‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫הזמנה לקבלנים‬ ‫להגשת הצעות לעבודות שיפוץ‬ ‫חוברת מס' ‪1‬‬ ‫מסמך א ‪0 -‬‬ ‫מסמך א ‪1 -‬‬ ‫מסמך ב ‪1 -‬‬ ‫מסמך ג ‪1 -‬‬ ‫מסמך ג ‪2 -‬‬ ‫מסמך ד‬ ‫מסמך ה‬ ‫כסלו תשע"ב‬ ‫רשימת המתכננים ומסמכי ההזמנה‬ ‫הזמנת המזמין להגשת הצעות‬ ‫החוזה‬ ‫תנאים כלליים מיוחדים‬ ‫מפרט טכני מיוחד‬ ‫מוקדמות לכתב הכמויות והמחירים‬ ‫רשימת תכניות‬ ‫דפים‬ ‫דפים‬ ‫דפים‬ ‫דפים‬ ‫דפים‬ ‫דפים‬ ‫דפים‬ ‫‪2 - 1‬‬ ‫‪20 - 3‬‬ ‫‪54 - 21‬‬ ‫‪83 - 55‬‬ ‫‪272 - 84‬‬ ‫‪276 - 273‬‬ ‫‪281 - 277‬‬ ‫דצמבר ‪2011‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪1‬‬ ‫מסמך א‪0-‬‬ ‫רשימת המתכננים ומסמכי ההזמנה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪2‬‬ ‫מסמך א‪0-‬‬ ‫צוות המתכננים‬ ‫תפקיד‬ ‫ניהול פרויקט‬ ‫שם החברה‬ ‫י‪.‬נ‪ .‬שני‬ ‫ניהול‬ ‫פרויקטים‬ ‫בע"מ‬ ‫שרון‬ ‫אברמסון‬ ‫קונסטרוקצי‬ ‫ה‬ ‫גרושקו‬ ‫מהנדסים‬ ‫אינסטלציה‬ ‫צל – יעוץ‬ ‫הנדסי‬ ‫חשמל‬ ‫ג‪ .‬איטקין ע‪.‬‬ ‫בלום‬ ‫הנדסת‬ ‫חשמל בע"מ‬ ‫ערן בלום‬ ‫מיזוג אויר‬ ‫י‪ .‬עירוני‬ ‫מהנדסים‬ ‫יועצים ‪1989‬‬ ‫בע"מ‬ ‫יזהר עירוני‬ ‫פיתוח‬ ‫בטיחות‬ ‫ונגישות‬ ‫כמאי‬ ‫וינר סינגר‬ ‫דב שוורץ‬ ‫אדריכלות‬ ‫מתאר‬ ‫שרותי‬ ‫הנדסה‬ ‫ובניה בע"מ‬ ‫איש קשר‬ ‫צחי לוי‬ ‫כתובת‬ ‫טלפון‬ ‫‪02-5323667‬‬ ‫שרון‬ ‫רח' שחר ‪,16‬‬ ‫ירושלים‪,‬‬ ‫‪96263‬‬ ‫‪02-6522354‬‬ ‫פקס'‬ ‫סלולרי‬ ‫‪054‬‬‫‪2210627‬‬ ‫‪zahi@shany-projects.co.il‬‬ ‫‪050‬‬‫‪5322121‬‬ ‫‪sabramso@netvision.net.il‬‬ ‫‪02-5612463‬‬ ‫יואב סרי‬ ‫‪e-mail‬‬ ‫‪office@grouchko-eng.com‬‬ ‫ת‪ .‬ד‪49042 .‬‬ ‫ירושלים‬ ‫‪91490‬‬ ‫‪02-5665530‬‬ ‫‪- 5665511‬‬ ‫‪02‬‬ ‫רחוב יד‬ ‫חרוצים ‪,4‬‬ ‫ת‪ .‬ד‪,53163 .‬‬ ‫ירושלים‬ ‫‪91531‬‬ ‫ת‪.‬ד ‪3095‬‬ ‫ירושלים‬ ‫‪91030‬‬ ‫‪02-6735062‬‬ ‫‪02-6735258‬‬ ‫‪elad@e-blum.com‬‬ ‫‪02-6723303‬‬ ‫‪02-6723304‬‬ ‫‪i-irony@zahav.net.il‬‬ ‫‪02-5670080‬‬ ‫‪052‬‬‫‪6800040‬‬ ‫‪02-6483302‬‬ ‫‪02-6483317‬‬ ‫גנרל פייר קניג‬ ‫‪ ,38‬ת‪.‬ד ‪34656‬‬ ‫ירושלים‬ ‫‪91365‬‬ ‫‪050‬‬‫‪5243038‬‬ ‫‪mitar@netvision.net.il‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪3‬‬ ‫מסמך א‪1-‬‬ ‫הזמנת המזמין להגשת הצעות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪4‬‬ ‫מסמך א‪1-‬‬ ‫הזמנת המזמין להגשת הצעות‬ ‫א ‪.‬מבוא‬ ‫‪ .1‬כללי‬ ‫‪ 1.1‬האקדמיה ללשון העברית )להלן‪" :‬האקדמיה" או המזמינה"( מזמינה בזאת קבלנים‬ ‫העומדים בדרישות שיפורטו בהזמנה זו להגיש הצעה לביצוע עבודות שיפוץ של המבנה‬ ‫הראשי של האקדמיה ללשון העברית בגבעת רם‪ ,‬ירושלים )להלן "המבנה"( כמפורט‬ ‫במכרז זה‪ ,‬לרבות בחוזה על נספחיו‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬הזמנה זו מורכבת מכמה מסמכים‪ ,‬כמפורט להלן‪ .‬כל המסמכים הם "מסמכי המכרז" או‬ ‫"מסמכי ההצעה" וייחשבו חלק מההצעה וחלק מהחוזה לאחר חתימתו‪:‬‬ ‫מסמך א‪–0-‬‬ ‫רשימת המתכננים‬ ‫מסמך א' )‪ – (1‬כתב הזמנה זה‬ ‫נספחיו‪ – I :‬ערבות מכרז‬ ‫‪ – II‬הצעת הקבלן‬ ‫‪ – III‬תצהיר‬ ‫החוזה‬ ‫–‬ ‫מסמך ב'‬ ‫נוסח ערבות הביצוע‬ ‫נספחיו‪ :‬נספח א'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח ב'‬ ‫נוסח ערבות הבדק‬ ‫נספח ג'‬ ‫צו התחלת העבודה‬ ‫נספח ד'‬ ‫תעודה השלמה‬ ‫נספח ה'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח ו'‬ ‫הצהרה בדבר חיסול תביעות‬ ‫נספח ז'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח ח'‬ ‫הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות‬ ‫נספח ט'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח י'‬ ‫מסמך ג' )‪ – (1‬מסמך התנאים הכלליים המיוחדים‬ ‫מסמך ג' )‪ – (2‬המפרט הטכני המיוחד‬ ‫כתב הכמויות והמחירים‬ ‫–‬ ‫מסמך ד'‬ ‫רשימת תכניות‬ ‫–‬ ‫מסמך ה'‬ ‫‪ .2‬העבודה הנדרשת‬ ‫‪ 2.1‬תיאור העבודה‬ ‫תכנית השיפוץ כוללת שיפוץ מבנה משרדים קיים בן שתי קומות‪ ,‬המוגדר מבנה לשימור על‬ ‫פי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה–‪ ,1965‬הכשרת מרתף למשרדים ועבודות פיתוח נרחבות‪,‬‬ ‫כמפורט בתכניות המצורפות בנספח ה' למסמכי המכרז ובמפרטים הטכניים המצורפים‬ ‫כנספחי ג' )להלן‪" :‬עבודת השיפוץ"(‪.‬‬ ‫כל המפרטים של המפרט הכללי לעבודות הבנייה הם אלה שבהוצאת הוועדה המיוחדת‪,‬‬ ‫בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון‪ ,‬או בהוצאת ועדות משותפות למשרד‬ ‫הבטחון וצה"ל‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪5‬‬ ‫כל המהדורות של המפרטים הסטנדרטים הנ"ל תהיינה ההוצאות המעודכנות ביותר‬ ‫לתאריך הוצאת ההזמנה וציון שנת ההוצאה לעיל מהווה הכוונה כללית בלבד‪.‬‬ ‫כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי הזמנה להגשת הצעות זאת‪ ,‬בין שהם מצורפים‬ ‫ובין שאינם מצורפים‪.‬‬ ‫הערה‬ ‫המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן‪ ,‬ניתנים‬ ‫לצפייה באתר משרד הביטחון ‪) ONLINE.MOD.GOV.IL‬תחת לשונית מידע לספק‪-‬‬ ‫בינוי‪-‬מפרטי בינוי(‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬לוח הזמנים לביצוע העבודה‬ ‫פרק הזמן שיעמוד לרשות המציע לביצוע השיפוץ עומד על חמישה )‪ (5‬חודשים קלנדריים‬ ‫מיום קבלת צו תחילת עבודות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מנהלה‬ ‫‪ .3‬ריכוז לוח זמנים למכרז‬ ‫להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫פעילות‬ ‫תאריך‬ ‫סיור קבלנים‬ ‫‪21.12.2011‬‬ ‫מועד אחרון לרישום לסיור‬ ‫‪20.12.2011‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מועד אחרון לרכישת מסמכי ‪25.12.2011‬‬ ‫המכרז‬ ‫‪.3‬‬ ‫מועד‬ ‫הבהרה‬ ‫שאלות ‪25.12.2011‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫מועד אחרון להגשת הצעות‬ ‫‪29.12.2011‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫תוקף ההצעה‬ ‫‪29.2.2012‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫תוקף ערבות המכרז‬ ‫‪5.3.2012‬‬ ‫אחרון‬ ‫להגשת‬ ‫האקדמיה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו‪.‬‬ ‫במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים לעיל למועדים הנקובים בגוף המכרז יקבעו‬ ‫המועדים שבגוף המכרז או במסמכים מאוחרים יותר‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .4‬הגדרות‬ ‫ההגדרות שלהלן ישמשו במכרז זה‪:‬‬ ‫האקדמיה ‪ /‬המזמין‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫ועדת מכרזים‬ ‫ועדה שמינתה האקדמיה לצורך ניהול מכרז זה‪,‬‬ ‫בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג–‬ ‫‪1993‬‬ ‫חוזה‬ ‫נוסח החוזה המופיע בנספח ב'‪ ,‬לרבות כל שינוי בכתב‬ ‫שתעשה בו האקדמיה‪.‬‬ ‫מי שנרשם לפי הוראות סעיף ‪ 5‬והגיש הצעה במסגרת‬ ‫מכרז זה‪.‬‬ ‫מציע‬ ‫עבודות השיפוץ שמזמינה האקדמיה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪2‬‬ ‫עבודות‬ ‫השיפוץ‪/‬העבודה‪/‬השיפוצים לעיל ובהתאם להוראת מסמכי המכרז‪.‬‬ ‫ערבות מכרז‬ ‫ערבות לפי סעיף ‪ 10‬להבטחת קיום התחייבויות המציע‬ ‫לפי המכרז‬ ‫ערבות ביצוע‬ ‫ערבות לפי סעיף ‪ 10‬ולפי הוראות החוזה להבטחת‬ ‫ביצוע התחייבויות המציע לפי החוזה‬ ‫צו תחילת עבודות‬ ‫צו שתוציא האקדמיה למציע הזוכה לתחילת העבודה‬ ‫‪ .5‬מסמכי המכרז ורישום‬ ‫‪5.1‬‬ ‫את מסמכי המכרז אפשר לרכוש בימים א–ה בשעות ‪ 15:00–09:00‬במשרדי‬ ‫האקדמיה‪ ,‬קריית האוניברסיטה העברית‪ ,‬גבעת רם‪ ,‬ירושלים‪ ,‬אצל סיגל או אתי‬ ‫לאחר תיאום מראש בטלפון ‪ 02-6493555‬או בכתובת האלקטרונית‬ ‫‪ acad6u@vms.huji.ac.il‬בתמורה לתשלום‬ ‫‪ ₪ 500‬בהמחאה‪ ,‬אשר לא יוחזרו‬ ‫למשלם בכל מקרה‪ .‬עם התשלום יקבל המציע קבלה המעידה על התשלום‪ ,‬ואותה יש‬ ‫לצרף להצעה כאסמכתה לרכישת ההצעה‪.‬‬ ‫‪ 5.2‬בעת התשלום ימסור המציע את פרטי איש הקשר לצורך המכרז – ובכללם שם‪ ,‬טלפון‬ ‫וכתובת דואר אלקטרוני – אשר יהיה אחראי על קבלת הודעות‪ ,‬תשובות והבהרות‬ ‫מטעם האקדמיה בקשר למכרז זה‪.‬‬ ‫‪ 5.3‬כל המעוניין יוכל לעיין במסמכי המכרז או להורידם ללא עלות באתר האינטרנט של‬ ‫האקדמיה שכתובתו ‪ .http://hebrew-academy.huji.ac.il‬יובהר כי אין בהורדת נוסח‬ ‫המכרז כדי רישום למכרז או תחליף לרכישת מסמכי המכרז כמפורט לעיל‪ ,‬וּועדת‬ ‫המכרזים לא תבחן את הצעתו של מי שלא נרשם למכרז ולא רכש את מסמכי המכרז‪,‬‬ ‫כמפורט לעיל‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .6‬סיור קבלנים‬ ‫‪ 6.1‬סיור קבלנים ייערך במקום המיועד לביצוע העבודות‪ ,‬בניין האקדמיה ללשון העברית‪,‬‬ ‫קריית האוניברסיטה‪ ,‬גבעת רם‪ ,‬ביום רביעי‪ ,21.12.11 ,‬בשעה ‪.10:00‬‬ ‫‪ 6.2‬השתתפות נציג מטעם המציע היא חובה‪ ,‬והיא תנאי להגשת הצעה במסגרת מכרז‬ ‫זה‪.‬‬ ‫‪ 6.3‬לצורך השתתפות בסיור על המציע להודיע על כוונתו להשתתף‪ ,‬עד ליום שלישי‪,‬‬ ‫‪ ,20.12.11‬בשעה ‪ .12:00‬ההודעה תכלול את שם המשתתף‪ ,‬את שם הקבלן שהמשתתף‬ ‫מגיע מטעמו ואת מספר רישוי הרכב שעמו מגיעים לסיור‪.‬תהיה בטלפונית לסיגל או‬ ‫לאתי‪ ,‬לפי פרטי הקשר בסעיף ‪ 5‬לעיל‪.‬‬ ‫‪ 6.4‬מציע אשר לא יירשם מראש – לא יוכל להשתתף בסיור‪.‬‬ ‫‪ 6.5‬כל מציע יידרש למסור פרטי רישום עם הגעתו לסיור‪ .‬פרטים אלה נדרשים להתאים‬ ‫לפרטים שנמסרו או שיימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז )פרטי הנציג יכול שיהיו‬ ‫שונים‪ ,‬אולם נדרשת זהות עם פרטי המציע עצמו(‪.‬‬ ‫‪ .7‬שאלות והבהרות‬ ‫‪ 7.1‬החל מיום פרסום המכרז בעיתון ובאינטרנט ועד ליום ‪ 25.12.11‬רשאי כל המעוניין‬ ‫לפנות למר צחי לוי בדואר אלקטרוני בכתובת ‪ zahi@shany-projects.co.il‬ולבקש‬ ‫כל הבהרה או לשאול כל שאלה בקשר למכרז זה‪.‬‬ ‫‪ 7.2‬על הפונה לציין בנושא הדואר האלקטרוני שיישלח ‪":‬מכרז לביצוע עבודות שיפוץ"‪,‬‬ ‫וכן לציין בפנייתו את מספר המכרז‪ ,‬את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות אתו לצורך‬ ‫קבלת תשובה‪ ,‬לרבות מס' טלפון‪ ,‬מס' פקס‪ ,‬כתובת ודואר אלקטרוני‪.‬‬ ‫‪ 7.3‬האקדמיה אינה מתחייבת להשיב לכל השאלות שיתקבלו‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪,‬‬ ‫או לשאלות שיומצאו לאחר יום ‪.25.12.11‬‬ ‫‪ 7.4‬תגובת האקדמיה לשאלות‪ ,‬אם תשיב עליהן‪ ,‬וכן הבהרות נוספות ככל שתמצא‬ ‫האקדמיה לנכון להפיץ‪ ,‬תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר איש הקשר‬ ‫בעת הרישום למכרז‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 6‬לעיל‪ .‬תגובות יופצו רק למי שנציג מטעמו‬ ‫השתתף בסיור הקבלנים‪.‬‬ ‫‪ 7.5‬התייחסויות אלה יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬ ‫‪ 7.6‬האקדמיה רשאית להבהיר ולשנות מיוזמתה את תנאי המכרז עד למועד הגשת‬ ‫ההצעות‪ ,‬ובלבד שלמציעים נותר די זמן להיענות לשינוי‪ ,‬ככל שיידרש‪ .‬הודעה על‬ ‫השינוי תישלח לכל מי שנרשם למכרז‪.‬‬ ‫‪ .8‬הגשת המכרז‬ ‫‪ 8.1‬את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה עד ליום ‪ 29.12.11‬בשעה ‪14:00‬‬ ‫ולהניחה בתיבת המכרזים במשרדי עו"ד עודד פלדמן‪ ,‬ברחוב לויד ג'ורג ‪ ,4‬ירושלים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 8.2‬הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד הנקוב – תיפסל על הסף ולא תיבדק‪.‬‬ ‫‪ 8.3‬על המעטפה יש לציין רק את מספר המכרז ואת שמו‪.‬‬ ‫‪ 8.4‬ההצעה‪ ,‬למעט הצעת המחיר‪ ,‬תוגש בשלושה עותקים זהים‪ ,‬כולל המסמכים הנלווים‬ ‫והנספחים למיניהם‪ .‬אחד העותקים יסומן "מקור"‪ .‬כל עמוד בעותק המקורי של‬ ‫טופס ההצעה ייחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעמו‪ .‬העמוד‬ ‫הראשון של כל אחד מהעותקים ייחתם גם הוא בחותמת המציע ובחתימת מורשה‬ ‫חתימה מטעמו‪.‬‬ ‫‪ 8.5‬הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת ‪ ,‬ותכלול את המרכיבים הבאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬כתב הכמויות המקורי‪ ,‬המצ"ב כנספח ד'‪ ,‬ללא מילוי המחירים בו‬ ‫ב‪ .‬דיסקט נתונים של "מכרזומט"‪ ,‬אשר נמסר עם מסמכי המכרז‪ ,‬אשר בו מולאו כל‬ ‫פרטי המחירים הדרושים‪.‬‬ ‫ג‪ .‬תדפיס מלא של פרטי הצעת המחיר‪ ,‬כפי שהודפסו באמצעות תכנת ה"מכרזומט"‪,‬‬ ‫ואשר נחתם על ידי המציע עם חותמת וחתימה מלאה במקומות המצוינים‪.‬‬ ‫‪ 8.6‬בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד על גבי דיסקט "מכרזומט "‬ ‫לבין הפרטים המופיעים בתדפיס‪ ,‬ייקבע המחיר שבתדפיס החתום‪.‬‬ ‫‪ 8.7‬אין להגיש ההצעה ללא דיסקט הנתונים של ה"מכרזומט" ותדפיס חתום‪.‬‬ ‫ג‪ .‬תנאי הסף‪ ,‬מסמכים להגשה ואיכות ההצעה‬ ‫‪ .9‬תנאי סף מהותיים‬ ‫‪ 9.1‬רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע שעומד בכל התנאים הבאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬סיווג קבלני – המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות‬ ‫הנדסה בנאיות ‪,‬תשכ"ט–‪ 1969‬בקבוצת סיווג ג‪ 3-‬לפחות‪ ,‬ענף ‪ ,100‬בהתאם‬ ‫לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(‬ ‫התשמ"ח‪.1988-‬‬ ‫ב‪ .‬ניסיון כללי – המציע ביצע במהלך ‪ 3‬השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה לפחות‬ ‫‪3‬פרויקטים של שיפוץ מבנה ציבור בהיקף של ‪ 3‬מיליון ש"ח )ללא מע"מ( כל‬ ‫אחד‪ ,‬ושלושתם הסתיימו עד למועד הגשת ההצעה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬ניסיון בשימור – המציע ביצע במהלך ‪ 3‬השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה‬ ‫לפחות פרויקט אחד שכלל שיפוץ של מבנה לשימור‪ ,‬כהגדרתו על פי הוראות‬ ‫חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה–‪.1965‬‬ ‫ד‪ .‬מחזור כספי – על המציע להיות בעל מחזור כספי של ‪ 8‬מיליון ‪ ₪‬הנובעים‬ ‫מעבודות בנייה ושיפוצים בכל אחת מהשנים ‪.2010 ,2009 ,2008‬‬ ‫‪ 9.2‬להוכחת עמידתו בדרישות דלעיל יצרף הקבלן את המסמכים הבאים‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪9‬‬ ‫א‪ .‬סיווג קבלני – על המציע לצרף להצעתו העתק של רישיון קבלן לעבודות הנדסה‬ ‫בנאיות בסיווג הנדרש‪ ,‬בהיקף הכספי הנדרש ובתוקף ביום הגשת ההצעה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬ניסיון כללי – העתק תעודות גמר של הפרויקטים שביצע או ראיה אחרת המעידה‬ ‫על מסירת הפרויקט ללקוח‪ ,‬וכן חשבון סופי של הפרויקט‪ .‬החשבון יהיה חתום‬ ‫ע"י המפקח מטעם המזמין ויישא את הסמליל )הלוגו( ואת פרטי הזיהוי של‬ ‫המציע‪.‬‬ ‫ג‪ .‬ניסיון בשימור – אישור חתום ע"י אדריכל הפרויקט כי מדובר בשיפוץ בניין‬ ‫לשימור ששיפץ המציע‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מחזור כספי – על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה החשבון שלו המאשר כי‬ ‫המחזור השנתי בתחום הבניה והשיפוצים בשנים ‪ 2010–2008‬עמד על ‪ 5‬מיליון ‪₪‬‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫‪ .10‬ערבות מכרז‬ ‫‪ 10.1‬כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ולהבטחת מילוי התחייבויות על פיו‪ ,‬על המציע לצרף‬ ‫להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח מורשית‪ ,‬אוטונומית‪ ,‬על שם‬ ‫המציע‪ ,‬בסכום של ‪) 50,000‬חמישים אלף ‪ ,(₪‬שתהיה בתוקף לפחות עד ליום‬ ‫‪ ,5.3.2012‬בנוסח המצורף כנספח ‪ I‬למכרז )להלן "ערבות מכרז"(‪.‬‬ ‫‪ 10.2‬אם יתארך תהליך בחירת ההצעות מכל טעם שהוא‪ ,‬תהיה האקדמיה רשאית לדרוש‬ ‫מהמציע להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת‪ ,‬כפי שתמצא לנכון‪ .‬אי הארכת‬ ‫תוקף הערבות‪ ,‬על אף בקשת האקדמיה‪ ,‬שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה‪.‬‬ ‫‪ 10.3‬האקדמיה תהיה רשאית לחלט את הערבות‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬אם הזוכה יחזור בו‬ ‫מהצעתו‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬או אם נהג בחוסר תום לב‪ ,‬הטעה את ועדת המכרזים‪ ,‬נהג‬ ‫בתכסיסנות או אינו עומד בהתחייבויותיו האחרות לפי מסמכי המכרז‪.‬‬ ‫‪ 10.4‬הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש – תיפסל על הסף ולא תידון כלל‪.‬‬ ‫‪ 10.5‬הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם חתימת הסכם התקשרות עם המציע‬ ‫הזוכה‪.‬‬ ‫‪ 10.6‬הזוכה במכרז ימציא לאקדמיה ערבות כמפורט בחוזה המצורף למכרז )"ערבות‬ ‫ביצוע"(‪ ,‬וזאת כתנאי לכניסת החוזה לתוקף‪ .‬לאחר המצאת ערבות ביצוע וחתימת‬ ‫הסכם ההתקשרות תוחזר ערבות המכרז לזוכה‪.‬‬ ‫‪ .11‬דרישות איכות מהמציע‬ ‫בסעיף זה מפורטות דרישות האיכות שעל פיהן נמדדת רמת מיומנותו ומקצועיותו של‬ ‫המציע‪ .‬לצורך קבלת ניקוד מרבי עבור הצעתו על המציע לספק פירוט הולם כנדרש לכל אחד‬ ‫מן הסעיפים שלהלן‪:‬‬ ‫‪ 11.1‬ותק – על המציע לציין את מספר השנים שבהן הוא עוסק בשיפוצים מאז התאגדותו‬ ‫)תובא בחשבון רק פעילותו של המציע בישות המשפטית המגישה הצעה זו‪ ,‬ולא‬ ‫פעילות של ישויות שונות הקשורות עם המציע או דומות לו בהרכבן המשפטי(‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 11.2‬ניסיון בשיפוצים – על המציע לפרט בטבלה המצ"ב בנספח ‪ II‬את חמשת )‪(5‬‬ ‫הפרויקטים האחרונים )לפחות( שסיים בתחום השיפוץ ושהיקפו של כל אחד מהם‬ ‫עולה על ‪ 3‬מיליון ש"ח )ללא מע"מ(‪ .‬המציע יפרט את הפרויקטים על פי הסדר‬ ‫הכרונולוגי של ביצועם‪ .‬לא עלה בידי המציע לפרט חמישה )‪ (5‬פרויקטים כנדרש‪ ,‬יפרט‬ ‫פרויקטים בהיקף כספי קטן יותר‪.‬‬ ‫לצורך בדיקת סעיף זה רשאית האקדמיה לבחון את כל הפרויקטים או חלקם‪ ,‬לפי‬ ‫שיקול דעתה הסביר‪ ,‬בהתאם להיקף המידע שנמסר וטיבו‪.‬‬ ‫‪ 11.3‬ניסיון בשימור – על המציע לפרט בטבלה שבנספח ‪ II‬את עבודות השיפוץ שביצע ב‪5-‬‬ ‫השנים האחרונות במבנים המסווגים כמבנים לפי תכנית שימור‪ ,‬לפי הוראות חוק‬ ‫התכנון והבנייה‪ ,‬השכ"ה–‪1965.‬‬ ‫‪ 11.4‬ניסיון במבני ציבור – על המציע לפרט בטבלה שבנספח ‪ II‬את עבודות השיפוץ שביצע‬ ‫ב‪ 7-‬השנים האחרונות במבני ציבור‪.‬‬ ‫‪ 11.5‬המלצות – המציע יצרף עבור לפחות ‪ 4‬פרויקטים שפורטו לעיל המלצות בכתב‪ ,‬פרטי‬ ‫ממליצים מטעם הלקוחות שבשבילם בוצעה העבודה ודרכי יצירת קשר אתם‪ .‬בפנייה‬ ‫לממליצים ייבדקו הפרמטרים הבאים‪ :‬עמידה בלוח זמנים‪ ,‬איכות העבודה‪ ,‬זמינות‪,‬‬ ‫שיתוף פעולה עם גורמי פיקוח‪ ,‬סדר וניקיון בעת ביצוע העבודה והמלצה כללית של‬ ‫הלקוח‪ .‬האקדמיה רשאית להביא בחשבון גם המלצות או חוות דעת שליליות שהובאו‬ ‫לידיעתה‪ ,‬גם שלא על ידי המציע עצמו‪ ,‬ובלבד שתיעדה ואימתה כל המלצה או חוות‬ ‫דעת כאמור‪.‬‬ ‫‪ .12‬תצהירים‪ ,‬אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה‬ ‫‪ 12.1‬רישום תאגיד – על המציע להיות תאגיד רשום על פי דין‪ .‬יש לצרף העתק נאמן למקור‬ ‫של אישור מרשם החברות המעיד על התאגדותו של המציע‪ ,‬וכן אישור של עו"ד או‬ ‫רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה במציע‪.‬‬ ‫‪ 12.2‬ניהול ספרים – על המציע להראות ניהול ספרים כדין על ידי צירוף העתק נאמן למקור‬ ‫של אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין‪ ,‬כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪,‬‬ ‫תשל"ו–‪ .1976‬וכן העתק נאמן למקור של אישור תקף מרשויות המס בדבר גובה ניכוי‬ ‫מס במקור‪.‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫תצהיר – אישורים לפי חיקוקים ומניעת ניגוד עניינים‪ :‬על המציע לצרף תצהיר‬ ‫מאושר ע"י עורך דין‪ ,‬ובו הסכמתו לתנאי המכרז‪ ,‬וכן התחייבות לעניין העסקת‬ ‫עובדים זרים כדין‪ ,‬תשלום שכר מינימום‪ ,‬קיום חיקוקים והימנעות מניגוד עניינים לפי‬ ‫הנוסח במצ"ב כנספח ‪.III‬‬ ‫‪ 12.4‬ניהול בידי אישה – אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה‪ ,‬כמשמעות הדבר בסעיף‬ ‫‪2‬ב לחוק חובת המכרזים‪ ,‬תשנ"ב–‪ ,1992‬רשאי המציע לצרף להצעתו אישור כנדרש‬ ‫בחוק ותצהיר המאשר זאת‪.‬‬ ‫‪ 12.5‬דרישות סף – מסמכים המצביעים על עמידה בדרישות הסף‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪.9‬‬ ‫‪ 12.6‬ערבות – ערבות מכרז‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪.10‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 12.7‬ניסיון – מסמכים המתארים את מידת העמידה בדרישות האיכות‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪11‬‬ ‫לעיל‪.‬‬ ‫‪ 12.8‬חוזה – על המציע לחתום על נוסח הוזה המצ"ב במסמך ב'‪.‬‬ ‫‪ 12.9‬קבלה על תשלום דמי רישום‪.‬‬ ‫‪ 12.10‬הצעת מחיר – בהתאם להוראות סעיף ‪.13‬‬ ‫ד‪ .‬הליך המכרז‬ ‫‪ .13‬הצעת מחיר ותמורה‬ ‫‪ 13.1‬הצעת המחיר תוגש בנספח ד' על ידי מילוי כתבי הכמויות המפורטים‪ ,‬במחיר בשקלים‪,‬‬ ‫באמצעות תכנת המכרזומט‪ ,‬אשר תבצע מכפלות עבור המחיר ליחידה ביחס למספר‬ ‫היחידות המפורטות‪ .‬יובהר כי הצעת המחיר תכלול רק את דיסק המכרזומט‪ ,‬וכן פלט‬ ‫מודפס שלו החתום על ידי המציע‪ ,‬והכל כאמור בסעיף ‪ 8‬לעיל‪.‬‬ ‫‪ 13.2‬המחירים אשר יוצעו יכללו את כל ההיטלים‪ ,‬המסים‪ ,‬הוצאות ותשלומי חובה‪ ,‬למעט‬ ‫מע"מ‪ .‬סכום מס ערך מוסף יתווסף להצעה הסופית בעמודה שיועדה לכך בטבלת‬ ‫הסיכום‪.‬‬ ‫‪ 13.3‬מובהר בזה כי כל השמטה‪ ,‬שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי ההזמנה או במי מהם‪,‬‬ ‫או כל הסתייגות‪ ,‬בין על ידי תוספת במסמכי ההזמנה או במכתב לוואי‪ ,‬או בכל דרך‬ ‫אחרת‪, ,‬ייחשב כאילו לא נכתב ו‪/‬או עשוי לגרום לפסילת ההצעה ע"י ועדת המכרזים‪,‬‬ ‫והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של האקדמיה‪.‬‬ ‫‪ 13.4‬במקרה של טעויות סופר בהעתקת מספרים או כמויות רשאית האקדמיה לתקן בעצמה‬ ‫את הטעות או לפנות למציע לקבלת הבהרה לגבי הטעות‪ .‬אין בכך כדי להתיר שינויים‬ ‫מהותיים בהצעה לאחר הגשתה‪ ,‬כי אם תיקונים טכניים בלבד‪.‬‬ ‫‪ 13.5‬במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מכתב הכמויות‪ ,‬תחשיבו האקדמיה כאילו נכלל‬ ‫במחירי יתר הסעיפים‪ ,‬ולא תינתן תמורה נפרדת עבורו‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מסמכותה‬ ‫לפסול את ההצעה כולה או חלקה‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬ ‫‪ 13.6‬תמורה עבור ביצוע עבודות השיפוץ תשולם על בסיס חודשי כנגד הגשת חשבוניות‪ ,‬על‬ ‫בסיס המחירים שבכתב הכמויות ובהתאם לעבודה שבוצעה בפועל‪ ,‬הכל כמפורט בתנאי‬ ‫החוזה ונספחיו‪.‬‬ ‫‪ 13.7‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬רשאי המציע לקבוע בכתב הכמויות אחוז הנחה קבוע על המחירים‬ ‫שבהצעתו‪ .‬מובהר בזאת כי הנחה זו‪ ,‬אשר תופיע בשורה המיועדת לכך בסוף כתב‬ ‫הכמויות‪ ,‬תוחל על כל פריט בהצעה‪ ,‬באופן יחסי‪ ,‬והתשלום בפועל יחושב בהסתמך על‬ ‫הנחה זו‪ ,‬ככל שניתנה‪ ,‬עבור כל פריט בהצעה‬ ‫‪ .14‬בדיקת ההצעות‬ ‫‪ 14.1‬בדיקת ההצעות תתנהל בשני שלבים‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪12‬‬ ‫א‪ .‬שלב א'‪ :‬בשלב זה תיבדק עמידתם של המציעים בתנאי הסף‪ .‬מציע שלא יעמוד‬ ‫בתנאי הסף ייפסל והצעתו לא תיבדק‪.‬‬ ‫ב‪ .‬שלב ב'‪ :‬בשלב זה תיבדק‪ ,‬תוערך ותנוקד הצעתו של כל מציע שעבר את שלב א'‪,‬‬ ‫בהתאם לאמות המידה ביחס למשתני האיכות המפורטים להלן‪ ,‬וכן תיבדק הצעת‬ ‫המחיר שהגיש כל מציע‪.‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫במכרז זה משקל מרכיב האיכות יעמוד על ‪ 30%‬מסך הניקוד הכללי ומשקל מרכיב‬ ‫המחיר יעמוד על ‪ 70%‬מסך הניקוד הכללי‪.‬‬ ‫‪ 14.3‬מרכיב האיכות ייקבע כלהלן‪:‬‬ ‫מרכיב‬ ‫מספר נקודות מרבי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ותק‬ ‫‪.2‬‬ ‫היקף ניסיון‬ ‫בשיפוצים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ניסיון בשימור‬ ‫‪5‬‬ ‫ניסיון במבני ציבור‬ ‫‪8‬‬ ‫המלצות‬ ‫‪10‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫הערות‬ ‫מציע בעל ‪ 5‬שנים לפחות‬ ‫יקבל את מלוא הניקוד‬ ‫חלוקת הציון תתחשב‬ ‫בסוגי הפרויקטים‪,‬‬ ‫היקפם ומספרם‪.‬‬ ‫מציע בעל ניסיון של ‪3‬‬ ‫פרויקטים לשימור יקבל‬ ‫את מלוא הנקודות‬ ‫הניקוד יינתן באופן‬ ‫יחסי‪ ,‬תוך התחשבות גם‬ ‫באופי הפרויקטים‬ ‫חלוקת הציון תתחשב‬ ‫במידת שביעות רצונם‬ ‫של לפחות ‪ 3‬לקוחות‪,‬‬ ‫לפי המדדים שפורטו‬ ‫לעיל‬ ‫‪ 14.4‬מרכיב המחיר ייקבע כלהלן‪:‬‬ ‫‪ 14.4.1‬מרכיב העלות יהיה ‪ 70%‬מסך הציון הכולל‪.‬‬ ‫‪ 14.4.2‬לצורך בחינת הצעת המחיר האקדמיה תבחן את סעיף הסכום הכולל שבסוף נספח‬ ‫כתב הכמויות בנספח ד'‪.‬‬ ‫‪ 14.4.3‬ההצעה שבה סעיף הסכום הכולל הוא הנמוך ביותר תקבל ‪ 70‬נקודות‪ .‬יתר ההצעות‬ ‫ייבחנו ביחס אליה וינוקדו באופן יחסי‪.‬‬ ‫‪ .15‬בחירת זוכה‬ ‫‪ 15.1‬האקדמיה תבחר את ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר או את ההצעה שתקנה את‬ ‫מרב היתרונות לאקדמיה‪.‬‬ ‫‪ 15.2‬על אף האמור לעיל במקרה שכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת‬ ‫האומדן‪ ,‬ככל שנעשה כזה מראש‪ ,‬רשאית ועדת המכרזים לקבוע כי כל המשתתפים‬ ‫במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת‪ ,‬בהתאם‬ ‫להוראות תקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג‪.1993-‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 15.3‬על אף האמור לעיל האקדמיה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל‬ ‫הצעה שהיא‪ ,‬בשלמותה או חלקים ממנה‪ ,‬וזאת ללא מתן שום הסברים למציעים או‬ ‫לכל גורם אחר‪ ,‬בכפוף להוראות כל דין‪.‬‬ ‫‪ 15.4‬האקדמיה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת האיכות או‬ ‫מבחינת המחיר‪ ,‬לעומת מהות ההצעה ותנאיה‪ ,‬או במקרה של חוסר התייחסות‬ ‫מפורטת לסעיף מסעיפי המפרט שלדעת האקדמיה מונע הערכה של ההצעה כדבעי‪.‬‬ ‫‪ 15.5‬האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם הספק לגבי חלק מהצעתו או לפצל את‬ ‫העבודה בין מספר ספקים‪ ,‬ורואה בהגשת ההצעה ע"י הספק התחייבות מצדו לבצע גם‬ ‫חלק מהעבודה‪ ,‬לפי המחיר שנקבע בהצעתו לגבי אותו חלק‪ .‬כל זאת על פי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי‪.‬‬ ‫‪ .16‬הודעה על זכייה‬ ‫‪ 16.1‬כל משתתף במכרז מתחייב כי לאחר קבלת הודעה על זכייה יחתום על החוזה המצ"ב‬ ‫כנספח ב'‪ ,‬וימציא את כל המסמכים הדרושים על פיו‪ ,‬ובכלל זה ערבות ביצוע כמפורט‬ ‫בסעיף ‪ ,10‬וזאת תוך ‪ 7‬ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה‪.‬‬ ‫‪ 16.2‬אי המצאת המסמכים כאמור לעיל בתוך המועד שהוקצב לכך היא הפרה של תנאי‬ ‫המכרז‪ .‬במקרה כזה תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתו של‬ ‫המציע במכרז‪ ,‬לחלט את ערבות המכרז שהגיש ולהכריז על זוכה אחר במכרז‪.‬‬ ‫‪ 16.3‬אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של האקדמיה להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף‬ ‫שייגרם לה כתוצאה מההפרה‪ .‬האמור לעיל יחול גם על הזוכה השני‪.‬‬ ‫ה‪ .‬שונות‬ ‫‪ .17‬תוקף ההצעה‬ ‫ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום ‪ .29.2.2012‬ועדת המכרזים רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי‪ ,‬להאריך את תוקף ההצעה‪ ,‬והודעה על כך תישלח למציעים‪ .‬על המציעים‬ ‫להאריך את ערבות המכרז בהתאם‪.‬‬ ‫‪ .18‬מידע נוסף‪ ,‬הבהרות וסייגים להצעה‬ ‫‪ 18.1‬ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע ובכל שלב של המכרז הבהרות להצעה‪,‬‬ ‫ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי‬ ‫הוגן על מציעים אחרים‪ .‬ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה‪.‬‬ ‫‪ 18.2‬ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר או אישורים המתייחסים‬ ‫לדרישות המפורטות במכרז לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז‪ ,‬וכן לבצע‬ ‫כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה‪.‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם‪ ,‬אם‬ ‫תמצא‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪14‬‬ ‫כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי‬ ‫את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה‪.‬‬ ‫‪ 18.4‬על אף האמור לעיל מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה‬ ‫אחד עם דרישות המכרז‪ .‬האקדמיה תפסול הצעה מסויגת או מותנית‪.‬‬ ‫‪ 18.5‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬הצעה תכסיסנית‪ ,‬הצעה הכוללת פרטים מטעים או לא נכונים או‬ ‫הצעה שיש בה משום חוסר תום לב – תיפסל‪ ,‬בכפוף להזדמנות שתינתן למציע להציג‬ ‫את טענותיו לפני ועדת המכרזים‪ .‬הליך השימוע יכול שייערך גם בכתב‪.‬‬ ‫‪ .19‬עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה‬ ‫‪ 19.1‬ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי‬ ‫ההצעה הזוכה‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג–‪ ,1993‬בהתאם לחוק‬ ‫חופש המידע‪ ,‬התשנ"ח–‪ 1998‬ובהתאם להלכה הפסוקה‪.‬‬ ‫‪ 19.2‬האקדמיה מודיעה בזאת כי נוכח אופיו של המכרז ושל המידע שהמציעים נדרשים למסור‬ ‫במסגרת הצעתם‪ ,‬העיון לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬מציע שיבחר‬ ‫להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה‪.‬‬ ‫‪ .20‬זכויות קניין‬ ‫כל הזכויות בחומרי המכרז כולן‪ ,‬על נספחיהן‪ ,‬לרבות כל חומר שיכין המציע לצורך מכרז זה‪ ,‬הן‬ ‫של האקדמיה‪ ,‬והמציע לא יוכל לעשות בהם שימוש כלשהו ללא קבלת אישור מראש ובכתב מן‬ ‫האקדמיה‪.‬‬ ‫‪ .21‬רמת פירוט‪ ,‬שינוי או ביטול‬ ‫‪ 21.1‬מובהר כי המידע המופיע במסמכים אלה בכלל ובנספחים הטכניים ובתכניות בפרט הוא‬ ‫מידע כללי לצורך הגשת ההצעה‪ .‬המציע הזוכה יבצע את עבודתו רק בהתאם לתכניות‬ ‫מפורטות לביצוע שיאשר מפקח הבנייה‪ ,‬בהתאם להוראות ההסכם‪.‬‬ ‫‪ 21.2‬אין בכל שינוי בתכניות או ברמת הפירוט או במידע הנמסר למציע הזוכה כדי להיות עילה‬ ‫לטענה כלשהי כלפי האקדמיה‪.‬‬ ‫‪ 21.3‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬האקדמיה תהיה רשאית בכל שלב של המכרז לבטל את המכרז‪ ,‬כולו‬ ‫או מקצתו‪ ,‬לשנות את הוראותיו‪ ,‬למסור את חלקו לביצוע על ידי קבלן אחר או לצאת‬ ‫במכרז חדש‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬וזאת על פי החלטתה‪ ,‬ללא מתן שום הסברים למציעים‬ ‫או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת‪.‬‬ ‫‪ 21.4‬המציעים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים בשל ביטול המכרז‪.‬‬ ‫‪ .22‬היררכיה בין מסמכים – פרשנות‬ ‫‪ 22.1‬החוזה על נספחיו ושאר המסמכים המצורפים למסמך זה הם חלק בלתי נפרד ממסמכי‬ ‫המכרז‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 22.2‬בכל מקרה של סתירה או אי‪-‬התאמה בין נוסח המכרז לנוסח החוזה ייעשה מאמץ‬ ‫ליישב בין שני הנוסחים; אם לא ניתן‪ ,‬ייחשב סדר העדיפויות כדלקמן‪ :‬תכניות )נספח ה(‪ ,‬כתב‬ ‫הכמויות )נספח ד(‪ ,‬מפרט טכני מיוחד )נספח ג‪ ,(2‬תנאים כלליים )נספח ג‪ ,(1‬חוזה‪ ,‬המפרט הכללי‬ ‫לעבודות בנייה של הממשלה ותקנים‪.‬‬ ‫‪ .23‬סמכות שיפוט‬ ‫סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה במכרז זה נתונה לבית המשפט המוסמך‬ ‫בירושלים‪.‬‬ ‫הנספחים המצ"ב למסמך זה‪:‬‬ ‫נספח ‪ – I‬נוסח ערבות מכרז‬ ‫נספח ‪ – II‬טופס הצעה‬ ‫נספח ‪ - III‬תצהיר‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪16‬‬ ‫נספח ‪ I‬למכרז ‪ -‬נוסח ערבות מכרז‬ ‫לכבוד‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫ירושלים‬ ‫א‪.‬נ‪,.‬‬ ‫הנדון‪:‬‬ ‫ערבות מס'‬ ‫‪.1‬‬ ‫___ )להלן ‪" -‬הקבלן"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות בלתי‬ ‫ע"פ בקשת‬ ‫חוזרת‪ ,‬בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ‪,‬לתשלום כל סכום לתשלום כל סכום עד לסכום‬ ‫של ‪) ₪ 50,000‬חמישים אלף שקלים חדשים( )להלן ‪" -‬סכום הערבות"( שתדרשו מאת‬ ‫הקבלן‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך ‪ 7‬ימים מקבלת‬ ‫דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או‬ ‫להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן‪ .‬כמו כן‬ ‫מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו‪/‬או‬ ‫לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו‪/‬או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום‬ ‫סכום ערבות זה על ידינו‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על כל סכום שיקבע‬ ‫על ידכם מתוך סכום הערבות‪ ,‬ועד מלוא גובה הערבות‪ ,‬ובלבד שסך כל הסכומים‬ ‫שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות‪ .‬לפיכך‪,‬‬ ‫במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת‪ ,‬תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה‬ ‫לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא‪ ,‬וכמו כן‪ ,‬לא נהיה רשאים‬ ‫להמנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא‪ ,‬והננו מוותרים בזה‬ ‫במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין‪.