‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬ ‫הקמת מרכז סימולציה‬ ‫מעל בנין דייכמן‬ ‫בפקולטה למדעי הבריאות‬ ‫מכרז מס' ‪273/2013‬‬ ‫חוברת א'‬ ‫דצמבר ‪2013‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬ ‫הקמת מרכז סימולציה‬ ‫מעל בנין דייכמן‬ ‫בפקולטה למדעי הבריאות‬ ‫מכרז מס' ‪273/2013‬‬ ‫חוברת א'‬ ‫דצמבר ‪2013‬‬ ‫אוניברסיטת בן – גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מכרז מס‪202/2013 .‬‬ ‫נשוא העבודה‬ ‫הקמת מרכז סימולציה מעל בניין דייכמן באוניברסיטת בן גוריון הפקולטה למדעי הבריאות‪.‬‬ ‫רשימת מתכננים‬ ‫אדריכלות‬ ‫‪:‬‬ ‫עדה כרמי ‪ -‬מלמד אדריכלים‬ ‫רח' קפלן ‪ ,17‬ת"א ‪64734‬‬ ‫‪6912112-03‬‬ ‫טל‪:‬‬ ‫פקס‪6912108-03 :‬‬ ‫קונסטרוקציה‬ ‫‪:‬‬ ‫רועי אסף‬ ‫יהודה הנחתום ‪ 4‬בית בלטק באר שבע‬ ‫‪08-6272177‬‬ ‫טל‪:‬‬ ‫פקס‪08-6272188 :‬‬ ‫איטום‬ ‫‪:‬‬ ‫אדוארדו ביטלמן‬ ‫רח' עציון ‪ 8‬רעננה‬ ‫טל'‪09-7741595 :‬‬ ‫פקס‪09-7741868 :‬‬ ‫תברואה וסופרפוזיציה ‪:‬‬ ‫אריה שוורץ‬ ‫רח' יהודה הנחתום ‪ ,4‬באר שבע‬ ‫טל ‪08 – 6281292 :‬‬ ‫פקס‪08 - 6285920 :‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪:‬‬ ‫אינג' י‪ .‬אהרוני הנדסת חשמל בע"מ‬ ‫רח' יהודה הנחתום‪ 4 ,‬באר שבע‬ ‫טל ‪08 – 6238774 :‬‬ ‫פקס‪08 – 6238776 :‬‬ ‫אלומיניום‬ ‫‪:‬‬ ‫דודו קלינגר ‪ -‬ת‪.‬ד‪ .‬א‪.‬ק‪.‬‬ ‫חוות מעין הנעורים רמת נגב ‪85515‬‬ ‫טל ‪08-6571931 :‬‬ ‫פקס‪08-6571857 :‬‬ ‫יועץ אבן‬ ‫‪:‬‬ ‫אמנון תאני – אס‪.‬סטון בע"מ‬ ‫ת‪.‬ד‪ 116 .‬סביון לתאני אמנון‬ ‫טל ‪03-6351016 :‬‬ ‫פקס ‪03-5340975 :‬‬ ‫מיזוג אוויר‬ ‫‪:‬‬ ‫ויסוקר שטרן‬ ‫הבורסקאי ‪ ,1‬באר שבע‬ ‫טל ‪08 - 6650582 :‬‬ ‫פקס‪08 - 6652047 :‬‬ ‫מעליות‬ ‫‪:‬‬ ‫ניב אוברמן – ניב ‪ -‬וולנסקי‬ ‫רח' קהילת סלוניקי ‪ 11‬תל אביב‬ ‫טל ‪03 – 6488831 :‬‬ ‫פקס‪03 – 6489687 :‬‬ ‫אקוסטיקה‬ ‫‪:‬‬ ‫מ‪.‬ג‪ .‬יועצים לאקוסטיקה בע"מ‬ ‫רח' בן גוריון ‪ ,42/4‬הרצליה‬ ‫טל ‪09 – 9553858 :‬‬ ‫פקס‪09 – 9541131 :‬‬ ‫בטיחות‬ ‫‪:‬‬ ‫ש‪ .‬נתנאל‬ ‫רח' לוי משה ‪ 11‬ראשון לציון‬ ‫טל' ‪03-9534040 :‬‬ ‫פקס ‪03-9616501 :‬‬ ‫מיקלוט‬ ‫‪:‬‬ ‫קאמ"ן‬ ‫רח' קרניצי ‪ ,11‬רמת גן‬ ‫טל' ‪03 - 6700198 :‬‬ ‫פקס ‪03 - 6701004 :‬‬ ‫נגישות נכים‬ ‫‪:‬‬ ‫זאב גור‬ ‫מרכז הנגב ‪ -‬באר שבע‬ ‫טלפקס ‪08 - 6496810 :‬‬ ‫מולטימדיה ובטחון‬ ‫‪:‬‬ ‫ארכימדס‬ ‫רח' סוקולוב ‪ ,76‬נתניה‬ ‫טל‪09 – 8617077 :‬‬ ‫פקס‪09 - 8617076 :‬‬ ‫כמויות‪ ,‬מפרטים‬ ‫ועריכת מכרז‬ ‫‪:‬‬ ‫ש‪.‬מ‪.‬מ‪ .‬מהנדסים יועצים בע"מ‬ ‫רח' קרליבך ‪ – 14‬ת"א‬ ‫טל' ‪03 – 5611492 :‬‬ ‫פקס ‪03 - 5613518 :‬‬ ‫ניהול ופיקוח‬ ‫‪:‬‬ ‫אשל הנדסה‬ ‫מרכז הנגב ‪ – 9‬באר שבע‬ ‫טל ‪08 - 6489402:‬‬ ‫פקס‪08 – 6489382 :‬‬ ‫פברואר ‪2013‬‬ ‫מכרז זה מכיל את המסמכים הבאים‪:‬‬ ‫המסמך‬ ‫מסמך מצורף‬ ‫מסמך א'‪1‬‬ ‫הזמנה להציע הצעות‬ ‫מסמך א'‪2‬‬ ‫דוגמת חוזה לביצוע העבודה ‪ +‬נספח ביטוח‬ ‫קבלן ‪ +‬הסכם לקיצור תקופת התיישנות ‪+‬‬ ‫נספח ערבות בנקאית‬ ‫מסמך ב'‬ ‫חוזה ממשלתי ‪ -‬נוסח תשס"ה ‪ 2005‬מדף ‪3210‬‬ ‫מסמך ג'‪1‬‬ ‫תנאים כלליים‬ ‫מסמך ג'‪2‬‬ ‫מפרטים מיוחדים‬ ‫מסמך ד'‬ ‫כתב כמויות‬ ‫מסמך ה'‬ ‫רשימת תוכניות‬ ‫מסמך ו'‬ ‫מסמך ז'‬ ‫הוראות הממונה על הביטחון ‪+‬‬ ‫הוראות הממונה על הבטיחות‬ ‫מפרט יועצי האקוסטיקה‬ ‫מסמך ח'‬ ‫פרטים לעבודות איטום‬ ‫מסמך ט'‬ ‫מסמך י'‬ ‫מסמך שאינו מצורף‬ ‫כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים‬ ‫לביצוע העבודה‪.‬‬ ‫המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין בהוצאת‬ ‫משרד הביטחון – המהדורה האחרונה המעודכנת‬ ‫ליום הוצאת המכרז‪:‬‬ ‫מספר‬ ‫שם הפרק‬ ‫‪00‬‬ ‫מוקדמות‬ ‫וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי הבינמשרדי‬ ‫אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע עבודות‬ ‫מסוג העבודות שבחוזה זה‪ ,‬כולל אופני מדידה‬ ‫ותכולת מחירים המצורפים למפרטים הכלליים‪.‬‬ ‫בנוסף פרק ‪ – 22‬אלמנטים מתועשים יבוצע גם‬ ‫על‪-‬‬ ‫פי מדריך לביצוע מחיצות גבס של מרכז הבניה‬ ‫הישראלי‪.‬‬ ‫נספחים‬ ‫כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי‬ ‫והשיכון‪ .‬המפרטים הכלליים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם בהוצאה לאור‬ ‫של משרד הבטחון‪ ,‬רח' הארבעה‪ ,‬הקריה‪ ,‬תל‪-‬אביב‪.‬כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי‬ ‫החוזה‪ ,‬בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים‪.‬‬ ‫הצהרת הקבלן‬ ‫הק בלן מצהיר בזה‪ ,‬כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬קראם והבין את תוכנם‪ ,‬קיבל‬ ‫את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם‪.‬‬ ‫הצהרה זו מהווה נספח למכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬והינה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬ ‫הערה‬ ‫המפרטים הכלליים המצוינים לעיל‪ ,‬שלא צורפו למכרז‪/‬חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן‪ ,‬ניתנים‬ ‫לאיתור באינטרנט‪ ,‬אתר משרד הביטחון ‪ ( http://www.online.mod.gov.il‬מידע לספק – בינוי – מפרטי‬ ‫בינוי)‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך א'‪1‬‬ ‫הזמנה להציע הצעות‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫מכרז פומבי מס' ‪273/2013‬‬ ‫הקמת מרכז סימולציה בפקולטה למדעי הבריאות‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב (להלן‪" :‬האוניברסיטה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות להקמת מרכז‬ ‫סימולציה בפקולטה למדעי הבריאות כמפורט במסמכי המכרז (להלן‪" :‬השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה)‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רקע‪:‬‬ ‫א‪ .‬הקמת מרכז סימולציה מעל בנין דייכ מן בפקולטה למדעי הבריאות (לצד ביה"ח סורוקה)‪ .‬בשתי קומות‪ ,‬בשטח‬ ‫כולל של כ‪ 1500 -‬מ"ר לרבות שלד‪ ,‬עבודות גמר‪ ,‬עבודות במעליות‪ ,‬מערכות מיזוג אויר‪ ,‬חשמל ומנ"מ ותברואה‬ ‫ועבודות אחרות‪ .‬הכל בקומות שיתווספו וכן התאמות ושינויים בקומות הקיימות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אומדן גלוי‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫במכרז זה מצורף אומדן גלוי‪ ,‬כחלק ממסמכי המכרז‪ ,‬להתרשמות המציעים מהיקף העבודות ואופיין הצפוי‪.‬‬ ‫על המציעים למלא הצעה משלהם‪ ,‬במקום המיועד לכך‪ ,‬בכתב הכמויות ולא לצד האומדן או בהתייחס אליו‪.‬‬ ‫האוניברסיטה לא קבעה שיעורי מינימום או מקסימום להצעות ביחס לאומדן‪ .‬יחד עם זאת לאוניברסיטה‬ ‫שמורה הזכות לפסול הצעות שימצאו בסטייה בלתי סבירה לדעתה‪ ,‬ביחס לאומדן הגלוי‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬האומדן וכתבי הכמויות ניתנים לשם התרשמות בלבד‪ .‬הם אינם מחייבים את האוניברסיטה‬ ‫לכמות או מחיר כל שהם ותשלום בגין הביצוע יהיה בהתאם למדידות בפועל‪.‬‬ ‫טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬ ‫פעילות‬ ‫תאריך‬ ‫שעה‬ ‫‪29/12/2013‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪09/01/2014‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪26/01/2014‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מועד קיום מפגש מציעים (השתתפות חובה)‬ ‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬ ‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬ ‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז‪ ,‬יגברו‬ ‫המועדים המצוינים בטבלה‪.‬‬ ‫תנאים להשתתפות‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן עונים על כל‬ ‫הדרישות הבאות‪:‬‬ ‫א)‬ ‫ב)‬ ‫ג)‬ ‫ד)‬ ‫המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוק‪.‬‬ ‫רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים‬ ‫על פי דין‪.‬‬ ‫אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪ – 1953-‬עמידה‬ ‫בדרישות התקן‪.‬‬ ‫למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬והתקנות על‪-‬פיו לרבות‬ ‫אישורי ניהול ספרים‪.‬‬ ‫המסמכים והגשתם‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫"מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬ ‫א) מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬ ‫ב) הסכם על נספחיו (לרבות תוכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו)‪.‬‬ ‫ג) תשובות בכתב לשאלות הבהרה (אם יהיו)‪.‬‬ ‫ד) פרוטוקול מפגש מציעים (אם יהיה)‪.‬‬ ‫ה) מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪ .‬המציע אינו רשאי‬ ‫לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב את מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד‬ ‫למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו‪ ,‬לצרכי מכרז זה‪.‬‬ ‫שאלות הבהרה‪ ,‬שינויים במכרז ומפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬תשובות‬ ‫בכתב לשאלות ההבהרה (ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן)‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט של‬ ‫האוניברסיטה בכתובת‪( http://www.bgu.ac.il/bids :‬להלן‪" :‬אתר האינטרנט")‪ .‬התשובות‬ ‫יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪ ,‬הבהרות‪ ,‬שינויים‬ ‫ותוספות בתנאי המכרז ‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬המציע יצרף למסמכי‬ ‫הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור‪ ,‬כשהם חתומים בחתימתו‪ ,‬לאישור קבלתם‪,‬‬ ‫הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬השתתפות נציג מטעם‬ ‫המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א'‪ ,‬אך בכל מקרה האוניברסיטה רשאית לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש‪ .‬אם תמצא האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש‪ ,‬הוא‬ ‫יפורסם באתר האינטרנט ויהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה טענה למציע‪ ,‬כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר בקשר‬ ‫לאספקת השירות נשוא מכרז זה‪.‬‬ ‫‪ 10‬שינויים‪ ,‬הבהרות ועדכונים ופרוטוקול סיור כאמור לעיל‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף‬ ‫במכרז‪ ,‬לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל‪.‬‬ ‫במכרזים בהם יתאפשר הדבר‪ ,‬ניתן יהיה להרשם לקבלת נתונים על המכרז‪ ,‬לדואר האלקטרוני של המתמודד‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬גם אם יתאפשר משלוח הודעות לדואר האלקטרוני‪ ,‬חובת המבקש להתמודד במכרז‪ ,‬לוודא באתר‬ ‫האינטרנט‪ ,‬בטרם הגשת ההצעה‪ ,‬האם נערכו שינויים כל שהם למכרז‪ ,‬לפני ולקראת המועד האחרון להגשת‬ ‫ההצעות ול א תהיה למבקש להתמודד‪ ,‬כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה בגין אי משלוח הודעות לדואר‬ ‫אלקטרוני‪ ,‬בקשר למכרז‪.‬‬ ‫הגשת הצעות‪:‬‬ ‫‪ 11‬מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה‪ ,‬לחתום‬ ‫בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה‪,‬‬ ‫למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר‬ ‫המכרז ונושא המכרז‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה (ככל שיוצגו) משמשים לעיון בלבד ואין‬ ‫להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬ ‫כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬ ‫א) המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק‪.‬‬ ‫ב) לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות והסיכומים‬ ‫ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה‪.‬‬ ‫ג) בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס – יקבע‬ ‫מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס‪.‬‬ ‫‪ 12‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬אין לשלוח‬ ‫הצעות בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה שתשלח כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪ .‬על‬ ‫המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס‪.‬‬ ‫‪ 13‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 4‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות‪ .‬מובהר כי גם לאחר‬ ‫שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו (אם תתקשר)‪ ,‬ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה‪ ,‬לא‬ ‫יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה האמורה‪ .‬ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא‬ ‫חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן‬ ‫הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך ‪ 4‬חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף‬ ‫המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך‬ ‫את הסכמתו‪.‬‬ ‫‪ 14‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך‪ ,‬ההצמדה תהיה בהתאם להוראות‬ ‫ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬ ‫‪ 15‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם את‬ ‫הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬ ‫בחינת ההצעות‪:‬‬ ‫‪ 16‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז בכל‬ ‫דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד‪ ,‬ואם‬ ‫עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול את הצעתו של המציע או להתעלם‬ ‫מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או שיעור הנחה‬ ‫ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪.‬‬ ‫במקרה של אי התאמה אריתמטית בין מחיר היחידה לבין מכפלתו במספר היחידות‪ ,‬המחיר הקובע לבחינת‬ ‫ההצעה הנו מחיר היחידה והאוניברסיטה תהיה רשאית לתקן את תוצאת המכפלה בהתאם ולמציעים לא תהיה‬ ‫כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬ ‫‪ 17‬האוניברסיטה רשאית (אך אינה חייבת) שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה ומסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז זה‪.‬‬ ‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות ו‪/‬או מי מהם‪,‬‬ ‫בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או אישורים נוספים ו‪/‬או השלמת אישורים‬ ‫ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬ ‫‪ 18‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר – לפי העניין) או כל הצעה‬ ‫שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה אינה מתחייבת‬ ‫לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים‬ ‫ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬ ‫בהתאם לדין‪ ,‬ואם צוין כך במפורש בנספח א' למכרז זה ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל‬ ‫מו"מ עם מגישי ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה האוניברסיטה‬ ‫רשאית לאפשר למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין‬ ‫הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪,‬‬ ‫לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות‬ ‫עדכון‪ ,‬אם תתבקשנה‪ ,‬תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י‬ ‫האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬ ‫‪ 19‬לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לשקול בין היתר גם את‬ ‫השי קולים הבאים‪ :‬המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים‪ ,‬טיב פריטי ההצעה‪ ,‬איתנות פיננסית ויכולת‬ ‫כלכלית של המציע‪ ,‬ניסיון מוכח של המציע‪ ,‬ניסיון שלילי‪ ,‬ניסיון עבר עם המציע‪ ,‬המלצות‪ ,‬אמינות‪ ,‬מוניטין‬ ‫המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון‪ ,‬לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬מובהר‬ ‫בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה‪.‬‬ ‫‪ 20‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת‬ ‫לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬ ‫‪ 21‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיב ה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז חדש‬ ‫(בנוסח זהה או שונה)‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪ ,‬לרבות המציע בעל ההצעה הזולה ביותר‪.‬‬ ‫המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים‪ ,‬בביטול המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של השירות‬ ‫והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות ‪ -‬על פי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫‪ 22‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם‪ .‬המציע מתחייב כי‬ ‫אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד מאוחר יותר‬ ‫לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף‪ .‬אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף‬ ‫התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ 23‬המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה אלא אם‬ ‫קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה‬ ‫בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות‪.‬‬ ‫‪ 24‬על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו‪ ,‬לדעת‬ ‫המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה‪.‬‬ ‫המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו‪/‬או מי‬ ‫מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬ ‫‪ 25‬למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי לציין מראש‪ ,‬אלו‬ ‫סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מובהר כי ועדת המכרזים תהיה‬ ‫רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין‬ ‫ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬ ‫‪ 26‬זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד‬ ‫להשכלה גבוהה)‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב בסך‬ ‫‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬ ‫‪ 27‬מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬ומבקש לקבל‬ ‫העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 28‬ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה דו‪-‬שלבית‪ ,‬כמכרז‬ ‫פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז האמורות ‪ -‬קביעה בעניין זה תהיה‬ ‫בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬ ‫‪ 29‬סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר באר‪-‬שבע בלבד‪.‬‬ ‫‪ 30‬המנעות מדרישת ערבות השתתפות‪:‬‬ ‫א‪ .‬ערבות השתתפות אינה נדרשת במכרז זה‪ ,‬על מנת לצמצם אפשרות של פסילה טכנית בעיקרה‪ ,‬של הצעות‬ ‫המציעים השונים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬אין משמעות הדבר כי המשתתפים פטורים מחובה כל שהיא אשר ערבות השתתפות מבקשת‬ ‫להבטיח את קיומה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬לפיכך‪ ,‬בנסיבות בהן האוניברסיטה זכאית הייתה לחלט כדין ערבות השתתפות‪ ,‬היא תהיה רשאית לקבוע‬ ‫כי המשתתף יהיה מנוע מלקחת חלק במכרזי האוניברסיטה‪ ,‬לתקופה של עד ‪ 3‬שנים ולמשתתף לא תהיה כל‬ ‫טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫ענת בונקר‪ ,‬ראש מדור התקשרויות‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫טל' ‪ ,08-6461079 -‬פקס' ‪08-6472966 -‬‬ ‫דואר אלקטרוני‪michrazbinui@bgu.ac.il -‬‬ ‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬ ‫נספח א' למכרז פומבי ‪273/2013‬‬ ‫‪ )1‬מהות ההתקשרות‪:‬‬ ‫הקמת מרכז סימולציה מעל בנין דייכמן בפקולטה למדעי הבריאות (לצד ביה"ח סורוקה)‪ .‬בשתי קומות‪,‬‬ ‫בשטח כולל של כ‪ 1500 -‬מ"ר לרבות שלד‪ ,‬עבודות גמר‪ ,‬עבודות במעליות‪ ,‬מערכות מיזוג אויר‪ ,‬חשמל‬ ‫ומנ"מ ותברואה ועבודות אחרות‪ .‬הכל בקומות שיתווספו וכן התאמות ושינויים בקומות הקיימות‪.‬‬ ‫‪ )2‬מהות ההליך‪:‬‬ ‫מכרז פומבי‪.‬‬ ‫‪ )3‬אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬ ‫באר שבע‪ .‬הפקולטה למדעי הבריאות בבית החולים סורוקה‪.‬‬ ‫‪ )4‬תקופת ההתקשרות ‪ /‬ביצוע‪:‬‬ ‫עד ‪ 14‬חודשים קלנדריים ‪ ,‬מיום קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬ ‫‪ )5‬תנאי סף‪:‬‬ ‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים כאמור בסעיף ‪3‬‬ ‫להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים‪ ,‬במצטבר‪:‬‬ ‫א‪ .