‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מכרז מס' ‪136/2012‬‬ ‫אספקה והתקנת מנדפים כימיים‬ ‫אוגוסט ‪2012‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אוניברסיטת ב"ג – הצעות מחיר ליצור והתקנה של מנדפים כימיים‬ ‫רשימת המסמכים‬ ‫מסמך‬ ‫שם המסמך‬ ‫מסמך א'‬ ‫הוראות כלליות –‬ ‫הזמנה למכרז‬ ‫חוזה לביצוע‬ ‫העבודה‪ +‬נספח‬ ‫ביטחון קבלן‪+‬‬ ‫הסכם התיישנות‬ ‫מסמך א'‪2‬‬ ‫מסמך שאינו מצורף‬ ‫מסמך ב'‬ ‫חוזה ממשלתי‪-‬נוסח תשס"ה‬ ‫‪ 2005‬מדף ‪3210‬‬ ‫מסמך ג'‬ ‫המפרט הכללי הבין‪-‬משרדי‬ ‫על פרקיו השונים הרלבנטיים‬ ‫לעבודה זו במהדורתם‬ ‫האחרונה והעדכנית בעת‬ ‫הכנת חוזה זה‪.‬‬ ‫תקנים ישראליים ומפכמ"ים‬ ‫בהוצאת מכון התקנים‬ ‫בנושאי עץ ועיבודו‪ ,‬לבידים‪,‬‬ ‫דבקים ‪ ,‬מנדפים וכיו"ב‪.‬‬ ‫מסמך ג' ‪1‬‬ ‫תנאים כלליים‬ ‫מיוחדים‬ ‫מסמך ג' ‪2‬‬ ‫מסמך ג' ‪3‬‬ ‫מפרט טכני מיוחד‬ ‫מפרט טכני לגימור‬ ‫וחומרים‬ ‫מסמך ד'‬ ‫כתב כמויות‬ ‫מסמך ה'‬ ‫תכניות מנחות‬ ‫מסמך ו'‬ ‫הנחיות ביטחון‪+‬‬ ‫בטיחות‬ ‫תכניות אופייניות להבהרת‬ ‫המפרט‬ ‫נספחים‬ ‫תקנים‬ ‫ת‪.‬י‪1839 .‬‬ ‫ת‪.‬י‪ .‬שונים המתייחסים‬ ‫לעבודות בחוזה זה‬ ‫תקנים כמוגדר בהמשך‬ ‫כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת הבינמשרדית )משרד הביטחון‪ ,‬משרד‬ ‫השיכון‪ ,‬ומע"צ(‪.‬‬ ‫המפרטים הכלליים‪ ,‬והתקנים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם בהוצאה‬ ‫לאור של משרד הביטחון רח' הארבעה‪ ,‬הקריה ‪ -‬תל ‪ -‬אביב‪.‬‬ ‫כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין אם צורפו ובין שאינם מצורפים ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫מכרז פומבי מס' ‪136/2012‬‬ ‫לאספקה והתקנת של מנדפים כימיים‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב )להלן‪" :‬האוניברסיטה"( מזמינה בזאת הצעות לאספקה התקנה‬ ‫ובדיקה של מנדפים כימיים כמפורט במסמכי המכרז )להלן‪" :‬השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה(‪.‬‬ ‫‪ .1‬רקע‪:‬‬ ‫אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים למעבדות וחדרי שרות במבנים שונים‪.‬‬ ‫החוזה הינו חוזה רב שנתי‪ ,‬לשנתיים )‪ 2‬שנים( עם אפשרות לחידוש לשנה נוספת בכל פעם ובסה"כ‬ ‫עד חמש שנים‪.‬‬ ‫‪ .2‬טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬ ‫להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬ ‫פעילות‬ ‫תאריך‬ ‫שעה‬ ‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬ ‫‪20.09.2012‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬ ‫‪09.10.2012‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬יגברו המועדים המצוינים בטבלה‪.‬‬ ‫‪ .3‬תנאים להשתתפות‪:‬‬ ‫רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות הבאות‪:‬‬ ‫א( המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל‪.‬‬ ‫ב( רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות‬ ‫הנדרשים על פי דין‪.‬‬ ‫ג( אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪1953-‬‬ ‫– עמידה בדרישות התקן‪.‬‬ ‫ד( למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬והתקנות על‪-‬‬ ‫פיו לרבות אישורי ניהול ספרים‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .4‬המסמכים והגשתם‪:‬‬ ‫"מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬ ‫א( מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬ ‫ב( הסכם על נספחיו )לרבות תכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו(‪.‬‬ ‫ג( תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‪.‬‬ ‫ד( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‪.‬‬ ‫ה( מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬ ‫‪ .5‬מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪ .‬המציע‬ ‫אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב את מסמכי‬ ‫המכרז לאוניברסיטה עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו‪.‬‬ ‫‪ .6‬מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו‪ ,‬לצרכי מכרז‬ ‫זה‪.‬‬ ‫שאלות הבהרה ושינויים במכרז‪:‬‬ ‫‪ .7‬שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז‬ ‫זה‪ .‬תשובות בכתב לשאלות ההבהרה )ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן(‪ ,‬יפורסמו‬ ‫באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת‪)http://www.bgu.ac.il/bids :‬להלן‪:‬‬ ‫"אתר האינטרנט"(‪ ,‬וישלחו למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה‪.‬‬ ‫התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪.‬‬ ‫‪ .8‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪ ,‬הבהרות‪,‬‬ ‫שינויים ותוספות בתנאי המכרז‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬ ‫המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור‪ ,‬כשהם חתומים‬ ‫בחתימתו‪ ,‬לאישור קבלתם‪ ,‬הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו‪.‬שינויים‪ ,‬הבהרות‬ ‫ועדכונים כאמור לעיל‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז‪ ,‬לעקוב אחר‬ ‫העדכונים באתר כאמור לעיל‪.‬‬ ‫‪ .9‬הגשת הצעות‪:‬‬ ‫מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה‪,‬‬ ‫לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים‬ ‫כאמור במכרז זה‪ ,‬למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין לכתוב או לסמן דבר על גבי‬ ‫מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )ככל שיוצגו( משמשים לעיון‬ ‫בלבד ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬ ‫כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬ ‫א( המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק‪.‬‬ ‫ב( לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות‬ ‫והסיכומים ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה‪.‬‬ ‫ג( בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס‬ ‫– יקבע מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס‪.‬‬ ‫‪ .10‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור‪ .‬אין לשלוח הצעות‬ ‫בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה שתשלח כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪.‬‬ ‫על המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .11‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 3‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות‪ .‬מובהר כי גם‬ ‫לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו )אם תתקשר(‪ ,‬ותודיע למי מהמציעים כי‬ ‫הצעתו נדחתה‪ ,‬לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה האמורה‪ .‬ועדת‬ ‫המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה שהסכם‬ ‫ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬או יבוטל ע"י‬ ‫האוניברסיטה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית‬ ‫לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו‪.‬‬ ‫‪ .12‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך‪ ,‬ההצמדה תהיה בהתאם‬ ‫להוראות ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬ ‫‪ .13‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר‬ ‫לתת להם את הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬ ‫בחינת ההצעות‪:‬‬ ‫‪ .14‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר ממסמכי‬ ‫המכרז בכל דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין במסמכים עצמם‬ ‫ובין במכתב נפרד‪ ,‬ואם עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול‬ ‫את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת;‬ ‫במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית‬ ‫לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪.‬‬ ‫‪ .15‬האוניברסיטה רשאית )אך אינה חייבת( שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה‬ ‫ומסמכי המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים‬ ‫המפורטים במכרז זה‪.‬‬ ‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות‬ ‫ו‪/‬או מי מהם‪ ,‬בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או אישורים נוספים‬ ‫ו‪/‬או השלמת אישורים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬ ‫‪ .16‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )או היקרה ביותר – לפי העניין( או‬ ‫כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪.‬‬ ‫האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או‬ ‫קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬ ‫בהתאם לדין ולמפורט בנספח א' למכרז ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל מו"מ עם‬ ‫מגישי ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה האוניברסיטה‬ ‫רשאית לאפשר למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין היתר לעניין הנחה‬ ‫כללית או לעניין הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי אם‬ ‫יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪ ,‬לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע‬ ‫מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות עדכון‪ ,‬אם תתבקשנה‪ ,‬תוגשנה במעטפות‬ ‫סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה שומרת על‬ ‫זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬ ‫‪ .17‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת‬ ‫ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬ ‫‪ .18‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם‬ ‫מכרז חדש )בנוסח זהה או שונה(‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪ ,‬לרבות המציע בעל‬ ‫ההצעה הזולה ביותר‪ .‬המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים‪ ,‬בביטול‬ ‫המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת‬ ‫של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות ‪-‬‬ ‫על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .19‬ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים‪:‬‬ ‫א( ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה‪ ,‬ותחולט אם המציע לא‬ ‫יעמוד בתנאים ו‪/‬או בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין‪.‬‬ ‫ב( אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות‪ ,‬תחזיר‬ ‫האוניברסיטה למציע את ערבות ההשתתפות‪ ,‬עם ההודעה על דחיית‬ ‫ההצעה ולא יאוחר מאשר ‪ 90‬יום לאחר פתיחת ההצעות‪.‬‬ ‫ג( אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את‬ ‫הארכת הערבויות – אזי מציע שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות‬ ‫יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו פקעה‪.‬‬ ‫ד( מבלי לגרוע מהאמור בכל דין‪ ,‬אם המציע אשר הצעתו נתקבלה‪ ,‬חזר בו‬ ‫מהצעתו‪ ,‬במלואה או בחלקה ו‪/‬או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך‬ ‫נדרש אחרו‪/‬או לא ימציא ערבות לקיום ההסכם ו‪/‬או לא ימציא אישור על‬ ‫קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח‪ ,‬ככל שנדרשו‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת‬ ‫הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על‬ ‫ידי האוניברסיטה‪ ,‬תהיה האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי‪ ,‬לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו או לחלט את‬ ‫ערבות ההשתתפות במלואה וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים‬ ‫כלשהם ומבלי לפגוע בזכויות האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים‪,‬‬ ‫והכל בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין‪.‬‬ ‫ה( כן תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו‪/‬או‬ ‫קבלן‪/‬ספק אחר אשר הצעתו מתאימה ביותר עבורה‪ .‬המציא המציע את‬ ‫כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן ובמועד הנדרש‪ ,‬תשיב לו‬ ‫האוניברסיטה את ערבות ההשתתפות בתוך ‪ 10‬ימים מיום השלמת‬ ‫הדרישות כאמור‪.‬‬ ‫ו( אם הצעת המציע תתקבל‪ ,‬יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש‬ ‫בהסכם‪ ,‬ימציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח‬ ‫המצורף להסכם‪ ,‬לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם‪ ,‬כערבות ביצוע‪ ,‬וזאת‬ ‫תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך‬ ‫זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪.‬‬ ‫ז( אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת‬ ‫המציע על גביו בשלב הגשת ההצעה‪.‬‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫‪ .20‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם‪ .‬המציע‬ ‫מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה‬ ‫או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף‪.‬‬ ‫אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ .21‬המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה‬ ‫אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או המחאה כאמור‬ ‫על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט‬ ‫ערבות ההשתתפות‪.