraktens indhold eller den
udbudte opgaves resultat.
22.
ERSTATNINGSANSVAR
22.1
Parterne er erstatningspligtige over for NST efter dansk rets almindelige regler.
22.2
Består Entreprenøren af et konsortium af entreprenører, hæfter den enkelte entreprenør i
konsortiet solidarisk over for NST. Entreprenørernes interne fordeling af eventuelt
erstatningsansvar er NST uvedkommende.
22.3
Parterne kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller indirekte tab. Dog
præciseres, at enhver begrænsning i Entreprenørens erstatningsansvar bortfalder ved
ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der kan tilregnes Entreprenøren som groft
uagtsomme eller forsætlige.
Entreprisekontrakt for maskinydelser 14
22.4
Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er NST
uvedkommende.
22.5
NST skal fremsende erstatningskrav til Entreprenøren uden ugrundet ophold efter, at skaden
er konstateret.
23.
MISLIGHOLDELSE
23.1
Såfremt en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er den anden
Part berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab som følge heraf, dog jf. bestemmelserne
i afsnit 22.
24.
MANGLER
24.1
Der foreligger en mangel, hvis Arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med denne
Kontrakt, som NST med rette kunne forvente, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse
med NST´s anvisninger.
24.2
Entreprenøren har i et halvt år efter færdigmelding ret og pligt til at afhjælpe mangler inden
for en af NST fastsat rimelig frist.
24.3
Hvis NST efter udløbet af fristen nævnt i pkt. 24.2 eller efter at have modtaget
Entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted, mener, at manglerne ikke er
afhjulpet, skal NST skriftligt meddele Entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes.
24.4
Afhjælper Entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, kan NST frit vælge
mellem at lade dem udbedre for Entreprenørens regning, at kræve afslag i entreprisesummen
jf. pkt. 24.8 og 24.9 eller at kræve erstatning.
24.5
NST kan i stedet for at følge proceduren i pkt. 24.3 og 24.4 frit vælge mellem at lade
mangler udbedre for Entreprenørens regning, at kræve afslag i entreprisesummen jf. pkt.
24.8 og 24.9 eller at kræve erstatning, såfremt afhjælpning efter NST´s vurdering er
uopsættelig eller umulig, og Entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage
afhjælpning. Det samme gælder, når NST har grund til at antage, at Entreprenøren ikke
foretager afhjælpning på rette måde eller uden ugrundet ophold.
24.6
Entreprenørens afhjælpningspligt og NST´s adgang til at foretage udbedring for
Entreprenørens regning bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt
store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til NST´s interesse i, at
Kontrakten opfyldes. NST bevarer dog i alle tilfælde retten til at kræve afslag eller
erstatning.
24.7
Mangelansvaret ophører efter dansk rets almindelige regler.
NST´s ret til afslag i entreprisesummen
24.8
Såfremt NST kræver afslag i entreprisesummen jf. pkt. 24.4-24.6, beregnes afslaget som
Entreprisekontrakt for maskinydelser 15
udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.
24.9
Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store
udgifter, fastsættes afslaget skønsmæssigt som forskellen mellem den aftalte entreprisesum
og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om
arbejdet i den foreliggende stand.
25.
FORSINKELSE OG BOD
25.1
Leverer Entreprenøren ikke den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens
afsnit 2, er der tale om forsinkelse.
25.2
Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal NST straks skriftligt underrettes
herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede
varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at
forcere arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse
skyldes det påberåbte forhold.
25.3
Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 28, og i tilfælde af
nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant
vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende
årstid og egn.
25.4
Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved
sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere
ressourcer til opgaven. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning,
medmindre forsinkelsen klart skyldes NST´s forhold.
25.5
Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende
og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en dagbod på 5 kr. pr. manglende kfm
for hver afsluttet arbejdsdag.