‬המציע הנו בעל אישור תקף מרשם הקבלנים‪ ,‬על היותו רשום בקבוצת סיווג ג' ענף ‪( 100‬ענף ראשי‬ ‫בנייה) סוג ‪ 3‬לפחות‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬חייבת להיות הלימה של ההצעה הכספית לסיווג שבידי המציע ולא תתקבל הצעה כספית‬ ‫של מציע שאין בידיו סיווג מספק לביצועה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המציע ביצע‪ ,‬כקבלן ראשי‪ ,‬מאז שנת ‪ 2009‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬לפחות ‪ 2‬פרויקטים‪ ,‬בהיקף‬ ‫של לפחות – ‪ ₪ 7,000,000‬כל אחד‪ ,‬הדומה במורכבותו הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז זה‪.‬‬ ‫(יש לצרף נתוני העבודה ואנשי הקשר בטופס המצורף)‪.‬‬ ‫מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס‬ ‫ניסיון ו‪/‬או מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪ ,‬לרבות חברת אם‪ ,‬חברת‬ ‫בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע‪ ,‬לפי סעיף‬ ‫‪ 323‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן‪ ,‬לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫נדרש לא נדרש‬ ‫אישור על היקף מחזור כספים שנתי‪:‬‬ ‫להצעה יש לצרף אישור בדבר מחזור הכספים השנתי‪ :‬לפחות ‪( ₪ 12,000,000‬לא כולל מע"מ)‪ ,‬בכל‬ ‫אחת מהשנים ‪ 2011 2010‬ו ‪.2012 -‬‬ ‫על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספים שנתי כאמור‪.‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫ערבות השתתפות‪:‬‬ ‫לא נדרש‪( .‬ראה התייחסות בהוראות הכלליות למכרז)‬ ‫‪)8‬‬ ‫דרישות נוספות‪:‬‬ ‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ‪( ₪ 300‬אשר לא יוחזרו בכל מקרה)‪.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫מפגש מציעים‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬ ‫מפגש מציעים‪ /‬סיור קבלנים יתקיים ‪ 29/12/2013‬בשעה ‪ ,12:00‬מקום המפגשבניין אריאל אליה‬ ‫לדעי הבריאות (בנין ‪, )M7‬חדר ‪ 113‬קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס ‪,‬באר שבע‪ -.‬השתתפות‬ ‫נציג מטעם המציע במפגש המציעים הנה חובה‪.‬‬ ‫(מבלי לפגוע באמור בסעיף ‪ 9‬להוראות כלליות)‪.‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫שאלות הבהרה‪:‬‬ ‫שאלות הבהרה בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר ‪ ,09/01/2014‬בשעה ‪.12:00‬‬ ‫את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת ‪ michrazbinui@bgu.ac.i‬או לפקס' ‪-08‬‬ ‫‪.6472966‬‬ ‫‪)11‬‬ ‫המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬ ‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי‪ ,‬אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪,‬‬ ‫בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ ,93A‬חדר ‪ ,001‬עד ולא יאוחר ‪ 26/01/2014‬בשעה‬ ‫‪. 12:00‬‬ ‫‪)12‬‬ ‫ניהול מו"מ‪:‬‬ ‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬ ‫‪)13‬‬ ‫אומדן‪:‬‬ ‫אומדן גלוי מצורף למסמכי המכרז‪( .‬ראה הבהרות בהוראות הכלליות)‪.‬‬ ‫האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעות נמוכות או גבוהות מהאומדן באופן בלתי סביר‬ ‫לדעתה‪.‬‬ ‫‪)14‬‬ ‫אופן שקלול ההצעות‪:‬‬ ‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬ ‫א‪ .‬בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪.‬‬ ‫ב‪ .‬ניקוד ההצעות ‪ -‬הצעות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו על‪-‬פי אמות המידה שלהלן‪:‬‬ ‫מחיר ‪ 100% -‬מהניקוד המצטבר‪.‬‬ ‫‪)15‬‬ ‫מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה‪:‬‬ ‫מס"ד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הפניה לסעיף‬ ‫במסמכי המכרז‬ ‫תיאור‬ ‫חוברת המכרז על נספחיה‬ ‫תשובות בכתב לשאלות הבהרה‬ ‫‪4‬להוראות הכלליות (אם יהיו)‬ ‫פרוטוקול סיור קבלנים (אם יהיה)‬ ‫אישורים לפי חוק עסקאות גופים‬ ‫‪(3‬ו)‬ ‫להוראות הכלליות ציבוריים‪ ,‬לרבות אישורי ניהול‬ ‫ספרים‬ ‫‪(5‬א)‬ ‫אישור רשם הקבלנים‬ ‫לנספח א'‬ ‫‪(5‬ב)‬ ‫נסיון קודם‬ ‫לנספח א'‬ ‫המסמך הנדרש‬ ‫מסמכים חתומים על ידי המציע כנדרש‬ ‫בהוראות הכלליות‬ ‫אישורים תקפים‬ ‫העתק אישור בתוקף‪.‬‬ ‫על גבי הטופס המצורף‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫דמי השתתפות במכרז‬ ‫טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי‬ ‫המכרז‪ ,‬כשהוא חתום על ידי בנק‬ ‫הדואר‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לנספח א'‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫אישור רואה חשבון‬ ‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬ ‫נספח א' – ‪ 1‬למכרז‬ ‫נוסח אישור רואה חשבון‬ ‫אני הח"מ‪ ,_______________ ,‬רואה חשבון של ______________________(להלן‪" :‬המציע") מאשר‬ ‫בזאת את הפרטים כדלהלן‪:‬‬ ‫למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ‪( ₪ 12,000,000‬לא כולל מע"מ)‪ ,‬בכל אחת מהשנים ‪ 2011, 2010‬ו‬ ‫‪.2012‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫________________‬ ‫שם מלא‬ ‫_____________________‬ ‫כתובת‬ ‫____________________________________________‬ ‫תאריך‬ ‫חתימה וחותמת‬ ‫____________‬ ‫מס' טלפון‬ ‫נספח א'‪ 2-‬למכרז‬ ‫טופס ניסיון קודם‬ ‫רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף (סעיף ‪5‬ב')‬ ‫שם הלקוח‬ ‫שם פרויקט‬ ‫מועד הביצוע‬ ‫(החל מתאריך‬ ‫‪1/1/2009‬‬ ‫ואילך)‬ ‫היקף כספי‬ ‫בש"ח‬ ‫(לא כולל‬ ‫מע"מ)‬ ‫פרטי איש הקשר‬ ‫שם‬ ‫טלפון‬ ‫‪)1‬‬ ‫חובה על המציע למלא לפחות ‪ 2‬עבודות בטבלה ‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר (לכולם או לחלקם) ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות‪,‬‬ ‫על פי שיקול דעתה ולבקר באתרי העבודות ואצל המציע‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫הפנייה לאנשי הקשר וללקוחות קודמים יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע‬ ‫העבודה‪ ,‬רמת הפיקוח המקצועי והמשמעתי‪ ,‬גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים‬ ‫והציוד וכו'‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫האוניברסיטה רשאית להביא בחשבון את ניסיונה שלה (חיובי ‪ /‬שלילי) עם המציע‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר‪.‬‬ ‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫שם מלא‬ ‫חתימה‬ ‫נספח ב' למכרז‬ ‫הצעת המציע‬ ‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה‪ ,‬ככל‬ ‫שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו‪ ,‬את המפרט‪ ,‬את‬ ‫ההסכם ותנאיו‪ ,‬בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה‬ ‫והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש‬ ‫הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם‬ ‫ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬ ‫ידוע לי ואני מאשר כי‪:‬‬ ‫א‪ .‬נכון למועד הגשת ההצעה ‪ -‬המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל‪ ,‬הקפאת הליכים‪ ,‬פירוק או הליך משפטי‬ ‫דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות‪ ,‬העלולים לפגוע בתפקודו‪ ,‬ככל שיזכה‬ ‫במכרז‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ולא תאמתי עם איש את‬ ‫אי השתתפותו במכרז‪.‬‬ ‫שם המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫ח‪.‬פ‪ / .‬מס' מזהה אחר‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫כתובת‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫טלפון ‪:‬‬ ‫פקס‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫___________________________________________‬ ‫דואר אלקטרוני (אם יש)‪:‬‬ ‫איש קשר‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫חתימה וחותמת המציע‪:‬‬ ‫___________________________________________‬ ‫___________________________________________‬ ‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך א'‪2‬‬ ‫דוגמת חוזה לביצוע העבודה‬ ‫‪ +‬נספח ביטוח קבלן‬ ‫‪ +‬הסכם לקיצור תקופת התיישנות‬ ‫‪ +‬נספח ערבות בנקאית‬ ‫חוזה לביצוע עבודה‬ ‫מס' ‪273/2013‬‬ ‫(סימוכין‪ :‬הסכם קבלן ראשי –‬ ‫‪)467‬‬ ‫(נוסח ‪)1/1/2012‬‬ ‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע ביום‬ ‫בין‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫(להלן‪" :‬האוניברסיטה")‬ ‫מצד אחד‬ ‫לבין‬ ‫ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫הקבלן‬ ‫(להלן‪" :‬הקבלן")‬ ‫מצד שני‬ ‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה מרכז סימולציה בפקולטה למדעי הבריאות‬ ‫(להלן‪" :‬העבודה");‬ ‫במכרז מס' ‪ 273/2013‬לבצוע העבודה‬ ‫והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום‬ ‫במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד';‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫פירושים ותוספות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר הוראותיהם‬ ‫הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח תשס"ה –‬ ‫אפריל ‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן "האוניברסיטה"‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח" כהגדרתו‬ ‫בסעיף ‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש לקרוא‬ ‫"הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ ) 1( 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות זכויותיו הכספיות‬ ‫למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב ומראש‪.‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן את העבודה בהתאם‬ ‫לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של האוניברסיטה נספח ו'‬ ‫המצורף לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף בזאת‪.‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן לשמירה על‬ ‫המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מכונות‬ ‫וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו להרכבה או התקנה במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו‬ ‫או הותקנו במבנה ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות‬ ‫הסעיפים ‪( 8 ,4‬ב)‪ ,10 ,9 ,‬ו‪ 11 -‬סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫סעיפים ‪ 34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ )11( 35‬ל"תנאי החוזה" – דמי בדיקת דגימות במעבדה ישולמו על ידי‬ ‫האוניברסיטה והקבלן ישפה את האוניברסיטה ב‪ 1.0% -‬מכל חשבון של הקבלן‪.‬‬ ‫בדיקות שתוצאותיהן אינן מתאימות לדרישות החוזה ו‪/‬או התקן‪ ,‬עלויותיהן תחולנה על‬ ‫הקבלן בנוסף לאחוז (‪ )%‬כאמור‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף ‪ 56‬של "תנאי‬ ‫החוזה"‪ ,‬מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של החוזה‪ ,‬וכי הוא‬ ‫מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה‪ .‬באם יתגלו פגמים בקשר‬ ‫לכך תוך ‪ 5‬שנים אחרי גמר תקופת הבדק‪ ,‬הנובעים בגלל ביצוע בלתי מתאים‪ ,‬יהיה חייב‬ ‫לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם הפגמים אינם ניתנים לתיקון‪ ,‬יהיה חייב‬ ‫בתשלום פיצויים‪.‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות קיזוז מכל‬ ‫סכום שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬ ‫על פי כל דין אחר‪.‬‬ ‫מסמכי החוזה‬ ‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬ ‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח (מצורף);‬ ‫(א)‬ ‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪( 58 ,34‬לא מצורף)‪.‬‬ ‫(ב)‬ ‫המפרטים הטכניים המיוחדים והתנאים הכלליים המתייחסים לעבודה‬ ‫(ג)‬ ‫(מצורף)‪.‬‬ ‫כתב הכמויות (מצורף)‪.‬‬ ‫(ד)‬ ‫התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין‬ ‫(ה)‬ ‫(מצורף)‪.‬‬ ‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של‬ ‫(ו)‬ ‫האוניברסיטה (מצורף)‪.‬‬ ‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה‬ ‫(ז)‬ ‫או לכל חלק ממנה‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן‬ ‫אמריקאי מתאים (לא מצורף)‪.‬‬ ‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪-‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים של‬ ‫(ח)‬ ‫משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן (לא מצורף)‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫עדיפות בין מסמכים‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי‬ ‫א‪.‬‬ ‫החוזה" – הוראה של חוזה זה עדיפה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה‬ ‫– תוכניות הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית‬ ‫כללית ובין תוכנית מיוחדת ובכל מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין‬ ‫הוראה מיוחדת – התוכנית המיוחדת וההוראה המיוחדת עדיפות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה‬ ‫בין דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬ ‫‪.5‬‬ ‫תשלום שכר החוזה‬ ‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות כל‬ ‫דין‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן‬ ‫בהתאם לחוזה‪ ,‬מתחייבת האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה‬ ‫כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם להוראות החוזה‪ ,‬על פי הכמויות שבוצעו‬ ‫בפועל על ידי הקבלן על פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח‬ ‫ד' לחוזה‪.‬‬ ‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין לראותן‬ ‫ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של‬ ‫)‪.‬‬ ‫ש"ח (במילים‪:‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות צמודים למדד כמשמעו ב"תנאי החוזה" כאשר‬ ‫; ואולם‪ ,‬הותנה‬ ‫עבור חודש‬ ‫מדד הבסיס הינו המדד אשר פורסם ביום‬ ‫ביצוע תשלום כלשהו בתנאי אשר קיומו מוטל על הקבלן והקבלן איחר בקיום התנאי‬ ‫האמור – לא יהיה זכאי הקבלן להפרשי הצמדה כתוצאה מתנודות המדד בתקופת‬ ‫האיחור כאמור‪.‬‬ ‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות קבועים ולא יישאו הפרשי הצמדה‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬ ‫א‪.‬‬ ‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ )3( 59‬ל "תנאי החוזה";‬ ‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪( )3( 59‬א) יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף ‪ 60 +‬יום‬ ‫מיום הגשת החשבון לאוניברסיטה‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד‬ ‫שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬ ‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית כערבות‬ ‫בדק‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם‬ ‫לקבלן ביום ה‪ 15 -‬לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י‬ ‫הקבלן לשלטונות המס‪.‬‬ ‫ערבויות ביצוע ובדק‬ ‫א‪.‬‬ ‫ערבות ביצוע ‪ :‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה ערבות‬ ‫)‬ ‫ש"ח (במילים‪:‬‬ ‫בנקאית אוטונומית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של‬ ‫(השווים ל ‪ 5% -‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ‪ ).‬סכום הערבות יהיה צמוד למדד כאמור‬ ‫בסעיף ‪5‬ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד);;‬ ‫‪.8‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת‬ ‫מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם‬ ‫הערבות למדד);; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ערבות בדק לעבודות אלקטרו ‪ -‬מכניות ‪ :‬כלל החוזה עבודות אלקטרו – מכניות‪ ,‬כמפורט‬ ‫בתנאים הכללים – ימסור הקבלן לאוניברסיטה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬כערבות בדק‪,‬‬ ‫בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ בגין העבודות הללו; הערבות תהיה‬ ‫צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות‬ ‫למדד); לתקופה של ‪ 12‬חודשים נוספים‪ ,‬מתום תקופת ערבות הבדק כאמור בסעיף ב' לעיל‪.‬‬ ‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬ ‫א‪.‬‬ ‫האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא‬ ‫‪ ,‬כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫פנוי בתאריך‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך ‪ 14‬חודשים ובכל מקרה לא יאוחר‬ ‫‪ .‬לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן‬ ‫מיום‬ ‫לאוניברסיטה סכום של ‪ 4000‬ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי נזקים‬ ‫מוסכמים ומוערכים מראש‪ .‬סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף ‪62‬‬ ‫של תנאי החוזה‪ ,‬ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה‬ ‫למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬ ‫הצדדים או אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן במקרה של‬ ‫איחור בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה בלי כל צורך בהוכחה של‬ ‫עצם הנזקים ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של‬ ‫האוניברסיטה להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף‬ ‫זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו‬ ‫להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או‬ ‫סעד העומדים לאוניברסיטה לפי חוזה זה או לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר‬ ‫העבודה כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של‬ ‫פועלים לא תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו‬ ‫מאחריות לביצוע העבודה במועד המוסכם‪.‬‬ ‫קבלנים אחרים בחוזה ישיר עם האוניברסיטה‬ ‫האוניברסיטה מסרה ו‪/‬או תמסור במישרין לקבלנים אחרים (להלן לשם‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקיצור "הקבלנים האחרים") את העבודות כמפורט במפרט המיוחד‪ ,‬כולן‬ ‫או מקצתן‪ ,‬המהווים חלק אינטגרלי מהעבודה‪.‬‬ ‫האוניברסיטה תמסור לקבלן את שמות הקבלנים האחרים‪ ,‬כתובותיהם ויתר הפרטים‬ ‫הרלבנטיים‪ ,‬וזאת במועד מתאים אשר‪ ,‬לדעתו של המפקח‪ ,‬יאפשר את שילובם בעבודה‬ ‫כמפורט בסעיף קטן (ד) להלן‪.‬‬ ‫הקבלן יחשב "הקבלן הראשי" ומבצע הבנייה ויישא בכל למחויבות של מבצע "הבניה" ושל‬ ‫קבלן ראשי על פי התקנות הבטיחות בעבודה ועל פי כל דין ויישא באחריות הכוללת לנעשה‬ ‫באתר‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן יתן אפשרות פעולה נאותה‪ ,‬לפי הוראות המפקח‪ ,‬לכל קבלן אחר וכן‬ ‫כל אדם או גוף אחרים שיאושרו לצורך זה על ידי המנהל ולעובדיהם‪ ,‬הן‬ ‫באתר והן בסמוך אליו‪ ,‬וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם השימוש‬ ‫בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪,‬‬ ‫הקבלן מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים במפרט המיוחד ובמפרט‬ ‫הכללי‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫על אף האמור בסעיף ‪ )2( 30‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬בתמורה לשירותים‪ ,‬לאחריות‬ ‫ולהתחייבויות של הקבלן בהקשר לקבלנים האחרים לרבות כל הכרוך בכך‪,‬‬ ‫יהיה הקבלן זכאי לתמורה מהאוניברסיטה כמפורט במפרט המיוחד ובכתבי‬ ‫הכמויות‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ב' לעיל‪ ,‬מובהר כי בגדר התמורה לא‬ ‫יובאו בחשבון התשלומים של האוניברסיטה לקבלנים האחרים בעד או‬ ‫המתייחסים אל או הבאים לכסות‪:‬‬ ‫עבודות חוץ המבוצעות על ידי הקבלנים האחרים מחוץ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫לשטח העבודה כגון‪ :‬מערכות חיצוניות של מים‪ ,‬חשמל‪,‬‬ ‫ביוב תיעול‪ ,‬כבישים‪ ,‬רחבות‪ ,‬שבילים‪ ,‬גינון וכיו"ב‪.‬‬ ‫עבודות שבוצעו על ידי הקבלנים האחרים במבנה אחר או‬ ‫(‪)2‬‬ ‫בקומות או באגפים שלגביהם מסרה האוניברסיטה לקבלן‬ ‫תעודת השלמה‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫מס קניה‪ ,‬מכס והיטלים – החלים על מחירים של מכונות‬ ‫מכשירים‪ ,‬ציוד וריהוט מורכב בבניין‪ ,‬גופי תאורה וכיו"ב‬ ‫וכל מס או מכס או היטל אחר שיושלם על ידי המזמין‬ ‫ישירות‪.‬‬ ‫ציוד וריהוט מטלטלים שאינם מורכבים בבניין וציוד‬ ‫מעבדתי כולל האינסטלציה המורכבת עליו‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הקבלנים האחרים ישולבו בעבודה במועדים אשר ייקבעו מראש על‪-‬ידי‬ ‫המפקח‪ ,‬ולוח ההתקדמות בעבודה הנזכר בסעיף ‪ 11‬לתנאי החוזה יערך ו‪/‬או‬ ‫יעודכן תוך התחשבות במועדים אלה‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי הקבלנים האחרים ועל אף תכנון קפדני ותיאום‬ ‫נכון‪ ,‬עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך‬ ‫בתופעות אלו‪ ,‬ורואים את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת‬ ‫הצעתו‪ .