1. No category

RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
TOTALENTREPRISEKONTRAKT
(Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning)
mellem
[Indsæt Bygherre]
Afd.nr.
CVR. nr. [Indsæt]
[Indsæt kontaktdata]
[Indsæt kontaktdata]
(herefter tillige benævnt "Bygherre")
og
[Indsæt Totalentreprenøren ]
CVR. nr. [Indsæt]
[Indsæt kontaktdata ]
[Indsæt kontaktdata ]
(herefter tillige benævnt "Totalentreprenøren")
(i det følgende tillige respektive hver
for sig/til sammen benævnt "Part"/"Parterne")
indgår herved Totalentreprisekontrakt vedrørende
[Indsæt] (herefter tillige benævnt "Totalentreprisekontrakten").
RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
BAGGRUND .................................................................................................. 3
2.
DEFINITIONER ............................................................................................ 3
3.
PARTERNES AFTALEGRUNDLAG .............................................................4
4.
TOTALENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER ........................................4
5.
ENTREPRISESUMMEN ............................................................................... 5
6.
FAKTURERING OG BETALING .................................................................. 5
7.
EKSTRAARBEJDE ........................................................................................ 5
8.
SIKKERHEDSSTILLELSE ............................................................................6
9.
RISIKO ...........................................................................................................6
10.
DAGBOD ........................................................................................................6
11.
FORSIKRING ................................................................................................ 7
12.
UNDERENTREPRENØRER, UNDERRÅDGIVERER OG UNDERLEVERANDØRER MV.
........................................................................................................................ 7
13.
FORTROLIGHED .......................................................................................... 7
14.
SPROG........................................................................................................... 8
15.
OVERDRAGELSE ......................................................................................... 8
16.
IMMATERIELLE RETTIGHEDER ............................................................. 8
17.
ÆNDRINGER OG MEDDELELSER ........................................................... 8
18.
IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR ..........................................9
19.
LOVVALG OG VOLDGIFT ............................................................................9
20.
UNDERSKRIFTER ........................................................................................9
Side 2 af 10
RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
1.
BAGGRUND
1.1
[Indsæt konkrete oplysninger om projektet og arbejderne mv.]
1.2
Denne Totalentreprisekontrakt regulerer Parternes samarbejde, herunder Totalentreprenørens
projektering og udførelse af de aftalte arbejder.
2.
DEFINITIONER
2.1
Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, anvendes i Totalentreprisekontrakten følgende definitioner:
"Aflevering"
Aflevering i henhold til Totalentreprisekontrakten forudsætter, at alle arbejder
i henhold til Totalentreprisekontrakten
og dennes bilag, herunder KSmateriale, driftsvejledninger og øvrig
dokumentation for arbejderne, samt
"som udført materiale", er afleveret til
Bygherre, hvilket indbefatter alle projekttegninger, alt kontrolleret og godkendt af Bygherre.
"Arbejderne"
Fælles betegnelse for de ydelser (projektering, arbejder, materialer og øvrige
leverancer), som Totalentreprenøren
skal erlægge i henhold til Totalentreprisekontrakten og dennes bilag.
"Arbejdsdag"
Mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og
grundlovsdag, jf. ABT93 med Bygherres
supplerende vilkår § 1, stk. 5 (bilag 2).
"Entreprisesummen"
Den samlede sum, som Totalentreprenøren er berettiget til for sin udførelse
af Arbejderne inkl. salgsprovenu og
moms.
"Ikrafttrædelsesdatoen"
Tidspunktet for Totalentreprisekontraktens ikrafttræden. Bemærk, at dette
tidspunkt kan være uafhængigt af Parternes underskrift, idet Ikrafttrædelsesdatoen indtræder, når betingelser, som
er nævnt i Totalentreprisekontraktens
punkt 18.1, er opfyldt.
"Kalenderdag"
Alle dage mandag til søndag, inkl. helligdage mv.