Er en leveringsfrist overskredet, skal NST skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden
30 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes
kravet ikke som anført, er NST afskåret fra at kræve bod for forsinkelse for den tid, der
ligger ud over 30 Arbejdsdage før kravets fremsættelse.
NST kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura.
25.6
Overstiger NST´s tab den i pkt. 25.5 anførte bod, er NST berettiget til at kræve dette tab
erstattet i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
25.7
NST kan ikke opkræve bod, hvis forsinkelsen skyldes NST´s forhold, eller hvis NST kræver
ændringer i opgaven. Når forsinkelsen skyldes NST´s eller andre offentlige myndigheders
forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder
bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister.
Entreprisekontrakt for maskinydelser 16
25.8
Har NST eller anden kompetent myndighed standset arbejdet på grund af indtrufne fejl eller
mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens
foranstaltninger til sikring af arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige
gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller
erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen.
26.
OPHÆVELSE
26.1
Parterne har ret til at ophæve Kontrakten, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra
den anden Parts side, eller såfremt Kontrakten gentagne gange overtrædes, uden at der
isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse.
26.2
I bedømmelsen af misligholdelsens væsentlighed indgår opgavens beskaffenhed,
misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse og misligholdelsens betydning for den
pågældende Part.
26.3
Følgende forhold vil altid blive anset for væsentlig misligholdelse:
a) Hvis der uden ret til tidsfristforlængelse foreligger væsentlig forsinkelse fra Entreprenørens
side med hensyn til arbejdets udførelse eller andre forhold af afgørende betydning for NST.
b) Hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at NST har grund til at antage, at
Entreprenøren ikke vil være i stand til at videreføre arbejdet uden væsentlige mangler.
c) Hvis entreprisen ikke udføres i overensstemmelse med de til enhver tid relevante danske
eller europæiske lovkrav eller med af NST vedtagne retningslinjer, som enten er en del af
Kontrakten, eller som udleveres i kontraktperioden, herunder fx NST´s arbejdsklausul og
”Miljøkrav til skovmaskiner”.
d) Hvis Entreprenøren i øvrigt misligholder sine forpligtelser væsentligt.
e) Hvis Entreprenøren indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige
forringelser af Entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette
opfyldelse i fare.
f) Entreprenørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra
NST inden 10 arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende Kontrakt.
g) Hvis Entreprenøren ophører med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller der
indtræder andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare.
27.
UDBETALING AF BOD OG ERSTATNING
27.1
Såfremt NST ikke har modregnet en eventuel bod eller et eventuelt erstatningsbeløb pga. fx
bortkomst, værdiforringelse, forsinkelse eller andet i en fakturabetaling, skal Entreprenøren
indbetale beløbet til NST senest 30 kalenderdage efter, at kravet er fremsat skriftligt med
behørig dokumentation. Ved for sen indbetaling forrentes beløbet efter rentelovens
bestemmelser, med mindre Entreprenøren forinden har anfægtet kravet.
Entreprisekontrakt for maskinydelser 17
28.
FORCE MAJEURE
28.1
Parternes forpligtelser i henhold til Kontrakten suspenderes i tilfælde af force majeure.
28.2
Ved force majeure forstås udefrakommende omstændigheder af usædvanlig art, som
Parterne ikke er herre over, og som de ikke med rimelighed burde have forudset eller
overvundet, herunder naturkatastrofer, udbredt stormfald, brand, strejker og lock-out, og
som medfører, at opfyldelsen af denne Kontrakt er umulig eller vil påføre en af Parterne en
efter dennes forhold urimelig byrde. Det betragtes også som force majeure, hvis NST pga.
længerevarende produktionsstop hos en kunde selv er nødt til at stoppe sin produktion i en
periode.
28.3
Den Part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette
den anden Part om force majeure-begivenhedens opståen og forventede varighed.
28.4
Årsagen til force majeure skal dokumenteres skriftligt.
28.5
Når force majeure-begivenheden er ophørt, genoptages Parternes forpligtelser i forhold til
Kontrakten.
