נוסח סופי חוזה קבלן תשתיות ומחסן 1 - להפצה
נספח מס' 7למכרז
אחוזות החוף בע"מ
חוזה למכרז פומבי מס' 003102/
להקמת אולם ספורט
בבית הספר לטבע סביבה וחברה
בתל אביב-יפו
1לחודש פברואר1022 ,
-2-
חוזה התקשרות מספר 03102/
לביצוע פרויקט הקמת אולם ספורט בבית ספר לטבע ,סביבה
וחברה בתל אביב יפו
שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת _______
-בין -
אחוזות החוף בע"מ
מרחוב גרשון ש"ץ ,6תל אביב
( להלן " -החברה")
מצד אחד;
לבין -________________________
(להלן " -הקבלן")
מצד שני;
הואיל:
והחברה פרסמה את מכרז מס' ( 63202/להלן" :המכרז") לקבלת הצעות להקמת מבנה
בשטח כולל של כ 600 -מ"ר ,שיבנה בשיטת שלד פלדה ,מעל תקרת מקלט קיים .המבנה
יכלול משטח ספורט ,חדרי שירותים ,מחסנים ושטחי עזר ,והעבודות להקמתו יכללו את כל
עבודות הגמר ,לרבות מערכות תברואה ,חשמל ומיזוג אויר ,וביצוע עבודות שיפוץ להכשרת
המקלט הקיים כמפורט במסמכי חוזה זה ובנספחיו (להלן" :המבנה") .בנוסף ,יידרש
הקבלן לבצע פיתוח סביבתי של שטחים פתוחים הנמצאים מחוץ למבנה (להלן ביחד
"הפרוייקט" או "העבודות");
והואיל:
והקבלן זכה במכרז לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז וכמותנה בחוזה זה על כל
;
נספחיו ,על פי החלטת ועדת המכרזים של החברה שהתקיימה בתאריך
והואיל:
והקבלן מצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע את העבודות וכי הינו בעל הכישורים,
המיומנות ,הידע המקצועי ,הטכני ,הארגוני והפיננסי וברשותו כוח האדם ,האמצעים
והציוד הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי
לוח הזמנים ,וכי הוא מעוניין לבצע את העבודות;
והואיל:
וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע לחוזה זה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
-/-
פרק א' – מבוא
.2
מבוא ,הגדרות ונספחים:
.2.2
המבוא לחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה.
.2.2
הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
.2./
כותרות הסעיפים בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
.2.1
הגדרות
בחוזה זה ובנספחיו יהיה למונחים בצד ימין להלן ,הפירוש המופיע לשמאלם,
אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת:
" .2.1.2אתר העבודות",
או "מקום ביצוע העבודות"
או "מקום המבנה" -
" .2.1.2האדריכל" -
" .2.1./החוזה"
" .2.1.1מדד תשומות
בניה למגורים"
" .2.1.1המדד הבסיסי" -
" .2.1.6המדד החדש"
" .2.1.1המזמין""3אחוזות החוף"
" .2.1.1המכרז"
המקרקעין עליהם ייבנה הפרויקט
אשר בהם ,דרכם ,מתחתם ו3או
מעליהם ו3או בסביבתם יבוצעו
הפרויקט והעבודות ,לרבות כל
מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות
הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על
פי החוזה וכן ,כל מקום אחר בו
תבוצענה עבודות בהתאם לחוזה;
מי שימונה על ידי המזמין כאדריכל
הפרויקט ואשר הודעה על מינויו
נמסרה לקבלן .כל עוד לא הודיע
המזמין לקבלן אחרת יהיו אדריכלי
הפרויקט ד .לזר אדריכלים;
חוזה זה על כל נספחיו ומסמכי
המכרז;
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים
המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי בישראל ,כולל אותו מדד ,אף
אם יפורסם על ידי גוף או מוסד
ממשלתי אחר וכן ,כל מדד תשומות
לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו,
אם יבוא;
מדד תשומות הבניה למגורים בגין
חודש פברואר שנת 2021אשר
התפרסם ביום .21./.2021
מדד תשומות הבנייה למגורים הידוע
ביום האחרון של החודש בגינו הוגש
החשבון;
אחוזות החוף בע"מ ו3או מי מטעמה;
מכרז מס' 63202/שפורסם ע"י
המזמין על כל תנאיו ,מסמכיו
ונספחיו;
-1" .2.1.1המנהל 3מנהל הפרויקט
3המפקח " -
" .2.1.20המפרט" או
"המפרטים" -
" .2.1.22העבודות"
או "הפרויקט"
" .2.1.22העירייה"
" .2.1.2/הקבלן"
מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין
לנהל ו3או לפקח מטעם המזמין על
הפרויקט ו3או על כל חלק ממנו ו3או
כל אדם אחר אשר יוסמך לכך על ידי
המזמין בכתב .כל עוד לא הודיע
המזמין לקבלן בכתב אחרת יהיה
המנהל אפרתי מדפיס ניהול
פרוייקטים בע"מ;
המפרטים הטכניים לביצוע העבודות.
מפרטים אלו כוללים מחד ,את
הפרקים הרלוונטיים של "המפרט
הכללי לעבודות בנין" ,אשר אינם
מצורפים לחוזה זה ואשר הוכן על ידי
הועדה הבין משרדית של משרד
הביטחון ,משרד העבודה ומשרד
השיכון (במהדורתו העדכנית האחרונה
הידועה במועד חתימת החוזה או
במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות או
עדכונים במקרה של שינויים) ,לרבות
פרק 00מוקדמות ,וכולל אופני מדידה
ותכולת מחירים המצורפים לפרקים
אלה .הקבלן מצהיר בזה כי עותק
"המפרט הכללי לעבודות בנין" נמצא
ברשותו ,הוא עיין בו והוא מוכר לו
היטב וכי הינו מתעדכן באופן שוטף
בכל הפרסומים והעדכונים הנוגעים
למפרט זה;
בכל מקרה של סתירה ו3או אי התאמה
ו3או דו משמעיות בין הוראות
המפרטים השונים יקבע המנהל את
ההוראה שתחול .בקביעתו יתבסס
המנהל על מיטב הנוהג המקצועי ועל
המקובל במקרים אלו.
עבודות תשתית ובינוי נשוא חוזה זה,
כמפורט בחוזה זה ,במפרטים,
בתכניות וביתר המסמכים המצורפים
לחוזה ,לרבות ביצוע כל עבודות הקדם
פיתוח ועבודות הפיתוח באתר.
עיריית תל אביב-יפו;
______________________,
לרבות נציגיו של הקבלן ,שלוחיו,
מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן
משנה מטעמו הפועל בשמו או עבורו
בביצוע העבודות או כל חלק מהן ,אם
המזמין התיר ואישר לקבלן להעסיק
קבלני משנה כאמור בחוזה זה וע"פ
האמור בסעיף 26להלן;
-1כל התכניות הקשורות באופן ישיר
ו3או עקיף לביצוע העבודות ואשר
מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה
ולרבות ,כל שינוי בתכניות אלה
שיאושר על ידי המנהל או המפקח
וכן ,כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב
על ידי המנהל ,או על ידי המפקח,
לעניין חוזה זה ,מזמן לזמן לרבות
תוכניות לביצוע ,כמפורט בנספח ד'
לחוזה (נספח 1ד למכרז);
" .2.1.21התוכניות"
" .2.1.21כתב כמויות" או
"מחירי כמויות"
מסמך המפרט את כתב הכמויות
והמחירים ,כמפורט בנספח ג לחוזה
(נספח 1ג למכרז);
בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם
המושג "על חשבון" ו3או "על חשבונו"
פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עבור
החומר ,ו\או העבודה ,ו3או הציוד,
ו3או המבנה הכרוכים בנושא אליו
מתייחס המושג ,כאשר התשלום
יכלול את כל ההוצאות הישרות
והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום
הנ"ל;
קבלני המערכות ו3או קבלנים ו3או
ספקים כלשהם ,מטעם המזמין,
למעט הקבלן וקבלני המשנה ,אשר
יבצעו פעולות כלשהן בקשר להקמת
הפרויקט ו3או תוך כדי ובזמן ביצוע
העבודות על ידי הקבלן;
הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין
בתמורה לביצוע התחייבויותיו על פי
הוראות החוזה במלואן ובמועדן
ולשביעות רצון המזמין והמנהל
בהתאם להוראות החוזה;
תכניות שהוטבעה עליהן חותמת
"לביצוע" ,על ידי המנהל ,או המפקח.
תכנית בניין עיר מספר ,1022לרבות
תוספות ו3או תיקונים לה.
התקופה שנקבעה בסעיף 15להלן
כמשך הזמן אשר במהלכו על הקבלן
להשלים את ביצוע העבודות או כל
חלק מהן ,לשביעות רצונם המלא של
המזמין והמנהל .התקופה תחל במועד
שייקבע בצו התחלת העבודה
ותסתיים במועד בו הקבלן יקבל את
תעודת ההשלמה;
" .2.1.26על חשבון"
" .2.1.21קבלני המזמין"
" .2.1.21שכר החוזה"
" .2.1.21תכניות לביצוע" -
" .2.1.20תוכנית בניין העיר"-
" .2.1.22תקופת הביצוע"
.2.1
נספחים
.2.1.2הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן:
הצעת הקבלן למכרז;
.2.1.2.2נספח 'I
.2.1.2.2נספח א'
-
מפרט כללי ותנאים כלליים ומיוחדים;
.2.1.2./נספח ב'
-
מפרט מיוחד;
.2.1.2.1נספח ג'
-
כתב כמויות;
-6 .2.1.2.1נספח ד'
-
תוכניות;
.2.1.2.6נספח ה'
-
דו"ח והנחיות יועץ בטיחות;
.2.1.2.1נספח ו'
-
לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות
.2.1.2.1נספח ז'
-
נוסח צו התחלת עבודה;
.2.1.2.1נספח ח'
-
נוסח תעודת השלמה;
.2.1.2.20נספח ט'
-
נוסח ערבות ביצוע;
.2.1.2.22נספח י'
-
נוסח ערבות טיב;
.2.1.2.22נספח י"א'
-
נוסח הצהרת ביטול תביעות;
.2.1.2.2/נספח י"ב'
-
נספח אישור ביטוחי הקבלן;
.2.1.2.21נספח י"ג'
-
הצהרת הקבלן – פטור מנזקים;
.2.1.2.21נספח י"ד'
-
הצהרת הקבלן – עבודות בחום;
[יצורף על ידי הקבלן]
.2.1.2
.2
בכל מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה נספח לחוזה ,אף
אם לא צורף אליו בפועל ,יהווה המסמך הנ"ל נספח לחוזה ,אף אם לא
צורף לחוזה בפועל ולא נכלל ברשימת הנספחים לעיל.
מהות החוזה
.2.2
חוזה זה הינו לביצוע הפרויקט וכל העבודות הכרוכות בכך .למען הסר ספק,
מובהר בזאת כי התחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות את כל העבודות
הדרושות להקמת והשלמת הפרויקט כמפורט במפרט הכללי ותנאים כלליים
ומיוחדים נספח א' ,במפרט המיוחד נספח ב' ,בכתב הכמויות נספח ג',
ובתוכניות נספח ד' לחוזה זה ,לרבות כל האלמנטים הדרושים לשם כך ,גם אם
אינם מתוארים ומפורטים בתכניות.
.2.2
כל תוספת או שינוי בעבודות ו3או השלמת עבודות ו3או ביצוע עבודות נוספות,
הדרושים להשלמת הפרויקט בהתאם לכל דרישה תכנונית ו3או דרישה על פי דין
ו3או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי ,מהווים חלק בלתי נפרד
מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את
הקבלן בכל תמורה נוספת שהיא ו3או שינוי משכר החוזה ,למעט שינויים
כמפורט בפרק ח' להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה.
.2./
העבודות אשר יבוצעו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה ,הנן כדלקמן:
.2.1
.2./.2
עבודות להקמת מבנה אולם הספורט (מבנה 02בכתב הכמויות,
עבודות בניה במסגרת פאושלית) ,הכולל משטח ספורט ,חדרי
שירותים ,מחסנים ושטחי עזר ,ואת כל עבודות הגמר לרבות
מערכות תברואה ,חשמל ומיזוג אויר ,ועבודות במקלט הקיים,
כמפורט בכתב הכמויות ובמפרטים (להלן" :עבודות הפאושל").
.2./.2
עבודות פיתוח סביבתי של שטחים פתוחים הנמצאים מחוץ למבנה
אולם הספורט (מבנה 01בכתב הכמויות ,עבודות פיתוח סביבתי
למדידה על בסיס כתבי כמויות) ,כמפורט בכתב הכמויות
ובמפרטים (להלן" :עבודות למדידה").
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עימו בחוזה זה לביצוע העבודות,
בהתבסס ובהסתמך על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל העבודות להקמת
ולהשלמת העבודות על כל הכרוך בכך ,בתמורה לשכר החוזה.
-1.2.1
לעניין עבודות הפאושל:
.2.1.2המפקח רשאי להורות בכל עת על עשיית שינוים בעבודות הפאושל או
כל חלק מהן ,לרבות שינויים בצורה ,באופי ,בסגנון ,במימדים וכו',
והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח.
.2.1.2הקבלן יהיה זכאי לתשלום תוספת כספית בגין שינוים בעבודות
הפאושל ודרישת תוספות ,אשר היקפן הכספי עולה על 2%מההצעה
הכספית של הקבלן במכרז עבור עבודות הפאושל .סכום התוספת יחושב
על בסיס כתב הכמויות המצורף לחוזה ,או בהעדר פרט מתאים ,על
בסיס ניתוח מחירי עלויות על בסיס מחירי היחידה בכתב הכמויות
כנ"ל .רק במקום שבו יאשר המפקח כי לא ניתן לנתח את מחיר הסעיף
החריג בהתבסס על מחירי כתב הכמויות ,יידרש הקבלן להגיש הצעת
מחיר המבוססת על מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל למחירי
קבלן ראשי ,אשר יהיה בתוקף בעת ביצוע העבודה ,בהנחה של .20%
במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן למצוא מחיר מתאים במחירון דקל,
יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה ולאישור המפקח ,כשהניתוח
יכלול חלוקה לעלות חומרים ,תשומות עבודה ותקורה קבלנית .בכל
מקרה לא תעלה התקורה הקבלנית על .22%לאחר קבלת אישור
המפקח ,יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג המזמין אשר יהיה
הקובע הסופי בעניין תשלום התוספת לכל דבר ועניין.
במקרה של שינוים בעבודות הפאושל כאמור ,על הקבלן לבצען מיידית
ובהתאם להוראות המפקח ,ובשום מקרה הוא לא יהיה רשאי לעכב את
ביצוע העבודות מחמת אי קביעת ערך התוספת בגינן.
.2.1./שינוים ותוספות כאמור בסעיף 2.5.2לעיל ,יחושבו ויאושרו רק
במסגרת החשבון הסופי שיגיש הקבלן ,ולאחר סיכום כל מרכיבי
השינוי.
.2.1.1שינוים ו3או תוספות בעבודות הפאושל ,בהיקף כספי אשר אינו עולה על
2%מההצעה הכספית של הקבלן במכרז עבור עבודות הפאושל ,או
בהיקף המפחית ממחיר המבנה ,לא יזכו את הקבלן בכל תוספת כספית
ולא ישנו את סכום התמורה שתשולם לקבלן.
./
בדיקת הוראות החוזה ואתר העבודות
./.2
הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה ,וכי ביקר באתר העבודות ובחן
את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו3או הנובעים מהם ,לרבות
את אתר העבודות וסביבתו ,דרכי הגישה אליו ,טיב הקרקע ואת כמויותיהם
וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות .כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע
על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה והוגנת
לביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה במלואן ובמועדן .הקבלן לא יהא רשאי
לבסס שום תביעות כספיות ו3או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקפות
ביצוע העבודות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה ,או בגין אי ידיעה
או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו3או הנובע ממנו.
./.2
בנוסף לאמור לעיל ,מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים
הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל בנוגע לאספקת התכניות ,החומרים ,הציוד ,כוח האדם ויתר
הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדים
הנקובים בו ,והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או
בחלק מהם .הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי
חוזה זה במלואן ובמועדן או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד.
././
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
-1-
.1
תפקידיהם וסמכויותיהם של המנהל והמפקח
.1.2
המנהל ו3או המפקח ו3או מי שימונה על ידם רשאים לבדוק את העבודות
ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב
ביצוע העבודות .כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את
הוראות המנהל ,המפקח ואת הוראותיו הוא.
הקבלן יאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמם להיכנס בכל עת לאתר
העבודות ולכל מקום אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות
החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,מכונות וחפצים כלשהם
הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכינים מוצרים הקשורים בביצוע העבודות.
הקבלן יאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמם להשתמש בכל המיתקנים
והשירותים שהותקנו באתר.
.1.2
על הקבלן וכל המועסקים מטעמו ו3או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות
המנהל ו3או המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על
ידם.
.1./
ביצוע העבודות ,בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות
פעולות לצורך ביצוע העבודות ,יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו3או המפקח.
העבודות תבוצענה לשביעות רצונם המלאה של המנהל ו3או המפקח .הקבלן
מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל ו3או
המפקח בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה .בכל מקרה בו ניתנו
סמכויות למנהל על פי הסכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות המפקח והוראות
המפקח בעניין זה תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין.
.1.1
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו3או
למפקח בחוזה זה ,הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם
אופי ביצוע העבודות ,טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים
שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות .שום דבר האמור בסעיף זה ,ושום מעשה
או מחדל מצד המנהל ו3או המפקח ,בקשר להפעלת סמכויותיהם על פי החוזה,
לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות
שבהתאם להוראותיו הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו3או בתביעה כלשהי בגין
פיקוח ו3או ניהול כושל ו3או לא משביע רצון.
.1.1
בכל מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו3או שאינן מתיישבות מהמנהל ו3או
המפקח ,חייב הקבלן להודיע על כך למנהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה
סופית ,תחייב את הקבלן ותגבר על הוראות המפקח.
.1.6
הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר עם ביצוע העבודות ,רק
באמצעות המנהל ו3או המפקח ,הערות הקבלן יועברו למזמין רק באמצעות
המפקח ו3או המנהל.
.1.1
לצורך כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל ו3או למפקח סמכות סופית ובלתי
ניתנת לערעור ו3או לפי שיקול דעתם המוחלט ו3או כיוצא בזה ,המצביעות על
שקול דעת מוחלט ו3או בלעדי בהחלטותיהם ,הכרעותיהם ,קביעותיהם,
דרישותיהם וכו' ,תהיינה החלטותיהם של המנהל ו3או המפקח סופיות ,תחייבנה
את הקבלן ולא תהיינה ניתנות לערעור ,אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה זה.
-1-
.1
.1.1
המפקח ו3או המנהל יזמן אליו ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,את הקבלן
לישיבת תיאום ביצוע .על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי
המפקח ו3או המנהל ,וכן עליו להביא לדיונים אלא את התכניות ,דו"חות וכל
מסמך רלבנטי אחר אשר יידרש על ידי המפקח ו3או המנהל .כמו כן ,יביא הקבלן
עימו לדיונים אלה את קבלני המשנה ובעלי המקצוע ,הכל כפי שיידרש על ידי
המפקח .מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ,לוקח הקבלן על עצמו
את האחריות להשלמת תיאום התכנון הדרוש לצורך ביצוע נכון ומדויק של
העבודות ובהתאם ללוח הזמנים ולצורך כך למנות מתאם תכנון .מתאם התכנון
יהיה אחראי לתאם בין המקצועות השונים ,קבלני המזמין ,קבלני המשנה ובעלי
המקצוע מטעם הקבלן ויפעל במילוי תפקידו לשביעות רצונו של המפקח לפי
מיטב הנוהג המקצועי .מתאם התכנון ידווח בכתב באופן שוטף למפקח על
התקדמות ויתריע בפניו במועד על כל חריגה ו3או עיכוב כלשהם העלולים
להשפיע על התקדמות הפרויקט .מובהר בזאת כי יועצי המזמין יבצעו את
עבודתם לפי הוראות המנהל בלבד.
.1.1
למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי אין בניהול הפרויקט ו3או בזכות הפיקוח,
כאמור לעיל ,כדי להטיל על המזמין ,או מי מטעמו ,אחריות בנזיקין ו3או
אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת ,או לשחרר את הקבלן מכל אחריות
שיש לו על פי חוזה זה ו3או על פי כל דין .המזמין אינו חייב להשתמש בזכותו
למנות מנהל ו3או מפקח והימנעות כאמור ,לא תגרע מזכויות המזמין ולא תהווה
מניעות ,או השתק ,כנגד כל טענה או תביעה שלו ,בקשר עם כל דבר ועניין
הקשור בעבודות ,טיבן והתאמתן להוראות חוזה זה ונספחיו.
.1.20
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
ניהול יומן עבודה
.1.2
המפקח ינהל יומן עבודה ,בשלושה עותקים ,אשר בו ירשמו מדי יום ביומו את
כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות ,הקבלן מצהיר שכל הפרטים
שיירשמו על ידו ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע
העבודות .היומן ישמש ,לפי הצורך ,בנוסף לרישום פרטי העבודות ,גם למתן
הוראות בכתב לקבלן .היומן יוחזק באתר העבודות ,במשרד המפקח ,במקום בו
תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתיכתב ביומן
על ידי המנהל בצירוף חתימת המפקח ,או על ידי המפקח עצמו ,בין בנוכחות
הקבלן ובין שלא בנוכחותו ,תחייב את הקבלן .היומן ייחתם מדי יום ביומו על
ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל העבודות מטעמו ,העתק אחד יימסר לנציג
הקבלן והעתק נוסף ממנו יישאר בידי המפקח .המפקח או המנהל יהיו רשאים
להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו ביומן על ידי הקבלן.
.1.2
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומזכותם של המפקח והמזמין לביצוע
רישומים ביומן ,ירשום הקבלן ביומן מדי יום ביומו על הפרטים כדלקמן:
.1.2.2
מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע
העבודות;
.1.2.2
כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות או המוצאים
ממנו והכמויות שהושקעו בביצוע העבודות;
.1.2./
הציוד הנמצא באתר העבודות;
.1.2.1
השימוש בציוד בביצוע העבודות;
.1.2.1
תנאי מזג אויר השוררים באתר העבודות;
.1.2.6
תקלות והפרות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמנים;
.1.2.1
התקדמות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמנים;
.1.2.1
הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או המפקח לרבות הוראות
לעבודות נוספות ו3או לביצוע שינויים בביצוע העבודות;
.1.2.1
הערות והנחיות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות;
- 20 -
.6
.1.2.20
כל דבר אחר אשר לדעת המנהל או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב
העובדתי במהלך ביצוע העבודות;
.1.2.22
רישום מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן ,תוך ציון
מספריהם הסידוריים ומספר או סימון השינוי;
.1.2.22
כל פרט אחר שהמפקח או המנהל יורו לקבלן לרשום ביומן העבודה
בין במועד מסוים ובין באורח שוטף;
.1./
הקבלן רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה
רשאי להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי המנהל או המפקח על ידי
מסירת הודעה בכתב למפקח ,תוך /ימים ממועד רישומו .הערותיו ו3או
הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את המזמין אלא אם המנהל יחליט
לקבל את אותן הערות או הסתייגויות .החלטת המנהל כאמור תהיה סופית
ובלתי ניתנת לערעור.
.1.1
לא העיר ו3או הסתייג הקבלן מהערות ו3או הוראות המנהל ו3או המפקח ביומן
העבודה תוך /ימים מיום רישומן ,רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים
וההערות הרשומות ביומן ,ואת הסכמתו להם.
.1.1
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו3או רישום ביומן על ידי
הקבלן אשר לא אושר כמפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמן בידי
הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו3או להארכת תקופת
הביצו ע של העבודות על פי החוזה ו3או לפיגור ו3או לסטיה ו3או לאי ביצוע
הוראה כלשהי מהוראות החוזה.
.1.6
כל דף של היומן ייחתם ,בתום הרישום בו ,על ידי הקבלן ולאחר מכן על ידי
המפקח והקבלן ימסור עותק למפקח.
.1.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
הסבת החוזה או המחאתו
.6.2
הקבלן אינו רשאי להסב ו3או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכן
אין הוא רשאי להעביר ,להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי
החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב .כמו כן אין הקבלן רשאי למסור
לאחר לרבות לקבלן משנה מטעמו את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,אלא
בהסכמת המזמין מראש ובכתב .המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו
כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים בתנאים שימצא
לנכון .כל הסבה ו3או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את
המזמין.
.6.2
נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו3או גורם אחר
בביצוע חלק כלשהו של העבודות ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן
מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל
מעשה ו3או מחדל של קבלן המשנה ו3או הגורם האחר האמורים.
.6./
שינוי בבעלות המקנה שליטה (ישירה או עקיפה) בקבלן בין באמצעות העברת
מניות ,הגדלת הון מניות ו3או הקצאת מניות ו3או בכל דרך אחרת תחשב
כהעברת זכויות לעני ין סעיף זה ,וההוראות דלעיל תחולנה גם על שינויים מסוג
זה.
.6.1
המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו
ו3או חובותיו על פי חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות
כאמור ,ישא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זה.
כמו כן מוסכם בזאת ,כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו
הועברו זכויותיו ו3או חובותיו של המזמין ,על חוזה חדש בגין ביצוע העבודות
נשוא חוזה זה ועל כל מסמך שיידרש בקשר לכך ובלבד ,שתנאי החוזה החדש
יהיו זהים לתנאי חוזה זה ,בשינויים המחויבים.
.6.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
- 22 -
.1
.1
היקף החוזה
.1.2
הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות ,על כל הכרוך בכל והנובע מכל לרבות
המצאת כוח האדם ,החומרים ,הכלים ,הציוד ,המכנות ועל דבר אחר ,בין קבוע
ובין ארעי הנחוץ לשם ביצוען.
מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי המפרטים והתכניות לרבות
שינויים בהן בהתאם להוראות הסכם זה יהוו את נשוא החוזה.
.1.2
ידוע לקבלן כי המזמין מסר ו3או ימסור ו3או רשאי למסור לקבלנים אחרים ו3או
לגורמים שונים ביצוע עבודות שונות בקשר לפרויקט באופן כללי ,הכוללות,
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עבודות בניה ,הריסה ,מערכות ,מלאכות,
ציוד ואספקת חומרים וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו על פי הוראות כל חוזה
שיחתם בין המזמין לאותם הגורמים ו3או לקבלנים האחרים ,לרבות ביצוע
עבודות אחרות במקביל לעבודות הקבלן .הקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר
ביצוע עבודה3ות אחרת3ות כאמור ולקיים את כל ההוראות אשר המנהל ו3או
המפקח יורו לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם
הקבלנים האחרים ו3או הגורמים האחרים כאמור בסעיף זה ,ואף לבצע תיקונים
בעבודות ,בעקבות העבודות האחרות ,ככל ונדרש.
המזמין לא יכיר בכל תביעה ו3או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמין בקשר עם ,או
עבור ,עבודות אחרות כנ"ל המבוצעות על ידי המזמין ו3או עבורו על ידי קבלנים
אחרים ו3או ספקים אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה.
.1./
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר האמור בסעיף 7.2לעיל לא
יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאי המזמין
למסור לאחר ו3או לאחרים את ביצועו של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא
חוזה זה ומזכותו של המזמין להקטין ו3או להגדיל את היקף העבודות נשוא
חוזה זה.
מסמכי החוזה והתוכניות
.1.2
המפקח ימסור לקבלן ,ללא תשלום ,שלושה ( )/העתקים של מערכות התכניות
והמסמכים הנלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה .כל העתק נוסף,
שיהיה דרוש לקבלן ,יוכן על חשבון הקבלן ,בתשלום ישיר על ידו למכון
ההעתקות המאושר על ידי המזמין .עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למזמין
את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין שהכין אותם
בעצמו או הוכנו על ידי אדם אחר.
.1.2
בכל תקופת ביצוע העבודות ,תישמר על ידי הקבלן ,מערכת אחת מעודכנת של
התוכניות ,מתוך השלוש שנמסרו לו ,במשרדו שבאתר ביצוע העבודות.
.1./
הקבלן יחזיק ,במשך תקופת ביצוע העבודות ,במשרדו שבאתר ביצוע העבודות,
את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה ,לרבות המפרטים ,כתב הכמויות וכן,
מכשירי מדידה וכיו"ב .המזמין ,המנהל ,המפקח ,המתכננים והיועצים ,יהיו
רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו3או בתכניות ,בכל שעה במשך היום,
בכל תקופת ביצוע העבודה.
.1.1
הקבלן יחזיק ,במשך תקופת ביצוע העבודות ,במשרדו שבאתר ביצוע העבודות,
גם מערכת תכניות של יתר המלאכות ,המערכות והמתקנים באם ישנן כאלה,
שנמסרו לידיו ע"י המפקח .כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות
בביצוע העבודה.
הקבלן יהיה אחראי לבקרה ובדיקה של נכונות התכניות והמידות הנתונות
בתכניות לביצוע ,ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בשרטוטים או
במפרט ,עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע
העבודה .החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית ומכרעת .לא פעל הקבלן כאמור
– תהיה מוטלת עליו מלוא האחריות לכל פער ,טעות ו3או אי התאמה וכו'.
.1.6
התכניות המצורפות לחוזה זה הן תכניות מכרז בלבד .לפני הביצוע החלקים
הרלוונטיים ימסרו לקבלן תכניות הביצוע ,אשר עשויות לכלול שינויים או
השלמות ,לעומת תכניות המכרז מסיבות כלשהן .לקבלן לא תהיה זכות לדרוש
או לקבל כל פיצוי או שינוי עקב עדכונים אלו.
.1.1
- 22 -
.1
.1.1
מוצהר בזה כי התכניות הינן רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור
על תוכנן בסוד ,לא להכין מהם העתקים ,ולא להעבירם לידי כל אדם ו3או גוף
שלא לצורך ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד ,ואסור לו להשתמש בהן בכל
אופן שהוא וכל מטרה אחרת ,או למסור את תוכנן ו3או איזה חלק מהן לאחרים
שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו3או לפרויקט .המנהל ו3או המפקח,
ימציאו לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות תכניות ו3או הוראות ו3או
הנחיות לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכניות אלה תחייבנה את
הקבלן .אין במסירת התכניות לקבלן בחלקים ובמהלך ביצוע העבודה משום
עילה כלשהי לתביעה בגין שינוי לוח הזמנים או שינוי במחירים ו3או לתוספת
תמורה .לא תהיה לקבלן כל טענה והוא מוותר בזה מראש על כל טענה ו3או
תביעה כל שהיא בגין שינוי בלוח הזמנים ו3או בעלויות עקב אי אספקת תכניות
בתחילת ביצוע העבודות ,אלא אם כן קבע המפקח במפורש כי טענתו או תביעתו
מוצדקות.
.1.1
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן להודיע למפקח עד ארבעה עשר ()21
יום לפני המועד בו דרושות לו התכניות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד
להיות מבוצע .במקרה של חילוקי דעות באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת
התכניות לקבלן (מבלי שיגרם עיכוב בלוח הזמנים) יכריע המפקח והכרעתו תהא
סופית ומחייבת .כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן להעביר
לידי המפקח מידי פעם בפעם לוח זמנים מפורט ומדויק לגבי שטחי ואזורי
הביצוע הדחופים ורשימת התכניות הדרושות או השלמות התכנון הדרושות לכל
אחד מחלקי העבודה המפורטים בלוח הזמנים .למען הסר ספק מובהר בזאת כי
שכר החוזה כולל גם את עבודות תאום התכנון על ידי הקבלן כאמור.
.1.1
מוצהר בזה כי כל התכניות היינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות
היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד ,לא להכין מהם
העתקים ,ולא להעבירן לידי כל אדם ו\או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות.
הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת
ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד ,ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא
ולכל מטרה אחרת ,או למסור את תוכנן ו\או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם
קשר ישיר לביצוע העבודות .הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על זכות
עכבון בקשר לתוכניות ו\או חלק מהן.
.1.20
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
פרשנות וסתירה בין מסמכים
.1.2
הקבלן יבדוק את התוכניות ,המפרטים ,את המידות ומצב פני הקרקע ,איזון
וסימון.
.1.2
בכל מקרה של סתירה ,או אי התאמה ,או דו משמעות ,לגבי הוראה כלשהי
במסמכים השונים המהווים את החוזה ,ובהיעדר קביעה אחרת של סדר
העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ,סדר העדיפות –
לעניין הביצוע – הינו כדלקמן:
.1.2.2
תוכניות לביצוע;
.1.2.2
מפרט מיוחד;
.1.2./
כתב כמויות;
.1.2.1
תנאי החוזה;
.1.2.1
תקנים ישראלים;
כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל ,עדיפה על פני ההוראה שבמסמך הבא
אחריה.
תיאור העבודות המופיע בכתב הכמויות יהווה השלמה לתיאורו האמור במפרט
המיוחד.
- 2/ -
.20
.1./
גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו ,או
שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו של החוזה או כל חלק
הימנו ,או שמסר המפקח לקבלן הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את
החוזה -יפנה הקבלן בכתב למנהל תוך ארבעים ושמונה ( )11שעות ממועד בו
התגלה לו הדבר והמנהל ייתן הוראות בכתב ,לרבות תכניות לפי הצורך ,בדבר
הפירוש שיש לנהוג לפי ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.
.1.1
במקרה והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף 1./לעיל ,וכתוצאה מכך בוצעה עבודה
כלשהי על פי טעות ,יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון
הטעות .המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי התאמה או סתירה כאמור לעיל
והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
.1.1
מבלי לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת ,פרשנות החוזה
תיעשה באופן המקיים בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתוך
המפרט ותנאי המכרז.
ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין
.20.2
הקבלן יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצונם המוחלטת של המזמין
והמנהל ,וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין ,המנהל והמפקח ,בין
שמפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו.
.20.2
הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא חוזה זה ברמה ,באיכות ובטיב
מעולים ומשובחים ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם ,חומרים ,כלים ,ציוד,
מכונות וכל אמצעי אח ר ברמה ,באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על
הוראות כל דין .הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,שידוע לו כי רמתן ,איכותן וטיבן
של העבודות על פי חוזה זה ,הינם עיקרו ,בסיסו ויסודו של חוזה זה וכי המזמין
לא היה מתקשר עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.
.20./
סעיף זה ע ל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
פרק ב' – הכנה לביצוע ולוח זמנים
.22
בדיקות והכנות מוקדמות
.22.2
הקבלן מצהיר כי הוא למד ,בירר וקיבל את כל המידע הדרוש לביצוע העבודות
וכי הוא מודע לתנאי השטח ,לתנאי הגישה לאתר העבודות ,וכי הוא נוטל בזה
מראש את כל הסיכונים הנובעים ו3או הקשורים בכך ,זאת בתקופת הביצוע ועל
פי לוח הזמנים כמפורט בחוזה זה .המזמין יהיה רשאי ,אם ברצונו בכך ,להמציא
לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך הפרויקט .דו"חות אלה ישמשו
לאינפורמציה בלבד אלא אם המזמין יודיע לקבלן אחרת בכתב ,ולא יפטרו את
הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות כנדרש בחוזה ו3או כנדרש
לצורך ביצוע העבודות והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות
הדוחות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור.
.22.2
הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו כי אתר העבודות נמצא בסמוך למבנה בית ספר
פעיל ,ובהתאם הוא מתחייב לפעול על פי הוראות והנחיות העירייה והגורמים
המוסמכים בעניין ביצוע עבודות בסמוך למוסדות חינוך פעילים ,לרבות נקיטת
הבטיחות ואמצעי הבטחון הנדרשים בהתחשב בתנועת אנשים וכלי רכב במהלך
שעות הפעילות במוסדות החינוך.
.22./
לדרישת המזמין ,הקבלן מתחייב להכין ולחלק לתושבי האזור הודעות מודפסות
בהם יתוארו העבודות ומשמעותם .נוסח ההודעה ייקבע על ידי המזמין.
.22.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
- 21 -
.22
רישיונות ואישורים ואחריות למבנים ולמתקנים
.22.2
בנוסף ומבלי לפגוע באמור בפרק ג' להלן ,לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא
הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע
העבודות לפי התכניות .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל התשלומים
הנדרשים לצורך קבלת הרישיונות ,להמציא את כל הערבויות הנדרשות ולשאת,
על חשבונו ,בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קבלת הרישיונות.
במונח "רשויות" ,בסעיף זה הכוונה ,בין היתר ,אך לא רק ,לעירייה ,משרדי
ממשלה ,חברת חשמל ,משרד התקשורת ,חברת "בזק" ,רשות העתיקות ,רשויות
אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם ,מע"צ ,משטרה ,מקורות ,רשויות
הניקוז ,אתרי פינוי פסולות ועוד.
.22.2
בנוסף ,לפני תחילת ביצוע העבודות ,על הקבלן לפנות לחברת החשמל ,בזק,
שירותי הכבאות ,חברת הטלוויזיה בכבלים ,לעירייה ויתר הרשויות ,לשם קבלת
מידע בדבר קווי טלפון ,חשמל ,טלוויזיה בכבלים ,כיבוי אש ,מים ,ניקוז או ביוב,
בשטח המגרשים ובסביבתם ,וכן תכניות הפיתוח שלהם ,ולשם תאום מוקדם של
העבודה עם הרשויות הנ"ל.
.22./
ידוע לקבלן כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימים ,לרבות
מבנה בית ספר פעיל ומעל מקלט קיים .הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל המבנים
והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע
העבודות.
.22.1
הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון :הרס ,זריקת אשפה ,פסולת בנין ,או
כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו .כמו כן ימנע
ממטרדי רעש ,בייחוד בשעות המנוחה ,זיהום אויר ,וכד' .כן יתחשב בשעות
הפעילות במקום .במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותו.
.22.1
מבלי לפגוע באמור לעיל ,לפני תחילת ביצוע העבודות ,או כל חלק מהעבודות,
ליד מערכות והתקנים קיימים ,בין אם הם מסומנים בתוכניות ובין אם לא ,על
הקבלן לוודא מיקום תשתיות תת קרקעיות ,לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה
של הגורם המתאים השייך לרשות3גוף שבתחומיה הוא פועל כמפורט להלן:
.22.1.2
תאגיד מי אביבים בע"מ
על מנת לא לפגוע בקווי המים והביוב הקיימים ,על הקבלן להזמין
לסיור באתר העבודות הרלוונטי ,נציג תאגיד מי אביבים בע"מ ,לקבל
ממנו את סימון קווי המים ולתאם עמו את המשך ביצוע העבודות
באזור קווי המים .מובהר בזאת כי עבודה כאמור תבוצע רק בנוכחות
מפקח של מי אביבים.
.22.1.2
מחלקת תיעול
הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם מחלקת התיעול
והגורמים המוסמכים בעירייה ,וידאג לנוכחות פיקוח מטעמם בזמן
ביצוע עבודות ליד קוים ומתקני תיעול קיימים.
.22.1./
מחלקת המאור
הקבלן יתאם סיור עם נציג מחלקת המאור בעירייה על מנת לקבלת
סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים.
מובהר בזאת כי עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק
בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.
.22.1.1
קודם לתחילת ביצוע העבודות ידאג הקבלן לקבלת רישיון לביצוע
העבודות ,בהסתמך על היתר בניה בתוקף ,ולאחר שקיבל האישורים
הנדרשים מכל מחלקות העירייה הנכללות במסגרת התיאום ההנדסי
הנדרש.
.22.1.1
כל המחלקות האחרות של העירייה -בהתאם לצורך.
.22.1.6
חברת החשמל
- 21הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לביצוע עבודות ליד
עמודי חשמל וקווי חשמל תת קרקעיים .מובהר בזאת כי העבודה
באזור עמודי חשמל וקווי חשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת
החשמל או באישורו.
הקבלן מתחייב להעניק לחברת החשמל את כל הסיוע אשר יידרש על
ידה לצורך ביצוע עבודות באתר העבודות .כמו כן לקבלן לא תהיה כל
טענה ו3או תביעה במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור
עמודי3קווי חשמל על מנת לאפשר את עבודות חברת החשמל או
נציגיה לצורך ביצוע רשת חשמל תת קרקעית באתר העבודות.
.22.1.1
חברת בזק
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת בזק לביצוע עבודות ליד
עמודי טלפון וקווי תקשורת תת קרקעיים .מובהר בזאת כי עבודה
באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת באתר העבודות תבוצע רק בנוכחות
מפקח מטעם חברת בזק.
הקבלן מתחייב להעניק לחברת בזק את כל הסיוע אשר יידרש על ידה
לצורך ביצוע עבודות באתר העבודות ולא תהיינה לו כל טענה ו3או
תביעה עקב כניסת חברת בזק לצורך ביצוע עבודות כאמור ו3או
במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי הטלפון ו3או קווי
התקשורת על מנת לאפשר את עבודות חברת בזק או נציגיה.
.22.1.1
משטרה
לאחר קבלת רישיון ממחלקת תיאום הנדסי בעירייה ,וקבלת רישיון
החפירה ,יפנה הקבלן למשטרת התנועה לקבלת אישורה לעבודה
בשטחי כבישים ולכל עבודה המצריכה הסדרי תנועה חדשים.
הקבלן יעסיק שוטרים בשכר או מאבטחים על חשבונו בהתאם
לדרישות המשטרה.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות
משטרת התנועה.
.22.1.1
מובהר בזאת כי רשימת הגופים המופיעה בסעיף 12.5לעיל הינה
חלקית ועל הקבלן לפנות לכל הרשויות ו3או הגורמים הנוספים לצורך
תיאום ביצוע העבודות עמם .כמו כן ,על הקבלן לוודא כי אין במגרש
כבלים או צנרת כגון :כבלי חשמל ,צינורות מים ,ביוב ,בזק וכד',
ובמידה ואכן קיימים -באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל
הרשויות המתאימות .הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין
מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב
לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו ,לשביעות רצון המפקח,
ולשאת בכל ההוצאות ,הן הישירות והן העקיפות ,שייגרמו כתוצאה
מהנזק הנ"ל.
.22.1.20למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי התיאום עם הרשויות השונות ,קבלת
הרישיונות הדרושים ,לרבות ההמתנה למשגיחי3מפקחי הרשויות,
כלולים בלוח הזמנים ולא יהוו עילה להארכת תקופת הביצוע.
.22.1.22סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת
תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
.2/
אמצעי זהירות
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18להלן:
.2/.2
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות
הדרושים למניעת תאונות עבודה ,לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה,
הנחת קווי צינורות ,הובלת חומרים ,הפעלת ציוד כבד וכו'.
- 26.2/.2
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או
בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים ,התקנות וההוראות
העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו .הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על גידור
אתר העבודות על מנת למנוע כניסת גורמים זרים ,ובפרט ילדים הלומדים בבית
הספר הסמוך ומוריהם ,לאתר העבודות ,במהלך כל שעות היממה.
.2/./
הקבלן יתקין ויתחזק פיגומים ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה
כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של
בורות ,ערמות עפר ,פיגומים ,ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר.
.2/.1
מבלי לפגוע בסעיף 13.3לעיל ,הקבלן יספק וירכיב פיגומים טפסנות ,מערכות
תימוך ודיפון להגנת החפירות ומבנים סמוכים ,דרכי עזר ,מעברים רגילים
ועיליים ,סולמות ומתקנים ארעיים תקניים אחרים ,הדרושים לביצוע כל סוגי
העבודות במסגרת העומסים אשר להם נועדו.
על הקבלן להרכיבם ,להחזיקם ,לחדשם ,לתקנם ,או להחליפם ,תוך התחשבות
בדרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על הוראות הכלולות בחוקים ,תקנים,
צווים או תקנות בני תוקף.
הקבלן יבצע את הנ"ל בהתאם לתכניות המבוססות על חישובים סטטיים של
מהנדס מטעמו .הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם ,ובמקרה של
מפולת או תקלות אחרות כל שהן -יתקן את הנזקים הן הישירים והן עקיפים
לרבות למבנים הקיימים.
.2/.1
.2/.6
הסדרי תנועה זמניים
.2/.1.2
הקבלן מתחייב להכין ,להגיש ולטפל על חשבונו בכל הנדרש כדי לקבל
את אישור הרשויות ומשטרת ישראל לביצוע העבודה ,בהתאם
לתכניות חלקי ביצוע והסדרי תנועה זמניים ולאמור במפרט הכללי
ובתנאים המיוחדים ,ככל שיידרש ,עלמנת לאפשר כניסה ויציאת כלי
רכב הנדסיים לשטח הפרוייקט ,ולתאם את תנאי ומועדי ביצוע
ההתחברויות לכבישים הקיימים.
.2/.1.2
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן נושא באחריות לתכנון
הסדרי התנועה באתר העבודות ובתוך כך עליו להבטיח כי בכל חלק
של ביצוע העבודות תתאפשר תנועה ממונעת ותנועה רגלית בכל אתר
העבודות .על הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי דין
לשינוי הסדרי התנועה מהרשויות השונות ,לרבות משרד התחבורה,
המשטרה ,העירייה וכד'.
.2/.1./
הקבלן מתחייב לדאוג לבטיחות התנועה באמצעות התקנת שלטים,
דגלים ,פנסים ,הצבת עובדים וכד' ,בהתאם לצורך ,לרבות בניית
מעקפים לצורך הטיית התנועה.
.2/.1.1
על הקבלן להציב בכל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה במספר
שיידרש על ידי הרשויות והמפקח ,כולל שילוט אזהרה תקני לתקופת
היום והלילה.
.2/.1.1
מובהר בזאת כי אין בביצוע הסדרי התנועה ,ונקיטת כל האמצעים
הדרושים לכך ,עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על
ידי הקבלן.
.2/.1.6
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור
ובביצוע הסדרי התנועה באתר העבודות ,חלות על הקבלן ויבוצעו על
חשבונו.
שילוט ותמרור זמניים
.2/.6.2
לצורך הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי אורח שבתחום
ובסמוך לאתר העבודות ,הקבלן מתחייב להציב שילוט ,סימון ,תמרור
ואביזרי תנועה מתאימים ,כולל היותם מחומר המחזיר אור ,במצב
תחזוקה טוב ,לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.
- 21 -
.2/.1
.2/.6.2
מיקום ,מספר וסוג השלטים ,התמרורים ואביזרי התנועה באתר
העבודות ,יבוצעו בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין ,הוראות רישיון
משטרת ישראל והעירייה ,ובהתאם לסכימת תמרור כמפורט במדריך
להצבת תמרורים באתרי עבודה בשטח עירוני בהוצאת משרד
התחבורה ,במהדורה העדכנית ביותר ,כפי שתאושר על ידי המפקח.
מובהר בזאת כ י הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות לפני אישור סכימת
התמרור כאמור.
.2/.6./
המפקח ראשי לדרוש העסקת מפקח מיוחד לאביזרי הבטיחות וכן
להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה בו לדעת המפקח ,העבודות
מבוצעות בתנאים בטיחותיים לא נאותים או טלא מתאימים כאמור
לעיל.
.2/.6.1
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור
ובביצוע השילוט והתמרור הזמניים כאמור לעיל ,חלות על הקבלן
ויבוצעו על חשבונו.
שימוש במקלט בעת חירום
.2/.1.2
הקבלן לא יעשה כל שימוש במקלט שעליו יוקם המבנה ,אלא בעת
חירום בלבד ועל פי הנחיות גופי הבטחון המוסמכים.
.2/.1.2
עבודות הקבלן יבוצעו באופן ובצורה שתאפשר כניסה חופשית ובטוחה
למקלט ,באמצעות דרכי גישה פנויות ,בתוך 22שעות מקבלת הנחיית
המפקח בעניין.
.2/.1./
העבודות במקלט יבוצעו באופן רציף ובלוח הזמנים הקצר ביותר
עלמנת לאפשר את כשירות המקלט בעת חירום.
.2/.1.1
הקבלן לא יהיה רשאי לשכן עובדים במקלט ו3או לאחסן בו כל ציוד,
חומרים ,או פסולת ,ולא לבצע בו כל פעולה אחרת העלולה לגרוע
ממאפייני המקלט ויכולתו לשמש בשעת חירום.
.2/.1
גני טבע -בתחום בית הספר מצויים גני טבע פתוחים לשימוש הציבור בסופי
שבוע .כניסת המבקרים בסופי שבוע תהיה מסביב לבית הספר דרך החממה.
הקבלן יפרק את החממה לפני תחילת העבודה ,כחלק מהעבודות נשוא חוזה זה
וללא קבלת תמורה נוספת.
.2/.1
מדי יום ,עם סיום העבודה בכל חלק של האתר ,חייב הקבלן למלא את כל
הבורות והחפירות ,ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו
באתר כתוצאה מהעבודה.
.2/.20מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ,כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה
לעובד של הקבלן או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע
באתר העבודה ,תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא
באחריות כלשהי בגין נושא זה.
.2/.22סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
.21
שילוט
.21.2
.21.2
חמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה הראשוני יספק ויציב
הקבלן ,על חשבונו ,באתר העבודה ,במיקומים כפי שיורה המפקח ,שלט כדלקמן
(להלן" :השלט"):
.21.2.2
שלט מפח צבוע בעובי 2מ"מ ,במידות /מ' 1 Xמ'.
.21.2.2
השלט יבוסס על יסודות בטון ב 20-שיוקמו מיד עם תחילת העבודה
ויפורקו ויסולקו בסיומה.
השלט יכלול:
.21.2.2
שם וסמל העירייה ושם וסמל אחוזות החוף.
- 21 -
.21
.21.2.2
שמות וסמלים של גורמים נוספים השותפים לפרוייקט ,בהתאם
להוראות המזמין.
.21.2./
שם הקבלן ,כתובתו ומספר טלפון.
.21.2.1
שם העבודה המתבצעת והדמיה של העבודה (שתסופק לקבלן על ידי
המזמין).
.21.2.1
שמות ,כתובות ומספרי טלפון של המתכננים ,המתאם והמפקח.
.21.2.6
שם ומספר טלפון של מנהל העבודה מטעם הקבלן.
.21./
הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת
השלט וישא על חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות
מוסמכות.
.21.1
במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותו וניקיונו של השלט ,לחידושו או
להחלפתו אם ניזוק ,ובתום העבודה ידאג לפירוקו ולסילוקו מהאתר או ישאירו
באתר ,הכל לפי הנחיות והוראות המפקח.
.21.1
הקבלן ,קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלט האמורים
לעיל .שילוט נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.
.21.6
הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.
לוח זמנים לביצוע העבודות
.21.2
הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה
(להלן" :מועד תחילת ביצוע העבודות") ,להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף
ורצוף ובכל מקרה באופן בו העבודות יסתיימו וימסרו למזמין בתוך ( 20עשרה)
חודשי עבודה ממועד תחילתן (להלן" :מועד סיום ביצוע העבודות") ,בהתאם
ללוח הזמנים המפורט שיוכן ע"י הקבלן כאמור בסעיף 15.7.1להלן ,ולשביעות
רצון המזמין והמנהל.
.21.2
הקבלן ינקוט בכל האמצעים ,כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים
וציוד ,לפי הוראות המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה ,כדי לעמוד בלוח
הזמנים .הקבלן ימנע מפיגור ו3או עיכוב במסירת העבודה ,מכל סיבה שהיא.
.21./
הקבלן יפעל תמיד ,לכל אורך תקופת ביצוע העבודה ,על פי המפורט בלוח
הזמנים המעודכן האחרון ,אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור
בלוח הזמנים ,בכל אחד מחלקי ביצוע העבודה ,יציין הקבלן במפורט מה היו
ו3או יהיו הצעדים בהם נקט ו3או ינקוט ,כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות
ממועד סיום העבודה.
.21.1
הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לעמידה בלוח
הזמנים.
.21.1
הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה ,לרבות עבודתו שלו
יובאו בחשבון בלוח הזמנים וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון
תוכנית עבודה מתואמת.
.21.6
כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה שתקבע ע"י המפקח ,הרצתו
במחשב ועדכונו כלעיל ,לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי ,לוח הגנט וכל דו"ח
דרוש אחר ,בכל משך תקופת ביצוע העבודות ,עד לסיומה ולמסירת העבודות
למזמין ,יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזה.
- 21.21.1
לוח זמנים מפורט
.21.1.2
תוך ארבעה עשר ( )21יום ממועד חתימת חוזה זה ,ימציא הקבלן
למנהל לאישור ,לוח זמנים מפורט ערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי
בתוכנת ( MSPROJECTלהלן" :לוח הזמנים") .לוח הזמנים יבוצע עד
לפרט שיידרש על ידי המזמין ולפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי ויכלול
את הזמנים לביצוע חלקי הפעולות לביצוע העבודות ,כולל מועדי
התחלת כל אחד מחלקי העבודות והשלמת חלקי העבודות שהקבלן
מתחייב לעמוד בהן ,כמפורט בתוכניות ובחוזה זה ,וכן יכלול מועדי
השלמת עבודות הפיתוח.
לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המנהל כמפורט בסעיף 15.12יצורף
לוח הזמנים כנספח ו' לחוזה זה.
.21.1.2
לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות
לביצוע הפרויקט .בעת הכנת לוח הזמנים ,תחולק העבודה למקטעי
פעילויות סבירים באורכם .לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות
הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של הפרויקט ,אלא גם את
כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות ,כגון לוחות זמנים
לאספקת ציוד ,רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.
.21.1./
התוכנית תציג את תקופת הפעילות (כלומר ,האומדן הטוב ביותר,
בהתחשב בהיקף הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות) עבור
כל פעילות המופיעה בתוכנית .הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו
הנדרש לצורך ביצוע חוזה זה לא תפטור את הקבלן מהשלמת כל
העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע ,על אף אישורו של
מנהל הפרויקט את לוח הזמנים.
.21.1.1
שבתות ,חגים ,ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון ומועדים
אחרים העשויים לגרום לעיכובים בעבודות ,יילקחו בחשבון בהכנת
לוח הזמנים ע"י הקבלן .תנאי מזג אויר אופייניים לעונה באתר
הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה
המושפעת על ידי מזג אויר .נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים של
הפרויקט המציג את השלמת כל העבודות במועד שנקבע בחוזה.
.21.1
לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המנהל ,ואם יימצא מתאים ,יאושר.
עותק מאושר יוחזר אל הקבלן .לוח הזמנים ממוחשב ,כפי שאושר על ידי
המנהל ,יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן .לוח הזמנים המאושר לא ישונה עד סוף
הפרויקט ,ויקרא "לו"ז בסיסי"."Master plan" ,
.21.1
עם אישור לוח הזמנים של הפרויקט ,עותק רגיל (נייר) ועותק אלקטרוני (דיסק)
של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל.
.21.20דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים:
.21.20.2פעם בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים
הבאים:
.21.20.2.2
התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן
פעילויות שכבר מבוצעות.
.21.20.2.2
הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת
הדיווח.
.21.20.2./
אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת
כל פעילות שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה.
.21.20.2.1
פלט גנט תכנון מול ביצוע ,המציג את הביצוע בפועל
מול לוח הזמנים הבסיסי המאושר .
.21.20.2מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור
המנהל לכך .הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי
שיתקבל לכך אישור המנהל מראש ובכתב.
- 20 .21.20./בנוסף לנאמר לעיל ,הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעם בכל חודש
עם לוח הזמנים המעודכן ,בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל.
הדו"ח יכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון ,כולל פעילויות
שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע ,פעילויות שצפויות להתחיל במהלך
החודש הבא ,תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים
והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי
ההשלמה ,והסבר לפתרון אשר בוצע או הוצע.
.21.20.1הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים
במקרה של שינוי בתוכנית הפרויקט שלו .היה והקבלן יבקש לבצע
שינויים משמעותיים בלוח הזמנים המאושר של הפרויקט ,כדי
שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו ,הוא יודיע למנהל
בכתב ,ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים .והיה והמנהל יראה
שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש
לאישור ,את השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו .תיקון ייחשב
כעיקרי אם אומדן הזמן הנדרש או שנדרש בפועל לפעילות ,או
הלוגיקה או רצף הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת
שקיים ספק סביר באשר להשפעה על הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי
ההשלמה המצוינים בחוזה.
.21.20.1תיקונים בפעילויות ,בעלי זמן ציפה מתאים ,ייחשבו כתיקונים
מזעריים ,אולם הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית
כאשר ההשפעה המצטברת עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של
החוזה .היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של לוח הזמנים ,הקבלן ידווח
למנהל בכתב ויתאר את התיקון ובצרוף העילות לתיקון .המנהל
בתיאום עם המזמין מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את
בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים.
.21.22זמן ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה
המאוחר ,או תאריך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות
שהיא בלוח הזמנים של הפרויקט .זמן ציפה כולל מוגדר כמידת האיחור של
פעילות נתונה ,או סידרת פעילויות ,לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של
הפרויקט .זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הקבלן ,אלא יש
להשתמש בו למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן .הארכות זמן לביצוע
הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביחס להתאמות זמן צודקות יוענקו ע"פ
בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות
הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות
המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי.
.21.22לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המנהל ,יחתמו עליו המזמין והקבלן וממועד זה
יהווה לוח הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים כאמור לעיל ,אינו
פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן
ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללי.
.21.2/לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקדמות העבודות .מוצהר ומוסכם
בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו3או
מאריכים את התקופה הנקובה לביצוע העבודות ו3או את המועדים הקבועים
לביצוע חלקים כלשהם של העבודות ו3או כמשנים את לוח הזמנים ו3או
כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על פיהן.
.21.21כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים ,לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו
אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין .כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין חשבון
ביניים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות
ועדכון לוח זמנים כאמור לעיל.
.21.21לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה בסעיף 15.7.1לעיל,
יקבע לוח הזמנים המפורט בידי המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן .כל
ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח הזמנים המפורט בתוספת ,21%יחולו על
הקבלן .ההוצאות בתוספת 21%ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו
ממנו בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות .שיעור ההוצאות ייקבע
על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.
- 22 .21.26המזמין ו3או המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים בלוח
הזמנים ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום
עם הקבלן ,והקבלן יפעל על פי לוח הזמנים המתוקן.
.21.21ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות או חלקן
בתקופת הביצוע גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים הכללי.
.21.21הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו3או תביעה ו3או דרישה שתוגש נגד המזמין ו3או נגד
המנהל ו3או נגד המפקח ו3או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלנים האחרים ,לרבות קבלני המשנה
ו3או הגורמים האחרים ,אשר יבצעו פעולות בפרויקט ו3או למי מהם ,בגין נזקים
שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי ו3או מביצוע העבודות שלא
על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו3או
מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו3או על פי כל דין.
.21.21עיכוב בביצוע העבודות ו3או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן
לא היתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען ,לא יחשבו
להפרת חוזה זה בידי הקבלן ,ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך 1
ימים מהיווצרותן של נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כח עליון.
לצרכי חוזה זה "כח עליון" פירושו :מלחמה ,פעולות איבה ,פלישת אויב ,פעולות
מדינה אויבת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח
עליון או אשר לדעת המנהל לקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה
למנעה ובלבד שתנאי מזג האוויר לרבות ימי גשם ,שלג ,רוח ו3או שירות מילואים
ו3או מחסור בחומרים ו3או בכלים ו3או בציוד ,שביתות ו3או השבתות וכיוצ"ב
ו3או המצב הנוכחי במשק של העדר ו3או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה
מיהודה שומרון וחבל עזה ו3או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו3או
מהומות בישראל ולרבות החרפת המצב האמור ,לא יהוו ולא יחשבו כח עליון
ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת הביצוע.
.21.20נגרם עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כח עליון כהגדרתו לעיל ,רשאי הקבלן
לבקש ארכה במועד הקבוע להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה
בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:
.21.20.2הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר /0יום מתום
התנאים שהיוו את הכח העליון.
.21.20.2הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל ,לרבות יומן
העבודה ,שאמנם קרו התנאים המהווים כח עליון.
.21.20./כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל ,תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל.
.21.22הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים
אחרים המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון
בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע
העבודות על ידו.
.21.22אם בכל זמן שהוא ,המנהל ו3או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות
איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת העבודות ו3או כל חלק מהם בזמן הקבוע,
או תוך הארכה שניתנה להשלמתן ,לרבות עבודות של קבלנים אחרים יודיעו
המנהל ו3או המפקח לקבלן בכתב ,והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי
להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן ,או תוך הארכה שנקבעה להשלמה
ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב.
.21.2/היו המנהל ו3או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם
מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות ו3או כל חלק מהן בזמן הקבוע על
פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן -יורו המנהל ו3או המפקח
לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד
באמצעים האמורים.
- 22 .21.21לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור ,רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר
זכויותיו על פי החוזה ו3או על פי כל דין ,לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את
העבודות כולן או מקצתן ,באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון
הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך .המזמין יהיה רשאי לגבות
מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת 21%לכיסוי הוצאותיו
הכלליות ,ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא .כן יהא רשאי
המזמין לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאות האמורות.
בביצוע העבודות האמורות יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד,
המתקנים והחומרים הנמצאים באתר העבודות .הקבלן מתחייב שלא להפריע
ו3או למנוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר,
לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד ,במתקנים ובחומרים כאמור.
.21.21סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
.26
סימון
.26.2
הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודות ,באמצעות מודד
מוסמך מטעם הקבלן ולנכונותם של הגבהים והממדים של העבודות וכל חלק
מהן בהתחשב עם נקודות הקבע עליהן חייבים לבסס את הסימון .הוצאות
הסימון ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
.26.2
הקבלן יהיה אחראי לשגיאות ו3או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב
לבצע ,ויהא חי יב לתקנים ו3או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו3או
נבנו תוך אי דיון ו3או סטיה ו3או שגיאה כאמור ,וזאת בהתאם לקביעותיו של
המפקח .קביעותיו של המפקח בנושא זה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
.26./
נמסרו לקבלן נקודות קבע מסוימות ,חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של
נקודות אלה הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו .סולקו ,נפגעו ,טושטשו או
שונו נקודות הקבע ,על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.
.26.1
בגמר יציקת או התקנת כל מפלס או חלק של העבודה ,תבוצע בדיקת מיקום
פינות הבניין על ידי "מודד מוסמך" .הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע העבודה
לאחר אישור המפקח ,ביומן העבודה ,של תוצאות המדידה.
.26.1
המזמין יהא רשאי למנות על חשבונו "מודד מוסמך" מטעמו שיפקח על הסימון
והמדידות הנערכים על ידי הקבלן.
.26.6
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין בהעסקת המודד בידי המזמין כאמור כדי
לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה בנוגע לסימון ולמדידות.
.26.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
פרק ג' -השגחה ,שמירה והוראות
.21
השגחה מטעם הקבלן
.21.2
הקבלן מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי
(להלן" :הצוות") בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע פרויקטים
דומים בהיקפם ובמהותם לעבודה נשוא חוזה זה.
.21.2
הצוות ינהל ,יתאם ,יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות
על הקבלן ,במהלך שלבי האישורים ,הביצוע ,התפעול ,הבדק והאחזקה.
.21./
הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום
הוראות חוזה זה.
.21.1
הצוות יכלול ,כדרישת מינימום ,את בעלי התפקידים המפורטים להלן:
- 2/.21.1.2
מנהל פרויקט מטעם הקבלן -מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה מטעם
הקבלן ,במשרה מלאה .מנהל הפרויקט יהיה אחראי ,במשך כל תקופת
ביצוע העבודות ,לריכוז וניהול כל העבודות וישמש כתובת לכל פניה
מהמזמין ,מהמנהל ,או מהמפקח .מנהל הפרויקט ינהל את העבודות
מטעם הקבלן .מנהל הפרויקט יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים ,עם ותק מקצועי של עשר ( )20שנים לפחות ,אשר מתוכן
בחמש ( )1השנים הקודמות להגשת ההצעה למכרז ,ניהל בעצמו לפחות
שני ( )2פרוייקטים העומדים בדרישות תנאי הסף למכרז.
מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ימצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות
בהן מתבצעות עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה
המקובלות או בהתאם להוראות המזמין.
מנהל הפרויקט יחתום ברשויות המתאימות על הטפסים הנדרשים
כאחראי לביצוע השלד והבניין כמוגדר בחוק התכנון והבניה התשכ"ה
– , 2161ובתום תקופת ביצוע העבודות יעביר דו"ח ביקורת והשלמה
לפי דרישות הרשויות השונות .מנהל הפרויקט יהיה אחראי לביצוע
המבנה ולביקורת ,וכי שלד המבנה יבנה לפי כל הכללים ,ההנחיות,
התקנים וההוראות הנהוגים והנדרשים בעת ביצוע עבודות ,ובהתאם
למתואר במסמכי חוזה זה .אחריות מנהל הפרויקט תהיה תקפה כלפי
המזמין וכלפי כל רשות מחוקקת ו3או מוסמכת וכן כלפי כל צד העשוי
לתבוע את המזמין ו3או את הרשות ו3או את המהנדס בגין אי ביצוע
השלד בהתאם לדרישות התכנון והחוק.
.21.1.2
מנהל עבודה ראשי -מנהל עבודה ראשי מוסמך ומנוסה ,במשרה
מלאה ,אחראי על אתר העבודות ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות.
מנהל העבודה יהיה בעל ותק מקצועי של חמש שנים לפחות בביצוע
עבודות בעלות אופי והיקף דומים לעבודות נשוא חוזה זה ,ויהיה
אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם.
מנהל העבודה הראשי יהיה עם רישוי מתאים מטעם משרד העבודה,
בין היתר ,כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח -
.2111מנהל העבודה ישהה באתר העבודות בכל עת בה יבצע הקבלן
את העבודות או בהתאם להוראות המזמין.
.21.1./
מודד – המודד יועסק על ידי הקבלן עד לאחר סימון הקירות
והקונסטרוקציה מעל מפלס האפס ,ולאחר מכן לפי דרישת המפקח
ויהיה אחראי לסימון פינות המגרש ופינות המבנה במגרש וזאת על
סמך קואורדינטות של פינות המגרש אותן יקבל מהמזמין .בנוסף
המודד יסמן את היסודות והיהי אחראי לבדיקת קווי הבניין
ולאישורם ע"י מודד מטעם המפקח והרשויות.
בגמר יציקת היסודות ,יבדוק המודד סטיות ביחס למתוכנן ויעביר את
המידע למפקח .המודד יאבטח את סימון פינות המגרש והמבנה,
ובמידת הצורך( ,ולפי דרישת המפקח) יחדש ויבצע כל מדידה שתידרש
במהלך הבצוע כדי לעקוב ולוודא דיוק העבודה.
.21.1.1
.21.1
יועץ בטיחות -הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מוסמך מטעמו אשר יבדוק
את אתר העבודה ,שטח ההתארגנות ודרך הגישה לפני תחילת העבודה,
יכין הנחיות בטיחות לקבלן וילווה את עבודת הקבלן במהלך ביצוע
העבודה ועד לסיומה .יועץ הבטיחות יעביר את הנחיות העבודה
הראשוניות ודוחות הביקורת מידי שבוע למפקח .הקבלן ימלא את כל
הוראות יועץ הבטיחות ,יפסיק את העבודה בכל מקרה בו יתריע היועץ
על פגיעה בבטיחות ויתקן מיידית את הטעון תיקון.
מינוי הצוות יהיה טעון אישור ,מראש ובכתב ,של המנהל .המנהל יהא רשאי
לסרב למינוי כלשהו ,וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות
וזאת ,מבלי לנמק את החלטתו .נדרשה החלפתו של חבר צוות ,ימלא הקבלן
אחר הדרישה תוך 21יום ממועד קבלתה .למען הסר ספק ,הוראות סעיף זה,
יחולו גם על חבר צוות מבין המנויים בו ,אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה
כאמור.
- 21 -
.21
.21.6
הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את חברי הצוות
הנזכרים לעיל מבלי למנות תחילה אחרים תחתם בהתאם למנגנון המפורט לעיל.
.21.1
מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו ,כדי לשחרר את
הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע
בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה
בהתאם לחוזה זה.
.21.1
לצורך קבלת הוראות מהמזמין ו3או מהמנהל ו3או מהמפקח ,דין כל בא כוח
מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
.21.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
גידור ,שמירה ,בטיחות ,אמצעי זהירות ,גיהות בעבודה ,משרד וסילוק חומרים
.21.2
הקבלן ינקוט ,באחריותו ועל חשבונו ,בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת
רכוש וחיי אדם באתר העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ,ובפרט נוכח
היותו של אתר העבודות סמוך למוסד חינוכי פעיל ,ובהתאם לדרישות גורמי
הבטחון בעירייה ובמשרד החינוך.
.21.2
אתר העבודה ,שטחי ההתארגנות ודרך הגישה לאתר העבודה וההתארגנות,
יופרדו הפרדה מלאה מהשטחים הפעילים של בית הספר ,באופן שיאפשר הפעלה
ביטחותית של בית הספר במקביל לביצוע העבודות .בכל מקרה של צורך בעבודה
בתוך השטח הפעיל של בית הספר ,לצורך התחברות לתשתיות או לשטח הפתוח
או לכל צורך אחר ,יודיע הקבלן למפקח על כך מראש ובכתב.
.21./
עבודות הקבלן וביצוע הסדרים הדורשים חריגה מתחום אתר העבודה ו3או
פעולות הדורשות כניסה לשטחי בית הספר ,ו3או עבודות שבירה והריסה בתוך
תחום אתר העבודה ,יבוצעו לאחר תיאום ואישור העבודות ושעות ביצוען עם
המפקח ,ובכפוף לקבלת אישורה של מנהלת בית הספר.
.21.1
הקבלן יספק ויתקין שמירה ,גידור ,אורות ,שלטי אזהרה ,פיגומים ,מעקות
בטיחות ,גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחיותם של עובדיו
והציבור ,בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת
כלשהי ,ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בנפרד.
.21.1
לא יותר לקבלן שימוש ומעבר בשטחי בית הספר לכל צורך שהוא .תוואי כניסת
הקבלן ועובדיו לאתר עבודה יקבע על ידי המפקח בתיאום עם הנהלת בית הספר.
הקבלן ינעל את הכניסות לשטח העבודה ,שטח ההתארגנות ודרך הגישה מידי
יום ,באופן שימנע כניסת גורמים בלתי מורשים לאתר העבודה .אם כתוצאה
מגידור והפרדת שטחי העבודה ,ההתארגנות ודרך הגישה ינותקו שטחים פעילים
של בית הספר זה מזה ,יכשיר הקבלן על חשבונו דרכים ,שבילים ומעברים
עוקפים חילופיים להבטחת הרצף.
.21.6
הקבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך ע"י הרשויות הרלוונטיות לצוות עובדיו
הנמצאים בשטח אתר העבודה ו3או בבית מלאכה שבו מתבצעת העבודה או כל
חלק ממנה ,לה אחראי הקבלן (להלן" :אתר העבודה") ,שישמש כנאמן בטיחות,
ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן ולרבות קבלני
משנה מטעם הקבלן באתר העבודה (להלן" :ממונה הבטיחות") .הקבלן יציג
בפני המזמין את תעודת ההסמכה של ממונה הבטיחות מטעמו.
.21.1
הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים
בחוקים ,ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל ,כגון :חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,2111פקודת הבטיחות בעבודה ,2110תקנות הבניה ,תקנות
העגורנים ,תקנות ציוד מגן אישי ,עבודה על גגות שבירים ,עבודה במקום מוקף,
עבודה ברעש ועוד.
- 21.21.1
ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן ולרבות קבלני המשנה ,במהלך כל שעות
העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות וכן את עמידת עובדי
הקבלן בדרישות כל דין .בנוסף יהיה ממונה הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים
ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן וקבלניו השונים .מובהר כי
אחריות הקבלן לבטיחות תחול עד להשלמתו המלאה של הפרויקט גם על ידי
קבלנים שעבודתם הוזמנה ישירות על ידי המזמין ,ואחריות הקבלן לבטיחות
תחול גם עליהם ועל כל מי שמועסק על ידם.
.21.1
הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש
לשם ביצוע עבודתו ,או כפי שנדרש עפ"י כל דין .מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,יספק הקבלן על חשבונו ואחריותו אביזרי הבטיחות ,כלי בטיחות ,ציוד
מגן לעובדים ,ביגוד ,נעליים ,כובעי מגן ,אוזניות מגן ,וכל ציוד אחר בנוסף כפי
שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן.
.21.20הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים
בחוק עבור ציוד שבשימושו כולל :מנופים ,מדחסים ,מיכלים ,קולטים ,דודי
קיטור ,מתקני רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע ,וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה
באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.
.21.22הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ,כולל ציוד לפינוי נפגעים ,ימנה אדם
שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה,
ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי ,או בית חולים בשעת חירום.
.21.22הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת
ציוד מגן-אזהרה עפ"י כל דין ,כגון :מחסומים ,זהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי
גישה ומילוט ,או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו על ידי ממונה
הבטיחות של הקבלן.
.21.2/נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד,
עגורנים ,מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדינת ישראל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת
כח אדם נלווה ,כגון :מאותתים לעגורנים ,מכווני רכב כבד לאחור וכד' ,וכל זאת
ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רשיונות הסמכה תקפים
בהתאם.
.21.21הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים ,או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים
המחייבים באתר העבודה ,כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון.
כמו כן ,ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה .הכנסת חומרים ,כאמור
בס"ק זה ,לאתר העבודה ,או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן ,רעיל או נפיץ תעשה
לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה הבטיחות של הקבלן.
.21.21הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש ,כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש,
לרבות מטפים שיהיו באתר העבודה ,ויוודא את תקינותם ,כולל בדיקה
תקופתית ושנתית וקבלת רשיון מאת מכבי האש .הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת
של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור לעיל
וטיפול בו .כמו כן ,יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר
בהדרכה ,וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.
.21.26מיקום מבנים זמניים ,מתקני עזר ,או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך ,יהיה
בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות וממונה הבטיחות של הקבלן.
.21.21הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה ,רווחה ,שירותים ,מתקני מי
שתייה ורחצה ומתקנים נוספים ,כפי שנדרש בכל דין ו3או בתנאי הבטיחות
והגיהות לעובדים ו3או על פי הסכם ההתקשרות עימו ,וכן ידאג לאחזקתם
התקינה של המתקנים הנ"ל.
.21.21קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא
לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של
חשמלאי מוסמך ,לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל ,והכל עפ"י
הנדרש בחוק החשמל.
- 26 .21.21הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה ממנהל
הפרוייקט 3מפקח או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם מנהל הפרוייקט 3
מפקח.
.21.20הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן ,תאונה ,או כמעט תאונה ,באופן מיידי לממונה
הבטיחות מטעמו ,ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול ,תידרוך,
המשך או עצירת העבודה וכו' .ממונה הבטיחות של הקבלן ידווח מיידית למנהל
הפרוייקט 3מפקח על כל אירוע תאונתי ויעביר לו דו"ח חקירת תאונה.
.21.22הקבלן ו3או ממונה הבטיחות מטעמו ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים
על כל התרחשות של תאונת עבודה ,בטופס מתאים ,ויעביר עותק למנהל
הפרוייקט 3מפקח.
.21.22הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה ,האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים
את עובדיו ,וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.
.21.2/אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור
לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.
.21.21עבודות בשעות הלילה ו3או בתנאי מזג אוויר קשים ו3או עבודות התחברות
למתקנים קיימים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם ,בדיקה וקבלת אישור מנהל
הפרוייקט 3מפקח ,כאשר במהלך ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של
ממונה הבטיחות של הקבלן.
.21.21הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות
הקשורים לאתר העבודה וסביבתו ,כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר
העבודה.
.21.26מנהל הפרויקט 3מפקח ו3או ממונה הבטיחות של הקבלן מוסמך ורשאי לבקר
באתר3י העבודות ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה ,אשר נעשית
בניגוד לחוקים ,תקנות ,ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא ממלאת אחר ההוראות
והנהלים המפורטים בחוזה ,זה ,או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל ,או המהווה
מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר3ים עפ"י הנדרש על פי דין.
.21.21מובהר בזאת כי שום דרישה ו3או הנחיה ו3או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי מנהל הפרוייקט 3מפקח או על ידי מי מטעמו,
לא תטיל אחריות כלשהי על מנהל הפרוייקט 3מפקח ו3או המזמין ולא תפטור
את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה ,אלא תוסיף על כל חובה
המוטלת עליו על פי דין ו3או נוהג בטיחות.
.21.21לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד מנהל הפרוייקט 3מפקח או מי מטעמו כדי
להסיר אחריות מהקבלן ,או להטיל אחריות על המזמין ו3או על מנהל הפרוייקט
3מפקח אשר מוטלת על הקבלן ע"פ החוזה ו3או על פי כל דין.
.21.21לפני התחלת ביצוע העבודות באתר העבודות על הקבלן להקים בגבולות האתר
גדר ארעית ושערים בהתאם לדרישות הדין ,דרישות העירייה והנחיות המפקח,
אשר תחצוץ ותפריד בין אתר העבודות לבין מוסדות החינוך הסמוכים והבאים
בשעריהם .הגדר תהיה בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות של הפרויקט ,המצורפות
כנספח ה' לחוזה ,ככל שאינן סותרות את הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
בעניין.
.21./0על הקבלן לתחזק ולתקן על חשבונו ,את הגדר ,במהלך כל תקופת ביצוע
העבודות ,לרבות השערים ,והכל לשביעות רצון המפקח ,ולסלק את הגדר לאחר
סיום ביצוע העבודות ,על חשבונו .במידת הצורך יעתיק ,יזיז ו3או יחליף הקבלן
את הגדר על פי חלקי העבודה השונים .יובהר כי העירייה שומרת לעצמה את
הזכות להציב פרסום ע"ג גדר אתר הבנייה באמצעות מי מטעמה ולקבלן אין ולא
תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם הצבת הפרסום ע"ג הגדר
ו3או להציב פרסום ע"ג הגדר בעצמו ו3או באמצעות מי מטעמו.
