מסמכי המכרז
מדינת ישראל -הכנסת
מכרז מספר 19/2015
לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת
מועד אחרון להגשת הצעות:
מועד :יום חמישי 24בדצמבר ,2015בשעה 11:00
מקום :הכנסת ,ירושלים
כסלו התשע"ו
דצמבר 2015
2
לכבוד
א.ג.נ,.
הנדון :הזמנה להציע הצעות במכרז מס' 19/2015לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת
======================================================
.1
כללי
א .הכנסת (להלן" :המזמינה" או "הכנסת") מבקשת בזאת מספקים ,העומדים בתנאי הסף להשתתפות
במכרז זה ,להגיש לה הצעות לביצוע השירותים כהגדרתם להלן ,בכנסת.
ב .כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן" :מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם
כמשלימים זה את זה.
ג .מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן ,בין אם צורפו לחוברת המכרז ובין אם לאו:
מכרז;מסמך זה
טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמידה בדרישות מכרז זה;נספח א
נספח א1-
נספח א2-
נספח א3-
נספח א4-
נספח א5-
נספח א6-
נספח א7-
נספח ב
נספח ג
נספח ד
נספח ה
נספח ו
נספח ז
נספח ח
נוסח ערבות בנקאית להגשת ההצעה; תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין; נוסח אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה; הצעת התמורה ותנאי תשלום; תשקיף למשתתף; הצהרה על מחזור הכנסות; אישור רואה חשבון; הסכם התקשרות; המפרט הטכני; נספח בטחון; כתב סודיות; הצהרה על העדר ניגוד עניינים; אישור על עריכת ביטוחים; -נוסח ערבות בנקאית לתקופת ההסכם (תומצא על ידי הזוכה במכרז לאחר זכייתו).
ד .את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הכנסת שכתובתו ,www.knesset.gov.il :תחת
לשונית "מכרזים ודרושים".
.2
מהות ההתקשרות והיקפה
א .הצעות המתבקשות על ידי הכנסת הן לאספקת גפ"מ לכנסת והכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן:
"השירותים" או "העבודות" או "הטובין" או "המוצרים").
ב .הכנסת תזמין מהספק שיבחר לאספקת הגפ"מ ,שירותי בידוק תקופתיים ,והכל כמפורט בהסכם
ההתקשרות ובמפרט.
ג .היקף השירותים שרכשה הכנסת במהלך השנים 2013ו 2014 -הינו כ 250 -טון גפ"מ לשנה ,אולם מודגש
במפורש כי הכנסת איננה מתחייבת ביחס להיקף צריכה הצפוי במהלך תקופת ההתקשרות ואינה
מתחייבת לרכוש מהספק גפ"מ בהיקף זה או בהיקף כלשהו.
3
.3
תקופת ההתקשרות
א .על המציע שייבחר להיות מוכן לביצוע השירותים באופן מיידי ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.
ב .תקופת ההתקשרות תהא מיום החתימה על ההסכם ההתקשרות ועד ליום .30/6/17לכנסת שמורה
הזכות להאריך את ההתקשרות לתקופה ו/או תקופות נוספות בנות שנה או פחות ,ובסך הכל עד ארבע
שנים נוספות.
.4
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
התנאים המוקדמים הרשומים להלן הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת
המכרזים.
רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בכל התנאים הבאים:
א .המציע הוא שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין.
ב .המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-ובכלל זה ניהול ספרים כדין
והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א-
,1991או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ומילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות
סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.
ג .המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-
ד .המציע ,אם הוא אינו יחיד ,שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על-פי דין,
כגון רשם החברות ,רשם השותפויות וכיוצא באלה ,עד למועד הגשת ההצעה; כמו כן ,מציע שהוא חברה
אינו רשום ברשם החברות כחברה מפירת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפירת חוק.
ה .על המציע להיות בעל רשיון תקף מטעם משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים לאספקת גפ"מ
בישראל ,החל מיום .1/1/2011
ו .על המציע להיות בעל רשיון תקף מטעם משרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים בישראל ,במועד
הגשת ההצעה.
ז .על המציע להעסיק החל מיום 1/1/2015לפחות 5טכנאי שירות למערכות גז אשר ברשותם תעודת
מתקין רמה .2
ח .המציע סיפק ,בכל אחת משלוש שנים האחרונות ,גפ"מ ל 3-לקוחות שונים כשלכל לקוח כאמור סופקו
על-ידו ,בכל שנה ,לפחות 125טון גפ"מ ,לצובר בגודל של לפחות 10טון גפ"מ לצובר .מובהר ,כי ניתן
להציג את אותו הלקוח לכל אחת מהשנים.
ט .המציע מחזיק צוברי גפ"מ הניצבים במתקניו ,בעלי קיבולת כוללת של לפחות 200טון גפ"מ או לחילופין
המציע קשור בהסכם בכתב עם חברה בעלת מתקן לאחסנת גפ"מ בהיקף של 200טון גפ"מ ,לכל הפחות.
י .על המציע להיות בעל מחזור הכנסות שנתי מאספקת גז פחמימני מעובה שלא יקטן מ₪ 2,000,000 -
כולל מע"מ לשנה בכל אחת מהשנים ,2013 ,2012ו.2014 -
יא .להבטחת קיום הצעתו ,על המציע לצרף ערבות בנקאות אוטונומית ,שהוצאה לבקשת המציע בלבד,
בגובה של .₪75,000הערבות תהיה בלתי מוגבלת בתנאים ,לפירעון עם דרישה .תוקף הערבות עד
לתאריך 23במרץ 2016והיא תהא בנוסח המדויק המובא בנספח א 1-למסמכי המכרז.
4
.5
אופן מילוי ההצעה
א .על המציע להגיש את הצעתו בחוברת המכרז בלבד ולמלא בה את טופס ההצעה בנספח א' וכל יתר
הנספחים ,בהם הוא נדרש למלא פרטים ולחתום במקומות המיועדים לכך בחתימה מלאה של
המוסמכים לכך מטעמו.
ב .המציע יחתום בחותמת המציע וחתימת בעלי זכות החתימה בתאגיד ,על כל דף ממסמכי המכרז.
ג .המציע ימלא את המסמכים אך ורק במקומות הנדרשים למילוי על ידי המציע .אין לשנות ,לרבות על ידי
הוספה או מחיקה את מסמכי המכרז ,אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז.
ד .תיקון של פרטים שמולאו על ידי המציע ,בשגגה ,תיעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט השגוי ,ורישום
הפרט הנכון בצדו ,וליד התיקון ,תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי החתימה בו .אין לבצע מחיקות
או תיקונים באמצעות נוזל תיקון ("טיפקס").
ה .למען הסר ספק מובהר בזה ,כי כל השמטה ,מחיקה ,שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או
באיזה מהם ,או כל הסתייגות ,או התניה מסוג כלשהו ,בין על ידי תוספת במסמכי המכרז או במכתב
לוואי ,או בכל דרך אחרת וכן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל ,עלולים לגרום
לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.
ו .על אף האמור בסעיף זה לעיל ,ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות
המפורטות בסעיף זה לעיל ,אם שוכנעה כי על אף הסטייה ,ההצעה תואמת את דרישות המכרז ,היא
ברורה וחד-משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.
.6
מסמכים שיש לצרף להצעה
א .על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן .בהיעדר צירוף כאמור רשאית המזמינה שלא
לשקול את ההצעה ,או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים .אי הגשת מסמך שמהווה תנאי סף
להשתתפות במכרז ,עלולה להביא לפסילה של ההצעה .מסמכים הכלולים בחוברת המכרז ,ימולאו
בחוברת המכרז ,ולא יצורפו אליה אלא ימולאו בתוכה.
)1
(א) אם המציע הוא תאגיד (להלן" :תאגיד") –
פ רטים מלאים על זהות תאגיד המציע ,תעודת רישום התאגיד כדין ,תדפיס עדכני מן המרשם
בו רשום התאגיד (רשם החברות/השותפויות) או אישור רו"ח או עו"ד של התאגיד שהתאגיד
עדיין פעיל ואישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה בנוסח נספח א;3-
(ב) אם המציע הוא יחיד – תצלום תעודת זהות לרבות הספח;
)2
אישור עדכני מן המרשם בו רשום המציע ,לפיו שילם את כל חובותיו לרשם;
)3
אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק העסקאות");
)4
תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין בנוסח נספח א;2-
)5
אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה;
)6
נספח א' -טופס הצהרת המציע והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז ,ממולא וחתום כנדרש;
)7
ערבות בנקאית בנוסח נספח א;1-
)8
תשקיף למשתתף בנוסח נספח א 5-על כל הצרופות הנדרשות בו;
)9
הצעת התמורה ותנאי התשלום -נספח א;4-
)10הצהרה על מחזור כספי בנוסח נספח א;6-
5
)11אישור רואה חשבון בנוסח נספח א;7-
)12צילום רשיון תקף מטעם משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים לאספקת גפ"מ בישראל החל
מיום 1/1/2011כנדרש בתנאי הסף 4ה';
)13צילום רשיון תקף מטעם משרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים בישראל ,כנדרש בתנאי הסף
סעיף 4ו';
)14צילום של תעודת מתקין רמה 2עבור 5טכנאים שיפורטו לצורך עמידה בתנאי הסף 4ז';
)15אם המציע מסתמך על קבלן משנה לצורך עמידה בתנאי הסף 4ט' -הסכם חתום עם קבלן משנה
בעל מתקן לאחסנת גפ"מ בקיבולת של לפחות 200טון גפ"מ;
)16מסמכים להוכחת העמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז זה ובאמות המידה לשקילת
ההצעות המפורטות במכרז זה;
)17נספח ז חתום על ידי המציע -במועד הגשת ההצעה נדרשת חתימת המציע בלבד ואין צורך להחתים
את חברת הביטוח;
)18נספחים ב – ו ונספח ח חתומים על ידי המציע;
)19אישורים ומסמכים להוכחת העמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז זה ובאמות המידה
לשקילת ההצעות המפורטות במכרז זה;
)20תשובות המזמינה לשאלות הבהרה -אם וככל שיהיו כאלה -כשהן חתומות על ידי המציע לאישור
כי הללו אכן הובנו ,ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעה;
)21כל יתר המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז;
ב .על המציע לעמוד בכל הדרישות דלעיל ,ולצרף את כל הצירופים ,כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם
וצרופותיהם .בהיעדר צירוף כאמור רשאית המזמינה שלא לשקול את ההצעה ,או לפי שיקול דעתה לבקש
השלמת מסמכים ,ככל שהגשתו של מסמך פלוני אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .אי הגשת
מסמך שהגשתו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז עשויה להביא לפסילה של ההצעה.
ג .המציע רשאי ,אך לא חייב ,לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן:
)1מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוני ין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור
ותצהיר .בפסקה זו -משמעות כל המונחים ,לרבות "אישור" ו"תצהיר" היא כמשמעותם בסעיף 2ב
לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-
)2מציע אשר הינו בעל טובין מתוצרת הארץ או טובין מאזור עוטף עזה ,כמשמעותם בתקנות חובת
המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה ,1995 -ומעונין כי תנתן לו העדפה בשל עובדה זו ,יצרף
להצעתו אישור ותצהיר.
)3המציע רשאי להגיש ,בנוסף לכל המסמכים אותם הוא נדרש לצרף לפי מסמכי המכרז ,כל חומר
העשוי להיות רלוונטי לדעתו ,לשם הוכחה כי הוא עומד בדרישות של המכרז .בשום מקרה אין לצרף
מסמכים הכוללים הסתייגויות ,שינויים ,תוספות או גריעות מנוסח ההצעה ,כמפורט במסמכי
המכרז.
.7
מקום ומועד אחרון להגשת הצעות
א .המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום יום חמישי 24בדצמבר ,2015עד השעה 11:00בדיוק.
הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.
6
ב .תשומת לב המציעים מופנית לכך ,כי כל כניסה למשכן הכנסת כרוכה בתיאום מראש ,קבלת אישור
בטחוני ובידוק בטחוני .מס' הטלפון לתיאום כניסה.02 - 6408733 /4 /5 :
ג .על המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשכן הכנסת נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך זמן
ממושך.
ד .את ההצעות ,בצירוף המסמכים הנזכרים לעיל ,יש להכניס לתוך מעטפה סגורה חלקה (ללא ציון כל פרט
מזהה של המציע על גבי המעטפה) על המעטפה יש לרשום :עבור מכרז מס' 19/2015לאספקת גז
פחמימני מעובה (גפ"מ) עבור הכנסת.
ה .את מעטפת ההצעה הסגורה יש להפקיד ,באופן אישי ,בתיבת המכרזים במשרדי מדור בכיר רכש
ומחסנים בכנסת ,ירושלים ,עד למועד האחרון להגשת הצעות לעיל .יש לתאם כניסה מראש ,כמפורט
לעיל .אין לשלוח הצעות בדואר או בדרך אחרת.
.8
ערבות בנקאית
א .למען הסר ספק יודגש ,כי צירוף ערבות בנקאית להצעה הינו תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .העדר
ערבות כנדרש יגרום לפסילת ההצעה על הסף ואי הבאתה לדיון בוועדת המכרזים.
ב .על הערבות הבנקאית שתצורף להצעה לעמוד בדרישות הקבועות בתנאי הסף להשתתפות במכרז
ובתנאים הבאים:
)1מוציא הערבות יהיה בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,1981-ונכלל ברשימה שמפרסם החשב הכללי
במשרד האוצר.
)2מימוש הערבות יהא במשרד הראשי או בסניף של מוציא הערבות בישראל.
)3שם המבקש בכתב הערבות יהיה זהה במדויק לשם המציע .לא תתקבלנה ערבויות בהם שם המבקש
הוא אחר או שהמבקש הוא גוף אחר עבור המציע;
)4יש לצרף את הערבות המקורית להצעה;
)5נוסח הערבות הבנקאית יתאם בקפדנות לנוסח שבנספח א 1-למסמכי המכרז;
)6הערבות תהא בשפה העברית בלבד;
)7לא יתקבלו חלופות ערבות ,כגון שעבוד ,הקפאה ,עיכוב של חובות ו/או כספים המגיעים למציע
מהמזמינה ו/או מגוף אחר של המדינה.
)8אין לסייג את האפשרות לדרוש מימוש הערבות גם באמצעות פקסימיליה ,מברק ,דואר אלקטרוני
ו כיוצ"ב .עם זאת ,לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי סייג כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר
יוביל לפסילת הערבות ו/או ההצעה ולתת למציע אשר יגיש ערבות שבה ייכלל סייג זה אפשרות
להגיש ערבות מתוקנת בפרק זמן שיינתן לו ,כתנאי לדיון בהצעתו.
ג .הערבות שתצורף להצעה תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע שיזכה במכרז וכבטחון
לקיום התחייבויותיו להתקשר עם המזמינה לעניין הספקת הטובין או השירותים או העבודות נושא
המכרז .ערבותו של מציע אשר יחזור בו מהצעתו או יוברר כי נהג בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון
כפיים ,או שלאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז ,או שיוברר כי הצהרות
שהצהיר או מצגים שהציג אינם נכונים ,מלאים ומדויקים ,הן במהלך הליך המכרז והן לאחר קבלת
ההודעה על זכייה במכרז -תחולט בהתאם לשיקול דעתה של הכנסת וזאת לאחר שניתנה למציע
הזדמנות לטעון את טענותיו .מוסכם בין הכנסת ובין המציעים כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית
7
מהווה פיצוי ראוי ומוסכם מראש ,שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה כנזק העשוי להיגרם לכנסת כתוצאה
מסתברת של קרות אחד המקרים המפורטים לעיל.
ד .המציע שהצעתו תיבחר ,יידרש להמיר את הערבות שצורפה להצעתו בערבות אחרת כמפורט בהסכם
ההתקשרות.
ה .מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות:
)1אם נקבעה הצעת המציע כזוכה במכרז -לאחר חתימת החוזה והמצאת המסמכים הנדרשים,
לרבות ערבות הביצוע.
)2אם הודיעה המזמינה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות -לאחר מתן הודעת
המזמינה כאמור; ואולם ,אם נקבע מציע כזוכה שני ,תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציע שהצעתו
נקבעה כזוכה במכרז ,חתם על חוזה ההתקשרות והמציא למזמינה את כל המסמכים הנדרשים.
)3אם החליטה המזמינה על ביטול המכרז -לאחר ביטולו.
.9הצעה – של המציע לבדו
א .ההצעה תוגש בשם המציע בלבד ,וללא כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים
הצעות למכרז זה .בכלל זה ,קשר של בעל עניין במציע אחר ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –
.1968כמו כן ,לא יהיו המציעים רשאים להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד שבשליטתם בביצוע
אי אילו מהעבודות הנוגעות לביצוע המכרז.
ב .אין ל הגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים .הצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו
בלבד.
ג .על המציע עצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המקדמיות המפורטות במסמכי המכרז ,בכפוף לאמור
במפורש במכרז זה ,למעט לעניין תנאי הסף 4ט'.
ד .עמידת המציע בתנאים המוקדמים ובדרישות המקצועיות להשתתפות במכרז תיבחן אך ורק על-פי
נתוני אותו מציע ,כאישיות משפטית נפרדת ,למעט לעניין תנאי הסף 4ט' .אין המציע רשאי להסתמך,
לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ,על תכונות ,כישורים ,ניסיון וכיו"ב,
המתקיימים בצדדים שלישיים ,זולת המציע עצמו ,לרבות אך לא רק בעלי מניותיו ,מנהליו ,עובדיו,
תאגידים קשורים שלו וכיו"ב ,למעט לעניין תנאי הסף 4ט'.
ה .ל עניין תנאי מוקדם הדורש ניסיון מוכח בביצוע עבודות או שירותים דומים בסוגם ובהיקפם לעבודות
או לשירותים נושא המכרז ,כפי שפורט בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ,על המציע להוכיח כי
עד מועד הגשת ההצעה השלים ביצועם של עבודות או שירותים במספר הנדרש בתנאים המוקדמים
להשתתפות במכרז (לעניין זה ,עבודה אחת או פרויקט אחד או שירות אחד משמעם עבודה ,פרויקט או
שירות לפי העניין ,שניתנו למזמין אחד על-פי חוזה אחד) ,הדומים הן בסוגם והן בהיקפם (כל אחד
מהם) לעבודה או לשירות נושא המכרז.