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫הערבות תהיה בתוקף עד ליום ‪ 5.3.2012‬ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להמסר לנו עד‬ ‫מועד זה למשרדנו בכתובת להלן‪:‬‬ ‫________________________________________________________‬ ‫‪.9‬‬ ‫לאחר המועד הנקוב בסעיף ‪ 8‬לעיל‪ ,‬תהיה הערבות בטלה ומבוטלת‪.‬‬ ‫בכבוד רב‬ ‫בנק____________‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪17‬‬ ‫נספח ‪ II‬למכרז – טופס הצעה‬ ‫יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז ‪.‬‬ ‫אם בטבלאות המצ"ב חסרות שורות לצורך מתן מענה למכרז‪ ,‬רשאי המציע להוסיף דף מצולם‬ ‫של‬ ‫הטבלה המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף ‪.‬הדף המצולם יוצמד לטופס‬ ‫ההצעה במקום שבו מפורטת הטבלה‪.‬‬ ‫בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה ‪,‬הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם‬ ‫המציע‪.‬‬ ‫‪. .1‬פרטי המציע‪:‬‬ ‫פרטי המציע‬ ‫שם המציע ‪:‬‬ ‫כתובת המציע‪:‬‬ ‫מס' טלפון‪:‬‬ ‫מס' פקס'‪:‬‬ ‫דואר אלקטרוני‪:‬‬ ‫פרטי איש קשר מטעם המציע‪:‬‬ ‫שם איש הקשר‪:‬‬ ‫תפקיד‪:‬‬ ‫מס' טלפון‪:‬‬ ‫מס' טלפון נייד‪:‬‬ ‫דואר אלקטרוני‪:‬‬ ‫‪ .2‬צורת ההתאגדות של המציע‬ ‫‪ 2.1‬צורת ההתאגדות של המציע )חברה ‪ /‬עמותה ‪ /‬שותפות ‪ /‬אחר(___________ ___‬ ‫‪ 2.2‬שנת התאגדות_________________ )לצורך חישוב ותק(‬ ‫‪ 2.3‬מספר ח‪.‬פ ‪).‬לפי הרישום ברשם החברות(_________________________‬ ‫‪ 2.4‬מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע )שם‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,.‬תפקיד‪ ,‬דוגמת חתימה(‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .3‬ניסיון בביצוע שיפוצים‬ ‫נא פרט בטבלה המצ"ב את הנסיון הדרוש )לפי דרישות הסעיפים למכרז( בביצוע שיפוצים‪ ,‬לרבות במבני ציבור‪:‬‬ ‫הלקוח‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫מהות העבודה‬ ‫מועד‬ ‫תחילה ‪+‬‬ ‫סיום‬ ‫היקף כספי‬ ‫איש קשר ומס' טלפון‬ ‫האם מבנה‬ ‫ציבור‬ ‫האם מבנה‬ ‫שימור‬ ‫מצ"ב חשבון ‪/‬‬ ‫תעודת גמר‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .4‬רשימת מסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה‪:‬‬ ‫מלבד הצעת המחיר אשר תוגש במעטפה נפרדת‪ ,‬להלן רשימת המסמכים שיש לצרף לטופס‬ ‫ההצעה‪:‬‬ ‫סוג המסמך‬ ‫‪.1‬‬ ‫רשיון‬ ‫בנאיות‬ ‫‪.2‬‬ ‫העתק תעודת גמר וחשבון סופי של סעיף ‪-9.2‬דרישות סף‬ ‫סעיף ‪ – 11.2‬ככל שישנן‬ ‫פרויקטים שביצע‬ ‫אישור אדריכל על שיפוץ מבנה סעיף ‪-9.2‬דרישות סף‬ ‫סעיף ‪-11.3‬ככל שישנן‬ ‫שימור‬ ‫אישור רו"ח על מחזור כספי ‪ 2008-‬סעיף ‪-9.2‬דרישות סף‬ ‫‪2010‬‬ ‫סעיף ‪11.5‬‬ ‫המלצות בכתב‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫קבלן‬ ‫מקור הדרישה במכרז‬ ‫לעבודות‬ ‫הנדסה סעיף ‪-9.2‬דרישות סף‬ ‫‪.6‬‬ ‫אישור על רישום תאגיד‬ ‫סעיף ‪12.1‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫אישור מורשי חתימה‬ ‫סעיף ‪12.1‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫אישור ניהול ספרים‬ ‫סעיף ‪12.2‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫אישור ניכוי מס במקור‬ ‫סעיף ‪12.2‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫אישור ניהול בידי אישה‪ ,‬אם נדרש‬ ‫סעיף ‪12.4‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫כתב ערבות‬ ‫סעיף ‪ – 10‬נוסח נספח ‪I‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫תצהיר חתום‬ ‫סעיף ‪ – 12.3‬נוסח נספח ‪III‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫חוזה חתום‬ ‫סעיף ‪12.8‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫קבלה על רכישת המכרז‬ ‫סעיף ‪12.9‬‬ ‫שם המציע ‪:‬‬ ‫________________ _______________‬ ‫מורשה החתימה‪) :‬שם וחתימה( __________________________________‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪20‬‬ ‫נספח ‪ III‬למכרז – תצהיר‬ ‫אני הח"מ ____________________ נושא ת‪.‬ז ‪.‬שמספרה _____________________ מורשה חתימה‬ ‫מטעם ______________שמספרו __________________ )להלן‪" :‬המציע" (‪ ,‬מצהיר בזאת כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1‬קראתי ‪,‬הבנתי ואני מסכים לדרישות המכרז ללא סייג‪.‬‬ ‫‪ .2‬כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על‪-‬ידי ‪,‬ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים‪.‬‬ ‫‪ .3‬הוראות המכרז ‪ ,‬החוזה‪ ,‬במסמכים הטכניים וכל הנספחים המצורפים למכרז ידועות ומקובלות על‬ ‫המציע ‪,‬והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז ‪,‬החוזה על נספחיו ‪,‬הצעת המציע ועל פי‬ ‫דין‪.‬‬ ‫‪ .4‬המציע הינו בעל הידע המקצועי ‪,‬הניסיון ‪,‬המומחיות ‪,‬הכישורים ‪,‬כוח האדם והאמצעים הדרושים‬ ‫לביצוע העבודה הנדרשת על פי החוזה ‪,‬ונכון למועד הגשת ההצעה לא ידוע לי על קיומה של מניעה‬ ‫כלשהי ‪,‬לרבות ניגוד עניינים ‪,‬שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על‪-‬פי המכרז‪,‬‬ ‫החוזה ‪,‬ההצעה או על‪-‬פי דין‪.‬‬ ‫‪ .5‬המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין‪.‬‬ ‫‪ .6‬המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד‪.‬‬ ‫המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(‪ ,‬התשנ"א‪-‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪1991‬ובהתאם לחוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪ , 1987-‬ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב‬ ‫מחוקי העבודה ‪,‬צווי ההרחבה ‪,‬ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו‪.‬‬ ‫הנני מצהיר כי זהו שמי ‪,‬זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬ ‫שם המציע‪________________ ________________ :‬‬ ‫שם המצהיר )מורשה חתימה(‪___________________ :‬תפקיד בארגון‪______________________:‬‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫חתימה‪_______________:‬‬ ‫_______________ _______________ ________________ ________________‬ ‫אימות חתימה‬ ‫אני הח"מ‪, _________,‬עו"ד ‪,‬מאשר בזה כי ביום _________ הופיע‪/‬ה מר‪/‬גב_____________ ‪,‬‬ ‫המוכר‪/‬ת לי אישית ‪ /‬שזיהיתיו‪/‬ה לפי ת‪.‬ז ‪.‬מס ________ 'ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה להצהיר את‬ ‫האמת וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה כן ‪,‬אישר‪/‬ה את נכונות‬ ‫הצהרתו‪/‬ה דלעיל וחתם‪/‬ה עליה בפני‪.‬‬ ‫________________‬ ‫שם‬ ‫________________‬ ‫חתימה וחותמת‬ ‫________________‬ ‫תאריך‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪21‬‬ ‫מסמך ב'‪1-‬‬ ‫החוזה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪22‬‬ ‫מסמך ב'‪1-‬‬ ‫הסכם לביצוע עבודות בניה‬ ‫שנערך ונחתם ב______ ביום‬ ‫בחודש _____ בשנת _____‬ ‫בין‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית )להלן‪" :‬המזמין"(‬ ‫מצד אחד‬ ‫מקריית האוניברסיטה העברית‪ ,‬גבעת רם‪ ,‬ירושלים‬ ‫לבין‪:‬‬ ‫_____________________)להלן‪" :‬הקבלן"(‬ ‫מצד שני‬ ‫מרח' __________________________‬ ‫הואיל‪ :‬והמזמין מצהיר כי הסכם זה הינו בקשר לשיפוץ מבנה ראשי של האקדמיה ללשון‬ ‫העברית בגבעת רם‪ ,‬ירושלים )להלן המבנה(‪.‬‬ ‫והואיל‪ :‬ובכוונת המזמין לבצע שיפוץ מבנה משרדים קיים‪ ,‬הכשרת מרתף למשרדים ועבודות‬ ‫פיתוח כמפורט בתוכניות‪ ,‬במסמכים ובנספחים המצורפים ואשר יצורפו להסכם זה )להלן‬ ‫"הפרוייקט"( והכל כפי שיפורט להלן בהסכם זה‪.‬‬ ‫והואיל‪ :‬וברצון המזמין למסור לקבלן את ביצוע עבודות הבנייה של הפרוייקט כולו על פי התנאים‬ ‫המפורטים להלן בהסכם זה‪.‬‬ ‫והואיל‪ :‬והקבלן מעוניין לקבל על עצמו את ביצוע עבודות הבנייה של הפרוייקט בהתאם לתנאי‬ ‫הסכם זה‪.‬‬ ‫והואיל‪ :‬וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה‪.‬‬ ‫אי לכך סוכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬ ‫מבוא ונספחים‬ ‫‪.1‬‬ ‫המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה‪:‬‬ ‫רשימת המתכננים‬ ‫מסמך א‪0-‬‬ ‫מסמך א' )‪ - (1‬כתב הזמנה להציע הצעות‬ ‫נספחיו‪ – I :‬ערבות מכרז‬ ‫‪ - II‬הצעת הקבלן‬ ‫‪ - III‬תצהיר‬ ‫החוזה‬ ‫מסמך ב'‪-‬‬ ‫נוסח ערבות הביצוע‬ ‫נספחיו‪ :‬נספח א'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח ב'‬ ‫נוסח ערבות הבדק‬ ‫נספח ג'‬ ‫צו התחלת העבודה‬ ‫נספח ד'‬ ‫תעודה השלמה‬ ‫נספח ה'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח ו'‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪23‬‬ ‫מסמך ג' )‪- (1‬‬ ‫מסמך ג' )‪-(2‬‬ ‫מסמך ד'‪-‬‬ ‫מסמך ה'‪-‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הצהרה בדבר חיסול תביעות‬ ‫נספח ז'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח ח'‬ ‫הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות‬ ‫נספח ט'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח י'‬ ‫מסמך התנאים הכלליים המיוחדים‬ ‫המפרט הטכני המיוחד‬ ‫כתב הכמויות והמחירים‬ ‫רשימת תכניות‬ ‫במקרה ותתגלה במועד כלשהו סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור באחד‬ ‫הנספחים או בין האמור בין הנספחים עצמם בכל עניין שהוא‪ ,‬הגוף המפקח מטעם‬ ‫המזמין יקבע לפי איזה מן המסמכים או התוכניות יש לבצע את העבודה והחלטתו תהיה‬ ‫סופית ותחייב את הקבלן‪ ,‬מבלי שתחול על המזמין חובה לתשלום נוסף מעבר לתמורה‬ ‫המוסכמת בהסכם זה‪ .‬יחד עם זאת ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה בכל מקרה של‬ ‫סתירה כאמור יהיה הקבלן חייב להתקין ולספק את המוצר היקר יותר ו‪/‬או על פי‬ ‫התקן‪ ,‬או הסטנדרט‪ ,‬או התנאי וההוראה המחמירים יותר עם הקבלן‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫בהסכם זה יהיו לביטויים הבאים הפרושים שבצידם‪:‬‬ ‫"העבודה ו‪/‬או העבודות" ‪-‬‬ ‫כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להסכם זה ונספחיו‪.‬‬ ‫"האדריכל" ‪-‬‬ ‫האדריכל שרון אברמסון או כל אדריכל אחר שימונה על ידי‬ ‫המזמין במקומו לרבות כל אדם אשר יפעל מטעמו של‬ ‫האדריכל‪.‬‬ ‫"המפקח" ‪-‬‬ ‫מר צחי לוי‪ ,‬או כל חברת פיקוח אחרת שתמונה על ידי המזמין‪,‬‬ ‫לרבות כל אדם אשר יפעל מטעמם‪.‬‬ ‫"המהנדס" ‪-‬‬ ‫המהנדס משרד גרושקו מהנדסים‪ ,‬או כל מהנדס אחר אשר‬ ‫ימונה על ידי המזמין במקומו‪ ,‬לרבות כל אדם אשר יפעל מטעמו‬ ‫של המהנדס‪.‬‬ ‫"הגוף המפקח מטען המזמין" ‪ -‬כל אחד מאלה‪ :‬המזמין‪ ,‬המפקח‪ ,‬האדריכל המהנדס או כל גוף‬ ‫אחר שיפקח על העבודות מטעם המזמין או יתכנן עבודות אלו‪.‬‬ ‫"האתר" או "אתר הבנייה" ‪-‬‬ ‫שטח המקרקעין והפרוייקט לרבות כל אשר ייבנה על המקרקעין‪.‬‬ ‫"הפרוייקט" ‪-‬‬ ‫פרוייקט שיפוץ מבנה משרדים קיים‪ ,‬הכשרת מרתף למשרדים‬ ‫ועבודות פיתוח כמפורט בתוכניות‪ ,‬במסמכים ובנספחים‬ ‫המצורפים ואשר יצורפו להסכם זה והכל כפי שיפורט להלן‬ ‫בהסכם זה‪.‬‬ ‫"התכנית" או "התכניות" ‪-‬‬ ‫התכניות המצורפות להסכם זה לרבות כל שינוי בתכניות אלה‬ ‫אשר יאושרו על ידי המזמין או גורם אחר מטעמו כגון האדריכל‪,‬‬ ‫המפקח או המהנדס וכל תוכנית שהמזמין ימסור לקבלן בעתיד‬ ‫ולאחר חתימת הסכם זה כמפורט להלן‪.‬‬ ‫"תקופת ביצוע ‪ -‬העבודות" ‪-‬‬ ‫התקופה שמיום העמדת המקרקעין לרשותו של הקבלן ועד‬ ‫המועד בו הושלמה מסירת החזקה של המבנה בפרוייקט‪.‬‬ ‫הצהרת הקבלן‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪24‬‬ ‫הקבלן מצהיר בזאת ומתחייב כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‬ ‫תשכ"ט ‪ ,1969 -‬וכי הוא בעל סיווג ברשם הקבלנים של ג'‪ 3‬לפחות‪ ,‬בענף ‪ ,100‬בהתאם‬ ‫לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(‪ ,‬התשמ"ח – ‪1988‬‬ ‫ורשיונותיו תקפים בהתאם להוראות כל דין וכי הוא מורשה על פי סיווגו ועל פי כל דין לבצע‬ ‫את העבודה נשוא הסכם זה והוא מתחייב להחזיק בתוקף את הרשיונות למשך כל תקופת‬ ‫ביצוע העבודות על פי הסכם זה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫יש לו את הידע המקצועי‪ ,‬הניסיון‪ ,‬המומחיות‪ ,‬הכישורים‪ ,‬הכלים‪ ,‬הציוד וצוותי עבודה‬ ‫הדרושים לביצוע העבודה נשוא הסכם זה וכן את כל האמצעים הדרושים לכך‪ ,‬וכי יש לו‬ ‫היכולת הדרושה למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה‪ ,‬במלואם ובמועדם‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫לפני חתימת הסכם זה הוא בדק את הנספחים‪ ,‬הכמויות‪ ,‬המידות‪ ,‬תוכניות העבודה‬ ‫ופרטיהם‪ ,‬את המפרטים הטכניים‪ ,‬ואת התאמתם לשטח ולמבנה וכן קיבל את כל‬ ‫ההסברים וכל המידע שביקש מאת המזמין או הגורמים אשר מעורבים בפרוייקט כגון‬ ‫אדריכל‪ ,‬מהנדס‪ ,‬הפרוייקט וכד'‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫הוא ביקר במבנה ובמקרקעין בהם ייבנה הפרוייקט‪ ,‬בחן ובדק אותם‪ ,‬את סביבתם ואת‬ ‫דרכי הגישה אליהם ובדק את כל התנאים הדרושים לביצוע העבודה‪ ,‬כמויות‪ ,‬טיב הקרקע‪,‬‬ ‫טיב העבודות‪ ,‬החומרים הדרושים לביצוע העבודה ואת היקף הפרוייקט‪ ,‬וכי הוא מוכן‬ ‫ליטול על עצמו את ההתחייבות לביצוע כל העבודות עד השלמתן‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫לאור כל הבדיקות שערך הקבלן‪ ,‬אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו‪/‬או תביעות כנגד המזמין‬ ‫בכל עניין הקשור למבנה ולמקרקעין‪ ,‬או לדרכי גישה אליהם‪ ,‬או לדרכי העבודה ‪ ,‬או‬ ‫לתוכניות או לכל מסמך אחר לפיו יש לבצע את העבודה והוא מוותר בזאת על טענות בעניין‬ ‫מום ו‪/‬או פגם ו‪/‬או ליקוי ו‪/‬או אי הבנה ו‪/‬או אי ידיעה ו‪/‬או אי התאמה מכל סוג שהוא‬ ‫בקשר לכל נתון שהוא הקשור לביצוע הבנייה והפרוייקט‪.‬‬ ‫ההתקשרות‬ ‫‪.9‬‬ ‫המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מתחייב בזה לבנות ולהקים את הפרוייקט בהתאם‬ ‫לאמור בהסכם זה ובנספחיו‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הנספחים המצורפים להסכם זה לרבות‬ ‫המפרטים‪ ,‬תכניות הביצוע ולוח הזמנים‪ ,‬תוכניות שימסרו לו לאחר חתימת הסכם זה‬ ‫ובמהלך הבנייה ובהתאם להוראות ביצוע שיינתנו על ידי המזמין ו‪/‬או על ידי הגוף המפקח‬ ‫מטעם המזמין והכל תמורת התמורה המפורטת בסעיף ‪ 14‬להלן‪ .‬הקבלן מתחייב בזה‬ ‫לחתום‪ ,‬ביחד עם המזמין‪ ,‬על כל התכניות והמפרטים והמסמכים האחרים שימסרו לקבלן‪,‬‬ ‫לאחר חתימת הסכם זה‪ ,‬הנוגעים לאופן ביצוע העבודה וזאת מיד עם מסירתם לקבלן‬ ‫ומוסכם על הצדדים כי עם חתימת הצדדים עליהם כאמור‪ ,‬יראו אותם לכל דבר ועניין‬ ‫כחלק בלתי נפרד מהסכם זה וכאילו נחתמו יחד עם הסכם זה‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫הצדדים מסכימים כי הקבלן יבצע את בניית הפרוייקט על בסיס "עד מפתח" כלומר הקבלן‬ ‫מתחייב להשלים את עבודות הבנייה כך שבעת סיום עבודתו המבנה תהיה גמורה ומושלמת‬ ‫וראויה לאכלוס ולעבודה לאחר שתינתן "תעודת גמר"‪ ,‬אם יהיה צורך בכך‪ ,‬וכאשר מבנה‬ ‫המבנה מחובר לכל התשתיות הדרושות על פי המפרטים והתכניות המצורפים ואשר יצורפו‬ ‫להסכם זה‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫"השלמת העבודות" בהסכם זה‪ ,‬פרושה ביצוע בשלמות‪ ,‬במדויק‪ ,‬במועד ובאופן מקצועי‬ ‫ונכון של כל העבודות שעל הקבלן לבצע על פי הוראות הסכם זה וזאת כאמור בסעיף ‪11‬‬ ‫לעיל‪ ,‬כולל קבלת אישור המפקח ותעודת השלמה ותעודת גמר‪ ,‬אם יהיה צורך בכך‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫הקבלן יהיה "קבלן עצמאי" ומוסכם בין הצדדים כי לא קיימים בינו לבין המזמין יחסי‬ ‫עובד ומעביד ולא של מרשה ומורשה‪ .‬העובדים של הקבלן ו‪/‬או כל קבלני משנה אשר יעסקו‬ ‫בביצוע עבודות הבנייה והפרוייקט בכלל מטעם הקבלן וכל העובדים של קבלני משנה אלה‬ ‫וכן כל אדם אשר יעסוק בעבודות הבנייה של הפרוייקט לא יחשבו בכל מקרה שהוא‬ ‫כעובדים של המזמין‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪25‬‬ ‫התמורה‬ ‫‪.14‬‬ ‫בתמורה לכל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה‪ ,‬מתחייב המזמין לשלם לקבלן סכום‬ ‫השווה ל‪ ___________________ -‬ש"ח בתוספת מע"מ )להלן‪" :‬התמורה"( כאשר‬ ‫התמורה צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים וכפופה למפורט להלן‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫התמורה המוסכמת בהסכם זה תהיה צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים ולהלן‪:‬‬ ‫)"המדד"( של חודש נובמבר ‪ 2011‬שפורסם ביום ‪ 15/12/2011‬שהוא ________נקודות‬ ‫)להלן‪" :‬המדד היסודי"(‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫כל סכום שהמזמין חייב בתשלומו לקבלן ישולם בתוספת הצמדה למדד שיחושב על פי‬ ‫ההפרש שבין המדד הידוע ביום בו היה על המזמין לשלם סכום זה‪ ,‬על פי הוראות הסכם זה‪,‬‬ ‫לבין המדד היסודי‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫מובהר בזה במפורש כי באם התשלום או התשלומים המפורטים בהסכם זה לא ישולמו‬ ‫במועד שנקבע לכך בהסכם זה‪ ,‬עקב נסיבות התלויות במזמין ישולם הסכום בתוספת‬ ‫הצמדה למדד על פי ההפרש שבין המדד הידוע ביום תשלום הסכום לקבלן לבין המדד‬ ‫היסודי ואולם אם התשלום או התשלומים לא ישולמו במועד עקב נסיבות הקשורות בקבלן‬ ‫כגון משום שלא השלים את העבודות במועד שנקבע לכך בהסכם או מכל סיבה אחרת‪,‬‬ ‫ישולמו תשלומים אלה בתוספת הצמדה למדד הידוע ביום שנקבע לתשלום סכום זה על פי‬ ‫הסכם זה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתשלום עקב עלית המדד עד למועד התשלום‬ ‫בפועל‪.‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫הקבלן יהיה זכאי לקבל מהמזמין מע"מ בגין התמורה בשיעור שיהיה קבוע בחוק וכנגד מתן‬ ‫חשבוניות מס כדין‪ .‬סכום המע"מ בגין כל תשלום ישולם על ידי המזמין לקבלן ביום בו על‬ ‫הקבלן לשלם את המע"מ בגין תשלום זה לשלטונות מע"מ כלומר לא יאוחר מהיום ה‪15 -‬‬ ‫לחודש שלאחר תום החודש בו שולמו התשלומים לקבלן‪ .‬היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ‬ ‫ישונה שיעור המע"מ שישולם לקבלן בהתאם‪.‬‬ ‫אופן ומועדי תשלום התמורה‬ ‫‪.19‬‬ ‫בתום כל חודש עבודה‪ ,‬יגיש הקבלן למזמין חשבון חלקי בהתאם לתמורה המגיעה עבור‬ ‫אותו חלק מהעבודה שבוצעה במהלך אותו חודש‪ ,‬כאשר התמורה תקבע בהתאם לעבודות‬ ‫שביצע על סמך חישובי כמויות‪ .‬החשבון יוגש לא יאוחר מה‪ 3 -‬בחודש‪.‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫החשבון החלקי ייבדק על ידי המפקח אשר יהיה רשאי לאשר את החשבון כולו או חלקו תוך‬ ‫‪ 21‬ימים מיום הגשת החשבון למזמין‪ .‬על המזמין יהיה לשלם לקבלן אך ורק את אותו סכום‬ ‫אשר אותו אישר המפקח לתשלום במסגרת החשבון שהוגש כאמור‪ .‬הסכום שלגביו קבע‬ ‫המפקח בכתב כי על המזמין לשלם לקבלן בגין אותו חשבון‪ ,‬ישולם לקבלן תוך ‪ 35‬יום‬ ‫מהיום בו הוגש החשבון למזמין‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫מוסכם במפורש כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהמזמין לשלם סכומים או תשלומים‬ ‫כלשהם שלא במסגרת התשלומים והמועדים המפורטים להלן בפרק זה וכי לא יהיו‬ ‫"תשלומי ביניים" בין התשלומים המפורטים להלן‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫חשבון שהוגש למפקח לאחר ה ‪ 3 -‬לחודש‪ ,‬ישולם רק ‪ 35‬ימים לאחר תום החודש בו הוגש‬ ‫החשבון‪.‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫מובהר ומודגש בזה כי אישור תשלומי הביניים או חלק מהם על ידי המפקח לא יהוו אישור‬ ‫סופי של העבודה או טיבה ויראו את התשלומים לפרעון החשבונות החלקיים כתשלומים על‬ ‫חשבון התמורה המגיעה לקבלן ומבלי כל קשר לאישור העבודה‪ ,‬או טיבה‪ .‬אישור סופי של‬ ‫התשלומים‪ ,‬לרבות של תשלומי הביניים‪ ,‬ייערך רק בתשלום התמורה הסופית‪.‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫עם השלמת עבודות הבנייה כלומר לאחר הוצאת "תעודת השלמה" ולאחר הוצאת "תעודת‬ ‫גמר" על ידי עירית ירושלים‪ ,‬אם העירייה תדרוש להוציא "תעודת גמר" בסיום הפרוייקט‪,‬‬ ‫יגיש הקבלן למזמין חשבון סופי אשר ייבדק על ידי המפקח והמזמין תוך ‪ 45‬ימים מיום‬ ‫הגשת החשבון‪ .‬החשבון הסופי יכלול הצמדה למדד כאמור לעיל‪ ,‬עד לתאריך שנקבע בלוח‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪26‬‬ ‫הזמנים לסיום עבודות הבנייה המזמין לא יהיה חייב בתשלום הצמדה למדד לאחר התאריך‬ ‫שנקבע בלוח הזמנים לסיום עבודות הבנייה מכל סיבה שהיא שאינה תלויה במזמין‪ .‬באם‬ ‫לדעת המפקח או המזמין‪ ,‬יש לבצע בחשבון הסופי תיקונים או שינויים יביאו הם את‬ ‫הערותיהם לידיעת הקבלן ועל הקבלן לתקן את החשבון הסופי‪ .‬הסכום שאושר לתשלום על‬ ‫ידי המפקח והמזמין ישולם לקבלן תוך ‪ 60‬יום מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן‬ ‫בהתאם לתנאי התשלום בהסכם זה‪ ,‬בתנאי שהקבלן יחתום כנגד קבלת סכום זה על הצהרה‬ ‫לפיה הוא מאשר שעם קבלת סכום זה אין לו כל טענות ותביעות נגד המזמין בגין ההסכם‬ ‫וכן בתנאי שהקבלן עמד בכל יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה‪ .‬במקרה של בירורים‬ ‫שייערכו בין הצדדים בנוגע לחשבון הסופי עקב הערות של המפקח או הקבלן לחשבון הסופי‪,‬‬ ‫ובאם עריכת בירורים אלה לא תסתיים עד ל‪ 60 -‬יום מיום הגשת החשבון הסופי על ידי‬ ‫הקבלן‪ ,‬יידחה מועד התשלום לפרעון החשבון המופיע עד לסיום הבירורים בין הצדדים ועד‬ ‫שהסכום לתשלום על חשבון הסופי יהיה מוסכם על הצדדים‪ .‬נוסח האישור של הקבלן על‬ ‫ויתור על תביעות יצורף כנספח למפרט המצורף הסכם זה‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫מוסכם כי מכל סכום שהמזמין חייב בתשלומו לקבלן‪ ,‬בין על פי חשבונות הביניים ובין על‬ ‫פי חשבון סופי ובין לפי כל חיוב אחר‪ ,‬יהיה המזמין רשאי לנכות כל סכום המגיע למזמין‬ ‫מהקבלן או כל סכום שהמזמין רשאי לנכות או לקזזו על פי הסכם זה או על פי כל דין‬ ‫מהסכומים שהוא חייב בהם לקבלן‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לנכות כל סכום בגין‬ ‫טיב העבודה גרוע ו‪/‬או חומרים פגומים וליקויים‪.‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫מוסכם כי התמורה הינה ע"פ הביצוע בפועל על סמך כמויות למדידה‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות‬ ‫האמור‪ ,‬מוסכם כי התמורה כוללת תשלום עבור כל העבודה‪ ,‬החומרים לרבות כל המסים‬ ‫והאגרות וההוצאות מכל סוג שהוא )למעט האגרה עבור היתר הבנייה( הקיימים ביום‬ ‫חתימת הסכם זה או אשר יהיו קיימים במהלך ביצוע העבודה וכן הציוד‪ ,‬ההובלות‬ ‫הפיגומים‪ ,‬כלי העבודה‪ ,‬הוצאות עבור העובדים‪ ,‬התשלום לקבלני משנה‪ ,‬כל דבר אחר‬ ‫הנדרש כדי להשלים את העבודה לפי הוראות הסכם זה וכן בשל התייקרות חומרים‪ ,‬שכר‬ ‫עבודה‪ ,‬או תשומות בניה וכיוצ"ב‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫הקבלן מצהיר כי הגיש הצעתו לאחר שבחן ובדק את תנאי השטח‪ ,‬את מיקום המבנה ואת‬ ‫התוכניות‪ ,‬המפרטים והנספחים וכל המסמכים האחרים שהוגשו לו לפני חתימת הסכם‪.‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫התמורה תוגדל או תוקטן בהתאם לשינויים בהיקף העבודה אם יחול שינוי בהיקפן‪ .‬באם‬ ‫יודיע המזמין על רצונו בהקטנת היקף העבודות תוקטן התמורה בהתאם והקבלן לא יהיה‬ ‫זכאי לכל פיצוי בגין הקטנת היקף העבודות‪.‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫הקבלן מתחייב לא להמחות או להעביר לאחר כל זכות העומדת לו לפי חוזה זה כולל זכות‬ ‫לקבלת סכומים כלשהם שיגיעו לו על פי הסכם זה‪ .‬המחאה שיעשה הקבלן‪ ,‬לא תכובד על‬ ‫ידי המזמין‪.‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫מוסכם בין הצדדים‪ ,‬כי בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בכל עניין ודבר הנוגע לאופן‬ ‫ותנאי התשלום‪ ,‬תוכרע מחלוקת זו על ידי המפקח‪ .‬הצדדים מסכימים כי הכרעתו תהיה‬ ‫סופית ותחייב את הצדדים‪.‬‬ ‫הפרוייקט‬ ‫‪.31‬‬ ‫הפרוייקט מורכב משיפוץ מבנה משרדים קיים‪ ,‬הכשרת מרתף למשרדים ועבודות פיתוח‬ ‫כמפורט בתוכניות‪ ,‬במסמכים ובנספחים המצורפים ואשר יצורפו להסכם זה‪.‬‬ ‫מעמד הקבלן באתר הבניה‬ ‫‪.32‬‬ ‫המזמין יעמיד את המקרקעין לרשות הקבלן כבר‪-‬רשות בלבד‪ ,‬וזאת לצורך ביצוע העבודה‬ ‫נשוא הסכם זה‪ ,‬מבלי שהדבר יהווה מסירת חזקה במקרקעין או העברת זכות כשלהי‬ ‫במקרקעין למעט הרשות לבצע את עבודות הפרוייקט‪ .‬מוסכם כי בכל מהלך הבנייה מעמדו‬ ‫של הקבלן באתר ובמקרקעין יהיה מעמד של בר רשות בלבד לצורך ביצוע העבודות והחזקה‬ ‫במקרקעין תישאר בכל העת בידי המזמין‪ .‬למזמין תהיה הזכות להיכנס לאתר בכל עת‬ ‫כאשר חובות המזמין כמחזיק בקרקע תחולנה על הקבלן כל עוד הקבלן יבצע עבודות בניה‬ ‫באתר‪ .‬המזמין יהיה רשאי לבטל את הרשות בכל מקרה בו יהיה סבור שהקבלן מפר‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪27‬‬ ‫הוראות הסכם זה ואינו פועל לתקן ההפרה‪ ,‬הכל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי‪ .‬כן יהיה רשאי‬ ‫המזמין לבטל את הרשות כאמור ע"פ הוראת הסכם זה ו‪/‬או ע"פ הוראת כל דין‪.‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫הקבלן מתחייב לפנות את המבנה ואת המקרקעין עם גמר ביצוע העבודות או מיד לאחר‬ ‫קבלת הוראות המזמין בכתב על דרישות הרשות כאמור ו‪/‬או על פי הוראות הסכם זה‪.‬‬ ‫ביצוע העבודה‬ ‫‪.34‬‬ ‫הפרוייקט יתבצע בשלבים כפי שייקבע על ידי המזמין ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע עפ"י‬ ‫האמור בסעיפים ‪ 47-56‬להלן ובמסמך התנאים הכלליים המיוחדים )ג‪ .(1-‬השלמת כל‬ ‫העבודות והתחייבויות הקבלן בחוזה ייעשו עד ולא יאוחר מתום חמישה חודשים קלנדריים‬ ‫מיום הוצאת צו התחלת העבודה‪.‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫מבוטל‪.‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫הקבלן מתחייב לבצע את העבודה על חשבונו ברמה גבוהה‪ .‬כל החומרים‪ ,‬המוצרים‬ ‫והעבודה שישמשו לביצוע העבודה יהיו מאיכות ומסוג מעולים ובכל מקרה העבודות‬ ‫והחומרים יבוצע בהתאם לחוקים ולתקנות ובהתאם למפרט ולתכניות ולכל המסמכים‬ ‫והנספחים המצורפים להסכם זה המתייחסים לאופן הבנייה ולרמת הבנייה ולמרכיביה אף‬ ‫אם הם עולים באיכותם על התקן הישראלי‪ .‬העבודות והחומרים לא ירדו באיכותם‬ ‫מהתקנים הישראליים בעלי התוקף שיחולו על העבודות בעת ביצוען ובהעדר תקן ישראלי‬ ‫לפי התקן שיומלץ על ידי מכון התקנים הישראלי או בהתאם לתקנים המקובלים ובהעדר‬ ‫כל אלה בהתאם להוראות המפקח‪.‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫בכל מקום במפרט‪ ,‬במפרט המיוחד‪ ,‬בתנאים המיוחדים‪ ,‬רשימות מידע שונות‪ ,‬או בכל נספח‬ ‫או תכנית אחרת שעל פיהם צריכה להתבצע הבניה על פיה הסכם זה‪ ,‬שבו נאמר כי יותקן‬ ‫מוצר או פריט מסוים‪ ,‬יהיה המזמין בלבד רשאי לדרוש את החלפת אותו מוצר או פרט בכל‬ ‫מוצר אחר שהינו שווה ערך לו‪ .‬הקבלן יהיה חייב לספק את כל המוצרים והעבודות‬ ‫המפורטות במסמכים הנ"ל בדיוק בהתאם למפורט בהם ולקבלן לא תהיה הזכות להחליף‬ ‫מוצר שנקבע במוצר אחר גם אם מוצר זה הינו שווה ערך לזה שנקבע כאמור לעיל‪ ,‬אלא אם‬ ‫כן קיבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בהסכם זה‪ ,‬הקבלן מצהיר כי מוסכם עליו כי העבודות‬ ‫שעליו לבצע על פי הסכם זה כוללות את כל האמור בהסכם זה ובצרופותיו‪ ,‬לרבות הכנת‬ ‫והרכבת כל התשתיות והמערכות הדרושות בפרוייקט ולרבות כל החיבורים לכל מערכות‬ ‫התשתית וכל עבודה מכל סוג שהוא הדרושה להשלמת המבנה כראויה לשימוש‪.‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫המזמין ייתן לקבלן את התוכניות הדרושות לביצוע הבניה בהתאם לקצב התקדמות‬ ‫העבודות‪ .‬הקבלן מסכים כי לאחר חתימת הסכם זה ימסרו לו הבהרות ותיקונים לתכניות‬ ‫שנמסרו לו וכן יימסרו לו תכניות עבודה‪ ,‬מפרטים נוספים וכי הוא חתם על הסכם זה תוך‬ ‫ידיעה כי לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה נוספת בגין מכל סוג שהוא בגין כך או בגין‬ ‫המתחייב מהתכניות והמפרטים הנוספים‪ .‬מוסכם כי התכניות והמפרטים האמורים לעיל‬ ‫יחשבו כחלק בלתי נפרד מהסכם זה‪.‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫הקבלן מצהיר כי מוסכם עליו וידוע לו כי באם במהלך הבניה יתעוררו שאלות ופרטים אשר‬ ‫לא הוסדרו באופן מפורט בתכניות או במפרטים או בנספחים להסכם זה כי אז ייקבע‬ ‫המפקח כיצד יש לבצע עבודה זו תוך התחשבות בתכניות ובמפרטים או בהתאם לשיקול‬ ‫דעתו המקצועי וקביעתו בעניין זה תהיה סופית‪ .‬הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תמורה‬ ‫נוספת בגין הוראה כאמור של המפקח‪.‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫באם לצורך ביצוע העבודות יהיה על הקבלן להקים מבנה או מתקן ארעיים כי אז יוקמו‬ ‫מבנים אלה במיקום שיאושר מראש על ידי המזמין‪.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫הקבלן לא יבצע עבודות בניה בשבתות ובחגים‪ .‬הקבלן לא יבנה בלילה אלא אם כן קיבל‬ ‫הסכמה לכך בכתב ומראש מהמזמין‪.‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫מוסכם בזה כי גם באם יתגלו חילוקי דעות בין הצדדים בקשר לכל דבר הקשור לביצוע‬ ‫העבודות על פי הסכם זה‪ ,‬לא תהיה לקבלן הזכות להפסיק או להאט את קצב ביצוע‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪28‬‬ ‫העבודות והוא ימשיך בעבודות הבניה במקביל לבירור והמחלוקת בין הצדדים על פי‬ ‫הוראות הסכם זה‪.‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫הקבלן מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של היתר הבניה ולא לחרוג ממנו בכל אופן שהוא‪.‬‬ ‫הקבלן בלבד יהיה אחראי עבור כל קנסות‪ ,‬מסים‪ ,‬היטלי השבחה ו‪/‬או תוספות לאגרות‬ ‫הבניה שיוטלו עליו או על המזמין בגין כל עבירה או חריגה במהלך הבניה מהתכניות‬ ‫המאושרות או בגין בניה בחריגה מהיתר הבניה או בגין כל עבירה כל הוראות הרשויות‬ ‫המוסכמות שבוצעה על ידו במהלך הבניה והקבלן ישא בכל אחריות שהיא בגין עבירות או‬ ‫חריגות כאמור‪.‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫הקבלן מתחייב למסור על חשבונו הוא‪ ,‬מדגמי בטון וכל דגימות אחרות הנדרשות על ידי‬ ‫מכון התקנים‪ ,‬הרשויות המוסכמות ולהזמין על חשבונו הוא‪ ,‬את כל הביקורות הנדרשות‬ ‫אל ידי הרשויות או גופים מוסמכים למערכות השונות כגון אינסטלציה סניטרית‬ ‫וקונסטרוקציה‪ ,‬והוא מתחייב כי כל החומרים והעבודות יעמדו בכל תנאי התקן‪ ,‬הביקורת‬ ‫והפיקוח של אותן רשויות או גופים מוסמכים‪.‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫המזמין יהיה רשאי מפעם לפעם לדרוש ביצוע בדיקות של מוצרים או חומרים‪ ,‬ע"ח הקבלן‪.‬‬ ‫לוח זמנים‬ ‫‪.47‬‬ ‫הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בהתאם לצו תחילת העבודה שיקבל מאת המזמין‬ ‫בסמוך למועד חתימת החוזה‪.‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫הקבלן מתחייב לבצע את הבניה בהתאם ללוח הזמנים שיאושר על ידי המפקח בהתאם‬ ‫לשיקול דעתו הבלעדי‪ , .‬לוח הזמנים המפורט‪ ,‬אשר יאושר על ידי המפקח כאמור להלן‪,‬‬ ‫ייקרא בהסכם זה‪" :‬לוח זמנים"‪ .‬תוך ‪ 7‬ימים מתאריך מתן צו התחלת העבודה )או ממתן‬ ‫ההודעה לקבלן על זכייתו בעבודה‪ ,‬הכל לפי המוקדם( יגיש הקבלן למפקח טיוטא ראשונית‬ ‫של לוח הזמנים‪ ,‬כולל פריסה כספית של סכום החוזה על פני חודשי הביצוע‪ ,‬ותוך ‪ 14‬יום‬ ‫נוספים ממועד זה יוכן על‪-‬ידי הקבלן לוח זמנים על‪-‬פי המפורט לעיל‪ .‬אין בכל האמור לעיל‬ ‫כדי להתיר לקבלן לפגר ו‪/‬או לחרוג מלוח הזמנים המוסכם‪ ,‬ועמידת הקבלן בלוח הזמנים‬ ‫הינה תנאי עיקרי בחוזה זה‪ ,‬שהפרתו מצד הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫לוח הזמנים המפורט אשר יוגש על ידי הקבלן כאמור לעיל‪ ,‬יכלול‪ ,‬בין היתר‪:‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫רשימת כל הפעילויות הנדרשות בשלבי התכנון‪ ,‬ארגון ובצוע‪ ,‬אישור דוגמאות‬ ‫לפריטים וציוד‪ ,‬עבודות הכנה‪ .‬הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות‬ ‫של גופים חיצוניים כמו מתכננים‪ ,‬רשויות עירוניות ואחרות וכל הקשרים ביניהם‪.‬‬ ‫כל הפעולות הללו יתורגמו לפי תרשים גנט‪.‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את משך ביצועה בכל‬ ‫שלב‪ .‬הפעולות תופרדנה לפי אגפים או תפרים לפי הנחיות המפקח‪.‬‬ ‫‪49.3‬‬ ‫לוח הזמנים המפורט יוגש כאמור לאישור המפקח‪ .‬דרש המפקח לבצע שינויים או‬ ‫תיקונים‪ ,‬יבצעם הקבלן עד לקבלת אישור סופי על ידי המפקח‪ .