.21./2אין להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר.
.21./2מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל ,הינן כהשלמה לכל דרישות הדין,
מינהל ההנדסה ,חברת הביטוח וכד' ,בדבר התקנת גידור ,שמירה וכיוצ"ב
באתרי בניה.
- 21 .21.//הקבלן ישכור ויעסיק ,על חשבונו ,צוותי שמירה ו3או אבטחה לאתר העבודות,
אשר ימנעו כניסת בלתי מורשים לאתר העבודות במהלך כל תקופות העבודות,
בכל שעות היממה .זהות כלל עובדי הקבלן ו3או הפועלים מטעמו ו3או עבורו,
תאושר על ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך ובמנהל החינוך בעירייה ,טרם
תחילת עבודתם באתר העבודות .טרם תחילת העבודות וכתנאי לכניסת הקבלן
ו3או מי מטעמו לאתר העבודות ,יפעל הקבלן לקבלת האישורים מגורמי הביטחון
כאמור ,ולרבות בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין יישום החוק
למניעת ההעסקה של עברייני מין.
.21./1מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה והדין ,יתקין הקבלן
אמצעי תאורה באתר העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות
החשיכה ועד לסיומן ,והכל לשביעות רצון המנהל ועל פי הנחיותיו.
.21./1הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו ,לרבות תשלומים לרשויות בגין
תפעולו ,משרד לשימוש המנהל והמפקח .הקבלן יבטיח שמירה על המשרד וידאג
לחיבורו למערכות חשמל ,מים ,ביוב ,טלפון ,לניקיונו השוטף ולתקינות הציוד
והריהוט בו.
.21./6סילוק עודפי החומרים ,פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על
פי הוראות המפקח ,למקום שיאושר על ידי הרשויות ,לרבות העירייה ויבוצע על
חשבון הקבלן ,לכל מרחק שיידרש ,כולל תשלום האגרות המתחייבות מכך .על
הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת ,את מקומות השפיכה המותרים .סילוק
הפסולת מהאתר יעשה באופן שוטף כל מספר ימים ו3או לפי דרישות המפקח.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי חל איסור לפנות פסולת ו3או חומרים אחרים
לתוך מי הים .המזמין יהא רשאי לזמן על פי הצורך את המפקח למניעת זיהומי
ים מהמשרד לאיכות הסביבה על מנת לוודא כי לא מתבצעת שפיכה3זליגה של
פסולת ו3או חומרים אחרים למי הים.
.21./1מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות
מטעם הקבלן.
.21./1סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה ,אשר תקנה למנהל את הזכות להורות
על עצירה מיידית של ביצוע העבודות ,עד לתיקון ההפרה ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למנהל ו3או לעייריה על פי
חוזה זה.
.21
מניעת פגיעה בציבור
.21.2
תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:
.21.2.2
כי לא תהא פגיעה בנוחות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים
אשר בעת ביצוע העבודות יעבדו ו3או ימצאו בתחומי אתר העבודות
ו3או בסמוך אליו ,ובמידת הצורך ובלית ברירה ידאג להקטנת אי
נוחות כאמור ככל הניתן לשביעות רצונו של המפקח.
.21.2.2
כי תתאפשר גישה לכל השטחים הפעילים בשטחי בית הספר ,באופן
תמידי ,על ידי ,הכשרת דרכים ,שבילים ומעברים עוקפים חילופיים
וכל הנדרש להבטחת רצף התנועה ,ללא מכשולים ו3או בורות.
.21.2./
כי לא יבוצעו עבודות או יונחו חומרים על פני השטח ו3או ציוד בצורה
שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא
ו3או הולכי רגל ,שלא לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים ,וכן
שלא לשפוך עפר על פני השטח ,וכדומה.
.21.2.1
כי יבוטחו בכל תקופת הביצוע פעילות רצופה ותקינה של שירותים
לחלקים והשטחים הפעילים בבית הספר ובכלל זה הספקות של מים,
חשמל ,מיזוג אוויר ,וכיו"ב.
.21.2.1
כי לא יתבצעו עבודות במהלך שעות הלימודים בבית הספר הסמוך ,וכי
כל חריגה מכך תתבצע בתיאום מוקדם ולאחר קבלת אישורו של
המפקח.
- 21.21.2.6
כי לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש,
דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו3או פרטי
כלשהו המצוי בתחומי אתר העבודות ו3או בסמוך אליו ,אלא אם ניתן
לכך אישור המפקח מראש וכן ניתנו רשות ואישור על פי כל דין
מהרשות המקומית ככל הנדרש.
.21.2.1
כי ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המפקח
מעת לעת.
.21.2.1
כי לא יניע חומרים ,ציוד ,כלי עבודה ,מכשירים או חפצים אחרים על
כל דרך או מדרכה ,אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר.
.21.2.1
כי יתקין מנורות ,פיגומים ,מחיצות ,שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי
שיידרש מעת לעת על ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור ,לרבות
הגורמים האחרים המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו.
.21.2.20כי לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר העבודות,
ולצורך הובלתם של משאות מיוחדים ,יתקבל תחילה הרשיון הדרוש
לכך מכל רשות מוסמכת .כמו כן ,ידאג הקבלן לקבל רשיון לדרכי גישה
לאתר מכל רשות מוסמכת על פי כל דין.
.21.2
.20
.22
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
מציאת עתיקות ,אוצרות טבע וכדומה
.20.2
עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות ,תשל"ח ( 2111 -להלן" :חוק העתיקות") או
בכל חוק בדבר עתיקות כפי שיהיה בתוקף מעת לעת ,וכן חפצים אחרים כלשהם
בעלי ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו
באתר העבודות -נכסי מדינה הם ,והקבלן ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים
למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהוא.
.20.2
מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית
ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח .כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות
החוק בדבר עתיקות.
.20./
הקבלן יספק את כל הדרוש לביצוע חפירות הקשורות בגילוי העתיקות ,בזהירות
ובפיקוח ,לרבות אספקת פועלים וכלי עבודה ,פינוי החומר החפור ותשלום כל
הנדרש על ידי רשות העתיקות בקשר עם החפירות וביצוען .ביצוע חפירות כאמור
לא יהווה בסיס לכל טענה ו3או תביעה של הקבלן כלפי המזמין ,בפרט בעניין
עיכובים במשך ביצוע העבודות.
.20.1
בכפוף לאמור בתנאים המיוחדים ומפרט הטכני במפורש ,הקבלן לא יהיה רשאי
לעשות שימוש בחומרים טבעיים כמו חול ו3או אבן הנמצאים באתר העבודות
ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב .המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו
המוחלט והבלתי ניתן לערעור לסרב ליתן את הסכמתו ו3או להתנותו בתנאים
ולרבות לתת הסכמתו כפוף לכך שהקבלן ישלם לו בגין החומרים האמורים את
הסכום שיקבע על ידי המזמין.
.20.1
הקבלן לא יבצע כל חפירה בחלק כלשהו של אתר העבודות מעבר למידה
הדרושה לביצוע מטרת החוזה וזאת גם אם כל חפירה מותרת על פי דין.
.20.6
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
ציות להוראות החוק ,סיווג קבלני ותשלום מיסים
.22.2
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו3או הוראה של כל
רשות מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבניה.
- 21.22.2
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור
ו3או היתר ולעמוד בדרישות כל דין ו3או חיקוק ו3או תקן החלים על סוג
העבודות המבוצעות על ידו על פי החוזה.
.22./
הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים החלים עליו על פי כל דין ולהעברתם
ו3או לתשלומם לשלטונות ו3או לרשויות ו3או למוסדות המוסכמים ,הכל לפי
הענין ולפי כל הוראה הנובעת מהחוזה ו3או מכל הוראות דין.
.22.1
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים
הממשלתיים ,העירוניים ,המקומיים ו3או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין
ביצוע העבודות ,אופן ביצוען והשלמתן לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל
הרישיונות הדרושים ו3או שידרשו לביצוען ,למעט רישיון הבניה ,וכן למילוי כל
החובות המוטלות ו3או שיוטלו על ידי הרשויות האמורות על פי כל דין בהקשר
לביצוע העבודות יתר פעולות הקבלן על פי החוזה.
.22.1
במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה ,הקבלן יהיה רשום בפנקס רשם
הקבלנים בישראל בענף הבניה 200סיווג ג' ,2לכל הפחות.
.22.6
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
פרק ד' – עובדים
.22
.2/
כח אדם
.22.2
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות,
את ההשגחה עליהם ,אמצעי התחבורה ,לינה ומזון עבורם ,וכן כל צורך אחר
שלהם .למזמין לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי המועסקים על ידי הקבלן.
.22.2
מובהר בזאת כי חל איסור על הלנת כוח האדם מטעם הקבלן באתר העבודות.
.22./
הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים לביצוע
עבודות באיכות הגבוהה ביותר .על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המנהל
ו3או המפקח ימצאו בלתי מתאים או בלתי מוכשר לעבודה מקצועית מסוימת.
.22.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
תנאי עבודה
.2/.2
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע
העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ו3או על פי הוראות המנהל ו3או המפקח.
.2/.2
מבלי למעט בכל דרישה אחרת בהסכם זה ,הקבלן יהיה אחראי לכך שכל
העובדים והפועלים מטעמו באתר העבודות ,לרבות קבלני המשנה שלו
ועובדיהם ,יקבלו אישור משטרתי על כך שאין מניעה מלהעסיקם על פי דין,
לרבות על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים
(תשס"א ,)2002-כמו גם תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון
למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה) ,התשס"ג .200/-הקבלן לא יעסיק עובד
בביצוע העבודות נשוא חוזה זה בטרם יציג למנהל הפרוייקט אישור משטרתי
כאמור .הקבלן יחתים את עובדיו על כל הטפסים לרבות ייפוי כוח ,הדרושים
לצורך השגת אישורים כאמור ,והכל בהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ודין
בנושא.
.2/./
קבלת העובדים לעבודה על ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין .הקבלן
ישלם שכר עבודה לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים את הוראות
החוק בנוגע לתנאי העבודה ,לרבות תשלום מיסים הנדרשים על פי דין ,לקרנות
ביטוח סוציאלי בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר
הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו אזור.
- /0.2/.1
הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו על
פיו ולהמציא למנהל ,להנחת דעתו אישורים של המוסד לביטוח לאומי ,כי קיים
את התחייבויותיו כמפורט בסעיף זה.
הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש
בשום מקרה כמטיל על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן חובה
כלשהי.
.2/.1
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם
כנדרש על פי כל דין ועל ידי רשות מוסמכת ,ולקבל אישורים מתאימים לרבות
ממשרד הבריאות בכל הקשור להזנתם ולהלנתם של העובדים.
.2/.6
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
.21
מצבת כח האדם
הקבלן מתחייב לנהל לשביעות רצונו של המפקח ,פנקסי כוח אדם שיירשמו תחת שמו
ומקצועו של כל עובד וכן ימי עבודתו ,שעות עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח
לפי דרישתו.
.21
רווחת העובדים
.21.2
הקבלן מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדים המועסקים בביצוע העבודות
ולעובדיהם של הקבלנים האחרים סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר
העבודות לשביעות רצונו של המפקח.
.21.2
הקבלן ידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה
ראשונה.
.21./
הקבלן יספק לשימוש עובדיו ,במהלך כל תקופת העבודה ,תאי שירותים יבילים
בכמות ובאיכות הנדרשת על פי דין ובהתאם להנחיות משרד העבודה ,לברות
מים ,נייר טואלט ,כיור ,ברז וכו' .השירותים יתוחזקו וינוקו על בסיס יומיומי.
פרק ה' -קבלני משנה
.26
קבלנים ממונים
.26.2
החברה רשאית לבצע עבודות שאינן כלולת בעבודות הפאושל על ידי קבלנים
שייקבעו על ידה (להלן" :קבלני משנה ממונים").
.26.2
החברה תקבע את זהות קבלני המשנה הממונים ואת גובה התמורה שתשולם
להם עבור עבודתם .התמורה תשולם לקבלני המשנה הממונים ישירות על ידי
החברה.
.26./
ככל שעבודות קבלני המשנה הממונים ,יבוצעו במקביל לעבודות הקבלן ,הקבלן
יהיה זכאי לתמורה בסך– 6%מערך הסכום שישולם לקבלני המשנה הממונים,
וזאת עבור קיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלני המשנה הממונים.
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל בגין עבודת קבלני
המשנה הממונים .כל דרישה של הקבלן מקבלני המשנה הממונים לתשלום או
תמורה בגין ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית של החוזה בין הקבלן למזמין.
.26.1
הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המשנה
הממונים כאמור ,לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו ,שינוי עדיפויות בביצוע
חלקים מן העבודה וכדומה ,ויתאם את ביצוע העבודות השונות ,כאמור לעיל,
בדרך המפורטת בהסכם ולפי הוראות המפקח.
.26.1
בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה ,בכל שאלה
הקשורה בבצוע העבודה ,מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח.
- /2.26.6
למען הסר ספק מודגש בזאת כי דין עבודות קבלני המשנה הממונים הוא כדין
העבודות העצמיות של הקבלן לכל דבר ועניין ,ואחריות הקבלן תחול במלואה גם
על עבודות קבלנים אלה .לפיכך ,ערבות הביצוע וערבות הבדק שימסור הקבלן,
כאמור לעיל ,תהיה גם בגין עבודות קבלני המשנה הממונים.
.26.1
הקבלן ייתן לקבלני המשנה הממונים את כל השירותים הנדרשים לביצוע
עבודותיהם כמו :שמירה ,מים ,חשמל ,מחסנים ,פיגומים ,טפסות ,תיאום,
סימון ,ניקיון ,הנהלת עבודה וכו' ,וכן יתקן וישקם את כל עבודותיו במקביל
ולאחר סיום כל עבודות קבלני המשנה הממונים ,הכול כפי שיקבע ע"י המפקח.
הקבלן מתחייב לתאם את עבודתם ההדדית של קבלני המשנה הממונים וכן את
עבודתם עם עבודתו .החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות" ,כ"מבצע
העבודה" וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על קבלני המשנה הממונים ועל העבודות
שיבוצעו על ידם .כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר
תפריע לביצוע העבודה ע"י קבלני המשנה הממונים.
.26.1
בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה ,על הקבלן לבצע ולספק את כל
המפורט להלן ,הן ביחס לקבלנים הממונים והן ביחס לקבלני המשנה,
(כהגדרתם להלן) ,וזאת ללא כל תמורה נוספת:
.26.1.2
ארגון והכנת שטחי אכסון לפי צרכי כל קבלן משנה ממונה וכן שטח
התארגנות להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד.
.26.1.2
שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג.
.26.1./
שירותי מנוף להרמת חומרים ,ציוד וכלים של קבלני המשנה
הממונים ,וזאת רק לגבי ציוד וכלים המצויים באתר באותה עת.
.26.1.1
שירותי בטיחות ,כגון :אמצעים למניעת נפילה ,אמצעים לכיבוי
שריפה וכד' ,הכל בהתאם לדרישת משרד העבודה וכל רשות.
.26.1.1
עבודות עפר (חפירה ,מילוי ,הידוק וכו')
.26.1.6
עבודות נקיון ופינוי פסולת.
.26.1.1אספקת מים וחשמל לצרכי העבודה ולשימוש האישי כולל לוחות
חשמל זמניים לשימוש קבלני משנה ,לכל אורך התקופה.
.26.1.1אספקת חומרים קטנים כגון :מלט ,חול ,סיד לצרכי ביטון – כנגד
תשלום ישיר .גובה התשלום ייקבע ע"י המנהל.
.26.1.1סתימת חורים וחריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלנים האחרים.
.26.1.20תיקוני גבס ,ריצוף ,חיפויים למיניהם ,תקרות תותבות ,צבע וכל
סוגי הטיח במקומות שהגבס ו3או הטיח ו3או הריצוף והחיפויים
ייפגמו.
.26.1.22שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים
הקיימים ממילא באותה עת באתר.
.21
קבלני משנה
.21.2
מבלי לפגוע בסעיף 17לעיל ,הקבלן יהיה רשאי לבצע עבודות שונות באמצעות
קבלני המשנה על חשבונו .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,קבלני המשנה ,יהיו
חייבים ,ביום מתן צו התחלת עבודה להיות רשומים בפנקס הקבלנים ומסווגים
בענפים ובענפי משנה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט ( -2161להלן" :החוק") ,התקנות שהותקנו מכוחו (להלן" :התקנות")
והתוספת לתקנות (להלן" :התוספת לתקנות") ובעלי ניסיון מוכח של 1שנים
בביצוע עבודות דומות .כמו כן ,יהיה כל קבלן משנה כאמור חייב להיות במועד
הנ"ל ,בעל סיווג על ידי רשם הקבלנים בהיקף כספי ,כפי שנקבע בתוספת
לתקנות בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו לגבי עבודות שקבלן
המשנה משתתף.
- /2.21.2
תוך ארבעה עשר ( )21ימים מיום חתימת החוזה בין המזמין לבין הקבלן ,ימציא
הקבלן לאישור המנהל רשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק
בביצוע העבודות .הרשימה תכלול לפחות /קבלני משנה לכל עבודה אותה מבקש
הקבלן לבצע באמצעות קבלני משנה ,ויצורפו לה ביחס לכל קבלן משנה – (א)
פרופיל קבלן המשנה; (ב) פרטי פרוייקטים אותם ביצע קבלן המשנה ב /-השנים
הקודמות לחתימת החוזה בין הקבלן לחברה ,הדומים בהיקפם ומאפייניהם
לעבודות נשוא חוזה זה .ביחס לכל אחד מהפרוייקטים יצוינו שם המתכנן ,שנת
התכנון והביצוע ,ופרטי ממליצים .בכל מקרה ,לא יועסקו על ידי הקבלן קבלני
משנה כאמור ,אלא לאחר שהמנהל או המפקח יאשרו מראש ובכתב את
העסקתם ,ולעניין זה ,יהא הקבלן חייב ,לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמך
שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי ,כושרם וניסיונם של קבלני המשנה.
.21./
טרם מתן אישורו למינוי קבלן המשנה ,יהיה רשאי המפקח להפגש עם קבלני
המשנה על מנת להתרשם מהם .בכל מקרה ,ההחלטה האם קבלן משנה מסוים
עומד בדרישות המפורטות לעיל או לא – מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של
המפקח.
.21.1
עבודת קבלנים אחרים מטעם אחוזות החוף ,עיריית תל אביב-יפו ו3או רשויות
מוסמכות (להלן" :קבלנים אחרים") ,באתר העבודות ,תשולב בעבודת הקבלן
לפי הצורך והנחיות המפקח ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין
שילוב עבודתו עם הקבלנים האחרים .הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה ,לפי
הוראות המפקח ,לקבלנים האחרים ו3או לעובדיהם ,וכן יתאם וישתף איתם
פעולה ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שבאתר העבודות.
.21.1
המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו ,וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי
מקבלני המשנה וזאת ,מבלי לנמק את החלטתו .נדרשה החלפתו של קבלן משנה
כלשהו ,ימלא הקבלן אחר הדרישה תוך 21יום ממועד קבלתה .למען הסר ספק,
הוראות סעיף זה ,יחולו גם על קבלן משנה ,אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה
כאמור.
.21.6
למען הסר ספק ,הקבלן לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות ,כולה או
חלקה לאחר ,אלא אם קבל אישור המזמין לכך בכתב ומראש.
.21.1
מבלי לפגוע בסעיף 27.5לעיל ,הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל
חלק מהעבודות באמצעות קבלן משנה פלוני שהועסק על ידו בביצוע העבודות
ולהחליפו באחר ,מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל ,ומוסכם בזאת כי
הקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה או טענה כלפי המזמין כתוצאה מכל נזק
או הוצאה או הפסד שנגרמו לו בקשר ,או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן
המשנה כאמור .למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי המנהל יהא רשאי
לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודות קבלן המשנה האמור לפי שיקול דעתו
המוחלט ומבלי צורך לנמק את החלטתו.
.21.1
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של קבלן המשנה ,כדי
לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן,
או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של
העבודה בהתאם לחוזה זה.
.21.1
עבור עבודות קבלני משנה של הקבלן ועבור עבודות קבלנים אחרים של המזמין,
להם הקבלן לא יעניק שירותים ,ועבור עבודות גורמים אחרים באתר (חברת
חשמל ,בזק ,עיריית תל אביב וכו') ,לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת מעבר
למפורט בהסכם זה.
.21.20סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
- // -
פרק ו' -ציוד ,חומרים ומלאכה
.21
.21
ציוד ,מתקנים וחומרים
.21.2
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את הציוד ,הכלים ,המתקנים ,החומרים וכל
האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון
המנהל.
.21.2
הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד ,הכלים והמתקנים הדרושים
לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים .במקרה ולפי
שיקול דעתו של המנהל ,הציוד ו3או הכלים ו3או המתקנים ו3או חלק מהם אינו
מספיק ו3או אינו מתאים לביצוע העבודות ,יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו,
לשביעות רצונו של המנהל ,וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המנהל ומבלי
שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים .החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות
ובלתי ניתנות לערעור.
.21./
הקבלן מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות ,כך שלא
יחול כל עיכוב בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים ,הכל להנחת דעתו של המנהל.
בכפוף לאמור להלן במפורש ,אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור
לתשלום ,אלא לצורך הבטחת רציפות העבודות ומניעת עיכובים בביצוען .המנהל
ו3או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמנים כתוצאה מחוסר חומרים באתר
העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנתם.
.21.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
חומרים וציוד באתר העבודות
.21.2
לעניין פרק זה "חומרים" פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע
העבודות ,לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן
מתקנים וציוד העתידים להיות חלק מהעבודות.
.21.2
חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתר העבודות למטרת ביצוע
העבודות והשלמתן ,יעברו בעת הבאתם או הקמתם כאמור ,לבעלות המזמין,
ואין הקבלן רשאי להוציאם ו3או להוציא ציוד ו3או מתקנים שהובאו לצורך
ביצוע העבודות מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב .המפקח יתן את
הסכמתו להוצאת הציוד והמתקנים מאתר העבודות לכל המאוחר במועד בו
תינתן לקבלן תעודת ההשלמה הנזכרת להלן.
.21./
כל אימת שנפסלו ציוד ו3או חומרים ו3או מתקנים על פי הוראות חוזה זה בידי
המנהל ו3או המפקח ו3או במקרה ומי מהם הורה לקבלן בכתב ,שהציוד ו3או
החומרים ו3או המתקנים האמורים לעיל אינם נחוצים עוד לביצוע העובדות,
חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות .עם פסילתם ו3או מתן הוראה כאמור,
חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין .נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד
ו3או החומרים ו3או המתקנים ,חייב הקבלן להוציאם עד אותו מועד .נמנע
הקבלן מלעשות כן -רשאי המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 1ימים,
למכרם ,ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם ,כולל
הוצאות טיפול ,יזכה המזמין את חשבון הקבלן בעודף הנותר.
.21.1
הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים ,הציוד והחומרים ,והוא רשאי
להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע החוזה.
.21.1
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ,מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה
אחראי לכל הפגמים ו3או הליקויים שיתגלו בחומרים ו3או במוצרים ו3או
במלאכה שסופקו על ידו ו3או בטיבם ו3או בכל דבר אחר הקשור בהם ו3או
בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים ,הציוד ,המוצרים ,המלאכה והמתקנים
האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו3או אושרו על ידי המנהל ו3או האדריכל
ו3או המפקח והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת ,במקרה וימצאו כי אינם
מתאימים לביצוע העבודות ברמה הנדרשת .החלטת המנהל ו3או האדריכל ו3או
המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
- /1 -
./0
.21.6
מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי
חומרים ,בדיקות ,ציוד ומלאכה ,המפורטים במפרטים ו3או בכל מסמך אחר
המצורף לחוזה ,אלא כדי להוסיף עליהם.
.21.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
משרד למפקח ,מחסנים ,גידור ודרכי גישה
./0.2
על הקבלן להקים באתר העבודות העבודה על חשבונו ,לצרכי הפקוח ,מבנה מוגן
בפני השפעות מזג האוויר אשר ישמש כמשרד לרשותו הבלעדית של המפקח.
המשרד יהיה מבנה יביל בשטח של /0מ"ר נטו ,מחולק ע"פ דרישת המפקח
ויכלול בין היתר גם דלת כניסה עם גגון ,תאורה ומנעול צילינדר 1,חלונות
אלומיניום מתקן כח ומאור כולל חבור למקור כח ,מזגן 2.1כ"ס ,לוחות נעיצה
בהיקף כל הקירות ובגובה 2.20מ' ,שולחן + 220310שולחן 20 ,220360כסאות,
1ארונות פח לאחסון ננעלים במידות 210310310ס"מ ומדפים לפי דרישת
המפקח.
שירותים צמודים כולל אסלה וכיור רחצה.
מטבחון כולל כיור מחובר למים וביוב,מקרר ומתקן מים קרים3חמים מסונן +
אספקת כוסות חד פעמיות ,קפה ,תה ,סוכר וכו'.
2קווי טלפון ,מכשיר פקס לייזר ,קו ADSLכולל מודם חיצוני ,כולל נתב
אלחוטי
מכונת צילום נטענת דפים בודדים A4 ,A3לייזר +סורק מסמכים +אספקת
דפים ומתכלים שונים.
חטיבת החדרים במשרד יותאמו ע"פ דרישת המפקח.
כן ישמרו במשרד בקביעות כל המסמכים הנזכרים בחוזה .המבנה יפורק ע"י
וע"ח הקבלן בגמר העבודה .הוצאות טלפון יחולו על חשבון הקבלן .בנוסף יקים
הקבלן באתר במבנה נפרד חדר ישיבות עבור 20איש כולל מזגן ,שולחן וכסאות .
הקבלן ידאג לניקוי משרדי הפיקוח -לפחות פעם אחת בשבוע.
./0.2
./2
מבנה המפקח -על כל מרכיביו -יישאר באתר העבודה -עד למשך השלמת כל
הפרויקט -רק אז יחזור המבנה -על כל מרכיביו – לרשות הקבלן ,והוא ינתק
אותו מהאספקות השונות ויפנה את המבנה מהאתר ויחזיר המצב לקדמותו.
טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים
./2.2
על הקבלן לה ציג למנהל ,באופן מרוכז ומסודר ,את כל המוצרים והחומרים בהם
הוא מתכוון להשתמש לצורך בצוע העבודה במסגרת תערוכה שיקיים באתר,
בתוך /0ימים ממועד צו התחלת העבודה .הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם
חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון הקבלן לייצר את הרכיבים הסדרתיים,
בכפוף לאישור הדיגום על ידי המנל.
./2.2
תערוכת המוצרים תתייחס ,בין היתר ,לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן,
בתחומים הבאים:
חומרי איטום ,ערבים ,דבקים.
מוצרי ריצוף וחיפוי (פנים וחוץ) לרבות מדרגות ,ספים ,וכו'.
גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת.
קבועות תברואיות.
פינות מגן ,פרופילי חיפוי.
אביזרים לשירותים.
פריטי אלומיניום לסוגיהם.
פריטי נגרות לסוגיהם.
- /1פריטי מסגרות לסוגיהם ,לרבות :דלתות ומעקות.
אביזרי פרזול.
תקרות אקוסטיות לסוגיהם.
הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר עבודה.
./2./
גוונים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ע"י המפקח והדבר לא ישמש כעילה
לתביעה כל שהיא מצד הקבלן .המזמין רשאי לשלב גוונים בתוך החללים ,למשל
כל קיר או עמוד בגוון אחר ,ללא תוספת מחיר.
./2.1
הקבלן יעביר להנהלת בית הספר ,לצורך שמירה במחסני בית הספר במהלך
תקופת הבדק ,חומרים כגון ריצופים ,חיפויים ,צבעים וכו' בהיקף של כ1%-
לפחות מכמות כל אחד מהחומרים בה נעשה שימוש בפרויקט ,לצורך ביצוע
תיקונים שידרשו ,אם ידרשו ,באופן שיתקבל גוון ומירקם זהה לקיים ולא יורגש
התיקון .כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא
ימדדו בנפרד.
./2.1
הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות
מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה
מעולה.
./2.6
הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שנבדקו ולא נמצאו
מתאימים על ידי המנהל ו3או המפקח.
./2.1
חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי -יתאימו
בתכונותיהם לתקנים האחרים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי -חייב הקבלן
להתאימה לתקן אחר שיקבע על ידי המנהל ו3או המפקח .כל החומרים שיגיעו
לאתר העבודות חייבים להיות בעלי תו תקן .במקום שהתקן הישראלי מבחין
בכמה רמות של חומרים ,ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתוכניות ,יתאימו
החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.
./2.1
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ,ולפי הוראות המפקח ,דגימות מהחומרים
ומהמלאכה שנעשתה ו3או שצריכה להיעשות ,וכן את הכלים ,כוח האדם וכל
יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של
החומרים לבדיקת מעבדה .הכל פי שיורה המנהל ו3או המפקח .התשלום עבור
הבדיקות למכון התקנים או למעבדה אחרת יהיה על חשבון הקבלן .המעבדה
תאושר מראש ע"י המפקח .בחוזה ההתקשרות של הקבלן עם המעבדה יהיה
רשום שכל תוצאות הבדיקות יועברו באופן אוטומטי למפקח .במקרה של
תוצאות לא תקינות המעבדה תתקשר טלפונית למפקח ותוודא קבלת הדו"ח.
./2.1
בנוסף לאמור לעיל יחויב הקבלן לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות
הכרוכות בבדיקות חוזרות שיהיה צורך לבצע .לדעת המנהל ,כתוצאה מתוצאות
לא משביעות רצון מבדיקות קודמות.
./2.20המנהל יהיה מוסמך לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות מוסכם ומוצהר
בזאת כי אי בביצוע הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי
טיב החומרים ,המלאכה והעבודות .דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על
הקבלן .פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המנהל .הבדיקות תבוצענה
במעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות המנהל או המפקח.
./2.22לא ישלם הקבלן את חשבון המעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור ,יהיה המזמין
רשאי אך לא חייב לשלם תשלומים אלו במקום הקבלן .שולם על ידי המזמין,
במקום הקבלן ,תשלום למעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור ,ינוכה סכום
התשלום ,מן החשבון חלקי הראשון שיגיש הקבלן למזמין לאחר מכן ,או מן
החשבון הסופי ,לפי שיקול דעת המזמין.
./2.22מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של
חומרים ו3או ציוד לאישור המפקח כנדרש במפרטים.
./2.2/מבלי לפגוע באמור בחוזה זה ,המונח "שווה ערך ואיכות" ,ככל שנזכר במפרט
ו3או בכתב הכמויות כחלופה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו3או בשם
היצרן ו3או בשם המפעל המשווק אותו ,פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך
מבחינת התפקוד ושווה ערך מבחינת האיכות למוצר הנקוב.
- /6מובהר בזאת כי טיב ו3או איכותו ו3או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעונים
אישורו המוקדם של המפקח.
./2
.//
סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה
./2.2
הקבלן ישמור על אתר העבודות נקי ומסודר ,ויבצע ניקיון של האתר וסביבתו
מדי יום .אי שמירת הניקיון והסדר תהווה ראייה להורדת טיב הביצוע וכן לאי
השגחה על שלימות חלקים מבוצעים .לא ביצע הקבלן את האמור לעיל ,רשאי
המפקח מעת לעת ,בנוסף לזכותו להפסקת העבודה ,להזמין ביצועו של הניקוי
אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות .מבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד
הקבלן על חשבונו לרשות המפקח גם 2פועלים קבועים לרבות הכלים
והמכשירים הדרושים ,לצורך בצוע עבודות סדר וניקיון כפי שיבחר המפקח
ובמקומות שיבחר.
./2.2
המפקח רשאי להורות לקבלן ,מעת לעת ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,תוך כדי
מהלך ביצוע העבודות הוראות ,והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך
התקופה שתקבע על ידו בדבר:
./2./
סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה ,בכל מקרה
שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לייעודם.
./2./.2
הבאת חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעיל.
./2./.2
סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו
על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או
בניגוד לתנאי החוזה ו3או הוראות כל דין.
./2.1
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות
לקבלן הוראה מהוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו3או העבודות
נבדקו כבר על ידו ו3או גם במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו3או בקשר אליהם
תשלומי ביניים כלשהם.
./2.1
הקבלן יסלק את הפסולת שתצטבר במהלך העבודות באתר העבודות ,אל מחוץ
לאתר העבודה ,על חשבונו ובהתאם להוראות המפקח .הובלת הפסולת תבוצע
לכל מרחק ההובלה הדרוש ולמקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות ,ולא תשולם כל
תוספת עבור מרחקי הובלה .המקום אליו תסולק הפסולת ,הדרכים המובילות
למקום זה ,הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל (כולל תשלום אגרות),כל
אלה יתואמו על ידי הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו .לעניין זה רואים את
הפסולת כרכוש הקבלן.
./2.6
לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל ,תהא החברה רשאית ,מבלי
לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו3או על פי כל דין ,לבצע על חשבון הקבלן
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה .החברה תהא רשאית
לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת 20%לכיסוי הוצאות כלליות של החברה
מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל
דרך אחרת.
./2.1
על אף האמור לעיל ,יהיה המפקח רשאי ,אך לא חייב ,במקום לדרוש תיקון
עבודות שבוצעו שלא בהתאם לחוזה ,לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות
ולנכות את סכום ההפחתה משכר החוזה שיגיע לקבלן.
./2.1
קביעות והוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
./2.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים
.//.2
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד
להיות מכוסה או מוסתר ,ללא הסכמתו של המפקח.
- /1 -
./1
.//.2
הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח
בכתב ,שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק,
למדוד ולבחון את טיב החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו.
.//./
במקרה והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח
לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק הנדון ,יהיה הקבלן חייב ,על חשבונו ,לחשוף,
לקדוח קידוחים ,לעשות חורים ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות
המפקח ,לצורך בדיקתו ,בחינתו ומדידתו של החלק המוסתר ,ולאחר מכן יחזיר
הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח.
.//.1
מובהר בזאת כי ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה לעיל ,תחולנה על הקבלן.
הגנה על חלקי המבנה
./1.2
נגרות ומסגרות– כל חלקי נגרות והמסגרות שיותקנו במבנה יוגנו ע"י הקבלן
באמצעות יריעות פוליאתילן בצורה שתבטיח אותם מפני פגיעות מכניות ,לכלוך
ו3או כל פגיעה אחרת.
./1.2
אלומיניום – מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומיניום יגן עליו הקבלן
מפני פגיעות מכניות ו3או פגיעה של סיד ,טיח ,צבע וכו' .הגנת פריטי האלומיניום
תתבצע בתיאום ועל פי הנחיות המפקח.
./1./
ריצוף וחיפוי– הקבלן יקפיד מפני פגיעה באריחים ובמדרגות .המדרגות יוגנו
באמצעות לוחות עץ באופן שיבטיחו אותן מפני כל פגיעה במהלך העבודה,
המרצפות יוגנו ברצועות יוטה ובגבס.
./1.1
כלים סניטריים – עם הרכבת הכלים הסניטריים ידאג הקבלן להגנתם באמצעות
מילוי האמבטיות והכיורים בנסורת עץ וכיסויים בלוח פוליסטרן ודיקט.
./1.1
כל ההגנות תהיינה ברות קיימא ויתפקדו ברציפות עד להשלמת העבודה .במידה
ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא ,ידאג הקבלן לחדשה באופן
מיידי.
./1.6
במידה ובמהלך העבודה יינזקו ו3או יתקלקלו חלקי המבנה ו3או אביזרים
כלשהם ,יתקנם הקבלן ו3או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח .כל
ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של ההגנה על חלקי המבנה ,אחזקתה
וחידושה חלות על הקבלן.
פרק ז' -מהלך ביצוע העבודות
./1
ביצוע העבודות
./1.2
הקבלן יחל ,כאמור ,בביצוע העבודות במועד שייקבע ב"צו התחלת עבודה" אשר
נוסחו מצורף כנספח ז' לחוזה זה.
./1.2
הקבלן ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופת הביצוע
שנקבעה בלוח הזמנים לחוזה זה ובהתאם לחלקים כפי שפורטו בחוזה זה ,פרט
אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת בכתב.
./1./
המזמין מתחייב כי במועד מתן צו התחלת עבודה ,יהיה ברשותו היתר בניה
המאפשר התחלת ביצוע העבודות.
./1.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
- /1./6
הפסקת העבודות
./6.2
./6.2
./6./
על אף כל האמור במסמכי החוזה ,המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,ומבלי שהדבר יחשב להפרה מצידו של חוזה זה ,להורות לקבלן להפסיק
את ביצוען של העבודות ,כולן או חלקן ,בין לתקופה ובין לצמיתות ,וזאת
באמצעות מסירת הודעה בכתב על כך לקבלן ,באחת מהאפשרויות הבאות:
./6.2.2
במקרה של הוראה להפסיק את ביצוע העבודות ,כולו או חלקו,
לתקופה מוגבלת ,לכל הפחות שבעה ( )1ימים מראש (להלן – "הודעת
הפסקה לתקופה").
./6.2.2
במקרה של הוראה להפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן,
לצמיתות ,לכל הפחות ,שבעה ( )1ימים מראש (להלן – "הודעת
הפסקה לצמיתות").
נמסרה לקבלן הודעת הפסקה לתקופה ,תחולנה ההוראות הבאות:
./6.2.2
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן (לפי העניין) ,הכל
בהתאם לתנאים ולתקופה שיפורטו בהודעת ההפסקה לתקופה ,ולא
יחדשו ,אלא אם ניתנה לו הוראה בכתב ,לעשות כן ,ובהתאם לתנאים
שיקבעו לעניין זה על ידי המנהל.
./6.2.2
במשך כל תקופת הפסקת ביצוע הפרוייקט ,ינקוט הקבלן בכל
האמצעים הדרושים להבטחת שטח הפרוייקט ואותן עבודות שבוצעו
(ככל שבוצעו) בפרוייקט ,עד למועד הודעת ההפסקה לתקופה ,והכל
בהתאם להוראות שתינתנה לו לעניין זה על ידי המנהל.
./6.2./
היה ותקופת ההפסקה בביצוע הפרוייקט תעלה על עשרים ואחד ()22
יום ,אזי ,בכפוף לסעיף 36.2.4להלן ,תשיב החברה לקבלן את סך
ההוצאות הסבירות הישירות ,שנגרמו לו בפועל במשך תקופת
ההפסקה בביצוע העבודות ,כפי שיאושרו על ידי המנהל ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,בהסתמך על תיעוד מתאים של ההוצאות האמורות,
הנתמך באישור של רואה חשבון ,אשר יומצא למנהל על ידי הקבלן.
מסכום ההוצאות שישולמו לקבלן כאמור ,תהא החברה רשאית לקזז
כל סכום המגיע לחברה מאת הקבלן .פרט לתשלום סכום ההוצאות
האמור ,לא יהא הקבלן זכאי לכל תמורה ו3או תשלום ו3או פיצוי ו3או
החזר הוצאות ו3או הפסד רווח ו3או דמי נזק אחרים כלשהם בגין
הפסקת ביצוע הפרוייקט כאמור בסעיף זה.
./6.2.1
הוראות סעיף 36.2.3לעיל ,לא תחולנה מקום שבו ההפסקה בביצוע
העבודות ,כולו או חלקו ,בגינה נמסרה לקבלן הודעת ההפסקה
לתקופה ,נגרמה בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ,כגון ,אך לא
רק ,קיומה של מניעה משפטית ו3או מנהלית לביצוע העבודות ,כולן או
חלקן ,לרבות בגין הוצאת צו מניעה ו3או כל צו ו3או הוראה אחרים על
ידי כל רשות מוסמכת ,אשר יש בהם ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של
המנהל ,כדי למנוע ו3או להפריע לביצוען הסדיר והתקין של העבודות
(להלן – "גורמים שאינם בשליטת החברה") ,ובמקרה כאמור לא יהא
הקבלן זכאי להשבת הוצאותיו מהחברה ו3או ממי מטעמה ,ו3או לכל
תמורה ו3או תשלום ו3או פיצוי ו3או החזר הוצאות ו3או הפסד רווח
ו3או דמי נזק אחרים כלשהם.
נמסרה לקבלן הודעת הפסקה לצמיתות ,תחולנה ההוראות הבאות:
./6./.2
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן (לפי הענין) ,הכל
בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעת ההפסקה לצמיתות.
./6./.2
אם נדרש לכך על ידי המנהל ,מקום שבו הופסק לצמיתות ביצוען של
חלק מן העבודות בלבד ,ובכל מקרה ,מקום שבו הופסק לצמיתות
ביצוען של העבודות כולן ,הקבלן יסלק ידו ויפנה את שטח הפרוייקט
וישיב את החזקה בו לידי החברה ,הכל בהתאם להוראות ,שתינתנה לו
לענין זה על ידי המנהל.
סעיף זה לעיל ,הינו מעיקרי חוזה זה ,והפרת תנאי מתנאיו תהווה
הפרה יסודית של חוזה זה.
- /1./6.1
./1
העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן
./1.2
עם קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקבלן רשות כניסה לאתר העבודות לצורך
ביצוע העבודות ,בלבד .לקבלן לא תימסר החזקה באתר ומעמדו במהלך ביצוע
החוזה יהיה מעמד של בר רשות בלבד מאת המזמין והמזמין יהיה רשאי בכל עת
להפסיק את הרשות ולמנוע את כניסתו של הקבלן לאתר.
בתוך 1ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה ,יגיש הקבלן תוכנית התארגנות
מפורטת לאישור המפקח בה יתואר מיקום איחסון חומרים וציוד ,מיקום
מחסנים לקבלני המערכות ,מיקום מכולות פינוי פסולת וכו' .אישור המפקח לא
יגרע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לכל ההתארגנות לביצוע העבודה .הקבלן
יבצע את המאושר בתוכנית בדיוק לפי התוכנית .המפקח שומר לעצמו את הזכות
להכניס שינויים ותוספות בתוכנית ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה
ושינויים אלו יחייבו את הקבלן.
./1./
בעת העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן ,ירשום המפקח פרטיכל לגבי מצבו
של האתר לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות ,קיומם של מטרדים ,קירות
תומכים ותשתיות אחרות.
./1.1
על הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל ,ובמידה ויש סטיות ביחס
לפרוטוקול הנ"ל ,להעיר את הערותיו בכתב ,תוך 1ימים ממועד העמדת אתר
העבודות לרשותו.
./1.1
הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים,
גדרות ,עמודי תאורה וטלפון או אלמנטים אחרים (כבטון ,אספלט וכד')
הנמצאים באתר ,ולטיפול במטרדים התת-קרקעיים הקיימים ,אם קיימים ,בו.
טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו (אם יימצאו) באתר יהיה בתאום מלא עם
הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן.
./1.2
./1
להסיר ספק ,הוראות סעיפים 36.2ו 36.3 -לעיל לא תחולנה במקרה שבו המנהל,
הורה על הפסקת ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,בין לתקופה ובין לצמיתות,
כתוצאה מהפרה של הקבלן את התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ,ובמקרה
כאמור ,יעמדו לחברה כל הסעדים המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ו3או על פי
כל דין .מובהר בזאת ,כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות ,כולן או חלקן,
מכל סיבה שהיא ,בין לצמיתות ובין לתקופה ,תהא החברה רשאית ,בכל עת,
להמשיך בביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,בין בעצמה ובין באמצעות כל גורם
אחר ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,וזאת בכל אופן שתמצא לנכון וזאת ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי .לצורך זה ,תהא החברה רשאית ,בין היתר ,לעשות שימוש
בעצמה ,ו3או למסור לכל גורם אחר ,את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר ,ולקבלן
לא תהא כל תביעה ו3או דרישה ו3או טענה ,מכל מין וסוג ,כנגד החברה ו3או מי
מטעמה ,בגין כך.
מועד השלמת העבודות
./1.2
הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים
ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן ,יוארך
המועד להשלמת העבודות כקבוע להלן.
./1.2
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו3או ביצועו
המוקדם של כל חלק מסוים מהעבודות.
- 10 -
פרק ח' -שינויים ,תוספות והפחתות
./1
שינויים
./1.2
המזמין ו3או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלן ו3או לקבלנים האחרים על
ביצוע כל שינוי בפרויקט ו3או בעבודות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,בצורתם ,אופיים ,סגנונם ,איכותם ,סוגם ,גודלם ,גובה המבנים,
מתאריהם וממדיהם של כל חלק מהם ,הכל כפי שימצאו לנכון וכן כל תוספת
אשר אינה נכללת במפורש או מכללא בעבודות (להלן" :השינויים") והקבלן
מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו
המזמין ו3או המפקח ,בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות נספח ג' ובין אם לא,
ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בתתי פרקים קיימים של כתב
הכמויות ,בשיעור שעולה על 10%מסכום החוזה ,ביחס לכל תת פרק ,או
שהוספה של פריטים חדשים לכתב הכמויות לא תגדל בשיעור שעולה על 21%
מסכום החוזה.
על שינוים ביחס לעבודות הפאושל ,יחול האמור בסעיף 2.5לעיל.
./1./
במקרה של שינוים ביחס לעבודות למדידה ,במידה וקבע המפקח ,כי מגיעה
לקבלן תמורה נוספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין שינויים בעבודות
למדידה ,ייקבע ערכו של השינוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט בנספח ג'
לחוזה .במקרה שמחיר יחידה ,אשר לגביו נדרש שינוי ,אינו נכלל בכתב הכמויות
נספח ג' ,הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוכן ויוגש ע"י הקבלן למפקח
ובתנאי שיאושר ע"י המפקח .ניתוח מחיר כנ"ל יוגש על ידי הקבלן למפקח,
באחת מן הדרכים הבאות (כאשר הדרך הראשונה המפורטת בסעיף 39.3.1
עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף ,39.3.2דרך החישוב המפורטת בסעיף
39.3.2עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף 39.3.4וכן הלאה):
./1.2
./1./.2
פרורטה מחיר קיים בחוזה .במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב
הכמויות לעבודות זהות3דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה
הזול שבהם.
./1./.2
ניתוח המבוסס על מחירון דקל (לא דקל שיפוצים) בהפחתה של ,20%
על פי הטבלה הרלבנטית לרווח קבלני ראשי; או לחילופין -ניתוח
המבוסס על מחירון העבודות של החברה למשק וכלכלה של השלטון
המקומי בע"מ (נטו) בהפחתה של ,21%על פי בחירת המפקח.
./1././
ניתוח תשומות ,על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או
פירוט אחר לשביעות רצון המפקח) .מובהר שחשבונית המס חייבת
לכלול את כל הפרטים המזהים את אתר העבודה והכמויות
הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע בפועל לרבות ההנחיות
שקיבל הקבלן.
./1./.1
הצעות של קבלני משנה אחרים המפרטות חומרים ,עבודה וכמויות.
./1./.1
ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים3יצרנים או על פי הצעת קבלן
משנה יחיד לא יתקבל ,אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין
(מראש ובכתב).
./1./.6
רווח קבלני (במקרה של עבודת קבלן משנה) יהיה ( 22%למעט במקרה
בו הניתוח יבוסס על מחירון דקל כאמור בסעיף 39.3.2לעיל) ויכלול
את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן
המשנה .מובהר כי רווח קבלני לא ישולם על עבודת קבלנים אחרים,
כהגדרתם בסעיף 27.3לעיל.למען הסר ספיקות מובהר שבמקרה של
שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 22%בלבד לקבלן
והוא יתחלק עימו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו.
./1./.1
ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם
המפקח הינם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד,
ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין.
- 12./1.1
לפני קביעת המפקח בדבר ערך השינויים ,תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע
טענותיו ולהציג בפניו את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים .קביעת
המפקח בדבר ערך השינויים תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
./1.1
למען הסר ספק מוצהר בזאת ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו
הבלעדית של המפקח לקבוע את ערך השינויים על פי שיקול דעתו ומסופיות
החלטתו כאמור לעיל.
./1.6
הוראות המזמין ו3או המפקח בדבר שינויים כאמור תקרא "פקודת שינויים"
ותינתן בכתב .אולם במקרה והמזמין ו3או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשינוי
מידי ואין באפשרותם להכין פקודת שינויים בכתב מבעוד מועד ,יתנו המזמין
ו3או המפקח פקודת שינויים בע"פ ודין פקודה זו משעת נתינתה כדין פקודת
שינויים שניתנה בכתב .מבלי לפגוע באמור לעיל ,יאשרו המזמין ו3או המפקח
בכתב כל פקודה שניתנה על ידם בעל פה תוך 1ימים ממועד נתינתה.
./1.1
קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי או שנקבע בפקודת
השינויים על ידי המפקח ערכו של השינוי והקבלן בדעה כי השינוי מחייב תשלום
או תשלום גבוה יותר ,לפי העניין ,יודיע למפקח בהקדם האפשרי ובכתב על
כוונתו לבקש תשלום נוסף בגין ביצועו .לא השיג הקבלן על האמור בפקודת
השינויים ,תוך 20יום מיום מתן פקודת השינויים רואים אותו כאילו הסכים
לאמור בפקודת השינויים ,לרבות ערך השינוי.
./1.1
הקבלן לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות ,לרבות השינויים ו3או לחדול
מביצועם ו3או כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו3או הארכת
תקופת הביצוע ו3או מחמת אי הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי
המפקח ו3או מחמת אי הסכמתו לקביעת המפקח בקשר לבקשתו להארכת
תקופת הביצוע .הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו
על פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה.
./1.1
השינויים אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את
ביצוע העבודות ,כפי ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע
הנקובה בחוזה .היה הקבלן סבור כי כתוצאה מביצוע השינויים ,לא יסיים את
העבודות תוך תקופת הביצוע ,יהא הוא רשאי לפנות למזמין ולמפקח ולבקש
ארכה .כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקודת שינויים,
תהא בכתב ותימסר למזמין ולמפקח תוך 20יום מהמועד בו ניתנה לקבלן
פקודת השינויים בגינה ברצונו לבקש ארכה.
./1.20מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,באם נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם
בביצוע העבודות ו3או הנובעים מעבודה לקויה ו3או שימוש בחומרים לקויים
ו3או מתנאים שנתגלו לקבלן באתר העבודות ו3או פעולות שבוצעו בניגוד
להנחיות המפקח ו3או הדרושים לדעת המפקח כדי לשמר ו3או לייעל את ביצוע
העבודות ,יבוצעו ש ינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי .במקרה
של חילוקי דעות ,המפקח יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג
אשר לא מזכה את הקבלן בתמורה נוספת כאמור ,וקביעות המפקח תהיינה
סופיות ולבתי ניתנות לערעור.
./1.22ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו3או צמצום היקף
העבודות שעל הקבלן לבצע על פי הוראות החוזה ,רשאי המפקח לקבוע כי
כתוצאה מכך תקוצר תקופת ביצוע העבודות הנקובה בחוזה .קביעת המפקח
תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
- 12 -
פרק ט' -השלמה ,בדק ותיקונים
.10
תעודת השלמה לעבודות
.10.2
תוכניות עדות לאחר ביצוע ()AS MADE
הושלם ביצוע העבודות על ידי הקבלן ,מתחייב הקבלן לספק למפקח את
המסמכים המפורטים להלן:
.10.2.2
תוכניות לאחר ביצוע ( ,)AS MADEעל מדיה מגנטית ,בקובץ DWG
ובהתאם למפרט הכללי ,לפי פורמט G.I.Sלרבות כל הסטיות
מהמתוכנן ,המותרות לפי החוזה כפי שאושרו על ידי המפקח במהלך
ביצוע העבודות:
.10.2.2.2למבנה על כל חלקיו ,כמתואר בתוכניות אדריכלות
והקונסטרוקציה.
.10.2.2.2למתקני תברואה.
.10.2.2./למערכת ספרינקלרים.
.10.2.2.1למתקן מיזוג אוויר.
.10.2.2.1למתקני חשמל וגילוי אש.
.10.2
.10.2.2
תכנית לאחר ביצוע על גבי תקליטורים וכן ב / -עותקים צבעוניים
בקנה מידה ,2:210חתומות על ידי המהנדס האחראי על הביצוע.
.10.2./
הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד בגין הכנת תוכניות העדות ,לרבות
ההעתקים מהן .המובהר בזאת כי הכנת התוכניות כאמור ,בדיקתן
ואישורן על ידי המפקח הם תנאי מוקדם לבדיקת העבודות ומתן
תעודות ההשלמה כאמור בסעיף 40.2להלן.
בכפוף לאמור בסעיף 40.3להלן ,הושלם ביצוע העבודות ,יודיע על כך הקבלן
בכתב ,למפקח .המפקח יבדוק בנוכחות הקבלן את העבודות תוך 20ימים ממועד
קבלת ההודעה .מצא המפקח את העבודות מתאימות לתנאי החוזה על כל
מסמכיו ,נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון ,תינתן לקבלן על ידי המנהל תעודת
השלמה עם תום הבדיקה (להלן" :תעודת ההשלמה") ומועד ההשלמה יהיה
מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע העבודות ,כאמור .תעודת ההשלמה תהיה
בנוסח הרצוף בנספח ח' לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו .מצא המפקח
שהעבודות ו3או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה ,תימסר לקבלן
בכתב על ידי המפקח רשימת תיקונים ,שינויים והשלמות (להלן" :הפרטיכל
המשלים").
לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו במצטבר כל התנאים
דלהלן:
.10.2.2
המפקח מצא כי העבודות כולן על חלקיהן ,מתקניהן והציוד המנוי
בהם (במידה והותקנו על ידי הקבלן) הופעל ונמצא מתפקד באופן
סדיר ללא תקלות ועל פי התכניות והמפרטים.
.10.2.2
קבלת העבודות על ידי הגופים השונים כמפורט בסעיף 40.3להלן.
.10.2./
הקבלן ביצע לשביעות רצון המפקח את כל הטעון תיקון ו3או ההשלמה
כפי שפורט בפרטיכל המשלים.
.10.2.1
הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל
האישורים הדרושים על פי דין ו3או על פי הנוהג.
.10.2.1
מבלי לפגוע בסעיף 40.2.4לעיל ,הוצאת טופס ( 1טופס איכלוס) וטופס
( 1תעודת גמר) למבנה על ידי הקבלן ,לרבות קבלת כל האישורים של
הגופים ו3או הרשויות הנדרשים לקבלתם.
- 1/מובהר בזאת כי בכל מקום בחוזה בו מדובר על "השלמת העבודות" ו3או
"תעודת השלמה" תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל
וכל האמור בסעיף 40.3להלן.
למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו3או בעריכת
הפרטיכל המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא ,ישירה ו3או
עקיפה ,לליקוי שנשכח ,לא נחשף ,או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות
ובדיקת העבודות על ידי המפקח.
.10./
מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף 40.2לעיל ,השלמת העבודות תאושר על ידי
המפקח בתנאי שכל המנהלות ,האגפים והמחלקות המתאימים בעירייה ויתר
הגופים המפורטים בסעיף 12.5לעיל ,אישרו וקיבלו את העבודות לחזקתם.
לא קיבל מי מהגופים העירוניים ו3או המנויים בסעיף 12.5לעיל ,את העבודות
לחזקתו בתום תקופת החוזה כאמור לעיל ,ימשיך הקבלן לנהל את האתר
ולתחזק את העבודות ,עד אשר כל הגופים ,על נציגיהם ,יקבלו את העבודות
לחזקתם.
.10.1
אין באמור לעיל ו3או בכל הוראה אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותו של המזמין
להחזיק בעבודות ו3או להשתמש בהן ו3או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן
עבודות התיקונים ו3או ההשלמה ו3או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי
הן הושלמו.
.10.1
אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים,
לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן ,והמזמין החזיק או
השתמש בו או עומד להחזיק או להשתמש בו ,רשאי הקבלן לבקש תעודת
השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור ,והמנהל יקבע לפי שיקול דעתו
המוחלט והסופי אם לערוך בדיקת אותו חלק במגמה לתת לקבלן תעודת
השלמה חלקית .הוראות סעיפים 40.1עד 40.3לעיל תחולנה על מתן תעודת
השלמה לגבי חלק מהעבודות בשינויים המחויבים .מתן תעודת השלמה חלקית
אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה על נספחיו
ולרבות ביצוע עבודות נוספות באותו חלק מהעבודות בגינן קיבל הקבלן תעודת
השלמה חלקית הנובע ו3או קשור לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי
והסופי לתיקונים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של העבודות.
.10.6
קבע המפקח כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל
הקבלן היה להשלימו במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או
את אותו חלק מסוים מהן שהושלמו כאמור ,הכל לפי העניין ,והקבלן אינו רשאי
לעכב את מסירת העבודות או חלק מסוים מהעבודות ,מחמת דרישות ו3או
טענות ו3או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו3או כל מי המנהל ו3או כלפי כל
אדם אחר.
.10.1
לא ביצע הקבלן את התיקונים ו3או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה
שנקבעה על ידי המפקח ,או בכל מקרה בו לדעת המנהל והמפקח ועל פי שיקול
דעתם המוחלט והסופי אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו3או
ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו3או באיכות ו3או בטיב משביעי רצון ,יהיה
המזמין רשאי ,מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי החוזה ו3או כל דין לבצע את
התיקונים ו3או ההשלמות ו3או כל חלק מהם בעצמו ו3או באמצעות כל גורם
אחר .הוצאות ביצוע התיקונים ו3או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין
ינכה הוצאות אלה בתוספת 20%מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר
החוזה אשר טרם שולם לקבלן ו3או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות
בדרך של מימוש ערבות הביצוע.
.10.1
עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם ,ינקה
הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל ,את
כל החומרים ,האשפה ,המבנים הארעיים והמתקנים אשר אינם מהווים חלק
מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי הצוות הבודק יהיו העבודות ואתר
העבודות נקיים ומתאימים למטרותיהם .כל ליקויים ו3או פגמים שיתגלו בניקוי
העבודות ו3או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבלן
בטרם יקבל תעודת השלמה.
.10.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
- 11 -
.12
.12
בדק ותיקונים
–
.12.2
לעניין חוזה זה" ,תקופת הבדק" כמשמעותה בחוק המכר (דירות) התשל"ג
,211/למעט תקופת הבדק בגין סדקים עוברים בקירות ובתקרות – עשר שנים.
.12.2
למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים
ו3או במפרט הטכני לחוזה ,תקופות בדק שונות מהאמור לעיל לא תחול תקופת
הבדק הרלבנטית הנזכרת לעיל אלא תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק
השונה שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים לעיל.
.12./
מנינה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ובלבד שעד תאריך זה
המציא הקבלן למזמין את ערבות האחריות כמפורט להלן .במקרה של תעודת
השלמה לחלקים שונים של העבודות -יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל
תעודת השלמה חלקית.
.12.1
נתהוו ו3או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו3או ליקויים ו3או
קלקולים ו3או נזקים ו3או כל פגם אחר מכל מין ו3או סוג הנובעים ,לדעת המנהל
כתוצאה מעבודה לקויה ו3או בלתי מדויקת ו3או שלא בהתאם למפרטים ו3או
בהתאם להוראות המנהל ו3או המפקח ,כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו3או
לקויים ו3או בלתי מתאימים ו3או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי מיומנת ובין
מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין (להלן ביחד ולחוד" :הפגמים") חייב
הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.
.12.1
תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל ,ובתאום עם כל גורם
אחר אשר ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה מינימאלית למשתמשים
בעבודות.
.12.6
אם הפגמים או חלק מהם ,לא ניתנים לדעת המזמין ו3או המנהל לתיקון ,או
שתיקונם עלול לגרום ,לדעת המזמין ו3או המנהל ,שיבושים או נזקים ניכרים
למזמין ו3או למשתמשים בעבודות ,יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן
יהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין ,בסכום שייקבע על ידי המנהל ,וקביעתו של
האחרון ,אשר תהיה מנומקת ,תחייב את הקבלן.
.12.1
לאחר תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות
נשוא תקופת הבדק (להלן" :פרטיכל הבדק") על פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא
מן הצדדים לחוזה זה ,והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים
כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל הבדק ,בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור,
שלא לפני /0ימים מיום מסירת ההזמנה כאמור.
.12.1
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
ליקויים וחקירת סיבותיהם
נתגלה ליקוי בעבודות בזמן ביצוען ,רשאים המנהל ו3או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור
אחר סיבות הליקוי ולתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל .היה הפגם ,לדעת המנהל
כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין .היה
הפגם ,לדעת המנהל מהסוג שהקבלן אחראי לו לפי החוזה -יחולו הוצאות החקירה
והתיקון על הקבלן .החליט המנהל כי הליקוי אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב
בתשלום פיצויים למזמין ,וזאת בשיעור שייקבע על ידי המנהל.
- 11 -
פרק י' -שכר החוזה
.1/
שכר החוזה
.1/.2
עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה במלואן
ובמועדן ולשביעות רצון המזמין ו3או מי מטעמו ,ישלם המזמין לקבלן את שכר
החוזה הקבוע בנספח " "Iלחוזה זה ,הכולל את התמורה בגין המבנה (פאושל)
ואת התמורה בגין עבודות הפיתוח בהן נקב הקבלן במסגרת הצעתו במכרז
לביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן ביחד" :שכר החוזה") .שכר החוזה ישולם
בשיעורים ,במועדים ועל פי התנאים המפורטים בפרק זה להלן.
.1/.2
תמורת ביצוע עבודות הפאושל ,יהיה הקבלן זכאי לקבלת תשלום כמפורט להלן:
.1/./
.1/.2.2
סכום תמורת הפאושל יקבע בהתאם לסכום התמורה בגין המבנה
שהוצע על ידי הקבלן במסגרת הצעתו במכרז – נספח .Iהפאושל
יחשב ככולל את ביצוע העבודה בשלמותה כשהיא מוכנה ומושלמת
לאכלוס ,למעט עבודות הפיתוח שיהיו למדידה.
.1/.2.2
הפאושל מתייחס לעבודה כולה ,למבנה על כל חלקיו (שלד ,עבודות
גמר ,מערכות ,מתקנים) ,להתחברות למערכות חשמל ,מים וביוב
חיצוניות וכל עבודה ציוד ,רכיב אחר הדרוש לצורך השלמת העבודה
אף אם לא צויין במסמך ממסמכי החוזה.
.1/.2./
תוספות ושינויים שיידרשו ,אם יידרשו לבצוע מושלם ונאות של
העבודות בגלל דרישות תקנים ו3או דרישות של הגופים
הסטטוטורים ,יחולו על הקבלן והקבלן מתחייב לבצע את כל
העבודות הנוספות שידרשו כאמור ,ללא תמורה נוספת .תשלום
תמורה לקבלן בגין עבודות ושינוים בפאושל ,ייעשה בכפוף ובהתאם
להוראות סעיף 2.5לעיל.
.1/.2.1
בכל מקרה של ספק לגבי עבודה מסוימת ,האם היא שייכת לעבודות
הפאושל או למדידה ,תחשב גם עבודה זו ככלולה בפאושל ולא
תימדד .ק ביעתו של המפקח ביחס להכללת העבודה כפאושל תהיה
מוחלטת.
.1/.2.1
בכל מקרה ,בו קיימת סתירה ,או אי התאמה ,או דו משמעות בין
הנדרש במסמכי החוזה השונים (תוכניות ,מפרטים ,תקנים וכו')
יובא הדבר להכרעת המפקח והקבלן יבצע את הדרישה שתבחר ע"י
המפקח אף אם היא עדיפה מבחינה כמותית ו3או איכותית ו3או
יקרה מהדרישות האחרות.
.1/.2.6
ההצעה הכספית של הקבלן לפאושל הינה סופית והמחיר הוא קבוע
וסופי ולא ישתנה .הצעת הקבלן כוללת את כל ההוצאות הישירות
והעקיפות לצורך ביצוע העבודות נשוא מכר3חוזה זה – מכל סוג,
הכרוכות בביצוע העבודה בהתאם לדרישות המסמכים המצורפים
ושאינם מצורפים להצעת הקבלן ובהתאם למסמכי ההשלמה
שיקבל בעתיד .מודגש ,כי המזמין יהא רשאי להוסיף לעת הביצוע,
הבהרות ו3או פירוט.
.1/.2.1
כל אלמנט בניה אשר לא הוגדר היטב ,או הושמט מהתכניות אך
מתחייב לפי קביעתו של המנהל לבצוע המושלם של העבודה יבוצע
עפ"י הנחיות המפקח ומחירו יחשב ככלול בפאושל.
תמורת ביצוע העבודות למדידה ,יהיה הקבלן זכאי לקבלת תשלום בהתאם
למדידות סופיות ,ובכפוף ובהתאם להוראות שלהלן:
.1/./.2
מוסכם על הצדדים כי כמויות ומידות המופיעות בתכניות,
במפרטים ובלוח מחירי היחידות הינו לצורכי נוחות בלבד ולא
יחייבו לעניין חישוב שכר החוזה .עוד ביחס לעבודות למדידה,
מובהר ומוסכם בזאת ,כי חישוב סופי של שכר החוזה ייעשה על פי
הכפלת מחירי היחידה הנקובים בנספח ג' במדידה סופית של
העבודות ,לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה.
- 16.1/./.2
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות נספח ג' לחוזה זה ,אינן אלא
אומדן בלבד של הכמויות ואין לראותן בהכרח ,ככמויות שעל הקבלן
לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
.1/././
הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה ייקבעו ע"י המנהל על סמך
מדידות ,בהתאם לאמור בסעיף 43.3.1לעיל .רק מדידה שבצידה
חתימת המנהל תיחשב כמדידה המחייבת את המזמין .לצידה של כל
מדידה יירשמו תיאור הפריט ומספר הסעיף בכתב הכמויות נספח
ג' .מובהר בזאת כי חריגות מהכמויות המפורטות בכתב הכמויות
נספח ג' לחוזה זה ,תבוצענה רק באישור מראש ובכתב על ידי
המנהל.
.1/./.1לפני בואו לבדוק את העבודות כולן או מקצתן ייתן המנהל הודעה
מראש לקבלן על כוונתו לעשות וכן ועל המועד הרצוי לו .הקבלן
מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב לצורך זה ולעזור למנהל או למי
מטעמו ,לבצע את המדידות והבדיקות הדרושות וכן לספק את כוח
האדם והציוד הדרושים לביצוע כל המדידות על חשבונו של הקבלן
ולהמציא למנהל את כל הפרטים הדרושים בקשר לכך.
כל עבודה תימדד תמיד "נטו" אלא אם כן נאמר במפורש אחרת
ב"כתב הכמויות והמחירים" או המפרט או הספר הכחול.
.1/./.1
בדרך כלל ישמשו בסיס למדידה תכניות העבודה המאושרות על ידי
המנהל בחותמת "לביצוע" ,בתוספת השינויים המאושרים על ידי
המנהל ו3או המפקח על גבי התכניות או ביומן העבודה .בוצעה
עבודה כלשהי במידות קטנות מאשר בתכניות ואושרה בדיעבד על
ידי המנהל ו3או המפקח ,תימדד לצורך תשלום רק הכמות שבוצעה
בפועל .בוצעה עבודה כלשהי במידות אחרות מאשר בתכנית
שאושרה על ידי המנהל ו3או המפקח – לא תימדדנה לצורך תשלום
הכמויות העודפות על המתוכננות .האמור בסעיף קטן זה אינו בא
לגרוע מכל זכות אחרת שבידי המזמין לפי חוזה זה ,אלא להוסיף
עליה בלבד.
.1/./.6
במקרה שהמנהל יגלה סטיות גדולות בין הכמויות שהוגשו לבין
הכמויות שבוצעו בפועל אזי רשאי המנהל לדרוש מהקבלן לערוך את
כתב הכמויות מחדש.
.1/./.1
לא נכח הקבלן במועד שנקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות,
רשאי המנהל ,או מי מטעמו ,לבצע את הבדיקות המדידות בהעדרו
ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות והקבלן לא
יהא רשאי לערער אליהן.
.1/./.1
נכח הקבלן בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך 1
ימים על כל כמות שנמדדה והמנהל יקבע מועד לביצוע מדידת
הכמות האמורה מחדש .מדידה שבוצעה מחדש ,כאמור ,אין
מערערים עליה.
.1/./.1
מחירי הפריטים בהם נקב הקבלן בכתב הכמויות אותו הגיש
במסגרת המכרז ,הם המחירים שעל בסיסם יחושב לקבלן סכום
התמורה בגין בעבודות למדידה.
.1/./.20במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי הכמויות ו3או
בעדכונים לכתבי הכמויות ,אזי ייחשב הדבר כאילו כלולה ביצוע
העבודה במסגרת עבודות הפאושל והקבלן יהיה חייב לבצע עבודה זו
ללא תשלום נוסף.
.1/./.22בכל מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות ,יהיה
המחיר הקובע מחיר היחידה הנמוך שבין המחירים העומדים
בסתירה.
.1/./.22מובהר בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעו ,על פי מהות העבודה
עצמה אפילו אם במקרה זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו
זהה לחלוטין.
- 11 .1/./.2/המחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ג' ,יישארו קבועים
והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עליהם כתוצאה מעליית שכר
עבודה ,עליה בשערי מטבעות חוץ ,הוצאות ייצור ,הפרשי הצמדה
למדד ,תשלום תוספת יוקר ,עליה במסים והיטלים ועליה במחירי
חומרים ו3או מכל סיבה אחרת שלא פורטה לעיל.
.1/./.21רואים את מחירי היחידות שבכתב הכמויות נספח ג' ככוללים את
כל ההוצאות ,לרבות אלו הנובעות מאחריות הקבלן וכן את כל
הסיכונים אשר עלולים להיגרם לקבלן עד לגמר העבודה וכן במשך
תקופת הבדק ומסירת העבודה.
המחירים הנ"ל כוללים ומכסים גם סיכוני איחור או הפרעות
העלולים לקרות מסיבה כלשהי (להוציא מקרים של כוח עליון
כהגדרתו בסעיף 15.19לעיל) במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן.
.1/./.21מוצהר בזאת בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת בחוזה
זה ,כוללים המחירים בכתב הכמויות נספח ג' את כל העבודה,
החומרים וחומרי העזר להרכבה ,לרבות כל המיסים והאגרות מכל
סוג שהוא (הקיימים ביום חתימת חוזה זה ,ושיהיו קיימים במהלך
ביצוע העבודה) ואת הציוד ,ההובלות ,הפיגומים ,כל העבודה,
הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא ,הוצאות הסעת פועלים וכל דבר אחר
הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודות לפי הוראות חוזה זה ,למעט
מס ערך מוסף.
.1/.1
.11
תשלום שכר החוזה יתבצע כדלקמן:
.1/.1.2
חשבונות חלקיים ישולמו בתנאי שוטף 60 +יום ממועד אישור
המפקח את החשבון החלקי ,ובלבד שהקבלן הגישם בהתאם לחוזה זה
עם כל האינפורמציה הנלווית המתאימה.
.1/.1.2
חשבון סופי ישולם בתנאי שוטף 60 +יום ממועד אישור המפקח
לחשבון הסופי ,ובלבד שנתנה תעודת השלמה כהגדרתה בסעיף 40.2
לעיל ,והקבלן הגיש את החשבון בהתאם לחוזה זה עם כל
האינפורמציה הנלווית המתאימה.
.1/.1
שכר החוזה הינו סופי ומוחלט בכפוף לאמור בחוזה על נספחיו והקבלן לא יהיה
זכאי לשום תוספות מכל מין ו3או סוג שהוא למעט תשלום בגין שינויים בהתאם
להוראות החוזה על כל נספחיו.
.1/.6
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
עבודות שרואים אותן כלולות בשכר החוזה
בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה ,העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה,
לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב
התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:
.11.2פינוי פסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות.
.11.2
תיאום עבודות הקבלן עם כל קבלני המזמין ועם כל הרשויות בכלל זה משרדי
הממשלה ,העירייה ,מכבי אש ,חברת חשמל וכד'.
.11./
קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.
.11.1
סידורי ניקוז ארעי ,לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה ,במידה ויהיה צורך בכך.
.11.1
אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה
וסביב לו.
.11.6
התקנת גדרות ושערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העבודות.
.11.1
הוצאות שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הבניה ,שמירה על שלמות גידור
ותאורה.
- 11.11.1
הקמה ,אחזקה וניקיון מבני עזר ,סידורי נוחיות לעובדים ,מחסנים ,משרדי
הקבלן ,ומשרד המפקח כמפורט בסעיף 30.1לעיל ,לרבות הריהוט ,המתקנים
והציוד בהם ואחזקתם השוטפת ,לרבות פירוק המבנים והמתקנים בתום
הביצוע.
.11.1
מדידה ,סימון ,פירוק וחידוש סימון באם יידרש.
.11.20הוצאות התקנה ,הפעלה ,אחזקה וצריכת מים ,חשמל וטלפון באתר העבודות,
לרבות התקנת מונים ופירוקם בתום הביצוע.
.11.22ניהול האתר לרבות מהנדסים ,מנהל עבודה ,מודד ,חשבי כמויות לרבות הכנת
חשבונות ,חישובי כמויות ,רשימות ברזל ,תכניות יצור ואישורם כנדרש ,ניהול
יומני עבודה ,מערכת בקרת איכות ,השתתפות בישיבות עבודה עם המפקח
והמתכננים בתדירות שתקבע ע"י המפקח.
.11.22הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט ,הרצתו במחשב ,עדכונו וקבלת נתונים
ודיווחים כנדרש ,אחת לחודש.
.11.2/סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים
במקומם.
.11.21ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת ליום וניקוי לקראת המסירה ,כולל פוליש
ברצפות המבנה וניקוי מוחלט של אבק ולכלוך.
.11.21כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו3או
המשמשים לביצועה) ,הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.
.11.26כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם
לתנאי החוזה ,לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות ,בפרקים המתאימים
במפרטים הטכניים ו3או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.
.11.21שימוש בציוד מכני ,מנופים ,אמצעי הרמה ,מעלית ,כלי עבודה ,מכשירים,
מכונות ,פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר ,לרבות אחזקתם באתר ,פירוקם
וסילוקם בתום העבודות.
.11.21הובלת כל החומרים ,הציוד ,כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר ,ובכלל זה
העמסתם ופריקתם ,אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר
וממנו.
.11.21הוצאות הגנה וביטוח של החומרים ,העבודות ,המבנים ,העובדים ,בטוח צד
שלישי וכו' ,וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג,
הן על עבודות בביצוע ,הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על
עבודות שביצע צד ג' כל שהוא.
.11.20הוצאות תשלומי בדיקות מעבדה.
.11.22תיקונים ,החלפות ,שיפוצים וכד' תוך כדי הבניה או לאחריה.
.11.22אחריות לתקינות העבודות הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין
בחוזה.
.11.2/כל העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף
מפורש בכתב הכמויות.
.11.21רווח קבלן.
.11.21אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בסעיף 31.12לעיל.
.11.26עבודות במקומות צרים ,צפופים או גבוהים.
- 11מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה .על הקבלן לקחת
בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי
החוזה ,בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו .מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות
יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא
ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של
החוזה.
.11
עבודה ביומית
מדידת שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית תהיה לפי
שעות הביצוע בפועל ,כפי שנרשמו ביומן העבודה ואשרו על ידי המפקח ויראו את המחיר
כתמורה הולמת גם בגין כל ההטבות הסוציאליות ושאר תשלומי החובה ,ובכלל זה
תשלומי המיסים ,הביטוח וכיו"ב ,ההסעות לאתר העבודות וממנו ,זמני הנסיעה ,האש"ל,
כלי העבודה ,הנהלת העבודה ,ההוצאות הכלליות ,רווח הקבלן ,הוצאות המימון ,הוצאות
האחרות של הקבלן וכיו"ב.
.16
חשבונות חלקיים
.16.2
על חשבון שכר החוזה הקבלן יגיש בתחילת כל חודש למנהל הפרויקט חשבונות
חלקיים על סמך חלקי עבודה או חלקי שלבי עבודה גמורים ועל בסיס מחירי
היחידות הנקובים בכתב הכמויות נספח ג' לחוזה זה ע"פ החלוקה שבכתב
הכמויות .התשלומים בגין ביצוע העבודה ישולמו לקבלן בהתאם לאבני הדרך
באחוזים משכר החוזה כמפורט להלן:
%שלב ביצוע
%מצטבר
שלב הביצוע
גמר יציקת רצפת קומת קרקע
גמר הקמת קירות שלד הפלדה
8.00%
310..%
8.00%
21.00%
גמר הקמת גג שלד הפלדה
12.00%
33.00%
גמר חיפוי קירות מצידם החיצוני
5.00%
38.00%
גמר חיפוי הגג
5.00%
43.00%
גמר הכנות חשמל
2.00%
45.00%
גמר אינסטלציה סניטרית
2.00%
47.00%
גמר הכנות למתקן מזוג אוויר
2.00%
49.00%
גמר עבודות ריצוף וחיפוי
4.00%
53.00%
גמר עבודות צבע
2.00%
55.00%
גמר חיפוי קירות פנימי
2.00%
57.00%
גמר חיפוי תקרות פנימי
1.00%
58.00%
גמר חיפוי אלומיניום חיצוני
5.00%
63.00%
גמר התקנת דלתות וחלונות
2.00%
65.00%
גמר התקנת קבועות חשמל
7.00%
72.00%
גמר התקנת קבועות תברואה
2.00%
74.00%
גמר התקנת מכונות מזוג אוויר
8.00%
82.00%
קבלת טופס 1
5.00%
87.00%
חיבור לתשתיות
3.00%
90.00%
תעודת גמר
3.0..%
3..0..%
- 10 -
.11
.11
.16.2
חשבונות חלקיים וחשבון סופי יוכנו בפורמט אלקטרוני באמצעות תכנת
בינארית על פי החלטת המזמין (להלן" :התכנה") .את החשבונות החלקיים
והחשבון הסופי יש לשלוח ישירות מתפריט התכנה לכתובת דואר אלקטרוני
אשר תמסר לקבלן על ידי המנהל .בנוסף יגיש הקבלן למנהל את חשבונות
החלקיים והחשבון הסופי בשלושה ( )/העתקים יחד עם דיסקט.
.16./
הקבלן יצרף לכל חשבון ביניים את כל דפי המדידות ,התכניות ,חישובי הכמויות
וההסברים הנדרשים לצורך בדיקת אותו חשבון.