.10תוקף ההצעה
א .כל הצעה תעמוד בתוקפה ותהיה בלתי חוזרת ,על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ,ותחייב את מגישה
מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ולכל המאוחר עד 90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות .המזמינה
אינה מתחייבת לדון בהצעות ולהחליט ביניהן לפני תום תוקפן .פג או עמד לפוג תוקפן של ההצעות וטרם
ניתנה הודעה בדבר זכייתו של איזה מהמציעים ,תמשיך ההצעה לעמוד בתוקפה וזאת כל עוד לא בוטלה
8
על ידי המציע בהודעה בכתב למזמינה .ביטול ההצעה יהיה בתוקף רק מהמועד בו התקבלה הודעה
בכתב כאמור.
ב .במק רה שבתקופה בה ההצעה היא בלתי חוזרת יחזור בו המציע מהצעתו או יסרב למלא או שלא יעמוד
במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי המכרז או ינהג שלא בדרך מקובלת או בתום
לב ,תהא המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את החוזה אם נחתם ולהתקשר
עם כל אדם ככל שתמצא לנכון וכן תהיה רשאית לחלט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש כספים אחרים אשר
שולמו על ידי המציע .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדים למזמינה כלפי מציע
כאמור לפי כל דין.
.11שאלות הבהרה ממציעים ,הבהרות ושינויים במסמכי המכרז מטעם המזמינה
א .הס ברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה ,במענה לשאלות בכתב
בלבד ,שימסרו לכנסת ,למדור בכיר רכש ומחסנים ,בפקס 02- 5660363 :או במייל:
,hillele@knesset.gov.ilעד יום שני 14בדצמבר ,2015בשעה .14:00שאלות הבהרה שיגיעו לאחר
מועד זה ,לא יענו.
המציע לבדו יהא אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי מדור בכיר רכש ומחסנים
בכנסת עד למועד האמור בטלפון .02-6408733/4/5
ב .כל תשובה או הבהרה תפורסם באתר האינטרנט של הכנסת ,תחת לשונית "מכרזים ודרושים",
בסמיכות למסמכי המכרז .לא יהא כל תוקף שהוא לכל תשובה שלא תינתן על ידי נציג המזמינה
ותפורסם באתר כאמור.
ג .הכנסת רשאית בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים במסמכי המכרז .כל שינוי
יפורסם באתר הכנסת כאמור ,ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
ד .כל שינוי או תוספת למסמכי המכרז ,לפני המועד האחרון להגשת ההצעות -בין ביוזמת הכנסת ובין
בעקבות שאלות הבהרה של מציעים -ייעשה על ידי הכנסת ,לפי שיקול דעתה ,ויחייב את המציעים,
בהתאם להודעה שתפורסם באתר הכנסת.
ה .תשובות ,הבהרות והודעות שינוי שיפורסמו באתר הכנסת (אם יפורסמו) ,יצורפו על ידי המציעים
להצעתם ,וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם ,הובנו ,ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות.
ו .יובהר ,כי באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר פרסומי המזמינה באתר האינטרנט הנוגעים
למכרז זה.
.12הצהרות המציע
א .עם הגשת הצעתו במכרז ,ובנוסף לכל הצהרה או התחייבות אחרת הכלולים במסמכי המכרז ,מצהיר
המציע ו מתחייב בהתאם לאמור בנספח א' .עצם הגשת ההצעה על ידי מציע כמוה כאישור והתחייבות
מצדו לכל המפורט בנספח א' ,בין אם חתם על נספח זה ובין אם לאו.
ב .התברר למזמינה ,בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת ,כי הצהרה או מצג של המציע כלפי המזמינה
במסגרת הצעתו ,אינם נכונים ,מלאים או מדויקים ,רשאית המזמינה לפסול את ההצעה ,ואם בחרה בה
כהצעה הזוכה -לבטל את הזכייה.
במקרה כאמור לעיל ,יישא המציע באחריות לכל נזק שייגרם לכנסת -אם ייגרם כתוצאה מכך.
9
.13עדכון פרטים ומסירת פרטים נוספים ובירורי המזמינה
המזמינה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מן המציע פרטים ,מסמכים וכל מידע אחר הנראה
לה נחוץ לשם בחינת הצעתו ,לרבות השלמת מידע חסר ,הבהרות וכל מידע אחר או נוסף הנראים לה דרושים
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,והמציע מתחייב להמציא למזמינה ,מיד עם דרישתה ,את המידע הנדרש וזאת בין
היתר לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו לעיל .מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
א .המזמינה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו,
עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון שלו ,או של בעלי עניין בו ,שיטת התמחור /ניתוח המחירים
לפיהם תימחר את הצעתו ,וכן כל מידע אחר שלדעתה יש עניין בגילויו .מציע אשר נמנע מלמסור את
המידע הדרוש במועד שקבעה לכך הכנסת ,או מסר מידע לא נכון -רשאית המזמינה שלא לדון עוד
בהצעתו או לפסלה.
ב .נציגי המזמינה יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע או באתרים בהם ביצע עבודות דומות לעבודות נשוא
המכרז ,או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת אודותיו .כן תהא
המזמינה רשאית לפנות ולקבל חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים ,לפי
שיקול דעתה ,לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע ,דירוג האשראי שלו וכיוצא באלה.
ג .מבלי לגרוע ממחויבות המציע בהצעתו ,חייב המציע לעדכן את המזמינה ללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר
יחול ,אם יחול ,במידע שמסר למזמינה ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד
פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז ,ואם נקבע כזוכה -עד לחתימה על ההסכם.
.14גילוי הצעת המציע
בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,אם המזמינה תידרש
לעשות כן ,פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי ,שעליהם הודיע המציע במפורש ,בכתב ובאופן
בולט בעת הגשת הצעתו .ידוע למציע ,כי לוועדת המכרזים סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש
המציע להותיר חסויים ,וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונה למסור פרטים אלה ,ולמציע לא תהא
כלפי הכנסת כל טענה או תביעה בקשר לכך.
.15אחריות
א .בלי לגרוע מהוראות כל דין ,המזמינה ומי מטעמה ,לא ישאו בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו
למציע בקשר עם הצעתו במסגרת המכרז או בקשר למכרז.
ב .בכל מקרה ,לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו
במכרז ,בין אם זכה במכרז ובין אם לאו ,בין אם נבחר זוכה במכרז ובין אם בוטל המכרז מכל סיבה
שהיא ,אלא אם ובמידה שנאמר במפורש אחרת במסמכי מכרז זה.
ג .המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למזמינה -אם ייגרם -כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון או אינו
מדוייק או מטעה בהצעתו.
.16אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
א .ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמינה את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על
אמות המידה והמשקלות הרשומות להלן.
)1
המחיר המבוקש – 100נקודות
המחיר יחושב באופן יחסי למציעים אחרים ,כך שמציע שהציע את המחיר הנמוך ביותר יקבל את
מלוא הניקוד ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי.
10
לעניין זה יובהר ויודגש ,כי ועדת המכרזים תבחן לא רק את המחיר הכולל לביצוע העבודות
וסבירותו ,הצעה הכוללת פרטי מחירים שאינם סבירים (גבוהים או נמוכים באופן בלתי סביר)
בהתייחס לאומדן העצמי של המזמינה (אם הוכן כזה) או בהתייחס למחירי השוק באותה עת,
עשויה לא להיחשב כהצעה המתאימה ביותר ,אף אם מחירה הכולל יהא הנמוך ביותר מבין כל
ההצעות שהוגשו.
)2
תינתן העדפה "לעסק בשליטת אישה" לפי סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-
)3
תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ או לטובין מאזור עוטף עזה ,בהתאם לתקנות חובת המכרזים
(העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה–.1995
ב.
אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
ג.
ה כנסת שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור הצעת מציע שהוא או נושא משרה בו הורשע בעבירה
מסוג עוון או פשע בשבע השנים האחרונות או שמתנהלים נגדו הליכים בשל עבירה כאמור ,בשל מהותה,
חומרתה או נסיבותיה של העבירה.
ד.
יובהר ,כי הכנסת שומרת לעצמה הזכות שלא לבחור הצעת מציע כהצעה המתאימה ביותר ,אם אותו
מציע הפר הפרה מכל סוג שהוא של התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו כלפי הכנסת ,במהלך עשר
השנים האחרונות ,זאת אף אם הצעה זו תהא הזולה ביותר.
ה .המזמינה רשאית לקבל שתי הצעות או יותר ולפצל את אספקת השירותים בין המציעים על-פי שיקול
דעתה.
ו.
יצוין ,כי על פי הדין ,רשאית ועדת המכרזים ,אך לא חייבת ,לפנות למציעים ,לצורך קבלת הצעת מחיר
חוזרת ומשופרת ,במקרה ששתי הצעות קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,או במקרה שבו כל
הצעות המחיר חורגות מן האומדן .פנתה המזמינה לקבל הצעות מחיר סופיות ומשופרות ,יחושב
הניקוד למחיר והניקוד המשוקלל למחיר ולאיכות ,בהתאם להצעות המחיר הסופיות .מציע שלא הגיש
הצעת מחיר נוספת ,תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית.
.17הודעה על הזכייה
א .המזמינה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה בדבר המועד
והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות .הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים
בהודעת המזמינה כאמור לעיל לחתימה על המסמכים.
ב .מתן ההודעה כאמור ייצור יחסים חוזיים בין המזמינה למציע שקיבלּה ,על-פי התנאים וההתחייבויות
הכלולים בכל מסמכי המכרז .תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי תלויה ובלתי
מותנית בחתימת חוזה פורמאלי בין הצדדים ,למעט אם ייקבע אחרת בהתאם להודעה.
ג .במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המזמינה ,תהא
המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז.
.18הסכם ההתקשרות
א .עם המציע שהצעתו תתקבל ייחתם הסכם כנוסחו בנספח ב' המצ"ב למסמכי המכרז.
ב .על המציע שהצעתו תתקבל להמציא אישור על קיום הביטוחים המפורטים בנספח ז' וכן ערבות בנקאית
לביצוע ההסכם בגובה ₪ 150,000בנוסח המופיע בנספח ח' ,שתהא בתוקף עד 60יום לאחר תום תקופת
ההתקשרות.
11
ג .המציע שיזכה אינו רשאי להסב או להעביר בדרך אחרת לאחר את זכייתו ,כולה או חלקה ,אלא אם כן
קיבל את הסכמת המזמינה בכתב ,וגם במקרה זה ימשיך המציע שיזכה להיות אחראי כלפי המזמינה
בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז.
.19זכות עיון
כל מציע יהא רשאי ,תוך 30יום ממועד קבלת ההודעה על תוצאות המכרז ,לעיין בהחלטה הסופית של ועדת
המכרזים ,בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז ,למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה וכן חוות דעת
משפטיות ,אשר בהם לא תתיר ועדת המכרזים לעיין ,מהנימוקים המפורטים בתקנה (21ה) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג .1993-כמו כן ,מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה ,אשר שביחס
אליהם טען בהצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי כאמור בסעיף 14לעיל .ביקש המעיין לצלם את
המסמכים בהם עיין ,כולם או חלקם ,ישא גם בעלות הצילום בתעריף של ₪ 0.3לדף כולל מע"מ.
" .20זוכה שני" ו"זוכה שלישי"
א .הכנסת רשאית להכריז על המציע שהצעתו תזכה בניקוד השני בטיבו בשלב בדיקת ההצעות כ"זוכה
שני".
ב .במידה ותחליט הכנסת להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון מתפקודו,
רשאית הכנסת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתקשר עם ה"זוכה השני" מבין המציעים .במידה
ותחליט הכנסת לעשות כן מתחייב "הזוכה השני" לחתום על חוזה ההתקשרות תוך 14יום ממועד
ההודעה על כך.
ג .כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה ,המחייבים את הזוכה ,יחייבו גם את ה"זוכה השני" במידה
ויידרש לחתום על החוזה ,לרבות ,הפקדת ערבות ביצוע כנדרש וכיו"ב.
ד .הכנסת תהיה רשאית לבחור גם ב"זוכה שלישי" לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה או עם
"הזוכה השני" לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא .ה"זוכה השלישי" יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף ב'
וג' לעיל ,בשינויים המתחייבים.
.21פרשנות
א .הכותרות במסמכי המכרז נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן שהוא.
ב .במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה או אחד הנספחים להסכם ההתקשרות תגבר הוראת הסכם
ההתקשרות ,אלא אם נאמר במפורש כי הוראת מסמך זה או הנספח גוברת .במקרה של סתירה בין
ההצעה שהגיש הספק במסגרת המכרז (נספח א) ,לבין מסמכי המכרז ,יגברו הוראות מסמכי המכרז.
.22ביטול המכרז
א .המז מינה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז חדש מכל
סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יחרגו בעלויות מתחום הציפיות ,או שלא יעמדו
בדרישות הסף ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים או כתוצאה מעיכובים מנהליים ,אישור
רשויות ,בעיות תקציב וכיוצא באלה.
ב .ה מציע מצהיר כי ידוע לו שקיומו של המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת הכנסת ,כגון אישור
רשויות ,בעיות מימון ,תקציב וכד' .אין הכנסת מתחייבת לבחור זוכה במכרז.
ג .בנוסף לאמור לעיל ולאמור על-פי כל דין ,מובהר ומודגש כי המזמינה תהא רשאית לבטל את המכרז גם
בכל אחד ממקרים אלו:
12
)1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן של
המזמינה ,או מהמחיר שהוצע למזמינה על ידי מציעים אחרים בהליכי התקשרות אחרים או
מהמחיר שנראה למזמינה כמחיר הוגן וסביר לביצוע העבודות;
)2יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות או מחירים ו/או פעלו בניסיון
ליצור הסדר כובל.
.23שונות
א .מציע אשר יהיה קשור בדרך כלשהי ,באופן ישיר או עקיף ,הוא עצמו או באמצעות אדם או גוף המצוי
בשליט תו ,ניהולו או הקשור אליו בכל דרך אחרת ,להכנת המכרז או דבר הכרוך בו ,אינו רשאי להגיש
הצעה למכרז והצעתו תפסל על הסף.
ב .כ ל סכסוך נושא המכרז יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בירושלים ,ולשום
בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה.
בכבוד רב,
שמוליק חזקיה
יו"ר ועדת מכרזים
13
נספח א
מכרז מס' 19/2015
טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמידה בדרישות המכרז
לכבוד
ועדת המכרזים
הכנסת ,ירושלים
הנדון :הצעה במכרז מס' 19/2015לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) (להלן" :המכרז")
עבור הכנסת (להלן" :המזמינה")
אני החתום מטה ___________________ מתכבד להגיש הצעה למכרז שבנדון וכן מצהיר ,מאשר ומתחייב
כלפי המזמינה כדלקמן:
.1הצהרות והתחייבויות כלליות
א .הנני מגיש בזאת הצעתי לאספקת הטובין או השירותים או העבודות כמפורט במסמכי המכרז ומצהיר
שקר אתי בעיון רב את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו ,הבנתי ואני מסכים לדרישות
ולתנאים הכלליים והמיוחדים ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ומודיע בזה ,שהצעתי ערוכה על פי
דרישותיו .כן הבנתי את השיטה לפיה מתבצע המכרז ,על שלביו ועל שיטת בחירת הזוכה בו ,אם יהיה
זוכה.
ב .הנני מצהיר ,כי יש לי הידע המקצועי ,הניסיון ,היכולת ,האפשרות הפיננסית ,וכן כל הרישיונות,
ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת הטובין או השירותים או העבודות על פי
מסמכי המכרז.
ג .הנני מצהיר כי לא הורשעתי בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע ,למעט עבירות
תעבורה ,וכי לא מכהן בי נושא משרה שהורשע בעבירה כאמור וכי לא מתנהלים נגדי או נגד נושא משרה
בי הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך ,והכל למעט אם פורטו על ידי הרשעות או הליכים
כאמור בתשקיף למשתתף המצורף להצעתי.
ד .אני מתחייב לספק את הטובין או השירותים או העבודות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות,
מקצועיות ודיוק רב ומצהיר שיש ברשותי כל המשאבים ,כוח האדם ויתר האמצעים הדרושים לאספקת
הטובין או השירותים או העבודות כאמור ועל פי הנדרש במסמכי המכרז .לא תהיה לי כל זכות לטענת
עיכוב או פיגור או ליקוי אחר בקיום התחייבויותיי מסיבות כלשהן ,לרבות בגין היעדר כוח אדם מיומן
ו/או כוח אדם בכלל או באמצעי אחר כלשהו.
ה .אני מאשר ,כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין
הכלליות ובין האחרות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות באספקת הטובין או השירותים או העבודות ,בהתאם
לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז,
תנאי החוזה או נספחיו או מכל סיבה אחרת.
ו .בלי לגרוע מכלליות הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל ,ברורות ומובנות לי הסמכויות הנתונות למזמינה
במסגר ת המכרז על פי הדין ועל פי מסמכי המכרז ,לרבות הסמכות לברר פרטים אודות המציע אצל
גורמים שלישיים ,הסמכות לאפשר למציע לתקן פגמים ולהשלים חסרים בהצעתו ,הסמכות לחלק את
הזכייה במכרז בין מספר מציעים ,הסמכות שלא לבחור זוכה במכרז והסמכות לבטל את המכרז או
לצמצמו ולא תהיה לי כל טענה או דרישה הנובעת מהחלטת המזמינה כאמור.
14
ז .לא תהיה לי כל תביעה ,טענה או דרישה המבוססת או נובעת מטעות או אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של
פרטי ההסכם או תנאיו המיוחדים או מסמכי המכרז שניתנו במסגרת המכרז או המידע החלקי שניתן
במסגרת המכרז באשר לנוהל המכרז ,והנני מוותר בזה ,מראש ,על כל טענות או תביעות או דרישות
כאמור.
ח .הנני מצהיר כי אני מכיר היטב את הדין הישראלי לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,את דיני
המכרזים החלים בישראל ,ובין השאר את כל דרישות הרישום והרישוי החלות על המציעים או הזוכים
במכרז ואת השיקולים הנלקחים בחשבון בהליך המכרז.