‬מודגש בזאת‪ ,‬כי‬ ‫החלטות המפקח באשר ללוח הזמנים יהיו החלטות מכריעות ויחייבו את הקבלן‪.‬‬ ‫‪49.4‬‬ ‫באם הקבלן לא ימציא למזמין לוח זמנים מפורט או באם לוח הזמנים לא יהיה‬ ‫ערוך נכון מבחינה מקצועית‪ ,‬רשאי המפקח להזמין מגורם חיצוני מקצועי את הכנת‬ ‫לוח הזמנים המפורט וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו באופן מלא על הקבלן‪.‬‬ ‫שלבי הבניה‪ ,‬שבין השלב של תחילת ביצוע העבודות לבין השלמת העבודות‪ ,‬בהתאם ללוח‬ ‫הזמנים‪ ,‬ייקראו בהסכם זה‪" :‬שלבי ביניים של הבניה"‪ .‬המפקח יקבע את המועד בו הושלמו‬ ‫שלבי הביניים של הבניה והוא זה שיקבע באם הקבלן עמד בלוח הזמנים וקביעתו תהיה‬ ‫סופית ומוחלטת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪29‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתמדה‪ ,‬ברציפות וללא הפסקות באופן שהבניה‬ ‫תתבצע בהתאם לשלבי הבניה שנקבעו בלוח הזמנים‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬ותושלם במועדים‬ ‫שנקבעו בלוח הזמנים והכל בהתאם להוראות הסכם זה וכל נספחיו‪ .‬המפקח יקבע אם‬ ‫הקבלן גמר והשלים את שלבי הביניים של הבניה ובאם השלים את העבודה כולה ובאם‬ ‫העבודה בוצעה באיחור‪ ,‬יקבע את תקופת האיחור‪ .‬החלטת המפקח תהיה סופית ותחייב את‬ ‫הצדדים‪.‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫הקבלן מתחייב לפעול במדויק על פי לוח הזמנים ללא כל עיכוב או סטייה‪ .‬מודגש בזה כי‬ ‫התחייבות הקבלן לבצע את הבניה בהתאם ללוח הזמנים הינו תנאי יסודי ועיקרי בהסכם‪.‬‬ ‫איחור בביצוע כל אחד משלבי הביניים של הבניה ו‪/‬או הפסקת העבודות במשך ‪ 14‬ימים‬ ‫כשלעצמה ו‪/‬או אי עמידה בלוח הזמנים הינו לכל דבר ועניין כאיחור בסיום השלמת‬ ‫העבודות ויהוו הפרה יסודית ועיקרית של ההסכם‪.‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫באם במהלך ביצוע העבודות יקבע המפקח כי קצב התקדמות העבודות הינו כזה שיש בו כדי‬ ‫להצביע על כך שהקבלן לא יוכל לעמוד באחד משלבי הביניים של הבניה הקבועים בלוח‬ ‫הזמנים‪ ,‬בחלקם או בכולם‪ ,‬או לא יוכל לעמוד בהשלמת עבודות הבניה‪ ,‬יהיה המזמין זכאי‬ ‫לתת לקבלן התראה מראש של ‪ 14‬ימים על כוונה לדרוש את הפסקת העבודות ולאפשר‬ ‫לקבלן לתקן את העיכוב שנוצר‪ .‬באם לא יצומצם הפער במועד הנ"ל באופן אשר יבטיח‬ ‫לדעת המפקח את העמידה במועדים הקבועים בלוח הזמנים‪ ,‬יהיה המזמין זכאי להודיע‬ ‫בהודעה מראש של ‪ 10‬ימים נוספים על רצונו כי הקבלן יפסיק את העבודות באופן מיידי‬ ‫והודעה כזו תחייב את הקבלן להפסיק את עבודות הבניה ‪ 10‬ימים לאחר שהמזמין שלח את‬ ‫ההודעה הנ"ל‪ ,‬במקרה כאמור יחולו כל ההוראות בענין הפסקת ההסכם‪ ,‬או ביטולו‪.‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫באם הקבלן לא יעמוד בשלב אחד או יותר משלבי הביניים של הבניה או בהשלמת עבודות‬ ‫הבניה‪ ,‬בהתאם למועדים שנקבעו להם בלוח הזמנים‪ ,‬יהיה המזמין רשאי להודיע לקבלן על‬ ‫הפסקת העבודות במתן הודעה בכתב ומראש ‪ 21‬יום מראש‪ .‬על הקבלן להפסיק העבודות ‪21‬‬ ‫יום לאחר קבלת ההודעה הנ"ל של המזמין‪ .‬המזמין יהיה זכאי‪ ,‬בנוסף להפסקת העבודות‪,‬‬ ‫גם לסעדים ולפיצוי המפורטים להלן בהסכם זה‪.‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫במקרה ויתעוררו נסיבות אשר יגרמו לעיכוב בביצוע העבודות או שהקבלן יכול לצפות כי‬ ‫הם עלולים לגרום בעתיד לעיכוב בביצוע העבודות‪ ,‬מתחייב הקבלן להודיע על התגלות‬ ‫נסיבות אלה לא יאוחר מ‪ 5 -‬ימים לאחר שהתגלו לו נסיבות אלה‪ ,‬אולם אין בכך כדי‬ ‫להצדיק כל עיכוב בהתקדמות העבודות‪.‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫מוסכם כי באם יתעוררו נסיבות אשר כתוצאה מהן יבקש המזמין מאת הקבלן להפסיק את‬ ‫ביצוע העבודות או להאט את קצב ביצועו יהיה על הקבלן לפעול בהתאם לדרישת המזמין‬ ‫אך מוסכם כי כל עיכוב או דחייה כאמור ידחו את לוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם‬ ‫לתקופת הדחייה שנגרמה עקב בקשת המזמין‪.‬‬ ‫איחור בביצוע הבניה‬ ‫‪.57‬‬ ‫באם לא ישלים הקבלן במועד שנקבע לכך בהסכם זה את שלבי הביניים של עבודות הבניה‪,‬‬ ‫כולם או חלקם‪ ,‬כלומר‪ ,‬באם לא יבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים‪ ,‬מתחייב הקבלן‬ ‫לשלם למזמין פיצוי קבוע ומוערך מראש של ‪ $ 300‬ליום בתוספת מע"מ‪ ,‬עבור כל יום של‬ ‫איחור בהשלמת העבודה בהתאם ללוח הזמנים וכל זאת מבלי שהמזמין יהיה חייב להוכיח‬ ‫את נזקו ומבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים המוקנים למזמין כתוצאה מכך על פי‬ ‫הסכם זה ועל פי כל דין לרבות הזכות של המזמין לבטל את ההסכם עקב הפרת ההסכם על‬ ‫ידי הקבלן‪ .‬יחד עם זאת מוסכם בזה כי באם יתברר כי הנזקים שנגרמו למזמין בגין האיחור‬ ‫כאמור הנם גבוהים מסכום הפיצוי המוסכם‪ ,‬מוסכם כי הקבלן יהיה חייב לפצות את‬ ‫המזמין‪ ,‬במקום הפיצוי הנ"ל‪ ,‬בגובה הנזקים שנגרמו למזמין עקב האיחור והקבלן יהיה‬ ‫חייב לשלם פיצויים בגין הנזקים הממשיים שנגרמו‪.‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫המזמין יהיה זכאי לנכות את סכום הפיצוי מכל סכום שהמזמין יהיה חייב בו לקבלן ובכל‬ ‫מועד שהוא וכן יהיה רשאי לגבות את סכום הפיצוי בכל דרך אחרת‪ .‬הקבלן לא יהיה רשאי‬ ‫להעלות כל טענה כי סכום הפיצוי הינו מוגזם‪ ,‬או מופרז ו‪/‬או אינו עומד ביחס כלשהו לנזק‬ ‫שניגרם‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪30‬‬ ‫‪.59‬‬ ‫אין בתשלום הפיצוי הנ"ל כדי לפטור את הקבלן מחובתו להשלים את שלבי הביניים של‬ ‫הבניה ואת השלמת עבודות הבניה‪.‬‬ ‫אספקת ציוד‪ ,‬כוח אדם‪ ,‬חומרים‬ ‫‪.60‬‬ ‫הקבלן מתחייב להספק מכונות‪ ,‬מכשירים‪ ,‬ציוד‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬חומרים‪ ,‬מתקנים וכל דבר‬ ‫אחר הדרוש לביצוע והשלמת העבודות‪.‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫הקבלן אחראי להעסקת כל העובדים וכל כוח העבודה הדרוש לשם ביצוע עבודות הבניה‬ ‫במקצועיות הדרושה ובמועד‪ .‬הקבלן מתחייב להעסיק אך ורק עובדים על פי רשיון מטעם‬ ‫הרשויות המוסמכות‪.‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫הקבלן מתחייב להעסיק‪ ,‬על חשבונו שלו‪ ,‬בביצוע העבודה‪ ,‬פועלים מומחים לכל מקצוע‪,‬‬ ‫בעלי רמה מקצועית גבוהה‪ ,‬ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה במועד‪.‬‬ ‫‪.63‬‬ ‫באם הקבלן יראה צורך בכך‪ ,‬יהיה הקבלן רשאי למסור ביצוע עבודות מסוימות‪ ,‬מתוך‬ ‫העבודות הכלולות בהסכם זה‪ ,‬לקבלני משנה כפוף לתנאים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫הקבלן קיבל את הסכמת המזמין לזהות קבלן המשנה מראש ובכתב‪ .‬יחד עם זאת‬ ‫מובהר כי אין במתן הסכמה מטעם המזמין כדי להטיל אחריות כלשהי על‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי על הקבלן לקבל את הסכמת המזמין בכתב‬ ‫ומראש לזהותם של קבלני המשנה וספקי המערכות בבנין לרבות קבלני המשנה‬ ‫לחשמל‪ ,‬אינסטלציה‪ ,‬מיזוג אויר )אם תהיה דרישה(‪ ,‬טיח‪ ,‬אלומיניום‪ ,‬ריצוף‪ ,‬צבע‬ ‫וכו' וכן לספקי מערכות כגון ספקי מיזוג אויר‪ ,‬מערכת סולארית‪ ,‬אנטנה מרכזית‪,‬‬ ‫תנורי גז רדיאטורים‪ ,‬חב' גז‪ ,‬ספקי חומרי הגמר וספקים שנקבעו על יד המזמין‬ ‫כגון ספקי דלתות פנים‪ ,‬דלתות בטחון‪ ,‬כלים סניטריים‪ ,‬גופי תאורה‪ ,‬גופי חשמל‪,‬‬ ‫ספקי חומרי הריצוף‪ ,‬הקרמיקה‪ ,‬האבן‪ ,‬חומרי חיפוי וכיוצ"ב‪.‬‬ ‫‪63.3‬‬ ‫הקבלן מתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי אלא אם אותו קבלן‬ ‫משנה רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‬ ‫תשכ"ט ‪ ,1969 -‬ואם אותו קבלן הנו בעל סיווג מתאים לביצוע אותה עבודה ברשם‬ ‫הקבלנים‪.‬‬ ‫‪63.4‬‬ ‫כל קשר שהוא בכל הנוגע לעבודות שבוצעו על ידי קבלן‪/‬ני המשנה יהיה בין הקבלן‬ ‫למזמין והקבלן יהיה אחראי באופן מלא ומוחלט כלפי המזמין לכל פעולה‪,‬‬ ‫עבודה‪ ,‬שגיאה וליקוי שיבוצעו על ידי קבלן‪/‬ני המשנה כאילו הקבלן עצמו ביצע‬ ‫עבודה זו‪.‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫מסירת עבודות שונות על ידי הקבלן לקבלני משנה‪ ,‬לא תגרע מאחריותו המלאה‬ ‫על פי הסכם זה ביחס לעבודה כולה ולא תשחרר אותו מהתחייבות כלשהי על פי‬ ‫הסכם זה‪.‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫הקבלן מצהיר כי הוא בלבד הנו המעביד של כל העובדים ו‪/‬או כי הוא בלבד הנו בקשר‬ ‫משפטי עם קבלני המשנה‪ ,‬אשר יעבדו באתר הבניה‪ ,‬וכי הוא בלבד ישא באחריות כלפיהם‬ ‫ובכל החובות המוטלות על מעביד או על מעסיק של קבלן משנה על פי כל דין‪.‬‬ ‫‪.65‬‬ ‫כדי למנוע כל עיכוב בביצוע העבודות מתחייב הקבלן לשלם את כל ההוצאות הכרוכות‬ ‫בהעסקת העובדים מטעמו ו‪/‬או באספקת כוח האדם כאמור‪ ,‬וכל דבר הכרוך בכך לרבות‬ ‫שכר עובדים‪ ,‬כל תשלומי החובה על פי דין או תשלומים המקובלים בענף הבניה‪ ,‬כל המסים‬ ‫והתשלומים החלים עליו על פי כל דין ועל פי כל נוהג ואשר הוא חייב בתשלומם לרבות‬ ‫התשלומים למוסד לביטוח לאומי ולמס הכנסה‪ ,‬באם הוא חייב בהם‪ ,‬עבור כל העובדים‬ ‫אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודה לפי הסכם זה‪ ,‬וזאת במשך כל תקופת העבודה הנדונה‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב‪ ,‬כי במקרה של ביצוע עבודה על ידי קבלני המשנה‪ ,‬תיכלל הוראה כנ"ל בכל‬ ‫הסכם שהקבלן יערוך עם כל קבלן משנה‪ ,‬והקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים המגיעים‬ ‫לקבלני המשנה‪ ,‬ובמקרה ולא יעשה כן‪ ,‬יהיה המזמין רשאי לשלם את הסכומים כאמור‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪31‬‬ ‫לקבלני המשנה ולקזזם מהתמורה המגיעה לקבלן‪ .‬במקרה כאמור לקבלן לא תהיה כל‬ ‫טענה‪ ,‬או תביעה‪ ,‬או זכות כנגד המזמין‪.‬‬ ‫‪.66‬‬ ‫הקבלן מתחייב כי כוח האדם שיועסק על ידו יועסק לפי הוראות חוק שירות התעסוקה‪,‬‬ ‫התשי"ט ‪.1959 -‬‬ ‫‪.67‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים ו‪/‬או קבלני המשנה באתר הבניה‪.‬‬ ‫מוסכם כי באם תופנה כלפי המזמין תביעה או דרישה בעניין הנדון‪ ,‬יאפשר המזמין לקבלן‬ ‫לטפל בעניין ולהגיב לדרישה אך בכל מקרה הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל‬ ‫תביעה או דרישה שתופנה כלפי המזמין בעניין זה או בגין כל חיוב שהמזמין יחויב בו בעניין‬ ‫זה‪.‬‬ ‫‪.68‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי כל העובדים‪ ,‬בעלי המלאכה וקבלני המשנה ועובדיהם‬ ‫שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודה‪ ,‬לא ייחשבו כעובדי המזמין ולא תחול על המזמין‬ ‫אחריות כלשהי כלפי העובדים ו‪/‬או בעלי המלאכה ו‪/‬או קבלני המשנה ו‪/‬או כלפי ספקי ציוד‬ ‫וחומרים של הקבלן ו‪/‬או כלפי כל צד שלישי כלשהו‪.‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫הקבלן לא יאפשר לעובדים ללון באתר הבניה‪.‬‬ ‫‪.70‬‬ ‫הקבלן ידאג לשמירה ולהגנה של כל הציוד‪ ,‬החומרים והמתקנים הנמצאים באתר והעבודות‬ ‫שבוצעו‪ ,‬מפני נזק ופגיעה מכל סוג שהוא וזאת עד למסירה סופית של עבודות הבניה לידי‬ ‫המזמין על פי הסכם זה כאמור בסעיפים ‪ 122‬ו‪ 126 -‬להלן‪ .‬כל אבדן או נזק שייגרם‬ ‫לחומרים‪ ,‬לציוד מתקנים‪ ,‬או למבנה‪ ,‬יחולו על הקבלן על אחריותו ועל חשבונו‪ .‬בכל מקרה‬ ‫של נזק למבנה כאמור‪ ,‬יהיה הקבלן חייב לתקנו על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי‬ ‫כך שעם השלמת התיקון יהיה המבנה במצב כפי שהיה לפני קרות הנזק כאמור‪.‬‬ ‫‪.71‬‬ ‫הקבלן יבצע את עבודות הבניה בהתחשב בעובדה שמדובר במבנה ציבור המיועד לשימור‪.‬‬ ‫הקבלן יסלק מאתר העבודה לפחות פעם ביומיים‪ ,‬או לפי דרישת המפקח את כל מצבורי‬ ‫החומרים והאשפה שהצטברו במהלך ביצוע העבודה ויהיה אחראי לניקיון המבנה ודרכי‬ ‫הגישה אליה‪ ,‬כולל המבנה והכל כמתחייב כל פי כל דין‪ .‬הקבלן יהיה אחראי לכל פעולה‬ ‫הנובעת מהרחקת פסולת מאתר הבניה‪.‬‬ ‫‪.72‬‬ ‫מיד עם גמר ביצוע הבניה‪ ,‬ינקה הקבלן את אתר העבודה ואת הבניין וסביבתו‪ ,‬ויסלק ויפנה‬ ‫מהם את כל המתקנים‪ ,‬החומרים והעודפים‪ ,‬הציוד‪ ,‬המכשירים‪ ,‬המכונות‪ ,‬האשפה‪,‬‬ ‫הפסולת‪ ,‬המבנים הארעיים מכל סוג שהוא‪ ,‬וימסור את המבנה וסביבתו כשהוא נקי‬ ‫לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫הקבלן לא יהיה רשאי להוציא מאתר הבניה ציוד‪ ,‬חומרים‪ ,‬כלים ללא קבלת הסכמה בכתב‬ ‫של המפקח‪.‬‬ ‫מנהל הפרוייקט מטעם הקבלן‬ ‫‪.74‬‬ ‫הקבלן ימנה מהנדס בנין הרשום בפנקס המהנדסים ובעל ניסיון בביצוע עבודות דומות אשר‬ ‫יהיה נציג מוסמך של הקבלן באתר הבניה על מנת לפקח מטעם הקבלן על עבודות הבניה‬ ‫באתר )להלן‪" :‬מנהל הפרוייקט"(‪ .‬לפני מינוי מנהל הפרוייקט מטעם הקבלן יודיע הקבלן על‬ ‫כך למזמין בכתב‪ .‬באם יחליף הקבלן את מנהל הפרוייקט יהיה עליו להודיע על כך מראש‬ ‫ובכתב למזמין‪.‬‬ ‫‪.75‬‬ ‫הקבלן מאשר בזה כי מוסכם עליו כי מנהל הפרוייקט ישמש כבא כוח הקבלן וכי לצורך‬ ‫קבלת הוראות או הודעות מהמזמין או מהמפקח מטעם המזמין יראו כל הוראה‪ ,‬הודעה‪,‬‬ ‫מסמך או דרישה שנמסרו למנהל הפרוייקט כאילו נמסרו לקבלן‪.‬‬ ‫‪.76‬‬ ‫הקבלן מתחייב לדאוג לכך שמנהל הפרוייקט יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה‬ ‫הרגילות על מנת לפקח על ביצוע העבודות ועל מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לתאם עמו‬ ‫את ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪.77‬‬ ‫בנוסף למנהל הפרוייקט‪ ,‬ימנה הקבלן מנהל עבודה מוסמך אשר לו הניסיון והידע‬ ‫המתאימים לשמש כמנהל עבודה בפרוייקט והקבלן יודיע על כך למשרד העבודה והכל‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪32‬‬ ‫בהתאם לחוק ולכל דין‪ .‬מנהל העבודה ימצא באתר בכל שעות העבודה ויהיה אחראי לביצוע‬ ‫מדויק ומתאים של העבודה‪.‬‬ ‫‪.78‬‬ ‫באם לדעת המזמין או המפקח מטעם המזמין‪ ,‬מנהל הפרוייקט או מנהל העבודה שנתמנו על‬ ‫ידי הקבלן‪ ,‬לא ימלאו כראוי את תפקידם‪ ,‬יהיו הם זכאים לדרוש את החלפתם ודרישה זו‬ ‫תחייב את הקבלן‪.‬‬ ‫מפקח מטעם המזמין‬ ‫‪.79‬‬ ‫המזמין ימנה מפקח מטעמו‪ ,‬אשר מוגדר לעיל בהסכם זה‪ ,‬ותפקידו של המפקח יהיה לבדוק‬ ‫את אופן ביצוע העבודה והתאמת העבודה להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה וכן לבדוק‬ ‫את טיב החומרים וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה‪.‬‬ ‫‪.80‬‬ ‫הקבלן מתחייב ליידע באופן מיידי את המפקח על כל טעות‪ ,‬השמטה‪ ,‬סתירה‪ ,‬כל אי בהירות‬ ‫שיתגלו בתכניות או במסמכים לפיהם תתבצע הבניה או בין מסמכים אלה לבין המצב‬ ‫בשטח‪ .‬המפקח יקבע לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודות והחלטתו תהיה סופית ותחייב‬ ‫את הקבלן ללא תשלום כל תמורה נוספת‪ .‬מבלי לגרוע מהאחריות עפ"י הדין ועפ"י חוזה זה‪,‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי גם לכל ליקוי בעבודות שמקורם בהשמטה או טעות אשר ניתן יהיה‬ ‫לגלותם והקבלן לא העיר את תשומת לב המפקח אליהם במועד כאמור לעיל‪.‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫המפקח יהיה רשאי להיכנס לאתר הבניה ולכל מקום בו מבוצעת הבניה על ידי הקבלן‪ ,‬בכל‬ ‫עת כדי לבדוק את אופן וקצב ביצוע העבודה ‪ .‬הקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו פרטים‪,‬‬ ‫הסברים‪ ,‬מסמכים ודוגמאות החומרים‪ ,‬יומני עבודה‪ .‬המפקח יבצע את עבודתו‪ ,‬ככל‬ ‫האפשר‪ ,‬בלא גרימת הפרעות או עיכובים בביצוע העבודה‪.‬‬ ‫‪.82‬‬ ‫מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה‪ ,‬יהיה המפקח מוסמך‪:‬‬ ‫‪82.1‬‬ ‫להורות לקבלן כי חומרים או ציוד אשר הוא משתמש בהם‪ ,‬אינם באיכות הדרושה‬ ‫ולדרוש מהקבלן לסלקם מהאתר ולהחליפם בחומרים או ציוד מתאימים‪.‬‬ ‫‪82.2‬‬ ‫לקבוע כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע‪ ,‬אינו בהתאם לתוכניות‬ ‫ולמפרטים או אינו עומד ברמה הדרושה על פי תנאי ההסכם‪ ,‬ולדרוש את תיקונה‬ ‫של אי ההתאמה על ידי ביצוע תיקונים‪ ,‬שינויים‪ ,‬הריסה‪ ,‬בניה מחדש וכיוצ"ב של‬ ‫כל חלק של העבודה שאינם לשביעות רצון המפקח‪.‬‬ ‫‪82.3‬‬ ‫לתת כל הוראה אחרת לקבלן אשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודה‬ ‫בשלמותה‪ ,‬במדויק ובמועד‪ ,‬בהתאם להוראות הסכם זה‪.‬‬ ‫‪82.4‬‬ ‫על הקבלן להחליף‪ ,‬לתקן‪ ,‬לשנות ולבצע תיקונים של פגמים או ליקויים שהתגלו‬ ‫במהלך העבודה או עם סיומה והכל בהתאם לדרישות המפקח ועל פי הוראותיו‪.‬‬ ‫‪.83‬‬ ‫מוסכם כי לפני השלמתו של חלק כלשהו במבנה שייבנה ואשר נועד להיות מכוסה או‬ ‫מוסתר‪ ,‬יודיע על כך הקבלן למפקח ‪ 48‬שעות מראש והדבר יירשם ביומני העבודה וייחתם‬ ‫ע"י המפקח והקבלן‪ ,‬כדי לאפשר למפקח לבדוק את החלק האמור לפני כיסויו ולקבוע את‬ ‫ההוראות לפני הכיסוי‪ .‬באם יכסה הקבלן חלק כאמור מבלי להודיע על כך למפקח מראש‪,‬‬ ‫יגלה הקבלן על חשבונו את החלק שכוסה והכל בהתאם להוראות המפקח‪.‬‬ ‫‪.84‬‬ ‫הודיע המפקח בקביעתו‪ ,‬כי הוראתו טעונה טיפול מיידי‪ ,‬יבצע הקבלן את הוראת המפקח‬ ‫ללא דיחוי‪.‬‬ ‫‪.85‬‬ ‫מובהר בזה כי כל הסמכויות הנתונות בהסכם זה למפקח נתונות גם למזמין ו‪/‬או לכל מי‬ ‫מטעמו‪.‬‬ ‫‪.86‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מוצהר בזה‪ ,‬כי הפיקוח מצד המזמין לא יפטור את הקבלן מאחריותו‬ ‫הבלעדית לטיב החומרים והבניה והעבודה ולקיום הוראות ההסכם‪ .‬כמו כן‪ ,‬אין בפיקוח‬ ‫מטעם המזמין‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬כדי להטיל על המזמין ו‪/‬או על מי מטעמו ו‪/‬או על המפקח‬ ‫אחריות בנזיקין או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת‪ .‬מוסכם בזה במפורש כי גם‬ ‫באם המפקח לא יעיר הערה מסוימת בנוגע לטיב הבניה והתאמתה או לא ישים לבו לפגם‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪33‬‬ ‫כלשהו‪ ,‬לא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן מאחריות מלאה לכל אי התאמה או ליקוי‬ ‫בבניה‪.‬‬ ‫‪.87‬‬ ‫הקבלן מתחייב לפי דרישה ראשונה של המפקח להפסיק את עבודתו של כל עובד או של כל‬ ‫קבלן משנה אשר המפקח ידרוש את הפסקת עבודתם באתר עקב כך שלדעת המפקח אופן‬ ‫ביצוע העבודה על ידם או התנהגותם אינם נאותים ויש בהם כדי לפגוע במהלך התקין של‬ ‫ביצוע העבודות באתר‪ .‬מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות כלשהי על‬ ‫המפקח או על המזמין בכל עניין הקשור בהעסקתו של העובד או של קבלן המשנה וכי כל‬ ‫הוצאה הכרוכה בהפסקת העבודה כאמור תחול על הקבלן בלבד‪.‬‬ ‫‪.88‬‬ ‫מוסכם כי הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע כל תביעה כספית על סמך הערות או החלטות של‬ ‫המפקח ביומן או בכל אופן אחר‪ ,‬מעבר להתחייבויות המפורשות של המזמין כלפי הקבלן על‬ ‫פי חוזה זה‪.‬‬ ‫‪.89‬‬ ‫הקבלן יודיע למפקח מראש )‪ 48‬שעות לפחות( על בדיקות או ביקורות שעתידות להיערך‬ ‫במבנה על ידי כל גוף שהוא וזאת כדי לאפשר למפקח להיות נוכח בהן‪.‬‬ ‫‪.90‬‬ ‫באם טיב העבודה לא ישביע את רצון המפקח‪ ,‬והקבלן לא ישפר או יתקן העבודה בהתאם‬ ‫להוראות המפקח‪ ,‬רשאי המזמין להפסיק את עבודות הקבלן על ידי מתן הודעה מוקדמת‬ ‫של ‪ 14‬יום ובמקרה זה יחולו גם הוראות סעיף ‪ 163.7‬להלן‪.‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫במקרה ויתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח או למזמין בנוגע לאופן ביצוע‬ ‫העבודות‪ ,‬יהיה הקבלן חייב להישמע להוראותיהם ובכל מקרה לא יהיה רשאי להפסיק או‬ ‫להאט את קצב ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪.92‬‬ ‫הצדדים מסכימים בזה כי לאור אמינותו ומקצועיותו של המפקח‪ ,‬מסכימים הם למנות את‬ ‫המפקח כבורר בכל מחלוקת או בכל שאלה הנוגעת לכל דבר ועניין הקשורים לביצוע‬ ‫העבודה‪ ,‬אופן ביצוע העבודה‪ ,‬איכות וטיב הבניה‪ ,‬מועדי הבניה‪ ,‬שלבי הבניה‪ ,‬פרשנות‬ ‫והוראות לגבי תוכניות‪ ,‬המפרטים המיוחדים הפרטים הכלולים בנספחים להסכם‬ ‫ובתוכניות שיוגשו לקבלן‪ ,‬סוג המוצרים החומרים שיכללו בבניה‪ ,‬העבודה והיקפה‪ ,‬שינויים‬ ‫מבוקשים כלולים בתמורה המוסכמת אם לאו‪ ,‬באם על המזמין לשלם תוספת לתמורה בגין‬ ‫שינויים אלה‪ ,‬כל עניין הנוגע לשינויים טכניים וארגוניים וכל הקשור הנובע מכל אלה והכל‬ ‫כמפורט בסעיפים ‪ 192‬ו‪ -197-‬להלן‪.‬‬ ‫‪.93‬‬ ‫הצדדים מצהירים בזה כי הם מכירים את המפקח והם מעריכים את מקצועיותו ואמינותו‬ ‫ועל כן הצדדים מסכימים ומתחייבים כי קביעתו והכרעתו והוראתו של המפקח בכל‬ ‫העניינים המפורטים לעיל‪ ,‬מחייבת אותם באופן סופי ומוחלט וללא כל זכות ערעור‪.‬‬ ‫ביצוע העבודה בהתאם לכללי בטיחות‬ ‫‪.94‬‬ ‫הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים‪ ,‬תקנות‪ ,‬הוראות‪,‬‬ ‫צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת‪ ,‬וכן לבצע כל הוראה חוקית‬ ‫שיצאה או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לבניה וכל הכרוך בה‪ ,‬ולמלא אחר הוראות כל‬ ‫דין בדבר מתן הודעות‪ ,‬קבלת רשיונות ותשלום מסים‪ ,‬אגרות וכל תשלום אחר החל בגין‬ ‫האמור לעיל‪ .‬המזמין מתחייב להמציא לקבלן בהקדם האפשרי‪ ,‬כל מסמך או מידע שיגיע‬ ‫אליו בקשר עם האמור לעיל‪ .‬הקבלן יחתום על ההצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות‬ ‫בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה‪.‬‬ ‫‪.95‬‬ ‫הקבלן מתחייב להעמיד על חשבונו שומר וכן להתקין גידור ואמצעי זהירות לביטחון‬ ‫העבודות ובטחונו של כל מי שימצא באתר הבניה להבטחת הרכוש המצוי בו וזאת עד למועד‬ ‫השלמת העבודות‪.‬‬ ‫‪.96‬‬ ‫הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של‬ ‫העובדים או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה‪.‬‬ ‫‪.97‬‬ ‫הקבלן ידאג להספקה ולשימוש של עובדיו‪ ,‬שלוחיו והעובדים מטעמו בכל ציוד מגן וציוד‬ ‫בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ובהתאם למקובל לשם ביצוע עבודה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪34‬‬ ‫‪.98‬‬ ‫הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ג ‪ ,1954 -‬ופקודת‬ ‫הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם‪ ,‬וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על‬ ‫פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמין עקב הפרתם‪.‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫הקבלן ידאג כי כל המתקנים שיותקנו על ידו לשם ביצוע עבודות הבניה‪ ,‬לרבות המתקנים‬ ‫הארעיים‪ ,‬יהיו תקינים ויציבים ויתאימו לדרישות הבטיחות‪ .‬הקבלן ישא באחריות לכל נזק‬ ‫שיגרם כתוצאה מהשימוש במתקנים כאמור או כתוצאה מליקוי או פגם בהם או מחוסר‬ ‫תקינות שלהם‪.‬‬ ‫‪ .100‬הקבלן מתחייב‪ ,‬כי במהלך ביצוע העבודה ינקוט בכל האמצעים למנוע כל פגיעה שלא לצורך‬ ‫בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר בדרכים ציבוריות‪ ,‬או בזכות‬ ‫השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו‪ .‬לצורך האמור לעיל‪ ,‬יבצע הקבלן על חשבונו‪ ,‬דרכים‬ ‫זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע‬ ‫בנוחיות הציבור‪.‬‬ ‫‪ .101‬הקבלן יהיה חייב לפצות או לשפות את המזמין בגין כל סכום‪ ,‬הוצאה וכל תשלום שיהיה‬ ‫עליהם לשלם בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדו בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין‬ ‫על ידי הקבלן‪ ,‬האמור לעיל‪ ,‬לרבות ההוצאות שנגרמו למזמין עקב משפט כזה‪ ,‬וכן בגין כל‬ ‫קנס או תשלום חובה מנהלי אחר שיוטל עליו‪ ,‬אם יוטל‪ ,‬בגין מעשה או מחדל של הקבלן‬ ‫כאמור לעיל‪.‬‬ ‫‪ .102‬המזמין מתחייב להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן‬ ‫כלפיה והקבלן יהיה רשאי להתגונן על חשבונו‪ ,‬כנגד כל הליך כאמור‪ ,‬ביחד עם המזמין‪.‬‬ ‫‪ .103‬המזמין יהיה זכאי לנכות את סכום השיפוי או הפיצוי המגיעים לו מכל סכום שיגיע לקבלן‬ ‫וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותיו בקשר לכך‪.‬‬ ‫יומן עבודה‬ ‫‪ .104‬הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה בו יירשמו מדי יום כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודות‬ ‫לרבות הוראות והערות מהמפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות וכן כל דבר אחר אשר לדעת‬ ‫המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות‪ ,‬לרבות כל דרישות‬ ‫ושינויים וכל סיכום בין הקבלן‪ ,‬למזמין או למפקח‪.‬‬ ‫‪ .105‬הקבלן מצהיר כי הפרטים שירשמו ביומן יהיו נכונים וישקפו נכונה כל מהלך ביצוע‬ ‫העבודות‪ ,‬אולם לא יהוו עילה לדרישת כל תשלום על פי ההסכם‪.‬‬ ‫‪ .106‬הוראות והערות ירשמו ביומן על ידי מפקח יחשבו כאילו ניתנו לקבלן בכתב ותחייבנה את‬ ‫הקבלן‪ ,‬בין אם ניתנו בנוכחותו ובין אם לאו‪.‬‬ ‫‪ .107‬היומן ייבדק‪ ,‬ייחתם ויאושר לפחות אחת לשבוע על ידי הקבלן‪ ,‬או מנהל הפרוייקט מטעם‬ ‫הקבלן ועל ידי המפקח‪.‬‬ ‫שינויים על פי דרישת המזמין‬ ‫‪ .108‬הקבלן מצהיר כי התמורה הנקובה בהסכם זה מתבססת על הכמויות‪ ,‬חומרים פרטים‬ ‫ומרכיבים הכלולים בכל הנספחים המצורפים להסכם זה ובכל תוכניות אשר הוצגו ויוצגו‬ ‫בפניו‪.‬‬ ‫‪ .109‬הצדדים מסכימים בזה כי באם ידרוש המזמין לבצע תוספות בכמויות‪ ,‬חומרים ומרכיבים‬ ‫)להלן‪" :‬תוספות"( מעבר לאלה הקבועים בעת חתימת הסכם זה‪ ,‬כי אז יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪109.2‬‬ ‫אם המפקח יוכל לגזור את המחיר עבור התוספות‪ ,‬מתוך התמורה המוסכמת על‬ ‫פי הסכם זה‪ ,‬ייקבע המפקח את התמורה עבור התוספות וקביעתו תחייב את‬ ‫הצדדים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪35‬‬ ‫‪109.2‬‬ ‫אם המפקח לא יוכל לגזור את המחיר כאמור‪ ,‬ייקבע המחיר עבור התוספות על פי‬ ‫כתב הכמויות המצורף במסמך ד'‪.‬‬ ‫‪ 109.3‬אם המפקח לא יוכל לגזור את המחיר כאמור‪ ,‬ייקבע המחיר עבור התוספות על פי‬ ‫המחירון המתפרסם על ידי דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ )להלן‪" :‬מחירון‬ ‫דקל"( כפי שיהיה בתוקף בעת הזמנת התוספות‪ ,‬בניכוי של ‪ 15%‬והכל בלבד שלדעת‬ ‫המפקח המחיר שנקבע במחירון דקל הינו סביר‪) .‬מובהר בזה כי המחירון האמור‬ ‫לעיל לא יהיה המחירון הידוע כמחירון של "דקל שיפוצים"(‪.‬‬ ‫‪ 109.4‬באם לדעת המפקח או המזמין‪ ,‬מחיר התוספות כפי שהם קבועים במחירון דקל‪,‬‬ ‫אינו סביר או באם ידרשו תוספות אשר מחירן לא נקבע במחירון דקל ואף לא ניתן‬ ‫לגזור אותם מהתמורה על פי הסכם זה‪ ,‬כי אז ייקבע המחיר עבור התוספות על ידי‬ ‫המפקח על ידי ניתוח מחירם תוך התחשבות בעלות של הקבלן עבור העבודה‬ ‫המבוצעת והעלות עבור החומרים הדרושים לבצוע התוספות‪ ,‬בתוספת ‪15%‬‬ ‫הכוללים גם תקורה‪ ,‬מימון ורווח הקבלן‪ .‬מחירי העלות ייקבעו על ידי נתונים‬ ‫שיקבל המפקח מהמזמין והקבלן וכל גוף אחר‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪.‬‬ ‫‪ .110‬הקבלן יגיש למזמין ולמפקח‪ ,‬כל חודש‪ ,‬פירוט של כל תביעותיו לתשלום בגין תוספות‬ ‫שבוצעו על ידו במשך החודש החולף ואשר לפי דעתו זכאי הוא לקבלן מהמזמין תמורה‬ ‫נוספת עבורם‪ ,‬מעבר לתמורה המוסכמת‪ .‬תביעה שלא נכללה בפירוט הנ"ל רואים את‬ ‫הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין אלא אם הודיע למזמין‪ ,‬בכתב בסוף החודש האמור‪ ,‬על‬ ‫כוונתו להגיש דרישה לתשלום בגין כך‪ ,‬ודרישה זו תימסר למזמין לא יאוחר מסוף החודש‬ ‫שלאחר החודש האמור‪.‬‬ ‫‪ .111‬הקבלן לא יהיה זכאי לדרוש מהמזמין כל תמורה שהיא עבור ביצוע תוספות כלשהן אלא‬ ‫אם כן התמלאו כל התנאים שלהלן‪:‬‬ ‫‪111.1‬‬ ‫התוספות הן כאמור בסעיף ‪ 109‬לעיל‪.‬‬ ‫‪111.2‬‬ ‫הקבלן והמזמין הסכימו מראש ובכתב )לפני הביצוע( את התוספות שיבוצעו‬ ‫לרבות כמויות וכד'‪.‬‬ ‫‪111.3‬‬ ‫התמורה עבור תוספות אלה סוכמה מראש ובכתב‪ ,‬לפני ביצוע התוספות‪.‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫הקבלן הגיש למזמין‪ ,‬בתום החודש בו בוצעו תוספות אלה‪ ,‬פירוט בכתב של‬ ‫התמורה המגיעה לו‪ ,‬לטענתו‪ ,‬בגין תוספות אלה‪.‬‬ ‫‪111.5‬‬ ‫הצדדים סיכמו מראש ובכתב באם שינויים או תוספות אלה יאריכו את תקופת‬ ‫הבניה‪ ,‬ואם כן‪ ,‬את משך הזמן בו תוארך הבניה עקב כך‪.‬‬ ‫‪ .112‬באם תתעורר מחלוקת בין הצדדים בנוגע לשאלה האם על המזמין לשלם תמורה עבור‬ ‫התוספות או מחלוקת בנוגע לגובה התמורה עבור התוספות או באם יש בתוספות אלה כדי‬ ‫להאריך את תקופת העבודה‪ ,‬או באם תתעורר מחלוקת בכל ענין אחר הנוגע לשינויים או‬ ‫לתוספות‪ ,‬יחליט ויפסוק בעניין המפקח וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים‪.‬‬ ‫בדיקת העבודה עם סיומה‬ ‫‪ .113‬כאשר יהיה הקבלן סבור כי עבודות הבניה הושלמו‪ ,‬לרבות כל עבודות הפיתוח‪ ,‬יודיע על כך‬ ‫למזמין ולמפקח בכתב‪.‬‬ ‫‪ .114‬בדיקת העבודה תעשה‪ ,‬במשותף‪ ,‬על ידי המזמין‪ ,‬המפקח‪ ,‬האדריכל‪ ,‬וכל נציג אחר מטעם‬ ‫המזמין‪ .‬בדיקת העבודה תתקיים לא יאוחר מ‪ 7 -‬ימים לאחר קבלת ההודעה של הקבלן על‬ ‫השלמת העבודה‪.‬‬ ‫‪ .115‬תוך ‪ 7‬ימים מיום ביצוע הבדיקה‪ ,‬ימסור המפקח לקבלן רשימה של תיקונים או השלמות‬ ‫שיש לבצע לדעת הנציגים מטעם המזמין‪ ,‬אשר יהיו שותפים לבדיקה‪ ,‬בתוספת הוראות‬ ‫בנוגע לתיקונים הדרושים ותאריך סיום ביצוע התיקונים הדרושים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .116‬לאחר ביצוע התיקונים שנכללו בתרשומת הנ"ל‪ ,‬יזמין הקבלן את המפקח‪ ,‬על מנת לבדוק‬ ‫את התיקון והשלמת העבודות על ידו‪ .‬באם המפקח יקבע כי הקבלן לא ביצע את התיקונים‬ ‫או ההשלמות‪ ,‬יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים ההשלמות בעצמו או בכל דרך אחרת‬ ‫שימצא לנכון‪ .‬הוצאות ביצוע התיקונים ההשלמות‪ ,‬יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה‬ ‫הוצאות אלו‪ ,‬בתוספת של ‪ ,15%‬מהתשלומים המגיעים לקבלן או יגבה אותן מהקבלן בכל‬ ‫דרך אחרת‪.‬‬ ‫‪ .117‬באם המזמין לא ירצה לבצע את התיקונים בעצמו או בכל דרך אחרת‪ ,‬יהיה על הקבלן לבצע‬ ‫את התיקונים וההשלמות‪ ,‬במועד שנקבע לכך על ידי המפקח‪ .‬באם הקבלן לא יבצע את כל‬ ‫התיקונים במועד שנקבע לכך על ידי המפקח‪ ,‬ישלם הקבלן פיצוי בסך של ‪ 2%‬מהתמורה‬ ‫המוסכמת‪ ,‬לכל יום של איחור בביצוע התיקונים או ההשלמות‪.‬‬ ‫‪ .118‬אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בהם‪ ,‬גם אם טרם‬ ‫בוצעו במבנה עבודות התיקונים וההשלמות והקבלן חייב לבצע את התיקונים וההשלמות‪,‬‬ ‫תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח‪.‬‬ ‫‪ .119‬מוסכם כי הבדיקה הנ"ל לא תחשב כמסירת העבודות לידי המזמין אלא כל מטרתה של‬ ‫הבדיקה הנ"ל תהיה לוודא כי בניית המבנה הושלם‪.‬‬ ‫‪ .120‬באם לאחר כל הבדיקות הנ"ל ייקבע המפקח כי אין לנציגים של המזמין הערות או דרישות‬ ‫לתיקונים וכי העבודה הושלמה כנדרש‪ ,‬ייתן המפקח למזמין ולקבלן "תעודת השלמה" אשר‬ ‫יהווה אישור להשלמת העבודה הכלולה בתעודה זו‪ .‬נוסח תעודה זו מצורף כנספח ה'להסכם‬ ‫זה‪.‬‬ ‫‪ .121‬באם הקבלן יפגר בהשלמת העבודה‪ ,‬רשאי המזמין‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתו לדרוש מהקבלן‬ ‫למסור חלקים מן השיפוץ או במערכות‪ .‬במקרה זה תערכנה קבלות חלקיות והמזמין יהיה‬ ‫רשאי להשתמש באותם חלקים למרות שטרם הושלמה העבודה בכל שטח המבנה‪ .‬במקרה‬ ‫כזה תחשב תקופת האחריות החל מתאריך המסירה הסופי של כל המבנה‪ ,‬או מהתאריך‬ ‫שהמזמין החל להשתמש בחלקים הכל לפי החלטת המזמין‪ .‬מובהר‪ ,‬כי גם אם לא יפגר‬ ‫הקבלן בהשלמת העבודות רשאי המזמין‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬לדרוש מהקבלן‬ ‫למסור חלקים מהמבנה או מערכותיה בהתאם לנוהל הקבלן שפורט לעיל‪.‬‬ ‫‪ .122‬השלמת המבנה והעבודות בפרוייקט כוללת תיקון והשלמה של ההערות של הנציגים מטעם‬ ‫המזמין כאמור לעיל‪ ,‬וכן מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע העבודות והשלמתן בהתאם‬ ‫לדרישות רשויות התכנון המוסכמות‪ ,‬ככל שיידרשו כאלה או חלק מהם‪ ,‬ולרבות הג"א‪,‬‬ ‫חברת החשמל‪ ,‬חברת בזק‪ ,‬מכבי אש‪ ,‬הרשות המקומית וכיוצ"ב(‪ ,‬לרבות כל עבודות‬ ‫התיאום או הטיפול עם הגופים או הרשויות הנ"ל בכל הקשור לחיבור המבנה לרשתות‬ ‫השונות )מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬חשמל‪ ,‬תקשורת וכיוצ"ב(‪ ,‬בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים או‬ ‫הרשויות הנ"ל לביצוע החיבור‪/‬ים )טופס "‪ "4‬וכיוצ"ב( וקבלת אישור הרשות המקומית‬ ‫לאכלוס וקבלת תעודת גמר כדין לכל הפרוייקט‪ ,‬ככל שיידרשו‪.‬‬ ‫‪ .123‬באם יידרש המזמין על ידי הרשות המקומית להגיש ערבות להבטחת השלמת ההתחייבויות‬ ‫על פי האמור בתעודת גמר יהיה על הקבלן להגיש ערבות זו והקבלן ישא בכל הוצאה‬ ‫הכרוכה בכך‪.