28.6
Uanset hvad der i øvrigt fremgår af denne Kontrakt, kan den af Parterne opsiges skriftligt
uden varsel, såfremt det er åbenlyst, at hindringen eller forsinkelsen som følge af de i punkt
28.2 anførte omstændigheder vil vare og varer længere end 6 måneder.
29.
FRAFALD AF RETTIGHEDER
29.1
Hvis en Part frafalder sine rettigheder i medfør af en bestemmelse i denne Kontrakt,
indebærer det ikke, at Parten samtidig frafalder sine rettigheder i medfør af andre
bestemmelser i Kontrakten eller på den samme bestemmelse ved en anden lejlighed. Hvis en
Part undlader at håndhæve en bestemmelse i Kontrakten, indebærer det ikke, at Parten giver
afkald på bestemmelsen eller andre bestemmelser i Kontrakten eller i henhold til dansk rets
almindelige regler.
30.
LOVVALG, VÆRNETING OG TVIST
30.1
Denne Kontrakt er underlagt dansk ret.
30.2
Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med denne
Kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at
indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten i mindelighed.
30.3
Såfremt Parterne ikke selv er i stand til at løse en eventuel uoverensstemmelse, er Parterne
enige om at søge uoverensstemmelsen løst ved mellemkomst af en syns - og skønsmand
udpeget af Parterne i fællesskab.
30.4
Hvis uenighed ikke kan løses ved forhandling mellem Parterne eller ved mellemkomst af en
syns- og skønsmand, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling
Entreprisekontrakt for maskinydelser 18
af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".
30.5
Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk.
30.6
Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én voldgiftsdommer,
mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af
instituttet. Har en Part ikke udpeget en voldgiftsdommer inden 30 dage fra indgivelsen eller
modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den pågældende voldgiftsdommer af
instituttet.
31.
ØVRIGE BESTEMMELSER
Fortolkning
31.1
Såfremt der i Kontraktperioden opstår tvivl om Projektets omfang, forudsætninger, formål
eller gennemførelse, er Entreprenøren forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere NST
herom.
31.2
I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse skal der anvendes følgende rangorden ved
fortolkning:
Denne Kontrakt, underskrevet af NST og Entreprenøren
De bilag, der fremgår af afsnit 3, på nær Entreprenørens tilbud (bilag 3).
Alle senere ændringer og tillæg til denne Kontrakt.
Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller på anden måde skriftligt godkendt af
Parterne efter kontraktindgåelsen
e) Det samlede udbudsmateriale af 15. april 2015, herunder eventuelle rettelsesblade samt
spørgsmål og svar udsendt i forbindelse med spørgerunden.
f) Entreprenørens tilbud af [dato] (bilag 3) samt dokumentation og erklæringer, der i
henhold til udbudsbetingelsernes bestemmelser er fremsendt efter tilbudsfristens udløb.
a)
b)
c)
d)
31.3
Entreprenørens standardvilkår eller henvisning til branchespecifikke standardvilkår er ikke
en del af Kontrakten.
Uklarheder, hindringer el. lign. forhold
31.4
Entreprenøren skal indhente NST´s afgørelse, hvis Kontrakten og dennes grundlag ikke yder
tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet, eller såfremt der opstår tvivl om opgavens
omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse
31.5
Finder Entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med Kontrakten og
dennes grundlag, skal Entreprenøren snarest muligt underrette NST og følge NST´s
anvisninger.
31.6
Entreprenøren skal snarest muligt underrette NST, hvis der opstår forhold, som hindrer eller
vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at NST påføres ulempe eller tab, herunder
pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente NST´s
anvisninger, skal Entreprenøren mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling
Entreprisekontrakt for maskinydelser 19
herfor bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at NST lider tab.
Ændringer
31.7
NST kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig
sammenhæng med de aftalte ydelser.