ט .הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות תקנה (6א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-ובתנאי הסף
שנקבעו במסמכי המכרז ,וכי אין מניעה ,לפי כל דין או לפי כל הסכם שאני צד לו ,או אחרת,
להשתתפותי במכרז ולביצוע כל ההתחייבויות שאני עשוי ליטול על עצמי אם אזכה במכרז.
י .הנני מתחייב להודיע לכנסת על כל שינוי בעובדה ,במצב או בהצהרה שניתנו על ידי במסגרת הצעתי או
בכל מסמך אחר שנמסר על ידי למזמינה וכן על כל שינוי שחל במצב המציע שיש בו כדי להשפיע השפעה
מהותית על יכולתו לקיים התחייבויותיו על פי המכרז ובכלל זה ,שינוי במבנה המציע ,בבעלות בו,
בנושאי משרה מקצועיים או אדמיניסטרטיביים בו ,מינוי קדם מפרק ,מפרק ,כונס נכסים ,מנהל מיוחד
(בין אם המינוי הוא זמני או קבוע) ,עריכת הסדר בין המציע לבין חבריו או נושיו ,מתן צו הקפאת
הליכים המתנהלים נגד המציע ,הטלת עיקול או פתיחה בהליכי הוצאה לפועל על נכסים מהותיים של
המציע.
יא .ידוע לי כי הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעתו של מציע במקרה של שינוי שחל במציע אשר
ייראה מהותי בעיני הכנסת ,בין אם נודע לה על כך על ידי המציע ובין אם נודע לה עליו בדרך אחרת,
לרבות במקרה של הרשעת המציע או נושא משרה בכיר בו בעבירה מסוג עוון או פשע.
יב .אני מסכים מראש לגילוי הצעתי בפני משתתפים אחרים ,אם הכנסת תידרש לעשות כן ,פרט למידע
שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי ,ובלבד שאודיע עליהם במפורש ובכתב באופן בולט במסגרת
הצעתי .עם זאת ,אני מסכים ,כי במקרה שהכנסת תהא סבורה ,לפי שיקול דעתה ,ולרבות בשל התנגדות
מצד מציע אחר ,כי אין עילה לחיסוי המידע ,תהיה הכנסת רשאית לגלותו ולא תהיה לי כלפיה כל טענה,
דרישה או תביעה בקשר לכך .הנני מסכים כי ככל שאבקש לעיין בהצעה הזוכה כאמור בסעיף 19
למסמכי המכרז ,לא אהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה ,אשר ביחס אליהם טענתי בהצעתי כי
הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי כאמור בסעיף 14למסמכי המכרז
יג .הצעתי זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון על ידי ותעמוד לתוקפה לתקופה
הקבועה במסמכי המכרז.
יד .הצעתי מוגשת בשמי בלבד ,וללא כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים
הצעות למכרז זה .בכלל זה ,ידוע לי כי לא אהיה רשאי להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד
שבשליטתם בביצוע אי אילו מההתחייבויות במסגרת המכרז.
טו .ידוע לי ,כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעתי למכרז וכי לא אהיה זכאי לכל החזר בגין
הוצאות אלו ,בין אם אזכה במכרז ובין אם לאו ,בין אם יוכרז הזוכה במכרז ובין אם המכרז יבוטל מכל
סיבה שהיא ,אלא אם וככל שנאמר אחרת במסמכי המכרז במפורש.
טז .הנני מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לי על ידי הכנסת ולדאוג לשמירת סודיות כאמור גם
מצד עובדיי ,קבלני המשנה שלי ,או כל מי מטעמי.
15
.2ערבות
א .ידוע לי ,כי אם אזכה במכרז ,אמסור ערבות בנקאית בגובה ₪ 150,000כנדרש במסמכי המכרז שתוקפה
יהא עד 60יום לאחר תקופת ההתקשרות.
ב .המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ,כפיצוי קבוע ומוסכם מראש אם אחזור בי
מהצעתי או אסרב למלא או לא אעמוד במילוי התחייבויותיי בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי המכרז
או אנהג שלא בדרך מקובלת או בתום לב או -במקרה שאזכה במכרז -לא אחתום על הסכם
ההתקשרות.
.3
הצעת מחיר
א .הצעת המחיר מצ"ב בנספח א 4-להלן .ידוע לי כי הצעת המחיר כוללת גם את כל ההוצאות המיוחדות או
הכלליות וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהספקת הטובין או השירותים או העבודות נושא מכרז זה,
לרבות הוצאות עבור חומרים ,ציוד וכל הוצאה אחרת הקשורה בביצועם והעסקת עובדים לצורך כך.
מוסכם עלי כי לא תהא לי כל תביעה או טענה בשל אי הבנת תוכן מסמכי המכרז ,תנאי ההסכם או
נספחיו ,או אי-ידיעתם.
ב.
בלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר ,כי האחריות לתשלום שכר עבודה וזכויות לעובדים מתוך
התשלומים שתבצע המזמינה חלה אך ורק עלי והצעת המחיר שלי מביאה בחשבון הוצאות אלו.
ג.
.4
ידוע לי ,כי אם הצעת המחיר שלי תהיה שונה באופן מהותי ובלתי סבירה מהאומן שנקבע על ידי
המזמינה ,תהיה המזמינה רשאית לפסול את הצעתי.
לוח זמנים
א .אני מתחייב להיות מוכן לביצוע באופן מיידי ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הכנסת.
ב .במידה ולא אעמוד במועדי האספקה הקבועים במסמכי המכרז ,הרי שמבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי
דין או על פי מסמכי המכרז ,אשלם למזמינה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש בעד כל יום של פיגור
כמפורט בהסכם ההתקשרות.
.5
מסמכי ההתקשרות
א .אם תתקבל הצעתי ,הנני מתחייב לחתום על הסכם התקשרות במועד ובמקום שייקבע על ידי המזמינה
ולבצעו בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתי .אני מסכים בזאת ,כי כל המסמכים והנספחים המצורפים
למכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות וייראו משלימים זה את זה .כן הנני מתחייב להמציא
ערבויות ,בטחונות ,תעודות ביטוח ,ואישורים כנדרש.
ב .ידוע לי ,כי הזמנה לאספקת הטובין או השירותים או העבודות תצא אל הפועל אך ורק לאחר חתימתי
על הסכם התקשרות.
ג .ידוע לי ,כי לאחר חתימת הסכם ההתקשרות לא אתחיל באספקת הטובין או השירותים או העבודות
אלא אך ורק לאחר קבלת הזמנה מתאימה.
16
שם המציע_____________ :
מספר תאגיד_________________________ :
כתובת (לא תא דואר)_______________________________ :
מספר טלפון___________________ :
מספר פקס_________________ :
תאריך ________ :חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע____________________ :
שמות מורשי החתימה החתומים על הצעה זו:
שם _________________ :ת.ז _____________ : .תפקיד במציע ___________ :
שם _________________ :ת.ז _____________ : .תפקיד במציע ___________ :
15
נספח א1-
מכרז 19/2015
תאריך________________ :
לכבוד
הכנסת
הנדון :ערבות מס'___________
על פי בקשת _____________ (להלן" :החייב ") הננו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות מוחלטת ובלתי
מותנית ,לתשלום כל סכום עד ( ₪ 75,000שבעים וחמישה אלפים שקלים חדשים) (להלן" :סכום
הערבות") כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
החייב בקשר עם מכרז 19/2015לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלו מו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם
הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה
את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום
מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.
ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 23במרץ .2016
ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק____________
סניף____________
שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
18
תאריך_________:
נספח א2-
מכרז 19/2015
לכבוד
הכנסת
תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין
אני הח"מ ,_____________ ,נושא/ת ת.ז ,___________ .מרחוב ___________________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה
בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
.1
הנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ (להלן" :המציע").
.2
הנני מוסמך/ת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.
.3
הנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת המציע במכרז ______________ של הכנסת (להלן" :המכרז").
.4
(סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות):
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות;
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה;
הספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי החוקים המנויות בתוספת השלישית
לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה ,אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז חלפו שלוש שנים
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .יובהר ,כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום
כספי כהפרה אחת ,אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות
בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר .על אף האמור בסעיף זה ,רשאית
המזמינה לאשר את ההתקשרות בכפוף לסעיף 2ב(ב )1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
.1976
בסעיף זה-
"בעל זיקה" -כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א .בעל השליטה בו;
ב .חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור
של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של
המציע;
ג .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית -חבר בני אדם אחר ,שנשלט לשיטה
מהותית בידי מי ששולט במציע.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית" -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם;
"עבירה" -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ועבירה על הוראות החיקוקים המנויות
בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה ,התשע"ב.2011-
"הורשע" -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר
;)2002
19
.5
המציע מקיים אחר הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.
.6
למציע אין מניעה ,לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו ,להשתתפות במכרז.
.7
המציע עומד בדרישות תקנה (6א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-ובכלל זה מחזיק בכל האישורים
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976 -כשהם תקפים.
.8
למציע או לנושאי המשרה המפורטים בנספח א 5-למכרז או לאיש המפתח אין הרשעות פליליות בעבירה
פלילית מסוג עוון או פשע ,למעט בעבירת תעבורה בשבע השנים האחרונות ולא מתנהלים נגד המציע או נגד
נושאי המשרה המפורטים בנספח א 5-או כנגד איש המפתח הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין
מוסמך ,אלא כמפורט להלן-
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן
תצהירי – אמת.
(חתימה)
אישור עו"ד
בהתאם לסעיף 15לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א.1971-
אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מרחוב _____________________ ,מאשר/ת כי ביום
____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב' _____________ המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על
תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.
( חתימה וחותמת)
20
נספח א3-
מכרז מס' 19/2015
תאריך__________:
אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה
הח"מ עו"ד __________________ ,מרחוב________________________________
מאשר בזה כדלהלן:
.1הנני משמש כעו"ד של התאגיד __________________ מס' תאגיד__________ :
.2מורשי חתימה בשם התאגיד הנם:
א.
________________
ב.
________________
ג.
________________
חתימת ______________ מהם מחייבת את התאגיד.
הערה :במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל ,יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד.
.3בעלי התאגיד הנם:
א.
________________
ב.
________________
ג.
________________
הערה:
במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד .
()1
במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד יש לפרט את מבנה הבעלות בו וחוזר חלילה.
()2
.4הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה (מכרז מס' )19/2015הינם מבין מורשי
החתימה המפורטים לעיל וכי הם חתמו בפניי על מסמכי המכרז:
א.
________________
ב.
________________
ג.
________________
הערות נוספות:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________
עו"ד
21
נספח א4-
הצעת התמורה ותנאי התשלום למכרז 19/2015
פרטי המציע:
שם_____________________ :
_________________________
_________________________
טלפון____________________ :
פקס ____________________ :
לכבוד
מדור בכיר רכש ומחסנים
הכנסת
ירושלים
הנדון :הצעה במסגרת המכרז הנ"ל
.1אנ ו מוכנים ומתחייבים בהתאם לתנאי המכרז הנ"ל לספק /לבצע את העבודות /השירותים /
הטובין כדלקמן:
.2מירווח השיווק המוצע על ידי המציע לצורך חישוב התמורה:
תאור
גז פחמימני מעובה
יחידה
כמותית
מירווח השיווק נקוב
בש"ח כולל מע"מ
טון
מטרי
להלן דוגמה לאופן חישוב סכום מחיר היחידה הכמותית:
בהנחה כי שער בז"ן הינו ₪ Aלטון גפ"מ ,הבלו הינו ,₪ Bתעריף ניפוק גפ"מ הינו ₪ Cומרווח השיווק
הינו ₪ Dאזי סכום התמורה שתשלם המזמינה לספק בגין טון גפ"מ יהא = A+B+C+D :סכום
התמורה.
לשם ההמחשה אם מחיר שער בז"ן במועד הזמנת המזמינה הינו ₪ 1000הבלו הינו ,₪ 100תעריף ניפוק
הגפ"מ הינו 10ש"ח ומירווח השיווק שקבע הספק הינו ,₪ 200אזי סכום התמורה שתשלם המזמינה יהא
₪ 1310לפי החישוב המפורט להלן.1310 =1000+100+10+200 :
.3תנאי התשלום :
א .לא ישולמו סכומים או מקדמות כלשהם לפני השלמת אספקת הטובין לשביעות רצונה של
הכנסת בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ולאחר אישור קבלת הטובין על-ידי המזמינה.
ב .הת שלום יבוצע בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ומבלי לגרוע מהאמור בהן התשלום
יבוצע בתנאי שוטף .30 +
ג .התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על-פי מסמכי המכרז לפני אישור
החשבונית לתשלום.
ד .המחירים הנקובים בטבלה שלעיל ישולמו ב ₪ויעודכנו מעת לעת באופן המפורט להלן:
)1במהלך ( 18שמונה-עשר) חודשי ההתקשרות הראשונים ,ממועד החתימה על הסכם
ההתקשרות ,לא יעודכן המחיר הנקוב לעיל למעט במקרים המפורטים להלן בס"ק (.)3
22
)2לאחר תום ( 18שמונה-עשר) חודשי התקשרות ,ככל שההתקשרות לא תבוא לידי סיום
בהתאם להוראות מסמכי ההתקשרות ,יעודכן המחיר הנקוב לעיל לפי שיעור השינוי
באחוזים שיחולו בין המדד הבסיסי לבין המדד/ים הקובע/ים כמפורט להלן:
שם המדד -
מדד
המחירים
לצרכן
המתפרסם
על-ידי
הלשכה
המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן "המדד").
המדד הבסיסי -המדד האחרון הידוע במועד תום ( 18שמונה-עשר) חודשי ההתקשרות.
המדד הקובע -המדד האחרון הידוע במועד שבו ניתנו השירותים.
)3אם במהלך ( 18שמונה עשר) החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ,כך
שיהיה גבוה בשיעור של ( 4%ארבעה אחוז) ויותר מהמדד הידוע במועד תחילת תקופת
ההתקשרות ,יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך ,קרי ממועד עלייתו מעבר ל 4%
באופן הבא:
המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד הבסיס; ביצוע ההצמדה יעשה בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדה שנקבע ,החל מיום השינוי;ה .המחירים הנקובים בטבלה כוללים מע"מ.
ו .התנאים דלעיל באים להוסיף ואינם גורעים מכל תנאי אחר הנקוב בכל מסמך אחר ממסמכי
המכרז.
.4
אני החתום מטה מגיש בזה את הצעתי כנדרש במכרז הנדון בהתאם לתנאים המפורטים במסמכיו
ומצהיר ומאשר כי קראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל
נספחיו ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.
בכבוד רב,
שם המציע ___________________________ :
חתימה /חותמת _______________________ :
23
נספח א5-
מכרז מס' 19/2015
תשקיף למשתתף
שם המציע____________:
.1כללי
על המ שתתף במכרז למלא התשקיף ולאמת בחתימתו את הנתונים הרשומים בו .חובה למלא את כל
הפרטים הנדרשים בטופס זה .אין להשאיר מקומות ריקים.
א .על המציע לפרט כמיטב יכולתו ושיקול דעתו ,את מירב המידע הנוגע לניסיונו ,היקף פעילותו
ועסקיו ,כישוריו ,יכולתו וכל כיוצא באלו פרטים – הכל בהתאם לעניין נשוא מכרז זה.
ב .על המציע למלא את הפרטים בכתב יד קריא וברור.
ג .ועדת ה מכרזים תקבל החלטתה גם על בסיס תשקיף זה והעולה ממנו ,לעניין איכות השירות
המוצע ,אמינותו ,כושרו ,ניסיונו ,מומחיותו ,ותחומי התמחותו של המציע.
ד .המציע אמור לצרף לתשקיף זה כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי להעיד על כישוריו ,נסיונו
או יכולתו.
.2פרטי המציע
א .שם המציע (חברה ,קבלן ,שם העסק וכד')
ב .מס' חברה /שותפות (כפי שרשום אצל רשם החברות ו/או השותפויות).
ג .מס' עוסק מורשה /מלכ"ר (כפי שרשום אצל שלטונות מע"מ).
ד .שמות הבעלים ,השותפים ו/או מורשי החתימה (מחק המיותר)
מס'
.1
.2
.3
.4
שם
מס' ת.ז.
מעמד
24
ה .כתובת המציע :
עיר :
רחוב:
מס' :
מיקוד:
ת.ד:.
פקס:
טלפון :
סלולארי :
דוא"ל:
ו .נציג המציע לעניין מכרז זה :
פקס :
טלפון :
.3כח אדם
א .מס' העובדים הקבועים המועסקים ע"י המציע (במועד הגשת ההצעה):
מהם בתפקידי ניהול
ב .פירוט העובדים בתפקידי ניהול :
מס'
שם
מס' תעודת זהות
מעמד
.1
.2
.3
.4
ג .פירוט טכנאי שירות למערכות גז שתחילת העסקתם אצל המציע מיום 1/1/15או קודם
לכן ,וברשותם תעודת מתקין רמה ,2כנדרש בתנאי הסף 4ז'.
מס' שם
1
2
מס' ת.ז.
מועד תחילת
עבודה אצל
המציע
תעודת מתקין רמה 2
כן/לא
25
3
4
5
הערה :יש לצרף העתק מתעודות מתקין רמה .2
.4ניסיון
א .פירוט אספקת גפ"מ ע"י המציע לשלושה לקוחות שונים בכל אחת משלוש השנים האחרונות,
כשלכל לקוח סופקו ,בכל שנה ,לפחות 150טון גפ"מ לצובר בגודל של לפחות 10טון גפ"מ
לצובר .מובהר ,כי ניתן להציג את אותו הלקוח לכל אחת מהשנים.
מס'
אתר האספקה
שם הלקוח ,כולל פרטי גודל
לרבות צובר
איש הקשר
מספר טלפון
כמות הגפ"מ
שסופק
בשנה
שנת
אספקה
.1
2012
.2
2012
.3
2012
.4
2013
.5
2013
.6
2013
.7
2014
.8
2014
.9
2014
.5צוברי גפ"מ
המציע /קבלן משנה (אם קבלן משנה – יש לפרט שם מלא)_____________________ :
מיקום צוברי הגפ"מ_____________________ :
קיבולת כוללת של הצוברים________________ :
אם המציע מסתמך בהצעתו על קבלן משנה – יש לצרף הסכם התקשרות חתום.