"Projekttegninger/materiale"
Omfatter fulde dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt (myndighedsprojekt) og hovedprojekttegninger, jf. FRI og
Danske ARK's Ydelsesbeskrivelse Byggeri
og Planlægning, Rådgivning i forbindelse
med projektering.
Side 3 af 10
RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
"Tilbudssummen"
Den samlede sum, som Totalentreprenøren
er berettiget til for sin udførelse af Arbejderne inkl. salgsprovenu ekskl. moms.
3.
PARTERNES AFTALEGRUNDLAG
3.1
Parternes aftalegrundlag omfatter følgende dokumenter [ved kontraktindgåelse skal dokumenternes rangorden fastslås og/eller rykkes rundt på – vigtigste dokument øverst]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rammeaftale med samhandelsvilkår (bilag 1)
Totalentreprisekontrakten (dette dokument)
ABT93 med Bygherres supplerende vilkår (bilag 2)
Forhandlingsnotat af [dato] (bilag 3)
Hovedtidsplan af [dato] (bilag 4)
IKT aftale af [dato] (bilag 5)
Totalentreprenørgaranti i medfør af ABT93 § 6 (bilag 6)
Eventuelle spørgsmål/svar udsendt til tilbudsgiverne under miniudbuddet omhandlende tildeling af Totalentreprisekontrakten (bilag 7)
Miniudbudsbetingelser af [dato], jf. bilag 1, inkl. skema A (bilag 8)
Totalentreprenørens tilbud af [dato] på udførelsen af Arbejderne (bilag 9)
Totalentreprenørens ansvarspolice af [dato] (bilag 10)
Tegningsfortegnelse af [dato] (bilag 11)
3.2
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående dokumenter, gælder dokumenterne forud for
hinanden i den nævnte prioritet. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem på den ene side tegninger og på den anden side beskrivelser og/eller beregninger, går beskrivelser og/eller beregninger
forud for tegninger.
4.
TOTALENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER
4.1
Totalentreprenøren er forpligtet til at projektere og udføre Arbejderne på de vilkår, som fremgår af
Totalentreprisekontrakten og dennes bilag 1 til 11 [ændre nummerering ved færre/flere bilag] og
med de midler, som følger af Totalentreprenørens tilbud (bilag 9). Totalentreprenøren er herunder
ansvarlig for at planlægge og udføre Arbejderne inden for den aftalte hovedtidsplan (bilag 4).
4.2
Arbejderne udføres i henhold til hovedtidsplan af [dato] (bilag 4) med påbegyndelse af Arbejderne
den [dato] og Aflevering senest den [dato].
4.3
Det påhviler Totalentreprenøren at drage omsorg for, at Arbejderne opfylder de til enhver tid gældende myndighedskrav, byggelovsbestemmelser, standarder, tekniske normer samt vejledninger
hertil.
4.4
Totalentreprenøren forpligter sig til at varetage koordinering af sikkerhed og sundhed i hele Totalentreprisekontraktens løbetid, herunder i projekterings- og udførelsesfasen i overensstemmelse
med de til enhver tid gældende regler, herunder udarbejde plan for sikkerhed og sundhed.
4.5
I Totalentreprisekontraktens løbetid forpligter Totalentreprenøren sig til at sikre, at de til enhver
tid gældende regler vedrørende arbejdsmiljø, arbejdsbeskyttelse mv. overholdes.
4.6
Bygherre kan ophæve Totalentreprisekontrakten, hvis Totalentreprenøren gentagende gange inden
for Totalentreprisekontraktens løbetid tilsidesætter sine forpligtelser efter reglerne om koordine-
Side 4 af 10
RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
ring af sikkerhed og sundhed samt reglerne om arbejdsmiljø, arbejdsbeskyttelse mv., jf. ABT93
med Bygherres supplerende vilkår § 40, stk. 1 (bilag 2).