‬האוניברסיטה לא תכיר בשום תביעות הנובעות מהפרעות‪ ,‬משיבושי‬ ‫לוח הזמנים ו‪/‬או מתוצאותיהם‪ ,‬או מכל הקשור בהם‪ ,‬והקבלן פוטר אותה‬ ‫מכל התביעות האלו‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת‬ ‫קבלנים אחרים‪ ,‬כגון בזק‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע הקבלן את עבודתו תוך‬ ‫שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא מתחייב לציית להוראות המפקח‬ ‫בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה‪ .‬נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים‬ ‫בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות הדדיות וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול‬ ‫דעתו של המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב את הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור‬ ‫התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫תיקונים ובדק‬ ‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל‪" -‬תנאי החוזה"‪ ,‬בשינויים כאמור‬ ‫לעיל ובתנאים הכללים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫ביטוח קבלן‬ ‫‪11.1‬‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים בנספח‬ ‫ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח "עבודות‬ ‫קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪ .‬דמי השתתפות הקבלן‬ ‫בפרמית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪ 0.6%‬משכר החוזה‪ ,‬אשר ינוכו‬ ‫מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫הפרות יסודיות של החוזה‬ ‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)‪ ,‬תשל"א‪1970 ,‬‬ ‫התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של כל אחד מהם תחשב‬ ‫כהפרה יסודית של החוזה‪:‬‬ ‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬ ‫‪.1‬‬ ‫סעיף ‪( 8‬ג) לעיל;‬ ‫סעיף ‪( 9‬ב) לעיל;‬ ‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬ ‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫סעיף ‪( )1( 11‬א);‬ ‫סעיף ‪;15‬‬ ‫סעיף ‪;22‬‬ ‫סעיף ‪; 35‬‬ ‫סעיף ‪;)1( 41‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫סכסוכים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר‪-‬‬ ‫שבע בלבד‪ ,‬ואולם האוניברסיטה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שקול דעתה המוחלט‬ ‫והבלעדי‪ ,‬למסור לבוררות כל תביעה וכל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או‬ ‫הקשורה בו‪ ,‬ואם בחרה לעשות כן תתברר התביעה כאמור במסגרת‬ ‫הבוררות‪.‬‬ ‫בחרה האוניברסיטה למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או‬ ‫הקשורה בו לבוררות‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד‬ ‫אשר ימונה בהסכמת הצדדים‪ ,‬ובהעדר ההסכמה – על ידי‬ ‫נשיא בית המשפט המחוזי בבאר‪-‬שבע‪.‬‬ ‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות‪,‬‬ ‫אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין‪.‬‬ ‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה‬ ‫תהיינה סופיות ויחייבו את האוניברסיטה ואת הקבלן‪.‬‬ ‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬ ‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות‬ ‫הבוררות‪ ,‬במלואן או בחלקן‪.‬‬ ‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני הצדדים להסכם‬ ‫זה ולא יהיה ניתן לערעור‪.‬‬ ‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי‬ ‫חוק הבוררות‪ ,‬תשכ"ח – ‪.1968‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או‬ ‫לבית משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק‬ ‫ממנה‪ ,‬וכל הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה‪.‬‬ ‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬ ‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪ ,‬במישרין או‬ ‫בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם כן נאמר במפורש‬ ‫בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪ ,‬האחריות‪ ,‬ההוצאות או הדבר האחר‬ ‫הנם על חשבון האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫הוצאות ביול‬ ‫הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫כתובות הצדדים‬ ‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬ ‫כתובת האוניברסיטה‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪ ,653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬ ‫כתובת הקבלן‪:‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬ ‫_____________________‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫_____________________‬ ‫הקבלן‬ ‫(להלן‪" :‬החברה")‪ ,‬מאשר בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה בשם‬ ‫‪ ,‬עו"ד‪/‬רו"ח של החברה‬ ‫אני הח"מ‪,‬‬ ‫החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪ ,‬וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר‬ ‫ועניין ‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫חתימת עו"ד‪/‬רו"ח‬ ‫נספח ביטוח קבלן‬ ‫‪11‬‬ ‫נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון‬ ‫נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך פוליסות ביטוח‬ ‫עבודות קבלניות כמפורט בהמשך ( להלן – " ביטוח עבודות קבלניות " )‬ ‫על מנת להגן על עצמו ו ‪ /‬או‬ ‫על הבאים מכוחו מפני אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪.‬‬ ‫המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח‬ ‫בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות אחריות‬ ‫עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫פרק (‪ – )1‬נזק רכוש‬ ‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫פרק (‪ – )2‬אחריות כלפי צד ג'‬ ‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫פרק (‪ – )3‬אחריות מעבידים‬ ‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך כדי ועקב‬ ‫ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן והקבלן ישתתף בהוצאות‬ ‫האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪.‬‬ ‫השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף ‪.5‬ד' לחוזה זה‪,‬‬ ‫של סכום השווה ל ‪( 0.6%‬ששה פרומיל) משווי החוזה הנקוב‪ ,‬על פי אמדן‪ ,‬בסעיף ‪.5‬ב' לעיל‪ ,‬בצירוף‬ ‫מע"מ‪ .‬הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן למזמין‪.‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח‪ ,‬המבוטח על‬ ‫פי פרק (‪ )1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה‪ ,‬מתחייב המזמין להעביר לקבלן‪,‬‬ ‫מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו (אם יתקבלו) בגין‬ ‫הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬והקבלן מתחייב ללמוד את‬ ‫תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל זה‬ ‫בכל הנוגע לדיותו של החיסוי הביטוחי ‪ ,‬התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן‪ ,‬הקבלן מצהיר ומאשר‬ ‫בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא‬ ‫באשר לתוכנו‪ ,‬היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬דיותו והתאמתו לסיכון או לצרכיו‪.‬‬ ‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח נוסף‪,‬‬ ‫יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור‪.‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו את‬ ‫הביטוחים המפורטים להלן (שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן")‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב‬ ‫מנועי‪ ,‬וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב‬ ‫מנועי שלא יפחת מסך של ‪ $ 80,000‬למקרה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו‪ ,‬מפני‬ ‫אבדן או נזק‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך‬ ‫‪ ,$ 500,000‬בגין כל פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪,‬‬ ‫וזאת ממועד מסירת העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה‬ ‫שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול‬ ‫גם את שם אוניברסיטת בן גוריון‪ .‬הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות‬ ‫צולבת"‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך‬ ‫‪ $ 1,000,000‬בגין כל מעשה או מחדל מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת‬ ‫ההתקשרות ולמשך כל תקןפה נוספת בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או‬ ‫לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את המזמין‪.‬‬ ‫הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח‬ ‫אינו רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם ו ‪ /‬או שלא לחדשם‪ ,‬אלא אם כן מסר המבטח למזמין‬ ‫הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם‬ ‫ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה‪.‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על‬ ‫זכותו של המבטח לתחלוף (‪ )SUBROGATION‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות האוניברסיטה‪,‬‬ ‫והבאים מטעמם‪ ,‬תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה איליו או שהמבוטח‬ ‫התחייב בכתב לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬ ‫‪ 11.10‬ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל‪ ,‬יכללו סעיף מפורש המונע המחאת‬ ‫זכויות על פי פוליסת הביטוח ובכלל זה זכויות לתגמולי הביטוח‪.‬‬ ‫‪11.11‬‬ ‫הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון מיד עם דרישתה‪ ,‬העתקים מפוליסות ביטוח‬ ‫חתומות של ביטוחי הקבלן‪ .‬בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות ביטוחי הקבלן לבין‬ ‫האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום הקבלן לשינוי תנאי הביטוח‪ .‬על מנת להתאימם להוראות חוזה זה‪ .‬מוסכם‬ ‫בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים כדי להוות אישור בדבר‬ ‫התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא תצמצם את‬ ‫אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬ ‫‪ 11.12‬למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת‬ ‫הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪ .‬סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי‬ ‫האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן‪.‬‬ ‫‪11.13‬‬ ‫הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות‬ ‫קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה להבטיח‬ ‫שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪ .‬הקבלן ישתף פעולה עם‬ ‫האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע‪ ,‬בין במעשה ובין‬ ‫במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן‪.‬‬ ‫‪ 11.14‬אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‬ ‫הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא‬ ‫לידיעתו בכתב‪.‬‬ ‫‪ 11.15‬אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין או כדי לצמצם את‬ ‫אחריותו‪ ,‬וקיומם המלא והמדויק‪ .‬של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי על פי‬ ‫סעיף ‪ 11.6‬לעיל‪ .‬לא יפטור אותו מאחריות כאמור‪.‬‬ ‫‪11.16‬‬ ‫לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים עליו‬ ‫מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן במקומו‪ ,‬והקבלן ישפה את‬ ‫האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך ויפצה אותה בגין‬ ‫כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל בלא לפגוע בכל זכות‪ ,‬תרופה וסעד העומדים לאוניברסיטה על‬ ‫פי דין ו ‪ /‬או על פי חוזה זה‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫__________________________‬ ‫חתימת האוניברסיטה‬ ‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬ ‫נספח ____‬ ‫ב י ן‪:‬‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫(להלן‪" :‬האוניברסיטה")‬ ‫מצד אחד;‬ ‫לבין‪:‬‬ ‫הקבלן‪:‬‬ ‫(להלן‪" :‬הקבלן")‬ ‫ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫מצד שני;‬ ‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של הקבלן‬ ‫לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬ ‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת‬ ‫התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬ ‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1‬לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם המצ"ב והעבודות‬ ‫המבוצעות במסגרתו (בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות נוספות)‪ ,‬בין אם נדרשו‬ ‫בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף המועדים הבאים‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬ ‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .2‬אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות חובת‬ ‫הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה ‪ -‬האמור לעיל יגבר על כל הוראה‬ ‫אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .3‬האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל שניתן להתנות על‬ ‫הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופות קצרות יותר‬ ‫מן האמור לעיל‪.‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬ ‫_____________________‬ ‫_____________________‬ ‫הקבלן‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫ערבות בנקאית אוטונומית‬ ‫לכבוד‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,‬‬ ‫נספח _____‬ ‫בנק‪ ____________ :‬בע"מ‬ ‫סניף‪____________ :‬‬ ‫כתובת הסניף‪____________ :‬‬ ‫תאריך‪____________ :‬‬ ‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס'‬ ‫‪.1‬‬ ‫אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח (במילים‪:‬‬ ‫_________________ש"ח) (להלן‪" :‬סכום הערבות") שתדרשו מאת _____________________‬ ‫(להלן‪" :‬הנערב")‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫סכום הערבות יהיה צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה‬ ‫המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי‪ ,‬בתנאי ההצמדה שלהלן‪:‬‬ ‫"המדד היסודי" לעניין ערבות זו‪ ,‬יהא מדד חודש _____ שנת _______‪ ,‬שהתפרסם ב‪ 15 -‬לחודש‬ ‫שלאחריו (או בסמוך למועד זה)‪ ,‬בשיעור _______ נקודות‪.‬‬ ‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת דרישתכם על פי ערבות זו‪.‬‬ ‫הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן‪ :‬אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד‬ ‫היסודי‪ ,‬יוגדל סכום הערבות בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי‪ .‬אם המדד החדש‬ ‫יהיה נמוך מהמדד היסודי‪ ,‬נשלם לכם את סכום הערבות בסכומו הנקוב ללא כל הפרשי הצמדה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה או לדרוש‬ ‫מאתנו‪ ,‬מפעם לפעם‪ ,‬סכומים על חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬ובמקרה כזה לאחר כל‬ ‫תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום‬ ‫הכולל של דרישותיכם‪ ,‬לא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית‪ .‬אנו נשלם לכם‪ ,‬מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר‬ ‫מאשר תוך ‪( 3‬שלושה) ימים ממועד קבלת דרישתכם‪ ,‬כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות‬ ‫ובתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח‬ ‫את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם‪ .‬אנו‬ ‫מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את תשלומו של‬ ‫סכום הערבות‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להמסר לנו בכתב לא‬ ‫יאוחר מאשר בתאריך זה‪ .‬דרישה בפקס או במברק לא תתקבל‪ .‬לאחר תאריך זה תהיה ערבות זו בטלה‬ ‫ומבוטלת‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬ ‫תאריך‪________ :‬‬ ‫__________________________‬ ‫חתימות וחותמת הבנק‬ ‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ג'‪1‬‬ ‫תנאים כלליים מיוחדים‬ ‫מסמך ג' ‪1 -‬‬ ‫תנאים כלליים מיוחדים‬ ‫פרק ‪ – 00‬מוקדמות‬ ‫‪ 00.01‬תיאור העבודה‬ ‫העבודה נשוא מכרז‪/‬חוזה זה להלן העבודה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר‬ ‫מסמכי מכרז‪/‬חוזה זה לאמור להלן וביתר מסמכי מכרז‪/‬חוזה זה הוספת מרכז סימולציה מעל‬ ‫בניין דייכמן באוניברסיטת בן גוריון בפקולטה למדעי הבריאות‪ ,‬בשתי קומות ‪ ,‬בשטח כולל של‬ ‫כ‪ 1500-‬מ"ר לרבות שלד‪ ,‬עבודות גמר‪ ,‬מעלית‪ ,‬מתקני תברואה‪ ,‬חשמל ומיזוג אויר ועבודות‬ ‫אחרות‪.‬‬ ‫העבודה בבניין עיקרה ב‪ 2 -‬הקומות שיתווספו ובגג בו הן מתחילות‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫יחד עם זאת‪ ,‬יבוצעו מספר פעילויות בקומות שמתחת וביניהן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬גם‪:‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הסדרת מסדרון מילוט לצד מערב במפלס ‪-6.60‬‬ ‫‪ ‬ביצוע חדר תקשורת וכל המתחייב מכך‬ ‫‪ ‬התאמות שונות ופעילויות שונות להגבהת המעלית‪.‬‬ ‫‪ ‬התחברות למערכת קיימת‬ ‫‪ ‬התאמות בחדרי מדרגות‬ ‫‪ ‬מפוחי הוצאת עשן ועבודות בנאיות וחשמליות בנושאי בטיחות בקומות הקיימות‪.‬‬ ‫‪ 00.02‬תנאי השטח ומגבלות בעבודה‬ ‫א‪ .‬בהגישו את הצעתו‪ ,‬מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה‪ ,‬ראה את אתר העבודה וסביבתו‬ ‫ובדק באופן יסודי את צורתו‪ ,‬את הגבלות השטח‪ ,‬את דרכי הגישה לאתר‪ ,‬ואת השטח הפנוי‬ ‫המיועד לעבודה ולאחסנת החמרים והכלים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מובא בזאת לידיעת הקבלן‪ ,‬כי העבודה תתבצע מעל מבנה מאוכלס אשר יהיה פעיל במהלך‬ ‫ביצוע העבודה‪ .‬הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בפעילות‬ ‫והחיים הסדירים המתנהלים במקום‪ ,‬ויעשה הכל על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג‬ ‫שהוא‪ ,‬תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם המפקח‪ .‬על הקבלן להימנע מכל פנייה או דרישה‬ ‫לאנשים במבנה‪ ,‬למעט המפקח‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן יתכנן ויבצע הפרדות באמצעות גדרות מעברים הגנות וכל אמצעי אחר נדרש להפריד‬ ‫בין השטחים הפעילים והנגישים המשמשים בחלקי המבנה הפעילים‪ ,‬לבין שטחי העבודה‪.‬‬ ‫ההפרדה מתייחסת גם למניעת מעבר לכלוך אבק ובמידת האפשר גם רעש‪ .‬התוכניות תובאנה‬ ‫לבדיקה ואישור הגורמים המוסמכים באוניברסיטה באמצעות המפקח ורק לאחר הכנסת‬ ‫התוספות והשינויים שידרשו אם ידרשו ואישורם כנ"ל ‪ ,‬יותר לקבלן לבצען‪ .‬אין באישור כדי‬ ‫לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן ליעילות ותפקוד ההפרדות כנ"ל‪.‬‬ ‫המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה הפרדות והגנות נוספות לאלו שבוצעו ע"י הקבלן ועל‬ ‫הקבלן יהיה לבצע אותן ללא ערעור‪.‬‬ ‫הקבלן‪ ,‬לפני תחילת העבודה‪ ,‬ימנה מומחה בטיחות מטעמו‪.‬‬ ‫המומחה יגדיר ויפרט במסמך (שיכין לצורך עבודה זו) מה יהיו ההפרדות בתוך הבניין בין‬ ‫הקומות הקיימות לבין הקומות שייבנו במסגרת פרויקט זה וכן עבור העבודות שבתווך‪.‬‬ ‫ביצוע ההפרדות הנ"ל מהווה תנאי מקדים להתחלת הביצוע בפועל‪.‬‬ ‫הכניסות לבניין ויציאות החרום יקורו לפי הנחיות בטיחות‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הקבלן יתכנן ויבצע גגון ובמידת הצורך מעברים מקורים‪ ,‬מסביב למבנה‪ ,‬להגנה על‬ ‫המשתמשים במבנה הגגון והמעברים ייבדקו ויאושרו ע"י יועץ בטיחות מטעם הקבלן ויוגש‬ ‫לאישור הגורמים המוסמכים באוניברסיטה באמצעות המפקח‪ .‬הקבלן יכניס את כל השינויים‬ ‫והתוספות שידרשו אם ידרשו על ידי המפקח‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬על הקבלן להימנע מביצוע כל דבר שיפריע לפעילות הרגילה של סדרי‬ ‫הלמודים והמחקר בקמפוס ובמיוחד בבניינים הסמוכים לאתר העבודות‪ .‬כמו כן עליו לשמור‬ ‫את כל דרכי הגישה לבניין שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי‪ ,‬ולתקן ו‪/‬או לנקות מיידית כל נזק‬ ‫או לכלוך שנגרם על ידו ו‪/‬או מי מטעמו ‪ -‬לרבות ניקוי מיידי של בוץ ועפר ואבנים שיזהמו את‬ ‫כבישי הקמפוס בעקבות תנועת כלי הרכב של הקבלן‪ .‬במידה ולא יתקן ו‪/‬או ינקה כאמור‪-‬‬ ‫זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את הוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן‪.‬‬ ‫הגישה לקומות שייבנו תהיה ע"י גרם(י) מדרגות (זמניות) יעודי שיבנה(ו) למטרה זו ע"י הקבלן‪.