.16.1
החשבונות יוגשו על ידי הקבלן עד ה /0 -לכל חודש קלנדרי ,עבור אותו חודש
קלנדרי .החשבונות יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלנדרי
שבגינו הוגש החשבון .המזמין ,באמצעות מנהל הפרויקט ,יבדוק את החשבונות,
יתקנם במידת הצורך ויאשרם.
.16.1
מתוך הסכום שיאושר על ידי מנהל הפרויקט ,לתשלום בגין החשבון החלקי,
ינכה המזמין כל סכום המגיע לו מהקבלן ,לרבות מקדמה וסכום השתתפות
הקבלן בביצוע הביטוח ,כאמור בסעיף 52.1להלן ,ככל שניתנו.
.16.6
אי הגשת החשבון על ידי הקבלן למנהל הפרויקט עד לתאריך ה 1 -בחודש עלולה
לגרום לדחיית מועד התשלום ,ללא כל תוספת תשלום בגין כך לקבלן.
חשבון סופי
.11.2
החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודות לפי החוזה וקבלתן
ע"י המזמין (לרבות ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י המנהל והמזמין ולרבות
הגשת התוכניות כמפורט בסעיף .)40.1בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום
המגיע לו בגין השלמת העבודות בניכוי כל התשלומים ששולמו לו על חשבון.
בנוסף ,יצרף הקבלן לחשבון הסופי את כל דפי המדידות ,חישובי הכמויות,
ריכוזי היומנים ,תכניות העדות וכל מסמך או אישור נוסף שעל הקבלן להגיש
לפי חוזה זה .החשבון הסופי ייבדק על ידי המזמין ,באמצעות מנהל הפרויקט,
אשר יבדוק את החשבון הסופי ,יתקנו במידת הצורך ויאשרו ובתנאי שהוגשו ע"י
הקבלן למנהל הפרויקט כל המסמכים כאמור לעיל לשביעות רצונו.
.11.2
מסכום החשבון הסופי שיאושר לתשלום ע"י מנהל הפרויקט ,יופחתו כל
הסכומים שהמזמין זכאי להפחיתם ,על פי חוזה זה ו3או על פי הדין .היתרה ,אם
תיוותר כזו ,תשולם לקבלן בתנאי ,שהקבלן יחתום על הצהרת ביטול תביעות
בנוסח נספח י"א' ובתנאי נוסף ,שהקבלן ימסור למזמין קודם לביצוע התשלום
את ערבות הטיב.
.11./
אם יתברר כי הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העולים על הסכום
שיגיע לו על פי החשבון הסופי ,כפי שזה יאושר ע"י מנהל הפרויקט ,ישיב הקבלן
למזמין ,כל סכום ששולם לו ביתר ,כאמור.
תנודות במחירים
.11.2
מוסכם בזאת כי שום תנודות ו3או הפרשי הצמדה ו3או במחירי חומרים ו3או
במיסים ו3או באגרות ו3או בהיטלים על ביצוע העבודות ו3או על החומרים ו3או
הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי החוזה לא ישנו ו3או ישפיעו על שכר החוזה.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את שכר החוזה ככולל את כל
המיסים ,ההיטלים ,האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות
על החומרים ,הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרתו ו3או לצורך
ביצוען .כל שינוי בשיעור המיסים ,ההיטלים ,האגרות ותשלומי החובה ו3או
הטלת מיסים ,אגרות או תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו על שכר החוזה
והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגינם.
.11.2
מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה על נספחיו ,נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע
העבודות ,פרט למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה לביצוע לפי הוראות
החוזה ,לא יהיה הקבלן זכאי להפרשי הצמדה כלשהם.
- 12 -
פרק יא' – בטחונות
.11
ערבות ביצוע
.11.2
להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן,
ימציא הקבלן למזמין במעמד חתימת החוזה ,ערבות בנקאית צמודה ,של אחד
הבנקים המסחריים הגדולים בישראל ,אוטונומית ובלתי מותנית ,בתנאים
ובנוסח הקבועים בנספח ט' (להלן" :ערבות הביצוע") .המצאת הערבות הינה
תנאי לחתימת חוזה זה.
.11.2
ערבות הביצוע על סך בשקלים חדשים השווה ל 20%-מההצעה הכספית של
הקבלן במכרז (התמורה בגין עבודות הפאושל +התמורה בגין העבודות
למדידה) ,ותהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורים.
.11./
ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל ,עד לסילוק
הסופי של שכר החוזה ולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד,
ימציא הקבלן למזמין את ערבות הטיב כהגדרתה להלן.
.11.1
במקרה הצורך ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם ,כתבי הארכה
של ערבות הביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל.
וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת
המזמין או המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר
מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע ,לרבות במקרה והיקף החוזה
ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים.
.11.1
כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו3או בהארכת תוקפה ו3או בגבייתה
ו3או בהגדלת היקפה לפי העניין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
.11.6
אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו3או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו
של הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה ו3או על פי הוראות כל דין ו3או בכדי לגרוע
מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו3או שיגיע לו על פי החוזה ו3או על פי כל
דין.
.11.1
במקרה של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד
למזמין ערבות ביצוע חדשה או משלימה ,לתקופה ובתנאים הזהים לערבות
שמומשה ,לרבות סכום ערבות הביצוע.
.11.1
המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו3או פיצוי ו3או כל שיפוי שיגיעו לו
מהקבלן על פי החוזה ו3או על פי כל דין ,על ידי מימוש ערבות הביצוע.
.11.1
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה והקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה ,יהא
המזמין רשאי מבלי לגרוע ו3או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה ו3או
הוראות כל דין ,לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור.
.11.20הוצא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן ערבות ביצוע ,והגיש הקבלן חשבון
ביניים כלשהו למזמין ,יבוצע התשלום בגין חשבון הביניים רק לאחר שהקבלן
ימציא למזמין את ערבות הביצוע .איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע ,יתווסף
לפרק הזמן שנקבע לתשלום חשבון ביניים כאמור ,אותו פרק זמן שבו איחר
הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור ,לא ישא
הפרשי הצמדה ו3או ריבית כלשהי.
.11.22מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין ,יקבע המזמין על פי
שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.
.11.22סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
- 12.10
ערבות טיב
.10.2
להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן ,במשך תקופת
הבדק ,כהגדרתה לעיל ,וכן לטובת הוצאת תעודת גמר בגין חלקי העבודות אשר
בוצעו ע"י הקבלן ,ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו בתחילת תקופת האחריות
ערבות בנקאית צמודה ,של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל,
אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים בנספח י' לתקופה של שלוש
( )/שנים (להלן" :ערבות הטיב").
.10.2
סכום ערבות הטיב יהיה בסכום השווה ל 1% -מערך החשבון הסופי.
.10./
כנגד המצאת ערבות הטיב ,יחזיר המזמין לקבלן את ערבות הביצוע ,בתנאי
שיתמלאו כל התנאים שלהלן:
.10./.2
הקבלן קיבל תעודת השלמה;
.10./.2
הקבלן המציא למזמין הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצ"ב
כנספח י"א'.
.10.1
ערבות הטיב תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים ויחולו לגביה כל
ההוראות המפורטות בסעיפים 49.10 - 49.3לעיל ,בשינויים המחויבים.
.10.1
מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין ,יקבע המזמין על פי
שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.
.10.6
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
פרק יב' -נזיקין וביטוח
.12
אחריות הקבלן לנזק לעבודות ,לאתר העבודות ולתכולתו
.12.2
מיום תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה ,יהא הקבלן אחראי
לשמירה ולשלמות העבודות באתר העבודות ,לרבות המקלט הקיים וסביבתו,
ולרבות כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות,
לרבות המבנים הארעיים שהוקמו באתר והשגחה עליהם .בכל מקרה של נזק
לעבודות ו3או לאתר העבודות ו3או לפרויקט מסיבה כלשהי יהא על הקבלן לתקן
את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה
העבודות מתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה ונספחיו.
.12.2
הוראות סעיף 51.1לעיל ,תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי
ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדק.
.12./
נזיקין לגוף או לרכוש
.12./.2
הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו3או אובדן ו3או חבלה ו3או
תאונה מכל מין ו3או סוג שהוא לרבות נזק גוף ו3או רכוש אשר יגרמו
לכל אדם ו3או גוף שהם ,ו3או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו3או
לקבלני המשנה ו3או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי באתר העבודות ו3או
מחוץ לאתר העבודות ו3או לכל צד שלישי אחר ו3או לרכושם של כל
אחד מאלה כתוצאה ישירה ו3או עקיפה מביצוע העבודות על ידי
הקבלן ו3או על ידי עובדיו ו3או שלוחיו ו3או קבלני המשנה ו3או
המועסקים על ידו ו3או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של
הקבלן ו3או עובדיו ו3או שלוחיו ו3או קבלני המשנה שלו ,בין בתקופת
ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק.
- 1/.12./.2
.12.1
נזיקין לעובדים
.12.1.2
.12.1
הקבלן אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו3או המועסקים על
ידו ו3או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי
המגיעים ו3או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו3או לכל אדם אחר
הנמצא בשרותו ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,כתוצאה מכל נזק ו3או
אובדן ו3או תאונה ו3או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו3או
במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.
נזקים לרכוש ציבורי
.12.1.2
.12.6
הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו3או פיצוי ו3או תשלום ו3או הוצאה
אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו3או יחולו עקב כל מעשה ו3או מחדל
כאמור ו3או כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר
במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו3או
לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו3או לכל צד שלישי
במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק.
הקבלן אחראי לכל נזק ו3או קלקול שייגרם לכביש ,דרך מדרכה,
שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,כבלים ותקשורת ,טלפון
וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו3או תת
קרקעיים וכיוצ"ב ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק ו3או הקלקול
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות.
הקבלן יתקן את הנזקים ו3או הקלקול כאמור על חשבונו ,באופן יעיל
ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים
לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור .על הקבלן לדאוג מראש לקבל
מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת-קרקעיים
העוברים באתר העבודות.
פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן
.12.6.2
הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע
את הנזקים ,האובדן ,החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על
פי החוזה ו3או על-פי כל דין.
.12.6.2
הקבלן מתחייב לבוא בנעלי העירייה ו3או הרשות ו3או המנהל ו3או
המפקח ו3או עובדיהם ו3או שלוחיהם ,אם יתבעו ביחד ו3או לחוד ,בגין
נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו3או הוראות כל
דין .המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ,מיד עם
קבלת הודעה בגינה ,ולאפשר לקבלן להתגונן.
.12.6./
הקבלן מתחייב לשפות ולפצות ,באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה
בכתב ,את המזמין ו3או את העירייה ו3או את הרשות ו3או המפקח
ו3או עובדיהם ו3או שלוחיהם ,בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,
מכל עילה שהיא שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי
יוצא מן הכלל ,נגדם ו3או נגד מי מהם ו3או כנגד כל מי מעובדיהם,
שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק להם אחראי
הקבלן על פי חוזה זה ו3או על פי הדין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות
המשפטיות שייגרמו למזמין ו3או לרשות במלואן ו3או בכל סכום אשר
ייפסק בפסק דין לחובתם ו3או לחובת מי מהם בקשר לנזקים ,אשר
הקבלן אחראי להם ובתנאי ,שהמזמין הודיע לקבלן ,מיד עם קבלת
הודעה על כך ,על המקרים המנויים מעלה ,ונתן לקבלן הזדמנות
להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור ,או נשלחה אליו הודעת צד ג'
באותה תביעה.
- 11 -
.12.1
.12
.12.6.1
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה
כלשהי של הקבלן בניגוד לחוזה ו3או לכל דין ,יוצא כנגד המזמין ו3או
הרשות ו3או המנהל ו3או המפקח ,צו מאת בית משפט ,יהיה הקבלן
אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל ,על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת,
מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן ,לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל
ההליכים הדרושים ,להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה
חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול
בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל.
.12.6.1
מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה ,יהיה המזמין רשאי לתקן
בעצמו ו3או באמצעות אחרים ,את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם
לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בכך ,בתוספת של 21%ובלבד שהמזמין הודיע
לקבלן ,על הנזקים והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך 20ימים ממועד
קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף להוראות חוזה זה.
סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו3או הפרת תנאי
מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
ביטוח
.12.2
ביחס לעבודות נשוא חוזה זה ,שיבוצעו על ידי הקבלן ,החברה תגרום לעריכת
ביטוחים קבלניים הכרוכים בביצוע העבודה להוראות סעיף ביטוח זה.
השתתפות הקבלן תהא על ידי ניכוי משכר העבודה לו זכאי הקבלן לפי חוזה זה
(למעט מס ערך מוסף) ,של סכום המהווה ( 0.11%שבעה וחצי פרומיל) ממנו.
הניכוי האמור יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר (לרבות חשבונות ביניים וחשבון
סופי) שיגיש הקבלן בגין ביצוע אותה עבודה ,ושיאושר על ידי החברה.
.12.2
בנוסף ,ומבלי לגרוע מאחריותו ו3או התחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו3או
על פי האמור בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לערוך ,לרכוש ולקיים ,על חשבונו לפני
מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה (להלן " :העבודות") ו3או הצבת ציוד
כלשהו באתר ביצוע העבודות על ידו ו3או על ידי מי מטעמו ו3או עבורו( ,המוקדם
מבין המועדים הנ"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן ולקבלת
תעודה על השלמת העבודות במלואן ו3או בחלקן מאת אחוזות החוף בע"מ
(להלן" :החברה") ומי מטעמם ,לרכוש לערוך ולקיים ,על חשבונו ,על שמו ,על
שם קבלני המשנה ועל שם המזמין ו3או החברה במשך כל תקופת ביצוע
הפרויקט ,את הביטוחים המפורטים להלן ,בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה
זה (להלן" :התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן בנספח י"ב' למסמכי
הסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") ,אצל
חברת בטוח המורשית כדין לפעול בישראל (שכולם יחד יקראו להלן " :ביטוחי
הקבלן").
.12.2.2
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות
א.
פרק א' ביטוח העבודות ,המבטח במלוא ערכן את העבודות
והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו3או באחריות הקבלן המשמש את
הקבלן בביצוען של העבודות בקשר עם חוזה זה.
ב.
פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,המבטח את אחריותו של
הקבלן על פי דין ,בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.
ג.
פרק ג' חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו3או עפ"י חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם ,2110כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו3או
מטעמו במישרין ו3או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה
זה לרבות קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
- 11.12.2.2
ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו3או דרישה
בגין רשלנות מקצועית ו3או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה
במשך תקופת הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית ו3או נזק שמקורם
במעשה ו3או מחדל רשלני של הקבלן ו3או מנהליו ו3או עובדיו בקשר
עם העבודות נשוא חוזה זה.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 6
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת
חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
על פי דרישת החברה בכתב מתחייב הקבלן להמציא לחברה
העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.
.12.2./
ביטוח חבות המוצר
המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,
התש"ם ,2110בגין פגיעה גופנית ו3או נזק אשר נגרמו עקב מוצר
(לרבות כל רכיב שלו ,אריזה ,מיכל ,הוראות שימוש והוראות
בטיחות) שיוצר ו3או הוכן ו3או הורכב ו3או תוקן ו3או סופק ו3או
נמכר ו3או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו3או מי מטעמו
במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה (להלן" :המוצר").
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של 6
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת
חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
על פי דרישת החברה בכתב מתחייב הקבלן להמציא לחברה
העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.
.12.2.1
ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי :
.12.2.1.2הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו3או הציוד הכבד
שבבעלותו ו3או בהשגחתו ו3או בשימושו לצורך ביצוע
העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית
עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות
כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב
השימוש בכלי הרכב ,בגבולות האחריות המקובלים בענף
הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
.12.2.1.2כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני
הנדסי הכולל ,בין היתר ,ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין
כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו3או ציוד
הנדסי בגבול אחריות בסך של 600,000ש"ח לתובע ,למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח .בביטוחים אלו יבוטלו כל
החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע
עבודות קבלניות.
.12.2.1./למען הסר ספק ,מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים,
מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים ,מחפרונים ,גוררים וכן כלים
נעים ממונעים מכל סוג.
.12./
בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לגרוע ממנו ,מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו
הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים ,הציוד,
המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות ,במלוא
ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו3או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה
זה ו3או על פי כל דין.
- 16.12.1
ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו3או כלפי קבלנים
וקבלני משנה ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את
המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח
העבודות מטעמם בגין כל מעשה ו3או מחדל של הקבלן ו3או מי מטעמו (להלן:
"יחידי המבוטח") ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי
הקבלן (נספח י"ב').
.12.1
הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות
נשוא חוזה זה ,במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .עם זאת ,את
ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא
תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם
חוזה זה על נספחיו.
.12.6
ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף ( 51.1.2א) לעיל (פרק א' העבודות) ,יכלול ויתור
על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי המזמין ו3או החברה ו3או
מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם ,ובלבד
שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.
.12.1
מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופוה
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.
.12.1
פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו
הפוליסות כאמור יורחבו לשפות את המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או
עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם בגין אחריות שעלולה להיות
מוטלת על מי מהם למעשי ו3או מחדלי הקבלן ו3או קבלני משנה מטעמו – הכול
כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (נספח י"ב').
.12.1
כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי ,במפורש ,כי רכוש המזמין
ו3או החברה שבו פועל הקבלן ,למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן
והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ,ייחשב כרכוש צד שלישי,
לעניין ביטוח זה .למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו3או
בעלי מבנים ו3או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן
כרכוש צד שלישי.
.12.20במועד חתימת חוזה זה ,כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה
זה ,הקבלן ימציא לחברה את אישור ביטוחי הקבלן (נספח י"ב') בנוסח המצורף
כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (נוסח מקורי) .מוסכם בזה כי המצאת
אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על
נספחיו.
.12.22בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה ,לא
יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא
חוזה זה ,מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם
ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם לנזקים בהתאם לנוסח
"הצהרה -פטור מאחריות לנזקים" ,המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח י"ג'
(בנוסחו המקורי) ,כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
.12.22בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה ,לא
יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא
חוזה זה ,נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף
לחוזה זה ומסומן כנספח י"ד' (בנוסחו המקורי) ,כשהוא חתום כדין על ידי
הקבלן.
.12.2/מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו
העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן,
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם
למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת
ביטוחי הקבלן (נספח י"ב').
- 11 .12.21למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו3או
החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם
בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו
על ידי קבלני המשנה ,והוא יהיה אחראי לשפות ו3או לפצות את המזמין ו3או
החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם
בגין כל אובדן ו3או נזק שייגרם למי מהם ,במישרין ו3או בעקיפין ,עקב העבודות
שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם אובדן ו3או נזק כאמור מכוסה באיזו
מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
.12.21הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר
נערכות כמפורט בסעיף 51.1לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי
המבטח ו3או על ידי המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או
מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי
הביטוח בעת הצורך ,לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו3או החברה ו3או
מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם ,על פי פוליסות
הביטוח ,אם יידרש לכך על ידם.
.12.26בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה
ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף ( 51.1ביטוחי הקבלן),
מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע
ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק .מובהר כי על
הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש ,לרבות
להעביר לו כל מידע שידרוש.
.12.21בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת
המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות.
הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו
והמזמין ו3או החברה מתחייבים להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת
הביטוח בגין הנזק ,וסכום זה בלבד .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל
ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות
העצמית) וכי המזמין ו3או החברה לא יהיו חייבים לקבלן כל תשלום לכיסוי
ההוצאות כאמור.
.12.21בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה ,מוסכם בזה כי תגמולי
הביטוח על פי פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות ,בגין נזקי רכוש,
ישולמו ישירות לחברה ,אלא אם היא הורתה אחרת בכתב למבטח .מוסכם בזה
כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה .תיקן הקבלן בעצמו נזק
המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור ,בשלמותו ,לשביעות רצון מנהל העבודה
ו3או המפקח מטעם החברה ,או שטרם קיבל מהחברה תשלום עבור העבודה
שניזוקה ,המזמין ו3או החברה מתחייבים להורות למבטח בכתב על תשלום
תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או
הנזק.
.12.21בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות
המפורטות בסעיף 51.1לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה .הקבלן מתחייב
לשתף פעולה עם המבטח ו3או המזמין ו3או החברה ו3או מי מטעמם בכל הדרוש
למימוש זכויות על פי הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו3או החברה
ו3או מי מטעמם לנהל המשא ומתן בעצמה.
.12.20מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק
לעבודות ,על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי
שמאי מטעם חברת הביטוח ו3או החברה ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות
מטעמם.
.12.22הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו3או זכויות
המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח
העבודות מטעמם ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין ו3או לחברה ו3או
מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם ,באופן מלא
ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו3או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפיהם והוא
יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור.
- 11 .12.22כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו3או החברה ו3או מנהל ו3או מפקח
העבודות מטעמה בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות
תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
.12.2/כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את
המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח
העבודות מטעמם באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי
ביטוחי הנובע מהפרה ו3או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על
ידי הקבלן ו3או מנהליו ו3או העובדים המועסקים על ידו ו3או קבלני משנה
מטעמו.
.12.21ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח הנערך על-
ידי המזמין ו3או החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו3או דרישה
ו3או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו3או החברה ,לרבות כל טענה ו3או
זכות כאמור בסעיף 11לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 2112ולרבות כל טענת
"ביטוח כפל" כלפי המזמין ו3או החברה וכלפי מבטחיהם.
.12.21ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח י"ב') יכללו
תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו3או לצמצם את היקפם ו3או
לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן" :תקופת
הביטוח") ,אלא אם כן תישלח לחברה ולקבלן ,הודעה בכתב ,באמצעות דואר
רשום ,שישים ( )00יום מראש על כוונתו לעשות זאת .וכי לא יהיה תוקף לביטול
ו3או לצמצום ו3או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם
ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם אם לא נשלחה הודעה
בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים ( )00הימים ממועד משלוח ההודעה.
.12.26בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד
להיות מצומצם בהיקפו ו3או משונה לרעה ו3או מבוטל ,כאמור בסעיף 51.12
לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור
עריכת ביטוח חדש( ,עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור לעיל).
לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
.12.21הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו3או דרישה ו3או תביעה כנגד המזמין
ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות
מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו ,או שהיה זכאי לשיפוי עבורו על פי
הביטוחים שנערכו לפי סעיף ( 2ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן
(נספח י"ב') ,ו3או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו3או ביטוח חסר
ו3או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את המזמין ו3או החברה ו3או
מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות
לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה .ובלבד שהאמור
לעיל בדבר פטור מאחריות ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
.12.21מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה
אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם
ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם .למען הסר כל ספק
מובהר כי האמור בסעיף זה ( )51.1.מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות
נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו3או כל מי שבא מטעמו.
.12.21מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו3או בשינויים,
כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו3או החברה ו3או על מי מטעמם ו3או
להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו3או כדי לצמצם מאחריותו ו3או
התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.
.12./0לא יאוחר מ( 1 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן
לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 51.9לעיל ,בגין הארכת
תוקפם לתקופה נוספת ,הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי
הקבלן ,במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת
הביטוחים על פי החוזה ,על נספחיו.
- 11 .12./2הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על ידי
מבטחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כאמור בסעיפים 51.15 ,51.9ו,51.19 -
והצהרות חתומות על ידי הקבלן ,כאמור בסעיפים 51.20ו 51.22 -לעיל ,מהווים
תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו3או הצהרות כאמור
בהתאם לחוזה ,החברה תהייה זכאית למנוע מן הקבלן את תחילת ו3או המשך
ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה
או הדין.
.12./2מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח י"ב')
ו3או בבדיקתו ו3או אי בדיקתו ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי
הקבלן למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם או היעדרם ו3או כדי לגרוע מאחריותו
של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו3או החברה ו3או על מי
מהבאים מטעמם.
.12.//למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד
כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויותיו 3או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על-פי
חוזה זה על נספחיו ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לביצוע כל תשלום
שחל על הקבלן ,והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם
אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו3או הכנסת רכוש ו3או ציוד לאתר בשל אי הצגת
האישורים במועד .בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי
הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה
זה.
.12./1הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף ( 2ביטוח
העבודות) באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח י"ב') ,מעת לעת ,כדי שישקף
תמיד את מלוא השווי של העבודות ו3או הרכוש ו3או הציוד ו3או החומרים
המבוטחים בקשר עם חוזה זה.
.12./1למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו3או גבולות האחריות ו3או תנאי
הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח ,הינם דרישה
מינימאלית המוטלת על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות
ולקבוע את סכומי הביטוח ו3או גבולות האחריות ו3או תנאי הביטוח בהתאם.
הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו3או דרישה ו3או
תביעה כלפי המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מי מטעמם
בכל הקשור לסכומי הביטוח ו3או גבולות האחריות ו3או תנאי הביטוח
המינימאליים כאמור.
.12./6החברה ו3או מי מטעמה רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח
שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון
שיידרש על ידי החברה על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף
הביטוח בחוזה זה על נספחיו.
.12./1הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו3או מי מטעמה ביחס
לאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט
לעיל ו3או פוליסות הקבלן ,אינה מטילה על המזמין ו3או החברה ו3או על מי
מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור ,טיבם,
היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל
חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.
.12./1הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את
דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו3או
להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא ,לבקשת החברה בכתב ,אישורים על
תשלומי הפרמיה ,לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך
כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו3או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.
.12./1בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה
ו3או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן
ו3או מנהליו ו3או עובדיו לא יפגעו בזכויות המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם
ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם על פי ביטוחים אלו.
- 60 .12.10לא ביצע ו 3או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה
במלואם או בחלקם ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,ומבלי לפגוע בזכויותיה
לפי חוזה זה או על פי דין ,לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו
ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן .ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן
על כוונתה לעשות כן 21יום מראש ובכתב .כל סכום שהחברה שילמה או
התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד לחברה על פי דרישתה הראשונה .לחילופין
ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה ,המזמין ו3או החברה יהיו רשאים
לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה
רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
.12.12בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע החוזה
מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק
לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים
הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו
שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת
ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
.12.12בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא
אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו3או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות
דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל,
ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו
בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו
בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה ,מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים
הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.
.12.1/בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש
ו3או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר
העבודות.
.12.11ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם
ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם על פי הביטוחים הנ"ל
לקבלת שיפוי ו3או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו3או אישורים מתאימים
מאת הרשויות או הגופים המתאימים .למעט במקרה בו העדר הרישוי ו3או
האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
.12.11הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו3או החברה ו3או מנהל
ו3או מפקח העבודות מטעמם ו3או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות
בשלבי ביצוען ו3או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו3או
לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
.12.16הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו3או הכלים המובאים על ידו
לאתר ביצוע העבודות.
.12.11בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו
ו3או לאחר מסירתן ,לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו3או החברות בעלי
הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם
לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין ו3או
החברה .המזמין ו3או החברה מתחייבים להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות
כנ"ל.
.12.11למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח
בגין הביטוחים הנערכים על פי סעיף 51זה (ביטוחי הקבלן) וההשתתפויות
העצמיות בכל מקרה נזק ו3או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח
הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על החברה ו3או המזמין
על מי מטעמם.
.12.11מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של
הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור
בסעיפים אחרים בחוזה זה ו3או על פי הדין.
- 62 .12.10בנוסף ומ בלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם
בזה כי המזמין ו3או החברה יהיו רשאים לקזז ו3או לעכב כל סכום לו הינם
זכאים על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל
הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה.
.12.12מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף 12זה
(ביטוח) ,כולן או חלקן ,מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
פרק יג' -הפרות ותרופות
.1/
.11
הפרות יסודיות ופיצויים
.1/.2
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א 2110 -יחול על הוראות החוזה.
.1/.2
מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה ,בכל מקרה בו תופרנה אחת
ו3או יותר מהתחייבויות הקבלן אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה,
יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת ,מבלי לגרוע
מיתר זכויותיו על פי החוזה ו3או על פי הדין.
.1/./
בגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות ,ישלם הקבלן למזמין ,פיצויים מוסכמים
בסך של אלפיים דולר ארה"ב ( )$2,000לכל יום של איחור עד פיגור של ארבעה
עשר ( )21ימים בביצוע העבודות .החל מן היום החמישה עשר ( )21לפיגור ישלם
הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בסך של חמשת אלפים דולר ארה"ב ()$1,000
לכל יום של פיגור .מוסכם בזאת ,כי למרות האמור לעיל ,בגין איחור של עד
שבעה ( )1יום במועד סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן חייב בתשלום
פיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית ואלה יחולו החל מתום תקופת שבעת
הימים הנ"ל.
.1/.1
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין
לפיצויים בגין כל נזק ממשי שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ,לרבות
הוצאות מימון ואובדן רווחים.
.1/.1
המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו3או כל סכום אחר
אשר הקבלן יהיה חייב למזמין ,מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא
ולרבות מהחשבון הסופי ,וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת
לרבות על ידי מימוש הערבויות .למען הסר ספק מוצהר בזאת ,כי אין בתשלום
הפיצויים המוסכמים כשלעצמם או בניכויים מהקבלן ,משום שחרור הקבלן
מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן
על פי החוזה.
סילוק יד הקבלן
.11.2
בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,או במקרה של הפרה יסודית של
החוזה יהיה רשאי המזמין -לאלתר ,לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו
של הקבלן מהן ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו3או בכל דרך אחרת
ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד והמתקנים שבאתר העבודות וכן
למכור א ת עודפי החומרים ,הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורה
שתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי החוזה,
ואלה המקרים:
.11.2.2
כשהקבלן פושט רגל או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה
סידור עם או לטובת נושיו ,ובגוף מאוגד ,כשהגוף בפירוק ,או במקרה
שיוטל עיקול על כספים ו3או נכסים מהותיים של הקבלן ויהא בכך כדי
לפגוע ביכולת הקבלן להשלים את העבודות וההתחייבויות לפי חוזה
זה.
.11.2.2
במקרה של מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלן.
.11.2./
כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה ו3או לא עמד בלוחות הזמנים
הקבועים בחוזה זה.
- 62.11.2.1
בכל מקרה בו המזמין רשאי על פי הוראות החוזה לבצע את העבודות
בעצמו ו3או על ידי קבלן אחר ו3או בכל דרך אחרת.
.11.2.1
כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו
של הקבלן ,נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,או טובת הנאה
כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו3או העבודות.
.11.2.6
בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה על כל נספחיו ולא
תיקן את ההפרה תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה.
.11.2.1
כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא
ציית תוך 21יום להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע
העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.
.11.2
תפיסת אתר העבודות על ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,כאמור לעיל,
אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המזמין ,אלא אם הודע לקבלן אחרת
במפורש ובכתב.
.11./
משעת סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל ,לא יהיה המזמין
חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה ,למעט בגין אותו חלק מהעבודות
שבוצעו על ידי הקבלן עד לפינויו ואותו חלק מהתמורה בגין אותו חלק מעבודות
קבלני המשנה הממונים שבוצעו על ידם עד לפינוי הקבלן ,ולאחר קיזוז ו3או
ניכוי ו3או חלוט כל סכום שהמזמין רשאי לקזז ו3או לנכון ו3או לחלט על פי
הוראות החוזה ו3או הוראות כל דין ,ולרבות סכומים המגיעים למזמין כדמי נזק
בגין הפרת החוזה ולרבות בגין הדחייה בהשלמת העבודות וכן נזקים ו3או
הוצאות שנגרמו למזמין על ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום גבוה
משכר החוזה וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומם למזמין.
.11.1
הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בחוזה
ולא לגרוע מהן.
.11.1
בכל מקרה בו הבא החוזה לידי גמר ,יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע
העבודות והשלמתן לכל אדם ו3או קבלן אחר ו3או גוף אחר ,לפי שיקול דעתו
המוחלט.
אי הפסקת3האטת הביצוע עקב חילוקי דעות בין הצדדים
.11
.11.2
מוסכם בזאת ,כי בכל מקרה של סכסוך ו3או חילוקי דעות ו3או אי הסכמה,
שיתגלו בין המזמין ו3או מי מטעמו לבין הקבלן ,בקשר לביצוע הפרויקט ,הקבלן
לא יפסיק או יאט את ביצוע הפרויקט ,ולא יפגע בביצועו בכל דרך אחרת שהיא.
.11.2
מוסכם בזאת במפורש ,כי הקבלן לא יהא רשאי בשום מקרה לתבוע צו מניעה
לעיכוב ביצוע הפרויקט ,או צו הריסה ,או כל צו דומה אחר ,והסעד היחיד שיוכל
לתבוע מן החברה או כל גורם אחר שהוא ,בקשר עם הפרויקט ,יהא סעד כספי
בלבד .כן מוסכם ,כי על אף האמור בכל דין ,הקבלן לא יהא רשאי לתבוע את
החברה או כל גורם אחר שהוא ,בקשר עם הפרויקט ,בעילות המבוססות על דיני
עשיית עושר ,והקבלן מוותר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר על כל העילות ועל
כל הסעדים ,שמקורם בדיני עשיית עושר (וזאת אף אם הם מעוגנים בדינים
אחרים כלשהם).
סיום ההתקשרות בין הצדדים
.16
.16.2
הובאה ההתקשרות בין הצדדים לידי סיום ,בין כתוצאה מסילוק ידו של הקבלן
על ידי העירייה ,כאמור בסעיף 54.1לעיל ,ובין כתוצאה מביטול החוזה על ידי
החברה ,כאמור בסעיף 53.2לעיל ,תחולנה ,בין היתר ,ההוראות הבאות ,אשר
תבואנה בנוסף על כל סעד ו3או זכות אחרים הנתונים לחברה על פי מסמכי החוזה
ו3או על פי כל דין ומבלי לגרוע מהם:
- 6/ -
.16.2
.16.2.2
החברה תשלם לקבלן כספים ,החל ממועד גמר ההתקשרות בין
הצדדים כאמור לעיל ,רק בגין אותו חלק של הפרויקט ,שבוצע ,ככל
שבוצע ,על ידיו בפועל ,באתר הפרויקט ,לאחר מועד מתן צו התחלת
עבודה ועד למועד סיום ההתקשרות .הסכום המגיע לקבלן בגין חלק
הפרויקט אשר בוצע בפועל ,כאמור לעיל ,ייקבע על ידי החברה,
לאחר קבלת המלצת המנהל לענין זה ,סמוך למועד סיום
ההתקשרות בין הצדדים כאמור לעיל .מהסכום האמור תהא
החברה רשאית לקזז כל סכום המגיע חברה מאת הקבלן ,לרבות כל
סכום המגיע לחברה מאת הקבלן כאמור ,כדמי נזק לרבות נזקים
הנובעים מהדחייה בהשלמת הפרויקט ,ומהשלמתו בתנאים גרועים
מאלה שנחתמו בין העירייה לקבלן ו3או כפיצוי ו3או כשיפוי ו3או
כהחזר הוצאות.
.16.2.2
החברה תהא רשאית ,בכל עת ,להמשיך בביצוע הפרויקט ,כולו או
חלקו ,בין בעצמה ובין באמצעות כל קבלן ו3או גורם אחר ,על פי
שיקול דעתה המוחלט ,וזאת בכל אופן שתמצא לנכון ,ובכלל זה
באמצעות פרסום מכרז או בכל דרך אחרת .לצורך זה ,תהא החברה
רשאית ,בין היתר ,לעשות שימוש בעצמה ו3או למסור לכל גורם
אחר ,את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר ,וכן להעביר לרשותה את
כל המתקנים ,הציוד ,החומרים וכל דבר אחר המצויים באתר
הפרויקט ,ולקבלן לא תהא כל תביעה ו3או דרישה ו3או טענה ,מכל
מין וסוג ,כנגד החברה ,ו3או מי מטעמה בגין כך.
סיום ההתקשרות בין הצדדים ,מכל סיבה שהיא ,לא יפטור את הקבלן מאחריותו
על פי מסמכי החוזה ו3או על פי כל דין לעבודות ,שבוצעו על ידיו במסגרת
הפרויקט ,עד מועד סיום ההתקשרות כאמור.
פרק יד' – כללי
.11
.11
ויתור על סעדים
.11.2
הקבלן מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון על פי דין או על פי החוזה כלפי
המזמין.
.11.2
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה ,תביעה או דרישה ,מכל סוג
שהוא ,שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו ,במישרין או בעקיפין,
בקשר לסילוק ידו מביצוע העבודות כאמור לעיל ,הוא מוותר ,ולא יהיה זכאי,
לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה ,בין זמניים ובין קבועים ,בדרך של צו עשה,
צו אל תעשה ,צו עיכוב ,צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.
.11./
במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות ,לא יהיה הקבלן רשאי למנוע
מסירת ביצוע העבודות לאחר.
סמכות שיפוט
מוסכם בזה במפורש ,כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית
לדון בכל המחלוקות ו3או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים ,בקשר עם חוזה זה ,פרשנותו,
ביצועו וסיומו.
.11
הדין החל
הדין החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל ,ללא כללי ברירת הדין שלו.
.60
תשלום במקום הצד האחר
.60.2
כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר ,כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על
הצד האחר ,וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו ,והצד האחר
לא שילמו ,תוך 1ימים מיום שנדרש לעשות כן.
- 61.60.2.2
.62
שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר ,יהיה הצד
המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום
שהוא חייב לאותו צד .הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או
להחזר הסכום ,מיד עם דרישתו הראשונה ,כשסכום זה ישא ,החל
מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל ,ריבית מקובלת למתן
אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.
שיפוי
כל צד מתחייב לשפות ו3או לפצות ,באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את משנהו,
ו3או עובדיו ו3או שלוחיו ,בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא
שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו3או נגד מי מהם
ו3או כנגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל מעשה ו3או מחדל לו אחראי
אותו צד על פי חוזה זה ו3או על פי הדין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות
שייגרמו לצד המשלם במלואן ו3או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו3או לחובת
מי מהם בקשר לנזקים ,אשר הצד השני אחראי להם על פי חוזה זה ובתנאי ,שאותו צד
יודיע למשנהו ,מיד עם קבלת הודעה על כך ,על המקרים המנויים מעלה ,ונתנה למשנהו
הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד תביעה כאמור ,או שנשלחה אליה הודעת צד ג' באותה
תביעה.
.62
.6/
ויתור או שינוי
.62.2
הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש מי מהצדדי בזכויות שניתנו
לו על פי החוזה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה
אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
.62.2
שום ויתור ,או הימנעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתינתן ,לא יחשבו כויתור
של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו ,כולן או מקצתן
בכל עת שימצא לנכון.
חתימה על מסמכים
שני הצדדים וכל אחד מהם ,לפי העניין ,יחתמו על כל מסמך ,בקשה ,הצהרה ,שטרי מכר
וכיוצא באלו מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות חוזה זה,
וכדי לאפשר ביצוע של כל התחייבויות הצדדים.
.61
תיקון לחוזה
כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים ,שאם לא כן ,לא
יהא להם כל תוקף.
.61
קיזוז ועכבון
.66
.61.2
הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד המזמין.
.61.2
הקבלן מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו3או לעכב תחת ידו ו3או לגבות
כל סכום שמגיע ו3או שיגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה.
הודעות
.66.2
כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו -לנמען המצוין להלן -תיחשב
כמתקבלת בעת מסירתה.
.66.2
כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען
המצוין להלן -תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה ,אם ההודעה
נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא -תיחשב כמתקבלת
ביום העסקים העוקב ,והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה,
שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.
.66./
כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום ,על פי הכתובת המצוינת
להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן -תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני
תוך 11שעות ממועד הישלחה מבית דואר בישראל.
- 61.61
כתובות הצדדים
.61.2
המזמין :אחוזות החוף בע"מ ,גרשון ש"ץ ,0תל אביב-יפו.
.61.2
הקבלן:
________________________________________________________
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________
החברה
_________________________
הקבלן
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _________________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי
_________________ ת.ז ___________ .ו ____________-ת.ז ______________ .אשר
חתמו על חוזה זה בפני ,בשם הקבלן הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על
ידי הקבלן בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על
החוזה ונספחיו.
_____________________
,עו"ד
- 66 -
נספח I
הצעת הקבלן במכרז
- 61 -
נספח א'
מפרט כללי ותנאים כלליים ומיוחדים
המסמך
מסמך מצורף
מס'
00
02
01
01
06
01
01
01
20
22
22
21
21
22
/1
10
12
11
11
11
מסמך שאינו מצורף
המפרט הכללי לעבודות בנין
השנה
תיאור
2001
מוקדמות
202/
עבודות בטון יצוק באתר
2111
עבודות בנייה
2001
עבודות איטום
2001
נגרות אומן ומסגרות פלדה
2110
מתקני תברואה
2001
מתקני חשמל
2001
עבודות טיח
2002
עבודות ריצוף וחיפוי
2001
עבודות צביעה
2001
מסגרות אומן (אלומיניום)
2022
עבודות מיזוג אוויר
2000
מסגרות חרש
2001
רכיבים מתועשים בבניין
2111
מערכות גילוי וכיבוי אש
2001
פיתוח נופי
2001
עבודות גינון והשקיה
2110
קווי מים ,ביוב ותיעול
2001
מקלטים
2001
מרחבים מוגנים
אופני מדידה ותכולת המחירים
המצורפים למפרטים הכלליים.
עמוד
מפרט כללי ותנאים
מסמך א
כלליים ומיוחדים
מפרט מיוחד
מסמך ב
כתב כמויות
מסמך ג
התוכניות
מסמך ד
דו"ח והנחיות יועץ
מסמך ה
בטיחות
כל המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי
והשיכון ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל .כל המסמכים דלעיל מהווים יחד
את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
הצהרת הקבלן
בעצם הגשת הצעתו במכרז ,הקבלן מצהיר בזה ,כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים
במכרז3חוזה זה ,קראם והבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב
לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז3חוזה זה ,והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
הערה
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ,שלא צורפו למכרז3חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן,
ניתנים לאיתור באינטרנט ,אתר משרד הביטחון ( http://www.online.mod.gov.ilמידע לספק
– בינוי – מפרטי בינוי) .על הקבלן מוטלת החובה להסדרת זכויות השימוש במפרטים טרם הגשת
הצעתו במכרז.
- 61רשימת מתכננים
אדריכלות:
ד.לזר אדריכלים
רח' חפץ חיים , 1ת"א
טל 0/-6121011 :
פקס 0/-6111612 :
roee@dannylazar.com
קונסטרוקציה:
לבני מהנדסים בע"מ
ת.ד , 11/1.קרית מטלון
רח' רח' השילוח , 1פ"ת
טל 0/-1211121 :
פקס 0/-12111/1 :
office@livnieng.com
תברואה:
ניר צייזל -משרד הנדסי קיבוץ אייל
קיבוץ אייל ד.נ .שרון תיכון 11110
טלפון 01-16/1221 :
פקס
01-111/111 :
nir@handasi.co.il
חשמל:
ל.מ.ס .הנדסת חשמל
רח' חרוזים ,1רמת גן
טל 0/ - 1121121 :
פקס 0/-1121120 :
lazarov@netvision.net.il
מיזוג אוויר:
מ .קליין מהנדסים יועצים ( )1000בע"מ
רח' אלון ,6סביון 16121
טל 0/ - 1/11011 :
פקס 0/ - 1/120// :
m-klein@inter.net.il
אקוסטיקה:
אהרון ויקס
רח' אבטליון 22רמת גן
טל 0/ - 6122121 :
פקס 0/ - 610106/ :
viks@zahav.net.il
בטיחות:
גדעון תבורי
רח' אביטל ,/2ראש העין
טל 0/ - 1022602 :
פקס 0/ - 102/012 :
Tavori-g@bezeqint.net
בנייה ירוקה:
יפתח הררי אדריכלים
רח' רחוב לח"י ,21בני ברק12200 ,
טל 0/ - 6261111311 :
פקס 0/-1122111 :
mail@hia.co.il
- 61 -
יועץ קרקע:
מכטה דני -גיאוטכניקה בע"מ
רח' ששת הימים , 22רעננה
טל 01-1121211 :
פקס01 - 1120621 :
machta@machta.co.il
כמויות ,מפרטים :
ועריכת חוזה
ש.מ.מ .מהנדסים יועצים בע"מ
רח' קרליבך – 21ת"א
טל' 0/ – 1622112 :
פקס 0/ - 162/121 :
moshe@shamamm.com
ניהול ופיקוח:
אפרתי מדפיס ניהול פרוייקטים בע"מ -יוני אפרתי ואבי כהן
בית גמלא בפארק ,רחוב דרך ירושלים /1רעננה 16200
טל01 - 1111111 :
פקס01 -1111111 :
yephrati@e-m.co.il
Avic@e-m.co.il
יועץ בטיחות בעבודה:
צביקה יידור -מרכז תקשוב -שירותי ממונה בטיחות
ת.ד 111כפר סבא 11201
טלפקס011-2211122 :
office@tikshuv.com
מתכנן הסדרי תנועה
בזמן ביצוע :
עופר יהודה -מוניציפאל תשתית ,הנדסה ופיתוח בע"מ
רח' חובבי ציון 16קניון לב העיר ,פ"ת
טל 0/-1211111 :
פקס011-//6//16 :
ofer06@015.net.il
אחוזות החוף -עמית חן ,אורית בורשטיין
רח' גרשון ש"ץ ,6ת"א
טל :עמית ,0/ - 1620/21 -
אורית 0/ - 1620//0 -
פקס0/ - 1620//2 :
orit@ahuzot.co.il
מזמין:
amitchen@ahuzot.co.il
תנאים כלליים מיוחדים
פרק – 00מוקדמות
00.02
תיאור העבודה
העבודה נשוא מכרז3חוזה זה להלן העבודה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן
וביתר מסמכי מכרז 3חוזה זה הקמת מבנה אולם ספורט עבור בית הספר לטבע בשטח
כולל ברוטו של כ 600 -מ"ר.
המבנה יבנה בשיטת שלד פלדה ע"ג תקרת מקלט קיים לרבות עבודות הכנה והתאמה.
המבנה יכלול משטח ספורט ,חדרי שירותים ,מחסנים ושטחי עזר .מעטפת חיצונית
ופנימית (קירות וגג) תהיה גמר חיפויים קלים לרבות בידוד .המבנה יכלול את כל
עבודות הגמר לרבות מערכות תברואה ,חשמל ומיזוג אויר ,ופיתוח שטחי חוץ מסביב
למבנה.
כן כוללת העבודה בצוע עבודות שיפוץ להכשרת המקלט.
- 10וילונות ,מערכת הגברה ומראות לאולם הספורט אינם כלולים במסגרת העבודה במכרז
זה והם יסופקו על ידי אחרים.
00.01אופי החוזה ותכולת כתב הכמויות
כתב הכמויות יכיל שני מבנים כדלקמן:
.2מבנה 02הקמת אולם הספורט ועבודות ההכשרה במקלט לרבות כל ההכנות
וההתאמות הנדרשות במבנה המקלט הקיים – פאושל.
.1מבנה 01עבודות פיתוח ותשתיות מחוץ למבנה – למדידה.
00.0/התאמה לדרישות ,חוקים ,תקנים ומפרטים כלליים
א.
ב.
ג.
בביצוע הפרוייקט יעמוד הקבלן בכל דרישות הרשויות המתאימות לרבות מכבי
אש ,הג"א ,משטרת ישראל ,חברת החשמל ,מכון התקנים ,משרד התקשורת,
חברת טל"כ והמחלקות העירוניות השונות .לרבות הדרישות שתהיינה בתוקף
לעת הוצאת תעודות הגמר.
כל החומרים והמוצרים למיניהם ,אשר בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות,
יהיו מסוג משובח ויתאימו לדרישות התקנים הישראליים (בין שהוכרו כ"תקן
רשמי" ובין שלא) ובהעדרם לתקנים זרים ,מארץ יצור החומרים או המוצרים.
בכל מקרה ,חלה על הקבלן החובה למלא את כל דרישות הרשויות לצורך
הוצאת תעודות הגמר ולהמציא תעודת גמר לידי המזמין.
00.02הבהרות והוראות מיוחדות
א .עבודה בשטחים פעילים של בית הספר
.2אתר העבודה מצוי בתוך בית ספר פעיל .אתר העבודה ,שטחי ההתארגנות
ודרך הגישה לאתר העבודה וההתארגנות יופרדו הפרדה מלאה מהשטחים
הפעילים של בית הספר ,באופן שיאפשר הפעלה בטיחותית של בית הספר
במקביל לביצוע העבודות.
.1בכל מקרה של צורך בעבודה בתוך השטח הפעיל של בית הספר לצורך
התחברות לתשתיות או לשטח פתוח או לכל צורך אחר ,יודיע הקבלן
למפקח על כך בכתב ומראש .העבודה תבוצע ככל הניתן שלא בשעות
הפעילות של בית הספר.
./הקבלן לא יחל בעבודה אלא לאחר קבלת אישור יועץ הבטיחות מטעם
המפקח בכתב.
.2אין באישור המפקח כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לבטיחות העבודה.
.5מהנדס האתר ומנהל העבודה מטעם הקבלן והמפקח יהיו נוכחים בזמן
העבודה.
.0למען הסר ספק מובהר כי על הקבלן לשתף פעולה גם עם הנהלת בית הספר
וועד ההורים.
ב.
הגנות והפרדות
.2הקבלן יבצע ,בעצמו ועל חשבונו ,על פי דרישות המפקח ,הגנות והפרדות,
מעברים ,גידור ,גגונים שרוולים וכל אמצעי אחר נדרש להפריד בין
השטחים הפעילים והנגישים לילדי בית הספר ,צוות בית הספר ,והמבקרים,
לבין שטחי העבודה הגישה וההתרגנות .ההפרדה מתייחסת גם למניעת
מעבר לכלוך אבק ובמידת האפשר גם רעש .התוכניות תובאנה לבדיקה
ואישור המפקח ורק לאחר הכנסת התוספות והשינויים שידרשו ,אם ידרשו,
ע"י המפקח ואישורן על ידו ,יותר לקבלן לבצען .אין באישור המפקח כדי
לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן ליעילות ותפקוד ההגנות ההפרדות
כאמור לעיל.
- 12.1
./
.2
הקבלן יתחזק במשך כל תקופת הביצוע את ההפרדות הנ"ל לשביעות רצונו
של המפקח.
הקבלן ,יתמוך ,יגדר ,יעטוף ,יתחום ויגן כל ציוד וחלקי מבנה קיימים
המצויים בתחום ובהיקף אזורי העבודה.
כל ביצוע עבודות הסדרי התנועה וגידור ומיגון שטחי העבודה יהיו כלולים
בתמורה הפאושלית לקבלן ולא תשולם כל תוספת בגינן.
ג.
שימוש ,מעבר וכניסה לשטחי בית הספר
.2לא יותר לקבלן שימוש ומעבר בשטחי בית הספר הפעילים לכל צורך
שהוא.
.1לקבלן ולעובדיו לא יותר להשתמש או לעבור בשטחי בית הספר והחצר
הפעילים ובכלל זה בשירותים.
./תוואי כניסת הקבלן ועובדיו לאתר עבודה יקבע על ידי המפקח בתיאום עם
הנהלת בית הספר .הקבלן ינעל את הכניסות לשטח העבודה ,שטח
ההתארגנות ודרך הגישה מידי יום ,באופן שימנע כניסת גורמים בלתי
מורשים לאתר העבודה.
.2עובדי הקבלן ו3או הפועלים מטעמו ו3או עבורו ,יהיו אך ורק כאלה שאושרו
על ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך ובמנהל החינוך בעירייה ,טרם תחילת
עבודתם באתר העבודות ,וקבלת האישורים מגורמי הביטחון כאמור ,תהווה
תנאי לכניסת הקבלן לאתר העבודה.
.5אם כתוצאה מגידור והפרדת שטחי העבודה ,ההתארגנות ודרך הגישה
ינותקו שטחים פעילים של בית הספר זה מזה ,יכשיר הקבלן על חשבונו
דרכים ,שבילים ומעברים עוקפים חילופיים להבטחת הרצף
ד.
מניעת הפרעות
דרישתו הבלתי מתפשרת של המזמין לכך שלא תהיה פגיעה בחיי המשתמשים
בשטחי בית הספר הפעילים ולכך שהפעילות לא תופרע ולא תפסק ,מחייבים את
הקבלן להביא בחשבון בין היתר את הנושאים הבאים:
.2על הקבלן לאפשר גישה לכל השטחים הפעילים בשטחי בית הספר ,באופן
תמידי ,על ידי ,הכשרת דרכים ,שבילים ומעברים עוקפים חילופיים וכל
הנדרש להבטחת הרצף.
.1הכשרת דרכים ,שבילים ומעברים עוקפים חילופיים וכל הנדרש להבטחת
הרצף יהיו בטוחים ללא מכשולים או בורות.
./הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו3או
ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג
שהוא ו3או הולכי רגל ,שלא לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים ,וכן
שלא לשפוך עפר על פני השטח ,וכדומה.
.2הקבלן יבטיח בכל תקופת הביצוע פעילות רצופה ותקינה של שירותים
לחלקים והשטחים הפעילים בבית הספר ובכלל זה הספקות של מים,
חשמל ,מיזוג אוויר ,וכיו"ב.
.5שעות העבודה באתר יתואמו עם הנהלת בית הספר ,על מנת לצמצם ככל
הניתן את הרעש מהעבודות בזמנים בו מתקיימים לימודים בבית הספר.
ה .אחריות לנזקים
.2אין באישורי המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו לנזקים.
.1בכל מקרה של פגיעה ו3או נזק ,יפסיק הקבלן את העבודה באופן מיידי,
ידווח למפקח וימתין להוראות.
./הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם כתוצאה מעבודתו ,לרבות
למבנה נשוא העבודות כמו גם למבנים הקיימים ,ויידרש לתקנו בהתאם
- 12 -
ו.
להוראות המפקח ועל חשבונו .אופן תיקון הנזק יקבע על ידי המפקח .ביצוע
התיקון יושלם לא יאוחר מתום שבוע ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון
שתימסר בכתב או בעל פה באמצעות המפקח .עם זאת ,יהיה רשאי המפקח
לדרוש תיקון מיידי של הנזקים וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר
לתיקונם .בכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו
עבור התיקון או עקב העיכוב בעבודתו.
שימוש במקלט בעת חרום
ככלל לא יעשה שימוש במקלט שעליו יוקם אולם הספורט אלא בעת חרום בלבד
לפי הגדרות פיקוד העורף.
הקבלן יתארגן באופן שתוך 22שעות מקבלת התראה מהמפקח ,יפנה את דרך
הגישה משטח בית הספר למקלט ויאפשר כניסה חופשית ובטוחה למקלט.
הקבלן לא יורשה לאכסן כל ציוד ,חומר ,בני אדם או פסולת במקלט ולא יבצע
כל פעולה שיש בה כדי לגרוע מכושרו של המקלט למלא את יעודו.
ז.
גני טבע
בתחום בית הספר מצויים גני טבע שייתכן ויהיו פתוחים לשימוש הציבור בסופי
שבוע .כניסת המבקרים בסופי שבוע תהיה מסביב לבית הספר דרך החממה.
הקבלן יפרק את החממה לפני תחילת העבודה ,על חשבונו ,ובהתאם לדרישת
המפקח.
בנוסף ,הקבלן ינקוט באמצעים הדרושים כדי לאפשר גישה חופשית למשאיות
המספקות ציוד לגני הטבע.
ח.
קו מתח גבוה
מובא בזאת לידיעת הקבלן כי לצידי דרך הגישה לאתר העבודות עובר קו מתח
גבוה .על הקבלן לקחת בחשבון את המשמעויות הנובעות מכך ,במסגרת הגשת
הצעתו במכרז ,והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין האמור ו3או להעלאת
טענות לעיכובים בביצוע העבודות בשל כך.
00.05הסדרי תנועה זמניים
למכרז צורפה תוכנית הסדרי תנועה זמניים כתוכנית מנחה בלבד .באחריות הקבלן
להכין תוכנית הסדרי תנועה סופית ,להציגה לאישור המפקח ,ולהביאה לאישור הגורמים
הממונים בהתאם להנחיית המפקח.
00.00גדר מסביב לשטח העבודה ,אזור ההתארגנות ודרכי הגישה
הקבלן יקים בגבולות אתר העבודה ,אזור ההתארגנות ודרך הגישה ,גדר הפרדה בהתאם
להוראות נספח הבטיחות המצורף לחוזה ,ככל שהדבר אינו סותר את דרישות חוזר
מנכ"ל משרד החינוך.
במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבנה הקבלן שער לצורך כניסה לשטח המגודר.
השער יהיו ברוחב כ 1.0 -מ' ויבנה מצנרת פלדה עם פח איסכורית צבוע ,על עמודים
מיוצבים ,עם אפשרות של סגירה ונעילה .הקבלן יתחזק את הגדר והשער במשך כל
תקופת העבודה הגדר תפורק ע"י הקבלן בעיתוי שיקבע ע"י המפקח .השער יהיה סגור
ונעול תמיד הן בשעות העבודה והן לאחר שעות העבודה .פתיחת השער תותר רק לזמן
קצוב בעת הכנסת או הוצעת ציוד כלים ועובדים .פתיחת השער תבוצע רק בנוכחות
האחראי על הבטיחות מטעם הקבלן .האחראי על הבטיחות יאייש את הכניסה לכל משך
הזמן בו השער פתוח.
00.0.התארגנות
- 1/הקבלן יגיש תוך 1ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה תוכנית התארגנות מפורטת
לאישור המפקח בה יתואר מיקום איחסון חומרים וציוד ,מיקום מחסנים לקבלני
המערכות ,מיקום מכולות פינוי פסולת וכו' .אישור המפקח לא יגרע מאחריותו הבלעדית
של הקבלן לכל ההתארגנות לביצוע העבודה .הקבלן יבצע את המאושר בתוכנית בדיוק
לפי התוכנית .המפקח שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ותוספות בתוכנית
ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה ושינויים אלו יחייבו את הקבלן.
כתנאי לתחילת הצבת הסדרי הבטיחות ,על הקבלן להכשיר את שטח הבוסתן המצוי
בחלק הדרומי של בית המספר (המצוין בתוכניות כ"שטח חניה למיניבוסים") ,לצורך
חניית רכבי הסעות התלמידים .עבודות ההכשרה יכללו הידוק הקרקע והסרת מכשולים
כגון שורשי עצים ,אבנים וכו' ,וכן הסדרת הכניסה לשטח החניה למיניבוסים כך
שתתאפשר כניסת רכבים אליו באופן בטוח.
00.00מבנה לשימוש המפקח
על הקבלן להעמיד משרד בשטח של /0מ"ר נטו לרשותו הבלעדית של המפקח ,ובנוסף
ובנפרד מכל המבנים המיועדים לשימוש הקבלן ,ולאורך כל תקופת הביצוע .המשרד
יכלול:
חדר ,מטבחון ושירותים .תכנון המשרד ומיקום הצבתו יוגשו לאישור המפקח
א.
טרם ההקמה .חלוקת השטחים תקבע ע"י המפקח.
גימור פנימי -צבע אסתטי ,מערכת חשמל כולל שקעים ותאורה לפי הצורך ,בדוד
ב.
תרמי ,אטום לרטיבות.
רהוט המשרדי 2 -שולחנות 20 ,כסאות 2 ,ארונות פלדה.
ג.
קו טלפון ,מכשיר פקס קוי תקשורת ומזגן לחמום וקירור.
ד.
מכונת צילום.
ה.
סורק מסמכים.
ו.
אספקת דפים לנ"ל.
ז.
הקבלן ידאג לניקיון שוטף של המשרדים ואחזקה שוטפת לכל הנ"ל במשך כל תקופת
ביצוע הפרויקט.
00.09שרותים
הקבלן יספק למשך תקופת הביצוע תאי שירותים יבילים בכמות ובאיכות הנדרשת ע"י
משרד העבודה ועל פי כל דין (שני תאים לפחות) ,לשימוש עובדיו ,לרבות מים ,מתקן נייר
טואלט ,כיור וברז .הקבלן יתחזק שרותים אלו לרבות ניקיון יום יומי במשך כל תקופת
הביצוע.
00.20בטיחות
א .בטיחות ואמצעי זהירות
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין ולרבות
לעניין פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל – 2110והתקנות על פיה.
בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ובכל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם,
מתחייב הקבלן על מנת למנוע תאונות ,מפולות ,שריפות וכו' בשטח העבודה,
לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד
ישים לב לנושאים כדלהלן:
הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד
.2
העבודה ,תוך 1ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה.
החזקת פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'.
.2
בכניסה למתחם יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן ,פעולות הבניה ושם מנהל
./
העבודה ,וכן יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות
בנייה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.
הריסות תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך לעבודות
.1
הריסה .העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן ,נעלי בטיחות ומשקפי מגן,
במידת הצורך (סעיף 11של התקנות).
- 11.1
.6
.1
.1
.1
ב.
הספקת כלי עבודה תקינים לעובדים (לרבות :פטישים ,אזמלים וכו') כובעי
מגן ,משקפי מגן (בריתוך ,חיתוך ,סיתות ,שברי בטון וכו') – הכל לפי הדין
והצורך.
כל הציוד ,לרבות מעליות ,מנופים וכלי הרמה אחרים יהיו תקינים לחלוטין
עם תעודות בדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים.
הציוד יופעל רק על ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך.
לא יחובר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי
מוסמך שאישר זאת בכתב (ביומן העבודה).
לא להשתמש באש גלויה בריתוך ,חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות
אחרות שעלולות לגרום לשריפה ,אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה
ואופן ביצועה מאת המנהל.
אישור המנהל אינו משחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל
נזק שעלול להגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל.
יודגש במפורש כי הקבלן הוא האחראי הבלבדי בנושא הבטיחות .המפקח
מטעם המזמין אינו מפקח הבטיחות של הפרויקט .יחד עם זאת אם יעיר
המפקח הערות בנושא הבטיחות יהיה חייב הקבלן לנהוג על פי הן ,כל עוד
אינן עומדות בסתירה לפקודת הבטיחות ולתקנות.
אחראי לבטיחות
האחראי על הבטיחות מטעם הקבלן ישמש בתפקידו עד למועד שיקבע על
.2
ידי המפקח .אחראי הבטיחות יהיה הראשון להגיע והאחרון לעזוב את שטח
האתר מטעם הקבלן – כך ששירות הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע
סיום עבודותיו וכן עד לסיום עבודות קבלנים שימונו ע"י המזמין וגורמים
אחרים.
למניעת ספק ,הקבלן יהיה אחראי לבטיחות עד השלמתו המלאה של
.2
הפרויקט גם ע"י קבלנים שעובדים בהזמנה ישירה של המזמין .אחריותו על
הבטיחות תחול גם על עבודת הקבלנים הנ"ל וכל מי שמעוסק על ידם.
לא ישולם בנפרד בגין כל הנ"ל.
./
00.22אמצעי זהירות
הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי
באתר ביצוע העבודות ובסביבתו ולספק ושמירה ,גידור ,אורות ,שלטי
אדם
אזהרה ,פנסים מהבהבים ,פיגומים ,מעקות בטיחות ,גדרות זמניות וכל אמצעי מיגון
אחר שיידרש על פי כל הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא.
היה ותתבצענה העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא ,יתקין הקבלן על
חשבונו אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה,
ויתקין תאורה מקפת של אתר העבודה.
00.21עתיקות
המבנה יבנה על גבי מקלט קיים כך שעבודות החפירה תבוצענה רק לצורך ביצוע עבודות
הפיתוח בכלל ,עבודות לביצוע יציאות חירום למקלט וחיבור לתשתיות בפרט .יחד עם
זאת ,האתר הוא אתר מוכרז של רשות העתיקות ,ויתכן שבזמן החפירות תיהיה דרישה
לביצוע חפירה זהירה בפיקוח בנוסף של נציגי רשות העתיקות .במידה ותהיה דרישה
למתן כלים ופועלים לרשות העתיקות לצורך ביצוע חפירות כאמור ,הקבלן יספק את
הנדרש ללא תוספת תשלום .לקבלן לא תהיה כל עילה תביעה בגין דרישה זו ובכלל זה
תביעה להארכת תקופת ביצוע העבודות .כל התשלומים לרשות העתיקות ,במידה
וידרשו ,יהיו על חשבון הקבלן.
00.2/תכולת המפרט
המפרט הכללי :פירושו המפרטים הכלליים הרלבנטיים של הועדה הבינמשרדית
שבהוצאת ממשלת ישראל.
- 11המפרט המיוחד :פירושו התנאים המיוחדים ,המתייחסים לעבודה זו ,ואשר הינם
משלימים ו3או שונים או מורים על אופני ביצוע ,מדידה ותשלום אחרים מאלה
המפורטים במפרט הכללי.
המפרט :פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד .המפרט מהווה מסמך של החוזה וחלק
בלתי נפרד ממנו .המפרט מהווה השלמה לתכניות ,ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת
בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט.
00.22מידות בתכניות
על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות לביצוע ,ובכל מקרה
א0
שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בשרטוטים או במפרט עליו להודיע על כך
מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנדון זה
תהא סופית ומכרעת.
על הקבלן לבדוק התאמת התכניות למבנה ולמערכות הקיימות .על הקבלן בעת
ב0
אינסטלציה ,חשמל וכו' לבדוק ולוודא גם התאמת תכניות
ביצוע מערכות
והקונסטרוקציה של העבודה .במקרה של אי
המערכות לתכניות האדריכלות
התאמה יש לנהוג לפנות למפקח כאמור בסעיף א' לעיל.
אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו3או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל ,הוא ישא
ג0
בכל התוצאות האפשריות ,בין אם נראות מראש ובין אם לאו.
00.25הספקת תוכניות
מובא לידיעת הקבלן כי יימסרו לו ללא תשלום /העתקים מכל תכנית חדשה או
מתוקנת.
המזמין רשאי לחייב את הקבלן בהוצאות העתקים נוספים מעבר לכמות הנ"ל עפ"י
ולנכות את הסכומים שיגיעו עבורן מכל חשבון של הקבלן.
שיקול דעתו,
התכניות נשארות בכל מקרה רכושו של המזמין .על הקבלן לשמור במקום העבודה
אחת לפחות מעודכנת ומושלמת ,בכל עת ,ולסלק מיד כל תכניות
מערכת תכניות
מבוטלות.
00.20תוכניות -עבודות נוספות ושינויים
במהלך העבודה יסופקו לקבלן תוכניות משלימות בכל הנושאים הקשורים
א.
לעבודתו וכן תוספות ,שינויים ,עדכונים וכו' .הקבלן יהיה חייב בביצוע כל אותם
תוספות ושינויים ללא כל ערעור .המזמין יהיה זכאי לדרוש ביצוע תוספות
עבודה מעבר לאמור במסמכי החוזה ,לרבות התוכניות ,המפרטים וכתבי
הכמויות ,בהיקף כספי שאינו עולה על 2%מהצעת המחיר של הקבלן במכרז,
ואלה יחשבו ככלולים בפאושל והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגינן.
בעבור תוספות אותן יבקש המזמין ,שהיקפן הכספי עולה על 2%מהצעת המחיר
של הקבלן במכרז ,יהיה זכאי הקבלן לתשלום תוספת אשר תחושב על בסיס כתב
הכמויות פאושל המצורף לחוזה ,או בהעדר פרט מתאים ,על בסיס ניתוח מחירי
עלויות על בסיס מחירי היחידה בכתב הכמויות כנ"ל .רק במקום שבו יאשר
המפקח כי לא ניתן לנתח את מחיר הסעיף החריג בהתבסס על מחירי כתב
הכמויות ,יידרש הקבלן להגיש הצעת מחיר המבוססת על מאגר מחירים לענף
הבניה שבהוצאת דקל למחירי קבלן ראשי ,אשר יהיה בתוקף בעת ביצוע
העבודה ,בהנחה של .20%במידה ויאשר המפקח כי לא ניתן למצוא מחיר
מתאים במחירון דקל ,יגיש הקבלן ניתוח מחיר מפורט לבדיקה ולאישור
המפקח ,כשהניתוח יכלול חלוקה לעלות חומרים ,תשומות עבודה ותקורה
קבלנית .בכל מקרה לא תעלה התקורה על .22%לאחר קבלת אישור המפקח,
יועבר ניתוח המחיר לאישורו של נציג המזמין אשר יהיה הקובע הסופי בעניין
תשלום התוספת לכל דבר ועניין.
- 16ב.
מובהר כי קביעת אחוז הרווח הקבלני והתשומות הינו רק לקביעת מחירי
שאינם מבוססים על סעיפי חוזה או פרורטה שלהם,
סעיפים חריגים
ובשום פנים איננו מהווה קנה מידה להגדרת רווח הקבלן לכל דבר ועניין.
00.2.תקופת ביצוע ולוח זמנים
א.
תקופת הביצוע
על הקבלן לסיים את כל העבודה לא יאוחר מאשר בתום ( 20עשרה) חודשים
מהמועד שנקבע ע"י המנהל בצו להתחלת ביצוע העבודה (צ.ה.ע להתחלת ביצוע
העבודות) כאמור בחוזה.
ב.
לוח זמנים
תוך 21יום מתאריך מתן צו התחלת העבודה (או ממתן ההודעה לקבלן על
זכייתו בעבודה ,הכל לפי המוקדם) ,ימסור הקבלן טיוטא ראשונית של לוח
הזמנים ,לוח גנט בתוכנת MS PROJECTכולל אבני דרך מלווים בהסבר
ופריסה כספית של סכום החוזה על פני חודשי הביצוע .המפקח ימסור לקבלן את
הערותיו ללוח הזמנים שהוגש ,ובתוך 21יום ממועד קבלת הערות המפקח ,יוכן
לוח זמנים מפורט ,מלא וסופי עפ"י המפורט להלן:
החומר המושלם של לוח הזמנים וסדר הפעילות הכולל את כל האמור
.2
לעיל כשהוא משורטט באופן סופי ,יוגש במספר עותקים לאישור המפקח,
המפקח יבדוק את החומר ויעיר את הערותיו .במידה והחומר לא יהיה
שלם רשאי המפקח לפסול את החומר ו3או את חלקו ולדרוש הכנה חדשה
ו3או מתוקנת.
הקבלן יעדכן ויתקן את כל הדרוש תיקון ויעביר את החומר מחדש
לביקורת המפקח עד לשלב בו המפקח יאשר את החומר על כל פרטיו.
הקבלן יהיה חייב לתקן את הלו"ז עפ"י הנחיות המפקח.
לוח זמנים זה וסדר הפעילות הסופי יהיה לוח זמנים מוסכם על פיו תבוצע
.1
העבודה.
הקבלן מתחייב לפעול על פי לוח הזמנים המוסכם ,ולהקפיד הקפדה
./
יתירה שלא לחרוג ממנו.
במידה ותהיינה סטיות מלוח הזמנים המאושר מכל סיבה שהיא יהא
.2
הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים ולהגיש את החומר מחדש.
מדי חודש במהלך ביצוע העבודות ,יהיה הקבלן חייב לעדכן את לוח
.5
הזמנים ולכלול בלוח הזמנים המוסכם את מצב העבודה בשטח.
עדכון זה מהווה תנאי להגשת חשבון חלקי .לא יתקבל חשבון חלקי אלא
כאשר לו"ז מעודכן מצורף אליו.
אין בכל האמור לעיל ,כדי להתיר לקבלן לפגר ו3או לחרוג מלוח הזמנים
.0
המוסכם ,ועמידת הקבלן בלוח הזמנים היא תנאי עיקרי ,שהפרתו מצד
הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה.
לוח הזמנים יכלול גם את עבודות הקבלנים וגורמים חיצוניים שימונו
..
ויופעלו ישירות ע"י המזמין.
האינפורמציה אשר תוכנס לתוך לוח הזמנים שייערך על-ידי הקבלן תכלול
את הפירוט הבא :
רשימה של כל הפעילויות הנדרשות בשלבי ההתארגנות והביצוע,
אישור דוגמאות לפריטים וציוד ,ביצוע חיבורים ,עבודות גמר שונות
הרצת מערכות ובדיקת ציוד ,מסירת העבודה וכו' ,וכן כל הקשרים
ביניהם .הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות של גופים
- 11 -
חיצוניים -כמו מתכננים ,רשויות עירוניות ואחרות וכל הקשרים
ביניהם .כל הפעילויות הללו יתורגמו לתרשים גנט.
כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את
משך ביצועה בכל שלב .הפעילויות תופרדנה לחלקים לפי הנחיות
הפיקוח.
00.20קבלני משנה ממונים לעבודות שאינן כלולת בפאושל
המזמין רשאי לבצע עבודות שאינן כלולת בפאושל לרבות וילונות ,מערכת הגברה
א.
ומראות ,על ידי קבלנים שייקבעו על ידו (להלן" :קבלני משנה ממונים") ויחולו
לעניין זה ההוראות שלהלן:
המזמין יקבע את זהות קבלני המשנה הממונים ואת מחירי היחידה לעבודות
ב.
אלו.
התמורה המגיעה לקבלני המשנה הממונים בגין עבודתם על פי מחירי היחידה
ג.
שסוכמו בינם לבין המזמין ,תשולם ע"י המזמין לקבלנים הממונים ישירות.
ככל שעבודות אלה יבוצעו במקביל לעבודות הקבלן ,הקבלן יהיה זכאי לתמורה
ד.
בסך– 6%מערך הסכום שישולם עבור עבודתם של קבלני המשנה הממונים,
וזאת עבור קיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלני המשנה הממונים.
מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל
ה.
בגין עבודת קבלני המשנה הממונים .כל דרישה של הקבלן מקבלני המשנה
הממונים לתשלום או תמורה בגין ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית של
החוזה בין הקבלן למזמין.
התמורה האמורה לעיל תשולם כנגד ביצוע כל התחייבויות הקבלן ביחס לקבלני
ו.
המשנה הממונים ,לרבות מתן כל השירותים הנזכרים בהסכם זה.
הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המשנה
ז.
הממונים כאמור ,לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו ,שינוי עדיפויות בביצוע חלקים
מן העבודה וכדומה ,ויתאם את ביצוע העבודות השונות ,כאמור לעיל ,בדרך
המפורטת בהסכם ולפי הוראות המפקח .הקבלן לא יפגע בעבודות קבלני המשנה
הממונים.
בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה ,בכל שאלה
ח.
הקשורה בבצוע העבודה ,מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח.
למען הסר ספק מודגש בזאת כי דין עבודות קבלני המשנה הממונים הוא כדין
ט.
העבודות העצמיות של הקבלן לכל דבר ועניין ,ואחריות הקבלן תחול במלואה גם
על עבודות קבלנים אלה .לפיכך ,ערבות הביצוע וערבות הבדק שימסור הקבלן,
כאמור לעיל ,תהיה גם בגין עבודות קבלני המשנה הממונים.
הקבלן ייתן לקבלני המשנה הממונים את כל השירותים הנדרשים לביצוע
י.
העבודות כמו :שמירה ,מים ,חשמל ,מחסנים ,פיגומים ,טפסות ,תיאום ,סימון,
ניקיון ,הנהלת עבודה וכו' ,וכן יתקן וישקם את כל עבודותיו במקביל ולאחר סיום
כל עבודות קבלני המשנה הממונים ,הכול כפי שיקבע ע"י המפקח .הקבלן מתחייב
לתאם את עבודתם ההדדית של קבלני המשנה הממונים וכן את עבודתם עם
עבודתו .החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות" ,כ"מבצע העבודה"
וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על קבלני המשנה הממונים ועל העבודות שיבוצעו על
ידם .כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע
העבודה ע"י קבלני המשנה הממונים.
יא .בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה ,על הקבלן לבצע ולספק את כל
המפורט להלן ,הן ביחס לקבלנים הממונים והן ביחס לקבלני המשנה ,וזאת ללא
כל תמורה (וללא מדידה) נוספת:
- 11.2
.2
./
.1
.1
.6
.1
.1
.1
.20
.22
ארגון והכנת שטחי אכסון לפי צרכי כל קבלן משנה ממונה וכן שטח
התארגנות להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד.
שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג.
שירותי מנוף להרמת חומרים ,ציוד וכלים של קבלני המשנה הממונים,
וזאת רק לגבי ציוד וכלים המצויים באתר באותה עת.
שירותי בטיחות ,כגון :אמצעים למניעת נפילה ,אמצעים לכיבוי שריפה
וכד' ,הכל בהתאם לדרישת משרד העבודה וכל רשות.
עבודות עפר (חפירה ,מילוי ,הידוק וכו')
עבודות נקיון ופינוי הפסולת .
אספקת מים וחשמל לצרכי העבודה ולשימוש האישי כולל לוחות חשמל
זמניים לשימוש קבלני משנה ,לכל אורך התקופה.
אספקת חומרים קטנים כגון :מלט ,חול ,סיד לצרכי ביטון – כנגד תשלום
ישיר .גובה התשלום ייקבע ע"י המנהל.
סתימת חורים וחריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלנים האחרים.
תיקוני גבס ,ריצוף ,חיפויים למיניהם ,תקרות תותבות ,צבע וכל סוגי
הטיח במקומות שהגבס ו3או הטיח ו3או הריצוף והחיפויים ייפגמו.
שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים הקיימים
ממילא באותה עת באתר.
00.29קבלני משנה וספקים
העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור המפקח מראש,
א.
אולם לא יהיה באישור זה משום העברת האחריות הבלעדית של הקבלן הראשי
לטיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם.
ב.
המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה ,ספק או כל פועל
של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו
באחר למען ביצוע העבודה .ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן
תוך 1ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן ביצוע.
ג.
תוך ארבעה עשר יום ממועד חתימת החוזה בין החברה לקבלן ,יגיש הקבלן
רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח כדלקמן:
הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות /קבלני משנה לכל עבודה
.2
אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.
כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים להית בעלי ניסיון של לפחות 1
שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע
באמצעותם.