‬‬ ‫‪ .22‬על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש‬ ‫לו‪ ,‬לדעת המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה‬ ‫במידה שהצעתו תזכה‪ .‬המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה מנוע מלעורר כל‬ ‫טענה כלפי האוניברסיטה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .23‬למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי לציין‬ ‫מראש‪ ,‬אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מובהר‬ ‫כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו‬ ‫מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬ ‫‪ .24‬זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות‬ ‫של מוסד להשכלה גבוהה(‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב בסך ‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬ ‫‪ .25‬מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬ומבקש‬ ‫לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ .26‬ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה דו‪-‬‬ ‫שלבית‪ ,‬כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז האמורות‬ ‫ קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬‫‪ .27‬סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר באר‪-‬‬ ‫שבע בלבד‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫ענת בונקר‬ ‫מדור התקשרויות‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫טל' ‪08-6461079 -‬‬ ‫פקס' ‪08-6472966 -‬‬ ‫דואר אלקטרוני‪michrazbinui@bgu.ac.il -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫נספח א' למכרז מס' ‪136/2012‬‬ ‫‪ .1‬מהות ההתקשרות‪:‬‬ ‫אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים‪ ,‬למעבדות וחדרי שרות במבנים שונים‪.‬‬ ‫‪ .2‬מהות ההליך‪:‬‬ ‫מכרז פומבי עם בחינה דו‪-‬שלבית‪:‬‬ ‫א‪ .‬למציע ימסרו שתי מעטפות להגשה ‪ -‬במעטפה הגדולה יוגשו כל מסמכי המכרז הנדרשים‪ ,‬למעט‬ ‫הצעת המחיר‪ ,‬שתוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים‪ ,‬במעטפה הקטנה‪ .‬על גבי המעטפה הקטנה‬ ‫יסומן "הצעת מחיר"‪ .‬המעטפה הקטנה תוכנס אל תוך המעטפה הגדולה כשהיא סגורה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לאחר פתיחת תיבת המכרזים‪ ,‬תפתחנה המעטפות הגדולות בלבד‪ .‬המעטפות הקטנות המכילות את‬ ‫הצעת המחיר‪ ,‬כשהן סגורות‪ ,‬תופקדנה ע"י המורשים לכך בחזרה בתיבת המכרזים עד למועד‬ ‫פתיחתן כאמור להלן‪.‬‬ ‫ג‪ .‬תיערך בחינה של המסמכים והשלמת מסמכים במידת הצורך בהתאם לטבלה בסעיף ‪ 14.1.1‬להלן‪,‬‬ ‫להוראות המכרז הכלליות‪.‬‬ ‫ד‪ .‬ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים תקבע את ניקוד האיכות של כל הצעה שעמדה בתנאי הסף‬ ‫ובהתאם לכך תקבע את קבוצת המציעים הסופית שהצעתם עמדה בניקוד האיכות המזערי כמוגדר‬ ‫בסעיף ‪ 14‬להלן‪.‬‬ ‫ה‪ .‬לאחר פתיחת הצעות המחיר של ההצעות בקבוצת המציעים הסופית‪ ,‬יקבע הניקוד המשוקלל‬ ‫להצעה כמפורט בסעיף ‪ 14‬להלן‪.‬‬ ‫‪ .3‬אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬ ‫מבנים קיימים וחדשים כאחד‪.‬‬ ‫‪ .4‬תקופת ההתקשרות‪:‬‬ ‫‪ 2‬שנים מיום קבלת צו התחלת עבודה‪ ,‬ביצוע בשלבים‪.‬‬ ‫אפשרות הארכת ההתקשרות עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של המזמין לשנה נוספת ועד שלוש )‪( 3‬‬ ‫שנים נוספות )סה"כ התקשרות עד ‪ 5‬שנים(‪.‬‬ ‫‪ .5‬תנאי סף‪:‬‬ ‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים‪ ,‬במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים כאמור‬ ‫בסעיף ‪ 3‬להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 5.1‬המציע ביצע מאז תחילת שנת ‪ 2007‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬לפחות‬ ‫פרויקט אחד בארץ‪ ,‬בו סופקו ‪ 20‬מנדפים לפחות‪ ,‬מהסוג המוצע והמנדפים הנ"ל‬ ‫מותקנים ופועלים מזה ‪ 24‬חודשים‪ ,‬לפחות‪.‬‬ ‫‪ 5.2‬למציע אישור בדיקת "אב טיפוס"‪ ,"Type Test" -‬עפ"י אחד התקנים הבאים‬ ‫לפחות‪ ASHRAE/ANSI 110-1995 :‬או ‪ EN14175‬למנדפים אותם הוא מציע במכרז זה‬ ‫)יש לצרף תעודות בדיקה בעברית או אנגלית( כאמור בסעיף ‪ 00.18‬למפרט‪.‬‬ ‫‪ o‬עבור מנדף ברוחב ‪ 120‬ס"מ‬ ‫‪ o‬עבור מנדף ברוחב ‪ 150‬ס"מ‬ ‫‪ o‬עבור מנדף ברוחב ‪ 180‬ס"מ‬ ‫‪ o‬עבור מנדף ברוחב ‪ 220‬ס"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס‬ ‫ניסיון ו‪/‬או מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪ ,‬לרבות חברת אם‪,‬‬ ‫חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע‪,‬‬ ‫לפי סעיף ‪ 323‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן‪ ,‬לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר‪.‬‬ ‫נדרש‪ ,‬לא נדרש‬ ‫‪ .6‬אישור על היקף מחזור כספים שנתי‪,‬‬ ‫להצעה יש לצרף אישור מחזור כספים שנתי נדרש‪ :‬לפחות ‪) ₪ 2,000,000‬לא כולל מע"מ( בכל אחת‬ ‫מהשנים ‪ 2010 ,2009‬ו‪ .2011 -‬על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב בדבר היקף‬ ‫מחזור כספים שנתי כאמור‪.‬‬ ‫‪ .7‬ערבות השתתפות‪:‬‬ ‫להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית(‪ ,‬מבנק ישראלי בעל מוניטין או מחברת‬ ‫ביטוח‪ ,‬בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז או בנוסח דומה לו‪ ,‬ערוכה לפקודת האוניברסיטה ועל שם‬ ‫המציע כנערב‪ ,‬בסך של ‪ 50,000‬ש"ח לפחות ובתוקף לפחות עד ליום ‪ 10.04.2013‬ועד בכלל‪.‬‬ ‫‪ .8‬דרישות נוספות‪:‬‬ ‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ‪ 1,000‬ש"ח )אשר לא יוחזרו בכל מקרה(‪.‬‬ ‫‪ .9‬שאלות הבהרה‪:‬‬ ‫בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום ה'‪ 20.09.2012 ,‬בשעה ‪12:00‬‬ ‫את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת‪ michrazbinui@bgu.ac.il :‬או‬ ‫לפקס' ‪.08-6472966‬‬ ‫‪ .10‬המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬ ‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪,‬‬ ‫בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ 93 A‬חדר ‪ 1‬עד ולא יאוחר מיום שלישי‪,‬‬ ‫ה‪ 09.10.2012 -‬בשעה ‪12:00‬‬ ‫‪ .11‬ניהול מו"מ‪:‬‬ ‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬ ‫‪ .12‬אומדן‪:‬‬ ‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬יופקד בתיבת המכרזים אומדן‪ .‬האוניברסיטה תהיה רשאית‬ ‫שלא להתחשב בהצעות הגבוהות‪/‬נמוכות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה‪.‬‬ ‫‪ .13‬אופן שקלול ההצעות‪:‬‬ ‫‪ 80‬נק' מחיר‪.‬‬ ‫‪ 20‬נק' איכות‪.‬‬ ‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬ ‫שלב א' – בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪) .‬לרבות קבלת הבהרות והשלמת מסמכים במידת‬ ‫הצורך ובהתאם לכללי המכרז(‪.‬‬ ‫שלב ב' – ניקוד איכות ההצעה‪.‬‬ ‫הצעות שניקוד האיכות שלהן לא יפחת מ‪ 14 -‬נקודות )להלן‪" :‬ניקוד איכות מזערי"(‪ ,‬יעברו לשלב‬ ‫בדיקת הצעות המחיר‪.‬‬ ‫מובהר בזאת כי במקרה שפחות מ‪ 3 -‬הצעות יקבלו ניקוד איכות מזערי‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לפי‬ ‫שיקול דעתה להימנע מלפסול הצעות שניקוד האיכות שלהן נמוך מ‪ 14 -‬נק' אך גבוה מ‪ 10 -‬נק'‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫שלב ג' – ניקוד מחיר ההצעה ושקלול סופי‪.‬‬ ‫היה ומספר הצעות תקבלנה ניקוד משוקלל זהה‪ ,‬ההצעה שתדורג גבוה יותר תהיה ההצעה אשר‬ ‫קיבלה את ניקוד האיכות הגבוה יותר מבניהן‪.‬‬ ‫אמות המידה לשיקול דעת הצוות המקצועי בנושא איכות‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כמות מנדפים‬ ‫‪ 100‬ומעלה‬ ‫‪70-99‬‬ ‫‪50-69‬‬ ‫‪ 49‬ומטה‬ ‫נקודות‬ ‫‪ 5‬נק'‬ ‫‪ 3‬נק'‬ ‫‪ 2‬נק'‬ ‫‪ 0‬נק'‬ ‫שביעות רצון לקוחות קודמים )משנת‬ ‫‪ 2007‬ואילך( ‪-‬‬ ‫הנושא‬ ‫ניקוד‬ ‫המזמין יבחר עד ‪ 3‬לקוחות ויבדוק‬ ‫שביעות רצון עפ"י הפרמטרים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫לוחות זמנים ועמידה‬ ‫בהתחייבויות‬ ‫‪ 2 -0‬נק'‬ ‫שרות ותפקוד‬ ‫‪ 4 -0‬נק'‬ ‫מענה לתקלות ומתן‬ ‫פתרונות בזמנים סבירים‬ ‫‪ 3 -0‬נק'‬ ‫שביעות רצון ‪ /‬איכות‬ ‫המוצר המוצע‬ ‫איכות השרות באספקה של‬ ‫מנדפים בודדים‬ ‫‪ 3 – 0‬נק'‬ ‫היקף ביצוע מנדפים בארץ‪ ,‬מהסוג‬ ‫המוצע‪ ,‬בתקופה מיום ‪ 1/1/2009‬ועד‬ ‫למועד האחרון להגשת ההצעות‪.‬‬ ‫)יש להגיש הצהרה על הכמויות‪ .‬ללא‬ ‫צורך לשייך כמות ללקוח ספציפי‪(.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ציון מקסימאלי לאיכות‬ ‫‪ 3 – 0‬נק'‬ ‫‪ 20‬נקודות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .14‬מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫מסד‬ ‫הפניה‬ ‫לסעיף‬ ‫במסמכי‬ ‫המכרז‬ ‫המסמך הנדרש‬ ‫תאור‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫להוראות‬ ‫הכלליות‬ ‫חוברת המכרז על נספחיה‬ ‫תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‬ ‫פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‬ ‫מסמכים חתומים על ידי המציע‬ ‫כנדרש בהוראות הכלליות‬ ‫אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪,‬‬ ‫לרבות אישורי ניהול ספרים‬ ‫אישורים תקפים‬ ‫‪)3‬ו(‬ ‫‪2‬‬ ‫להוראות‬ ‫הכלליות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בנספח א‪2-‬‬ ‫ניסיון קודם‬ ‫על גבי הטופס המצורף‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫דמי השתתפות במכרז‬ ‫טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬כשהוא חתום ע"י בנק‬ ‫הדואר‪.‬‬ ‫ערבות השתתפות‬ ‫כתב ערבות אוטונומית‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫אישור רואה חשבון‪ ,‬חתימה על טופס‬ ‫נספח א'‪.1-‬‬ ‫טופס הצעה‬ ‫נספח ב'‪.‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫‪7‬‬ ‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬ ‫נספח א' – ‪ 1‬למכרז‬ ‫‪11‬‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫אני הח"מ רואה חשבון _______________של ___________ )להלן‪" :‬המציע"( מאשר בזאת‬ ‫את הפרטים כדלהלן‪:‬‬ ‫למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ‪) ₪ 2,000,000‬לא כולל מע"מ(‪ ,‬בכל אחת מהשנים ‪,2009‬‬ ‫‪ 2010‬ו‪.2011 -‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫______________‬ ‫תאריך‬ ‫________________‬ ‫שם מלא‬ ‫_____________________‬ ‫כתובת‬ ‫_______________‬ ‫חתימה וחותמת‬ ‫______________‬ ‫מס' טלפון‬ ‫‪12‬‬ ‫נספח א'‪ 2-‬למכרז‬ ‫טופס ניסיון קודם‬ ‫לעניין תנאי הסף )סעיף ‪(5‬‬ ‫מס"ד‬ ‫שם הלקוח‬ ‫‪ /‬הפרויקט‬ ‫כמות‬ ‫מנדפים‬ ‫)‪ 20‬יח'‬ ‫לפחות(‬ ‫תאריך‬ ‫הביצוע‬ ‫פרטי איש הקשר‬ ‫)‪1/1/2007‬‬ ‫ואילך(‬ ‫טלפון‬ ‫שם‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫חובה על המציע למלא לפחות ‪ 1‬עבודה בטבלה‪.‬‬ ‫ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה‪.‬‬ ‫האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר )לכולם או לחלקם( ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות‪,‬‬ ‫על פי שיקול דעתה‪.‬‬ ‫הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע העבודה‪ ,‬רמת הפיקוח‬ ‫המקצועי והמשמעתי‪ ,‬גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים והציוד וכו'‪.‬‬ ‫על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר‪.‬‬ ‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫שם מלא‬ ‫___________________‬ ‫חתימה‬ ‫‪13‬‬ ‫נספח א'‪ 3-‬למכרז‬ ‫רשימת לקוחות לעניין ניקוד האיכות )סעיף ‪(13‬‬ ‫היקף ביצוע מנדפים‪.‬‬ ‫כמות מנדפים‬ ‫מהסוג‬ ‫המוצע‬ ‫מיום ‪1/1/2009‬‬ ‫‪ 100‬ומעלה‬ ‫‪70-99‬‬ ‫‪50-69‬‬ ‫‪ 49‬ומטה‬ ‫סמן ‪V‬‬ ‫במקום‬ ‫המתאים‬ ‫רשימת לקוחות לעניין ביצוע המנדפים לעיל‬ ‫פרטי איש הקשר‬ ‫שם הלקוח‬ ‫טלפון‬ ‫שם‬ ‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫___________________‬ ‫חתימה‬ ‫שם מלא‬ ‫אישור עו"ד‪ /‬רו"ח‬ ‫אני הח"מ‪ ______________,‬עו"ד ‪/‬רו"ח )מ‪.‬ר‪ ,(__________.‬מאשר‪/‬ת כי בתאריך________‬ ‫הופיע בפני‪ ,‬במשרדי ברחוב____________________ מר‪/‬גב'____________________‬ ‫שזיהה עצמו על‪-‬ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס'_________________ ‪ /‬המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו‪,‬‬ ‫כי עליו להצהיר את האמת‪ ,‬וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר‬ ‫את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני‪ .‬כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את‬ ‫המציע‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫____________________________‬ ‫תאריך‬ ‫חתימה וחותמת‬ ‫‪14‬‬ ‫נספח ב' למכרז‬ ‫הצעת המציע‬ ‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות‬ ‫ההבהרה‪ ,‬ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על‬ ‫נספחיו‪ ,‬את המפרט‪ ,‬את ההסכם ותנאיו‪ ,‬בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר שהתאפשר‬ ‫לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את‬ ‫התמורה ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את‬ ‫השירותים המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬ ‫הצעתי זו הנה לאספקת מנדפים מסוג ____________________________‬ ‫מצ"ב מפרטים עבור המנדפים המוצעים וכן אישורי "אב טיפוס" כנדרש במסמכי המכרז‪.