26
.6הרשעות בפלילים
א .אם המציע הורשע בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע ,למעט בעבירת
תעבורה?
כן/לא
ב .האם מכהן במציע נושא משרה שהורשע בעבירה כאמור? כן/לא
ג .ה אם מתנהלים נגד המציע או נגד נושא משרה בו הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין
מוסמך? כן/לא
במקרה של תשובה חיובית ,יש לפרט.
.7הצהרות המציע
(ייחתם על ידי מורשי החתימה ובחותמת המציע):
הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים מלאים ומדויקים ,וכי כל העובדים ,הציוד
וכיוצא באלה משאבים ,עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז וכי יש בהם
כדי להבטיח ביצוע נאות של אספקת הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות -הכל בהתאם לעניין.
_____________________
חתימה וחותמת המציע
27
נספח א6-
מכרז מס' 19/2015
הצהרה על מחזור הכנסות
אני הח"מ______________ ת.ז ______________ .המשמש בתפקיד ________________
אני הח"מ______________ ת.ז ______________ .המשמש בתפקיד ________________
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ ח.פ ____________ .שהוא המציע למכרז מספר 19/2015
לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת (להלן" :המציע").
אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע וכי מחזור הכנסות המציע בגין אספקת גז פחמימני מעובה
(גפ"מ) הוא כמפורט להלן:
בשנת ₪ _____________ 2012כולל מע"מ.
בשנת ₪ _____________ 2013כולל מע"מ.
בשנת ₪ _____________ 2014כולל מע"מ.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם ומשפחה_________________ ת.ז _______________ .חתימה __________________
שם ומשפחה_________________ ת.ז _______________ .חתימה __________________
28
נספח א – 7-אישור רואה חשבון
מכרז מס' 19/2015
תאריך___________:
לכבוד :הכנסת
ג.א.נ,.
הנדון :מחזור הכנסות המציע בגין אספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ)
אנו משרד רו"ח __________________ ,רואי החשבון המבקרים של ________________ (להלן" :המציע"),
מאשרים כי ביקרנו את הצהרת המציע בדבר מחזור הכנסות בגין אספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) בכל אחת
מהשנים 2012עד ,2014המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.
הצהרה זו הינה באחריות הנהלת המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם
כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה
מוטעית מהותית .הביקורת כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .הביקורת
כללה גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת המציע וכן
הערכת נאותות ההצגה ההצהרה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה בדבר מחזור ההכנסות לתחום הפעילות משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את
המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.
בכבוד רב,
____________________
רואה חשבון
29
נספח ב
מכרז 19/2015
הסכם התקשרות
שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________
בין
הכנסת בשם מדינת ישראל
באמצעות מנכ"ל הכנסת וחשב הכנסת
אשר כתובתה :גבעת רם ,ירושלים 91950
פקס02-6436003 :
(להלן" :המזמינה" או "הכנסת")
מצד אחד;
לבין
_________________________________
ח.פ_____________________________ :.
ע"י נציגיו המורשים:
_________________________________
ואשר כתובתו_____________________ :
פקס___________________________ :
(להלן" :הספק")
מצד שני;
הואיל
והואיל
והואיל
והואיל
והואיל
והואיל
והספק עוסק באספקת גז פחמימני מעובה (להלן" :גפ"מ") ,ומעוניין למכור ולספק
למזמינה ,והמזמינה מעוניינ ת לרכוש מהספק ,גפ"מ ,כהגדרתם של מונחים אלה בהסכם
זה להלן ,בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה להלן;
והמזמינה הינה הבעלים של שני צוברי גפ"מ אשר הותקנו עבורה על ידי שפיר הנדסה
אזרחית וימית בע"מ (להלן" :היוזם") וצובר גפ"מ נוסף (להלן" :הצוברים");
והספק הינו בעל הידע ,היכולת ,הרישיונות וההיתרים לספק למזמינה גפ"מ וכן לבצע
התקנות ,בדיקות שוטפת של הצוברים וכל פעולה אחרת בקשר להספקת גפ"מ הנדרשת
על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות התקנים הישראלים הרלוונטיים לרבות תקן רשמי
158על כל חלקיו ותקן ישראלי 1134על כל חלקיו;
והמזמינה פרסמה מכרז מספר 19/2015לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת
(להלן" :המכרז") ,והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז והמזמינה בחרה בספק כזוכה;
והמכרז על כל מסמכיו ונספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות
המפורטים בהסכם זה להלן;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים ,כדלקמן:
30
.1
מבוא ,כותרות ,נספחים והגדרות
1.1
1.2
1.3
1.4
המבוא להסכם זה מהוה חלק בלתי נפרד הימנו.
כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא ישמשו בשום צורה שהיא לפרשנותו של
הסכם זה;
הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
בהסכם זה ,תהא למונחים שלהלן ,המשמעות המפורטת לצדם להלן:
גפ"מ אשר לו התכונות ,המאפיינים ויתר הספציפיקציות המפורטים
"המוצרים" -
בתקנים הישראלים.
המקום בישראל שפורט בהצעת הספק ואשר:
"מתקן התשתיות" -
א .אושר כמקום ייצור ו/או מילוי גפ"מ על פי כל דין ,לרבות דיני רישוי
עסקים ,על ידי הרשויות המוסמכות -כלל שיש צורך באישורן;
ב .בו מחזיק הספק או קבלן המשנה עמו התקשר צובר ו/או צוברי
גפ"מ ,בעלי קיבולת כוללת של לפחות 200טון גפ"מ.
ג .בו מחזיק הספק בבעלותו 25טון גפ"מ בכל זמן נתון ,המיועדים
לשמש לטובת קריאה דחופה מטעם המזמינה בלבד.
"הזמנת המזמינה" -
"יחידה כמותית" -
"בלו" -
"תעריף ניפוק גפ"מ -
"שער בז"ן" -
"מחיר יחידה" -
"מירווח השיווק" -
"תקנים ישראלים" -
"מונה" -
"ציוד הכנסת" -
.2
הזמנה שתימסר בכתב ,על ידי המזמינה לספק ,על גבי טופס הזמנה
הנהוג במזמינה ,והיא תחייב את המזמינה רק אם נערכה על גבי טופס
כאמור ,ופורטה בה כמות המוצרים המוזמנת ,המחיר ומועד האספקה.
טון מטרי.
שיעור הבלו המוטל על גפ"מ כפי שיקבע ויפורסם ,מעת לעת ,על-פי דין.
תעריף ניפוק גפ"מ בבתי הזיקוק לנפט בע"מ לניפוק גפ"מ למיכליות ,כפי
שיקבע ויפורסם ,מעת לעת ,על-פי דין.
מחיר גפ"מ בשער בתי הזיקוק לנפט בע"מ לטון מטרי גפ"מ כפי שיקבע
ויפורסם ,מעת לעת ,על-פי דין.
המחיר ליחידה כמותית המורכב משער בז"ן ,בתוספת הבלו ותעריף
ניפוק הגפ"מ הידועים במועד הזמנת המזמינה כהגדרתה בהסכם זה,
בתוספת מירווח השיווק.
הרכיב שנקבע בכתב הכמויות כמירווח השיווק.
כל תקן ישראלי שפורסם מכוח הוראות חוק התקנים ,התשי"ג – 1953
הרלוונטים לקיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה בנוסח המחייב
שלהן במועד קיום התחייבויות הספק כאמור ,ובכלל זה תקן ישראלי
רשמי 158על כל חלקיו ותקן ישראלי 1134על כל חלקיו או כל תקן אחר
שיבוא במקומם ולרבות כל גיליון תיקון של התקנים האמורים.
מונה גפ"מ אלקטרוני מכויל עם תיקון טמפרטורה ,ובעל פלט ניפוק
ממוחשב.
הצוברים ,מערכת עזר ,מערכות בטיחות ,צנרת הובלה ,אביזרי אספקה,
מתקני צריכה וכל פריט ציוד אחר המותקן או שיותקן במתחם הכנסת
לצורך שימוש במוצרים ולרבות ציוד שהתקין הספק בהתאם להוראות
המפרט.
הצהרות הספק
2.1
הספק מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כי:
2.1.1בידיו הציוד ,המתקנים ,הידע ,כח האדם המוכשר המנוסה והמורשה ,היכולת ,היתרים
והרישיונות הדרושים לשם:
מילוי ,שינוע ,סימון ומכירת המוצרים ,בכמויות שיוזמנו על ידי המזמינה ,מעת לעת,
2.1.1.1
בהתאם ובכפוף להוראות הדין ,הסכם זה ולדרישות התקנים הישראלים.
אחזקת והפעלת מתקן התשתיות.
2.1.1.2
31
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
תקופת ההסכם
3.1
3.2
4
הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ועד ליום ( .30.6.2017להלן" :תקופת ההסכם הראשונה").
למזמינה תהא זכות הברירה (אופציה) להאריך תוקפו של הסכם זה לפי שקול דעתה הבלעדי לתקופה
נוספת או לתקופות נוספות (להלן – "תקופות ההסכם המוארכות") ,ובלבד שסך כל תקופת ההסכם
המוארכת לא תעלה על ( 4ארבע ) שנים ,אלא אם כן ההסכם יבוא לידי סיום או יבוטל על פי דין או
הוראה אחרת בהסכם זה ,לפי המוקדם ביניהם; תקופת ההסכם הראשונה ,וכל תקופות ההסכם
המוארכות ,אם וככל שיהיו ,יקראו להלן ביחד " -תקופת ההסכם".
הודעה על מימוש האופציה להארכת תוקפו של ההסכם תועבר לספק בכתב לא יאוחר משלושים יום
לפני סיום תקופת ההסכם הקודמת.
מהות ההתקשרות
4.1
4.2
5
2.1.1.3תחזוקת המתקנים המיועדים לאחסון ושימוש במוצרים במתקני המזמינה ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור בצוברים ,בהתאם להוראות הדין ודרישות התקנים
הישראלים.
2.1.1.4ביצוע הבדיקות והפעולות הדרושות לשם תפעול יעיל ,חסכוני ובטוח של הצוברים
המיועדים לאחסון המוצרים בחצרי המזמינה בהתאם להוראות הדין ,דרישות
התקנים הישראלים ודרישות המפרט.
הנו בעל רשיון תקף מטעם משרד התשתיות לאספקת גפ"מ ורשיון תקף מטעם משרד התחבורה
להובלת חומרים מסוכנים.
מתקן התשתיות עומד בכל הסטנדרטים והתקנים הישראלים.
ה ספק ידאג ,על חשבונו ,משך כל תקופת תוקפו של הסכם זה לשמור את קיום הרשיונות ,האישורים
וההיתרים המפורטים בהסכם זה .וכן מתחייב ליידע באופן מיידי על כל שינוי בנוגע לרשיונות,
האישורים וההיתרים הרלוונטיים להסכם זה ,אם יחולו ,במהלך תקופת הסכם זה.
הספק הוא בעלים של כל הזכויות ,מכל סוג שהוא ,לרבות זכויות הקניין הרוחני ,בידע ובתהליכי
המילוי ,סימון בידוק ואחזקה הדרושים על פי הסכם זה וכן במוצרים עצמם ככל שהדבר דרוש לשם
מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
התקשרותו של הספק בהסכם זה וביצועו בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה,
אינם גורמים ולא יגרמו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,להפרה או לפגיעה אחרת של הוראות כל דין ,או
של זכויות ,מכל מין או סוג שהוא ,של צדדים שלישים או בחיוב הקיים כלפי צד שלישי ,וכי לא קיימת
זכות כלשהי של צד שלישי או חיוב כלפי צד שלישי העלולים למנוע או להגביל את ביצוע התחייבויותיו
של הספק על פי הסכם זה.
הספק רשאי להתקשר בהסכם זה ,ולבצעו על פי תנאיו .אין כל מניעה ,בין על פי דין ,הסכם או אחרת
להתקשרותו של הספק בהסכם זה ולביצועו ,והוא לא יטול על עצמו כל התחייבות שיש בה כדי למנוע
את התקשרותו בהסכם זה או ביצועו בכל תקופת ההסכם.
הספק מתחייב בזאת לספק ולמכור למזמינה את המוצרים בהתאם להוראות הסכם זה ושאר מסמכי
המכרז וכן לספק למזמינה שירותים נוספים בהתאם להוראות הסכם זה.
המזמינה מתחייבת לרכוש את המוצרים מהספק ,בכפוף ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים
בהסכם זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה
למזמינה מכוח הוראה אחרת בהסכם זה ובמסמכי המכרז.
ציוד הכנסת – התאמה ,בדיקה ראשונית
5.1
5.2
5.3
5.4
מובהר ומוסכם ,כי ציוד הכנסת הינו ויישאר בבעלותה ובחזקתה הבלעדיים של הכנסת ולספק לא
תהא בו כל זכות שהיא והוא לא יהיה רשאי לעשות בו כל פעולה אלא בהתאם ובכפוף להוראות הסכם
זה ובאישור מראש ובכתב של המזמינה.
מיד לאחר מועד תחילת ההסכם ובתוך 14ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז יבצע הספק את כל
הנדרש לשם התאמת ציוד הכנסת לאספקת המוצרים בהתאם להוראות המפרט ויבצע ,על חשבונו,
בדיקות בהתאם למפורט במפרט .הספק ימציא למזמינה דו"ח בידוק על ממצאיו תוך 14הימים
כאמור.
הספק יהא ערוך ומוכן להחל באספקת המוצרים לציוד המזמינה בתוך 3ימים ממועד הגשת דו"ח
הבידוק כאמור בסעיף קטן 5.2לעיל.
כל חומר ,ציוד או טובין אחרים שהמזמינה תמסור לספק למטרת ביצוע הסכם זה (להלן" :
החומרים") הינם ,יהיו ,ייחשבו ויישארו בבעלות המזמינה בלבד והספק מתחייב לא להשתמש בהם
למטרה אחרת ,לא להחליפם ,לא למוכרם ,לא למשכנם או לשעבדם ,לא למוסרם לאחר ,לא למסור
את השימוש בהם לאחר ,ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המזמינה .כל עוד החומרים נמצאים
32
ברשותו ובפיקוחו של הספק חייב הספק על חשבונו הוא לשמור ולהשגיח עליהם באופן שלא ייגרם
להם כל נזק .מבלי לגרוע מכל סעיף אחר בהסכם זה ,הספק יהיה אחראי על אובדן או נזק לחומרים
הנובעים מסיבה כלשהי – בין שהייתה או שלא הייתה רשלנות מצדו או מצד כל גורם אחר.
6
השירותים הנוספים -בידוק תקופתי
6.1
6.2
7
ממצאי דו"ח הבידוק
7.1
8
עלה מממצאי דו"ח בדיקה של ציוד הכנסת שהגיש הספק למזמינה על פי הוראות המפרט כי יש צורך
בתיקון ליקויים או תקלות בציוד הכנסת יחולו הוראות אלה:
7.1.1הספק ימליץ בדו"ח הבדיקה על הפעולות הדרושות לשם תיקון ליקויים או תקלות כאמור.
7.1.2המזמינה תהא רשאית לבצע את הפעולות הדרושות ,בהתאם לקביעת יועץ מקצועי מטעמה,
בעצמה או על ידי צד שלישי שיקבע על ידה ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .עם השלמת
ביצוע הפעולות כאמור תודיע המזמינה לספק על כך ,הספק יבצע ,על חשבונו ,בדיקות חוזרות
ויגיש למזמינה דו"ח על ממצאיו.
7.1.3הספק לא יעכב ולא ימנע מאספקת המוצרים למזמינה בשל ממצאי דו"ח בדיקה אף אם אלה
טרם תוקנו או שלדעתו תו קנו שלא כנדרש ובלבד שליקויים אלו אינם מונעים מהספק לספק
גפ"מ על פי הוראות הדין.
7.1.4ס בר הספק כי ליקוי או תקלה בציוד הכנסת לא תוקנו באופן המונע ממנו ,על פי הוראות
הדין ,להמשיך ולספק את המוצרים למזמינה יודיע על כך למזמינה באופן מיידי מהמועד
שנודעו לו העובדות כאמור ויפרט בהודעתו את הצעדים הדרושים לתיקונם .המזמינה תבצע,
בעצמה או באמצעות צד שלישי שיקבע על ידה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את התיקונים
אותם דרש הספק בהודעתו ותמסור על כך הודעה לספק .בוצע תיקון בהתאם לדו"ח הבידוק,
ולדעת יועץ מקצועי של המזמינה התיקון לא היה דרוש על פי הוראות הדין ,או שניתן היה
לבצע תיקון בעלות נמוכה מעלות התיקון שדרש הספק ,יכריע בדבר פוסק מקצועי שיתמנה
על ידי הצדדים .הפוסק המקצועי יהיה מהנדס בעל ניסיון והכשרה מתאימים בתחום ציוד
גפ"מ .קבע הפוסק המקצועי כי התיקון שבוצע לפי דרישת הספק לא היה דרוש או שניתן היה
לבצע תיקון בעלות נמוכה יותר – ישיב הספק למזמינה את עלות התיקון או (לפי העניין) את
ההפרש שבין עלו התיקון שבוצע לבין עלות התיקון שניתן היה לבצע במקומו.
ציוד נלווה
8.1
8.2
8.3
9
הספק יבצע ,על חשבונו ,את הבדיקות התקופתיות והאחרות בציוד הכנסת כנדרש על פי הוראות
המפרט וימציא למזמינה דו"ח בידוק על ממצאיו (להלן" :הבידוק התקופתי").
הספק יבצע את הבידוק התקופתי במשך כל תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופות ההסכם המוארכות,
באם יהיו.
הספק מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל הציוד הנלווה הדרוש לשם מילוי חיוביו על פי הסכם זה
ולרבות מכליות ההובלה ,מתקניהם ,ציוד המילוי ,ציוד הפריקה וכל ציוד אחר שיידרש לשם קיום
הסכם זה (להלן" :הציוד הנלווה") .הספק מתחייב להשתמש בציוד נלווה באיכות גבוהה העומד
בדרישות הדין והתקנים הישראלים.
אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט של ציוד נלווה ,שסופק על ידיו בין אם הוא יצר
אותו ובין אם רכש אותו מצד שלישי ,והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו ועמידתו בכל יתר
הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה.
הספק ימציא למזמינה ,לפי דרישתה ,אישורים בכתב על תקינות הציוד הנלווה ,כולו או חלקו,
בהתאם להוראות כל דין ,ועל התאמתו לאספקת המוצרים למזמינה.
הזמנת המוצרים על-ידי המזמינה
9.1
9.2
9.3
המזמינה תמסור לספק את הזמנת המזמינה מעת לעת ,וכן תנקוב בהזמנת המזמינה במועדי
ההספקה ובמקום אליו יש לספק את המוצרים .הספק יספק את המוצרים למזמינה בהתאם ובכפוף
להוראות הסכם זה ,להזמנת המזמינה והוראות האחראי על הביטחון מטעם המזמינה ,כפי שימסרו
לספק מעת לעת על ידי המזמינה.
ל מען הסר כל ספק ,מוצהר ומוסכם ,כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של המוצרים
או כמות כלשהי של המוצרים ,והתחייבותה לרכוש מהספק מוצרים הינה אך ורק עבור כמות של
המוצרים שתוזמן על ידי המזמינה ותסופק על ידי הספק למזמינה בפועל ,בהתאם ובכפוף להוראות
הסכם זה.
י דוע לספק ,כי הזמנת המזמינה למוצרים תלויה גם בדרישה למוצרים שאינה תלויה במזמינה,
ועשויות לחול בה תנודות קיצוניות .הספק מתחייב להתאים ,מזמן לזמן ,ובמהירות סבירה ,את מתקן
33
התשתיות ואת יכולת האספקה של המוצרים ,לשם הבטחת עמידתו בדרישת הכמויות של המוצרים
כפי שימסרו לו בהזמנת המזמינה ,מעת לעת.
10אספקת המוצרים על-ידי הספק
10.1הספק מתחייב ,כי משך כל תקופת ההסכם ,יספק את המוצרים אך ורק ממתקן התשתיות ,כשמתקני
התשתיות ,המילוי והשינוע עומדים בכל הסטנדרטים הרלבנטיים ,לרבות כל הוראות הבטיחות
הרלבנטיות ,וכשבידי הספק כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין להפעלת מתקן
התשתיות ,ולאספקת המוצרים ,וכן אישור על עמידתו של הספק בתקני איכות ועמידתו בדרישות
התקנים הישראלים.
10.2הספק מתחייב לספק את המוצרים באמצעות כוח אדם מיומן ומוכשר לכך ,באיכות הגבוהה ביותר,
בכמויות שיוזמנו על ידי המזמינה ,מעת לעת ,על פי הזמנת המזמינה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
המזמינה.
10.3הספק מתחייב לספק את המוצרים תוך פרק זמן מקסימאלי של 24שעות מקבלת הזמנה.
10.4מבלי לגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה ,מובהר ומוסכם כי המזמינה תהא רשאית לדרוש מהספק
לבצע את אספקת המוצרים במועד ובשעה שיקבעו על ידה ובלבד שלא יפחתו מהמועדים הקבועים
בסעיף קטן 10.3לעיל; בכלל זה תהא המזמינה רשאית לדרוש מהספק לבצע את אספקת המוצרים
בשעות הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי
בשל כך.
10.5מבלי לגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה ,הספק מתחייב ,כי בכל מקרה של עיכוב במועדי ההספקה
הצפוי להתרחש ,או בכל מקרה של מחסור צפוי בחומרים המשמשים בייצור המוצרים ו/או אספקתם
ו/או שינועם ו/או מילוים ,ימסור על כך למזמינה הודעה מיידית ,תוך ציון סיבת העיכוב או המחסור
הצפויים (לפי העניין) ,ותקופת העיכוב או המחסור המוערכת על ידיו .הספק יעשה כמיטב יכולתו על
מנת להתגבר על העיכוב או המחסור הצפוי (לפי העניין) ,ולספק למזמינה את כמות המוצרים הרבה
ביותר האפשרית בהתאם להזמנות המזמינה ,וכן ישלים את החסר ,מיד לכשיתאפשר הדבר .הצדדים
יעשו מאמץ משותף למצוא פתרון לבעיית העיכוב או המחסור ,לרבות על ידי איתורו של מקור אספקה
חלופי ,והכל -בכפוף לאישורה של המזמינה.
10.6בכל מקרה של פיגור במועדי האספקה ,מכל סיבה שהיא (אך למעט פיגור שהספק יוכיח כי הוא נובע
במישרין ובאורח בלעדי ממעשה או מחדל של המזמינה) תהיה המזמינה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד
אחר או נוסף על פי דין או הסכם זה ,להזמין את המוצרים מאחרים וכן את השירותים שידרשו לשם
כך..
10.7מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות להם זכאית המזמינה ,במקרה של פיגור באספקת המוצרים ישלם
הספק למזמינה סך בגובה של 10%מהתמורה לה היה זכאי לו סופקו המוצרים על פי לוח הזמנים,
לכל יום איחור או חלק מיום איחור כאמור (להלן" :הפיצוי המוסכם") ,וזאת עד למועד אספקת
המוצרים בפועל.
במקרה ובחרה המזמינה להזמין את השירותים מאחר ישלם הספק למזמינה בנוסף לפיצוי המוסכם
את העלות הנוספת של המוצרים שנרכשו ממקום אחר (ההפרש בין סכום התמורה שהיה משתלם
לספק על פי הסכם זה לבין הסכום בו רכשה המזמינה את המוצרים בפועל ממקור אחר) וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרת להם זכאית המזמינה.
10.8הושמט.
10.9הספק ישריין ,במשך כל תקופת ההתקשרות 25 ,טון גפ"מ במתקן התשתיות לצורך הענות לקריאה
מטעם המזמינה.
10.10ה ספק מתחייב בזאת ,כי ימכור ויספק למזמינה במועדים הנקובים בהזמנת המזמינה ,את המוצרים,
בכמויות כפי שהוזמנו ,ולא יהיה רשאי לטעון טענה מכל מין וסוג שהוא ,בקשר להעדר אפשרות לספק
למזמינה את המוצרים בהתאם להזמנת המזמינה ,במועדים ובכמויות שהוזמנו בהזמנת המזמינה.
10.11כ ל משלוח מן המוצרים ילווה בתעודת משלוח ,בה יפורטו הפרטים המקובלים ,ולרבות ציון כל
הנתונים הדרושים במסמך הספקה בתקן הישראלי 1134חלק שני ולרבות ציון כמות יחידות
המוצרים (נטו) שבמשלוח .בנוסף יצרף הספק לתעודת המשלוח פלט ניפוק ממוחשב שיונפק מהמונה
וכן יצרף הוראות מתאימות לטיפול במוצרים ,ככל שהן נדרשות על פי דין או מקובלות לפי העניין.
המזמינה תהא רשאית לדרוש מהספק לצרף לתעודת המשלוח אישור בדבר הבדיקות ,לרבות בדיקות
איכות ,שערך הספק לבחינת עמידתם של המוצרים בדרישות המפרט ,התקניים הישראלים והוראות
כל דין.
10.12כ ל משלוח ,וצירופיו ,יישלחו על ידי הספק למקום ובמועד עליהם תורה המזמינה בהזמנת המזמינה,
על חשבון הספק ועל אחריותו הבלעדית ,באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין ,שמירה על
איכותם ותקינותם של המוצרים שבמשלוח ,וכן יינקטו על ידי הספק מירב האמצעים לשמירת
הבטיחות ,הבריאות ואיכות הסביבה בעת משלוח המוצרים ומילוי צוברי המזמינה.
10.13ה ספק יהא אחראי ,באורח בלעדי לכל נזק או אבדן שייגרמו למוצרים ו/או למזמינה ו/או לצד ג'
במתקן התשתיות ו/או בעת משלוח המוצרים ו/או במהלך אספקתם למזמינה ו/או במהלך מילוי
צוברי המזמינה בחצריה ,וכל זאת עד לקבלתם על ידי המזמינה בהתאם להוראות הסכם זה.
34
11עלויות והוצאות האספקה
הספק ייש א בכל עלויות הייצור ,המילוי ,השינוע והפריקה של המוצרים ,לרבות עלויות חומרי הגלם
והעבודות המושקעים באספקתם ,מסים ותשלומי חובה אחרים החלים על מתקן התשתיות ,תהליכי
הייצור ,המילוי ,הסימון ,השינוע ,הפריקה וכל יתר הפעולות הקשורות באספקת המוצרים למזמינה לרבות
עלויות התאמת המתקנים והציוד של הספק למתקני וציוד המזמינה.
12איכות המוצרים
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
הספק מתחייב בזאת לספק את המוצרים בהתאמה קפדנית למפרט ולדרישות התקן הישראלי 1134
חלק ,1מחומרי גלם מן האיכות הגבוהה ביותר.
ה ספק יספק את המוצרים בכפוף ובהתאם להוראות כל דין רלבנטי ,לרבות דיני הבריאות ,הרישוי,
הבטיחות ואיכות הסביבה הנוגעים בעניין; יקיים בקרת איכות על תהליכי המילוי ,האחזקה והסימון
של המוצרים ,כנדרש בתקן האיכות ,וכמקובל בתחום זה ,ויבטיח כי מילוי ,אחזקת וסימון המוצרים
ייעשו בתנאים נאותים ,מבחינה בטיחותית ,תברואית ,בריאותית ומבחינת שמירה על איכות הסביבה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה מתחייב הספק לעמוד בדרישות התקנים הישראלים.
המזמינה תהא רשאית לבקר ,בתאום מראש עם הספק ,במתקן התשתיות ,על מנת לבדוק כי מתקן
התשתיות עומד בסטנדרטים ובאמות המידה הנדרשים וכן על מנת לבצע בדיקות בקרת איכות של
המוצרים המאוכסנים במתקן התשתיות.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי זכויותיה של המזמינה על פי הוראות סעיף זה לא תטיל על המזמינה
אחריות כלשהי למוצרים ,לייצורם ,לאספקתם ולסימונם ולעמידתם בדרישות הדין ו/או הוראות
הסכם זה ,ושום דבר מן האמור לעיל לא יתפרש כמטיל על המזמינה או מי מטעמה חבות כלשהי.
היה למזמינה יסוד סביר לחשש ,כי המוצרים ו/או אחזקתם ו/או סימונם ו/או אספקתם אינם
תואמים להוראות הסכם זה או שהמוצרים אינם עומדים בדרישותיה ,רשאית המזמינה להודיע לספק
על כך ,והספק רשאי למסור תגובתו בתוך 14יום ממועד מסירת ההודעה על ידי המזמינה .לאחר מועד
זה ,ואם לדעת המזמינה לא הוסר החשש כאמור ,רשאית המזמינה (אך לא חייבת) להורות לספק
להפסיק זמנית את אספקת המוצרים עבור המזמינה ,עד לבירור יסודי של החשש האמור .אין
בהוראה זו כדי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת העומדים למזמינה על פי דין או הסכם זה.
13הושמט
14בדיקה מדגמית ,בדיקת כמויות ופסילת מוצרים
14.1
14.2
14.3
14.4
המזמינה תהא רשאית לדרוש מן הספק בכ ל עת לבצע ,על חשבונו ,ו/או לבצע בעצמה ו/או על ידי מי
מטעמה דגימה מן המוצרים המאוכסנים במתקן התשתיות ו/או בצוברים שבחצריה ו/או במכליות
ההובלה (להלן" :הדגימה ") .הדגימה תבוצע בידי הספק ו/או המזמינה ו/או גוף בלתי תלוי (על פי
דרישת המזמינה ותיעשה בהתאם להוראות תקן ישראלי 1134חלק " -3גז פחמימני מעובה :דגימה" .
הספק מתחייב לשתף פעולה ולאפשר את ביצוע הדגימה וכן למסור לידי המזמינה ו/או מי מטעמה
דוגמאות מן המוצרים ו/או את תוצאות הדגימה ו/או נתונים שידרשו לשם ביצוע הדגימה .אם
הדגימה תיערך על ידי הספק ,הספק מתחייב לחשוף בפני המזמינה כל מידע הנוגע לדגימה ולרבות
אופן ביצועה ,תוצאותיה ,זהות מבצע הדגימה וקשריו עם הספק.
כל מכלית ,מיכל או מתקן אחר שישמש לאספקת המוצרים למזמינה יהא מצויד במונה .המזמינה
תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת את בדיקת תקינות המונה על ידה ו/או או על ידי מי מטעמה ,על
חשבון הספק.
ה מזמינה תהא רשאית להשיב ו/או לא לרכוש ו/או לא לעשות שימוש בכל כמות המוצרים או בחלק
מכמות המוצרים שמהם נלקחה הדגימה שאינה עומדת בדרישות הסכם זה ,או שהינה פגומה או בלתי
ראויה לשימוש מסיבה אחרת (להלן" :המוצרים הפגומים") ,או שסופקו בכמות העולה על זו שנקבעה
בהזמנת המזמינה (להלן" :המוצרים העודפים") או שנקבע על ידי רשות מוסמכת ,כי המוצרים אינם
ראויים לשיווק ,או ייאסר שיווקם ,מכל סיבה שהיא ו/או יקבע על ידי רשות מוסמכת כי השימוש
במוצרים עלול להוות סכנה בטיחותית ו/או יקבע על ידי גורם מוסמך כי השימוש במוצרים במתקני
המזמינה עלול ליצור סיכון בטיחותי .הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות באיסוף המוצרים ,ופינויים
מחצריה של המזמינה .המזמינה לא תשלם לספק את התמורה בעד מוצרים שלגביהם ניתנה קביעה
כאמור בסעיף זה ,ואם שילמה לספק את תמורתם -ישיב הספק למזמינה ,מיד עם דרישתה
הראשונה ,כל סכום ששולם על ידי המזמינה לספק בגינם.
מ בלי לגרוע מיתר הוראות סעיף זה ,במקרה בו יתגלה ,בכל עת לאחר אספקת המוצרים על ידי הספק
למזמינה ,כי במוצרים קיים פגם או ליקוי ,מתחייב הספק להשיב למזמינה ,לפי דרישתה הראשונה,
את מלוא התמורה ששילמה המזמינה לספק בגין אותם מוצרים וזאת ,אף אם המוצרים כאמור ,לא
הושבו לידי הספק ,מכל סיבה שהיא.
35
14.5ה ספק מתחייב לספק למזמינה ,אם המזמינה תדרוש זאת ממנו ,מיד לאחר שהמזמינה הודיעה לו על
המוצרים הפגומים ,או על קביעה של רשות מוסמכת כאמור בסעיף זה לעיל ,כמות זהה של המוצרים,
כשהם עומדים בדרישות המפרט ואינם מוצרים פגומים ,ללא כל תמורה נוספת.
15רכישת המוצרים ומועדה
15.1המוצרים שסופקו על ידי הספק למזמינה בפועל ,ואשר המזמינה קיבלה לידיה ,ואישרה בתעודת
המשלוח שצורפה אליהם ,כי התקבלו בידיה ,יעברו לבעלותה ולחזקתה הבלעדית של המזמינה מיד
עם קבלתם על ידי המזמינה ואישורה על קבלתם כאמור ,במקום שנקבע לכך בהזמנת המזמינה.
מובהר ומוסכם בזה ,כי המוצרים לא יעברו לבעלותה ולחזקתה של המזמינה ,כל עוד לא אישרה
המזמינה את קבלתם ,אף אם הם מצויים בחצריה של המזמינה ,וכל עוד לא עברה הבעלות והחזקה
הבלעדית במוצרים לידיה של המזמינה ,יהא הספק האחראי הבלעדי למוצרים ולכל אובדן או נזק
שיארע להם.
15.2ה בעלות במוצרים תעבור לידי המזמינה ,כשהיא נקייה מכל חוב ,עיקול ,שעבוד או זכויות צד ג'
אחרות או נוספות מכל מין או סוג שהוא.
16התמורה
16.1בתמורה למוצרים שתרכוש המזמינה מהספק ,וכן למילוי כל יתר התחייבויותיו של הספק על פי
התנאים וההוראות המפורטים בהסכם זה ,תשלם המזמינה לספק ,את התמורה המפורטת להלן
(להלן" :תמורת המוצרים"):
16.1.1בגין רכישת כל יחידה כמותית של המוצרים ,אשר נתקבלו על ידי המזמינה בפועל ,בהתאם
להזמנת המזמינה ,ושהמזמינה אישרה בכתב את קבלתם בפועל ,תשלם המזמינה לספק את
המחיר ליחידה כהגדרתו בהסכם זה.
16.1.2המחיר ליחידה הנקוב בנספח א 4-למסמכי המכרז ,הנו עבור יחידות שלמות (נטו) של
המוצרים .בגין כל כמות (נטו) הקטנה מיחידה אחת ,ישולם המחיר היחסי לאותה כמות.
16.1.3במקרה שבו יחולו שינויים בשיעור המע"מ עד מועד קבלת דרישת התשלום ,תעודכן התמורה
לה זכאי הספק כקבוע בנספח א 4-למסמכי המכרז ,בהתאם לשינוי בשיעור המע"מ .מובהר
בזאת כי התמורה הנקובה בסעיף זה מהווה תמורה מלאה כנגד מילוי כל התחייבויות הספק
במלואן ולרבות בגין התחייבויות הספק לבצע פעולות כמתחייב על פי הוראות הסכם זה
ונספחיו.
16.2הגשת דרישת תשלום ,בדיקתה ואישורה:
16.2.1תמורת המוצרים (להלן" :התמורה") ישולמו לספק בכפוף לתנאים המפורטים להלן .מידי
חודש יגיש הספק למזמינה דרישת תשלום בגין המוצרים שסיפק בחודש הקודם וזאת לאחר
שביצע בפועל את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה עד לאותו המועד .דרישת התשלום תכלול
את כל אלו:
16.2.1.1הזמנת המזמינה עליה מסתמכת דרישת התשלום;
16.2.1.2תעודת משלוח מאושרת על ידי המזמינה ,המעידה על קבלת המשלוח בהתאם
להזמנת המזמינה הנזכרת;
16.2.1.3פלט ניפוק ממוחשב המונפק באמצעות המונה וחתום בידי נציג המזמינה;
16.2.1.4חשבונית ערוכה ובה פירוט הסכומים שהמזמינה חבה בהם על פי סעיף זה כאמור
לעיל( .להלן" :דרישת תשלום המוצרים").