.1
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן,
לגבי כל קבלן משנה בנפרד:
(א) פרופיל חברה.
(ב) שמות פרוייקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות ,אשר
זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה הכלולות במכרז3חוזה זה.
לגבי פרוייקטים אלה ,יש לציין את שם המתכנן ,שנת התכנון
והביצוע ,ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס
לתפקוד המערכות בפרוייקטים אלה (כולל מס' הטלפון שלהם).
./
לפני אישור קבלן המשנה ,המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם
קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי ,על מנת להתרשם מהניסיון
והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.
- 11.2
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים
לעיל ,מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח ,ועל הקבלן להביא זאת
בחשבון לפני הגשת הצעתו.
.5
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב
מהמפקח .בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה ,שייבחר לפי
ההליך המצוין לעיל.
ד.
מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה ,שכן המפקח יקפיד
לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה ,כמפורט לעיל.
ה.
מודגש כי עבור עבודות קבלני משנה של הקבלן ,עבור עבודות קבלנים אחרים של
המזמין אשר להם לא יינתנו שירותים כאמור על ידי הקבלן ועבור גורמים
אחרים אשר לא מונו על ידי המזמין ואשר יפעלו באתר (כגון חברת חשמל ,בזק,
עיריית תל אביב וכדומה) -לא תשולם לקבלן כל תמורה באחוזים עבור שירותי
הקבלן הראשי והקבלן יבצע את השירותים לגורמים אלו ,אם וככל שיבצע ,ללא
כל תמורה.
00.10פאושל
התמורה לקבלן בגין ביצוע העבודה תשולם במחיר סופי (פאושל):
א .הפאושל יחשב ככולל את ביצוע העבודה בשלמותה כשהיא מוכנה ומושלמת לאכלוס,
למעט עבודות פיתוח מסביב למבנה ,שתאורן מובא ככתב כמויות מבנה 02במסמך ד'
להלן ,ויהיו למדידה.
ב .הפאושל מתייחס לעבודה כולה ,למבנה על כל חלקיו (שלד ,עבודות גמר ,מערכות,
מתקנים) ,להתחברות למערכות חשמל ,מים וביוב חיצוניות וכל עבודה ציוד ,רכיב
אחר הדרוש לצורך השלמת העבודה אף אם לא צויין במסמך ממסמכי החוזה.
ג .תוספות ושינויים שיידרשו ,אם יידרשו לבצוע מושלם ונאות של העבודות בגלל
דרישות תקנים ו3או דרישות של הגופים הסטטוטורים ,יחולו על הקבלן והקבלן
מתחייב לבצע את כל העבודות הנוספות שידרשו כאמור ,ללא תמורה נוספת.
ד .עבודות נוספות שהוזמנו בהיקף של עד 2%מסכום הפאושל תחשבנה ככלולות
בפאושל ולא תשולם תוספת בגינן.
ה .בכל מקרה של ספק לגבי עבודה מסוימת ,האם היא שייכת לעבודות הפאושל או
למדידה ,תחשב גם עבודה זו ככלולה בפאושל ולא תימדד .קביעתו של המפקח ביחס
להכללת העבודה כפאושל תהיה מוחלטת.
ו .בכל מקרה ,בו קיימת סתירה ,או אי התאמה ,או דו משמעות בין הנדרש במסמכי
החוזה השונים (תוכניות ,מפרטים ,כתבי כמויות ,תקנים וכו') יובא הדבר להכרעת
המפקח והקבלן יבצע את הדרישה שתבחר ע"י המפקח אף אם היא עדיפה מבחינה
כמותית ו3או איכותית ו3או יקרה מהדרישות האחרות.
ז .הכמויות לעבודות הפאושל הנקובות בכתב הכמויות אינן מחייבות את המזמין והן
לצרכי סיוע בהכנת הצעת הקבלן בלבד .הקבלן רשאי לעשות בהן שימוש במסגרת
הכנת הצעתו במכרז והוא מצהיר ומאשר בזה ,כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות
והמצורפות לחוזה אינן מחייבות את המזמין.
בשום מקרה לא תהיה לקבלן כל טענה ו3או דרישה ו3או תביעה נגד המזמין ו3או
המתכננים ו3או היועצים של המזמין ,בכל הנוגע לפרק מבנה 02של כתב הכמויות
ולנתונים הכלולים בו ובכלל זה כמויות שאינן נכונות ו3או לא מדויקות ו3או חסרות.
ח .ההצעה הכספית של הקבלן לפאושל הינה סופית והמחיר הוא קבוע וסופי ולא ישתנה.
הצעת הקבלן כוללת את כל ההוצאות הישירות והעקיפות לצורך ביצוע העבודות
נשוא מכר3חוזה זה – מכל סוג ,הכרוכות בביצוע העבודה בהתאם לדרישות המסמכים
- 10המצורפים ושאינם מצורפים להצעת הקבלן ובהתאם למסמכי ההשלמה שיקבל
בעתיד .מודגש ,כי המזמין יהא רשאי להוסיף לעת הביצוע ,הבהרות ו3או פירוט.
ט .כל אלמנט בניה אשר לא הוגדר היטב ,או הושמט מהתכניות אך מתחייב לפי קביעתו
של המנהל לבצוע המושלם של העבודה יבוצע עפ"י הנחיות המפקח ומחירו יחשב
ככלול בפאושל.
00.12מוצר שווה ערך
אם נזכר המונח "שווה ערך" כאלטרנטיבה לחומר מסויים הנקוב בשמו המסחרי ו3או
בשם המפעל ו3או בשם היצרן ,פירושו שהחומר חייב להיות שווה ערך מבחינת טיבו,
איכותו ,מראהו ,תכונותיו וסגולותיו.
חומר שווה-ערך טעון אישורו המוקדם של המפקח .המפקח אינו חייב לאשר שימוש
בחומר שווה ערך.
00.11ציוד וחומרים באתר -רכוש המזמין
ציוד ישיר ועקיף ל בניה ו3או לביצוע העבודה וכל חומר לביצוע העבודה ו3או עבודות עזר,
רואים בהם מרגע הבאתם לאתר כרכוש המזמין ,ואין הקבלן רשאי להוציאם ו3או
להשתמש בהם שלא למטרת העבודה נשואת חוזה זה אלא באישור מראש ובכתב של
המפקח.
00.1/מים וחשמל
הקבלן ידאג להספקת מים וחשמל על חשבונו ויהיה האחראי לזמינותם בכל עת .
00.12שלט לאתר (לזמן הביצוע)
על הקבלן לספק ולהתקין באתר העבודה ,שלט מפח צבוע בעובי 2מ"מ במידות
א.
/31מ' .השלט יכלול צילום הדמיה של הקומפלקס ,את שם הפרויקט ,שם
המזמין ,פרטי המתכננים ופרטי מבצעי העבודה .השלט ומיקום הצבתו בפרויקט
יובאו לאישור המפקח לפני ביצועו.
השלט יבוססו על יסודות בטון ב ,20 -שיוקמו מיד עם תחילת העבודה ,ויפורקו
ב.
ויסולקו בסיום העבודה.
באחריות הקבלן לקבל היתר בניה והיתר שילוט עבור השלט מהרשות המקומית
ולשלם את האגרות הכרוכות בכך.
00.15מהנדס אחראי על הביצוע
לפני תחילת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום
המהנדס האחראי לביצוע ואחראי על הביקורת כנדרש ע"י הרשויות ועל
על הצהרת
פי הוראת המזמין.
חתימה זו על טפסי מח' הרישוי תעשה מיד עם הוצאת צו העבודה לקבלן וכתנאי
העבודה באתר.
להתחלת
הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ"ל כי שלד הבניין יבנה לפי כל
הכללים ,ההנחיות ,התקנים וההוראות הנהוגים והנדרשים בעת ביצוע העבודות,
ובהתאם למתואר במסמכי מכרז3חוזה זה.
כמו כן יראה המהנדס הנ"ל כאחראי על ביצוע השלד והבניין במשמעותה של אחריות כזו
חוק התכנון והבניה תשכ"ח – ,2161על תקנותיו.
עפ"י
אחריות זו היא כלפי המזמין וכלפי כל רשות המחוקקת או מוסמכת וכן כלפי כל צד
לתבוע את המזמין את הרשות או המהנדס בגין אי ביצוע השלד בהתאם
העשוי
לדרישות התכנון והחוק וכנ"ל לגבי הביקורת על הביצוע.
00.10מהנדס ,ומנהל עבודה באתר
הקבלן יעסיק מהנדס ומנהל עבודה ,בעלי ניסיון של 1שנים לפחות בבצוע עבודות בעלי
אופי והיקף דומה לעבודות נשוא מכרז 3חוזה זה .זהות המהנדס ומנהל העבודה טעונים
אישור מוקדם של המפקח .המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות
- 12העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה .הקבלן לא יחליף את המהנדס ו3או מנהל
העבודה בלי אישורו המוקדמת או דרישתו של המפקח.
00.1.העסקת מודד
א .בנוסף למנהל העבודה ולמהנדס ,יעסיק הקבלן – בהתאם לצורך – מודד מוסמך .המודד
יהיה אחראי לסימון פינות המגרש ,פינות הבית במגרש וזאת על סמך קואורדינטות של
פינות המגרש שיקבל מהמזמין .כמו כן ,יסמן המודד את היסודות ,ויהיה אחראי
לבדיקת קווי הבניין ולאישורם ע"י מודד מטעם המפקח והרשויות.
ב .בגמר יציקת היסודות ,יבדוק המודד סטיות ביחס למתוכנן ויעביר את המידע למפקח.
ג .המודד יאבטח את סימון פינות המגרש והמבנה ,ובמידת הצורך( ,ולפי דרישת המפקח)
יחדש ויבצע כל מדידה שתידרש במהלך הבצוע כדי לעקוב ולוודא דיוק העבודה.
ד .כן יעסיק הקבלן מודד מוסמך עד לאחר סימון הקירות והקונסטרוקציה מעל מפלס
האפס ,ולאחר מכן לפי דרישת המפקח.
00.10יועץ בטיחות
א .הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מוסמך מטעמו אשר יבדוק את אתר העבודה שטח
ההתארגנות ודרך הגישה לפני תחילת העבודה ,יכין הנחיות בטיחות לקבלן וילווה את
עבודת הקבלן במהלך בצוע העבודה ועד לסיומה.
ב .יועץ הבטיחות יעביר את הנחיות העבודה הראשוניות ודוחות הביקורת מידי שבוע
למפקח .הקבלן ימלא את כל הוראות יועץ הבטיחות ,יפסיק את העבודה בכל מקרה בו
יתריע היועץ על פגיעה בבטיחות ויתקן מיידית את הטעון תיקון.
00.19
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
דגמי פריטים ותערוכת מוצרים
על הקבלן להציג למנהל ,באופן מרוכז ומסודר ,את כל המוצרים והחומרים בהם הוא
מתכוון להשתמש לצורך בצוע העבודה במסגרת תערוכה שיקיים באתר לא יאוחר מאשר
תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה.
הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון הקבלן לייצר
הרכיבים הסדרתיים (לאחר שיאושר הדיגום).
הערות המנהל ייושמו בייצור הסדרתי .תהליך הדיגום ,והתיקונים שבעקבותיו ,לא
יהיה בהם בשום אופן כ די להאריך את תקופת הביצוע .כמו כן הקבלן לא יהיה זכאי לכל
תשלום עבור תערוכת מוצרים והנ"ל ייחשב ככלול בפאושל.
תערוכת המוצרים תתייחס ,בין היתר ,לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן ,בתחומים
הבאים:
חומרי איטום ,ערבים ,דבקים.
)2
מוצרי ריצוף וחיפוי (פנים וחוץ) לרבות מדרגות ,ספים ,וכו'.
)2
גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת.
)/
קבועות תברואיות.
)1
פינות מגן ,פרופילי חיפוי.
)1
אביזרים לשירותים.
)6
פריטי אלומיניום לסוגיהם.
)1
פריטי נגרות לסוגיהם.
)1
פריטי מסגרות לסוגיהם ,לרבות :דלתות ומעקות.
)1
)20אביזרי פרזול.
)22תקרות אקוסטיות לסוגיהם.
הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר עבודה.
- 12 00./0גוונים
א .גוונים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ע"י המפקח והדבר לא ישמש כעילה לתביעה
כל שהיא מצד הקבלן .המזמין רשאי לשלב גוונים בתוך החללים ,למשל כל קיר או עמוד
בגוון אחר ,ללא תוספת מחיר.
00./2חומרים לתקופת הבדק
הקבלן יעביר להנהלת בית הספר ,לצורך שמירה במחסני בית הספר במהלך תקופת
א.
הבדק ,חומרים כגון ריצופים ,חיפויים ,צבעים וכו' בהיקף של כ 1%-לפחות מכמות כל
אחד מהחומרים בה נעשה שימוש בפרויקט ,לצורך ביצוע תיקונים שידרשו ,אם ידרשו,
באופן שיתקבל גוון ומירקם זהה לקיים ולא יורגש התיקון.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד.
ב.
00./1ניקיון שוטף יום יומי
העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר .הקבלן ינקה את אתר העבודות וסביבתו
מידי יום לרבות טאטוא .אי שמירת הניקיון והסדר תהווה ראייה להורדת טיב הביצוע
וכן לאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים .אי לכך ,אם לא יקפיד הקבלן על ניקוי
שוטף לרבות טאטוא ,שטיפה ,הגנה ,סילוק פסולת ,קיצוץ חוטים וכיו"ב תופסק העבודה
וכל הנזקים יחולו על הקבלן .מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה.
לא ביצע הקבלן את האמור לעיל ,רשאי המפקח מעת לעת ,בנוסף לזכותו להפסקת
העבודה ,להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד הקבלן על חשבונו לרשות המפקח גם 2פועלים קבועים
לרבות הכלים והמכשירים הדרושים ,לצורך בצוע עבודות סדר וניקיון כפי שיבחר
המפקח ובמקומות שיבחר.
00.//סילוק עודפים ופסולת:
(א) לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:
עודפי חפירה ו3או חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.
.2
פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.
.2
כל עפר ו3או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.
./
כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת במתחם בית הספר.
.1
(ב) כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה .הובלת
הפסולת והעודפים תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש ולמקום שפיכה מאושר ע"י
הרשויות ,ולא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה.
(ג) המקום אליו תסולק הפסולת ,הדרכים המובילות למקום זה ,הרשות להשתמש במקום
ובדרכים הנ"ל (כולל תשלום אגרות),כל אלה יתואמו על ידי הקבלן ,על אחריותו ועל
חשבונו .לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן.
(ד) סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל ,הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה ,בין אם הדבר
נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא ,ובכל מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.
00./2בדיקות מעבדה
(א) כל בדיקות האיכות כולל בדיקות במעבדה ,יהיו על חשבון הקבלן ,המעבדה המוסמכת
לעריכת הבדיקות תבחר ע"י המזמין.
(ב) בין היתר מחויב הקבלן לבצע את הבדיקות כדלקמן:
בדיקות בטונים.
)2
המטרת חלונות וקירות.
)2
בדיקות מתקן תברואה (אינסטלציה וביוב).
)/
בדיקת מערכת ספרינקלרים ואישורה
)1
בדיקות מתקן חשמל.
)1
עבודות עפר ומלוי – בדיקות צפיפות.
)6
מצעים ותשתיות – בדיקת צפיפות.
)1
- 1/ -
(ג )
(ד)
(ה)
(ו )
בטונים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרות עב' פיתוח.
)1
כל בדיקה נוספת הנדרשת ו3או מתבקשת על פי כל דין.
)1
כל הבדיקות תבוצענה אך ורק על ידי מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י המזמין .על קבלן
להעביר למפקח הסכם חתום עם מעבדה מוסמכת עד 1ימים מיום הודעת המזמין על
כוונתו לחתום חוזה עם הקבלן ,וכן את כל האישורים ממעבדה מוסמכת הנדרשים ע"י
הרשויות ודו"חות מסמכים לכל הבדיקות לצורך קבלת תעודת גמר.
בכל הדיווחים על ביצוע הבדיקות יצויין תאור המקום ממנו ,או בו בוצעה הבדיקה .מכל
הדיווחים ישלחו העתקים ישירות ע"י המעבדה גם למזמין וגם למפקח.
על הקבלן להעביר למפקח אישור מעבדה מוסמכת לקיום תו השגחה ו3או תו תקן לכל
המוצרים אשר נרכשים ו3או מיוצרים ע"י הקבלן.
למען הסר ספק ,מובהר כי המזמין רשאי לבצע את ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת
ולחייב את הקבלן בדמי הוצאות הבדיקות.
00./5הגנה על חלקי המבנה
בנוסף על האמור במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה ,יובהרו כאן מספר
א.
הוראות מחייבות בקשר עם הגנה על חלקי מבנה.
נגרות ומסגרות– כל חלקי נגרות והמסגרות שיותקנו במבנה יוגנו ע"י
.2
הקבלן באמצעות יריעות פוליאתילן בצורה שתבטיח אותם מפני פגיעות
מכניות ,לכלוך ו3או כל פגיעה אחרת.
אלומיניום – מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומיניום יגן עליו
.2
הקבלן מפני פגיעות מכניות ו3או פגיעה של סיד ,טיח ,צבע וכו'.
הגנת פריטי האלומיניום תתבצע בתיאום ועל פי הנחיות המפקח.
ריצוף וחיפוי– הקבלן יקפיד מפני פגיעה באריחים ובמדרגות .המדרגות
.1
יוגנו באמצעות לוחות עץ באופן שיבטיחו אותן מפני כל פגיעה במהלך
העבודה ,המרצפות יוגנו ביוטה וגבס.
כלים סניטריים – עם הרכבת הכלים הסניטריים ידאג הקבלן להגנתם
.1
באמצעות מילוי האמבטיות והכיורים בנסורת עץ וכסויים בלוח
פוליסטרן ודיקט.
ה.
ב.
אין בביצוע ההגנה הנ"ל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל
חלקי המבנה המוזכרים למעלה ואלו שאינם מוזכרים.
ג.
כל ההגנות תהיינה ברות קיימא ויתפקדו ברציפות עד מסירת העבודה .במידה
ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא ,ידאג הקבלן לחדשה באופן
מיידי.
ד.
במידה ובמהלך העבודה יינזקו ו3או יתקלקלו חלקי המבנה ו3או אביזרים
כלשהם ,יתקנם הקבלן ו3או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח.
כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של ההגנה על חלקי המבנה ,אחזקתה
וחידושה חלות על הקבלן.
00./0קבלת העבודה
קבלה ראשונה
א0
אחרי שלדעת המפקח הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלה ו3או סיור
מוקדם ,יזמן המפקח קבלה מוקדמת של העבודה בהשתתפות נציגי עיריית תל
אביב-יפו ,אגף משאבי חינוך ,ומנהלת בית הספר.
לאחר הבדיקה יעביר המפקח דו"ח מסכם ובו תיכללנה הערות והוראות לקבלן על
תיקון פגמי ביצוע שנתגלו בבדיקה ,השלמות דרושות וכדומה ,וכן ייקבע תאריך
לסיום התיקונים וההשלמות כנ"ל.
- 11 -
בנוסף לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה יהא הקבלן חייב לספק למפקח לפני
הקבלה הסופית ,ועדיף לקראת הקבלה המוקדמת ,את כל האישורים הדרושים
בין למערכות הספציפיות ,כגון אישור ח"ח ,בודק מוסמך וכיו"ב ,כנדרש לגבי
תעודת גמר.
בנוסף להנ"ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות
במבנה 3מערכת וכן תכניות עדות ( .) AS MADEבנוסף לאמור כאן ,יספק הקבלן
ספר הוראות להפעלה ולהחזקה למתקנים ולמערכות .כל המסמכים יוגשו ב – /
העתקים.
ב0
קבלה סופית
לאחר תיקון הפגמים הנ"ל על ידי הקבלן ,תיערך קבלה סופית בהשתתפות נציגי
העירייה והנהלת בית הספר.
במידה ולא בוצעו כל התיקונים אשר צויינו בדו"ח הקבלה המוקדמת ,או במידה
פגמים נוספים ,יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש ועם השלמת
ויתגלו בבדיקה
התיקונים הכלולים בו על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית .אי
למזמין לעכב ו3או לקצץ
ביצוע התיקונים בזמן שייקבע ע"י המפקח -יתיר
תשלומים לקבלן וכמו כן לבצע התיקונים על חשבון הקבלן.
במידה ולא תהיינה הערות כלשהן מצד המשתתפים בבדיקה ,תמולא "תעודת
קבלת העבודה".
00./.שמירה על איכות הסביבה
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ו3או ייקבעו
על ידי המפקח ,כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש ,לשביעות רצון המפקח .על
הקבלן להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבני שירותים בכמות ,בגודל
וברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח.
00./0ניקוז והגנת השטח
(א) על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת עבודות העפר והניקוז המבוצעות
על ידו וכן להגנת המבנה ,הציוד ,הכלים והחומרים בפני מים ,גשמים ואדמת סחף.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מים ,גשמים ואדמת
סחף בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו
המוקדם של המפקח.
(ב) אמצעי הגנה יכללו כיסוי ,אטימה ,אספקת משאבות מים והפעלתן ,הערמת סוללות,
חפירת תעלות לניקוז המים ,אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה
וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח.
(ג) כל אמצעי הגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן ,על חשבונו הוא ,והכל באופן ובהיקף
שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
(ד) כל נזק שייגרם לעבודות ,גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו
על ידי המפקח ,יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח
ולשביעות רצונו המלאה.
(ה) להסרת ספק מודגש כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר לרבות
גשמים ,לא ייחשבו ככוח עליון.
00./9ביקורת העבודות
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים ,הכלים
א0
והמכשירים הדרושים לבחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס
לאתר או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם מתבצעת
העבודה.
- 11יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה מקובלים וסבירים
עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של
ביצוע.
ב0
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים
לעבודה באתר וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר להתאמה
לדרישות בחוזה וכל זה על חשבון הקבלן.
ג0
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה
בהתאם לתכניות או להוראותיו .הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח
תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח.
ד0
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,אם לפי דעתו
אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות ,המפרט הטכני או הוראות המפקח.
דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת
הארכה של משך הביצוע.
ה0
המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה
ולאופן ביצועה.
00.20תוכניות עדות AS - MADE
על הקבלן לספק תוכניות מעודכנות ( )AS-MADEלאחר בצוע כמפורט להלן :
לבנין על כל חלקיו כמתואר בתוכניות אדריכלות והקונסטרוקציה.
.2
למתקני תברואה.
.2
למערכת ספרינקלרים
./
למתקן מזוג אוויר
.1
למתקני חשמל ,ומתקן גילוי אש.
.1
הקבלן מתחייב לקלוט את מערכת התוכניות אשר תימסר לו ע"י המזמין בתוכנת
( Autocadגרסה עדכנית) במשרדו או מטעמו ,לעדכנה באופן שוטף ע"פ המבוצע בפועל,
עד להפיכתה למערכת תוכניות עדות לאחר הבצוע (.)As Made
התוכניות יתארו את המבנה ע"פ הביצוע בפועל על כל חלקיו ויסומנו בהם כל השינויים
והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות.
הקבלן מתחייב להעביר למזמין את כל האינפורמציה לגבי השינויים שנעשו.
הקבלן יספק למזמין את תוכניות העדות (אורגינלים) ע"ג תקליטורים וכן /מערכות של
העתקים מתכניות אלו חתומות ע"י המהנדס האחראי על הבצוע ובקנה מידה כמו
התוכניות המקוריות.
שכ"ט בגין הכנת תוכניות עדות לרבות ההעתקים לא ישולמו בנפרד והתמורה נכללת
בפאושל.
00.22ספר מתקן
הגשה
א.
ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרוייקט זה מפורטים להלן
(א)
חשמל
.2
מים וביוב.
.2
גילוי וכיבוי אש
./
מזוג אוויר
.1
ספר מתקן יוגש ב 1-עותקים.
(ב)
על הקבלן לתאם עם המהנדס הגשת פרטי ספר מתקן שאינם כלולים
(ג)
בנספח ובהנחיות השונות ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר.
- 16ב.
הדפסה
תתבצע במעבד תמלילים ( ,)WORDיועלה על תקליטור ויצורף לספר המתקן
בתוכנה שתתואם עם המהנדס.
ג.
כריכה
הכריכה תהיה קשה .כל העמודים יונחו בתוך הכריכה בצורה שניתן יהיה
להוציאם בקלות ,להחליפם או להוסיף עמודים נוספים .לכריכה יהיה צמוד
נרתיק ניילון לתוכו יוכנס דף הכותרת בצבע המתאים.
ד.
צבע הכריכה
צבע דף הכותרת על גבי הכריכה יהיה על פי המצוין להלן .צבעי כריכה של
מערכות שאינן מצוינות להלן -יתואמו עם המפקח.
מערכת
צבע כריכה
חשמל
מים וביוב
מזוג אוויר
גילוי וכיבוי אש
חום
ירוק
כחול
אדום
העמוד הראשון במתכונת "ספר מתקן" המצ"ב יהיה כאמור גם על
חזית הכריכה תחת מעטפת ניילון ובצבע המתאים.
בצידו של הקלסר יודפסו המילים ספר מתקן ,שם הפרוייקט ושם
המערכת אליה משתייך ספר המתקן -כל זאת על רקע צבע המערכת.
ה.
מועד הגשה
הקבלן יספק למהנדס מהדורה ראשונה של ספר מתקן /0ימים לפני סוף
תקופת הביצוע.
תחילת תקופת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם.
ו.
השלמת נתונים
לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד
הגשה" ועד לקבלתו הסופית של כל הציוד יכין הקבלן ויעביר למהנדס
נתונים נוספים לכל סוגי השינויים שחלו במערכת לגבי המהדורה
הראשונה.
הנתונים החדשים יוכנו בצורה שבה הוכנו דפי החוברות כך שניתן יהיה
להכלילם בחוברות שהוכנו תוך החלפת דפים או כתוספת לדפים
קיימים.
00.21סתימת פתחים נגד אש
(א) סתימת פתחים ומעברים למיניהם כגון מעבר צינורות ,מעבר כבלים ,פתחים,
תעלות וכו' בתקרות ,רצפות ,קירות ,מחיצות וכו' למיניהם ,נגד אש ,תעשה ע"י
חומר עמיד לשעתיים באש מסוג לוחות ,שקיות ,טיט וציפוי .FLAMMASTIK
(ב)כל הסתימות הנדרשות על פי כל דין והנחיות המפקח יחשבו ככלולות בפאושל .
00.2/
עיבודים ,מפגשים ,ניתוקים וכו'
במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע מפגשים ,חיבורים ,ניתוקים ,הפרדות ,סיומות,
הדגשות ,הגנות ,פינות וכו' בין סוגי תגמירים שונים וכן בתוך וקצוות תגמירים מאותו
סוג כגון אלמנט הפרדה וניתוק בין בטון לטיח ,בין טיח לאלומיניום ,בין תקרה
אקוסטית לקיר ,בין בתוך ובקצה של ריצופים שונים ,בין בתוך ובקצה של חיפויים
שונים ,בין בתוך ובקצה של תקרות שונות ,חריצים ומגרעות בתוך שטחי בטון וכו'.
- 11 00.22אישור המפקח
אישור המפקח כמצוין בסעיפים השונים של מסמכי החוזה אינו פוטר את הקבלן
מאחריותו הבלבדית לעמידה בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ועל פי כל דין .אישור
המפקח אינו מטיל על המפקח כל אחריות המוטלת על הקבלן.
אישור המפקח בא בנוסף לדרישות המוטלות על הקבלן ואינו גורע מהן.
00.25דוחות ומפרטי בטיחות ,אקוסטיקה ,ובידוד
למפרט3חוזה זה מצורפים דוחות ומפרטי בטיחות ,אקוסטיקה ,ובידוד .כל האמור
במפרטים ודוחות אלו יבוצע ע"י הקבלן .בכל מיקרה של סתירה או דו משמעות יובא
הדבר להכרעת המפקח וקביעתו תחייב את הקבלן ללא תוספת מחיר
00.20אבני דרך לתשלום :
התשלומים בגין ביצוע העבודה ישולמו לקבלן בהתאם להוראות החוזה ,ובהתאם לאבני
הדרך באחוזים משכר החוזה כמפורט להלן:
%שלב ביצוע
%מצטבר
שלב הביצוע
גמר יציקת רצפת קומת קרקע
גמר הקמת קירות שלד הפלדה
8.00%
310..%
8.00%
21.00%
גמר הקמת גג שלד הפלדה
12.00%
33.00%
גמר חיפוי קירות מצידם החיצוני
5.00%
38.00%
גמר חיפוי הגג
5.00%
43.00%
גמר הכנות חשמל
2.00%
45.00%
גמר אינסטלציה סניטרית
2.00%
47.00%
גמר הכנות למתקן מזוג אוויר
2.00%
49.00%
גמר עבודות ריצוף וחיפוי
4.00%
53.00%
גמר עבודות צבע
2.00%
55.00%
גמר חיפוי קירות פנימי
2.00%
57.00%
גמר חיפוי תקרות פנימי
1.00%
58.00%
גמר חיפוי אלומיניום חיצוני
5.00%
63.00%
גמר התקנת דלתות וחלונות
2.00%
65.00%
גמר התקנת קבועות חשמל
7.00%
72.00%
גמר התקנת קבועות תברואה
2.00%
74.00%
גמר התקנת מכונות מזוג אוויר
8.00%
82.00%
קבלת טופס 1
5.00%
87.00%
חיבור לתשתיות
3.00%
90.00%
תעודת גמר
3.0..%
3..0..%
- 11 -
נספח ב
מפרט מיוחד
פרק - 02עבודות עפר
02.02
כללי
א.
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 02עבודות עפר.
ב.
בנוסף לאמור לעיל ,כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק - 10
עבודות פיתוח.
ג.
עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י הקבלן
לאישור המפקח.
02.01
סילוק עודפי חפירה ,פסולת
עודפי חפירה ,פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא ,למקום שפך
מאושר ע"י הרשות המקומית.
טיפול עם הרשות ,בקבלת היתר למקום שפך ,על ידי הקבלן ועל חשבונו.
02.0/
מילוי מוחזר
המילוי בשטח יהיה מכל סוג קרקע ובלבד שתהיה נקיה מפסולת ותהודק בשכבות של 20
ס"מ.
מודגש כי מילוי מוחזר חייב בבדיקות מעבדה לאישור טיבו ודרגת הצפיפות המתקבלת.
02.02
עבודות עפר לצורך הטמנת צנרת
א .באזור המבנה עוברים קווי צנרת ,חשמל ,תקשורת וכו' תת קרקעיים .על הקבלן
לברר את מיקום הקווים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת עבודות החפירה על מנת
שלא לגרום נזקים לקווים אלה.
חפירה ו3או חציבה בכל סוגי הקרקע תבוצע בשילוב כלים מכניים ועבודות ידיים.
אישור חפירה בכלים מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לשלמותם של
מתקנים על ותת קרקעיים.
ב.
אין להרוס או לפתוח כבישים ומדרכות ללא קבלת אישור המפקח .פתיחת
הכבישים תעשה ברוחב מינימלי הדרוש .הפתיחה על-ידי ניסור .החזרת הכביש
לקדמותו על כל שכבותיו תוך הקפדה על החיבור בין הקיים והחדש .שכבת המסעה
מאספלט תהא בעובי 1ס"מ (דרישת מינימום) .התאום עם הרשויות במקרה של
עבודות בשטח ציבורי יבוצע על ידי הקבלן והוא כלול במחירי היחידה.
ג.
מדרכות יוחזרו למצבן המקורי .באם השטח מרוצף ניתן להשתמש בחומר שפורק
באם לא נפגע.
ד.
מודגש במיוחד כי במקומות בהם נעשות חפירות לצנרת באזורים המיועדים
לכבישים ,רחבות מדרכות וכו' יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי חוזר של מצע סוג
- 11א' בשכבות של 21ס"מ ,תוך הידוק מכני והרטבה עד קבלת "הידוק מבוקר"
כמפורט בפרק 02למפרט הבין משרדי .שיעור ההידוק יהא .11%
ה .לאחר גמר עבודות המילוי וכיסוי הצנרת ,עודפי החפירה יסולקו אל מחוץ לשטח,
לאתר מאושר על-ידי הרשויות המוסמכות.
ו .מילוי חוזר של /0ס"מ הראשונים מעל הצנורות ,יעשה בעבודת ידיים .תוך שימוש
באדמה נקיה מאבנים ,גושים ,חומר אורגני וכו' ההידוק יעשה בשכבות ,תוך שימוש
במהדק יד והרטבה במים.
השלמת המילוי תעשה עם מצע סוג א' ,מהודק בשכבות שלא יעלו על 20ס"מ עד
לקבלת צפיפות של .11%
ז .בגמר העבודה יכין הקבלן תכנית מדידה לאחר ביצוע ובה סימון התוואי ,קוטר
ועומק הקווים והשוחות וכל פרטי הביצוע.
ח .אחריות כנגד שקיעת כבישים ,מדרכות וכו' שנחפרו על-ידי הקבלן היא למשך
שנתיים.
02.05
אופני מדידה
עבודות העפר יכללו את עבודות החפירה ,החציבה ,המילוי ,ההידוק ,סילוק העודפים,
הכנת תכנית המדידה לאתר הביצוע שמוש בציוד שאיבה .כל עבודות העפר כפי שפורטו
במפרט זה ובפרקים 02ו 10-של המפרט הכללי כלולות במחירי היחידה ,אלא אם פורטו
בנפרד בכתב הכמויות.
נפחי חפירה בשטח ייחשבו לפי המידות התיאורטיות הנתונות בתוכנית.
פרק - 01עבודות בטון יצוק באתר
01.02
כללי
לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות יהיו מחוזקים
לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח .אישורו של המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן
מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפתו עקב טעות או קלקול בגלל
פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבון הקבלן.
01.01
דרישות כלליות
א .סוג בטון -סוגי הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב /0 -אלא אם צוין אחרת במפרט
ו3או בתכניות.
ב .תנאי הבקרה יהיו טובים.
ג .העבודה תכלול גם את בצוע הפתחים ,והמעברים לאביזרי האינסטלציה ,צנרת,
חריצים ,מגרעות ,שקעים ותעלות למיניהם ,יציקות בשלבים ,והוצאת הקוצים
באזור הפסקת היציקה.
ד .כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על-ידי משולשים שיושמו בתוך התבניות (אלא
אם נדרש אחרת).
ה .הבטון יוזמן רק ממפעלים מוסמכים בהם הפיקוח על איכות הבטון והליך יצורו
נעשים "בתנאי בקרה טובים" בלבד.
ו .הזמנת נציג המכון הבודק תעשה ע"י הפיקוח בלבד.
- 10 -
ז .לא יבוצעו יציקות בימי שישי וערבי חג.
01.0/
מס'
סד'
.2
סיבולות TOLERANCES
סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהי ו בהתאם לטבלה להלן:
תאור העבודה והגדרת הסטיה
סטיה מהאנך בקוים והשטחים של קירות
הסטיה
שבו גודל
התחום
המקסימלי
תבדק הסטיה
כ – /מ'
.2
./
.1
.1
.6
.1
סטיה מהאנך בקוים והשטחים של קירות
חוץ
סטיה אופקית בתכנית מהניצב בקוים של
קירות וכיו"ב
סטיה מהמפלס או מהשיפוע ,מסומן
בתוכניות לרצפות ,תקרות וקירות
סטיה בגודל ובמקומות של פתחים
ברצפות ,תקרות וקירות
סטיה בעוביים של רצפות ,תקרות ,חתכי
קורות ועמודים
סטיה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד
1מ"מ
כ – 20מ'
2מ"מ
כ – 1מ'
20מ"מ
כ – 1מ'
1מ"מ
פלוס
מינוס
2%
1מ"מ
20מ"מ
1מ"מ
מידות היסוד
בכל כוון
בכל מקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל ,על הקבלן יהיה לשאת בכל
ההוצאות הכרוכות בתיקון ,כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.
01.02
טפסים רגילים לבטונים
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מספר .101
כל התבניות ,לרבות צידם החיצוני של קירות המבנים התת-קרקעיים ,יהיו עשויים
מלבידים חלקים ונקיים.
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על-ידי
ברגי פלדה כמפורט בסעיף 02061במפרט הכללי.
הפינות של כל האלמנטים שאינם מתוכננים לקבל טיח ,לרבות אלמנטים תת-קרקעיים,
יהיו קטומות ,ע"י סרגל משולש במידות 2.132.1ס"מ.
יש לקצוץ חוטים שזורים מכל יציקות של אלמנטי בטון תת קרקעים.
01.05
חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכדומה
א .לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של כל
החורים ,החריצים ,השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש .לא תורשה חציבה בבטון.
ב .לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק בנוסף לתוכניות אדריכלות וקונסטרוקציה
את תכניות המערכות ולברר עם כל המתכננים וקבלני משנה למערכות הנמצאים
באתר -את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תכניות
הבנין לתכניות מערכות המים והביוב ,חשמל ,מיזוג אויר וכדומה .מודגש בזאת שאין
זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או
האדריכלות ויש לבדוק גם את תכניות המערכות של המתכננים .לפני יציקת
הבטונים יכין הקבלן תכניות של כל החורים ,שרוולים ,חריצים וכדומה כדי שיוכל
לעצבם מראש ,ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי
להכינם כנדרש.
- 1201.00
אשפרה
העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק - 02תת פרק 02.01ועל הקבלן לבצע את
האשפרה המתאימה לתנאי האזור.
01.0.
פלדת הזיון
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת ,כמצוין בתכניות שיתאימו לדרישות התקנים
הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו
ישרים לחלוטין .העבודה כוללת גם עוגנים מודבקים בקדח בבטון הקיים עם דבק
אפוקסי .
01.00
מפרט לשיקום ושחזור בטונים
תאור העבודה
שיקום אלמנטי בטון אשר נפגעו מקורוזיה ,כדוגמת עמודים ,קירות ,קורות ותקרות.
העבודה כוללת טיפול בבטון וזיון אשר נפגעו ע"י קורוזיה ,גמר עליון טיח וצבע.
שמוש ב"סיקה ראפ פאואר" יבואן "גילאר" או "אמקו ננו קריט" יבואן טמבור ,או ש"ע.
.2
הכנת השטח
2.2
הסרת טיח ,סיתות ,חציבה וקילוף חלקי בטון רופפים
וסדוקים עד לקבלת פני בטון נקיים ויציבים.
2.2
חשיפת ברזל הזיון בכל היקפו ,ולפחות כ 2-ס"מ מאחוריו ,וכ-
20-1ס"מ נוספים משני צידי הברזל מעבר לחלק החשוף.
ניתן לתחום את גבולות הסיתות עם דיסק לחיתוך בטון ,ע"י
ביצוע חריץ משני צידי החלק הפגוע ,כ 2-ס"מ בבטון הבריא,
זאת על מנת למנוע חציבה מיותרת של בטון בריא.
2./
שטיפת השטח בלחץ מים לניקוי.
2.1
מריחת פריימר על הברזל לפי המלצת היצרן כאינאיביטור
למניעת המשך החלדה.
אין להשאיר את הפריימר 220ללא כיסוי ,יותר מ 21-שעות.
.2
שיקום הבטונים
מריחה נוספת של פריימר כנ"ל על הברזל והבטון ומיד לאחר מכן בעוד
הפריימר רטוב תיקון ב"סיקה ראפ פאואר" או "אמקו ננו קריט"
ניתן ליישם מספר שכבות ללא הגבלה ,בהפרשים של שעתיים בין שכבה
לשכבה ,עובי מילוי אפשרי עד 20מ"מ בשכבה אחת.
פרק - 02עבודות בניה
02.02
כללי
כל קירות ומחיצות הפנים ייבנו מבלוקי בטון חלולים עם 1חורים ,אלא אם צויין
מחיצות גבס בתוכניות.
כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון (עמודים ,קורות ,תקרות וכו')
ייעשו כנדרש בסעיף 0101של המפרט הכללי ,לרבות הוצאת קוצים מאלמנטי הבטון
עבור שיננים ("שטרבות") בטון .רוחב השיננים יהיה 20ס"מ לפחות.
- 12 -
02.01
קירות חוץ
קירות חוץ -ייבנו מבלוקי איטונג בעובי 20ס"מ.
מתחת לשורת בלוקים ראשונה על גבי רצפות או קורות יסוד הבאות במגע עם הקרקע
תונח רצועת נייר טול ברוחב הקיר.
02.0/
חגורות אופקיות ואנכיות (עמודונים)
א .בקצוות חפשיים של קירות ,במפגש בין קירות ,בקוי שבר בקירות ,בצידי פתחים,
ובמעברים בין עובי קירות שונים ,יבוצעו עמודוני בטון בעובי הקיר ,וברוחב של 20
1לקירות
2לקירות בעובי 20ס"מ וזיון ארכי 1
ס"מ לפחות עם זיון ארכי 1
.
בעובי גדול מ 20-ס"מ ,ועם חשוקים 1 @ 20
א .חגורות אופקיות בקירות תבוצענה כל 20שורות בלוקים ומעל פתחים בין
העמודונים .החגורות תהיינה ברוחב הקיר ,ובגובה של 21ס"מ לפחות עם זיון ארכי
הנ"ל -אלא אם צויין בתוכניות אחרת.
1וחישוקים 1 @ 20
20
02.02
חגורות סביב פתחים
החגורות סביב הפתחים תבוצענה בשני שלבים:
שלב א' -בזמן הבניה ,תבוצענה לפי תכניות קונסטרוקציה.
א.
שלב ב' -בזמן הרכבת משוקפי פלדה -תושלמנה לחתך ,לפי תכניות האדריכלות.
ב.
- 1/ -
פרק - 05עבודות איטום
05.02
דרישות כלליות
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק ,01אלא אם נאמר אחרת.
05.01
אחריות הקבלן לאיטום
הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של עשר שנים מיום מסירת כל בנין
לכך שכל עבודות האיטום ,התפרים וכו' ,לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא .אם
יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו עקב
חדירת הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.
לשם הבטחת ביצוע התיקונים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב
אחריות מתאים לתקופה של 20שנים.
05.0/
כללי
.2
טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים.
.2
בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו
רשום לידו או "שווה ערך"'.
./
ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו3או המפרטים
של יצרן חומרי האיטום.
05.02
הכנת השטחים
יישום חומר האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים ,נקיים ,חלקים וישרים ללא
שקעים ובליטות בהתאם לחתכים והשיפועים המתוכננים .בליטות יש לסתת ו3או
להשחיז ,שקעים יש לנקות ולסתום בטיט צמנט ,ברזלים שיהיו קיימים על פני השטח
יקוצצו לעומק 2-/ס"מ מפני השטח ,החורים יסתמו במלט אפוקסי .לפני התחלת יישום
חומרי האיטום על פני הבטון יש לבצע נקיון סופי כולל שמוש בשואבי אבק על מנת
להבטיח נקיון מלא .איטום תפרים יבוצע תוך הקפדה על החתך המתוכנן של התפר ועל
גבי בטונים יציבים ,נקיים ויבשים .אין להתחיל בביצוע האיטום לפני אישור המפקח לכך
בכתב.
05.05
איטום גגות
הכנת השטח לאיטום:
א.
)2התשתית לאיטום תהיה בטון מוחלק ב "הליקופטר" .באם התשתית שונה
מזו ואינה מאפשרת לדעת המפקח יישום יעיל ובטוח של יריעות האיטום
יתקן ויהחליק הקבלן את התשתית על חשבונו .תיקון והכנת התשתית
תתבצע בטיט צמנט ( )2:/המשופר במוסף הדבקה כמתואר להלן:
א) מריחת "שמנת הדבקה" תוך שיפשופה היטב לתשתית.
הרכב "שמנת הדבקה" (ביחד נפח):
2נפח מלט (צמנט פורטלנד טרי).
2נפח חול דק ,נקי וללא אבק.
"מי התערובת" יכילו 10%מוסף הדבקה כגון "שחלטקס "121או
שווה ערך .אל התערובת היבשה יש להוסיף את "מי התערובת" תוך
בחישה מתמדת.
- 11ב)
יישום השכבה העיקרית ממלט או בטון רזה ( )2:/בתוספת מוסף
הדבקה כנ"ל (בשעור 21%מ"מי התערובת").
)2ניקוי יסודי של השטח וסימון הסדקים ושאר הפגמים בגג לקראת ביצוע
התיקונים .יש לסתום זמנית את המרזבים לקראת נקוי והמשך העבודות.
בעונת הגשמים להקפיד על פתיחת המרזב בסיום יום העבודה.
)/טיפול בסדקים בתשתית האופקית של הגג (בסדקים ברוחב מעל 2מ"מ),
וב"רולקות":
א) מריחת "פריימר" -תמיסה ביטומנית כגון"( 111 G.S :פזקר") ברוחב
10ס"מ (על פני האספלט) בכל אחד משני צידי הסדק.
ב) מריחה עבה של סיד ברוחב 1ס"מ ישר על פני הסדק.
ג) הלחמת רצועה מיריעת איטום ברוחב כ 10-ס"מ ואורכה הכולל יהיה
גדול בכ 10-ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון .הרצועה תולחם במלואה על-
פני הסדק (כאשר הסיוד הנ"ל ימנע הידבקותה במרכז ממש מעל
לסדק).
ד) איזור ה"רולקה" יקבל "טפול של סדק" כאשר פס הסיד מכסה את כל
ה"רולקה" ועוד 2ס"מ בכל כוון .רוחב היריעה ("יריעת חיזוק") יהיה
לפחות 10ס"מ ,יש לוודא כי לפחות 20ס"מ מכל צד יהיו מודבקים
בשלמות לתשתית.
ב.
בידוד תרמי ויצירת שיפועים
שכבת הבידוד התרמי ויצירת השיפועים תהיה בהתאם לשיפועים הנדרשים
בתוכנית הגג ותבוצע כמפורט להלן:
)2שכבת קלקר (לוחות פוליסטירן מוקצף) F-/0
באמצעות ביטומן .11310
בעובי /ס"מ ,מודבק
)2בידוד טרמי -בטון נקבובי קל (תאי) כדוגמת "בטקל" ,במשקל מרחבי 2,200
ק"ג למ"ק ,חוזק 10ק"ג לסמ"ר.
ג.
איטום ביריעות ביטומניות
.2
שכבת יישור והחלקה:
השכבה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים (ההכנות) כמפורט:
א) מריחת "פריימר" כגון "( "111 G.Sפזקר) או שווה ערך ,בשעור
של כ /10-גר' למ"ר ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש.
דגש מיוחד יש לתת לשיפשוף ה"פריימר" אל ההגבהות.
ב) מריחת שכבה עבה של ביטומן חם מנופח מסוג ( 11310פזקר),
ויישור במגב רחב .המריחה תבוצע בשני מהלכים להבטחת מילוי
חללים ופגמים קטנים .אין למרוח את שכבת הביטומן ע"ג
ההגבהות .שעור הצריכה כ 2-ק"ג למ"ר.
ג) המשך עבודות האיטום יהיה לכל המוקדם רק למחרת מריחת
השכבה.
- 11.2
יריעות האיטום:
יריעות האיטום תהיינה יריעות ביטומניות משוכללות ,גמר אגרגט
מולבן המולחמות לגג ,המכילות תוספת 21%פולימר אלסטומרי .SBS
עובי היריעה 1מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 210גר'3מ"ר.
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג היריעה לפני הנחת היריעות.
./
שכבת האיטום:
-
שכבת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומניות כמפורט בהלחמה
מלאה.
-
היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל שכבת היישור והחלקה ו3או
לתשתית הבטון -הכל בהתאם לפרטים (גג קירות ומעקות).
-
העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן ,בהתאם לתכניות
והנחיות המפקח.
-
בכל מפגשי מישורים שונים -אופקי ,אנכי ,תודבקנה "יריעות
חיזוק"" .יריעות החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות מהסוג
והשיטה המתוארים לעיל.
רוחב היריעה יהיה לפחות 10ס"מ ,תוך הקפדה שמרכז היריעה
יהיה מעל לסדק או לפס המסוייד וכי לפחות 20ס"מ מכל צד
יהיו מולחמים היטב לתשתית.
קצוות יריעות אלו "תגוהצנה" לביטול הקנט הנוצר
("המדרגה" ) .
-
הביצוע בשטחים האופקיים:
הדבקת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי הקצוות ,וזאת
לאחר שהיריעה נפרשה ויושרה וגולגלה חזרה משני קצותיה
אל מרכז היריעה.
שינוי בשיטת העבודה רק באישור המפקח.
-
כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים" ,תמיד מהצד
הנמוך אל הצד הגבוה ,אלא אם נדרש אחרת על ידי המפקח.
העבודה תחל תמיד סביב פתחים (כגון מרזב וכו').
-
בכל מקום בו תודבקנה שכבות נוספות ,כגון מעל "יריעות
חיזוק" או "יריעות חיפוי" תוזזנה כל החפיות של השכבה
העליונה כלפי אלה של השכבה התחתונה.
-
שעור החפיפות:
אלא אם נדרש אחרת ,תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של 20
ס"מ ,מלבד אלה שיבוצעו בתחום של 20ס"מ מפינות .מכל
מקום ,יריעת איטום תופסק במרחק של 21ס"מ מעבר לפינה.
בכל מקום בו מתבצעת הלחמה של שכבת יריעות עליונה או יותר
משכבה אחת ,תוזזנה החפיות של השכבה העליונה כלפי
התחתונה ברוחב של 232יריעה.
- 16 -
ד.
-
"יריעות חיפוי" (הגנה באזורי הגבהות ,מעקות וכו') "יריעות
חיפוי" ("פלשונג") תודבקנה החל מגובה המצויין בפרטים
(מפני שכבת האיטום האופקי) ע"ג המעקה ,או אף המים
ו"תרד" עד 21ס"מ על פני שכבת האיטום האופקי .יריעת
החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית.
-
"אף מים":
כאשר "אף המים" קטן מ 1-ס"מ ,או אם מבנהו לא ירחיק
בודאות את המים מקצה יריעות האיטום ,יש לבצע "רולקה
הפוכה" ,בקצה העליון של שכבות האיטום.
ה"רולקה" תבוצע ב"מסטיק" ביטומני חם מחומר היריעה ,או
מסטיק על בסיס פוליקרבונט.
היריעה תקובע בעזרת סרגל אלומיניום.
-
אמצעי הבטחה וזהירות:
סמוך לפני ההדבקה יש להסיר את שכבת ההגנה כגון
פוליאטילן וכו' ,אם קיימים כאלה.
על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית ("שפכטל")
ו"לגהץ".
-
הלבנת חיבורים
בתום בדיקת ההצפה ואישורה יולבנו החיבורים בין היריעות
באמצעות צביעת סופרקריל לבן או שווה ערך באישור המפקח.
-
אין לדרוך על יריעה בעודה חמה.
בדיקת אטימות
בדיקת אטימות שכבות האיטום:
בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה על-ידי הצפתן בכל שטחן
במים בגובה של 1ס"מ לפחות במשך 12שעות .המפקח יהיה רשאי להאריך
תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן .ההצפה כוללת את כל הסידורים
הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים.
אם יתג לו ליקויים ונזילות באיטום יחויב הקבלן לתקנם על חשבונו ,לחזור על
ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל ,עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של
המפקח.
- 1105.00
איטום אלמנטי בטון תת-קרקעיים
.2
הכנת השטח
לאחר גמר יציקת יסודות ,עמודי יסוד וקורות יש להחליקם ,לנקותם מאבק,
לכלוך ,אבנים וכד' .לחתוך את כל הקוצים וחוטי הקשירה ולסתום חורים עקב
סגרגציה בתערובת של 2צמנט / ,חול ,מים ו "20%( "BONSAL ACRYLIC
נפח הצמנט) או שו"ע.
.1
פריימר
יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " "GS 474או שו"ע בכמות של /00ג"ר3מ"ר.
./
איטום ביטומני
יש לבצע 1מריחות של חומר ביטומני מסוג "פלקספז" Vאו שו"ע בכמות של
2.1ק"ג3מ"ר כל מריחה (כמות כללית 6ק"ג3מ"ר).
.2
גמר האיטום
האיטום יכלול את כל שטח הקורות בחלקן התחתון ויחפוף לאיטום תחתית
יסודות ב /0 -ס"מ הבולטים.
בחלקם העליון של הקורות והקירות יגיע האיטום עד לפני הפיתוח.
.5
הגנת האיטום
הגנת איטום בטון רזה בהדבקת נייר טול.
הגנת האיטום על קורות וקירות בעזרת הדבקת לוחות קלקר F-30או שו"ע
בעובי של כ / -ס"מ.
.6
05.0.
מילוי
ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.
נדבך חוצץ רטיבות במסך (קירות חוץ הבאים במגע עם הקרקע)
יהיה עשוי מלבד ביטומני תלת שכבתי מתאים לדרישות ת"י .10הלבד יודבק בחפיות 20
ס"מ לפחות על גבי מריחות ביטומן אספלטי חם מסוג 11321מריחה בחפיה .
יש להקפיד על שמירת ניקיון המסד במיוחד במסדים מבטון חשוף .עודפי לבד נראים
לעין יחתכו בקו נקי וישר לאחר גמר העבודה .
- 11 -
ו.פרק – 00נגרות אומן ומסגרות פלדה
00.02כללי
יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל ותוכניות
א.
ז.
יתר היועצים .כל האמור ברשימות בפרטי הבניין ובתוכניות מהווה חלק
בלתי נפרד ממפרט זה .לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן ,בהתאם
לתוכניות ובאתר הבנייה ,את מידות כל הפתחים בהם יורכבו מוצרי
המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה למפקח .בכל מקרה של
סתירה בין המפרט והתוכניות ,יש לפנות למפקח .זכותו של המפקח
להחליט איזה פתרון מחייב .לא תאושר סטייה מהדרישות בפרטים
לרבות עובי פח במשקופים ובדלתות ,גדלים ,צורת כיפוף חומרי גמר
וציפוי וכו'.
ח.
מידות הפתחים הינן מידות פתח בנייה .על הקבלן להתאים את
ב.
ט.
מידות האלמנטים (לפני ביצוע) לפתחי הבנייה הקיימים במבנה.
י .שינוי והתאמה במידות הפתחים (אורך ,רוחב ,שטח) בגבולות של 1%לא
יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.
יא.
עבודות המסגרות תבוצענה גם בכפוף לאמור בפרק - 21
ג..
יב.
"מסגרות חרש" ,של המפרט הכללי לעבודות בנייה.
יג.
00.01הכנת תוכניות ייצור (שופ-דרואינג) ודוגמאות
הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך /שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע,.
תכניות ייצור מפורטות ושלמות של כל המוצרים ,האביזרים והפריטים
שיצורם נכלל במסגרת העבודה בפרק זה (להלן הפריטים) .תכניות אלה
תהיינה תואמות לרשימת הנגרות והמסגרות ולתכניות העקרוניות והפרטים
המצורפות לחוזה זה ,ותהיינה לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד.
יד .המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות כנדרש ,לפי
שיקול דעתו ,להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה.
טו.
על הקבלן להציג למפקח את כל החומרים ומוצרים בהם הוא מתכוון להשתמש
א.
(פרזול ,אביזרים ,זיגוג ,צבע ,איטום וכו') ,לפחות 1שבועות לפני התחלת
הביצוע בפועל של.
טז .דוגמה שלא תאושר ע"י המפקח (פסיקת המפקח הינה סופית) תיפסל ועל
הקבלן יהיה להגיש דוגמאות חדשות המתאימות לדרישות.
יז .דוגמאות שתאושרנה תאוחסנה ותשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה ,עד
לסיום העבודה.
יח.
הקבלן ייצר את כל הפריטים אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי
ב.
המפקח ואך ורק מחומרים ומוצרים שאושרו על ידי המפקח.
יט.
אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן
ג.
מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.
כ.
00.0/מוצרי פלב"מ
כל מוצרי הפלב"ם ,אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת ,יהיו /26 Lויהיו בגמר
מוברש.
כא.
- 1100.02
כב.
כג.
00.05
מעקות ,מאחזי יד וסורגים
המעקות מאחזי יד וסורגים יהיו בהתאם לת"י 2212ואחריות הקבלן לוודא
שהמעקות עומדים בתקן.
חיבור המעקות מאחזי יד וסורגים יכוסו ברוזטות מתכת מאושרות ע"י המפקח.
הקבלן יבצע על חשבונו בדיקת מכון התקנים לעמידות המעקות בדרישות התקן.
ריתוך
במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים.
הריתוך יהיה המשכי ,שווה במראה ,ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים
לדרישות התקן הבריטי.
הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות ,ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות .בליטות
הריתוך יופצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין.
כד.
00.00
כה.
הגנת חלקי העץ
כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים ,חרקים וכד'.
טיפול זה ייעשה ע"י טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו-כלורופנול
מדולל בספירט מינרלי לפי הוראות היצרן למשך 1דקות לפחות ,או בכל חומר
אחר מטיב דומה.
כל חלקי העץ יעברו טיפול נגד שריפה בעמידות אש בדרגה V 1./לפי ת"י 111
ות"י 122
00.0.
כז.
כח.
מפתחות
כל מפתחות הדלתות יהיו חלק ממערך "רב-מפתח" מסטר קי מפתח ראשי.
לכל מנעול יימסרו במועד הקבלה 1העתקי מפתח ,ותעודה המאפשרת למזמין
לשכפל עותקים נוספים בעתיד עפ"י הצורך.
התקנת המנעולים -רק לקראת מסירת המבנים למזמין ,בתאום ובאישור
המזמין.
לצורך נעילת הדלתות בזמן העבודה ,ישתמש הקבלן במנעולים זמניים ,משלו ועל
חשבונו.
כו.
כט.
ל.
לא.
לב.
00.00
לג.
לד.
00.09
גלוון
כל חלקי הפלדה שיסופקו ו3או יוצרו יהיו מגולוונים (למעט מוצרי פלב"מ).
האמור בסעיף זה עדיף על כל האמור ביתר הסעיפים של המפרט המיוחד,
התוכניות וכתב הכמויות .הגלוון יבוצע ע"ג מוצרים מוגמרים לאחר עיבוד ריתוך
והשחזה.
מוצרי פלדה מפחים דקים עד 1מ"מ עובי ,אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט
חם (שכן הם מתעוותים) יגולוונו בהתזת אבץ חם בעובי 10מיקרון בתהליך
חרושתי .כל יתר מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה באמבט ,כשעובי הגלוון
המזערי הוא 10מיקרון לפי דרישות ת"י .121
צביעה
לה .כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק 22להלן
- 200לו.
פרק 0.מתקני תברואה
0..02תיאור העבודה
העבודה נשוא פרק זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן:
א .אספקה וביצוע קווי ביוב חיצוניים ,תאי בקרה ,חיבור לקו ביוב קיים בבית הספר.
ב .אספקה וביצוע קווי מים חיצוניים ,כולל מפרט חיבור צרכן ראשי
מים לצריכה וכיבוי אש ,ברזי כיבוי אש חיצוניים ,חיבור לקו מים קיים בבית
הספר.
ג .אספקה וביצוע קווי מים לכיבוי אש ,כולל עמדות כיבוי אש במבנה והידרנטים
פנימיים.
ד .אספקה וביצוע מערכת איסוף דלוחין וצואים במבנה ,מערכת ניקוז מארונות כיבוי
אש ,ניקוז מזגנים.
ה .אספקה וביצוע מערכת אספקת מים קרים וחמים במבנה.
אספקה והתקנת כלים סניטריים וברזים וחיבורם לנקודות מים וניקוז.
ו.
ז .שינויים במקלט קיים.
ח .הסטות קווי מים וביוב קיימים של בית הספר ,כולל חיבורים זמניים.
0..01כללי
א .על הקבלן לתאם את העבודות קשורות במישרין או בעקיפין לעבודות ,עירית ת"א,
אגף מבני ציבור באופן מושלם.
ב .על הקבלן להציג את כל הציוד החומרים והאביזרים איתם הוא מתכוון לבצע את
העבודה לאישור המפקח.
ג .כל הציוד והאביזרים של מערכת אספקת המים לשתיה יהיו מותאמים לתקן 1112
(חומרים ואביזרים הבאים במגע עם מי שתיה).
ד .ככלל כל הציוד החומרים והאביזרים שתסופק ותותקן באתר תהיה ממין משובח
ועם תו תקן ישראלי המוטבע על ע"ג הציוד החומרים והאביזרים ,תינתן עדיפות
למוצרים כחול לבן.
ה .כל הצנרת וציוד (לדוגמא :מגופים ,צנרת) שיסופקו לאתר יהיו תמיד מיצרן 3ספק
אחד ,לא יאושר להתקין ציוד זהה מיצרנים שונים ,לא יאושר ערבוב חומרים.
לפני תחילת ביצוע הקבלן יידרש להעביר לאישור מוקדם של המפקח מראש
ו.
ולמפרע:
חוברת רשימת ציוד מלאה מפורטת ומחייב לעבודה לאישור המפקח.ז .כל התקנת הציוד (מכל סוג) יבוצעו בנוכחות 3ליווי שרות שדה של היצרנים 3
ספקים ,דוחות יועברו למפקח.
ח .במידה ויהיו מחלוקות בנושא אישורי ציוד\ משאבות וכו' ,המפקח יהיה הפוסק
הבלעדי בנושא והחלטתו לא תהיה נתונה לשינוי או ערעור.
0..0/בדיקה
רשת המים תיבדק בלחץ של 20אטמ' ובמשך 21שעות רצופות ,כולל מד לחץ רושם לפי
המפרט התקנת מערכות ביתיות לאספקת מים חמים וקרים מצינורות פלסטיים גמישים
ולפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות.
הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח ,הקבלן ונציג שירות שדה של היצרן ותתועד בדוח
כתוב.
0..02חומרים ותקנים
כל עבודות השרברבות יתאימו להל"ת ,למפרט הבין משרדי פרק 01ופרק ,26לת"י 2201
ולדרישות
מכון התקנים הישראלי.
- 202כל החומרים יהיו ממין משובח ביותר ויתאימו לתקנים הרלוונטיים של מכון התקנים
ו3או כל רשות מוסמכת אחרת בארץ.
חומרים שלגביהם לא פורסמו תקנים ישראליים יהיו לפי תקנים מארה"ב אלא אם נאמר
אחרת במפורש במפרט להלן.
0..05צנרת וקולטנים למממי"ם
התקנת צנרת וקולטנים במממי"ם תבוצע ע"פ הנחיות פיקוד העורף ,הג"א וכולל שימוש
במוצרים וחומרים מאושרים בלבד על ידי הג"א ות.י.2201.1 .
לפני ביצוע על הקבלן להציג פתרון ורשימת ציוד לאישור המפקח.
0..00בידוד כנגד רעשים
התקנת הצינורות מים 3ביוב תבוצע ע"פ הנחיות אקוסטיות שבדו"ח האקוסטיקה
ובכלל זה:
אספקה והתקנת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות מתוצרת "גיביריט" או ש"ע.
אספקה והתקנת צנרת ואביזרים "גיביריט" מסדרת. SILENT-DB20 :
בכל המקומות שיש מעברי צנרת בתקרות אקוסטית של מסדרונות ומשרדים יותקנו
צנרת ואביזרים "" – "SILENTגיביריט" ויריעות בידוד "גיביריט".
0..0.צינורות "מולטיגול"
א .צינור "מולטיגול" מפוליאטילן מצולב מחוזק באלומיניום בקטרים 26-/2מ"מ עם
מערכת חיבורים באביזרים מסוג לחיצה מתוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" או ש"ע
שיאושר ע"י המפקח.
הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות
ולפי תקן ישראלי 2212חלק ,2ת"י .2201
ב.
לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח
לצורך פגישת היכרות.
ג.
במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם
בשבועיים ובתדירות גבוהה יותר באם יידרש לכך ע"י המפקח.
בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י שירות
שדה.
ד.
לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע
שירות שדה ע"י יצרן הצינורות.
ה.
העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הצינורות.
במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת
הסמכה.
ו.
כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת
"מוטיגול" ומאושרים ע"י יצרן הצינורות.
חיבורי מזרמים ונקודות קצה יבוצעו עם מקשרי "הלייה" בלבד.
ז.
צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים.
ח.
כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו ,יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ
מים במשך כל זמן העבודה.
- 202ט.
אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן
הצינורות.
י.
בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית (טסט) למערכת הצינורות.
הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג
יצרן הצינורות ,יש ליידע את המפקח לפחות 11שעות לפני ביצוע בדיקה
הידראולית באם ישנם נזילות ונדרשים תיקונים ,יש לבצע בדיקה הידראולית
חוזרת לאחר התיקון.
לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.
יא.
אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן.
יב.
כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן ,אין
לבצע בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים.
יג.
העבודה תכלול גם:
.2
ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.
.2
קיבוע הצינורות לרצפת תקרת המבנה (בתקרות אקוסטיות) בעזרת חבקים
תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"י הוראות היצרן.
./
שירות שדה של יצרן הצינורות.
.1
בדיקות הידראוליות (טסט).
.1
שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע.
צנרת גלויה ע.ד 21 .מ"מ.
צנרת סמויה ע.ד 6 .מ"מ.
.6
כל הנדרש עד לביצוע מושלם.
0..00צינורות "פקסגול" בקטרים 20-/1מ"מ
צינור "פקסגול" בקטרים 26-/2מ"מ מתוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" חיבורים
א.
בשיטת "פוש – פיט" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן
הצינורות ולפי תקן ישראלי 2212חלק ,2ת"י .2201
ב.
לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח
לצורך פגישת היכרות.
ג.
במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם
בשבועיים ובתדירות גבוהה יותר באם יידרש לכך ע"י המפקח.
בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י
שירות שדה.
ד.
לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע
שירות שדה ע"י יצרן הצינורות.
- 20/ה.
העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הצינורות.
במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת
הסמכה.
ו.
כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת
"פקסגול" ומאושרים ע"י יצרן הצינורות.
ז.
צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים.
ח.
צנרת בקטרים 26-21מ"מ תותקן עם שרוולי השחלה שרשוריים.
ט.
כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו ,יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ
מים במשך כל זמן העבודה.
י.
אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן
הצינורות.
יא.
בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית (טסט) למערכת הצינורות.
הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג
יצרן הצינורות ,יש ליידע את המפקח לפחות 11שעות לפני ביצוע בדיקה
הידראולית באם ישנם נזילות ונדרשים תיקונים ,יש לבצע בדיקה הידראולית
חוזרת לאחר התיקון.
לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.
יב.
אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן.
יג.
כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן ,אין
לבצע בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים.
יד.
העבודה תכלול גם:
2
2
/
1
1
ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.
קיבוע הצינורות לרצפת תקרת המבנה (בתקרות אקוסטיות) בעזרת
חבקים תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"פ הוראות
היצרן ופרטי הביצוע.
שירות שדה של יצרן הצינורות.
בדיקות הידראוליות (טסט).
שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע.
צנרת גלויה ע.ד 21 .מ"מ.
צנרת סמויה ע.ד 6 .מ"מ.
0..09צינורות "פקסגול" קוטר /1מ"מ ומעלה
צינורות פקסגול תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" לפי ת"י 2121חלק 2בקוטר /2מ"מ
ומעלה בדרג:
צנרת בתוך הבניין – דרג .21 צנרת בקרקע לכיבוי אש – דרג .21 צנרת בקרקע לצריכה – דרג .20מפרט זה בא להשלים הנחיות והוראות של יצרני הצינורות להנחת צינורות פקסגול.
- 201הצינורות מגיעים לאתר בגלילים ו3או מוטות במידת הצורך.
לפני ביצוע חובה לאשר סוג יצרן 3צנרת 3ספק ,קבלן מבצע אצל המפקח.
הקבלן נדרש להעביר מכתב התחייבות של היצרן לליווי הפרויקט באופן צמוד
חיבור והרכבת הצינורות
חיבור צינורות "פקסגול" יתבצע בריתוך בשיטת אלקטרו פיוז'ן לפי הנדרש בתוכניות.
מחברי אלקטרו פיוז'ן כלי הריתוך והמכשירים יהיו מסוג המאושר ע"י יצרן הצינורות
(כדוגמת מחברי פיוז'ן "פלסאון" או "ש"ע מאושר) ,לא יאושר חיבורים באביזרים
מכניים.
הקבלן המבצע את הריתוך יהיה קבלן שאושר והוכשר ע"י יצרן הצינורות לביצוע
הריתוכים.
ב שעת ביצוע הריתוך ,יש להקפיד על רמת ניקיון ועל כמה פעולות הכנה ,כמו קצוות
ישרים של הצנרת ודפנות צינור נקיות ,הדבר מתבצע ע"י גירוד קל של דופן הצינור.
הקבלן יהיה בעל 20שנות ותק בהתקנת צנרת "פקסגול" בקרקע ובתוך מבנים.
הקבלן יאושר ע"י המפקח לפני ביצוע.
אביזרים וציוד
כל האביזרים והציוד יהיו מאושרים לשימוש ע"י יצרן הצינורות ,בכל מקרה אין לערבב
בין סוגי אביזרים מיצרנים שונים.
כל האביזרים יהיו בדרג וע.ד .שיאושר מראש על ידי המפקח.
הקבלן נדרש להציג רשימת ציוד מלאה לפני ביצוע.
שירות שדה
הקבלן מחויב לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות לפני תחילת העבודה לפגישת היכרות
ותיאום ציפיות לפחות פעם בשבועיים בזמן העבודה וכמו כן בכל מקרה יש לזמן שירות
שדה לבדיקת הצינורות והריתוכים לפני כיסוי ,בתום הביקור יימסר דו"ח שירות שדה
למפקח.
ביקור שירות שדה של יצרן הצינורות יבוצע בנוכחות המפקח.
סימון הצנרת
כל הצינורות יסומנו לכל אורכם ע"י סרט סימון כחול עם פס מתכת לאפשר איתור תוואי
הצינור וכולל כיתוב "זהירות קו מים תת קרקעי".
בדיקת לחץ
עם גמר עבודות הנחת הצנרת ,יש לערוך בדיקת לחץ.
בדיקת הלחץ תבוצע בקטעי צנרת מוכנים באורך שלא עולה על 2000מ'.
בדיקת הלחץ תחולק לשני שלבים ,שלב ההכנות למבחן ושלב המבחן.
בדיקת הלחץ תבוצע בנוכחות הקבלן ,מפקח ,שירות שדה ,מפקח.
שלב ההכנות למבחן יעשה באופן הבא:
עם גמר העבודה יש למלא את הצינור במים ולנקז את כל האוויר הכלוא בתוכו.
בעזרת משאבה יש להעלות את לחץ המים בצינור ל 2./ -פעמים לחץ העבודה של הצינור
דרג הצינור) ,זה לחץ הבדיקה.
במצב זה יש לבדוק את הצינור והאביזרים מפני דליפה כל שהיא.
בדרך כלל כתוצאה מהיות צינור "פקסגול" צינור גמיש ,הוא מתרחב מעט ואז הלחץ בו
יורד.
אחת לשעה במהלך 1השעות הראשונות ,יש להוסיף מים במידת הצורך הנדרשת ,על מנת
לשמור על לחץ הבדיקה.
בגמר ה 1 -שעות הראשונות מסתיים שלב ההכנות ומתחיל שלב המבחן.
- 201 -
שלב המבחן יעשה באופן הבא:
בתחילת שלב המבחן לחץ הבדיקה יוקטן ב 0.61-אטמ' ( )PSI10במידה ולחץ הבדיקה
נשמר לאחר ההקטנה) במשך שעה (עד סטיה של 1%ניתן לקבוע כי מבחן הלחץ עבר
בהצלחה.
במידה ונקבע שמבחן הלחץ לא עבר בהצלחה ושהמערכת אינה תקינה ,יבוצעו תיקונים
ע"י הקבלן ועל חשבונו ,על פי הוראות שירות שדה של יצרן הצינורות ועל פי הוראות
המפקח.
משך הזמן המינימלי הנדרש לעריכת בדיקת לחץ יהיה 1שעות.
משך הזמן המקסימלי המותר לעריכת בדיקת הלחץ יהיה 1שעות.
במידה והבדיקה נכשלה והקבלן נדרש לבצע תיקונים בקו ,ישוחרר הלחץ והצינור "ינוח"
למשך 1שעות לפחות לפני תחילת בדיקת לחץ חוזרת.
מבחן הלחץ יבוצע בנוכחות המפקח ושירות שדה של יצרן הצינורות.
לצורך כך יודיע הקבלן למפקח על ביצוע מבחן הלחץ לפחות 11שעות לפני מבחן הלחץ.
בתום הבדיקה יועבר דו"ח שירות שדה.
לא יתקבלו תוצאות מבחן לחץ שבוצעו ללא אישור המפקח.
העבודה תכלול גם:
דוח שירות שדה של יצרן השדה ,אישור מת"י להתקנה.
הבדיקות כגון :בדיקות רדיוגרפיות ,שטיפת הקו ,בדיקה הידראולית (טסט) ,בדיקות
התקנת מז"ח הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת וכו'.
שטיפת קו תבוצע בנוכחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן העבודה יש להודיע
למפקח 2י"ע לפני ביצוע השטיפה ,כנ"ל לגבי בדיקות הלחץ לקווים.
כל הנדרש עד לביצוע מושלם.
0..20צנרת H.D.P.Eלהולכת שפכים במבנה ומחוצה לו (קווי גרביטציה)
צנרת צינורות הביוב לקווי גרוויטציה יהיו מצנרת H.D.P.Eתוצרת "גיביריט" או ש"ע
המיוצר לפי תקן ישראלי 1116חלק – 2ומפמ"כ /11חלק 2והנושא סימון תו תקן
וסימון חוזק ,הכל בהתאם לסעיף /000.1./של "המפרט הכללי".
צנרת 10מ"מ ע.ד /.0 .מ"מ.
צנרת 220מ"מ ע.ד 1./0 .מ"מ
צנרת 260מ"מ ע.ד 6.20 .מ"מ
צנרת 200מ"מ ע.ד 6.20 .מ"מ.
על הקבלן לקחת בחשבון אספקה והתקנת צנרת ביוב "גיביריט" מסוג צנרת שקטה
מסידרת SILENT-DB20לרבות אביזרים מסדרה זאת – ההתקנה תבוצע בכל קטעי
הצנרת העוברים באזורים שיידרשו .
צנרת H.D.P.Eקווי גרוויטציה תהיה באורך של 5.0מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה.
הצינורות הנ"ל יסופקו כולל כל האביזרים והספחים הדרושים להתקנה מושלמת,
- 206ככלל כל הצנרת קיום העוברת מתחת לבניין מעוגן לרצפת המבנה בעיגון קשיח לפי פרטי
הביצוע באופן שלא יתאפשר מגע בין הקרקע לצינור ,לרבות הבטון והזיון לקטעים שבין
הצינור ועד לרצפת המבנה.
לפני ביצוע הקבלן יידרש להציג פתרון לנושא לאישור המפקח.
אביזרים וספחים יהיו מתאימים לצנרת H.D.P.Eומאושרים לשימוש ע"י יצרן
צינורות ,בכל מקרה אין לערבב בין סוגי יצרנים שונים ,כל האביזרים יהיו חרושתיים
וכאלה המיוצרים ע"י יצרן הצינורות.
בכל מהלך ביצוע העבודה יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע בקרת
הנחת הצינורות והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי נביליר שיימצא באופן
רצוף באתר במהלך ביצוע העבודה.
שירות שדה -במהלך העבודה נידרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות ככל
שיידרש ע"י המפקח ,אך לא פחות משלוש פעמים ,בתום כל ביקור יספק הקבלן דוח
שירות שדה כתוב למפקח ,הקבלן נידרש להודיע ולתאם את שירות השדה עם המפקח
מראש.
יש לזמן שירות שדה לבדיקת הצנרת לפני ביצוע יציקות בטון.
חיבור הצינור יעשה באחת מהשיטות הבאות :ריתוך שפה או מחברי מופה חשמלי
(אלקטרו פיוז'ן )
עטיפת בטון תבוצע בקטעים לפי המסומן בתוכנית.
ריתוך הצינור יעשה ע"י קבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מטעם יצרן הצינורות.
הנחת הצינורות והאביזרים בפאושלי כוללים גם:
פעולות חציבה ,חפירת ידיים ,ביצוע קדחים בבטון מזוין בעזרת מקדח כוסית ,הכנת
שרוולים למעבר צנרת בקיר 3קורה 3עמוד לפני יציקתם.
פיזור הצינורות באתר.
ביצוע קיבוע והגנה לצינור מבטון לכל אורך והיקף הצנרת בקוטר 11 ,10 ,10מ"מ.
אספקה והתקנת כל האביזרים והספחים (זוויות ,טה ,מצרות ,מסעף ,וכו') הדרושים
לצורך התקנה מושלמת של מערכת איסוף הדלוחים והצוואים עד ליציאה מהבניין.
לא תשולם בנפרד בעד ספחים לסוגיהם.
אספקה והתקנת חבקים ואביזרי תליה תיקניים ונקודת קיבוע בכמות ובמרחקים
בתקנים ובהוראות היצרן.
אספקה והתקנת צנרת "שקטה" מסדרת " "SILENT-DB20כולל אביזרים תואמים.
אספקה והתקנת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות.
פנוי שאריות חומר חצוב לאתר פסולת בניין מאושר.
פעולת החפירה או3ו חציבה (כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים) של תעלות לפי
עומקים נדרשים וברוחב הדרוש עבור הנחת הצינור בשיפוע המתאים ,הרחבת החפירה
לתאי בקרה ,דיפון ,יישור תחתית התעלה.
- 201
פריקה ופיזור צנרת לאורך התעלות ,הנחת מצע חול בעובי 20ס"מ מתחת לצינור לכל
רוחב התעלה ,הנחת הצנרת בעומק ובשיפועים הנדרשים ,מילוי מהודק של חול מסביב
לצינורות ועד 20ס"מ מעל קודקוד צינור לכל רוחב התעלה.
מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול ,חומר נקי מאבנים או חומר אורגני.
הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של 20ס"מ כל אחת ,באמצעות ציוד מתאים
בהתאם לסוג החומר ומגבלות העבודה כולל הידוק מכני ע"י מכבש הידראולי מסוג
קומפק טור המותקן על מחפרון או מחפר .הידוק זה ייעשה בשכבות של 10ס"מ כל אחת,
לכל היותר.
מעבר צנרת מתחת לקווי בזק ,חברת חשמל ,כבלים ,מים וכו' הקיימים בתוואי החפירה.