‬‬ ‫ידוע לי כי‪:‬‬ ‫‪ .1‬דמי השתתפות בפרמיית ביטוח עבודות קבלניות של האוניברסיטה ‪ -‬בשיעור של ‪ 0.6%‬משווי‬ ‫ההתקשרות‪ ,‬ינוכה מהחשבון הראשון לתשלום‪.‬‬ ‫‪ .2‬נכון למועד הגשת ההצעה ‪ -‬המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל‪ ,‬הקפאת הליכים‪ ,‬פירוק או הליך‬ ‫משפטי דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות‪ ,‬העלולים לפגוע‬ ‫בתפקודו‪ ,‬ככל שיזכה במכרז‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים‪.‬‬ ‫שם המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫ח‪.‬פ‪ /.‬מס' מזהה אחר‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫כתובת‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫טלפון ‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫פקס‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫דואר אלקטרוני )אם יש(‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫איש קשר‪:‬‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫חתימה וחותמת המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫‪15‬‬ ‫חוזה לביצוע עבודה‬ ‫מס' ‪136/2012‬‬ ‫)סימוכין‪ 496 :‬קבלן שאינו קבלן ראשי – מנדפים ‪(1566‬‬ ‫)נוסח ‪(1/1/2012‬‬ ‫)נוסח מעודכן ‪(8/2012‬‬ ‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע ביום‬ ‫בין‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬ ‫מצד אחד‬ ‫לבין‬ ‫הקבלן‬ ‫ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬ ‫מצד שני‬ ‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬התקנה ובדיקה של‬ ‫מנדפים כימיים‪) .‬להלן‪" :‬העבודה"(;‬ ‫במכרז מס'‬ ‫והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום‬ ‫העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד';‬ ‫לבצוע‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫פירושים ותוספות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר‬ ‫הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח‬ ‫תשס"ה – אפריל ‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן‬ ‫"האוניברסיטה"‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח"‬ ‫כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים"‬ ‫יש לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ (1) 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות‬ ‫זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב‬ ‫ומראש‪.‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן את‬ ‫העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של‬ ‫האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד‬ ‫המצורף בזאת‪.‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן‬ ‫לשמירה על המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות חומרי‬ ‫בנין‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו להרכבה‬ ‫או התקנה במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של‬ ‫הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ‪) 8 ,4‬ב(‪ ,10 ,9 ,‬ו‪11 -‬‬ ‫סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫סעיפים ‪ 48 34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫בוטל‪.‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫בוטל‪.‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות‬ ‫קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו‬ ‫לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬ ‫על פי כל דין אחר‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מסמכי החוזה‬ ‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫)א(‬ ‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח )מצורף(;‬ ‫)ב (‬ ‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪) 48 ,58 ,34‬לא מצורף(‪.‬‬ ‫)ג(‬ ‫המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה )מצורף(‪.‬‬ ‫)ד (‬ ‫כתב הכמויות )מצורף(‪.‬‬ ‫)ה(‬ ‫התכניות )מצורף(‪.‬‬ ‫)ו(‬ ‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה‬ ‫)מצורף(‪.‬‬ ‫)ז (‬ ‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או‬ ‫לכל חלק ממנה‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי‬ ‫מתאים )לא מצורף(‪.‬‬ ‫)ח(‬ ‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪ -‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי‬ ‫חוזה אחידים של משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן‬ ‫לזמן )לא מצורף(‪.‬‬ ‫עדיפות בין מסמכים‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי‬ ‫החוזה" – הוראה של חוזה זה עדיפה‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין‬ ‫דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬ ‫בכל מקום של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין ההוראות שבנספחיו‬ ‫השונים של החוזה באשר לאופן ביצוע העבודה או במקרה של ספק באשר לאופן‬ ‫ביצוע העבודה‪ ,‬ייקבע אופן ביצוע העבודה על ידי המנהל‪ ,‬על פי שיקול דעתו‬ ‫הבלעדי והמוחלט‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה או אי התאמות או ספק כלשהו כאמור לעיל – על הקבלן‬ ‫להודיע על כך למנהל בכתב‪ ,‬באופן מיידי‪ ,‬לפני ביצוע העבודה‪ ,‬והמנהל ינחה את‬ ‫הקבלן באשר לאופן הביצוע‪.‬‬ ‫לא הביא הקבלן את דבר הסתירה או אי ההתאמה או הספק כאמור לעיל‬ ‫לידיעת המנהל כנדרש‪ ,‬תחולנה על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה‬ ‫מחדש על פי הנחיות המנהל והאוניברסיטה תהא פטורה מתשלום בגין העבודה‬ ‫שביצע הקבלן שלא בהתאם להנחיות המנהל‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬ ‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה‬ ‫והוראות כל דין‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫תשלום שכר החוזה‬ ‫א‪.‬‬ ‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם‬ ‫לחוזה‪ ,‬מתחייבת האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי‬ ‫החוזה" בהתאם להוראות החוזה‪ ,‬על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן‬ ‫על פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין‬ ‫לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של‬ ‫(‪.‬‬ ‫)במילים‪:‬‬ ‫ש"ח‬ ‫ג‪.‬‬ ‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות צמודים למדד כמשמעו ב"תנאי החוזה"‬ ‫;‬ ‫עבור חודש‬ ‫כאשר מדד הבסיס הינו המדד אשר פורסם ביום‬ ‫ואולם‪ ,‬הותנה ביצוע תשלום כלשהו בתנאי אשר קיומו מוטל על הקבלן והקבלן‬ ‫איחר בקיום התנאי האמור – לא יהיה זכאי הקבלן להפרשי הצמדה כתוצאה‬ ‫מתנודות המדד בתקופת האיחור כאמור‪.‬‬ ‫ המחירים הנקובים בכתב הכמויות קבועים ולא יישאו הפרשי הצמדה למשך‬ ‫‪24‬חודשי התקשרות ראשונים‪.‬‬ ‫בחרה האוניברסיטה להאריך את תקופת ההתקשרות‪ ,‬יוצמדו המחירים‪ ,‬פעם‬ ‫אחת‪ ,‬למדד _____________ כאשר מדד הבסיס הנו המדד האחרון הידוע ביום‬ ‫חתימת חוזה זה והמחירים המוצמדים כאמור יישארו קבועים לתקופה של ‪24‬‬ ‫חודשים נוספים‪.‬‬ ‫הוארך תוקף החוזה לתקופה נוספת – תבוצע ההצמדה לתקופה הנוספת בהתאם‬ ‫לאמור לעיל‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬ ‫א‪.‬‬ ‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ (3) 59‬ל "תנאי החוזה";‬ ‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪) (3) 59‬א( יהיה מועד התשלום לקבלן‬ ‫שוטף ‪ 60 +‬יום מיום הגשת החשבון לאוניברסיטה‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬‬ ‫ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד‬ ‫שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות‬ ‫בנקאית כערבות בדק‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן‬ ‫ביום ה‪ 15 -‬לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן‬ ‫לשלטונות המס‪.‬‬ ‫ערבויות ביצוע ובדק‬ ‫א‪.‬‬ ‫ערבות ביצוע ‪ :‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה‬ ‫ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של‬ ‫( )השווים ל ‪ 5% -‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ‪ (.‬סכום‬ ‫ש"ח )במילים‪:‬‬ ‫הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף ‪5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪-‬‬ ‫תוצמד גם הערבות למדד(;‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי‬ ‫בתוספת מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד‬ ‫החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪24‬‬ ‫חודשים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בוטל‪.‬‬ ‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬ ‫א‪.‬‬ ‫האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי‬ ‫בתאריך ________‪ ,‬כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך _________ ובכל מקרה לא יאוחר מיום‬ ‫___________‪ .‬לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן‬ ‫לאוניברסיטה סכום של _________ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי‬ ‫נזקים מוסכמים ומוערכים מראש‪ .‬סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף ‪62‬‬ ‫של תנאי החוזה‪ ,‬ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה‬ ‫למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬ ‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן‬ ‫במקרה של איחור בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה‬ ‫בלי כל צורך בהוכחה של עצם הנזקים ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור‬ ‫בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על‬ ‫נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו‬ ‫אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל‬ ‫‪20‬‬ ‫התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים‬ ‫לאוניברסיטה לפי חוזה זה או לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה‬ ‫כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של פועלים לא‬ ‫תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע‬ ‫העבודה במועד המוסכם‪.‬‬ ‫שילוב ותיאום עם הקבלן הראשי וקבלנים אחרים‬ ‫א‪.‬‬ ‫העבודה נשוא חוזה זה מהווה חלק אינטגרלי של פרויקט אשר ביצוע חלקים‬ ‫אחרים ממנו )להלן "עבודת הקבלן הראשי"( נמסר לחברת ___________‬ ‫)להלן "הקבלן הראשי"‪(.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בנוסף ליתר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן‪ ,‬הקבלן‬ ‫מתחייב בזה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫לשתף פעולה עם הקבלן הראשי בכל הנוגע לעריכה ו‪/‬או לעדכון על ידי‬ ‫הקבלן הראשי – ובכפיפות להוראות המפקח – של פרוגרמה עם לוח‬ ‫זמנים מפורט אשר יקיפו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הן את העבודה והן את עבודת‬ ‫הקבלן הראשי‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לשלב ולתאם את ביצוע העבודה על כל שלביה עם עבודת הקבלן הראשי‬ ‫ועם עבודותיהם של קבלנים אחרים‪ ,‬הן מבחינת הארגון הכללי והן‬ ‫מבחינת לוח התקדמות העבודה‪ ,‬וכן לבצע את העבודה בהתאם‬ ‫לפרוגרמה ולוח הזמנים הנזכרים בפסקה )‪ (1‬לעיל‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלנים עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה‬ ‫להפרעות הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך בתופעות אלו‪ ,‬ורואים את הקבלן כמי שהביא‬ ‫הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬האוניברסיטה לא תישא‬ ‫בשום אחריות לעיכובים‪ ,‬הפרעות‪ ,‬שיבושי לוח הזמנים ו‪/‬או לתוצאותיהם ובכלל‬ ‫זה אלה אשר נגרמו על ידי הקבלן הראשי‪ ,‬קבלנים אחרים‪ ,‬הגורמים האמורים‬ ‫בסעיף קטן ד' לסעיף זה‪ ,‬האדריכל או המפקח או לכל הקשור בהם‪ ,‬והקבלן‬ ‫פוטר אותה מכל אחריות לכך‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם‬ ‫בבחינת קבלנים אחרים‪ ,‬כגון דואר ישראל‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע‬ ‫הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא‬ ‫מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה‪.‬‬ ‫נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות‬ ‫הדדיות וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של‬ ‫המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב את הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור‬ ‫התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫תיקונים ובדק‬ ‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל‪" -‬תנאי החוזה"‪,‬‬ ‫בשינויים כאמור לעיל ובתנאים הכללים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫ביטוח קבלן‬ ‫‪11.1‬‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים‬ ‫בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח‬ ‫"עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪ .‬דמי‬ ‫השתתפות הקבלן בפרמית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪0.6%‬‬ ‫משכר החוזה‪ ,‬אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬ ‫הפרות יסודיות של החוזה‬ ‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪,‬‬ ‫תשל"א‪ 1970 ,‬התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של‬ ‫כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬ ‫סעיף ‪) 8‬ג( לעיל;‬ ‫סעיף ‪) 9‬ב( לעיל;‬ ‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬ ‫‪.2‬‬ ‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫סעיף ‪) (1) 11‬א(;‬ ‫סעיף ‪;15‬‬ ‫סעיף ‪;22‬‬ ‫סעיף ‪; 35‬‬ ‫סעיף ‪;(1) 41‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫סכסוכים‬ ‫א‪.‬‬ ‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר‪-‬שבע‬ ‫בלבד‪ ,‬ואולם האוניברסיטה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שקול דעתה המוחלט והבלעדי‪,‬‬ ‫למסור לבוררות כל תביעה וכל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‪ ,‬ואם‬ ‫בחרה לעשות כן תתברר התביעה כאמור במסגרת הבוררות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בחרה האוניברסיטה למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה‬ ‫בו לבוררות‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה‬ ‫בהסכמת הצדדים‪ ,‬ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי‬ ‫בבאר‪-‬שבע‪.‬‬ ‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות‪ ,‬אך לא יהיה‬ ‫כפוף לסדרי הדין‪.‬‬ ‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה‬ ‫סופיות ויחייבו את האוניברסיטה ואת הקבלן‪.‬‬ ‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬ ‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות‪,‬‬ ‫במלואן או בחלקן‪.‬‬ ‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה‬ ‫ניתן לערעור‪.‬‬ ‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות‪,‬‬ ‫תשכ"ח – ‪.1968‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית‬ ‫משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל‬ ‫הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה‪.‬‬ ‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬ ‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪,‬‬ ‫במישרין או בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא‬ ‫אם כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪,‬‬ ‫האחריות‪ ,‬ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫הוצאות ביול‬ ‫הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫כתובות הצדדים‬ ‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬ ‫כתובת האוניברסיטה‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪ ,653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬ ‫כתובת הקבלן‪____________________________________ :‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬ ‫_____________________‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫_____________________‬ ‫הקבלן‬ ‫אני הח"מ‪ ,___________ ,‬עו"ד‪/‬רו"ח של החברה____________ )להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬מאשר‬ ‫בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה בשם החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪ ,‬וכי חתימותיהם‬ ‫דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין ‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫חתימת עו"ד‪/‬רו"ח‬ ‫‪24‬‬ ‫נספח ביטוח קבלן‬ ‫נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ 1.1‬מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון‬ ‫נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך פוליסות ביטוח‬ ‫עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלן – "ביטוח עבודות קבלניות"( על מנת להגן על עצמו ו ‪ /‬או על‬ ‫הבאים מכוחו מפני אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪.‬‬ ‫בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח‬ ‫עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫פרק )‪ – (1‬נזק רכוש‬ ‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫פרק )‪ – (2‬אחריות כלפי צד ג'‬ ‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫פרק )‪ – (3‬אחריות מעבידים‬ ‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך כדי‬ ‫ועקב ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן וקבלני משנה מטעמו והקבלן‬ ‫ישתתף בהוצאות האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪.‬‬ ‫השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף ‪.3‬ד' לחוזה‬ ‫זה‪ ,‬של סכום השווה ל ‪) 0.6%‬ששה פרומיל( משווי החוזה הנקוב‪ ,‬על פי אמדן‪ ,‬בסעיף ‪.3‬ב' לעיל‪,‬‬ ‫בצירוף מע"מ‪ .‬הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן למזמין‪.‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח‪,‬‬ ‫המבוטח על פי פרק )‪ (1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה‪ ,‬מתחייב‬ ‫המזמין להעביר לקבלן‪ ,‬מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר‬ ‫יתקבלו )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק‬ ‫לעבודות ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬ולקבל העתק‬ ‫מהפוליסה‪ ,‬והקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל‬ ‫תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל‬ ‫זה בכל הנוגע להיותו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן‪ ,‬הקבלן מצהיר‬ ‫ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה או דרישה מכל מין או‬ ‫סוג שהוא באשר לתוכנו‪ ,‬היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬ציותו והתאמתו לסיכון או‬ ‫לצרכיו‪.‬‬ ‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח‬ ‫נוסף‪ ,‬יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו‬ ‫את הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן"(‪:‬‬ ‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי‪ ,‬וכן ביטוח אחריות‬ ‫בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא יפחת מסך של ‪ 800,000‬ש"ח למקרה‪.‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ביטוח לציוד קל המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק‬ ‫ממנו‪ ,‬מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח בסך ‪ 2,000,000‬ש"ח‬ ‫בגין כל פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪ ,‬וזאת‬ ‫ממועד מסירת העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה‬ ‫שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב‬ ‫לכלול גם את שם האוניברסיטה בגין אחריות האוניברסיטה למעשי‬ ‫ו‪/‬או מחדלי הקבלן‪ .‬הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח בסך ‪4,000,000‬‬ ‫ש"ח בגין כל מעשה או מחדל מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת‬ ‫ההתקשרות ולמשך כל תקןפה נוספת בה קיימת אחריות זו לפי‬ ‫החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את המזמין‪.‬‬ ‫הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.6‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו‬ ‫המבטח אינו רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם‪ ,‬אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה‬ ‫בדואר רשום על כוונתו לעשות כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.6‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם‬ ‫ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה‪.‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.5‬לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור‬ ‫על זכותו של המבטח לתחלוף )‪ (SUBROGATION‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות‬ ‫האוניברסיטה ועובדיה‪ ,‬תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה איליו או‬ ‫שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫בוטל‪.‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון ‪ 7‬ימים לאחר דרישתה‪ ,‬את אישורי ביטוח‪.‬‬ ‫בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום‬ ‫הקבלן לשינוי תנאי הביטוח‪ .‬על מנת להתאימם להוראות חוזה זה‪ .‬מוסכם בזה במפורש כי אין‬ ‫בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם‬ ‫וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא תצמצם את אחריותו‬ ‫על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת‬ ‫הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪ .‬סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי‬ ‫האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות‬ ‫קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה‬ ‫להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪ .‬הקבלן ישתף‬ ‫פעולה עם האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע‪ ,‬בין‬ ‫במעשה ובין במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן‪.‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות‬ ‫הקבלניות הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן‬ ‫לקבלן יובא לידיעתו בכתב‪.‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין או כדי לצמצם‬ ‫את אחריותו‪ ,‬וקיומם המלא והמדויק‪ .‬של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי‬ ‫על פי סעיף ‪ 1.6‬לעיל‪ .‬לא יפטור אותו מאחריות כאמור‪.‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים‬ ‫עליו מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן במקומו‪ ,‬והקבלן‬ ‫ישפה את האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך‬ ‫ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל בלא לפגוע בכל זכות‪ ,‬תרופה וסעד‬ ‫העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו ‪ /‬או על פי חוזה זה‪.‬‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫חתימת האוניברסיטה‬ ‫‪27‬‬ ‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬ ‫נספח ____‬ ‫ב י ן‪:‬‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬ ‫מצד אחד;‬ ‫לבין‪:‬‬ ‫הקבלן‪:‬‬ ‫ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬ ‫מצד שני;‬ ‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את‬ ‫הצעתו של הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬ ‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם‬ ‫תקופת התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1‬לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם‬ ‫המצ"ב והעבודות המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם‬ ‫הוספו כעבודות נוספות(‪ ,‬בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף‬ ‫המועדים הבאים‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .2‬אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או‬ ‫בנספחיו לרבות חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה‬ ‫ האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות‬‫הקבלן‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .3‬האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל‬ ‫שניתן להתנות על הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת‬ ‫ההתיישנות לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל‪.‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬ ‫_____________________‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫_____________________‬ ‫הקבלן‬ ‫‪29‬‬ ‫אונ' בן גוריון ‪ -‬הספקה והתקנה של מנדפים כימיים‬ ‫מסמך ג' ‪1 -‬‬ ‫תנאים כלליים מיוחדים‬ ‫‪30‬‬ ‫תאור העבודה‬ ‫‪00.01‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים למעבדות ולחדרי שרות‬ ‫במבנים שונים‪.‬‬ ‫המנדפים יהיו מטיפוס "שאיבה ‪ -‬חיצונית" ופליטה אל מחוץ לבניין‪.‬‬ ‫המנדפים שיסופקו יותקנו במעבדות קיימות העוברות שינוי‪ ,‬שדרוג או שיפוץ ו‪/‬או‬ ‫במעבדות חדשות הנבנות בקמפוס ע"ש מרקוס באר שבע וקמפוס שדה בוקר‪.‬‬ ‫המנדפים יסופקו ב "מנות" על פי הזמנות חלקיות‪ .‬קצב האספקה וגודל ה "מנות"‬ ‫יקבע על ידי האוניברסיטה ולקבלן לא תהיה כל עילה לתוספת מחיר בגין הקצב או‬ ‫גודל ה " מנות"‪.‬‬ ‫‪ 00.02‬אתרי ההתקנה‬ ‫הקבלן אחראי לבחון ולבדוק את אתר ההתקנה ואת דרכי הגישה אליו‪ ,‬טרם שיחל‬ ‫א‪.‬‬ ‫ביצור ובהתקנה ‪.‬‬ ‫‪ 00.03‬הגדרת חוזה‬ ‫א‪.‬‬ ‫מכרז‪/‬חוזה זה בנוי כמכרז מסגרת לאספקה ולהתקנה של מנדפים כימיים‬ ‫לאוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪ ,‬למשך תקופת זמן של שנתיים )‪ ,(2‬לאוניברסיטה האופציה‬ ‫להאריך תוקף חוזה זה בסיום לשנה נוספת‪ ,‬עד למקסימום ‪ 5‬שנים סה"כ‪.