‬‬ ‫כל העבודות שיידרש הקבלן לבצע בקומות הקיימות ייעשו בתאום מראש עם הפקולטה וגורמי‬ ‫האוניברסיטה באמצעות המפקח‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫על הקבלן להבטיח מעבר שוטף ובטוח של מכוניות והולכי רגל במדרכות ובכבישים ובחניות‬ ‫באתר וכן עליו להבטיח את הכניסות למבנים קיימים ולחצרות מסביב לאתר‪.‬‬ ‫הגובלים‬ ‫הקבלן יבצע כל פעולה שלדעת המפקח נחוצה להבטחת הדרישות דלעיל וזאת לפי שקול דעתו‬ ‫והחלטתו הבלעדית של המפקח‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫מובהר כי סידור ארעי או קבוע לשם זכות מעבר של הקבלן או שנוי כלשהוא באזורים שמחוץ‬ ‫לאתר העבודות לשם מימוש אפשרויות עבודה והתארגנות יתואמו מראש במלואם עם‬ ‫מחלקות הבטיחות והביטחון של האוניברסיטה וכל יתר הגורמים של המזמין‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידום נושא בצוע‬ ‫העבודה אולם הוראות המפקח ונכונותו לסייע‪ ,‬איננה פוטרת את הקבלן מכל חובותיו ו‪/‬או‬ ‫אחרי ותו בין לעבודות עצמן כולל תיאומן ובין לצד ג' או כל רשות שהיא על‪-‬פי החוזה ו‪/‬או‬ ‫הדין לרבות תיאום והרשאה נדרשים‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום‬ ‫האתר‪ ,‬לא תותר לינת עובדים באתר‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬על הקבלן להימנע מביצוע כל דבר שיפריע לפעילות הרגילה של סדרי‬ ‫הלמודים והמחקר בקמפוס ובמיוחד בבנינים הסמוכים לאתר העבודות‪ .‬כמו כן עליו לשמור‬ ‫את כל דרכי הגישה לאתר שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי‪ ,‬ולתקן ו‪/‬או לנקות מיידית כל‬ ‫נזק או לכלוך שנגרם על ידו ו‪/‬או מי מטעמו ‪ -‬לרבות ניקוי מיידי של בוץ ועפר ואבנים שיזהמו‬ ‫את כבישי הקמפוס בעקבות תנועת כלי הרכב של הקבלן‪ .‬במידה ולא יתקן ו‪/‬או ינקה‬ ‫כאמור‪-‬זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את הוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן‪.‬‬ ‫יא‪.‬‬ ‫הקבלן מצהיר בזה כי הוא יוודא שיש בידו את כל האינפורמציה על מצב המתקנים והמערכות‬ ‫בבניין לצורך התחברות ו‪/‬או הגנה וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עליהם ובכך הוא‬ ‫משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר יגרם לאותם המתקנים והמערכות ו‪/‬או‬ ‫למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונם המיידי על חשבונו (אם ייפגעו)‪ ,‬וזאת לשביעות‬ ‫רצון המפקח‪ .‬כן ירצה הקבלן את המזמין על כל תביעה שתוגש נגדו בגין נזק למתקנים הנ"ל‪.‬‬ ‫בהעדר אינפורמציה כנ"ל יפעל הקבלן להשיג את האינפורמציה החסרה‪.‬‬ ‫יב‪.‬‬ ‫הקבלן לא יורשה לבצע כל ניתוק או הפסקה של הספקות כגון מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬חשמל‪ ,‬תקשורת‪,‬‬ ‫גילוי וכיבוי אש‪ ,‬מזוג אויר‪ ,‬מעליות וכיוצ"ב‪ .‬הקבלן יגן על ההספקות כנ"ל בתחום שטח‬ ‫העבודה מפני פגיעה או נזק‪.‬‬ ‫בכל מקרה שיידרש ניתוק או התחברות להספקה כנ"ל‪ ,‬הדבר יעשה בהתאם לנהלים שנקבעו על‬ ‫ידי הנהלת הבית ובאישור מראש ובכתב‪ .‬הקבלן יודיע על כך מראש ובכתב למפקח והמפקח‬ ‫יודיע לקבלן על מועד הניתוק ו‪/‬או התחברות שיבוצע ע"י נציגי המזמין‪ .‬לחילופין רשאי המפקח‬ ‫להטיל על הקבלן ביצוע ניתוקים וחיבורים בעצמו בתנאי שההוראה ניתנה בכתב והמפקח או‬ ‫בא כוחו המוסמך יהיו נוכחים בזמן הניתוק או החיבור‪.‬‬ ‫לא יותר לקבלן שימוש במעליות ובמדרגות של הבניין לצורך העלאת ו‪/‬או הורדת פועלים‪,‬‬ ‫חומרים פסולת וציוד והקבלן יתקין מעלית ו‪/‬או מדרגות חיצונים לבניין לצורך זה‪ ,‬במקום‬ ‫שיאושר ע"י המפקח‪.‬‬ ‫פינוי פסולת מהקומות יותר גם באמצעות מצנחת אשפה (שוט) ישירות למכולה שתוצב במקום‬ ‫שיאושר ע"י המפקח‬ ‫יג‪.‬‬ ‫עם מסירת צו התחלת עבודה לקבלן‪ ,‬הופך הקבלן לאחראי היחיד להשגחה‪ ,‬לטיפול ולאחריות‬ ‫לנזקים בבניין ובסביבתו‪.‬‬ ‫יד‪.‬‬ ‫רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור בסעיף זה לעיל וכן בכל יתר‬ ‫סעיפי התנאים המיוחדים‪ ,‬וכי כל דרישה מצד המזמין או גורמים אחרים‪ ,‬הנובעת מכך לא‬ ‫תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים נוספים‪.‬‬ ‫‪ 00.03‬הכרת העבודה‬ ‫הקבלן מצהיר כי למד‪ ,‬הכיר והבין על בוריים את המפרטים‪ ,‬התוכניות וכתב‪-‬הכמויות ובהצעתו‬ ‫הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה‪.‬‬ ‫לא תוכרנה תביעות אשר תנומקנה באי‪-‬הכרת התנאים או הפרטים לביצוע העבודה‪ ,‬על הקבלן‬ ‫לבדוק את התאמת התוכניות למציאות בשטח ולהודיע על אי‪-‬התאמה לנציג המזמין ולמפקח‬ ‫לשם קבלת הנחיות לביצוע‪.‬‬ ‫‪ 00.04‬התאמה למבנה הקיים‬ ‫התגמירים‪ ,‬אם לא נדרש במפורש במכרז‪/‬חוזה זה או על פי הוראות כול דין אחרת‪ ,‬יהיו זהים‬ ‫לאלו הקיימים במבנה הקיים שמעליו יבנה מתקן הסימולציה‪.‬‬ ‫בכול מקרה ש ל סתירה בין האמור במסמכי מכרז‪/‬חוזה זה ו‪/‬או הוראות כול דין‪ ,‬לקיים במבנה‬ ‫הקיים‪ ,‬יובא הדבר להכרעת המפקח והכרעתו תחייב את הקבלן גם אם תהיה הגרסה היקרה‬ ‫יותר ו‪/‬או הקשה יותר לבצוע‪ .‬ביצע המבצע עבודה אשר עומדת בניגוד לאמור לעיל ללא הצגת‬ ‫הסתירות בפני המפקח (גם אם הדבר נעשה בשוגג ובתום לב)‪ ,‬יהיה רשאי המפקח לדרוש לפרק‬ ‫את העבודה שנעשתה ולבצעה מחדש לפי הגרסה שתיבחר ע"י המפקח‬ ‫‪ 00.05‬הגנה על האיטום ומניעת חדירת מים למבנה הקיים‬ ‫הקמת הקומה החדשה תבוצע ע"ג גג הקומה של המבנה קיים‪ .‬הקבלן יסמן את מיקום הקירות‬ ‫הקורות והעמודים המיועדים להתחבר לגג הקיים ויפרק בסמוך לביצוע היציקות החדשות‪ ,‬את‬ ‫האיטום השיפועים והבידוד בזהירות באופן שהאיטום הנותר לא יפגע ‪ .‬הקבלן יאטום מידית את‬ ‫המפגש בין הקירות הקורות והעמודים החדשים לאיטום הקיים באיטום זמני‪.‬‬ ‫הפרוק הסופי של השיפועים הבידוד והאיטום יבוצע רק לאחר השלמת בנית המעטפת החיצונית של‬ ‫הקומה העליונה ואטימתה לחדירת מים לרבות אטימת הגג החדש והפתחים החדשים‪.‬‬ ‫‪ 00.06‬ניקוי אתר העבודה והשבת המצב במבנה ומסביב למבנה לקדמותו‬ ‫טרם התחלת העבודה על הקבלן לצלם את חזיתות המבנה והיקפו החיצוני ושטח ההתארגנות‬ ‫שיוקצה לו בתיאום עם נציגי המזמין ויעביר הצילומים למפקח‪ .‬בגמר העבודה על הקבלן להחזיר‬ ‫המצב של אזורים אלו לקדמותן תוך הסתייעות בצילומים‪ .‬החזרת השטח לקדמותו לא תהווה עילה‬ ‫לקבלן לתוספת כספית‪.‬‬ ‫על הקבלן לוודא פעמיים ביום ע"י פועל מיוחד שיועסק רק למטרה זו כי לא נגרם לכלוך או פסולת‪,‬‬ ‫וכי כל פסולת או לכלוך יוסרו מיד ובכלל זה פסולת בנין‪ ,‬פסולת חומרים‪ ,‬לכלוך שנגרם כתוצאה‬ ‫מעבודות הבניין‪ .‬מבלי לפגוע בכלליות האמור ביתר מסמכי המכרז קבלן לא ימלא את ההוראות‬ ‫האמורות לשביעות רצונו של המפקח ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח‪ ,‬רשאי יהיה המפקח‬ ‫לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת וסילוקה על חשבון הקבלן‪ .‬המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות‬ ‫בכל דרך שתראה לו‪ .‬המנהל לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי‬ ‫האתר ופינוי הפסולת כאמור‪.‬‬ ‫על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו‪/‬או אבק עקב עבודות הפירוקים‬ ‫השונות ולכסות ציודים ו‪/‬או לסגור פתחים ביריעות מתאימות‪.‬‬ ‫‪ 00.07‬התארגנות בשטח ואמצעי הנפה‬ ‫על הקבלן להגיש למפקח (לאישור מוקדם) תכנית להכנת השטח הכוללות רמפות זמניות‬ ‫א‪.‬‬ ‫והתארגנות‪ ,‬בנוסף לכך לוח זמנים מפורט לבצוע העבודה בכפוף לתקופת הבצוע הכוללת‬ ‫הנקובה בחוזה‪ .‬לא יבוצעו כל עבודות הכשרה‪ ,‬הכנה וכד' לפני קבלת אישור סופי מהמפקח‬ ‫ומכל רשות אחרת מוסמכת כנדרש להתחלת עבודותיו‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לאחר קבלת האישור הסופי יתחיל הקבלן בהכנת והכשרת השטח‪ .‬ביצוע העבודה ייעשה על ידי‬ ‫הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬בתיאום מלא עם המפקח וכל גורם אחר הנוגע לדבר‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן יבנה מסביב לשטח ההתארגנות גדר ושער לצורך כניסה לשטח המגודר‪ .‬הגדר תהיה גדר‬ ‫איסכורית חדשה וצבועה בגבה ‪ 2‬מ' לרבות עמודים מעוגנים בקרקע בקוטר "‪ 3‬כל ‪ 3‬מ' ובפינות‪.‬‬ ‫השער יהיה ברוחב כ ‪ 4.0 -‬מ' ויבנה מצנרת פלדה עם פח איסכורית צבוע כנ" על עמודים‬ ‫מיוצבים‪ ,‬עם אפשרות של סגירה ונעילה‪.‬‬ ‫חלק הגדר הפונה אל הרחוב יעמוד בדרישות העירייה‪.‬‬ ‫הגדר תפורק ע"י הקבלן בעיתוי שיקבע ע"י המפקח‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫כל השטחים והדרכים בשטח ההתארגנות והאתר יתוחזקו על ידי הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬במשך‬ ‫כל תקופת העבודה באתר‪ ,‬בכל תנאי מזג אויר‪ ,‬ויהיו ברמה נאותה לשימוש ומעבר של סוגי‬ ‫כל רכב השונים והעבודה בהם‪ .‬במידת הצורך ו‪/‬או לפי קביעת המפקח יבצע הקבלן ציפוי של‬ ‫שכבת מצע בעובי ‪ 10‬ס"מ בכל תחום אתר ההתארגנות (לא ישולם בנפרד עבור עבודה זו)‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫מוסכם בזאת שזכות המעבר בדרכים אשר בשטח האתר תעמוד לרשות כל גורם אחר המורשה‬ ‫לעבור בהם מטעם הרשויות המוסמכות או מטעם המנהל או באישור המפקח‪ ,‬בכל זמן תקופת‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫בגמר העבודות יפנה הקבלן את הציוד‪ ,‬החומרים והמבנים שהובאו ע"י לאתר‪ ,‬למעט ציוד‬ ‫שיוסכם עליו בין המנהל לבין הקבלן כי ישאר באתר‪ .‬התמורה לעבודות ההתארגנות והפירוק‬ ‫תהיה כלולה במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורה בנפרד‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫מובהר כי שמורה למזמין הזכות לשנות את מיקום שטח ההתארגנות באתר העבודה ככל‬ ‫שיידרש ובהתאם להתקדמות העבודות באתר ובאתרים סמוכים‪ .‬על הקבלן להעתיק את שטח‬ ‫התארגנותו למקום אשר יתואם עם המזמין ו‪/‬או מי מטעמו בתוך שבוע קלנדרי מיום מתן‬ ‫ההנחיה ביומן העבודה‪ ,‬תוך מילוי כל ההנחיות המפורטות לעיל‪.‬‬ ‫רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור לעיל בסעיף זה וכי כל דרישה‬ ‫מצד המזמין או גורמים אחרים‪ ,‬הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים‬ ‫נוספים‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫אמצעי הנפה‬ ‫תשומת לב מיוחדת יש לתת לכך שהמבנה נמצא בסמוך לכביש ולמדרכה‪ ,‬למבנים קיימים‪,‬‬ ‫לחצר מתפקדת ולמעבר להליקופטרים של ביה"ח‪.‬‬ ‫אמצעי ההנפה יותאמו לכל הנדרש ולרבות לדרישות תפקודיות וסטטוטוריות ולרבות תוך‬ ‫התחשבות בכתוב לעיל‪.‬‬ ‫חובת הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים לרבות אישורים סטטוטוריים נדרשים ולרבות‬ ‫התחשבות בכלי טיס‪.‬‬ ‫עליו האחריות הבלבדית לכל הנדרש לעיל לכל הנדרש בנושא ההנפה‪.‬‬ ‫‪ 00.08‬מבנה לשימוש המפקח‬ ‫על הקבלן להעמיד משרד בשטח של ‪ 39‬מ"ר נטו לרשותו הבלעדית של המפקח‪ ,‬ובנוסף‬ ‫‪.1‬‬ ‫ובנפרד מכל המבנים המיועדים לשימוש הקבלן‪ ,‬ולאורך כל תקופת הביצוע‪ .‬המשרד יכלול‬ ‫שני חדרי עבודה‪ ,‬חדר ישיבות‪ ,‬מטבחון ושירותים‪ .‬תכנון המשרד יוגש לאישור המפקח חלוקת‬ ‫השטחים תקבע ע"י המפקח‪.‬‬ ‫משרד זה יהיה עם גימור פנימי‪ ,‬צבע אסתטי‪ ,‬מערכת חשמל כולל שקעים ותאורה לפי הצורך ‪,‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בדוד תרמי‪ ,‬אטום לרטיבות‪.‬‬ ‫הרהוט המשרדי לכל החדרים יכלול ‪ 3‬שולחנות (ומהם שולחן ישיבות אחד)‪ 15 ,‬כסאות‪4 ,‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ארונות פלדה‪.‬‬ ‫כמו"כ יתקין הקבלן בכל חדר קו טלפון‪ ,‬קוי תקשורת‪ ,‬לרבות מרכזיה ל‪ 3-‬שלוחות (לרבות‬ ‫‪.4‬‬ ‫השלוחות) ומזגן לחמום וקירור (מכשיר פקסימיליה אחד )‪.‬‬ ‫כן יספק הקבלן מחשב ‪ PC‬פנטיום ‪ 750 ,4‬מגהרץ‪ ,‬הכולל‪ :‬דיסק קשיח ‪ ,GB 20‬זיכרון‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ MB 128 RAM‬צג ‪ ,17" SVGA‬מדפסת צבעונית ברזולוציה ‪ ,DPI 720‬כונן דיסקטים ‪1.44‬‬ ‫"‪ ,3.5‬כונן ‪ CD-ROM‬מודם ‪ 56,600‬ותוכנות כמפורט להלן‪,WORD ,WINDOWS :‬‬ ‫‪ ,MS-PROJECT ,EXCEL‬בינארית במהדורתן המעודכנת‪ .‬כמו כן יהיה חיבור לאינטרנט‬ ‫באמצעות קו ‪ ADSL‬שיותקן בנפרד ויחובר למחשב‪.‬‬ ‫מכונת צילום‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫אספקת דפים ואחזקה שוטפת לכל הנ"ל‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫כן יספק הקבלן טלפון סלולרי לשימוש הפיקוח לכל תקופת הביצוע וישא בעלויות‬ ‫‪.8‬‬ ‫הנתבעות גם בשימוש בו‪.‬‬ ‫הקבלן ידאג לניקיון שוטף של המשרדים משך כל תקופת ביצוע הפרויקט‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ 00.09‬משרד לקבלן ושימוש בשירותים‬ ‫א‪.‬‬ ‫משרד לקבלן‬ ‫הקבלן יספק בנפרד גם משרד לשימושו‪ .‬הקבלן נדרש לשמור על המשרד במצב נקי ומסודר‬ ‫במשך כל תקופת הביצוע‪ .‬המשרד של הקבלן יצויד בכל הציוד הנדרש לרבות פקס‪ ,‬טלפונים‪,‬‬ ‫מחשוב מלא וכו' ע"מ שלא יידרש להשתמש בציוד שיסופק למפקחים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫שימוש בשרותים‬ ‫הקבלן יספק למשך תקופת הביצוע תא שירותים יביל לשימוש עובדיו‪ ,‬לרבות מים‪ ,‬מתקן‬ ‫נייר טואלט‪ ,‬כיור וברז‪.‬‬ ‫הקבלן יתחזק שרותים אלו לרבות ניקיון יום יומי במשך כל תקופת הביצוע‪.‬‬ ‫חל איסור על הקבלן ועובדיו להשתמש בשרותים אחרים בשטח האוניברסיטה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראת סעיף זה יכולו על הקבלן והקבלן לא יהיה זכאי לכל‬ ‫תשלום עבורם‪.‬‬ ‫‪ 00.10‬בטחון‬ ‫הכל ייעשה עפ"י הכללים הנהוגים בקמפוס האוניברסיטה והנספחים המתאימים‪.‬‬ ‫‪ 00.11‬אמצעי זהירות‬ ‫הקבלן יפעל עפ"י הנחיות הממונה על הבטיחות באוניברסיטה וכמו כן‪:‬‬ ‫על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיאום והכוונת תנועת הכלים המיכנים כולל כניסה‬ ‫א‪.‬‬ ‫ויציאה מהאתר והשתלבותם בתנועה בכבישים הסמוכים‪ .‬הקבלן יתקין על חשבונו תמרורים‬ ‫ושילוט כנדרש על ידי הרשויות המוסמכות (אגף התנועה עירית ב"ש‪ ,‬משטרת ישראל‪ ,‬משרד‬ ‫העבודה‪ ,‬מח' בטחון של אוניברסיטת בן גוריון וכיו"ב) כולל תאורת לילה לתמרור ולצורך‬ ‫סימון האתר מפני הסכנות הכרוכות מהתקרבות עוברי אורח וכלי רכב אליו‪.‬‬ ‫כן ינקוט הקבלן אמצעי זהירות מירביים בנוגע לעוברים ושבים‪ ,‬לרבות סטודנטים המצויים‬ ‫בסביבת האתר‪.‬‬ ‫על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת בצוע העבודה (לרבות תמיכות‪ ,‬חיזוקים‪,‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫גידור‪ ,‬דרכי גישה וכו') על מנת להבטיח מפני תאונות ונזקים בנפש ורכוש‪ .‬הקבלן יהיה אחראי‬ ‫בלעדי לכל תאונה ונזק בין לרכוש ובין לגוף או לנפש שיגרמו בגין בצוע העבודות וישא בכל‬ ‫תיקון ו‪/‬או עבודה ו‪/‬או פיצוי שידרשו עקב כך במשך תקופת בצוע העבודה ועד תום תקופת‬ ‫האחריות כפי שסוכם בחוזה‪ .‬בפוליסה יהיה סעיף המתנה ביטול הפוליסה באישור בכתב‬ ‫מאת מזמין העבודה במסמך זה‪.‬‬ ‫על הקבלן לרכוש את כל הביטוחים הדרושים לעמידה בתנאים הנ"ל לכל תקופת העבודה‬ ‫ותקופת האחריות‪.‬‬ ‫ניקיון הדרכים והכבישים ‪ -‬הקבלן יקפיד לוודא שבכל תקופת עבודתו לא ישפך‬ ‫ג‪.‬‬ ‫עפר‪/‬בטון‪/‬מצעים ו‪/‬או כל חומר אחר על מגרש החניה הסמוך ועל הדרכים והכבישים‬ ‫הסמוכים‪ .‬במידה שישפך הוא יקפיד לנקות אותם באופן מיידי‪.‬‬ ‫‪ 00.12‬בטיחות‬ ‫א‪.‬‬ ‫בטיחות ואמצעי זהירות‬ ‫למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר וענין ולרבות לענין פקודת‬ ‫הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)‪ ,‬התש"ל – ‪ 1970‬והתקנות על פיה‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ובכל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם‪ ,‬מתחייב הקבלן על‬ ‫מנת למנוע תאונות‪ ,‬מפולות‪ ,‬שריפות וכו' בשטח העבודה‪ ,‬לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות‬ ‫ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן‪:‬‬ ‫הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האיזורי של משרד העבודה‪ ,‬תוך ‪7‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫החזקת פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן פעולות הבניה ושם מנהל העבודה‪ ,‬וכן‬ ‫‪.3‬‬ ‫יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בנייה ושהכניסה לשטחים אלה‬ ‫אסורה‪.‬‬ ‫במידה ונעשות הריסות הן תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך‬ ‫‪.4‬‬ ‫לעבודות הריסה‪ .‬העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן‪ ,‬נעלי בטיחות ומשקפי מגן‪,‬‬ ‫במידת הצורך (סעיף ‪ 88‬של התקנות)‪.‬‬ ‫לספק לעובדים כלי עבודה תקינים (לרבות‪ :‬פטישים‪ ,‬אזמלים וכו') כובעי מגן‪ ,‬משקפי‬ ‫‪.5‬‬ ‫מגן (בריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬סיתות‪ ,‬שברי בטון וכו') – הכל לפי הדין והצורך‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫כל הציוד‪ ,‬לרבות מעליות‪ ,‬מנופים וכלי הרמה אחרים יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות‬ ‫בדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים‪ .‬הציוד יופעל רק על ידי‬ ‫עובדים המורשים והמוסמכים לכך‪.‬‬ ‫לא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך‬ ‫שאישר זאת בכתב (ביומן העבודה)‪.‬‬ ‫לא להשתמש באש גלויה בריתוך‪ ,‬חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות אחרות שעלולות‬ ‫לגרום לשריפה‪ ,‬אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצועה מאת המנהל‪.‬‬ ‫מאידך‪ ,‬אישור של המנהל אינו משחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל‬ ‫נזק שעלול להגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל‪.‬‬ ‫יודגש במפורש כי הקבלן הוא האחראי הבלבדי בנושא הבטיחות‪ .‬המפקח מטעם המזמין‬ ‫אינו מפקח הבטיחות של הפרויקט‪ .‬יחד עם זאת אם יעיר המפקח הערות בנושא‬ ‫הבטיחות יהיה חייב הקבלן לנהוג על פי הן‪ ,‬כל עוד אינן עומדות בסתירה לפקודת‬ ‫הבטיחות ולתקנות‪.‬‬ ‫בטיחות בעבודה ומנוי אחראי לבטיחות‬ ‫‪ .1‬הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח‬ ‫האזורי‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מקבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬הכל בכפוף לאמור בפקודת הבטיחות‬ ‫בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – ‪.1970‬‬ ‫‪ .2‬הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו‪ ,‬כולל כל אדם וכל‬ ‫קבלן אחר הנמצא בתוך אתר העבודות‪.‬‬ ‫‪ .3‬האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה‬ ‫האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן – כך ששירותי הבטיחות ינתנו על ידי‬ ‫הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו וכן עד לסיום עבודות קבלנים שימונו ע"י המזמין וגורמים‬ ‫אחרים‪.‬‬ ‫‪ .4‬למניעת ספק‪ ,‬הקבלן יהיה אחראי לבטיחות עד השלמתו המלאה של הפרויקט גם ע"י‬ ‫קבלנים שעובדים בהזמנה ישירה של המזמין‪ .‬אחריותו על הבטיחות תחול גם על‬ ‫הקבלנים הנ"ל וכל מי שמועסק על ידם‪.‬‬ ‫‪ .5‬לא ישולם בנפרד בגין כל הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 00.13‬השגחה ואחריות‬ ‫בהשלמה ובעדכון למפורט לעיל ומבלי לגרוע מהמפורט לעיל הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא‪ ,‬בין‬ ‫לנזק גוף בין לנזק רכוש‪ ,‬ולכל נזק אחר שיגרם למזמין או לכל צד שלישי או לכל עובד כתוצאה מעשה‬ ‫או מחדל מצד הקבלן הנובע‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬מביצוע העבודות או בקשר אליהן‪ ,‬בין מהלך‬ ‫ביצוע העבודות ובין לאחר מכן‪ ,‬וכן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם על ידי עובדיו או קבלני משנה או‬ ‫ספקים או שלוחיו או כל הנתון למרותו ‪ -‬לכל אדם או חפץ המצויים באתר ביצוע העבודות ובסביבתו‪.‬‬ ‫בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ‪-‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫מיום התחלת ביצוע החוזה ועד להשלמת כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין בהתאם לחוזה‪,‬‬ ‫יהא הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות לנזק שייגרם לאדם או לרכוש‪ ,‬לרבות דרכים‪,‬‬ ‫צנרת וכבלים תת קרקעיים‪ ,‬כתוצאה מביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה‪ ,‬כתוצאה‬ ‫מהחזקתו במקרקעין‪ ,‬כתוצאה מהעבודות וכתוצאה מכל פעולה או מחדל של הקבלן‪ ,‬עובדיו‪,‬‬ ‫מוזמניו ושאר צדדים שלישיים (לרבות קבלני משנה וספקים מטעמו) בקשר למקרקעין או‬ ‫לעבודות או בקשר לביצוע כל התחייבות אחרת מהתחייבויותיו על פי חוזה זה‪.‬‬ ‫מיום תחילת החוזה ועד ליום השלמת כל העבודות וקבלת העבודה על ידי מזמין‪ ,‬יהא הקבלן‬ ‫אחראי לשמירת אתר העבודות‪.‬‬ ‫נגרם נזק לעבודות בטרם השלמתן ו‪/‬או בטרם נתקבלו ע"י המזמין‪ ,‬ואשר נובע מסיבה‬ ‫יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי‪.