‬‬ ‫נספחים לקבלת העבודה‬ ‫‪ .124‬במועד עריכת הבדיקה של השלמת העבודות‪ ,‬מתחייב הקבלן לספק למזמין את כל‬ ‫האישורים הדרושים מספקי כל המערכות שהותקנו בבניין כגון אישור של חברת בזק‪ ,‬חברת‬ ‫חשמל‪ ,‬מערכות מיזוג אויר‪ ,‬מערכות מכניות‪ ,‬מערכות הסקה וכד' וכן לכלל הבניין‪ ,‬כנדרש‬ ‫לגבי תעודת הגמר‪.‬‬ ‫‪ .125‬הקבלן מתחייב לספק למזמין‪ ,‬במועד עריכת הבדיקה של השלמת העבודות‪ ,‬רשימה של כל‬ ‫קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות וכן תכניות מדויקות של כל המערכות במבנה‬ ‫)מערכות אינסטלציה‪ ,‬ביוב‪ ,‬מיזוג אויר‪ ,‬חשמל‪ ,‬מערכות מכניות וכד'( וכן יספק הקבלן ספר‬ ‫הוראות להפעלה ולהחזקה של המתקנים והמערכות‪.‬‬ ‫מסירה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .126‬מוסכם כי מסירת העבודות על פי הסכם זה תהיה במסירת המפתחות כאשר המבנה ראוי‬ ‫לתיפעול כשכל מערכותיו תקינות ופועלות ולאחר מילוי כל הדרישות בהתאם להסכם זה‬ ‫ולאחר קבלת "תעודת גמר" מהרשויות המוסמכות‪ ,‬ככל שתידרש כזו‪.‬‬ ‫‪ .127‬לפני מסירת החזקה כאמור‪ ,‬יהיה הקבלן חייב לנקות את מקום העבודה מכל פסולת ולנקות‬ ‫את פנים המבנה ואת כל שטח המבנה על ידי חברת ניקיון מוסמכת וכן לבצע "פוליש"‬ ‫בריצוף ולמסור את העבודה במצב נקי לחלוטין‪.‬‬ ‫תיקון ליקויים‬ ‫‪ .128‬תקופת האחריות של הקבלן לגבי עבודותיו תהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 128.1‬תקופת האחריות תהיה בהתאם לתקופות הקבועות בחוק המכר )דירות(‪ ,‬תשל"ג –‬ ‫‪,1973‬בכל דין החל בעניין זה ובהתאם לאמור בחוזה זה‪ ,‬במסמך תנאים כלליים‬ ‫מיוחדים )מסמך ג‪ (1-‬ובמפרט הטכני המיוחד )מסמך ג‪ (2-‬כאשר בכל מקום בו‬ ‫קיימות הוראות שונות באשר לתקופת האחריות תחול הההוראה המחילה את‬ ‫התקופה הארוכה יותר‬ ‫‪ 128.2‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב לתקן כל פגם או ליקוי במתקנים‪,‬‬ ‫אביזרים ופריטים הנרכשים ומוכנים כגון מערכות סניטציה‪ ,‬הסקה‪ ,‬איוורור‪ ,‬מיזוג‬ ‫אויר‪ ,‬חשמל‪ ,‬מערכות מכניות אחרות וכיו"ב בהתאם לתקופת האחריות שקבעו‬ ‫הספקים של מוצרים אלה אך לא פחות מתקופה של ‪ 24‬חודשים מהמועד בו הוצאה‬ ‫"תעודת השלמה"‪ .‬אחריות זו תכלול שרות ואחזקה למתקנים הנ"ל לתקופה של ‪24‬‬ ‫חודשים‪.‬‬ ‫‪ 128.3‬בעבודות שלגביהן לא נקבעה תקופת האחריות בחוק המכר )דירות(‪ ,‬תשל"ג – ‪,1973‬‬ ‫או בכל דין אחר או בהסכם זה‪ ,‬או בכל מסמך אחר‪ ,‬לרבות במסמך תנאים כלליים‬ ‫מיוחדים )מסמך ג‪ (1-‬ובמפרט הטכני המיוחד )מסמך ג‪ ,(2-‬תהיה תקופת האחריות‬ ‫של הקבלן במשך שנה אחת מהמועד בו הוצאה "תעודת השלמה" על ידי המפקח‬ ‫לבניין‪ ,‬והכל מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬לגבי תקופות האחריות של הקבלן‪.‬‬ ‫‪ 129.‬הקבלן יתקן כל פגם תוך ‪ 7‬יום מהמועד בו קיבל על כך הודעה מהמזמין‪ .‬פגמים שאינם‬ ‫סובלים דיחוי ועלולים לגרום אי נוחות‪ ,‬כגון ליקויי רטיבות וכיו"ב‪ ,‬יתוקנו מיד עם קבלת‬ ‫הדרישה לתיקונם‪.‬‬ ‫בדק בתום השנה הראשונה‬ ‫‪ .130‬בתום שנה אחת מהמועד בו הוצאה "תעודת השלמה" לבנין‪ ,‬יערך בדק נוסף של כל העבודות‬ ‫שבוצעו על ידי הקבלן‪ .‬הבדק ייערך בנוכחות המזמין‪ ,‬המפקח‪ ,‬האדריכל וכל נציג אחר‬ ‫מטעם המזמין‪ .‬באם במהלך הבדק יתברר כי יש צורך בביצוע תיקונים‪ ,‬יערוך המפקח‬ ‫רשימה של התיקונים‪ .‬לאחר השלמת התיקונים על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם‬ ‫קבלה סופית‪.‬‬ ‫‪ .131‬מובהר בזה כי כל התיקונים שייבצע הקבלן במסגרת האחריות שלו לעבודותיו לא יזכו את‬ ‫הקבלן לכל תמורה עבורן‪.‬‬ ‫אחריות‬ ‫‪ .132‬הקבלן יהיה אחראי בכל הקשור לעבודות וביצוען‪.‬‬ ‫‪ .133‬הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא‪ ,‬בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שייגרם למזמין‬ ‫ו‪/‬או לעובדי המזמין ו‪/‬או לכל מי מטעמו של המזמין או לכל צד שלישי לרבות אנשים‬ ‫המצויים באתר או במקרקעין‪ ,‬המבקרים‪ ,‬העובדים‪ ,‬המשתמשים והמחזיקים במבנה‪,‬‬ ‫ובמקרקעין ובאתר והכל כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי‪ ,‬או עקב או במהלך ביצוע‬ ‫העבודה או בקשר אליה‪ ,‬מצד הקבלן‪ ,‬עובדיו‪ ,‬שלוחיו‪ ,‬אלה הנתונים למרותו‪ ,‬קבלני המשנה‬ ‫העובדים מטעמו ועובדיהם‪ ,‬שלוחים ומי שנתון למרותם‪ ,‬או כל המצויים באתר ובסביבתו‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .134‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬יהיה הקבלן אחראי לכל נזק רכוש‪ ,‬אובדן או נזק גוף‬ ‫שייגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או פגיעה‬ ‫גופנית כלשהי או כל נזק אחר שייגרם תוך כדי‪ ,‬עקב או במהלך ביצוע העבודה‪ ,‬והוא ישפה‬ ‫את המזמין במידה ותוטל עליו אחריות כלשהי או תגרם לו הוצאה כלשהי כתוצאה מנזק‬ ‫האמור בסעיף משנה זה‪.‬‬ ‫‪ .135‬הקבלן מתחייב לפצות את המזמין ולשפותו בגין כל נזק שייגרם לו כאמור לעיל‪ ,‬ו‪/‬או או כל‬ ‫הפסד אחר שייגרם לו כתוצאה מכל טענה‪ ,‬תלונה שתוגש נגדו וכן מכל תביעה שתוגש נגדו‪,‬‬ ‫או פסק דין שייפסק נגדו בגין מעשה או מחדל כאמור בסעיפים ‪ 132‬ו‪ 134 -‬לעיל‪ ,‬ובכל מקרה‬ ‫שהמזמין יחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו‪ ,‬מתחייב הקבלן‬ ‫לשלם כל סכום כזה במקום המזמין או למזמין‪ .‬כן מתחייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות‬ ‫שהמזמין יחויב בהן בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת‪ ,‬לרבות הוצאות משפטיות ושכר‬ ‫טרחת עו"ד‪ ,‬והכל בכפוף לכך שהמזמין יאפשר לקבלן להתגונן בתביעה כזו‪ .‬כל סכום‬ ‫שישתלם על ידי המזמין יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה והמזמין בכפוף‬ ‫לאמור רשאי לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך‬ ‫אחרת‪.‬‬ ‫‪ .136‬חובת השיפוי כאמור בסעיף ‪ 135‬תחול במקרה בו תוטל אחריות או הוצאה או תשלום על‬ ‫המזמין במסגרת הליך משפטי או הליך אחר כדין או פשרה שתהא מקובלת על הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .137‬הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה או חבלה או נזק‬ ‫בכל הנוגע לבניית הפרוייקט או כתוצאה מתהליך הבניה של הפרוייקט‪.‬‬ ‫‪ .138‬הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהו‪ ,‬לרבות דרכים מכל סוג‪,‬‬ ‫מדרכות‪ ,‬שבילים‪ ,‬רשת מים‪ ,‬תיעול‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלפון‪ ,‬טלוויזיה וכד' תוך כדי ביצוע העבודה‪,‬‬ ‫בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה‪,‬‬ ‫וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו‪.‬‬ ‫‪ .139‬הקבלן יהיה אחראי לקבל את הסכמת הרשויות השונות לביצוע עבודות אשר נדרשת בה‪,‬‬ ‫הסכמתם‪ ,‬במידה ונדרשת‪.‬‬ ‫‪ .140‬מיום העמדת המבנה והמקרקעין לרשות הקבלן לשם ביצוע העבודות ועד להשלמת עבודות‬ ‫הבניה כאמור בהסכם זה‪ ,‬יהיה הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם למבנה‪ ,‬ו‪/‬או לסביבתו‪ ,‬ו‪/‬או‬ ‫לרכוש המשותף ו‪/‬או לכל חלק אחר במקרקעין במהלך עבודות הבניה‪ ,‬לרבות נזק שנגרם על‬ ‫ידי הקבלן‪ ,‬עובדיו‪ ,‬שלוחיו או מי מטעמו או כל צד ג' כלשהו‪.‬‬ ‫‪ .141‬כל האמור לעיל בסעיף זה ובהסכם זה לגבי אחריותו של הקבלן לנזקים כאמור לעיל‪ ,‬תחול‬ ‫גם לגבי הפעולות שיבוצעו באתר על ידי הקבלן או מטעמו לאחר השלמת עבודות הבניה‬ ‫ובמסגרת תיקוני הבדק‪ ,‬תיקון ליקויים וכל עבודה אחרת שתתבצע על ידי הקבלן או מטעמו‬ ‫גם לאחר השלמת הבניה‪.‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪ .142‬הקבלן יבטח על חשבונו הוא‪ ,‬את עצמו ואת הבאים מכוחו נגד אובדן‪ ,‬נזק או אחריות‬ ‫הקשורים הנובעים מביצוע העבודה כאמור בהסכם זה והביטוח יכלול את המפורט להלן‪:‬‬ ‫‪142.1‬‬ ‫את כל אתר הבניה בו ייבנה הפרוייקט לרבות‪ :‬החומרים‪ ,‬הציוד המתקנים וכל‬ ‫דבר אחר שהובא לאתר הבניה לצורך העבודה‪ ,‬במלוא ערכו‪ ,‬מזמן לזמן נגד כל‬ ‫נזק או אבדן‪ ,‬למשך כל תקופת הבניה ועד להשלמת הבניה בהתאם לסעיפים ‪122‬‬ ‫ו‪.126 -‬‬ ‫‪142.2‬‬ ‫כל נזק ו‪/‬או אבדן העלולים להיגרם‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬תוך ביצוע העבודות‪,‬‬ ‫לגופו ו‪/‬או לרכושו של כל אדם‪ ,‬לרבות עובדי הקבלן‪ ,‬קבלני המשנה ועובדיהם וכל‬ ‫אדם אחר הנמצא בשרותו או כל אדם אחר אשר יימצא באתר הבניה‪.‬‬ ‫‪142.3‬‬ ‫כל נזק פיזי או אובדן שיגרמו באתר בתקופת ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪142.4‬‬ ‫כל אחריות כלפי צד ג' לגבי נזק גוף ו‪/‬או רכוש שנגרמו בתקופת ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪39‬‬ ‫‪142.5‬‬ ‫אחריות מעבידים כלפי עובדים וכל אדם אחר הנמצא בשרותו באתר ובמהלך‬ ‫ביצוע העבודות על פי הסכם זה‪.‬‬ ‫‪142.6‬‬ ‫ביטוח אחריות קבלנים‪ ,‬הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש‪ ,‬וביטוח‬ ‫אחריות כלפי צד שלישי וכן ביטוח בגין ליקויי תכנון וביצוע עבודות לקויות‪.‬‬ ‫‪142.7‬‬ ‫כל הפריטים והמתקנים מכל סוג שהוא אשר יובאו לדירות על ידי המזמין לשם‬ ‫התקנתם בדירות כגון‪ ,‬כלים סניטריים‪ ,‬מטבחים וכד'‪.‬‬ ‫‪142.8‬‬ ‫סכומי הביטוח בכל הביטוחים ייקבעו על ידי המזמין או יועץ ביטוח מטעמו‬ ‫בטרם חתימת הסכם זה‪ .‬אם יוצאו פוליסות ביטוח בסכומי ביטוח שלא אושרו על‬ ‫ידי המזמין או יועץ ביטוח מטעמו‪ ,‬יהיה הקבלן חייב לתקן את סכומי הביטוח על‬ ‫פי דרישת המזמין באופן מיידי‪.‬‬ ‫‪ .143‬הקבלן מתחייב כי המזמין יהיה מוטב לפי הפוליסה וכי ימציא לו את הפוליסות הנ"ל בתוך‬ ‫‪ 48‬שעות מחתימת הסכם זה ובכל מקרה לפניי תחילת עבודות הבניה באתר בתוספות‬ ‫אישור על תשלום דמי הביטוח המתחייבים‪ .‬הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בעבודות הבניה‬ ‫בטרם ימציא את פוליסות הביטוח כאמור‪ .‬אי המצאת הפוליסות במועד הנ"ל תהווה הפרה‬ ‫של ההסכם על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .144‬במידה ופוליסות הביטוח שבידי הקבלן לא מכסות את הנדרש על פי האמור לעיל‪ ,‬או באם‬ ‫יתברר כי יש צורך לשנות או להוסיף את היקף וסוג הסיכונים המבוטחים ידאג הקבלן‬ ‫לתיקונים על חשבונו‪ ,‬להנחת דעתו של המזמין‪.‬‬ ‫‪ .145‬הקבלן מתחייב לשלם את פוליסות הביטוח במועדן ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות‬ ‫הביטוח על מנת שהביטוח יהא בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות ותקופות הבדק‪.‬‬ ‫הפוליסות יכללו תנאי לפיו הקבלן לא יהיה רשאי לבטל את הביטוח או לצמצם את היקפו‬ ‫או שלא לחדשו אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן‬ ‫לא פחות מ‪ 60 -‬יום מראש‪.‬‬ ‫‪ .146‬הקבלן מתחייב לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב לחברת הביטוח ולתנאי פוליסות‬ ‫הביטוח והיקפם‪.‬‬ ‫‪ .147‬הקבלן יגרום לכך כי חברת הביטוח תתחייב כלפי המזמין להודיע למזמין מיד ולא יאוחר‬ ‫מ‪ 7 -‬ימים על כל עיכוב או אי תשלום הפרמיה במועד על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .148‬אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצע לפי הסכם זה או אם הבטוח הכללי של‬ ‫הקבלן לא יכסה את חבותו על פי סעיף זה או אם הקבלן לא ישלם את הפרמיות על פי‬ ‫הפוליסות במועדן או לא ימציא את הקבלות לתשלום הפרמיות על פי הפוליסות‪ ,‬במועדן‪,‬‬ ‫או לא ימציא את האישורים על היות הביטוחים הנ"ל בתוקף‪ ,‬יהיה המזמין רשאי‪ ,‬אך לא‬ ‫חייב‪ ,‬לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הבטוח‪ ,‬לרבות הפרמיות השוטפות‪ ,‬ויהיה‬ ‫זכאי לשיפוי מלא ומידי מאת הקבלן‪ ,‬כן יהיה המזמין רשאי לקזזם מתשלומי התמורה או‬ ‫לגבותם בכל דרך אחרת‪.‬‬ ‫‪ .149‬למען הסר ספק‪ ,‬מוסכם בזאת‪ ,‬כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי המזמין‪ ,‬באם יערכו‬ ‫ביטוחים כאמור‪ ,‬ואין בהוראת סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו‬ ‫על פי הסכם זה לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ואין בהם כדי‬ ‫להטיל על המזמין אחריות כלשהי מכל סוג שהוא‪.‬‬ ‫‪ .150‬המצאת פוליסות הביטוח על ידי הקבלן למזמין לא יהוו אישור מצד המזמין על התאמת‬ ‫הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לביטוחים ולא יפטרו את הקבלן‬ ‫מאחריותו לנזקים על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬ ‫‪ .151‬הקבלן יגרום לכך כי המוטבים ו‪/‬או המבוטחים לפי הפוליסות הנ"ל יהיו הקבלן והמזמין‬ ‫יחדיו וחברת הבטוח תוותר על כל זכות של שיבוב ו‪/‬או הגשת תביעה העלולים להיות לה נגד‬ ‫הקבלן או המזמין או כלפי כל מי שבא במקומם וכן כלפי האדריכל‪ ,‬המפקח המהנדס או כל‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪40‬‬ ‫גוף אחר אשר יפעל באתר הבניה מטעם המזמין ולבאים מכוחם‪ .‬ויתור זה ינתן על ידי‬ ‫המבטח בכתב עם פוליסות הביטוח‪.‬‬ ‫‪ .152‬מוסכם כי כל תשלום שחברת הביטוח תהיה חייבת לשלם על פי הפוליסות הנ"ל ישולם‬ ‫ראשית למזמין ואחר כך לקבלן‪ .‬כל תשלום שיתקבל על ידי הקבלן או המזמין מאת חברת‬ ‫הבטוח בגין כל אבדן‪ ,‬או נזק לבנין‪/‬ים או לחומרים או לציוד המשמש בבנייתם‪ ,‬ישמש‬ ‫לשיקום וכינון הנזק ולהשלמת הבניה‪.‬‬ ‫‪ .153‬הפוליסות תהיינה לתקופה שעד תום ‪ 3‬חודשים ממועד השלמת העבודות‪ .‬עם השלמת‬ ‫עבודות הבניה ידאג הקבלן להוצאת פוליסות ביטוח לכיסוי הנזקים בגין עבודות הבדק‬ ‫ותיקון ליקויים שיבוצעו לאחר תום הבניה וזאת בסכומים ובתנאים שיסוכמו בין הצדדים‬ ‫מראש‪.‬‬ ‫‪ .154‬אם ירצה המזמין להגיש תביעה על פי פוליסת הביטוח מתחייב הקבלן להצטרף לתביעה של‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫הוצאות‪ ,‬מסים ותשלומים שונים‬ ‫‪ .155‬כל תשלום או הוצאה מכל סוג שהוא הקשורים לבניה ולהשלמת המבנה כראויה לתיפעול‬ ‫בהתאם להסכם זה יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו‪.‬‬ ‫‪ .156‬מוסכם כי החיבורים הזמניים לאתר הבניה לאספקת חשמל ומים וכל חיבור אחר הדרוש‬ ‫לשם ביצוע עבודות הבניה יהיו באחריותו של הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות‬ ‫בכך לרבות הוצאות בגין צריכת חשמל מים וכד'‪ .‬הקבלן יזמין על חשבונו אספקה של מים‬ ‫וחשמל ממקורות ראשיים לצורך ביצוע על העבודות והוא יתקין על חשבונו מערכת קווים‬ ‫הנחוצים להעברת המים והחשמל למקום העבודות‪.‬‬ ‫‪ .157‬כל ההוצאות הכרוכות בהכנות לביצוע העבודות לרבות מדידות וסימון ולרבות התקנת דרכי‬ ‫גישה לאתר תחולנה על הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .158‬כל ההוצאות החיובים‪ ,‬המסים‪ ,‬האגרות וההיטלים מכל מין וסוג שהוא הכרוכים בביצוע‬ ‫העבודה ובמילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה‪ ,‬מיום חתימת הסכם זה ואילך‪,‬‬ ‫יחולו וישולמו על ידי הקבלן לרבות‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור ההוצאות בגין חומרי‬ ‫בניה‪ ,‬ציוד‪ ,‬כלים‪ ,‬חומרי עזר‪ ,‬שכר עבודה על כל מרכיביו‪ ,‬לרבות‪ ,‬שכר הקבלן‪ ,‬שכר קבלני‬ ‫המשנה‪ ,‬שכר היועצים למיניהם‪ ,‬הוצאות הקמתם ופירוקם של מבנים ארעיים כלשהם‪,‬‬ ‫הוצאות שמירה‪ ,‬סימון‪ ,‬גידור ושילוט אתר הבניה‪ ,‬הוצאות הובלת החומרים‪ ,‬הציוד‪,‬‬ ‫הכלים‪ ,‬העמסתם‪ ,‬פריקתם‪ ,‬אחסונם‪ ,‬שמירתם‪ ,‬הוצאות הביטוח‪ ,‬הוצאות הקשורות בהכנת‬ ‫דרכי גישה לאתר הבניה‪ ,‬הוצאות ניקוי וסילוק הפסולת במהלך הבניה ובסיומה‪.‬‬ ‫‪ .159‬תשלומים ועלויות לבדיקות מכון התקנים‪ ,‬בדיקות ובקורות למיניהן לקבלת אישורים‬ ‫ותעודות אכלוס‪ ,‬יחולו על הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .160‬הקבלן מתחייב לשאת ולשלם את כל המסים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על קבלנים‬ ‫ומעבידים בהתאם לדין ולנוהג ויהיה אחראי לכל הניכויים שיש לעשותם על פי כל דין‬ ‫ולהעברתם לרשויות ולמוסדות המוסכים‪.‬‬ ‫‪ .161‬הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישור על ניהול פנקסי חשבונות כדין וכן אישור על ניכויים‬ ‫במקור בנוגע לכל התשלומים שהמזמין חייב לשלמם לקבלן על פי הסכם זה‪.‬‬ ‫אפשרות פעולה לקבלנים אחרים‬ ‫‪ .162‬הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה‪ ,‬בהתאם להוראות המזמין‪ ,‬לכל קבלן אחר או לכל‬ ‫אדם אשר המזמין ימסור לו ביצוע עבודות אחרות שאינן כלולות בעבודות נשוא הסכם זה‬ ‫ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את ביצוע עבודות הבניה על ידי הקבלן‪ .‬לקבלן לא תהיה כל‬ ‫תביעה או טענה עקב מסירת עבודות אלה לקבלן‪/‬ים אחרים או עקב ביצוע העבודות על ידי‬ ‫קבלן‪/‬ים אחרים‪ .‬המפקח מטעם המזמין ייתן לקבלן הוראות שמטרתן לתאם את ביצוע‬ ‫העבודות על ידי הקבלן והקבלן‪/‬ים האחרים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪41‬‬ ‫סילוק יד הקבלן‬ ‫‪ .163‬מוסכם בזה‪ ,‬כי בכל אחד מהמקרים הבאים יהיה המזמין רשאי לסלק את ידי הקבלן‬ ‫מהאתר או מכל חלק ממנו ולמנוע ממנו להמשיך את העבודות או כל חלק מהם‪ ,‬ולהשלים‬ ‫את העבודה בעצמו או באמצעות קבלן אחר‪ ,‬או בכל דרך אחרת שתראה לו והכל כמפורט‬ ‫להלן‪.‬‬ ‫‪163.1‬‬ ‫במקרה והקבלן איחר מעל ‪ 15‬יום במועד התחלת ביצוע העבודה‪.‬‬ ‫‪ 163.2‬במקרה והקבלן איחר ב‪ 21 -‬יום לפחות בהשלמת שלב כלשהו על פי לוח הזמנים‬ ‫כאמור לעיל‪ ,‬או בכל מקרה אחר בו הקבלן התרשל ולא התקדם בביצוע העבודה‬ ‫בקצב הראוי‪ ,‬באופן שהמפקח קבע כי‪ ,‬ברור בעליל שהקבלן יאחר מעל ‪ 21‬יום‬ ‫במועד שנקבע להשלמת שלב כלשהו‪.‬‬ ‫‪ 163.3‬במקרה שהקבלן הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו פירוק‪ ,‬או צו כינוס נכסים‪ ,‬או‬ ‫שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו‪ ,‬או לחלק מרכושו או אם ימונה מפרק או‬ ‫מפרק זמני על הקבלן או אם הקבלן הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו ‪ -‬והכל‬ ‫במקרה שמינוי או צו כאמור לא בוטל תוך ‪ 30‬יום ממתן צו בית המשפט‪.‬‬ ‫‪ 163.4‬במקרה והוטל עיקול על רכוש הקבלן הנמצא באתר הבניה‪ ,‬או על חלקו המונע או‬ ‫עלול למנוע בעד המשך תקין של העבודה‪ ,‬או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד‬ ‫ההוצאה לפועל לגבי רכוש הקבלן או מקצתו‪ ,‬והעיקול לא הוסר‪ ,‬או פעולת ההוצאה‬ ‫לפועל לא הופסקה‪ ,‬תוך ‪ 30‬יום מיום הטלת העיקול או עשיית פעולת ההוצאה‬ ‫לפועל‪.‬‬ ‫‪ 163.5‬במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך ‪ 7‬ימים ללא סיבה מספקת‪ ,‬לדעתו של‬ ‫המפקח‪ ,‬או אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה‪.‬‬ ‫‪ 163.6‬בכל מקרה שהקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם והקבלן‬ ‫לא תיקן את ההפרה בפרק הזמן הקבוע כאמור בסעיף לוחות הזמנים שבחוזה זה‪.‬‬ ‫‪ 163.7‬בכל מקרה בו המזמין ו‪/‬או המפקח יקבעו לפי שיקול דעתם הבלעדי כי הקבלן אינו‬ ‫מתאים לבצע את עבודות הבניה ע"פ הסכם זה‪ .‬החלטה זו יכול שתבוא בכל שלב‬ ‫משלבי הבניה‪ .‬הקבלן לא יהא רשאי לערער ו‪/‬או לטעון כנגד קביעה זו ויהיה חייב‬ ‫לסלק את ידו מהמבנה ו‪/‬או המקרקעין באופן מיידי‪.‬‬ ‫‪ 163.8‬כשהקבלן יסב הסכם זה‪ ,‬או כולו‪ ,‬או מקצתו‪ ,‬לאחר‪.‬‬ ‫‪ 163.9‬באם הקבלן יעסיק קבלן משנה בביצוע הבניה בלי הסכמת המזמין בכתב ומראש‪.‬‬ ‫‪ .164‬מוסכם בין הצדדים כי בכל דרישה שלפיה המזמין מסלק את ידו של הקבלן מהאתר‪ ,‬הקבלן‬ ‫יבצע את האמור ללא כל טענה‪ ,‬ו‪/‬או תביעה‪ ,‬ו‪/‬או עירעור‪.‬‬ ‫בכל מקרה בו תהא לקבלן דרישה‪ ,‬תביעה או טענה כלשהי‪ ,‬הוא יביא אותה בפני המפקח‬ ‫וזאת רק לאחר שסילק את ידו מהאתר‪.‬‬ ‫הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את המפקח וכי קביעתו של המפקח מוסכמת עליו‬ ‫באופן שהכרעת המפקח בעניין זה תהיה סופית ומכרעת ותחייב את שני הצדדים ללא‬ ‫עוררין‪ .‬אין בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף ‪ 191‬להלן לפיהן יהיה המפקח זכאי להכריע‬ ‫במחלוקת הנ"ל כבורר‪.‬‬ ‫‪ .165‬בכל המקרים האמורים יהיה המזמין רשאי‪ ,‬לשם השלמת העבודה‪ ,‬להשתמש בכל‬ ‫החומרים‪ ,‬הציוד והמתקנים השייכים לקבלן והמצויים באתר העבודה או למכור אותם‬ ‫ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום שיגיע למזמין מהקבלן‪ .‬מרגע קבלת הודעת המזמין‬ ‫על פי סעיף ‪ 163‬לעיל‪ ,‬אסור יהיה לקבלן להוציא מאתר הבניה כל ציוד או חומרים וכל רכוש‬ ‫אחר המצוי באתר הבניה כאמור‪ ,‬אלא אם כן יידרש לכך על ידי המזמין או קיבל רכוש אחר‬ ‫המצוי באתר הבניה כאמור‪ ,‬אלא אם כן יידרש לכך על ידי המזמין או קיבל הסכמתו לכך‪.‬‬ ‫‪ .166‬עם סיום העבודה יערך חשבון של ההוצאות והתשלומים שהוציא המזמין לשם השלמת‬ ‫העבודה על ידיו ושל ההפסדים והנזקים שנגרמו לו בשל הצורך להשלים את העבודה בעצמו‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪42‬‬ ‫הוצאות השלמת הבניה‪ ,‬ההפסדים והנזקים‪ ,‬יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא‪ ,‬בנוסף‬ ‫להוצאות האמורות‪ ,‬בתוספת של ‪ 20%‬מהן כפיצוי קבוע ומוסכם ומוערך מראש לנזקיו‬ ‫ולהוצאותיו‪ .‬המזמין יהיה זכאי לקזז סכום זה מכל תשלום שהוא חייב לקבלן או לגבות את‬ ‫ההוצאות וההפסדים והנזקים הנ"ל מהקבלן בכל דרך אחרת‪.‬‬ ‫‪ .167‬הקבלן מסכים כ י בכל מקרה האמור לעיל יהיה המזמין זכאי בעצמו או באמצעות אחרים‬ ‫מטעמו לסלק בכל שעות היום או הלילה את החומרים‪ ,‬הציוד‪ ,‬עובדים‪ ,‬חומרים וכל ציוד‬ ‫שהביא למקום או להשאיר במקום חלק מאלה‪ .‬וכל האחריות‪ ,‬ההוצאות והנזקים שיחולו‬ ‫במסגרת האמור לעיל יחולו על הקבלן בלבד‪.‬‬ ‫‪ .168‬אין בהוראות סעיף זה לעיל‪ ,‬לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות המזמין על פי‬ ‫דין ו‪/‬או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של הקבלן‪ ,‬ובכלל זה ומבלי לגרוע‬ ‫מכלליות האמור‪ ,‬הזכות לביטול ההסכם ולפיצויים בגין הפסד רווחים והזכות לפיצויים‬ ‫מוסכמים‪.‬‬ ‫‪ .169‬הקבלן מאשר ומצהיר בזה במפורש כי מוסכם עליו כי גם אם יהיו לו תביעות או טענות‬ ‫כלפיה מזמין בכל עניין מכל סוג שהוא בנוגע להסכם זה‪ ,‬הקבלן לא יהיה זכאי לעכב או‬ ‫למנוע את המשך ביצוע העבודות‪ ,‬על ידי המזמין או קבלן אחר וכי בכל מקרה של טענה של‬ ‫הקבלן כלפי המזמין תהייה לו רק זכות תביעה כספית ולא זכות עכבון מסוג כלשהו ו‪/‬או‬ ‫זכות לדרוש אכיפה או למנוע את המשך העבודות‪.‬‬ ‫‪ .170‬הקבלן מתחייב בכך באם המזמין ישתמש בזכותו לסלק את ידו של הקבלן מהפרוייקט‬ ‫מתחייב הקבלן מיד לדרישתו בכתב של המזמין להסתלק מן האתר ולהשאיר בו את כל‬ ‫החומרים‪ ,‬הציוד וכל דבר אחר אשר הובא על ידו לאתר‪.‬‬ ‫‪ .171‬בכל מקרה שהמזמין ישתמש בזכותו לסלק ידו של הקבלן יהיה המזמין זכאי‪ ,‬בנוסף‬ ‫לסעדים המפורטים לעיל‪ ,‬גם להפסיק לשלם כל תשלום נוסף לקבלן‪ ,‬לחלט את הערבות‬ ‫שניתנה על פי הסכם זה‪.‬‬ ‫‪ .172‬באם המזמין ישתמש בזכותו לסלק את ידו של הקבלן יהיה המזמין זכאי בנוסף לכל סעד‬ ‫אחר שהוא זכאי לו על פי הדין ועל פי הסכם זה להפסיק לשלם כל תשלום נוסף שהוא חייב‬ ‫בו לקבלן‪.‬‬ ‫זכות עיכוב‬ ‫‪ .173‬מוסכם בזאת‪ ,‬כי לקבלן אין ולא תהיה זכות עכבון בקשר לתחנה ו‪/‬או לבית ו‪/‬או למקרקעין‪,‬‬ ‫או על חומרים‪ ,‬ציוד או חלקי עבודה שבוצעו על ידו‪.‬‬ ‫‪ .174‬לקבלן לא תהיה זכות עכבון על חומרים‪ ,‬ציוד או חלקי עבודה שבוצעו על ידו‪ .‬הקבלן מוותר‬ ‫בזאת על כל זכות עיכוב על פי כל דין או על כל זכות עפ"י כל מנהג שיש לו לגבי העבודות‬ ‫שביצע‪.‬‬ ‫‪ .175‬מוסכם כי למזמין יהיה זכות עכבון על כל הציוד‪ ,‬מתקנים‪ ,‬חומרים מכל סוג שהוא שהובאו‬ ‫לאתר על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫הפסקת עבודות ביוזמת המזמין‬ ‫‪ .176‬המזמין רשאי להורות לקבלן לפי שיקול דעתו הבלעדי על הצורך בהפסקת העבודות‪ ,‬כולן‬ ‫או מקצתן‪ ,‬לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן קשורות בביצוע הסכם זה‪.‬‬ ‫והקבלן מתחייב למלא אחרי הוראה כזו של המזמין לא יאוחר מ‪ 10 -‬ימים ממועד קבלת‬ ‫ההוראה‪.‬‬ ‫‪ .177‬הופסקו העבודות כאמור לעיל לפרק זמן של יותר משלושה חודשים רשאי הקבלן לדרוש‬ ‫מהמזמין עריכת חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על ידו עד למועד הפסקת‬ ‫העבודות לפי המחירים תנאי התשלום הנקובים בהסכם זה‪ .‬תשלום הסכום כאמור שהוא‬ ‫סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעת פיצויים ותביעה עבור הוצאות מיוחדות‬ ‫שנגרמו לו‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪43‬‬ ‫ערבות לקיום ההסכם‬ ‫‪ .178‬להבטחת מילוי התחיבויותיו על פי הסכם זה‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪,‬‬ ‫להבטחת ביצוע הבניה ולהבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו בחוזה ובכל המסמכים‬ ‫המצורפים‪ ,‬ימציא הקבלן למזמין‪ ,‬עם חתימת הסכם זה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בלתי‬ ‫מותנית‪ ,‬בת פרעון מיד עם דרישה ראשונה‪ ,‬על פי הנוסח המפורט בנספח א' לחוזה )להלן‪:‬‬ ‫"ערבות הביצוע"( ' להסכם זה על סך השווה ל‪) 5% -‬חמישה אחוז( מסך התמורה המוסכמת‬ ‫בהסכם זה‪ .‬ערבות זו תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים וההצמדה של כל‬ ‫הערבויות תהיה למדד היסודי של ההסכם כלומר למדד ינואר ‪ .(2010‬ערבות לתקופת הבדק‬ ‫תומצא כמפורט בסעיף ‪ 00.07‬לתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג‪.(1-‬‬ ‫‪ 179.‬הערבות הבנקאית‪ ,‬שתוצא מיד עם חתימת הסכם זה‪ ,‬תהיה בתוקף למשך ‪ 6‬חודשים ובתום‬ ‫תקופה זו מתחייב הקבלן להאריך מדי פעם את תוקף הערבות בכל פעם למשך ‪ 6‬חודשים‬ ‫נוספים באופן ששבועיים לפני פקיעת התוקף של הערבות‪ ,‬היא תחודש‪ .‬לא המציא הקבלן‬ ‫ערבות חדשה כאמור במועד הנ"ל יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות שבידו ולקבלן לא‬ ‫תהיה כל זכות להתנגד לכך או להעלות כל טענה בעניין זה‪ .‬הקבלן יהיה רשאי לקבל לידיו‬ ‫את ערבות הביצוע רק לאחר מסירת תעודת השלמה וכגנד מסירתה של ערבות הבדק‪.‬‬ ‫‪ .180‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזה כי באם הקבלן לא יאריך את תוקף הערבות‬ ‫הבנקאית מפעם לפעם כאמור בסעיף ‪ 179‬לעיל‪ ,‬יהיה המזמין רשאי בנוסף למימוש הערבות‬ ‫הבנקאית גם לעכב כל תשלום המגיע לקבלן עד להמצאת ערבות בנקאית תקפה‪.‬‬ ‫‪ .181‬המזמין יהיה רשאי לממש את הערבות ולתבוע את הסכום הנקוב בה במלואו או בחלקו‪ ,‬לפי‬ ‫שיקול דעתו‪ ,‬בכל עת שבה לדעת המזמין הקבלן הפר את התחייבויותיו בהסכם זה או חלק‬ ‫מהם‪ .‬המזמין יהיה רשאי לממש את הערבות גם במקרה שהקבלן יפגר בבצוע העבודות‬ ‫ולצורך גביית הפיצוי המוסכם בסעיף ‪ 57‬לתנאי הסכם זה‪.‬‬ ‫הקבלן לא יהא רשאי להתנגד למימוש הערבות‪ ,‬בין בדרך של פניה לבית המשפט המוסמך‬ ‫ליתן צו מניעה האוסר את מימוש הערבות‪ ,‬או בין פניה למפקח ולכל ערכאה מוסמכת ליתן‬ ‫הוראה לעיכוב מימוש הערבות בכל דרך וצורה‪.‬‬ ‫‪ .182‬מוסכם כי באם תמומש על ידי המזמין הערבות הבנקאית כולה או חלק ממנה כי אז יהיה‬ ‫על הקבלן להמציא ערבות בנקאית חדשה לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה‬ ‫לרבות סכום הערבות‪ .‬כן מובהר בזה במפורש כי אין במימוש הערבות כולה או חלק ממנה‬ ‫כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי המזמין על פי ההסכם ובכך לגרוע מזכויות המזמין‬ ‫לתבוע כל סעד המגיע לו על פי ההסכם או על פי כל דין בקשר עם הפרת התחייבויות הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .183‬כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בערבויות הנ"ל יחולו על הקבלן‪.‬‬ ‫העברת או הסבת ההסכם‬ ‫‪ .184‬המזמין יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי‬ ‫ובלבד שצד שלישי ייקח על עצמו את הזכויות ואת ההתחייבויות של המזמין על פי הסכם‬ ‫זה‪.‬‬ ‫‪ .185‬הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו‪/‬או להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה‪ ,‬כולן או‬ ‫חלקן‪ ,‬ו‪/‬או כל זכות או טובת הנאה או חובה על פי הסכם זה‪.‬‬ ‫‪ .186‬הקבלן מתחייב שלא להמחות לאחר כל זכות לסכומים איזה שהם שיגיעו לקבלן או‬ ‫שעשויים להגיע לו על פי הסכם זה מבלי לקבל הסכמה לכך מאת המזמין מראש ובכתב‪.‬‬ ‫המחאה שייעשה הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה לא תכובד על ידי המזמין‪.‬‬ ‫קיזוז‬ ‫‪ .187‬באם הקבלן יהיה חייב למזמין סכום בין על פי כל הוראות הסכם זה ובין ע"פ כל הסכם‬ ‫אחר שבינו לבין המזמין ובין כתוצאה מהוראות הדין‪ ,‬יהיה המזמין רשאי בנוסף לכל‬ ‫תרופה ולכל סעד אחר על פי הסכם זה ועל פי כל דין לקזז את הסכום שהקבלן חייב למזמין‬ ‫כנגד כל סכום שהמזמין חייב לקבלן או כנגד ערבות הביצוע או ערבות הבדק שימציא הקבלן‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪44‬‬ ‫למזמין על פי הוראות הסכם זה או כנגד כל סכום אחר העומד לזכות הקבלן אצל המזמין‬ ‫לרבות סכום המופקד בידי המזמין עבור הקבלן‪ .‬הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של‬ ‫המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת‪.‬‬ ‫הפרת ההסכם‬ ‫‪ .188‬על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪ ,‬תשל"א ‪.1970 -‬‬ ‫אין בהוראה זו כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי הסכם זה ונספחיו‪.‬‬ ‫‪ 189.‬הפרת סעיפים ‪,57 ,54 ,50 ,49 ,48 ,45 ,44 ,43 ,38 ,36 ,34 ,33 ,30 ,29 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,6 ,4‬‬ ‫‪,151 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,135 ,129 ,128 ,126 ,122 ,101 ,94 ,66 ,65 ,64 ,63 ,61‬‬ ‫‪) 163 ,160 ,153 ,152‬על כל סעיפיו(‪ ,185 ,181 ,179 ,178 ,173 ,‬תחשב כהפרה יסודית של‬ ‫הסכם זה‪.‬‬ ‫‪ .190‬במקרה שצד מהצדדים להסכם זה יפר הסכם זה הפרה יסודית וההפרה לא תתוקן תוך ‪10‬‬ ‫ימים ממתן התראה בכתב בדבר ההפרה‪ ,‬יהא הצד השני זכאי‪ ,‬בנוסף לכל סעד או תרופה על‬ ‫פי הסכם זה ועל פי הדין‪ ,‬לפיצוי מוסכם בסך השווה ל‪ 10% -‬מהתמורה המוסכמת בהסכם‬ ‫זה )כאשר לצורך חישוב התמורה‪ ,‬התמורה תהיה צמודה למדד על פי סעיפים ‪ 14-16‬לעיל עד‬ ‫למועד תשלום הפיצוי( ואשר ישולם לצד השני תוך ‪ 30‬יום מדרישתו בכתב‪ .‬מוצהר‪ ,‬כי סכום‬ ‫זה מהווה הערכה סבירה ומינימלית של הנזק הראשוני אותו צופים הצדדים עקב הפרה‬ ‫יסודית של הסכם זה‪ ,‬בהתחשב‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהיקף הפרויקט ואין בפיצוי זה כדי לגרוע מכל‬ ‫פיצוי בגין כל נזק נוסף שיוכח‪.‬‬ ‫‪ .191‬המזמין יהיה רשאי לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן בהתאם להוראות הסכם זה מכל‬ ‫סכום שיגיע לקבלן מהמזמין וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לגבות בכל דרך אחרת‪,‬‬ ‫לרבות על ידי הפעלת ערבות הביצוע או ערבות הבדק בגין כל סכום אשר יגיע לו מהקבלן‪.‬‬ ‫בוררות‬ ‫‪ .192‬הצדדים מסכימים‪ ,‬כי כל חילוקי הדעות שיתגלו ביניהם בקשר להסכם זה יוכרעו על ידי‬ ‫בורר כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 192.1‬כל מחלוקת בכל דבר ועניין הקשורים להסכם זה‪ ,‬לביצוע העבודה והתמורה עבורה‬ ‫לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬אופן ביצוע העבודה‪ ,‬איכות וטיב הבניה‪ ,‬מועדי‬ ‫הבניה‪ ,‬שלבי הבניה‪ ,‬פרשנות והוראות לגבי תוכניות‪ ,‬המפרטים המיוחדים‪,‬‬ ‫הפרטים הכלולים בנספחים להסכם ובתוכניות שיוגשו לקבלן‪ ,‬סוג ורמת המוצרים‬ ‫והחומרים שיכללו בבניה‪ ,‬העבודה והיקפה‪ ,‬שינויים שיתבקשו‪ ,‬שינויים מקצועייים‬ ‫טכניים וארגוניים‪ ,‬זהות קבלני המשנה אשר יבצעו חלק מהבניה וכל דבר וענין‬ ‫הנוגע לעבודתם של קבלני המשנה‪ ,‬עלויות של שינויים או תוספות‪ ,‬התמורה כולה‬ ‫או חלק ממנה‪ ,‬מועדי ושלבי הבניה‪ ,‬חשבונות ביניים‪ ,‬החשבון הסופי שיוגש בתום‬ ‫הבניה וכל נושא מקצועי הקשור לבניה‪ ,‬טיבה‪ ,‬מועדה‪ ,‬איכותה‪ ,‬היקפה יוכרעו על‬ ‫ידי המפקח אשר ישמש כבורר לענין זה והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת ותחייב את‬ ‫הצדדים‪.‬‬ ‫‪ 192.2‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬מוסכם כי כל מחלוקת בכל דבר ועניין הקשורים‬ ‫לדרישתו של המזמין לסילוק ידו של הקבלן מהאתר‪ ,‬כאמור לעיל בהסכם זה‪,‬‬ ‫יכריע הבורר בכל מחלוקת בענין זה והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת ותחייב את‬ ‫הצדדים‪.‬‬ ‫‪ 192.3‬בנוסף לאמור לעיל להסכם זה מבהירים הצדדים במפורש כי הם ממנים את‬ ‫המפקח‪ ,‬מר צחי לוי‪ ,‬כבורר מכריע וסופי שיכריע במחלוקות האמורות לעיל מתוך‬ ‫הכרות עמו ועקב כך שהם סומכים על כושרו‪ ,‬הגיונו‪ ,‬הגינותו ויכולתו המקצועית‬ ‫ולא תשמע מפיהם כל טענה כנגד מינויו‪.‬‬ ‫‪ .193‬הבורר‪ ,‬יפעיל את סמכויותיו‪ ,‬על פי הסכם זה‪ ,‬לפי בקשת כל אחד משני הצדדים וייתן‬ ‫החלטתו‪ ,‬כולל החלטות ביניים‪ ,‬בדחיפות וללא עיכובים‪ ,‬על מנת שלא יעוכב ביצוע העבודה‬ ‫על פי הסכם זה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .194‬הכרעתו של הבורר תחייב את הצדדים בעניינים שבסמכותו‪ .