16.2.2דרישת תשלום המוצרים (להלן" :דרישת התשלום") תוגש לבדיקה ואישור על ידי המזמינה,
והגשתה היא תנאי מוקדם לביצוע התשלום על פי הסכם זה .כל עוד לא תוגש דרישת תשלום,
על כל מסמכיה ,לא תתגבש זכותו של הספק לתשלום על פי הסכם זה.
16.2.3למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם ,כי המזמינה רשאית שלא לאשר לספק את דרישת התשלום,
כולה או חלקה ,אם מצאה ,לאחר בדיקת הדרישה ,כי הספק אינו זכאי לתשלום כפי
שהתבקש על ידיו; אישרה המזמינה את דרישת התשלום בחלקה ,יגיש הספק ,לאחר שיקבל
הודעה מהמזמינה בדבר שיעור התשלום שאושר ,דרישת תשלום מתוקנת ,בצרוף חשבונית
ערוכה כדין כשהיא מתייחסת לסכום שאושר לתשלום בלבד (להלן" :דרישת תשלום
מתוקנת") ,התשלום יבוצע על פי דרישת תשלום מתוקנת זו .אין בהגשת דרישת תשלום
מתוקנת כאמור ,כדי לשלול מן הספק את הזכות לחלוק על החלטת המזמינה לאשר רק חלק
מדרישת התשלום המקורית ,אולם במקרה של חילוקי דעות כאמור לא יפסיק הספק את מתן
שירותיו על פי הסכם זה ,ולא יעכב ביצוע כל התחייבות אחרת על פי הוראות מסמכי המכרז.
16.2.4אושרה זכאותו של הספק לתשלום על פי דרישת תשלום או (לפי העניין) דרישת תשלום
מתוקנת ,שהוגשה על ידיו ,תשלם המזמינה את התשלום המגיע לספק בתוך 30יום מתום
החודש בו הוגשה דרישת התשלום או (לפי המאוחר) דרישת התשלום המתוקנת ,בצרוף כל
36
16.3
16.4
16.5
16.6
המסמכים הנדרשים כאמור( ,תנאי שוטף .)30 +התשלום יבוצע ישירות לחשבון בנק עליו
יודיע הספק למזמינה בכתב.
התמורה הנקובה בסעיף זה היא סופית ,מרבית וכוללת את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע הסכם
זה וכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או הנובעות הימנו ,לרבות התחייבויות נובעות שאינן
ידועות לספק במועד חתימת ההסכם ,לרבות עלויות ציוד (ככל שיהיה נחוץ לצורך ביצוע ההסכם),
השקעות שביצע בקשר עם אספקת השירותים ,הוצאות בגין העסקת אנשי הצוות ,נסיעות וכד',
הוצאות בגין הפתרונות ו/או הוצאות ו/או תשלומי חובה ו/או מסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא.
הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם למעט אם צוין כך מפורשות בהסכם זה
או אם יוסכם על כך מפורשות בין הצדדים ,ובכתב.
הסכומים הנקובים בנספח א 4-למסמכי המכרז ,לא ישתנו בכל מקרה ,וזאת גם אם יחולו ,לאחר
מועד כריתתו של הסכם זה ,שינויים שאינם בשליטתו של הספק ,בין היתר ,בעלויות הכרוכות
באספקת המוצרים ,ובכלל זה ,באחד או יותר מן המרכיבים הבאים :שכר עבודה ,מחירי חומרי גלם,
עלויות תפעול ,עלויות שינוע ,עלויות התאמה ,מיסים ,הוצאות וכו'.הסמכות לשנות את היקף
התמורה :חיוב המזמינה בעניינים הנוגעים לתמורה ו/או להיקף ההתקשרות יהיה אך ורק מראש
ובמסמך בכתב על ידי מנכ"ל הכנסת או סגנו וחשב הכנסת (שני חותמים) .ידוע לספק והוא מסכים
שכל הוראה שיש בה כדי להשפיע על התמורה ו/או על היקף ההתקשרות אשר לא ניתנה במסמך בכתב
כאמור לא תחייב את המזמינה והספק לא יהא רשאי לפעול לפיה ואם פעל לפיה לא יהא זכאי לכל
תמורה שהיא בקשר לכך.
מוסכם כי איחור של המזמינה בתשלום ,שאינו עולה על שלושים ( )30יום לאחר המועד המיועד
לתשלום בפועל ,לא יהווה הפרה של הסכם זה .הספק יהיה זכאי בגין תקופת האחור כאמור לתוספת
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן אם תחול עליה במדד האמור מהמועד המיועד לתשלום על פי
הסכם זה ועד למועד התשלום בפועל .עלה האחור על 30יום כאמור ,יהיה הספק זכאי ,בנוסף להפרשי
ההצמדה ,לריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנקבעת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר,
ולסעד זה בלבד.
למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם ,כי המזמינה לא תישא בתשלום עבור מוצרים שהם מוצרים פגומים
ו/או אינם תואמים לדרישות המפרט ,וביצוע תשלום כלשהו לא יהיה בו משום ראיה לכך שהמוצרים
בגינם בוצע התשלום עומדים בדרישות המפרט ו/או אינם מוצרים פגומים.
17עוסק מורשה וניהול ספרים
17.1הספק מצהיר בזאת ,כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור למזמינה אישור בהתאם ,מדי כל
שנה.
17.2הספק מתחייב למסור למזמינה ,מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה ,אישורים בני תוקף על
ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה ,או רואה חשבון ,או יועץ מס מוסמך בהתאם להוראות
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
18אחריות ,פיצוי ושיפוי
18.1
18.2
18.3
18.4
הספק מצהיר ,מאשר ,וכן (לפי העניין) מתחייב כי:
18.1.1הוא האחראי היחיד והבלעדי לכל מעשה או מחדל הקשור ו/או נוגע לאספקת המוצרים
ואיכותם ,לתהליכי הייצור ,המילוי ,הסימון ,השינוע ,הפריקה ,האספקה של המוצרים,
ולביצוע כל הפעולות הדרושות לשם כך ובכלל זה התאמת ציוד הכנסת ובדיקתו ,וכן לקיום
יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בין אם נעשו על ידו או על ידי מי מטעמו;
18.1.2הוא מתחייב לספק את המוצרים למזמינה ,ולבצע כל פעולה אחרת הקשורה בקיום
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,במיומנות ובזהירות הנדרשות; וכי המזמינה ,מנהליה ,עובדיה
ושלוחיה ,אינם אחראים ,בכל צורה שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לייצור המוצרים,
לתהליכי הייצור של המוצרים ,הספקתם ,שינועם ופריקתם לחצרי המזמינה בהתאם
להוראות הסכם זה או לכל פעולה אחרת שתבוצע על ידי הספק או מי מטעמו בקשר למילוי
התחייבויותיו על פי הסכם זה.
הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי לנזק או אובדן מסוג כלשהו ,ישיר או עקיף ,לגוף או לרכוש,
לרבות הוצאות מסוג כלשהו ,שייגרם לכל אדם או גוף ,לרבות המזמינה ,עובדיה אורחיה ושלוחיה,
בשל או עקב מעשה או מחדל של הספק ,עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו ,בקשר למילוין או הפרתן של
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות אספקת המוצרים כשהם פגומים או מזוהמים ,או שלא בהתאם
למפרט ,והפרה או פגיעה בפטנטים או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו.
הספק ינקוט בכל האמצעים היעילים למניעת נזק או אובדן כאמור ,ויהא מנוע מלטעון כל טענה לגבי
נזק או אובדן ,שנגרמו בהסכמת המזמינה או על פי הוראותיה.
בכל מקרה של תביעה או דרישה מאת צד ג' נגד המזמינה או מי מטעמה ,בגין נזק,אובדן או פגיעה,
שהספק אחראי לו על פי הסכם זה או על פי כל דין; הספק יפצה או ישפה את המזמינה בגין כל סכום
בו המזמינה תחויב בשל או בקשר לנזק ,אובדן או פגיעה כאמור ,וכן בגין מלא הוצאותיה ,לרבות
37
הצואות משפט ושכר טרחת עורכי דין ,ובלבד שעם קבלת הדרישה או התביעה על ידי המזמינה,
המזמינה תמסור לספק הודעה על כך ,ותיתן לספק ,ככל שהדברים תלויים במזמינה ,אפשרות
להצטרף להליכים המשפטים ,ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור .הספק
יתגונן מפני תביעה או דרישה כאמור ,גם בשמה של המזמינה ,אם המזמינה בחרה להטיל על הספק
את ההגנה כאמור;
במקרה כזה ,ימסור הספק למזמינה דיווח שוטף על התביעה או הדרישה ,ולא יגיע להסכם או פשרה
עם התובע אלא בהסכמה מראש ובכתב של המזמינה .הצדדים ישתפו ,בכל מקרה ,פעולה ,לשם
התגוננות מפני תביעה או דרישה כאמור ,ובכלל זה ,יורו לעובדיהם הבקיאים בעובדות לשתף פעולה
עם הצד השני ,ימסרו כל מידע או מסמך רלבנטי שבידיהם ואינו סודי ,וכל כיוצא באלה.
18.5הספק מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המזמינה והבאים מטעמה מאחריות לכל אבדן או נזק העלול
להיגרם לרכוש כלשהו המובא על ידי הספק ו/או עבורו לחצרי המזמינה במסגרת מילוי התחייבויותיו
עפ"י ההסכם (מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות לכלים ולציוד אשר ישמשו את הספק במילוי
התחייבויותיו עפ"י ההסכם) ,אולם האמור בדבר פטור כאמור לא יחול במקרה של נזק בזדון שנגרם
על ידי המזמינה או מי מטעמה.
18.6למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה תשארנה בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה מכל
סיבה שהיא ,ללא הגבלת זמן.
19ביטוח
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
להבטחת התחייבויות הספק על פי חוזה זה ,ומבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו על פי חוזה זה או
לפי כל דין ,הספק יערוך ,על חשבונו ,משך כל תקופת ההסכם וכל עוד עלולות לחול עליו חבויות,
ביטוחים בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ,בקשר לכל התחייבויות הספק ולרבות הביטוחים
המפורטים בנספח ז' .הביטוחים יהיו בגבולות אחריות המפורטות בנספח ז' למסמכי המכרז וכן
יורחבו לכלול סעיף "חבות צולבת" ,על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח
(להלן " :הפוליסות") .המוטבים בפוליסות יהיו הספק והמזמינה ביחד ולחוד.
הספק ימציא למזמינה ,בתוך 7ימים ממועד כריתתו של חוזה זה ,ו 30 -יום לפני תום כל שנה או לפני
תום תקופת תוקפם של הפוליסות (לפי העניין) – לגבי השנה העוקבת או תקופה עוקבת ארוכה יותר,
אישור חתום על ידי המבטח על עריכת הביטוחים בנוסח נספח ז' למסמכי המכרז בהתאם להוראות
הסכם זה.
הפוליסות יכללו סעיף הקובע כי הספק והמבטח לא יהיו רשאים לבטל את הפוליסות או לצמצם את
היקפן ללא מתן הודעה מוקדמת בדואר רשום למזמינה לפחות 30יום טרם ביטולן ,כולן או חלקן
(הכל לפי העניין).
הפוליסות יכללו תנאי מפורש על פיו רק הספק יישא בתשלום דמי הביטוח ,השתתפות עצמית ויתר
החבויות החלות על מבוטח.
הפוליסות יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשונים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמינה ,ולא
יחול עליהם סעיף "השתתפות".
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הספק לבין האמור בהסכם זה – מתחייב
הספק לפי דרישת המזמינה לגרום לשינוי הביטוחים כדי להתאימם להוראות הסכם זה תוך 7ימים
ממועד דרישתה של המזמינה .מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם
או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה או
לצמצם את אחריותו של הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין.
הספק מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה .כן מתחייב הספק לשתף
פעולה עם המזמינה לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמינה.
20ערבות
20.1
20.2
20.3
20.4
הספק ימציא לכנסת ,עם החתימה על חוזה זה ערבות בנקאית ,אוטונומית ,וצמודה למדד יוקר
המחיה בסך ( 150,000מאה וחמישים אלף ש"ח) ₪לפרעון מיידי עם דרישה להבטחת ביצוע כל
התחייבות הספק על פי החוזה שתוקפה יהיה עד 60יום לאחר תום תקופת ההסכם.
נוסח הערבות יהיה בנוסח נספח ח'.
הכנסת תהיה רשאית לממש את הערבות הנ"ל כולה או חלקה בכל מקרה שבו הספק הפר איזו
מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לאחר שנתנה לספק התראה מוקדמת ( 7שבעה) ימים מראש.
חולטה הערבות ,כולה או חלקה ,ימציא הספק לכנסת מיד ערבות חלופית מתאימה.
21סודיות
21.1הספק מתחייב כי הוא ,עובדיו ,קבלניו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה
(להלן" :אנשי המקצוע") ,ישמרו בסודיות את כל המידע הסודי של המזמינה אשר יגיע אליהם בכתב
או בעל-פה במשך או עקב ביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,לא יעשו בהם כל שימוש ,לא
יעבירו ולא יגלו אותם כולם או מקצתם ,במישרין או בעקיפין לכל אדם או גוף אחר.
38
21.2הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שגילוין של ידיעות סודיות עלול להוות עבירה פלילית על-פי הוראות
חוק העונשין,התשל"ז.1977-
21.3בסעיף זה – "מידע סודי" – כל מידע בע"פ או בכתב אשר סומן ע"י המזמינה כסודי או זוהה בעת
גילויו כסודי ,או אשר מעצם טיבו עשוי להיחשב כסודי ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הסודות
המקצועיים והמסחריים של המזמינה ,או שברשותה ,מידע אודות חברי הכנסת ,עובדיה ,ובאיה
האחרים של המזמינה ,נתונים סטטיסטיים ,נוהלי עבודה ,תוכניות עבודה ונתונים פיננסים ,והכל –
למעט מידע כאמור ,שהספק יוכיח שהוא כל אחד מאלה:
21.3.1היה מצוי בחזקת הספק קודם לגילוי ללא חובת סודיות;
21.3.2פותח באופן עצמאי על ידי הספק ,ללא כל קשר להסכם זה;
21.3.3נמסר לספק ע"י צד ג' שאינו חב בחובת סודיות בקשר למידע;
21.3.4היינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ,שלא עקב הפרת הוראות סעיף זה.
21.4למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבויות הספק על פי סעיף זה תשארנה בתוקפן גם לאחר סיום
הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלת זמן.
22העדר ניגוד עניינים
22.1
22.2
22.3
22.4
הספק מצהיר ומאשר ,כי התקשרותו של הספק בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא
תעמיד את הספק או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויות הספק על פי
הסכם זה וביצועו לבין כל עניין אחר של הספק ,במישרין או בעקיפין ,לרבות כל דבר הנובע ממצבו של
הספק ,מעמדו ,עיסוקיו ,לקוחותיו ,וכל כיוצא באלה; וכי אם קיים חשש כאמור ,הצהיר עליו במפורש
ובאורח בולט במסגרת ההצעה .הצהיר הספק על קיום חשש לניגוד עניינים כאמור – תהא הכנסת
רשאית ,במועד ובמעמד חתימת הסכם זה ,אם לדעתה אין מניעה ,בשל חשש כאמור ,להתקשר עם
הספק ,להטיל על הספק מגבלות נוספות על אלה הקבועות בהסכם זה ,אשר יפורטו בנספח אשר יצורף
להסכם במועד חתימתו.
הספק מתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור ,יודיע על כך הספק מיד לכנסת
בכתב ,והכנסת תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון בעקבות הודעה כאמור ,לרבות הבאת
ההסכם לידי סיום ,או הטלת מגבלות על פעולת הספק בכנסת וזאת אם או כל עוד לא יוסר החשש
האמור על ידי הספק.
מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הספק על פי הסכם זה ,הספק מתחייב בזה לא להגיש לכל צד
שלישי ,לרבות לספקים אחרים של המזמינה או למי מטעמם ,כל שירות או מידע בקשר לפרויקט ו/או
כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לשירותיו על פי הסכם זה ,בין
שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה פרט לשירותים מטעם המזמינה החלים
עליו במפורש מתוקף התקשרות זו ,ועל פי הסכם זה ,אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה
מראש ובכתב.
מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של המזמינה להביא הסכם זה לידי סיום ,בכל מקרה שבו ייודע
למזמינה בין באמצעות הספק ובין בכל דרך אחרת ,עובדות אשר לפי שיקול דעתה של המזמינה הספק
מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בהקשר למתן שירותיו על פי
הסכם זה ,תהא המזמינה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה לספק 7ימים מראש ובמקרה
זה לא תהא לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך.
23סיום ההסכם או ביטולו
23.1המזמינה תהיה רשאית לבטל ו/או להביא לידי סיום הסכם זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת,
על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק של 30יום מראש ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד
המזמינה בכל הקשור ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של הסכם זה לידי סיום ,בכפוף לאמור בסעיף
זה להלן .מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי לבטל את ההסכם אלא מחמת הפרה או בנסיבות מיוחדות
כמפורט בסעיף זה להלן ,ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן.
23.2מבלי לגרוע מזכות כל צד להביא הסכם זה לסיומו ,על פי הוראה אחרת בהסכם זה או על פי כל דין,
תהא לצדדים הזכות להביא הסכם זה לידי סיום ,באופן מיידי ,בכל אחד מן המקרים הבאים:
23.2.1במקרה שהוגשה כנגד הספק או על ידיו בקשה למינוי מנהל מיוחד ,מפרק זמני או קבוע ,או
כונס נכסים זמני או קבוע ,או בקשה להסדר עם חברים ו/או נושים ,ועקב כך נוצרה מניעה
של ביצוע מחויבויותיו על-פי הסכם זה ,והבקשה לא הוסרה תוך שישים ( )60יום;
23.2.2הספק קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוצא כלפי הספק צו פירוק זמני או קבוע או צו
כינוס נכסים זמני או קבוע או צו העמדת או הקפאת הליכים זמני או קבוע או צו ניהול מיוחד
או צו לעריכת הסדר עם חברים ו/או נושים בספק;
23.2.3הוטל עיקול על נכסי הספק ,או חלק מהם ,באופן המונע מהספק את ביצוע מחויבויותיו על-פי
הסכם זה ,והעיקול לא הוסר תוך 60יום.