‬‬ ‫כלשהיא‬ ‫הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידי‬ ‫הקבלן‪ ,‬אף לאחר השלמת העבודות וקבלתן על ידי המזמין‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן יהא אחראי לכל נזק רכוש ו‪/‬או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו‪ ,‬או לכל אדם‬ ‫אחר שנמצא בשטח ו‪/‬או באתר העבודה או נמצא בשירותו‪ ,‬כתוצאה מתאונה או פגיעה גופנית‬ ‫כלשהיא‪ ,‬או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי עקב או במהלך ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים‪ ,‬תוך כדי ביצוע העבודות‪ ,‬למניעת כל פגיעה בלתי‬ ‫סבירה בנוחות הציבור על מנת שלא תהא כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות או‬ ‫ברכוש אחר‪.‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהוא‪ ,‬לרבות‬ ‫דרכים מכל סוג‪ ,‬מדרכות‪ ,‬רשת מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תיעול‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלקס‪ ,‬טלפון וכיוצא באלה‪ ,‬תוך כדי‬ ‫ביצוע חיוביו על פי חוזה זה‪ ,‬וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו לשביעות רצונו של כל אדם או‬ ‫רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם‬ ‫באתר ביצוע העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה‪ ,‬לספק ולהתקין שמירה‪ ,‬גידור כדין‪,‬‬ ‫אורות‪ ,‬שלטי אזהרה‪ ,‬פנסים מהבהבים‪ ,‬פיגומים‪ ,‬מעקות בטיחות‪ ,‬גדרות זמניות כיסוי וכל‬ ‫אמצעי מיגון אחר שיהיה דרוש‪ ,‬ושאר אמצעי זהירות לבטחון ונוחות העובדים באתר‬ ‫העבודות‪ ,‬לבטחון הנמצאים שם‪ ,‬לבטחון המוזמנים והמזמינים והציבור‪ ,‬ולהבטחת הרכוש‬ ‫המצוי בו‪ ,‬בכל זמן ובכל שיהיה צורך בכך ‪ ,‬או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא‪.‬‬ ‫היה ותתבצענה העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא‪ ,‬יתקין הקבלן על חשבונו‬ ‫אמצעי‬ ‫בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה‪ ,‬ויתקין תאורה מקפת‬ ‫של אתר העבודה‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעבודות‪ ,‬בשלבי ביצוען ולאחר מכן בגין כל נזק או חבות‬ ‫שתוטל על המזמין או מי מטעמו לפי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ‪ ,1980 -‬לרבות נזק‬ ‫שנגרם על ידי הקבלן‪ ,‬עובדיו‪ ,‬שלוחיו או מי מטעמו‪.‬‬ ‫בכל מקרה של נזק לעבודות כאמור‪ ,‬יהא הקבלן חייב לתקנו על חשבונו בהקדם האפשרי‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫בכל מקרה שתוגש תביעה כלשהי כנגד המזמין או מי מטעמו בגין כל מעשה או מחדל שהקבלן‬ ‫אחראי להם כאמור‪:‬‬ ‫‪ .1‬ישפה הקבלן את הנתבע‪ ,‬במלוא סכום נזקין או הוצאותיו או הפסדיו או אובדנו בשל‬ ‫אותה ת ביעה או כנובע הימנה ללא כל דיחוי‪ ,‬ובכלל זה מתחייב הוא לשאת בכל‬ ‫ההוצאות שהוציא הנתבע כאמור‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫תימסר על כך הודעה לקבלן באופן שיאפשר לו להתגונן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬מפני אותה תביעה‪,‬‬ ‫בשמו ובשם כל נתבע אחר‪ ,‬וכל נתבע לא יתפשר בקשר לאותה תביעה לפני שיקבל את‬ ‫הסכמת הקבלן לכך בכתב מראש‪ ,‬ובלבד שהקבלן לא יסרב לפשרה כאמור‪ ,‬אלא‬ ‫מטעמים עניניים וסבירים‪.‬‬ ‫‪ 00.14‬עבודה ביומית‬ ‫ערך ביצוע עבודה ביומית (אם לא נקבע לה מחיר אחר בכתב הכמויות) יקבע לפי מאגר מחירים‬ ‫א‪.‬‬ ‫לענף הבניה שבהוצאת דקל התקף ביום ביצוע העבודה בהנחה של ‪ .10%‬עבור עבודות קבלני‬ ‫משנה המוגדרות ככאלו במחירון‪ ,‬תשולם תוספת קבלן ראשי עפ"י המצוין במחירון‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫על הקבלן להביא בחשבון כי לעבודות ביומית (רג'י) הוא עשוי להידרש במיוחד לקראת גמר‬ ‫הפרויקט והן יכללו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬גם שינויים לפי דרישת המזמין (אם אכן ידרשו)‬ ‫‪ 00.15‬פינוי פסולת‬ ‫פינוי הפסולת מהאתר והתשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים יהיה על ידי הקבלן ועל‬ ‫חשבונו‪ .‬כתנאי לקבלת חשבונו הסופי הקבלן יצרף את אישורי התשלום לאגרות השפיכה בהתאם‬ ‫לכמות המוכתבת ע"י עיריית באר‪-‬שבע‪ .‬שילם המזמין את האגרות כנ"ל‪ ,‬כולם או מקצתם‪ ,‬ינוכו‬ ‫הסכומים ששילם המזמין מהסכום המגיע לקבלן‪.‬‬ ‫‪ 00.16‬תכולת המפרט‬ ‫המפרט הכללי‪ :‬פירושו המפרטים הכלליים הרלבנטיים של הועדה הבינמשרדית שבהוצאת ממשלת‬ ‫ישראל‪.‬‬ ‫המפרט המיוחד‪ :‬פירושו התנאים המיוחדים‪ ,‬המתייחסים לעבודה זו‪ ,‬ואשר הינם משלימים ו‪/‬או‬ ‫שונים או מורים על אופני ביצוע‪ ,‬מדידה ותשלום אחרים מאלה המפורטים במפרט הכללי‪.‬‬ ‫המפרט‪ :‬פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד‪ .‬המפרט מהווה מסמך של החוזה וחלק בלתי נפרד‬ ‫ממנו‪ .‬המפרט מהווה השלמה לתכניות‪ ,‬ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את‬ ‫ביטויה הנוסף במפרט‪.‬‬ ‫החוזה‪ :‬פירושו‪ ,‬החוזה הסטנדרטי לעבודות הנדסה בנאיות של אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫בכל מקום בו מצויין במפרט הכללי החוזה הממשלתי "מדף ‪ "3210‬הכוונה לחוזה הסטנדרטי‬ ‫לעבודות בנאות של אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫בכל מקום במפרט הכללי בו מצויין ה"משרד" או "הממשלה" הכוונה לאוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬ ‫‪ 00.17‬עדיפות בין מסמכים‬ ‫בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה ו‪/‬או דו משמעות ו‪/‬או פירוש שונה מהתיאום והדרישות‬ ‫במסמכים השונים‪ ,‬חייב הקבלן להסב את תשומת לבו של המפקח לפני הגשת ההצעה ו‪/‬או ביצועה של‬ ‫עבודה כלשהי ולקבל את הוראות המפקח בכתב כיצד לנהוג‪.‬‬ ‫לצורך הביצוע ובהעדר הוראה מפורשת אחרת ייחשב סדר העדיפויות כדלקמן‪ :‬תכניות‪ ,‬מפרט מיוחד‪,‬‬ ‫כתב כמויות‪ ,‬מפרט כללי‪ ,‬תקנות ותקנים‪ ,‬החוזה‪ .‬אין לבצע עבודה בניגוד לת"י‪ ,‬חוק או תקנה‬ ‫מחייבת‪.‬‬ ‫לצרכי אופני המדידה והמחירים ייחשב סדר העדיפויות‪ :‬כתב הכמויות והמחירים‪ ,‬מפרט מיוחד‪,‬‬ ‫תכניות‪ ,‬חוזה ‪ ,‬מפרט כללי‪ ,‬תקנות ותקנים‪ ,‬ובלבד שבכל מקרה של אי התאמה בין המידות‬ ‫הנקובות בכתב הכמויות לבין אלה שבתכניות או במפרט ‪ -‬רואים את המחיר כאילו נקבע לפי‬ ‫המידות בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫אופני המדידה והתשלום המצוינים בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד עדיפים (במקרה של סתירה)‬ ‫על אופני המדידה והתשלום המצורפים למפרט הכללי‪.‬‬ ‫‪ 00.18‬מידות בתכניות‬ ‫על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות לביצוע‪ .‬ובכל מקרה שתמצא‬ ‫א‪.‬‬ ‫טעות או סתירה בתכניות‪ ,‬בשרטוטים‪ ,‬במפרט או בכתב הכמויות עליו להודיע על כך מיד‬ ‫למפקח אשר יחליט‪ ,‬לפי איזו מהן תבוצע העבודה‪ .‬החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית‬ ‫ומכרעת‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫על הקבלן לבדוק התאמת התכניות למבנים ולמערכות הקיימות‪ .‬על הקבלן בעת מערכות‬ ‫אינסטלציה‪ ,‬חשמל וכו' לבדוק ולוודא גם התאמת תכניות המערכות לתכניות האדריכלות‬ ‫והקונסטרוקציה של העבודה‪ .‬במקרה של אי התאמה יש לנהוג לפי סעיף א'‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו‪/‬או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל‪ ,‬הוא ישא בכל התוצאות‬ ‫האפשריות‪ ,‬בין אם נראות מראש ובין אם לאו‪.‬‬ ‫‪ 00.19‬סימון ומדידה‬ ‫מחירי הקבלן יכללו גם את כל הנדרש לסימון ומדידה מדוייקים של כל חלק בעבודה לרבות גבהים‬ ‫מיקום חלקי שלד קבעות אביזרים וכו'‪ .‬הקבלן יעסיק לצורך כך מודד מוסמך שיבצע את כל עבודות‬ ‫הסימון והמדידה שידרשו לפי הצורך ולפי קביעתו והחלטתו של המפקח‪ .‬כל עבודות המדידה כללות‬ ‫במחיר היחידה ולא תשולם בעבורם כל תוספת‪ .‬המודד המוסמך יעסוק‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בסימון ובדיקה של‬ ‫מיקום העמודים בכל קומה אנכיותם וכן אנכיות החזיתות‪ ,‬הפירים והשלד לחלקי המבנה הקיים‪.‬‬ ‫על הקבלן להחזיק באתר ציוד המדידה הדרוש למדידה מכל סוג שהוא שיתכן באתר לשימוש עבורו‬ ‫ועבור המפקח‪.‬‬ ‫הציוד יהיה שמיש ותקין בכל עת‪.‬‬ ‫‪ 00.20‬תוכניות מכרז ‪ -‬עבודות נוספות ושינויים‬ ‫התוכניות שנמסרות לקבלן להגשת ההצעות למכרז הם תכניות חלקיות בלבד‪ ,‬ואין זה מן‬ ‫א‪.‬‬ ‫ההכרח כי הן תכלולנה את כל האינפורמציה שתידרש בפרויקט זה‪ .‬במהלך העבודה יסופקו‬ ‫לקבלן תוכניות משלימות בכל הנושאים הקשורים לעבודתו‪ .‬במהלך העבודה ימסרו לקבלן‬ ‫תוספות‪ ,‬שינויים‪ ,‬עדכונים וכו'‪ .‬הקבלן יהיה חייב בביצוע כל אותם תוספות ושינויים ללא כל‬ ‫ערעור‪.‬‬ ‫מחירי כל התוספות שינויים וכו' יהיו במחירי היחידה הנקובים בחוזה זה או בהעדרם ע"י‬ ‫ניתוח מחירי עלויות על בסיס מחירי היחידה במכרז‪/‬חוזה זה‪ .‬רק במקום שבו יאשר המפקח‬ ‫במפורש כי לא ניתן לנתח את מחיר הסעיף החריג בהתבסס על מחירי החוזה‪ ,‬ידרש הקבלן‬ ‫להגיש הצעת מחיר המבוססת על מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל למחירי קבלן‬ ‫ראשי‪ ,‬אשר יהיה בתוקף בעת בצוע העבודה בהנחה של ‪ .15%‬במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן‬ ‫להציע מחיר מתאים במחירון דקל‪ ,‬יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה ולאישור המפקח‪,‬‬ ‫כשהניתוח יכלול חלוקה לעלות חומרים‪ ,‬תשומות עבודה ותקורה קבלנית‪ .‬בכל מקרה לא‬ ‫תעלה התקורה על ‪ .12%‬לאחר קבלת אישור המפקח‪ ,‬יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג‬ ‫המזמין אשר יהיה הפוסק הקובע והאחרון לכל דבר וענין‪.‬‬ ‫מובהר כי קביעת אחוז זה של הרווח והטפול הקבלני הינו רק לקביעת מחירי סעיפים חריגים‬ ‫שאינם מבוססים על סעיפי חוזה או פרורטה שלהם‪ ,‬ובשום פנים איננו מהווה קנה מידה‬ ‫להגדרת רווח הקבלן לכל דבר ועניין‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המזמין רשאי לבטל לחלוטין סעיף או סעיפים או פרק אחד או יותר‪ ,‬או כל הפרקים במכרז זה‪,‬‬ ‫מבלי שלקבלן תהיה טענה או תביעה כלשהיא לשינוי מחירי יחידות כלשהם או כל טענה או‬ ‫תביעה אחרת‪ .‬הזכות בידי המפקח לשנות הכמויות בכל סעיף על ידי הגדלה‪ ,‬הקטנה וכן על ידי‬ ‫ביטול של סעיפים בכלל‪ .‬הנ"ל עד למתן הוראת בצוע לעבודה המסויימת‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫כמו כן רשאי המזמין לבצע חלקים ו‪/‬או סעיפים ו‪/‬או פרקים מסויימים במכרז באמצעות מבצע‬ ‫או קבלן אחר‪ ,‬ולקבלן עצמו לא תהיינה כל תביעות וטענות מכל מין וסוג שהם‪.‬‬ ‫‪ 00.21‬תקופת ביצוע (לוח זמנים)‬ ‫תקופת הביצוע הכוללת לעבודה זו תהיה כדלהלן‪:‬‬ ‫התחלת העבודה‬ ‫א‪.‬‬ ‫מסירת השטח והתחלת העבודה בפועל כולל קבלת אחריות של הקבלן על השטח תהיה תוך ‪7‬‬ ‫ימים מיום מתן צו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫תקופת הביצוע‬ ‫ב‪.‬‬ ‫התקופה לגמר ומסירה של הבניין תהיה ‪ 14‬חודשים קלנדריים ממועד צ‪.‬ה‪.‬ע‪.‬‬ ‫מודגש כי תקופת ביצוע זאת כוללת גם את עבודות הקבלנים אשר ימונו ישירות ע"י המזמין‬ ‫(כמו קבלן הריהוט והמולטימדיה)‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫אבני דרך עיקריות אשר תהיינה חלק בלתי ניפרד מלוח הזמנים‪:‬‬ ‫נושא‬ ‫תקופת ביצוע בחודשים‬ ‫מצטבר מיום התחלת הבנייה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .1‬גמר שלד‬ ‫‪ .2‬גמר חיפוי אבן חוץ‪ ,‬קיר מסך ובדיקת‬ ‫‪8‬‬ ‫אטימות למעטפת‬ ‫‪ .3‬גמר עב' פנים (עב' גמר‪+‬עב' המערכות אלקטרומכניות) ‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .4‬גמר הפעלות‪ ,‬מסירות‪ ,‬קבלות וקבלת טופס ‪4‬‬ ‫עבודות מערכות וגמר יבוצעו בקומות בהן הושלם השלד מיד סמוך להשלמתו שם‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫לוח זמנים‬ ‫תוך ‪ 14‬יום מתאריך מתן צו התחלת העבודה (או ממתן ההודעה לקבלן על זכייתו בעבודה‪,‬‬ ‫הכל לפי המוקדם)‪ ,‬ימסור הקבלן טיוטא ראשונית של לוח הזמנים‪ ,‬לוח גנט בתוכנת ‪MS‬‬ ‫‪PROJECT‬כולל אבני דרך מלווים בהסבר ופריסה כספית של סכום החוזה על פני חודשי‬ ‫הביצוע‪ ,‬ותוך ‪ 14‬יום ממועד קבלת הערות מהמפקח‪ ,‬יוכן לוח זמנים מפורט מלא וסופי עפ"י‬ ‫המפורט להלן‪:‬‬ ‫החומר המושלם של לוח הזמנים וסדר הפעילות הכולל את כל האמור לעיל כשהוא‬ ‫‪.1‬‬ ‫משורטט באופן סופי‪ ,‬יוגש במספר עותקים לאישור המפקח‪ ,‬המפקח יבדוק את‬ ‫החומר ויעיר את הערותיו‪ .‬במידה והחומר לא יהיה שלם רשאי המפקח לפסול את‬ ‫החומר ו‪/‬או את חלקו ולדרוש הכנה חדשה ו‪/‬או מתוקנת‪.‬‬ ‫הקבלן יעדכן ויתקן את כל הדרוש תיקון ויעביר את החומר מחדש לביקורת המפקח‬ ‫עד לשלב בו המפקח יאשר את החומר על כל פרטיו‪ .‬הקבלן יהיה חייב לתקן את הלו"ז‬ ‫עפ"י הנחיות המפקח‪.‬‬ ‫לוח זמנים זה וסדר הפעילות הסופי יהיה לוח זמנים מוסכם על פיו תבוצע העבודה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫הקבלן מתחייב לפעול על פי לוח הזמנים המוסכם‪ ,‬ולהקפיד הקפדה יתירה שלא‬ ‫‪.3‬‬ ‫לחרוג ממנו‪.‬‬ ‫במידה ותהיינה סטיות מלוח הזמנים המאושר מכל סיבה שהיא יהא הקבלן חייב‬ ‫‪.4‬‬ ‫לעדכן את לוח הזמנים ולהגיש את החומר מחדש‪.‬‬ ‫כל חודש יהיה הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים ולהכניס לתוך לוח הזמנים‬ ‫‪.5‬‬ ‫המוסכם את מצב העבודה בשטח‪.‬‬ ‫עדכון זה מהווה תנאי להגשת חשבון חלקי‪ .‬לא יתקבל חשבון חלקי אלא כאשר לו"ז‬ ‫מעודכן מצורף אליו‪.‬‬ ‫אין בכל האמור לעיל‪ ,‬כדי להתיר לקבלן לפגר ו‪/‬או לחרוג מלוח הזמנים המוסכם‪,‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ועמידת הקבלן בלוח הזמנים היא תנאי עיקרי בחוזה זה‪ ,‬שהפרתו מצד הקבלן תהווה‬ ‫הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬ ‫‪ 7‬לוח הזמנים יכלול גם את עבודות הקבלנים וגורמים חיצוניים שימונו ושיופעלו‬ ‫‪.7‬‬ ‫ישירות ע"י המזמין‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫האינפורמציה אשר תוכנס לתוך לוח הזמנים שייערך על‪-‬ידי הקבלן תכלול את הפירוט הבא ‪:‬‬ ‫רשימה של כל הפעילויות הנדרשות בשלבי התכנון הארגון והביצוע‪ ,‬אישור דוגמאות לפריטים‬ ‫וציוד‪ ,‬ביצוע חיבורים‪ ,‬עבודות גמר שונות הרצת מערכות ובדיקת ציוד‪ ,‬מערכת של מסירת‬ ‫עבודות וכו'‪ ,‬וכן כל הקשרים ביניהם‪ .‬הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות של‬ ‫גופים חיצוניים ‪ -‬כמו מתכננים‪ ,‬רשויות עירוניות ואחרות וכל הקשרים ביניהם‪ .‬כל‬ ‫הפעילויות הללו יתורגמו לתרשים גנט‪.‬‬ ‫כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את משך ביצועה בכל שלב‪.‬‬ ‫הפעילויות תופרדנה לחלקים לפי הנחיות הפיקוח‪.‬‬ ‫לוח זמנים יוכן בתחום הזמן המיועד להשלמה כלל הבניין‪ ,‬ובתחומי הזמן שפורטו להשלמת‬ ‫חלקים שונים מכלל השטחים‪.‬‬ ‫‪ 00.22‬קבלני משנה למערכות ראשיות ואלומיניום‬ ‫קבלני המשנה למערכות אשר הקבלן יהיה רשאי לפנות אליהם לקבלת הצעה ו‪/‬או לחתום עמם הסכם‬ ‫לביצוע העבודות‪ ,‬יהיו מהרשימה המפורטת להלן בהתאם למערכות והמלאכות השונות‪ .‬הקבלן‬ ‫מתחייב כי בעת הגשת הצעתו‪ ,‬ישנו לפחות קבלן אחד מהרשימה‪ ,‬לכל מקצוע רלוונטי‪ ,‬אשר יבצע את‬ ‫העבודה במחירי היחידה הנקובים בסעיפים השונים בהצעתו‪ .‬אין בהסכמת המזמין להעסקת מי‬ ‫מהקבלנים המפורטים להלן‪ ,‬בין מראש ובין בדיעבד‪ ,‬משום הטלת איזו אחריות שהיא של המזמין הן‬ ‫מבחינת חובת הרישום עפ"י חוק רישום קבלנים (או כל דין ותקנה אחרים) הן מבחינת אחריות לטיב‬ ‫העבודה‪ ,‬יעילות הביצוע ו‪/‬או עמידה בלוח זמנים‪.‬‬ ‫קבלן המשנה המוצע יהיה כזה אשר ביצע מאז ‪ 2007‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות לפחות ‪3‬‬ ‫פרויקטים בהיקף כספי הדומה לזה שבפרויקט מרכז סימולציה ובמורכבות הדומה לזו שבפרויקט‬ ‫הנ"ל וכמו כן‪ ,‬יעמוד בכל הנדרש בסעיף הבא "קבלני משנה וספקים שלא למערכות ראשיות"‬ ‫א‪.‬‬ ‫להלן רשימת קבלני המשנה‪:‬‬ ‫חשמל ‪:‬‬ ‫אפקון‬ ‫אלקו ‪ -‬התק"ש‬ ‫אלמור‬ ‫ארדן‬ ‫חשמל א‪.‬מ‪.‬ן‬ ‫כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין‬ ‫אינסטלציה ומערכת מתזים‪:‬‬ ‫חרות‬ ‫אלקטרה‬ ‫קומבה‬ ‫קרניל‬ ‫דלקיה‬ ‫ליקבורניק‬ ‫כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין‬ ‫מיזוג אוויר‪:‬‬ ‫אלקטרה ישראל‬ ‫משב ‪ -‬ארדן‬ ‫ניב תעשיות‬ ‫ש‪.‬ק‪ - .‬מ‪.‬ק‪.‬מ‪.‬‬ ‫כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין‬ ‫אלומיניום‪:‬‬ ‫אחים פררו‬ ‫אלומאייר‬ ‫אלום עשת‬ ‫ובר ‪.‬ס‪.‬ר‬ ‫אלומיניום קונסטרקשן‬ ‫אלוטון‬ ‫עמי תעשיות אלומיניום‬ ‫שפר תעשיות מתכת‬ ‫כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין‬ ‫מעליות‪:‬‬ ‫חרות ‪ -‬טיסנקרופ‬ ‫אלקטרה‬ ‫צום‬ ‫שינדלר‪-‬נחושתן‬ ‫כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין‬ ‫תקשורת מחשבים‬ ‫שמרד‬ ‫מגלקום‬ ‫גלנט‬ ‫בינת ישום‬ ‫כל קבלן אחר שיעמוד בדרישות לעיל ויאושר מראש על ידי המזמין‬ ‫‪ 00.23‬קבלני משנה וספקים שלא למערכות ראשיות‬ ‫העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י המפקח‪ ,‬אולם אם‬ ‫א‪.‬‬ ‫יאשר המפקח העסקת קבלני משנה‪ ,‬גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב‬ ‫הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה‪ ,‬ספק או כל פועל של קבלן‬ ‫משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע‬ ‫העבודה‪ .‬ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך ‪ 5‬ימים ולא תשמש עילה‬ ‫להארכת זמן ביצוע‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫תוך ארבעה עשר יום ממועד צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות‬ ‫לאישור המפקח כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1‬הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות ‪ 3‬קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא מבקש‬ ‫לבצע באמצעות קבלן משנה‪.‬‬ ‫‪ .2‬כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה יהיו‪:‬‬ ‫(א) קבלן רשום בפנקס הקבלנים‪ ,‬אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף‬ ‫אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה‪ ,‬באותם מקצועות‬ ‫החייבים ברישום‪.‬‬ ‫(ב)‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫בעל ניסיון עשיר של לפחות ‪ 5‬שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש‬ ‫הקבלן הראשי לבצע באמצעותם‪.‬‬ ‫לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן‪ ,‬לגבי כל קבלן‬ ‫משנה בנפרד‪:‬‬ ‫(א) פרופיל חברה‪.‬‬ ‫(ב) שמות פרוייקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות‪ ,‬אשר זהים בהיקפם‬ ‫ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה‪ .‬לגבי פרוייקטים אלה‪ ,‬יש לציין את‬ ‫שם המתכנן‪ ,‬שנת התכנון והביצוע‪ ,‬ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים‬ ‫הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות בפרוייקטים אלה (כולל מס' הטלפון שלהם)‪.‬‬ ‫לפני אישור קבלן המשנה‪ ,‬המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה‬ ‫שיוצעו על ידי הקבלן הראשי‪ ,‬על מנת להתרשם מהניסיון והמקצועיות של הקבלנים‬ ‫המוצעים‪.‬‬ ‫יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל‪ ,‬מסורה‬ ‫לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח‪ ,‬ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו‬ ‫למכרז זה‪.‬‬ ‫מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח‪.‬‬ ‫בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה‪ ,‬שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל‪.‬‬ ‫מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה‪ ,‬שכן המפקח יקפיד לבצע באופן‬ ‫דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬ ‫‪ 00.24‬תאום ושירותים לגורמים אחרים‬ ‫מודגש בזאת כי הקבלן בפרוייקט זה יהיה קבלן ראשי‪.‬‬ ‫הקבלן יתן‪ ,‬שירותים לגורמים אחרים כגון‪ :‬חברת בזק‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬קבלנים מטעם המזמין‬ ‫לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה‬ ‫עליו המפקח‪.‬‬ ‫השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן‪:‬‬ ‫ארגון והכנת שטחי אחסון לפי צרכי כל קבלן (לפי קביעת המפקח) וכן שטח התארגנות‬ ‫א‪.‬‬ ‫להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫אספקת מים וחשמל לצרכי העבודה ולשימוש האישי כולל לוחות חשמל קומתיים זמניים‬ ‫לשימוש קבלני משנה‪ ,‬לכל אורך התקופה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫אפשרות שימוש בטלפון של הקבלן‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫שרותי מנוף להרמת חומר ים‪ ,‬ציוד וכלים של הקבלנים הממונים‪ ,‬וזאת רק לגבי ציוד וכלים‬ ‫המצויים באתר מימלא באותה עת‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫שירותי בטיחות כגון‪ :‬אמצעים למניעת נפילה‪ ,‬אמצעים לכיבוי שריפות וכד'‪ ,‬הכל בהתאם‬ ‫לדרישות משרד העבודה‪ .