‬‬ ‫מחירי ההצעה‪/‬חוזה מחייבים את הקבלן כ "מחירון"‪.‬‬ ‫המזמין רשאי לבחור ולהרכיב הזמנה שתכלול מנדפים מסוגים שונים‪ ,‬אשר יכללו‬ ‫חלקים נבחרים מסוימים מן המחירון בלבד‪ ,‬ולא יכללו כלל חלקים אחרים‪ ,‬כנ"ל‬ ‫למבנה חדש ולמבנה משופץ‪.‬‬ ‫המנדפים יסופקו ב "מנות" ‪ ,‬על פי תכנית העבודה של האוניברסיטה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫כל מנדף יסופק כנגד הזמנת עבודה מתאימה של האוניברסיטה‪.‬‬ ‫תיאור מועדי וקצב אספקה מוערך עבור פרויקטים ידועים עד כה‪:‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫•‬ ‫בניין הנדסה ביוטכנולוגיה‬ ‫‪ 30 -‬מנדפים‬ ‫‪10/2013 -‬‬ ‫•‬ ‫בניין ‪NIBN‬‬ ‫‪ 13 -‬מנדפים‬ ‫‪05/2014 -‬‬ ‫•‬ ‫בניין אנ' סולארית)שדה בוקר(‬ ‫‪ 3 -‬מנדפים ‪02/2013 -‬‬ ‫•‬ ‫בניין ‪64‬‬ ‫‪ 5 -‬מנדפים ‪02/2013 -‬‬ ‫הקבלן מתחייב לספק לאוניברסיטה מנדפים ולהתקינם בהתראה של ‪ 45‬יום לגבי‬ ‫כל מנדף בודד שאינו במסגרת הפרויקטים המצויינים מעלה‪ ,‬ובקצב ממוצע )לאחר‬ ‫המנה א'( של ‪ 20‬מנדפים לחודש לגבי קבוצת מנדפים‪.‬‬ ‫אין במסגרת הגדרות אלא‪ ,‬התחייבות האוניברסיטה לספק את כמויות העבודה‬ ‫הנ"ל אלא לפי צרכיה שיוצרו במהלך התקופה‬ ‫‪ 00.04‬תכנון ‪-‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫תכנון המנדפים כולו באחריות הקבלן‬ ‫תכניות ביצוע יוצגו לאישור המתכנן ולאישור האוניברסיטה‪ 15 ,‬יום ממתן הצו‬ ‫להתחלת העבודה‪.‬‬ ‫העבודה לא תחל לפני אישור התכניות ומילוי כל הוראות המתכנן‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 00.05‬תיאום וביצוע‬ ‫כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובהנחיה של נציגי המזמין ועם מנהל הפרויקט‬ ‫א‪.‬‬ ‫הפועל מטעמו‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הנחיות לביצוע ו‪/‬או לשינויים וסטיות מן התכניות או המפרטים יינתנו בכתב רק על‬ ‫ידי המתכנן ו‪/‬או המפקח‪.‬‬ ‫הקבלן אינו רשאי לפנות ישירות למתכנן‪ .‬כל ההנחיות וההוראות לביצוע יועברו‬ ‫לקבלן ישירות ע"י המפקח ו‪/‬או ע"י המתכנן בנוכחות המפקח‪.‬‬ ‫עבודות התקנה במעבדות קיימות יתואמו מראש ובפירוט עם אב הבית ועם החוקר‬ ‫האחראי ‪ -‬הכל באחריות הקבלן ובתאום מלא עם מנהל הפרויקט‪.‬‬ ‫‪ 00.05‬תנועה בשטח הקמפוס‬ ‫נתיבי תנועה‪ ,‬פריקת ציוד וחומרי עבודה יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫חוקי תנועה‪ ,‬כיווני נסיעה‪ ,‬איסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי האוניברסיטה או‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מבקריה יחולו גם על הקבלן ועובדיו‪.‬‬ ‫כניסה ויציאה מתחום האוניברסיטה תהינה בהתאם להוראות הקיימות בשער‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקמפוס‪ ,‬והמפורטות בנספח הבטחון‪.‬‬ ‫‪ 00.06‬אחריות למבנים ומתקנים קיימים‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים‪ ,‬הציוד במעבדות ומתקנים אחרים ויתקן על‬ ‫א‪.‬‬ ‫חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו או תנועותיו או שהייתו בשטח‪.‬‬ ‫עם גילוי מתקן או פריט או סוג של צנרת וכיו"ב המפריעים למהלך עבודתו של‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן יודיע האחרון למפקח לצורך קבלת הנחיות על אופן הטיפול בו‪) .‬על ידי‬ ‫רישום ההוראות בכתב ביומן העבודה(‪ .‬הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות‬ ‫לנזק שייגרם ומתחייב לתקן או לחילופין לשאת בכל הוצאות התיקון הישירות‬ ‫והבלתי ישירות שיגרמו מן הנזק הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 00.07‬תנאים כלליים בתחום הבטיחות‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן ועובדיו לא ישהו באזורים אחרים של האוניברסיטה אלא באזור עבודתם‬ ‫בלבד‪.‬‬ ‫על הקבלן לעמוד בכל תנאי הבטיחות והנהלים של אוניברסיטה– ראה נספחים‪.‬‬ ‫על הקבלן לאחוז באמצעים הדרושים להבטיח שלומו‪ ,‬שלום עובדיו וכן כל‬ ‫האמצעים להגנת בני אדם‪ ,‬בעלי חיים ורכוש במהלך עבודתו‪ .‬הכל בהתאם לחוקי‬ ‫הבטיחות‪ ,‬תקנות משרד העבודה ונהלי הבטיחות של האוניברסיטה‪ .‬על הקבלן‬ ‫לכלול הוצאותיו השונות הנובעות מהאמור לעיל כגון‪ ,‬פיגומי בטיחות‪ ,‬אמצעי‬ ‫הבטחה וקשירה‪ ,‬מחיצות בטחון וכיו"ב כמתבקש מן העבודה והתקנות‪ ,‬במחירי‬ ‫היחידה של הצעתו‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫על הקבלן להיות ער לאפשרות של דליפת גזים שונים במהלך עבודתו במקום ‪.‬‬ ‫לפני תחילת העבודה בבניין כל שהוא על הקבלן ונציגיו לקבל תדרוך בטיחות ע"י‬ ‫נציג האוניברסיטה ו‪/‬או אחראי בטיחות של הקבלן הראשי‪.‬‬ ‫במידה ויש צורך בעבודה עם אש גלויה וריתוכים‪ ,‬על הקבלן לנקוט בכל האמצעים‬ ‫כמפורט בנוהלי אוניברסיטה ובנספח המצורף כולל תאום וקבלת אישור בפועל‬ ‫לביצוע העבודה מנציגי המזמין ויח' הבטיחות‪.‬‬ ‫על הקבלן חלה חובה לתאם כניסת עובדיו לכל בניין ובניין‪ ,‬עם מנהל הפרויקט ו‪/‬או‬ ‫נציג המחלקה וכן בכל כניסה למעבדה פעילה‪ ,‬לקבל אישורים מתאימים ממנהל‬ ‫המעבדה ו‪/‬או מנהלן המחלקה‪.‬‬ ‫על הקבלן להכיר ולמסור לעובדיו‪ ,‬את מספר הטלפון להתקשרות בחרום ‪-‬‬ ‫בשטח האוניברסיטה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ 00.08‬הגנה על המבוצע ושמירה על הנקיון‬ ‫הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים ועל המוצרים‬ ‫א‪.‬‬ ‫המוגמרים בפני השפעות אקלימיות‪ ,‬פגיעות מכניות‪ ,‬לכלוך‪ ,‬עבודות במבנה ו‪/‬או‬ ‫בריהוט וכיו"ב‪.‬‬ ‫כמו כן יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבניין כגון אלומיניום‪ ,‬דלתות‪,‬‬ ‫קירות‪ ,‬רצפות‪ ,‬ריהוט‪ ,‬קבועות תברואיות וכד' וינקוט בכל האמצעים האחרים‬ ‫לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד למסירת העבודה‪ .‬זאת בהתאם לדרישות‬ ‫המפרט‪ .‬בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר‪ ,‬מוצר או מלאכה מסוימת בכפיפות‬ ‫להוראות המפקח‪.‬‬ ‫פגימות בטיח או בגליפים קיימים בגין הרכבת ריהוט תתוקנה על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪00.09‬‬ ‫בנוסף להגנה על החומרים והמוצרים מתחייב הקבלן לאחוז בכל האמצעים לצורך‬ ‫שמירה על נקיון בעת ביצוע העבודה ובסיום כל יום עבודה‪ ,‬פינוי פסולת לאתר‬ ‫מאושר והכל בהתאם להנחיות המפקח ‪.‬‬ ‫אישור שלבי העבודה‬ ‫אישור שלבי הביצוע‪ ,‬אם ניתן על ידי המפקח ‪ -‬לא יהי בכוחו לגרוע במאומה‬ ‫מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב או לעבודה במצבה המושלם או לכל‬ ‫חלק ממנה‪.‬‬ ‫‪ 00.10‬קשר עם קבלנים אחרים‬ ‫המזמין שומר לעצמו הזכות לבצע עבודות שונות במנדף אשר כלולות או שאינן‬ ‫א‪.‬‬ ‫כלולות בכתב הכמויות של הצעת המחיר זה ע"י אחרים‪.‬‬ ‫להלן פירוט העבודות‬ ‫‪ (1‬עבודות צנרת לסוגיה‪.‬‬ ‫‪ (2‬התקנת תעלות אוויר‪ ,‬מפוחים וציוד בקרה‪.‬‬ ‫‪ (3‬התקנת מכשור מדעי‪ ,‬מכשור עזר‪ ,‬מדחסים‪ ,‬משאבות וכיו"ב‪.‬‬ ‫‪ (4‬התאמה והרכבת קבועות סניטריות‪ ,‬חשמליות ומעבדתיות במנדף ‪.‬‬ ‫‪ (5‬התקנה ו‪/‬או הרכבה של מערכת בקרת ספיקה‬ ‫המזמין רשאי להורות על ביצוע העבודות הנ"ל במקביל לעבודתו של הקבלן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים האחרים הנ"ל ועפ"י הוראות‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫בגין העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת‪ .‬הוצאותיו בגין ההכנות‬ ‫ג‪.‬‬ ‫או ההתאמות הנדרשות לביצוע העבודות במנדפים יכללו במחירי היחידה‪.‬‬ ‫‪ 00.11‬חשמל‬ ‫החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ע"י האונ' ללא תשלום‪ ,‬אולם ההתחברות‬ ‫אל מקורות החשמל תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ובהתאם להנחיות שימסרו לו ע"י‬ ‫המפקח ‪.‬‬ ‫המנהל אינו אחראי לעיכובים או לנזקים העלולים להיגרם לקבלן בגין הפסקות חשמל‬ ‫אם יגרמו כאלה‪.‬‬ ‫כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לחוקי החשמל והתקנות הנוגעות לעניין‪.‬‬ ‫‪ 00.12‬הספקת חומרים ומוצרים‬ ‫כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות‬ ‫התקן הישראלי העדכני ובהעדר כזה לדרישות התקן הבריטי או האמריקאי ‪.‬‬ ‫החומרים אשר ימצאו בלתי מתאימים לאחר בדיקת המפקח יסולקו לאלתר על ידי‬ ‫הקבלן מן האתר ועל חשבונו‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 00.13‬בדיקת חומרים ואישורים‬ ‫הקבלן חייב לספק על פי דרישת המפקח פירוט לגבי מקורות ו‪/‬או יצרני חומרים שונים‬ ‫וכן לספק על פי דרישת המפקח אישורים מתאימים של היצרן ו‪/‬או אונ' בדיקות מאושר‬ ‫לטיב החומרים‪.‬‬ ‫‪ 00.14‬שלבי העבודה‬ ‫הקבלן הזוכה יבצע ויספק את המנדפים בהתאם לתנאי החוזה ובהתאם לשלבים‬ ‫המפורטים להלן‪-:‬‬ ‫א‪ .‬טרום הזמנה – המזמין יעביר טופס איפיון מנדף ותוכנית העמדת המנדף‪ ,‬יוכן כתב‬ ‫כמויות על בסיס המחירון )המחירון שיוכן על סמך הצעת הספק( לאחר סיכום הפרטים‬ ‫יכין המפקח הזמנת עבודה וצו התחלת עבודה‬ ‫ב‪ .‬תכנון מפורט לביצוע של מבנה המנדף וצורת הצבתו‪ ,‬לרבות הגשת תוכנית מינדף‬ ‫הכוללת הכנות למעבר תעלות בדפנות בהתאם לצורך‬ ‫ג‪ .‬אישור התוכניות‪ ,‬חומרי המבנה והאביזרים בשיתוף ע"י המתכנן והמזמין‪.‬‬ ‫ד‪ .‬הגשת כתב כמויות לעבודה המבוסס על המחירון שיוכן על סמך הצעת הקבלן‬ ‫ה‪ .‬יצור המנדף בבית ‪ -‬המלאכה‪.‬‬ ‫ו‪ .‬בדיקות איכות בבית המלאכה ‪ ,‬על פי הנוהל המפורט בתקן‪ ,‬כולל בדיקה עפ"י תקן‬ ‫ארופאי‪/‬אמריקאי )במידה והדגם שונה מבדיקות קודמות(‪.‬‬ ‫ז‪ .‬הובלה והתקנה במעבדה של המזמין‪.‬‬ ‫ח‪ .‬סיוע למבצעים של מערכות האוויר ושל מערכות האספקה האחרות‪ ,‬בהתחברות למנדף‬ ‫והזנתו‪ ) .‬במידה ובוצעו בנפרד (‬ ‫ט‪ .‬הפעלת המנדף בשיתוף עם מבצעי מערכות הפליטה ובקרת הזרימה‪.‬‬ ‫י‪ .‬ביצוע מסירה של המנדף לנציג מחלקת אחזקה באוניברסיטה‬ ‫יא‪ .‬תיקון ליקויים שנמסרו לקבלן לפני או במהלך המסירה‬ ‫יב‪ .‬ביצוע בחינת תקינות במצב "מותקן" עפ"י הדרישות בתקנים )‪ (As built‬כולל בדיקה‬ ‫עפ"י תקן ישראלי ועפ"י תקן אמריקאי או אירופאי כמפורט‪.‬‬ ‫יג‪ .‬הכנה והגשה של "תיק מתקן" מלא למנדפים המותקנים‪ ,‬כולל חומר טכני‪ ,‬הוראות‬ ‫אחזקה והפעלה‪ ,‬דו"ח מלא על בחינות התקינות ערוך ע"י מעבדה מוסמכת‪.‬‬ ‫יד‪ .‬הגשת חשבון בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ולרשום במסמכי החוזה‬ ‫‪ 00.15‬קבלני משנה וספקים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן יציג לאישור המפקח לפחות שני קבלני משנה לכל אחת מן העבודות שאינן‬ ‫מבוצעות במפעלו לאחר אישור קבלני המשנה רשאי הקבלן להפעילם לצורך ביצוע‬ ‫העבודות‪.‬‬ ‫במידה ומי מן הקבלנים הנ"ל לא יאושר )מנימוקים של ידע וניסיון ביצוע( ע"י‬ ‫המפקח‪ ,‬יקבע המפקח בתאום עם המתכנן ‪ 2-3‬מועמדים חלופיים שמתוכם מתחייב‬ ‫הקבלן לבחור את קבלני המשנה‪.‬‬ ‫כל כללי הבטיחות יחולו גם על קבלני המשנה ומחובתו של הקבלן להדריכם ולוודא‬ ‫שיפעלו בהתאמה‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 00.16‬פיקוח‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫המפקח במקום הוא בא ‪ -‬כוחו של המתכנן ושל המזמין ומתפקידו להשגיח ולהבטיח‬ ‫כי העבודה תבוצע בהתאם לתכניות ולמפרטים המקוריים‪ ,‬להעביר ולהסביר לקבלן‬ ‫הוראות ותכניות הדרושות תוך רישום ביומן של תאריכי מסירת התכניות וההוראות‬ ‫הנוספות‪.‬‬ ‫המתכנן או בא ‪ -‬כוחו רשאים לדרוש מהקבלן באמצעות המפקח תיקון‪ ,‬שינוי כל‬ ‫עבודה‪ ,‬או חלק עבודה ‪ ,‬אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או המפרט הטכני‪ ,‬או‬ ‫ההוראות האחרון ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלה ללא שהות‪.‬‬ ‫בלי אישור המפקח ‪ ,‬אין הקבלן רשאי לעבור לעבודה אחרת‪.‬‬ ‫המתכנן או בא ‪ -‬כוחו רשאים לפסול ‪ -‬באמצעות המפקח ‪ -‬כל חומר או כל עבודה‬ ‫הנראים להם כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה‪ .‬כמו כן רשאים הם לדרוש בדיקה‬ ‫ובחינה של כל חומר ‪ -‬בנוסף לבדיקות הקבועות‪ ,‬בהתאם לחוקים הקיימים ‪ -‬וכל זה‬ ‫על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל אישור על כך מהמפקח‪.‬‬ ‫נפסל החומר על ידי המפקח לאחר בדיקתו‪ ,‬חייב הקבלן להרחיקו תוך ‪ 48‬שעות‬ ‫מיום שנמסרה הדרישה לכך משטח הבניין בית ‪ -‬המלאכה‪.‬‬ ‫המתכנן או בא ‪ -‬כוחו רשאים להפסיק ‪ -‬באמצעות המפקח ‪ -‬את ביצוע העבודה‬ ‫בשלמותה‪ ,‬או בחלקה‪ ,‬אם לפי דעתם אין העבודה בשלמותה או בחלקה‪ ,‬נעשית‬ ‫בהתאם לתכניות‪ ,‬לתיאור הטכני או להוראות המפקח‪.‬‬ ‫המזמין באמצעות המתכנן או המפקח יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה‬ ‫שתתעורר ביחס לטיב החומרים‪ ,‬טיב העבודה ואופן ביצועה‪.‬‬ ‫הקבלן יפנה את כל שאלותיו‪ ,‬הערותיו ודרישותיו אל המתכנן באמצעות המפקח ‪-‬‬ ‫שהוא בא ‪ -‬כוחו של המזמין‪.‬‬ ‫‪ 00.17‬מסירת העבודה‬ ‫במסגרת מסירת העבודה ‪ ,‬ימסור הקבלן לידי המפקח ובנוכחות נציגי האוניברסיטה‪ ,‬תיק‬ ‫מתקן מלא ) ‪ (AS - MADE‬של פרטי המנדף ובו פירוט כתוב ומשורטט בהתאם לרשימה‬ ‫הבאה‪:‬‬ ‫תכניות ביצוע ותכניות התקנה‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫תכניות אוורור ובקרת זרימה )במידה ורלבנטי(‬ ‫דוחו"ת בדיקת המנדף עפ"י התקן הנדרש )בדיקה במפעל‪ ,‬בדיקה באתר(‪.