פנוי עודפי אדמה לאתר מאושר.
בדיקה הידראולית (טסט).
כל הנדרש עד לביצוע מושלם.
0..22אביזרים וספחים
כל האביזרים מאסף רצפה ,מחסומים ,מחסום רצפה " 1" X 1וקופסאות ביקורת נופלות
שמתחברות לקווים מאספים מתחת לרצפת הבטון 3בתקרות אקוסטיות יהיו מ-
.H.D.P.E
מחסומים לכיור רחצה וכיור מטבח יהיו מפוליפרופילן לבן ומיוצרים לפי תקן ישראלי SI
1138ונושאי סימון תו תקן ומתוצרת "חוליות" או ש"ע.
מחסומים לכיור מטבח יהיו עם הכנה לחיבור מדיח.
0..21מכסים למחסומים וקופסאות ביקורת:
כל המכסים למחסומים וק.ב .יהיו מפליז צבוע בגוון הריצוף בעלי חיבור הברגה עם
מסגרת מרובעת ,תוצרת "מ.פ.ה" ,למפקח ניתנה האפשרות לשנות את החומר שממנו
עשוי המכסה ו3או לדרוש שהמכסים יהיו בגימור צבע עליון כדוגמת הריצוף או מכסה
מונמך עם אריחי קרמיקה מודבקים.
סוג המכסה שטוח או רשת ,לפי המצוין בתוכנית.
במקרה והמכסה מותקן במקום שמשמש למשטח עבודה של מלגזות או כלי רחב כבד
יותאם המכסה לעומס כבד.
לפני התקנת המכסה יש לוודא בעזרת פלס מים שהמכסה מאוזן בצורה מושלמת.
חיבור בין המכסה למחסום או ק.ב יעשה לפי הוראות יצרן הצינורות ויצרן המכסים.
0..2/תעלות וסבכות
תעלות וסבכות יהיו חרושתיות מיצרן מוכר כדוגמת "מ.פ.ה" או ש"ע שיאושר ע"י
המפקח.
התעלות יהיו מנירוסטה ./26
הסבכות יהיו מנירוסטה /26ובעלות מנגנון נעילה 3הגנה המאפשרת פתיחה וטיפול
לאנשי אחזקה בלבד.
- 201 0..22כלים סניטרים
כלים סניטרים יהיו:
מחרס לבן ,סוג א' ,בעלי תקן ישראלי המוטבע על גבי האביזר .
סוג הכלים וגודלם לפי המצוין בתוכניות.
התקנת כלים סניטרים על גבי קירות גבס תעשה עם כל החיזוקים והתמיכות הנדרשים,
התמיכות יהיו ייעודיות למטרה זו ומאושרים ע"י יצרן הכלים.
התקנת כלים סניטרים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי.
מידות וגבהים להתקנה יעשו לפי פרטים אדריכלים.
שיש ומשטחי עבודה יהיו מדגם שיש אקרילי עם כיור אינטגרלי יצוק ,כדוגמת "שיש
אורטגה" בעובי מינימלי של 2.0ס"מ והתקנתם כוללת אספקה והתקנת תמיכות
וחיזוקים.
דגם וסוג המשטח הסופי ,גוון ,ספק וכו' ...יעברו לפני ביצוע לאישור המפקח והאדריכל.
כלים מחרס יהיה מתוצרת "חרסה" ,מודגש בזאת שעל הקבלן לאשר בכתב את סוג ,דגם
מיד ות הכלים אשר בכוונתו לספק לאתר אצל המפקח לפני התקנתם ,כמו כן עליו לספק
לאתר דוגמאות של הכלים באם יידרש לכך ע"י המפקח ,על חשבונו .
העבודה תכלול גם :כל הנדרש עד לביצוע מושלם.
0..25ברזים לכלים סניטריים 3מזרמים לאסלות ומשתנות 3ברזי מקלחת
כל הברזים יהיו סוג א' ,תוצרת "י .שטרן הנדסה" או ש"ע שיאושר על ידי המפקח ברזים
ממתכת תוצרת "חמת" מצופים כרום.
כל הברזים שסופקו יהיו עם אביזרי חוסך מים (חסכם) לפי התקן האמריקאי ,לספיקה
של
עד 2.0ליטר3דקה.
חיבורי מזרמים ונקודות קצה יבוצעו עם מקשרי "הלייה" בלבד. סוג הברזים לפי המצוין בתוכניות ופרטי הביצוע. התקנת ברזים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי ,מידות וגבהיםלהתקנה יעשו לפי פרטים אדריכלים
על הקבלן לאשר בכתב את סוג ,דגם ומידות הברזים אשר בכוונתולספק לאתר אצל המפקח לפני התקנתם וכמו כן עליו לספק לאתר
דוגמאות של הברזים באם יידרש לכך ע"י המפקח ,על חשבונו.
במחיר העבודה נכלל גם ליווי שירות שדה של היצרן ואישורי התקנהלציוד.
0..20מחממים למים חמים
מחמם מים מיידי יהיו מתוצרת " "STIEBER ELTRONגרמניה המשווק ע"י מ.ש.
פתרונות אנרגיה מתקדמים או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
המכשירים יהיו מותאמים לת.י .2212 .ובעלי אישור ממכון התקנים הישראלי.
המכשירים יהיו עם תקן ( 1112התאמה למי שתיה) ואישור משרד הבריאות.
המכשירים יוצבו בתקרה אקוסטית 3מתחת לכיור ע"פ החלטה סופית של מפקח .
- 201המחמם
בהספק
מאלמנט
מורכב
הגנת
הגנת
לעבודה
מותאם
ויסות
מנגנון
בעל
הגבלת
אפשרות
בעל
רגש
רגש
מד ספיקה.
חימום
מסלולים
חוסר
מים
כתנאי
של
בדיוק
דיגיטלי
ל-
ודיגיטלי
מכנית
טמפ'
2.0
1/
יהיה:
משתנה.
חשופים.
אוויר.
פאזה.
קשים.
מעלה.
מעלות.
כניסה.
יציאה.
0..2.מערכת סולרית
המערכת תכלול דוד חשמלי ,נושאי תו תקן ישראלי.
הדוד יהיה מצופה אמייל דגם "כרומגן "1תוצרת "כרומגן".
המערכת תכלול שסתום ביטחון ,מאיץ חשמלי ,אל חוזר תיקני לדוד ,מגוף בכניסת
המים ,גוף חימום חשמלי ותרמוסטט תיקני ,מתקן תליה מפלדה מגולוונת לדוד ,ברז
תיקני לוויסות טמפ' בכניסה לדירה כדוגמת "משגיחום" תוצרת "שגיב" מכויל במפעל ל-
12מעלות ,קטע צינור פלדה מגולבן סקדיול 10ביציאת המים החמים ,משאבת סחרור
(אופציה) ,טיימר ו3או טרמוסטט דיפרנציאלי (אופציה לשיקול המזמין) ,דוד ואביזרים
נלווים אשר יהיו מותקנים בהתקנה חיצונית ,יהיו בעלי דרגת אטימות IP68עמידים
ומאושרים להתקנה חיצונית.
כל האביזרים הנלווים יהיו נושאי תו תקן ישראלי.
במקרה שיותקן דוד עם משאבת סחרור סכמת ההתקנה הסופית תאושר ע"י יצרן
הדודים.
ההתקנה תלווה באישור שירות שדה של היצרן ובתום ההתקנה יספק הקבלן למזמין
תעודת אחריות ואישור התקנה מטעם היצרן.
0..20עבודות צנרת פלדה
א .חומרים
צינורות
צינורות פלדה GRBמתאים למפמ"כ 266בקטרים מ /" – 6" -ע.ד 13/2" .מ"מ2" ,
ע.ד /.61 .עם ביטון פנים במלט צמנט פורטלנד ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול
בשלוש שכבות APC-3תוצרת "אברות או ש"ע.
הצינורות והחומרים יתאימו לת"י 20/או 1/0מפמ"כ .266.2
צינור אספקה ראשי למערכת מתזים אוטומטית יהיה עם עטיפה חיצונית APC-3
אך ללא ציפוי בטון פנים.
צינורות פלדה מגולבן בקטרים " 232" – 2סקדיול 10עם עטיפה חיצונית פוליאטילן
שחול בשלוש שכבות APC-GALבצבע כחול תוצרת "אברות" או ש"ע הכולל סימון
תו תקן ישראלי ע"ג הצינור.
צינורות יהיו מתאימים לדרישות ת"י 2201.2לאינסטלציה ביתית.
להתקנה חיצונית בלבד (מעל פני הקרקע).
צינור פלדה מגולבן בקטרים " 2" – 6סקדיול 10צבוע בצבע פוליאסטר אדום
RAL3000בעובי 60מיקרון חרושתי APC-Pתוצרת "אברות" או ש"ע ,הצינור
- 220יהיה נושא תו תקן ישראלי המוטבע על הצינור.
להתקנה חיצונית בלבד (מעל פני הקרקע).
להתקנה לכיבוי אש בלבד.
השלמת ראשים תתבצע בעזרת סרט מתכווץ ברוחב 10ס"מ בצבע כחול.
0..29מגופים
מגופים כדוריים מפליז בכבישה בקוטר " 232" – 2תוצרת "שגיב" ,הנושאים תו תקן
ישראלי על המגוף לפי דרישות המלאות של תקן ,2211כולל ידית מניילון משוריין עם
סיבי זכוכית מחומר עמיד לקורוזיה.
מגופים אלכסוניים בקוטר " 232" – 2תוצרת "דורות" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
מגופים מגופי טריז מדגם צר TRSתוצרת "הכוכב" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
מגופי פרפר עם תמסורת גיר רחב תוצרת "הכוכב" או ש"ע שיאושרו ע"י המפקח.
אל חוזרים -דגם NR-040תוצרת "א.ר.י ".או ש"ע עם פתח עליון ,ציר מאורך
ומשקולת .
כל המגופים והציוד יהיו נושאים ת"י ועמידים בלחץ עבודה 26אטמ' (.)PN-16
- 222 -
0..10אביזרים חרושתיים
אביזרים חרושתיים כגון קשתות ,זקיפי ריתוך וכדומה ,יהיו בעובי סקדיול 10עם
ביטון פנים אביזרים לקו הזנת מתזים יהיו ללא בטון פנים.
קשתות יבוצעו אך ורק באמצעות קשתות חרושתיות ,במידה ונדרשת קשת בזווית
לא סטנדרטית יבוצע חיתוך של קשת חרושתית באמצעות דיסק בלבד ,לא יאושר
חיתוך אחר .בעת החיתוך יש להקפיד על שלמות הציפוי הפנימי ,במידה ונפגע
הציפוי הפנימי ,יש להשלימו ע"י ההוראות בסעיף .1.02/.1
אביזרים לצנרת APC-GALוצנרת מגולבנת יהיו חרושתיים ומגולבנים סקדיול 10
מתוצרת "אברות".
0..12הברגות
כל ההברגות לצנרת APC-GALיבוצעו ע"י מכונת הברגות עם תפס ייעודי למניעת
פגיעה בעטיפת הצינור.
0..11
הובלה ,פירוק ופיזור הצינורות
הובלת הצינורות תבוצע על ידי הקבלן המבצע על פי הוראות ההובלה של יצרן
הצינורות על מנת להבטיח אי פגיעה בצינורות והגעתן בשלמותם לאתר.
בשעת הורדת הצינורות יש להשתמש אך ורק במנוף ולא לזרוק את הצינורות בערימה
אחת .בשעת ההורדה במנוף יש לדאוג שהצינור לא יטולטל ויפגע באדמה בקצהו מאחר
ודבר זה גורם לעיוות הצינור ושבירת ציפוי הבטון בתוכו.
כל הכלים הבאים במגע עם הצינור לשם הרמתו או הזזתו ,יהיו מרופדים למניעת
קריעות .כמו
כן ,אין להשתמש בחבלים ,כבלים אנקולים וכו' ,אלא אך ורק ברצועות רחבות.
פיזור הצינורות ייעשה לאורך התעלה ובצד השני של התעלה שבו נערמה האדמה
החפורה.
הצינורות יהיו קרובים עד כמה שאפשר לתעלה לשם מניעת גלגול הצינורות
בשעת הורדתם לתעלה .במקום שיש מעברי דרך ושבילים ,ישאיר הקבלן את הללו
פתוחים למעבר.
0..1/
ריתוך הצינורות
ריתוך צנרת פלדה יבוצע בתוך התעלה ,התעלה תורחב בנקודת ריתוך לצורך ביצוע
ריתוך הצנרת בתוך התעלה.
כל הריתוכים ייעשו בשיטת הקשת המתכתית המוגנת ויבוצעו ע"י רתכים מוסמכים
בעלי תעודות בעלות תוקף שעמדו במבחן רתכים.
אסור לקבלן למסור את עבודות הריתוך לקבלן משנה ללא אישורו של המפקח.
כמו כן ,לא יעבדו הרתכים בקבלנות אלא בעבודה יומית בלבד.
כל רתך יעבוד עם מכונת ריתוך נפרדת ,האלקטרודות תהיינה בעלות קוטר של 4.0
מ"מ
ו /.21 -מ"מ ובהתאם להוראות יצרן הצינורות.
אין להשתמש באלקטרודות שניזוקו או באלקטרודות רטובות.
- 222 -
0..12
תיקון טיח צמנט -ציפוי פנים של צנרת פלדה
כללי
תיקון ציפוי פנים של טיח בצינורות הפלדה והאביזרים ייעשה בהתאם להמלצות
היצרן וכמפורט להלן .המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים יחסית ולכל ההיקף .כמו
כן ,למילוי ותיקון הטיח בחיבורי הצינורות והאביזרים.
תשומ ת לב הקבלן מופנית לכל תכונות של התייבשות מהירה תוך ספיגת מים ופליטת
חום.
יש להקפיד להכין את התערובות של החומרים השונים ביחסים הנכונים כמפורט להלן.
אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מנת לדללו לאחר שהתחיל בתהליך
ההתקשות .טיח כזה פסול לשימוש.
הכנת הטיח
הרכב התערובת
חול דיונות נקי מחומרים אורגניים ולכלוך 2 -חלקים (בנפח).
שראקריל 1000מלפלסט) תוצרת "שרפון" רחובות מדולל במים 2:2מים נקיים.
אופן ההכנה
לערבב את החומרים המוצרים :חול לתערובת אחידה.
להכין בכלי אחר מלפלסט מדולל במים ביחס 2:2ולהוסיף בהדרגה את המלפלסט
המדולל לתערובת צמנט חול תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה
(לא דלילה).
יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה
0..15מפרטים
מפרטים יבוצעו מקטעי צנרת פלדה ע.ד 13/2 .עם ביטון פנים ועטיפת סרט פלסטי
חיצוני.
0..10התקנת האביזרים
לפני ההתקנה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם .במיוחד יש לנקות את
שטחי האטמים .בהרכבת האביזרים בקווים אופקיים יש להקפיד על איזונם לפי פלס
מים .ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת .לא
תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים
באביזרים או באוגניהם.
הרכבת המגופים תעשה בצורה כזו שהמגוף יהיה תמוך על הקרקע על תמיכת בטון או
צינור ,ולא על צינורות משני קצותיו.
0..1.אוזני ריתוך
מספר אוזני הריתוך וקוטר מוטות ההברגה בצנרת בקטרים " 1" – /יהיה לפי הטבלה
הבאה:
קוטר הצינור
קוטר מוט
הברגה לפי תקן
מס' אוזניים לריתוך
BSTD
"/
"1
"131
"131
2
2
- 22/אוזניים " 131יהיו בעובי 6מ"מ.
0..10בדיקות
בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו בכמות שתקבע ע"י המפקח לתפרי ריתוך שיבחרו ע"י
המפקח לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית ולפני הכנסת מים לצינור ,כמות
הריתוכים לא תפחת 20%הריתוכים שבוצעו.
הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח.
מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך כלול בפאושל
בדיקת הלחץ תתבצע בכל קטע של הקו המוכן ולפני כל כיסוי המחברים יש לבדוק
בדיקה הידראולית בלחץ פנימי של 22אטמ' למשך לפחות 232שעה ללא שינוי בלחץ.
בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ
בבית החרושת
וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות .בדיקת הלחץ
תבוצע אך ורק
בנוכחות המפקח.
הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים .כל
הציוד ,האביזרים והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור המפקח.
את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה
ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 22אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ
לקו .יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור.
המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י הקבלן .אם תעשה הבדיקה בקטעים ,יש לעשות
בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל ,עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.
על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום,
החיבורים והבדיקה ההידראולית ,לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות
ומשאבות ומד לחץ ליצירת הלחץ ומדידתו.
0..19שירות שדה
במהלך העבודה נדרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות מספר פעמים ככל
שיידרש לפי דרישת המפקח ולפי שיקול דעתו.
תיאום הביקורים ועלותם תחול על הקבלן.
בתום כל ביקור ,על הקבלן לספק למפקח דוח שירות שדה בכתב.
בכל מקרה יש לזמן לפחות פעם אחת שירות שדה לבדיקת הצנרת והעטיפות לפני
הכיסוי.
0../0
צביעת צנרת פלדה
צנרת פלדה ואביזרי הצנרת ייצבעו כלהלן:
צבע יסוד לאלמנטים לא מגולוונים ינוקו היטב במברשת פלדה וייצבעו בשתי שכבות
מיניום סינטטי
בעובי 30מיקרון כל שכבה או צבע יסוד כרומט אבץ HB-13בשכבה אחת בעובי 10
מיקרון.
- 221לאחר ניקוי ולפני צביעה יש לקבל אישור המפקח.
צבע יסוד לאלמנטים מגולוונים יצבע תחילה בצבע יסוד לברזל מגולוון כגון מגינול
אפור בעובי 25
מקרון מתוצרת "טמבור" עפ"י מפרט צביעה של היצרן.
צבע עליון לכל אלמנט צנרת צבע עליון יהיה בגוון אדום בכל חלקי המפרט וצנרת
גלויה.
לאחר צבע היסוד הנ"ל ייצבעו במערכת מיקרון כל שכבה .ס"ה 201מיקרון.
0../2תיקון עטיפה חיצונית לצינור
תיקון עטיפת שלוש שכבות יתבצע בהתאם להוראות היצרן ,עם חומרים המאושרים
לשימוש ע"י היצרן.
תיקון העטיפה יתבצע ע"י יריעה מתכווצת בתחום SHS-340או סרט הדבקה
מתכווץ בחום
SHT-330או ש"ע המאושרים ע"י יצרן הצינורות.
לא יבוצעו תיקוני עטיפה עם סרטי הדבקה שאינם מאושרים לשימוש ע"י היצרן או
המפקח.
אין למרוח פריימרעל הצינור לפני יישום הסרט או היריעה.
תיקוני העטיפה יבוצעו על כל האביזרים המותקנים מתחת ומעל לפני הקרקע 3
ריצוף.
בתום ההנחה וביצוע העטיפה ,תבוצע בדיקת רציפות לעטיפה ע"י שירות שדה של
היצרן ויועבר דו"ח למפקח.
הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח.
0../1צינורות "פקסגול"
צינורות חיצוניים "פקסגול" בקטרים /2-220מ"מ מתוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" או
ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות ולפי
תקן ישראלי 2212חלק ,2ת"י .2201
לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח לצורך
פגישת היכרות.
במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם בשבועיים
ובתדירות גבוהה יותר באם יידרש לכך ע"י המפקח.
בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י שירות שדה.
לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע שירות
שדה ע"י יצרן הצינורות.
העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הצינורות.
במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת הסמכה.
כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת
"פקסגול" ומאושרים ע"י יצרן הצינורות.
צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים.
- 221
צנרת תת קרקעית תונח עם ריפוד חול וסרט סימון מפלסטיק לא ממוחזר עם 2פסים
מנירוסטה בתוכו כולל כיתוב "זהירות קו מים".
כל החיבורים יבוצעו במחברי אלקטרו פיוז'ן בלבד ,לא מאושר שימוש באביזרים
מכניים.
כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו ,יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ מים
במשך כל זמן העבודה.
אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן הצינורות.
בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית (טסט) למערכת הצינורות.
הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג יצרן
הצינורות ,יש ליידע את המפקח לפחות 11שעות לפני ביצוע בדיקה הידראולית באם
ישנם נזילות ונדרשים תיקונים ,יש לבצע בדיקה הידראולית חוזרת לאחר התיקון.
לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.
אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן.
כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן ,אין לבצע
בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים.
מחיר העבודה כולל גם:
2
2
/
1
1
6
1
ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.
קיבוע הצינורות לרצפת תקרת המבנה (בתקרות אקוסטיות) בעזרת חבקים
תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"פ הוראות היצרן ופרטי
הביצוע.
כל הספחים והאביזרים לסוגיהם (זווית ,תפסניות ,הסתעפויות ,מופות) ציוד פיוז'ן
בלבד.
שירות שדה של יצרן הצינורות.
בדיקות הידראוליות (טסט).
שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע.
צנרת גלויה ע.ד 21 .מ"מ.
צנרת סמויה ע.ד 6 .מ"מ.
התקנת סרט סימון מפלסטיק לא ממוחזר עם 2פסי נירוסטה "זהירות קו מים"
מעל חול הריפוד של הצינור לכל אורך התעלה.
0..//צנרת פי.וי.סי לקווי גרוויטציה מחוץ לתחום המבנה
צנרת צינורות הביוב לקווי גרוויטציה יהיו מצנרת SN-8 P.V.Cוצנרת "חוליות" או ש"ע
בצבע כתום לביוב המיוצר לפי תקן ישראלי SI 884והנושא סימון תו תקן וסימון חוזק,
הכל בהתאם לסעיף
/000.1./של "המפרט הכללי".
צנרת 260מ"מ ע.ד 1.10 .מ"מ
צנרת 220מ"מ ע.ד /.20 .מ"מ
צנרת 200מ"מ ע.ד 6.2 .מ"מ
צנרת P. V.C
לקווי גרוויטציה תהיה באורך של 3.0מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה.
- 226הצינורות הנ"ל יסופקו כולל אטמי שפה על ידי הקבלן.
בכל מהלך ביצוע העבודה יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע בקרת
הנחת הצינורות והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי נביליר שיימצא באופן
רצוף באתר במהלך ביצוע העבודה.
חפירת תעלות והנחת הצנרת כוללת:
פעולת החפירה או3ו חציבה (כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים) של תעלות לפי
עומקים נדרשים וברוחב הדרוש עבור הנחת הצינור בשיפוע המתאים ,הרחבת החפירה
לתאי בקרה ,דיפון ,יישור תחתית התעלה.
פריקה ופיזור צנרת לאורך התעלות ,הנחת מצע חול בעובי 20מ"מ מתחת לצינור לכל
רוחב התעלה ,הנחת הצנרת בעומק ובשיפועים הנדרשים ,מילוי מהודק של חול מסביב
לצינורות ועד 20מ"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב התעלה.
מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול ,חומר נקי מאבנים או חומר אורגני.
הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של 20מ"מ כל אחת ,באמצעות ציוד מתאים
בהתאם לסוג החומר ומגבלות העבודה כולל הידוק מכני ע"י מכבש הידראולי מסוג
קומפקטור המותקן על מחפרון או מחפר .הידוק זה ייעשה בשכבות של 10מ"מ כל אחת,
לכל היותר.
מעבר צנרת מתחת לקווי בזק ,חברת חשמל ,כבלים ,מים וכו' קיימים בתוואי החפירה.
פינוי עודפי אדמה לאתר מאושר.
בדיקה הידראולית (טסט).
0../2תאי בקרה טרומיים
א .מתקני ביוב
תאי בקרה לביוב -יהיו עגולים מחוליות טרומיות ,עם מכסים מסוג ב.ב201.2.2
בינוני (לעומס 1טון) ומסוג ב.ב 201.2./כבד (לעומס 21טון).
גובה השוחה יותאם כך שתבלוט /0ס"מ מעל פני הקרקע או על פי המצוין
בתוכניות.
מרכיבי השוחות יהיו כדלקמן:
ב .מכסים
המכסים יהיו לפי ת"י 111החדש (ספטמבר ( )200/תקן רשמי) ובעלי תו תקן.
המכסים יהיו עשויים מיציקת ברזל עם מסגרת מרובעת (במקומות מרוצפים),
כיתוב סוג המערכת (מים 3ביוב 3ניקוז).
המכסים יהיו :תוצרת ביח"ר "אקרשטיין" או "וולפמן" או ש"ע בטיב.
פתחי המכסים יהיו בקוטר 50ס"מ לשוחות בעומק עד 2.21מ' ופתח בקוטר 60
ס"מ לשוחות בעומק מעל 2.21מ' או על פי המצוין בתוכניות.
מכסה פתח השוחה ,כולל הפקק ,יטופלו לפני מסירת העבודה למזמין ,כולל ביצוע
צביעת לקה ביטומנית.
המכסה לעומס B125או ,D400לפי המצוין בתוכנית.
מכסים המותקנים במשטחי בטון יהיו עם בטון מונמך לצורך ביצוע השלמת יציקה
באתר (אופציה ,לביצוע ע"פ הנחיית מפקח ).
ג .תקרות
התקרות תתאמנה לדרישות ת"י 111ותהיינה בעלות תו תקן .בתקרות תהיה בליטה
או מגרעת להרמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר מורכבות על תאי בקרה.
- 221התקרות תהיינה עשויות מבטון מזוין .הפתח בתקרות יהיה בקוטר 10ס"מ
לשוחות בעומק עד 2.21מ' ופתח בקוטר 60ס"מ לשוחות בעומק מעל 2.21מ' או
על פי המצוין בתוכניות.
התקרות תהיינה מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או "וולפמן" או ש"ע.
התקרה לעומס 1טון או 21טון ,לפי המצוין בתוכנית.
התקרה תהיה מדגם שלושה חלקים.
ד .חוליות בטון עגולות
החוליות העגולות תהיינה לפי ת"י 611ובעלות תו תקן .בחוליות יהיו /חורי
הרמה לא עוברים אשר יאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה.
החוליות תהיינה - :מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או "וולפמן" או ש"ע בטיב.
חיבור בין החוליות יבוצע באמצעות רצועות "איטופלסט" אשר יותקנו לפי הוראות
היצרן וביצוע תיקוני תערובת מלט ,חול ובי.ג'יי .בונד בחיבורים בין החוליות בדופן
פנימית וחיצונית של השוחה ,קירות שוחת הבקרה יאטמו בחומר איטום "טורוסיל"
או ש"ע
האיטום יתבצע בהתאם להוראות היצרן.
ה .מדרגות
המדרגות תהיינה :מדרגות רחבות לפי ASTM-C 478
רוחב המדרך של המדרגה יהיה 21ס"מ מינימום .משני צידי המדרך תהיינה
בליטות למניעת החלקה לצדדים.
המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות 2/.1ס"מ .המדרגות תהיינה
עשויות מחומר פלסטי פוליפרופילן עם שלד ליבת מתכת.
המדרגות תהיינה מורכבות בדפנות ,זו מעל זו ,במרווח אנכי של //ס"מ -מבנה
סולם.
ו .תחתיות עגולות
התחתיות תהיינה תחתיות טרומיות מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או "וולפמן" או
ש"ע בטיב ,בעלות סימון השגחה של מכון התקנים.
דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה מונוליתית אחת.
בכל תחתית יהיו /חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר
הרמה המשמש גם להרמת חוליות טרומיות.
חורי ההרמה יהיו חורים לא עוברים.
במקרה והקבלן ירצה להשתמש בחוליה תחתונה עם ציפוי פנימי בפוליאטילן
במקום הכנת מתעלים (בנצ'יקים עליו לקבל מראש את אישור המפקח לכך).
ז .חיבור בין צנרת לשוחות טרומיות
חיבור בין צנרת לשוחות טרומיות יבוצע לפי פרט ע"י מחבר שוחה "איטוביב" או
מחבר ש"ע בטיב.
חיבור לתא בקרה קיים
החיבור לתא בקרה קיים ייעשה בהתאם להחלטת המפקח באתר (אלא אם צוין
אחרת בתוכנית) באחת השיטות המפורטות להלן:
.2
חיבור קו ביוב חדש לתא בקרה קיים כולל את פריצת פתח בחוליות הבטון
או בדופן ,הבנויה לבנים וסתימתם במקום החיבור ,סביב כל היקף הצינור
המתחבר ,בטיט צמנט 2:2פירוק מכסה התא וחוליות הבטון והרכבתם
מחדש.
- 221שינוי העיבודים של התעלות בקרקעית התא וחידוש הטיח מבפנים התא.
חיבור צינור ביוב ותיעול עשוי פלסטיק לתא בקרה יעשה באמצעות הספקת
והתקנת שרוול מיוחד לכניסת שוחות ,תוצרת "חוליות" או שווה ערך
המורכב על קצה הצינור המתחבר.
.2
כנ"ל ,אבל במקום לשנות את העיבודים ,יתחבר הצינור לתא הבקרה מעל
לגובה התעלה שבתוכו ויונח בפנים התא על מידרג הבטון בכיוון הזרימה עד
לקצה העליון של התעלה הקיימת .העבודה כוללת את חיזוק הצינור למדרג.
התקנת מפל בנפרד
מפל חיצוני או פנימי יותקן בכל מקרה כאשר הפרש הגובה בין צינור הכניסה
לבין צינור היציאה של תא הבקרה עולה על מחצית הקוטר של התא.
אם הפרש הגובה האמור לעיל אינו עולה על מחצית הקוטר של תא הבקרה ,תעובד
תעלה בשיפוע מתאים בקרקעית התא.
ח .חיבור צינור H.D.P.Eלתא בקרה טרומי שאינו עם מחברי "איטוביב" ואינו בעל
תחתית "מגנופלסט"
בכניסה ויציאה מתא בקרה עם מתעל H.D.P.Eאופן חיבור צינור
זרימה מבטון ,באחת השיטות להלן:
.2ריתוך מופה חשמלית בקצה הצינור ,כך שבעת יציקת המתעל הבטן יעטוף את
המופה וכל זאת על מנת להבטיח את שליפת הצינור מתא הבקרה.
.2כאשר בעת ההזמנה של השוחות והקדחים יבוצעו במקצת עגול במפעל ואופן
חיבור הצינור לשוחה יהיה בעזרת אטם חדירה מסוג CS910תוצרת "וולפמן"
או ש"ע.
ט .מפריד שומן 3בורות איגום 3בורות רקב מפ.א
הציוד יהיה מתוצרת "רומולד" או ש"ע מאושר. הציוד יהיה בעל תו תקן ישראלי. התקנת הציוד תבוצע ע"פ הנחיות היצרן ובנוכחות שירות שדה של היצרן ,בתוםההתקנה יועבר דו"ח שירות שדה המאושר את ההתקנה.
0../5מפרט צילום וידאו של קווי הביוב
כללי
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט
הכללי ובמפרט המיוחד ,יש לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך
הקו המונח ,לאחר סיום העבודות.
הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור.
מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך צינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע
הנחתה.
מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ויש לקוראו ולפרשו
באופן בלתי נפרד ממסמך זה.
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,שמטרתה
לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות
של המפקח שניתנו במהלך הביצוע.
ביצוע העבודה
- 221לפני ביצוע הצילום על הקבלן הצנרת לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה
מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים לפגוע במהלך פעולת
הצילום .הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך
(ביובית) ,הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.
עיתוי עבודה
.2ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת ,כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם
לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.
.2הצילום ייערך בנוכחות הפיקוח.
./על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום ,לא פחות מיומיים לפני
ביצוע
העבודה.
.1הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות קבלן הצנרת ,והמפקח.
מהלך הביצוע
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים
בהתאם למגבלות הציוד .מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע
הצילום.
הצגת ממצאים
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד
הצילום ,שנערך לשביעות רצונו של המפקח .תיעוד הצילום יימסר על ידי מדיה מגנטית
ויכלול ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.
- 220 0../0שרוולים ופתחים למעבר צנרת
בכל מקרה קידוחים שיעשו לאחר היציקה יעשו בעזרת מקדח יהלום מדויק ולא ע"י
חציבה.
אין לראות בתוכנית אינסטלציה כתוכנית שרוולים.
כל מעברי הצנרת (מכל סוג) החוצים "אזורי אש" ימוגנו עם "מעברי אש" תיקניים
מעברי צנרת דרך קירות של מרחבים מוגנים תעשה ע"פ הוראות ודרישות הג"א ופיקוד
העורף ות.י ,2201.1 .המעברים יעשו ע"י שרוולים וחומרי איטום המאושרים לשימוש
ע"י הג"א ופיקוד העורף.
מעבר דרך קירות יעשה ע"י שרוולים ממתכת והאטימה תתבצע ע"י חומרים מעכבי אש
המאושרים לשימוש ונושאי תו תקן ישראלי.
כל מעברי הצנרת בחלקים קונסטיקבים (אם קיימים) יבוצעו לפי סימון שרוולים
המופיעים בתוכנית קונסטרוקציה בלבד ולא ע"פ תוכנית אינסטלציה.
באם קיים הבדל בין התוכניות יש להודיע מראש לקונסטרוקטור ולקבל אישורו בכתב,
כולל הנחיות מדויקות לביצוע
0../.תכולת העבודה
א .קווי ביוב – בתחום המבנה (עד לחיבור לשוחה)
.2צינורות ביוב מ H.D.P.E -בקוטר 10-260מ"מ ,להולכת שפכים ביתיים חמים
תוצרת "גיבריט" או ש"ע .צינור פוליפרופילן בקוטר 10-/2מ"מ ,להולכת
שפכים ביתיים חמים ,תוצרת "חוליות" או ש"ע .הנחת הצינורות כוללת עדכון
מדידה ,פיזור צינורות ,אספקת האביזרים ,חפירה ו3או חציבה ,חפירת ידיים
במקומות הנדרשים .סילוק עודפי אדמה ,שטיפת הקווים ,בדיקת הידראוליות
וריפוד חול .
ב.
.1
כל האביזרים והספיחים הדרושים לביצוע התקנה מושלמת של מערכת
הצינורות (ברכיים ,מסעפים ,מופה התפשטות ,מופה חשמלית ,מצרות ,צינורות
עם עין ביקורת ברכיים לאסלה עם עין ביקורת ,נקודות ביקורת בקוטר הנדרש
בתקרות אקוסטיות בכל שינוי כיוון ,נקודות ביקורת לקולטנים בכל קומה,
אטמים ,פקקים ,אביזרי תליה תיקניים ,כולל חבקים ומוטות הברגה וכו'.)...
./
קיבוע בטון לצנרת בקוטר 10-/2ס"מ לרצפה 3קיר לכל אורכה.
.2
כל האביזרים כגון :מאסף רצפה ,מחסום רצפה וכו' יהיו תיקניים מתוצרת
"גיבריט" או ש"ע עשויים מ H.D.P.E .1 -כל האביזרים ,כגון :מחסום סיפון,
יהיו תיקניים מתוצרת "חוליות" או ש"ע עשויים מפ.פ .לבן.
.5
כל המכסים לק.ב .ומ.ר .יהיו מפליז עם מסגרת מרובעת ,תוצרת "מ.פ.ה" או
ש"ע מאושר ,כלול במחירי היחידה של ק.ב 3 .ק.ב.נ ומ.ר ,המכסה יהיה צבוע
בגוון הריצוף.
קווי מים – בתחום המבנה
.2צנרת פקסגול בקטרים /2-220מ"מ תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" ,דרג ,21או
ש"ע מאושר.
.1צנרת "מולטיגול" תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" ,בצבעים שונים למים חמים
וקרים ,דרג 21או ש"ע מאושר.
./צינור "פקסגול" בקטרים 26-21מ"מ עם שרוולי השחלה שרשוריים.
- 222.2
.5
.0
..
.0
.9
ג.
צינור פלדה בקוטר " 1"-/31מגולבן סקדיול 10תוצרת "אברות" או ש"ע,
צינורות פלדה המשמשים לכיבוי אש יהיו צבועים בצבע אדום חרושתי .חיבור
צנרת במחברי QUICK-UPמאושרים למי שתיה.
הנחת צינורות כוללת :חפירה ו3או חציבה ,חפירת ידיים במקומות הנדרשים,
שטיפת הקווים ,בדיקה הידראולית (טסט) ,הנחת הצנרת בתקרות אקוסטיות,
הצינור יסופק בגלילים או במוטות ,קיבוע הצנרת לתקרה עם מוטות הברגה כל
1.0מ' ותפס אגס תיקני.
התקנת שרוולי בידוד לצנרת מים חמים בע.ד .לפי המפרט.
בידוד כנגד רעשים.
כל האביזרים מצנרת יהיו בעלי תוקן 3ישראלי.
כל חומר העזר האביזרים ,הספיחים הנדרשים לביצוע מושלם ,אביזרים
לצנרת פלדה מגולבנים מדגם QUICK-UPלמי שתיה תוצרת "מודגל" או ש"ע
מאושר ,אביזרים צנרת "פקסגול" יהיו מדגם מחברי פיוז'ן תוצרת "פלסאון"
או ש"ע המאושר ע"י היצרן.
כלים סניטריים – בתחום המבנה
.2כלים סניטריים יכללו סוללות מתחת לטיח ,ערכת השלמה ,צלחת וידית לברז,
מערכות תליה עם צינור גמיש ,סיפונים ,תיקנים תוצרת "חוליות" או ש"ע,
תמיכות וספחים ,התחברות לנקודת קליטת דלוחין 3צוואים ,חיבור להזנת
מים .סיפון לכיור מטבח ויהיה דגם עם אפשרות לחיבור מדיח.
.1כל הכלים הסניטריים יהיו מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה" או ש"ע מאושר.
./כל הברזים 3מזרמים יהיו אלקטרוניים ללא מגע מתוצרת "י .שטרן הנדסה"
או ש"ע מאושר.
.2ברזים מכניים יהיו מתוצרת "חמת" או ש"ע מאושר.
.5הקבלן יספק 2יחידה של שלט עבור אב הבית.
- 222 -
.61.2.2.2פרק -01מתקני חשמל
00.02היקף העבודה
במסגרת פרויקט זה על הקבלן לבצע מתקן חשמל ,תקשורת ומערכות שונות ,מושלם באולם
ספורט חדש.
היקף העבודה יהיה ביו היתר כמפורט להלן:
ביצוע מתקן מאור וכוח בכל המבנה.
ביצוע מערכת גילוי וכיבוי אש.
עבודות חפירה וביצוע תשתיות תת קרקעיות עבור הזנת המבנה וחיבור למערכות
ייצור אספקה והתקנת לוחות חשמל.
ביצוע מערכת כרזת חירום ומוזיקה רקע.
בדיקה ,הפעלה והרצת כל מערכות החשמל ,התקשורת גילוי אש וכו' של המבה.
הדרכת צוותי האחזקה והתפעול של המזמין.
הספקת תוכניות איזכור ,ספרי הפעלה ויתר התיעוד הנדרש.
00.01כללים ותקנים מחייבים
העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף ,בהתאם לחוק החשמל ,2111
התקנות בתוקף ,התקן הישראלי ,המפרטים הטכניים הבין משרדיים הרלוונטים ובהתאם
לדרישות חברת החשמל ,בזק ,חב' טלוויזיה בכבלים ,חב' (, YESטלוויזיה בלוויין) מפקח.
העבודה תבוצע בהתאם לתקנים וההנחיות הטכניות בהוצאה האחרונה וכדלקמן:
פרק 01של המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה של משהב"ט.
תקן ישראלי .201
חוק החשמל .2111
דרישות חברת חשמל.
דרישות חברת "בזק".
תקן .VDE
מפרט זה והתוכניות
00.0/לוחות חשמל מתח נמוך
לוחות החשמל הציבוריים יוצרו ויתאימו לכל דרישות תקן ישראלי ת"י 2121חלק 2
בגרסתו העדכנית ביותר.
לוחות החשמל שיסופקו ויותקנו בפרויקט זה יהיו לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס
ובדיקת טיפוס חלקיות.
הקבלן יגיש כל המסמכים הנדרשים כדי להוכיח שיצרן הלוחות מוסמך ליצר לוחות
חשמל העומדים בכל דרישות תקן ישראלי – ת"י 2121חלק ,2לרבות בדיקות טיפוס
()TYPE TEST
ובדיקות טיפוס חלקיות ()PARTIAL TYPE TEST
00.0/.2
כללי
לוחות החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הם:
לוחות כוח ולוחות חלוקה למתח של עד 2000וולט.
קופסאות חלוקה לכוח.
00.0/.1
תנאי אקלים
תנאי האקלים ודרגות האטימות:
טמפרטורה מקסימלית 11 :מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד 10%
טמפרטורה מינימלית 1- :מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד 200%
דרגות ההגנה בפני אבק ,רטיבות ,גזים וכדומה יתאימו לתנאי הסביבה בה
יוצב לוח.
00.0/./
יצרן הלוחות
- 22/הלוחות ייצרו ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המזמין המופיע ברשימת יצרני לוחות
חשמל הנמצאים בפיקוח מכון התקנים הישראלי ואשר הוסמכו על-ידו לאבטחת
איכות בהתאם לתקן הישראלי 1002והסמכה לפי ת"י 2121חלק 2של מכון
התקנים.
על הקבלן להגיש למזמין את האישורים הנ"ל ולקבל את אישורו של המזמין,
בכתב ,לגבי יצרן הלוחות וזאת בטרם תחילת יצור הלוחות.
00.0/.2
ציוד להתקנה בלוחות
כל הציוד וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד
מהתקנות והתקנים המפורטים למטה בהתאם לסדר העדיפות:
חוק החשמל הישראלי
התקן הישראלי
International
Electrotechnical
Commission
)(IEC
Recommendations
)Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE
בכל הלוחות שבאתר יותקן ציוד בעל פונקציות זהות ,כדוגמת מא"זים,
מאמ"תים ,שנאי זרם ,ממסרים שונים וכדומה ,מתוצרת זהה ,על מנת לאפשר
אחידות והוצאות תחזוקה נמוכות.
00.0/.5
מפסקי זרם חצי אוטומטיים בעלי הגנה תרמית ומגנטית
כל המאמת"ים יתאימו לתקן .IEC 111
מאמת"ים של עד ( 2000כולל) אמפר יהיו קבועים ולזרם קצר של 21ק"א
לפחות.
מאמת"ים של ( 2210כולל) אמפר ומעלה יהיו מפסקי אוויר .מפסקים אלו יהיו
לזרם קצר של 10ק"א לפחות.
מאמ"תים להגנת מעגלים סופיים יהיו בעלי יחידות הגנה תרמו-מגנטיות
ויחידה מתכוננת לזרם קצר.
מאמ"תים להזנת לוחות משנה יהיו בעלי יחידות הגנה ספרתי בה ניתן יהיה
לכוון :סף הגנה בפני עומס יתר ,זרם קצר להפעלה וזמן השהיה להפעלת זרם
הקצר.
00.0/.0
מגענים
המגענים יתאימו לתנאי עבודה של ,AC3כלומר ל 2,000,000הפעלות לפחות
ולאורך חיים של 21שנים.
00.0/..
מבנה הלוחות
מבני הלוחות יתאימו לאחד מצורות ומקומות ההתקנה ,בהתאם לנדרש:
להתקנה על גבי יסודות מוכנים באמצעות מסגרות מוכנות ,תמיכות וכדומה.
להתקנה על קירות של מבנים ,עמודים או על גבי מסגרות מוכנות.
הלוח יבנה לעמידה חופשית על הרצפה עם סוקל הגבהה של 20ס"מ לפחות.
הלוח יכלול מקום שמור חופשי בשיעור 21%לפחות עבור ציוד נוסף שיותקן
בעתיד
הלוחות מפח להתקנה בתוך מבנים יבנו מפח פלדה הכל בהתאם לדרישות ת"י
2121חלק ,.2הכל צבוע או מגולוון ולדרגת האטימות של לפחות .IP54
לוחות מפח להתקנה חיצונית יבנו כנ"ל ,אבל מפח פלדה בעובי /מ"מ לפחות,
דלתות כפולות ולדרגת אטימות של לפחות .IP65
מבני הלוחות יאפשרו גישה נוחה ובטוחה ,תפעול נח ואפשרות טיפול באלמנט
מסוים מבלי שיהיה צורך להפסיק את המתח ללוח או לפרק אלמנטים אחרים.
כל הלוחות ייבנו בבתי מלאכה הנמצאים בפיקוח מכון התקנים הישראלי
ואשר הוסמכו על ידו להבטחת איכות בהתאם לתקן ישראלי .1002
כאשר דרושים לוחות קטנים יחסית ניתן להשתמש בלוחות מודולריים
מפוליאסטר משוריין כפוף לאישורו של המזמין.
גובה הלוחות שנועדו לעמידה על הרצפה יהיה 220ס"מ.
עומק הלוחות בהתאם לנדרש ,אבל לא פחות מ 10 -ס"מ.
רוחב כל תא בהתאם לנדרש ,אבל לא פחות מ 60 -ס"מ.
רוחב כל דלת לא יעלה על 10ס"מ.
- 221
דלת כל לוח תחובר למסגרת הלוח באמצעות שלשה צירים חזקים וסידור
שימנע את פתיחתה של הדלת בזוית גדולה מ -220מעלות ,ובכל מקרה בזוית
קטנה מזווית הפתיחה העלולה לפגוע בציוד מורכב על גבי דלת הלוח.
כל דלת תחובר אל מערכת ההארקה ע"י מוליך הארקה גמיש בחתך של 26
ממ"ר לפחות.
סגירת כל דלת תתבצע ע"י סגרי פרפר בשתי נקודות לפחות וסידור נעילה עם
מנעול צילינדר..
הצביעה או הגלוון של הלוחות תתבצע בהתאם למפורט בהמשך.
כל פתחי האוורור של הלוחות יכוסו במסננים הניתנים לניקוי והחלפה.
כל הלוחות (מיבנה הלוח) יהיו עם דלתות וסידור נעילה עם מנעול צילינדר.
00.0/.0
אוורור מאולץ
לוחות בהם יותקן ציוד הפולט חום רב כדוגמת קבלים ,ממירים (משני הירות),
מתנעים רכים ודומיהם ,יבנו עם פתחים הכוללים מסננים ובמידת הצורך גם
מאווררים.
00.0/.9
גילוי וכיבוי אש בלוחות
לוחות עם מפסק זרם ראשי מעל 6/אמפר יצוידו במערכת לגילוי אש .לוחות עם
מפסק זרם ראשי מעל 200אמפר יצוידו בנוסף גם במערכת לכיבוי אש אוטומטית
ע"י גז אינרטי ,המאושר לשימוש ע"י הרשות הארצית לכיבוי אש.
כל מערכת תכלול גלאי אש ,אמצעי להתרעה מקומית ויציאה למערכת הבקרה
המרכזית .במקרה של שריפה באחד התאים יוצף הלוח כולו ע"י הגז הנ"ל.
00.0/.20הרכבת ציוד בלוח
כל ציוד המותקן על הדלתות ונמצא תחת מתח יהיה מוגן בפני מגע מקרי.
הלוחות יכללו הכנות שיאפשרו התקנה קלה לתוספת של /0%ציוד לפחות.
כל לוח הכולל יותר מתא אחד יהיה בנוי בצורת תאים נפרדים.
כל האבזרים ,כגון מאמ"תים או מא"זים יהיו ניתנים לפרוק ללא צורך בפרוק
חיווט של אבזר אחר .כל מאמ"ת יחובר בנפרד באמצעות מוליך מתאים לפסי
הצבירה או למא"ז.
מוליכי החיבור בין כל מאמ"ת לפסי הצבירה יתאימו לערך המכסימלי של
תחום כוונון ממסרי ההגנה התרמיים של המאמ"ת.
במקום שנדרש שהלוח יבנה עם דלתות כפולות ,הציוד שאותו יש להרכיב על
הדלת יורכב על הדלת הפנימית.
מכשירים או חלקי מכשירים להפעלה ידנית או לקריאה יש להרכיב באופן כזה
שיתאים לאדם שגובהו 2.60מטר.
בלוחות המותקנים על גבי הרצפה ,פסי צבירה ,פסי הארקה ומהדקים לכבלים
צריכים להימצא לפחות 10ס"מ מעל למפלס הרצפה.
כל חיבור ממקור חשמל חיצוני צריך להיות מוגן ומופרד מיתר החיבורים
ומכוסה במכסה שקוף .כל חיבור של מתח זר יש לסמן בשלט סנדביץ' לבן על
רקע אדום" :זהירות! מתח זר" .שלט זה יש להרכיב כך שיישאר במקומו גם
אם יוחלף הציוד או המכסה שעליו.
כל האבזרים החשמליים יחוברו ע"י מוליכי נחושת גמישים מבודדי PVC
בחתך לא קטן מ -2.1ממ"ר ,מתאימים למתח של 2000וולט.
חיבור מכשירים אלקטרוניים יתבצע בהתאם לדרישות יצרן המכשיר
ובאמצעות סופיות כבל מתאימות.
חווט הציד המורכב על גבי דלתות הלוח יאוגד בצמה ויושחל בצינור פלסטי
שרשורי גמיש.
חווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות.
כל הציוד שיורכב בלוחות יהיה מסוג FINGER PROOFלמניעת נגיעה
מקרית בחלקים חיים.
כל המקומות החשופים למתח ,כגון פסי צבירה ,יכוסו ע"י כיסויים שקופים
מתפרקים.
בתחתית כל לוח יש להתקין פרופיל מחורץ ,לכל אורך הלוח ,לחיבור הכבלים
היוצאים והנכנסים.
00.0/.22פסי צבירה
- 221 פסי הצבירה ,פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מנחושת ,ובמקומות בהם
האווירה קורוזיבית ,יצופו פסי הצבירה בכסף ,אבץ ,בדיל ,צבע ,או יבודדו ע"י
שרוולי בידוד מתאימים .פסי הצבירה יותקנו באופן מדורג בין פזה לפזה על
מנת לאפשר גישה נוחה לחיבורים .אם פסי הצבירה ישמשו לחיבור צרכנים
קבועים ,ללא צורך בהוספת צרכנים בעתיד ,אין צורך בהתקנה מדורגת .חתך
פסי הצבירה יהיה בדרגה אחת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי ההעמסה
וזרם הקצר.
חתך פסי האפס בכל לוח יהיה כחתך פסי הצבירה.
פסי ההארקה יותקנו לכל אורך הלוח .חתך פסי ההארקה יהיה חצי חתך
הפזה .פסי ההארקה יותקנו קרוב לחזית הלוח ,בחלקו התחתון ,על מנת
לאפשר גישה נוחה לטיפול.
00.0/.21מהדקים
לכבלים בחתך של עד /1ממ"ר יותקנו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל
מהדק בנפרד ואשר חיזוק המוליכים בו נעשה ע"י הפעלת לחץ על פני שטח
גדול ,יחסית ,ולא ע"י לחץ נקודתי באמצעות בורג .כל המהדקים יצוידו
בתוויות סימון פלסטיות מתאימות.
כל המהדקים יסומנו בהתאם למספור המופיע בתוכניות.
כל מהדקי הכניסה ו\או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון של הלוח (פרט
למקרים שיאושרו ע"י המזמין).
הגובה המינימלי ממפלס הרצפה למהדקים הוא 10ס"מ .אם יש להתקין יותר
משורת מהדקים אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה מדורגת כדי
לאפשר גישה נוחה לכל מהדק.
לשם חיבור 2מוליכים בעלי חתך של 10ממ"ר ויותר יחד לנקודת חיבור אחת
יש להשתמש בלשות נחושת .עבור /או יותר מוליכים לנקודת חיבור משותפת
יש להכין פסי צבירה אשר יחוברו למפסק .הכבלים יחוברו אל המפסקים,
הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ,מותאמים לסוג המוליכים נחושת
או אלומיניום.
מהדקים נשלפים שיותקנו בלוחות יצוידו בכל האבזרים הנלווים כגון
מעצורים ,מגשרים ,סופיות ,סימניות ,שלטים מודפסים וכדומה.
יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי
ציוד בעל פונקציות מוגדרות ,כגון מהדקי תקשורת ,מהדקים למכשירים ל- 1 -
20מ"א ,וכדומה.
צבעי המהדקים והמוליכים יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם
כמפורט מעלה.
יש להשאיר בכל לוח /0%מהדקים שמורים מכל הסוגים.
00.0/.2/שילוט וסימון
כל שדה של כל לוח יסומן באופן ברור על ידי שלט פלסטי חרוט סנדביץ'
באותיות לבנות על רקע שחור .סימון השדה יהיה גדול יותר ונבדל מיתר
הסימונים שיופיעו על גבי הלוח .סימון כל שדה של כל לוח יכלול את
הפונקציה של אותו שדה.
כל הציוד שיורכב על גבי דלתות הלוח יסומן ע"י שלטי סנדביץ' אשר יחוברו
למבנה הדלת ע"י הדבקה וסמרור מתאים .כל הציוד שיורכב בלוח יסומן
בסימון בר קיימה .כל האבזרים הנשלפים יסומנו פעמיים :סימון על גבי
הבסיס וסימון על גבי המכשיר הנשלף.
סימון כל המוליכים המתחברים לציוד או למהדקים יבוצע ע"י סימונים
פלסטיים מודפסים מולבשים על גבי המוליכים .סימון המוליכים יהיה זהה
לסימונם בתוכניות.
שילוט הלוח והמעגלים הסופיים בו יתבצע רק לאחר קבלת אישור מן המזמין
לרשימת תוכן השלטים ,גודלם וצבעם.
כל לוח יסומן ב Mimic Diagram -אשר יכיל את הסימון הרלוונטי של הקו
היחיד על כל תא.
00.0/.22בדיקת לוח בבית המלאכה
יצרן הלוח יאפשר ,לנציגי המזמין ,גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל
שלבי יצורו.
- 226
לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח.
הבדיקות יכללו:
בדיקת אופן ואיכות הבצוע.
בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו עונים
לסטנדרטים המקובלים ובמיוחד לתקן.
בצוע בדיקות בהתאם לתקן.
בדיקת צביעה -ויזואלית ובהתאם לתקן.
הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל.
00.0/.25בדיקת הלוח באתר
הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר ,לפני הפעלתו.
הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה.
00.0/.20תיעוד
הקבלן ימסור את התיעוד הבא:
שרטוטים מפורטים של הלוח הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה.
שרטוט בקו יחיד של הלוח.
תכנית חיווט.
חתכים אופייניים של מבנה הלוח.
מראה פני הדלתות.
מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו.
רשימת חלקים מכניים וחשמליים בהתאם למספרם המופיע בשרטוטים.
קטלוגים של יצרני הציוד.
פרטי הגנה בפני חלודה ותהליכי צביעה.
הוראות אחזקה והפעלה
תוכנית המבנה ,חתכים ,תוכניות בקו יחיד וכדומה יוגשו על גבי דיסקט,
כשהם משורטטים ב.AutoCad-
00.02כבלים
00.02.2
00.02.1
כללי
כל כבלי האספקה ,הפיקוד ,הבקרה ,המכשור ,התקשורת וכו' יושחלו בתוך
מובילים שיונחו בתוך תעלות חפורות ובתוך שוחות בקרה.
מערך המובילים והשוחות עבור כבלי תקשורת ,גילוי וכיבוי אש ,סיבים
אופטיים וכו' יהיה נפרד ממערך המובילים והשוחות עבור יתר הכבלים.
הנחה ישירה של הכבלים באדמה בתעלות חפורות תעשה רק במקרים
מיוחדים ובאישור המזמין.
בכל המקומות בהם חוצים הכבלים כבישים ,כבלים אחרים ,צנרת מים ,גז
וכדומה ,הם יונחו בתוך מובילים אשר יבלטו לפחות 2מטר משני צידי הכביש
או האינסטלציה האחרת.
במקומות בהם עוברים כבלים תקרות ,קירות ,מחיצות או רצפות יש להגן
עליהם ע"י מובילים אטומים ע"י תווך עמיד באש ובמים.
כל כבלי ההזנה למתח של עד 2000וולט יהיו מטיפוס .N2YX
כל כבלי הפיקוד והמכשור יהיו מסוככים.
סימון הכבלים
גידי כל כבלי הפיקוד יסומנו ע"י סימונים פלסטיים מודפסים שיושחלו על גידי כל
כבל .כל כבל יסומן בשני קצותיו ,וכן לכל אורכו ,ובמרחק שאינו על 10מטר בין
הסימונים וכן בכל מעבר דרך קירות ,ובכל מפנה ,פרט למקומות בהם הכבל מונח
ישירות באדמה .סימון הכבלים יהיה ע"י דיסקיות נירוסטה עליהם יוטבעו מספרי
הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות .הדיסקיות יקושרו לכבלים ע"י אזיקונים.
סימון:
לזרם חילופין:
הבידוד של כל מוליך בלוח יהיה בצבע מיוחד המתאים לייעודו ויסומן לפי
הצורך ;הצבע והסימון יהיו בני קיימא ונוחים לזיהוי
צבע הבידוד יהיה כמפורט להלן:
- 221א -מופע -חום ;במעגלים תלת–מופעיים ייווסף סימון ,כגון שרוול או טבעת
סימון ,המציינים את שייכותו של כל מוליך למופע מסוים;
ב -אפס ( N) -כחול;
ג PEN -כחול עם סימון באמצעות שרוול או כיוצא בזה ,בצבע צהוב/ירוק בכל
קצה;
ד -הארקה ( PE ) -שילוב של הצבעים צהוב/ירוק;
ה) -מוליך המחבר בין מוליך PENשבכניסת קו הזינה למבנה ,לבין פס
השוואת הפוטנציאלים של המבנה ,יהיה בצבע כחול עם סימון באמצעות
שרוול או כיוצא בזה בצבע צהוב/ירוק בכל קצה של המוליך;
ו -מוליכי מופע ,אפס ) ( Nו – PENהמשמשים בצרור ,יהיו בצבע שחור ויסומנו
בהתאם לייעודם;
לזרם ישר
א -מוליכי הקטבים -צבע כלשהו ,למעט צהוב ,ירוק ושילוב של צהוב/ירוק;
ב -מוליך הארקה ( PE ) -שילוב של הצבעים צהוב/ירוק;
ג -הוחלף הלוח ,יהיו צבעי הזיהוי של בידוד המול
00.02./
כפוף כבלים
רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי ולהוראות היצרן.
00.02.2
אורך הכבלים
אורך הכבלים יכלול קטעי כבלים נוספים הדרושים לשם הנחה רפויה של הכבלים
וכן קטעים שמורים בכל קצה של כל כבל לשם חיבור נוח לציוד.
00.02.5
חיבור הכבלים
חיבור הכבל בשני קצוותיו יעשה בעזרת נעלי כבל תקניים ,שרוולים מתכווצים על
הגידים החשופים ועל קצה נעלי הכבלים.
עבור כבלים שחתך מוליכיו מעל 26ממ"ר יש להתקין כפפות מתכווצות על קצה
המעטה החיצוני של הכבל ועל הגידים החשופים.
00.02.0
מופות
הכבלים יהיו רצופים ,שלמים וללא מופות בכל קטע שאורכו קטן מ 100-מטר.
את המופות יש לבצע לפי הוראות היצרן ועל ידי פועלים מאומנים.
מיקומן של המופות יצוין בתכניות "לפי ביצוע".
00.05סולמות ומגשי כבלים
00.05.2סולמות ומגשי כבלים מתכתיים
מערכות של מגשי כבלים ומערכות של סולמות לנשיאת כבלים ,יתאימו לת"י
621/1
סולמות כבלים יותקנו באולמות סגורים או במקומות מוגנים מפני זיהום כבד
או מקרני השמש .הם צריכים להיות בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים
זה לזה ,ובעלי מרחקים אופקיים בין השלבים לא גדולים מ /0 -ס"מ.
מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח .עובי הפחים לא יקטן מ -0.2ס"מ לפני
ציפויו באבץ ,וגובה הקירות האנכיים לא קטן מ -6ס"מ .כל המגשים יותקנו
ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית אף היא מגולוונת.
מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה
במרחקים מזעריים של /0ס"מ.
יש להתקין מכסים מתאימים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני
השמש.
מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל
האבזרים הדרושים למעבר ממגש למגש.
כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת .יש להתקין מוליך הארקה לאורך
כל המגשים בנפרד מן הכבלים המונחים על גבי המגשים.
- 221
מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצדם האחד של
המגשים על מנת לאפשר את הנחת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה.
כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים ,זוויות וכדומה יבוצעו מאותם
החומרים מהם בנויים המגשים ויהיו בעלי עובי וגמר זהים.
התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על 2מטר זה
מזה.
כל סולמות הכבלים ,המגשים ,מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות
והמגשים ,וכל מרכיבי המתכת האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם .כל
הברגים ,האומים והטבעות לאומים אלו חייבים להיות מצופים בקדמיום או
באבץ בתהליך אלקטרוליטי .כל מערכות הנשיאה ו\או תמיכה לכבלים
שיותקנו באזורים בהם קיימים תנאי סביבה קורוזיביים ו\או לחות גבוהה
חייבים להיות מוגנים בהגנה נוספת ,מיוחדת לסביבה הקורוזיבית.
00.05.1
סולמות ומגשי כבלים מחומרים אחרים
בסביבה קורוזיבית במיוחד יש להתקין סולמות ומגשי כבלים מפלדת אל-חלד
או מפיברגלס.
את הסולמות ומגשי הכבלים מפלדת אל-חלד יש להתקין ולהאריק באופן
שתואר בתת הפרק קודם.
00.05./
הנחת כבלים על סולמות כבלים
הכבלים שיונחו על גבי סולמות כבלים יקושרו אליהם ע"י אזיקונים.
כבלים שחתך מוליכיו 1ממ"ר ופחות מותר לקשור 2כבלים יחד .קשירת
הכבלים לסולמות תתבצע במרחקים של עד 10ס"מ בין נקודות הקשירה .אם
הנחת הכבלים מתבצעת בשתי שכבות או יותר ,יש לסיים את הנחת השכבה
הראשונה וקשירתה לסולם לפני הנחת השכבה השניה .קשירת השכבה
החדשה תתבצע בהתאם לתנאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות.
00.00מובילים (צינורות) ,שוחות בקרה ,תעלות למובילים והנחת המובילים
00.00.2חפירה
הקבלן יחפור ו3או יחצוב תעלות בעומק 210ס"מ לפחות מפני הקרקע
הסופיים .רוחב קרקעית התעלה לא יהיה קטן מ 60 -ס"מ.
בגמר החפירה ו3או החציבה ינקה הקבלן את התעלה מאבנים וירפד את
התעלה בחול ים מנופה בשכבה של 20ס"מ לפחות.
00.00.1
הנחה
לפני הנחת המובילים בתעלה יש להניח רפידת חול ,בעובי לא קטן מ 20 -ס"מ,
על פני כל תחתית התעלה.
בגמר ריפוד התעלה ייגש הקבלן לביצוע הנחת המובילים.
המובילים יונחו בשכבות ,כאשר המרחק בין המובילים באותה השכבה יהיה 1
ס"מ לפחות.
בכל שיכבה יונחו המובילים בקווים ישרים ומקבילים זה לזה.
שכבת מובילים שניה על גבי השכבה הראשונה תונח על גבי שלש תמוכות לכל
מוביל .המובילים יונחו כך שלא יהיו קרובים מדי זה לזה .בין שכבת מובילים
אחת לזו שמעליה ,תפריד שכבת ריפוד חול ים מנופה של 1ס"מ לפחות .החול
צריך למלא את כל החללים שבין המובילים ,בין שכבות המובילים ובין
המובילים לדופן התעלה.
00.00./
כיסוי המובילים ומילוי חוזר
הקבלן יספק ויכסה את המובילים בחול מנופה בשכבה של 20ס"מ לפחות מעל
לנקודה העליונה של הצינור הגבוה ביותר.
הקבלן יניח על החול ,בתוך התעלה ,סרט סימון ברוחב 20ס"מ ,בצבע אדום או
צהוב .הסרט לכבלי החשמל ישא את סמל הברק ואת המשפט זהירות כבלי
חשמל.
בגמר כיסוי המובילים בחול תמולא התעלה בעפר שנחפר מתוך התעלה או
ממקום אחר ,תוך הרטבה והידוק ע"י כלים מכניים עד למפלס עבודות העפר
בשטח המתקן .עפר המילוי יהיה נקי מאבנים ומרגבי עפר.
- 221 עודפי העפר והפסולת יסולקו ע"י הקבלן.
00.00.2
ניקוי המובילים
לאחר גמר הנחת המובילים ,חיבורם אל תאי הביקורת וכיסויים ,יש לבצע בהם
ניקוי ראשוני ע"י העברת מברשת ניקוי מברזל בכל מוביל על מנת לנקות אותם
משאריות חול ועפר .על פעולה זו יש לחזור עד אשר המובילים יהיו נקיים לחלוטין
משאריות לכלוך כלשהם.
בגמר פעולת הניקוי הראשוני יש להעביר בכל הצינורות מנדרול תיקני לשם ביצוע
הניקוי הסופי.
00.00.5
חבלי משיכה ואטימת המובילים
בתום ניקוי המובילים יש להשחיל בכל אחד מהם חבל משיכה מניילון ,או
פוליפרופילן ,בחתך מתאים .לאחר השחלת החבלים יש להתקין על פי כל מוביל
התקן מיוחד מגומי או פלסטיק לשם מניעת נזק מן הכבלים בשעת ההשחלה לתוך
המובילים .בגמר פעולה זו יש לאטום כל מוביל באטם שנועד לכך .כל אטם יכלול
לולאה לקשירת החבל המושחל.
00.00.0
השחלת כבלים לתוך מובילים
החיבור בין חבל המשיכה לכבל צריך להתבצע כך שהמעטה החיצוני של הכבל
לא יפגע בשעת המשיכה ,לשם כך יש להשתמש בשרוול גרירה תקני.
מותר להשתמש בחומרי סיכה על מנת להקטין את החיכוך בעת ההשחלה של
הכבלים .חומרי סיכה אלו צריכים להיות בעלי תכונות שלא יגרמו נזק למעטה
החיצוני של הכבל וכן ימנעו את הדבקות הכבל לדופן המוביל או לכבל אחר
המושחל בו.
אין למשוך כבלים בכוחות העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני שלהם.
בזמן ההשחלה יש להקפיד שהכבל לא יפותל ושלא יפגע המעטה החיצוני שלו.
מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור
על גמישות הכבל וגישה נוחה אליהם.
שחרור הכבל מן התוף צריך להתבצע ,לאחר התקנת התוף על גבי תמוכות
מתאימות שיתמכו במוט ברזל שיעבור במרכז התוף ,ע"י משיכת קטע כבל בעל
אורך שנקבע מראש ,תוך כדי סיבוב התוף.
מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת יהיה
כמספר שוחות הביקורת ועוד שני פועלים לפחות בכל קצה של הכבל .התיאום
בין הפועלים לשם ביצוע ההשחלה יהיה באמצעות טלפונים או מכשירי קשר
מתאימים.
השחלת הכבל תתבצע בעזרת גלילי הנחיה תקניים אשר יותקנו בכל השוחות.
כמו כן ,בין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גלילי הנחיה על מנת למנוע
את גרירת הכבל על האדמה.
בכל קצה של כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור נוח
לציוד.
אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת נזק
למעטה החיצוני ע"י שימוש בחומרים רכים שיפרידו בין הכלי המכני לכבל.
לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך המוביל.
00.00..
בדיקת בידוד ורציפות הכבל
כבלים למתח של 2000וולט ייבדקו ע"י "מגר" של 100וולט וכבלי פיקוד ע"י
"מגר" של 200וולט.
00.00.0
מובילים לכבלי חשמל
המובילים לכבלי החשמל יהיו מ ,PVC -מסוג קשיח וכבה מאליו או מפוליאטילן
ויעמדו בכל דרישות התקן הישראלי.
מובילים מפוליאטילן יהיו במידות המפורטות להלן:
" - 1קוטר חיצוני 221מ"מ ,עובי דופן 2/.1מ"מ.
" - 6קוטר חיצוני 260מ"מ ,עובי דופן 1.1מ"מ.
" - 1קוטר חיצוני 220מ"מ ,עובי דופן 6.6מ"מ.
מובילים מ PVC -יהיו במידות המפורטות להלן:
- 2/0 " - 1קוטר חיצוני 221מ"מ ,עובי דופן 20.1מ"מ.
" - 6קוטר חיצוני 260מ"מ ,עובי דופן 1.1מ"מ.
" - 1קוטר חיצוני 200מ"מ ,עובי דופן 1./מ"מ.
00.00.9שוחות בקרה
שוחות הבקרה הטרומיות צריכות להיות תאי בטון ב -/0מזוין ,יצוק במפעל.
עובי הדופן של כל תא צריך להיות 22ס"מ לפחות .עובי דופן הרצפה והתקרה
צריכים להיות של 20ס"מ לפחות.
ריצפת כל תא צריכה לכלול ברזל עגול בקוטר ,22מרותך לרשת הזיון של התא
כולו .אל הברזל הזה יש לרתך קוץ הארקה מגולוון 1031כשקצהו גלוי בתוך
התא.
ברצפת התא ,במרכז המכסה ,יש להתקין עוגן מגולוון ל 2.1 -טון ,לשם משיכת
כבלים.
רצפת כל תא צריכה להיות בעלת שיפוע של ,2%לניקוז ולכלול תא ניקוז
בקוטר /0ס"מ ובעומק של 10ס"מ .תא הניקוז צריך להיות אטום בתחתיתו.
תמיכות הכבלים בכל תא תבוצע על ידי מסילות מגולוונות שיותקנו לאורך
הקירות במרחק של 10ס"מ זה מזה ,בהיקף התא כולו .חיזוק המסילות
לקירות יתבצע ע"י ברגי פיליפס ".232
כל תא יכלול מכסה כבד ל 21 -טון (או 1טון במקומות בהם לא ינועו כלי רכב
כבדים) עם שלט "חשמל".
התקנת התא תכלול שכבת מצע מהודק מסוג א' בעובי של 21ס"מ לפחות .מעל
למצע תונח שכבת בטון רזה בעובי של 1ס"מ לפחות.
00.00.20סימון תוואי הכבלים
תוואי תעלות הכבלים יסומן כל 20מטר בתוך האתר ובכל נקודת מפנה ,ע"י
שלטים .מידות כל שלט 20310ס"מ .כל שלט סימון יותקן על גבי צינור מגולוון של
" ,1מעוגן בבסיס בטון.
00.0.מתקני תאורה
00.0..2כללי
מתקן התאורה צריך להתאים לדרישות התהליך ,התפעול והתחזוקה של המתקן.
כל מה שייקבע ביחס לעמודי תאורה מתייחס ,בהתאמה ,לבניינים או מבנים
אחרים שעליהם יותקנו מתקני התאורה.
מערכת התאורה תופעל ע"י מפסקים ,בנוסף למאמ"תים.
כל מערכות תאורת החוץ יכילו גופים לתאורת הצפה עמידים במזג האוויר.
כל גופי התאורה יהיו בעלי נצילות גבוה (מעל 10%לפחות) עשוים חומרים
באיכות גבוה ועל-ידי יצרנים מוכרים ובעלי ניסיון.
כל גוף תאוה יהיה בעל תעודת בדיקה מכון התקנים.
00.0..1
כבלי אספקה ,הארקות
כבלי אספקה לעמודי התאורה יושחלו מעמוד לעמוד ,בתוך צינור מאתים,
והחיבורים לעמודים יבוצעו בקופסאות הסתעפות או על גבי מגשי הציוד בכל
עמוד ,מאחורי דלת או מכסה .כבלי האספקה יהיו של ארבעה גידים לשם
אספקת שלוש פזות ואפס ,או חמשה גידים לשלוש פזות ,אפס והארקה.
החתך המינימלי של מוליכי האספקה צריך להבטיח מפל מתח מקסימלי של
2.1%מן המתח הנומינלי בכל נקודה של המערכת .בכל מקרה ,החתך
המינימלי של מוליכי האספקה יהיה 2.1ממ"ר.
יונח כבל חד גידי יחד עם כבל האספקה ויחובר לכל קופסת הסתעפות או מגש
על מנת להבטיח רציפות הארקה במערכת התאורה ,גם בשעה שכבלי האספקה
מנותקים .במקרה של עמודי תאורה גבוהים יש להתקין אלקטרודת הארקה
ליד העמוד שאליה יש להאריק את העמוד.
00.0../
אבזרי עזר
כל קופסת הסתעפות תכיל מאמ"ת מתאים.
אבזרי העזר של גופי התאורה יכולים אף הם להיות מותקנים בקופסת
ההסתעפות או על גבי המגש שבעמוד התאורה.
- 2/2 -
00.0..2
שונות
יש להתייחס רמת הארת הנורות לאחר 2000שעות פעולה.
גופי התאורה צריכים להתאים למקומות ולסביבה בהם יותקנו .יש להקדיש
תשומת לב מיוחדת להגנת גופי התאורה נגד חלודה וסכנות של גזים.
באזורים שבהם יש סכנת התפוצצות יש להתקין ציוד הארה מתאים לסיווג
האזור.
כל גופי התאורה לתאורת חירום צריכים להיות מצוידים במצברים נטענים אשר
יספקו חשמל להפעלת הנורות למשך 220דקות לפחות .גופי תאורת החירום
יותקנו בכל יציאות החירום ובשטחים ציבוריים ,בהתאם לדישות הרשויות
לכיבוי אש וליתר הרשויות.
00.0..5
בתי תקע
באתר יותקנו קופסאות בתי תקע שיכללו שקע תלת פאזי אחד ,שני שקעים חד
פאזיים ,מאמ"ת תלת פאזי ,מאמ"ת חד פאזי וממסר להגנה בפני זרם דלף.
כמו כן בתוך המבנים ,כגון משרדים ,חדר בקרה ,מחסנים ,בתי מלאכה ,מעבדה
וכו' ,יותקנו בתי תקע חד פאזיים ו3או תלת פאזיים בקופסאות או בודדים.
00.00מתקן תאורה
00.00.2כללי
המושג "ש"ת" או ש"ע (שווה ערך) (שווה תכונות) ,פירושו שווה בכל התכונות
כאחת :החשמליות ,המכניות ,האופטיות ,הצורניות ,בסוג החומרים מהם הוא
עשוי ,באופן הצביעה ,באטימותו ,בעמידותו בתנאי האקלים ,באורך חייו
וכיוצ"ב .הפוסק היחיד בעניין זה יהיה המזמין.
תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודה ,ימציא הקבלן דוגמאות של גופי
תאורה לאישור המזמין.
הקבלן יזמן את המזמין לשם עריכת ביקורת ומתן אישור ,בכתב ,לעבודתו,
במועדים כדלקמן:
לאחר סימון מיקום העמודים.
בגמר הביצוע של כל העבודה :בשלב זה יבצע הקבלן הפעלה ניסיונית לשם
בדיקת יעילות המתקן .ההפעלה תבוצע בשעות החשיכה .בהתאם לדרישת
המפקח יבצע הקבלן בדיקות פוטומטריות ותימדד עוצמת ההארה.
בגמר העבודה ,לאחר שהמתקן עבר את הביקורת של המהנדס הבודק ללא
הסתייגויות ,ולאחר שהקבלן ערך בעצמו ביקורת התאמה ,הפעלה וויסות
הציוד והמציא למפקח 1ערכות תכניות עדות ( ,)as madeלרבות פרטים
אחרים ,כגון מספרי מעגלים ,יעוד ציוד ,לוחות חשמל ,הסברים ,הוראות
הפעלה ,קטלוגים וכו' ,יזמן הקבלן את המפקח ,לשם עריכת ביקורת של טיב
העבודה והתאמתה לדרישות.
על הקבלן לצרף נתונים ותוצאות ממוחשבות של עוצמת התאורה ואת
המרחקים בין העמודים.
הקבלן יספק את גופי התאורה מספק גופי תאורה אשר יש ביכולתו לבצע
חישובים ושרות ,כולל בדיקת עוצמת האור באתר.
על הקבלן לקבל את אישורו של המזמין לכל הנתונים והחישובים הרלוונטיים.
כל הנורות יהיו DAY LIGHTתוצרת OSRAMאו ש"ת.
00.00.1
התקנת הציוד
אם ,מסיבה כל שהיא ,לא תהיה אפשרות להשלים את השחלת הכבלים לתוך
הצינורות וחיבורם לציוד ,על הקבלן להגן עליהם ולאטום את פתחי הצינורות
האלו באפוקסי על מנת למנוע חדירת מים ורטיבות ולסמן את מקומם בסימון
בר קיימא .עם הצבת העמודים ,המרכזיות וכו' ישחיל הקבלן את הכבלים
וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף תמורת עבודות אלו.
עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה ,יוכנסו כל הכבלים לכל
העמודים אף אם הם ישמשו בחלקם למעבר בלבד .החיבורים וההסתעפויות
יבוצעו על המגשים שבעמודים בעזרת מהדקי חרסינה לכל המוליכים.
כל כבל יסומן בשלט סנדוויץ' שיכלול את מספר המעגל ויעד ההזנה או מקור
האספקה וכן את חתך הכבל .השלט יחובר לכבל בתוך כל עמוד ובלוח במקום
- 2/2קרוב ככל האפשר לכניסת הכבלים .השלט יחובר לכבל באמצעות טבעת
פלסטית מתאימה .חיבור השלטים לכבלים יבוצע כך שניתן יהיה לקרוא את
הכתוב בהם מבלי להזיזם.
כל מוליך יסומן בשני קצותיו במספר המתאים למספר המהדק או מספר
הבורג שעל האבזר .על הקבלן להגיש תוכנית הכוללת את מספור המוליכים
והמהדקים .הסימון אשר יולבש על כל מוליך יהיה שרוול מחומר פלסטי.
חיבור הסימון צריך להיות יציב על מנת למנוע את אבדנו.
00.00./
הארקה בשיטת אלקטרודות ומוליך נחושת
העמודים וכל חלקי המתכת של המתקן יחוברו אל מוליך הארקה מרכזי ואל
מערכת אלקטרודות שמיקומן ומיספרן יקבע ע"י המפקח .המוליך ייכנס וייצא
מכל עמוד ללא חיתוכו.
את נקודת הכיפוף של כל מוליך יש לחבר אל בורג ההארקה שבעמוד,
באמצעות שלה עשויה מפליז .המוליך יותקן בחפירות באופן חופשי ,במקביל
לצינורות (ולא בתוכם) ,פרט לקטעים של מעברי כביש ובקטע הכניסה לעמוד
(בצינור נפרד).
לפני התקנת מוליך ההארקה יש לקבל את אישורו של המפקח ביחס לשטח
חתך המוליך והדגם.
כל אלקטרודה תהיה בעלת חתך של " 131מדגם קופרוולד ,באורך /מטר
(מורכבת משני קטעים באורך של 2.1מטר כל יחידה עם מחבר מקורי) ,תקועה
אנכית באדמה ,מעליה בריכת בטון בקוטר 60ס"מ מטיפוס ביוב ,כולל מכסה.