‬וכן כל הנובע מהיות הקבלן או מי מטעמו האחראי על הבטיחות‬ ‫באתר‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫אספקת חומרים קטנים כגון‪ :‬מלט‪ ,‬חול‪ ,‬סיד לצרכי ביטון – כנגד תשלום ישיר‪ .‬גובה‬ ‫התשלום ייקבע ע"י המנהל‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫ביצוע סתימת החריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלנים האחרים‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫תיקוני גבס‪ ,‬ריצוף‪ ,‬חיפויים למיניהם‪ ,‬תקרות תותבות‪ ,‬צבע וכל סוגי הטיח במקומות שהגבס‬ ‫ו‪/‬או הטיח ו‪/‬או הריצוף והחיפויים ייפגמו‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫התקנת שרוולים ומסגרות בטפסנות‪ ,‬הסדרת פתחים לנ"ל במחיצות גבס‪.‬‬ ‫יא‪.‬‬ ‫פתיחת וסגירת פתחים למעברי צנרת ותעלות באלמנטים הקונסטרוקטיביים ובקירות בנויים‬ ‫ולפי קביעת המפקח‪.‬‬ ‫יב‪.‬‬ ‫גימור והכנה לצבע בפתחים ובמעברים לאחר ביטון ההתקנות‪ ,‬הצנרת‪ ,‬תעלות הסולמות‬ ‫לכבלים וכיו"ב‪.‬‬ ‫יג‪.‬‬ ‫שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים הקיימים ממילא באותה עת‬ ‫באתר‪.‬‬ ‫יד‪.‬‬ ‫סיתות ‪ /‬שבירה של אלמנטי בטון‪ ,‬בלוקים‪ ,‬ריצוף וכיו"ב שכתוצאה מליקוי מכל סוג המפריע‬ ‫להמשך העבודה וכן התיקונים הכרוכים בכך – תוך חיוב יחסי של הקבלנים הממונים עפ"י‬ ‫קביעת המפקח‪.‬‬ ‫טו‪.‬‬ ‫עבודות ניקיון ופינוי הפסולת – לרבות זו של הקבלנים האחרים‪.‬‬ ‫טז‪.‬‬ ‫הגנה סדירה של ציוד ו‪/‬או עבודות של גורמים אחרים כך שלא יפגעו ע"י עובדי הקבלן‪.‬‬ ‫יז‪.‬‬ ‫כל שרות אחר המופיע באחד ממסמכי המכרז‪/‬החוזה‪.‬‬ ‫יז‪.‬‬ ‫הבהרות נוספות לגבי עבודות שיבוצעו ע"י קבלנים אחרים‬ ‫למניעת ספק מודגש במפורש כי המזמין לא ישא בכל נזק או פגיעה שיגרמו ע"י קבלנים‬ ‫אחרים‪.‬‬ ‫המזמין לא יכיר בכל תביעה של ניהול מתמשך עקב פיגורים של קבלנים אחרים‪.‬‬ ‫הרשום לעיל בא להוסיף ולא לגרוע מהרשום בכל סעיף אחר ממסמכי המכרז והחוזה‪.‬‬ ‫‪ 00.25‬קשר עם קבלנים אחרים‬ ‫כללי‬ ‫א‪.‬‬ ‫במסגרת העבודות לביצוע המבנה‪ ,‬נכללות עבודות נוספות אשר אינן נכללות במסגרת חוזה זה‪.‬‬ ‫עבודות אלה יוצאו למכרז נפרד ויבוצעו על ידי קבלנים אחרים‪ ,‬שיקראו "הקבלנים האחרים"‪,‬‬ ‫וזאת בכפוף לאמור בתנאים כלליים לעבודות‪.‬‬ ‫הקבלן יהווה קבלן ראשי גם לגבי קבלנים אלה (לרבות לענין הבטיחות)‪.‬‬ ‫העבודות אשר יוצאו במכרזים נוספים יהיו‪:‬‬ ‫‪ .1‬עבודות ריהוט‪.‬‬ ‫‪ .2‬אספקות והתקנות של ציודים‪.‬‬ ‫‪ .3‬אספקות ציוד ע"י ספקי הפקולטה‪.‬‬ ‫וכל עבודה נוספת שיחליט המזמין במהלך ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫התקשרות עם הקבלנים האחרים‬ ‫המזמין יבצע התקשרות ישירה עם הקבלנים האחרים‪ .‬במסגרת עבודתו הקבלן יהיה חייב‬ ‫לבצע עבודות התיאום הנדרשות לביצוע מקביל של העבודות בהתאם לסעיף ‪ 003‬במפרט הכללי‬ ‫(מסמך ג')‪.‬‬ ‫כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים לקבלנים האחרים‬ ‫לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה כלשהי (דהיינו לא יהיה זכאי לתמורה הנוספת על זו שבמחירי‬ ‫יחידה אחרים)‪ .‬על הקבלן להביא זאת בחשבון בעת הגשת ההצעה למכרז‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫שילוב קבלנים אחרים בלוחה זמנים‬ ‫בהמשך לאמור בסעיף לוח זמנים‪ ,‬נקבע בזה כי כל אימת שקיים פיצול עבודות‪ ,‬הרי‬ ‫לכשיתבררו המועדים בהם ישולבו בעבודה הקבלנים האחרים והגורמים האחרים יעודכן לוח‬ ‫הזמנים על ידי הקבלן‪ ,‬לא יאוחר מאשר תוך שבועיים ימים מיום קבלת הוראה על כך בכתב‬ ‫מהמפקח‪ .‬לוח זמנים שעודכן כאמור‪ ,‬טעון אישורו של המפקח‪.‬‬ ‫‪ 00.26‬מדידת הכמויות‪ ,‬מחירים‬ ‫הכמויות ימדדו (עפ"י הסדר) בהתאם לכתוב בכתב הכמויות‪ ,‬במפרט המיוחד ובמפרט הכללי‪,‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ובהעדר הגדרה ‪ -‬עפ"י ת"י ‪ 43‬או כמקובל במקצוע‪ .‬הכמויות הן מקורבות בלבד;‪ ,‬העבודה‬ ‫תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו‬ ‫על ידי הקבלן וייבדקו ויאושרו על ידי המפקח‪ .‬לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים‬ ‫במחירי היחידות ו‪/‬או קביעת מחירים חדשים על סמך השינויים בכמויות הנ"ל‪ ,‬הן באם‬ ‫יוחלט עליהם במשך העבודה והן אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה‪.‬‬ ‫למניעת ספק מודגש כי שינוי בעובי‪ ,‬אורך או רוחב של כל פריט‪ ,‬מוצר‪ ,‬אלמנט וכיו"ב בשיעור‬ ‫של עד ‪ 10%‬ממידה אחת או ‪ 5%‬בכל המידות או ‪ 10%‬בשטח הפריט או היחידה ‪ -‬לא ישמש‬ ‫עילה לשינוי מחיר היחידה אלא במקרים חריגים עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של המפקח‪,‬‬ ‫בזכות הנתונה לו בלעדית‪.‬‬ ‫מבלי לפגוע בכל זכות העומדת למזמין בהתאם לחוזה זה ‪ -‬רשאי המפקח‪ ,‬בהעדר ביטוי‬ ‫מתאים בחלק של כתב הכמויות והמחירים המתייחס למבנה מסוים לעבודה שנדרשה‬ ‫ובוצעה במבנה זה‪ ,‬להשתמש במחירי סעיפים מקבילים לעבודה זאת הקיימים בחלק אחר של‬ ‫כתב הכמויות והמחירים והמתייחס למבנה אחר‪.‬‬ ‫בכל מקרה מובהר כי במידה ויתגלו סעיפים מקבילים (המתייחסים לעבודה זהה ומקבילה)‬ ‫בחלקים שונים של כתב הכמויות בהם מחירי הקבלן אינם זהים ‪ -‬ישולם לקבלן בכל מקרה‬ ‫לפי המחיר הנמוך‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מחיר יסוד‬ ‫‪ .1‬מחיר יסוד פירושו המחיר של חומר כלשהו במקום רכישתו בתוספת הוצאות העמסה‪,‬‬ ‫והובלה עד למקום המבנה‪ .‬מחיר היסוד אינו כולל פחת‪ ,‬הוצאות פריקה‪ ,‬אחסון‬ ‫והוצאות אחרות מכל סוג שהוא אלא אם נאמר במפורש אחרת‪.‬‬ ‫‪ .2‬המפקח יק בע מחיר יסוד מעודכן לפי מחירו למעשה של החומר בעת אספקתו למקום‬ ‫המבנה ומחיר היחידה שהתבסס על מחיר היסוד יעודכן בהתאם לשינוי המחיר לאחר‬ ‫שנלקחו בחשבון ההתייקרויות החלות על מחיר היסוד‪.‬‬ ‫‪ .3‬לצורך קביעת מחיר יסוד מעודכן‪ ,‬ימציא הקבלן למפקח‪ ,‬על פי דרישתו‪ ,‬כל הצעת‬ ‫מחירים‪ ,‬חשבונות מס (צילום נאמן למקור)‪ ,‬שובר‪ ,‬קבלה וכיו"ב‪ ,‬הנוגעים למחיר‬ ‫היסוד‪.‬‬ ‫‪ .4‬כל הוצאות הקבלן בקשר לרכישה ואספקת חומר כלשהו יכללו במחירי היחידה לביצוע‬ ‫העבודות ובשום מקרה לא יתווספו למחיר היסוד‪.‬‬ ‫המזמין ראשי אך אינו חייב לשלם את מחיר החומר ישירות לספק לפי התנאים שיסוכמו‬ ‫ישירות בינו ובין ספק החומר ולהפחית את מחיר היסוד הצמוד ממחיר היחידה של אותו‬ ‫סעיף בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫‪ 00.27‬אישור חשבונות חלקיים וסופיים‬ ‫אישורו של כל חשבון ביניים מותנה בהגשת דפי מדידה‪ ,‬דפי ריכוז כמויות כלליים‪ ,‬דפי ריכוז‬ ‫א‪.‬‬ ‫כמויות חלקיים‪ ,‬סקיצות‪ ,‬תכניות מסומנות‪ ,‬חישובי כמויות וכיו"ב מדויקים וסופיים עבור‬ ‫החלק המבוצע עבורו נדרש התשלום‪ ,‬ואשר עבורו ניתן עפ"י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ"ל‪.‬‬ ‫החומר הנ"ל יועבר עם הגשת החשבון החלקי‪.‬‬ ‫כמו כן יצורף לחשבון לוח זמנים מעודכן‪.‬‬ ‫חשבון שיוגש שלא בצורה המפורטת לעיל ‪ -‬לא ייבדק ע"י המפקח ולא יוגש לתשלום ויראו‬ ‫אותו כאילו לא הוגש לבדיקה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח‪ ,‬לאחר שנועץ עם המנהל‪ ,‬לאשר סכומים מסוימים‬ ‫עבור עבודות מסוימות על בסיס אומדנים או חישובים ללא חומר כנ"ל‪ ,‬וזאת לפי שיקול דעתו‬ ‫הבלעדי של המפקח‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן יחויב לנהל ולרכז את החשבונות וכו' במחשב ‪ ,‬בעזרת תוכנה להכנת חשבונות תואמת‬ ‫תוכנה "מניפה "‪ ,‬בהתאם לנוהל שייקבע על ידי המזמין ובכפוף לטפסים ולסדרים כפי‬ ‫שיימסרו לו על‪-‬ידי המפקח ו‪/‬או המזמין‪.‬‬ ‫הוצאות המחשב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי החשבונות (כולל‬ ‫‪.1‬‬ ‫הוצאות הקשורות בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות לאישור המפקח) יהיו ע"ח‬ ‫הקבלן‪.‬‬ ‫החשבונות יוגשו בנפרד לכל אחד מחלקי הפרוייקט כפי שהופרדו בכתב הכמויות‬ ‫‪.2‬‬ ‫והמחירים וזאת לרבות חישובי כמויות ומדידות נפרדות לכל אחד מחלקי הפרוייקט‪.‬‬ ‫המפקח רשאי להתנות את אישורו של כל חשבון ביניים בהגשת לוחות זמניים מעודכנים‬ ‫‪.3‬‬ ‫כמפורט בסעיפים המתייחסים לכך‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫מודגש ומובהר כי בכל מקרה של חילוקי דעות בנוגע לאישור ניתוחי מחיר וחשבונות‪ ,‬יהיה נציג‬ ‫האוניברסיטה הפוסק הקובע והקבלן יהיה רשאי לפעול ע"פ סעיף ‪ 13‬בחוזה‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הפחתה ועיכוב סכומים לתשלומי ביניים בגין אי הגשת מסמכים‪.‬‬ ‫המפקח יפחית כל סכום שיראה לו בגין אי הגשת מסמכים (אם לא יוגשו)‬ ‫‪ 00.28‬תביעות‬ ‫הקבלן מצהיר כי כל תביעת תשלום בין לפריט ו‪/‬או סעיף ובין למכלול ו‪/‬או לעבודה ככלל ולכל הכרוך‬ ‫בה‪ ,‬תוגש תוך ‪ 30‬יום לכל המאוחר מתאריך סיבתה (הוראת שינוי‪ ,‬תכנית‪ ,‬עדכון תכנית‪ ,‬תנאי‬ ‫חוץ וכו')‪ .‬כל תביעה שתוגש לאחר התקופה הנ"ל רואים אותה ככלולה במחירי העבודות של‬ ‫הקבלן‪ ,‬והמזמין רשאי לדחותה אף מבלי להתייחס אליה כלל‪.‬‬ ‫מבלי לפגוע בכל המצויין בכל מסמכי הגשת ההצעות‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע כל הוראת‬ ‫שינוי‪ ,‬גם אם לא סוכמה עליה התמורה ואופן מדידתה‪ ,‬ולקבלן לא תהיה עילה לעיכוב בצוע שנוי כל‬ ‫שהוא עקב אי השלמת סיכום על התמורה ואופן מדידתה‪.‬‬ ‫‪ 00.29‬ציוד וחומרים‪ ,‬עבודה ומוצרים‬ ‫הפרוייקט הנדון ‪ -‬חייב להבנות ברמת ביצוע מעולה‪ .‬יש חשיבות רבה לטיב לדיוק ורמת המוצר‬ ‫המוגמר‪.‬‬ ‫על הקבלן להביא בחשבון כי כל מוצר‪ ,‬אביזר וכיו"ב‪ ,‬בין להרכבה ובין לביצוע‪ ,‬יהיו מסוג‬ ‫משובח‪.‬‬ ‫‪ 00.30‬מוצר שווה ערך‬ ‫אם נזכר המונח "שווה ערך" במפרט ו‪/‬או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה לחומר מסויים הנקוב בשמו‬ ‫המסחרי ו‪/‬או בשם המפעל ו‪/‬או בשם היצרן‪ ,‬פירושו שהחומר חייב להיות שווה ערך מבחינת טיבו‪,‬‬ ‫איכותו‪ ,‬מראהו‪ ,‬תכונותיו וסגולותיו‪.‬‬ ‫חומר שווה‪-‬ערך טעון אישורו המוקדם של המפקח‪ .‬היה ומחיר החומר שננקב בחוזה גבוה ממחיר‬ ‫החומר שאושר כשווה ערך לו‪ ,‬יותאם מחירו בחוזה בכפיפות למחיר היסוד‪.‬‬ ‫המפקח אינו חייב לאשר שימוש בחומר שווה ערך‪.‬‬ ‫מודגש ומובהר כי על הקבלן‪ ,‬בעת הגשת הצעתו‪ ,‬לתמחר את מחירי היחידה על פי העבודות‬ ‫והחומרים המצוינים בחוזה‪ .‬לא תתקבל כל טענה ו‪/‬או תביעה בגין תמחור מחיר יחידה על בסיס מחיר‬ ‫יסוד של חומר שווה ערך‪.‬‬ ‫‪ 00.31‬ציוד וחומרים באתר ‪ -‬רכוש המזמין‬ ‫ציוד ישיר ועקיף לבניה ו‪/‬או לביצוע העבודה וכל חומר לביצוע העבודה ו‪/‬או עבודות עזר‪ ,‬רואים‬ ‫בהם מרגע הבאתם לאתר כרכוש המזמין‪ ,‬ואין הקבלן רשאי להוציאם ו‪/‬או להשתמש בהם שלא‬ ‫למטרת העבודה נשואת חוזה זה אלא באישור מראש ובכתב של המפקח‪.‬‬ ‫‪ 00.32‬תכניות‬ ‫מובא לידיעת הקבלן כי יימסרו לו ללא תשלום ‪ 3‬העתקים מכל תכנית חדשה או מתוקנת‪.‬‬ ‫המזמין רשאי לחייב את הקבלן בהוצאות העתקים נוספים מעבר לכמות הנ"ל עפ"י שיקול דעתו‪,‬‬ ‫ולנכות את הסכומים שיגיעו עבורן מכל חשבון של הקבלן‪.‬‬ ‫התכניות נשארות בכל מקרה רכושו של המזמין‪ .‬על הקבלן לשמור במקום העבודה מערכת תכניות‬ ‫אחת לפחות מעודכנת ומושלמת‪ ,‬בכל עת‪ ,‬ולסלק מיד כל תכניות מבוטלות‪.‬‬ ‫‪ 00.33‬מים וחשמל‬ ‫המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ע"י המזמין רק אם הדבר יתאפשר למזמין‪.‬‬ ‫האספקה תעשה תמורת תשלום‪ .‬ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם למקום העבודה‬ ‫יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬תוך כדי תיאום מוקדם עם המנהל‪ .‬המנהל לא יהיה אחראי על הפסקות‬ ‫המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬להספקה‬ ‫עצמית (אגירה‪ ,‬גנרטור וכו') במקרה של תקלות או הפסקה באספקת המים או החשמל‪.‬‬ ‫‪ 00.34‬היתר רישוי ורשויות‬ ‫מובא לידיעת הקבלן שהאוניברסיטה נמצאת בהליכים להוצאת ההיתר אך יתכן ובמועד הוצאת פניה‬ ‫לקבלת ההצעות אלו טרם נמצאים בידיה האישורים הדרושים‪.‬‬ ‫‪ 00.35‬מלוי דרישות‪ ,‬אישורים כולל אישורי אכלוס ותעודת גמר‬ ‫עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות‪ ,‬תקנות‪ ,‬הוראות‪ ,‬חובת קבלת אישורים ו‪/‬או היתרים ו‪/‬או‬ ‫רשיונות וכו' (להלן "דרישות" ) של רשות ממשלתית‪ ,‬עירונית‪ ,‬מקומית‪ ,‬או אחרת מוסמכת ‪ ,‬יבוצעו‬ ‫בהתאם לאותן דרישות והקבלן אחראי למילוין המלא והמדויק של דרישות אלה‪ .‬הטיפול‪ ,‬האחריות‬ ‫וההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות יחולו במלואן על הקבלן ‪.‬‬ ‫על הקבלן לטפל ולהשיג‪ ,‬באחריותו ועל חשבונו את כל האישורים ו‪/‬או ההיתרים הדרושים להקמת‬ ‫המבנה ולבצוע ההתחברויות למערכות התשתית מכל רשות ו‪/‬או גוף מוסמך אחר כולל היתרים ע"פ‬ ‫חוקי רישוי עסקים (למעט היתרי בניה ע"פ חוק התכנון והבניה תשכ"ה ‪.) 1965‬‬ ‫על הקבלן להשיג על חשבונו את כל הרשיונות‪ ,‬האישורים וההיתרים האחרים הדרושים לבצוע‬ ‫הקמת המבנה ובכלל זה‪ :‬מהנדס העיר (מהנדס אחראי לביצוע השלד)‪ ,‬מח' תברואה (סידורי אשפה)‪,‬‬ ‫מח' מים והביוב (עבודה מקצועית)‪ ,‬משרד הבריאות (עבודה מקצועית)‪ ,‬מכבי האש (התאמה‬ ‫לדרישות)‪ ,‬חברת החשמל (אשור תכנון מתקן)‪ ,‬חב' הבזק (אישור רשת ו‪/‬או תשתית כבלים)‪ ,‬בודק‬ ‫מוסמך (מעליות)‪ ,‬וכו'‪.‬‬ ‫הקבלן יהא חייב לעבוד בתיאום רצוף עם כל הרשויות הנ"ל‪ ,‬ולהעמיד לרשותם המהנדס אשר יחתום‬ ‫לפני התחלת העבודה כאחראי על הביצוע וכן מהנדס אשר יחתום כאחראי על הביקורת (חתימות אלה‬ ‫כלולות במחירי היחידה של הקבלן בהצעתו) הקבלן יהיה חייב להשיג‪ ,‬להביא את כל הגורמים‬ ‫במועדים הדרושים לביקורת העבודות‪ ,‬ולבסוף למסור את כל מכלול האישורים הדרושים‪.‬‬ ‫על הקבלן להזמין אצל מודדים מוסמכים ‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬תכניות מדידה בגמר שלב היסודות ובגמר כל‬ ‫אחד משלבי הבניה ‪ ,‬שתשמשנה כתוכנית עדות למיקום הבניין ותימסרנה למחלקת הפיקוח של‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫על הקבלן לבצע את כל הדרוש לשם קבלת אשורי אכלוס (טופס ‪ 4‬ותעודת גמר) והוא זה שיספק את‬ ‫הטופס הנ"ל לידי המפקח‪ ,‬כל תעודות גמר וכל הרשיונות‪ ,‬האישורים וההיתרים האחרים הנדרשים‬ ‫ע"פ כל דין לשם הפעלת המבנה למטרותיו‪ .‬על הקבלן לתאם ולהשיג על חשבונו את כל האישורים‬ ‫הנדרשים לשם ההתחברות הסופית למערכות תשתית של חשמל‪ ,‬ביוב‪ ,‬מים ותקשורת (התשלום‬ ‫לרשויות השונות בגין החיבור הסופי למערכות אלה ישולם ע"י המזמין )‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מן המצוין לעיל ‪ -‬ימונה ע"י הקבלן מנהל עבודה קבוע באתר העבודות ‪ -‬במשמעותו לפי‬ ‫תקנות משרד העבודה‪ .‬מנהל זה יישאר בתפקידו כל עוד יימצא הקבלן בשטח‪.‬‬ ‫לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל‪ ,‬וכן לא תינתן לו הארכת‬ ‫זמן כל שהיא עקב איחור שנגרם על‪-‬ידו מפאת מילוי אחר התקנות הנ"ל‪.‬‬ ‫יודגש במפורש כי תפקיד המפקח ומנהל הפרויקט מטעם המזמין הוא יצוג המזמין‪ .‬כל יתר נושאי‬ ‫הניהול (לרבות בטיחות ואחריות לביצוע ולביקורת על הטיב) חלים על הקבלן‪.‬‬ ‫‪ 00.36‬שלט לאתר (לזמן הביצוע)‬ ‫על הקבלן יהא לספק ולהרכיב על חשבונו תוך ‪ 10‬ימים מיום מתן צו התחלת העבודה שלט בגודל‬ ‫ובנוסח אשר ייקבע על ידי המזמין ואשר יכלול את שם הפרוייקט‪ ,‬המזמין‪ ,‬וכן את שמות המתכננים‬ ‫והמבצעים‪.‬‬ ‫גודל השלט‪ ,‬צורתו‪ ,‬מקום הרכבת השלט וצרת והרכבתו ‪ -‬ייקבעו על ידי המפקח‪.‬‬ ‫במידה והמזמין ירכיב את השלט בעצמו‪ ,‬יחוייב הקבלן בהתאם להוצאה בפועל‪.‬‬ ‫‪ 00.37‬מהנדס אחראי על הביצוע‬ ‫לפני תחילת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום על הצהרת‬ ‫המהנדס האחראי לביצוע ואחראי על הביקורת כנדרש ע"י הרשויות ועל פי הוראת המזמין‪.‬‬ ‫חתימה זו על טפסי מח' הרישוי תעשה מיד עם הוצאת צו העבודה לקבלן וכתנאי להתחלת‬ ‫העבודה באתר‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ"ל כי שלד הבנין יבנה לפי כל הכללים והרמה‬ ‫הנהוגה והנדרשת כיום ובהתאם למתואר במסמכי מכרז‪/‬חוזה זה‪.‬‬ ‫כמו כן יראה המהנדס הנ"ל כאחראי על ביצוע השלד והבנין במשמעותה של אחריות כזו עפ"י‬ ‫חוקי התכנון והבניה תשכ"ח ‪.1965 -‬‬ ‫אחריות זו היא כלפי המזמין וכלפי כל רשות המחוקקת או מוסמכת וכן כלפי כל צד העשוי‬ ‫לתבוע את המזמין את הרשות או המהנדס בגין אי ביצוע השלד בהתאם לדרישות התכנון והחוק‬ ‫וכנ"ל לגבי הביקורת על הביצוע‪.‬‬ ‫‪ 00.38‬צוות הקבלן‬ ‫צוות הקבלן שיידרש לעבודה הנידונה יהא מהמעולים הקיימים ויכלול לפחות‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫מנהל מנהל פרוייקט – אדריכל או מהנדס (במשרה מלאה)‪ .‬בעל נסיון של ‪ 10‬שנים‬ ‫‪.1‬‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫מהנדס ביצוע (במשרה מלאה) עם ניסיון של ‪ 5‬שנים לפחות‪ ,‬בביצוע‪ ,‬פיקוח טיב‪ ,‬בקרה‪,‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מעקב אחר לו"ז ‪ ,‬מדידות וכמויות שביצע במשך חמש השנים האחרונות פרוייקט אחד‬ ‫לפחות‪ ,‬בתחום הבניה הציבורית שלא למגורים‪ ,‬ששטחו אינו פחות מ‪ 4,000 -‬מ"ר‪.‬‬ ‫(על הקבלן לצרף העתקי דיפלומה‪/‬רשיון מהנדס) ‪.‬‬ ‫מהנדס מערכות אלקטרו‪-‬מכניות (במשרה מלאה ) עם ניסיון של ‪ 5‬שנים לפחות‪ ,‬בביצוע‬ ‫‪.3‬‬ ‫ובפיקוח על מערכות אלקטרו‪-‬מכניות כולל תאום מערכות ‪.‬‬ ‫מנהל עבודה ראשי‪ ,‬בעל נסיון של ‪ 10‬שנים לפחות‪ ,‬אשר יקבל מינוי כמנהל עבודה‬ ‫‪.4‬‬ ‫באתר כנדרש ע"פ תקנות משרד העבודה שיהא נוכח בשטח במשך כל שעות העבודה‬ ‫ויישאר בתפקידו ובמינויו‪ ,‬עד ליציאתו המוחלטת של הקבלן מהשטח‪ .‬מנהל העבודה‬ ‫יהיה הראשון אשר נכנס לאתר בתחילת כל יום עבודה וילווה את העבודות במשך יום‬ ‫העבודה במלואו‪ ,‬ויהיה האחרון לעזוב את שטח העבודה בגמר יום העבודה‪ .‬מנהל‬ ‫העבודה ישמש גם כאחראי בטיחות במובנו ע"פ כל דין‪ ,‬אשר יחתום על טופס ממונה‬ ‫בטיחות של משרד העבודה‪ ,‬כתנאי למתן צ‪.‬ה‪.‬ע ‪.‬‬ ‫חשב כמויות (במשרה מלאה) עם ניסיון של ‪ 5‬שנים לפחות‪ ,‬שביצע‪ ,‬מדידות וכמויות‬ ‫‪.5‬‬ ‫במשך חמש השנים האחרונות בפרוייקט אחד לפחות‪ ,‬בתחום הבניה הציבורית שלא‬ ‫למגורים‪ ,‬ששטחו אינו פחות מ‪ 3,000 -‬מ"ר‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה פועלים מקצועיים ומנוסים בלבד‪ ,‬במידה‬ ‫ובהיקף מספיקים לשם עמידה בלוח הזמנים‪ ,‬ואשר העסקתם אצלו מוסדרת כנדרש עפ"י כל‬ ‫דין‪.‬‬ ‫הקבלן יפטר כל עובד אשר לדעת המפקח אינו מומחה או מתאים לתפקידו‪.‬‬ ‫מודגש ומובהר בזה כי המזמין רשאי לדרוש את החלפתו של מהנדס הבצוע ו‪/‬או מנהל‬ ‫העבודה ו‪/‬או מנהל פרוייקט‪ ,‬אם הגיע למסקנה שבעלי תפקידים אלה הם בלתי מקצועיים‬ ‫ו‪/‬או אינם משתפים פעולה עם נציגי המזמין‪.‬‬ ‫‪ 00.39‬בקרת איכות במהלך הביצוע‬ ‫מובא לידיעת הקבלן שבמהלך הביצוע יידרש אישור לכל שלבי הביצוע עפ"י נוהלי האוניברסיטה‬ ‫לבקרת איכות לשם כך יידרש הקבלן למלא ולחתום על הטפסים שימסרו ע"י המפקח לדיווח לגבי כל‬ ‫שלבי ביצוע‪.‬‬ ‫‪ 00.40‬קבלת העבודה‬ ‫קבלה ראשונה‬ ‫א‪.‬‬ ‫על מנת לאפשר התקדמות בעבודה‪ ,‬תבוצע ותימסר העבודה המבוצעת ע"י הקבלן ‪ -‬בשלבים‪.‬‬ ‫אחרי שלדעת המפקח הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלה ו‪/‬או סיור מוקדם‪ ,‬בין בכל‬ ‫עבודה נשואת הגשת הצעות זאת ובין בחלק כלשהוא הימנה‪ ,‬יזמן המפקח לאחר התייעצות עם‬ ‫נציגי המזמין ועדת קבלה מוקדמת של המבנה‪.‬‬ ‫בועדה הנ"ל ישתתפו המתכננים‪ ,‬נציג המזמין והמפקח‪ ,‬נציג המשתמש בבניין‪ ,‬והקבלן (הקבלן‬ ‫ייקח בחשבון כי למפקח יידרשו לפחות ‪ 5‬ימים על‪-‬מנת לזמן את הועדה הנ"ל לתאריך המוצע‬ ‫ע"י הקבלן)‪ .‬לאחר הבדיקה יעביר המפקח לכל המשתתפים בבדיקה דו"ח מסכם ובו תיכללנה‬ ‫הערות המשתתפים וההוראות לקבלן על תיקון פגמי ביצוע שנתגלו בבדיקה‪ ,‬השלמות דרושות‬ ‫וכדומה‪ ,‬וכן ייקבע תאריך לסיום התיקונים וההשלמות כנ"ל‪.‬‬ ‫לצורך הקבלה הראשונית יכין הקבלן באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה של מצב קיים‪.‬‬ ‫תכנית זו תועבר למפקח לאדריכל ולמהנדס‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה ובהסכם יהא הקבלן חייב לספק למפקח לפני הקבלה‬ ‫הסופית‪ ,‬ועדיף לקראת הקבלה המוקדמת‪ ,‬את כל האישורים הדרושים בין למערכות‬ ‫הספציפיות‪ ,‬כגון אישור ח"ח‪ ,‬בזק‪ ,‬בודק מוסמך וכיו"ב‪ ,‬ובין לכלל המבנה כנדרש לגבי תעודת‬ ‫גמר‪.‬‬ ‫בנוסף להנ"ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות‬ ‫במבנה‪/‬מערכת וכן תכניות עדות (‪ .) AS MADE‬בנוסף לאמור כאן‪ ,‬יספק הקבלן ספר הוראות‬ ‫להפעלה ולהחזקה למתקנים ולמערכות‪ .