‬הכרעתו תהיה סופית ובלתי‬ ‫ניתנת לערעור‪.‬‬ ‫‪ .195‬הבורר‪ ,‬יהיה רשאי לקבוע‪ ,‬מי מהצדדים יהיה חייב בשכר טרחתו בכל מחלוקת בה יכריע‪.‬‬ ‫‪ .196‬חתימה על הסכם זה‪ ,‬מהווה גם חתימה על הסכם בוררות וכמוה כחתימה גם על שטר‬ ‫בוררות והוראות חוק הבוררות‪ ,‬התשכ"ח ‪ 1968 -‬יחולו על הבוררות הקבועה בהסכם זה‪.‬‬ ‫‪ .197‬פניה למפקח או לבורר לא תהווה עילה לקבלן להפסיק או להאט או לעכב את העבודה‪.‬‬ ‫הוראות שונות‬ ‫‪ .198‬הקבלן מתחייב בזה‪ ,‬שלא להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה‪ ,‬או כל חלק מהן‪,‬‬ ‫לכל אדם או גוף זולתו‪ ,‬ושלא לשעבדם במלואם או בחלקם בכל שעבוד איזשהו‪ ,‬ואולם‪,‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות הקבלן להעסיק קבלני משנה‬ ‫לביצוע חלקים מהעבודה‪ ,‬באישור המזמין בכתב ומראש‪ ,‬ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע‬ ‫מאחריותו וחובותיו על פי הסכם זה‪ .‬מובהר בזה כי הקבלן מתחייב שלא לשעבד בכל שעבוד‬ ‫מכל סוג שהוא את הציוד‪ ,‬החומרים‪ ,‬המתקנים וכל נכס אחר המצוי באתר הבניה אשר‬ ‫הובאו לאתר על ידי הקבלן או מטעמו‪.‬‬ ‫‪ .199‬הקבלן מאשר בזה כי ידוע לו כי המזמין רשאי לחתום עם בנק על הסכם אשראי‪/‬משכנתא‬ ‫למימון השיפוץ וכי המזמין רשאי להתחייב לשעבד ולהמחות לטובת הבנק את כל זכויותיו‬ ‫לרבות בטוחות שינתנו על ידי הקבלן למזמין במסגרת חוזה זה‪ ,‬והקבלן מאשר את הסכמתו‬ ‫לכך‪ ,‬והוא מצהיר כי אין ולא יהיו לו טענות או התנגדויות בגין קיום האמור בסעיף זה‪.‬‬ ‫‪ .200‬כל תקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב‪ ,‬שאם לא כן‪ ,‬לא יהא להם כל תוקף‪.‬‬ ‫‪ .201‬מוסכם כי המסמכים והנספחים להסכם זה משקפים את המוסכם בין הצדדים וכי הצדדים‬ ‫לא יהיו קשורים בכל הבטחות‪ ,‬הצהרות‪ ,‬מצגים הסכמים והתחייבויות בעל פה או בכתב‬ ‫שאינן כלולות בכל עת שימצאו לנכון‪.‬‬ ‫‪ .202‬שום ויתור‪ ,‬או הימנעות מפעולה במועדה‪ ,‬או ארכה שתינתן‪ ,‬לא יחשבו כויתור מצד‬ ‫המזמינים או הקבלן על זכות מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם‪ ,‬כולן או‬ ‫מקצתן בכל עת שימצאו לנכון‪.‬‬ ‫‪ .203‬התוכנית‪ ,‬המפרט הטכני וכן כל מסמך וכל נספח המצורף להסכם זה שיגיעו לידי הקבלן‬ ‫בקשר לביצוע העבודות על פי הסכם זה יהיו ויישארו רכושו הבלעדי של המזמין ואסור‬ ‫לקבלן לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא במסמכים אלה או למסרם לאחרים לכל מטרה‬ ‫פרט לביצוע הבניה על פי הסכם זה‪ .‬הקבלן מתחייב להחזיר למזמין על פיה דרישתו‬ ‫הראשונה את כל המסמכים שקיבל והוא מוותר על זכות עכבון בקשר למסמכים אלה‪.‬‬ ‫‪ .204‬מבוטל‪.‬‬ ‫‪ .205‬הימנעות מפעולה‪ ,‬או הסכמה מצד המזמין או נציגיו לסטות מדרישות במקרה מסוים או‬ ‫שתיקה או שיהוי או אי הפעלת זכות או ויתור מצד המזמין בקשר לביצוע התחייבויות‬ ‫הקבלן לא יחשבו בשום מקרה כויתור על אותן זכויות ולא יהיה בכך כדי לחייב את המזמין‬ ‫במקרה אחר שבו לא יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו‪.‬‬ ‫‪ .206‬הוצאות ביול הסכם זה ומסמכיו יחולו על הקבלן‪.‬‬ ‫הודעות‬ ‫‪ .207‬כתובת הצדדים לעניין הסכם זה‪ ,‬הינם בכותרת להסכם זה‪ .‬כל הודעה שתישלח מצד‬ ‫למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל‪ ,‬אלא אם כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה‪ ,‬תחשב‬ ‫כאילו הגיעה לתעודתה בתום ‪ 72‬שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר‪ ,‬ואם נמסרה ביד‪ ,‬בעת‬ ‫מסירתה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪46‬‬ ‫ולראיה באו הצדדים על החתום‬ ‫המזמין‬ ‫הקבלן‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪47‬‬ ‫נספחים למסמך ב' )החוזה(‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪48‬‬ ‫רשימת נספחים למסמך ב' )החוזה(‬ ‫נספח א'‬ ‫נוסח ערבות הביצוע‬ ‫נספח ב'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח ג'‬ ‫נוסח ערבות הבדק‬ ‫נספח ד'‬ ‫צו התחלת העבודה‬ ‫נספח ה'‬ ‫תעודה השלמה‬ ‫נספח ו'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח ז'‬ ‫הצהרה בדבר חיסול תביעות‬ ‫נספח ח'‬ ‫בוטל‬ ‫נספח ט'‬ ‫הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות‬ ‫נספח י'‬ ‫בוטל‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪49‬‬ ‫נספח א'‬ ‫ערבות ביצוע‬ ‫לכבוד‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫ירושלים‬ ‫א‪.‬נ‪,.‬‬ ‫הנדון‪:‬‬ ‫ערבות מס'‬ ‫‪.1‬‬ ‫)להלן ‪" -‬הקבלן"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום‬ ‫ש"ח )‬ ‫ע"פ בקשת‬ ‫עד לסכום של‬ ‫שקלים חדשים(‬ ‫)להלן ‪" -‬סכום הקרן"( כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים בהתאם לתנאים‬ ‫המפורטים להלן )להלן ‪" -‬סכום הערבות"( שתדרשו מאת הקבלן‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫תנאי ההצמדה הם כדלקמן‪:‬‬ ‫אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד תשומות הבניה‬ ‫למגורים המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" שהתפרסם לאחרונה לפני‬ ‫התשלום בפועל )להלן ‪" -‬המדד החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות‬ ‫נקודות )להלן ‪-‬‬ ‫והעומד על‬ ‫זאת אשר התפרסם ביום‬ ‫המדד הבסיסי"(‪ ,‬נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה‬ ‫המדד החדש לעומת המדד הבסיסי‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך ‪ 7‬ימים‬ ‫מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את‬ ‫דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל‬ ‫מהקבלן‪ .‬כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים‬ ‫נגד הקבלן ו‪/‬או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו‪/‬או לממש בטחונות אחרים כתנאי‬ ‫מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור‪ ,‬מעת לעת על כל סכום שיקבע‬ ‫על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על‬ ‫ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות‪ .‬לפיכך‪ ,‬במידה ולא תממשו ערבות זו‬ ‫במלואה בפעם אחת‪ ,‬תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות‬ ‫הבלתי ממומשת‪.‬‬ ‫אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף ‪ 3‬דלעיל‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו‪ ,‬כי המדד‬ ‫החדש ירד לעומת המדד הבסיסי‪ ,‬כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום‬ ‫מלוא סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום‬ ‫הקרן בלבד‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא‪ ,‬וכמו כן‪ ,‬לא נהיה רשאים‬ ‫להמנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא‪ ,‬והננו מוותרים בזה‬ ‫במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫בנוסף לכל האמור לעיל‪ ,‬הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם ו‪/‬או‬ ‫בתוקף החוזה ביניכם ‪ ,‬והינה בלתי חוזרת‪ ,‬בלתי מותנית ועצמאית‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת‬ ‫הערבות תהיה בתוקף עד ליום‬ ‫להמסר לנו עד מועד זה למשרדנו בכתובת דלעיל‪ .‬לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה‬ ‫ומבוטלת‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫בנק‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪50‬‬ ‫נספח ג'‬ ‫ערבות הבדק‬ ‫לכבוד‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫ירושלים‬ ‫א‪.‬נ‪,.‬‬ ‫הנדון‪ :‬ערבות מס'‬ ‫בע"מ )להלן ‪" -‬הקבלן"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל‬ ‫‪ .1‬על פי בקשה‬ ‫שקלים חדשים(‬ ‫ש"ח )‬ ‫סכום עד לסכום של‬ ‫)להלן ‪" -‬סכום הקרן"( כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים בהתאם לתנאים‬ ‫המפורטים להלן )להלן ‪" -‬סכום הערבות"( שתדרשו מאת הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .2‬תנאי ההצמדה הם כדלקמן‪:‬‬ ‫אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כת ערבות ב זה יהיה מדד הבניה למגורים‬ ‫המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל‬ ‫)להלן ‪, -‬המדד החדש( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת אשר התפרסם ביום‬ ‫נקודות )להלן " המדד הבסיסי"( נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא‬ ‫והעומד על‬ ‫מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי‪.‬‬ ‫‪ .3‬אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך ‪ 7‬ימים מקבלת‬ ‫דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או‬ ‫להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבל‪ .‬כמו כן מוסכם‬ ‫בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו‪/‬או לפנות בדרישה‬ ‫מוקדמת לקבלן ו‪/‬או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על‬ ‫ידינו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור‪ ,‬מעת לעת על סכום שיקבע על ידכם‬ ‫מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות‬ ‫זאת לא יעלו על סכום הערבות‪ .‬לפיכך‪ ,‬במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת‪,‬‬ ‫תשאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת‪.‬‬ ‫אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף ‪ 3‬דלעיל‪.‬‬ ‫‪ .5‬בכל מקרה‪ ,‬אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו‪ ,‬כי המדד החדש‬ ‫ירד לעומת המדד הבסיסי‪ ,‬כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום‬ ‫הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד‪.‬‬ ‫‪ .6‬אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא‪ ,‬וכמו כן‪ ,‬לא נהיה רשאים להמנע‬ ‫מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא‪ ,‬והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על‬ ‫כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין‪.‬‬ ‫‪ .7‬בנוסף לכל האמור לעיל‪ ,‬הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם ו‪/‬או בתוקף‬ ‫החוזה ביניכם‪ ,‬והינה בלתי חוזרת‪ ,‬בלתי מותנית ועצמאית‪.‬‬ ‫ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להמסר לנו‬ ‫‪ .8‬הערבות תהיה בתוקף עד ליום‬ ‫עד מועד זה למשרדנו בכתובת דלעיל‪ .‬לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫בנק‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪51‬‬ ‫נספח ד'‬ ‫לכבוד‬ ‫צו התחלת העבודה‬ ‫‪ .1‬הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות כהגדרתן בחוזה מיום‬ ‫מסמכיו‪ ,‬נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה האמור‪.‬‬ ‫על‬ ‫‪ ,‬וביצוע העבודות‬ ‫‪ .2‬מועד התחלת ביצוע העבודות יהיה לא יאוחר מיום‬ ‫יסתיים תוך תקופה שלא תעלה על חמישה חודשים קלנדריים‪ ,‬והכל כמפורט בחוזה )מסמך‬ ‫ב‪ (1-‬לחוזה ובכל המסמכים המצורפים לו‪.‬‬ ‫ההוראה דלעיל להתחיל בביצוע העבודות וביתר התחייבויותיכם על פי החוזה תהווה לכל‬ ‫דבר ועניין הקשור בחוזה "צו התחלת עבודה" כנזכר בחוזה‪.‬‬ ‫ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה‪ ,‬על כל מסמכיו‪ ,‬נספחיו‪ ,‬וצרופותיו‪,‬‬ ‫לתנאי כל דין ולהוראות של כל רשות מוסמכת‪.‬‬ ‫‪ .3‬הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחיבויותיכם על פי החוזה‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫העתקים‪:‬‬ ‫המנהל‬ ‫המתכנן‬ ‫המפקח‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪52‬‬ ‫נספח ה'‬ ‫לכבוד‬ ‫תעודת השלמה‬ ‫הושלם ביצוען של כל העבודות אשר‬ ‫הננו לאשר כי בתאריך‬ ‫על כל מסמכיו‪,‬‬ ‫התחייב לבצע וזאת עפ"י כל הדרישות של החוזה מיום‬ ‫נספחיו וצרופותיו ולהוציא אותן עבודות שהקבלן התחייב לבצע לאחר תעודת ההשלמה לרבות‬ ‫ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בכל הקשור להתחייבויותיו בקשר לתקופות הבדק‪.‬‬ ‫העבודות הנ"ל נבדקו על ידי המפקח כמוגדר בחוזה ובוצעו לשביעות רצונם של המזמין והמפקח‪.‬‬ ‫תאריך בדיקת העבודות‬ ‫תאריך תחילת תקופת הבדק‬ ‫הצוות הבודק‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫נציג המזמין‬ ‫מפקח‬ ‫המתכנן‬ ‫המהנדס‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫המזמין‬ ‫העתקים‪:‬‬ ‫המזמין‬ ‫המתכנן‬ ‫המפקח‬ ‫המהנדס‬ ‫חתימה‬ ‫חתימה‬ ‫חתימה‬ ‫חתימה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪53‬‬ ‫נספח ז'‬ ‫לכבוד‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫ירושלים‬ ‫הצהרה בדבר העדר תביעות‬ ‫)להלן "החוזה" שנערך בין "האקדמיה ללשון‬ ‫בהתאם לחוזה מיום‬ ‫מתכבדים בזה להגיש את החשבון‬ ‫העברית" לבינינו‪ ,‬אנו הח"מ‬ ‫הכולל והסופי )להלן ‪" -‬החשבון הסופי"( למזמין‪ ,‬בגין ביצוע כל העבודות אותן ביצענו ובגין‬ ‫ביצוע כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה‪.‬‬ ‫הננו מצהירים ומאשרים כדלקמן‪:‬‬ ‫כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח המגיע לנו על חשבון שכר החוזה תמורת‬ ‫א‪.‬‬ ‫ביצוע העבודות במלואן וביצוע כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה הינו בסך של‬ ‫ש"ח )להלן ‪" -‬שכר החוזה הסופי"(‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ש"ח ובקבלת היתרה‬ ‫כי על חשבון שכר החוזה הסופי קבלנו עד כה סך‬ ‫ש"ח‪ ,‬קבלנו את מלוא שכר החוזה הסופי המגיע לנו‬ ‫המגיעה לנו בסך‬ ‫בגין ביצוע העבודות וביצוע כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ש"ח ובקבלת היתרה‬ ‫כי על חשבון שכר החוזה הסופי קבלנו עד כה סך‬ ‫ש"ח‪ ,‬קבלנו את מלוא שכר החוזה הסופי המגיע לנו‬ ‫המגיעה לנו בסך‬ ‫בגין ביצוע העבודות וביצוע כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה למעט התחייבויותינו בקשר‬ ‫לקבלני המשנה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫אין לנו‬ ‫כי פרט לקבלת יתרת שכר החוזה הנקוב בסעיף )ב( לעיל עד ליום‬ ‫ולא תהיינה לנו כל תביעות ו‪/‬או טענות מכל מין ו‪/‬או סוג שהוא כלפיכם ו‪/‬או כנגד מי‬ ‫מטעמכם ו‪/‬או כנגד המפקח כהגדרתו בחוזה ‪ ,‬ו‪/‬או כלפי כל אלה הבאים ו‪/‬או שיבואו‬ ‫מכוחם של אלה ו‪/‬או מטעמם בקשר לחוזה ו‪/‬או לכל הקשור במישרין או בעקיפין בחוזה‬ ‫ו‪/‬או כל הכרוך בו ו‪/‬או הנובע ממנו‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מביצוע יתר ההתחייבויות אשר אנו חייבים לבצע לאחר‬ ‫השלמת העבודות ולרבות בקשר לתקופות בדק‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫למונחים בהצהרותינו דלעיל יהיה הפרוש אשר ניתן להם בחוזה‪ ,‬אלא אם תוכן הדברים‬ ‫ו‪/‬או הקשרם מחייב אחרת‪.‬‬ ‫בכבוד רב‬ ‫עד לחתימות‬ ‫העתקים‪:‬‬ ‫המזמין‬ ‫המתכנן‬ ‫המפקח‬ ‫המהנדס‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪54‬‬ ‫נספח ט ‪ -‬נספח בטיחות‬ ‫הצהרה לקיום הוראות פקודת בטיחות‬ ‫‪.1‬‬ ‫הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(‬ ‫תש"ל ‪ 1970 -‬והתקנות שלפיה‪ ,‬וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד ‪1954‬‬ ‫ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה‪ ,‬לרבות כל התקנות‪ .‬ההוראות‬ ‫והצווים שפורסמו ו‪/‬או יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות‬ ‫והמורשים על פי דין ליתן הוראות בנשואי בטיחות‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה הנ"ל‬ ‫הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שימונה על ידו לצורך כך‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 1‬לעיל‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫)א(‬ ‫הקבלן יקיים במועד ובמדוייק את תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות‬ ‫בניה התשמ"ח ‪ (1988 -‬לרבות את כל החובות המוטלות על מבצע בניה‬ ‫כמפורט בתקנות אלה‪.:‬‬ ‫)ב(‬ ‫הקבלן ידווח למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות‪ ,‬על‬ ‫היותו קבלן ראשי לביצוע העבודות‪.‬‬ ‫הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי‬ ‫האמור בנספח זה‪.‬‬ ‫תאריך‬ ‫חתימת הקבלן‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪55‬‬ ‫מסמך ג‪1-‬‬ ‫תנאים כלליים מיוחדים‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪56‬‬ ‫מסמך ג' ) ‪ ( 1‬תנאים כללים למפרט טכני‬ ‫‪ 00.01‬בוטל‬ ‫‪ 00.02‬המקום‪ ,‬תאור האתר ודרכי גישה‬ ‫ההזמנה להצעה זו מתייחסת לביצוע שיפוץ קומת משרדים‪ ,‬שיפוץ קומת מרתף‬ ‫והכשרתו למשרדים וכן עבודות פיתוח‪.‬‬ ‫דרכי גישה יובהרו לקבלנים בעת סיור הקבלנים במקום‪.‬‬ ‫באזור בניינים קיימים ופעילים‪ ,‬בו מתקיימים פעולות בכל ימות השנה ובכל שעות‬ ‫היום‪.‬‬ ‫‪ 00.03‬לו"ז ביצוע בשלבים‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫הזמן המוקצב לביצוע העבודות מוגבל ל‪ -‬חמישה חודשים קלנדריים‪.‬‬ ‫לכן על הקבלן להזמין את החומרים הדרושים לעבודות עם קבלת צו‬ ‫התחלת העבודה‪ .‬האחסון יהיה בשטחי העבודה בלבד‪ .‬העבודות בשטח‬ ‫יתחילו רק לאחר קבלת אישור המפקח‪.‬‬ ‫בנוסף מובא לידיעת הקבלן כי קיימת אפשרות שבינוי חלקים במבנה‬ ‫יבוצעו בשלבים ובתאום עם קבלני משנה‪ ,‬אשר יבוצעו בהזמנה נפרדת‬ ‫ע"י המזמין‪.‬‬ ‫ההחלטה לכך תיקבע ע"י המפקח במקום‪ ,‬תוך מתן הנחיות אילו מלאכות‬ ‫יש לבצע באופן מיידי‪ ,‬טרם ביצוע הקמת המחיצות ע"י הקבלן האחר‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב להישמע להוראות המפקח ואין במתן הוראות אלה משום‬ ‫עילה למתן תוספת כספית כלשהי‪ ,‬או הארכת תקופת הבצוע‪.‬‬ ‫‪ 00.04‬בוטל‬ ‫‪ 00.05‬תכולת המפרט‬ ‫המפרט הכללי פירושו‪ :‬המפרטים הכלליים הרלבנטיים של הוועדה הבינמשרדית‬ ‫שבהוצאת ממשלת ישראל‪.‬‬ ‫המפרט הטכני המיוחד פירושו‪ :‬התנאים המיוחדים‪ ,‬המתייחסים לעבודה זו‪,‬‬ ‫ואשר הינם משלימים ו‪/‬או שונים או מורים על אופני ביצוע‪ ,‬מדידה ותשלום‬ ‫אחרים מאלה המפורטים במפרט הכללי‪.‬‬ ‫המפרט פירושו‪ :‬צירוף המפרט הכללי והמיוחד‪ .‬המפרט מהווה מסמך של החוזה‬ ‫וחלק בלתי נפרד ממנו‪ .‬המפרט מהווה השלמה לתכניות‪ ,‬ואין הכרח כי כל עבודה‬ ‫המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט‪.‬‬ ‫‪ 00.06‬צינורות ומתקנים תת‪-‬קרקעיים ועיליים‬ ‫בשטח העבודה עלולים להיות צינורות ומתקנים תת‪-‬קרקעיים ועיליים הקבלן‬ ‫יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו‪ ,‬על‬ ‫מנת לדאוג ולשמור על שלמותם‪.‬‬ ‫חפירות וחציבות לגילוי הצינורות‪ ,‬הכבלים והשוחות למיניהן‪ ,‬השימוש‬ ‫במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים‪ ,‬איסוף‪ ,‬אינפורמציה ותיאום עם‬ ‫הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל‪,‬‬ ‫חלים על הקבלן‪ ,‬ללא תשלום נוסף‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪57‬‬ ‫על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל‪ ,‬וכל הוצאה שתידרש לקיום‬ ‫שלמותם תחול על הקבלן‪ ,‬ללא תשלום נוסף‪.‬‬ ‫עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור‬ ‫מוקדם ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחברת "בזק" ונציגי המזמין‪ .‬כל‬ ‫ההוצאות בגין הנ"ל יחולו על הקבלן‪.‬‬ ‫עבודה בקרבת מתקני גז או עבודות עבור מערכת גז יבוצעו באישור מוקדם‬ ‫ובפיקוח צמוד של מהנדס עברת הגז ונציגי המזמין‪ .‬כל ההוצאות בגין הנ"ל יחולו‬ ‫על הקבלן‪.‬‬ ‫אותו הדין יחול גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל‪/‬תאורה‪ .‬העבודות‬ ‫תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח נציגי המזמין וכל האישורים וההוצאות בגין‬ ‫הנ"ל יחולו על הקבלן‪.‬‬ ‫עבודות בקרבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם צמוד מטעם נציגי‬ ‫המזמין‪ .‬כל ההוצאות בגין הנ"ל יחולו על הקבלן‪.‬‬ ‫קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים‪ ,‬לפני ובזמן ביצוע העבודות בקרבת‬ ‫המערכות הנ"ל‪ ,‬הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן‪.‬‬ ‫המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו מתנאי השטח‪.‬‬ ‫‪ 00.07‬בטחונות‬ ‫ערבות לתקופת הבדק‬ ‫בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיף ‪:178‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפיה הוראות הסכם זה במלואן‬ ‫ובמועדן בקשר לביצוע תיקונים ועבודות בדק לאחר תום הבניה ימציא‬ ‫הקבלן לפקודת המזמין‪ ,‬בסיום העבודה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטומטית ובלתי‬ ‫מותנית להנחת דעת המזמין )להלן‪" :‬ערבות הבדק"(‪ ,‬נוסח הערבות‬ ‫הנדרש מצורף כנספח ג' לחוזה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫סכום הערבות יהיה בשעור של ‪ 5%‬מהיקף העבודה‪.‬‬ ‫הערבות תהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורים לפי מדד לבניה‬ ‫למגורים לחודש בסיס ההסכם‪.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫הערבות תהא בתוקף למשך ‪ 12‬חודשים עבור עבודות הבניה‪ ,‬לשם‬ ‫תיקונים ועבודות הבדק‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם כתבי הארכה של‬ ‫הערבות בהתאם להוראות חוק המכר תוך התאמה למלאכות השונות‪.‬‬ ‫כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות‪ ,‬בביולה ו‪/‬או בהארכת תוקפה ו‪/‬או‬ ‫בגבייתה לפיה ענין‪ ,‬יחולו על הקבלן וישולמו על ידו‪.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫אין במתן הערבות הנ"ל ו‪/‬או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו‬ ‫של הקבלן כלפיה מזמין על פי ההסכם ו‪/‬או על פי הוראות כל דין ו‪/‬או‬ ‫בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע על סעד המגיע ו‪/‬או שיגיע לו על הסכם‬ ‫זה ו‪/‬או על פי כל דין‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫במקרה של מימוש הערבות הנ"ל‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬חייב הקבלן אינו רשאי‬ ‫להתנגד לדרישת המימוש בכל דרך וצורה שהיא‪ .‬בכל מקרה חייב הקבלן‬ ‫להמציא מיד למזמין ערבות בנקאית חדשה‪ ,‬לתקופה ובתנאים הזהים‬ ‫לערבות שמומשה‪ ,‬לרבות סכום הערבות‪.‬‬ ‫המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו‪/‬או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן‬ ‫על ידי מימוש הערבות‪.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ 00.08‬תנאי מקום העבודה‬ ‫א‪.‬‬ ‫בהגישו את הצעתו‪ ,‬מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה‪ ,‬ראה את‬ ‫אתר העבודה וסביבתו‪ ,‬בדק באופן יסודי את צורתו‪ ,‬את גבולות השטח‬ ‫ואת השטח הפנוי המיועד לעבודה ולאחסנת החומרים והכלים ובדק את‬ ‫מיקום המערכות הגלויות והנסתרות‪ .‬כמו כן מאשר הקבלן כי למד את‬ ‫כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל‪ ,‬לתנאים המיוחדים ולכל יתר העבודות‬ ‫במסגרת הזמנה להגשת הצעות זאת ומחירי הצעתו בכתב הכמויות‬ ‫והמחירים כוללים את כל ההוצאות הכלליות והוצאות מקריות כלשהן‬ ‫שתידרשנה בגלל תנאי מקום העבודה‪ ,‬הגבלותיו וסביבתו‪.‬‬ ‫במיוחד על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים‬ ‫ממיקומו של האתר בתוך וליד כבישים פעילים ולעיתים אף בצורה‬ ‫אינטנסיבית בתוך מבנה יוקרתי מאוכלס ובצמוד למבנים מאוכלסים‬ ‫קיימים אשר יתופעלו כרגיל בכל עת עבודתו של הקבלן‪ .‬על הקבלן לתכנן‬ ‫את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר לצרכיו אולם כל‬ ‫פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיפגע תנועת כלי הרכב והולכי הרגל‬ ‫ברחובות הסמוכים ולא ייגרם נזק ישיר או עקיף לדיירים‪ .‬נזק אשר אם‬ ‫ייגרם‪ ,‬יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של הקבלן‪.‬‬ ‫על הקבלן להבטיח מעבר שוטף ובטוח של הולכי רגל ברחובות ובכבישים‬ ‫הגובלים באתר וכן עליו להבטיח את הכניסות למבנים הקיימים‬ ‫ולחצרות מסביב לאתר‪ .‬הקבלן יידרש לבצע כל פעולה שלדעת המפקח‬ ‫נחוצה להבטחת הדרישות דלעיל וזאת לפי שיקול דעתו והחלטתו‬ ‫הבלעדית של המפקח‪ .‬אין באמור לעיל כדי להסיר ו‪/‬או לגרוע במאום‬ ‫מאחריותו של הקבלן‪.‬‬ ‫מודגש כי סידור ארעי או קבוע עם גורם כלשהו מדיירי הסביבה לשם‬ ‫זכות מעבר או שינוי כלשהו בנכסים לשם מימוש אפשרויות עבודה‬ ‫והתארגנות‪ ,‬יהיה מענינו הבלעדי של הקבלן ויהיה כלול במסגרת‬ ‫הוצאותיו הכלליות של הקבלן‪ ,‬ולא תינתן לו כל תמורה מיוחדת לכך‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת‬ ‫עבודתו בקידום נושא ביצוע העבודה‪ ,‬אולם הוראות המפקח ונכונותו‬ ‫לסייע‪ ,‬איננה פוטרת את הקבלן מכל חובותיו ו‪/‬או אחריותו בין לעבודות‬ ‫עצמן כולל תיאומן ובין לצד ג' או כל רשות שהיא על‪-‬פי החוזה ו‪/‬או‬ ‫הדין לרבות תיאום והרשאה נדרשים‪.‬‬ ‫בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע‬ ‫כניסת כל אדם לתחום האתר‪ ,‬לא תותר לינת עובדים באתר למעט‬ ‫השומר באתר מטעם הקבלן‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬על הקבלן להימנע מכל דבר שיפריע לחיים התקינים‬ ‫בסביבת האתר‪ .‬כמו כן‪ ,‬עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר שהוא‬ ‫עובר בהן במצב תקין ונקי ולתקן ו‪/‬או לנקות מיידית כל נזק או לכלוך‬ ‫שנגרם על ידו ו‪/‬או מי מטעמו‪ .‬במידה ולא יתקן ו‪/‬או ינקה כאמור‪ ,‬זכאי‬ ‫המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את עלות הביצוע והוצאותיו בקשר‬ ‫לכך מחשבונות הקבלן‪.‬‬ ‫על הקבלן להכיר ולדעת עוד לפני הגישו את הצעת המחירים‪ ,‬את האתר‬ ‫וסביבתו לרבות כל עבודות ההכנה שבוצעו בו ואשר יבוצעו בו עד‬ ‫לתחילת העבודות‪ .‬כמו כן‪ ,‬עליו להכיר ולדעת כי בדירות בקומה מתחת‬ ‫לקומת העבודה היו בעיות רטיבות בעבר‪ .‬במהלך הקיץ בוצעו עבודות‬ ‫איטום במרפסת‪ .‬על‪-‬כן יש לשמור על שלמות הריצוף ותקינותם במהלך‬ ‫החורף‪ .‬באחריות הקבלן להקפיד שבכל מהלך העבודה יהיו חורי ניקוז‬ ‫פתוחים לניקוז מי‪-‬הגשמים מפסולת וחומרי בנין‪.‬‬ ‫בנוסף לכל האמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב לשמור על מעטפת הבנין‬ ‫בתקופת החורף‪ ,‬מפני חדירת מי‪-‬גשמים‪ .‬בסוף כל יום העבודה‪ ,‬עליו‬ ‫להקפיד שכל הפתחים יהיו סגורים למניעת חדירת רטיבות לקומות‬ ‫התחתונות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪59‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫על הקבלן להביא בחשבון כי ייתכן ויידרש מפעם לפעם להגביל )לדחות‪,‬‬ ‫לשנות‪ ,‬להפסיק וכיו"ב( את שעות העבודה שלו‪ ,‬במיוחד לעבודות‬ ‫הגורמות לרעשים ולהטרדת מנוחת השכנים‪ ,‬לפי קביעת מנהל‬ ‫הפרוייקט‪ .‬הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תוספת תשלום בגין כך‪ ,‬וכן לא‬ ‫יוארך לוח הזמנים בשל כך‪.‬‬ ‫יא‪.‬‬ ‫עם מסירת צו התחלת עבודה לקבלן‪ ,‬הופך הקבלן לאחראי היחיד‬ ‫להשגחה‪ ,‬לטיפול ולאחריות לנזקים לגבי כל העבודות שנעשו ו‪/‬או שלא‬ ‫נעשו באתר בעבודות הכנה בתחומי עבודתו ו‪/‬או בתחומים ובדרכים‬ ‫בהם ישתמש‪ .‬אחריות זאת תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח‬ ‫תחומי העבודה לרבות כל הדרכים בהם ישתמש הקבלן‪ .‬בנוסף לאמור‬ ‫לעיל הרי שבמסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לדאוג לניקוי דרכי‬ ‫הגישה בכל פעם שהנ"ל יתלכלכו עקב הובלת חומרים על‪-‬ידי הקבלן‪.‬‬ ‫רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור בסעיף זה‬ ‫לעיל וכי כל דרישה הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה‬ ‫לתשלומים נוספים‪.‬‬ ‫יב‪.‬‬ ‫‪ 00.09‬אחריות למבנים ולמתקנים קיימים‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים‪ ,‬ויתקן על חשבונו כל‬ ‫נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה‪ .‬עם גילוי מתקן המפריע‬ ‫למהלך החופשי של עבודות הקבלן )לרבות צינורות מים וביוב‪ ,‬קווי חשמל וטלפון‬ ‫וכד'( על הקבלן להודיע מיד למפקח‪ ,‬ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו‪ .‬הקבלן‬ ‫מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם למבנים‬ ‫ולמתקנים‪ ,‬ומתחייב לתקנם על חשבונו‪ ,‬לשביעות רצון המפקח‪ ,‬ולשאת בכל‬ ‫ההוצאות‪ ,‬הן ישירות והן עקיפות‪ ,‬שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 00.10‬אמצעי זהירות‬ ‫על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת ביצוע העבודה )לרבות תמיכות‪,‬‬ ‫חיזוקים‪ ,‬גידור‪ ,‬דרכי גישה וכו'( על‪-‬מנת להבטיח מפני תאונות ונזקים בנפש‬ ‫וברכוש‪ .‬הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק‪ ,‬בין לרכוש ובין לגוף או‬ ‫לנפש‪ ,‬שייגרמו בגין ביצוע העבודות‪ ,‬וישא בכל תיקון ו‪/‬או עבודה‪ ,‬ו‪/‬או פיצוי ו‪/‬או‬ ‫שיפוי שידרשו עקב כך במשך תקופת ביצוע העבודה ועד תום תקופת האחריות‬ ‫כפי שסוכם בחוזה‪.‬‬ ‫בפוליסת הביטוח יהיה סעיף המתנה ביטול הפוליסה באישור בכתב מאת מזמין‬ ‫העבודה במסמך זה‪ .‬על הקבלן לרכוש את כל הביטוחים הדרושים לעמידה‬ ‫בתנאים הנ"ל לכל תקופת העבודה ותקופת האחריות‪ ,‬ולהציגם בפני המפקח לפני‬ ‫תחילת העבודה‪ .‬הקבלן יפצה ו‪/‬או ישפה את המזמין בגין כל תביעה שתוגש כנגדו‬ ‫והקשורה לביצוע העבודה על‪-‬ידי הקבלן ו‪/‬או כתוצאה ממנה‪.‬‬ ‫‪ 00.11‬השגחה ואחריות‬ ‫בהשלמה ובעידכון למפורט לעיל ומבלי לגרוע במפורט לעיל‪ ,‬הקבלן יהא אחראי‬ ‫לכל נזק שהוא‪ ,‬בין לגוף ובין לרכוש‪ ,‬ולכל נזק אחר שייגרם למזמין או לכל צד‬ ‫שלישי או לכל עובד כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הקבלן‪ ,‬הנובע בין במישרין‬ ‫ובין בעקיפין מביצוע העבודות או בקשר אליהן‪ ,‬בין במהלך ביצוע העבודות ובין‬ ‫לאחר מכן‪ ,‬וכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על‪-‬ידי עובדיו או קבלני משנה או‬ ‫ספקים או שלוחיו או כל הנתון למרותו לכל אדם או חפץ המצויים באתר ביצוע‬ ‫העבודות ובסביבתו‪.‬‬ ‫בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪:‬‬ ‫א‪ .‬מיום החוזה ועד להשלמת כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין בהתאם‬ ‫לחוזה‪ ,‬יהא הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות לנזק שייגרם לאדם‬ ‫או לרכוש‪ ,‬לרבות דרכים‪ ,‬צנרת וכבלים תת‪-‬קרקעיים‪ ,‬כתוצאה מביצוע‬ ‫התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה‪ ,‬כתוצאה מהחזקתו במקרקעין‪ ,‬כתוצאה‬ ‫מהעבודות וכתוצאה מכל פעולה או מחדל של הקבלן‪ ,‬עובדיו‪ ,‬מוזמניו‬ ‫ושאר צדדים שלישיים )לרבות קבלני משנה וספקים מטעמו(‪ ,‬בקשר‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪60‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫למקרקעין או לעבודות‪ ,‬או בקשר לביצוע כל התחייבות אחרת‬ ‫מהתחייבויותיו על‪-‬פי חוזה זה‪ .‬מיום החוזה ועד ליום השלמת כל‬ ‫העבודות וקבלת העבודה על‪-‬ידי המזמין‪ ,‬יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר‬ ‫העבודות‪ .‬נגרם נזק לעבודות בטרם השלמתן ו‪/‬או בטרם נתקבלו על‪-‬ידי‬ ‫המזמין‪ ,‬ואשר נובע מסיבה כלשהי‪ ,‬יהא על הקבלן לתקן את הנזק על‬ ‫חשבונו הוא בהקדם האפשרי‪ .‬הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם על נזק‬ ‫שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על‪-‬ידי הקבלן‪ ,‬אף לאחר‬ ‫השלמת העבודות וקבלתן על‪-‬ידי המזמין‪.‬‬ ‫הקבלן יהא אחראי לכל נזק רכוש ו‪/‬או נזק גוף שייגרם לעובדיו או‬ ‫לשלוחיו‪ ,‬או לכל אדם אחר שנמצא בשטח ו‪/‬או באתר העבודה או נמצא‬ ‫בשירותו‪ ,‬כתוצאה מתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר‬ ‫שייגרם לו תוך כדי‪ ,‬עקב‪ ,‬או במהלך ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים‪ ,‬תוך כדי ביצוע העבודות‪ ,‬למניעת כל‬ ‫פגיעה בלתי‪-‬סבירה בנוחות הציבור‪ ,‬על‪-‬מנת שלא תהא כל הפרעה בזכות‬ ‫השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר‪ .‬הקבלן יהיה אחראי כלפי‬ ‫המזמין לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהו‪ ,‬לרבות דרכים‬ ‫מכל סוג‪ ,‬מדרכות‪ ,‬רשת מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תיעול‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלפון וכיו"ב ‪ -‬תוך כדי‬ ‫ביצוע חיוביו על‪-‬פי חוזה זה‪ ,‬וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו לשביעות רצונו‬ ‫של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת‬ ‫רכוש וחיי אדם באתר ביצוע העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה‪,‬‬ ‫לספק ולהתקין שמירה‪ ,‬גידור כדין‪ ,‬אורות‪ ,‬שלטי אזהרה‪ ,‬פנסים‬ ‫מהבהבים‪ ,‬פיגומים‪ ,‬מעקות בטיחות‪ ,‬גדרות זמניות‪ ,‬כיסוי וכל אמצעי‬ ‫מיגון אחר שיהיה דרוש‪ ,‬ושאר אמצעי זהירות לבטחון ונוחות העובדים‬ ‫באתר העבודות‪ ,‬לבטחון הנמצאים שם‪ ,‬לבטחון המוזמנים והמזמינים‬ ‫והציבור‪ ,‬ולהבטחת הרכוש המצוי בו‪ ,‬בכל זמן ובכל מקום שיהיה צורך‬ ‫בכך‪ ,‬או על‪-‬פי הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא‪ .