כל אלקטרודה תצויד בראש קדח מקורי בקצה התחתון ובמיתקן החדרה
מקורי בחלקו העליון על-מנת לאפשר החדרה נוחה של האלקטרודה לאדמה.
חיבור מוליך ההארקה לאלקטרודה יתבצע על-ידי מחבר מקורי מתאים
למוליך ההארקה.
בכל מקום חיבור אל מוליך ההארקה ,יש להתקין שלט "זהירות הארקה ,לא
לפרק".
00.00.2
עמודי תאורה מפלדה
כללי
עבור כל דגם עמוד יש לספק מסמך של יצרן העמוד המאשר את התאמת סוג
העמוד וגובהו אל הבסיס שיוכן לעמוד על-פי פרט והנחיות יצרן סטנדרטיות.
העמודים יהיו בגובה בהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות .העמוד יהיה עשוי
מפח-פלדה ,ST - 12בעובי 1מ"מ לפחות .העמודים ייוצרו בהתאם לתוכניות
ולדרישות המכניות ,כמפורט בתקן הישראלי מס' .122
שטח פני העמודים ,כולל הפינות ,יהיה חלק לגמרי וללא כל סימנים חיצוניים
של ריתוך.
כל עמוד יסופק עם פלטת יסוד מפלדה כנ"ל ,מותאם לברגי היסוד ,שני אומים
ודיסקית לכל בורג .פלטת היסוד תרותך ,בנוסף לכך ,על ידי 1צלעות לעמוד
עצמו .הצלעות יהיו מפח-פלדה כנ"ל ,בעובי 6מ"מ לפחות.
המידות המינימליות בין החורים בפלטת היסוד 10ס"מ.
העמודים ,כולל פלטת היסוד ,יוטבלו באמבט אבץ חם ויצופו מבפנים ומבחוץ
בהתאם לנדרש .גם האומים והדיסקיות יצופו באבץ חם .לשם כך יש לספק
אומים בעלי קוטר גדול יותר במידה כזו שעל אף הציפוי באבץ יהיה ניתן
להעלותם על ברגי היסוד.
לפני ביצוע הציפוי ינוקו כל חלקי המתכת בהתזת חול.
עובי שכבת האבץ יהיה 60מקרון לפחות ,והיא תהיה חלקה לגמרי ללא כל
בליטות.
ברגי היסוד יהיו של " 1 1/4לפחות ,יבנו בצורת כלוב ולא יהיו מגולוונים.
לכל עמוד יהיה תא או שני תאים לאבזרים .פתחי התאים יפנו תמיד לצד
האחורי של העמוד .כל תא יכלול חיזוקים ומסגרות וכל האבזרים וחומרי
העזר הדרושים להתקנת מגשים נושאי אבזרים ,חיבור כבלים וכו' .בתוך
התאים יהיו מגשים שיכילו את כל האבזרים לכל הנורות שיותקנו על העמוד.
לכל נורה יהיה מג ש נפרד בתוך התא .כל נורה תוגן ע"י מא"ז של עד 26אמפר.
המגש יכיל מהדקי חרסינה בכמות דרושה.
התאים יסגרו באמצעות מכסים מפלדה ומנעולים מפליז הניתנים לפתיחה על
ידי ברגי אלן שקועים .הברגים יצופו בקדמיום או יגולוונו.
- 2// מכסי התאים יתאימו במדויק לפתחים .המכסים יצופו בהתאם לפרוט לגבי
העמודים עצמם.
הארקת כל עמוד תבוצע ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא
ושלא יהיה קשור במגש האביזרים.
כל עמוד יסומן במספרו של העמוד ,בצבע שחור ,ע"י שבלונות לספרות בגודל 1
ס"מ .המספור יבוצע בהתאם להוראות המפקח .כל שלט שעליו יצוין מספר
העמוד ,מספר המעגל ומקור ההזנה יחובר לעמוד ,תמיד ,בצדו האחורי.
00.00.5
פנסים
כללי
על החברות המספקות את גופי התאורה להיות בעלות ידע הנדסי בתחום התאורה
ובעלי יכולת ליווי טכני הכולל תכנון תאורה באמצעות מחשב .על החברות לכלול
צוות אחד לפחות בעל ידע וניסיון בתפעול גופי תאורה וטיפול בתקלות באתר על-
פי דרישות המזמין.
הפנסים יסופקו ע"י הקבלן .עבודת הקבלן ,במסגרת אספקת הפנסים ,תכלול
חישובי תאורה ממוחשבים לפנסים המוצעים על ידו על מנת להבטיח את רמת
התאורה הנדרשת ,אחידות העוצמה ומניעת בהיקות באזורי המתקן השונים.
אם הפנסים הם מתוצרת הארץ ,המיוצרים על-פי הסכם ידע עם יצרן בחו"ל ,יש
להגיש למפקח אישור התאמת המוצר לדרישות תקן ארץ המוצא .לכל פנס יצורפו
המסמכים הבאים:
דגם גוף הפנס ,תיאורו וקטלוג של היצרן.
טיפוס והספק הנורה לה נועד הפנס.
טיפוס והספק ציוד העזר.
שטף האור בלומנים היוצא מהפנס ,כאשר מורכבים בו מקורות האור שעבורם
תוכנן.
נצילות.
עקומת החלוקה של עצמת האור.
מבנה הפנסים (כללי)
מבנה הפנסים :מבנה הפנס והחומרים המשמשים לייצורו יתאימו לדרישות
ת"י .111גוף הפנס יהיה עשוי מחומר לא ברזלי כגון אלומיניום יצוק,
אלומיניום משוך ,פוליאסטר משוריין או פלסטיק מחוזק.
רפלקטור :הרפלקטור יהיה עשוי אלומיניום טהור ,11.1% ,מלוטש ועם ציפוי
אנודי .הרפלקטור יהיה מעובד בצורה ,גודל וזוויות לקבלת הערכים הדרושים
של עצמת ההארה ופיזור האור וזאת בהתאמה לסוגי הנורות שיותקנו בפנס.
מכסה :מכסה הפנס יהיה שקוף מכל צדדיו ועשוי מחומר פלסטי בלתי שביר,
נקי וצלול או מזכוכית מוקשה .המכסה יהיה אטום בפני חדירת אבק וגשם,
המכסה יפתח כלפי מטה ללא עזרת כלים ויישאר מחובר לגוף הפנס לאחר
פתיחתו .המכסה יכלול מנגנון הבטחה נוסף שימנע את הינתקותו של המכסה
מן הפנס לאחר פתיחתו .בעת הפתיחה לא יישארו בידי החשמלאי המטפל
חלקים מתפרקים של הפנס.
חלקים :הברגים ,האומים ושאר האבזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות
והשתחררות בתנודות ורעידות .כל חלקי הברזל בפנס כגון ברגים ,אומים וכו'
יהיו מוגנים בפני חלודה על-ידי ציפוי באבץ חם או בקדמיום.
נשימה :למרות אטימות הפנס לרטיבות ( ,)IP66תתאפשר "נשימה" של הפנס
(התפשטות בגלל שינויי טמפרטורה) ,על-ידי מסנן מתאים.
דרישות ספציפיות:
על העמודים המותקים בשטח יותקנו גופי תאורה עם נורות 2000וואט מ"ה,
ציוד אוטורגלטור .דרגת הגנה נדרשת.IP66 :
רפלקטור :אסימטרי
גופי תאורה פנים:
גוף תאורה מצויד בנורות פלורוסנטיות T5ושילוב משנקים אלקטרונים ,A2
ומפזר אור פריזמטי או אופל או אטום או כמפורט בתוכניות ,תוך שמירה על
נצילות גבוהה ותאורה אחידה.
- 2/1האופטית
נצילות
מקרה
בכל
גוף :פלדה בציפוי אפוקסי פוליאסטר.
לא
יפחת
מ.1/%-
מפזר אור :אקרילי פריזמטי (או כמפורט בתוכניות) מותקן בתוך מסגרת הניתנת
מיוחדים.
קפיצים
בעזרת
קלה
להתקנה
התקנה :שקועה בתקרה מילימטרית ,או גבס .להתקנה בתקרת גבס יזמין הקבלן
בנפרד סט התקנה .
ציוד :אלקטרוני
נורות , OSRAM Daylight :צבע אור ()approx. 6500K , light color 765
00.00.0
ציוד הדלקה
מגשי ציוד ההדלקה:
מגשי האבזרים ימוקמו מול הפתחים בעמודים ,כך שתהיה גישה נוחה לכל
הציוד.
כל מגש אבזרים יהיה עשוי מפח-פלדה בעובי 2.1מ"מ ,מצופה באבץ חם.
מידות המגשים יאפשרו את הכנסתם הנוחה לתוך הפתחים שבעמוד התאורה
ויהיו בהם חורים ותפסנים לשם חיזוקם לעמוד .לכל מגש יהיה גגון פח,
מצופה אבץ כנ"ל ,שיגן על הציוד המורכב.
על כל מגש יותקנו פסי מהדקים ומהדקי COPACמתוצרת ,SOGEXIאו
שווה ערך ,לכל הכבלים ובהתאם לחתכי המוליכים ,כולל מהדקים לחבורי
הפנסים ,וכן חיזוקים ושלות לכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד .כל
המהדקים יישלטו בצורה ברורה וברת קיימא בציוני המעגלים ,הפזות וכו'.
המא"זים שיותקנו על גבי המגשים יכוסו בכיסויים מתאימים.
המז"זים יתאימו גם לניתוק האפס.
כל מוליך על כל מגש ,ללא יוצא מהכלל ,יבודד על-ידי שרוול בידוד פלסטי.
המוליך בין הפנס למצת יהיה בעל תכונות של מוליך מתח גבוה.
מגשי האבזרים בעמודים יכללו פסי הארקה מנחושת מצוידים בברגים
ודיסקיות .לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג למזמין דוגמא של מגש.
כל האבזרים שיותקנו על המגשים ובתוך הפנסים יהיו מסוג משובח ,מאושרים
ע"י מכון התקנים.
למרות ההגדרות המדויקות של הציוד ,על הקבלן לבדוק ,יחד עם ספק הציוד,
את רמת ההרמוניות שהציוד יוצר ברשת אספקת החשמל ובמידת הצורך
להציע אבזרי הדלקה שונים ,העונים על דרישות המפרט והתקנים.
הקבלן אחראי ,חוזית ,למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת
מדרישות התקן .הקבלן יחוייב להתקין ,על חשבונו ,מסנני הרמוניות אם
יתברר שרמת ההרמוניות עולה על המותר.
העבודה כוללת אספקה ,התקנה וחיבור כבלים בעלי חתכים שידרשו ,ובכל
מקרה לא פחות מ NYY /*2.1 -בין כל פנס ומהדקי החיבור שעל גבי המגשים.
כל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי תעודת בדיקה ו\או התאמה לתקן
ישראלי 20על כל חלקיו ,ממכון התקנים.
00.00..
יסודות לעמודים
העמודים יותקנו על גבי יסודות שייוצקו מראש .היסודות יתוכננו על-ידי
מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן לאחר שבדק את סוג הקרקע .תוכנית
היסודות תוגש לאישור המפקח כשהיא חתומה בידי מהנדס הקונסטרוקציות.
הכנת תוכנית היסודות היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.
על הקבלן לקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום .מחיר היחידה יכלול
את כל ההוצאות הדרושות להכנת היסודות.
לתוך היסוד יוכנסו צינורות שרשוריים ,בקטרים מקסימליים ,לשם העברת
הכבלים ומוליכי ההארקה לכיוונים הדרושים:
כל כבל יוכנס בצינור נפרד.
צינור נפרד למוליך ההארקה.
הצינורות יגיעו למרכז כל יסוד .לעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו 2צינורות
נוספים ,שמורים ,להעברת כבלים נוספים בעתיד .מחירם כלול במחיר היסוד.
כל הצינורות ייקושרו יחד במרכז ,והם יבלטו כ 21ס"מ ,מפני היסוד.
- 2/1 -
00.00.0
הצבת עמודים
העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים .העמודים
יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים ,בציר העמודים ,בעזרת מערכות האומים
והדיסקיות .כל האומים והדסקיות יהיו מצופים בקדמיום נגד חלודה ,או
מגולוונים .אם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטות היסוד ,ייעשה זאת
הקבלן ללא תשלום נוסף.
ברגי היסוד שיבלטו מעל היסוד והאומים יימרחו ,לפני ואחרי הצבת העמודים,
במשחה מונעת חלודה .לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים יורכב
עוד אום בטחון על כל בורג .בגמר עבודה זו יותקנו על הברגים והאומים
כובעונים פלסטיים ממולאים במשחה.
על הקבלן למרוח זפת חמה מתחת לפלטה וגם ובחלקו הפנימי של כל עמוד עד
כ /0 -ס"מ גובה ,לפני הצבת העמודים.
בגמר הצבת העמוד יש למלא את המרווח בין פלטת העמוד לבסיס בבטון רזה,
או בחומר מילוי אחר בהתאם להנחיית המפקח.
עם סיום העבודות ולאחר חישמול המתקן ,ייערך הקבלן כיוון הפנסים
כמפורט בסעיף .01.01.20המחיר עבור עבודה זאת כלול ביתר סעיפי מתקן
התאורה ולא יהיה תשלום נוסף.
00.00.9
שלטים
הקבלן יכין 2שלטים בגודל מתאים שיכללו את הפרטים הבאים:
המחלקה האחראית על בצוע העבודה.
שם הקבלן.
שם האחראי במקום וכתובתו.
את השלטים הנ"ל יש להציג במקום נראה לעין באופן ברור ,בהתחלה ובסוף
הקטע שבו עובד הקבלן.
00.00.20כיוון גופי התאורה
לפני מסירת מתקן התאורה יבצע הקבלן ,על חשבונו ,כוון סופי של הפנסים על-
מנת להשיג את רמות התאורה האופטימליות המתוכננות.
הקבלן יבצע מדידות של רמות התאורה (אנכית ואופקית) ושל הבהיקות ב22 -
נקודות לפחות ,בכל שדה טיפוסי של דרך .יש לרשום את התוצאות ולהגישן
למנהלת הפרויקט לבדיקה ואישור .יש לבצע בדיקות נוספות אם יידרשו על-ידי
המזמין.
00.09בקורת סופית וסיום העבודות
לפני ביצע הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן יכין הקבלן תכניות של המתקן כפי
שבוצע למעשה בתוכנת שרטוט ממוחשבת מסוג AutoCadבפורמת " "DWGעם
כל הקבצים הנלווים) ויסמן בהם את כל השנויים והסטיות שנעשו בבצוע ביחס
לתכניות המקוריות ,כפי שאושרו לבצוע.
כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח.
את התכניות ימסור למזמין בשלושה עותקים ועל גבי דיסקט CDהכוללים את
המידע הרלוונטי .תכניות אלו יתוקנו ,במידת הצורך ,במידה ויהיו שנויים בתהליך
ההפעלה והמסירה של המתקן.
התיעוד יכלול את המסמכים הבאים:
הוראות הפעלה ואחזקה.
רשימת הציוד שסופק כולל מספר קטלוג של כל פריט.
קטלוגים של כל הציוד שסופק.
רשימה של חלקי חילוף מומלצים על ידי יצרני הציוד ,כולל כמויות מומלצות ומלאי
מינימלי.
הכנת התכניות לאחר ביצוע והתיעוד ומסירתם למפקח והדרכת צוותי המזמין הם
תנאים מוקדמים למתן תעודת סיום העבודה וקבלת תשלום סופי עבור ביצוע
העבודות.
תמורת הכנת תכניות לאחר ביצוע ,תמורת התיעוד ותמורת ההדרכה לא תשולם
תוספת כל שהיא בנפרד.
- 2/6
כל הפעולות המופיעות בסעיף לעיל תתואמנה עם המזמין.
כל הבדיקות תעשנה אך ורק בנוכחות המזמין.
סיום העבודות יהיה לאחר:
הרצת המתקן בעומס לפי דרישות המפרט.
מסירת התוכניות המעודכנות והספרות הטכנית.
00.20מפרט טכני לביצוע הארקת יסוד
הארקת יסוד תבוצע בהתאם לפרטים הרשומים בקובץ התקנות 2121הארקת יסוד
מהדורה אחרונה.
העבודה תכלול את כל עבודות העזר הדרושות להשלמת העבודה ,כולל הארקות של
המתקן ויורכב מ:
בכל מבנה (כולל סניק בר ,חדר משאבות ,חדר מדחסים ,שוחת כבלים יצוקה וכו') תבוצע
הארקת יסוד בהתאם לדרישות החוק ומערכת הארקה כללית .המערכות הנ"ל תכלולנה
בין היתר:
פס הארקות יסוד היקפי לפי התכניות ,מותקן בקורות היסוד ועשוי מפס ברזל 10X/.1
מ"מ או ברזל בנין בקוטר 20מ"מ לפחות .הנ"ל יהיה בנוסף לברזלי הזיון.
1יציאות חוץ ,מפס הארקת היסוד עשויות מברזל מגולבן במידות 10X/.1מ"מ
המסתימות בקופסה שקועה ,הכל בשלמות ולפי התכניות והדרישות המפורטות בחוק
החשמל.
חיבור בין פס הארקת היסוד לפס השוואת הפוטנציאלים יבוצע באמצעות פס ברזל
מגולבן 10X/.1מ"מ.
פס השוואת פוטנציאלים עשוי מנחושת אלקטרוליטית במידות 10X1מ"מ עם חורי
הברגה " ,13/ברגי פליז מתאימים .פס השוואת פוטנציאלים יהיה מותקן בלוח החשמל
ויצויד בכסוי מתאים לפי דרישת החוק.
ביצוע חיבור לפס השוואת הפוטנציאלים של כל הגופים מתכתיים כגון :צנרת מים ,צנרת
ותעלות מיזוג אויר וכו'.
מבנה הפירמידה יאורק באופן הבא :באותם העמודים המופיעים בתוכנית שעליהם
נשענת הפירמידה המתכתית ירתך הקבלן את פס ההארקה לפלטת הברזל שמבוטנת
בראש הכלונס .הריתוך יבוצע לתחתית הפלטה לפני יציקת הבטון .על הקבלן להזמין את
המפקח ולהראות לו את הריתוכים לפני שמבוצעת יציקת ראש הכלונס.
כל הציוד החשמלי יאורק היטב כנדרש לפי החוק.יש להגיע להתנגדות הארקה בכניסה
ללוח כולל יסודותיהם ברמה הנידרשת על-ידי חברת החשמל.
במידת הצורך יתקין הקבלן על חשבונו אלקטרודת הארקה חיצונית אשר תחובר ליציאות
החוץ של הארקת היסוד עד לקבלת התנגדות נמוכה מספיק לפי דרישות חוק החשמל
וחברת החשמל.
בתפר התפשטות יבצע הקבלן מעבר באמצעות חוט נחושת גמיש מושחל בצינור בין שתי
קופסאות משני צידי התפר .חוט הנחושת יחובר לפסי הארקה באמצעות נעלי כבל
וברגים מתאימים .חתך החוט יהיה 11ממ"ר.
בתאי הכבלים בשטח יאורקו הפסים המחורצים שיותקנו על הקירות ויחוברו באמצעות
חוט נחושת לפס השוואת פוטנציאלים של השוחה וכן באמצעות חוט נחושת שיעבור דרך
כל השוחות למטרה זאת.
00.22מערכת טלפונים ,ומערכות טלוויזיה השונות.
00.22.2כללי
כל העבודות הקשורות בהתקנת קוי בזק ומערכות טלוויזיה השונות ,יבוצעו לפי
דרישות הטכניות של החברות ובתאום עמם ,לאחר קבלת האישורים המתאימים
ותחת פיקוח נציג החברה.
כל החומרים כגון :צנרת ,בריכות ,כבלים ,אביזרים ,תיבות3פילרים ,גומחות וכו'
יהיו על פי המפרטים ודרישות החברות הנ"ל ויכללו כל חומרי העזר הדרושים
להקמתם.
עם סיום התשתית ולפני השחלת הכבלים הקבלן יבקש אישור החברות הנ"ל על
תקינות המתקן .רק לאחר מכן ישחיל הכבלים ויגיש אישור סופי על תקינות
המערכת כולה.
00.22.1
ארונות בזק
- 2/1יהיו במידות לפי דרישות בזק עם גב עץ בעובי 21מ"מ וכל הציוד הדרוש לפי
מהדקי קרונה ,אגנית נרוסטה וכו' .יש לקבל אישור חברת
דרישת בזק ,כגון:
בזק לפני אספקת הארונות.
00.21הארקות
00.21.2
כללי
מערכת ההארקה תתאים לתקנים הישראליים ולחוק החשמל הישראלי ,כולל
הארקות יסודות המבנים.
יש להאריק את כל הציוד החשמלי והאחר אשר יותקן במקום.
ההתנגדות הכללית ,של כל מתקן ,כלפי המסה של האדמה לא תעלה על 1אוהם.
00.21.1
הארקת יסוד
כל הארקות היסוד יבוצעו בהתאם לדרישות תקנות החשמל ,הארקות יסוד
ובהתאם לפרוט המופיע שם.
הארקת היסוד תכלול:
טבעת גישור ,העשויה ממוט ברזל עגול בקוטר של 20מ"מ לפחות או פס
ברזל בחתך של 200ממ"ר לפחות ובעובי של /.1מ"מ לפחות .הטבעת צריכה
להיות רציפה (מרותכת) לכל אורכה .טבעת הגישור תחובר אל קונסטרוקצית
היסודות בהתאם להוראות התקן.
קטעי ברזל מרותכים אל טבעת הגישור יבלטו מחוץ לקירות המבנים לצורך
חיבורם למערכת ההארקה הכללית של המבנה ,אלקטרודות הארקה
וכדומה.
קטעי ברזל מרותכים אל טבעת הגישור יבלטו במקומות אחדים בתוך כל
מבנה לצורך חיבור אחד מהם אל פס השוואת הפוטנציאלים.
00.21./
פס השוואת פוטנציאלים
פס נחושת ,במידות הדרושות עם חורים וברגי פליז ,לחיבור מוליכי ההארקה.
הפס יאפשר את חיבורם של כל מוליכי ההארקה ,ולא פחות מ -1מוליכים.
פס השוואת הפוטנציאלים יחובר לקיר באמצעות מבדדי מרחק.
00.21.2
אלקטרודת הארקה
אלקטרודת ההארקה תהיה מסגסוגת נחושת ,באורך ובקוטר הנדרשים לשם
יצירת ההתנגדות הנדרשת של מערכת ההארקה כלפי מסת האדמה.
כל אלקטרודת הארקה תכלול שלט תיקני "הארקה" וסידור המאפשר חיבור
מוליכי הארקה של 10ממ"ר ,כולל ברגים ,דיסקיות ואומים מצופים קדמיום.
כל אלקטרודת הארקה תכלול שוחת ביקורת מבטון מזוין במידות מינימליות של
10ס"מ קוטר ,ו -10ס"מ עומק וכן מכסה לשוחה מתאים לתקן הישראלי .המכסה
יהיה צבוע בירוק-צהוב וישא שלט "הארקה".
00.21.5
הארקת קונסטרוקציות מתכתיות
יש להאריק את כל קונסטרוקציות המתכת ,כגון לוחות חשמל ,תעלות וסולמות
כבלים מתכתיות ,תמיכות לחיבורי כבלים למנועים וכדומה.
חיבור של הארקה כולל מוליכי נחושת בחתכים המתאימים ,נעלי כבל מתאימים,
ריתוך ברגים לחיבור ההארקות ,ניקוי ,הכנה לצבע וצביעה של מקומות כגון
ריתוכים וכו'.
00.21.0
הארקת מנועים
הארקת המנועים כוללת "גישור" בין קונסטרוקצית המתכת של בסיס המנוע לבין
הבסיס של המנוע .את ה"גשרים" יש לבצע ע"י מוליכי נחושת מבודדי PVC
בחתכים זהים לחתכי הפזות של המנועים אבל לא פחות מ 26 -ממ"ר.
.61.2.2.2
00.2/הגדרת הנקודות
00.2/.2
נקודת מאור רגילה
- 2/1נקודת מאור קבועה לקיר או לתקרה במעגל סופי חד פאזי ,נקודה אחת או
יותר על מעגל אחד ,בהתאם לתכנית ,החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות
כבל דגם N2XYאו צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר 16מ"מ
בהתקנה סמויה ,או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים .כולל קופסאות מעבר
והסתעפות עם חוטים 3 X 1.5ממ"ר עבור פאזה ,אפס והארקה .כולל
מפסק מאור רגיל ,כפול ,מחליף או לחצן קפיצי.
על-יד כל נקודת מאור יותקן בתקרה וו-תליה המתאים לשאת משקל של
20ק"ג לפחות.
00.2/.1
נקודת מאור במעגל תלת-פאזי
נקודת מאור כנ"ל אך במעגל תלת-פאזי 2.1X/ממ"ר.
00.2/./
נקודת מאור לגוף תאורת חרום
נקודת מאור כפולה או דו תכליתית קבועה לתקרה במעגל סופי חד פאזי,
נקודה אחת או יותר על מעגל אחד ,בהתאם לתכנית ,החל מהלוח ועד
לנקודה באמצעות כבל דגם N2XYאו צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף
בקוטר 16מ"מ בהתקנה סמויה ,או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים .כולל
קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים 4 X 1.5ממ"ר עבור פאזה ,אפס
והארקה .כולל מפסק מאור רגיל .ובתוספת חוט נוסף להדלקה כפולה
לנברשת או המחווט לפני המפסק לטעינת המצבר של גוף התאורה הדו
תכליתי
00.2/.2
נקודת מפסק מחליף או לחצן מאור
נקודת מפסק מחליף עבור הדלקה מחליפה משני מקומות במעגל מאור
חד פאזי .או נקודת לחצן מדרגות .
00.2/.5
נקודת חיבור קיר רגילה (בחוט 1.5ממ"ר)
נקודת חיבור קיר קבועה לקיר במעגל סופי חד פאזי ,נקודה אחת או יותר
על מעגל אחד ,החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות כבל דגם N2XYאו
צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר 16מ"מ בהתקנה סמויה ,
כולל קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים 3 X 2.5ממ"ר עבור פאזה,
אפס והארקה .כולל בית תקע חד קוטבי.
00.2/.0
נקודת חיבור קיר על מעגל ניפרד
נקודת חיבור קיר קבועה לקיר במעגל סופי חד פאזי ,נקודה אחת על מעגל
ניפרד בהתאם לתכנית ,החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות כבל דגם
N2XYאו צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר 16מ"מ בהתקנה
סמויה ,כולל קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים 3 X 2.5ממ"ר עבור
פאזה ,אפס והארקה .כולל בית תקע תלת קוטבי.
- 2/1 -
00.2/..
נקודת דוד שמש
נקודה למחמם מים סולרי ו\או חשמלי ,החל מהלוח ועד לנקודה
באמצעות כבל דגם N2XYאו צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר
16מ"מ בהתקנה סמויה ,או צינורות דגם "פנ" בחללי בינים ,כולל
קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים 3 X 2.5ממ"ר עבור פאזה ,אפס
והארקה .כולל מפסק דו-קוטבי עם סידור לנורת סימון מותקן תה"ט
ומפסק בטחון מוגן מים 2X16Aמותקן ליד דוד המים .כולל ביצוע גשרי
הארקה ליד הדוד.
00.2/.0
נקודת טלפון
נקודת טלפון בצינור מריכף קוטר 16מ"מ בהתקנה סמויה כולל אספקת
והשחלת כבל 1זוגות תקני .כולל ,קופסאות מעבר והסתעפות וכל ציוד
עזר שיידרש ,בהתאם לתכניות ,החל מארון התקשורת ועד לנקודה.
הנקודה תסתיים בשקע טלפון.
00.2/.9
נקודת טלוויזיה אק"מ
נקודת טלוויזיה לאנטנה לקליטה מרקזית ,בצינור מריכף בקוטר 16מ"מ,
בהתקנה סמויה ,עם כבל קואקס תקני כולל קופסאות וכל ציוד עזר
שיידרש ,בהתאם לתכניות ,החל מארון התקשורת ועד לנקודה שתסתיים
באביזר לחיבור אנטנת טלוויזיה ורדיו.
00.2/.20נקודת טלוויזיה בכבלים (טל"כ)
נקודת טלוויזיה בכבלים הכוללת צינור מריכף בקוטר 16מ"מ בהתקנה
סמויה ,עם כבל קואקס תקני כולל קופסאות וכל ציוד עזר שיידרש,
בהתאם לתכניות ,החל מארון התקשורת ועד לנקודה שתסתיים באביזר
חיבור תקני בתוך קופסה 11מ"מ עם מכסה.
00.2/.22נקודת מזגן חד פאזי
נקודת מזגן חד פאזי קבועה לקיר בחלל הגג במעגל סופי חד פאזי ,נקודה
אחת על מעגל ניפרד בהתאם לתכנית ,החל מהלוח ועד לנקודה על-יד
היחידה החיצונית או הפנימית לפי סוג המזגן ,באמצעות כבל דגם N2XY
או צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר כנדרש ,בהתקנה סמויה ,
כולל קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים בחתך כנדרש וכמפורט
בתוכניות עבור פאזה ,אפס והארקה .כולל מפסק ביטחון מותקן על=יד
היחידה החיצונית ,כולל כל הדרוש להתקנה לפי תוכנית.
00.2/.21איטום מעברי כבלים.
לאחר התקנתם יש לבצע אטימה של מעברי הכבלים ולכל
שרוולי3צינורות יציאה ו3או כניסה למבנה משני קצוותיהם ,בצד שבתוך
המבנה ובקצוותיהם שמחוץ למבנה (באדמה ו3או בשוחת בטון) .האיטום
נגד מעברי אש ועשן יבוצע בין אזורי אש השונים כהגדרתם בתקן ישראלי
2220שיהיה עמיד במשך 220דקות לפחות .במגע עם האש לא תורשה
פליטת גזים רעילים ,רמת הרעילות תהיה לפי תקן ישראלי .111החומרים
והשיטה לביצוע האיטום יהיו כדוגמת KBSתוצרת GRUNAVויענו
לדרישות אחד התקנים הבאים לפחותBS 476, NFPA ,DIN 4102 :
.251, UL 263
החומרים יהיו בעלי גמישות שתבטיח אפשרות להחדרת כבלים נוספים
דרך המעבר לאחר אטימתו.
כחומר מיגון לפתחים גדולים בפני מעבר אש ,עשן וגזים מאושר שימוש
בחומר .FLAMMASTIK
כחומר מיגון לפתחים קטנים בפני מעבר אש ,עשן וגזים מאושר שימוש
במעברים תקניים MCTאו FSP-1000של חב' מונו אלקטר בע"מ.
00.2/.2/נקודת לחצן הפסקת חשמל
- 210נקודת לחצן ( (NORMALLY OPENעם שני מגעים COלניתוק
החשמל לשימוש כבאים מותקן בקופסה עם זכוכית המיועדת לשבירה
בזמן חרום ולהפעלה אוטומטית של הלחצן המותקן בה .הלחצן יותקן
בקופסה ריבועית תה"ט ,הכוללת שילוט מתאים ,הנחיות פעולה ,פטיש
ושרשרת .החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם
"פד" מריכף בקוטר 26מ"מ בהתקנה סמויה כולל קופסאות מעבר
והסתעפות עם חוטים / X 2.1ממ"ר כולל אביזר סופי.
00.2/.22נקודת טלפון
נקודת טלפון בצינור מריכף קוטר 26מ"מ בהתקנה סמויה עם כבל טלפון
כמפורט בתוכניות לרבות חיבור .כולל ,קופסאות מעבר החל מארון
התקשורת ועד לנקודה .הנקודה תסתיים בשקע טלפון דגם בזק.
00.2/.25נקודת גלוי אש
נקודת גלאי אש לחצן אזעקה ידני או צופר וכו' בצינור תקני למערכת גלוי
אש בקוטר 26מ"מ בהתקנה סמויה ,עם חוט משיכה תקני מנילון כולל
קופסאות מעבר ,החל מארון התקשורת ועד לנקודה או מנקודה סמוכה
בהתאם לתרשים הצנרת שבתוכניות.
00.2/.20נקודת תקשורת
נקודת תקשורת כגון :נקודת שמע למוסיקת רקע ו3או כריזת חרום ,נקודת
גלאי נפח ,מפסק דלת וכו' בצינור מריכף דגם "פנ" בקוטר 26מ"מ
בהתקנה סמויה ,עם חוט משיכה תקני מנילון החל מקופסה בחלל
תקרה כפולה ועד לארון התקשורת כמפורט בתוכניות .החיווט של הנקודה
יבוצע על ידי אחרים במסגרת חוזה נפרד.
00.2/.2.נקודת רשת מחשבים
הכנה לנקודה רשת מחשבים בצינור מריכף דגם "פנ" בקוטר 2/מ"מ
בהתקנה סמויה ,עם חוט משיכה תקני מנילון החל מקופסה בחלל
תקרה כפולה ועד לארון התקשורת כמפורט בתוכניות .החיווט של הנקודה
יבוצע על ידי אחרים במסגרת חוזה נפרד.
00.2/.20נקודת טלויזיה
נקודת טליזיה בצינור מריכף קוטר 26מ"מ בהתקנה סמויה עם כבל
קואקס כנדרש ע"י חברת ערוצי זהב ,כולל קופסאות מעבר החל מארון
התקשורת ועד לנקודה.הנקודה תסתיים בשקע טלויזיה תקני.
00.2/.29נקודת מאור במתח נמוך
נקודת מאור במתח נמוך קבועה לקיר או לתקרה במעגל סופי חד פאזי,
נקודה אחת או יותר על מעגל אחד ,בהתאם לתכנית ,החל מלוח החשמל
ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר 26
מ"מ בהתקנה סמויה ,או צינור מרירון בהתקנה גלויה כולל קופסאות
מעבר והסתעפות עם חוטים 2 X 2.1ממ"ר כולל מפסק מאור רגיל ,כפול,
מחליף או לחצן קפיצי בלתי שבירים.
00.2/.10נקודת מזגן תלת פאזי
- 212נקודת מזגן חד פאזי במעגל סופי תלת פאזי ,נקודה אחת על מעגל ניפרד
בהתאם לתכנית ,החל מהלוח ועד לנקודה (היחידה החיצונית או פנימית
לפי תוכניות מ"א) ,באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר
כמפורט בתוכנית ,בהתקנה סמויה ,או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים ,
כולל קופסאות מעבר והסתעפות .המעגל יבוצע עם כבל דגם N2XY
בקוטר כמפורט בתוכנית ,כולל מפסק ביטחון 21X1אמפר ,דגם מוגן מים
עם סידור נעילה ,מותקן על עמודון על גג המבנה על-יד היחידה החיצונית.
00.2/.12נקודת בית תקע 20X/אמפר
נקודת בית תקע תלת פאזי ,נקודה אחת על מעגל ניפרד בהתאם לתכנית,
החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף
בקוטר 2/מ"מ בהתקנה סמויה ,או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים.כולל
קופסאות מעבר והסתעפות עם כבל 1 X 2.5 N2XYממ"ר עבור פאזות,
אפס והארקה .כולל בית תקע 1פינים.
00.2/.11נקודת בית תקע /1X/אמפר
נקודת בית תקע תלת פאזי ,נקודה אחת על מעגל ניפרד בהתאם לתכנית,
החל מהלוח ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף
בקוטר 2/מ"מ בהתקנה סמויה ,או צינור דגם "פנ" בחללי ביניים.כולל
קופסאות מעבר והסתעפות עם כבל 1 X 4 N2XYממ"ר עבור פאזות,
אפס והארקה .כולל בית תקע /2X1אמפר.
00.2/.1/נקודת קופסת שקעים להתקנה שועה צפה
נקודת כוח החל מהלוח ועד לקופסא המותנת ברצפת האולם ,לרבות
חיבור והפעלה ,עם מעגל חד-פאזי 2.1ממ"ר.
00.2/.12קופסת שקעים שקועה ברצפה
קופסת אביזרים עם דלת צירית ,המיועדת להתקנה ברצפות ומכילה כל
הציוד חשמל ותקשורת המפורט בתוכניות.
00.2/.15נקודת מתקן יבוש
נקודת מתקן למייבש שיער או ליבוש ידיים בשרותים ,בהתקנה החל
מהלוח ועד לנקודה באמצעות צינורות פלסטיים דגם "פד" מריכף בקוטר
26מ"מ בהתקנה סמויה ,או צינורות דגם "פנ" בחללי בינים ,כולל
קופסאות מעבר והסתעפות עם חוטים / X 2.1ממ"ר עבור פאזה ,אפס
והארקה .כולל מפסק דו-קוטבי עם סידור לנורת סימון תה"ט .כולל חיבור
המכשיר שיסופק על ידי המזמין בחיבור ישיר בהתאם לתקנות.
00.2/.10גוף תאורה
ג"ת כולל גם הצגת תעודות בדיקה מכון התקנים ,אישור הגוף על-ידי
המפקח ,אספקה והתקנת גוף תאורה וכל ציוד העזר הנדרש להפעלתו
התקנית ,זרוע וכל הדרוש להתקנה סטנדרטית או להתקנה מיוחדת לפי
פרט האדריכל.
00.2/.1.מבנה לוח חשמל מפח
מבנה לוח חשמל מפח עם פנלים ודלתות כולל סידור נעילה .הלוח מיועד
בעיקר למאמתי"ם ואביזרים מודולריים אחרים כולל פסים לאפס
והארקה ,חיווט ,שילוט,הובלה ,התקנה ,חיבור כל המעגלים בשלמות,
מהדקים ,סרגלים וכו' עד להפעלתו כולל מקום שמור כמפורט.
00.2/.10קופסת פיקוד מקומית
קופסת פיקוד או לוח מקומי קטן מותקן בקופסה מפוליאסטר משוריין
עם דלת וסידור נעילה עם מנעול רב בריח .כולל מהדקים וחיווט של ציוד
המותקן בה .הקופסא תוצרת HIMMELאו שווה ערך.
00.2/.19צנרת בהתקנה סמויה או גלויה
- 212הזנות תקשורת ,קשר בין לוחות לפיקוד ,קשר בין ארונות תקשורת ,צנרת
שמורה וכו' .יהיו מסוג כבה מעליו
00.2/./0תעלות פלסטיות
תעלות פלסטיות תהיינה תוצרת פלגל עם מכסה ,סופיות ,זוויות ,חיזוקים
פנימיים ,מחזיקי כבל וכו'.
00.2/./2צנרת בחפירה תת קרקעית
צנרת מסוגים שונים בחפירה תת קרקעית תהיה דגם "קוברה" דו-שכבתי
עם דופן חלקה או פי.וי.סי עבור בזק מדגם המאושר על ידי "בזק".
המחיר כולל פתיחת פתחים בתאי כבלים ,איטומם וכל הדרוש כגון:
סימון ,חוט משיכה ,מרווחים בין הצינורות וכו' .המחיר לפי מ"א.
00.2/./1אלקטרודת הארקה
אלקטרודת הארקה יהיו מפלדה מצופה בנחושת דוגמת "ארדינג" כולל
המחברים ,המופות ,ראש החדרה ,ביצוע מדידה שוטפת של התנגדות
הארקה וכן מדידת לולאת התקלה ומסירת דו"ח בכתב .עומק
ההחדרה יקבע בכל מקום בהתאם לנדרש לפי נתוני הצרכנים ובהתאם
למדידות השוטפות תוך כדי ההחדרה עד לקבלת ההתנגדות הדרושה.
00.2/.//בריכת הארקה
בריכת בטון בקוטר 40ס"מ ובעומק 60ס"מ עבור אלקטרודת הארקה
כולל פס עם מחבר בראש האלקטרודה ,חיבור האלקטרודה לפס הארקה
וכן מכסה כבד לכביש ,וסימון השוחה כנדרש "זהירות! הארקה לא
לפרק!".
00.2/./2שוחת כבלים עגולה
שוחה טרומית עשויה מחוליות וגמר בחוליה קונית עם מכסה כביש
כבד.כולל חפירה ,מצע כורכר מהודק (ללא תחתית) ,שלבי ירידה ,מילוי
החפירה ,פילוס בהתאם לפני השטח הסופיים ,הכנת פתחים לצנרת
ואיטום.גודל השוחות יהיה 100ס"מ קוטר ועומק 200ס"מ או קוטר 80
ס"מ ועומק 150ס"מ כמפורט בכתב הכמויות.
00.2/./5שוחת "בזק"
שוחת "בזק" תהיה תקנית מדגם A1או A2או Pלפי תוכנית סטנדרטית
של "בזק" .השוחות בעומק 2מטר וכוללות שלבי ירידה ,פתחים כנדרש
כולל המסגרת והמכסים.
00.2/./0ארון תקשורת
ארון תקשורת איזורי יהיה במידות הבאות:
גובה 200 :ס"מ +הגבהה של 20ס"מ (סוקל).
60ס"מ.
רוחב:
/1ס"מ.
עומק:
הלוח עשוי מפח עם דלתות וסידורי נעילה לכל דלת ,עם מפתח רב בריח.
כולל גב עץ וחלוקה פנימית עם מדפי עץ כמפורט בתוכנית ובמפרט לעיל.
00.2/./.מתקן הארקות למבנה
על הקבלן לבצע מיכלול הארקת יסוד כולל ביצוע המתקן בהתאם
לתוכנית והפרטים הארקה ,ריתוכים ,יציאות חיצוניות ,קופסאות,
שילוט ,התקנת פסי השוואת פוטנציאלים ראשי ומשניים והארקת כל
צנרת המים ,הגז ,תעלות מ"א ,תקרות מונמכות וביצוע נקודות הארקה
בארונות טלפון וכו' כנידרש בחוק.
- 21/ 00.2/./0חפירה תת קרקעית
חפירה תת קרקעית באמצעות כלי או בידיים עבור צנרת חשמל ,תקשורת
וכו' כולל חפירה ,מצע חול ,כיסוי ,הידוק ,סרט סימון ,שילוט תוואי וכו'
כולל סילוק שאריות .עומק החפירה ורוחבה יהיה כנדרש
בתוכניות.החפירה תימדד לפי מטר אורך בהתאם למספר עומקים
ורוחבים כפי שיבואו לידי ביטוי בכתב הכמויות.
00.2/./9קונסטרוקציה מתכתית מגולבנת
קונסטרוקציה מתכתית ,עבור הנחת כבלים כגון :סולמות ,תעלות,
מגשים ,סטנדים ,זויות תמיכה וכו' תהייה מגולבנת באבץ חם בעובי 60
מיקרון לפחות
00.2/.20נקודת הארקה
הארקת יסוד של מבנה כגון :הארקת ציוד במבנה קיים ,ציוד בשטח וכו'
כולל צינור בקוטר 23מ"מ וחוט נחושת גלוי מפס הארקה של פילר או
שוחה קרובה ,או לוח קרוב .כולל מהדק הארקה כבד תקני ,סימון,
שילוט וכו' .כולל ביצוע הכנות להארקה כגון ריתוך בורג ,הסרת צבע
וכו' .חתך החוט כמפורט בכתב הכמויות.
00.2/.22איטום מעברי כבלים נגד אש
חומר אטימה נגד אש יהיה למשך שעתיים במעברים בין איזורי אש ,פירי
כבלים ,יציאות מלוח חשמל ,צנרת כבלים וכו' .החומר דוגמת KBSאו
שווה ערך מאושר על ידי המפקח ויעמוד בתקנים הדרושים.
00.2/.21איטום מעברי כבלים נגד מים
חומר אטימה נגד חדירת מים בשוחות ,כניסות תקשורת ,ארונות תקשורת
וכו' יהיה באמצעות פוליאוריטן מוקצף ,חומרים סילקוניים וכו'.
00.2/.2/כבלי חשמל ותקשורת
כבלי חשמל ו3או תקשורת ,פיקוד וכו' טעונים אישר על ידי המפקח לפני
אספקתם ויהיו בעלי תו תקן .חוטים מנחושת יהיו מבודדים פי.וי.סי
מושחלים בצינורות ו3או חוטי נחושת גלויה מונחים בחפירה ו3או
מושחלים בצינורות כולל חיבורים משני הקצוות וחומרי ואביזרי העזר
הדרושים.
00.2/.22התקנה של כבל חשמל ו3או תקשורת בשטחי פתוח
התקנה בלבד של כבל חשמל ו3או תקשורת שיסופק על ידי אחרים או על
ידי הקבלן .מחיר ההנחה זהה להתקנה בתעלה פתוחה ,תעלה תת
קרקעית ,השחלה בצינור וכו' כולל אביזרי עזר להנחה כגון גלגיליות,
תותבים בפתחים ,משטחי הגנה וכו' .כן כולל מחיר הנחת כבל את חיבורו
בשני קצותיו כולל נעלי כבל ,סופיות מתכווצות (מסוג כפפה לכבלים
הכבדים) ושאר חומרי העזר הדרושים וכן סימונו כנדרש במפרט.
00.2/.25צינור הגנה גמיש
צינור הגנה מתכתי גמיש יהיה עם מעטה פי.וי.סי כולל מחברים ,מתאמים,
אומים וכל הדרוש לחיבור הצינור לקופסת החיבורים של המנוע או
הפיקוד.
00.2/.20פתיחת כביש אספלט
פתיחת כביש אספלט לצורך חפירה כולל ניסור הכביש והחזרתו למצב
הקודם לאחר סתימת החפירה כולל כורכר מהודק ,הרטבה ,כיסוי
אספלט והידוקו .המחיר יהיה לפי מ"ר ויכלול את כל חומרי העזר
הדרושים.
00.2/.2.פתיחת משטח מרוצף
- 211פתיחת משטח מרוצף מכל סוג שהוא לצורך ביצוע חפירה .כולל החזרת
החול המהודק למקומו וריצוף מחדש כולל השלמת מרצפות אם יחסרו
או ינזקו בפתיחה .המחיר יהיה לפי מ"ר והוא בנוסף למחיר החפירה.
00.2/.20אביזר חרום דו תכליתי
אביזר חרום דו תכליתי להתקנה בתוך או מחוץ גוף תאורה ,יהיה להפעלה
אחת הנורות בתפוקה של לא פחות מ 10%-למשך 10דקות.
00.22
ערכת גילוי אש ועשן ממונעת ( )Addressableאנלוגית
כללי
הקבלן יספק מערכת זהה למערכת מותקנת בבית הספר הקיים או מערכת מסוגלת
לתקשורת מלאה בין המערכות .כל ההתראות באולם הספורט יגיעו גם לרכזת
המותקנת בבית הספר .הקבלן יספק כל ציוד העזר הדרוש לצורך ביצוע הקשר
והתקשורת המלאה בין המערכות.
החברה המבצעת תהיה בעלת ידע וניסיון בהתקנה ושירות של מערכות אוטומטיות
לגילוי וכיבוי אש.
כל הציוד המוצע יהיה מאושר בתקן ULובאישור מכון התקנים הישראלי וזאת על מנת
למנוע אי התאמה טכנית או בעיות באספקת ציוד וחלפים.
המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה במקרה של אש או עשן .המערכת תתוכנן,
תותקן ,תיבדק ותחוזק בהתאם ל.NFPA 72 A, B, C, D, E, F -
על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו ,להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד.
המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאומי בשטח גילוי אש3ועשן.
רכיבי המערכת ישאו אישור ULומכון התקנים הישראלי ,תקן 2220על ארבעת חלקיו.
הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק ,הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים
האחרים ,יהיו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה
אלו.
לחברה המציעה יהיה תקן ת"י .1002
00.22.2
מסמכים ישימים
על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו ,לצרף:
מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים ,לרבות הוראות הפעלה ,בדיקה,
ניסוי ואחזקה.
תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ULומכון התקנים הישראלי.
00.22.1
איפיון המערכת
מערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת ( )ADDRESSABLEאנלוגית משולבת
כריזה.
לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית.
כל סוגי הגלאים (אופטיים ,חום) ,יהיו מסוג אנלוגי ,עם תושבת אחידה שתאפשר
התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.
00.22./
לוח פיקוד ובקרה אנלוגי לגילוי אש
כללי
00.22./.2
מרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן
בעלת תו תקן .UL
המרכזיה תהיה מסוג ADDRESSABLEאנלוגית .יחידת
הבקרה תהיה מבוססת על עקרון המודולריות ובכך יהיה ניתן
להרחיב את המערכת עד ל 2000 -יח' קצה ממוענות (גלאים,
לחצנים וכו') .ותכלול עד 20חוגי בקרה ,כאשר בכל חוג ()LOP
יחוברו 61עד 210אביזרי כתובת (גלאים ,לחצנים ,צופרים
וכדומה) .החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד.
בנוסף ,ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש ,אזורי גילוי
קולקטיביים ,כאשר החיווט לכל אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.
- 211לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי
האש .מערכת כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה ,אשר בה
יאוחסנו מספר הודעות מוקלטות והתראות קוליות .במקרה של
התראת אש ,המערכת תאפשר שליפת ההודעה המתאימה
מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים
הרלוונטיים.
כמו כן ,תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי ,אשר
יאפשרו להעביר התראות והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל
האזורים בו זמנית ,בצורה ידנית וסלקטיבית.
המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש ,בהספק המתאים
לכמות הרמקולים המפורטת הכתב הכמויות ורזרבה של 10%
לפחות .חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המפקח לפני
תחילת הביצוע.
כמו כן ,תכלול המערכת TONE-GENARATORוגונג שיופעל
עם הפעלת המיקרופון המקומי.
מרכזית גילוי האש תכלול 2יציאות RS-232אשר יאפשרו לחבר
את המערכת אל מרכז שליטה ובקרה ממוחשב אשר יאפשר הצגה
גרפית של כל ההתרחשויות בזמן אמת ע"ג צג גרפי {מוניטור}
מערך גילוי אש יהיה משולב ברשת תקשורת עם מרכז שליטה
ותצוגה גרפית .)Information Management System( I.M.S
המערכת הנדרשת ,מיועדת לשילוב מבוקר בזמן אמת ,של מערך
רכזות גילוי אש מסוגים שונים ברחבי קמפוס .המערכת תאפשר
קישוריות בין רכזות גילוי האש באמצעות ציוד תקשורת ועל גבי
תווך כגון סיב אופטי ו3או כבל שזור ומסוכך .המערכת תאפשר
שליטה ובקרה מרכזית באמצעות יחידת תצוגה גרפית ממוחשבת
.I.M.Sניתן יהיה לשלב מגוון רכזות רחב כגון רכזות
קונבנציונליות ,רכזות ממוענות ורכזות ממוענות אנלוגיות.
המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום -כיחידה
אינטגרלית ,לשידור הודעות חרום והודעות שוטפות אל השטחים
הציבוריים והפרוזדורים .המערכת תאפשר העברת הודעות
סלקטיביות לכל אחד מהאזורים בנפרד או לכל האזורים וכל
השטחים הציבוריים יחד .בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת
המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה
או בדלפק המודיעין.
לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה על
הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י המפקח.
יחידות הבקרה יהיו מודולריות ,בעלות רכיבים מסוג מוליכים
למחצה המורכבים על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת
המערכת.
כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו ,ורכיבי הבקרה יהיו
מבוקרים בשיטה של "בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק,
קצר או תקלה אחרת.
קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית-חזותית ברורה על הלוח,
שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים :גלאים ,קוים ,טעינה
וכו'.
לוח יציג את המצבים הבאים:
מערכת בפעולה .
השתקת צופרים.
הפסקת פעולת נצנצים לאחר RESET
תקלה במערכת הכריזה .
תקלת מגבר ,בקרת קו רמקולים.
תקלת טלפון כבאים.
תקלה באביזר גילוי אש .
הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על-ידי מי שלא
הוסמך לכך ,את הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו ,וכן
מטען ,צופר וכו'.
- 216למערכת יהיו 1רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות.
הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או ניטרול חלקים ממנו ,יוכל
להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה מתאים ,וגם אז,
הניתוק יצביע בהתראה קולית על הניתוק הקיים.
00.22./.1
לוח הבקרה
תצוגת LCDאלפא נומרית בעברית בלבד של 2שורות ו10 -
תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת
השונים .השורה העליונה תציין את המיקום המדוייק
והשורה התחתונה תציין סטטוס ואירועים ממרכיבי
המערכת השונים.
מרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה
BUILT-INשבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח או לבצע
שינויים בעת הצורך ,של האזורים ופונקציות ההפעלה
השונות הנדרשות מהמערכת ,ללא צורך בביצוע שינויי
חומרה או תוכנה כלשהם.
המרכזייה תאפשר שליטה של 2,000כתובות כוללINPUT :
או .OUTPUT
מרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה VERIFICATION
ALARMלמניעת התראות שווא.
מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית ,לבדיקת
תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים.
ניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב TESTבלי שהדבר
יפריע לקליטת אזעקות מאזורים אחרים.
ניתן יהיה לחבר למרכזיה 2לוחות התראה משניים בעזרת
קו תקשורת של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל
האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח
הבקרה הראשי .כל לוח משנה יכלול תצוגת LCDאלפא
נומרית בעברית בלבד של 2שורות ו 10 -תווים.
מרכזית הגילוי תכלול מערכת כריזת חרום משולבת
( )BUILT-INאשר תכלול את המרכיבים העיקריים
הבאים:
יחידת בקרה מרכזית אשר תכלול יחידת זיכרון לאחסון
הודעות מוקלטות ,מערכת מיתוג אוטומטית להעברת
ההודעות אל אזורי הכריזה השונים ,כניסות שמע ממקורות
שמע מקוריים (מיקרופון מקומי ,מיקרופון מרוחק וכו').
מחולל אותות ( )TONE-GENARATORלהעברת 1טונים
שונים להתראה.
מערכת מיתוג ידנית אשר תאפשר העברת ההודעות
לאזורים שונים על פי בחירת המפעיל או לכל האזורים בו
זמנית.
מיקרופון מקומי אשר יאפשר כריזת חרום או הודעות
ממרכז הבקרה.
יחידת גונג אשר יופעל לפני ההודעה.
מגברי הספק בהספק מתאים לכמות הרמקולים שמפורטת
בתוכניות עם רזרבה של .10%
מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות
שונות כמו :הפעלת מערכות כיבוי ,הפעלת חייגן אוטומטי,
הפעלת צופרים ,הפעלת מדפי אש ,הפעלת מגנטים לסגירת
דלתות וכו'.
בנוסף לתצוגת LCDבעברית ,תכלול המרכזייה:
נורות בקרה למתח הפעולה ,אזעקה במקרה של שריפה,
סימון תקלה וכו'.
מפסקים להדממת צופר ,למצב בדיקה RESET ,וכו'.
00.22././
יחידת ספק הכוח
- 211
הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל ,באמצעות יחידת
מצברי חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת
למשך 12שעות.
ספק הכוח יהיה חלק אינטגרלי של יח' הבקרה ,ובנוי על
עקרון הבא:
יחידת המרה )21%( 2/0VAC -ל 21 VDC-המסוגלת לספק
זרמים נדרשים בהתאם לתוצרת המערכת.
יחידת טעינה למצברים.
מצברי ג'ל אטומים.
מרכזית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען טרנזיסטורי מיוצב,
עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל
הדרוש לכל המערכת .טעינת המצברים תהיה רצופה,
אוטומטית ועוקבת אחר מצב הטעינה של המצברים בכל
עת.
כדי להתריע על מצב חירום ,כשהמערכת פועלת על
המצברים ,תופיע בלוח התצוגה אזהרה אור-קולית.
יחידת ספק הכוח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד
לקוי או נזק שעלול להגרם דרך כניסת המתח.
יחידת הבקרה תצויד במצבר ובמטען להפעלת המערכת
במקרה של הפסקה ברשת החשמל 12 ,שעות מרגע התקלה.
בתום זמן זה ,על המערכת להפעיל אזעקה לפחות /0דקות
נוספות.
כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל ,יחידת ספק הכוח
תחבר את המצברים ,והמערכת תפעל כרגיל.
כשאספקת זרם החשמל תתחדש ,יחידת הבקרה תמשיך
לפעול כרגיל.
אפיוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן
המצברים .ניתן יהיה לקבוע את סוג הסוללות (ג'ל ,עופרת
,ניקל קדמיום).
זמן הטעינה יבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת
הסביבה של המצברים ,לאחר פריקה מלאה של מצברים
תהיה למערכת היכולת להטעין 10%מקיבול המצברים תוך
21שעות.
מערכת הטעינה תברר את מצב טעינת המצברים לוידוי
קיבולת טעינה תקין (אם במשך 16שע' זרם הטעינה עדיין
מעל 100mAהמערכת תתריע על תקלת קיבולת מצברים).
לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים
הבאים:
הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה.
אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה.
במקרה זה ,תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה
מנותקת.
בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא
בעת אזעקה ,הרי במידה ותיכנס אזעקה נוספת ,תחזור
האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי.
נוסף על כך ,עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על ,RESET
תחזור כל המערכת לקדמותה ,כולל נכונות לפעולה של
מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית.
אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה -
.RESET
אפשרות להתממשקות במערכת חרום:
יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה ,כך
שהגלאי הראשון שיפעל ,יפעיל את מערכת האזעקה ,אך
הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק לאחר
שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים.
תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום
בפועל .את ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי.
- 211
בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת ,תיקוני
רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים,
קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על
פני מדפסת.
אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים
כמו יום3לילה או לפי משטר שעות ,חגים וכדומה.
אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות
בהתאם למשטרי עבודה משתנים.
"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר
תסומן בלוח הבקרה בצורה קולית3חזותית.
הפעלה לצורך ניסוי .במצב זה יפעל צופר האזעקה עם
הפעלת כל גלאי ,אולם יעשה RESETאוטומטי תוך מספר
שניות לאחר הפעלת הגלאי .הסימון בלוח הבקרה יעלם רק
עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.
ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים.
הפסקה כזו תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד
והבקרה.
ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום ,כך שהרמקולים
המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודעות
מוקלטות לאזורים השונים.
00.22./.2
צופר אזעקה
צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה.
במקביל יופעלו צופרים אחרים במבנה .יתאפשר ביטול פעולה זו
באמצעות מתג ,כך שבמקרה של ביטול פעולת הצופר תידלק נורית
סימון ויופעל זמזם תקלה.
00.22./.5
הפעלת חרום בעת אזעקה
לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה .יתאפשר
ביטול כל אחת מפעולות החירום .ביטול כזה ידליק נורית
משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה .חלק מההפעלות
ישארו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות
ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת.
אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי .חייגן זה
יחייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר יקבעו ,וימסור
הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון .ההודעה תמסר ללא
הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני .החייגן יתוכנת ,כך שיחייג
ביום רק לאחר התראת 2גלאים ויותר .ולאחר שעות היום,
בשבתות וחגים ,יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר.
המערכת תאגור בזכרון פנימי את 600האירועים האחרונים
אשר ניתן יהיה לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך
של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן ,ארועים שטופלו בציון
מועד וזמן ,מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמן ,תקלות
במערכת וארועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.
00.22./.0
סדר פעולות המערכת
כאשר /גלאים מתריעים בקומה ,תתבצע הפסקת חשמל לאחר 20
דקות ,בקומת ההתרעה ,בקומה מעל ומתחת.
כאשר 2גלאים מתריעים בקומה ,ישוחררו אלקטרו מגנטים
לדלתות בקומה ותריסי העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי.
כאשר גלאי אחד מתריע ,יופעלו צופרי פינוי קומה ,לאחר וידוא
אזעקה (.)VERIFICATION
- 211הפסקת מיזוג אויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מיזוג האוויר,
כאשר 2גלאים או יותר מתריעים .בביצוע ,RESETמיזוג האוויר
יחזור לעבוד כרגיל.
לוח נוריות עזר במערכת:
במערכת ימוקם פאנל נוריות אינטגרלי המספק אינדיקציה על
המצבים הבאים:
נורית כללית -כאשר כיבוי אחד בגז פועל.
נורית כללית -כאשר 2כיבויים בגז פועלים.
נורית כללית -כאשר /כיבויים בגז פועלים.
או לחליפין נורית כללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחד
הופעל
מהבהבת מהר מסמנת שני כיבויים הופעלו
דולקת באופן קבוע מסמנת שהופעלו שלוש כיבויים ומעלה.
נורית כללית -כאשר צופרים מנוטרלים.
נורית כללית -כאשר כיבויים מנוטרלים.
נורית כללית -כאשר יחידות הפעלת מפסקי זרם3מגנטים וכו'
מנוטרלים.
נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל.
00.22./..
רמות גישה למערכת:
למערכת ינתנו 1רמות גישה שונות ,לפי קודים שונים.
הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות
איפיונים .כך שאיש אחזקה ,מנהל אחזקה ,טכנאי שרות או כל
משתמש אחר ,יוכלו לשנות איפיונים ע"י קוד משלהם.
00.22.2
פנל משנה לחיווי ולבקרה
כל יחידה תכלול תצוגת LCDאלפא נומרית בעברית בלבד של 2שורות ו10 -
תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים .השורה
העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטטוס
ואירועים ממרכיבי המערכת השונים .בנוסף לתצוגת LCDבעברית ,תכלול
כל יחידה נורות בקרה למתח הפעולה ,אזעקה במקרה של שריפה ,סימון
תקלה וכו' .כמו-כן ,כולל הלוח מפסקים להדממת צופר ,למצב בדיקה,
RESETוכו'.
היחידה תפעל במקרה של הפסקת חשמל ,באמצעות יחידת מצברי חרום
אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך 12שעות.
כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה ,לשימוש כיחידת
בקרת כריזה בטיחותית .המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג
הרשת וע"פ דרישה או ,לשם יצירת מעגל הגנת מערכת נוסף ,מכשל חיווי.
00.22.5
לוח סינופטי
הלוח הסינופטי יענה לדרישות תקן ANSI/UL 161מהדורה אחרונה ותקן
ישראלי ת"י 2220ויישאו תו תקן בהתאם.
הלוח יותקן (ימוגן) בתוך קופסת פח מתאימה ,בעלת דלת עם חלון שקוף
ומנעול בחזית.
הלוח יהיה מסוג דיגיטאלי .בכל מקרה של גלאי מזעיק יציג הלוח את כתובת
הגלאי.
במקרה של הפעלת מערכת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית על הפעלת
המערכת.
- 21000.22.0
אמצעי התראה
כל אמצעי ההתראה יפעלו עפ"י משטרי פעולה אשר יפורטו בהמשך.
אמצעי התראה יכללו:
צופרי אזעקה בכל שטחי המבנה.
רמקולי כריזת חירום.
רמקולי כריזת חירום משולב נצנץ חיצוני.
שלטי "אש" בכל שטחי המבנה.
קשר לכוחות סיוע (שומרים ,מכבי אש ,ממוני בטיחות וכו').
יחידת התראה משנית (לוח משנה).
00.22..
אמצעי כיבוי
במקומות שיוגדרו יותקנו מערוכת כיבוי אוטומטיות בגז , FM-200או
NAF 125מאושר ULלפי . NFPA 2001
בחדרי גנרטורים יותקנו מערוכת כיבוי אוטומטיות באבקה כימית יבשה.
המערכות יכללו מיכל צנרת וגלאים תרמיים מאושר ULורשות הכבאות.
אמצעי הכיבוי אוטומטית יופעלו לאחר פעולה משולבת של שני גלאים או
ע"י אמצעי הפעלה ידניים.
00.22.0
רמקולי כריזה
ייעשה שימוש ברמקולי " 1לכרזת חרום כולל גריל ברחבי המבנה ,חדרי
המדרגות וכו'.
וברמקולי שופר לחללים טכניים .
רמקול חיצוני משולב נצנץ בעוצמה של 185 CDלפי תקן UL-1480/1971
.
רמקולי " 1יהיו מסוג המותאם להתקנה גלויה על קיר או תקרת בטון ו3או
להתקנה משולבת בתקרות אקוסטיות.
כל רמקול יכלול שנאי בעל 1סנפים לפחות.
הרמקולים יהיו בעלי אישור . UL
00.22.9
גלאים
00.22.9.2
גלאי אופטי אנלוגי
הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן .UL-268
הגלאי יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי.
הגלאי יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות ,תיקון
אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים
ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו :יום3לילה וכדומה.
הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי ,עם מקור קבוע של
אלומת אור המופק מפוטו דיודה.
הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור.
הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק.
המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך ,על מנת למנוע הפרעות
חשמליות כאשר מותקן בלוחות חשמל או בקרבת מוליכים
חשמליים.
הגלאי מוגן מפני הפרעות RFIהעשויים להיגרם ממשדרים
אשר עשויים להימצא במקום.
הגלאי מצויד יחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה
של 11מעלות צלזיוס ללא כל קשר לעשן.
בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה
מסוג ADDRESSABLEעם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך
זיהויו בלוח.
- 212 00.22.20גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי
הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 11מעלות צלזיוס .בנוסף לכך ,יגיב הגלאי לעלית
טמפרטורה של 6.1מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על
דקה אחת.
בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג
.ADDRESSABLE
הגלאי יהיה נושא תו תקן F.M.ו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים הישראלי
{מת"י}.
00.22.22גלאי משולב אופטי3חום
הגלאי יכיל 2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה 2כתובות ברכזת.
רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין 0.2%/FTעד ( 3.7%/FTחלון .)UL
רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של 11מעלות צלזיוס קבוע ,בנוסף
לכך ייתן התראה לעליית טמפ' של 20מעלות צלזיוס מעל הטמפ'
הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת.
דרגת הגנה IP 61ללא בסיס.
הגלאי יהיה נושא תו תקן F.M.ו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים
הישראלי מת"י}.
00.22.21גלאי עשן יוניזציה אנלוגי
הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן UL-268וכן אישור מ"תי.
הגלאי יאפשר למערכת לבצע רגישות רציפה ,ביצוע תיקון אוטומטי של
הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה
מתוכנתים מראש כמו :יום3לילה וכדומה.
הגלאי מוגן ברשת מסביב על-מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן
גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק.
הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה ,לחות ורעשים
הנובעים משדות אלקטרוסטטיים הנמצאים בקרבתו.
הגלאי מצויד בנורית קבועה LEDאשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי ,עד
שיבוצע RESET ALARMמלוח גילוי האש.
הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על 16מיקרו אמפר נומינלי.
ראש הגלאי מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים
שלא הוסמכו ,לפרק את הראש מהבסיס.
הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי.
הבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג ADDRESSABLEעם מנגנון
לקביעת כתובת הזיהוי.
קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית אזעקה מרחוק.
ניתן לחבר נורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים ,באמצעות שני מוליכים.
הגלאי והבסיס ,כל אחד בנפרד ,נושא תקן U.L. 268כנדרש.
טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי ,הינם ע"פ דרישת התקן
U.L. 268פרק VARIABLE AMBIENT TEMPERATURE 12
TESTS
במידה ויידרש ,ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה .הצפצפה תתריע כאשר
תהיה התראה מהגלאים בחדרים הסמוכים ,משני צידי החדר .הצפצפה
תופעל ע"פ דרישה ותהיה מכותבת ,אך היא לא תיכלל ב 2,000 -הכתובות.
כלומר ,כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה.
גלאי להבה
הגלאי יהיה נושא תו תקן F.M.ו U.L. 521 -וכן אישור מכון
התקנים הישראלי {מת"י}.
הגלאי יהיה גלאי משולב מסוג UV\IRומיועד לאתר להבה ,באותם
המקומות אשר בהם אפשרית שריפה ללא יצירת עשן אלא להבה,
בטכנולוגיה של אינפרא אדום.
20-/0וולט ז"י.
מתח עבודה:
UV/O. 185 to 0/245 microns
טווח:
- 212
1850 to 2450 angstroms
IR/4/2 TO 4.7 microns
רגישות2' X 2' Gasoline Fire @ 50 FT. :
2' X 2' JPA Fire @ 100 FT.
20' X 20' JPA Fire @ 150 FT.
0.1 Or 3.0 seconds, selectable
זמן תגובה:
( Cמעלות C to 75מעלות F )10-מעלות to 261
טווח טמפ':
Fמעלות 10-
0 to 11% RH
טווח לחות:
גלאי להבה אינפרא אדום ()IR3
הגלאי יהיה נושא תו תקן ATEX ,CENELEC ,FMמוגן
התפוצצות.
הגלאי יהיה גלאי משולב מסוג IR3תלת קרן למניעת התראות שווא
ומיועד לאתר להבה באותם המקומות אשר בהם אפשרית שריפה ללא
יצירת עשן אלא להבה בטכנולוגיה של אינפרא אדום.
21-/2וולט ז"י
מתח עבודה:
עד /0מ'
טווח:
1שנ'
זמן תגובה:
מאונך 200מעלות מאוזן 200מעלות
זווית ראיה:
-40מעלות צלזיוס עד 75מעלות צלזיוס
טווח טמפ':
0-11%
טווח לחות:
פלב"מ
מארז:
אטימותIP66,IP67 :
00.22.2/גלאי חום לתנאי סביבה קשים
הגלאי יהיה נושא תו תקן F.M.ו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים
הישראלי {מת"י}.
גלאי חום להתקנה חיצונית עם דרגת הגנה IP61עם טמפרטורה קבועה של
210מעלות Fכולל יחידת כתובת.
ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת.
00.22.22גלאי עשן מדגם אלומה
הגלאי יהיה נושא תו תקן F.M.ו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים
הישראלי {מת"י}.
הגלאי מורכב ממשדר ומקלט ,עובד עם קרן אינפרא אדום שנמדדת ע"י
המקלט הקובע את עוצמת האפלה הנגרמת ע"י חלקיקי עשן.
כאשר עוצמת הקרן במקלט יורדת מתחת לערך מסויים מתקבלת התראה
בלוח הבקרה .ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת.
21 - /6וולט .DC
מתח עבודה:
1.2מ' עד 201מ'
טווח עבודה:
רוחב כיסוי קרן :עד 21./מ'
00.22.25גלאי עשן פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר
הגלאי יהיה נושא תו תקן F.M.ו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים
הישראלי {מת"י}.
היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה ,מעבירה אותה לתוך תא שבו
ממוקם הגלאי ,במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל ויראה
התראה חזותית בעזרת נורת אינדיקציה שתחובר במקביל אליו ותותקן
בצורה חיצונית ונראית לעין ,וכן התראה ללוח הבקרה .גלאים אלו יכילו
אמצעי לכיוון רגישות .ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת.
/6עד 21וולט ז"י.
מתח עבודה:
222עד 1220 m/min
טווח מהירות אוויר:
- 21/
טווח טמפ' עבודה 0 :מעלות צלזיוס עד 10מעלות צלזיוס
00.22.20גלאי כבל
גלאי כבל מיועד להתקנה באזורים כגון תעלות כבלים הנמצאות במנהרות כבלים
תת קרקעיות ,מקומות פתוחים ,כבלי חשמל במחסנים ,לוחות חשמל וכד'
הגלאי יכלול כל אביזרי הגילוי הדרושים להתקנת גלאי הכבל .עקרון הפעולה
יוגדר לפי אזורים .קופסאות החיבורים יצוידו ביחידות כתובת מתאימות ויהיו
עם דרגת הגנה IP65לכל אזור תחובר יח' כתובת.
00.22.2.בסיס הגלאי
הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני.
הבסיס יהיה מתאים לגלאים אנאלוגיים ממוענים עם התראת אמת ( ANALOG
.)ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORSכל גלאי יהיה עם
כתובת.
הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.
הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי .תהיה אפשרות חיבור
נורית אינדיקציה מקבילה.
00.22.20לחצני אזעקה וכיבוי
הלחצנים יהיו מאושרים ANSI/UL /1מהדורה אחרונה ות"י 2220חלק .6
הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת.
במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז ,יותקנו לחצנים להפעלה ידנית של
מערכת הכיבוי.
הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של 260ס"מ.
הלחצנים יהיו מדגם משיכה ,מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג ,ויותקנו עם שילוט
מתאים (בעברית) להפעלת הלחצן.
00.22.29נורית סימון
בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור ,ארון ,לוח חשמל ,בחלל תקרה תלויה ,בחלל
רצפה צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי.
הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי.
הנורית תהבהב3תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.
הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה
שתאפשר לחזות בדליקתה בזוית רחבה וממרחק.
כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.
00.22.10צופרים
הצופרים יהיו מאושרים ANSI/UL 161מהדורה אחרונה ות"י 2220חלק
.20
הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת (עם יחידת כתובת) ויהיו צופרים
אלקטרוניים.
הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול ,שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל צופר.
עוצמת הצופרים תהיה 10דציבלים לפחות במרחק של /מטרים מהצופר.
הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה ל"השתקת
צופרים".
מתח הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת זרם נמוכה.
עבור צופר עם נצנץ על הנצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגרלי
לצופר ויפעל במקביל להפעלת הצופר .קצב ההבהוב 60פלשים בדקה
בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק /0מטרים לפחות .גם לאחר
שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב ולא יפסיק עש שיעשה
RESETלמערכת.
- 211
בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן ,בנוסף לצופר האזעקה ,גם
צופר פינוי (בטון שונה) ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן" :צופר
פינוי ,מערכת כיבוי אש הופעלה ,יש לפנות את החדר מיידית" ,במקביל
יהבהב שלט מחוץ לחדר" :בחדר הופעלה מערכת כיבוי בגז".
ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר
שחרור הגז .תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן" :צופר
שחרור גז – מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל".
00.22.12חייגן טלפון אוטומטי
יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל 1 -מנויי טלפון וסידור
מתאים למסירת הודעה מוקלטת.
מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין.
חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הטלפון באופן שלא יהיה תלוי בפעולת
מרכזית הטלפון או מהמכשירים עצמם.
חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:
שרות מכבי האש – קו מבצעי.
שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום.
פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת
המפורטת לעיל.
החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק".
החייגן יפסיק את פעולתו האוטומטית לאחר 1סיבובים ,בכל סיבוב הוא
יחייג לכל המנויים הקבועים מראש.
אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה /0שניות לפחות.
מתח ההפעלה של החייגן יהיה זהה למתח החרום של יח' החרום בלוח
הפיקוד ובעל צריכת זרם נמוכה.
00.22.11יח' כתובת אנאלוגית 2-10 mAלחיבור גלאי הגז אל רכזת גילוי האש
יח' כתובת אנאלוגית 1-20 mAיותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש
כגון :גלאי גז בוטן ,פרומן ,מימן.CO ,
יח' הכתובת יכולה לקבל התראות ב / -רמות ( ,גבוה ,בינוני ,נמוך) ובכל
רמה אחד מארבעת המצבים אש ,בטיחות ,בקרה ,תקלה.
כל הנתונים נשמרים ביח' הזכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את
הנתונים בצורה גרפית בתקשורת למערכות אחרות.
מערכת גילוי האש תאפשר חיבור אינטגרלי של גלאים לגילוי גז דרך יח'
אנלוגיות מכותבות.
המערכת תהיה מאושרת ULלחיבור גלאי גז.
00.22.1/חווט וצנרת חשמל
צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו בקטרים של 26מ"מ
ו 2/ -מ"מ ,כל סבוב ו3או הסתעפות יעשו על ידי קשתות ו3או קופסאות
הסתעפות מתאימות.
החיווט אל מרכיבי המערכת יהי מסוג כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של 21
.AWG
התקנת החיווט והצנרת תכלול מעברים ,תמיכות וחיבורים מכל הסוגים
הנדרשים.
הקבלן יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת ויאטום את כל הפתחים
והמעברים אשר ידרשו להיעשות במהלך ההתקנה.
כל החיבורים בגלאים ,בלחצנים ,בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי
כבל תקניים .לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת
בלבד.
בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים
מסוג .WATERPROOF
00.22.12ממשק תקשורת RS-232
- 211ניתן יהיה לשלב עד 1פורטים ממשק RS-232דו כיווני להתחברות מערכות
בקרת מבנה ,ביפרים ,מדפסות וכו'.
00.22.15רישות מערכות גילוי אש RS-485
ניתן יהיה לרשת מספר מערכות גילוי אש ועשן לצורך העברת אינפורמציה
ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה
ניתן יהיה להוסיף ולהרחיב את המערכת בכל שלב ולשלבה ברשת
התקשורת הקיימת.
הרשת תאפשר שילוב של עד /16מערכות ברשת התקשורת בארכיטקטורת
.TOKEN RING
תווך התקשורת בין הרכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון,RS-485 :
כבילה אופטית ,כבל טלפון וכו'.
00.25
מערכת לכריזת חרום והגברת קול וצילצולים
המערכת תתאים לכל הדרישות הרשויות הרלוונטיות (משטרת ישראל ,פקה"ע ,מכון
התקנים וכו').
המערכת תשמש הן לצורכי כריזת חרום עם אפשרות פנייה לכל המבנים והן לצורכי
הגברת קול עם אפשרות פנייה למספר אזורים .כמו-כן תשמש כמערכת צילצולים
מוזיקאליים.
אזורי כריזה:
.2כיתות וחדרים.
.2אזורים ציבוריים (פנים)
./רמקולים מרחביים חיצוניים
המגבר ,יחידת המיקרופון וכל הציוד הראשי ימוקם בנישה מוכנה באגף המזכירות.
חיווט המערכת לכל המבנים יהיה דרך מערכת תשתית ,צינור אחד בקוטר " 2מארון
הראשי במזכירות ועד לארון תקשורת של כל מבנה.
במידה והציוד והפתרון הטכני המוצע ע"י הקבלן ,מצריך התקנת ציוד גם בארונות
תקשורת המשניים (של המבנים) ,יש לכלול את העלות של הציוד במחיר העבודה .לא יהיה
תוספת מחיר עבור ציוד נוסף.
מערכת השמע מורכבת ממספר רמקולים להתקנה חיצונית ורמקולים להתקנה פנימית.
באגף כיתות ד-ה-ו יש לספק נק' מיקרופון חיצוני.
00.25.2
שעון ציצולים מוזיקאלי:
יהיה בעל תוכנית שבועית ויכלול סוללת גיבוי ל 16-שעות .היחידה יהיה
כדוגמת דגם פלש.
00.25.1
מתקן צילצולים אלאקטרוני
יהיה בעל 1צלילים שונים לפחות.
00.25./
עמדת מיקרופון ראשית:
העמדה תאפשר כריזה ל 20-אזורים לפחות וכן כריזה כללית .העמדה
בצורה מיקרופון עם צוואר גמיש או שפופרת כדוגמת דגם TDW-12, TD-
,12Hתוצרת אייפון.