4.7
Totalentreprenøren er ansvarlig for, at Arbejderne til enhver tid er i overensstemmelse med Totalentreprisekontrakten og dennes bilag, gældende lovgivning samt relevante tekniske, digitale
og/eller faglige standarder og normer, ligesom Totalentreprenøren er ansvarlig for, at Bygherre kan
ibrugtage de ved Afleveringen udførte Arbejder uden indskrænkninger, dispensationer (hverken
permanente eller midlertidige) mv. af nogen art.
4.8
Totalentreprenøren er i Totalentreprisekontraktens løbetid forpligtet til at opretholde ansvarspolicen (bilag 10) omfattende Arbejderne, herunder eventuelle aftalte ekstraarbejder.
5.
ENTREPRISESUMMEN
5.1
Som vederlag for Arbejderne, fuldt færdige og konditionsmæssigt afleverede, er Totalentreprenøren
berettiget til Entreprisesummen, der fremkommer således:
Tilbudssum [Indsæt], jf. bilag 9
Moms 25 %
I alt "Entreprisesummen" inkl. moms
DKK [beløb]
DKK [beløb]
DKK [beløb]
5.2
Entreprisesummen reguleres i overensstemmelse med cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris
og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. med senere ændringer. Entreprisesummen er fast regnet for
den del af Arbejderne, som udføres inden for 12 måneder fra tilbudsdagen (tilbudsfristens udløb).
For de af Arbejderne, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen (tilbudsfristens udløb),
reguleres de tilbudte priser efter Danmarks Statistisk, "Byggeomkostningsindeks for boliger".
5.3
Den aftalte Entreprisesum er eksklusiv alle omkostninger til årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger, idet at det forudsættes, at byggeriet holdes i gang i vintermånederne.
5.4
Entreprisesummen er inklusiv salgsprovision, som Totalentreprenøren er forpligtet til at betale i
henhold til Rammeaftale med samhandelsvilkår (bilag 1). Totalentreprenøren kan således ikke
kræve betaling udover Entreprisesummen hos Bygherre uanset Totalentreprenørens forpligtelse til
at betale salgsprovision i henhold til bilag 1.
6.
FAKTURERING OG BETALING
6.1
Bygherre betaler Totalentreprenøren vederlag for udførte Arbejder i overensstemmelse med Totalentreprenørens tilbud og betingelserne i ABT93 med Bygherres supplerende vilkår § 22, stk. 1 (bilag 2).
6.2
Totalentreprenøren er alene berettiget til betaling i det omfang, at Totalentreprenøren har udført
de pågældende Arbejder i overensstemmelse med Totalentreprisekontrakten og dennes bilag (bilag
1-11) [ændre nummerering ved færre/flere bilag], herunder uden væsentlige mangler.
6.3
Bygherre kan helt eller delvist honorere udstedte fakturaer ved en erklæring om modregning med
forfaldne beløb mv., ligesom at Bygherre kan kræve udbetaling af bodsbeløb i sikkerhedsstillelsen.
6.4
Fakturaer skal betales senest 20 (tyve) Arbejdsdage efter modtagelse af faktura.
7.
EKSTRAARBEJDE
7.1
Udførelse af ekstraarbejder må alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Bygherre eller den-
Side 5 af 10
RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
nes repræsentant.
7.2
Indgår Parterne skriftlig aftale om udførelse af ekstraarbejder, skal fakturering ske separat i overensstemmelse med punkt 6.
7.3
Der tillægges [15] % i dækningsbidrag på Totalentreprenørens faktiske afholdte omkostninger.
7.4
Totalentreprisekontraktens bestemmelser er også gældende for udførelse af ekstraarbejder.
7.5
Totalentreprenøren skal på Bygherres anmodning én gang hver måned stille yderligere sikkerhed
for ekstraarbejder i overensstemmelse med punkt 8.1, jf. ABT93 med Bygherres supplerende vilkår
§ 6, stk. 2 (bilag 2) og det uanset den beløbsmæssige størrelse af de samlede ekstraarbejder i en given periode.
8.