‬כל המסמכים יוגשו ב‪ -3‬העתקים‪.‬‬ ‫כמו כן יהיה עליו להפעיל‪ ,‬להריץ‪ ,‬ולווסת את כל המתקנים המכניים בנוכחות המפקח עד‬ ‫להבאתם למצב פעולה תקין ולשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫קבלה סופית‬ ‫עם תום תיקון הפגמים הנ"ל על ידי הקבלן‪ ,‬תיערך קבלה סופית (נוהל הקבלה הסופית יהיה‬ ‫כבפסקה א' לעיל)‪.‬‬ ‫במידה ולא בוצעו כל התיקונים אשר צויינו בדו"ח הקבלה המוקדמת‪ ,‬או במידה ויתגלו‬ ‫בבדיקה פגמים נוספים‪ ,‬יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש ועם השלמת התיקונים הכלולים בו‬ ‫על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית‪ .‬אי ביצוע התיקונים בזמן שייקבע ע"י‬ ‫המפקח ‪ -‬יתיר למזמין לעכב ו‪/‬או לקצץ תשלומים לקבלן וכמו כן לבצע התיקונים על חשבון‬ ‫הקבלן‪.‬‬ ‫במידה ולא תהיינה הערות כלשהן מצד המשתתפים בבדיקה‪ ,‬תמולא "תעודת קבלת העבודה"‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫קבלות חלקיות‬ ‫היה והקבלן פיגר בהשלמת העבודה‪ ,‬רשאי המזמין‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתו‪ ,‬לדרוש מהקבלן‬ ‫למסור חלקים במבנה ו‪/‬או מערכותיו‪ .‬במקרה זה תיערכנה קבלות חלקיות‪ ,‬והמזמין יהיה‬ ‫רשאי להשתמש באותם חלקים למרות שטרם הושלמה העבודה בכל המבנה‪/‬מערכת‪ .‬במקרה‬ ‫כזה תיחשב תקופת האחריות החל מתאריך המסירה הסופי של כל המבנה‪/‬מערכת או‬ ‫מהתאריך שהמזמין החל להשתמש בחלקים‪ ,‬הכל לפי החלטת המזמין‪.‬‬ ‫מובהר בזה כי בכל מקרה‪ ,‬וגם אם לא פיגר הקבלן בהשלמת העבודות‪ ,‬רשאי המזמין‪ ,‬ובהתאם‬ ‫לשיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬לדרוש מהקבלן למסור חלקים מהמבנה ו‪/‬או מערכותיו ובהתאם לנוהל‬ ‫הקבלה החלקית כמפורט לעיל‪.‬‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬יבוצעו כל סיורי הקבלה והמסירה השונים כמפורט בנספח הקבלות‬ ‫והמסירות שימסרו לקבלן ועל הקבלן להעביר את כל הטפסים הנדרשים לכל סיור קבלה כשהם‬ ‫מלאים וחתומים ע"י הגורמים המאשרים‪.‬‬ ‫‪ 00.41‬אחריות ‪ -‬בדק ותיקונים‬ ‫תקופת האחריות [בדק] של הקבלן לגבי עבודותיו תהיה כמפורט להלן‪.‬‬ ‫תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית הנזכרת לעיל‪ .‬תוך תקופת האחריות‬ ‫ועד לגמר התקופה‪ ,‬אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים שנתגלו ונרשמו בפרוטוקול הקבלה הסופית‬ ‫ו‪/‬או לתיקון פגמים שנתגלו תוך כדי תקופת האחריות‪.‬‬ ‫הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת הבדק תיעשה על ידי המזמין או המפקח‪.‬‬ ‫בחוזה זה תהיה תקופת האחריות (בדק ותיקונים) כמפורט להלן‪:‬‬ ‫לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי החוזה ‪ -‬שנה אחת‬ ‫מתאריך הקבלה הסופי‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫למערכות מיזוג אוויר‪ ,‬חשמל ומנ"מ ותברואה ולעבודות אלומיניום ‪ -‬שנתיים מהתאריך הנ"ל‬ ‫– הקבלן ייתן ערבות לנ"ל לתקופה המתאימה‪ .‬גובה הערבות לפי השיעור הנקוב במסמכי‬ ‫המכרז‪..‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לעבודות בידוד ואיטום ‪ -‬חמש שנים מהתאריך הנ"ל – הקבלן ייתן ערבות כנ"ל‪.‬‬ ‫תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית (של כל מבנה‪/‬מערכת) הנזכרת לעיל‪.‬‬ ‫תוך תקופת האחריות ועד לגמר התקופה אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים וליקויים שנתגלו‬ ‫ונרשמו בפרוטוקול הקבלה הסופית ו‪/‬או לתיקון פגמים‪ ,‬תקלות וליקויים שנתגלו תוך כדי תקופת‬ ‫האחריות‪.‬‬ ‫הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת האחריות תעשה על‪-‬ידי המזמין או המפקח‪.‬‬ ‫אם תוך תקופת האחריות יתגלו תקלות‪ ,‬ליקויים ופגמים הטעונים תיקון מיידי והקבלן פיגר בתיקונם‬ ‫למרות התראה בכתב ‪ -‬רשאי המזמין לבצע תיקונים אלה באמצעות גורם כלשהו‪ ,‬כפי שייראה לו‪ ,‬ועל‬ ‫חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫בכל מקרה יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן במהלך תקופות האחריות בהקדם המרבי‪ ,‬ותוך הפרעה ואי‪-‬‬ ‫נוחות מינימליים למזמין‪.‬‬ ‫‪ 00.42‬קבלה בתום שנת הבדק הראשונה ובתום כל הבדק‬ ‫בתום שנה אחת מגמר כל העבודות ואח"כ לפי הצורך בגמר תקופות הבדק של נושאים‬ ‫א‪.‬‬ ‫כמפורט בחוזה‪ ,‬תיערך קבלה חוזרת‪ .‬קבלה זו תיערך לכלל העבודות‪ ,‬גם אלה‬ ‫מיוחדים‬ ‫שתקופת הבדק עבורן טרם נסתיימה‪ ,‬עבור אלה תיערך קבלה נוספת בגמר תקופת הבדק של‬ ‫כל נושא ונושא‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בקבלה זו שתיערך ביזמת המזמין או המפקח ישתתפו בתום השנה ‪ -‬המפקח‪ ,‬נציג המזמין‪,‬‬ ‫הארוכות)‬ ‫האחזקה והקבלן‪ ,‬וגם המתכנן ויועציו‪ .‬בקבלות הבאות (בתום תקופות הבדק‬ ‫ישתתפו רק נציג המזמין‪ ,‬נציג האחזקה והקבלן‪ ,‬זימונם של אלו באחריות המזמין‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בקבלות אלו שתתואמנה כאמור וכמו בקודמות‪ ,‬הרי במידה ויתגלו פגמים הטעונים תיקון‪,‬‬ ‫יוצא דו"ח עם רשימת התיקונים‪ .‬לאחר השלמת התיקונים על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת‬ ‫לשם קבלה סופית בהשתתפות המפקח ו‪/‬או המזמין והקבלן‪ .‬במידה ולא יהיו הערות נוספות‪,‬‬ ‫תוצא "תעודת גמר" לתום אחריות הקבלן למבנה‪/‬מערכת‪ .‬רק לאחר הוצאת התעודה כנ"ל‬ ‫תשוחרר לקבלן ערבותו לתקופת האחריות כמפורט בחוזה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי כל התיקונים והפעולות שיבוצעו ע"י הקבלן התקופות‬ ‫הבדק‪ ,‬ייעשו ע"י הקבלן מבלי שהקבלן יהא זכאי לכל תמורה עבורן‪.‬‬ ‫‪ 00.43‬מחיר יחידה‬ ‫כל מחיר יחידה שיוצע על ידי הקבלן יכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את כל החומרים‪ ,‬מוצרים‪ ,‬חומרי עזר‪ ,‬עבודות‪,‬‬ ‫שימוש בכלים‪ ,‬ציוד ואביזרים‪ ,‬עבודה‪ ,‬תשלומים סוציאליים‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬מס‪-‬קניה‪ ,‬ביול וכל יתר‬ ‫וההיטלים המקובלים‪ ,‬רווח‪ ,‬הוצאות הקבלן ואת כל שאר ההוצאות הישירות או‬ ‫המיסים‬ ‫הבלתי ישירות‪ ,‬הקשורות בביצוע אותו סעיף (כולל תיקונים לתקופת האחריות והבדק)‪.‬‬ ‫‪ 00.44‬התייקרויות‬ ‫בחוזה זה לא תשולם התייקרות‪.‬‬ ‫‪ 00.45‬המשך עבודות ‪ -‬זכות‬ ‫מסירת העבודות במכרז‪/‬חוזה ו‪/‬או חלקן לקבלן אינה מזכה את הקבלן בכל זכות או אפשרות לתביעה‬ ‫לגבי המשך עבודות הבניה ועבודות אחרות כלשהן שתבוצענה על ידי המזמין בהמשך ביצוע המבנה‬ ‫ובעבודות בשטחים הקשורים לו‪ ,‬בכל מלאכה‪ ,‬עבודה או פריט כלשהוא‪.‬‬ ‫‪ 00.46‬כל המוקדמות נכללות במחירי היחידה של ההסכם‬ ‫את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בפרק מוקדמות זה‪ ,‬ייקח הקבלן בחשבון‪,‬‬ ‫בזמן הגשת הצעתו‪ .‬לא תשולם כל תוספת או מחיר מיוחד עבורן והן תהיינה כלולות במחירי‬ ‫עבודות הבנין‪.‬‬ ‫היחידה של‬ ‫‪ 00.47‬יומני עבודה‬ ‫יומן עבודה ינוהל ע"י המפקח ויהיה במשרדו של המפקח‪.‬‬ ‫הקבלן ירשום בו כל יום את ‪:‬‬ ‫מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫כל החומרים והסחורות שנתקבלו‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫מזג האוויר‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫במדור מיוחד ובאופן בולט‪ :‬הערות‪ ,‬בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או למפקח אם‬ ‫הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח‪ .‬חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו‬ ‫רק לפי הרשום ביומן‪ ,‬ורק אם תאושר ספציפית ע"י המפקח ביומן (חתימת המפקח בתחתית‬ ‫היומן אינה אישור לתשלום עבור רג'י)‪.‬‬ ‫יומן העבודה ייחתם אחת לשבוע ע"י מהנדס הביצוע או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫יומן העבודה ינוהל ב‪ 3 -‬העתקים‪ :‬הדף המקורי‪ ,‬העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן‪.‬‬ ‫רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין‪ .‬העדר הסתייגות בכתב של הקבלן ביומן‬ ‫העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהווה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו‪.‬‬ ‫‪ 00.48‬בדיקות‬ ‫המזמין ינכה לקבלן סכום השווה ל‪ 1.0% -‬מסכום העבודה עבור בדיקות‪.‬‬ ‫המזמין יזמין את הבדיקות וישלם עבורן‪.‬‬ ‫יחד עם זאת על הקבלן לדעת כי בנושאים ספציפיים הרשומים בכתב הכמויות ישולם לו בנפרד עבור‬ ‫בדיקות או שיהיה עליו להזמין בדיקה כאשר היא כלולה במחירי היחידה אם הדבר נרשם מפורשות‬ ‫במפרט או בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫הקבלן לא יהא זכאי להחזר ולא יחויב בתוספת בגין חריגה בהוצאות עבור הבדיקות מעבר ל‪1.0% -‬‬ ‫כנ"ל‪.‬‬ ‫יחד עם זאת עבור הוצאות בגין תוצאות שאינן עומדות בדרישות‪ ,‬יחוייב הקבלן בכל ההוצאות שיהיו‬ ‫למזמין‪.‬‬ ‫כל עבודות התאום עם מבצעי הבדיקות לרבות קביעת מועדי הבדיקות‪ ,‬פגישה איתם באתר וסיוע‬ ‫להם ככל הנדרש בעת ביצוע הבדיקות ייעשו ע"י הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור‬ ‫תאומים אלו ועבור הסיוע הנ"ל‪.‬‬ ‫המונח בדיקות כנ"ל מתייחס לבדיקות ע"י מכון או מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים‪ ,‬איזוטסט‪,‬‬ ‫איזוטופ‪ ,‬הטכניון וכו'‪.‬‬ ‫הקבלן יתאם בדיקות בטון בכל יום יציקה ללא תלות בכמות הבטון הנוצקת ובהתאם לת"י המתאים‪.‬‬ ‫‪ 00.49‬בקורת העבודות‬ ‫הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים‪ ,‬הכלים והמכשירים הדרושים‬ ‫א‪.‬‬ ‫לבחינת העבודות‪ .‬למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר או למקום העבודה של הקבלן או‬ ‫למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבנין‪.‬‬ ‫יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה מקובלים וסבירים עפ"י שיקול‬ ‫דעתו הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של ביצוע‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתר‬ ‫וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר להתאמה לדרישות בחוזה וכל זה על‬ ‫חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון‪ ,‬שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם‬ ‫לתכניות או להוראותיו‪ .‬הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע ע"י‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה‪ ,‬או חלק ממנה‪ ,‬אם לפי דעתו אין העבודה‬ ‫נעשית בהתאם לתוכניות‪ ,‬המפרט הטכני או הוראות המפקח‪.‬‬ ‫דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה של משך‬ ‫הביצוע‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה ולאופן‬ ‫ביצועה‪.‬‬ ‫‪ 00.50‬תוכניות עדות ‪AS - MADE‬‬ ‫על הקבלן לספק תוכניות מעודכנות (‪ )AS-MADE‬לאחר בצוע כמפורט להלן ‪:‬‬ ‫‪ .1‬לבנין על כל חלקיו כמתואר בתוכניות אדריכלות והקונסטרוקציה לרבות פרטי‬ ‫האלומיניום‪.‬‬ ‫‪ .2‬למתקני תברואה‪ ,‬לרבות מערכת ספרינקלרים כולל קלטות עם צילומי צנרת‬ ‫המאשרים את תקינות צנרת הביוב והניקוז ‪.‬‬ ‫‪ .3‬למתקני חשמל ותקשורת לרבות חשמל במתח גבוה וזרם חלש ‪ ,‬ומתקן גילוי‬ ‫אש‪.‬‬ ‫‪ .4‬למתקני מיזוג אויר‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לקלוט את מערכת התוכניות אשר תימסר לו ע"י המזמין בתוכנת ‪( Autocad‬גרסה‬ ‫עדכנית) במשרדו או מטעמו‪ ,‬לעדכנה באופן שוטף ע"פ המבוצע בפועל‪ ,‬עד להפיכתה למערכת תוכניות‬ ‫עדות לאחר הבצוע (‪.)As Made‬‬ ‫התוכניות יתארו את המבנה ע"פ הביצוע בפועל על כל חלקיו ויסומנו בהם כל השינויים והסטיות‬ ‫שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב להעביר למתכננים וליועצים מטעם המזמין את כל האינפורמציה לגבי השינויים‬ ‫שנעשו‪.‬‬ ‫הקבלן יספק למזמין את תוכניות העדות (אורגינלים) ע"ג דיסקטים וכן ‪ 3‬מערכות של העתקים‬ ‫מתכניות אלו חתומות ע"י המהנדס האחראי על הבצוע ובקנה מידה כמו התוכניות המקוריות‪.‬‬ ‫שכ"ט בגין הכנת תוכניות עדות לרבות ההעתקים לא ישולמו בנפרד והתמורה נכללת במחירי היחידה‬ ‫של סעיפי כתב הכמויות השונים‪.‬‬ ‫‪ 00.51‬ספר מתקן‬ ‫נספח ספר מתקן מצורף למכרז‪/‬חוזה זה בהמשך למסמך ג' ‪.1‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫על הקבלן להגיש את ספר המתקן על פי הצורה‪ ,‬גודל‪ ,‬גודל האותיות וסדר‬ ‫הדברים כמופיע בנספח ועל פי הנחיות המצוינות להלן ובעמודים השונים‬ ‫שבנספח‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הגשה‬ ‫ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרוייקט זה מפורטים להלן‬ ‫חשמל‬ ‫‪.1‬‬ ‫מז"א‬ ‫‪.2‬‬ ‫מים וביוב‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫גילוי וכיבוי אש‬ ‫‪.4‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪.5‬‬ ‫זרם חלש‬ ‫‪.6‬‬ ‫ספרינקלרים‬ ‫‪.7‬‬ ‫מעליות‬ ‫‪.8‬‬ ‫ספר מתקן יוגש ב‪ 5-‬עותקים‪.‬‬ ‫על הקבלן לתאם עם המהנדס הגשת פרטי ספר מתקן שאינם כלולים בנספח ובהנחיות‬ ‫השונות ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הדפסה‬ ‫תתבצע במעבד תמלילים (‪ ,)WORD‬יועלה על דיסקט ויצורף לספר המתקן בתוכנה שתותאם‬ ‫עם המהנדס‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫כריכה‬ ‫הכריכה תהיה קשה‪ .‬כל העמודים יונחו בתוך הכריכה בצורה שניתן יהיה להוציאם בקלות‪,‬‬ ‫להחליפם או להוסיף עמודים נוספים‪ .‬לכריכה יהיה צמוד נרתיק ניילון לתוכו יוכנס דף‬ ‫הכותרת בצבע המתאים‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫צבע הכריכה‬ ‫צבע דף הכותרת על גבי הכריכה יהיה על פי המצוין להלן‪ .‬צבעי כריכה של מערכות שאינן‬ ‫מצוינות להלן ‪ -‬יתואמו עם המפקח‪.‬‬ ‫מערכת‬ ‫חשמל‬ ‫מיזוג אוויר‬ ‫מים וביוב‬ ‫גילוי וכיבוי אש‬ ‫תקשורת‬ ‫זרם חלש‬ ‫ספרינקלרים‬ ‫צבע כריכה‬ ‫חום‬ ‫כחול‬ ‫ירוק‬ ‫אדום‬ ‫כתום‬ ‫תכלת‬ ‫העמוד הראשון במתכונת "ספר מתקן" המצ"ב יהיה כאמור גם על חזית הכריכה תחת‬ ‫מעטפת ניילון ובצבע המתאים‪.‬‬ ‫בצידו של הקלסר יודפסו המילים ספר מתקן‪ ,‬שם הפרוייקט ושם המערכת אליה משתייך‬ ‫ספר המתקן ‪ -‬כל זאת על רקע צבע המערכת‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫מועד הגשה‬ ‫הקבלן יספק למהנדס מהדורה ראשונה של ספר מתקן ‪ 30‬ימים לפני סוף תקופת הביצוע‪.‬‬ ‫תחילת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫השלמת נתונים‬ ‫לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד הגשה" ועד לקבלתו‬ ‫הסופית של כל הציוד יכין הקבלן ויעביר למהנדס נתונים נוספים לכל סוגי השינויים שחלו‬ ‫במערכת לגבי המהדורה הראשונה‪.‬‬ ‫הנתונים החדשים יוכנו בצורה שבה הוכנו דפי החוברות כך שניתן יהיה להכלילם בחוברות‬ ‫שהוכנו תוך החלפת דפים או כתוספת לדפים קיימים‪.‬‬ ‫‪ 00.52‬סתימת פתחים נגד אש‬ ‫סתימת פתחים ומעברים למיניהם כגון מעבר צינורות‪ ,‬מעבר כבלים‪ ,‬פתחים‪ ,‬תעלות וכו' בתקרות‪,‬‬ ‫רצפות‪ ,‬קירות‪ ,‬מחיצות וכו' למיניהם‪ ,‬נגד אש‪ ,‬תעשה ע"י חומר עמיד לשעתיים באש מסוג לוחות‪,‬‬ ‫שקיות‪ ,‬טיט וציפוי ‪.FLAMMASTIK‬‬ ‫כל הסתימות הנדרשות על פי כל דין והנחיות המפקח יחשבו ככלולים במחירי היחידה ולא יימדדו‬ ‫בנפרד אלא אם בכתבי הכמויות של המערכות השונות כגון חשמל‪ ,‬תברואה‪ ,‬מיזוג אוויר וכו' יוחדו‬ ‫סעיפים מיוחדים‪.‬‬ ‫‪ 00.53‬עיבודים‪ ,‬מפגשים‪ ,‬ניתוקים וכו'‬ ‫במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע מפגשים‪ ,‬חיבורים‪ ,‬ניתוקים‪ ,‬הפרדות‪ ,‬סיומות‪ ,‬הדגשות‪ ,‬הגנות‪,‬‬ ‫פינות וכו' בין סוגי תגמירים שונים וכן בתוך וקצוות תגמירים מאותו סוג כגון אלמנט הפרדה‬ ‫וניתוק בין בטון לטיח‪ ,‬בין טיח לאבן‪ ,‬בין פנלים לגבס‪ ,‬בין תקרה אקוסטית לקיר‪ ,‬בין בתוך ובקצה‬ ‫של ריצופים שונים‪ ,‬בין בתוך ובקצה של חיפויים שונים‪ ,‬בין בתוך ובקצה של תקרות שונות‪ ,‬חריצים‬ ‫ומגרעות בתוך שטחי בטון וכו'‪ .‬בדרך כלל הניתוק מבוצע ע"י פרופילים מסוגים שונים כמוגדר‬ ‫בתוכניות ובמפרטים ובחלק מהמקרים למשל הבטונים החשופים‪ ,‬מעובדים המגרעות והחריצים‬ ‫באמצעות טפסות אשר תישלפנה לאחר היציקה‪.‬‬ ‫כל העיבודים כנ"ל בין שצויינו במסמך ממסמכי החוזה ובין שלא‪ ,‬יחשבו ככלולים במחיר ולא‬ ‫יימדדו בנפרד‪ ,‬ובכלל זה‪:‬‬ ‫פסי פליז ברוחב ‪ 4‬מ"מ בגובה ‪ 20‬מ"מ של אייל ציפויים או ש"ע‪ ,‬פנל פרופיל מתכת ללקירות גבס ‪+‬‬ ‫פרופיל גמר לגבס דקוליין פנל ‪ BASE‬דגם ‪ 5321‬בגובה ‪ 85‬מ"מ של "האחים אביוני" או ש"ע‪ ,‬פרופיל‬ ‫ניתוק בין מראת קריסטל לקרמיקה‪ ,‬פרופיל ניתוק תקרת גבס מקיר מטויח מתוצרת "חברת האחים‬ ‫אביוני" או "דקולין" או ש"ע‪ .‬פרופילי גמר לגבס דגם ‪ 4609‬צבוע במפעל בגוון הקיר‪.‬‬ ‫פרופיל גמר לקירות קרמיקה – בפינות ‪ KERAJOLLY‬של אייל ציפויים או ש"ע‪ .‬פנלים – פרופיל‬ ‫"דקו" אלומיניום מט ‪ .DECO AE‬שטוח ברוחב ‪ 8‬מ"מ ‪ CSHILVTER SYSTEMS‬אייל ציפויים‬ ‫או ש"ע‪.‬‬ ‫פס פליז פס לפרדה בין ריצופים ברוחב ‪ 4‬מ"מ בגובה ‪ 20‬מ"מ אייל ציפויים או ש"ע‪.‬‬ ‫גמר קצה לגבס – פרופיל ‪ J – TRIM‬או ש"ע‪.‬‬ ‫פרופיל ניתוק בין פנל לטיח דגם ‪ ARC13 / 100 / 13‬אייל ציפויים או ש"ע‪.‬‬ ‫פנל פרופיל "דקו" אלומיניום מט ‪ ,DECO AE‬שטוח ברוחב ‪ 8‬מ"מ ‪ SCHLUTRESYSTEMS‬אייל‬ ‫ציפויים או ש"ע‪.‬‬ ‫ניתוק ‪ /‬חיבור בין קרמיקה לטיח‪ .‬שם פרופיל ‪ DECO SOAE SCHLUTER SYSTEMS‬או ש"ע‪.‬‬ ‫פרופ יל ניתוק תקרת גבס מקיר מטויח מתוצרת "חברת אחים אביוני" או "דקוליין" או ש"ע‪.‬‬ ‫פרופילי גמר לגבס דגם ‪ 4809‬צבוע במפעל בגוון הקיר‪/‬‬ ‫פרופיל זויתן צבוע בלבן‪ ,‬במקומות בתקרה‪ ,‬בהם יש חריצי ניתוק ועוד‪ ,‬הכל כמצוין בתוכניות‬ ‫ובפרטים יחשבו ככלולים במחיר התגמירים (בטון חשוף‪ ,‬חיפוי‪ ,‬רצפות‪ ,‬תקרות‪ ,‬טיח‪ ,‬גבס וכו')‬ ‫לרבות הפרופילים‪ ,‬האביזרים וכו' ולא יימדדו בנפרד‪.‬‬ ‫‪ 00.54‬אישור המפקח‬ ‫אישור המפקח כמצוין בסעיפים השונים של מסמכי החוזה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלבדית‬ ‫לעמידה בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ועל פי כל דין‪ .‬אישור המפקח אינו מטיל כל אחריות‬ ‫המוטלת על הקבלן על המפקח‪.‬‬ ‫אישור המפקח בא בנוסף לדרישות המוטלות על הקבלן ואינו גורע מהן‪.‬‬ ‫‪ 00.55‬כללי‬ ‫כל העבודות המתוארות במסמך ג'‪ 1-‬זה לפרטיהן‪ ,‬וכן העבודות שמקובל לעשותן כגון שמירה‪ ,‬שלוט‪,‬‬ ‫שלטי אזהרה‪ ,‬תאורה‪ ,‬מבנה למשרד הקבלן‪ ,‬ניקיון המבנה‪ ,‬ניקיון האתר‪ ,‬ניקיון סביבת האתר‪ ,‬חובת‬ ‫מדידה וסימון‪ ,‬חובת ניהול יומן‪ ,‬חובת בדיקה וגילוי של מערכות קיימות‪ ,‬חובת רישוי עבודות מכל‬ ‫ומין כל שהוא‪ ,‬ופעולה בהקשר לכך וע"פ העולה מכך ע"פ כל דין ‪ -‬רואים את כולן כלולות‬ ‫סוג‬ ‫במחירי היחידה של הקבלן והן לא תמדדנה בנפרד‪.‬‬ ‫רק עבור עבודות שצויין במפורש במסמך ג'‪ 1-‬זה ימדדו בנפרד ישולם לקבלן על פי הסעיף המתאים‬ ‫בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫נספח ספר מתקן‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫שם הפרוייקט‪:‬‬ ‫מקום הפרוייקט‪:‬‬ ‫מס' חוזה‪:‬‬ ‫הוכן על ידי‪ :‬שם………………‪.‬‬ ‫כתובת……………‬ ‫טלפון……………‪.‬‬ ‫פקס……………‪...‬‬ ‫רק בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים רשאים לטפל במערכת זו!‬ ‫תאריך…………‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫__‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫רשימת המערכות בפרוייקט…………………‪.‬‬ ‫לציין שמות כל המערכות בפרוייקט זה להן הוכנו ספר מתקן‪.‬‬ ‫____________________________________________________________________________‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫דף אזהרה‬ ‫עמוד זה יהיה בצבע אדום‬ ‫לציין סכנות צפויות כגון‪:‬‬ ‫מתח גבוה‪ ,‬כימיקלים רעילים‪ ,‬נוזלים דליקים‪ ,‬חומרים בעלי סיכון פיצוץ‪ ,‬חומרים מסרטנים‪,‬‬ ‫לחצים גבוהים וכו'‪.‬‬ ‫יש לכלול עמוד זה במידה ואחד מהמערכות הבאות קיימות במתקן‪:‬‬ ‫מתח גבוה‬ ‫מער' גילוי וכיבוי אש‬ ‫מערכות קיטור‬ ‫מתקנים נפיצים‬ ‫כלורינטורים‬ ‫חדרי מכונות של בריכות שחייה‬ ‫מערכות דלק‬ ‫וכל מערכת אחרת הכלולה בחוזה ואשר בה צפויות סכנות‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫__‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫חלק ‪1‬‬ ‫בדיקה והפעלת המערכת‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫__‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫חלק ‪ :1‬בדיקה והפעלת המערכת‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫נושא‬ ‫עמוד מספר‬ ‫יש לציין את הסעיפים ‪ /‬נושאים השונים הכלולים בספר המתקן ומספר העמוד בו נמצא‬ ‫הנושא‪.‬‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫__‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫חלק ‪ : 1‬בדיקה והפעלת המערכת‬ ‫תאור המערכת‬ ‫יש לציין ותאר את הדרישות על פי סדר הסעיפים כדלהלן‪:‬‬ ‫תאור כללי מילולי כולל מיקום‬ ‫המרכיבים העיקריים מהם בנויה המערכת ותיאור כללי של כל אחד מהם‪.