00.25.2
מסד :
מסד ציוד תיקני בגודל ,20 Uעשוי ממתכת שעברה טיפול נגד קורוזיה
וחלודה .דפנות המסד יהיו ניתנות לפירוק לצורך טיפול נח בציוד
ובאביזרים הפנימיים .חזית המסד תורכב מפנלים במידות תיקניות
(כפולות של ") 2.11
00.25.5
מגבר3מיקסר משולב :
- 216מגבר3מיקסר משולב המותאם לעבודה בתנאים קשים מהרגיל ( HEAVY
, )DUTYהכולל :
הספק נומינלי , 300 W RMS :אחוז עיוותים :טוב מ 2%ב , 2KHZ
תחום הענות :
,) + / db) 10-20000HZמתח יציאה , 10 VL , 200 VL :עכבת עומס :
1 , 1 , 26אוהם ,
יחס אות לרעש :טוב מ . 10 db
כניסות , 1 MIC + / AUX :לכניסת מיקרופון 2יש עדיפות על המוסיקה
(, )OVERIDE
כאשר לכל כניסה יש /ווסתים ניפרדים :עוצמה BASS ,ו . TREBLE -
נורית בקרה , OVERLOADנורית בקרה PEAK OUTומד עוצמה VU
. METER
הגנות בפני קצר ,נתק עומס יתר -נתיך חצי אוטומטי .נתיך מהיר בכניסת
המתח .
00.25.0
מערכות מיתוג :
במסד תותקן מערכת מיתוג מתאימה שתאפשר כריזת חירום כללית וכן
ניתוק אוטומטי בעת הכריזה של כל ערבלי הצליל המקומיים.
00.25..
עמדת הפעלת כריזה ראשית :
קונסולת כריזה ,על בסיס שולחני קשיח וחזק ( , ) ABSצוואר גמיש
( )GOOSE NECKולחצן . PTTהמיקרופון דינמי עם קפסולת , AKG
בעל עקומה קרדיואידית עם ביטול רעשי רקע סביבתיים .
הענות לתדר 10-21000 HZ :במרחק 1ס"מ ,רגישות 0.12 mv - 1/ db :ב
. 2000 HZ
עכבה 2/0 :אוהם ,עומס מינימלי 600 :אוהם .
00.25.0
מטען ומצברים :
מטען מתאים +מצברים , 21 Vמזוודים במסד ,מסוג ללא טיפול
( , )MAINTENANCE FREEאשר יאפשרו הפעלה אוטומטית של
המערכת ,במשך /שעות שידור רצופות -בעת הפסקת חשמל .
00.25.9
טיונר :
טיונר דיגיטלי , FM3AMבאיכות גבוהה ,עם /0תחנות קבועות ,כולל כבל
חיבור קואקסיאלי ואנטנת FMמתאימה להתקנה חיצונית להשגת קליטת
תחנות טובה .
00.25.20
נגן סרט :
נגן סרט מקצועי , HEAVY DUTY -כפול ,בעל 2מנגנונים ,ראשים
מתהפכים ,עובר אוטומטית בין הקלטות DOLBY B/C ,
00.25.22
נגן תקליטורים :
נגן תקליטורים מקצועי , HEAVY DUTY -עם מגש ל -1דיסקים.
00.25.21
ערבל צליל מקומי :
ערבל צליל קומפקטי בעל 1ערוצים הכולל :
12 INPUTS , 4 LOW-Z DISCRETE TRANSISTOR
MIC/LINE INPUTS, 4 STEREO LINE .
TRS INSERT JACKS ON ALL LOW-Z INPUTS . 2
BAND EQ ON EACH INPUT .
2 AUX SENDS PER CHANNEL . 2 STEREO AUX
RETURNS .
RCA TAPE IN/OUT JACKS WITH VOLUME
CONTROL . INTERNAL POWER SUPPLY .
- 211SWITCHABLE +48V PHANTOM POWER .
ערבל הצליל יהיה כדוגמת . PEAVEY UNITY 300
00.20
00.25.2/
רמקול פנימי :
רמקול מטיפוס , FULL RANGEבעל אחוז עיוותים נמוך .
הרמקול יזווד בתיבת תהודה דקורטיבית עשויה מעץ ויכלול שנאי קו .
הספק , 20 W RMS:עכבה 1:אוהם ,נצילות . 12 db ) 2W 3 2M( :
תחום הענות , 60-20000 HZ :זוית פיזור 220 :מעלות .
ממברנה :קון כפול עם טוויטר מכני .
רמקול כנ"ל להתקנה בתיקרות ביניים -יסופק עם תיבת תהודה ובתוכה
חומר מבודד מתאים ,גריל אקוסטי ודקורטיבי וכן אביזרי הרכבה
שיותאמו לסוג התקרה הקיים .
00.25.22
רמקול להתקנה חיצונית :
רמקול שופר באיכות גבוהה .
הספק /0 W RMS:
כולל שנאי קו.
00.25.25
חיווט לרמקולים :
כבל דו גידי ,בעל מעטה כפול ,מזוהה קוטביות ,עם מוליכי נחושת בקוטר
של 2מ"מ .
00.25.20
חיווט לערבלי הצליל ולמיקרופונים :
כבל 1גידים ( 0.1מ"מ) מסוכך סיכוך רשת מלא .
מערכת כריזת חרום ומוזיקת רקע
00.20.2
כללי
במבנן תותקן מערכת כריזה כללית ומערכת הגברה מיוחדת לאולם
הספורט שבקומה ראשונה.
כמו-כן יותקנו מספר עמדות מיקרופון כריזה (עמדות קצין ביטחון).
00.20.1
המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים הבאים:
מרכזי הגברה נפרדים לכריזה והגברה לאולם הספורט
למערכת כריזה יהיוו 6אזורים כריזה.
רמקולים " 6ו 1" -שיותקנו בתקרות אקוסטיות או בתיבות עץ דקורטיביות.
רמקולים שיותקנו באזורים ציבוריים חיצוניים.
רמקולים שופרים למערכת באולם הספורט
00.20./
מטרת המערכת ודרישות תפעוליות:
מטרתה של מערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות שוטפות בכל
המבנה והגברת קול איחותית ומוזיקה רקע באולם הספורט
המערכת מיועדת לפעולה רצופה של 21שעות ביממה.
שידור הודעות ייעשה באמצעות מיקרופונים במזכירות ובאולם הספורט
ושני מוקדים נוספים.
המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום.
המערכת תוזן ממתח הרשת " "220 VACוכן ממתח ישר ","24VDC
ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תיעשה אוטומטית ,ללא צורך בפעולה
ידנית כלשהיא.
המערכת תסופק עם מצברי חרום ללא טיפול ,FREE MAINTENANCE
אשר יאפשרו הפעלת המערכת במשך /0דקות שידור רצופות לאחר הפסקת
מתח ,וכן מטען ,אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל ,בטעינת טפטוף
וטעינה מהירה ,לפי הצורך.
המגברים ורשת הקוים יפעלו בשיטת CONSTANT VOLTAGEבמתח
של .70V
הציוד יותקן במוקד הקוים.
- 21100.20.2
מפרט טכני למרכיבי מוקד המערכת:
מסגרת המסד תיבנה מפרופיל אלומיניום בעובי של 2מ"מ לפחות.
גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע ,ועוד תוספת מקום פנוי של
21%כרזרבה.
בנין יחידות ההגברה יותקנו שלבי איוורור בגובה ("¾.)2
דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום ,ותהיה אפשרות להסירן בשעת הצורך.
כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה.
כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת ,ובצבע סופי של בסיס
אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.
בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.
בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתן ,סוג הגלגלים ייקבע
בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של 20%לפחות.
המסד יכלול פנל AC/DCעם מפסיקי הפעלה ראשיים ,נוריות לציון
אספקת המתחים ,נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח,
לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה.
המסד יכלול מערכת אוורור מאולץ.
00.20.5
מגברי הספק:
בנוספת למפורט בכתב הכמויות:
היחידות המותקנות בתוך זיווד הרמקולים יאפשרו הגבר של 201DB
לאות המקור וכן יעמדו בדרישות יחס אות לרעש של 220 DBלפחות.
היחידות תותקנה אינטגראלית בזיווד הרמקול .
מגברים מקומיים.
מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים ,בזיווג
המיועד להתקנה במסדר ברוחב ".21
הספק יציאה יהי R.M.Sלהספק הנקוב בכל רוחב תחום ההיענות.
עכבת העומס תהיה 1אוהם או מוצא במתח קבוע S100Vאו .70.7V
בחישוב ההעמסה תילקח בחשבון רזרבה של ./0%
מתחי האספקה .24VDC ,230VAC
עכבת הכניסה 100Kאוהם לפחות.
ציבות בשינוי עומס ( )OUPUT REGULATIONביציאת קו,100V
1.5BD
הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם.
תחום היענות לתדר 10 - 21 KHZבנייחות של עד .-/ DB
תחום היענות להספק 10 – 21 KHZבנייחות עד ,-/ DBבחצי הספק
המוצא הנקוב.
אחוז עיוותים :מתחת ך ,2% -בתדר ,2KHZבהפסק מוצא מלא.
רעש מוצא 85DBלפחות ביחס להפסק יציאה מלא.
תחום טמפרטורת עבודה 11מעלות עד מינוס 20מעלות צלסיוס.
כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים ,לצורך חיבור
וניתוק המערכת בזמן השרות.
המגברים יהיו מוגנים בפני עומס יתר ,קצר או נתק ביציאה.
כל חלקי המערכת במגבר ,יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של
אנודיזיה נגד איכול וחלודה.
00.20.0
כבלים:
כבל רמקולים:
כבל טרמופלסטי ,ארבע – גידי שזור ,מוזהב בעל מוליכי נחושת
אלקטרוליטית
בקוטר של 0.1מ"מ לפחות.
הכבל יסוכך ברדיד אלומיניום כאשר גיד ההארקה חופף לציפוי
האלומיניום.
כבל מיקרופון:
- 211כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של 0.21ממ"ר כל
אחד ,בהרכב 7 x 0.25מ"מ ,בידוד המוליכים פי.וי.סי .בצבעים שונים,
סיכוך אפיפה (רשת) מחוטי נחושת סביב המוליכים ,ומעטה בגנה חיצוני
מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.
00.2.
מערכת לחיסכון באנרגיה "SUPER NOVA-1-10G. KIT" -
00.2..2
כללי:
המערכת נועדת לניהול חסכוני של צרכנים חשמליים כגון מיזוג אוויר
או תאורה בחדרים בעלי שטח עד 200מ"ר .המערכת מביאה לחיסכון
מרבי בחשמל ,תוך שמירה והגנה על צרכן החשמלי בהתאם לנוכחות
אנשים בחלל המבוקר.
המערכת בעלת אמינות גבוהה מאפשרת החזרת השקעה בטווח קצר
ומקנה ליחידת המיזוג3תאורה אורך חיים ממושך.
גלאי תנועה של המערכת בעל רגישות זיהוי גבוהה במיוחד – מבוסס
"אפקט דופלר" .ביצועי הגלאי גבוהים במיוחד ואינם מושפעים
מטמפרטורת חדר ,בהשוואה לגלאי .IR
הגלאי מוזן מיחידת מיתוג3ספק כוח באמצעות כבל תקשורת בעל 1
גידים במתח 12VDCמיוצב .ישנה הפרדה גלוונית בין מתח רשת לבין
מתח 12VDCשל הגלאי.
המערכת מותאמת ליחידת מיזוג חד פאזית בהספק מרבי של 2.1כ"ס
או למערכת מאור בהספק מרבי של .5KW
המערכת מאפשרת כוונון זמן השהיית ניתוק של צרכן החשמלי לאחר
זיהוי תנועה אחרונה.
מצב "טכנאי" לבדיקת תקינות וכוונון המערכת בעת התקנה.
התקנה קלה ונוחה.
תוצרת ,AlfaSmartכחול-לבן.
00.2..1
תכולת המערכת:
.2יחידת מיתוג3ספק כוח לגלאי ,דגם .ALFA-12-1M-2
.2יחידת גלאי תנועה ,דגם .ALFA-12N-10
./מתאם התקנה מתכוונן ליחידת הגלאי ,דגם SRB-30כולל ברגים
ודיבלים.
.1כבל תקשורת במתך נמוך ) (12VDCבעל 1גידים באורך של 1מטר.
.1הוראות התקנה3מפרט לקוח.
.6אריזת קרטון.
00.2../
הערות:
.2זהירות :לפני חיבור של יחידת המיתוג או טיפול בה יש להבטיח
ניתוקה ממתח הרשת!
.2המערכת מיועדת להתקנה פנימית (בתוך המבנים) בלבד .יש להימנע
מהתזת מים ישירה על חלקי המערכת.
./המערכת מיועדת להתקנה ע"י אנשי מקצוע בלבד ,בעלי רישיון חשמל.
.1בהתקנת המערכת (עבודה עם חשמל) יש להקפיד על כללי בטיחות.
- 260 -
ספק כוח3 התחברות גלאי ליחידת מיתוג
BROWN
(NC)
NO
COM
5
ON
NC
DIS
GND
-12V
ALFA-12N-10
MOTION
DETECTOR
SENS
+12V
ORANGE
IN
BLUE
GREEN
ON
2
3
ON
4
JUMPER
1
OFF
DETECTOR
CONTACTOR
25A (res)
CR
+12V
+12V
RY
GREEN
-12V
BLUE
ORANGE
BROWN
(NC)
CHAIN
(OPTION)
ALFA-12-1M-2
POWER
UNIT
R N N R
INPUT
MAIN
POWER
230VAC
OUTPUT
TO
A/C LIGHT
230VAC
00.2..2
- 262 -
00.2..0
כללי
הינה יחידת מיתוג חד פאזית למערכות מיזוג אוויר בהספק מרבי של 2.1
כ"ס או למערכות מאור בהספק מרבי של .5KWהיחידה מתחברת לגלאי
תנועה ALFA-12N-24או ALFA-12N-10לצורך הפעלת צרכן חשמלי
בעת נוכחות אנשים בלבד.
00.2...
יחידת מיתוג 3ספק כוח ALFA-12-1M-2כוללת:
.2מגען מיתוג ).(Contactor
.2פק מתח נמוך ( 12VDCמיוצב) עבור גלאי התנועה.
./מחברי ברגים לכניסה ויציאת מתח וחיבורי הארקה -עובי חוט
מקסימאלי 1מ"מ.²
.1מחברי ברגים להזנה ופיקוד של גלאי התנועה – עובי חוט מקסימאלי –
2מ"מ²
.1מחברי ברגים לחיבור יחידת כוח נוספת-שרשור יחידות– עובי חוט
מקסימאלי – 2מ"מ²
.6מארז פלסטי (בסיס ומכסה)
00.2..0
תכונות יחידת המיתוג:
מתח עבודה50/60 Hz ,230 VAC±10% :
הספק יציאה מקסימאלי2.1HP@240VAC (Cosφ=0.4) :
זרם יציאה מקסימאלי25A@240VAC (Cosφ=1) :
צריכת זרם מקסימאלי מרשת החשמל100mA@250VAC :
מתח הזנה לגלאי תנועה 22VDC :מיוצב .הפרדה גלוונית ממתח
הרשת.
צריכת זרם מקסימאלית ב200mA :12VDC -
טמפרטורת עבודה-25°C to 45°C :
זיווד-קופסת חשמל פלסטית תקנית כבית מאליו.
מידות היחידה 211 X 221 X 10 :מ"מ
00.2..9
- ALFA-12-1M-2שרטוט חשמלי:
CR
שרשור להפעלת צרכן חשמלי נוסך ).(+12V, CR
./
( R-Nצד שמאל לפי שרטוט) :כניסת מתח ראשי
+12V
.2
:CHAINהתחברות ליחידת מיתוג נוספת לצורך
ALFA-12-1M-2
POWER
UNIT
+12V
).(+12V, -12V, RY) ALFA-12N-24(10
CHAIN
)(OPTION
-12V
:DETECTORהתחברות ל גלאי תנועה מסוג
RY
.2
00.2..5
יחידת מיתוג 3ספק כוח ALFA-12-1M-2
DETECTOR
CONTACTOR
)25A (res
230VACלהספקת חשמל ליחידה.
.1
( R-Nצד ימני לפי שרטוט) :יציאת מתח
R N N R
230VACאחרי מגען המערכת להספקת חשמל
לצרכן בהתאם לדרישה מגלאי תנועה.
.1
חיבור הארקה
00.2..20
00.2..22
- ALFA-12-1M-2שרטוט חשמלי:
OUTPUT
TO
A/C LIGHT
230VAC
INPUT
MAIN
POWER
230VAC
הוראות התקנת יחידת ALFA-12-1M-2
.2ההתקנה תעשה רק ע"י חשמלאי או גורם מוסמך בהתאם "לחוק
החשמל".
- 262 .2אספקת המתח למזגן3תאורה חייבת להיות דרך נתיך חצי אוטומטי
המתאים לזרם הצרכן .יש לסמן את הנתיך הנ"ל כדי להקל על זיהויו
לצורך ניתוק הצרכן.
./לפני ההתקנה או בעת טיפול במערכת יש לוודא שאספקת החשמל
מנותקת!.
.1מקם את יחידת המיתוג סמוך לשקע ההזנה של המזגן .החיבור לקיר
יעשה באמצעות 1דיבלים 6מ"מ ובורגי סיבית ./ X 10
.1הוצא את תקע המזגן מהחשמל .חתוך את כבל ההזנה המקורי של
המזגן .את הצד עם התקע חבר ליח' במחבר הכניסה "POWER
." INPUT MAINאת הכבל המחובר למזגן חבר למחבר היציאה " C
." POWER TO A3LIGHTבמידה ואינך משתמש בכבל המקורי של
המזגן ,יש לוודא שכבל ההזנה ליח' יהיה בעובי חתך שאינו פחות
מחתך כבל ההזנה המקורי של המזגן .יש להתקין בצד אחד של כבל
ההזנה תקע המתאים לתקע המקורי של המזגן.
.6חבר את כבל התקשורת של גלאי התנועה למחבר המתאים ע"פ
השרטוט החשמלי.
יש להקפיד על התקנת כבל תקשורת רחוק ככל
האפשר מקווי מתח רשת .
.1יש להתקין מפסק חשמלי כפול ( )DOUBLE POLEבין נקודת ההזנה
ובין יח' המיתוג ובסמוך אליה לצורך עבודות שרות.
.1לתאורה יש להשתמש בכבל הזנה תקני בעל בידוד כפול .יש לוודא
שבחיבור גופי תאורה מתכתיים יהיה כבל ההזנה עם הארקה מתאימה
שתחובר למהדק הארקה ביחידה.
יש להקפיד על הפרדה של כל מעגל חשמלי שיש לו
מאמ"ת משלו ,הן בתאורה והן במיזוג.
כל מעגל יופעל בנפרד ע"י יחידות מיתוג מת אימות
מסדרת ". "SUPER NOVA
אופן התקנה של יחידת התאורה דומה לאופן
התקנת יחידת מיזוג.
.1סגור את המכסה של יחידת המיתוג ,חבר את מתח ההזנה
למזגן3תאורה ובדוק את פעולת הגלאי במצב טכנאי (DIP
) SWITHES 1,2,3,4=OFF; 5=ONע"פ השלבים הבאים:
הפעל מזגן 3תאורה ,נורית חיווי ב גלאי תדלוק בצבע
ירוק ( סימן זיהוי תנועה בחדר) לאחר /שניות של
איפוס המערכת.
יש להימנ ע מתזוזה בחדר במשך 1שניות ,הנורית
הירוקה תכבה ,נורית האדומה תדלוק והמזגן 3תאורה
מפסיק ים את פעולת ם.
לבצע תנוע ת גוף מינורית בחדר ולוודא שהמזגן 3תאורה
חידש ו את פעולת ם במיידית .
.20לאחר בדיקת תקינות ,נתק את מתח ההזנה של המזגן3תארה ,כוון את
ה DIP SWITHES-ע"פ מצב עבודה הרצוי.
.22וודה שהגלאי מכוון לכיוון האובייקט המבוקר ונמצא כ 11-מעלות
כלפי מטה.
.22סגור סופית את מכסה הגלאי בעזרת בורג ההידוק שבתחתית הגלאי.
00.2..21גלאי תנועה .ALFA-12N-10
00.2..21.2כללי:
הגלאי מיועד לזהות תנועות אדם בחלל המבוקר ששטחו עד 200מ"ר .בעת
זיהוי תנועה ע"י הגלאי ,מופעלת יחידת המיתוג המאפשרת הספקת חשמל
לצרכן חשמלי המפוקד ע"י המערכת .כאשר אין תנועה בחדר פעולת צרכן
החשמל תפסק.
- 26/ -
00.2..21.1תכונות יחידת הגלאי:
הגלאי מבוסס על חיישן שפועל על עקרון דופלר בתדר 10.525 GHz
הגלאי כולל נורית חיווי ירוקה אשר תידלק בעת זיהוי תנועה.
הגלאי כולל נורית חיווי אדומה אשר תאיר באופן קבוע כאשר
הגלאי אינו מזהה תנועה ונגמר זמן השהיה לכיבוי הצרכן
החשמלי .הנורית תהבהב בקצב של אחת לשנייה כשהגלאי
נמצא במצב "( "On Delayראה - DIP SWITCH-5השהיית
פעולת צרכן).
בגלאי קיים פוטנציומטר לכיוון עדין של רגישות גילוי התנועה.
הגלאי כולל מפסקים ) )DIP SWITHESלביצוע כיווני זמני
השהיה ורגישות.
הגלאי כולל 2כניסות שרות:
"פיקוד שבת" (הפעלה קבועה) :אפשרות הפעלה
קבועה לגלאי – ע"י פיקוד חיצו ני (מגע יבש).
כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל ויחידת המיזוג
מופעלת קבוע .שימוש אפשרי :פיקוד ע"י "שעון
שבת" או כיבוי מרכזי של צרכני חשמל.
"פיקוד אש" (כיבוי קבוע) :אפשרות כיבוי קבוע
לגלאי – חיבור מפסק חיצוני (מגע יבש).
כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל ויחידת המיזוג
כבוי ה קבוע .שימוש אפשרי :חיבור למערכת גילוי
אש לכיבוי יזום של כל המזגנים במבנה.
00.2..21./שיקולי בחירת מיקום הגלאי
.2הגלאי אמור להיות מותקן במרחק של 20-20ס"מ מהתקרה בעזרת
מתאם התקנה המקורי המסופק בערכה.
.2חשוב להתקין את הגלאי על הקיר (או בפינת הקיר) סמוך אל דלת
הכניסה .יש לכוון את הגלאי לכיוון הימצאותו של האדם המצא בחדר.
רצוי למקם את הגלאי בפינת החדר לכיסוי שטח גדול יותר.
./ישנן שתי אפשרויות התקנה של הגלאי :פינתית ותקרתית (ראה
בהמשך).
.1יש להקפיד על התקנה נכונה ובזווית של כ 11-מעלות כלפי מטה.
.1יש להימנע מהתקנת גלאי מול דלת הכניסה בחדרים למניעת
הפעלות סרק.
- 261 -
00.2..21.2כיווני הגלאי:
.2פירוט פעולת ה:Dip Switches-
המשמעות
מספר ב-
הכיתוב
קביעת משך השהיית כיבוי ה צרכן החשמלי.משך
ה זמן שלאחריו הצרכן החשמלי יכובה אם לא התגלתה
Dip Switch
3,2,1
OFF Delay
תנועה בחדר.
משך
ההשהיה
מפסק 1
מפסק 3
מפסק 2
1שניות
OFF
OFF
OFF
2.1דקות
OFF
OFF
ON
1דקות
OFF
ON
OFF
20דקות
OFF
ON
ON
21דקות
ON
OFF
OFF
20דקות
ON
OFF
ON
21דקות
ON
ON
OFF
/0דקות
ON
ON
ON
* מפסק ב – ON -רגישות נמוכה ( ) LOWלגילוי תנועה.
* מפסק ב – OFF -רגישו ת גבוהה ( ) HIGHלגילוי תנועה.
מפסק ב – ON -
4
Mode H-L
השהיית הפעלה קצרה ( ) SHORTשל 1
שניות
מפסק ב – OFF -השהיית הפעלה ארוכה ( ) LONGשל 1
5
ON delay L-S
דקות
מפסק ) ( DIP-Switchמס' 1משמש כבורר "גס" בין
שני תחומים :רגישות גבוהה -רגישות נמוכה.
פוטנציומטר הרגישות ) (SENSמשמש כבורר "עדין"
בתוך כל אחד מ 2-התחומים .הגברת הרגישות
מתבצעת ע"י סיבוב פוטנציומטר בכיוון השעון.
00.2..21.5הגדרת ברירת מחדל של מפסקים ):(Factory SET
מפסק מספר 1
OFFהשהי ה בהפעלה של 1דקות -פעילה
מפסק מספר 1
OFFרגישות זיהוי גבוה
מפסק מספר /
ON
מפסק מספר 2
OFF
מפסק מספר 2
OFF
הש הית כיבוי
דקות
-
פוטנציומטר הרגישות
רגישות בינונית.
אם ברצונך לשנות תכונות עבודה ,קרא בעיון את
הוראות ההפעלה והכוונון המצורפות.
""SENS
מכוון לאמצע
25
-
- 261 -
00.2..21.0הוראות התקנה
סדר פעולות:
. 2חובה לנתק את צרכן החשמלי מכל מקו ר מתח
ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת
לוודא ניתוק מוחלט עד תום ההתקנה.
. 2הדק את החלק המתאים אל הקיר בפינה ( איור 2ב' )
או אל ה תקרה ( איור 2א' ) בעזרת הדיבלים הקיימים
ב ערכ ת ההתקנה
שני סוגים של בסיסי ההתקנה:
איור 2א' .בסיס להתקנה תקרתית
איור 2ב' .בסיס להתקנה פינתית
. /פתח את בורג הידוק מכסה הגלאי (לא עד הסוף)
והורד את המכסה .
. 1פתח את בורג הידוק הכרטיס האלקטרוני (לא עד
הסוף) והוצא את הכרטיס.
. 1קדח שני חורים של 1מ"מ בגב בית הגלאי לפי
איור ( 2העליון לכבל תקשורת ,התחתו ן לבורג מתאם
ה התקנה)
איור 1
.6
הרכב את מתאם ההתקנה המתכוונן לפי איורים : /-.
הרכבת מתאם מתכוונן:
- 266 -
איור :/הכנס בעזרת הבורג את הכדור
איור :2הכדור נכנס עד הסוף עם
הפאזה כלפי מעלה 1
חריצים בחלק הפלסטי
כלפי מעלה 2 ,חריצים
כלפי מטה
איור :5הוסף מתאם
איור :0חבר את המכלול ע"י
הבורג הארוך המוכנס
דרך החור בבסיס
הגלאי.
- 261 -
איור :.סובב את הבסיס הגלאי ב 10-מעלות,
חברו אל בסיס ההתקנה בעזרת שני ברגים
מהסט.
. 1הכנס את כבל ה תקשורת דרך הקדח העליון (איור
) 1וחווט לפי השרטוט החשמלי .
חיבור הגלאי
כבל התקשורת -השתמש בכבל התקני המצורף למכשיר .
ניתן להאריך את כבל התקשורת עד 200מטר .יש לשמור על הסדר
הנכון של החוטים.
תיאור
מחבר
+
32Vכניסת ההזנה 22 VDCל גלאי – לפי הסימון.
"כניסת שבת" ה גורמת למזגן לפעול ללא תלות בתנועה
בחדר .בעת ביצוע קצר (לאדמה) בהדק זה ,נורית החיווי
הירוקה ( ) LEDכבויה ,הגלאי מנוטרל והמזגן פועל רצוף.
* IN
נורית החיווי ( ) LEDהאדומה מהבהבת בקצב של 2שנייה
דולקת ו 2 -שנייה כבויה
הדק " אדמה" (זהה להדק ( ) -שבכניסות ההזנה) .מיועד
GND
לחיבור קו משותף של כניסת שרות.
כניסת "פיקוד אש" המונעת מהמזגן לפעול – ללא
תלות בתנועה בחדר .בעת ביצוע קצר (לאדמה) בהדק זה
* DIS
נוריות החיווי ,הירוקה והאדומה ,מהבהבות לסירוגין
בקצב של 232שנייה והמזגן כבוי .
NO,NC,
יציאות ממסר פיקוד של הגלאי.
COM
– Jumperתפקידו במצב - ONלגשר את היציאה
" " COMאל , +12Vמצבו OFFהופך את היציאות
NC, COM , NOלמגעים יבשים ( ) Dry contact
של 2אמפר ב 12 -וולט בלבד .
הזהרה :
- 261 אין לחבר מתח 400V AC , 230V ACדרך מגע יבש
של ממסר הגלאי.
במידה וכניס ות " " INו– " " DISמופלות יחד ,
המערכת תפעל לפ י ההגדרה של – " ." DIS
כניסת " DIS " -בעדיפות גבוהה יותר .
.1
.1
. 20
. 22
. 22
. 2/
כוון את הזווית הנדרשת של מתאם הגלאי והדק את
בורג הציר .
החזר את כרטיס האלקטרוני למקומו והדק את
הבורג .
העבר את Dip Switchמס ' /ל ( OFF -מצב השהיית
1שניות בכיבוי ה צרכן -בדיקת טכנאי לאחר
התקנה) .כוון את יתר מפסקי ה Dip-Switches -
בהתאם למצב הרצוי.
סגור זמנית את מכסה הגלאי ללא הידוק ה בורג .
בצע התקנה של יחיד ת מיתוג 3ספק כוח ע"פ
ההוראות ש קשורות ליחידת המיתוג.
בצע בדיקת תקינות וכוונון של הגלאי.
- 261 -
00.20
מערכת לחיסכון באנרגיה "SUPER NOVA-1D-10G. KIT" -
מפרט טכני והוראות התקנה SUPER NOVA – 1D-10G. KIT -
כללי:
00.20.2
ה מערכת נועדת לניהול חסכוני של צרכנים חשמל יים כגון
מיזוג אוויר ותאורה בחללים בעלי שטח עד 200מ"ר .
המערכת מביאה לחיסכון מרבי ב חשמל ,תוך שמירה והגנה
על צרכן החשמלי בהתאם לנ וכחות אנשים בחלל המבוקר.
המערכת כוללת 2יחידות מיתוג (ראשית Master -ומשנית -
) Slaveאשר מתחברות ל 2 -מעגלי חשמל נפרדים (מאור -
ראשי Master -ומיזוג -משני ) Slave -ונשלטים באמצעות
פיקוד משוטף ע"י גלאי תנועה יעודי במתך נמוך ). (12VDC
המערכת בעלת אמינות גבוהה מאפשרת ה חזרת השקעה בטווח
קצר ו מקנה ליחידת המיזוג 3תאורה אורך חיים ממושך .
גלאי תנועה של המערכת בעל רגישות זיהוי גבוהה במיוח ד –
מבוסס "אפקט דופלר" .ביצועי הגלאי גבוהים ואינם מושפעים
מטמפרטורת חדר ,בהשוואה לגלאי . IR
הגלאי מוזן מיחידת מיתוג3ספק כוח באמצעות כבל תקשורת ב על
1גידים במתח נמוך 12VDCמיוצב .ישנה הפרדה גלוונית בין
מתח רשת לבין מתח 12VDCשל הגלאי.
המערכת מותאמת ליחידת מיזוג חד פאזית בהספק מרבי של
2.1כ"ס ולמערכת מאור בהספק מרבי של . 5KW
המערכת מאפשרת כוונון זמן השהיית ניתוק של צרכן החשמלי
לאחר זיהוי תנועה אחרו נ ה.
מצב "טכנאי" לבדיקת תקינות וכוונון המערכת בעת
התקנה.
התקנה קלה ונוחה .
תוצרת , AlfaSmartכחול -לבן.
00.20.1
תכולת המערכת:
. 2יח ידת מיתוג 3ספק כוח לגלאי ,דגם ALFA-12-1M-2למיתוג
מעגל חשמל של תאורה.
. 2יח ידת מיתוג ,דגם ALFA-12-1S-2למיתוג מעגל חשמל של
יחידת מיזוג אוויר.
. /יח ידת גלאי תנועה ,דגם . ALFA-12N-10
. 1מתאם התקנה מתכוונן ליחידת הגלאי ,דגם SRB-30כולל
ברגים ודיבלים.
. 1כבל תקשורת במתך נמוך ) (12VDCבעל 1גידים באורך של
20מטר ים
) – (Unshielded Alarm Cable 4 x 1/0.5ראה עמוד – / -
. Cable-A, Cable-B
. 6מפרט טכני והוראות התקנה.
. 1אריזת ק רטון.
00.20./
הערות:
.2זהירות :לפני חיבור של יחידת המיתוג או טיפול בה יש להבטיח ניתוקה
ממתח הרשת!
. 2המערכת מיועדת להתקנה פנימית (בתוך המבנים) בלבד .יש
להימנע מהתזת מים ישירה על חלקי המערכת.
. /המערכת מיועדת להתקנה ע"י אנשי מקצוע בלבד ,בעלי רישיון
חשמל.
- 210 בהתקנת המערכת (ע בודה עם חשמל) יש להקפיד על כללי. 1
.בטיחות
התחברות גלאי ליחידות מיתוג ראשית ומשנית
GRE
EN
BROWN(NC)
1 2 3 4 5
NO
JUMPER
ON
OFF
DETECTOR
ORANGE
BROWN(NC)
BLUE(NC)
CR
+12V
-12V
RY
GREEN
+12V
BLUE
BROWN (NC)
CABLE-B 4 x 0.5mm²
ORANGE
ON
COM
ALFA-12N-10
MOTION
DETECTOR
SENS
ON
NC
DIS
IN
-12V
+12V
GND
BLUE
ORANGE
CHAIN
ALFA-12-1M-2
POWER
UNIT
-MASTER-
CONTACTOR
25A (res)
R N N R
INPUT
MAIN
POWER
230VAC
OUTPUT TO
LIGHT
230VAC
BROWN(NC)
BLUE(NC)
GREEN
CR
ORANGE
+12V
CABLE-A 4 x 0.5mm²
00.20.2
CHAIN
CONTACTOR
25A (res)
ALFA-12-1S-2
POWER
UNIT
-SLAVE-
R N N R
INPUT
OUTPUT
MAIN
TO A/C
POWER
230VAC
230VAC
ALFA-12-1M-2 ספק כוח
3 Master -יחידת מיתוג ראשית
כללי
00.20.5
00.20.5.2
- 212הינה יחידת מיתוג חד פאזית למערכות מיזוג אוויר בהספק
מרבי של 2.1כ"ס או למער כות מאור בהספק מרבי של
. 5KWהיחידה מתחברת לגלאי תנועה ALFA-12N-24או
ALFA-12N-10לצורך הפעלת צרכן חשמלי ב עת נוכחות
אנשים בלבד.
00.20.5.1יחידת מיתוג ראשית 3ספק כוח ALFA-12-1M-2כוללת:
מגען מיתוג ). (Contactor
.2
ספק מתח נמוך ( 12VDCמיוצב) עבור גלאי ה תנועה .
.2
מחבר י ברגים לכניסה ויציאת מתח וחיבורי הארקה -עובי
./
חוט מקסימאלי 1מ"מ . ²
מחבר י ברגים להזנה ופיקוד של גלאי התנועה – עובי
.1
חוט מקסימאלי – 2מ"מ ²
מחבר י ברגים לחיבור יחידת כוח נוספת -שרשור יחידות– עובי
.1
חוט מקסימאלי – 2מ"מ ²
מארז פלסטי (בסיס ומכסה)
.6
00.20.5./תכונות יחידת המיתוג:
מתח עבודה50/60 Hz ,230 VAC±10% :
הספק יציאה מקסימאלי(Cosφ=0.4) :
2.1 HP@240VAC
זרם יציאה מקסימאלי25A@240VAC (Cosφ=1) :
צריכת זרם מקסימאלי מרשת החשמל :
100mA@250VAC
מתח הזנה לגלאי תנועה 22 VDC :מיוצב .הפרדה
גלוונית ממתח הרשת.
צריכת זרם מקסימאלית ב 200mA : 12VDC -
טמפרטורת עבודה -25°C…45°C :
זיווד -קופסת חשמל פלסטית תקנית כב י ת מאליו .
מידות היחידה 211 X 221 X 10 :מ"מ
00.20.5.2
).CR
./
CONTACTOR
)25A (res
R N N R
( R-Nצד ימני לפי שרטוט) :יציאת מתח
230VACאחרי מגען המערכת להספקת חשמל
לצרכן בהתאם לדרישה מגלאי תנועה.
.1
DETECTOR
( R-Nצד שמאל לפי שרטוט) :כניסת מתח ראשי
230VACלהספקת חשמל ליחידה.
.1
CR
לצורך שרשור להפעלת צרכן חשמלי נוסך (+12V,
+12V
.2
:CHAINהתחברות ליחידת מיתוג נוספת
ALFA-12-1M-2
POWER
UNIT
+12V
).(+12V, -12V, RY) ALFA-12N-24(10
CHAIN
)(OPTION
-12V
:DETECTORהתחברות לגלאי תנועה מסוג
RY
.2
- ALFA-12-1M-2שרטוט חשמלי:
חיבור הארקה
OUTPUT
TO
A/C LIGHT
230VAC
INPUT
MAIN
POWER
230VAC
00.20.5.5הוראות התקנת יחידת ALFA-12-1M-2
. 1ההתקנה תעשה רק ע"י חשמלאי או גורם מוסמך
בהתאם "לחוק החשמל".
. 2אספקת המתח למזגן 3ת אורה חייבת להיות דרך נתיך
חצי אוטומטי המתאים לזרם ה צרכן .יש לסמן את
הנתיך הנ"ל כדי להקל על זיהויו לצורך ניתוק ה צרכן .
- 212.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
לפני ההתקנה או בעת טיפול במערכת יש לוודא
שאספקת החשמל מנותקת!.
מקם את יח ידת ה מיתוג סמוך לשקע ההזנה של המזגן.
החיבור לקיר יעשה באמצעות 1די בלים 6מ"מ ובורגי
סיבית . / X 10
הוצא את תקע המזגן מהחשמל .חתוך את כבל ההזנה
המקורי של המזגן .את הצד עם התקע חבר ליח' במחבר
הכניסה " ." INPUT MAIN POW ERאת הכבל
המחובר למזגן חבר למחבר היציאה " TO A 3 C LIGHT
." POW ERבמידה ואינך משתמש בכבל המקורי של
המזגן ,יש לו ודא שכבל ההזנה ליח' יהיה בעובי חתך
שאינו פחות מחתך כבל ההזנה המקורי של המזגן .יש
להתקין בצד אחד של כבל ההזנה תקע המתאים לתקע
המקורי של המזגן .
חבר את כבל התקשורת של גלאי ה תנועה למחבר
המתאים ע"פ השרטוט החשמלי .
יש להקפיד על התקנת כבל תקשורת רחוק ככל האפשר
מק ווי מתח רשת .
יש להתקין מפסק חשמלי כפול ( ) DOUBLE POLEבין
נקודת ההזנה ובין יח' המיתוג ובסמוך אליה לצורך
עבודות שרות.
לתאורה יש להשתמש בכבל הזנה תקני בעל בידוד כפול.
יש לוודא שבחיבור גופי תאורה מתכתיים יהיה כבל
ההזנה עם הארקה מתאימה שתחובר למהדק הארקה
ב יח ידה .
יש להקפיד על הפרדה של כל מעגל חשמלי שיש לו
מאמ"ת משלו ,הן בתאורה והן במיזוג.
כל מעגל יופעל בנפרד ע"י יחידות מיתוג מתאימות
מסדרת ". "SUPER NOVA
אופן התקנה של יחידת התאורה דומה לאופן התקנת
יחידת מיזוג.
סגור את המכסה של יחידת המיתוג ,חבר את מתח
הה זנה למזגן 3תאורה ובדוק את פעולת הגלאי במצב
טכנאי ) (DIP SW ITHES 1,2,3,4=OFF; 5=ONע"פ
השלבים הבאים:
. 11
. 11
. 12
הפעל מזגן 3תאורה ,נורית חיווי בגלאי תדלוק בצבע
ירוק ( סימן זיהוי תנועה בחדר) לאחר /שניות של
איפוס המערכת.
יש להימנ ע מתזוזה בחדר במשך 1שניות ,הנורית
הירוקה תכ בה ,נורית האדומה תדלוק והמזגן 3תאורה
מפסיק ים את פעולת ם.
לבצע תנוע ת גוף מינורית בחדר ולוודא שהמזגן 3תאורה
חידש ו את פעולת ם במיידית .
לאחר בדיקת תקינות ,נתק את מתח ההזנה של
המזגן 3תארה ,כוון את ה DIP SWITHES -ע"פ מצב
עבודה הרצוי.
וודה שהגלאי מכוון לכיוון האובייק ט המבוקר ונמצא כ -
11מעלות כלפי מטה.
סגור סופית את מכסה הגלאי בעזרת בורג ההידוק
שבתחתית הגלאי .
יחידת מיתוג משנית )ALFA-12-1S-2 (SLAVE
00.20.0
00.20.0.2כללי
- 21/הינה יחידת מיתוג משנית ,חד פאזית למערכות מיזוג
אוויר בהספק מרבי של 2.1כ"ס או למערכות מאור
בהספק מרבי של . 5KWהיחידה מתחברת ליחידת מיתוג
ראשית באמצעות כבל תקשורת במתח נמוך )(12VDC
לצורך הפרדת מעגלי חשמל ראשי ומשני ו הפעלת צרכן
חשמלי נוסף ב עת נוכחות אנשים בלבד בהתאם לפקודות
של גלאי התנועה .
00.20.0.1יחידת מיתוג משנית ALFA-12-1S-2כוללת:
. 1כרטיס אלקטרוני עם מגען מיתוג ). (Contactor
. 2מח בר י ברגים לכניסה ויציאת מתח וחיבורי הארקה -
עובי חוט מקסימאלי 1מ"מ . ²
. 3מחבר י ברגים ל פיקוד ( 2גידים) מיחידה ראשית – עובי
חוט מקסימאלי – 2מ"מ . ²
. 4מארז פלסטי (בסיס ומכסה).
00.20.0./תכונות יחידת המיתוג:
מתח עבודה50/60 Hz ,230 VAC±10% :
הספק יציאה מקסימאלי2.1 HP@240VAC (Cosφ=0.4) :
זרם יציאה מקסימאלי25A@240VAC (Cosφ=1) :
צריכת זרם מקסימאלי ת מרשת החשמל :
50mA@250VAC
צריכת זרם מקסימאלית מיחידת מיתוג ראשית (מעגל
פיקוד 20mA :) 12VDC
טמפרטורת עבודה -25°C…45°C :
זיווד -קופסת חשמל פלסטית תקנית כב י ת מאליו .
מידות היחידה 211 X 221 X 10 :מ"מ
- 211 -
00.20..
- ALFA-12-1S-2שרטוט חשמלי:
CR
שרשור ).(+12V, CR
( R-N .2צד שמאל לפי שרטוט) :כניסת מתח ראשי
230VACלהספקת חשמל ליחידה.
( R-N ./צד ימני לפי שרטוט) :יציאת מתח 230VAC
+12V
:CHAIN .2התחברות ליחידת מיתוג ראשית לצורך
CHAIN
ALFA-12-1S-2
POWER
UNIT
-SLAVECONTACTOR
)25A (res
אחרי מגען המערכת להספקת חשמל לצרכן בהתאם
לדרישה מגלאי תנועה.
R N N R
.1חיבור הארקה
OUTPUT
TO
A/C LIGHT
230VAC
00.20.0
INPUT
MAIN
POWER
230VAC
הוראות התקנת יחידת ALFA-12-1S-2
אופן ההתקנה של היחידה המשנית הינו דומה לאופן ההתקנה של
היחידה הראשית (ראה מפרט של היחידה הראשית) .יש לקחת
בחשבון תוספת חיבור (שרשור במתח נמוך - ) 12VDCראה סעיף
" התחברו ת גלאי ליחידות מיתוג" – . CABLE-B
גלאי תנועה .ALFA-12N-10
00.20.9
00.20.9.2כללי:
הגלאי מיועד לזהות תנועות אדם ב חלל המבוקר ששטחו ע ד
200מ"ר .ב עת זיהוי תנועה ע"י הגלאי ,מופעלת יחיד ת
ה מיתוג המאפשרת הספקת חשמל לצרכן חשמלי המפוק ד ע"י
המערכת .כאשר אין תנועה בחדר פעולת צרכן החשמל תפסק.
00.20.9.1
תכונות יחידת הגלאי:
הגלאי מבוסס על חיישן שפועל על עקרון דופלר בתדר
10.525 GHz
הגלאי כולל נורית חיווי ירוקה אשר תידלק בעת זיהוי
תנועה.
הגלאי כולל נורית חיווי אדומה אשר תאיר באופן
קבוע כאשר הגלאי אינו מזהה תנועה ונגמר זמן
השהיה לכיבוי הצרכן החשמלי .הנורית תהבהב בקצב
של אחת לשנייה כשהגלאי נמצא במצב "" On Delay
( ראה - DIP SW ITCH-5השהיית פעולת צרכן ).
בגלאי קיים פוטנציומטר לכיוון עדין של רגישות גילוי
ה תנועה .
הגלאי כולל מפסקים ) ) DIP SW ITHESלביצוע
כיווני זמני השהיה ורגישות.
הגלאי כולל 2כניסות שרות:
"פיקו ד שבת" (הפעלה קבועה) :אפשרות הפעלה קבועה לגלאי – ע"י
פיקוד חיצוני (מגע יבש).
- 211כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל ויחידת המיזו ג מופעלת
קבוע .ש ימוש אפשרי :פיקוד ע"י "שעון שבת" או כיבו י
מרכזי של צרכני חשמל.
"פיקוד אש" (כיבוי קבוע) :אפשרות כיבוי קבוע לגלאי – חיבור
מפסק חיצוני (מגע יבש).
כשהמפסק סגור הגלאי מנוטרל ויחידת המיזוג כבויה קבוע.
שימוש אפשרי :חיבור למערכת גילוי אש לכיבוי יזום של כל
המזגנים במבנה.
00.20.9./
שיקולי בחירת מיקום הגלאי
. 2הגלאי אמור להיות מותקן במרחק של 20-20ס"מ מהתקרה
בעזרת מתאם התקנה המקורי ה מסופק בערכה.
. 2חשוב להתקין את הגלאי על הקיר (או בפינ ת הקיר ) סמוך
אל דלת הכניסה .יש לכוון את הגלאי לכיוו ן הימצאות ו של
האדם ה מצא בחדר .רצוי למקם את הגלאי בפינת החדר
לכיסוי שטח גדול יותר.
. /יש נן שתי אפשרויות התקנה של הגלאי :פינתית
ותקרתית (ראה בהמשך) .
. 1יש להקפיד על התקנה נכונה ובז ווית של כ 11 -מעלות
כלפי מטה.
. 1יש להימנע מהתקנת גלאי מול דלת הכניסה בחדרים
למניעת הפעלות סרק.
00.20.9.2
כיווני הגלאי:
פירוט פעולת ה : Dip Switches -
הכיתוב
המשמעות
קביעת משך השהיית כיבוי ה צרכן החשמלי.משך ה זמן שלאחריו
הצרכן החשמלי יכובה אם לא התגלתה תנועה בחדר.
משך ההשהיה
מפסק 3
מפסק 2
OFF Delay
מספר ב-
Dip Switch
3,2,1
מפסק 1
1שניות
OFF
OFF
OFF
2.1דקות
OFF
OFF
ON
1דקות
OFF
ON
OFF
20דקות
OFF
ON
ON
21דקות
ON
OFF
OFF
20דקות
ON
OFF
ON
21דקות
ON
ON
OFF
/0דקות
ON
ON
ON
* מפסק ב – ON -רגישות נמוכה ( ) LOWלגילוי תנועה.
* מפסק ב – OFF -רגישות גבוהה ( ) HIGHלגילוי תנועה.
מפסק ב – ON -השהיית הפעלה קצרה ( ) SHORTשל 1שניות
מפסק ב – OFF -השהיית הפעלה ארוכה ( ) LONGשל 1דקות
Mode H-L
4
ON delay L-S
5
* מפסק ) ( DIP-Switchמס ' 1משמש כ בורר "גס" בין שני
תחומים :רגישות גבוהה -רגישות נמוכה.
* פוטנציומטר הרגישות ) (SENSמשמש כבורר "עדין" בתוך כל
אחד מ 2 -התחומים .הגברת הרגישות מתבצעת ע"י סיבוב
פוטנציומטר בכיוון השעון.
- 216 -
00.20.9.5
הגדרת ברירת מחדל של מפסקים ):(Factory SET
מפסק מספר 1
OFFהשהי ה בהפעלה ש ל 1דקות -פעילה
מפסק מספר 1
OFFרגישות זיהוי גבוה
מפסק מספר /
ON
מפסק מספר 2
OFF
מפסק מספר 2
OFF
השהית כיבוי 25 -דקות
פוטנציומטר הרגישות " "SENSמכוון לאמצע -רגישות
בינונית.
אם ברצונך לשנות תכונות עבודה ,קרא בעיון את הוראות
ההפעלה והכוונון המצורפות.
00.20.9.0הוראות התקנה
סדר פעולות:
. 2חובה לנתק את צרכן החשמלי מכל מקור מתח ולנקוט בכל
אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לוודא ניתוק מוחלט עד
תום ההתקנה.
. 2הדק את החלק המתאים אל הקיר בפינה ( איור 2ב' ) או אל
ה תקרה ( איור 2א' ) בעזרת הדיבלים הקיימים ב ערכ ת
ההתקנה
- 211 -
שנ י סוגים של בסיסי ההתק נה:
איור 2ב' .בסיס להתקנה פינתית
איור 2א' .בסיס להתקנה תקרתית
. /פתח את בורג הידוק מכסה הגלאי (לא עד הסוף) והורד את
המכסה .
. 1פתח את בורג הידוק הכרטיס האלקטרוני (לא עד הסוף)
והוצא את הכרטיס.
. 1קדח שני חורים של 1מ"מ בגב בית הגלאי לפי איור ( 2העליון
לכבל תקשורת ,התחתון לבורג מתאם ה התקנה)
איור 1
- 211.6
הרכב את מתאם ההתקנה המתכוונן לפי א יורים : /-1
הרכבת מתאם מתכוונן:
איור :/הכנס בעזרת הבורג את הכדור
איור :2הכדור נכנס עד הסוף עם הפאזה
כלפי מעלה 1חריצים בחלק הפלסטי
כלפי מעלה 2 ,חריצים כלפי מטה
איור :5הוסף מתאם
איור :0חבר את המכלול ע"י הבורג
הארוך המוכנס
דרך החור בבסיס הגלאי.
- 211 -
איור :.סובב את הבסיס הגלאי ב 10-מעלות,
חברו אל בסיס ההתקנה בעזרת שני ברגים
מהסט.
. 1הכנס את כבל ה תקשורת דרך הקדח העליון (איור ) 2וחווט
לפי השרטוט החשמלי.
00.20.9..
מחבר
+ 32V -
* IN
GND
* DIS
NO,NC,
COM
חיבור הגלאי
כבל התקשורת -השתמש בכבל התקני המצורף למכשיר .
ניתן להאריך את כבל התקשורת עד 200מטר .יש לש מור
על הסדר הנכון של החוטים.
תיאור
כניסת ההזנה 22 VDCל גלאי – לפי הסימון.
"כניסת שבת" ה גורמת למזגן לפעול ללא תלות בתנועה בחדר .בעת ביצוע
קצר (לאדמה) בהדק זה ,נורית החיווי הירוקה ( ) LEDכבויה ,
הגלאי מנוטרל והמזגן פועל רצוף .נורית החיווי ( ) LED
האדומה מהבהבת בקצב של 2שנייה דולקת ו 2 -שנייה כבויה
הדק "אדמה" (זהה להדק ( ) -שבכניסות ההזנה) .מיועד לחיבור קו משות ף
של כניסת שרות.
כניסת "פיקוד אש" המונעת מהמזגן לפעול – ללא תלות בתנועה בחדר .
בעת ביצוע קצר (לאדמה) בהדק זה נוריות החיווי ,ה ירוקה
והאדומה ,מהבהבות לסירוגין בקצב של 232שנייה והמזגן כבוי .
יציאות ממסר פיקוד של הגלאי.
– Jumperתפקידו במצב - ONלגשר את היציאה
" " COMאל , +12Vמצבו OFFהופך את היציאות , NO
NC, COMלמגעים יבשים ( ) Dry contactשל 2אמפר
ב 12 -וולט בלבד .
הזהרה :
אין לחבר מתח 400V AC , 230V ACדרך מגע יבש
של ממסר הגלאי.
במידה וכניסות " " INו– " " DISמופלות יחד ,
המערכת תפעל לפ י ההגדרה של – " ." DIS
כניסת " DIS " -בעדיפות גבוהה יותר .
. 2כוון את הזווית הנדרשת של מתאם הגלאי והדק את בורג
הציר .
. 2החזר את כרטיס האלקטרוני למקומו והדק את הבורג .
- 210./
.1
.1
.6
העבר את Dip Switchמס ' /ל ( OFF -מצב השהיית 1שניות
בכיבוי ה צרכן -בדיקת טכנאי לאחר התקנה) .כוון את יתר
מפסקי ה Dip-Switches -בהתאם למצב הרצוי.
סגור זמנית את מכסה הגלאי ללא הידוק ה בורג .
בצע התקנה של יחיד ת מיתוג 3ספק כוח ע"פ ההוראות
ש קשורות ליחידת המיתוג.
בצע בדיקת תקינות וכוונון של הגלאי.
- 212פרק – 09עבודות טיח
כללי
09.02
הטיח יהיה טיח חרושתי מובא ,על בסיס צמנט ,כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית
נושא תו תקן ,לא יותר יצור טיח באתר .יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן
ויאושפר 1ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף לאמור בתקן 2120חלק 2ו.2 -
הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל 2.1מ' לקבלת סרגל שני כוונים .במפגש בין בטון
לבלוקים ,בין קירות ומחיצות ניצבים ,בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור ,על גבי
גשרי קור ובמפגש בין תקרות קירות תיושם רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות
/10גרם למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין 20320מ"מ.
הרשת תונח בחפייה של /0ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים
יש לנקות את הקיר משאריות אבק ,לכלוך ושמן.
יש להסיר שאריות שמן תבניות או סולר ע"ג בטונים בעזרת לחץ מים ו3או שימוש
במים ושפשוף בעזרת מטאטא כביש קשיח לפני יישום טיח
טיח פנים יהיה בעובי כולל של 21מ"מ לפחות ולא יותר מ 20מ"מ ,אלא אם צויין
אחרת .בכל קווי המגע בין טיח על קיר ותקרה ,יבוצע חריץ הפרדה בחתך 1על 1מ"מ.
09.01
שכבת הרבצה
ע"ג שטחי בטון הן פנימים והן חיצוניים תבוצע שכבת הרבצה .כן תבוצע שכבת
הרבצה ע"ג קירות באזורים רטובים (מקלחת וכו')
09.0/
פינות חיזוק
בכל פינה ,הן בטיח פנים והן בטיח חוץ הן אופקיות והן אנכיות תותקן פינת חיזוק מ
PVCגרמנית.
09.02
טיח כתשתית לחיפוי
מתחת לחיפוי קרמיקה יבוצע בנוסף לאיטום כמפורט פרק 01לעיל גם טיח מיישר
לרבות שכבת הרבצה תחתונה
09.05
טיח למרחבים מוגנים
טיח למרחבים מוגנים יהיה טיח קל מיצור חרושתי כנ"ל ,מאושר ע"י פיקוד העורף
פרק – 20עבודות ריצוף
20.02
20.01
ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי
הריצוף יבוצע ע"ג מילוי יבוצע כמפורט להלן:
א .המילוי
הריצוף יבוצע ע"ג מילוי שומשום רחוץ.
ב.
ניקוי גב האריח
חובה להסיר מגב האריח לפני תחילת העבודה ובמהלכה אבק וכל חומר אחר
אשר יכול לפגוע בהדבקות.
ג.
הנחת האריחים
ע"ג מילוי השומשום תיושם שכבת טיט "ריצופית סופר" תוצרת תרמוקיר
בעובי 2.1 – /ס"מ .לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת
טיט .על גב האריח מורחים שכבה דקה של טיט "ריצופית סופר" כנ"ל לא
סירוק ,על גב האריח ,לשיפור ההדבקות ולמילוי החריצים .מצמידים את
האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב תוך שמירה על מישקים
במידות הנדרשות ,במקומות בהם נקבעו מישקי הרפייה חורצים את שכבת
הטיט ,לאחר שהתייצבה ,לכל עומקה וברוחב המישק ,מקישים על האריחים
באמצעות פטיש גומי ,עד שיגיעו למפלס המתוכנן ,ועודפי המלט צמנט יצאו
מהמישקים.
יש לנקות את שאריות הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר
של הרובה .מוודאים שפינות אריחים סמוכים יתלכדו לאותו מישור.
פוגות בריצוף גרניט פורצלן
- 212פוגות יהיו ברוחב 1מ"מ לפי בחירת האדריכל .עצוב הפוגות ייעשה ע"י שומרי מרחק
מ ,P.V.C-מיוחדים למטרה זו.
הרובה למילוי המישקים תהיה רובה אפוקסי מגוונת תוצרת (. RG )KERAPOXY
יישום הרובה תבוצע על פי הוראת ספק החומר.
שאריות רובה שהתקשתה וכן חומרי צמנט אחרים ,יש לנקות בעזרת חומרי ניקוי
מאושרים ע"י הספק.
בפינות ,במפגש בין מישורים תיושם רובה אלסטית תוצרת Lתוצרת ""MAPEI
ישום הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן.
ישום הרובה יעשה 20ימים לפחות לאחר סיום עבודות הריצוף.
גוונים לפי בחירת האדריכל.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
20.0/
חיפוי קירות
א .ביצוע החיפוי
חיפוי קירות באריחי קרמיקה3חרסינה3גרניט פורצלן כמוצג בכתב הכמויות
יעשה כדלקמן :
.2התשתית תהיה מישורית סרגל שני כוונים
.2החיפוי יעשה בהדבקה בדבק מוכן ,ארוז בשקים סגורים ,בדבק "פלסטומר
"602לאריחים עד /0*/0ס"מ ,ובדבק "פלסטומר "60/לאריחים מעל /0*/0
ס"מ.
./הדבק ימרח על פני התשתית במרית משוננת.
.1הרובה למילוי המישקים תהיה רובה אולטרא קולור פלוס של חברת
" "MAPEIמתאימה לפוגות ברוחב 1מ"מ .רוחב המישקים (פוגות) יהיה 1
מ"מ .בגוון לפי בחירת האדריכל.
.1את האריחים יש להדק אל הדבק כך ששכבת הדבק המהודקת תהיה בעובי
1מ"מ.
.6החיפוי יעשה מעל פני הריצוף באריחים שלמים.
.1בתחתית החיפוי בין הקיר לרצפה וכן במפגש בין קירות יושאר מרווח של 1
ימולא ברובה אלסטית תוצרת " "MAPEIכנ"ל בגוון
מ"מ .מרווח זה
הרובה הקשיחה.
.1עבוד חורים בקרמיקה לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיוחד .לא יותר
שימוש בחלקי אריח.
.1קווי הפוגות ברצפה יהיו נמשכים לקווי הפוגות בקירות
.20בחלקו העליון של החיפוי יותקן פנל מעץ יפאה ברוחב 10מ"מ כמפורט
בפרטים
ב.
20.02
מפגש בין מישורים וגמר חיפוי בפרופיל אלומיניום
אם לא נדרש בתוכניות אחרת מפגש בין מישורים (פינות) וגמר חיפוי אופקי או
אנכי יבוצע בפינת אלומיניום לפי בחירת האדריכל.
חיפוי פרקט
הרצפה תהיה רצפת פרקט BI-POWER SLEEPERמתוצרת חברת PERSTIGE
SPORT SYSTEMSארה"ב או ש"ע
א .תשתית הבטון
פני תשתית הבטון המיועדת לחיפוי חייבת להיות ישרה וחלקה לחלוטין ,סטייה
מותרת / -3 +מ"מ לאורך סרגל של /מ' .על הקבלן להוריד בליטות ,למלא
חורים וגומחות לקבלת המשטח הנדרש.
ב .תשתית הפרקט
תשתית הפרקט תכלול :
.2כיסוי ביריעות פוליאתילן בחפיפה של 20ס"מ ,למניעת העברת לחות
מתשתית הבטון לפרקט.
.2רפידות גומי 22( BI-POWER PADיח' למ"ר) בעובי 22321מ"מ בעלות
מבנה של 1קונוסים לפי תקן ( MAIL SPEC.עמידה לשנוי צורה ואלסטיות
למשך 10שנה לפחות).
- 21/./
.1
תשתית קורות מעץ לבן .הקורות יונחו לרוחב האולם במרחקים של //מ"מ
(מרכז קורה למרכז קורה) ,כאשר לתחתית יחוברו רפידות גומי.
שכבת לוח סנדביץ 22מ"מ המחוברת לקורות עם ברגי עץ וזאת לקבלת
משטח חלק ואחיד.
ג .הפרקט
.2הפרקט יבוצע מלוחות עץ מייפל צפוני קשה 20מ"מ 11 Xמ"מ (זכר נקבה)
מאושר FIBA
.2לוחות הפרקט יחוברו לתשתית ע"י מסמור פנימי על הזכר .יש לדאוג
למרווח התפשטות של 2 - /מ"מ כל 1שורות של לוחות פרקט.
ד .שיוף וגימור
.2שיוף באמצעות משייף טופ ,נייר זכוכית.
.2מריחת 2שכבות פריימר SEALERדו רכיבי 2 +שכבות לקה FINISHדו
רכיבי עמידה בשחיקה בהתאם לתקן .FIBA
./סימון מגרשים וצביעה בהתאם לנדרש לפי התוכניות.
.1פנל מייפל תואם 60 X 50עם פתחי אוורור כל 21ס"מ.
ה .אישורים ותקנים
.2אישור F.I.B.A.להתאמת הפרקט למשחקים בינלאומיים.
.2אישור עמידה לתקן D.I.N
./אישור מכון התקנים הישראלי עמידה לאש בהתאם לתקן II.3.2-755
פרק – 22עבודות צבע
22.02צבע
כללי
א.
ב.
עבודת הצבע יבוצעו גם לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות
היסוד וההכנה הנדרשות אף אם לא צויינו במפורש במסמך ממיסמכי
החוזה.
גוון לפי בחירת האדריכל
כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז3חוזה זה
יהיו בגוון לפי בחירת האדריכל.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם
לקטלוג גוונים של היצרן ,ו3או לדרוש גוונים על פי מניפת "טמבור"
לגווני מיקס ( ,)MIXו3או לדרוש ערבוב ידני של מספר גוונים.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשלב גוונים שונים לפי בחירת
האדריכל ללא תוספת מחיר.
עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר
לפי תקן .ISO 1002
22.01גלוון
כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה ,הן במסגרות אומן והן במסגרות
חרש אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת יגולונו כמכלולים לאחר בצוע העיבודים
והריתוכים ,הסרת שלקות וליטוש .הגלוון יבצע בחם ,בטבילה באמבט ,או בהתזת אבץ
(לאלמנטים העשויים מפרופילים דקים) כשעובי הגלוון המזערי הוא 10מיקרון ,הכול
לפי דרישות ת"י .121
כל חלקי המתכת המגולוונים כנ"ל הנראים לעין ייצבעו כמפורט להלן .חלקי מתכת
נסתרים מתחת לתקרות אקוסטיות בתוך ארונות וכו' לא ייצבעו.
22.0/צביעת מוצרי פלדה מגולוונת (למעט מסגרות חרש)
צביעת מוצרי פלדה מגולוונים ,תבוצע כדלקמן:
- 211א.
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם
בהתזה.
ב.
הסרת הברק בנייר לטש עדין.
ג.
ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.
ד 2 .שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטן דו רכיבי ,אוניקריל מטל-רסט
של ניר לט או ש"ע לפי בחירת האדריכל בעובי 60מיקרון כל
שכבה -סה"כ 210מיקרון .
ה.
צביעת מסגרות חרש תבוצע כמפורט בפרק 01לעיל.
22.02צביעת שטחי טיח פנים
צביעת שטחי פנים תעשה כדלקמן:
א .הסרת גרגרים ונטפים רופפים.
ב .החלקת פני השטח בנייר לטש
ניקוי מאבק
ג.
ד .צביעת שכבת יסוד טמבורפיל של טמבור והמתנה לייבוש מלא.
ה .צביעת שכבה ראשונה אמולסיה אקרילית כמפורט בתוכניות מדוללת לפי הנחיות
היצרן.
צביעת שכבה שנייה של אמולסיה אקרילית מדוללת לפי הנחיות היצרן.
ו.
צביעת שכבה שלישית במידה ונדרשת ,לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד ,כמו שכבה
ז.
שנייה.
22.05צביעת שטחי גבס
צביעת שטחי גבס תבוצע כמפורט בסעיף 22.01ב – ז לעיל.
22.00שליכט צבעוני
ע"ג שכבת טיח מיישרת סרגל שני כוונים תבוצע שליכטה צבעונית גמישה
מאספקת נירלט או ש"ע ,אשר תבוצע בגוון ומרקם שיאושרו מראש ע"י המפקח.
הקבלן יכין מראש דוגמה בשטח 2מ"ר לאישור המפקח .השליכטה תבוצע ברצף
רטוב על רטוב ללא סימני הפסקה בין המיטות או בכל מקום אחר.
השליכטה ותכלול גם הכל כנדרש ע"י יצרן השליכטה לרבות הכנה ופריימר.
פרק – 21עבודות מסגרות אומן (אלומיניום)
כללי
21.02
עבודות אלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 22מסגרות אומן (אלומיניום) ,וכן
בכפוף להוראות בתכניות ברשימות והמפרט המיוחד שלהלן.
פריטי האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים.
21.01
אישור תוכניות ייצור ,דיגום פריטים וייצורם
למסמכי המכרז מצורפים הנחיות מידות ורשימות של הפריטים הנדרשים.
א.
במסגרת עבודתו יתכנן הקבלן את פרטי האלומיניום תכנון מפורט ( Shop
)Drawings
ב.
הקבלן יעביר לאישור המפקח בתוך 6שבועות מהיום הנקוב ב צ.ה.ע ,.תכניות
ייצור ( )Shop Drawingsמפורטות ושלמות של כל המוצרים ,האביזרים
והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה (להלן הפריטים) .תכניות אלה תהיינה
תואמות לרשימת האלומיניום ולתכניות העקרוניות המצורפות לחוזה זה,
ותהיינה לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד ותכלולנה גם:
- 211שם יצרן הפרופילים.
מספרי הפרופילים.
חזיתות כולל מידות לכל אלמנטי האלומיניום.
פרטים בקנ"מ 2:1ו 2.2-לפי הצורך.
פרטי חיבור ,זיגוג ,איטום וחיבור למבנה בחתכים אופקיים ואנכיים.
פרטי משקוף עיוור.
פרוט אביזרים ופרזול.
פרטי האיטום.
במידה ויעשה שימוש בפרופילים אחרים צהמצויין ברשימה יציג הקבלן
הן את הפרופילים הנדרשים והן את הפרופילים המוצעים לאישור
המפקח
המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור
האמורות כנדרש ,לפי שיקול דעתו ,להתאמת ייצור הפריטים להוראות
החוזה.
ג.
21.0/
אישור תכניות הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי
המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.
חומרים וציפויים
א.
כל האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י 2061חלקים 2ו ,2 -המתייחסים
לחלונות אלומיניום.
ב.
פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים ,בעובי 2מ"מ
לפחות .דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף
המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.
ג.
רמת גימור
.2
פרופילים
פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין יהיו בגמר מאולגן בגוון טבעי בעובי
20מיקרון בהתאם לרשימות.
.1
אמצעי חיבור
ברגים ,אומים ,מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים
פלדלת אל חלד בלתי מגנטית ,אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים
אחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי ,כך שלא ייווצר
תא חשמלי .כמו כן ,הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם.
./
אמצעי עיגון
אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום ,או פלדת אלחלד
או חומרים בלתי מחלידים אחרים ,בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה
נמצא הבניין.
.2
אביזרים ופרזול
האביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום מאולגן טבעי או פלדה בלתי
מחלידה בגמר מוברש כמפורט ,שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על
ידו .האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י
המפקח.
.5
סרגלי זיגוג
הסרגלים לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות ובמידות
המצוינים בתוכניות.
הסרגלים יהיו בצבע המסגרת ,חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,
חיבור ישר בצורה מדויקת ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה.
- 216 -
21.02
זיגוג
עובי וסוגי הזכוכית יהיו בהתאם לרשימות האלומיניום אך בכל מקרה לא פחות
א.
מהנדרש ב-ת"י 2011חלק , 2הקבלן יחשב את העובי הנדרש לכל פריט לפי
התקן.
לא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר בת"י .1/1
ב.
כל הזכוכיות תהיינה מסוג א' ללא בועות ,כתמים ,שריטות ,או פגמים אחרים
כמוגדר בתקן.
ג.
עובי הזכוכיות יהיה בהתאם לדרישות התקנים ,אך בכל מקרה לא פחות מעובי
כמצוין ברשימת אלומיניום .בכל מקום שבו צוין "לפחות" לגבי העובי ,על הקבלן
להציג חישובים הערוכים לפי פרק ד' לתקן ,שעל פיהם נקבע עובי הזיגוג.
עובי הזכוכית כפי שיחושב ע"י הקבלן יהיה העובי הנדרש לביצוע ,גם אם הוא
עולה על העובי המוזכר בתוכניות .
ד.
הקבלן ימציא מסמכים המאשרים כי סוגי הזכוכית עומדים בדרישות התקנים
המצוינים במפרט ומתאימים לדרישות המיוחדות לסוגים השונים .זכוכית
מחוסמת תישא חותמת של מפעל חיסום ,על כל לוח זכוכית שיותקן בשטח.
ה.
במידה והקבלן ימצא אי התאמה בסוגי ועובי הזכוכית המתוארים ברשימת
האלומיניום בהשוואה לדרישות החוק ותפקודם בבניין ,עליו להודיע על כך לפני
הייצור למפקח ולקבל הוראותיו.
ו.
אופן הזיגוג יהיה בהתאם להוראות יצרן הזכוכית.
ז.
האטמים יהיו עשויים ניאופרן או אי.פי.די.אם האטמים יהיו מהודקים ולחוצים
היטב לכל אורכם בתוך המסגרות ,והפינות תהיינה מחוברות ואטומות.
- 211פרק 25מתקני מיזוג אויר
25.02כללי
המפרט המצורף ושרטוטי המכרז המצורפים אליו מיועדים לתאר ולכסות הספקתם,
הרכבתם והפעלתם של מתקני מיזוג אויר מושלמים לכל פרטיהם כמפורט וכמתואר
בתכניות המצורפות למפרט זה.
על הקבלן לעיין בתכניות ולהבטיח כי העבודה כולה תבוצע בתאום עם עבודות הבניין,
לפי תנאי המקום ,ברמה ובדרך הטובה ביותר .על המתקן להיות כפוף ,בכל המובנים,
למפרט הטכני ולתכניות המסופקות .העבודה תבוצע לפי הסטנדרטים המקובלים
במקצוע
בארה"ב ובהתאם לתקנים או לנהלים המקובלים ובתוקף בארץ.
בכל מקרה של הזכרת פריט ,חלק או אביזר של ציוד כל שהוא ביחיד ,הכוונה היא
כפי הנדרש להשלמת המתקנים בבניין האמור.
לרבים,
25.01היקף המפרט
יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ,ועל כן כל עבודה המתוארת בתכניות -אין זה
מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה ולהפך ,בכל מקרה של סתירה בין
השניים מחייב המפרט לכל דבר.
כמו כן כפוף מפרט זה למפרט הכללי כפי שהוכן ע"י הועדה הבין משרדית ,ומיועד
להוסיף ולא לגרוע .התנאים הכללים הנ"ל בתוקף בין אם צורפו למפרט זה ובין אם לאו.
25.0/חומרים וציוד
כל החומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל
הבחינות לדרישת התקן הישראלי העדכני ,ובהעדרו לדרישת התקן האמריקאי לעבודות
מיזוג אויר .הם יתאימו כמו-כן לדגימות אותם החומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים
לתפקידם על ידי המפקח .חומרים אשר לא יתאימו לנ"ל יסולקו ממקום העבודה לפי
הוראות המפקח ,על ידי הקבלן ועל חשבונו תוך 11שעות ממתן ההוראה וחומרים
אחרים יובאו במקומם .לא סילק הקבלן את הנ"ל רשאי המפקח לסלקם על חשבון
הקבלן ללא הודעה מוקדמת.
25.02תאור המערכת
על הגג יותקנו יחידות עיבוי בקירור אוויר .יחידות פיזור אוויר של האולם מותקנות בחלל
יעודי ומפזרות אוויר באמצעות קופסאות אקוסטיות ומפזרי אוויר ישירות לחלל האולם.
היחידות מטיפוס משאבות חום כ"א לתפוקה של 6.1טון קירור וספיקת אוויר של 2,100
- CFMסה"כ 1יחידות.
היחידות דוגמת תוצרת חברת "יוניק"" ,אוריס" או שווה ערך .נצילות היחידה ()COP
לא תפחת מ ./.2
בנוסף ,יש לפרק היחידות המפוצלות הישנות מהמקלטים הקיימים ולהתקין במקומם 1
יחידות מפוצלות חדשות בהספק של 1.1כ"ס כ"א .המעבים על גג האולם החדש.
דירוג אנרגטי של היחידות לא יפחת מ .B
אוויר צח יסופק באמצעות פתחים לחלל יניקה ליד היחידות.
תנאי התכנון:
טמפ' חוץ .DB 5 11 F-
טמפ' פנים .DB 5 11 F-
25.05עבודות נוספות שיש לבצע
ב .כל עבודות סגירת מחיצות ,תקרות ,בסיסים ליחידות.
ב .פתחים בקירות למעבר תעלות אוויר.
ג .כל עבודות נגרות כגון הרכבת מסגרות לגרילים.
ד .נקודות החשמל ליחידות מיזוג האוויר.
- 211 25.00יחידות טיפול באוויר
מבנה היחידה יהיה כמפורט בפרקים 2102ו 210/ -של המפרט הכללי של הועדה הבין
משרדית.
יחידות טיפול ב אוויר תהיינה מתוכננות ובנויות לתפוקה כמפורט בתכניות .כל יחידה
תכלול :מפוח ,סליל להתפשטות ישירה ,מסננים ,אמבטיית מי עיבוי ,מנוע בגודל
מתאים ,חיבורי ניקוז וחשמל כנדרש.
המבנה
א.
המבנה יהיה מפח מגולוון 2.1מ"מ לפחות ,צבוע עם מסגרות פרופילים
המתאימים ,לקבלת קשיחות ולמניעת רעידות .דפנות התא עם ברגים ,לצורך
גישה לתוך היחידה.
מפוחים והנע
ב.
המפוח יהיה מטיפוס צנטריפוגלי .כפות נטויות קדימה עם כניסה ורוחב כפולים
ומאוזן סטטית ודינמית ,הנע ע"י רצועות.
מפוח המעבה מטיפוס צנטריפוגלי .כל יחידה תסופק עם שני מפוחים ,כפות
קדימה .ציר משותף לשני המאיצים.
עצמאי .הכנפיים מאלומיניום.
סוללת קירור וחימום
ג.
הסוללות תיבנינה ממסגרת של פח מגולוון 2 232מ"מ עובי לפחות ,מצינורות
נחושת " /31קוטר חיצוני דגם " "Lומעלי אלומיניום בצפיפות מתאימה .חיבור
העלים לצינורות יהיה קשיח וייעשה על ידי הרחבה מכנית של הצינורות.
הסוללות תתוכננה לעבודה עם גז בהתפשטות ישירה .עומק שורות – 1לסוללת
המעבה ו – 6לסוללת הקירור.
המעבה יתוכנן להפרש טמפ' של 21מעלות פרנהייט (חוץ .)5 11 F
מסננים
ד.
המסננים יהיו מטיפוס לניקוי מתוצרת " "AAFאו שווה ערך מאושר .הספק
המסננים יתוכנן למהירות אויר מכסימלית של /00רגל לדקה .המסננים יונחו
בתוך מסילות מתאימות לצורך הוצאה בקלות להחלפה .המסננים יותאמו היטב
שלא תהיינה דליפות אוויר.
אמבטיית מי עיבוי
ה.
האמבטיה תבטיח ניקוז מלא של היחידה ותהיה מפח עם דופן כפולה מצופה
בזפת ומבודדת למניעת היוצרות מי עיבוי עליה מבחוץ .האמבט יצופה ב2 -
חלודה.
מפני
להגנה
ביטומיני
חומר
שכבות
25.0.
יחידת עיבוי
המדחס יהיה מטיפוס הרמטי ,עם מגינים ללחץ גז ,ופריקת דרגות .המעבה עם
מפוחים ציריים .הגז העובד .R-410
25.00לוח חשמל
הלוח יהיה עבור 1יחידות האולם ויתואם להפעלה אוטומטית ומלאה של הציוד
אותו הוא משרת .הלוח יכלול את מפסקי הזרם ,המבטחים ,הממסרים ,המגענים
וכו' .כמו כן מד זרם ומד מתח ,מפסיק ראשי ומנורות סימון .הלוח יהיה אטום
למים ויכיל כל האביזרים לפעולה אוטומטית מושלמת של היחידות .כמו כן,
יותקנו בלוח מגעים לאפשר הפעלה מרחוק של היחידות .
25.09תעלות אויר
התעלות יותקנו כנתון בתכניות .על כל שינוי ,כתוצאה מאי התאמה או שינויים במבנה,
יקבל הקבלן אישור המפקח .כל תעלות האוויר בתוך המבנה תבנינה
מפח מגולוון תוצרת חוץ וללא בידוד תעלות מחוץ למבנה עם בידוד אקוסטי פנימי מצמר
זכוכית בעובי " .2התעלות תהיינה אטומות לחדירת מים.הפח יהיה מתוצרת משובחת
והגלוון לא יתקלף בשעת כיפוף הפח .מבנה התעלות ,היציאות ,הקשתות ,ההסתעפויות,
שינוי חתך ,מכוני אויר וכו' .ייעשו בהתאם לתקנים הנהוגים ובתוקף בארץ.
תליית התעלות לתקרה תיעשה בתליות מתאימות אל הפרופילים של תקרת האולם.
החיבור ליחידה ייעשה על ידי בד גמיש מברזנט ,לא דליק ואטום לחלוטין .חיבור הבד אל
היחידה ייעשה בצורה הדוקה ואטומה למנוע נזילת אויר .אורכו של כל חיבור גמיש כזה
ס"מ ,במצב לא מתוח.