39
23.2.4
23.2.5
23.2.6
23.2.7
23.2.8
במקרה שהספק הפסיק את מהלך פעילותו הרגילה ,ו/או את עיקר פעילותו הרגילה מן הסוג
נשוא הסכם זה.
במקרה שרישיון אספקת הגפ"ם של הספק נשלל או אינו בתוקף.
במקרה שצד יפר הסכם זה הפרה יסודית; לעניין זה ,יראו הפרה של סעיפים ,10 ,8 ,6, 5 ,2
,25 ,22 ,21 ,20 ,19 ,15 ,12ו 27 -להסכם זה כהפרה יסודית של ההסכם;
במקרה שצד יפר הסכם זה הפרה שאינה יסודית ,ולא יתקן את ההפרה ,אם היא ניתנת
לתיקון ,על אף שניתנה לו התראה בכתב ,בתוך 15ימים ממועד
משלוח ההתראה האמורה ,ואם ההפרה אינה ניתנת לתיקון בתקופה האמורה – לא הציג
בפני הצד השני ,בתוך 15הימים האמורים ,את הצעדים שבכוונתו לנקוט לתיקון ההפרה,
לשביעות רצונו של הצד השני;
במקרה בו יתברר ,כי הצהרה או אישור של הספק בהסכם זה ,אינם נכונים או מדויקים.
24תוצאות סיום ההסכם או ביטולו
בתום תקופת ההסכם ,או מיד עם ביטולו ,מכל סיבה שהיא ,לפי המוקדם ,יחולו הוראות אלה:
24.1מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת של המזמינה על פי דין או על פי הסכם זה ,במקרה בו יפר
הספק איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,תהא המזמינה רשאית (אך לא חייבת) לבצע בעצמה או
להטיל על אחר ביצוע התחייבות זו ,והספק יישא בכל הוצאה שתגרם למזמינה עקב כך ,בתוספת 20%
בגין הוצאות טיפול המזמינה בביצוע האמור.
24.2כל צד יחזיר לצד השני ,או ישמיד ,בכפוף להוראות כל דין המחייבות שמירת המסמכים בידיו ,לפי
הוראת הצד השני ,את כל המידע שיש בידיו והשייך לצד השני.
24.3הספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו מהמזמינה בגין אבדן רווחים או טובות הנאה מסוג
כלשהו ,הנובעים מסיומו או ביטולו של הסכם זה ,והספק פוטר בזה את המזמינה מכל חבות כאמור.
24.4סיומו של ההסכם בתום תקופת ההסכם ,או ביטולו של ההסכם במועד מוקדם יותר ,לפי העניין ,לא
יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי ההסכם לפני תום תקופת ההסכם או ביטולו כאמור ,והצד החייב ימלא
חיוב כספי זה במועד שעליו למלאו על פי הוראות הסכם זה.
25הוראות נוהלי המזמינה
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
הספק מתחייב כי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ,ימלא בהקפדה אחר הוראות כל דין ,לרבות
הוראות יו"ר הכנסת ,קצין הכנסת ,אנשי משמר הכנסת ,סדרניה ועובדיה האחרים ,שניתנו בהתאם
להוראות הדין ,ואחר כל נוהלי הכנסת הבאים:
נ והלי הבטחון השגרתיים של המזמינה ,לרבות ההוראות הכלולות בנספח הבטחון ,נספח ד' למסמכי
המכרז.
כ ל נוהל סביר אחר שתביא המזמינה לידיעת הספק ובלבד שאינו מפריע או מעכב באופן משמעותי את
הספק בביצוע התחייבויותיו.
ה תחייבותו של הספק לשמירת נהלי המזמינה ,תחול לגבי הנהלים המפורטים לעיל כפי שישתנו מעת
לעת ,ובלבד שהמזמינה הביאה את דבר הנוהל המעודכן לידיעת הספק.
ה ספק מתחייב לפעול לכך שכל עובדיו או מי מטעמו יקפידו על שמירת ההוראות והנהלים כאמור
לעיל.
26קיזוז ועכבון
26.1מבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מוסכם בזאת ,כי המזמינה תהא רשאית
לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהספק מהסכומים אשר יגיעו לספק על פי הסכם זה.
26.2מבלי לגרוע מזכויות המזמינה לפי הסכם זה או על-פי כל דין ,רשאית המזמינה לעכב אצלה כל סכום
וכל מסמך או דבר אחר השייך או מגיע לספק הנמצא אצלה כל עוד לא מילא הספק איזו
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
26.3מוסכם בזאת ,כי לספק לא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל סכום המגיע לו מאת המזמינה ו/או זכות
עיכבון בתוצרי שירותיו ו/או בכל מסמך לרבות תוכנית ו/או דו"ח ו/או מידע השמור במדיה מגנטית
הקשור בביצוע שירותיו ו/או בכל חפץ או דבר אחר השייך למזמינה ,והוא מוותר על כל זכות כאמור.
27יחסי הצדדים וכוח אדם
27.1מוסכם ומוצהר בזה ,כי היחסים בין הספק ,לבין המזמינה על פי הסכם זה הם יחסים של קבלן
עצמאי ומזמין ,בהתאמה ,כי אין בהסכם זה כדי ליצור ,ושום דבר בהוראות הסכם זה לא יתפרש
כיוצר ,יחסי עובד-מעביד ,יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין הספק ,עובדיו ,פקידיו ,שלוחיו וכל
הפועלים בשמו או מטעמו ,לבין המזמינה.
40
27.2הספק יהא אחראי באורח בלעדי ,לקיום כל החיובים החלים עליה על פי דין כלפי עובדיו ,לרבות
תשלום שכרם ,תשלום מסים ותשלומי חובה אחרים בגינם ,הבטחת תנאי בטיחות בעבודה על פי
הוראות הדין ,ושמירת בריאותם ורווחתם .הספק אחראי למסירת מידע מלא והדרכה לעובדיו ,לרבות
בכל הנוגע לסיכונים הקשורים בייצור המוצרים והספקתם למזמינה ,אם וככל שהם קיימים וידועים
לו ,ולנקיטת כל אמצעי המנע הסבירים למניעת סיכונים אלה.
28הסבת זכויות
28.1הסכם זה נעשה עם הספק בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה ,ובהתבסס על אמון
המזמינה בו וביכולותיו .לפיכך הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להעניק ו/או להמחות ו/או
לשעבד איזה מזכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לאחר ,בין בתמורה ובין
שלא בתמורה ,אלא בהסכמת המזמינה אשר תינתן ,אם בכלל תינתן ,מפורשות מראש ובכתב
ובתנאים כפי שתתנה המזמינה.
28.2המזמינה תהיה רשאית לראות בהקצאה ו/או בהעברת מניות של הספק ,שיהיה בהן משום העברת
שליטה בתאגיד הספק ו/או מכירה או העברה בדרך אחרת של השליטה בספק ,משום הסבת זכויות על
פי סעיף זה .על הספק להודיע בכתב למזמינה על כל פעולה כאמור עם ביצוע הפעולה ,והמזמינה
תודיע לספק בכתב אם בכוונתה לראות בפעולה הסבת זכויות כאמור בסעיף זה.
29נציגי הצדדים
29.1המזמינה תמנה נציג מקצועי מטעמה ,אשר ישמש איש הקשר מטעם המזמינה לעניין ביצוע ההסכם
(להלן" :נציג המזמינה") .המזמינה תהא רשאית לשנות מינוי זה בכל עת.
29.2מובהר ומוסכם ,כי נציג המזמינה אינו ולא יהא מוסמך להתחייב כלפי הספק בחיובים כספיים או
בכל עניין הנוגע לשינויים ו/או תיקונים להסכם זה על נספחיו.
29.3הספק ימנה איש קשר מטעמו (להלן" :מנהל הפרויקט") מנהל הפרויקט יהיה מוסמך לפעול מטעם
הקבלן ולהתחייב בשמו כלפי המזמינה .מנהל הפרויקט יעמוד בקשר שוטף עם נציג המזמינה לכל
צורך שיתעורר לשם קיום הסכם זה ומילוי התחייבויות הספק.
30הוראות כלליות
30.1
30.2
30.3
הצדדים מסכימים בזאת ,כי לבתי המשפט בירושלים ,תהא סמכות ייחודית לדון בכל הליך בין
הצדדים בקשר לחוזה זה ,ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות לדון בהליך כאמור.
איחור או הימנעות של צד לחוזה זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי חוזה זה ,או
מדרי שה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי חוזה זה ,בין בכלל ובין במועדה ,לא יהיו בני
תוקף אלא אם נעשו במפורש ובכתב ,ולא יחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד על פי חוזה זה
או על פי דין.
כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט במבוא לחוזה זה ,או בכל כתובת אחרת עליה
יודיע צד לצד השני בכתב כ ל הודעה ,דרישה ,כתב או מסמך שיש למסור בהתאם להוראות חוזה
זה או בקשר אליו ,תישלח בדואר רשום ,או באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני או תימסר
במסירה אישית ,ויראוה כנמסרת לצד השני ,אם נשלחה בדואר רשום -תוך שלושה ימי עסקים
ממועד משלוחה; אם נשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני -ביום העסקים שלאחר יום
המשלוח ,ובלבד שנשלחה ביום שהוא יום עסקים ,עד לשעה ,16:00והשולח הודיע על משלוחה
בטלפון לצד השני מיד לאחר המשלוח ,ובידיו אישור על שיגור תקין של ההודעה בפקסימילה או
בדואר אלקטרוני (לפי העניין); ואם נמסרה במסירה אישית -עם מסירתה והחתמתה בחותמת
'נתקבל' של הנמען.
ולראיה באו הצדדים על החתום,
_____________
חשב הכנסת
חיים אבידור
_______________
המנהל הכללי
רונן פלוט
_______________
הספק
41
נספח ג
מכרז 19/2015
מפרט שירותים – אספקת גז (גפ"מ)
1כללי
1.1אספקת הגז (גפ"מ) לכנסת תתבצע ע"י הספק תוך נקיטת כל האמצעים על מנת להמנע מגרימת נזקים
כלשהם ולרבות נזקים לכבישי גישה ,למבנים קיימים ,לציוד קיים ,לקווי חשמל וטלפון ,לקווי מים ביוב
וכו'.
1.2הספק יבצע עבודותיו על פי הנחיות נציגי הכנסת ,ותוך שיתוף פעולה ותיאום מלאים עם איש הקשר
מטעם המזמינה ובהתאם להוראותיו ,לרבות אספקת גז ושירות בשעות חריגות (שעות לילה) .אין
בהנחיות שינתנו כאמור ,אם וככל שינתנו ,כדי לפטור את הספק מהתחייבויותיו ומאחריותו על פי הסכם
ההתקשרות.
1.3צריכת הגפ"מ השנתית המשוערת של המזמינה היא כ – 250טון גפ"מ .מובהר בזאת כי הכמות האמורה
הינה משוערת והמזמינה אינה מתחייבת להזמין כמות זו או כמות כלשהי.
1.4כל הפעולות המפורטות במפרט זה יבוצעו בהתאם להוראות הדין וכן כל תקן ישראלי שפורסם מכוח
הוראות חוק התקנים ,התשי"ג – ,1953הרלוונטים לקיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה בנוסח
המחייב שלהן במועד קיום התחייבויות הספק כאמור ,ובכלל זה תקן ישראלי רשמי 158על כל חלקיו
ותקן ישראלי 1134על כל חלקיו או כל תקן אחר שיבוא במקומם ולרבות כל גיליון תיקון של התקנים
האמורים.
2צרכני הגז (גפ"מ) במתחם הכנסת
2.1חימום המבנה (.)~ 5,000,000KCAL/H
2.2חימום מי צריכה ()~500,000KCAL/H
2.3בישול במטבחי המתחם.
2.4נר התמיד.
3תאור צוברי הגז (גפ"מ) ומערכת הובלתו במתחם הכנסת
3.1צובר הגז מורכב מ 2-מיכלים בקיבולת של כ 12.5-טון גפ"מ כ"א ,סה"כ כ 25 -טון גפ"מ ,עם אפשרות
להגדלתו בעתיד וממיכל גפ"מ נוסף בקיבולת של כ – 4טון גפ"מ (להלן" :הצובר").
3.2הצובר הינו בבעלות הכנסת והותקן ע"י הכנסת באמצעות חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
(להלן" :חברת שפיר") ,והיא הגורם האחראי לביצוע ולקבלת כל האישורים הנדרשים לשם תחזוקת
צובר הגז המתואר לעיל ולתפעולו.
4ציוד הכנסת – התאמה ,בדיקה ראשונית ובדיקות תקופתיות
4.1כמתואר לעיל ,בכנסת הותקנו צוברי גז ,מערכת עזר ,מערכות בטיחות ,צנרת הובלה ואביזרי אספקה,
מתקני צריכה וכל פריט ציוד אחר המותקן או שיותקן במתחם הכנסת לצורך שימוש במוצרים ולרבות
ציוד שהתקין הספק בהתאם להוראות מפרט זה (להלן" :ציוד הכנסת").
4.2התאמה
4.2.1הספק יבצע באמצעות עובדיו בתוך 14יום ממועד תחילת הסכם ההתקשרות ,את כל הנדרש לשם
התאמת ציוד הכנסת לאספקת המוצרים ,בהתאם ובכפוף להוראות כל דין ,התקנים הישראלים
הרלוונטים והנחיות הבטיחות הרלוונטיות ובכלל זה הוראות יועץ הבטיחות של המזמינה.
ההתאמה תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו. .
4.2.2מובהר כי אם ההתאמות הנדרשות כאמור יכלולו החלפתם או הוספתם של אביזרים בציוד הכנסת
יבצע הספק את ההחלפה או ההוספה על חשבונו באופן שיבטיח כי ניתן יהיה להשיב את המצב
לקדמותו.
4.2.3כל התאמה תבוצע על ידי ועל חשבון הספק בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת המזמינה והיוזם
הפועל מטעמה.
4.2.4כל אביזר או פריט ציוד שיותקן על ידי הספק בציוד הכנסת ,לשם התאמתו ,כאמור לעיל ,יעבור
עם התקנתו לבעלות המזמינה ולספק לא תהא כל זכות קנינית ו/או אחרת בהם.
4.2.4לכנסת שמורה הזכות לדרוש מהספק להשיב את המצב לקדמותו ,כפי שהיה טרם ביצוע ההתאמה
כאמור לעיל ,והכל על ידי הספק ועל חשבונו .כל פעולות הספק על פי סעיף זה יעשו בכפוף לקבלת
42
אישור מראש ובכתב מאת המזמינה .ציוד ופרטי עזר שיוסרו כאמור יעברו לבעלות הספק במועד
הסרתם.
4.3בדיקה ראשונית
4.3.1בתוך 14ימים ממועד תחילת הסכם ההתקשרות כאמור ,ובכל מקרה טרם מועד אספקת הגפ"מ
הראשונה ,יבצע הספק ,על חשבונו ,באמצעות עובדיו ביקורת מקיפה של ציוד הכנסת על מנת
להבטיח ,בין היתר ,כי ציוד הכנסת מוכן לאספקה סדירה ותקינה של גפ"מ בהתאם להוראות כל
דין ,התקנים הישראלים הרלוונטים והנחיות הבטיחות ,וכן מתאים באורח מלא לאספקה יעילה
ובטוחה מציוד הספק .מבלי לגרוע מכלליות האמור תכלול הביקורת:
4.3.1.1בדיקת מיכלי הגפ"מ וצנרת הגפ"מ לכל אורכה עד להתחברות לצרכני הגז ,ואביזרים
למיניהם;
4.3.1.2בדיקת צרכני הגז (מבערי הסקה ,ציוד מטבחים ,אש התמיד וכו');
4.3.1.3בדיקת מערכת הגנה קטודית;
4.3.1.4בדיקה שתוודא שבידי הכנסת ו/או חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית מצויים כל
ההתרים ,והאישורים הנדרשים להקמה ,ביצוע ותפעול צובר הגז ( לרבות אישורים
מאת עיריית ירושלים ,היחידה לאיכות הסביבה בעירייה ,אישור משרד התשתיות
האנרגיה והמים ,אישור משרד הכלכלה ,אישור מכון התקנים ,אישורי יועצי הבטיחות
והבטחון של חברת שפיר ושל הכנסת ,וכיוצ"ב).
4.3.2הספק ידווח למזמינה באורח מיידי ומלא בכתב על כל פגם או ליקוי שהתגלה על ידו בבדיקות
כאמור לעיל ויפעל לביצוע ההתאמות והתיקונים הדרושים כאמור לעיל בסעיף .4.2
4.4בדיקות תקופתיות
4.4.1למזמינה תהא האפשרות לדרוש מהספק לערוך ,באמצעות מהנדס מוסמך וציוד מתאים ,אחת
לשלושה חודשים בדיקת תקינות ובטיחות מקיפה של ציוד הכנסת (להלן" :הבידוק התקופתי")
כמפורט בהסכם ההתקשרות.
4.4.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעילהבידוק התקופתי שיבוצע בידי הספק יכלול בדיקת עמידת ציוד
המזמינה בדרישות התקנים הישראלים וכן יוודא הספק כי מתקיימות כל הדרישות הקבועות
בהוראות הדין לרבות בגין רשיונות והיתרים.
4.4.3מיד לאחר הבידוק התקופתי ימציא הספק למזמינה דו"ח מפורט שבו יפרט את כל הליקויים
הטכניים והבטיחותיים וכן יפרט חוסר באישורים ,היתרים ורשיונות ,ככל שקיים (להלן" :דו"ח
ליקויים תקופתי").
4.4למען הסר ספק מובהר בזאת כי פעולות הספק כאמור בסעיף זה לא יטילו על הכנסת חיוב לתשלום
תמורה כלשהיא.
5
מועדי הענות להזמנות גפ"מ
4.1הספק מתחייב לספק את הגפ"מ באופן שיהיה זמין ומוכן לשימוש על ידי המזמינה תוך 24שעות ממתן
הקריאה.
4.2מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במפרט זה ,המזמינה תהא רשאית לדרוש מהספק לבצע את אספקת הגז
במועד ובשעה שיקבעו על ידה ובלבד שלא יפחתו מהמועדים הקבועים בסעיף זה לעיל; בכלל זה תהא
המזמינה רשאית לדרוש מהספק לבצע את אספקת המוצרים בשעות הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות
וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל כך.
