RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Storitev: Projektantske storitve PZR, PZI, PID, za obseg: - Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: RTP 110/20kV Ločna Priključni DV 2 x 110 kV za vključitev RTP 110/20 kV Ločna Naročilo male vrednosti (36a. člen ZJNVETPS) Maribor, oktober 2014 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 1.1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju SODO d.o.o.) vabi zainteresirane subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti in predložijo pisne ponudbe v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije za: Projektantske storitve PZR, PZI, PID, za obseg: - RTP 110/20kV Ločna - Priključni DV 2 x 110 kV za vključitev RTP 110/20 kV Ločna Kontaktna oseba naročnika: mag. Milan Vižintin, univ.dipl.inž.el., tel.: 08/200 1710, e-mail: sodo@sodo.si; faks številka: 08/200 1701. Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji in v objavi javnega naročila na slovenskem portalu za javna naročila (www.enarocanje.si). Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani izvajalca naročila: http://www.sodo.si. Odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil izključno na portalu javnih naročil. Ocenjena vrednost naročila je 120.000,00 EUR (brez DDV). 1.2. Rok za oddajo ponudb in javno odpiranje Ponudniki predložijo ponudbe, morebitne spremembe in umik ponudb osebno ali s priporočeno pošiljko na naslovu naročnika: SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor. Prispele ponudbe bodo pravočasne, če bodo predložene naročniku, najkasneje do 20. 10. 2014 do 09:00 ure. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne. Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – Projektantske storitve PZR, PZI, PID, za obseg RTP 110/20 kV Ločna in priključni DV 2 x 110 kV za vključitev RTP 110/20 kV Ločna«. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 2014 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov, ki niso njihovi zakoniti zastopniki, pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in osebni dokument. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. 2 Na odpiranju ponudb bo naročnik objavil izključno samo glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika in ponudbeno vrednost brez in z DDV). O odpiranju ponudb bo naročnik sproti sestavljal zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov takoj na odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju ne bodo prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po odpiranju ponudb. 1.3. Rok za izvedbo Rok za izdelavo PZR, PZI, PID, za obseg RTP 110/20 kV Ločna in vključitev RTP Ločna z DV 2 x 110 kV je: - PZR gradbeni del 60 dni po podpisu pogodbe, PZR elektro del 150 dni po podpisu pogodbe, PZI gradbeni del 120 dni po podpisu pogodbe, PZI elektro del 60 dni po znani opremi, PID za gradbeni del 60 dni po končanju del, PID za elektro del 60 dni po končanju del. S spoštovanjem, mag. Matjaž Vodušek direktor 3 2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 2.1. Temeljne obveznosti Vsi ponudniki izjavljajo in se strinjajo, da: - - bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi; bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, to naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; se v celoti strinjajo in sprejemajo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; so ob izdelavi ponudbe pregledali celotno razpisno dokumentacijo; so v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; če ne bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, ne bodo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka; so ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; so podali samo resnične oziroma verodostojne izjave. 2.2. Oblika ponudbe Jezik Postopek javnega naročanja poteka izključno v slovenskem jeziku. Razpisna dokumentacija in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija v zvezi s predmetnim javnim naročilom in izvedbo projekta mora potekati v slovenskem jeziku (vprašanja, odgovori, posredovanje podatkov s strani naročnika ipd.). Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb ugotovi, da ponudba ali del ponudbe ni bil predložen v slovenskem jeziku, bo od ponudnika zahteval, da ponudbo ali del ponudbe prevede v slovenski jezik na lastne stroške ter mu za to določil ustrezen rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v Republiki Sloveniji. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status. Ostale zahteve Ponudba mora biti podana na prilogah razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene sestavne dele mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Naročnik praviloma zahteva, da ponudnik ponudbi priloži originalno listino, vendar enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original. 4 Zaželeno je, da: so vse strani v ponudbi oštevilčene; ponudnik v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi; je celotna ponudba zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata; da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje); so listi v ponudbi povezani na takšen način (tj. s tako dolgo vrvico), da je mogoče ponudbo skenirati (tj. liste obračati, ne da bi jih pri tem poškodovali); se bančne garancije za resnost ponudbe ne luknja, vendar vstavi v PVC mapo in jo ustrezno zapečati (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe); se pooblastila za pridobitev podatkov (nekaznovanost idr.) vstavi v PVC mapo in jo ustrezno zapečati (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe); so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot si sledijo obrazci in priloge. Ponudnik mora celotno ponudbo predložiti v vezanem izvodu in v elektronski obliki (na CD-ju; ponudbeni predračun s specifikacijo mora biti podpisan in žigosan ter v PDF formatu), ki jo priloži pisni ponudbi. V primeru, da se podatki v elektronski obliki razlikujejo od podatkov v pisni obliki, bo naročnik upošteval podatke v pisni obliki. Stroški ponudbe Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila. Nadomestna izjava Če organi države, v kateri je ponudnik ustanovljen, ali če v skladu z zakonodajo, na podlagi katere je ponudnik ustanovljen, ne izdajajo potrdil, izpiskov in drugih potrebnih dokumentov, ali če taka potrdila, izpiski ali drugi dokumenti, ne zajemajo vseh navedenih primerov, zahtevanih z razpisno dokumentacijo, jih lahko ponudnik nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno s strani pristojnega organa v državi, v kateri ima sedež (upravni ali sodni organ, notar ali pristojna obrtna zbornica ali tehnična zbornica) ali s pisno izjavo, podano pod kazensko ali materialno odgovornostjo, če je tako določeno z nacionalno zakonodajo. V Sloveniji se izjava podana pod kazensko in materialno odgovornostjo šteje za zapriseženo pisno izjavo. Varstvo podatkov in poslovna skrivnost Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejajo javno naročanje. Morebitne poslovne skrivnosti v ponudbi mora ponudnik označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ponudnik ne more kot poslovno skrivnost označiti tistih delov ponudbe, ki se ocenjujejo v postopku oddaje javnega naročila. Če je kateri od podatkov poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, mora ponudnik predložiti ustrezni akt, iz katerega je razvidno, da so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Ponudnik ne sme označiti kot poslovno skrivnost podatkov v ponudbi, ki so javni na podlagi II. odst. 27. člena ZJNVETPS. 2.3. Ponudba Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji navedene in ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente, tudi vzorec pogodbe, ki jih podpiše in žigosa ter predloži k ponudbi, in s tem potrdi, da se strinja z vsebino obrazcev in vzorcem pogodbe. Naročnik oddaja naročilo kot celoto (delne ponudbe niso dovoljene). Ponudnik poda svojo prijavo na Obrazcu št. 1. 5 2.3.1. Skupna ponudba Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, obseg dobav, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje pravne ter ekonomsko-finančne sposobnosti. Zahteve in pogoji za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj izpolnijo zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče. 2.3.2. Ponudba s podizvajalci Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za glavnega izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, dejansko dobavlja blago, izvaja storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V primeru, da bodo pri izvedbi sodelovali podizvajalci, naročnik v ponudbi navede vse podizvajalce na Obrazcu št. 2 in Obrazcu št. 2a. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik (kot glavni ponudnik) in kateri del prevzemajo navedeni podizvajalci. Ponudnik, kateremu bo oddano naročilo, v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje. V kolikor ponudnik navede, s katerimi podizvajalci bo izvajal naročilo, mora naročniku predložiti pooblastilo, da lahko naročnik na podlagi potrjenih računov ali situacij neposredno plačuje podizvajalcem ter podizvajalčevo soglasje za neposredna plačila naročnika podizvajalcu namesto glavnemu ponudniku. Izpolnjen Obrazec št. 2b in Obrazec št. 2c. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem; - podizvajalec v ponudbi predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 2.4. Rok veljavnosti ponudbe Ponudba mora veljati najmanj 100 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 2.5. Cena Cena je fiksna do konca izvedbe predmetnega naročila, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna - Obrazec št. 3. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila. 6 Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 2.6. Celovitost ponudbe Naročnik oddaja naročilo kot celoto (delne ponudbe niso dovoljene). Variantne ponudbe niso dovoljene in lahko ponudnik predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. Ponudnik ne sme nastopati v eni ponudbi kot ponudnik, v drugi ponudbi pa kot podizvajalec. Posamezni subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v več ponudbah, pod pogojem, da v nobeni od ponudb ne nastopa tudi kot glavni izvajalec. 2.7. Dodatna pojasnila ponudnikom in sprememba razpisne dokumentacije Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahtevajo pisno na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, to je do 14. 10. 2014 do 09.00 ure. Naročnik bo upošteval samo tiste zahteve za dodatna pojasnila in odgovarjal na vprašanja ponudnikov, ki bodo posredovana izključno preko portala za javna naročila. Naročnik bo na vprašanja in zahteve odgovoril najkasneje v 3 dneh, to je do 17. 10. 2014 do 10.00 ure. Pojasnila in odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil na portalu javnih naročil izključno v slovenskem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, najkasneje do vključno 14. 10. 2014. Spremembe oziroma dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila razpisne dokumentacije oz. oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. 2.8. Dopustne dopolnitve ponudbe, računske napake Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te razpisne dokumentacije, bodo izločene, razen če je taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oz. če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, naročnik tako ponudbo izloči. Ponudnik ne sme spreminjati: – – – svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Naročnik lahko od ponudnikov prav tako zahteva razčlembo (analizo) cen. 7 Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila. 3. POGOJI ZA UDELEŽBO 3.1. Splošno Da bi bil ponudnik upravičen sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazuje ponudnik na način, kot je naveden pri posameznem pogoju. Obrazci za dokazovanje sposobnosti ponudnika so priloženi v dokumentaciji. Listine morajo odražati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil. 3.2. Osnovna sposobnost ponudnika 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (v kolikor je ponudnik pravna oseba), mora dokazati, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08 in kasnejšimi spremembami) in so taksativno našteti 42. členu ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14). 2. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ponudnik ne sme opustiti poslovne dejavnosti oz. ne sme biti v kateremkoli podobnem položaju. Proti ponudniku ne sme biti uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave. 3. Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. 4. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izpolnjene vse obveznosti v zvezi s plačili davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika. Ponudnik lahko dokazila iz evidence davčnega organa priloži tudi sam. Tako predloženo dokazilo morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot mesec, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo, da ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. 5. Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 48. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 6. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 7. Ponudnik mora podati še izjavo na Obrazcu št. 4: 8 o strinjanju z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila in sprejemanju pogojev razpisa; da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji; da ne bo imel do naročnika predmetnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Dokazilo: izpolnjen Obrazec št. 4 in Obrazec št. 5. V primeru skupne ponudbe mora pogoj od 1. do 7. točke izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci tudi vsak podizvajalec. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi oziroma podizvajalec mora izpolniti in podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev na Obrazcu št. 4 in izjavo, ki jo priloži ponudnik v ponudbi za vsakega zakonitega zastopnika partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca na Obrazcu št. 5. 3.3. Statusni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in zakoniti zastopniki. Dokazilo: Izpolnjen Obrazec št. 4; V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci tudi vsak podizvajalec. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi oziroma podizvajalec mora izpolniti in podpisati izjavo o izpolnjevanju pogoja iz te točke na Obrazcu št. 4. 3.4. Ekonomska in finančna sposobnost Ponudnik mora imeti: 1. bonitetno oceno vsaj SB5 2. plačane vse, do dneva oddaje ponudbe, zapadle poslovne obveznosti, 3. v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo javnega naročila ni smel imeti blokiranih transakcijskih računov. Dokazila: S.BON-1/P (za pravne osebe - gospodarske družbe) ali S.BON-1 (za samostojne podjetnike), za tuje ponudnike ustrezno dokazilo tuje bonitetne hiše, bonitetno oceno vsaj SB5, za tuje ponudnike enakovredno bonitetno oceno tuje bonitetne hiše, potrdila vseh poslovnih bank o neblokiranih računih (pri katerih ima ponudnik odprt račun), Potrdila o plačilni sposobnosti ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe. V primeru skupne ponudbe mora vse pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci tudi vsak podizvajalec ter za partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca priložiti dokazila, ki so navedena v tej točki. 3.5. Tehnični pogoji Osnova za izdelavo ponudbe je PGD projektna dokumentacija, ki jo je izdelala KORONA, št. K-4369, december 2014. Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih letih (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), s strani končnih kupcev, potrjenih vsaj tri reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova projektiranja RTP- jev 110/xx ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del skupaj). 9 Dokazilo: Izpolnjen Obrazec št. 6, Obrazec št. 6a. Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih letih (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), s strani končnih kupcev, potrjenih vsaj dve reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova projektiranja dvosistemskih DV 2 x 110 kV dolžine vsaj 1000 m ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del skupaj). Dokazilo: Izpolnjen (Obrazec št. 7) in izpolnjen ( Obrazec št. 7a). V kolikor se PZI razlikuje od PGD mora projektant PZI dobiti pisno soglasje projektanta PGD o spremembah PZI. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem se reference podizvajalca seštevajo z referencami ponudnika in dokazujejo z referenčnimi izjavami naročnikov. 3.6. Kadrovski pogoji Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo tega javnega naročila. Dokazilo: Izpolnjen Obrazec št. 8 . Ponudnik mora poimensko navesti odgovornega vodjo projektov. Za odgovornega vodo projektov je potrebno predložiti vsaj dve reference v obdobju zadnjih petih let (2009, 2010, 2011, 2012 in 2013) za vodenje izdelave PGD, DZR, PZI in PID. Dokazilo: Izpolnjen obrazec št. 8a. 3.7. Ostali pogoji Ponudnik mora ponudbi priložiti: - Menico s klavzulo brez protesta in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 12.000,00 EUR z veljavnostjo še najmanj 100 dni po izteku pogodbenega roka na Obrazcu št. 9, izjavo na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na Obrazcu št. 10, Obrazec št. 11: Pooblastilo za pridobitev podatkov. Opomba: Ponudnik priloži menico in menično izjavo samo enkrat in sicer skupaj z ponudbo. Naročnik bo neizbranim ponudnikom, po končanem postopku izvedbe javnega naročila, menico vrnil v roku petih delovnih dneh. Upoštevale se bodo bančne garancije in garancije zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje (v nadaljevanju pojem banka oz. bančna garancija zajema tako banko, kot tudi zavarovalnico oz. garancijo zavarovalnice). Banke, ki bodo izdale bančno garancijo, morajo dosegati bonitetno oceno najmanj B ustanove Moody's, CapitalIntelligence, Fitch, Standard&Poor's. Bančna garancija mora biti izdana s strani banke, ki ima sedež v državah članicah Evropske unije ali v Švici. 4. MERILA Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi merila: najnižja cena. 10 5. OPOZORILA IN PRAVICE 5.1. Ustavitev postopka Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek. Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. 5.2. Revizija postopka Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/2011-ZTPD, 63/2013; v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa. Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročila. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v 8 delovnih dneh od dneva: objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem postopku in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v skladu z 71. členom ZPVPJN. Številka transakcijskega računa je: št. SI56 0110 0100 0358 802. Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. model 11 11 P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus kontrolna številka) P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290) P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto) Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj. 5.3. Oddaja naročila in sklenitev pogodbe Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku v podpis pogodbo v vsebini, kot je določena v razpisni dokumentaciji. Najkasneje v roku 8 dni po prejemu pogodbe mora ponudnik pogodbo podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe, ki jo predloži ponudnik v svoji ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku obseg dobave zmanjšati skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 12 RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI Obrazec Obrazec Obrazec Obrazec Obrazec Obrazec Obrazec Obrazec Obrazec št. 6: Obrazec št. 6a: Obrazec št. 7: Obrazec št. 7a: Obrazec št. 8: Obrazec št. 8a: Obrazec št. 9: Obrazec št. 10: Obrazec št. 11: Vzorec pogodbe št. št. št. št. št. št. št. št. 1: 2: 2a: 2b: 2c: 3: 4: 5: PODATKI O PONUDNIKU UDELEŽBA PODIZVAJALCEV PODATKI O PODIZVAJALCU IZJAVA PODIZVAJALCA SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA PONUDBENI PREDRAČUN IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – za pravne osebe IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI – za fizične osebe (zakoniti zastopnik) POTRDILO REFERENC PONUDNIKA POTRDILO REFERENC PODIZVAJALCA POTRDILO REFERENC PONUDNIKA POTRDILO REFERENC PODIZVAJALCA IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI POTRDILO REFERENC ZA VODJO PROJEKTOV MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IZJAVA na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV 13 Obrazec št. 1 PODATKI O PONUDNIKU Polni naziv in firma ponudnika: Naslov ponudnika: Kontaktna oseba: Elektronski naslov kontaktne osebe: Telefon: Telefax: Identifikacijska (davčna) številka: Matična številka ponudnika: Št. transakcijskega računa: Odgovorna oseba za podpis pogodbe: Zakoniti zastopniki ponudnika: Kraj in datum: ________________________ Žig ________________________ (podpis ponudnika) 14 Obrazec št. 2 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV PONUDNIK (naziv in naslov): _______________________________________________________________________ Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec: _________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer: Naziv podizvajalca: __________________________________________________________________ Naslov podizvajalca: _________________________________________________________________ Matična številka podizvajalca: __________________________________________________________ Davčna številka podizvajalca: __________________________________________________________ Transakcijski račun podizvajalca: _______________________________________________________ Predmet del, ki jih izvede podizvajalec: __________________________________________________ Količina del podizvajalca:______________________________________________________________ Vrednost del podizvajalca: ____________________________________________________________ Rok izvedbe teh del: _________________________________________________________________ Kraj in datum: ________________________ Žig ________________________ (podpis ponudnika) Opombe: - Izjava se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem - Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga kopira 15 Obrazec št. 2a PODATKI O PODIZVAJALCU PODIZVAJALEC (naziv in naslov): _______________________________________________________________________ Kontaktna oseba: ___________________________________________________________________ Telefon: ___________________________________________________________________________ Telefax: ___________________________________________________________________________ Matična številka podizvajalca: __________________________________________________________ Davčna številka podizvajalca: __________________________________________________________ Transakcijski račun podizvajalca: _______________________________________________________ Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: __________________________________________________ Kraj in datum: ________________________ Žig ________________________ (podpis ponudnika) Opombe: - Izjava se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem - Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga kopira 16 Obrazec št. 2b IZJAVA PODIZVAJALCA V zvezi z javnim naročilom: Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v 110/20kV dvosistemski kablovod ____________________________________________________________________________________ (naziv in naslov ponudnika) izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v skladu z razpisnimi pogoji. Pri izvajanju javnega naročila bomo izvajali naslednja dela: - ______________________________________________________________________________ (navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del) Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti. Strinjamo se, da naročnik opravlja plačila neposredno do nas (priloga: podpisano soglasje). Izjavljamo tudi: - da zoper nas ni začet ali uveden stečajni postopek, - da član našega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v tem postopku javnega naročila, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, - da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse svoje davke in prispevke za socialno varnost ter vse druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imamo svoj sedež. Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter bomo po potrebi dali soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev. Kraj in datum: ________________________ Žig __________________________ (podpis podizvajalca) Opomba: Prilogo je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se priloga fotokopira. 17 Obrazec št. 2c SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA Spodaj podpisani podizvajalec ______________________________________________ (firma in sedež podizvajalca; matična št.), ki ga zastopa _____________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika oz. druge osebe, ki je upravičena za dajanje izjav v imenu podizvajalca) podaja predmetno SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM. Soglašamo, da naročnik SODO d.o.o., namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju javnega naročila __________,v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v 110/20kV dvosistemski kablovod št. _______ ) izbran kot najugodnejši, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca. Kraj in datum: ________________________ Žig __________________________ (podpis podizvajalca) Opomba: To soglasje morajo predložiti vsi podizvajalci, s katerimi bo glavni izvajalec sodeloval pri izvajanju javnega naročila. 