31.8
NST´s krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder Parternes eventuelle
krav om forandringer i denne Kontrakt med hensyn til pris og tid som følge af ændringen.
Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen.
31.9
Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed. I andre tilfælde udføres ændringsarbejde efter
særskilt prisaftale.
Sprogvalg
31.10 Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er
danske. Al kommunikation mellem Parterne skal foregå på letforståeligt dansk. Med
letforståeligt menes, at der kan foretages en ubesværet kommunikation, der sikrer
gennemførelse af Kontraktens leverancer.
Delvis ugyldighed
31.11 Såfremt en eller flere af Kontraktens bestemmelser måtte blive erklæret helt eller delvist
ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af Kontrakten i øvrigt. Parterne
og/eller voldgiftsretten skal i så fald bestræbe sig på hurtigst muligt at fastsætte en gyldig
bestemmelse til erstatning af den helt eller delvist ugyldige bestemmelse med i det
væsentligste samme indhold og effekt, således af Parterne så vidt muligt stilles således, at
intentionerne med Kontrakten og senere ændringer hertil opfyldes.
Tredjemandsrettigheder
31.12 Ud over Parterne kan ingen tredjemand støtte ret på denne Kontrakt.
32.
UNDERSKRIFTER
For NST
For Entreprenøren
Dato og navn
Dato og navn
15. april 2015
Entreprisekontrakt for maskinydelser 20
Bilag 2 - Kravspecifikation
1.
HOVEDOPGAVE
1.1
Opgaven omfatter følgende hovedydelser: Fælde-udkørsel.
1.2
Arbejdet vil primært foregå i følgende geografiske område: Husby Klitplantage
2.
PROJEKTETS TEKNISKE SPECIFIKATIONER
2.1
Opgaven vil primært bestå i rydning af opvækst af bergfyr og klitfyr samt udkørsel af
materialet til de markerede områder (se kortbilag 2.3).
 Der er følgende krav til rydningen:
o Al træopvækst af fyr (overvejende bjergfyr og klitfyr) og gran, fældes og fjernes fra
arealet.
o Det kan accepteres, at der efterlades et mindre antal blivende yngre træer (lav
opvækst). Dette skal forstås således, at en forekomst på mindre end 5 yngre træer
(max. 50 cm i højden) accepteres indenfor et areal svarende til 15 x 15 m.
o Fældesnittet skal lægges så tæt på jorden som muligt og skal som minimum placeres
under nederste grenkrans.
o Det fældede materiale fjernes fra området og placeres i bunker på de markerede
lokaliteter.
Som udgangspunkt skal al fældet materiale fjernes fra området, men der kan være
områder, hvor det er uhensigtsmæssigt at opsamle og fjerne mindre opvækst. Derfor
kan det accepteres at der indenfor enkelte områder efterlades, hvad der svarer til
mindre end 5 yngre træer (max 2 m i højden og 3 cm tykkelse) indenfor et areal
svarende til 15x15 m.
o Målet for rydningen af opvækst, fældning og fjernelse af materialet, fremgår af
referencearealerne bilag 2-5 og 2-6.
De ryddede og færdige arealer skal være som referencearealerne, for at de kan
færdigmeldes og godkendes af NST.
Referencearealerne er en del af denne kravspecifikation.
o Yderligere beskrivelse af, hvordan arealerne skal ryddes, vil ske ved besigtigelsen
den 29. april 2015. Besigtigelsen vil være en del af kravspecifikationen.
o Hvis spordybden overstiger 25 cm på en strækning over 10 meter, skal NST straks
kontaktes og det aftales hvad der skal ske.
o For at sikre en entydig forventningsafstemning i forhold til kvaliteten af rydningen,
skal entreprenøren i forbindelse med opstart af arbejdet, indlede med en rydning af 1
ha (indenfor dette område fældes opvæksten og materialet udkøres). Rydningen af
denne 1 ha skal herefter godkendes af Naturstyrelsen inden arbejdet fortsættes.