6
מוקד שירות
1.1לאורך כל תקופת ההסכם יפעיל הספק מוקד שירות והזמנות גפ"מ (להלן" :המוקד") ,הספק מתחייב כי
המוקד יפעל ויהא פעיל וזמין לרשות המזמינה 24שעות ביממה במשך כל ימות השבוע ולמעט בימי שבת,
חג ושבתון במהלכם יופעל על ידי הספק מוקד חירום בהתאם לנדרש על פי דין.
1.2הספק מתחייב כי יעמיד לרשות המזמינה בכל עת טכנאי שירות בעל תעודת מתקין רמה ,2אשר יהא
מצויד בטלפון נייד ,רכב צמוד וכל כלי העבודה הנדרשים (להלן" :טכנאי השירות") .טכנאי השירות יהא
מוסמך מטעם הספק לטפל בכל תקלה שתיווצר ו/או תתגלה במתקני המזמינה .הספק מתחייב כי
הטכנאי יהיה זמין להגיע למשכן הכנסת תוך שעתיים מרגע קבלת קריאה ע"י המזמינה.
_____________
חשב הכנסת
חיים אבידור
_______________
המנהל הכללי
רונן פלוט
_______________
הספק
43
נספח ד
מכרז 19/2015
נספח בטחון
.1נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות בין הכנסת לבין ________________ ויחייב את
הקבלן ואת כל מי מטעמו (להלן" :הקבלן").
.2בכפוף לאישור קצין הכנסת או מי שהוסמך על ידו ,רשאי הקבלן להעסיק בביצוע העבודה עובדים שהם
אזרחי ישראל ,ובנסיבות חריגות בלבד ,עובדים כמפורט להלן:
(א)
תושבי ישראל אשר שירתו שירות סדיר בצה"ל או שנמנים עם כוחות המילואים.
(ב)
תושבי ישראל אשר לא שירתו שירות סדיר בצה"ל ואינם נמנים עם כוחות המילואים.
(ג)
מומחים בתחומי עבודה מסוימים שאינם תושבי ישראל.
מובהר ,כי במקרה חריג שבו יאשר קצין הכנסת את העסקתם של עובדים שאינם אזרחי ישראל ,יותנה
הדבר בנקיטת סידורי ביטחון מיוחדים ,על חשבון הקבלן.
.3
א.
העסקת עובדים על ידי הקבלן באתר העבודות טעונה אישור מראש של קצין הכנסת לגבי כל אחד
ואחד מהעובדים ,לרבות עובדי הקבלן עצמו .קצין הכנסת רשאי שלא לאשר העסקת עובד כלשהו,
להגביל או להתנות את העסקתו.
ב.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך ,כי משך הזמן הדרוש לשם בדיקה ומתן אישור העסקה עשוי להמשך:
לגבי עובדים המנויים בסעיף (2א) 14 -ימים לפחות ,ולגבי עובדים המנויים בסעיף (2ב) ו( -ג) 30 -
ימים לפחות.
.4הטיפול באישור להעסקת עובדי הקבלן בכנסת ,עובדי הקבלנים ,הספקים ואנשי המקצוע מטעמו ומתן
אישורי הכניסה לעובדים שאושרו ,יעשה באמצעות קצין כ"א תחקירים ואבטחת מידע של משמר הכנסת,
או מי שהוסמך על ידיו.
(א)
לצורך אישור ההעסקה כאמור יגיש הקבלן את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק ,בין בעצמו ובין
באמצעות אחר באופן מיידי.
רשימת העובדים תוגש על גבי טופס פירוט עובדים הנהוג במשמר הכנסת.
(ב)
על כל עובד שפרטיו יכללו בטופס פירוט עובדים יהיה לחתום על טופס "הצהרת ויתור" הנהוג במשמר
הכנסת .מובהר בזאת ,כי הכנסת לא תבדוק פרטי עובד ולא תאשר העסקתו ,אם לא חתם על "הצהרת
הויתור".
(ג)
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי יתכנו עיכובים במתן ההחלטה לענין אישור או סירוב ההעסקה לגבי
כל העובדים שבדעת הקבלן להעסיק בעבודה ,או לגבי חלקם ,מעבר לתקופות המנויות בסעיף ( 4ב)
שלעיל.
לפיכך אף אם יהיה עיכוב במתן ההחלטה לגבי עובדים חיוניים לביצוע העבודה ,מטעמים שאינם
תלויים בקבלן ,באופן שלא ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בהסכם ,לא יהיה
הקבלן ,או כל מי מטעמו ,זכאים לפיצוי כלשהו בגין העיכוב ,אך יהיה זכאי להארכת תקופת ההסכם,
לתקופה השווה לתקופת העיכוב ,ובלבד שנקט אמצעים סבירים למילוי הדרישות בתוך זמן סביר.
44
(ד)
מובהר ,כי הכנסת לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא ,אשר ייגרם לקבלן ,לעובדיו ,לקבלניו או לכל
מאן דהוא אחר ,בשל סירוב במתן האישור הביטחוני לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או לקבלניו ,או בשל
עיכוב במתן אישור ביטחוני כאמור .סירוב או עיכוב כאמור לא יהווה עילה לאי-קיום חיובי הקבלן
על-פי ההסכם או לטענתו או תביעה כלפי הכנסת מצד הקבלן או כל קבלן מטעמו.
(ה)
החליט קצין הכנסת שלא לאשר העסקתו של עובד כלשהו – על הקבלן להמציא לכנסת ,מייד עם
קבלת ההודעה על כך ,שם של עובד חלופי ,על גבי טופס פירוט עובדים .הכנסת רשאית שלא לאשר
העסקת עובד או המשך העסקתו ,אף אם ניתן אישור להעסקתו ,בין קבוע ובין זמני ,ובמקרה כזה על
הקבלן להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד ,ולהמציא מיד לכנסת שם של עובד חלופי ,ע"ג טופס
פירוט עובדים.
(ו)
הקבלן וכל מי מטעמו ימלאו כל דרישה מטעם קצין הכנסת בדבר הרחקה משטח העבודה של כל אדם
ו/או מועסק לפי דרישה ראשונה וללא צורך בהסבר.
(ז)
אדם ו/או מועסק אשר הורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין
בעקיפין בשטח חסינות הכנסת.
.5אם במהלך ביצוע העבודה יבקש הקבלן להעסיק עובדים נוספים ,יגיש הקבלן לקצין כ"א את הפרטים
עליהם ,על גבי טופס פירוט עובדים נוסף ,במועדים האמורים בסעיף 5שלעיל ,ויצרף טופס "הצהרת ויתור"
לגבי כל עובד בנפרד.
.6קצין הכנסת רשאי לאשר או לא לאשר כל עובד שבדעת הקבלן להעסיקו בעבודה ,או להתנות אישורו
בתנאים ,ואין הוא חייב לנמק החלטתו.
.7מודגש בזה כי שהיית הקבלן ,עובדיו וקבלניו מותרת אך ורק בשטח אתר העבודה ,ואסורה ביתר חלקי משכן
הכנסת והרחבה .על הקבלן לדאוג לכך שבמקום שהוגדר כאתר העבודה יהיו כל המתקנים הדרושים לרווחת
העובדים ,אלא אם כן קיבל הקבלן אישור שימוש בכתב בחלקים ו/או מקומות נוספים במשכן הכנסת או
ברחבתה .בכל מקרה ,לא תותר לינת עובדי הקבלן ו/או משתמשיו באתר העבודות או במשכן הכנסת או
ברחבה.
.8הקבלן מתחייב להחזיר לקצין כ"א במשמר הכנסת או לקצין התורן ,מידי יום ,את היתר הכניסה של כל
עובד שבשמו ניתן ההיתר ,מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד ,או בכל עת אחרת שיידרש.
.9ציות להוראות בטחון
א.
הקבלן ,עובדיו וקבלניו יהיו כפופים לתנאי הבטחון השוטף של משכן הכנסת ,הגבלות תנועה וכו' כפי
שנקבעו ע"י משמר הכנסת.
ב.
בנוסף לאמור ,יהיו הקבלן ,עובדיו וקבלניו כפופים להנחיות בטחון נוספות שינתנו ע"י משמר הכנסת
מזמן לזמן ובעת הצורך והוא מתחייב לבצע הנחיות אלו ויהיה אחראי לביצוען גם על ידי עובדיו
וקבלניו וכל מי מטעמם.
ג.
הקבלן ידווח על כל תקלה ביטחונית ,כדוגמת אובדן אישורי כניסה או כניסת בלתי מורשים.
ד.
לא תורשה לינת עובדים בתחום משכן הכנסת ורחבתו.
45
.10הקבלן מצהיר כי קרא את חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-בדבר מסירת ידיעות וחובת שמירת סודיות ,וברורה
לו החובה המוטלת עליה לשמור בסוד ידיעות המגיעות אליה עקב ביצוע החוזה והחובה שלא למסור ידיעות
ללא סמכות כדין לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלן.
כן מצהיר הקבלן שידוע לו ,כי אם לא ימלא אחר התחייבויותיו ו/או הוראה מהוראות החוק האמור ,יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק העונשין ,התשל"ז.1977-
.11לכנסת הזכות להפסיק את עבודת הקבלן ,או כל אחד מעובדי הקבלן קבלניו ומועסקיו האחרים ,בכל מקרה
של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה ו/או הוראות הממונים מוסמכים מטעם הכנסת ,ולקבלן לא תהיה כל
טענה ו/או תביעה נגד הכנסת במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
.12תנאים מיוחדים:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הקבלן מצהיר כי קרא את האמור בנספח זה ,הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות
הנכללות בו.
תאריך __________
חתימת הקבלן _______________
46
נספח ה
מכרז 19/2015
לכבוד
הכנסת
ג.א.נ,.
הנדון :התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות
אני הח"מ _____________ ,הנושא ת"ז מס' _________ ,עובד של ______________ (להלן" :החברה")
הנותנת שירותים _______________לכנסת (להלן" :המזמינה") ,מתחייב בזאת ,בתוקף התפקיד שאני ממלא
בחברה במסגרת מתן השירותים למזמינה ,ולאור מעורבותי בענייני החברה והמזמינה ,לשמור על סודיות
מוחלטת של כל המידע הסודי של המזמינה אשר הגיע אלי בקשר או עקב ביצוע התחייבויות החברה על-פי הסכם
זה ,ולא לעשות בהם שימוש כלשהו ,לא לגלותם ולא להעבירם ,כולם או מקצתם ,במישרין או בעקיפין לכל אדם
או גוף אחר ,גם לאחר סיום עבודתי עבור המזמינה או עבודתי בחברה.
הכוונה במונח "מידע סודי" – כל מידע בעל פה או בכתב אשר סווג על ידי הכנסת כסודי או זוהה בעת גילויו
כסודי ,או אשר מעצם טיבו עשוי להיחשב כסודי ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הסודות המקצועיים
והמסחריים של הכנסת ,או שברשותה ,מידע אודות חברי הכנסת ,עובדיה ובאיה האחרים של הכנסת ,נתונים
סטטיסטיים ,סקרים ,מסמכים ,מדיניות ,תוכנות ויישומי מחשב שפותחו עבור הכנסת ,נהלי עבודה ,תוכניות
ודו"חות ,נתונים פיננסיים וכיו"ב.
האמור לעיל לא יחול על מידע סודי אשר:
-
פורסם כדין או שהוא פותח לעיון הציבור כדין.
-
היה מצוי בחזקתי קודם לגילוי ללא חובת סודיות.
-
פותח על-ידי באופן עצמאי.
-
נמסר לי על-ידי צד ג' ללא חובת סודיות.
-
הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל.
אני מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי ,תוך כדי עבודתי כאמור ו/או כתוצר של עבודתי,
לכל גורם ,לרבות גורמים הקשורים למזמינה ,ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של המזמינה ,אלא באמצעות
המזמינה או על פי הנחיותיה המפורשות בכתב.
במקרה שאתבקש לגלות מידע סודי על-ידי רשות מוסמכת על-פי דין ,אני מתחייב להביא את הדרישה לידיעת
המזמינה ,ולאפשר לה להתנגד למסירת המידע לפני הרשות המוסמכת.
אני מתחייב בזאת לא להוציא ממשרדי המזמינה ו/או החברה מסמכים ו/או חומר אחר השייך למזמינה ,ועם
סיום עבודתי עבור המזמינה במסגרת החברה ו/או בחברה ,להשיב למזמינה כל מסמך ו/או חומר הנמצא ברשותי
ו/או בשליטתי ,ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של המזמינה.
התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והנן בלתי חוזרות.
ולראייה באתי על החתום היום _______ לחודש _________ :2015
__________________
(חתימה)
47
נספח ו
מכרז 19/2015
תאריך____________ :
לכבוד
הכנסת
ג.א.נ,.
הנדון :הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ _____________ ,הנושא ת"ז מס' _________ ,עובד של ________(להלן" :החברה")
הנותנת שירותים ___________ לכנסת (להלן" :המזמינה") ,על פי הסכם שנחתם בין החברה לבין
המזמינה (להלן" :ההסכם") מצהיר בזאת כדלקמן:
.1לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות
החברה על פי הסכם זה.
.2אינני קשור למזמינה או למי מטעמה בקשר מסחרי קבוע.
.3אני אמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כעובד החברה על פי הסכם זה לבין
מילוי תפקיד או התחייבות אחרת של החברה ,במישרין או בעקיפין ,ואני מתחייב בזאת להודיע
לחברה ולמזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי כעובד החברה על פי הסכם
זה לבין פעילות אחרת שלי.
.4אני מתחייב בזאת לא להגיש לכל צד שלישי ,כל שירות או מידע בקשר לשירותים הניתנים
למזמינה על פי ההסכם ,או בקשר למערכת או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת
במישרין או בעקיפין לשירותים אלה ,בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא
בתמורה ,פרט לשירותים מטעם המזמינה החלים עלי במפורש כעובד החברה מתוקף התקשרות
זו ,ועל פי ההסכם ,אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב.
.4התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.
ולראייה באתי על החתום היום _______ לחודש _________ :2015
____________________
(חתימה)
48
נספח ז -אישור עריכת ביטוחים
מכרז 19/2015
תאריך____________ :
בשלב הגשת ההצעות נדרש המציע בלבד לחתום על נספח זה.
המציע הזוכה במכרז יידרש לאחר הזכייה להחתים את חברת הביטוח.
לכבוד
הכנסת
ירושלים
(להלן" :המבוטח") בגין אספקת גז
הנדון :אישור על עריכת ביטוחים של
פחמימני מעובה (גפ"מ) (להלן" :השירותים") במשכן הכנסת (להלן" :אתרי השרות")
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________ (להלן "הספק")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לאספקת גז פחמימני מעובה
(גפ"מ) ותחזוקה מערכת האחסון כולל צוברי האחסון על כל ציודם עבור הכנסת ,בהתאם למכרז והסכם עם
מדינת ישראל – הכנסת ,את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח חבות המעבידים
.1אחריותו החוקית של הספק כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
.2גבולות האחריות לא יפחת מסך 5,000,000דולר לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
.3הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב
כמעבידם.
.4הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – הכנסת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת
מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק ,קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם שבשירותו.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.1אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין נזקי גוף ורכוש בכל
תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
.2גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 5,000,000דולר ארה"ב ,למקרה ולתקופת הביטוח( ,שנה).
.3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY
.4כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשרותו פועלים או
פעלו בו -יבוטל;
.5רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
.6הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם.
.7הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – הכנסת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
ביטוח אחריות מקצועית
.1אחריותו המקצועית של הספק בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית;
.2הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר
אירע כתוצאה ממעשה רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית
שנעשו בתום לב ,בקשר לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) עבור הכנסת ותחזוקת מערכת האחסון
כולל צוברי האחסון על כל ציודם בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – הכנסת;
49
.3גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מסך 5,000,000דולר ארה"ב;
.4הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
מרמה ואי יושר עובדים. סעיף אחריות צולבת CROSS LIABILITY -אולם הכיסוי לא יכלול את תביעות הספק כלפימדינת ישראל – הכנסת.
הארכת תקופת הגילוי לפחות 6חודשים. .5הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – הכנסת ,ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
ביטוח חבות המוצר
.1כיסוי נזקי גוף ורכוש על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות בגין מוצרים פגומים לגבי אספקת גפ"מ
ותחזוקת מערכת האחסון כולל צוברי האחסון על כל הציוד המסופק על ידו לכנסת .הכיסוי יכלול
עבודות התאמת הציוד ,שירות ,תחזוקה ,בדיקות תקופתיות ,תיקון תקלות ,ויסותים וכיולים,
בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – הכנסת.
.2גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
.3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY
.4הארכת תקופת הגילוי לפחות 6חודשים.
.5הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – הכנסת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
כללי
בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
.1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – הכנסת ,בכפוף להרחבי
השיפוי כמפורט לעיל.
.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם
ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 30יום לפחות במכתב רשום לכנסת בירושלים.
.3אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל -הכנסת
ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
.4הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
.5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
.6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא
הזכויות על פי הביטוח.
.7תנאי הכיסוי של כל הפוליסות רכוש ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
50
תאריך________ :
נספח ח
מכרז מס' 19/2015
בשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות בנקאית.
רק המציע שיזכה במכרז יידרש למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זה.
לכבוד
הכנסת
הנדון :ערבות מס'_______
על פי בקשת _____________ (להלן" :החייב ") הננו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות מוחלטת ובלתי
מותנית ,לתשלום כל סכום עד ( ₪ 150,000מאה וחמישים עשר אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום
הערבות ") כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
החייב ביחד בקשר עם ביצוע התחייבויותיו בהסכם לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש ______ בשנת _______ שהתפרסם ב 15-לחודש ________ (או
בסמוך למועד זה) בשיעור _______ נקודות*.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
"הפרשי הצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה -הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ומחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם ל כם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם
הראשונה בכתב ,לרבות באמצעות פקסמיליה ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי
שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום
מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.
ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד ליום _____________**.
ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק____________
סניף___________
שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
* המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז.
** 60יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.
© Copyright 2024