18 Obrazec št. 3 PONUDBENI PREDRAČUN PONUDNIK: _________________________________________________________________________ V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni razpisano javno naročilo, katerega obseg je definiran v razpisni dokumentaciji in v tehnični specifikaciji naročila, izdelati za vrednost: Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v 110/20kV dvosistemski kablovod Skupna ponudbena cena (vrednost) znaša: ______________ EUR brez DDV, z besedo: _______________________________________ 00/100 EUR brez DDV. Rok plačila: ____________ dni. V ponudbeni vrednosti so zajeti vsi stroški ponudnika. Ponudba je fiksna ter nespremenljiva do konca izvedbe naročila. Ponudba velja do ________________. V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo z izdelavo začeli takoj po podpisu pogodbe in jo zaključili v roku 30 dni od podpisa pogodbe. V skupnem znesku ponudbe je poleg stroškov, ki so zahtevani z razpisno dokumentacijo za izvedbo predmeta pogodbe, upoštevani tudi vsi ostali stroški priprave ponudbe. Kraj in datum: ____________________ Žig 19 ________________________ (podpis ponudnika) Obrazec št. 4 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV - za pravne osebe PONUDNIK: _________________________________________________________________________ Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 1. nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ((Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.) in 39/09) in so taksativno našteti v 42. členu ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14) 2. nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku niti proti nam ni vložen predlog za začetek postopka stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave; 3. s pravnomočno sodbo v katerikoli državi nismo bili obsojeni za prestopek v zvez z našim poklicnim ravnanjem; 4. imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve;* 5. pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 48. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih nismo podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 6. imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; 7. imamo veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnsoti, ki je predmet naročila;** 8. smo finančno in poslovno sposobni in imamo plačane vse, do dneva oddaje ponudbe, zapadle poslovne obveznosti; 9. v zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranega transakcijskega računa; 10. strinjamo z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila in sprejemanju pogojev razpisa; 11. nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki nam bi bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji; 12. ne bomo imeli do naročnika predmetnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik; Opomba: *V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo, da ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. ** V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in zakoniti zastopniki. Navedeni podatki so resnični, ponudnik pa skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov dovoljuje naročniku, da resničnost podatkov preveri sam v primerih, ko gre za podatke iz uradnih evidenc, za podatke, ki niso predmet uradnih evidenc in se štejejo za osebne podatke, posebej dovoljujemo naročniku vpogled v osebne podatke. Kraj in datum: ___________________ Žig 20 ________________________ (podpis ponudnika) Obrazec št. 5 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI – za fizične osebe (zakoniti zastopnik) PONUDNIK: _________________________________________________________________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika: ______________________________________________ Država rojstva: ________________________________________________________________ Naslov stalnega/začasnega bivališča: _________________________________________________ (ulica in hišna št., poštna št. in pošta) EMŠO: ________________________ Državljanstvo: _________________________________ Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da: 1. nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ((Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.) in 39/09) in so taksativno našteti v 42. členu ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14) Hkrati pooblaščam SODO d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. Kraj in datum: ________________________ Žig ________________________ (podpis ponudnika) Opomba: V primeru več zakonitih zastopnikov se obrazec kopira. 21 Obrazec št. 6 POTRDILO REFERENC PONUDNIKA Potrjujemo, da ima ponudnik __________________________________________________________ v obdobju zadnji pet let (2009, 2010, 2011, 2012 ali 2013) vsaj tri pozitivne reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova projektiranja RTP- jev 110/xx ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del skupaj). Objekt Leto 1. 2. 3. 4. Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________, tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________. Delo je navedena oseba opravila: (ODLIČNO) (DOBRO) (SLABO) Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s tem, da zahteva kopijo pogodbe). Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: Kraj in datum: _____________________ Žig ________________________ (podpis potrjevalca reference) Opomba: - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki Reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo. 22 Obrazec št. 6a POTRDILO REFERENC PODIZVAJALCA Potrjujemo, da ima ponudnik __________________________________________________________ v obdobju zadnji pet let (2009, 2010, 2011, 2012 ali 2013) vsaj tri reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova projektiranja RTP- jev 110/xx ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del skupaj). Objekt Leto 1. 2. 3. 4. Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________, tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________. Delo je navedena oseba opravila: (ODLIČNO) (DOBRO) (SLABO) Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s tem, da zahteva kopijo pogodbe). Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: Kraj in datum: _____________________ Žig ________________________ (podpis potrjevalca reference) Opomba: - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo. 23 Obrazec št. 7 POTRDILO REFERENC PONUDNIKA Potrjujemo, da ima ponudnik __________________________________________________________ v obdobju zadnji pet let (2009, 2010, 2011, 2012 ali 2013) vsaj dve reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova projektiranja DV 2 x 110 kV dolžine vsaj 1000 m ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del skupaj). Objekt Leto 1. 