‬‬ ‫מטרת המערכת וכיצד מוצגת מטרה זו‬ ‫עדכונים נדרשים להשגת תפוקות אופטימליות‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫_‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫חלק ‪2‬‬ ‫אחזקת המערכת‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫__‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫חלק ‪ : 2‬אחזקת המערכת‬ ‫תאור מילולי‬ ‫תאור של עקרונות מנחים והדגשים לאחזקת המערכת‪.‬‬ ‫שלבי אחזקה‬ ‫תאור מפורט של כל שלבי האחזקה בהתאם להנחיות היצרן‪.‬‬ ‫טיפול יומי‬ ‫חודשי‬ ‫חצי שנתי‬ ‫שנתי‬ ‫תקופתי‬ ‫וכו'………‬ ‫הכל יהיה ערוך בצורת טבלה‪.‬‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫__‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫חלק ‪ : 2‬אחזקת המערכת‬ ‫רשימת חלקי חילוף‬ ‫תאור מפורט של חלקי חילוף נדרשים מנקודות מבט של זמן‪ ,‬שבר‪ ,‬בלאי וכו'……………‪..‬‬ ‫על פי רשימות היצרן‪.‬‬ ‫סעיף זה יכלול בנוסף לאמור לעיל‪:‬‬ ‫שם החלק‬ ‫מס' קטלוגי‬ ‫שם היצרן‬ ‫כתובת………‪..‬‬ ‫פרטי ספק הציוד‪:‬‬ ‫פקס…………‪.‬‬ ‫טלפון…………‬ ‫_____________________________________________________________________________‬ ‫__‬ ‫מערכת……………………‪..‬‬ ‫תקלות ופתרונן‬ ‫רשימת תקלות צפויות והפתרון לתיקונן על פי הוראות היצרן והקבלן המקים את מכלול‬ ‫המערכת‪.‬‬ ‫הרשימה תהיה בצורת טבלה‬ ‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ד'‬ ‫כתב כמויות‬ ‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ה'‬ ‫רשימת תוכניות‬ ‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬ ‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬ ‫מסמך ו'‬ ‫נספח בטחון‬ ‫הוראות בטיחות לקבלנים‬ ‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬ ‫פרטי הקבלן‪:‬‬ ‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬ ‫טלפונים‪:‬‬ ‫חברה‬ ‫מתאריך‬ ‫שם חברה‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫סלולרי‬ ‫תקופת העסקה‬ ‫עד תאריך‬ ‫פקס‬ ‫כתובת החברה‬ ‫התחייבות‪:‬‬ ‫‪ .1‬הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן‬ ‫גוריון כל עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬ ‫‪ .2‬הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים‪.‬‬ ‫‪ .3‬הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪.‬‬ ‫הגבלות‪:‬‬ ‫‪ .1‬לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון‬ ‫ובתנאי שיחנו תוך אתר הבניה‪:‬‬ ‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי‪.‬‬ ‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה‪.‬‬ ‫‪ .3‬רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו‪/‬או העמסת הציוד בלבד‪.‬‬ ‫‪ .4‬עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט‪ .‬תוקף התו לשנה‬ ‫בלבד‪ .‬עלות התו תפורסם בתחילת השנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ . ₪‬עלות חנייה יומית היא‬ ‫נכון למועד זה עלות התו השנתי היא‬ ‫‪.₪‬‬ ‫חתימת הקבלן‪:‬‬ ‫‪ .‬תאריך‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מחלקת הביטחון‬ ‫הוראות בטיחות לקבלני בניה‬ ‫על הקבלן הזוכה במכרז למלא את כל דרישות פקודת הבטיחות בעבודה‪ ,‬חוק ארגון פיקוח על העבודה‪,‬‬ ‫ותקנותיהם‪ ,‬לרבות דרישות של תקנות על בטיחות בעבודה (עבודות בניה‪ ,‬התשמ"ח‪.)1988-‬‬ ‫על הקבלן‪:‬‬ ‫‪ .1‬לפני קבלת ש טח אתר הבניה לרשותו‪ ,‬יש לקבל אישור מכל הגורמים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה‪,‬‬ ‫על העדר קווי חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תקשורת וכיוב' בשטח האתר‪ .‬האישור ינתן בכתב על גבי מפת‬ ‫האתר‪ .‬המפה המאושרת ע"י כל הגורמים תמסר למחלקת הבטיחות לפני וכתנאי הכרחי לפתיחת‬ ‫אתר הבניה‪.‬‬ ‫‪ .2‬על הקבל ן למנות מנהל עבודה ולהעביר למשרד העבודה בקשה למינוי והודעה על פתיחת אתר הבניה‪,‬‬ ‫במידה ובאותו אתר יהיו יותר מקבלן ראשי אחד‪ ,‬על הקבלן הזוכה‪ ,‬אשר נבחר כקבלן הראשי מטעם‬ ‫האוניברסיטה‪ ,‬לצרף להודעה על מינוי מנהל עבודה מכתב על כך שהוא מקבל על עצמו את האחריות‬ ‫הכוללת לביצוע תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)‪ .‬עותקים של המכתבים ושל המפה ימסרו‬ ‫למחלקת הבטיחות‪.‬‬ ‫‪ .3‬עם קבלת המסמכים‪ ,‬מחלקת הבטיחות תאשר מסירת השטח של האתר העתידי לרשותו של הקבלן‬ ‫הראשי‪ ,‬בתנאים שנמצאו לנכון לכל פרויקט בנפרד‪.‬‬ ‫‪ .4‬לאחר קבלת השטח לרשותו‪ ,‬על הקבלן להתקין גדר היקפית בגובה ‪ 2‬מ' לפחות‪ ,‬עם שער אחד לפחות‬ ‫סביב האתר‪ .‬כמו כן‪ ,‬על הקבלן לשלט אתר בשלט כמפורט בתקנות החוק‪ ,‬בחוזה ובמפרט‪.‬‬ ‫‪ .5‬הנהלת האוניברסיטה רואה באתר זה כ‪-‬אקס טריטוריה‪.‬‬ ‫‪ .6‬יש להסיר את הגדר רק לאחר גמר פעולות הבניה ומסירת המבנה לאוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪ .7‬במידה והקבלן הראשי‪ ,‬או אחד מקבלני המשנה‪ ,‬יצטרכו לבצע פעולה הקשורה לאתר‪ ,‬אבל הביצוע‬ ‫ידרוש עבודות מחוץ לגדר‪ ,‬יש לקבל אישור ממחלקת הבטיחות לביצוע כל פעולה בנפרד‪.‬‬ ‫‪ .8‬הקבלן אחראי על מניעת כניסתם של אנשים שאינם מורשים להכנס לאתר מטעמו או מטעם‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫הוראות בטיחות לקבלני חוץ‬ ‫מבוא‪:‬‬ ‫דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן‪ ,‬עובדיו ואת קבלני המשנה שלו‪ ,‬וכן את ספקיו‬ ‫‪.1‬‬ ‫המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו‪.‬‬ ‫דרישות בטיחות אלו מתייחסות לעובדים‪ ,‬לשיטות עבודה ודרכי ביצועה‪ ,‬לציוד העבודה ולחומרים‪,‬‬ ‫כולל פסולת‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודות בניה והקבלן‬ ‫יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה); עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות החוקים‬ ‫והתקנות בקפדנות מוחלטת‪.‬‬ ‫הקבלן ירשם במשרד העבודה ‪ -‬מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע עבודות בניה‪.‬‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה בעל נסיון רב שימצא במקום העבודה במשך כל‬ ‫‪.3‬‬ ‫זמן ביצוע העבודה‪ ,‬שמו‪ ,‬כתובתו ומס' הטלפון ירשמו על שלט נראה לעין במקום העבודה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים‪ .‬הקבלן או ב"כ יבטיח את השכבתם במקום נעול‪ ,‬או‬ ‫נעילתם בשרשרת ומנעול‪ ,‬או שיגדר את הגישה אליהם‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח אשר ימנע את התמוטטות‬ ‫ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם‪.‬‬ ‫אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה!‬ ‫עבודות חפירה‪:‬‬ ‫הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה שתמנע נפילה אל תוך‬ ‫‪.6‬‬ ‫התעלה והחפירה‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דיפון מתאים‪.‬‬ ‫הדיפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על ‪ 1.20‬מטר‪ .‬עשית הדיפון הינה חובה מוחלטת‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות‪ ,‬באם קיימת לגביהם סכנת‬ ‫התמוטטות‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫מנהל העבודה יבדוק כל בוקר‪ ,‬לפני התחלת העבודה או הלימודים (מה שקודם) את יציבות החפירות‪,‬‬ ‫הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי לכל הליקויים שיתגלו‪ .‬מנהל העבודה יחזור ויבדוק את הנ"ל‬ ‫באם תחול הפסקה בעבודה במשך היום‪ ,‬מסיבת מזג האוויר‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫באם חלה הפסקה בעבודה תיערך בדיקה שבועית (או פחות) למצב החפירות‪ ,‬ע"י הקבלן‪ .‬תוצאות‬ ‫הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו בפנקס העבודה כחוק‪.‬‬ ‫עבודות פיצוצים‪:‬‬ ‫השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים‪ ,‬או בזמן שעובדי האוניברסיטה המדעיים‬ ‫‪.12‬‬ ‫והטכניים נמצאים במבנים המרוחקים פחות מ‪ 100-‬מ' ממקום הפיצוץ‪ .‬המועד המדויק לעריכת‬ ‫הפיצוצים יקבע בתאום עם הנהלת המוסד‪ ,‬ב"כ מחלקת אחזקה‪ ,‬מח' הביטחון‪ ,‬יח' הבטיחות ודווח‬ ‫על כך ירשם בכתב‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים" שאושר לשם כך ע"י משרד‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת הפיצוץ ויוחזקו במקום‬ ‫מיוחד‪ ,‬מרוחק ממעבר בני אדם‪ .‬הארגזים יהיו נעולים ותחת שמירה מתמדת‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר‪ ,‬יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות לאותו יום עצמו‪ .‬בתום‬ ‫יום העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך‪ ,‬כי ימנעו העפת אבנים בזמן‬ ‫הפיצוץ במידה היכולה לסכן אדם או רכוש‪.‬‬ ‫מכונות וציוד מבני אחר‬ ‫הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה‪ ,‬המתקן והכלי‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה בעלת תוקף‪ ,‬שתוחזק‬ ‫בשטח העבודה‪.‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם עלולים בני אדם לעבור‬ ‫או להימצא‪.‬‬ ‫הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך‪ ,‬מעל ומתחת לשטח העבודה‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י אדם בלתי מוסמך לכך‪.‬‬ ‫השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי מפעילים מנוסים‬ ‫ומאושרים ע"י משרד העבודה‪.‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע שקיעות ונטיות של‬ ‫העגורן‪ .‬המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית" ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים‪.‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫בעת הפסקת העבודה (מסיבת מזג אויר‪ ,‬או תום יום העבודה) יוצב העגורן במקום בטוח ויעוגן בצורה‬ ‫שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו‪.‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה "מכנית" מגופים עוברים‪,‬‬ ‫נופלים‪ ,‬בולטים וכו'‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים‬ ‫‪.20‬‬ ‫עבודות הריסה‪:‬‬ ‫כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל עבודה המנוסה היטב‬ ‫‪.28‬‬ ‫בעבודות מסוג זה‪.‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫שום עבו דת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד‪ ,‬אלא אם גודרו שטחי ההריסה ע"י‬ ‫גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק מההריסה מעבר לשטח המגודר‪.‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני‪ ,‬בזמן ואחרי ביצוע‬ ‫ההריסה‪.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים העומדים להריסה‬ ‫ינותקו לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל צינורות מי ביוב‪ ,‬גז וכו'‪.‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים‪.‬‬ ‫פיגומים‬ ‫הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך לכך ויוחזקו היטב‬ ‫‪.33‬‬ ‫משך כל זמן קיומם‪.‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם‪ ,‬אשר ימנע בצורה יעילה כל עליה או התקרבות‬ ‫לפיגום ע"י זרים‪.‬‬ ‫גידורים‬ ‫כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות עץ מלאים‬ ‫‪.35‬‬ ‫במרחק ‪ 3‬מטר מהפיגום‪ .‬במקרה שאין זה בר ביצוע‪ ,‬יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב ‪ 2‬מטר‬ ‫לפחות ובגובה ‪ 3‬מטר מהקרקע‪ ,‬עליו ניצב הפיגום‪ .‬הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר במעקה‬ ‫מלא בגובה ‪ 1‬מטר לפחות‪ .‬הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים נופלים‪.‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ לאלה העובדים באתר‪ ,‬על‬ ‫ידי גדר קשיחה‪ ,‬לוחות עץ או פח בגובה אדם‪.‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים‪ ,‬יקים הקבלן גידורים על הקרקע מסביב‬ ‫לבנין הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין‪ ,‬כנדרש בסעיף ‪ 35‬לעיל‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות של נפילת חומרים‬ ‫מהבנין‪ ,‬מהגובה‪.‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור הסגורות בזמן העבודה‬ ‫ותנעלה בתום יום העבודה‪.‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות‪ ,‬יגודרו ע"י הקבלן בגידורים‬ ‫מתאימים על ידו‪ ,‬מיד עם הקמתם‪.‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים בחוץ ובתוך הבנין‬ ‫שעומקם ‪ 0.2‬מטר או יותר‪ ,‬אשר ימנע נפילה לתוכם‪ .‬לקודחי כלונסאות יתקין הקבלן מכסים‬ ‫מתאימים מיד עם גמר הקידוח‪.‬‬ ‫פסולת‬ ‫אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר‪ .‬הקבלן יבטיח למטרה זו אמצעים מתאימים כגון‪:‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫מעליות או שקתות סגורות ‪ .‬הגישה למעליות או לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע גישה‬ ‫אליהן לאנשים שאינם מוסמכים לכך‪.‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת‪ ,‬מסמרים או כל מכשולים אחרים‪ .‬חוטי הקשירה יקוצצו עד גובה‬ ‫של ‪ 2‬מטר וכל ברזל (או קרש) בולט יכופף (יחתך) עד לגובה של ‪ 2‬מטר מעל פני הקרקע או המעבר‪.‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫הקבלן ישתדל למנוע היווצרות אבק בשטח הבניה‪ ,‬הפסולת תרוכז במקום מגודר או מיכל פסולת‬ ‫המונע פיזור ותסולק בהקדם‪.‬‬ ‫מניעת שריפות‬ ‫הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם‬ ‫‪.45‬‬ ‫עובדים המאומנים בשימוש בציוד‪.‬‬ ‫במקום של‬ ‫‪.46‬‬ ‫הקבלן יינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות (גישה למיכל זפת חם ולמקומות‬ ‫וכדו'‬ ‫‪.47‬‬ ‫חימום זפת יעשה במרחק של ‪ 6‬מטר לפחות מכל מעבר או מקום הימצאותם האפשרי של בני אדם‪,‬‬ ‫וכן מכל מקום בו נמצאים (מאוחסנים) חומרים דליקים‪.‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו‪.‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים‪.‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך ורק ע"י רתכים‬ ‫מקצועיים בעלי ניסיון‪.‬‬ ‫לפני ובעת עבודות הריתוך‪ ,‬ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה‪ ,‬כי שום חומר בעיר אשר‬ ‫בסביבה לא יידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך באם יידלק למרות אמצעי הבטיחות כאמור לעיל‬ ‫ידאג כי במקום יוחזק ציוד כיבוי מספיק ומתאים‪ ,‬וימצא צוות מספק להפעלתו היעילה‪ ,‬ולכיבוי מלא‬ ‫של האש‪.‬‬ ‫חימום זפת‬ ‫‪.51‬‬ ‫עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף ‪ -‬נוהל ביצוע עבודות בחום‪.‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא יפגעו העובדים ועוברים ושבים‪.‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון‪ :‬צילומי רדיו‪-‬גרפיה מחייבות תאום‬ ‫מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות קרינה‪ ,‬מר רפי סרברו (טל' ‪.)6461314‬‬ ‫‪ .54‬לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה בסיסית מיחידת הבטיחות‪.‬‬ ‫הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס' ‪ 56‬דפים ‪ 118 - 124‬ומתחייב למלא‬ ‫אחריהן‪ ,‬במלואם‪.‬‬ ‫הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי‪ ,‬באם לא ימולאו דרישות הבטיחות‪.‬‬ ‫הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו‪.‬‬ ‫שם פרטי ומשפחה‪_____________________________ :‬‬ ‫כתובת‪_________________________________________ :‬‬ ‫חתימה וחותמת‪________________________________ :‬‬ ‫תאריך‪________________ :‬‬ ‫נספח‪ :‬סדר פעולות בטיחות לקבלן‬ ‫נוהל ביצוע עבודה בחום (‪)45‬‬ ‫סדר פעילות (בטיחות) לקבלן‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר‪.‬‬ ‫גידור ושילוט (בהתאם לחוק) בגדר קשיחה עץ או פח בגובה ‪ 2‬מ'‪.‬‬ ‫שם האחראי בשטח‪ ,‬על גבי שלט הקבלן‪.‬‬ ‫מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר‪-‬שבע‪.‬‬ ‫תוכנית עבודה ויומן עבודה (התחלת עבודה‪ ,‬הכנסת חומר‪ ,‬הבערת אש וכו')‪.‬‬ ‫מקום אחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר‪.‬‬ ‫הספקת החשמל ‪ -‬באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה באוניברסיטה‪.‬‬ ‫עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של האוניברסיטה (ניתוק מערכות‪:‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫חשמל גז מים וכו')‪.‬‬ ‫מקום לשפיכת פסולת ‪ -‬מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי הפסולת מקומות עליונות‬ ‫באמצעות מרזבים‪ ,‬למניעת פיזור‪.‬‬ ‫תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים‪ ,‬בתוקף‪ ,‬באתר‪.‬‬ ‫ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק (נעליים‪ ,‬כובעים וכו') ע"י ובאחריות הקבלן‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫סולמות תקניים ותקינים‪.‬‬ ‫ניקיון מסביב לשטח המגודר‪.‬‬ ‫בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך‪.‬‬ ‫הורדת הגידור וניקיון השטח לאחר גמר העבודה‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והביטחון של הגורמים המוסמכים של‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫ממ"ח בטיחות‬ ‫נוהל ביצוע עבודות בחום‬ ‫‪.1‬‬ ‫הגדרות‪:‬‬ ‫עבודה בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬קידוח‪ ,‬עבודה במבער‪ ,‬זיפות גגות וכו'‪.‬‬ ‫אחראי‪ :‬אדם שתפקידו לפקח ולאשר בכתובים "ביצוע עבודות בחום"‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לפני תחילת עבודה בחום ימולא טופס אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אבטחה‬ ‫לפני ביצוע כל "עבודה בחום"‪ ,‬יבדוק האחראי‪ ,‬או זה שמונה על ידו‪ ,‬את איזור העבודה המיועד‪,‬‬ ‫בתאום עם האחראי על האזור‪/‬חדר‪/‬מעבדה מטעם האוניברסיטה‪ ,‬ויוודא כיסוי או הרחקת כל‬ ‫החומרים הדליקים עד לטווח (רדיוס) של ‪ 11‬מטר‪ ,‬כולל חסימת פתחים ומעברים דרך דלתות וקירות‪.‬‬ ‫בנוסף למבצע "העבודה בחום" יוצב לידו "צופה אש"‪ ,‬אשר יהא מצויד באמצעי כיבוי מתאים לסוג‬ ‫החומרים הדליקים בסביבה‪ ,‬אשר יוודא העלמות מקורות ההצתה עד ‪ 30‬דקות לאחר סיום העבודה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אחריות‪ :‬מנהל האחזקה‪/‬העבודה במקום‪.‬‬ ‫לוטה‪ :‬דף אישור ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫אלכס שקאף‬ ‫ממ"ח בטיחות‬ ‫אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‬ ‫בנין _______________ קומה ________ איזור ___________________________________‬ ‫סוג העבודה _______________________________________________________________‬ ‫אמצעי זהירות בטווח של ‪ 10‬מ' ממקום העבודה‬ ‫הרצפה נקייה מחומרים דליקים‬ ‫‬‫רצפה העשויה מחומר דליק מכוסה ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת‪.‬‬ ‫‬‫נוזלים דליקים הורחקו מאזור העבודה‪.‬‬ ‫‬‫חומרים דליקים אחרים מכוסים ביריעה חסינת אש או לוחות מתכת‪.‬‬ ‫‬‫כל הפתחים ברצפה ובקירות סגורים‪.‬‬ ‫‬‫בעבודות גובה יש לפרוס יריעה חסינת אש מתחת למקום ביצוע העבודה‪.‬‬ ‫‬‫מטף ‪ 6‬ק"ג אבקה וידע בהפעלתו‪.‬‬ ‫‬‫דרישות מיוחדות ________________________________________________‬ ‫‬‫עבודה בקירות או תיקרות‪:‬‬ ‫חומרי בניה אינם מחומר דליק ואין בהם כיסוי או בידוד או מבודדים דליקים‪.‬‬ ‫‬‫חומרים דליקים הורחקו מעברו השני של הקיר‪.‬‬ ‫‬‫עבודה בציוד נלווה‪:‬‬ ‫הציוד הנלווה נקי מחומרים דליקים‪.‬‬ ‫מיכלים טוהרו מנוזלים דליקים‪.‬‬ ‫עבודה בציוד נלווה‪:‬‬ ‫אנשי בטיחות ביצעו סיור במקום העבודה עד סוף היום‪ ,‬וודאו שהשטח בטוח מפני פריצת שריפות‪.‬‬ ‫בדיקת אמצעי זהירות הכרחיים ע"י מנהל העבודה‪:‬‬ ‫לפני חתימת כרטיס זה המהווה אישור לעבודה‪ ,‬על האחראי לבדוק את אזור העבודה המיועד ולוודא שננקטו‬ ‫אמצעי הזהירות המפורטים מטה‪:‬‬ ‫מערכת גילוי‪/‬כיבוי אש פועלת‬ ‫ציוד חיתוך וריתוך תקינים‪ .‬כנ"ל לגבי ציוד הלחמה וכו'‪.‬‬ ‫מקום לעיל נבדק‪ ,‬ננקטו אמצעי הזהירות למניעת שריפות‪ ,‬כמפורט‪.‬‬ ‫אישור לעבודה‪:‬‬ ‫____________________ _________________ _________________‬ ‫תאריך‬ ‫חתימה‬ ‫שם פרטי ומשפחה‬ ‫תוקף האישור פג ‪ :‬בתאריך _____________ שעה _____________‬ ‫זמן התחלה ___________________ זמן סיום ______________________‬ ‫בדיקה סופית‪:‬‬ ‫אזור העבודה והאזורים הסמוכים שחום וניצוצות עלולים היו להתפשט אליהם (כגון קומות מעל או מתחת או‬ ‫מעבר לקירות) נבדקו במשך ‪ 30‬דקות לפחות לאחר סיום העבודה‪ ,‬ונמצאו בטוחים מפני פריצת שריפות‪.‬‬ ‫חתימת האחראי לעבודה‪________________________ :‬‬ ‫לאחר החתימה החזר את האישור ליחידת הבטיחות‬ ‫חתימת בטיחות __________________________‬