יהיה כ 20 -
- 211 -
25.20מפזרי אויר
מפזרי האוויר ושבכות אויר חוזר יסופקו במידות כפי שסומנו בתכניות .כל המפזרים
ואביזריהם יהיו מאלומיניום מאולגן ,וצבועים בצבע שרוף בתנור בהתאם להוראות
המפקח.
מפזרי האוויר יהיו תיקרתיים או קיריים ,עגולים או מרובעים כמופיע בתכניות וכוללים
וסתי כמות.
הרכבת השבכות תיעשה על ידי ברגיי עץ לתוך מסגרות עץ.
25.22מפוחי אוורור
המפוחים יהיו ציריים ובדגם כמופיע בתכניות .מפוחי הוצאת עשן יהיו עמידי אש למשך
שעתיים לטמפ' של 210מעלות צלזיוס( .אוורור מחסנים) ,ויהיו מטיפוס מפוח תעלה.
המפוחים יהיו דו כווניים לאוורור שוטף ויתאימו גם לפעולה בזמן שריפה.
המפוחים דוגמת שבח עם 2מהירויות 21003100סבל"ד ויספקו אוויר כנגד לחץ סטטי
כמופיע בתכניות .המפוח יכיל רשתות הגנה בשני הצדדים ויהיה בעל גוף ארוך.
25.21צנרת נחושת
צנרת מנחושת אשר תתאים לגז ,R-410-Aכולל כל האביזרים תותקן בין יחידות
העיבוי ומפזר האוויר .על הקבלן להגיש סכימת צנרת ואביזרים מדויקת ומושלמת
שתתאים לציוד המסופק על ידי עם ציון קוטרי הצינורות וכו'.
צינורות היניקה יבודדו בבידוד דוגמת ארמפלקס בעובי " 232חיבורי הבידוד ייעשו על ידי
הדבקה .צינורות הנחושת יהיו מדגם " "Lנקיים ויבשים היטב .הלחמת הצינורות תיעשה
בחוט כסף סילפוס.
כמו כן תכלול הצנרת קפילר להתפשטות ומיבש מסנן .יש לתכנן את צנרת הנחושת כך
שתבטיח תנועת שמן טובה למדחס.
קוטר צנרת הגז על פי אורך הצנרת תותאם לפי המלצת היצרן.
25.2/תכולת העבודה
העבודה תחשב ככוללת את:
א .כל הנדרש למילוי התנאים הנזכרים במסמכי החוזה על כל פרטיהם .אי הבנת תנאי
כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר כסיבה מספקת לתשלום נוסף מכל סוג שהוא
ב .כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם
נכללים בה) והפחת שלהם.
ג .כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי התיאור הטכני והתנאים הכללים.
ד .שרות ואחריות לשנתיים מיום קבלת המתקן על ידי המפקח ,צמוד לאחריות לטיב
ואיכות העבודה ,החלקים והציוד לרבות מילוי גז ושמן של מערכת הקירור.
פרק - 29מסגרות חרש
29.02לליכ
העבודות המוזכרות בפרק זה יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות חרש פרק ,21
מהדורת 2000וכן לפי ת"י .2221
29.01גילבון
כל אלמנטי הפלדה גלויים יגולבנו בטבילה חמה לגילבון בעובי 200מיקרון,
ויצבעו בצביעה אלקטרוסטטית שתיושם במפעל ע"פ הנחיות היצרן ,בהתאמה לתנאי
הסביבה.
29.0/
צביעה אלקטרוסטטית – אלמנטי פלדה גלויים
.aהכנת השטח
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו3או איתור
מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.
- 210 -
.b
במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט
חם בהתזה ,לחליפין באמצעות אלקלי חם בתזה.
.c
התזת גרגירי פלדה מסוג GRIT )ANGULAR( GL 10בגודל 2.0-0.1מ"מ.
.d
ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.
.e
בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.
.f
במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין
./6לפי הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.
צביעה
איבוק בשיטת ה )FRICTION( TRIBO-או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה
על בסיס פוליאסטר טהור מסוג )HIGH BILD( HBבעלת תכונות FREE OUT
GASINGבעובי 10מיקרון לפחות בשכבה אחת .האבקה תהיה מתוצרת אוניברקול
סידרה 1000מאושרת לפי תקן G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך.
הגוון לפי דרישת המזמין.
קליה
קליה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של 210-211למשך 20דקות .לאחר מכן
220-210למשך 20דקות נוספות.
קירור
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם
ירדה הטמפרטורה לרמה של /1-10לפחות.
הערה :טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 211-למשך 21דקות.
בקרת איכות
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.
בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 2מ"מ לא יהיה קילוף.
מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.
29.02תכנון מפורט
התכנון המפורט הן של הקונסטרוקציה והן של כיסוי הגג יוכן ע"י הקבלן לפי דרישות
המפרט הכללי לעבודות בניה ות"י 2221ויאושר ע"י המפקח.
הקבלן לא יהיה רשאי לסטות מתכניות הקונסטרוקציה שהוכנו ע"י המזמין.
התכנון יבוצע בהתבסס על ההוראה שלא יבוצעו ריתוכים באתר אלא במפעל בלבד .כל
החיבורים באתר יהיו חיבורים יבשים בלבד ע"י ברגים ,אלא אם אושר שימוש בריתוך
באתר מראש ובכתב ע"י המפקח.
- 212 -
29.05
חומרים
א.
פרופילים ,צינורות ופחים מפלדה
.2פרופילים מרובעים ו3או עגולים חלולים מעורגלים בחם ( RHSו3או GHS
בהתאמה) וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות
השוות לפחות לפלדה מסוג .FE 360
.2פרופילים וצינורות אחרים מעורגלים בחם וכן כל פחי החיבור האחרים
לרבות פחים ועוגנים בבטון יהיו מפלדה בעלת התכונות המתוארות במפרט
הכללי ,סעיפים .21002
./פרופילים מפח מכופף יהיו מפלדה לפי סעיף 2לעיל.
ב.
ברגים ,אומים ודיסקיות
.2ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים (כגון חלקי אגדים,
חלקי קורות ראשיות וכו') יהיו לפחות מדרגת חוזק 1.1לפי 2111-11132
ISOכמפורט בסעיף /.2של ת"י .2221
.2ברגי עיגון יהיו מדרגת חוזק 1.6
./ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק 1.6לפי ISO 2111-11132כמפורט
בסעיף /.2של ת"י .2221
.1אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם
הן מורכבות ,כמפורט בת"י ,2221חלק ,2טבלה ./.1
.1דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י ,2221חלק ,2סעיף ./.2./
.6כל האומים ,הברגים ,הדיסקיות והדיסקיות הקפיציות יהיו מגולוונים.
.1ברגי העיגון של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון ייענו
לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ – ".131
.1קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן בכל
מקרה מ – ".232
.1כל חיבורי הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ושייבה קפיצית.
ג.
ריתוך
.2כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים ,שהוסמכו כמוגדר בת"י
221חלק .2
נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י 20/2חלק .2
.2התאמת הפלדה לריתוך :פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת
הרכיבים – ראה תקנים ת"י ,2//1ת"י ,2//1ת"י 2/10ובכל מקרה חוזק
חומר הרתך (מתכת המילוי) יגדל מחוזק חומר הבסיס (הפרופיל המרותך).
./התאמת אלקטרודות :יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה.
.1הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים ,אלא
אם נקבע אחרת בתכניות.
.1נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר
קבלת האישור ,אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילוי
דרישה זו.
- 212 .6בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י 2221סעיף 22.1.6בכל מקרה בו
ידרוש זאת המפקח וכן לפי דרישות תקן אמריקאי למבנה פלדה D 2.2
AWSרמה .C
29.00
29.0.
ייצור קונסטרוקציות
.2
בכל תכניות הביצוע יצוין באופן ברור סוגי הפלדה ,קטרי הברגים ועוביי
הריתוך.
השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור ו3או ההקמה של הקונסטרוקציה לכל
פעולה שהיא לרבות חיתוך ,חירור וכו'.
.2
כל סימ ן של שימוש בלהבה שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה
מספקת לפסילת האלמנט כולו ע"י המפקח .הקבלן יהיה חייב להחליפו
באלמנט חדש מבלי שהדבר יזכה אותו בתמורה נוספת כלשהיא לרבות תמורה
כספית ו3או הארכת תקופת הביצוע.
./
כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור ,למעט ריתוכים שביצועם באתר
אושר מראש ובכתב ע"י המפקח.
.1
כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים
בברגים ויצירת שיפוע עבור (גרונג) ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור.
.1
בזמן הייצור יקבלו כל אלמנטי הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם.
במקומות בהם מתחבר אלמנט מסויים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם
של האלמנטים האחרים.
בקרת איכות
.2
הקבלן ימנה ויעסיק מהנדס מטעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות
חרש וחפוי הכלולות במכרז3חוזה זה .המנוי יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור
המפקח.
.2
המהנדס יכין פרוגרמה לבקרת איכות ויגישה לאישור המפקח.
./
ביצוע העבודות יחל רק לאחר אישור הפרוגרמה בכתב ע"י המפקח.
הפרוגרמה תיושם במלואה בזמן הביצוע.
.1
הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות
קונסטרוקצית הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבנה המתוכננים
העשויים להתחבר לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע
קונסטרוקצית הפלדה.
.1
הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת
המבנה החדש ,מפלסי המבנים הקיימים לפני התחלת הייצור ,וכן מיקומם
ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים לצורך קביעת
המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה.
.6
הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:
הדיוק במידות בין חורי ברגים -עבור החיבורים למינהם 1.5מ"מ.
הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים 3.0מ"מ.
הדיוק במידות האורך של המרישים (פטות) 2.0מ"מ.
הדיוק במפלסי העמודים 2.0מ"מ.
- 21/ -
29.00
חיפוי קיר חוץ בלוחות אקוה פאנל
חיפוי קירות בלוחות אקווה פנל תבוצע לפי מפרט אורבונד כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
התקנת לוחות אקוה פאנל בשכיבה באמצעות ברגי מקסי SN-39 MMכל 20ס"מ
לקסטות הקיר (בחפיפה בין הלוחות)
בין הלוחות יש להשאיר מרווח של /-1מ"מ לצורך מילוי ב"מרק אקוה פאנל" Joint
Filler gray
יישום רשת שריון 20ס"מ במיישקים בשילוב "מרק אקוה פאנל"
יישום פריימר ע"ג כל הלוחות 21שעות לאחר יישום "מרק אקוה פאנל במיישקים"
יישום שכבה צמנטית חיצונית Basecoatבשילוב רשת חיזוק( 260גר'3מ"ר)
חיצונית על פני כל שטח הלוחות .סה"כ עובי כולל של השכבה 1מ"מ (זמן יבוש1 -
ימים)
במפגשים3זוויות 10.0יש להשתמש בפינה pvcמשולב רשת.
החלקת הלוחות באמצעות נייר לטש כהכנה לגמר צבע.
צביעת הלוחות תעשה באמצעות גמר סופרקריל בשתי שכבות תוצרת טמבור ,נירלט
או ש"ע במרקם וגוון שיבחר ע"י המזמין ובהתאם להוראות ייצרן הצבע.
ט .יש לקבל יעוץ3הנחיה טרם הרכבת הלוחות מנציג חברת אורבונד.
י .חובה ליישם תפר התפשטות כל 21מ"א (עפ"י מפרטי חברת אורבונד).
29.09
כיסוי גג
המערכת כוללת:
.2
קסטות מחוררות ,21%ברוחב 100מ"מ ובגובה 200מ"מ ובעובי 2.21מ"מ
כדוגמת A – 2003100 MONTANAאו ש"ע .הקסטה תקובע בשלושה ברגים
במידות 6./X21מ"מ בכל סמך .שתי הקסטות הקיצוניות תקובענה בשישה
ברגים לכל קסטה בכל סמך ,לקבלת עומסי שפה.
.2
בחתך הקסטה יונחו מזרני צמר זכוכית בעובי " 1ובמשקל מרחבי 21ק"ג למ"ק.
./
מעל הקסטה יקובעו לוחות פיבר צמנט כדוגמת COMPRESSED
HARDIPANELבעובי 21מ"מ עם ברגים בקוטר 6./מ"מ כל /00מ"מ מבורג
לבורג.
.1
על לוחות הפיברצמנט יונח מחסום אדים -כדוגמת יריעות ביטוליות בחפיפות
20ס"מ.
.1
על לוחות הפיבר צמנט האטומים יפרשו קסטות בעובי 0.11מ"מ רצופות ללא
חפיות אשר יחוברו בשיטת "קל זיפ" .הלוחות צבועים בגוון חיצוני על פי בחירת
האדריכל מצידו הפנימי ייצבע הלוח ב 22 RSL-מיקרון .לוחות הכיסוי יקובעו
עם מחברים סמויים דרך לוחות הצמנטיים אל מרישי הקסטות בברגים
קודחים בקוטר 6./מ"מ .
פרטי האיטום3חיבור יבוצעו ע"פ הוראות מפורשות של היצרן.
פרטים אלו חייבים באישור המפקח.
גמר וגוון לרבות מידות הפחים לבחירת האדריכל.
יש לקבל אשור המפקח – חתך הגג ומרכיביו .
29.20
הרכבה
על הקבלן לסייר בבנין ולבדוק את כל דרכי הגישה ,האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה
האפשריות .שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך
שהיא חייבת לקבל מראש ,את אישורו של המפקח .מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות
בחיבור בין האלמנטים הקיימים לאלמנטים החדשים ,כולל תימוכים זמניים נדרשים.
- 211 -
על הקבלן לנקוט ,בעת ההרכבה ,בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות
הקונסטרוקציה ושלמות חלקי המבנה הקיימים.
בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם ,הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע
התהוותם של מאמצים ,בלתי מחושבים ,בחלקים הנושאים.
מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המפקח.
האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי
הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה.
כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.
האחריות לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו ,יהיה
על חשבונו.
תכולת העבודה
29.22
העבודה כוללת את כל החומרים והמלאכות הנדרשים ע"מ לקבל מוצר שלם ומוגמר
עפ"י כל דרישות התכניות ,המפרטים ותכלול בין היתר את ביצוע המלאכות והחומרים
הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
כל אלמנטי הפלדה.
ברגי העיגון ,הברגים ,הווים ,ניקוב ו3או קידוח החורים לברגים ,חיתוך ,ריתוך
וכו'.
פלטות העיגון והחיבור.
גילבון ,צבע.
מערכת הורדת מי גשם.
כל הפלשונגים מפח ,פחי החיבור ,סגירות שונות ואיטומים.
בדיקות לביקורת איכות הריתוך.
בקרת איכות.
תכניות ביצוע.
הובלה והרכבה.
בדיקות אטימות המבנה לחדירת מים ע"פ ת"י .2116
- 211 -
פרק
11.02
11
–
רכיבים
מתועשים
בבנין
כללי
דוגמאות וקטעים ניסיוניים
א.
בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק ,22הקבלן יספק דוגמה ,מכל מוצר
ויכין קטע ניסיוני מכל עבודה אשר תסופק או במסגרת חוזה זה .שטח
כל דוגמה יהיה 1מ"ר לפחות לרבות אביזרי קצה.
בניגוד לאמור במפרט הכללי כל ההוצאות כרוכות במילוי הוראת סעיף
זה עד לאישור הדוגמה יחולו על הקבלן .
ב.
תכן
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכן המפורט ע"י הקבלן בכפוף לאמור
בסעיף 2202של המפרט הכללי יחולו על הקבלן.
ג.
סוג לוחות הגבס
לוחות הגבס יהיו מסוג מצופה קרטון .תוצרת אורבונד.
ד.
עמידות נגד אש
ציפויים ,תקרות ,סינורים ,סגירות וכו' מגבס בעלי אפיון נגד אש יכללו
את כל הטיפולים נגד אש כמוגדר בתו תקן האמריקאי וכמצוין בפרטים
במפרט המיוחד תוצרת אורבונד.
ה.
שיטת אורבונד
כל עבודות הגבס ,אלא אם נדרש במפורש אחרת ,יבוצע בשיטת הבנייה
בחומרים ,באביזרים ,בחומרי העזר במפרטים ופרטים של חברת
אורבונד ובכלל זה לוחות ,פרופילים ,ברגים ,חומרי איחוי ,החלקה,
איטום ,דבקים ,מגני פינה ,חומרי בידוד ,תופסני סרט ,קופסאות חשמל,
מתקנים חרושתיים להרכבת אביזרים ,פתחי שירות – לא תותר חריגה
ממפרטי אורבונד אלא באישור המפקח בכתב .לא יותר שימוש בחומרים
ואביזרים שלא ממסגרת ושיטת אורבונד אלא באישור המפקח בכתב.
הקבלן חייב להחזיק באתר העבודה באופן קבוע את המפרטים והפרטים
של חברת אורבונד .כל האמור והמפורט במפרטים ובפרטים יחשב ככלול
בעבודה אף אם לא צוין במפורש במסמך ממסמכי החוזה.
בכל מקרה של סתירה בו יידרש על פי מפרטי אורבונד בצוע עבודה
בסטנדרט גבוה יותר מהנדרש בתוכניות ובמפרטים נשוא חוזה זה.
העבודה תבוצע לפי מפרט אורבונד (לאחר שהדבר אושר ע"י המפקח)
ללא תוספת מחיר.
ו.
בידוד
בידוד יהיה כמפורט בתוכניות .התקנת הבידוד בציפויים אנכיים תבוצע
ע"י תופסני סרט אופקיים כל 60ס"מ לרבות סרט עליון וסרט תחתון.
ציפוי גבס ע"ג קירות
11.01
ציפוי גבס יבוצע ע"ג שלד פח פלדה מגולוון כמפורט בסעיף 22021של המפרט
א.
הכללי לרכיבים מתועשים בבניין .הניצבים יובאו לאתר כשבהם 1חורים
להעברת צנרת.
הסטד בחיפוי קירות אבן לא יחובר לקירות
ב.
המרחק המקסימאלי בין הזקפים לא יעלה על 100מ"מ ולא יפחת מהמלצות
היצרן כמובא במפרט אורבונד לגבי שימושי וגבהי המחיצות השונים.
ג.
חיפוי יעשה בלוחות גבס ורטיקליים שלמים לכל גובה המחיצה וברוחב הקיים.
לא יותר שימוש בחלקי לוחות .המישקים בין לוחות יהיו תמיד ע"ג זקף או
מסילה.
ד.
סרט השריון המיועד לאיחוי יהיה מנייר במטרה למנוע זיהוי עקבות התפרים
והמישקים לאחר הצביעה .לא יותר שימוש בסרט שריון מרשת.
- 216 -
11.0/
11.02
ה.
כל הפינות הבולטות ,אם לא נדרש במפורש ובכתב ע"י המפקח אחרת ,יוגנו
באמצעות מגיני פינה מתכתיים קשיחים סטנדרטים מהספקת אורבונד /1 * /1
מ"מ
ו.
מזוזות מצידי דלתות יבוצעו באמצעות פרופילי RHSאשר יעוגנו לרצפה
ולתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות "סנדלים" .מעל משקוף הדלת יקבע
פרןפיל RHSנוסף אופקי שיחובר בברגים אל שני הזקפים .זקפי המזוזות
והמסילה העליונה יפנו בבסיסם אל הפתח .לוח הגבס מצידי הפתח יותקן בצורת
ח או ר לפי פרטי אורבונד למניעת סדקים.
ז.
בקירות ארוכים מ 21 -מ' יבוצע תפר התפשטות לפי התקן במקום שיאושר ע"י
המפקח .ביצוע התפר יחשב ככלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד.
ח.
קופסאות חשמל יותקנו עם תופסני פלסטיק מתאימים לגבס ומריחת דבק
PERLFIXבמפגש בין הקופסא לגבס .תמיכת המובילים תעשה רק ע"ג תופסני
סרט.
ט.
מאחורי מאחזי יד ואביזרים באזורי שירותים ,פרוזדורים ,יבוצעו חיזוקים מפח
מגולוון בעובי 2מ"מ באורך וברוחב כנדרש.
תקרות תותב
תקרות תותב תתוכננה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר יעביר
א.
מראש תוכניות ופרטים מאושרים על ידו לאישור המפקח וכן יפקח אישית על
ביצוען ויהיה אחראי על יציבותן .המהנדס מטעם הקבלן יעביר בסוף העבודה
אישור למזמין כי התקרות תוכננו על ידו ,בצוען לווה על ידו והן יציבות מבחינה
סטטית וראויות לשימוש.
ב.
בניגוד לאמור במפרט הכללי לא תותר תלית המבנה הנושא בחוט מגולוון או
סרט פלדה .תליית המבנה הנושא את התקרה תבוצע רק במתקני תליה
חרושתים סטנדרטיים תוצרת אורבונד מתאימים למשקל התקרה מסוג
טוויסטר או נוניוס.
ג.
בתקרות שאינן תקרות גבס יותר שימוש במוטות הברגה בקוטר מינימאלי של 6
מ"מ לרבות אומים לפילוס (עם שם היצרן ע"ג קופסאות סגורות) לפי הנחיות
יצרני התקרות .עיגון תקרות גבס יעשה לפי פרטי אורבונד .עיגון תקרות אחרות
יבוצע בברגים ומיתדים של פיליפס לפי ההוראות יצרני התקרות.
לא יותר שימוש ביריות לעיגון התלייה .המבנה הנושא יתוכנן ע"י הקבלן
במסגרת חובתו להכנת התכן המפורט .בכל מקרה המרחק בין התליות
כנ"ל לא יעלה על 0.10מ' לכל כוון.
ד.
פרופילי הקונסטרוקציה לתלית תקרות גבס תהיה מסוג F – 11ו3או C – 60
וקורות Iלגישור – הכל על פי הנדרש .לא יותר שימוש בפרופילים מאולתרים
כגון מרישים ומסילות המיועדים למחיצות.
ה.
אמבטיות ותעלות לגופי תאורה יתלו בשיטה זהה לתקרה ובמנותק
מקונסטרוקצית התקרה.
ו.
התקרות צריכות לעמוד בדרישות ת"י 122ות"י 111בדרגת IV 2./לפחות.
תקרות אקוסטיות עשויות מגשי פח.
א.
תקרת תבוצע ממגשי פח אטומים מגולבנים וצבועים בתנור ,עובי הפח 0.1מ"מ רוחב
המגשים /0מ"מ דגם SWPLANKSמסדרת ORCALתוצרת
ARMSTRONGאו ש"ע .לכל מגש תהיה "כתף" בגובה 10מ"מ לפחות ,עם
כיפוף פנימי של 20מ"מ לצורך חיזוק המגש.
- 211 -
11.05
ב.
הפח יהיה צבוע בצבע מוכן ( )PRE-PAINTמשני הצדדים .הצביעה של הפח
תיעשה בתנור .הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 10
מיקרון ,בגוון RALלפי בחירת המפקח .הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע
להגנה .הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.
ג.
המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה
עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.
ד.
קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על 2.20מטר.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק
לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח .מגשי הפח יהיו
בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.
החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או
אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.
ה.
התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך קירות,
מחיצות ,סינרים וכד' ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.
הקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון RALהתואם את התקרה עצמה
ו3או בצבע שחור .יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים (אחד למשנהו)
וכן על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקים בהחלט.
ו.
התקרות תכלולנה חיתוך פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים כנדרש .כל
החיתוכים יבוצעו במפעל ,לא יותר לבצע חיתוכים באתר.
ז.
יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה
לחלל שמעל לתקרה .חלוקת המגשים ,קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי
הנחיות המפקח.
ח.
תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין האריחים או
מגשים ופרופילים הנושאים.
חיפוי קירות ,מחיצות הפרדה ודלתות מודולריות לשרותים
א.
מכלולי המחיצות והדלתות לשירותים יהיו מטרספה PL-13המסופקים ע"י
חברת "פנל פרויקטים" .מירקם וגוון לבחירת האדריכל.
ב.
תאים
)2פאה של תא תעשה מלוח שלם.
)2כפני הדלתות לתאים ייעשו מחומר זהה ,עם חפיות באזורי המפגש.
- 211 -
11.00
ג.
פרזול
הפרזול יהיה עשוי מנירוסטה ומצופה ניילון מונוליתי בגוון לבחירת האדריכל,
הפרזול יכלול :עמודי תמיכה ,רגליות מתכווננות בחזית ובצד ,מחברי קירות,
פרופילים מקשרים ,חבקים ,צירים ,ידיות ,מנעולי תפוס פנוי ,וו תליה פנימי לכל
תא ,ואביזרי נכים תקניים בכל תא נכים.
ד.
דרישות נוספות
)2כל כנף של דלת תכלול בקצה גומי מיוחד לסגירה רכה .המרווח בין קצה הכנף
כלפי העמוד יסגר ע"י סרגל.
)2התאמת הצבעים בין החומרים השונים ,אלומיניום (פרופילים) יציקת ניילון
(ידיות) ,פלדת אל חלד (צירים) על פי סרגל ,RALבעת אישור מבנה הדגם.
)/התקנת כל המכלול תהיה לאחר שהרצפה והקירות יהיו כבר מחופים באריחי
גרניט פורצלן.
תכולת העבודה
העבודה תכלול גם:
א.
אלמנטי ההקשחה המיוחדים על פי מפרט אורבונד מסביב לפתחים ,בקצוות
חופשיים ולגבהים בלתי סטנדרטים כפי שהם נדרשים במכרז3חוזה זה ,לרבות
חיזוק באמצעות פרופילי . RHS
ב.
מתקני תליה לקבועות ואביזרים למיניהם כגון קבועות סניטריות ,מאחזים,
תמיכות וכו' חרושתיים מאספקת "אורבנד" מתאימים ליעוד ומשקל הקבועות
והאביזרים.
ג.
רצועות קומפריבנד ,תוצרת פלציב בעובי 1מ"מ ,אטימה במסטיק אקרילי
כאיטום אקוסטי ו3או לאיטום נגד אש כמתואר בין הציפויים לבין התקרה
והרצפות ,איטום סגירה של חדירות מסביב לפתחים עבור תעלות ,סולמות,
צינורות ,שקעי חשמל וכיו"ב ,לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום והנחיות
המפקח.
ד.
תכנון ,כל אלמנטי התמיכה העיגון והחיזוק של התקרה ובכלל זה אלמנטים
מיוחדים כגון גשרי עקיפה ותליה ,קורות תמיכה וכו' ,כל ההכנות ואביזרים
לקיבוע ולתליה של אלמנטי תאורה ,מיזוג אוויר ,רמקולים וכו' ,פתיחת פתחים
בהתאמה לגופי תאורה ,לגרילים של מיזוג אוויר ,לרמקולים ולכל פתח אחר
שיידרש ,לרבות עיבוד גמר שולי הפתח.
ה.
פרופיל ו L-ו Z-בהיקף תקרות וכל פרטי הקצה ,הפינה ,החיבור ,ההפרדה וכו'
פרק - 12עבודות פירוק והריסה
12.02
עבודות פירוק והריסה
מועדי ביצוע עבודות אלה במקומות השונים יתואמו עם המפקח לאחר קבלת הוראתו
בכתב .עבודות הפרוק והריסה תבוצענה תוך הקפדה מלאה על כללי הזהירות
והבטיחות והקבלן הוא האחראי היחידי לכל נזק העלול להגרם לרכוש ו3או לנפש בעת
עבודתו.
האלמנטים הראויים לשמוש חוזר לפי דעתו הבלעדית של המפקח יפורקו בזהירות
מרבית ויאוחסנו במקום שיידרש ע"י המפקח .במידה ותוך כדי עבודתו יגרם נזק
לאלמנטים שאינם מיועדים להריסה ו3או פירוק ,יהיה על הקבלן לתקנם על חשבונו
לשביעות רצונו הגמורה של המפקח .הפירוק וההריסה יבוצעו בהתאם לתכנית עבודה
מוסכמת ,ע"י צוות שיכיל מספר מספיק של עובדים מאומנים ובהשגחתו המתמדת של
מומחה בעל ידע וניסיון מקיף מקצועי וניהולי.
מכשירי ההרמה וכל ציוד אשר יופעל למטרת הפרוק יהיו במצב סדיר ,תקין וראוי
לשימוש להנחת דעתו של המפקח.
- 211 -
12.01
א.
גילוי קונסטרוקציה קיימת
בכל מקרה על הקבלן לוודא ע"י הורדת הציפויים הקיימים (כגון :טיח ,ציפויי
קיר למיניהם ,חרסינה) שתוך כדי עבודתו אין הוא פוגע בחלקים הנושאים של
המבנה הקיים ובמיוחד יסודות ,עמודים ,קורות ,תקרות ,קירות ,קונסטרוקצית
פלדה וכו' .במקרה של ספק עליו לפנות למפקח ולקבל את אישורו לביצוע
העבודה.
ההריסות תבוצענה בכל מקרה תוך כדי תמיכת חלקי מבנים בהתאם לדרישות
בטיחות ועל מנת שלא לגרום נזק למבנים ולאלמנטים שלא מיועדים להריסה.
תמיכות אלו תבוצענה ע"י הקבלן על חשבונו ללא כל תשלום נפרד.
ב.
הריסה
פירושו :הריסה בכל דרך שהיא ,מכנית או בידיים ,באופן שהחלק המיועד
להריסה יסולק כולו.
ג.
פירוק
פירושו :פירוק הפריט הנדון באופן שישאר שלם ויימסר לנותן העבודה נקי ,ללא
חלקים עודפים ,מוכן לשי מוש חוזר .הרשות בידי המפקח לוותר על פריט כלשהו
ואז על הקבלן לפנותו אל מחוץ לשטח הבנין.
ד.
כלים ו3או שיטות הריסה
ההריסות יבוצעו בכלים ובשיטות מתאימות להוראות החוזה ,לחוקי הבטיחות
ובאישור המפקח .כמו כן יש לקבל מהמפקח אישור על שיטת ביצוע ההריסה
והכלים שמותר בהם להשתמש לנ"ל.
סילוק חומרים מהריסה ופירוק
הסעיפים בכתב הכמויות של כל עבודות הפירוק ,החציבה ,ההריסה וכו' כוללים את
הוצאת וסילוק של כל החומרים כגון :בטונים ,בניה ,ריצוף ,טיח ,מדרגות ,מעקות,
מערכות חשמל ,אינסטלציה ושל כל חומר מפורק בשלמותו או בחלקו ו3או של כל
חומרי פסולת מחציבות והריסות .סילוק הפסולת תהיה למקום המיועד לכך ע"י
הרשות המוסמכת ללא כל הגבלת מרחק הובלה .כמו כן תבוצע הרחקת הפסולת
משטח המבנה יום יום.
פרק - 20עבודות פיתוח האתר
20.02
כללי
העבודות שלהלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק
המתאים במפרט המיוחד בנוסף להנחיות המפורטות בפרק זה .הנחיות הפרקים הנ"ל
מהוות חלק בלתי נפרד מהנחיות פרק זה.
20.01
עבודות הכנה
10.02.2לא תבוצע כל עבודת כריתת ו3או עקירת עצים ו3או עקירת גדמי עצים או כל
פגיעה בעצים קיימים ללא הוראה מפורשת של המפקח גם אם צוין כך
בתכניות.
10.02.2על הקבלן להימנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא
בדייקנות הוראות יישום חומרי הדברת העשבים .הקבלן אחראי לכל נזק
שייגרם בשל שימוש לא נכון או שלא כמפורט בחומרי ההדברה.
10.02./יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים
לפני תחילת העבודה.
10.02.1כל עבודות הפירוק תבוצענה בזהירות מרבית תוך שמירה על שלמות
החומרים ,החלקים והאביזרים ו3או המתקנים הקיימים .על הקבלן לקבל
אישורו של המפקח ,ומראש ,לאופן הפירוק המוצע על ידו.
- 200 10.02.1כל העבודות בפרק זה כוללות הכנה והידוק שתית ותשתית .בהיעדר סעיף
נפרד בכתב הכמויות ,כלולים מחיר השתית והתשתית במחירי היחידה ולא
ימדדו בנפרד .העבודה כוללת:
א.
הכנת השתית לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתוכניות
ובהפחתת שכבות תשתית ,חול וחומרי הריצוף3הבניה שצוינו .השתית
תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת 2.00מטר מכל צד .הכנת
השתית היא בחפירה ו3או מילוי בשכבה שגובהה עד /0ס"מ.
ב.
הידוק השתית תוך הרטבה אופטימלית לצפיפות של 16%מודיפייד
א.אש.או .הידוק מילוי לשתית יהא בשכבות של 21ס"מ מקסימום.
ג.
שכבת תשתית שעובייה עד 20ס"מ לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית
לצפיפות של 200%מודיפייד א.אש.או .סוג התשתית הינו מצע סוג א'
ו3או כורכר .מידות שכבת התשתית יהיו כמידות הריצוף3הבניה
בתוספת של 10ס"מ מכל צד.
10.02.6עבודות פיתוח וסלילה על שטחי מילוי יבוצעו רק כשהמילוי בוצע על פי
דרישות המפרטים והתכניות ונבדק שהידוקן עומד בצפיפות הנדרשת .יש
לקבל את אישורו של המפקח לנ"ל לפני תחילת ביצוע כל עבודה.
הקבלן יפרק ויסלק על חשבונו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אישור
מוקדם של המפקח לטיב המילוי.
20.0/
ריצופים מדרכות ומדרגות
10.0/.2כל עבודות הריצוף בפרק זה כוללות שכבת חול נקי או שווה ערך באישור
המפקח בעובי 1ס"מ לפחות.
10.0/.2כל היציקות כוללות קיטום פינות בסרגלי פלסטיק 2.132.1של כל פינה.
הטפסות תהיינה מלוחות עץ חדשים מרוחים בשמן -הכל לפי הנחיות סעיף
"בטון חשוף" בפרק ( 02עבודות בטון יצוק באתר) של המפרט המיוחד.
10.0/./על הקבלן להשתמש במרצפות שלמות וחצאים שיוצרו ע"י היצרן וניסור
מותר רק במידות שונות מהנ"ל .חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד .לא
יותר שימוש ב"גיליוטינה".
בריצוף שטחים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן באופן
שיתאפשר ניסור במקום של קו השוליים המתוכנן .הסטייה המרבית
המותרת מהקו הישר או העיגול שצוין בתכניות או במפרטים תהא 1מ"מ.
מרצפות שחורגות מהקו או שהסטייה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה
על ידי הקבלן ועל חשבונו.
10.0/.1בהיעדר סעיף נפרד בכתב הכמויות תיכלל חגורת בטון סמויה ,בעבודת
הריצוף ללא מדידה ותשלום נפרד .חתך החגורה יהא 20X20ס"מ ויהא
מבטון ב 20 -כולל 2ברזלי אורך בקוטר 1וברזל קושר .6@20פני החגורה
יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב / -ס"מ ויהיו בשיפוע של 20%כלפי חוץ.
- 202 -
10.0/.1במידה שלא צוין בתכניות3בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס
לקו3קווים להתחלת דוגמת הריצוף .כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח
לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מ / -ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות,
ערוגות מוגבהות ,ספסלים וכו' .המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בבטון
הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ולא יהיה לכך תשלום נפרד מסעיף
עבודת הריצוף ,או במרצפות מנוסרות.
10.0/.6על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף לפי התכניות3הפרטים ברוחב מזערי של 2.00
מ"א ובאורך מזערי של /.0מ"א לפי הדוגמא שצוינה בתכניות3בפרטים
ולקבל אישור המפקח ולפני המשך העבודה .במידה שימצא המפקח שאין
הביצוע תואם את הדרישות יפרק הקבלן את הדוגמא ויבצע דוגמא3ות
נוספות ,על חשבונו ,עד קבלת אישור המפקח.
10.0/.1לאחר הריצוף יש לפזר חול נקי ויבש ולפזרו על פני המרצפות במטאטא ,עד
שיתמלאו כל המרווחים בין המרצפות ,על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה
קלה של המשטח המרוצף עד שלא יכנס יותר חול בין המרצפות.
10.0/.1משטח3מדרכה של מרצפות משתלבות יהודק במהלך ויבראציוני (צפרדע)
שגודל שטח המהדק שלו היינו 0.2 - 0.062מ"מ ו3או לפי הנחיות המפקח.
10.0/.1כל עבודות ריצוף ו3או יציקה של משטחים ו3או מדרכות מכל חומר שצוין
כוללות הנחת שרוולים לצנרת השקיה ,מים ,כבלי חשמל ותקשורת אך לא
את מחיר חומר השרוולים .על הקבלן לסמן בדופן המשטח3המדרכה בצבע,
בהטבעה או בסימון מוסכם אחר לפי הוראות המפקח ,את מיקום
השרוולים.
10.0/.20פני כל העבודות בבטון הגלוי יותקנו בכף בנאים כולל חגורות בטון סמויות,
מדרגות (רומים ,שלחים ,ודפנות גרמי מדרגות) ,פרט לשטחים שנדרש בהם
גימור אחר כלשהו.
10.0/.22בכל העבודות בפרק זה על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח
תוך תהליך העבודה .על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף
אלמנטים3קטעים שנפגעו באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון.
ההחלפה ו3או הניקוי ו3או התיקון תהא על חשבון הקבלן.
10.0/.22אבני שפה ,אבני גן ,אבני תעלה וסגמנטים (קטעים) לעצים מבטון טרומי מכל סוג
שצוין ,יונחו על גבי מסד בטון ב 210 -והעבודה כוללת גם את המסד ,בטון בגב אבני
השפה ,ללא מדידה ותשלום נפרד.
10 10.0/.2/גובה גב הבטון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן היינו 20ס"מ לפחות מתחתית
האלמנטים .רוחב גב הבטון יהא 20ס"מ לפחות במקום הצר ביותר .רוחב תחתית
מסד הבטן יהא על פי החתך בפרט ,אך אם לא צוין אחרת לא פחות מ 10 -ס"מ,
לאבן שפה טרומית ולא פחות מ /0 -ס"מ לאבן גן טרומית.
- 202 -
פרק 5.קווי מים ביוב תיעול
5..02קווי ביוב ותיעול ראשיים
צינורות ביוב P.V.C.עבה ,SN-8בקוטר 210מ"מ 200 ,מ"מ 260 ,מ"מ 220 ,מ"מ .הנחת
הצינורות כוללת עדכון מדידה ,פיזור צינורות ,אספקת האביזרים ,חפירה ו3או חציבה,
חפירת ידיים במקומות הנדרשים ,ישור תחתית התעלה והידוקה לצפיפות של 12%
מודי פייד א.א.ש.י.ה.ו .ריפוד חול נקי מתחת וסביב הצינור מכל צדדיו בעובי 20ס"מ
לפחות ,לפי פרט ,מילוי חוזר של קרקע מקומית נקיה מאבנים וגזעי עץ בשכבות
מהודקות של 10ס"מ מעל ריפוד החול עד לגובה פני הקרקע .סילוק עודפי אדמה ,שטיפת
הקווים ,בדיקת הידראוליות ואספקת ריפוד החול כלולה במחיר היחידה של הנחת
הצינורות.
5..01קווי מים
.2מחירי היחידה של הציוד כוללים נוכחות ספק הציוד בהרצת המערכת( .תוכ' לוח
חשמל תאושר ע"י המפקח).
.1צינור פלדה בקוטר " /" ,1ע.ד 2" ,13/2" .ע.ד /.61 .מ"מ ,עם ציפוי בטון פנימי
ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי A.P.C-3 .תוצרת "אברות" או ש"ע.
./צינור "פקסגול" דרג 20321תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" או ש"ע.
.2קשתות ,טה ,זקיף ריתוך ,מעברים יהיו חרושתיים סקדיול 10עם ציפוי בטון פנימי
תוצרת "אברות" או ש"ע ,כנ"ל לגבי ספיחים ומחברים למניהם ,הכל כלול במחירי
היחידה למ"א צינור ,לא ישולם בנפרד בעד ספיחים.
.5מחירי היחידה למ"א צינור "פקסגול" כוללים אספקה והתקנת כל האביזרים
והספיחים הדרושים על להתקנה מושלמת ,לרבות אביזרי מעבר פלדה ו"פקסגול".
לא ישולם בעד ספיחים ואביזרים בנפרד ,כל האביזרים יהיו אביזרי פיוזן תוצרת
"פלסאון" או ש"ע המאושר ע"י יצרן הצינורות.
.0הנחת צינורות כוללת :חפירה ו3או חציבה (חפירת ידיים במקומות הנדרשים) יישור
קרקעית התעלה ,ריפוד חול נקי מתחת לצינור סביב הצינור מכל צדדו בעובי 20ס"מ
לפחות ,לפי פרט ומילוי חוזר של קרקע מקומית נקיה מאנים וגזעי עץ בשכבות
מהודקות בעובי 20ס"מ מעל ריפוד ועד לגובה פני הקרקע ,סילוק עודפי אדמה,
שטיפת הקווים ,בדיקה הידראולית ,חיטוי ואספקת החול כלולה במחירי היחידה.
- 20/ -
נספח ג'
כתב כמויות
- 201 -
נספח ד'
בית הספר לטבע
רשימת תוכניות
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז3חוזה זה
מס' תוכנית
אדריכלות
תכנית מקלט
תכנית קומת קרקע +2
תכנית קומת קרקע ,+1
)2.10+1.10+6.00
תכנית גגות
תכנית תגמירים
תכנית תקרות זירה
חתכים
חזיתות
רשימת נגרות
רשימת מסגרות
רשימת אלומיניום
רשימת אלמנטים מתועשים
חוברת פרטים
TEVA – PL – 01
TEVA – PL – 00C
TEVA – CEIL – 00
TEVA – SEC
TEVA – ELV
TEVA – RESH – NA
TEVA – RESH – MA
TEVA – RESH – AL
TEVA – RESH - METOAS
TEVA – DET
קונסטרוקציה
מס' תוכנית
תכנית הריסה
תכנית קומת מרתף
תכנית קומת קרקע
תכנית קומת קרקע – חתכים א'
תכנית קומת קרקע – חתכים ב' ופרטים
תכנית קומת קרקע – זיון רצפה
תכנית פיתוח ,תכנית משטח בטון לאשפה
תכנית גג
תכנית גג – זיון
תכנית גג פלדה וחתכים
תכנית חזיתות פלדה
פרטי קונסטרוקציית פלדה
216-011-02
216-011-02
216-011-0/
216-011-01
216-011-01
216-011-06
216-011-01
216-011-01
216-011-01
216-011-20
216-011-22
216-011-22
אינסטלציה
מס' תוכנית
+6
(תוכנית
TEVA – PL--- 1
TEVA – PL – 00A
במפלסים TEVA – PL – 00B
קווי מים וביוב חיצוניים ,חיבור לתשתיות קיימות על רקע //1321-2
מדידה ופיתוח
אינסטלציה סניטרית – קווי מים וביוב – תוכנית קומת קרקע //1321-2A
אינסטלציה סניטרית – קווי מים וביוב – תוכנית קומת מרתף //1321-2B
אינסטלציה סניטרית – קווי מים וביוב – תוכנית גג
//1321-2C
//1321-20
מד מים ראשי (מפרט חיבור מים לאולם ספורט)
//1321-22
פרט הזנה צרכנים במבנה ,פרט הזנת מזרמים לאסלות
//1321-22
חיבור טיפוסי צינור דלוחים וצוואים לקולטן
//1321-2/
פרט טיפוסי למעבר קולטן HDPEבתקרה אקוסטית
//1321-21
ברז גן
//1321-21
עמדת כיבוי אש " 2כולל גלגילון " /31וארון ציוד
//1321-26
עטיפת בטון לצינור HDPEהמונח מתחת לרצפת בטון
//1321-21
פרט חדירת צינור HDPEלתא ביקורת
//1321-21
תא בקרה לביוב מפל פנימי 3חיצוני
//1321-21
הנחת צינור בתעלה – סטנדרט
הנחת קווי מים שאינם מיועדים לשתיה בקרבת קווי מי שתיה //1321-/0
– סטנדרט
- 201//1321-/2
פרט ניקוז מזגנים
//1321-/2
פרט התקנת תעלות רצפה ומחסומי רצפה
//1321-//
פרטי חיבור צנרת HDPE
פרט ברז שריפה " /על זקף " ,1פרט ברז שריפה " + /ברז //1321-/1
הסנקה " /על זקף "1
//1321-/1
בור חלחול
//1321-/6
פרט עקרוני לחיבור צינורות אוויר בשירותים אסלות תלויות
פרט ארון צנרת 3ארון צנרת +כיבוי אש +מרכזיות //1321-/1
"פקסגול"
//1321-/1
פרט הזנת מים ניקוז רצפה לממ"מ
//1321-/1
פרט יציאה ממרזב ופרט ניקוז בגג מגונן 3מרוצף
//1321-10
פרט עקרוני לחיבור ניקוז מזגנים לקולטן מי מזגנים
//1321-12
חדירת צנרת מים לבניין
//1321-12
התקנת מחמם מים מהיר תיקני וברז מערבל תיקני
חשמל
מס' תוכנית
מקרא כללית
תוכנית שטח
מערכת הארקות והגנה מפני פגיעות ברק מפלס תחתון
מערכת הארקות והגנה מפני פגיעות ברק תוכנית גג
מתקן חשמל במפלס 0.00
מתקן חשמל – תוכנית תקרה
מתקן חשמל – מובילים לכבלי חשמל ותקשורת
לוח ראשי
פיקוד תאורה
לוח הפעלות
פרטי ביצוע – גיליון 2
פרטי ביצוע – גיליון 2
פרטי ביצוע – גיליון /
פרטי ביצוע – גיליון 1
מתקן חשמל מובילים לכבלי חשמל ותקשורת פרטים
4455-00-1
4455-00-2
4455-01-1
4455-01-2
4455-02-1
4455-02-2
4455-02-3
4455-12-1
4455-12-2
4455-12-3
4455-14-1
4455-14-2
4455-14-3
4455-14-4
4455-12-4
מיזוג אוויר
מס' תוכנית
קומת קרקע מערכת מיזוג אוויר
תוכנית מקלט מערכת מיזוג אוויר
1136-1
1136-2
הסדרי תנועה
מס' תוכנית
תוכנית הסדרי תנועה זמניים
400-2211-T
וכן כל תכניות אשר תתווספנה ,במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו3או לצורך שנויים
אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
תוכניות מעודכנות לביצוע יועברו על ידי המנהל לקבלן הזוכה לאחר הליך המכרז בתחילת
תקופת ההתארגנות
- 206 -
נספח ה'
דו"ח והנחיות יועץ בטיחות
נספח בטיחות לחוזה קבלן לפרויקט בית ספר
סוגיית הבטיחות בפרויקט המתבצע בשטח בית ספר מהווה נושא עיקרי ומרכזי שלגביו תהיה
הקפדה מלאה ללא פשרות .הפרויקט חייב להסתיים ללא כל פגיעה באיש מהעובדים ,העוברים
ובייחוד – הילדים .על הקבלן לבחון בזהירות כל שלב בפעולת הבניה שהוא מבצע ולנקוט בכל
האמצעים הדרושים להבטחת שלומם של הילדים ויתר הנמצאים באתר או בסביבתו.
הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על-פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש ,בין השאר,
פקודות ,בתקנות ,בתקנים ובהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל .כל הערת בטיחות מטעם נציג
אחוזות החוף תל-אביב -יפו תטופל ללא כל דיחוי מרגע קבלתה .הקבלן נושא באחריות לבטיחות
העובדים ,האורחים ,והמשתמשים האחרים העוברים באתר שבאחריותו או בקרבתו כמו גם
בטיחותם של התלמידים והמורים של בית הספר.
.2
.2
./
.1
.1
.6
.1
.1
.1
.20
.22
לפני תחילת העבודה יבצע ממונה בטיחות מטעם הקבלן "סקר סיכונים" ,בו יפורטו כל
הסיכונים הצפויים בעבודה והפעולה הנגזרת מהם למניעת פגיעה אפשרית ברכוש או
בנפש .התכנית תועבר לאישור נציג אחוזות החוף תל-אביב -יפו .לאחוזות החוף תל-
אביב -יפו הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בסקר הסיכונים גם תוך כדי ביצוע העבודה ,עד
להנחת דעתה.
הקבלן יכין "תכנית בטיחות" המתייחסת לדרכי כניסה ויציאה של אתר העבודה,
מיקום שטח הריכוז והמשרד הזמני ,שיטת עבודה בטוחה לגבי כל שלב בעבודה שנמצא
בעל סיכון ב"סקר הסיכונים" המקדים ,רשימת בעלי תפקידים (כולל הסמכות ,מספרי
ת"ז ,מספרי טלפון וכתובות דוא"ל) ,נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום .התכנית תועבר
לאישור נציג אחוזות החוף תל-אביב -יפו .לאחוזות החוף תל-אביב -יפו הזכות לדרוש
ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות ,גם תוך כדי ביצוע העבודה ,עד להנחת דעתה.
אם יש שלב או שלבים בעבודה שלא ניתן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות מראש,
יכין הקבלן את הנ"ל ,לאחר קבלת אישור נציג אחוזות החוף תל-אביב -יפו לכך ,לכל
שלב בנפרד וכל שלב יחשב ,לעניין הבטיחות ,כפרויקט נפרד .במקרה כזה ,לפני כל
העתקת מקום הריכוז ו3או משרדי השטח של הקבלן או לפני מעבר לשלב הביצוע הבא
בעבודה – על הקבלן לבצע סקר סיכונים ותכנית בטיחות עבור השלב החדש שיועברו
לאישור אחוזות החוף תל-אביב -יפו .אישור זה מהווה תנאי להמשך העבודה.
רק לאחר אישור סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י יועץ הבטיחות מטעם אחוזות
החוף תל-אביב -יפו רשאי יהיה הקבלן להתחיל בהתארגנות בשטח ובעבודה ,כולל
הצבת שלטי קבלן – כנדרש בחוק .לא תתחיל כל עבודה או התארגנות של הקבלן בשטח
לפני קבלת אישור הנ"ל .במקרים האמורים בסעיף /לעיל יידרש אישור ,כאמור ,גםלמעבר לשלב הביצוע הבא.
מיד עם מתן צו התחלת העבודה ישלח הקבלן הודעה למפקח העבודה האזורי של משרד
הכלכלה הודעה על ביצוע עבודת בניה כולל מינוי מנהל עבודה מוסמך.
הקבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה
מתבצעת "תחת השגחתו הישירה והמתמדת" של מנהל העבודה– כלשון החוק.
עד ה 21-בכל חודש קלנדרי ,יעביר הקבלן למנהלת הפרויקט ,תכנית עבודה (תרשים גנט
מעודכן) לגבי צפי העבודה בחודש הבא.
כל פעולה חריגה הקשורה לעבודה תהיה אך ורק בתיאום מראש ואישור המנהלת
לביצועה( .עבודות לילה ,שינוי בהסדר התנועה ,הנפת כלובי זיון ,כל עבודה חריגה
אחרת).
הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של יומן עבודה – כנדרש בתקנות.
הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של פנקס כללי – כנדרש בתקנות.
הקבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים (חשמל,
יועצי קרקע ,פיגומים ,קונסטרוקציה וכו') ,צילומי רישיונות הנהיגה של כל מפעילי
הצמ"ה והנהגים באתר ,צילומי רישיונות הרכב והביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב
האחרים הפועלים קבוע באתר.
- 201.22
.2/
.21
.21
.26
.21
.21
.21
.20
.22
.22
.2/
.21
.21
.26
.21
.21
.21
./0
הקבלן ינהל תיק מעקב הדרכות בו יפורטו נושאי ההדרכות לעובדים ,מועדי ביצוע
ההדרכות וחתימת כל עובד אל אישור קבלת הדרכת בטיחות .טופסי החתימה יהיו
בשפה אותה יודע העובד לקרוא.
בשלב הראשון לעבודה יוקמו גדרות סביב אתר העבודה כך שתהיה הפרדה פיסית
מוחלטת בין המקום בו מתבצעת העבודה לבין השטחים הפתוחים לילדי בית הספר
ולציבור הרחב.
לא יתאפשר כל מעבר בין שטח העבודה לשטח בית הספר .לא יהיה כל מגע בין הילדים
לשטח העבודה או לעובדים.
כל גידור שיותקן באתר יהיה על דעתו של המפקח .קטעי גידור הפונים לאזור בו יש
ילדים – יהיו תמיד מגדר סלחנית (רשת מרותכת ,גדר דגם ירושליים או לוחות דיקט –
בהתאם לדרישת הפיקוח ,גדר שאין בה פינות חדות או קצוות מסוכנים העלולים לפגוע
בעוברים בסמוך אליה) .במקרה של גדר רשת – ימתח מאחוריה ברזנט המסתיר את
הנעשה בשטח.
גידור כנ"ל ,בהתאם להנחיות הפיקוח – יהיה בנוסף לגדר איסכורית קשיחה.
מעקה הבטיחות הזמני על כביש הגישה יהיה על פי תכנית הסדרי התנועה המצורפת
לרבות מגלפים וכולל 1/0ו ( 1/2ווים ומהבהבים)
הקבלן יתקין תמרורים בהתאם לתכנית המאושרת ולדרישות המפקח
באחריות הקבלן לתחזק 3לתקן 3להחליף באופן שוטף את קטעי הגדר ואת בד ההגנה
שהתבלו – על חשבונו.
הקבלן ישלט את האתר בשלטי אזהרה שיראו מכל כיוון הגעה אפשרי .המרחק
המכסימלי בין שלט אחד למשנהו – 1מטרים.
כל עובדי הקבלן יהיו בוגרים מעל גיל 21וכולם יהיו מוסמכים לעבודה בגובה.
לא יופעל כלי צמ"ה באתר ,אלא אם כן הוא במצב תקין ,רישיונותיו – כולל הביטוח –
בתוקף ומפעילו הוא בעל רישיון נהיגה מתאים (מכונה ניידת) ובעל כישורים וידע
מתאימים להפעלת הכלי .כל מפעיל כלי צמ"ה ישא ברשותו את רשיון הנהיגה שלו ואת
תעודות הכלי .אי נשיאת רישיון או תעודות – כמוה כנהיגה ללא רישיון או תעודות.
עובדים מהרשות הפלסטינית לא ינהגו בשום כלי רכב או צמ"ה ,כולל לא בבמות הרמה
בעלות הנעה עצמית ,אלא אם ברשותם אישור נהיגה מאת המנהל האזרחי איו"ש.
עגורן צריח או מנוף ,אם יפעלו בשטח ,יוגבלו כך שלעולם המטען שלהם לא יעבור מחוץ
לשטח העבודה ,מעל לשטחים בהם יש ילדים 3מורים 3עוברי אורח.
הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות .הקבלן יערוך סיור בוקר ,עם
תחילת כל יום עבודה וסיור נוסף בתום כל יום עבודה ,כדי לוודא שהסדרי התנועה
והבטיחות עומדים במקומם כמתוכנן ,ובמקרה שלא – יטפל מיידית בתיקונם .כל סיור
לבדיקת הסדר התנועה יתועד בשורה עד שתיים בדף מעקב סיורים יומיים שיתויק
בתיק הבטיחות.
הקבלן אחראי על הבטיחות באתר גם בשעות ובימים בהם לא מתקיימת עבודה בשטח
(לילות ,סופי שבוע ,חגים ,חופשות.)...
הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל נושא הקשור לעבודה והטומן סכנה בחובו
(שיטות עבודה ,שימוש בכלים ,שימוש בציוד מגן אישי וכו') .הקבלן יחתים את העובדים
על קבלת ההדרכות באמצעות אישור הכתוב בשפה אותה העובד החותם יודע לקרוא .לא
יעבוד באתר עובד לפני שקיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות איתם
וחתם על כך.
הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי – לפי סוג העבודה ,כנדרש בחוק ,לפני כניסתם
לאתר ,כולל עובדים "שרק היום הגיעו" .לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו3או אינו
משתמש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות .ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה אפוד זוהר
בצבע כתום ,קסדת מגן ונעלי עבודה .כל יתר פריטי ציוד המגן – לפי הצורך .ציוד אישי
פגום או מרופט – יוחלף במידת הצורך ע"י הקבלן .לא יעבוד באתר עובד לפני שקיבל את
כל ציוד המגן האישי הדרוש לו לעבודתו – בהתאם לדרישות החוק .חובה זו חלה על
הקבלן גם ביחס לעובדים של קבלני משנה שהוא מעסיק.
הקבלן יוודא שכל עובדיו וכן כל המבקרים באתר הקשורים לעבודה משתמשים בציוד
המגן האישי.
כל עבודה בגובה תהיה בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה בגובה.
- 201./2
./2
.//
./1
./1
./6
./1
./1
./1
.10
.12
.12
.1/
קבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה (כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או מגובה העולה על
2מטרים) – רק לאחר שקיבלו הדרכה ממדריך מוסמך לעבודה בגובה וקיבלו תעודה
מטעם משרד הכלכלה שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה המתבצעת
באתר – כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה העדכניות במועד ביצוע העבודה .פרטי
ההדרכה ושמות המודרכים יועברו לאישור מנהל הפרוייקט מטעם הקבלן והעבודה
בגובה תחל רק לאחר קבלת אישורו.
כל פיגום יבנה כנדרש בחוק :עד 6מטרים – יכול לבנות מנהל העבודה בשטח ,ובתנאי
שקיבל הדרכה מבונה פיגומים מוסמך .פיגום מעל 6מטרים יבנה ויפורק רק ע"י בונה
פיגומים מוסמך.
הפיגום יבדק ע"י מנהל העבודה בתדירות ובתנאים המפורטים בתקנות הבטיחות
בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח ,2111-פרק ג' .רישום הבדיקות יתבצע ,כמתחייב בחוק,
בפנקס הכללי.
לא יוכנס עובד לחפירה שעומקה מעל 2.10מ' ,אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או
לאחר שדפנותיה חוזקו בדיפון מתאים או שנעשה שימוש בתא הגנה – כנדרש בתקנות.
לא יכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל
מוקף.
עובדים של קבלני המשנה הנמצאים בשטח – יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל
מינוי של קבלן ראשי לאתר.
הקבלן ידווח למנהל הפרויקט עם העתק לחברת אחוזות החוף תל-אביב -יפו על כל
בעיית בטיחות המתגלה בשטח.
ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יבצע /סיורים שבועיים באתר ויפיק דוח סיור שביצע.
הדוח ישלח לקבלן וגם למנהלת הפרויקט.
הקבלן יתייחס בכתב למנהלת ,תוך 21שעות ,להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של
הקבלן.
במקרה של הפסקת עבודה יזומה כתוצאה מבעיית בטיחות שהתגלתה בשטח ,תיחשב
ההפסקה לחובתו של הקבלן ועל אחריותו ,וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם
מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח
הזמנים ובתנאי החוזה– על כל המשתמע מכך.
לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי אחוזות החוף תל-אביב -יפו או נציגה כאמור
בנספח זה כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות
הבטיחות וכל האמור בנספח זה ולא יהיה בו כדי להטיל על אחוזות החוף תל-אביב -יפו
או נציגה את האחריות בכל הקשור והכרוך בבטיחות באתר ובפרויקט ,אשר תחול על
הקבלן בלבד.
עבודה המתבצעת בשעות הלימודים ,תתבצע בשקט מירבי תוך נקיטת אמצעים למניעת
פיזור אבק.
תהיה התחשבות מלאה של הקבלן בכל בקשה שתגיע מכיוון הנהלת בית הספר.
מובהר כי אין באמור בנספח זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים
ספציפיים בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני
הבטיחות ולקיימם בעצמו ועל חשבונו ,בכל תקופת ביצוע העבודות ו3או אין הוא גורע
מאחריות הקבלן לפי החוזה ו3או הדין.
מודגש בזאת :מבלי לפגוע מכל סעד אחר של אחוזות החוף לפי החוזה ו3או הדין ,אי קיום קפדני
של תקנות הבטיחות השונות עלול לגרור הפסקות עבודה (שיחשבו לחובת הקבלן) ו3או הרחקת
עובדים או מנהלים ,זמנית או לצמיתות מהאתר.
- 201 -
נספח ו'
לוח זמנים לביצוע העבודות
(יצורף על ידי הקבלן)
- 220 -
נספח ז'
נוסח צו התחלת עבודה
לכבוד
___________________
__________________
תאריך________ :
ג .א .נ, .
הנדון :צו התחלת עבודה לביצוע העבודות
חוזה 003102/מיום ________
.2הינכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות ביום _________.
.2מועד תחילת ביצוע העבודות יהיה התאריך הנקוב בסעיף 2לעיל .ביצוע העבודות יסתיים
לכל המאוחר ביום ____________ ,כאמור בחוזה ונספחיו.
./הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות על פי החוזה ונספחיו.
בכבוד רב,
אחוזות החוף בע"מ
- 222 -
נספח ח'
נוסח תעודת ההשלמה
לכבוד
________________
________________
(להלן" :הקבלן")
ג.א.נ,.
הנדון :חוזה מספר - 003102/תעודת השלמה
על פי החוזה שבנדון ,אשר נחתם בינינו לביניכם מיום __________________( ,להלן:
"החוזה") ובתוקף סמכותי כמנהל על פי החוזה ,הריני מאשר כי העבודות הושלמו.
כמפורט בחוזה ,העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני ,לאחר שבדקתי את
העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפני ,כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודות ,אשר טרם
הושלם לשביעות רצוני ,כמצוין בנספח המצ"ב לתעודה זו.
בכבוד רב,
_______________
מנהל
- 222 -
נספח ט'
נוסח ערבות הביצוע
תאריך______ :
לכבוד
אחוזות החוף בע"מ
כתב ערבות מס'___________
חוזה מספר 03102/
.2
הננו ערבי ם בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של
____________ ש"ח (____________ שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות"),
המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ (להלן" :החייב") בקשר עם חוזה מס'
63202/פרוייקט הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע ,סביבה וחברה ,בו התקשר
החייב.
.2
אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות
בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף /להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את
דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה ,בתנאי שהסכום
הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה
למדד הנקובים בסעיף /להלן.
./
בערבות זו:
"מדד תשומות
הבניה למגורים" -
"המדד הבסיס" -
"המדד החדש" -
"הפרשי הצמדה
למדד הבנייה" -
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר (בעיקור שעות
קיץ) ,המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל ,כולל אותו מדד ,אף אם
יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן ,כל מדד תשומות
לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו ,אם יבוא.
מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש פברואר שנת 2021
אשר התפרסם ביום .21./.2021
מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני
מועד תשלום סכום הערבות.
שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיס .אם יתברר,
לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש עלה לעומת
מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם
לעליית המדד .אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי
המדד החדש ירד לעומת מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות.
.1
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ________ועד בכלל.
.1
ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה ,אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים
לבטלה בדרך כלשהיא.
.6
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת
הרשומה _______________________________________ ,וצריכה להגיע לסניף
זה עד יום _____ בשעה_______.
.1
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בנק:
סניף:
בכבוד רב,
___________
_________
- 22/ -
נספח י'
נוסח ערבות טיב
תאריך______ :
לכבוד
אחוזות החוף בע"מ
כתב ערבות מס'___________
.2
הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של
________ש"ח (_________ שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי
להגיע לכם מאת _____________ (להלן" :החייב") בקשר עם חוזה מספר 63202/
פרוייקט הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע ,סביבה וחברה ,בו התקשר החייב.
.2
אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות
בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף /להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את
דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה ,בתנאי שהסכום
הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה
למדד הנקובים בסעיף /להלן.
./
בערבות זו:
"מדד תשומות
הבניה למגורים" -
"המדד הבסיס" -
"המדד החדש" -
"הפרשי הצמדה
למדד הבנייה" -
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר (בעיקור שעות
קיץ) ,המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל ,כולל אותו מדד ,אף אם
יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן ,כל מדד תשומות
לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו ,אם יבוא.
מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש _____ שנת _____
אשר התפרסם ביום _________.
מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני
מועד תשלום סכום הערבות.
שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיס .אם יתברר,
לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש עלה לעומת
מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם
לעליית המדד .אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי
המדד החדש ירד לעומת מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות.
.1
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ________ועד בכלל.
.1
ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה ,אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים
לבטלה בדרך כלשהיא.
.6
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת
הרשומה _______________________________________ ,וצריכה להגיע לסניף
זה עד יום _____ בשעה_______.
.1
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בנק:
סניף:
בכבוד רב,
___________
_________
- 221 -
נספח י"א'
נוסח הצהרת ביטול תביעות
תאריך______ :
לכבוד
אחוזות החוף בע"מ
ג.א.נ,.
הנדון :הצהרה על העדר תביעות
עם קבלת הסכום של ___________ש"ח (_____________שקלים חדשים) כחשבון סופי עבור
ביצוע העבודות בפרויקט הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע ,סביבה וחברה (להלן:
"הפרויקט") בהתאם לחוזה בינינו וביניכם ,הרינו להודיעכם כי:
אין לנו כל תביעות כספיות ו3או אחרות ו3או נוספות כלפיכם או כלפי מי מכם ,המנהל או
.2
כל נציג מטעמם בקשר עם ביצוע הפרויקט ו3או בקשר עם המכרז.
מצ"ב ערבות הטיב על פי הקבוע בחוזה.
.2
אנו מצהירים כי במועד קבלת הסכום הנ"ל מילאנו את כל התחייבויותינו על פי החוזה
./
בינינו ועל פי מסמכי המכרז וכי כל מידע שמסרנו למנהל ו3או למנהל הפרויקט ו3או למפקח ולכל
נציג מטעמם בקשר עם ביצוע העבודות ,רמתן ,טיבן וסוגי החומרים בהם השתמשנו ,הינו מלאים
ומדויקים.
ידוע לנו כי אין במכתבנו זה ,בקבלתו בידי המנהל ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות
שיש לנו על פי החוזה בינינו ו3או על פי מסמכי המכרז.
תאריך____________________:
בכבוד רב,
_______________
הקבלן (חתימה וחותמת)
אישור:
אנו מאשרים כי ביום __________ המציא הקבלן ערבות טיב בהתאם למחויבותו על-פי החוזה
ומסמכי המכרז.
________________
תאריך
__________________________
מנהל הפרויקט
- 221 -
נספח י"ב'
אישור על קיום ביטוחים
תאריך__________ :
לכבוד
אחוזות החוף בע"מ (להלן" :החברה")
רחוב גרשון שץ 0
תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון :אישור ביטוחי הקבלן
על פי חוזה מס' 03102/
לביצוע עבודות הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע ,סביבה וחברה בתל אביב (להלן":העבודות"
ו3או "הפרויקט").
אנו ______ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה
שמיום __________ ועד ליום _____________( ,שני התאריכים נכללים ולהלן" :תקופת הביטוח")
על שם ______________________ (להלן " :הקבלן") את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:
.2
ביטוח עבודות קבלניות
פוליסה מס' __________________
שווי העבודות:
________________ש"ח
הקבלן ו3או קבלנים וקבלני משנה ו3או החברה ו3או מנהל ו3או מפקח
שם המבוטח:
העבודות מטעמה של החברה.
תנאי הכיסוי הביטוחי :מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה
הידוע כ – "ביט מהדורה ,"2022או שווה לו ,הנהוג במועד תחילת תקופת
הביטוח.
בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם החוזה
פרק א' העבודות:
שבנדון לרבות מתקנים ,חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות ,כולל בין
היתר נזקים לציוד קל ,כלי עזר ,חומרים בבעלות ו3או באחריות הקבלן ו3או
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו3או משמשים במישרין ו3או בעקיפין
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו3או מטעמו ,כמפורט להלן ,למשך
כל תקופת הביטוח.
הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן :
.2
אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה ,גניבה ושוד ,בתוקף.
.2
מתקנים ,ציוד קל ,ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע
העבודות עד לסך 200,000ש"ח ולא מעל 20,000ש"ח לפריט.
./
רכוש עליו עובדים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 20%משווי העבודות או 210,000ש"ח
הגבוה מביניהם.
רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 20%משווי העבודות
או 210,000ש"ח הגבוה מביניהם .
הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של 20%משווי העבודות או 210,000ש"ח הגבוה מביניהם.
.1
.1
- 226.6
הוצאות מהנדסים ,אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 20%משווי
העבודות או 210,000ש"ח הגבוה מביניהם.
נזק ישיר הנובע מתכנון ו3או עבודה ו3או חומרים לקויים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 20%
משווי העבודות או 210,000ש"ח הגבוה מביניהם.
נזק עקיף הנובע מתכנון ו3או עבודה ו3או חומרים לקויים.
.1
סיכוני רעידת אדמה ,נזקי טבע.
.1
.1
.20תקופת תחזוקה רגילה של 22חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של 22חודש.
.22הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של /00,000
ש"ח.
מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות
לחברה ,אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.
פרק זה כולל תנאי מפורש ,לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו3או שיבוב כלפי המזמין ו3או החברה
ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על
זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
פרק ב' צד שלישי :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו3או
עובדיו ו3או שלוחיו ו3או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע
העבודות בקשר עם החוזה שבנדון ,בשל מעשה ו3או מחדל רשלני בקשר עם
העבודות אשר גרמו לאובדן ,פגיעה או נזק לגופו ו3או לרכושו של כל אדם ו3או כל
גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק למזמין ו3או החברה
ו3או למנהליהם ו3או לעובדיהם ו3או למנהל ו3או למפקח העבודות מטעמם.
גבולות האחריות 20,000,000 :ש"ח (במילים :עשרה מיליון שקל ישראלי חדש) לאירוע ,לתובע
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ :-אש,
תנאים מיוחדים :
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,ציוד חפירה ,פריקה וטעינה של כלי רכב ,חבות
הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ,עבודות בגובה ו3או בעומק ,זיהום
תאונתי מקרי ובלתי צפוי ,מתקנים סניטאריים פגומים ,מהומות ,פרעות ,שביתה
והשבתה (למעט נזקי טרור) ,הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים
שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).
הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר:
.2חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו3או ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו
בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו ,בגבול אחריות בסך 2,000,000ש"ח למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
.2חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית,
מוגבל עד לסך 600,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח( ,מעבר לגבולות האחריות
המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית).
./נזק ישיר למתקנים ו3או כבלים תת קרקעיים.
.1נזק תוצאתי למתקנים ו3או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של 210,000ש"ח למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
.1רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של 100,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש המזמין ו3או החברה למעט אותו
הרחבה מיוחדת:
חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של
הקבלן ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.
תנאי מיוחד:
למען הסר ספק רכוש רשויות ו3או מבנים ו3או מקרקעין בהם פועל הקבלן
ו3או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.
ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או
עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם (להלן" :יחידי המבוטח")
בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו3או מחדלי הקבלן
ו3או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות
- 221צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
.1
פרק ג' חבות מעבידים :בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו3או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,2110כלפי כל
העובדים המועסקים על ידו במישרין ו3או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות
קבלנים ,קבלני משנה ו3או עובדיהם (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם) ,בגין
מקרה מוות ו3או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו3או מחלה מקצועית (להלן :
"מקרה ביטוח") למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ו3או עקב ביצוע
עבודתם.
( $ 1,000,000במילים :חמישה מיליון דולר) לתובע ,לאירוע ובמצטבר
גבולות האחריות :
לתקופת הביטוח.
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה ,שעות עבודה
הרחבה מיוחדת :
ומנוחה ,חבות הקבלן כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן
ייחשב כמעבידם) ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על
פי החוק.
ביטוח זה הורחב לכסות את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה ו3או מנהל
תנאי מיוחד:
ו3או מפקח העבודות מטעמה היה ונקבע ,לעניין קרות מקרה ביטוח כלשהו,
כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על
ידי הקבלן ו3או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.
אחריות מקצועית :פוליסה מס' ____________________ .
החל מיום
__________
הכיסוי הביטוחי:
גבולות האחריות:
תנאים מיוחדים:
./
חבות המוצר :
החל מיום
ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו3או
דרישה בגין רשלנות מקצועית ו3או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין אובדן ו3או פגיעה גופנית ו3או נזק לגופו ו3או לרכושו של כל
אדם ו3או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו3או מנהליו
ו3או עובדיו בגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה ו3או למנהליה ו3או לעובדיה.
2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לתובע,לאירוע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.
ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או
2.2
עובדיהם בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב
מעשה ו3או מחדל רשלני מצד הקבלן ו3או מנהליו ו3או עובדיו וזאת
מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו3או החברה ו3או
מנהליהם ו3או עובדיהם.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש,
2.2
איחור ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן
הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים וחבות
הנובעת מטעות ,רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה
2./
רטרואקטיבי מיום __________ .
כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6חודשים ,לאחר תום
2.1
תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
פוליסה מס' ____________________ .
___________
הכיסוי הביטוחי:
ועד ליום
__________
(שני התאריכים נכללים)
ועד ליום
____________
(שני התאריכים נכללים)
ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם ,2110בשל תביעה ו3או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח,
בגין כל פגיעה גופנית ו3או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר ו3או הוכן ו3או הורכב
ו3או תוקן ו3או סופק ו3או נמכר ו3או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו3או מי
מטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר עם החוזה (להלן" :המוצר"),
לכל אדם ו3או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין ו3או
לחברה ו3או למנהליהם ו3או לעובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם.
- 221גבולות האחריות :
תנאים מיוחדים:
.2
תנאי מיוחד:
.5
כללי :
2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לאירוע ,לתובע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.
ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או
/.2
עובדיהם בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב
מוצר שיוצר ו3או הוכן ו3או הורכב ו3או תוקן ו3או סופק ו3או נמכר
ו3או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו3או מי מטעמו וזאת מבלי
לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם
ו3או עובדיהם.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה
/.2
רטרואקטיבי מיום __________ .
כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6חודשים ,לאחר תום
/./
תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
מוסכם בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות
מקצועית וחבות המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם
גבולות אחריות משותפים.
הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם
1.2
קודמים לכל בטוח אשר נערך על -ידי המזמין ו3או החברה וכי אנו
מוותרים על כל טענה ו3או דרישה ו3או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
המזמין ו3או החברה ,לרבות כל טענה ו3או זכות כאמור בסעיף 11
לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 2112ולרבות כל טענת "ביטוח כפל"
כלפי המזמין ו3או החברה וכלפי מבטחיהם.
כמו כן ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא
.1.2
יצומצמו בהיקפם וגם או לא ישונו לרעה ,במשך תקופת הביטוח בקשר
עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לקבלן וחברה הודעה כתובה בדואר
רשום ( 60שישים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו3או לצמצום
שכאלו לגבי המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או
מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם אם לא נשלחה לידי הקבלן
והחברה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 60שישים) הימים
ממועד משלוח ההודעה.
הננו מאשרים כי זכותם של המזמין ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או
1./
עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם ,על פי הביטוחים
הנ"ל לקבלת שיפוי ו3או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו3או
אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .למעט
במקרה בו העדר הרישוי ו3או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
.1.1
.1.1
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על המזמין
ו3או החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מנהל ו3או מפקח
העבודות מטעמם.
הננו מאשרים בזאת כי הפרה ו3או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי
איזו מהפוליסות המפורטות לעיל ,לא יפגעו בזכותם של המזמין ו3או
החברה ו3או מנהליהם ו3או עובדיהם ו3או מפקח העבודות מטעמם,
לקבלת שיפוי ו3או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)
(חותמת המבטח)
(שם החותם)
(תפקיד החותם)
- 221 -
נספח "י"ג"
הצהרה על מתן פטור מאחריות
תאריך __________ :
לכבוד
אחוזות החוף בע"מ (להלן" :החברה")
רחוב גרשון שץ 0
תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה על מתן פטור מאחריות
על פי חוזה מס' 03102/
לביצוע עבודות הקמת מבנה אולם ספורט בבית הספר לטבע ,סביבה וחברה בתל אביב (להלן":העבודות"
ו3או "הפרויקט").
הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו3או הנדסי בבעלותנו
ו3או באחריותנו ו3או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו3או מתקנים ו3או רכוש אחר
המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן" :הציוד").
א .על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:
.2הננו פוטרים את המזמין ו3או החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה ו3או מנהל ו3או
מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר
מובא לאתר העבודה על ידנו ו3או מי מטעמנו ו3או עבורנו לשם פעילותנו בקשר
עם העבודות ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
.2הננו פוטרים את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה ו3או מנהל ו3או מפקח
העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו3או גניבה של הציוד האמור
לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי החברה ו3או מנהליה ו3או
עובדיה ו3או מנהל ו3או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
./הננו פוטרים את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה ו3או מנהל ו3או מפקח
העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו3או מי מטעמנו ו3או
קבלני משנה ו3או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא
לאתר על ידנו ו3או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
.1היה ותעלה טענה ו3או דרישה ו3או תביעה מצדנו ו3או קבלני משנה המועסקים
על ידנו ,בניגוד לאמור לעיל ,לרבות צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות
את החברה ו3או מי מטעמה לרבות מנהליה ו3או עובדיה ו3או מנהל ו3או מפקח
העבודות מטעמה בכל תשלום ו3או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות
משפטיות.
.1הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד
מכאני הנדסי ו3או ציוד חפירה ושאו רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות,
כאמור בסעיף הביטוח לחוזה ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה
שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
.6הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות
המוצר ,כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח י"ג לחוזה) ,במשך כל
התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________
לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום
(חתימת המצהיר)
(שם החותם)
(תפקיד החותם)
- 220 -
נספח "י"ד"
תנאים מיוחדים לעבודות בחום
תאריך __________ :
לכבוד
אחוזות החוף בע"מ (להלן" :החברה")
רחוב גרשון שץ 0
תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון :תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
הננו מאשרים בזאת ,כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו3או כל הפועל מטעמנו ,מותנה בקיום
הנוהל שלהלן:
.2
המונח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה קשה רכה,
עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך דיסק,
הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו3או להבות.
.2
ככל שנבצע "עבודות בחום" ,נמנה אחראי מטעמנו (להלן " -האחראי") שמתפקידו לוודא
כי לא תבוצענה עבודות בחום ,שלא בהתאם לנוהל זה.
./
בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא
הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של 20מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות
בחום ,כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק ,כגון
שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
.1
האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה אש") ,המצויד באמצעי כיבוי
מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
.1
ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או ניצוצות
אינם מתפתחים לכלל שריפה.
.6
על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות /0דקות מתום ביצועה ,תוך
שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
מובהר ,כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל
דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.
הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו3או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.
ולראיה באנו על החתום:
(חתימת המצהיר)
(שם החותם)
(תפקיד החותם)
© Copyright 2024