Opstarten skal ske i delområde E og C og placeringen af de 2 områder aftales med
Naturstyrelsen.
Entreprisekontrakt for maskinydelser 21
 Der er følgende krav til stakkene med udkørt materiale:
o Stakkene skal bygges op fra en ende af og ikke lag på lag.
Det vil sige at man skal starte med en ”trekant” af materialer og derefter fortsætte
med at lægge skråt op ad denne.
o Der må ikke forekomme jord og rødder i stakken.
o Stakkene skal, hvis det er muligt, placeres som på denne tegning
o Hvis ikke det er muligt at placere stakken med en bred rabat hvor der er plads til
flishuggeren, placeres stakkene som på denne tegning
Entreprisekontrakt for maskinydelser 22
 Særlige vedplanter:
Ene (Juniperus communis) må ikke fjernes eller beskadiges (se foto nedenfor)
 Vådområder
Der er indenfor arealet enkelte vådområder, hvor maskinkørsel ikke må finde sted. Disse
arealer er angivet på Bilag 2.4
 Arealerne
Arealet er delt ind i 6 delområder, som fremgår af kortbilag 2.2.
Tilbuddet skal differentieres i forhold til disse 6 delområder:
o A (8,3 ha): Meget spredt og lav opvækst
o B (32,8 ha): Meget spredt og lav opvækst
o C (20,5 ha): Tæt men overvejende lav opvækst (0,5 m – 4 m)
o D (5,2 ha): Tæt og overvejende høj opvækst (2-10 m)
o E (40,9 ha): Tæt og overvejende høj opvækst (2-10 m)
o F (2,3 ha): Tæt og overvejende høj opvækst (2-10 m)
3.
VARSLING OG FÆRDIGMELDING
3.1
Påbegyndelse af et projekt skal varsles til NST senest 3 dage før opstart.
3.2
Når produktionen i et område er færdig, skal den færdigmeldes elektronisk til NST via en
elektronisk blanket eller i den form, der til enhver tid foreskrives.
Entreprisekontrakt for maskinydelser 23
4.
KØRSEL PÅ TIMELØN OG FLYTNING MELLEM BEVOKSNINGER OG SKOVE
4.1
Kørsel på timeløn kan kun ske efter individuel og forudgående, skriftlig aftale gældende for
en bestemt bevoksning eller et bestemt område.
4.2
Timelønsforbruget på en konkret opgave fastsættes enten på baggrund af en driftsfil fra
maskinens computersystem (typisk DRF i StanforD) eller sporfil, som hentes fra maskinens
GPS-kort (Pas-på-kort, som Entreprenøren modtager fra NST). Entreprenøren skal udlevere
en sådan fil til NST senest samtidig med fremsendelse af betalingskrav jf. Kontraktens
afsnit 11. Modtaget dokumentation for antal kørte timer i form af en eller begge de nævnte
filer er en forudsætning for, at fakturerede timelønstimer vil blive udbetalt. NST vil være
behjælpelig med vejleding om filhåndteringen.
5.
KRAV TIL MASKINER
5.1
Maskiner skal overholde kravene i ”Miljøkrav til skovmaskiner på Naturstyrelsens arealer
jf. pkt. 3. Bilag 2-1. En maskine skal have et gyldigt og synligt miljøgodkendelsesskilt
monteret. Godkendelsen gælder i 3 år, hvorefter Entreprenøren på eget initiativ skal anmode
om at få den fornyet. Der accepteres ikke kørsel med maskiner, der uanset formål og
kørslens tidsmæssige udstrækning ikke er godkendte. En godkendelse må forventes at tage
mindst 5 arbejdsdage fra anmodning. Ændringer i forholdene omkring en miljøgodkendelse,
fx ved overgang til ny type olie, skal omgående meldes til NST. Entreprenøren skal
acceptere, at NST stikprøvevist foretager kontrol af, om maskinerne overholder
miljøkravene.