‬היה ותתבצענה‬ ‫העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא‪ ,‬יתקין הקבלן על חשבונו‬ ‫אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על‪-‬פי כל דין לעבודה‬ ‫בחשיכה ויתקין תאורה מספקת של אתר העבודה‪.‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעבודות‪ ,‬בשלבי ביצועו ולאחר מכן‬ ‫בגין כל נזק או חבות שתוטל על המזמין או מי מטעמו לפי חוק האחריות‬ ‫למוצרים פגומים תש"מ‪ ,1980 -‬לרבות נזק שייגרם על‪-‬ידי הקבלן‪ ,‬עובדיו‪,‬‬ ‫שלוחיו או מי מטעמו‪ .‬בכל מקרה של נזק לעבודות כאמור‪ ,‬יהא הקבלן‬ ‫חייב לתקנו על חשבונו בהקדם האפשרי‪.‬‬ ‫‪ 00.12‬החזקת שטחי עבודה‪ ,‬פינוי עפר‪ ,‬פינוי אסבסט ופסולת‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן אחראי במשך כל תקופת עבודתו לשלימות ונקיון מוחלט של איזור‬ ‫העבודה ודרכי הגישה לבנין‪ .‬יש לוודא פעמיים ביום על‪-‬ידי פועל שיעסוק‬ ‫בנושא‪ ,‬כי לא נגרם לכלוך או פסולת‪ ,‬וכי כל פסולת או לכלוך תוסר מיד‪.‬‬ ‫פינוי עפר ופסולת בכל אחד משלבי העבודה ולרבות עם סיומה‪ ,‬ייעשה על‪-‬‬ ‫ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפיכה מורשה עמו יהיה לקבלן הסכם‬ ‫התקשרות‪ ,‬לצורך פינוי והטמנת העפר והפסולת‪ .‬הסכם ההתקשרות עם‬ ‫אתר השפיכה המורשה יימסר למזמין‪ .‬פינוי העפר והפסולת יאורגן באופן‬ ‫שתימנע הפרעה לפעילויות בסביבת האתר‪ .‬רואים את הקבלן כאילו לקח‬ ‫בחשבון מגבלות אלה‪ ,‬וכי כלל אותן במחיריו‪.‬‬ ‫במסגרת העבודה יהיה על הקבלן לפנות לוחות אסבסט צמנט מאתר‬ ‫הבנייה והשיפוץ‪ .‬לצורך ביצוע פעולות ההסרה והפינוי של החומר הקבלן‬ ‫יהיה חייב לנהוג על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬לרבות כמופיע‬ ‫בכתובת זו במרשתת‪:‬‬ ‫‪http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&e‬‬ ‫‪nDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=asbest_work08&enZo‬‬ ‫‪ne=asbest_work08‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪61‬‬ ‫למהלך ביצוע פעולות ההסרה ופינוי האסבסט ולהגשת תכנית למשרד‬ ‫להגנת הסביבה‪ ,‬כנדרש על פי הוראות המשרד‪ ,‬יהיה חייב הקבלן להעסיק‬ ‫מפקח אסבסט מורשה מטעם המשרד להגנת הסביבה )רשימת המפקחים‬ ‫המורשים נמצאת בקישור הנ"ל(‪.‬‬ ‫‪ 00.13‬עדיפות בין מסמכים‬ ‫בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי‪-‬התאמה ו‪/‬או דו‪-‬משמעות ו‪/‬או פירוש שונה‬ ‫מהתיאורים והדרישות במסמכים השונים‪ ,‬חייב הקבלן להסב את תשומת לבו‬ ‫של המפקח לפני הגשת ההצעה ו‪/‬או ביצועה של עבודה כלשהי‪ ,‬ולקבל את‬ ‫הוראות המפקח בכתב כיצד לנהוג‪ .‬לצורך הביצוע ובהעדר הוראה מפורשת‬ ‫אחרת‪ ,‬ייחשב סדר העדיפויות כדלקמן‪ :‬תכניות‪ ,‬כתב הכמויות‪ ,‬מפרט מיוחד‪,‬‬ ‫תנאים כללים‪ ,‬חוזה‪ ,‬מפרט כללי ותקנים ‪ -‬המוקדם עדיף על המאוחר‪ .‬אין לבצע‬ ‫עבודה בניגוד לת"י רשמי‪ ,‬חוק או תקנה מחייבת‪.‬‬ ‫לצורכי אופני המדידה והמחירים ייחשב סדר העדיפויות‪ :‬כתב הכמויות‬ ‫והמחירים‪ ,‬מפרט מיוחד‪ ,‬תכניות‪ ,‬תנאים כללים‪ ,‬חוזה‪ ,‬מפרט כללי ותקנים ‪-‬‬ ‫המוקדם עדיף על המאוחר ובלבד שבכל מקרה של אי‪-‬התאמה בין המידות‬ ‫הנקובות בכתב הכמויות לבין אלה שבתכניות או במפרט ‪ -‬רואים את המחיר‬ ‫כאילו נקבע לפי המידות שבכתב הכמויות‪ .‬אופני המדידה והתשלום המצויינים‬ ‫בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד עדיפים )במקרה של סתירה( על אופני המדידה‬ ‫והתשלום המצורפים למפרט הכללי‪.‬‬ ‫‪ 00.14‬מידות בתכניות‬ ‫א‪.‬‬ ‫על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות‪ ,‬ובכל מקרה‬ ‫שתמצא טעות או סתירה בתכניות‪ ,‬בשרטוטים‪ ,‬או במפרט‪ ,‬עליו להודיע על‬ ‫כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה‪ .‬החלטת המפקח‬ ‫בנדון זה תהא סופית ומכרעת‪.‬‬ ‫על הקבלן לבדוק התאמת התכניות לאתר‪ ,‬למבנים ולמערכות הקיימות‪.‬‬ ‫במקרה של אי‪-‬התאמה יש לנהוג לפי סעיף א'‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו‪/‬או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל‪ ,‬הוא‬ ‫ישא בכל התוצאות האפשריות‪ ,‬בין אם נראות מראש ובין אם לא‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪ 00.15‬סימון ומדידה‬ ‫מחירי הקבלן יכללו כל הנדרש לסימון ומדידה מדוייקים של כל חלק בעבודה‬ ‫לרבות חפירה‪ ,‬מתווה‪ ,‬מפלסים‪ ,‬פיתוח וכו'‪.‬‬ ‫‪ 00.16‬עבודה בשעות היום בימי חול‬ ‫בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם‪ ,‬לא תעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה‪ ,‬בשבת‪,‬‬ ‫במועדי ישראל או בימי שבתון אחרים‪ ,‬ללא היתר בכתב מאת המפקח‪ ,‬מלבד אם‬ ‫העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬יודיע הקבלן על כך‬ ‫לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם‪ .‬כל אישור שיידרש לעבודת לילה או‬ ‫עבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫‪ 00.17‬הכנת לוח זמנים וסדר פעולה‬ ‫בהמשך ובהשלמה לסעיפים ‪ 47-49‬של "לוח זמנים"‪:‬‬ ‫האינפורמציה אשר תוכנס לתוך לוח הזמנים שייערך על‪-‬ידי הקבלן הראשי‬ ‫ותאושר על ידי המפקח תכלול את הפירוט הבא‪:‬‬ ‫רשימה של כל הפעילויות הנדרשות בשלבי התכנון‪ ,‬ארגון וביצוע‪ ,‬אישור‬ ‫א‪.‬‬ ‫דוגמאות לפריטים וציוד‪ ,‬עבודות הכנה‪ ,‬עבודות פירוק והריסה ועבודות‬ ‫חיזוק‪ .‬הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות של גופים‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪62‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫חיצוניים כמו מתכננים‪ ,‬רשויות עירוניות ואחרות וכל הקשרים ביניהם‪.‬‬ ‫כל הפעילויות הללו יתורגמו לתרשים גנט‪.‬‬ ‫כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את משך‬ ‫ביצועה בכל שלב‪ .‬הפעולות תופרדנה לפי אגפים או תפרים‪ ,‬לפי הנחיות‬ ‫הפיקוח‪.‬‬ ‫החומר המושלם של לוח הזמנים וסדר הפעילות הכולל את כל האמור‬ ‫לעיל כשהוא משורטט באופן סופי‪ ,‬יוגש במספר עותקים לאישור המפקח‪.‬‬ ‫המפקח יבדוק את החומר על פי שיקול דעתו הבלעדי ויעיר את הערותיו‪.‬‬ ‫במידה והחומר לא יהיה שלם‪ ,‬רשאי המפקח לפסול החומר ו‪/‬או את‬ ‫חלקו‪ ,‬ולדרוש הכנה חדשה ו‪/‬או מתוקנת‪ .‬הקבלן יעדכן ויתקן את כל‬ ‫הדרוש תיקון ויעביר את החומר מחדש לביקורת המפקח עד לשלב בו‬ ‫המפקח יאשר את החומר על כל פרטיו‪.‬‬ ‫לוח זמנים זה וסדר הפעילות הסופי יהיה לוח זמנים מחייב‪ ,‬על פיו‬ ‫תבוצע העבודה‪ .‬הקבלן מתחייב לפעול על‪-‬פי לוח הזמנים המוסכם‪,‬‬ ‫ולהקפיד הקפדה יתרה שלא לחרוג ממנו‪ .‬במידה ותהיינה סטיות מלוח‬ ‫הזמנים המאושר מכל סיבה שהיא‪ ,‬יהא הקבלן חייב לעדכן את לוח‬ ‫הזמנים ולהגיש את החומר מחדש‪ .‬בכל תקופת זמן )כל חודשיים לערך(‬ ‫יהיה על הקבלן להכניס לתוך לוח הזמנים המוסכם את מצב העבודה‬ ‫בשטח‪.‬‬ ‫במידה והקבלן לא הצליח בהכנת לוח זמנים כנדרש‪ ,‬הן מחמת גישה‬ ‫שאיננה מקצועית‪ ,‬מחמת דחייה בביצוע לוח הזמנים‪ ,‬או מסיבות כלשהן‬ ‫על‪-‬פי קביעת המפקח‪ ,‬רשאי המפקח להזמין מגורם חיצוני מקצועי את‬ ‫הכנת לוח הזמנים והפעילות כנדרש‪ .‬במקרה זה ישותף הקבלן בהכנתו‬ ‫ובעידכונו של לוח הזמנים ויהא חייב להושיט כל עזרה למפקח ולגורם‬ ‫החיצוני‪ ,‬על‪-‬מנת לאפשר הכנת לוח הזמנים‪ .‬כל ההוצאות הכרוכות‬ ‫בהפעלת הגורם החיצוני הנ"ל בתחילת העבודה ובמהלכה יחולו באופן‬ ‫מלא על הקבלן‪.‬‬ ‫‪ 00.18‬בטיחות‬ ‫בהמשך ובהשלמה לסעיפים ‪ 94-103‬של "ביצוע העבודה בהתאם לכללי‬ ‫הבטיחות"‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הקבלן מצהיר בזה כי מוכרים וידועים לו תקנות הבטיחות של משרד‬ ‫העבודה‪ .‬הקבלן מתחייב בזה להבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך שעובדיו‬ ‫ימלאו אחרי כל ההוראות המופיעות בתקנות אלה‪.‬‬ ‫הקבלן חייב לעיין ולהכיר היטב את תנאי הבטיחות והנהלים הנוגעים בדבר‬ ‫לפני הגשת הצעתו וכמובן לפני ביצוע על עבודה‪ .‬בעצם חתימתו על חוזה זה‪,‬‬ ‫או על הסכם זמני‪ ,‬מאשר הקבלן גם ידיעתו והתמצאותו בתקנות ובנהלים‬ ‫הנ"ל‪.‬‬ ‫על הקבלן למלא אחר כל הוראות הבטיחות של המזמין‪ .‬כמו כן‪ ,‬עליו לנהוג‬ ‫על פי כל נוהלי עבודת המזמין‪ ,‬כפי שיובאו לידיעת הקבלן מעת לעת‪.‬‬ ‫הקבלן מחויב להעסיק באתר באופן קבוע מנהל עבודה עפ"י הגדרה‪ .‬מנהל‬ ‫העבודה יהיה נוכח באתר בכל עת בה תתבצע עבודה מכל סוג שהוא‪ .‬לא‬ ‫תותר עבודת פועלים ללא נוכחותו של מנהל העבודה במקום‪.‬‬ ‫קבלן השיפוץ ימנה מנהל עבודה ו‪/‬או מנהלי עבודה בעל ו‪/‬או בעלי כישורים‬ ‫נאותים שהוא‪/‬הם מנהל‪/‬י עבודה מורשים ע"י משרד העבודה והקבלן יודיע‬ ‫את שמו‪/‬ם בכתב למשרד העבודה ולמפקח על גבי הטופס "הודעה על פעולות‬ ‫הבניה" לפי פקודת הבטיחות בעבודות )נוסח חדש( התש"ל ‪ 1970‬עפ"י סעיף‬ ‫‪ 192‬וזאת לא יאוחר מ‪ 72 -‬שעות מיום תחילת העבודות באתר‪ .‬העתק‬ ‫מה"הודעה על פעולות הבניה" תימסר למפקח‪.‬‬ ‫למרות פעילותם של קבלנים ומבצעים אחרים )מסוגים שונים( באתר‪ ,‬יהיה‬ ‫קבלן השיפוץ האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו‪,‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪63‬‬ ‫כולל האחריות על עבודותיהם של כל הקבלנים האחרים וכל אדם הנמצא‬ ‫בתוך אתר העבודות‪ .‬האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד‬ ‫למועד גמר תפקידו והוא יהיה אחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן ‪-‬‬ ‫כך ששירותי הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו‪ .‬התמורה‬ ‫תשולם בסעיף אחוזי קבלן ראשי בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫ו‪ .‬בהיות הקבלן מודע לסכנת פגיעות באתר‪ ,‬הרי הוא מצהיר בזה שהוא מסיר‬ ‫כל אחריות מהנהלת המזמין ו‪/‬או האדריכל ו‪/‬או באי כוחם ויועציהם‬ ‫המקצועיים‪ ,‬לבריאותו ו‪/‬או לבריאות עובדיו‪ ,‬וכי במסגרת ביטוחיו השונים‬ ‫יכללו סעיפי ביטוח מתאימים‪.‬‬ ‫‪ 00.19‬תיאום ושירותים לגורמים אחרים‬ ‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 162‬במסמך ב' ייתן הקבלן‪ ,‬בתמורה ע"פ האמור בסעיף‬ ‫‪ 00.27‬של מסמך זה‪ ,‬שירותים לגורמים אחרים‪ ,‬כגון‪ :‬חברת בזק‪ ,‬חברת החשמל‪,‬‬ ‫קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות בהצעה ‪ /‬הסכם זה‪,‬‬ ‫עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח‪.‬‬ ‫השירותים שעל קבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן‪:‬‬ ‫א‪ .‬אספקת ומתן אפשרות התחברות ושימוש במתקני מים‪ ,‬וחשמל ותאורת‬ ‫עזר‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מתן אפשרות כניסה לאתר‪ ,‬גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים‬ ‫ארעיות‪ ,‬צירי הליכה וכו'‪.‬‬ ‫ד‪ .‬הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים‪.‬‬ ‫ה‪ .‬אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫שמירה והגנה סבירה של ציוד ו‪/‬או עבודות של גורמים אחרים‪ ,‬כך שלא‬ ‫יפגעו ע"י פועלי הקבלן‪.‬‬ ‫קידוחי חורים באלמנטי בטון שונים בכל מידה ועובי ללא קבלת תמורה‬ ‫כספית‪ ,‬כולל סתימת פתחים‪ ,‬חורים וכיו"ב כהכנה להמשך עבודות הגמר‪.‬‬ ‫ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה‪ .‬בכל מקרה‬ ‫של סכסוך בין הקבלנים השונים‪ ,‬יעבור העניין להכרעת המפקח אשר‬ ‫קביעתו תהיה סופית‪ ,‬מכרעת ואינה ניתנת לערעור באתר העבודה יעבדו‬ ‫קבלנים נוספים מטעם המזמין לעבודות אשר אינן כלולות בהצעה‪/‬הסכם‬ ‫זה‪ .‬לא תשולם כל תמורה נוספת )אחוזי קבלן ראשי( לקבלן השיפוץ בגין‬ ‫עובדה זו‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫סימון ומדידות‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫‪ 00‬בטיחות בעבודה ומנוי אחראי לבטיחות‬ ‫‪00..20‬‬ ‫הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות‬ ‫הקשורות בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות )נוסח חדש( תש"ל – ‪ 1970‬וכי‬ ‫הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם‪.‬‬ ‫א‪ .‬תשומת לב הקבלן לאמור בחוק הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה הנדסית(‪,‬‬ ‫תשכ"ב – ‪ 1961‬פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל – ‪,1970‬‬ ‫תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(‪ ,‬התשמ"ה – ‪ ,1988‬תקנות‬ ‫הבטיחות בעבודה )עגורנים‪ ,‬מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתרים(‬ ‫התשנ"ג ‪ 1992 -‬וכן חוקי ותקנות בטיחות אחרות המחייבים על פי כל דין‪.‬‬ ‫על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לעמוד בדרישות‬ ‫הבטיחות הקבועות על פי כל דין‪ .‬לפיכך על הקבלן לגדר את אזור הבניה‬ ‫ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנחוצים בהתאם לדרישות הבטיחות‪,‬‬ ‫לחוקים‪ ,‬פקודות‪ ,‬תקנות ותקנים אשר חלקם מפורטים מטה‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ 1.‬פקודות בטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ‪1970.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫חוק שירותי הכבאות תשי"ט ‪1959.‬‬ ‫חוק התכנון והבניה ותקנותיו‪.‬‬ ‫חוק החשמל תשנ"ז ‪) 1954‬עדכון ינואר ‪.(1992‬‬ ‫תקנות רישוי עסקים תשל"ד ‪) 1976‬אחסנת גפ"מ(‪.‬‬ ‫‪ .6‬תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה(‬ ‫תשל"ב ‪1972.‬‬ ‫‪ 7.‬ת"י ‪ - 755‬סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה‪.‬‬ ‫‪ .8‬ת"י ‪ - 921‬השימוש בחומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה‪.‬‬ ‫‪ 9.‬ת"י ‪ - 931‬ערכים משוערים של עמידות אש של אלמנטי בנין‪.‬‬ ‫‪ 10.‬ת"י ‪ - 1220‬מערכת לגילוי אש‪.‬‬ ‫‪ 11.‬פרקים במפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבינמשרדית‪:‬‬ ‫‪57,15,11,08,07.‬‬ ‫‪ 12.‬חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו‪.‬‬ ‫‪ 13.‬משטרת ישראל‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫‪ .14‬חוקי עזר והוראות של הרשות המקומית‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של‬ ‫העובדים ושל העבודה כנדרש עפ"י כל דין ו‪/‬או תקן מחייב ו‪/‬או הוראות‬ ‫מקצועיות של הממונה על הבטיחות מטעם משרד העבודה‪.‬‬ ‫למרות פעילותם של קבלנים ומבצעים אחרים )מסוגים שונים( באתר‪ ,‬יהיה‬ ‫קבלן הבינוי האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו‪,‬‬ ‫כולל האחריות על עבודותיהם של כל הקבלנים האחרים וכל אדם הנמצא‬ ‫בתוך אתר העבודות‪ .‬האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד‬ ‫למועד גמר תפקידו והוא יהיה אחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן‬ ‫ כך ששירותי הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו‪.‬‬‫התמורה תשולם בהתאם למוסכם בתנאי החוזה‪.‬‬ ‫בהיות הקבלן מודע לסכנת פגיעות באתר‪ ,‬הרי הוא מצהיר בזה שהוא מסיר‬ ‫כל אחריות מהנהלת המזמין ו‪/‬או האדריכל ו‪/‬או באי כוחם ויועציהם‬ ‫המקצועיים‪ ,‬לבריאותו ו‪/‬או לבריאות עובדיו‪ ,‬וכי במסגרת ביטוחיו השונים‬ ‫יכללו סעיפי ביטוח מתאימים‪.‬‬ ‫הקבלן יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו‪/‬או נגד המזמין ו‪/‬או נגד‬ ‫המפקח ו‪/‬או נגד כל גורם אחר בגין ו‪/‬או בקשר לאמור בסעיף זה ומוסכם‬ ‫ומוצהר כי לצורך סעיף זה הקבלן יהיה לכל דבר ועניין גם "מבצע העבודה"‬ ‫וגם "מנהל העבודה" ונוטל על עצמו את כל החובות והאחריות בגין‬ ‫תפקידיו אלו כהגדרתם בחוק‪ ,‬אשר יחייבו אותו גם כלפי קבלני המשנה‬ ‫שלו והקבלנים האחרים )הממונים(‪ ,‬כהגדרתם‪.‬‬ ‫מודגש ומוצהר במפורש כי הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות‬ ‫בפרויקט באתר העבודה הן ביחס לעובדיו וקבלניו ולקבלנים ממונים‬ ‫אחרים העובדים ונמצאים באתר העבודה שאינם בתחום אחריותו והוא‬ ‫ייתן להם את כל ההנחיות והוראות הבטיחות‪ .‬המזמין לא יישא בכל‬ ‫הוצאה שהיא הקשורה לנושא הבטיחות של כל גורם שהוא הפועל‬ ‫בפרויקט‪ ,‬לרבות הקבלן‪.‬‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫הקבלן ימנה ממונה בטיחות )להלן "ממונה הבטיחות"( והוא אחראי לכך‬ ‫שכל העבודה תתבצע בהשגחתו הישירה והמתמדת של ממונה הבטיחות‪.‬‬ ‫ממונה הבטיחות יהיה בעל כישורים מתאימים ולפחות מהנדס בעל ניסיון‬ ‫של ‪ 5‬שנים בביצוע עבודות בעלות אופי דומה‪ ,‬לרבות שיטת העבודה בה‬ ‫תבוצע העבודה נשוא חוזה זה‪ ,‬על כל היבטיה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪65‬‬ ‫ממונה הבטיחות יכין נוהל קבוע לאיתור מפגעים שאיתרו בעת עבודתם‪.‬‬ ‫הדיווח ייעשה אל ממונה הבטיחות ואל המפקח‪ .‬סיכונים שניתן לטפל בהם‬ ‫ע"י האמצעים העומדים לרשות העובדים באתר יטופלו לאלתר ע"י ממונה‬ ‫הבטיחות‪ .‬סיכונים מידיים אחרים יטופלו ע"י הממונה על הבטיחות‬ ‫בתיאום עם הקבלן או בעלי תפקידים אחרים בהתאם לעניין‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫על הקבלן לדאוג לסידורי הבטיחות הדרושים בהתאם להנחיות של מהנדס‬ ‫הבטיחות מטעמו‪ ,‬העירייה והרשויות השונות‪ ,‬בעת ביצוע עבודות ההריסה‬ ‫ועבודות שונות שיעשו לרבות בשעות הלילה וזאת בתיאום עם המפקח‪.‬‬ ‫מנהל עבודה‬ ‫הקבלן מחויב להעסיק באתר באופן קבוע מנהל עבודה עפ"י הגדרה‪ .‬מנהל‬ ‫העבודה יהיה נוכח באתר בכל עת בה תתבצע עבודה מכל סוג שהוא‪ .‬לא‬ ‫תותר עבודת פועלים ללא נוכחותו של מנהל העבודה במקום‪.‬‬ ‫קבלן הבינוי ימנה מנהל עבודה ו‪/‬או מנהלי עבודה בעל ו‪/‬או בעלי כישורים‬ ‫נאותים שהוא‪/‬הם מנהל‪/‬י עבודה מורשים ע"י משרד העבודה והקבלן יודיע‬ ‫את שמו‪/‬ם בכתב למשרד העבודה ולמפקח על גבי הטופס "הודעה על‬ ‫פעולות הבניה" לפי פקודת הבטיחות בעבודות )נוסח חדש( התש"ל ‪1970‬‬ ‫עפ"י סעיף ‪ 192‬וזאת לא יאוחר מ‪ 72 -‬שעות מיום תחילת העבודות באתר‪.‬‬ ‫העתק מה"הודעה על פעולות הבניה" תימסר למפקח‪.‬‬ ‫ח‪ .‬תזכיר בטיחות‬ ‫באחריות הקבלן לספק תכנית בטיחות ע"פ דרישת הרשויות המוסמכות‪.‬‬ ‫‪ 00.21‬חומרים אשר יסופקו ע"י המזמין"‬ ‫המזמין רשאי לספק לקבלן כל חומר ו‪/‬או מוצר אחר שיראה לנכון ולנכות‬ ‫מחשבון הקבלן בעת אספקת חומר זה‪.‬‬ ‫כל חומר ו‪/‬או מוצר שיסופק כנ"ל ייבדק ע"י הקבלן והוא יקבלו במקום יצורו‬ ‫בארץ‪ ,‬או יקבלו באתר‪ ,‬או בנמל ישראל במקרה של יבוא‪ ,‬יובילו למקום העבודה‬ ‫עד לפני הדירה‪ ,‬ויהיה אחראי לשמירתו ולשלמותו ויקבעו במקום כדרוש‪.‬‬ ‫הקבלן יודיע למפקח על כל חומר מיד עם הגיעו למקום העבודה‪ .‬חומרים ו‪/‬או‬ ‫מוצרים כתחליף לאלה שיפגעו או ישברו ע"י הקבלן יסופקו ע"י הקבלן מחדש‪ ,‬על‬ ‫חשבונו הוא‪ ,‬לשביעות רצון המפקח‪.‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לכל אחור שייגרם בגלל הצורך להחליף מוצרים כאלה‪.‬‬ ‫חומרים שהקבלן לא השתמש בהם יוחזרו למזמין עם תום העבודה‪.‬‬ ‫‪ 00.22‬יומן העבודה‬ ‫בהמשך ובהשלמה לסעיפים ‪ 104-107‬של מסמך ב'‪:‬‬ ‫יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן ובו ירשם כל יום‪:‬‬ ‫א‪ .‬מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מוכנות וציוד‬ ‫לסוגיהם‪.‬‬ ‫ב‪ .‬את כל החומרים והסחורות שנתקבלו‪.‬‬ ‫ג‪ .‬רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מזג האוויר‪.‬‬ ‫ה‪ .‬במדור מיוחד ובאופן בולט ‪ -‬הערות‪ ,‬בקשות ותביעות הקבלן המיועדות‬ ‫למזמין‪ ,‬או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד‪.‬‬ ‫ו‪ .‬במדור מיוחד ובאופן בולט הוראות ודרישות המפקח אם הוא בוחר בדרך זו‬ ‫במקום שליחת מכתב מיוחד‪.‬‬ ‫ז‪ .‬פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח‪ .‬חשבונות בעד‬ ‫עבודות יומיות יעשו רק לפי הרשום ביומן‪ .‬באחריות הקבלן‪ ,‬או מנהל‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪66‬‬ ‫העבודה מטעמו‪ ,‬לחתום ולהחתים את המפקח מטעם המזמין על יומן‬ ‫העבודה כל יום‪.‬‬ ‫ח‪ .‬יומן העבודה ינוהל ב‪ 3 -‬עותקים‪ :‬הדף המקורי‪ ,‬עותק עבור המפקח ועותק‬ ‫עבור הקבלן‪.‬‬ ‫ט‪ .‬עותק עבור המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרת אם מדור ה' או ו'‬ ‫הנזכרים לעיל מכילים רישום‪ ,‬ואם לא ‪ -‬בסוף כל שבוע‪.‬‬ ‫י‪ .‬היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני‪ .‬בגמר העבודה יימסר‬ ‫היומן הכרוך למזמין לשמירה ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני‬ ‫במשך שנה‬ ‫יא‪ .‬מגמר העבודה‪ .‬רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין‪.‬‬ ‫העדר הסתייגות בכתב של הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו‬ ‫שבוע מהווה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו‪ .‬לא תשולם כל‬ ‫תוספת כספית עבור עבודות אשר בוצעו ללא הוראה חתומה ביומן ע"י‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫‪ 00.23‬לוח זמנים לביצוע העבודות‬ ‫הקבלן ישלים את העבודות המפורטות בחוזה זה על כל נספחיו תוך חמישה‬ ‫חודשים קלנדריים מתאריך קבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬דהיינו מתחילת עבודות‬ ‫ההקמה ועד קבלת תעודת השלמה‪.‬‬ ‫‪ 00.24‬קבלני משנה ואחרים‬ ‫א‪.‬‬ ‫מודגש בזאת שעל הקבלן‪ ,‬בנוסף לתאום ומניעת הפרעה ‪ -‬לספק לקבלנים‬ ‫ולגורמים אחרים שיופעלו ע"י המזמין מים‪ ,‬חשמל‪ ,‬שירותים לעובדי‬ ‫האתר‪ ,‬שירותי ניקיון ושירותי שמירה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה או אחוזים מעבודת הקבלנים הכפופים‬ ‫אליו עבור שירותים אלה‪ .‬עבור שינויים ותוספות שיבוצעו ע"י הקבלן ע"פ‬ ‫הזמנת המזמין ואינן כלולות בתכולת עבודה זו‪ ,‬ישולם על פי ניתוחי מחיר‬ ‫מוסכמים עם המפקח שבהם לא יעלה אחוז התקורה והרווח של הקבלן על‬ ‫‪ 10%‬מערך עבודת קבלן המשנה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להעביר עבודות לקבלני משנה ללא‬ ‫אשור מראש של המזמין‪ .‬גם אם ניתן אישור זה‪ ,‬יישאר הקבלן אחראי‬ ‫ישירות לכל מעשי קבלני המשנה ולמחדליהם‪ .‬דין ספקי מוצרים לעניין‬ ‫סעיף זה בעת ייצורם ובעת אחסנתם יהיה זהה לקבלני משנה‪ .‬הרשות בידי‬ ‫המזמין לפסול קבלני משנה כראות עיניו בכל עת‪ ,‬גם אם נתן קודם לכך‬ ‫את הסכמתו להעסקתם‪.‬‬ ‫‪ 00.25‬קבלני מערכות ומלאכות נבחרים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המזמין רשאי להחליט על ביצוע חלק מהעבודות הכלולות בהצעת הקבלן‪,‬‬ ‫או עבודות שאינן כלולות בהצעתו ‪ -‬ע"י קבלנים נבחרים‪ ,‬לאחר שיקבעו ע"י‬ ‫המפקח‪ ,‬אשר יהיו לקבלני משנה של הקבלן בכפוף להצעתם ובכפוף‬ ‫למפורט להלן‪.‬‬ ‫קבלני מערכות ומלאכות נבחרים )להלן קבלני מערכות( יבחרו ע"י המזמין‬ ‫במקביל להתקשרות עם קבלן הבינוי )להלן הקבלן( או במועדים אחרים לפי‬ ‫שיקול דעתו של המזמין‪.‬‬ ‫משייחתם ההסכם עם המזמין‪ ,‬יהפכו קבלני המערכות לקבלני משנה של‬ ‫הקבלן‪ ,‬ועל הקבלן תחול האחריות הכוללת והמלאה לביצוע העבודות‬ ‫בשלמותן כלפי המזמין‪ ,‬כולל התיקונים הנובעים מבצוע העבודות ע"י קבלני‬ ‫המערכות לשביעות רצונו המלאה של המזמין‪ .‬קבלני המערכות והמלאכות‬ ‫ייחשבו כקבלני משנה של הקבלן לכל דבר‪ ,‬למעט לעניין תשלומים שיבוצעו‬ ‫ישירות ע"י המזמין לקבלני המערכות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪67‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לתת לקבלני המערכות את כל העזרה וההקלות להבאה‬ ‫ולאחסנת החומרים‪ ,‬המכונות והמכשירים לביצוע עבודתם‪ ,‬לרבות שטחי‬ ‫אחסנה ומקום להקמת מחסנים זמניים‪ .‬הקבלן מתחייב לתאם את עבודתם‬ ‫ההדדית של קבלני המערכות והמלאכות וכן את עבודתם עם עבודתו‪ .‬כן‬ ‫מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע‬ ‫העבודה ע"י קבלני המערכות‪ ,‬בהתאם לכך על הקבלן להרשות לקבלני‬ ‫המערכות והמלאכות להשתמש במים‪ ,‬חשמל‪ ,‬שירותים מכונות ההרמה‬ ‫ובפיגומים הקיימים‪ ,‬להקים על חשבונו עבור קבלני המלאכות פיגומים‬ ‫חדשים כנדרש ע"י המהנדס‪ ,‬ולפרקם לאחר ביצוע העבודות לרבות פיגומים‬ ‫בפירי מעליות עבור קבלן מעליות‪ .‬כן מתחייב הקבלן לספק לקבלני‬ ‫המערכות והמלאכות‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬מלט‪ ,‬חצץ וזיפזיף לביצוע תיקונים‬ ‫וסתימות ע"י קבלני המערכות וכן כל שרות עבודה וחומרי עזר הדרושים‬ ‫להם לצורך בצוע העבודה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫מוסכם בזה‪ ,‬כי ככל שהקבלן יידרש‪ ,‬במסגרת האמור לעיל‪ ,‬לבצע עבודות‬ ‫מהותיות‪ ,‬כגון עטיפות בטון‪ ,‬יציקת שוחות ביקורות וכיו"ב‪ ,‬יהיה הקבלן‬ ‫חייב לבצען ויהיה זכאי לקבל תמורתן את מחיר העלות נטו של החומרים‬ ‫ועבודה שהושקעו על ידו בבצוע עבודות אלה‪ ,‬כפי שסכום זה ייקבע ע"י‬ ‫המפקח‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬והחלטתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן‪.‬‬ ‫כמו כן יכין הקבלן על חשבונו את כל המגרעות‪ ,‬החריצים‪ ,‬הסתימות וכד'‬ ‫בעבודותיו ‪ -‬על פי הנחיות קבלן מערכות‪ ,‬וכן יבצע את כל התיקונים‬ ‫בעבודות קבלני המערכות אם יגרמו כתוצאה מנזקים בגין עבודות הקבלן‬ ‫ו‪/‬או קבלני משנה אחרים ויהיה אחראי לשמירה על הניקיון וסילוק‬ ‫הפסולת בעת העבודות בשטח המבנה והאתר‪ ,‬וכן גם לשמירה על הציוד של‬ ‫קבלני המערכות ועל עבודותיהם הגמורות‪ ,‬ויישא בכל ההוצאות הכרוכות‬ ‫בשמירות הנ"ל‪.‬‬ ‫בכל מקרה שהקבלן לא יהיה שבע רצון מהעבודה או מקצב העבודה של‬ ‫קבלן המערכת עליו להודיע על כך מיד בכתב למהנדס ולהמליץ על צעדים‬ ‫שיש לנקוט בקשר לכך‪ .‬המפקח ישמע את השגותיו של קבלן המערכת וכן‬ ‫את דעתו של המתכנן לאחר מכן יפעל לפי שיקול דעתו‪.‬‬ ‫ידוע לקבלן כי ערבות הביצוע לקיום החוזה‪ ,‬לבדק וכל ערבות אחרת‬ ‫שקבלני המערכות יידרשו להמציא‪ ,‬יהיה לטובת המזמין בלבד‪.‬‬ ‫תמורת כל התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה‪ ,‬ישלם המזמין לקבלן תשלום‬ ‫שיחושב באחוזים על שכר החוזה של קבלני המערכות כמפורט להלן‪.‬‬ ‫תשלום זה הינו התמורה המלאה והמוסכמת לקבלן על עבודת קבלני‬ ‫המערכות ובגין זאת תהיה עליו האחריות המלאה והסופית לביצוע כל תנאי‬ ‫החוזים של קבלני המערכות לרבות דרישות בטיחות ע"פ החוק התקנות‬ ‫ודרישת הרשויות‪ ,‬טיב העבודה והחומרים‪ ,‬משך הביצוע‪ ,‬הבדק‪ ,‬התאום‬ ‫בין המערכות השונות‪ ,‬ביצוע התיקונים הנובעים מעבודת קבלני המערכות‪,‬‬ ‫הספקה והקמה של פיגומים ואמצעי הרמה‪ ,‬כולל השימוש במנופים‪ ,‬חשמל‬ ‫ומים לכל העבודות לפי הצורך‪ ,‬הקמת שטחי אחסנה וכיוצ"ב‪ .‬מודגש בזה‬ ‫שהתשלום המוגדר באחוזים על עבודות קבלני המערכות הינו מחיר כולל‬ ‫וסופי ומהווה‪ ,‬ובנוסף לאמור לעיל‪ ,‬גם תשלום לכל ההוצאות הכלליות‬ ‫והרווח של הקבלן‪ .‬האחוזים שיקבל הקבלן משכר החוזים של קבלני‬ ‫המערכות והמלאכות הם כלהלן‪:‬‬ ‫‪ 1.‬סכום השווה ל ‪ 5% -‬משכר החוזה של קבלני העבודות המפורטות‬ ‫להלן‪:‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫מזוג אויר‪ ,‬תברואה‪ ,‬כולל כיבוי אש‪ ,‬חשמל ותקשורת‪ ,‬כולל גלאי עשן‬ ‫ומערכת כריזה‪ ,‬נגרות‪ ,‬מסגרות ואלומיניום‪.‬‬ ‫‪ 2.‬סכום השווה ל ‪ 0% -‬משכר החוזה של קבלני העבודות המפורטים‬ ‫להלן‪:‬‬ ‫בקרה ורהוט קבוע‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪68‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה חלות על מלוא היקף המערכות אף אם יש‬ ‫עבודה וציוד שלא נזכרו בסעיפים ‪ 1‬עד ‪ 2‬מס"ק ט' לעיל‪ .‬הקבלן לא יהיה‬ ‫זכאי לתשלום האחוזים‪ ,‬בגין עבודות גמר אשר הוכרו ככאלה ע"י המפקח‬ ‫ולרבות‪ ,‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬הכנות פנים‪ ,‬ציוד ורהוט ניידים‪,‬‬ ‫גינון‪ ,‬ציוד משקי‪ ,‬ציוד ייעודי ומחשבים‪ ,‬חיווט וציוד תקשורת‪ ,‬ציוד‬ ‫בטיחות ובטחון‪ ,‬ציוד אודיו ויזואלי‪ ,‬שלוט‪ ,‬גרפיקה‪ ,‬עבודות אמנות וכיו"ב‪.‬‬ ‫‪ 00.26‬קבלני משנה של הקבלן למלאכות ומערכות אלקטרומכניות‬ ‫מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להעביר עבודות לקבלני משנה ללא אשור‬ ‫מראש של המזמין‪ .‬גם אם ניתן אישור זה‪ ,‬יישאר הקבלן אחראי ישירות לכל‬ ‫מעשי קבלני המשנה ולמחדליהם‪ .‬דין ספקי מוצרים לענין סעיף זה בעת יצורם‬ ‫ובעת אחסנתם‪ .‬הרשות בידי המזמין לפסול קבלני משנה כראות עיניו בכל עת‪ ,‬גם‬ ‫אם נתן קודם לכך את הסכמתו להעסקתם‪.‬‬ ‫‪ 00.27‬תגבור קצב העבודה‬ ‫במידה ויחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים‪ ,‬הוא‬ ‫יוכל ע"י הוראה בכתב‪ .‬להורות לקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודה ע"י‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח‪.‬‬ ‫הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים‪.‬‬ ‫‪ 00.28‬תכנית מכרז ‪ -‬עבודות נוספות ושינויים‬ ‫במהלך העבודה יתכן ויסופקו לקבלן עדכונים ותכניות משלימות בכל הנושאים‬ ‫הקשורים לעבודתו‪ ,‬אשר אינם כוללים עבודות נוספות מעבר לנאמר במסמכי‬ ‫החוזה‪ ,‬נספחיו וצרופותיו‪ .‬הקבלן יהיה חייב בביצועם ללא כל ערעור‪.‬‬ ‫‪ 00.29‬הגשת חשבונות‪ ,‬תשלומים והתייקרויות‬ ‫בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיפים ‪:23 - 19‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫חשבונות ביניים יוגשו עד היום ה‪ 3 -‬של כל חודש‪.‬‬ ‫המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת בצוע‬ ‫המבנה עד למועד אליו מתייחס החשבון ויאשרו לתשלום‪ .‬מובהר ומודגש‬ ‫בזה כי אישור תשלומי הביניים או חלק מהם על ידי המפקח לא יהוו‬ ‫אישור סופי של העבודה או טיבה ויראו את התשלומים לפרעון החשבונות‬ ‫החלקיים כתשלומים על חשבון התמורה המגיעה לקבלן ומבלי כל קשר‬ ‫לאישור העבודה‪ ,‬או טיבה‪ .‬אישור סופי של התשלומים‪ ,‬לרבות של תשלומי‬ ‫הביניים‪ ,‬ייערך רק בתשלום התמורה הסופית‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מובא בזה לידיעת הקבלן כי בחישוב ההתייקרות השוטפת לכל חשבון‬ ‫ביניים‪ ,‬יהיה המדד המתאים לחשבון הביניים ‪ -‬מדד חודש הביצוע אליו‬ ‫מתייחס החשבון‪) ,‬להלן‪ :‬המדד בגין חודש הביצוע(‪ ,‬ללא תלות במועד‬ ‫הגשת החשבון‪ .‬באם הקבלן יגיש חשבון המתייחס למספר חודשים יהיה‬ ‫המפקח רשאי לחלקו‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬לחשבונות נפרדים‬ ‫המתייחסים כל אחד לחודש ביצוע בודד ולחשב את ההתייקרות בהתאם‬ ‫לכך‪ ,‬בכפוף לאמור לעיל וביתר מסמכי ההזמנה לגבי הגשת חשבון חדשי‬ ‫כלשהו באיחור‪.‬‬ ‫מודגש במפורש כי המועד האחרון שלגביו תחושבנה ההתייקרויות הינו‬ ‫התאריך הקבוע לסיום העבודה כאמור במסמכי חוזה זה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫האמור לעיל יחול בשינויים המתחייבים גם על כל שלבי הביניים בלוח‬ ‫הזמנים‪.‬‬ ‫מתשלומי הביניים שאושרו ע"י המפקח‪ ,‬יופחתו כל תשלומי הביניים‬ ‫שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪69‬‬ ‫למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל‪ ,‬ואילו היתרה תשולם לקבלן ביום‬ ‫ה ‪ 45 -‬מראשית החודש עליו מבוסס הגשת החשבון על‪-‬ידי הקבלן למפקח‪.‬‬ ‫היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו‪/‬או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום‬ ‫הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה‪.‬‬ ‫תשלום מ‪.‬ע‪.‬מ‪ .‬ישולם ליום התשלום בפועל כפי שנקבע בחוק‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫‪ 00.30‬סילוק שכר החוזה‬ ‫בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיפים ‪:30 - 24‬‬ ‫לא יאוחר מ‪ 60 -‬יום בו יקבל הקבלן את תעודת ההשלמה )תעודת קבלת‬ ‫א‪.‬‬ ‫מבנה( לעבודות כולן או לחלקן במקרה וניתנה לקבלן תעודת השלמה‬ ‫לחלק מהעבודות על פי ההוראות המפורטות לעיל יגיש הקבלן חשבון‬ ‫סופי לעבודות כולן או לאותו חלק מהן שלגביהן קיבל תעודת השלמה‬ ‫בצרוף כל המסמכים הקשורים בו‪ .‬התשלום בגין החשבון הסופי ושכר‬ ‫ההסכם יקבעו סופית ע"י המפקח לא יאוחר מ‪ 45 -‬יום מיום הגשת‬ ‫החשבון הסופי‪ .‬אותו חלק מהחשבון הסופי אשר יאושר על ידי המפקח‬ ‫יסולק במלואו לקבלן על ידי המזמין תוך ‪ 31‬ימים לאחר אישור החשבון‬ ‫כאמור‪.‬‬ ‫מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי המפקח יופחתו כל תשלומי‬ ‫הביניים ששולמו לקבלן בהתאם לאמור לעיל וכן יופחת כל סכום אחר‬ ‫אשר שולם לקבלן עד אותה עת כל חשבון שכר החוזה‪ ,‬אם שולם‪ ,‬והיתרה‬ ‫בנכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה ו‪/‬או לפי כל דין תשולם‬ ‫ע"י המזמין לקבלן כאמור לעיל‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזאת כי סילוקו של החשבון הסופי יעשה רק‬ ‫לאחר שהקבלן ימציא למזמין את המסמכים הבאים‪:‬‬ ‫מתן הערבות הבנקאית לבדק בהתאם לדרישת המזמין‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הצהרה בדבר חיסול תביעותיו של הקבלן כנגד המזמין בקשר‬ ‫‪.2‬‬ ‫לעבודות בקשר לחוזה ולרבות בקשר לשירותיו לקבלני המשנה‬ ‫ולקבלנים האחרים ולתמורה המגיעה לו בגין כך עד למועד מתן‬ ‫ההצהרה מאתו בנוסח הקבוע בנספח ז' לחוזה למסמך זה כחלק‬ ‫בלתי נפרד ממנו‪.