2. 3. 4. Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________, tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________. Delo je navedena oseba opravila: (ODLIČNO) (DOBRO) (SLABO) Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s tem, da zahteva kopijo pogodbe). Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: Kraj in datum: _____________________ Žig ________________________ (podpis potrjevalca reference) Opomba: - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki Reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo. 24 Obrazec št. 7a POTRDILO REFERENC PODIZVAJALCA Potrjujemo, da ima ponudnik __________________________________________________________ v obdobju zadnji pet let (2009, 2010, 2011, 2012 ali 2013) vsaj dve reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova projektiranja DV 2 x 110 kV dolžine vsaj 1000 m ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del skupaj). Objekt Leto 1. 2. 3. 4. Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________, tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________. Delo je navedena oseba opravila: (ODLIČNO) (DOBRO) (SLABO) Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s tem, da zahteva kopijo pogodbe). Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: Kraj in datum: _____________________ Žig ________________________ (podpis potrjevalca reference) Opomba: - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo. 25 Obrazec št. 8 POTDILO REFERENC ZA VODJO PROJEKTOV Potrjujemo, da ima vodja projektov________________________________________________________ v obdobju zadnjih petih let (2009, 2010, 2011, 2012 in 2013) vsaj dve pozitivni referenci za vodenje izdelave PGD, DZR, PZI in PID. Objekt Leto 1. 2. 3. 4. Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________, tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________. Delo je navedena oseba opravila: (ODLIČNO) (DOBRO) (SLABO) Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s tem, da zahteva kopijo pogodbe). Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: Kraj in datum: _____________________ Žig ________________________ (podpis potrjevalca reference) Opomba: - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki Reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo. 26 Obrazec št. 9 IZJAVA O KADAROVSKI SPOSOBNOSTI PONUDNIK: _____________________________________________________________________________________ izjavljam, da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, tako da smo sposobni izvesti javno naročilo: _____________________________________________________________________________________ Kraj in datum: _____________________ Žig 27 ________________________ (podpis ponudnika) Obrazec št. 10 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Izbrani ponudnik: (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javni razpis Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v 110/20kV dvosistemski kablovod, z oznako JN _____/2014, da skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 12.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. Menični znesek se nakaže na račun naročnika Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, št. 01100-6000020296. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., skrajšan naziv SODO d.o.o.. Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Datum: Podpis in žig: _________________ ___________________ 28 Obrazec št. 11 IZJAVA na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije PREDMET POGODBE: Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v 110/20kV dvosistemski kablovod 1. Podatki o ponudniku: Ponudnik: _________________________________________ Zakoniti zastopnik ponudnika: _________________________ Davčna številka: ____________________________________ Matična številka: ____________________________________ 2. Podatki o udeležbi in deležu fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 3. Podatki o udeležbi in deležu tihih družbenikov v lastništvu ponudnika 4. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom Ponudnik s podpisom jamči za resničnost podatkov in izrecno dovoljuje, da izvajalec lahko za potrebe tega javnega naročila podatke preveri pri pristojnih organih. V primeru, da ponudnik poda lažno izjavo oziroma navede neresnične podatke, je pogodba nična. Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika: _____________________ _________________________ OPOMBA: V primeru večjega števila subjektov, se obrazec kopira in izpolni za vsakega od njih. 29 Obrazec št. 12 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV PONUDNIK: _________________________________________________________________________________ pooblaščam naročnika SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v 110/20kV dvosistemski kablovod: pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence; pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma da ponudnik ni v katerem izmed navedenih postopkov; pridobi od revizorja, ki ga pooblasti, izbere oziroma določi naročnik, potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova predhodnih javnih naročil na dan oddaje ponudbe in v ta namen temu revizorju dovoljujemo, da vpogleda v naše poslovne knjige in drugo potrebno dokumentacijo; pridobi od Davčne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih. Kraj in datum: ________________ Žig 30 ________________________ (podpis ponudnika) Vzorec pogodbe Na podlagi javnega naročila po postopku malih vrednosti (objavljenega, na portalu javnih naročil, dne ___. ___. 2014, št. objave: NMV _____/2014) sklepata pogodbeni stranki: SODO Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor, ki ga zastopa direktor mag. Matjaž Vodušek (v nadaljnjem besedilu: naročnik) Davčna št.: SI45603057 in ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) POGODBO št. 70/2014 PREDMET POGODBE 1. člen Predmet pogodbe je izdelava dokumentacije: PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP 110/20kV Ločna z DV 2 x 110 kV. 2. člen S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo PZR, PZI, PID dokumentacijo za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP 110/20kV Ločna z DV 2 x 110 kV. Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija. 3. člen S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz izvajalčeve ponudbe št. _________ z dne ___. ___. 2014 in njenih sestavnih delov. Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe, vključno s pisnimi soglasji podizvajalcev, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna njihovo terjatev do glavnega izvajalca. POGODBENA VREDNOST 4. člen Pogodbena vrednost znaša: - za PZR (gradbeni del): ____________________ EUR brez DDV, - za PZR (elektro del): ____________________ EUR brez DDV, 31 - za PZI (gradbeni del): ____________________ EUR brez DDV, - za PZI (elektro del): ____________________ EUR brez DDV, - za PID (gradbeni del): ____________________ EUR brez DDV, - za PID (elektro del): ____________________ EUR brez DDV. SKUPAJ: Skupna pogodbena cena (vrednost) znaša: ____________________ EUR brez DDV, z besedo: ______________________________________________ 00/100 EUR brez DDV. V prvem odstavku navedena cena je fiksna. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški izdelave predmeta javnega naročila. Davek na dodano vrednost bo obračunan na vrednost opravljenih storitev po veljavni zakonodaji. ROK IZDELAVE 5. člen Izvajalec se zavezuje prevzete obveznosti izvesti v naslednjih faznih rokih: - PZR gradbeni del 60 dni po podpisu pogodbe, PZR elektro del 150 dni po podpisu pogodbe, PZI gradbeni del 120 dni po podpisu pogodbe, PZI elektro del 60 dni po znani opremi, PID za gradbeni del 60 dni po končanju del, PID za elektro del 60 dni po končanju del. ROK PLAČILA 6. člen Izvajalec bo naročniku po zaključku posamezne faze, navedene v 3. členu, izstavil fakturo, katere obvezna priloga je poročilo o izvedenih delih. Naročnik se zavezuje, da bo storitev po tej pogodbi izvajalcu plačal v roku 30 dni od potrditve izstavljene fakture. Plačilo se izvede na transakcijski račun izvajalca številka: ______________________________. V primeru, da so s strani izvajalca angažirani podizvajalci, se obe pogodbeni stranki izrecno strinjata, da se skladno z veljavno zakonodajo plačila izvršujejo neposredno podizvajalcem, ter da mora izvajalec svojemu računu predložiti kopijo računa svojega podizvajalca. 32 PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 7. člen Izvajalec se obvezuje, da bo: - - opravil prevzeta strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji, standardi in zakoni ter v dogovorjenih rokih, hkrati z predmetom pogodbe dostavil naročniku vso potrebno spremno dokumentacijo, sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti, varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to naročnik posebej zahteva. v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostavil naročniku menico, s klavzulo brez protesta, in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 12.000,00 EUR. v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostavil naročniku dokazilo o sklenjenem zavarovanju projektantske odgovornosti pri zavarovalnici z območja Republike Slovenije oziroma zavarovalnici po sedežu izvajalca za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti ter izvedbo del, ki je predmet javnega naročila. 8. člen Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja obveznosti iz 7. člena pogodbe, z izbranim ponudnikom prekine sklenjeno pogodbo in izdelavo predmeta te pogodbe izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika. 9. člen Naročnik se obvezuje, da bo: - I. dal izvajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. informacije v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, sodeloval s izvajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbena obveznost opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo, tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti, enako zanesljivo kot to zahteva od izvajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost izvajalca in njegovih poslovnih partnerjev in, da bo v tajnosti obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo izvajalec to posebej zahteval. PODIZVAJALCI1 10. člen a) Izvajalec bo obveznosti, prevzete s to pogodbo, izvedel brez podizvajalcev. b) Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (po podatkih iz Obrazca št. 2): - ______________________________________________________________________________, (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun) 1 Če bo izbrani ponudnik nastopal brez podizvajalcev, se izbrišejo določbe vzorca pogodbe, ki se nanašajo na podizvajalce in se skladno s tem preštevilčijo členi pogodbe. 33 in sicer bo navedeni podizvajalec izvedel ______________________________________________ ______________________________________________________________________________, (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) - ______________________________________________________________________________, (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun) in sicer bo navedeni podizvajalec izvedel ______________________________________________ ______________________________________________________________________________, (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) - ______________________________________________________________________________, (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun) in sicer bo navedeni podizvajalec izvedel ______________________________________________ ______________________________________________________________________________. (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) 11. člen Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, v skladu s predpisi o javnem naročanju. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil izvajalca podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi. 12. člen Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil: - v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. AVTORSKE PRAVICE 13. člen Na dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih je fiksirana takšna dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico. 14. člen Na dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu. Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe. 34 Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. FINANČNO ZAVAROVANJE 15. člen Izvajalec bo izročil naročniku najkasneje 10 (deset) dni po podpisu pogodbe menico, s klavzulo brez protesta, na znesek 12.000,00 EUR in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ima pravico unovčiti menico, če izvajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni količini, kakovosti ali roku, določenih v 3. in 5. členu te pogodbe. Ta garancija se sprosti po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. POGODBENA KAZEN, POVRNITEV ŠKODE IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA 16. člen Če izvajalec po lastni krivdi ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti naročila za vsak zamujeni koledarski dan, vendar skupno ne več kot 10 % (deset odstotkov) od vrednosti naročila. Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. 17. člen V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. 18. člen Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo. PREDSTAVNIKI IN SKRBNIKI POGODBENIH STRANK 19. člen Pooblaščeni predstavniki in skrbniki pogodbe so: - za izvajalca: _________________, - za naročnika: mag. VIŽINTIN Milan. Vsako spremembo predstavnikov je treba javiti pisno v treh dneh. Predstavniki pogodbenih strank nimajo pravice spreminjati pogodbenih obveznosti. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 20. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 35 - pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična. ODSTOP OD POGODBE 21. člen Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe: - iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi, v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo. 22. člen Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru: - če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju s 10. členom te pogodbe, - če preneha potreba za izvedbo del. Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti. Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti. Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil menico s klavzulo brez protesta, ki jo je dal izvajalec kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja plačila izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh stroškov izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel. 23. člen Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del. Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. 24. člen Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni stranki najkasneje v roku 10 delovnih dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe. Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico. 36 REŠEVANJE SPOROV 25. člen Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne pride, o sporu odloča pristojno sodišče v Mariboru. KONČNE DOLOČBE 26. člen Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo veljajo določila obligacijskega zakonika. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišejo pooblaščeni zastopniki obeh pogodbenih strank. Pogodba začne veljati naslednjega dne po podpisu zadnje pogodbene stranke. Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva. v Mariboru, ____________ v ____________ ,____________ Naročnik: Izvajalec: SODO d.o.o. direktor, mag. VODUŠEK Matjaž 37 6. 6.1 TEHNIČNI POGOJI Ponudba mora vsebovati naslednje postavke kot sledi: Obseg ponujenih projektantskih storitev Za novi objekt RTP 110/20 kV Ločna in za vključitev le-tega z DV 2x 110 kV v daljnovod 110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna vas, mora ponudba ponujenih projektantskih storitev naslednji zajemati: - - - Projektno dokumentacija za razpis (PZR) - Gradbeni del - Elektro del Projekt za izvedbo (PZI) - Gradbeni del - Elektro del Projekt izvedenih del (PID) - Gradbeni del - Elektro del Projektna dokumentacija za razpis (PZR) Na osnovi PZR za posamezne sklope bo investitor pridobival ponudbe za opremo in storitve. Obseg PZR: 1) Dobava materiala in izvajanje gradbenih del 2) Dobava in vgradnja opreme električnih instalacij (mala moč, razsvetljava, kontrola pristopa, požarna zaščita, video nadzor) 3) Dobava in vgradnja opreme strojnih instalacij 4) Dobava in montaža jeklenih konstrukcij 5) Dobava in vgradnja primarne opreme 110 kV stikališča 6) Dobava in vgradnja opreme za 110 kV daljnovodni priključek 7) Dobava in vgradnja primarne opreme 20 kV stikališča 8) Dobava in vgradnja sekundarne opreme zaščite, vodenja in meritev (110 kV polja, vodenje RTP) 9) Dobava in vgradnja opreme lastne rabe 0,4 kV AC in 110 V DC 10) Dobava in vgradnja opreme za telekomunikacije Posamezni načrti PZR bodo izdelani za tehnični del. Vsebina posameznega PZR: - Splošni tehnični pogoji - Posebni tehnični pogoji - Tabele tehničnih zahtev. Ponudbeni predračun. - Risbe 38 Projekt za izvedbo (PZI) Na osnovi PZI za posamezne sklope bodo proizvajalci izdelovali opremo in izvajalci izvajali storitve. Obseg PZI: 1) Vodilna mapa 2) Načrt arhitekture 3) Načrt gradbenih konstrukcij (stavba, plato) 4) Načrt gradbenih konstrukcij (jeklene konstrukcije) 5) Načrt električnih instalacij in električne opreme (mala moč, razsvetljava, kontrola pristopa, požarna zaščita, video nadzor) 6) Načrt električnih instalacij in električne opreme (110 kV daljnovodni priključek) 7) Načrt električnih instalacij in električne opreme (elektromontažni del: 110 kV stikališče, energetski transformatorji 110/20 kV, lastna raba 0,4 kV AC in 110 V DC) 8) Načrt električnih instalacij in električne opreme (sekundarna oprema zaščite, vodenja in meritev: sheme delovanja, spončne letve, kabelske liste; za 110 kV polja, vodenje RTP) 9) Načrt električnih instalacij in električne opreme (sheme delovanja, spončne letve, kabelske liste; za lastno rabo 0,4 kV AC in 110 V DC) 10) Načrt strojnih instalacij 11) Načrt telekomunikacij Vsebina posameznega PZI: - Tehnično poročilo - Seznam opreme - Grafične priloge (risbe, sheme delovanja...) Projekt izvedenih del (PID) PID mora biti izdelan na osnovi PZI, v katere morajo biti vnešene spremembe, nastale med proizvodnjo opreme, izvajanjem storitev, preizkušanjem in vključevanju v obratovanje. OBVEZE INVESTITORJA Obveze investitorja: - sodelovati s projektantom in mu dati na razpolago vso tehnično in drugo dokumentacijo ter ostale informacije, potrebne za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, - tekoče obveščati projektanta o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev, - pravočasno potrjevati projektne rešitve in projektno dokumentacijo ter ažurno odgovarjati na dopise (v roku 10 delovnih dni od prejema), - redno in vestno izpolnjevati svoje investicijske obveznosti, tako da bo projektantu in vsem ostalim subjektom omogočeno nemoteno in pravočasno izvajanje storitev. 39
© Copyright 2024