SIKKERHEDSSTILLELSE
8.1
Totalentreprenøren skal senest på Ikrafttrædelsesdatoen, jf. Totalentreprisekontraktens punkt 18.1
stille sikkerhed for sine forpligtelser under Totalentreprisekontrakten. Sikkerhedsstillelse skal stilles i overensstemmelse med Totalentreprenørgarantien (bilag 6) og ABT93 med Bygherres supplerende vilkår § 6 (bilag 2).
8.2
Sikkerhedsstillelsen udgør DKK [Indsæt beløb] ekskl. moms svarende til 15 % af tilbudssummen, jf.
punkt 5.1.
8.3
Stilles sikkerheden ikke inden for fristen i punkt 8.4, udgør det væsentlig misligholdelse, jf. ABT93
med Bygherres supplerende vilkår § 40 (bilag 2).
8.4
Totalentreprenøren skal samtidig med afgivelse af tilbud (bilag 9), med henblik på Bygherres godkendelse, oplyse hvilket pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab, som Totalentreprenøren gør
brug af i forbindelse med, at Totalentreprenøren stiller totalentreprenørgaranti (bilag 6) i henhold
til Totalentreprisekontrakten. Totalentreprenøren skal senest 3 Arbejdsdage efter modtagelse af af
Bygherres beslutning om tildeling af Totalentreprisekontrakten stille en betinget entreprenørgaranti (bilag 6). Den betingede entreprenørgaranti skal alene være betinget af Totalentreprisekontraktens ikrafttræden, jf. punkt 18.1, og således overgå til at være ubetinget senest på Ikrafttrædelsesdatoen.
8.5
Totalentreprenøren stiller yderligere sikkerhed for ekstraarbejder, jf. punkt 7.5.
8.6
Totalentreprenøren afholder alle omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelsen.
8.7
Sikkerhedsstillelsen nedskrives og frigives i overensstemmelse med ABT93 med Bygherres supplerende vilkår § 6 (bilag 2).
8.8
Bygherren stiller ikke sikkerhed, medmindre at der er tale om ustøttet byggeri, jf. ABT93 med Bygherres supplerende vilkår § 7 (bilag 2).
9.
RISIKO
9.1
For Arbejderne gælder, at Totalentreprenøren bærer risikoen for alle skader mv. på byggeriet, herunder skader på materialer, redskaber, byggepladsen, maskiner mv., ligesom Totalentreprenøren
bærer risikoen for tyveri og hærværk indtil, at Aflevering har fundet sted.
10.
DAGBOD
Side 6 af 10
RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
10.1
Såfremt hovedtidsplanen (bilag 4) ikke overholdes, bliver Totalentreprenøren pålagt en dagbod for
hver påbegyndt Arbejdsdag, tidsfristen overskrides.
10.2
Dagbod udgør samlet set 1 ‰ af tilbudssummen ekskl. moms (som denne er opgjort i punkt 5.1),
med tillæg af aftalte ekstraarbejder, jf. punkt 7, for hver påbegyndt Arbejdsdag tidsfristen overskrides indtil, at Arbejderne Afleveres kontraktmæssig til Bygherre, jf. ABT93 med Bygherres supplerende vilkår § 25, stk. 2 (bilag 2).
10.3
Bygherre kan helt eller delvist honorere fakturaer ved en erklæring om modregning med forfaldne
bodsbeløb.
10.4
Dagbod forfalder til betaling 7 Kalenderdage efter skriftligt påkrav er afsendt fra Bygherre til Totalentreprenøren. Manglende fremsendelse af påkrav medfører ikke bortfald af pligt til betaling af
dagbod.
10.5
Ved senere betaling betales rente fra forfaldsdag med en årlig rente svarende til Nationalbankens til
enhver tid gældende referencesats med tillæg af 8 %.
11.