‬‬ ‫שכר החוזה יקבע סופית על יסוד שלבי התשלום שבלוח התשלומים‪,‬‬ ‫הכמויות החריגות שנמדדו במהלך ביצוע העבודות כפי שהן פורטו בדפי‬ ‫המדידה שצורפו לכל חשבון ביניים ובלבד שהם אושרו על ידי המפקח‬ ‫ובתוספת הסכומים המגיעים לקבלן כפי שייקבעו על ידי המפקח ועל פי‬ ‫החוזה‪.‬‬ ‫מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות‬ ‫ולרבות הפרשי הצמדה לגבי התקופה מיום הגשת חשבון ביניים ו‪/‬או‬ ‫החשבון הסופי ועד ליום תשלומו בפועל‪.‬‬ ‫לא הגיש הקבלן חשבון סופי תוך שבועיים מהודעה בכתב שנשלחה לו על‬ ‫כך על ידי המפקח‪ ,‬רשאי המפקח אך לא חייב‪ ,‬להכין בעצמו חשבון זה‬ ‫לפי שיקול דעתו‪ .‬חשבון כזה‪ ,‬לאחר שהעתק ממנו נשלח לקבלן‪ ,‬יחשב‬ ‫חשבון סופי‪.‬‬ ‫הקבלן מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענות‪ ,‬תביעות ודרישות מכל סוג‬ ‫שהוא כלפי המזמין ו‪/‬או כלפי המפקח בגין חשבון שיוכן כאמור בסעיף‬ ‫זה‪.‬‬ ‫‪ 00.31‬מדידת הכמויות והמחירים‬ ‫הכמויות יימדדו )על‪-‬פי הסדר( בהתאם לכתוב בכתב הכמויות‪ ,‬במפרט המיוחד‬ ‫ובמפרט הכללי‪ ,‬ובהעדר הגדרה ‪ -‬על‪-‬פי ת"י ‪ 43‬או המקובל במקצוע‪ .‬הכמויות‬ ‫בכתב הכמויות הן מקורבות בלבד‪ .‬הזכות בידי המפקח לשנות את הכמויות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪70‬‬ ‫בכל סעיף על‪-‬ידי הגדלה‪ ,‬הקטנה וכן על‪-‬ידי ביטול של סעיפים בכלל‪ .‬העבודה‬ ‫תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודה שנעשו למעשה בפועל ובהתאם‬ ‫לחישובי הכמויות שיוגשו על‪-‬ידי הקבלן וייבדקו ויאושרו על‪-‬ידי המפקח‪ .‬לא‬ ‫תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו‪/‬או קביעת מחירים‬ ‫חדשים על סמך השינויים בכמויות הנ"ל‪ ,‬הן באם יוחלט עליהם במשך‬ ‫העבודה‪ ,‬והן אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה‪.‬‬ ‫למניעת ספק מודגש כי כל שינוי בעובי‪ ,‬אורך או רוחב של כל פריט‪ ,‬מוצר‪,‬‬ ‫אלמנט וכיו"ב בשיעור של עד ‪ 10%‬ממידה אחת‪ ,‬או ‪ 5%‬בכל המידות‪ ,‬או ‪10%‬‬ ‫בשטח הפריט או היחידה ‪ -‬לא ישמש עילה לשינוי מחיר היחידה אלא במקרים‬ ‫חריגים על‪-‬פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח‪ ,‬בזכות הנתונה לו בלעדית‪ .‬על‬ ‫הקבלן למדוד לפני תחילת העבודה את הכמויות המדוייקות של עבודות העפר‪,‬‬ ‫ההריסה והפירוק ולקבל אישורו של המפקח‪ .‬על הקבלן למסור לידי המפקח‬ ‫את החומרים הנובעים מפירוק‪ ,‬אם יידרש מראש‪.‬‬ ‫‪ 00.32‬אישור חשבונות חלקיים וסופיים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫המפקח יתנה את אישורו של כל חשבון ביניים בהגשת סקיצות‪ ,‬או‬ ‫תכניות מסומנות‪ ,‬לגבי גמר כל שלב עבור החלק המבוצע עבורו נדרש‬ ‫התשלום בהתאם ללוח התשלומים‪ ,‬ואשר עבורו ניתן אשור על‪-‬פי קביעת‬ ‫המפקח‪ .‬החומר הנ"ל יועבר עם הגשת החשבון החלקי‪.‬‬ ‫במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח לאשר סכומים מסויימים‬ ‫עבור עבודות מסויימות על בסיס אומדנים או חישובים וחומר כנ"ל‪,‬‬ ‫וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬ ‫אשור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה‪ ,‬אין בהם משום‬ ‫הסכמת המזמין או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע המבנה‪ ,‬או‬ ‫לאיכותם של החומרים‪ ,‬או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם‬ ‫מבוססים תשלומי הביניים‪.‬‬ ‫‪ 00.33‬תביעות‬ ‫הקבלן מצהיר כי כל תביעה בין לפריט ו‪/‬או סעיף בשלבי התשלום ובין למכלול‬ ‫ו‪/‬או לעבודה ככלל ולכל הכרוך בה‪ ,‬תוגש תוך ‪ 60‬יום‪ .‬לכל המאוחר מתאריך‬ ‫סיבתה )הוראת שינוי‪ ,‬תכנית‪ ,‬עידכון תכנית‪ ,‬תנאי חוץ וכו'(‪ .‬כל תביעה שתוגש‬ ‫לאחר התקופה הנ"ל ‪ -‬רואים אותה ככלולה במחירי העבודות של הקבלן‪,‬‬ ‫והמזמין רשאי לדחותה אף מבלי להתייחס אליה כלל‪.‬‬ ‫מבלי לפגוע בכל המצוין בכל מסמכי הגשת ההצעות‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש‬ ‫מהקבלן לבצע כל הוראת שינוי‪ ,‬גם אם לא סוכמה עליה התמורה ואופן מדידתה‪,‬‬ ‫ולקבלן לא תהיה עילה לעיכוב ביצוע שינוי כלשהו עקב אי‪-‬השלמת סיכום על‬ ‫התמורה ואופן מדידתה‪ ,‬או אי‪-‬התייחסות המפקח לתביעה כלשהי בגינה‪.‬‬ ‫‪ 00.34‬בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים‬ ‫הושלמה חלק מהעבודה שנועדה להיות מכוסה או מוסתרת‪ ,‬יודיע הקבלן למפקח‬ ‫בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה‪ ,‬והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק‪ ,‬לבחון‬ ‫ולמדוד בהתאם לשיקולו של המפקח‪ ,‬את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויה‬ ‫או הסתרתה‪.‬‬ ‫‪ 00.35‬ציוד וחומרים‪ ,‬עבודה ומוצרים‪ ,‬דוגמאות‬ ‫הפרויקט הנדון ‪ -‬חייב להבנות ברמת ביצוע מעולה‪ .‬יש חשיבות רבה לטיב‪ ,‬לדיוק‬ ‫ולרמת המוצר המוגמר‪ .‬על הקבלן להביא בחשבון כי כל מוצר‪ ,‬אביזר וכיו"ב‪ ,‬בין‬ ‫להרכבה ובין לביצוע‪ ,‬יהיה מסוג משובח‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬על הקבלן להביא בחשבון כי‬ ‫תהליך בחירת דוגמאות סופיות על‪-‬ידי האדריכל והמזמין‪ ,‬לרבות גוונים‪ ,‬פרטים‬ ‫וכיו"ב במבנה הוא ארוך וכי עליו יהיה להכין דוגמאות‪ ,‬דוגמאות חוזרות‪,‬‬ ‫חלופות הן כשלעצמן והן כשילוב של מספר אלמנטים בכמה וריאציות מראש‪,‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪71‬‬ ‫מבעוד זמן ועל חשבונו‪ ,‬למעט דוגמאות שהוכתבו ע"י המזמין מראש וסוכמו בין‬ ‫הצדדים‪.‬‬ ‫לא עשה כן‪ ,‬לא תעמוד לו טענה בגין ענין זה‪ ,‬לענין לוח הזמנים וכל הנובע ממנו‪.‬‬ ‫‪ 00.36‬עבודות נוספות‪ ,‬סעיפים חריגים ועבודות יומיות )רג'י(‬ ‫בהמשך ובהשלמה לסעיפים מס' ‪ 108-112‬של מסמך ב'‪:‬‬ ‫א‪ .‬הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע המבנה‪,‬‬ ‫אבל לא הוגדרה בביצוע העבודה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עבודה נוספת אשר אפשר למדדה ו‪/‬או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף‬ ‫דומה ברשימת הכמויות‪ ,‬יקבע מחירה מראש ע"י הסכם בין הקבלן למזמין‪.‬‬ ‫ג‪ .‬עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו‪/‬או לקבוע את מחירה בהסתמך‬ ‫על סעיף דומה ברשימת הכמויות‪ ,‬תשולם לפי שעות עבודה שיחושבו על‪-‬ידי‬ ‫המפקח )להלן ‪" -‬עבודה ביומית"( ולפי כמויות החומרים שלמעשה יכללו בה‬ ‫באישור המפקח‪ ,‬ניתן לתמחר עבודה נוספת לפי ניתוח מחיר שיתבסס על‬ ‫מחירון דקל בהנחה של ‪ 15%‬או במקרה של עבודת קבלן משנה‪ ,‬באמצעות‬ ‫חשבונית מס ותוספת של ‪ 10%‬תוספת לקבלן ראשי סעיף זה במסמך זה הוא‬ ‫הקובע‪ ,‬ומבטל כל סעיף סותר במסמך אחר ממסמכי החוזה‪ .‬חישוב המפקח‬ ‫לעבודות נוספות‪/‬חריגות‪/‬יומיות‪ /‬יהיה סופי ויחייב את הקבלן‪.‬‬ ‫ד‪ .‬ביצוע עבודה ביומית מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן‬ ‫רשאי לבצעה על דעת עצמו‪ .‬שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם‬ ‫האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת‬ ‫הסכם זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הרישום של שעות העבודה האלו יעשה ע"י המפקח ביומן ואין הקבלן רשאי‬ ‫לתבוע ביצוע "שעת עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח‬ ‫מראש ונרשמו באותו יום ביומן העבודה‪.‬‬ ‫ו‪ .‬שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים בפועל‬ ‫בשטח הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל‬ ‫ההוצאות הסוציאליות ‪ -‬רואים אותן כנכללות במחיר שכר העבודה לפי הסוג‬ ‫כפי שיפורט בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון דלק‪ ,‬שמנים‪ ,‬בלאי‪ ,‬כלי עבודה וכל‬ ‫הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי ‪.‬אם נראה למפקח‬ ‫כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש‬ ‫לדעתו‪ ,‬רשאי הוא לפסול אותם והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו כל‬ ‫ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן‪.‬‬ ‫ז‪ .‬כמויות החומרים שהושקעו בעבודה‪ ,‬טעונות אישורו של המפקח‪ .‬ההוצאות‬ ‫לאספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה יבדקו ויאושרו על ידי המפקח‬ ‫והן לא יעלו בשום מקרה על מחירי רכישתם אצל ספקים סיטונאים בתוספת‬ ‫של ‪ 10%‬ממחירם‪.‬אם יידרש ‪ -‬יהיה הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות‬ ‫באמצעות קבלות חתומות על ידי הספקים‪.‬‬ ‫ח‪ .‬הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים‪ ,‬דרכים‪ ,‬עזרים מיוחדים‬ ‫וכיו"ב הקשורים לעבודות נוספות‪ ,‬סעיפים חריגים או עבודה ביומית‪.‬‬ ‫‪ 00.37‬מים וחשמל‬ ‫‪37.1‬‬ ‫מים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫יש אספקת מים באתר‪.‬‬ ‫קבלן הבינוי ידאג‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לאספקת מים באיכות הנדרשת‬ ‫לביצוע העבודות באתר‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪72‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן יבצע‪ ,‬על חשבונו את כל החבורים הנדרשים לשם העבודה‬ ‫באתר הבנייה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫האמורה‪.‬‬ ‫עם גמר העבודה ובאישור המפקח‪ ,‬יפרק הקבלן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את מערכת המים‬ ‫‪ 37.2‬חשמל‬ ‫באתר הבנייה יש אספקת חשמל סדירה‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪ 37.3‬כללי‬ ‫א‪.‬‬ ‫מערכת תאורה זמנית לביצוע העבודות תותקן ע"י קבלן החשמל‪,‬‬ ‫אשר ידאג לאספקת אמצעי התאורה‪ ,‬בגודל ובכמות הנדרשים‬ ‫כולל כל החיבורים הדרושים‪ ,‬על חשבונו‪.‬‬ ‫עם גמר העבודה ובאישור המפקח‪ ,‬יפרק קבלן החשמל את‬ ‫מערכת החשמל האמורה על חשבונו במידה והעבודה בפרוייקט‬ ‫תחייב פרוק נוסף או שינוי במערכת התאורה הזמנית תבוצע‬ ‫העבודה גם היא על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫צריכת החשמל והמים בפרוייקט‪ ,‬היא על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫התוואים לקווים זמניים של מים וכבלי חשמל וכיו"ב יוקמו לאחר‬ ‫תאום מוקדם ובאישור המפקח‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י הנהלת הבנין כפי שיוסדר‬ ‫בין הצדדים לא יהיה המזמין אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן בגין‬ ‫הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא‪.‬‬ ‫‪ 00.38‬חומרים באתר ‪ -‬רכוש המזמין‬ ‫כל חומר לביצוע העבודה ו‪/‬או עבודות עזר‪ ,‬רואים בהם מרגע הבאתם לאתר‬ ‫כרכוש המזמין‪ ,‬ואין הקבלן רשאי להוציאם ו‪/‬או להשתמש בהם שלא למטרת‬ ‫העבודה נשואת חוזה זה‪ ,‬אלא באישור מראש ובכתב של המפקח‪.‬‬ ‫‪ 00.39‬תכניות‬ ‫א‪.‬‬ ‫מודגש בזה במפורש שהפרטים והתכניות למכרז זה הינם ברמה של‬ ‫‪ .1:50‬מודגש בזה במפורש שהפרטים והתכניות השונות בחוזה זה הינם‬ ‫משלימים זה את זה‪ .‬כל פרט שלא כלול בתכניות אך מופיע במפרטים‬ ‫ו‪/‬או במפרטי מכר או להיפך‪ ,‬יחשב כנכלל בעבודות ולפי מכרז זה ויראו‬ ‫את התמורה בגינו כנכלל בהצעת שכר החוזה‪.‬‬ ‫תוכניות העבודה המפורטות אינן סופיות‪ ,‬המזמין שומר לעצמו את‬ ‫הזכות לתקנן ו‪/‬או להשלימן ו‪/‬או להכניס בהן שינויים לפי שיקול דעתו‪.‬‬ ‫עם קבלת התכניות ותוך ‪ 14‬יום מקבלתן‪ ,‬יתחייב הקבלן לבדוק את‬ ‫התכניות ולאשרן בחתימתו ולהחזיר למזמין‪/‬מפקח עותק אחד אשר‬ ‫יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו‪/‬או החוזה‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫במידה ויחסרו במהלך ביצוע הפרויקט פרטי בנין או תכניות לביצוע ‪ -‬על‬ ‫הקבלן להודיע על כך למזמין ולבצע הפרטים החסרים‪.‬‬ ‫מובא לידיעת הקבלן כי יימסרו לו ללא תשלום ‪ 3‬העתקים מכל תכנית‬ ‫חדשה או מתוקנת‪ .‬המזמין רשאי לחייב את הקבלן בהוצאות העתקים‬ ‫נוספים מעבר לכמות הנ"ל על‪-‬פי שיקול דעתו‪ ,‬ולנכות את הסכומים‬ ‫שיגיעו עבורן מכל חשבון של הקבלן‪ .‬התכניות נשארו בכל מקרה רכושו‬ ‫של המזמין‪ .‬על הקבלן לשמור במקום העבודה מערכת תכניות אחת‬ ‫לפחות‪ ,‬מעודכנת ומושלמת‪ ,‬בכל עת‪ ,‬ולסלק מיד כל תכניות מבוטלות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ 00‬בא כח המזמין‬ ‫‪00..40‬‬ ‫"האקדמיה ללשון העברית" היא מזמין העבודה‪ .‬המזמין ימנה נציג מטעמו אשר‬ ‫ישמש כנציגה ובא כוחה לניהול ופיקוח על ביצוע העבודה‪.‬‬ ‫בכל מקום במסמכים בו מצוין ה"אדריכל" או ה"מהנדס"‪ ,‬או ה"מנהל" או‬ ‫ה"מפקח" ‪ -‬פירושו בא כח המזמין כפי שמונה כנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 00.41‬תקנות ואישורים )כולל מהנדס אחראי לביצוע(‬ ‫בכל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות‪ ,‬תקנות‪ ,‬תקנים וכדומה של רשות‬ ‫מוסמכת‪ ,‬ובכלל זה מכון התקנים )בטונים ותברואה(‪ ,‬מהנדס העיר )מהנדס‬ ‫אחראי לביצוע(‪ ,‬מח' תברואה )סידורי אשפה(‪ ,‬מח' המים והביוב )עבודה‬ ‫מקצועית(‪ ,‬משרד הבריאות )עבודה מקצועית(‪ ,‬מכבי האש )התאמה לדרישות(‪,‬‬ ‫פיקוד העורף )מקלטים(‪ ,‬גז )משרד העבודה(‪ ,‬חברת חשמל )אישור תכנון ומתקן(‪,‬‬ ‫חב' בזק )אישור רשת ו‪/‬או תשתית לכבלים(‪ ,‬בודק מוסמך )מעליות( וכו' ‪ -‬יהא‬ ‫חייב הקבלן לעבוד בתיאום רצוף עם כל הרשויות הנ"ל‪ ,‬להמציא ולהעמיד‬ ‫המהנדס אשר יחתום לפני התחלת העבודה כאחראי על הביצוע‪ ,‬להשיג ולהביא‬ ‫את כל הגורמים במועדים הדרושים לביקורת העבודות‪ ,‬ולבסוף להביא‪ ,‬להציג‬ ‫ולמסור את מכלול האישורים הדרושים‪.‬‬ ‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן למסור תכניות לאחר ביצוע ‪,AS‬‬ ‫‪ MADE‬הכל ב‪ 3 -‬מערכות‪ .‬מבלי לפגוע בפרטים דלעיל‪ ,‬רואים את הקבלן‬ ‫כאחראי למילוי מדוייק של כל התקנות העירוניות והממשלתיות שנקבעו על‪-‬ידי‬ ‫השלטונות בקשר לעבודה‪ .‬כמו‪-‬כן על הקבלן להכין תכנית מדידה לכל אחד‬ ‫משלבי העבודה‪ ,‬שתשמש כתכנית עדות לביצוע העבודה ותימסר למחלקת‬ ‫הפיקוח של העיריה‪ .‬מבלי לגרוע מן המצוין לעיל ימונה על‪-‬ידי הקבלן מנהל‬ ‫עבודה קבוע באתר העבודות‪ ,‬במשמעותו לפי תקנות משרד העבודה‪ .‬מוסכם‬ ‫בזאת כי הקבלן יהיה מנהל העבודה בפועל ויימצא באתר בהתאם לצורך‪ .‬באם‬ ‫ייעדר הקבלן לתקופה ארוכה‪ ,‬ימונה על‪-‬ידו מנהל עבודה תחתיו‪ ,‬אשר יישאר‬ ‫בתפקידו כל עוד לא יימצא הקבלן בשטח‪ .‬לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך‬ ‫טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל‪ ,‬וכן לא ניתנה לו הארכת זמן כלשהי עקב‬ ‫איחור שנגרם על‪-‬ידו מפאת מילוי אחר התקנות הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 00.42‬ספרי מתקן‬ ‫הקבלן ימסור למזמין‪ ,‬כתנאי לתשלום החשבון הסופי‪ ,‬חמישה עותקים מושלמים‬ ‫של ספרי המתקן )תוכניות עדות )‪ (AS MADE‬בפורמטים כמפורט להלן‪ .‬ספרי‬ ‫המתקן יכללו את כל מרכיבי המערכות‪ ,‬המתקנים והאביזרים שבוצעו על ידי‬ ‫הקבלן‪.‬‬ ‫ההנחיות שלהלן הינן בעדיפות על כל הנחיה אחרת הרשומה בחוזה‪ ,‬במסמכיו‪,‬‬ ‫בפרקיו ובנספחיו השונים‪.‬‬ ‫ספרי המתקן יכללו את כל המפורט להלן‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫פורמט ההגשה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכניות‪ ,‬סכמות‪ ,‬קטלוגים‪,‬‬ ‫הוראות תפעול ואחזקה‪ ,‬בשני פורמטים‪.‬‬ ‫פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים‬ ‫א‪.‬‬ ‫בתיקים מתאימים בעלי כריכה קשה‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬ ‫פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת‬ ‫ב‪.‬‬ ‫שרטוט בורסיה אחידה שתבחר עפ"י הנחית המזמין‪,‬‬ ‫צרובים על סי‪.‬די‪.‬רום והקטלוגים וכל החומר המודפס‬ ‫במידה סרוקה‪ ,‬אף הם ע"ג סי‪.‬די‪.‬רום‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫החומר המודפס‪ ,‬הקטלוגים ותוכניות מודפסות‪ ,‬יוגשו כשהם‬ ‫מתויקים בקלסרים בעלי כריכה פלסטית קשה‪ .‬הקלסרים יערכו‬ ‫באופן הבא‪:‬‬ ‫הקלסרים‪ ,‬קשיחים‪ ,‬יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת‪,‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הגוונים המדויקים יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫על גב הקלסר יודפס שם המזמין מערכת __________ ‪-‬‬ ‫מתקן ______________‪ .‬הכתוביות יודפסו באותיות‬ ‫גדולות ככל הניתן‪.‬‬ ‫על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות‬ ‫בטיחות למערכת‪ .‬הדף יהיה תמיד בגוון ורוד‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫אחר הקלסרים יהווה מסטר לכל המערכות ויכלול פרוט‬ ‫תוכן כל הקלסרים הכלולים במערכת כשהם מפורטים‬ ‫עפ"י הנושאים הראשיים השונים‪ .‬קלסר זה יהיה בצבע‬ ‫זהה למערכת אך בגוון כהה יותר‪.‬‬ ‫בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר‪ .‬רמת‬ ‫פרוט תוכן העניינים תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או‬ ‫קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא‬ ‫חיפוש נוסף‪.‬‬ ‫כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון‬ ‫שקופות בכל שקית פריט אחד‪ ,‬תוכנית‪ ,‬קטלוג‪ ,‬הוראת‬ ‫הפעלה‪ ,‬הוראת אחזקה‪ ,‬רשימת חלפים וכדומה‪ .‬על כל‬ ‫שקית תודבר מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי‬ ‫בתוכה ותאור הנושא‪ .‬המדבקות יתאמו את תוכן‬ ‫העניינים‪.‬‬ ‫כל הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים למניעת‬ ‫קריעת השקיות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים‪.‬‬ ‫פרוט התכולה בספר המתקן‬ ‫‪2.1‬‬ ‫בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו‪ ,‬רצוי על‬ ‫הכריכה הפנימית‪ ,‬דפים מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות‬ ‫כנדרש לפעולה באותו מתקן‪ .‬הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות‬ ‫והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי‬ ‫החומרים המותרים‪ ,‬הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול‬ ‫במתקן וכדומה‪ .‬ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות‬ ‫להפעלת מערכות משולבות מתח גבוה‪ ,‬עבודה בדלק וכד'‪.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות‪.‬‬ ‫התוכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת‪ .‬המידות‬ ‫יתייחסו למרכיבים קשיחים קבועים במבנה‪ ,‬כדוגמת עמודים‪.‬‬ ‫התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור‬ ‫האחיד של המזמין‪.‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫תוכניות תאום מערכות )סופר‪-‬פוזיציה( של כל המערכות בבנין‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪75‬‬ ‫התוכניות יכללו את כל המערכות שהותקנו‪ .‬התוכניות יפרטו‬ ‫בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים הסמויים‪.‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת‬ ‫כדוגמת חלוקת החשמל‪ ,‬חלוקת המים המקוררים והמחוממים‬ ‫לרבות מערכות עזר‪ ,‬חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה‪.‬‬ ‫תרשימי הזרימה שישמשו להבנת תפקוד המערכת יהיו חד‪-‬‬ ‫קוויים‪ ,‬צבעוניים ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים‬ ‫הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה‪ ,‬הכיול והאחזקה‪,‬‬ ‫חיצים לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות המשורתים‬ ‫ע"י כל תת מערכת‪.‬‬ ‫תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע‪,‬‬ ‫ערכים שנמדדו לאחר סיום הויסות בקווים‪ ,‬באמצעי ויסות‪,‬‬ ‫בהגנות‪ ,‬בצנרות‪ ,‬לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות‬ ‫במערכת וכדומה‪ .‬המידע יכלול זרמים‪ ,‬לחצים‪ ,‬טמפרטורות‬ ‫וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות שונות‪ .‬צבעים‬ ‫וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות‬ ‫מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים‬ ‫או סגורים‪ .‬האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה‬ ‫בשנה בנפרד‪ .‬ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון‬ ‫לאיזה ציוד חליפי הוא משמש‪.‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫שרטוטים גיאוגרפיים של כל המתקנים והחיווט לרבות סימון‬ ‫מדויק של אזורי מעבר צנרות‪ ,‬מוליכים והזנות חשמל ופיקוד‪.‬‬ ‫מיקום מדוד יצוין לעומת עצמים קשיחים הקבועים בשטח‪.‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל‬ ‫מתקן בנפרד ולגבי המערכות ותת המערכות‪ .‬התיאור יכלול‬ ‫סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות‬ ‫המתאימות‪ .‬על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים‬ ‫הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות‪.‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד‬ ‫עם נתוני יצרן וספקים לרבות כתובות וטלפונים‪ ,‬נתונים טכניים‪,‬‬ ‫פיזיים ותפעוליים המתאימים לו‪ .‬דף הנתונים יכלול בטבלה הן‬ ‫את הנתונים הנומיליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני‬ ‫העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת‬ ‫הציוד‪.‬‬ ‫לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה‬ ‫נקודות עבודה כפי שנמדדו בפועל‪ ,‬בעומדים ובתפוקות שונים‪.‬‬ ‫הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי שמסומנות על גבי‬ ‫המדידים המותקנים על הציוד‪.‬‬ ‫הקבלן יירש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים‬ ‫השונים לכל ציוד‪ ,‬מתקן ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את‬ ‫הנתונים‪.‬‬ ‫המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק לקבלן דוגמאות‬ ‫פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים‪.‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי‬ ‫היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪76‬‬ ‫צנרת וחשמל‪ .‬הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך‬ ‫הקטלוג‪ ,‬הוראות התקנה‪ ,‬הוראות תפעול ואחזקה‪ ,‬איתור‬ ‫תקלות‪ ,‬הנחיות לבינוי המכלולים השונים‪ ,‬תוכניות הרכבה‬ ‫ופירוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע‪,‬‬ ‫רשימות חלפים וחומרים מומלצים‪ ,‬רשימת כלי עבודה מיוחדים‬ ‫וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקניות הכלים‬ ‫הבטיחותיים‪.‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫רשימת אביזרים המותקנים בכל מערכת‪ ,‬מתקן או ציוד‪ ,‬אשר‬ ‫נבחרו והורכבו ע"י הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי‬ ‫מהמערכת כדוגמת מחברים‪ ,‬אביזרי תמיכה‪ ,‬אביזרי חיוץ‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות‪ ,‬הרשימות יכללו‬ ‫הפניה מפורטת לקטלוג המתאים‪ ,‬שמות ספקים ופרטיהם‪ ,‬זמני‬ ‫אספקה ותנאי אספקה‪ .‬הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות‬ ‫הציוד מאותו סוג המותקנים במרכז האנרגיה‪.‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫אישורים של היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות‬ ‫אישורים על בדיקות בעומס‪ ,‬כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של‬ ‫בודקי המערכות הכוללות‪.‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫כל המערכות‪ ,‬המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה‪,‬‬ ‫יהיו ממוספרים‪ ,‬בשיטה האחידה ומסומנים‪ ,‬הן בתוכניות‬ ‫ובתרשימים והן ע"ג האביזרים באתר בפועל‪.‬‬ ‫‪2.13‬‬ ‫תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה‬ ‫מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת‪ .‬ההנחיות‬ ‫יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים באותה‬ ‫המערכת‪ .‬ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר‬ ‫צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע‬ ‫הפעולות‪ .‬הנחיות ההפעלה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות‬ ‫ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה‪ .‬הנחיות ההפעלה‬ ‫יפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים‪.‬‬ ‫ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות‪:‬‬ ‫הפעלה ראשונה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד‬ ‫א‪.‬‬ ‫בנפרד‪.‬‬ ‫הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום‪ ,‬לרבות‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בעת ולאחר הפסקת חשמל ובעת ולאחר שריפה‪.‬‬ ‫הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪2.14‬‬ ‫הוראות האחזקה המונעת תהיינה מותאמות למערכת לרבות‬ ‫ציון מספרי ושמות האביזרים המטופלים‪ .‬ההוראה תפורט‬ ‫לפעולות יומיות‪ ,‬שבועיות‪ ,‬חודשיות‪ ,‬תלת חודשיות‪ ,‬חצי‬ ‫שנתיות‪ ,‬שנתיות ורב שנתיות‪ .‬כל הוראה תכלול הנחיות למדידות‬ ‫הנדרשות לקיום ההוראה‪ ,‬לרבות ציון‪ ,‬בסוגריים‪ ,‬של הנתון או‬ ‫הטווח הרצוי‪ .‬ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים‬ ‫לביצוע כל פעולה‪ .‬ההוראות תנחנה גלם לבדיקות טרמוגרפיות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪77‬‬ ‫מצולמות של כל לוחות החשמל הקשורים למערכת‪ ,‬לפחות אחת‬ ‫לשנה‪ .‬ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד‬ ‫הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות‬ ‫כמכלולים‪.‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן‪ .‬ההנחיות יהיו‬ ‫מפורטות ברמת המערכת‪ ,‬המתקן והציוד‪ .‬הנחיות לגבי‬ ‫המערכות הכוללות יוכנו ע"י הקבלן‪ .‬הנחיות לגבי ציוד בודד‬ ‫יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית‪.‬‬ ‫ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור‬ ‫לעיל‪.‬‬ ‫הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות )להלן – "החומר הטכני"(‬ ‫לאישור המתכנן ולאישור המזמין כשהם המעודכנים ומתאימים למצב‬ ‫ולציוד הקיים בפועל במבנה‪.‬‬ ‫המזמין והמתכננים מטעמו יבצע בדיקה ראשונית של החומר הטכני‬ ‫המוגש לאישורם ויעירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של‬ ‫החומר הטכני למצב בפועל‪.‬‬ ‫הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש‪ ,‬על בסיס ההערות‬ ‫העקרוניות של המתכנן‪ ,‬ויתקן כל הנדרש‪ .‬בתום ביצוע התיקונים יחזיר‬ ‫הקבלן את החומר למתכננים לבדיקה חוזרת‪.‬‬ ‫היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות‪ ,‬על החומר שהוגש לבדיקה‪ ,‬תוטל‬ ‫עלות הבדיקות החוזרות על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של משהב"ט‬ ‫ובתוספת ‪ 17%‬עבור תקורה‪.‬‬ ‫המזמין יהיה רשאי‪ ,‬במידה ויווכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש‬ ‫את החומר הטכני כנדרש‪ ,‬להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר‬ ‫וכל העלויות ידרשו לביצוע העבודה לרבות איסוף‪ ,‬בדיקה והתאמת‬ ‫החומר לקיים‪ ,‬יוטלו על הקבלן כאמור לעיל‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫עבור ביצוע כל הנ"ל‪ ,‬ובכלל זה תוכניות עדות וספרי מתקן לגבי עבודות‬ ‫שבוצעו על ידי הקבלן וכן על ידי קבלנים ממונים‪ ,‬לא ישולם לקבלן‬ ‫בנפרד ויחשב ככלול במחירי היחידה השונים‪.‬‬ ‫‪ 00.43‬צוות הקבלן‬ ‫בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיפים ‪:77 - 74‬‬ ‫צוות הקבלן שיידרש לפרויקט זה יהיה מהמעולים הקיימים ויכלול לפחות‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מנהל עבודה ראשי‪ ,‬שיהיה נוכח בשטח בהתאם לצורך‪ ,‬ואשר‬ ‫א‪.‬‬ ‫יקבל מנוי כמנהל עבודה באתר כנדרש מתחילתה ועד למסירה‬ ‫הסופית של הפרויקט על‪-‬פי תקני משרד העבודה ויפעל בהתאם‬ ‫להוראות‪ .‬הוראה זו הכרחית בגלל אופי העבודה המיוחד‬ ‫בפרויקט‪ ,‬מהכרת הנושאים המורכבים שבו‪.‬‬ ‫עוזר מנהל עבודה יימצא באתר בכל שעות העבודה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מהנדס ביצוע )שיחתום גם כאחראי על הביצוע( בעל נסיון של ‪5‬‬ ‫ג‪..‬‬ ‫שנים לפחות‪ ,‬בעל ניסיון בביצוע‪ ,‬פיקוח טיב‪ ,‬מדידות וכמויות‪.‬‬ ‫הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות על‪-‬פי חוזה זה פועלים מקצועיים‬ ‫ומנוסים בלבד‪ ,‬במידה ובהיקף מספיקים לשם עמידה בלוח הזמנים‪,‬‬ ‫ואשר העסקתם אצלו מוסדרת כנדרש על‪-‬פי כל דין‪ .‬הקבלן יפטר כל עובד‬ ‫אשר לדעת המפקח אינו מומחה או מתאים לתפקידו‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ 00.44‬שמירה‬ ‫הקבלן חייב לדאוג לשמירה בקומת העבודה בכל שעות היממה‪ ,‬על הציוד‪,‬‬ ‫החומרים והכלים שהביא לאתר‪ .‬אם יתרחשו קלקול‪ ,‬אבדה או גניבה למבנים‪,‬‬ ‫חומרים‪ ,‬ציוד‪ ,‬כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה‪ ,‬ישא‬ ‫הקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על המזמין‪.‬‬ ‫‪ 00.45‬מחיר היחידה‬ ‫כל מחיר יחידה שיוצע על‪-‬ידי הקבלן יכלול את כל החומרים‪ ,‬מוצרים‪ ,‬חומרי‬ ‫עזר‪ ,‬עבודות‪ ,‬שימוש בכלים‪ ,‬ציוד ואביזרים‪ ,‬עבודה‪ ,‬פיגומים הנדרשים לצורך‬ ‫עבודה ולצורך בטיחות‪ ,‬תשלומים סוציאליים‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬מס קניה‪ ,‬בלו וכל יתר‬ ‫המסים וההיטלים המקובלים‪ ,‬רווח והוצאות הקבלן ואת כל שאר הישירות או‬ ‫הבלתי ישירות‪ ,‬הקשורות בביצוע אותו סעיף )כולל תיקונים לתקופת האחריות‬ ‫והבדק(‪.‬‬ ‫‪ 00.46‬התייקרות‬ ‫לא תשולמנה לקבלן כל התייקרות‪ ,‬לרבות בעד הסכומים המתייחסים לערכם של‬ ‫החומרים הכלולים בחוזה במחירים יסודיים ו‪/‬או עבור עבודות קבלנים אחרים‪.‬‬ ‫‪ 00.47‬ישיבות תאום‪:‬‬ ‫אחת לשבוע )או במועדים שימצא המפקח לנכון( במועד קבוע בדרך כלל שייקבע‬ ‫מראש ע"י המפקח‪ ,‬תיערך ישיבת תאום עם הקבלן‪ .‬לישיבות אלה יזמין הקבלן‪,‬‬ ‫על פי הוראות המפקח‪ ,‬את קבלני המשנה וספקי המוצרים ו‪/‬או השירותים אשר‬ ‫לדעתו הבלעדית של המפקח נחוצים לתאום פעילויות היצור‪ ,‬ההספקה והביצוע‬ ‫של העבודה‪ .‬אופי ישיבות אלה יהיו בדר"כ במתכונת ישיבה שלאחריהן יערך‬ ‫סיור באתר כאשר באחריות הקבלן יהיה לדאוג לסימון ו‪/‬או לכל חידוש סימון‬ ‫ומדידה הכנת דוגמאות וכד' שיתחייבו לצורך הצגת בעיות כל סיכום מישיבות‬ ‫התאום יחשב כהוראה לביצוע‪.‬‬ ‫‪ 00.48‬המשך עבודות ‪ -‬זכות‬ ‫מסירת העבודות במכרז‪/‬חוזה ו‪/‬או חלקן לקבלן אינה מזכה את הקבלן בכל זכות‬ ‫או אפשרות לתביעה לגבי המשך עבודות הבניה ועבודות אחרות כלשהן‬ ‫שתבוצענה על‪-‬ידי המזמין בהמשך המבנה ובעבודות בשטחים הקשורים לו‪ ,‬ובכל‬ ‫מלאכה‪ ,‬עבודה או פריט כלשהו‪.‬‬ ‫‪ 00.49‬בעלות על מסמכי החוזה‬ ‫התכניות‪ ,‬המפרטים‪ ,‬כתב הכמויות וכן פירוטים אחרים אשר ימסרו לקבלן‪ ,‬יהיו‬ ‫וישארו רכושו של המזמין הואיל ורק לתקופת ביצוע העבודה הופקדו בידי‬ ‫הקבלן‪ .‬עליו להחזירם לידי המזמין עם מתן אישור לגמר העבודה ‪ .‬הקבלן אינו‬ ‫רשאי לעשות העתקים מהמסמכים הנ"ל ללא אישור המזמין‪.‬‬ ‫‪ 00.50‬תכניות למכרז‬ ‫המזמין שומר לעצמו את הזכות להשלים את התכניות המצורפות ולבצע בהן‬ ‫שינויים‪.‬‬ ‫שינויים אלה לא יהיו עילה לשינויים במחיר היחידה בסעיפי כתב הכמויות‪ ,‬ו‪/‬או‬ ‫לאי עמידה במשך תקופת הביצוע שנקבעה במסמכי החוזה‪.‬‬ ‫‪ 00.51‬הגנה על הביצוע ועל המבוצע‬ ‫הקבלן יאחוז באמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות‬ ‫אקלימיות‪ ,‬כגון‪ :‬סידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי שרב‪ ,‬כיסוי שטחי בטון‬ ‫טרי לשם הגנתם בפני גשמים וכיו"ב‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪79‬‬ ‫כמו כן יתקין הקבלן אמצעי ניקוז הדרושים להגנת חפירות‪ ,‬שכבות עפר‪ ,‬גדרות‬ ‫שכנים ומתקנים אחרים‪ ,‬הכל לפי הצורך ו‪/‬או הדרישה‪ .‬ההגנה על המבוצע ועל‬ ‫קיים היא באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן‪ ,‬גם אם לא נדרש במפורש‬ ‫לבצע הגנה כלשהי‪.‬‬ ‫בנוסף לכל האמור לעיל‪ ,‬על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת ניקוז‬ ‫מים מתוך הרחובות והמגרשים הסמוכים לתוך החפירות‪.‬‬ ‫ניקוז השטח ומניעת כניסת מים לחפירות היא באחריותו הבלעדית של הקבלן‪.‬‬ ‫‪ 00.52‬תאום בין עבודות שונות‬ ‫תשומת לב הקבלן מופנית לצורך בתאום בין מבצעי העבודות השונות הכלולות‬ ‫במכרז‪/‬חוזה זה כפי שהיא נדרשת‪ ,‬לביצוע תקין של העבודות‪.‬‬ ‫אי לכך על הקבלן לעיין היטב בכל התוכניות הנוגעות למערכות המשתלבות‬ ‫במבנה‪ ,‬ולבדוק אותן היטב על מנת למנוע את הצורך בפירוק או הריסה של‬ ‫עבודות שבוצעו‪ .‬לא תשולם כל תוספת ולא תינתן הארכה בלוח הזמנים בגלל‬ ‫חוסר תיאום‪.