‬‬ ‫טופס מסירת המנדף לנציג האונ' האמון על אחזקת המנדפים )רצ"ב טופס(‪.‬‬ ‫רשימת חומרי התגמיר וההנחיות לאחזקה שוטפת כולל הערות והמלצות יצרני‬ ‫חומרי הגלם ששמשו אותו ביצור המנדפים באשר למגבלות שימוש בחומרי ניקוי‪,‬‬ ‫דטרגנטים ורשימת עמידות לכימיקלים )בעיקר בכל האמור במשטחי עבודה של‬ ‫המנדפים(‪.‬‬ ‫מסירת תיק כנ"ל מהווה חלק מן העבודה‪ ,‬ורק עם מסירת תיקים אלה‪ ,‬תחשב‬ ‫העבודה כמוגמרת – והינה תנאי לתשלום חשבון סופי‪.‬‬ ‫‪ 00.18‬כללי‬ ‫בסעיפים בהם נתנו אלטרנטיבות‪ ,‬שומר המזמין לעצמו את הזכות לבחור‬ ‫א‪.‬‬ ‫באלטרנטיבה הרצויה לו‪ ,‬או באף אחת מהן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫עקב התנאים המיוחדים של ביצוע העבודה בסעיפים מסויימים ‪ -‬הנחיות ביצוע‬ ‫סופיות יינתנו ע"י המתכנן ו‪/‬או המפקח תוך כדי הביצוע באתר‪ ,‬והקבלן לא יהא‬ ‫זכאי לכל תוספת תשלום בגין סיבה זו‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 00.19‬דגם מנדף )בדיקות אב טיפוס ‪(Type Test‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫דגם מנדף יחשב כל מנדף בגודל וצורה שנבדק ואושר כ ‪" -‬אב טיפוס" לפי התקנים‬ ‫המפורטים בחוזה זה ‪:‬‬ ‫תקן ישראל ‪-‬חובה‬ ‫תקן אירופאי או תקן אמריקאי – חובה‪.‬‬ ‫כל הבדיקות יכללו תעוד‬ ‫העתק הדוחות יועבר למזמין כחלק מתיק המתקן למנדף‪.‬‬ ‫מנדף אב טיפוס יותקן בחדר בדיקה )בבית המלאכה של הקבלן או בחדר בדיקה מתאים(‪.‬‬ ‫מנדף זה ישמש כאב טיפוס‪ ,‬המנדף ייבדק באופן מלא ע"י בודק מוסמך ובעל ניסיון‪,‬‬ ‫לתחומי העבודה המקובלים באונ' )מהירות ‪ , FPM110‬גובה חלון מירבי )מצב עבודה( ‪60‬‬ ‫ס"מ(‪.‬‬ ‫הקבלן יספק במסגרת חוזה זה רק מנדפים בעלי אישור אב טיפוס‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫עלות הבדיקות ואישורים תהיה ע"ח הקבלן ‪.‬‬ ‫‪ 00.20‬מנדף לדוגמה‬ ‫בטרם אספקת המנדף יציג הקבלן את המנדף לצוות האוניברסיטה באולם תצוגה או‬ ‫א‪.‬‬ ‫התקנה אחרת כאשר יסביר עליו את יכולתו לעמוד בדרישות המפרט‪.‬‬ ‫הקבלן יציג בפני המפקח פריטים‪ ,‬אביזרים‪ ,‬חומרי מבנה‪ ,‬ציוד וכד' ‪ -‬לאישור לפני‬ ‫ב‪.‬‬ ‫רכישתם והתקנתם‪ .‬הדוגמאות המאושרות ישמרו אצל המזמין‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫לא יבוצעו שינויים ו‪/‬או שיפורים במנדף ללא הסכמה מוקדמת של המזמין בכל‬ ‫מהלך החוזה‬ ‫‪ 00.21‬אחריות ובדק‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצר והעבודה למשך שנתיים )‪ 24‬חודש( מיום מסירת‬ ‫א‪.‬‬ ‫כל מנדף ומנדף‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫כמו כן יהיה הקבלן אחראי למניעת עיוותים בעץ‪ ,‬להפרדה או לעמידות של שטחים‬ ‫מודבקים‪ ,‬או לצבעם של חלקים מתכתיים ‪ -‬למשך ‪ 5‬שנים מיום התקנת כל מנדף‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לבצע בתקופת האחריות בדק ותיקונים‪ ,‬או החלפת חלקים ‪,‬‬ ‫בהתראה של ‪ 48‬שעות‪.‬‬ ‫‪ 00.22‬תמורה בגין עבודות שלא בחוזה‬ ‫במקרים בהם ידרש הקבלן לבצע עבודות שלא כלולות בחוזה‪ ,‬התמורה תשולם כנגד‬ ‫א‪.‬‬ ‫הוראת מפקח ביומן עבודה‪.‬‬ ‫התמורה לה יהיה זכאי הקבלן‪ ,‬תהיה בשיעור השווה לערכם של התוספות כפי‬ ‫ב‪.‬‬ ‫שתיקבע האוניברסיטה‪.‬‬ ‫הקבלן יכין ניתוח מחיר לאישור המפקח‪ ,‬ניתוח המחיר יבוצע באחד השיטות הבאות‬ ‫ג‪.‬‬ ‫והעדיפות לפי הסדר המפורט‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫פרורטה לסעיפי חוזה‬ ‫מחירון האוניברסיטה לספק אחר כגון נגרות‪ ,‬מיזוג אויר ‪ ,‬חשמל‪ ,‬תברואה וכו'‬ ‫ניתוח מחיר לפי מחירון מוכר כגון "דקל" או "המאגר המשולב"‬ ‫ניתוח המבוסס על‬ ‫‪ (a‬מחירי חומרי גלם בכפוף למחירון הספק )למחירון הספק לא תתוסף רווח‬ ‫קבלני( ובתוספת עלות עבודה‬ ‫‪ (b‬חשבונית מס )למקרה זה יתוסף רווח קבלני של ‪ ( 12%‬ובתוספת עלות עבודה‬ ‫אישור החריג מותנה באישור מדור חשבונות אוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 00.23‬תכולת המחירים‬ ‫המחירים שיצוינו בכתב הכמויות כוללים את כל האמור בפרק ‪ 00‬בספר הכחול ובנוסף גם‪:‬‬ ‫עלויות תקופת האחריות ועבודות הבדק בתקופה זו‪.‬‬ ‫‬‫הכנת כל החורים והמעברים עבור המערכות‪.‬‬ ‫‬‫תאום המידות ותאום הביצוע כמפורט‪.‬‬ ‫‬‫בחינות הקבלה למנהן‪ ,‬הגשת תיק מתקן מלא ומפורט‪.‬‬ ‫‬‫בכלל‪ ,‬כל האמור והנדרש במפרט המיוחד ובתנאים הכלליים של חוזה זה ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37‬‬ ‫אוניברסיטת ב"ג – הספקה והתקנה של מנדפים‬ ‫כימיים‬ ‫מפרט טכני מיוחד‬ ‫מסמך ג' ‪2 -‬‬ ‫‪38‬‬ ‫פרק ‪ - 30‬מנדפים כימיים‬ ‫‪ 30.01‬תקנים ומפרטים‬ ‫‪ 30.01.01‬תקנים מחייבים‬ ‫א‪ .‬המנדף ייבנה בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ותקנים נוספים כפי שיפורטו‪.‬‬ ‫ב‪ .‬התקנים המחייבים בין היתר הם‪:‬‬ ‫‪ (1‬תקן ישראלי ת"י מס' ‪) 1839‬עדכון אחרון(‬ ‫ התקן חל במלואו ‪ ,‬כולל נספחיו בעברית ובאנגלית‪.‬‬‫ לצורך עבודה זו‪ ,‬סוג המנדף הינו ‪.BENCH TYPE‬‬‫ לצורך עבודה זו ‪ ,‬יתאים המנדף לשימוש במעבדות בהם יש אספקת אוויר‬‫בכמות מתאימה לחלל החדר )סעיף ‪ 3.1.4‬בתקן‪ (.‬וכן יתאים להתקנת מערכת‬ ‫חסכון אנרגיה עפ"י סעיף ‪ .3.1.5.2‬בתקן‪.‬‬ ‫ נספח "‪ "D‬תופס במלואו כדרישה ולא כהמלצה‪.‬‬‫ במבחני האיכות והקבלה ינקטו שיטות הבדיקה בהיקפן המלא ולא המקוצר ‪,‬‬‫כמפורט בסעיף ‪ 4.2‬לתקן ובנספחים ‪.E,G‬‬ ‫ כל המנדפים יתאימו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬גם לדרישות בנספח ‪ ,B‬למעט ‪B3‬‬‫תקן ישראלי ת"י ‪ - 755‬סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫תקן ישראלי ת"י ‪ - 1529‬עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראייה ‪-‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫תאורת מקומות עבודה בתוך מבנים‪.‬‬ ‫תקן ישראלי ת"י ‪ - 1530‬בטיחות אש במעבדות‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫הנחיות ‪ - ASHRAE‬בכל הנוגע למתקני האוויר‪.‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫תקן ישראלי ‪ – 1001‬בטיחות אש‪.‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫תקנים נוספים אשר יפורסמו ו‪/‬או יעודכנו עד לתאריך הגשת ההצעה‪.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫בדיקות האיכות "אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ"י המתכונת בתקן האמריקאי‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪ ANSI/ASHRAE 110-1995‬או בתקן האירופאי ‪.EN 14175‬‬ ‫‪30.01.02‬‬ ‫‪30.01.03‬‬ ‫מפרטים כלליים‬ ‫ייצור המנדפים והתקנתם יענו כמו כן לדרישות המפרט הכללי הבין‬ ‫משרדי )הספר הכחול(‪.‬‬ ‫הפרקים הרלונטים הם‪:‬‬ ‫פרק ‪ – 02‬עבודות בטון‬ ‫פרק ‪ - 06‬מסגרות ונגרות אומן‬ ‫פרק ‪ – 07‬עבודות מתקני תברואה וצנרת‬ ‫פרק ‪ - 08‬עבודות חשמל‬ ‫פרק ‪ - 11‬עבודות צביעה‬ ‫פרק ‪ – 15‬עבודות מיזוג אויר‬ ‫פרק ‪ - 30‬עבודות ריהוט‬ ‫מסמכים ‪ /‬נהלים – אוניברסיטת ב"ג )נספחים לחוזה זה(‬ ‫‪39‬‬ ‫שונות‬ ‫‪30.02‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫היצרן‪/‬ספק יעמוד בדרישה המפורטות להלן‪ .‬עליו להמציא למזמין מסמכים והוכחות‬ ‫ליכולתו לעמוד בדרישה של עמדת בדיקה‪ ,‬לביצוע בדיקות איכות למנדפים )עמדת‬ ‫בדיקה במקום היצור ( ‪ ,‬טרם התקנתם )עבור מנדפי אב טיפוס כנדרש בתקן ‪ANSI‬‬ ‫ו‪/‬או ‪ . ( EN‬העמדה תכלול בין היתר מערכת פליטה מתאימה‪ ,‬מערכת וויסות מהירות‬ ‫למפוח‪ ,‬מתקני מדידה ובדיקה‪.‬‬ ‫הבדיקות "אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ"י המתכונת בתקן האמריקאי‬ ‫‪ ANSI/ASHRAE 110-1995‬או בתקן האירופאי ‪ , .EN 14175‬ליצרן יהיה אדם‬ ‫האחראי ובעל ידע מתאים לבצע את הבדיקות לפי התקנים הנ"ל או על ידי מעבדה‬ ‫מוסמכת בארץ‬ ‫דרישות כלליות‪:‬‬ ‫ בבית המלאכה של היצרן יתקיימו תנאים נאותים ליצור מבוקר ואיכותי של‬ ‫מנדפים ‪ ,‬כולל הרכבה מלאה‪ ,‬בדיקה ואחסון ביניים‪.‬‬ ‫ היצרן יערוך בקרה ‪ ,‬מעקב ובדיקות איכות לכל חומרי הגלם ליצור‬ ‫המנדפים ולכל האביזרים שישתלבו בהם‪.‬‬ ‫ חומרי הגלם והאביזרים ירכשו אך ורק מיצרנים‪/‬ספקים העומדים באותן‬ ‫דרישות לפחות הנדרשות מיצרן המנדפים והנדרשות בתקנים ובתקנות‬ ‫הרלבנטיים‪.‬‬ ‫תאור המנדפים‬ ‫‪30.03‬‬ ‫‪30.03.01‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מנדף "כימי" ‪ -‬כללי‬ ‫המנדף לעבודות כימיה יהיה מסוג מהירות משתנה‪ ,‬הכולל גב כפול המאופיין ע"י חריצי‬ ‫זרימה ליניקה אחידה ‪,‬דופן צד כפולה המאפשרת התקנת מערכות ושקעים‪ ,‬המנדף‬ ‫מבוסס על יניקת אוויר בלבד‪.‬‬ ‫המנדף כולל תושבות להתקנת "סבכות לקולונות" מסוגים שונים )משקל נוסף כללי –‬ ‫‪ 150‬ק"ג ומשקל נקודתי ‪ 50‬ק"ג(‪ ,‬משטח עבודה וחלון )‪ (SASH‬הנפתח אנכית ידנית‪.‬‬ ‫פתח הפליטה במנדף יצויד ברשת סינון גס ‪ 1/1‬ס"מ מפלב"מ או פלסטיק או חומר עמיד‬ ‫אחר באישור המתכנן ‪,‬‬ ‫אזור התקנת הרשת יהיה נגיש לניקיון ואחזקה‪ .‬פעולת הניקיון לא תידרוש פינוי‬ ‫המינדף לאפשר עבודת הטכנאי‪ ,‬אלא תהיה קלה מאוד ולא תצריך כלים מורכבים או‬ ‫עבודה עדינה כגון פתיחה וסגירת ברגים וכו'‬ ‫מידות כלליות ואופייניות‬ ‫‪30.03.02‬‬ ‫המנדפים יסופקו במידות שונות כמפורט ברשימות הריהוט וכתבי הכמויות‬ ‫בכל פרויקט יוגדרו המידות בהתאם לצרכים‪ -‬ראה בנספחים טופס ריכוז נתונים‬ ‫למנדף המידות המצוינות בכתב הכמויות הן מידות חיצוניות‪.‬‬ ‫להלן פירוט המידות במקרים בהם אין דרישה מיוחדת ‪:‬‬ ‫ גובה משטח העבודה – ‪ 90‬ס"מ ממפלס הרצפה הקובע‪.‬‬‫‪-‬‬ ‫מהלך פתיחת החלון ‪ 90 -‬ס"מ עד ‪ 180‬ס"מ‪) .‬ממפלס הרצפה(‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גובה החלל הפנימי של התא – ‪ 210‬ס"מ לפחות ממפלס הרצפה הקובע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גובה כללי מתחתית ועד קצה עליון – )יקבע בין היתר על פי תקרת החדר( –‬ ‫‪ 280‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עומק המנדף ברוטו הינו ‪ 85‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫באחריות הקבלן לייצר מנדף עפ"י גוון שימסר ע"י המזמין‬ ‫יש לתאם על גובה אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה )ראה גם ‪( 30.05‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30.03.03‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪30.03.04‬‬ ‫מהירות זרימה ‪FACE VELOCITY‬‬ ‫המנדף הכימי יתאים לעבודה בטווח מהירות פנים של ‪ 0.50‬עד ‪ 0.75‬מטר לשניה כך שניתן‬ ‫יהיה לשנות את המהירות הזרימה לפי צרכי העבודה בפועל‪ ,‬מבלי לפגוע בבטיחות העובדים‬ ‫כיום באוניברסיטה המנדפים הכימיים מתואמים למהירות חלון של ‪ 0.55‬מטר‬ ‫לשניה ! )מהירות זו מחייבת את בדיקות אב טיפוס‪ ,‬וביצוע כיוון למנדף בזמן מסירה‬ ‫אם לא נאמר אחרת(‬ ‫מבנה המנדף יחד עם המפוח המסופק על ידי הקבלן או ע"י אחרים‪ ,‬יבטיחו מהירות‬ ‫זרימה קבועה בחזית החלון )בכל מצב פתיחה(‪.‬‬ ‫פתחי היניקה במנדף )פתח עליון ופתחי מעבר בגב הכפול( יתאימו למהירויות זרימה אלו‬ ‫ויעמדו בתנאים הבאים ‪:‬‬ ‫‪ .1‬מפל הלחץ על פני המנדף לא יותר מ ‪ - 0.15 inH2O‬בחלון פתוח‬ ‫‪ .2‬רמת הרעש מהמנדף הכימי לא תעלה בחלון פתוח על ‪ 58 db‬לפי ‪) AS 1807.16‬לעומת‬ ‫הדרישה בתקן ‪ 62 db‬סעיף ‪( 4.2.4‬‬ ‫אספקות נוזלים וגזים למנדף‬ ‫א‪ .‬עפ"י דרישות המשתמש‪ ,‬יספק הקבלן אביזרים עפ"י כתב הכמויות‪ ,‬כולל כל ההכנות ‪,‬‬ ‫ההתקנה והצנרת עד ליציאה מתחום המנדף‪.‬‬ ‫‪ (1‬פיה מתאימה במנדף‪ ,‬מותקנת בדופן התא‪.‬‬ ‫‪ (2‬ברז הפעלה וויסות בחזית המנדף‪.‬‬ ‫‪ (3‬צנרת מתאימה המקשרת בין הברז לפיה‪ ,‬מותקנת באופן סמוי וקל‬ ‫לתחזוקה‪.‬‬ ‫‪ (4‬הכנה לחיבור צנרת ההזנה מן המעבדה‪ ,‬מתאימה לחיבור צנרת נחושת‬ ‫"‪ 1/2‬או "‪ 3/8‬חיבור קונוס )פלייר( עפ"י סטנדרד האונ'‪.‬‬ ‫עבור מים מטופלים צנרת ‪ PVC‬ולגזים מיוחדים צנרת פלב"מ או אחרת‬ ‫כמפורט‪.‬‬ ‫ההכנה תיקבע באופן יציב בצידו האחורי של המנדף‪ ,‬צמוד לאחת מדפנותיו‪.‬‬ ‫‪ (5‬כיור או כוסית ניקוז יסתיימו במוצא מחומר ‪ P.P‬או ‪ , P.E‬בקוטר ‪40‬‬ ‫מ"מ לפחות‪ ,‬מתוברג על פי סטנדרד האונ'‪.‬‬ ‫ב‪ .‬במידה ויוחלט כי האביזרים וההתקנה יסופקו ע"י אחרים‪ ,‬יכין הקבלן פתחים ומעברים‬ ‫כנדרש ע"י הקבלנים השונים‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הארמטורות יהיו תוצרת ‪ BROEN‬בלבד מסדרת ‪) UNIFLEX‬משווק "טכנולב"(‪ ,‬סוג‬ ‫הברז לפי סוג הזורם‬ ‫מחברי הברזים יהיו גמישים בהתאם לסוג וחומר הגז‪ ,‬מצופים ברשת‬ ‫‪.1‬‬ ‫נירוסטה המתאימים לברז מסדרת ‪UNIFLEX‬‬ ‫ברז מנדף יכלול צינור גמיש ומחברי ‪ UNIFLEX‬להתחברות לצנרת‬ ‫‪.2‬‬ ‫הקבועה כולל יציאה מתחום המנדף באורך )אורך בולט( ‪ 80‬ס"מ‬ ‫ג‪ .‬לכל מוצא במנדף יהיה ברז הפעלה מרחוק‪ ,‬המותקן בחזית המנדף‪ ,‬מסומן בצבע מוסכם‬ ‫ובשילוט‪.‬‬ ‫ד‪ .‬לחץ העבודה של הארמטורות ‪ 10 :‬בר‪) .‬לחץ הבדיקה ‪ 1.5‬מלחץ העבודה(‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הארמטורות הנ"ל יהיו מחומרים המתאימים לסוג האספקות )גזים וכו'( ומצופים‬ ‫בציפוי אפוקסי בתנור‪.‬‬ ‫ו‪ .