FORSIKRING
11.1
Uden at Totalentreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner Bygherre senest på
Ikrafttrædelsesdatoen en all-risk forsikring inkl. brand og storm i overensstemmelse med ABT93
med Bygherres supplerende vilkår § 8, stk. 1 (bilag 2). Bygherre opretholder førnævnte forsikring
indtil Aflevering.
11.2
Selvrisikoen er [indsæt beløb] per skadesbegivenhed, og betales af Totalentreprenøren, såfremt Totalentreprenøren eller dennes underentreprenører, underrådgivere eller andre, som Totalentreprenøren har entreret med, har forårsaget den begivenhed, som udløser selvrisikoen.
11.3
Totalentreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører, underrådgivere og leverandører skal
have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige
regler, jf. ABT93 med Bygherres supplerende vilkår § 8, stk. 3 (bilag 2). Disse forsikringer skal have
en dækningssum per skadesbegivenhed på minimum DKK [indsæt 2,5 mio.] ved tingskade og minimum DKK [indsæt 10 mio.] ved personskade med et maksimum på [indsæt].
11.4
Totalentreprenøren skal på Bygherres anmodning kunne dokumentere, at punkt 11.3 er opfyldt.
11.5
Totalentreprenøren skal anmelde opståede skader til Bygherre straks.
12.
UNDERENTREPRENØRER, UNDERRÅDGIVERER OG UNDERLEVERANDØRER MV.
12.1
Såfremt Totalentreprenøren lader dele af Arbejderne udføre i underentreprise eller underrådgivning, skal aftale herom indgås på samme vilkår, som er gældende for Totalentreprisekontrakten og
dennes bilag (bilag 1-11) [ændre nummerering ved færre/flere bilag].
12.2
Totalentreprenøren skal på Bygherres anmodning kunne dokumentere, at punkt 12.1 er opfyldt.
13.
FORTROLIGHED
13.1
Indholdet af Totalentreprisekontrakten og dennes bilag er fortroligt. Parterne samt deres medarbejder, underentreprenører, underrådgivere, underleverandører og rådgivere i øvrigt skal iagttage
ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder,
forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres
Side 7 af 10
RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af Totalentreprisekontrakten.
13.2
Tavshedspligten i punkt 13.1 omfatter ikke (i) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (ii) videregivelse der kræves af en offentlig myndighed (herunder ved lovgivning), (iii) relevant videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne og (iv) videregivelse til en
Parts relevante rådgivere, eksempelvis advokat og revisor.
13.3
Bestemmelserne i dette punkt 13 skal forblive gældende, uanset Totalentreprisekontraktens ophør i
øvrigt, hvad enten Totalentreprisekontraktens ophør skyldes opsigelse, ophævelse eller andet.
14.
SPROG
14.1
Totalentreprenøren skal i Totalentreprisekontraktens varighed kommunikere i skrift og tale med
Bygherre på dansk og skal sikre, at der er mindst en ansat på byggepladsen, som kan videregive instruks fra/til Bygherre, eventuelle beboere, og Entreprenør på dansk.
15.
OVERDRAGELSE
15.1
Totalentreprenøren kan kun give én transport på sit tilgodehavende/resttilgodehavende hos Bygherre, og kun til et af Bygherre godkendt pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab. Det er en betingelse for en sådan transport, at denne i en og samme transport gælder hele Entreprisesummen
eller den resterende del heraf på det tidspunkt, hvor Totalentreprenøren indgår aftale om transport, jf. ABT93 med Bygherres supplerende vilkår § 5, stk. 2 (bilag 2).
15.2
Der skal ske særskilt meddelelse fra Totalentreprenøren til Bygherre om transporten.
15.3
Uden den anden Parts samtykke kan Parterne ikke overdrage deres forpligtelser under Totalentreprisekontrakten til andre.
16.
IMMATERIELLE RETTIGHEDER
16.1
Det materiale, som Totalentreprenøren udarbejder til Bygherre, må ikke offentliggøres hverken helt
eller delvist – uden Bygherres forudgående skriftlige samtykke.