5.2
Såfremt NST´s krav jf. pkt. 5.1 ændres i kontraktperioden, skal Entreprenøren inden for en
rimelig tidsfrist, som fastsættes af NST, sørge for, at maskinerne overholder de nye krav.
Såfremt ændringerne er forbundet med væsentlige omkostninger for Entreprenøren, skal
NST være indstillet på at forhandle om en rimelig økonomisk kompensation til
Entreprenøren.
5.3
Maskinernes middelmarktryk med fuldt læs må ikke overstige 0,75 kg/cm2.
5.4
Maskinernes maksimale marktryk med fuldt læs må ikke overstige 1 kg/cm2 målt på
baghjulene.
5.5
Det må forventes, at der kan stilles krav om at anvende bånd på boogi-aksler.
5.6
Skovningsmaskiner skal have en kranrækkevidde, der gør det muligt at fælde og skove
træerne på en afstand af minimum 8 m fra spormidte. Kranarmen skal derfor minimum være
10 meter lang.
5.7
Udkørselsmaskiner skal have en kranrækkevidde på minimum 8,5 meter.
5.8
Maskinerne skal være udstyret med IT-udstyr, der kan registrere hugstspor og andre
afmærkninger, som Entreprenøren skal være særlig opmærksom på, og som fremgår af
udleverede, elektroniske ”Pas på kort” i MAPInfo-format. Pas på kortene viser fx
Entreprisekontrakt for maskinydelser 24
fortidsminder, rødlistearter, redetræer m.v., som under ingen omstændigheder må
beskadiges eller ødelægges.
5.9
Computerens software skal kunne håndtere de krav, der jf. pkt. 4.2 er til registrering af antal
kørte timer.
5.10
Entreprenøren skal til NST udlevere og løbende ajourføre en liste over maskiner, der skal
køre eller kører på NST´s arealer. Oversigten skal mindst indeholde oplysninger om
virksomhedsnavn, ejer, maskinalder, miljøgodkendelsesnummer og dækudrustning. Ved en
eventuel kontrol skal alle maskiner, der træffes i skoven, fremgå af listen.
6.
KVALITETSSIKRING
6.1
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med denne kravspecifikation og Kontrakten i
øvrigt, fagmæssigt korrekt og i en kvalitet, der på enhver måde lever op til NST´s
anvisninger og til branchens standarder, såfremt disse ikke er i uoverensstemmelse med
Kontrakten og/eller NST´s anvisninger.
6.2
NST kan til enhver tid kræve, at Entreprenøren fremlægger dokumentation eller på anden
måde redegør for, at ydelserne opfylder de krav, der fremgår af Kontrakten.
7.
ARBEJDSOMRÅDE
7.1
Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende bilfaste veje.
7.2
Der vil ikke være kloak-, vand- eller el-tilslutning til arbejdsstederne, og NST har intet
ansvar herfor. I det omfang, sådanne faciliteter er nødvendige for entreprisens
gennemførelse eller krævet, for at gældende regler fra eksempelvis Arbejdstilsynet eller
miljølovgivningen kan overholdes, skal Entreprenøren etablere midlertidige installationer
som eksempelvis el-generator, toilet med tømmetank etc.
7.3
NST stiller ikke skur- og badefaciliteter til rådighed for Entreprenøren.
7.4
Entreprenøren skal sikre, at maskiner og redskaber opbevares betryggende. Opbevaring må
kun ske på de arealer, NST har godkendt hertil.
7.5
Entreprenøren skal sikre, at offentlig og privat færdsel kan foregå uden unødig hindring og
uden risiko ved arbejdsområder samt etablere og bekoste alle fornødne afspærringer og
afmærkninger. Skilte udleveres af NST og skal opsættes i hht. NST´s anvisninger.
7.6
Der må ikke uden særlig aftale med NST arbejdes på Naturstyrelsens arealer uden for
tidsintervallet 6:00-18:00 på hverdage og 6:00-14:00 på lørdage.
Entreprisekontrakt for maskinydelser 25