‬אופן ההתקנה ‪ :‬על פי התוכניות ועפ"י סימונים פרטנים שימסרו לקבלן המנדפים בשלב‬ ‫היצור ע"י המפקח‪.‬‬ ‫ז‪ .‬הקבלן יבטיח גישה נוחה ותנאי תחזוקה נאותים לצנרת ולחיבוריה‪ ,‬במידה והקבלן‬ ‫יספק את האביזרים השונים באחריותו לבדוק את כל האביזרים והצנרת ללחץ הבדיקה‬ ‫למשך ‪ 30‬דקות‪.‬‬ ‫ח‪ .‬החבור לצנרת המעבדה – יבוצע באחריות המזמין על ידי קבלן מטעמו הפועל בבנין‪.‬‬ ‫החיבור יבוצע בתאום מראש‪ ,‬במקביל להצבת המנדף במיקומו הסופי ותוך תאום הדדי‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪30.03.05‬‬ ‫התקנות חשמל‬ ‫א‪ .‬בכל מנדף יש להתקין פנל חזיתי )או בדופן צד לפי בחירת מתכנן מעבדה( עם‬ ‫שקעים חד ‪ -‬פאזיים ‪ 16‬אמפר‪ ,‬מפסק זרם פחת ומפסק תאורה‪.‬‬ ‫האביזרים מדגם גביס ו‪/‬או בטוצ'נו ‪ 2 -‬זוגות הזנה רגילה וזוג אחד הזנה‬ ‫מגנרטור – סה"כ ‪ 6‬שקעים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לכל אביזר תהיה קופסה להתקנת האביזר וכן קופסת הסתעפות לכל‬ ‫החיבורים החשמליים‪ .‬קופסת ההסתעפות תותקן על גג המנדף באזור נגיש‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הפנל יחובר לדופן ע"י ברגים בלתי ‪ -‬מחלידים‪.‬‬ ‫ד‪ .‬על כל אביזר ו‪/‬או קבוצת אביזרים מוזנים מאותו מעגל‪ ,‬יודבק שלט חרוט עם‬ ‫מספר המעגל ‪ .‬שילוט בצבע שונה לרגיל ולחרום‪.‬‬ ‫ה‪ .‬קבלן המנדפים יספק ויתקין את השקעים והאביזרים כמפורט לעיל וכן יתקין‬ ‫סרגל מהדקים מסומן כראוי ‪ ,‬מותקן בתוך קופסא תקנית – מהדק לכל שקע‬ ‫ולתאורה בנפרד‪.‬‬ ‫ו‪ .‬בתוך המנדף יותקן גוף תאורה לפי תכנית‪ .‬גוף התאורה יותקן מחוץ לאווירת‬ ‫תא העבודה ויוגן בזכוכית ביטחון אטומה‪ ,‬החלפת נורות רק מחלל התא‬ ‫העליון )מחוץ למנדף( ‪ .‬עוצמת התאורה הנדרשת ‪ 1000‬לוקס על כל משטח‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫ז‪ .‬במקרה של שסתום "פניקס" יוזן בנפרד ממעגל נפרד‪ ,‬באחריות המזמין‬ ‫בראש המנדף‪.‬‬ ‫ח‪ .‬ההזנה החשמלית למנדף‪ ,‬כולה באחריות המזמין כולל שינויים שידרשו בלוח‬ ‫המעבדה‪.‬‬ ‫ט‪ .‬הארקה‪ ,‬גוף המנדף יהיה מחובר "חשמלית" כולל הכנת נק' התחברות אחת‬ ‫ליד קופסת החיבורים של המנדף‪.‬‬ ‫בקרת זרימה‬ ‫‪30.03.06‬‬ ‫א‪ .‬המנדף יבנה כך שיתמוך ויאפשר התקנתה של מערכת בקרת זרימת אוויר בפתח המנדף‬ ‫מסוג "פניקס" או "‪ , "TSI‬לאבטחת מהירות קבועה בפתח בכל מצב‪ ,‬ולחסכון באנרגיה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬ההכנות כוללות בין היתר‪:‬‬ ‫‪ (1‬הכנת מקום בדופן המנדף הפונה למפעיל‪ ,‬להתקנתה של לוחית פיקוד‬ ‫ותצוגה )מוניטור( ‪ ,‬שקועה ממישור פני הפנל‪ - .‬ראה להלן‪.‬‬ ‫‪ (2‬תעלות כבלים ומרווחי חיווט מן הלוחית אל חלל ראש המנדף‪.‬‬ ‫‪ (3‬הכנת חלל סגור‪ ,‬במידות מתאימות‪ ,‬ניתן לגישה ולתחזוקה‪ ,‬מעל ראש‬ ‫תא המנדף‪ ,‬להתקנת ציוד הבקרה ושסתום הויסות על תעלת הפליטה‪.‬‬ ‫‪ (4‬הכנות שיאפשרו התקנתו של "רגש מצב" לחלון המנדף )‪(SASH SENSOR‬‬ ‫שיותקן בראש החלון‪.‬‬ ‫‪ (5‬פתחים בדופן התא העליון לחדירת תעלת היניקה‪.‬‬ ‫‪ (6‬הכנה להתקנה של רגש נוכחות מסוג ‪ ZPS‬אשר יותקן בחזית המנדף מעל‬ ‫מפלס החלון‪ ,‬ההכנה תכלול הגנה לציוד כך שבזמן פתיחת החלון לא יהיה מצב של‬ ‫פגיעה או מכה לרגש הנכחות‬ ‫ג‪ .‬כללי‬ ‫מערכת בקרת הזרימה תסופק ותותקן ע"י אחרים בתאום מלא עם יצרן המנדפים‬ ‫ד‪ .‬לפירוט מלא של המרכיבים ‪ -‬ראה דרישות בסעיף ‪.30.06‬‬ ‫ה‪ .‬במידה ונדרש הקבלן יבצע את חיווט בין חלקי מתקן הבקרה השונים‬ ‫החיווט יבוצע עפ"י הנחיות יצרן הציוד ובפיקוחו הצמוד‪ ,‬ציוד וכבלים יסופקו כנ"ל בהתאם‬ ‫להנחיות יצרן הציוד‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪30.03.07‬‬ ‫אביזרים ושונות‬ ‫א‪ .‬במנדף ישולבו אביזרי נוחות והפעלה שונים ‪ -‬על היצרן‪/‬ספק להוכיח שאין בהתקנתם‬ ‫משום פגיעה בתקינות ובבטיחות והתקנתם עומדת בקנה אחד עם דרישות התקן‬ ‫והמפרטים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬כללי ‪ -‬כל האביזרים יבנו מחומרים וציוד שאיכותם אינה נופלת מרמת האיכות‬ ‫הנדרשת ממתקן בטיחות שמטרתו להקנות בטיחות לעובד ולסביבה‪.‬‬ ‫‪30.03.08‬‬ ‫קונסטרוקצית המנדף‬ ‫קונסטרוקצית המנדף מטרתה לשאת את התא ואת האביזרים השונים‪ .‬בנוסף‬ ‫תבטיח גישה נוחה ובטוחה לטיפול בחלקי ופריטי המנדף ‪-‬‬ ‫כגון ‪ :‬גופי תאורה‪ ,‬מדפי הויסות לגזים ‪ ,‬מערכת בקרת הזרימה‪ ,‬צנרת הנוזלים‬ ‫והגזים שלאורך הקיר וכו'‪.‬‬ ‫‪30.03.09‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫‪30.03.10‬‬ ‫המנדף‪ -‬חומרי מבנה‬ ‫חיפוי חוץ ‪ :‬לוח נגרים ‪ 20-30‬מ"מ מצופה פורמייקה‪ ,‬פח צבוע‪ ,‬הכל בגוון לפי בחירת‬ ‫האדריכל ‪.‬‬ ‫דופן אחורית וגב התא‪ :‬זהה לפנים התא משני צדדיו במקומות הפוגשים את הזרימה‬ ‫פנים המנדף ‪.‬‬ ‫פנים התא‪ :‬כל חומרי הציפוי הפנימיים יעמדו בדרישות ת‪.‬י‪ ,1530 .‬ויהיו עמידים‬ ‫בכימיקליים‪ ,‬מעכבי בעירה וניתנים לניקוי‪ ,‬יש לדאוג לחיפוי נאות ומספק של כל‬ ‫האזורים בהם זורם אויר המנדף‪.‬‬ ‫תקרת התא‪ :‬חומרי מבנה כדוגמת פנים התא‪ ,‬בחלק עליון של תקרת המנדף יורכב גוף‬ ‫התאורה אשר יופרד בצורה הרמטית לחלוטין מחלל המנדף ע"י זכוכית בטחון‪ .‬החיבור‬ ‫בין הזכוכית למסגרת ההיקפית יהיה אטום לחלוטין ע"י מרק סיליקוני או איטום‬ ‫מאושר אחר ‪.‬‬ ‫סבכה לקולונות )רשת כימאים(‪ ,‬תבוצע ממוטות נירוסטה ‪ 316L‬בעובי ‪ 12‬מ"מ שתי‬ ‫וערב היוצרים משבצות של ‪ 15‬ס"מ בכל כיוון מקובעים אל גוף המנדף לנשיאת משקל‬ ‫נוסף של ‪ 150‬ק"ג כללי ו ‪ 50‬ק"ג נקודתי‪ .‬התא יצויד בהכנות להתקנת "רשת כימאים"‬ ‫)סבכה לקולונות( במקביל לדופן האחורית של התא ובמרחק של כ‪ 7-12 -‬ס"מ ממנה‪.‬‬ ‫ההכנות פרושן ‪ 9‬יח' תבריגי פלב"מ קבועים לדופן האחורית של המנדף ומותאמים‬ ‫לנשיאת משקל הרשת והציוד )משקל נוסף כללי – ‪ 150‬ק"ג ומשקל נקודתי ‪ 50‬ק"ג(‪.‬‬ ‫הקבלן רשאי להציע חומרים אחרים מהמפורטים לעיל לביצוע תא המנדף‪ ,‬הכל‬ ‫לאישור המזמין ‪ -‬בתנאי שהינם עומדים בתקנים המפורטים במפרט הטכני‪ ,‬לאמור‪:‬‬ ‫המנדף יכול להיות מבוצע במסגרות של פח מכופף ומעובד בצורה חרושתית כולל גלוון‬ ‫מלא וצביעה חרושתית באיבוק אלקטרוסטטי אפוקסי‪ ,‬מלא מכל צידי הפח‪.‬‬ ‫משטח העבודה‬ ‫א‪.‬‬ ‫משטח העבודה יתאים לאופי העבודה הכימית במנדף ‪.‬‬ ‫הצעות המחיר יכללו חלופות שונות למשטח כמפורט‬ ‫דפנות המשטח תהיינה תמיד מוגבהות כ ‪ 7 -‬מ"מ מן המשטח עצמו ותיצורנה כעין‬ ‫מאצרה בכל שטח המשטח‪.‬‬ ‫במשטח ישולב כיור או כוסית אובלית‪ ,‬כמצוין בהזמנה‪ ,‬עשויים פוליפרופילן או‬ ‫קרמיקה כדוגמת חומר המשטח‪ ,‬או נירוסטה כחומר המשטח‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הפאה הקדמית של המשטח תהיה מישורית לחלוטין למסגרת החלון‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫משטח העבודה יבנה לשאת עומס סטטי קבוע גבוה‪ ,‬לצורך עבודה בחומרים‬ ‫רדיואקטיביים וכד'‪ ,‬על פי ‪ 250‬ק"ג סה"כ לכל שטח המשטח‪ ,‬בחלוקה אקראית ‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫המשטח יבנה למישוריות ברמה גבוהה – סטיה מותרת של ‪ 1‬מ"מ בלבד מן המישור‬ ‫בכל נקודה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫להלן החלופות השונות לחומר המשטחים‪) :‬ראה גם ‪( 30.06‬‬ ‫משטחי עבודה מפורימייקה מלאה מסוג ‪ TOPLAB+‬של "טרספה" ‪ ,‬בעובי ‪ 20‬מ"מ‬ ‫לפחות ותמיכות עפ"י הצורך‪.‬‬ ‫משטחי עבודה מפלב"מ ‪ 316L‬מוברש ברק משי אחיד וחד כיווני‪ ,‬בעובי ‪ 1.5‬מ"מ לפחות‬ ‫ותמיכות על פי הצורך כולל טיפול בפסיבציה לאחר הייצור‪.‬‬ ‫משטחי עבודה מלוח קרמי עם גלזורה צבעונית מסוג קרמיקה תעשייתית בעובי ‪ 26‬מ"מ‬ ‫לפני הגבהות ‪ ,‬המתאים לשימוש במעבדה ומנדפים‪ ,‬ללא תפרים במשטח‪ .‬המשטח יבנה‬ ‫מלוח בודד וכל החשפים הנראים לעין‪ ,‬או שיש חשש שיבואו במגע עם החומר הכימי‪,‬‬ ‫יהיו מצופים גלזורה במפעל‪.‬‬ ‫במקרה זה יהיה הכיור או הכוסית מאותו חומר ויותקנו בהדבקה על פי הוראות היצרן‪.‬‬ ‫משטח יציקת אפוקסי )‪ (Epoxy resin‬תעשייתי עובי מינימאלי ‪ 19‬מ"מ כולל הגבהות‬ ‫אפוקסי‪ ,‬עמיד בפני כימקליים ומתאים לשימוש במעבדות ומנדפים‪.‬‬ ‫‪ 30.03.11‬חלל עליון‬ ‫א‪.‬‬ ‫החלל שמעל תא המנדף משמש כתא ציוד ושרות וכן גישה לתעלת היניקה‪ ,‬גוף‬ ‫התאורה ובקר הזרימה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫התא יבנה לביד ‪ 18‬מ"מ מצופה פורמייקה ‪ ,‬או מחומר גוף תא המנדף‪.‬‬ ‫דלתות התא יפתחו בצורה שתקל על האחזקה ותבטיח נוחות ובטיחות בעבודה‪.‬‬ ‫תינתן עדיפות לפתיחה אופקית על צירים ונעילה מגנטית קפיצית‪.‬‬ ‫הפתיחה תהיה מלאה במלוא שטח פני התא‪.‬‬ ‫‪30.03.12‬‬ ‫חלון קדמי )‪(SASH‬‬ ‫א‪ .‬החלון הקדמי יהיה שקוף ויבוצע מאחת החלופות המאושרות בתקן ישראל ‪ 1839‬על כל‬ ‫חלקיו‬ ‫• מזכוכית רבודה )טריפלקס( הסגורה במסגרת קשיחה‪.‬‬ ‫•‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫מזכוכית רבודה ומחוסמת )טריפלקס( הסגורה במסגרת קשיחה‪.‬‬ ‫• זכוכית מחוסמת עם תוספת ציפוי שקוף בעובי ‪ 35‬מיקרון כמותקן ע"י‬ ‫חברת אל‪-‬סורג ראה קטלוג מוצר בנספחים )לרבות מדבקת אישור‬ ‫להתקנת ציפוי הגנה (‬ ‫מסגרת החלון )בכל החלופות( תהיה מחומר מתכתי קשיח מוגן וצבוע‪ ,‬אשר מקצועותיו‬ ‫מחוברות אחת לשניה ‪.‬‬ ‫החלון ינוע בתוך מסילות צידיות מכוונות המהוות חלק מן הדופן של המנדף‪.‬‬ ‫כבלי התליה יהיו כבל פלב"מ שזור מותאם לנשיאת משקל של ‪ 120‬ק"ג לפחות‪.‬‬ ‫הכבל יחובר בחיבור אמין ובריתוך מתאים עם אבטחות למסגרת החלון‪.‬‬ ‫אביזרי האיזון‪ ,‬גלגלות‪ ,‬צינור משקולת נגדית וכיו"ב יבוצעו מחומרים עמידים ופלב"מ ‪.‬‬ ‫הגלגלים יצוידו במסבים‪ .‬האיזון יבטיח חלון יציב בכל גובה‪.‬‬ ‫הנגישות למנגנוני ההסעה וכיו"ב תהיה פשוטה ומידית ותובטח על ידי דלתות לפתיחה‬ ‫חזיתית מעל לתא העבודה‪.‬‬ ‫תכנון החלון יבטיח השארת חריץ תחתון פתוח גם כאשר החלון )‪ (SASH‬מורד לגמרי‬ ‫)"סגור"(‪ .‬מידות החריץ יקבעו בהתאם לתקן לקבלת ‪ 5‬החלפות אויר בדקה לחלל תא‬ ‫המנדף‪.‬‬ ‫החלון ינוע בצורה "חלקה" ויציבה במסילותיו ‪ .‬להנעת החלון לא ידרש כח העולה על‬ ‫‪ 30N‬לחלון בודד )ראה תקן ארופאי ‪ EN 14175-2-2003‬תת סעיף ‪6.2‬‬ ‫החלון יצויד במעצור עליון ובמעצור תחתון‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ט‪ .‬החלון יצויד במגביל חלון עליון אשר יותקן לאחר ויסות ובדיקת המנדף‪ .‬מגביל זה יגדיר‬ ‫את גובה העבודה ה"בטוח"‪ ,‬מגביל זה ניתן למעקף ע"י המשתמש באופן רגעי לטובת‬ ‫הכנסת ציוד )עד לגובה הגבלה פיסית של המנדף ‪ /‬חדר‪.‬‬ ‫כל סגירה לאחר פתיחה זו תחזיר את המגביל למצב "בטוח"‪.‬‬ ‫י‪ .‬החלון יהיה תמיד מאובטח כך שבמצב בו יהיה כשל בכבל הנושא החלון לא יישמט‬ ‫ויסגור את המנדף אלא יישאר במצב בטוח )מניעת פגיעת העובד(‪.‬‬ ‫‪30.03.13‬‬ ‫ארונית תחתונה במנדף‬ ‫א‪ .‬בחלק התחתון של כל מנדף )מתחת למשטח העבודה( יבוצע ארון אחסון קבוע או נייד‬ ‫על גלגלים וידית משיכה ודחיפה‪ .‬הארון ייבנה מחומרים שווי ערך לחומרי המבנה של‬ ‫המנדף )לביד מצופה פורמייקה(‪.‬‬ ‫ב‪ .‬ארגז נייד לאחסון כימיקלים )עם אפשרות אוורור( הכולל דלתות סגירה ומדפים עם‬ ‫מעקות לאחסון כימיקלים‪ .‬המדפים הנשלפים )שליפה מלאה( ינועו על מסילות כבדות‬ ‫וישלפו מן הארון‪ .‬כל האביזרים יהיו מסוג ‪ HEAVY DUTY‬ויתאימו למשקל בקבוקים‬ ‫כבדים‪.‬‬ ‫ג‪ .‬ארגז האחסון יחובר אל מערכת האוורור ע"י צנרת גמישה )כדוגמת צנרת שרשור‬ ‫מתאימה( עד לתעלת היניקה מעל המנדף‪ ,‬הצנרת תבוצע כך שניתן יהיה לשלוף את‬ ‫הארון התחתון ללא קושי‬ ‫מערכת האוורור תבטיח אורור יעיל לחלל התא ואי הצטברות אדים בארון‪.‬‬ ‫ד‪ .‬עם הזזת הארון על הגלגלים יתפנה החלל התחתון ככל האפשר ותתאפשר גישה נוחה‬ ‫לצנרת ולמתקנים שמאחורי המנדף‪.‬‬ ‫ה‪ .‬המדפים הנשלפים לבקבוקים יבנו כמאצרה ויבטיחו כנגד שפך נוזלים מחוץ למדף‪.‬‬ ‫‪ 30.04‬ההתקנה במעבדה‬ ‫א‪ .‬לאחר שאב הטיפוס ייבדק במפעל היצור וימצא תקין על פי הקריטריונים שמפרט התקן‬ ‫‪ ,‬ייארז המנדף ויובל למעבדה בה יותקן ‪ .‬האריזה וההובלה יעשו באופן נאות ומתאים‬ ‫לטלטול של מערכת בטיחותית‪.‬‬ ‫ב‪ .‬בעת השינוע וההתקנה יקפיד הספק‪/‬יצרן שהמנדף וכל מערכותיו לא יפגעו‪ ,‬לא יפגמו‪,‬‬ ‫לא יתעוותו או ישתנו בכל צורה שהיא‪ .‬כל עיוות או שינוי צורה יביא לפסילת המנדף‬ ‫ולהחזרתו למפעל לתיקון ולבדיקה מחדש‪.‬‬ ‫ג‪ .‬ההתקנה תתבצע ע"י צוות מקצועי ומיומן ‪ -‬הצוות המתקין יפעל בתוך מעבדה מתפקדת‬ ‫ועליו לנהוג בכל הכללים הנהוגים במעבדה ובעיקר כללי בטיחות ומיגון‪ ,‬כמפורט‬ ‫במסמך ג' ‪. 2 -‬‬ ‫ד‪ .‬ההתקנה כוללת את השלבים הבאים‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫הצבה במקום המיועד‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫פילוס ‪ -‬מלא ‪ , X_Y_Z‬ייצוב וחיזוק‪.‬‬ ‫הרכבת אביזרים שהגיעו מפורקים‬ ‫שילוב במערך הריהוט הקיים והתאמה אל מישורי הרצפה‪ ,‬התקרה‬ ‫והקירות‪ ,‬כולל אטימה מלאה‪.‬‬ ‫סיוע למזמין בחיבורי האספקות‪ ,‬הניקוזים‪ ,‬החשמל והתקשורת‪.‬‬ ‫סיוע למזמין בחיבור מערך פליטה‪ ,‬כולל בקרת זרימה )במידת הצורך(‪.‬‬ ‫לחילופין‪ ,‬התקנת מערכת פליטה מלאה או חלקית ע"י הקבלן‪.‬‬ ‫הפעלת המנדף עם מערכת הפליטה‪ ,‬וויסות מערכות האוויר בשיתוף‬ ‫עם קבלני מערכות האוורור‪.‬‬ ‫ניקיון יסודי של המנדף וסילוק כל פסולת ואשפה משטח המעבדה‪.‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(8‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫ביצוע בדיקות איכות‪ ,‬על פי הוראות התקנים‪ ,‬בפעולה‪ ,‬כולל תעודת‬ ‫בדיקה )דו"ח ומדבקה( – בדיקה עפ"י תקן ישראל ועפ"י תקן אמריקאי‬ ‫או אירופאי )בדיקת כליאה(‪.‬‬ ‫שילוט וסימון המנדף על פי דרישות התקן והמזמין‪.‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫מסירת תיק מתקן כמפורט לעיל‪.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪30.05‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫‪30.06‬‬ ‫התאמת מידות‬ ‫על הקבלן לבדוק מידות וכל מידע אחר במבנה ובמעבדה ‪ ,‬הרלבנטי ועלול להשפיע על‬ ‫היצור או על ההתקנה‪ ,‬כולל גם מהלכי צנרת וכבלים במעבדה‪ ,‬תעלות אוויר וכדומה‪.‬‬ ‫האחריות לתאום מידות המנדף למקומו ולמהלכי הצנרת סביבו הינה בלעדית של‬ ‫הקבלן‪ .‬כל שינוי בגין אי בדיקה או חקירה יהי על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫יש להתאים במדויק את המפגשים בין המנדפים לתקרה‪ ,‬לתקרות אקוסטיות וסינרים‪,‬‬ ‫לקירות ולרצפה ולחזקם לשביעות רצון המפקח‪.‬‬ ‫בזמן ההרכבה יש להקפיד לא לפגוע ברהיטים המוגמרים וכל פגם שייגרם תוך כדי‬ ‫העבודה‪ ,‬יתוקן או יוחלף לפי החלטתו של המפקח ללא תשלום נוסף‪.‬‬ ‫על הקבלן להתאים את המדפים לפריטי הריהוט במהלך ההרכבה כולל השארת מקום‬ ‫לפריטי ריהוט המורכבים בשלב מאוחר יותר ולהקפיד על מפגשים מותאמים בין‬ ‫הרהיטים‪.‬‬ ‫באחריות הקבלן לבצע התאמת צבעים לשאר ריהוט המעבדה‬ ‫יש להקפיד על גובה אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה‪.‬‬ ‫מערכת יניקת האויר‬ ‫מערכת יניקת האויר למנדף תסופק ותותקן ע"י המזמין‪ ,‬על הקבל לתאם ולדאוג‬ ‫לקיום ההכנות הנדרשות לחיבור המערכת למנדף‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫אוניברסיטת ב"ג – הספקה והתקנה של מנדפים כימיים‬ ‫מפרט מיוחד לגימור ולחומרים‬ ‫מסמך ג' ‪3 -‬‬ ‫‪47‬‬ ‫כללי‬ ‫‪ 00.201‬רמות גימור‬ ‫א‪.‬‬ ‫המנדפים יבוצעו כרגיל בקונסטרוקציות פלדה בצביעת אבוק אלקטרוסטטי‪ ,‬לוחות‬ ‫נגרים‪ ,‬סנדוויץ' או ‪ , MDF‬אלומיניום בצביעת אבוק אלקטרוסטטי וכיו"ב )בהתאם‬ ‫למפרט( ובציפוי פורמייקה בעיבוד רגיל או בעיבוד פוסטפורמינג הכל ע"פ המקרה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫משטחי העבודה יבוצעו בלוחות שלמים של טרספה )‪ ( LAB TOP‬ו‪/‬או משטחים‬ ‫קרמיים ו‪/‬או בפלב"מ‪.‬‬ ‫ציפוי דפנות פנים המנדף יבוצעו ב‪ TRESPA :‬כנ"ל או פוליפרופילן הכל עפ"י הגדרת‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫בנוסף לאפשרות של קונסטרוקציית פלדה יבוצעו פריטים מסוימים בשלמותם‬ ‫בפלדת אל ‪ -‬חלד )נירוסטה( מס' ‪ , L 316‬ו‪/‬או בפחי פלדה מגולוונים בצביעה‬ ‫אפוקסית אלקטרוסטטית מלאה לכל חלקיהם‪.‬‬ ‫הצעת המחיר למנדף תתבסס על רמת הגימור המפורטת במפרט ובתוכניות המנחות‬ ‫המצורפות למסמכי החוזה‪ .‬שימוש בחומרים חלופיים שונים כפי שפורט בסעיפים‬ ‫לעיל תתבסס על הפחתה ו‪/‬או תוספת למחיר כמפורט בכתב הכמויות ו‪/‬או על פי‬ ‫ניתוח מחירים מפורט אם לא פורט מחיר לחלופה מסוימת‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪ 00.202‬מפרט מיוחד לעבודות ומלאכות השונות )עפ"י פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי(‬ ‫המפרט המיוחד עפ"י סעיף זה המתייחס לחומרים ותגמירים שונים הינו כללי ועקרוני‪,‬‬ ‫אין בציון התגמירים השונים כדי להורות שפריטי המנדפים חייבים להתייחס לכל‬ ‫התגמירים או חלקם ‪.‬‬ ‫פירוט התגמירים לכל פריט מצוינים ברשימות ובכתבי הכמויות‪.‬‬ ‫פרק ‪ - 29‬עבודות שונות ‪ -‬פירזול‬ ‫‪ 29.01‬כללי‬ ‫א‪ .‬נוסף לנאמר במפרט הכללי יהיו כל חלקי האלומיניום המורכבים בריהוט מאולגנים באילגון‬ ‫טבעי ‪ +‬ליטוש‪ .‬האילגון יהיה ברמה ‪ .1‬עובי האלגון יהיה לפחות ‪ 20‬מיקרון‪.‬‬ ‫לחלופין יהיה האלומיניום צבוע בצבע חרושתי יציב בתנור‪ ,‬בגוון שיבחר ע"י האדריכל ובעובי‬ ‫‪ 50‬מיקרון לפחות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬כל מוצרי האלומיניום הצבועים יעמדו בתקן אמריקאי ‪ .OMA - 605‬גוון הצבע ייקבע ע"י‬ ‫האדריכל והוא יהיה אחיד וללא כתמים ‪.‬‬ ‫האלומיניום יעמוד בדרישות החוזק של מת"י בדיקות ‪ ASA - 134.1‬או תקן אירופי ‪ -‬על פי‬ ‫תקני ארץ היצור‪.‬‬ ‫העבודה תבוצע באורח מקצועי‪ .‬במקרה של שימוש בברגים או מסמרות ‪ -‬יש להקפיד כי יהיו‬ ‫מפלדה מצופה אבץ והציפוי יהיה לפי דרישות ת"י ‪.266‬‬ ‫‪ 29.02‬הפרזול יהיה מהמין המובחר ביותר וטעון אישורו של המזמין‪ .‬על הקבלן לספק למזמין‬ ‫דוגמאות ורק לאחר קבלת אישור הקבלן יתחיל בהרכבת הפירזול‪.‬‬ ‫פרק ‪ - 30‬ריהוט וציוד המורכבים בבניין‬ ‫‪ 02..30‬עץ לבוד ופנלים‬ ‫א‪ .‬עץ לבוד ופנלים יהיו מסוג א' ממין אשור בהתאם לעובי המאושר לפי התוכניות דוגמאות לבוד‬ ‫או פנל בגודל ‪ 15X 30‬ס"מ עם טיפוסי הגמר הנדרש בפרט יסופקו לפני התחלת העבודה‬ ‫לאישור האדריכל‪.‬‬ ‫ב‪ .‬בכל הארונות‪ ,‬או הארוניות אלא אם צוין אחרת בתוכניות ו‪/‬או בכתבי הכמויות‪ ,‬יבוצעו‬ ‫כל הדפנות בסנדויץ ‪ 18-20‬מ"מ המיוצר מלבידים אחידים מעץ בריא‪ ,‬רציף ישר ללא עיוותים‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ג‪ .‬דלתות כל הארוניות והארונות יבוצעו בלוחות נגרים שלמים‪ .‬לחלופין יבוצע דלתות ודפנות‬ ‫קדמיות של מגירות ב ‪ MDF -‬וכמפורט בכתב הכמויות )ובהתאם למיקום הארוניות(‪.‬‬ ‫ד‪ .‬כל משטחי העץ‪ ,‬כולל משטחים נסתרים‪ ,‬יחופו פורמייקה‪ .‬על השפות יודבקו קנטים מ – ‪PVC‬‬ ‫בעובי ‪ 1.5‬מ"מ בגוון תואם למשטח ‪.‬‬ ‫‪ 30.03‬חלקי מתכת‬ ‫מסגרות הברזל תהיינה עשויות מעובי דופן מינימלי ‪ 2‬מ"מ‪ .‬החיתוכים יהיו ישרים ונקיים‬ ‫ויבוצעו במשור‪ .‬חיבור החלקים בריתוך חשמלי‪ ,‬שיבוצעו אך ורק ע"י רתכים מומחים‪.‬‬ ‫השטחים המיועדים לחיבור ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודות הריתוך‪ .‬מבחינת‬ ‫המראה החיצוני יהיה הריתוך מלוטש‪ ,‬שווה ונקי‪ ,‬ללא הפסקות‪ ,‬חורים‪ ,‬שקעים ומקומות‬ ‫שרופים‪ .‬כל שטחי המתכת ייצבעו בצבע אפוקסי‪.‬‬ ‫‪ 30.04‬מוצרי נירוסטה‬ ‫כל מוצרי הנרוסטה המשולבים במנדף יהיו מסוג משובח ‪ ,L316 ,316‬תוצרת חומר הגלם‬ ‫לאישור ובדיקה‪ ,‬הקבלן יספק תעודות לטיב החומר )הכל תוצרת אירופאית(‪.‬‬ ‫‪ 30.05‬ברגים ומסמרים‬ ‫יש להשתמש בברגי פלב"מ בכל מקום שהבורג חשוף‪.‬‬ ‫אין לבצע חיבורי משטחים‪ ,‬או חבורים אחרים בין פנלים ע"י אקדח סיכות‪.‬‬ ‫‪ 30.06‬עבודות גמר‬ ‫ב‪ .‬משטחי עבודה מטרספה ‪) TOP LAB‬חלופה א'(‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫משטחי העבודה יהיו מיועדים למעבדות דגם ‪ TOPLAB PLAS‬של "טרספה" בעובי‬ ‫‪ 20‬מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫התכונות הפיסיקליות תהיינה על פי התקן האמריקאי והגרמני ובהתאם להמלצות‬ ‫היצרן‪.‬‬ ‫עמידות לחום יבש ‪.180 º C‬‬ ‫עמידות לאש תהיה על פי תקן אמריקאי וגרמני ‪1A NEP 92501 ISO 5657‬‬ ‫‪ , ASTM E84- ,CLASS‬ת‪.‬י ‪ 1530‬סעיף ‪ ,6.8‬הלוחות יהיו בעובי ‪ 20‬מ"מ ‪ -‬אלא אם‬ ‫צויין אחרת‪ ,‬עם שפה מוגבהת ‪ UPSTAND TYPES‬בגובה ובעובי על פי המצויין‬ ‫בתכניות ובמפרט‪.‬‬ ‫כל עיבודי החיתוכים‪ ,‬החורים וכו' ייעשו בכלים המיועדים לכך על פי היצרן‪ .‬משטח‬ ‫העבודה יוצמד לדפנות האנכיות‪ .‬הלוחות והאיטום ביניהם ייעשה בצורה שתאפשר‬ ‫פירוק המשטחים על פי הצורך ובחומר סיליקוני מורשה ע"י היצרן‪.‬‬ ‫בממשק בין דפנות התא למשטח יודבק סרגל שיפועי מטרספה כנ"ל בעובי ‪ 13‬מ"מ‪,‬‬ ‫בחזית המשטח יודבק קנט עיבוי מעוגל בחלקו העליון‪.‬‬ ‫ג‪ .‬משטחים ‪ ,‬אלמנטים וקבועות מפלדת אל ‪ -‬חלד )נירוסטה( )חלופה ב'(‬ ‫‪.1‬‬ ‫תבוצענה מפלדת אל ‪ -‬חלד מס' ‪, 316 L‬במידות על פי המופיעות בתכניות‪ ,‬מוברש‬ ‫ברק משי אחיד וחד ‪ -‬כיווני בעובי ‪ 2‬מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫עבודות הליטוש‪ ,‬ההברקה‪ ,‬ההלחמות וכו' חייבות להיות ממדרגה ראשונה‪ ,‬ויש‬ ‫לדאוג שבמקומות הריתוך לא תעלה חלודה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫משטחי נירוסטה כמשטחי עבודה יבוצעו על בסיס פלטת לוח נגרים רווי בחומרים‬ ‫אנטי דליקים ומולאות אפוקסי ‪ -‬למניעת הדהוד‪ .‬תחתית הלוח צבועה לכה‬ ‫פוליאוריטנית‪.‬‬ ‫משטחי הנירוסטה יהיו בעלי שפות מוגבהות של ‪ 10‬מ"מ עם עיבוד מעוגל )רולקה(‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫תחתית הכיור תבודד על ידי התזת ורמקוליט מעורב בצבע מתאים‪ ,‬או כל חומר‬ ‫בידוד אחר‪ ,‬או על ידיד צביעה בצבע מתאים או על ידי כל שיטה אחרת שתוצע על‬ ‫ידי הקבלן ותאושר על ידי האדריכל‪.‬‬ ‫חיבורים במוצרי נירוסטה ייעשו בריתוך לכל אורך התפר‪ ,‬הריתוך יבוצע באופן שאי‬ ‫אפשר להבחין בו לאחר הליטוש‪ .‬החומר לריתוך יבטיח את טיב התפרים וימנע‬ ‫חלודה במקומות אלה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬משטחי עבודה מלוחות קרמיים )חלופה ג' (‬ ‫‪.1‬‬ ‫משטחי עבודה מסוימים יבוצעו במשטחים מחומר קרמי מיוחד ‪ -‬כמצוין במפרט‬ ‫המיוחד ‪ .‬סעיף ‪ .30.3.10‬עמוד ‪.21‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫המשטחים יבוצעו במידות המסומנות בתכניות וברשימות בכל המשטחים יבוצעו‬ ‫קנטים מוגבהים‪.‬‬ ‫משטח קרמי טיפוסי מתאים לדרישות הבאות‬ ‫לא פחות מ ‪ 2.37 g/cm³‬עפ"י תקן ‪. DIN EN 993-1‬‬ ‫צפיפות‪:‬‬ ‫הולכת חום‪:‬‬ ‫לא יותר מ ‪ 1.50 W/mK‬עפ"י תקן ‪.DIN EN 821-2‬‬ ‫חומרי גלם ‪ class A1‬עפ"י תקן ‪.DIN 4102‬טמפ' מרבית‪500ºc :‬‬ ‫עמידות לאש‪:‬‬ ‫‪ 150 MPa‬עפ"י תקן ‪.DIN EN 993-5‬‬ ‫עמידות בלחץ‪:‬‬ ‫עמידות בכיפוף‪ 41MPa :‬עפ"י תקן ‪.DIN EN 993-6‬‬ ‫עמידות בשחיקה‪ 8.5 cm³/50 cm² :‬עפ"י תקן ‪.DIN 52108‬‬ ‫עמד במבחני עמידות לחומצה הידרוכלורית וסודיום הידרוכלוריד‬ ‫עפ"י ‪DIN EN ISO 10545-13‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ד‪ .‬משטחי עבודה מלוחות אפוקסיים )חלופה ד' (‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫משטחי עבודה מסוימים יבוצעו במשטחים מלוח שרף אפוקסי עם גימור עליון חלק‬ ‫כמצוין במפרט המיוחד ‪ .‬סעיף ‪ 30.3.10‬ז' )‪ (4‬עמוד ‪.21‬‬ ‫המשטחים יבוצעו במידות המסומנות בתכניות וברשימות בכל המשטחים יבוצעו‬ ‫קנטים מוגבהים‪.‬‬ ‫משטח אפוקסי טיפוסי מתאים לדרישות הבאות‬ ‫כבה מעליו עפ"י תקן ‪,.ASTM D 635‬‬ ‫עמידות לאש ‪:‬‬ ‫‪ 25‬או פחות עפ"י תקן ‪ASTM E 84‬‬ ‫התפשטות להבה ‪:‬‬ ‫לא פחות ‪ ( 127°C) 260°F‬עפ"י תקן ‪.ASTM D 648‬‬ ‫נקודת עיוות בחומר‪:‬‬ ‫לא יותר מי ‪ 0.02%‬למשך ‪ 24‬שעות עפ"י תקן ‪D 570‬‬ ‫ספיגת מים ‪:‬‬ ‫‪ASTM‬‬ ‫לא פחות מ ‪ 100‬לפי מדד ‪ROCKWELL M‬‬ ‫קשיחות ‪:‬‬ ‫עמד במבחן עמידות לחומרים כימיים ברמה ‪TEST PROCEDURE-3‬‬ ‫לפי מבחן ‪NEMA LD-3‬‬ ‫‪50‬‬ ‫אוניברסיטת בן ‪ -‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ד'‬ ‫כתב הכמויות‬ ‫)המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה זה(‬ ‫‪51‬‬ ‫אוניברסיטת ב"ג ‪ -‬הספקה והתקנה של מנדפים‬ ‫כימיים‬ ‫תכניות מנחות ודפי קטלוג‬ ‫מסמך ה'‬ ‫ חתך סכימתי במנדף כימי טיפוסי‬‫‪ -‬מנדף כימי ‪ -‬מבט אופייני סכימתי‬ ‫‪52‬‬ ‫חתך סכמתי במנדף טיפוסי‬ ‫‪53‬‬ ‫מבט אופייני של מנדף כימי טיפוסי‬ ‫זכוכית טריפלקס‬ ‫מחוסמת ‪ 4+4‬כולל ‪PVB‬‬ ‫)בטחונית(‬ ‫‪54‬‬ ‫אוניברסיטת בן – גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ו'‬ ‫הנחיות ביטחון ‪ +‬בטיחות‬ ‫)המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה זה(‬ ‫‪55‬‬ ‫נספח בטחון‬ ‫פרטי הקבלן‪:‬‬ ‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬ ‫טלפונים‪:‬‬ ‫חברה‬ ‫שם חברה‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫פקס‬ ‫סלולרי‬ ‫תקופת העסקה‬ ‫עד תאריך‬ ‫מתאריך‬ ‫כתובת החברה‬ ‫התחייבות‪:‬‬ ‫‪ .1‬הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון‬ ‫כל עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬ ‫‪ .2‬הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים‪.‬‬ ‫‪ .3‬הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪.‬‬ ‫הגבלות‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון‬ ‫ובתנאי שיחנו תוך אתר הבניה‪:‬‬ ‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי‪.‬‬ ‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך‪.‬‬ ‫קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה‪.‬‬ ‫רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו‪/‬או העמסת הציוד בלבד‪.‬‬ ‫עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט‪ .‬תוקף התו לשנה‬ ‫בלבד‪ .‬עלות התו תפורסם בתחילת השנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ . ₪‬עלות חנייה יומית היא‬ ‫נכון למועד זה עלות התו השנתי היא‬ ‫‪.₪‬‬ ‫חתימת הקבלן‪:‬‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מחלקת הביטחון‬ ‫לשימוש פנימי – העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.2911‬‬ ‫‪56‬‬ ‫אוניברסיטת ב"ג ‪ -‬הספקה והתקנה של מנדפים כימיים‬ ‫נספחים‬ ‫‪-‬‬ ‫טופס ריכוז נתונים להזמנת מנדף‬ ‫‪57‬‬ ‫נספח א' ‪ -‬אוניברסיטת ב"ג – טופס הזמנת מנדף‬ ‫ח‬ ‫‪58‬‬