16.2
Alt materiale, som Totalentreprenøren udarbejder eller indhenter i forbindelse med Totalentreprisekontraktens udførelse, skal være til rådighed for Bygherre på en sådan måde, at Bygherre kan anvende materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart, uden at Totalentreprenørens bistand dertil er nødvendig. Materialet skal således være tilgængeligt i et åbent digitalt format.
16.3
Ved ophør af Totalentreprisekontrakten, uanset årsag, er Totalentreprenøren forpligtet til at overdrage alt materiale, som Totalentreprenøren har udarbejdet eller udviklet til Bygherre under Totalentreprisekontrakten i et format som anført i punkt 16.2. Bygherre er berettiget til at anvende dette
materiale, som Bygherre ønsker. Materialet skal overdrages til Bygherre senest 1 uge efter Totalentreprisekontraktens ophør.
17.
ÆNDRINGER OG MEDDELELSER
17.1
Enhver ændring af Totalentreprisekontrakten, herunder aftale om udførelse af ekstraarbejder, skal
ske skriftligt mellem Parterne og udgør herefter bilag til Totalentreprisekontrakten eller skal fremgå af byggemødereferater. Ændringer, som ikke opfylder dette punkt 17.1, er ikke gyldige mellem
Parterne.
Side 8 af 10
RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
17.2
Meddelelser skal fremsendes til følgende kontaktadresser eller til en anden adresse, som Parterne
fra tid til anden skriftligt måtte meddele den anden Part:
For Bygherre:
For Totalentreprenøren:
[Indsæt kontaktperson]
[Indsæt kontaktperson]
18.
IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR
18.1
Totalentreprisekontrakten træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen, når følgende betingelser for
dens ikrafttræden er opfyldt:


Politisk godkendelse i [Indsæt] Kommune af Skema B og
Bygherre
a)
efter udløbet af klagefristen på 30 kalenderdage, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr.
2, regnet fra dagen efter Bygherres underretning til alle berørte tilbudsgivere under det
gennemførte miniudbud om Bygherres tildelingsbeslutning skriftligt har meddelt Totalentreprenøren, at tildelingsbeslutningen ikke er påklaget til Klagenævnet for Udbud
eller indbragt for domstolene, og at Totalentreprisekontrakten vil træde i kraft, eller
b)
skriftligt har meddelt Totalentreprenøren, at Totalentreprisekontrakten vil træde i
kraft, uanset om tildelingsbeslutningen er eller måtte blive påklaget til Klagenævnet for
Udbud eller indbragt for domstolene.
18.2
Såfremt betingelserne for Totalentreprisekontraktens ikrafttræden i henhold til punkt 18.1 ikke er
opfyldt senest [indsæt (90) dage] Kalenderdage efter Totalentreprisekontraktens indgåelse (tidspunktet for Bygherres underskrift), bortfalder Totalentreprisekontrakten uden, at nogen Part kan
rejse krav mod den anden i den anledning.
19.
LOVVALG OG VOLDGIFT
19.1
Totalentreprisekontrakten og alle tvister, som udspringer deraf, er undergivet dansk ret, jf. ABT93
med Bygherres supplerende vilkår § 1, stk. 7 (bilag 2).
19.2
Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Totalentreprisekontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.
19.3
For Parternes tvister gælder i øvrigt de bestemmelser, som fremgår af ABT93 §§ 45-47.
20.
UNDERSKRIFTER
20.1
Totalentreprisekontrakten er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar,
der hver for sig er at opfatte som den originale Totalentreprisekontrakt.
Den:
Sted:
Den:
Sted:
For Bygherre:
For Totalentreprenøren:
Side 9 af 10
RAMMEAFTALE 2013-1115.02
TOTAL- OG HOVEDENTREPRISER:
 TOTALENTREPRISEKONTRAKT (VOL. 1.2)
7. FEBRUAR 2014
Navn:
Titel:
Navn:
Titel:
Side 10 af 10