‬‬ ‫‪ 00.53‬סמכויותיו של המפקח‬ ‫א‪ .‬היה הקבלן בדעה שהוראה כלשהי של המפקח ניתנה בכתב‪ ,‬הינה בגדר‬ ‫הוראות לביצוע שינוי‪/‬ים ו‪/‬או תוספת )לגבי היקף ומהות העבודה‪/‬ות שעליו‬ ‫לבצע כחלק מהמבנה עפ"י החוזה( אשר ערך התוספת‪/‬ות לשכר החוזה בגין‬ ‫אותה הוראה עולה על סך של ‪ 1,000‬ש"ח‪ ,‬לא יבצע הקבלן את ההוראה‪ ,‬אלא‬ ‫אם הודיע על כך למפקח בכתב ולאחר קבלת ההוראה במכתב חתום ע"י‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫ב‪ .‬ביצע הקבלן הוראה כלשהי של המפקח ללא קבלת מכתב חתום ע"י המזמין‬ ‫כאמור לעיל‪ ,‬יראו בכך הודאה והסכמה מצד הקבלן שהתוספת‪/‬ות לשכר‬ ‫החוזה בגין ביצוע אותה הוראה אינה עולה על הסך של ‪ 1,000‬ש"ח הנ"ל‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מוסכם ומותנה במפורש כי סך כל התוספת לשכר החוזה שיגיעו לקבלן עפ"י‬ ‫הוראות ורשימות המפקח ביומן ואשר אינן מכוסות בהוראה בכתב כאמור‬ ‫של המנהל ‪ -‬לא יעלה על סכום השווה לשיעור ‪ 1%‬משכר החוזה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מוסכם בין הצדדים שאין באמור בסעיף לעיל כדי למנוע הגדלת היקף‬ ‫הפרוייקט ושכר החוזה ובלבד שבגין כל הגדלה כאמור תימסר לקבלן הודעה‬ ‫חתומה כדין ע"י המזמין‪.‬‬ ‫‪ 00.54‬ניכוי מחשבונות הקבלן לדמי בדיקה‬ ‫מובא בזה לידיעת הקבלן כי הקבלן יתקשר עם המכון לבדיקות דגימות‪ ,‬אשר‬ ‫יכללו בין היתר בדיקות בטונים ובדיקות קרקע‪ .‬מוסכם בזה כי עבור כל בדיקות‬ ‫החובה והבדיקות אשר יידרשו על‪-‬ידי המפקח במכון הנ"ל‪ ,‬במכון התקנים‪,‬‬ ‫מעבדות ומכונים אחרים‪ ,‬ואשר תמורתן משולמת ישירות על‪-‬ידי הקבלן למכוני‬ ‫הבדיקות‪ ,‬יהיו כולן על חשבון הקבלן וינוכו מחשבונותיו המאושרים‪ ,‬במידה‬ ‫והמזמין ישלמם מסיבה כלשהי‪.‬‬ ‫מודגש כי הוצאות עבור בדיקות חוזרות המתחייבות כתוצאה מתוצאות בדיקה‬ ‫שליליות‪ ,‬או הוצאות בדיקות שנגרמו עקב עבודה לקויה‪ ,‬כגון הוצאת גלילים‬ ‫באתר והעמסת נסיון שתיעשינה בהתאם לקביעת המהנדס‪ ,‬יחולו על הקבלן‬ ‫בנפרד ובנוסף לנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 00.55‬מבנה עזר‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫על הקבלן להעמיד משרד ומחסן לרשותו לאורך כל תקופת הביצוע וכן‬ ‫שרותים צמודים‪.‬‬ ‫הקבלן ידאג לאחזקה שוטפת של הציוד‪ ,‬המתקן וכן לנקיונו במשך כל‬ ‫תקופת ביצוע הפרויקט‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪80‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן יעמיד לרשות עובדיו סככת צל לשעת האוכל ושרותים סניטרים‬ ‫עם מים זורמים‪ .‬מודגש ומוסכם כי במידה ואחד העובדים יעשה את‬ ‫צרכיו בתחום העבודה‪ ,‬ייקנס בסכום של ‪ ₪ 1,000‬לכל מקרה‪.‬‬ ‫‪ 00.56‬משרד לקבלן ולמפקח‬ ‫א‪.‬‬ ‫על הקבלן להכשיר משרד לרשותו הבלעדית של המפקח )בשטח הקומה‪,‬‬ ‫או בכל מקום הסמוך למבנה עליו יורה המפקח( ולאורך כל תקופת‬ ‫הביצוע‪ .‬המשרד יכלול ‪ 2‬חדרים ובשטח שלא יפחת מ‪ 12 -‬מ"ר וכן‬ ‫שרותים צמודים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המשרד יאופיין ברמת גימור גבוהה הן בצורתו החיצונית והן בתוכנו‬ ‫הפנימי‪.‬‬ ‫הריהוט המשרדי יכלול משרד מסודר כולל שלחנות עבודה‪ ,‬כסאות‬ ‫וארונות פלדה‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן‪ ,‬יתקין הקבלן במשרד המפקח טלפון‪ ,‬מזגן לחימום וקרור וכן‬ ‫פקסימיליה‪.‬‬ ‫הקבלן ידאג לאחזקה שוטפת של הציוד‪ ,‬המתקנים וכן לנקיון המשרד‬ ‫במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫‪ 00.57‬ביקורת העבודה‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים‪ ,‬הכלים‬ ‫והמכשירים הדרושים לבחינת העבודות‪ .‬למפקח תהיה תמיד רשות‬ ‫להיכנס לאתר או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים‬ ‫בהם נעשית עבודה בשביל הבנין‪ .‬יודגש כי הקבלן יהיה חייב להעמיד‬ ‫לרשות המפקח אמצעי ירידה מקובלים וסבירים על‪-‬פי שיקול דעתו‬ ‫הבלעדי של המפקח‪ ,‬לתחתית החפירה‪ ,‬בכל שלב ושלב של הביצוע‪.‬‬ ‫המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי‬ ‫מתאימים לעבודה באתר‪ ,‬וכמו‪-‬כן הוא רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של‬ ‫כל חומר נפץ לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים‪ ,‬וכל זה על חשבון‬ ‫הקבלן‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון‪ ,‬שינוי או הריסה של עבודה אשר לא‬ ‫בוצעה בהתאם לתכנית או להוראותיו‪ .‬הקבלן יהיה חייב לבצע את‬ ‫הוראות המפקח תוך תקופה שתיקבע על‪-‬ידי המפקח‪.‬‬ ‫המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה‪ ,‬או חלק ממנה‪ ,‬אם לפי‬ ‫דעתו אין העבודה נעשית בתאם לתכניות‪ ,‬למפרט הטכני או להוראות‬ ‫המפקח‪ .‬דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש‬ ‫עילה לבקשת הארכה של משך הביצוע‪.‬‬ ‫המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים‬ ‫והעבודה ולאופן ביצועה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫‪ 00.58‬נקיון שוטף‬ ‫העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר‪ .‬אי‪-‬שמירת הנקיון והסדר תהווה‬ ‫ראיה להורדת טיב הביצוע‪ .‬אי‪-‬לכך‪ ,‬אם לא יקפיד הקבלן על ניקוי שוטף לרבות‬ ‫שטיפה‪ ,‬הגנה‪ ,‬מניעת אבק‪ ,‬סילוק פסולת‪ ,‬קיצוץ חוטים וכיו"ב‪ ,‬תופסק העבודה‬ ‫וכל הנזקים יחולו על הקבלן‪ .‬מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא‬ ‫זה‪ .‬עבודה זו לא תשולם בנפרד‪ ,‬והיא כלולה במחירי היחידה של העבודות‪ .‬לא‬ ‫ביצע הקבלן את האמור לעיל‪ ,‬רשאי המפקח מעת לעת‪ ,‬בנוסף לזכותו להפסקת‬ ‫העבודה‪ ,‬להזמין ביצועו של הנקיון אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 00.59‬נקיון סופי‬ ‫בגמר כל העבודות‪ ,‬על הקבלן לפנות על חשבונו את מקום המבנה מכל פסולת‪,‬‬ ‫לכלוך‪ ,‬עפר‪ ,‬שיירי בנין וחומרים אחרים שהובאו למקום‪ ,‬ולהשאיר את הבנין‬ ‫וסביבתו נקיים לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬ ‫במיוחד על הקבלן לנקות את כל הרצפות‪ ,‬המדרגות‪ ,‬הכבישים‪ ,‬המדרכות‪ ,‬שטחי‬ ‫החוץ ושטחי החניות‪ .‬על הקבלן להוריד כל כתמי צבע או נוזלים‪ ,‬או סימני לכלוך‬ ‫אחרים מכל הזגוגיות‪ ,‬אביזרי החשמל‪ ,‬שולי הריצוף וכל חלקי הבנין ומתקנים‬ ‫אחרים‪ .‬העבודה תכלול ליטוש וואקס‪ ,‬שכבת פוליטורה או גמר לעץ וכיו"ב על‬ ‫הקבלן לתקן את כל הפגמים בעבודות הצבע בכל המתקנים‪ ,‬המסגרות‪ ,‬הנגרות‬ ‫וכיו"ב‪ ,‬ולנקות ולמרק את השמשות מבפנים ומבחוץ‪ .‬הזגוגיות‪ ,‬הרצפות‪,‬‬ ‫השוליים וכל חלקי החרסינה‪ ,‬יישטפו היטב וימורקו במים‪ ,‬בסבון ובנוזל מירוק‬ ‫מעניק ברק‪.‬‬ ‫‪ 00.60‬קבלת המבנה והעבודות‬ ‫בנוסף לאמור בהסכם בענין זה ולזכות המזמין לקבוע נוהלים‪ ,‬נציגים וכיו"ב‪.‬‬ ‫לענין זה‪ ,‬מובאת הסכימה הכללית של הליכי קבלת העבודות‪ ,‬אשר הקבלן יצטרך‬ ‫לפעול לפיה בפירוט להלן‪:‬‬ ‫קבלה‪/‬סיור מוקדם‬ ‫א‪.‬‬ ‫אחרי שלדעת המפקח הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלה ו‪/‬או‬ ‫סיור מוקדם‪ ,‬בין בכל העבודה נשואת מכרז‪/‬חוזה זה ובין בחלק כלשהו‬ ‫ימנה‪ ,‬יזמן המפקח לאחר התייעצות עם נציגי המזמין וועדת קבלה‬ ‫מוקדמת של המבנה‪ .‬בוועדה הנ"ל ישתתפו המתכננים‪ ,‬נציג המזמין‬ ‫והמפקח‪ ,‬נציג הצרכן המשתמש בבנין והקבלן )הקבלן יקח בחשבון כי‬ ‫למפקח יידרשו לפחות ‪ 5‬ימים על‪-‬מנת לזמן את הוועדה הנ"ל לתאריך‬ ‫המוצע על‪-‬ידי הקבלן(‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לאחר הבדיקה יעביר המפקח לכל המשתתפים בבדיקה דו"ח מסכם ובו‬ ‫תיכללנה הערות המשתתפים וההוראות לקבלן על תיקון פגמי ביצוע‬ ‫שנתגלו בבדיקה‪ ,‬השלמות דרושות וכדומה‪ ,‬וכן ייקבע תאריך לסיום‬ ‫התיקונים וההשלמות הנ"ל‪.‬‬ ‫קבלה סופית‬ ‫עם תום תיקון הפגמים כנ"ל על‪-‬ידי הקבלן תיערך ועדת קבלה סופית‬ ‫)הנוהל לזימון ועדת הקבלה הסופית יהיה כבפסקה א' לעיל(‪.‬‬ ‫במידה ולא בוצעו כל התיקונים אשר צויינו בדו"ח הקבלה המוקדמת‪ ,‬או‬ ‫במידה ויתגלו בבדיקה פגמים נוספים‪ ,‬יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש‪,‬‬ ‫ועם השלמת התיקונים הכלולים בו על‪-‬ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת‬ ‫לשם קבלה סופית‪ .‬אי‪-‬ביצוע התיקונים בזמן סביר יתיר למזמין לעכב‬ ‫תשלומים לקבלן‪ ,‬וכמו‪-‬כן לבצע התיקונים על חשבון הקבלן על‪-‬ידי מבצע‬ ‫אחר וזאת על חשבונו של הקבלן‪.‬‬ ‫במידה ולא תהיינה הערות כלשהן מצד המשתתפים בבדיקה‪ ,‬תמולא‬ ‫"תעודת קבלת מבנה‪/‬מערכת"‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫קבלות חלקיות‬ ‫היה והקבלן פיגר בהשלמת העבודה‪ ,‬רשאי המזמין‪ ,‬בהתאם לשיקול‬ ‫דעתו‪ ,‬לדרוש מהקבלן למסור חלקים במבנה ו‪/‬או מערכותיו‪ .‬במקרה זה‬ ‫תיערכנה קבלות חלקיות‪ ,‬והמזמין יהיה רשאי להשתמש באותם חלקים‬ ‫למרות שטרם הושלמה העבודה בכל המבנה‪/‬מערכת‪ .‬במקרה כזה תיחשב‬ ‫תקופת האחריות החל מתאריך המסירה הסופי של כל המבנה‪/‬מערכת או‬ ‫מהתאריך שהמזמין החל להשתמש בחלקים‪ ,‬הכל לפי החלטת המזמין‪.‬‬ ‫מובהר בזה כי בכל מקרה‪ ,‬וגם אם לא פיגר הקבלן בהשלמת העבודות‪,‬‬ ‫רשאי המזמין‪ ,‬ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬לדרוש מהקבלן למסור‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪82‬‬ ‫חלקים מהמבנה ו‪/‬או מערכותיו ובהתאם לנוהל הקבלה החלקית כמפורט‬ ‫לעיל בסעיף ג'‪.‬‬ ‫‪ 00.61‬נספחים לקבלת העבודה )חלקית או סופית(‬ ‫בנוסף לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה ובהסכם יהא הקבלן חייב לספק למפקח‬ ‫לפני הקבלה הסופית‪ ,‬ועדיף לקראת הקבלה המוקדמת‪ ,‬את כל האישורים‬ ‫הדרושים בין למערכות הספציפיות‪ ,‬כגון אישור ח"ח‪ ,‬בזק‪ ,‬בודק מוסמך וכיו"ב‪,‬‬ ‫ובין לכלל המבנה כנדרש לגבי תעודת הגמר‪.‬‬ ‫בנוסף לנ"ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות‬ ‫במבנה‪/‬מערכת וכן תכניות עדות מדויקות של המבנה‪ .‬כל המסמכים יוגשו ב‪3 -‬‬ ‫העתקים‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן‪ ,‬יהיה עליו לדאוג‪ ,‬להריץ ולווסת את כל המתקנים המכניים בנוכחות‬ ‫המפקח עד להבאתם למצב פעולה תקין ולשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬ ‫‪ 00.62‬אחריות ‪ -‬בדק ותיקונים‬ ‫בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיפים ‪:128-131‬‬ ‫תקופת האחריות של הקבלן לגבי עבודותיו תהיה כמפורט‪:‬‬ ‫לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן‬ ‫א‪.‬‬ ‫וביתר מסמכי החוזה ‪ -‬שנה אחת מתאריך הקבלה הסופי‪.‬‬ ‫במידה והעבודה תהיה באחריות הקבלן הראשי‪ :‬לעבודות‬ ‫ב‪.‬‬ ‫אינסטלציה‪ ,‬הסקה‪ ,‬איוורור ומיזוג‪-‬אויר‪ ,‬חשמל ומערכות מכניות‬ ‫אחרות‪ ,‬צביעה וגילוון של חלקי פלדה‪ ,‬גגות וכו'‪ - ,‬שנתיים מהתאריך‬ ‫הנ"ל‪.‬‬ ‫לעבודות בידוד ואיטום וציפוי חוץ באריחי אבן לרבות יציבות הגוון ‪-‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫עשר שנים מהתאריך הנ"ל‪.‬‬ ‫תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית )של כל‬ ‫מבנה‪/‬מערכת( הנזכרת לעיל‪ .‬תוך תקופת האחריות ועד לגמר התקופה‪,‬‬ ‫אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים וליקויים שנתגלו ונרשמו‬ ‫בפרוטוקול הקבלה הסופית ו‪/‬או לתיקון פגמים‪ ,‬תקלות וליקויים‬ ‫שנתגלו תוך כדי תקופת האחריות‪.‬‬ ‫הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת האחריות תיעשה על‪-‬‬ ‫ידי המזמין או המפקח‪.‬‬ ‫אם תוך תקופת האחריות יתגלו תקלות‪ ,‬ליקויים ופגמים הטעונים‬ ‫תיקון מיידי והקבלן פיגר בתיקונם למרות התראה בכתב ‪ -‬רשאי‬ ‫המזמין לבצע תיקונים אלה באמצעות גורם כלשהו‪ ,‬כפי שייראה לו‪,‬‬ ‫ועל חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫בכל מקרה יבוצעו התיקונים על‪-‬ידי הקבלן במהלך תקופת האחריות‬ ‫בהקדם המירבי‪ ,‬ותוך הפרעה ואי‪-‬נוחות מינימליים למזמין‪.‬‬ ‫מודגש בזאת‪ ,‬כי תקופת האחריות תהיה בהתאם לתקופות הקבועות‬ ‫בחוק המכר )דירות(‪ ,‬תשל"ג – ‪ ,1973‬בכל דין החל בעניין זה ובהתאם‬ ‫לאמור בחוזה )מסמך ב'(‪ ,‬במסמך זה )התנאים הכלליים המיוחדים‪,‬‬ ‫מסמך ג‪ (1-‬ובמפרט הטכני המיוחד )מסמך ג‪ (2-‬כאשר בכל מקום בו‬ ‫קיימות הוראות שונות באשר לתקופת האחריות תחול הההוראה‬ ‫המחילה את התקופה הארוכה יותר‪.‬‬ ‫‪ 00.63‬קבלה בתום שנת הבדק הראשונה ובתום כלל הבדק‬ ‫א‪.‬‬ ‫בתום שנה אחת מגמר כל העבודות ואחר‪-‬כך לפי הצורך בגמר תקופת‬ ‫הבדק של נושאים מיוחדים כמפורט לעיל‪ ,‬תיערך קבלה חוזרת‪ .‬קבלה זו‬ ‫תיערך לכלל העבודות‪ ,‬גם אלה שתקופת הבדק עבורן טרם נסתיימה‪.‬‬ ‫עבור אלה תיערך קבלה נוספת בגמר תקופת הבדק של כל נושא ונושא‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪83‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫בקבלה זו שתיערך ביוזמת המזמין או המפקח ישתתפו בתום השנה נציג‬ ‫המזמין והקבלן‪ ,‬וכן המתכנן ויועציו‪ .‬בקבלות הבאות )בתום תקופות‬ ‫הבדק הארוכות( ישתתפו רק נציג המזמין והקבלן‪ .‬זימונם של אלה‬ ‫באחריות המזמין‪.‬‬ ‫בקבלות אלה‪ ,‬שתתואמנה כאמור‪ ,‬וכמו בקודמות‪ ,‬הרי במידה ויתגלו‬ ‫פגמים הטעונים תיקון יוצא דו"ח עם רשימת התיקונים‪ .‬לאחר השלמת‬ ‫התיקונים על‪-‬ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית‪ .‬במידה‬ ‫ולא יהיו הערות נוספות תוצא "תעודת גמר" לתום אחריות הקבלן‪ .‬רק‬ ‫לאחר הוצאת התעודה כנ"ל תשוחרר לקבלן ערבותו לתקופת האחריות‬ ‫כמפורט בחוזה‪.‬‬ ‫למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת‪ ,‬כי כל התיקונים והפעולות‬ ‫שיבוצעו על‪-‬ידי הקבלן בתקופות האחריות ו‪/‬או בתקופות הבדק‪ ,‬ייעשו‬ ‫על‪-‬ידי הקבלן מבלי שהקבלן יהא זכאי לכל תמורה עבורן‪.‬‬ ‫‪ 00.64‬סיום העבודה‬ ‫השלמת המבנים והעבודות כאמור לעיל כוללת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מילוי כל דרישות היתר‬ ‫הבניה וביצוע העבודות והשלמתן בהתאם להם ובהתאם לדרישות רשויות התכנון‬ ‫המוסכמות )לרבות הג"א‪ ,‬חב' חשמל‪ ,‬חב' בזק‪ ,‬מכבי אש‪ ,‬הרשות המקומית וכיו"ב(‬ ‫לרבות‪ :‬כל העבודות התיאום ו‪/‬או הטיפול עם הגופים ו‪/‬או הרשויות הנ"ל בכל‬ ‫הקשור לחיבור המבנים ו‪/‬או היחידות לרשתות השונות )מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬חשמל‪,‬‬ ‫תקשורת וכיו"ב(‪ ,‬בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים ו‪/‬או הרשויות הנ"ל‬ ‫לביצוע החיבור‪/‬ים )טופס ‪ 4‬וכיו"ב( וקבלת אישור הרשות המקומית לאיכלוס‬ ‫וקבלת תעודה‪/‬ות גמר כדין‪ .‬נדרש המזמין ע"י הרשות המקומית להגיש ערבות מכל‬ ‫סוג שהוא להבטחת השלמת ההתחייבויות עפ"י האמור בתעודת הגמר‪ ,‬תחול חובה‬ ‫זו על הקבלן וההוצאות יהיו על חשבונו‪.‬‬ ‫‪ 00.65‬מסירה‬ ‫מוסכם כי מסירת העבודות על‪-‬פי הסכם זה תהיה במסירת המפתחות‪ ,‬כאשר‬ ‫המבנה שלם‪ ,‬תקין ומוכן לשימוש ולאחר מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע‬ ‫העבודות והשלמתן כאמור לעיל‪ ,‬ולאחר קבלת "טופס ‪ "4‬כדין וקבלת אישור‬ ‫איכלוס מהרשויות המוסמכות‪ .‬כל האמור בסעיף זה הינו באחריותו הבלעדית של‬ ‫הקבלן‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪84‬‬ ‫מסמך ג'‪2-‬‬ ‫המפרט הטכני המיוחד‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪85‬‬ ‫פרק ‪ - 01‬עבודות עפר‬ ‫‪ 01.01‬מוקדמות‬ ‫כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי ‪ -‬פרק ‪ 01‬לעבודות עפר ‪ -‬של הועדה‬ ‫הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון ‪ -‬מע"צ‪ ,‬משרד הביטחון )ההוצאה לאור(‬ ‫אם לא סומן אחרת במפרט ובכתב הכמויות‪.‬‬ ‫המפרט המיוחד או פירוט נוסף בכתב הכמויות בא לצורכי הדגשה או כשינוי‬ ‫למפרט הבין משרדי‪ .‬למקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יקבעו‬ ‫המפרט המיוחד וכתב הכמויות‪.‬‬ ‫ על הקבלן להכיר את דו"ח הקרקע ולפעול בהתאם להנחיות הרשומות‪.‬‬‫כמו כן יש לקחת בחשבון שהעבודות הנ"ל יש לבצע אך ורק אחרי אישור שיטות‬ ‫העבודה וסוגי הציוד ע"י המפקח ויתכן בנוכחותו כל זה ללא תאום נוסף‪.‬‬ ‫חפירה בקרבה לגדר בטון קיימת תבוצע בשיפוע מתון של ‪ 1:2‬לפחות‪ ,‬במידה ונדרש‬ ‫דיפון מקומי יינתן פיתרון ע"י המהנדס המתכנן לפני החפירה‪ .‬במידה שיתגלו‬ ‫שינויים בין המבוצע בשטח לבין המשורטט בתכנית יש ליידע את המתכנן מיד‬ ‫לקבל את אישורו להמשך העבודה‪.‬‬ ‫‪ 01.02‬סילוק פסולת ומפגעים‬ ‫על הקבלן לסלק כל פסולת‪ ,‬מסלעות‪ ,‬אבנים‪ ,‬יסודות‪ ,‬שורשים הריסת מבנה וכל‬ ‫הפרעות המצויות בשטח העבודה‪ .‬סילוק הפסולת ומפגעים אחרים אל מקום שפך‬ ‫מאושר על ידי הרשויות ייחשב ככלול במחיר הנקוב בכתב הכמויות והקבלן לא‬ ‫יהיה זכאי לכל תשלום נוסף‪.‬‬ ‫‪ 01.03‬יציבות‬ ‫בנוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יחשב הקבלן כאחראי ליציבות כל‬ ‫העבודות המתבצעות על ידו וגם היציבות של המבנים הקיימים‪ .‬במקרה של צורך‬ ‫בתמיכות או בפיגומים יבצע הקבלן את הנ"ל במומחיות ובמקצועיות תוך שימת לב‬ ‫לנושא הבטיחות‪ .‬הקבלן יהיה אחראי לכל מפולת שארעה בשטח בין אם נתמכה‬ ‫הקרקע לפני המפולת ובין אם לא נתמכה‪ .‬הקבלן יהיה אחראי גם לנזקים העקיפים‬ ‫שינבעו כתוצאה מהמפולת ויתקנם בהקדם‪.‬‬ ‫‪ 01.04‬הסדרי ניקוז‬ ‫במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבלן חייב לדאוג לניקוז‬ ‫מיידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה‪,‬‬ ‫הבטחת הסדרי הניקוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות רחבות תבוצע ע"י הקבלן‬ ‫ובהתאם להנחיות והוראות המהנדס‪.‬‬ ‫אם יגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז יתקן הקבלן את הנזק‪.‬‬ ‫‪ 01.05‬שיטת החפירה‬ ‫החפירה תבוצע בציוד מתאים‪ ,‬מאושר ע"י המפקח ו‪/‬או ידנית לפי הנחיות המפקח‬ ‫הכול לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫‪ 01.06‬גבולות החפירה‪/‬המילוי‬ ‫גבולות החפירה יקבעו ע"י המפקח ועל הקבלן להקפיד שאכן הוא חופר לפי גבולות‬ ‫אלו‪ .‬השיפועים והדירוג כלפי מעלה יבוצעו בהתאם לגבהי החפירה ו‪/‬או המילוי‬ ‫השונים‪.‬‬ ‫במקרה של חפירה עמוקה יותר מהמפלס הנדרש או ערעור הקרקע מתחת למפלס‬ ‫זה‪ ,‬יידרש מילוי מדורג ומהודק לפי הנחיות שינתנו ע"י יועץ הקרקע‪.‬‬ ‫מילוי זה יעשה ע"ח הקבלן‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ 01.07‬אתר שפיכה מאושר ותשלום אגרות‬ ‫הקבלן ישיג את האישורים המתאימים לשפיכת החומרים החפורים באתרים‬ ‫מאושרים‪ .‬האחריות לכך מוטלת על הקבלן ורק עליו‪ .‬לא תשולם כל תוספת מחיר‬ ‫בגין עלויות הכרוכות בשינוע והטמנת החומרים באתרי סילוק מאושרים‪ .‬מוטלת‬ ‫על הקבלן חובה להציג הוכחות לפינוי פסולת עפר למקום מורשה‪.‬‬ ‫המזמין‪/‬מפקח רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה‬ ‫באתר לצורכי מילוי בעתיד‪ .‬סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר‬ ‫ומאיזה שכבות תילקח ייקבע ע"י המזמין‪/‬מפקח‪.‬‬ ‫‪ 01.08‬חפירה וחציבה כללית‬ ‫הקבלן יבצע חפירה ו‪/‬או חציבה לאלמנטים שונים – בכלים ובאמצעים שיאושרו‬ ‫ע"י המפקח‪ .‬במידה ותהיה דרישה של המפקח להגביל את גודל הכלי על מנת שלא‬ ‫לפגוע בחלק המבנה בסמוך לאזורי החפירה וחייב להישאר יציב‪ ,‬יעבור הקבלן‬ ‫לעבוד בידיים ו‪/‬או בכלים קטנים על פי ההוראה‪ ,‬וזאת ללא דרישה כספית או‬ ‫אחרת‪.‬‬ ‫קיימת אפשרות שהחפירות או חלק מהן יבוצעו במילוי מהודק‪ ,‬על הקבלן לבצע‬ ‫מילוי חוזר של חומר מילוי מאושר בשכבות לרבות הידוק של כל שכבה ושכבה‬ ‫לצפיפות ‪ 98%‬מודיפייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬טו‪ .‬עלות המילוי החוזר והידוקו כלול במחיר‬ ‫החפירה‪/‬חציבה‪.‬‬ ‫בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים‪/‬סלע המקשים על הסדרת פני החפירה לדיוק‬ ‫הנדרש‪ ,‬יהיה על הקבלן לסלק המטרד באמצעות חציבה או חפירה לעומק‪ .‬במידה‬ ‫שתבוצע חפירה לעומק‪ ,‬על הקבלן למלא הבור‪/‬השקע בחומר מקומי מאושר‬ ‫ולהדקו בשכבות בעובי עד ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬כל אחת עד לגובה פני החפירה בתוכנית‪.‬‬ ‫תוספת זו לא תימדד ולא תשולם בנפרד ‪ -‬אלא תיכלל במחירי היחידה‪.‬‬ ‫החפירה כללית ו‪/‬או חציבה בשטח האתר תבוצע לכל עומק שהוא‪ ,‬עפ"י התוכניות‪,‬‬ ‫ותכלול הובלה‪ ,‬פיזור החומר החפור בשטחי עבודת הקבלן בשכבות בעובי עד ‪20‬‬ ‫ס"מ כ"א‪ ,‬מהודקות ע"י מעבר גלגלים או בהידוק מבוקר‪ ,‬או עפ"י הנחיות המפקח‪.‬‬ ‫פסולת ואדמה שתיפסל למילוי‪ ,‬יורחקו מהאתר למקום שפך מותר‪ ,‬וכל ההוצאות‬ ‫לרבות תשלום אגרות יחולו על הקבלן‪.‬‬ ‫‪ 01.09‬הידוק שטחים‬ ‫פני שטח החישוף ייחרשו‪ ,‬יורטבו ויהודקו ‪ -‬הכול כאמור במפרט הכללי פרק ‪,51‬‬ ‫סעיף ‪ .510262‬דרגת הצפיפות תהיה כאמור בסעיף ‪.510263‬‬ ‫שתית קרקע מקומית יהודקו לצפיפות ‪ 98%‬לפי מודיפייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ו‪.‬‬ ‫מקומות בהם לא ניתן לחרוש את השתית החפורה עקב היותה סלע יציב‪ ,‬רשאי‬ ‫המפקח להורות על ביטול הידוק השתית‪.‬‬ ‫‪ 01.10‬מילוי והידוקו‬ ‫הידוק רגיל והידוק מבוקר של המילוי יהיה לפי המפרט הכללי פרק ‪ ,51‬סעיף‬ ‫‪ 510263‬בתוספת ההנחיות הבאות‪:‬‬ ‫‪ (1‬כלי ההידוק יהיה מכבש ויברציוני‪ ,‬בעל נתונים לפחות כמו בומאג ‪ 212D‬או‬ ‫‪ . 212PD‬בקרקע חרסיתית יעשה ההידוק במכבש רגלי כבש בלבד כמתואר‬ ‫במפרט הכללי‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫על הקבלן לבצע בדיקות מעבדה סדירות במהלך המילוי וההידוק‪ .‬הצפיפות‬ ‫הנדרשת ‪ -‬כאמור במפרט הכללי פרק ‪ ,51‬סעיף ‪.510263‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫עובי מכסימלי לשכבה יהיה ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬לאחר ההידוק‪.‬‬ ‫מילוי מובא מבחוץ יעמוד בדרישות המפרט הכללי פרק ‪ ,51‬סעיף ‪.51025‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪87‬‬ ‫פסולת מחצבה לצורכי מילוי‪ ,‬תהיה כדוגמת פסולת מחצבה של כפר גלעדי‪,‬‬ ‫כאשר החומר יעמוד בדרישות כדלקמן‪:‬‬ ‫החומר לא יכיל פסולת אורגנית‪ ,‬פסולת בנין או פסולת אחרת‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫גודל גרגר מכסימלי ‪ 10‬ס"מ‪ .‬החומר יהיה מדורג‪ ,‬למילוי חללים‬ ‫‪(2‬‬ ‫בשכבות‪.‬‬ ‫‪ 01.11‬מצעים‬ ‫המצע בפרויקט יהיה מסוג א' בלבד אם לא צוין אחרת בתוכניות‪.‬‬ ‫עבודות המצע יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק ‪ ,51‬סעיף ‪.5103‬‬ ‫שעור ההידוק יהיה ‪ 98%‬מבחן מוד' א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ו‬ ‫‪ 01.12‬תכולת המחיר ואופני מדידה‬ ‫מחירי יחידות כוללים את כל הדרישות המתוארות בתוכניות ובמפרטים‪ .‬להסרת‬ ‫כל ספק המחיר כולל בין היתר גם‪:‬‬ ‫פינוי קרקע חפורה ופסולת לכל מרחק שהוא‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫מילוי בקרקע ו‪/‬או יישור זמני במידת הצורך‪ ,‬של עיצוב משטחי העבודה‪,‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לצורך מתן יכולת גישה למכונות חפירה ולרכב אחר ‪.‬‬ ‫ביצוע שכבות מצע ו‪/‬או מילוי מקומי מתחת למרצפים ושימוש במילוי‬ ‫ג‪.‬‬ ‫חומר מקומי מאחורי קירות המרתף וקירות הפיתוח‪ .‬העבודה תכלול‬ ‫גם פיזור והידוק לא מבוקר‪.‬‬ ‫עבודות ניקוז )מערכות( לפי תוכניות והנחיות המתכנן‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫תשלומי אגרות לרשויות )במקומות לפינוי חומר חפור וכו'(‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫מילוי חוזר לרבות הידוק מבוקר בשכבות‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ניקוז מי תהום ו‪/‬או מי גשם‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫עירום זמני של חומר מקומי חפור המיועד לשימוש חוזר במרחק עד‬ ‫ח‪.‬‬ ‫וכולל ‪ 1‬ק"מ‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪88‬‬ ‫פרק ‪ - 02‬עבודות בטון יצוק באתר‬ ‫‪ 02.01‬הנחיות כלליות‬ ‫‪ .1‬בנוסף למפורט להלן‪ ,‬ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותו כפוף לדרישות מפרט‬ ‫כללי ‪ -‬פרק ‪ - 02‬העדכניים ליום הוצאת המכרז‪ ,‬הקשור לתקנים לביצוע חדרים‬ ‫מוגנים ו‪/‬או מקלטים ותקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים‬ ‫)התש"ן‪ (1990-‬תקנים של מכון התקנים הישראלי‪.‬‬ ‫‪ .2‬לפני יציקת הבטון‪ ,‬כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם‬ ‫פריטים טרומיים‪ ,‬יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח‪ .‬אישורו של‬ ‫המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריות על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או‬ ‫החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיה‬ ‫באחריותו של הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .3‬לפני יציקת הבטן יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל החורים‪,‬‬ ‫החריצים‪ ,‬השרוולים‪ ,‬פלטות החיבור כדי שיוכל להתקינם ביציקת הבטון‪ .‬לא תורשה‬ ‫חציבה בבטון‪.‬‬ ‫‪ .4‬לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם קבלני משנה‬ ‫למערכות את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות‬ ‫הבניין לתכניות מערכות השרברבות‪ ,‬הביוב‪ ,‬החשמל‪ ,‬הארקות יסוד‪ ,‬המעליות‪ ,‬מיזוג‬ ‫אויר וכו'‪ .‬מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות‬ ‫הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים‬ ‫והקבלנים‪ .‬לפני יציקת הבטון יכין הקבלן תוכנית של כל החורים‪ ,‬השרוולים‪,‬‬ ‫החריצים השקעים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש‪ ,‬ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל‬ ‫הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש‪ .‬הכנת כל החומרים‪,‬‬ ‫השרוולים‪ ,‬השקעים‪ ,‬החריצים וכו'‪ ,‬יהיו כלולים במחירי הבטון‪.‬‬ ‫‪ .5‬על מנת להבטיח דיוק מרבי בעבודות השונות‪ ,‬יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך‬ ‫הכלולים במחיר החוזה‪.‬‬ ‫‪ .6‬כל יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם הקבלן‪ .‬נוכחותו‬ ‫נחוצה בכל שלבי היציקה ‪ .‬דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה‪ ,‬כל עוד לא הסכים‬ ‫המפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבלן‪ .‬מהנדס הביצוע של הקבלן יאשר ביומן‬ ‫העבודה כי אישר את הזיון ובדק כל יציקה‪.‬‬ ‫‪ .7‬הקבלן יהיה אחראי לתכנון הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה ובמידות‬ ‫הנתונות בתוכניות‪ .‬תכנון זה טעון את אשורו המוקדם של מהנדס הקבלן לחוזק‬ ‫מערכת הטפסים לעמוד פני לחץ הבטון הנוזלי‪ ,‬הריטוט ויציבותו הכללית‪.‬‬ ‫‪ .8‬יש להודיע למהנדס המתכנן באמצעות המפקח על כל יציקה לפחות ‪ 72‬שעות מראש‬ ‫)ובהתחשב בשעות העבודה של המשרד( לצורך מתן אישור לפני היציקה‪ .‬אין לצקת‬ ‫ללא אישור בכתב ביומן מהמפקח‪ .‬מאחר ובכוונת המהנדס המתכנן לבדוק עבודות זיון‬ ‫לפני היציקה‪ ,‬על הקבלן לקחת בחשבון בהתארגנותו שעליו להודיע למהנדס המתכנן‬ ‫באמצעות המפקח בכל מקרה שעבודות הזיון הושלמו‪ .‬והיה ויידרשו תיקונים לעבודות‬ ‫הזיון והטפסנות‪ ,‬הזכות בידי מהנדס הקונסטרוקציה לבקש דחיית היציקה לשם‬ ‫ביקורת נוספת מצדו‪.‬‬ ‫‪ .9‬קורות‪ ,‬קירות ועמודי הבטון מכילות אחוז זיון גבוה וצפוף‪ ,‬ויש לבצע הרכבת הזיון‬ ‫בצורה נאותה ומחושבת שתאפשר מעבר הבטון היצוק בנקל‪ .‬המרחקים בין הברזלים‬ ‫המצוינים בתכנית הם מרחקים המינימאליים לביצוע‪ ,‬ולא תאושר הפחתה מהם‪.‬‬ ‫‪ .10‬תמיכות ופיגומים‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪89‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪02.02‬‬ ‫האחראי לביצוע השלד בהיותו מהנדס רשום כחוק‪ ,‬יתכנן את התמיכות‬ ‫לקורות‪ ,‬תקרות‪ ,‬עמודים ותמיכות העזר כולל פיגומי חוץ ופיגומים‬ ‫אחרים‪ ,‬יבקר אותם בהקמתם ויאשר אותם בטרם יציקה‪.‬‬ ‫בכל מקום בו העומס על הפיגומים אינו מובן מעצם פעולתו הטבעית‪,‬‬ ‫יפנה האחראי לביצוע השלד למתכנן השלד לקביעת עומסי השרות לתכן‬ ‫התמיכות‪.‬‬ ‫כל התמיכות יעמדו בת"י ‪ 904‬לטפסות‪ ,‬תמיכות ופיגומים‪.‬‬ ‫דגש מיוחד יינתן לתקרות "גבוהות" כמוגדר בתקן הנ"ל שבו חובה על‬ ‫האחראי לביצוע השלד מטעם הקבלן לתכנן פיזית ולאשר בחתימתו את‬ ‫התמיכות‪.‬‬ ‫סוגי הבטון‬ ‫סוגי הבטון ב‪ 30 -‬אם לא מצוין אחרת בתוכניות‪.‬‬ ‫במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבלן למפקח‬ ‫את כל הפרטים על התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל‬ ‫הערבים למיניהם‪ .‬במקרה של ספקים שונים יועברו נתונים מכל ספק בנפרד‪.‬‬ ‫תכנון תערובת הבטון יעשה ע"י מומחה לבטונים של הקבלן ובאחריותו‬ ‫הבלעדית‪.‬‬ ‫כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על ידי משולשים שיושמו בתוך‬ ‫א‪.‬‬ ‫התבניות )אלא אם נדרש אחרת( וכל זאת כלול במחיר הבטונים‪ ,‬ללא‬ ‫תשלום נוסף‪.‬‬ ‫כל הבטונים כוללים במחירם תבניות מתועשות ומסודרות וכן מרווחיות‬ ‫ב‪.‬‬ ‫)ספייסרים( נתיקות המשאירות בבטון שקע מסודר וכן סתימת השקע‪.‬‬ ‫תנאי בקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לפי ת"י ‪ 118‬לגבי כל‬ ‫ג‪.‬‬ ‫סוגי הבטון‪ .‬הצמנט יהיה לפחות צמנט פורטלנד ‪.250‬‬ ‫‪ 02.03‬פלדת זיון‬ ‫ הפלדה לבטונים תהיה מצולעת ו‪/‬או מעורגלת‪ ,‬הכל בהתאם לתכניות ורשימת‬‫הכמויות‪ .‬הכיפופים והחיתוכים יהיו בהתאם לקטרים השונים‪ .‬אין להשתמש‬ ‫בפלדת בנין מפותלת‪.‬‬ ‫ קשירת הפלדה תהיה ב‪ 90% -‬מהצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת פירוקה‬‫בזמן היציקה‪ .‬המפקח יבדוק את הפלדה לפני סגירת התבניות‪ .‬בכל מקרה אין‬ ‫לסגור תבניות לפני קבלת אישור מהמפקח‪.‬‬ ‫ הקבלן יכין מבודדים לפלדת הבניין‪ .‬על מנת לשמור מרווחים מהתבניות לפלדה‬‫כך שהפלדה תהיה במרחק מהתבניות כפי שמסומן בתכניות‪ .‬המבודדים יהיו‬ ‫מחומרים פלסטיים בלבד‪.‬‬ ‫ השימוש במבודדים בין התבניות והפלדה יורכבו בכל מצב גם אם הפלדה נושאת‬‫את עצמה וזאת על מנת להבטיח מרחקים נכונים בין הפלדה והתבניות‪.‬‬ ‫‪ -‬הפלדה תהיה נקייה מחלודה‪ ,‬שמנים ואבק‪ ,‬מחוזקת במקומה בהתאם לתכניות‪.‬‬ ‫‪ 02.04‬יציקת הבטון‬ ‫א‪ -‬הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו‬ ‫מראש ובכתב על ידי המפקח‪ .‬בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי‬ ‫מתוכננת‪ ,‬יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף ‪ 2045‬של המפרט הכללי‪ .‬כל‬ ‫העבודות הנוספות וחומרי העזר הדרושים וקשורים בהפסקות היציקה‪ ,‬אינם‬ ‫נמדדים בנפרד וכלולים במחיר הכללי של ההצעה‪ .‬בכל מקרה שטח הפסקת‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪90‬‬ ‫היציקה יסותת בעבודת ידיים או בפטיש פניאומאטי‪ .‬הזיון ינוקה עד לקבלת‬ ‫מוטות פלדה נקיים משיירי בטון ומי מלט‪ .‬אין כאמור כדי לגרוע מסמכות נציג‬ ‫המזמין ע"פ שיקול דעתו הבלעדי שלא לאשר הפסקות יציקה‪.‬‬ ‫ב‪ -‬הקבלן ימסור לידי נציג המזמין תעודות משלוח של יצרן בטונים‪ ,‬תעודה לכל‬ ‫משלוח‪ .‬התעודה תימסר לנציג המזמין לפני שפיכת הבטון לטפסים‪ .‬בתעודה‬ ‫יצוינו הפרטים הבאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬כמות האצווה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬שעת היציאה מהמפעל‪.‬‬ ‫ג‪ .‬סוג הערבים בבטון בהתאמה לתכנון התערובת‪.‬‬ ‫רק לאחר אישור נציג המזמין יותר לקבלן להשתמש בבטון‪ .‬אם לא צוין‬ ‫בתעודה אחד הפרטים הנזכרים לעיל‪ ,‬יידרש הקבלן לסלק את המערבל משטח‬ ‫האתר ולא יותר השימוש בבטון זה‪ .‬העתק התעודה שלפיה הבטון נפסל‪ -‬תישאר‬ ‫בידי נציג המזמין‪.‬‬ ‫ג‪ -‬תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שלא תותר יציקת בטונים באתר ללא‬ ‫נוכחות נציג המזמין ועל הקבלן לתאם מראש את זמני היציקה ע"מ שהנציג‬ ‫יהיה נוכח בה‪.‬‬ ‫ד‪ -‬אין לצקת כל יסוד כל עוד נציג המזמין לא אישר את ביצוע ההארקה כדרוש או‬ ‫אי הצורך בביצוע הארקה‪ .‬הארקה תבוצע ע"פ הפרטים שיסופקו ע"י נציג‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫ה‪ -‬בכל יציקות יש להשתמש במרטטים )ויברטורים(‪ .‬לא תותר יציקה ללא‬ ‫מרטטים‪ .‬הקבלן יכין מרטט נוסף במצב הכן כך שתמיד יהיו ‪ 2‬מרטטים במצב‬ ‫עבודה‬ ‫ו‪ -‬בימי שרב יש למנוע סמיכות מהירה של הבטון ועל כן יש לנקוט באמצעים‬ ‫להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים מיד לאחר היציקה‪ ,‬כדי למנוע‬ ‫סדיקה פלסטית‪ .‬לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על ‪ 34‬מעלות צלזיוס‪,‬‬ ‫אלא באישורו המוקדם של המפקח‪.‬‬ ‫‪ 02.05‬תיקוני בטונים והשלמות יציקה‬ ‫א‪ .‬באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים‪ ,‬או תפרים‪/‬חיבורים לקויים‪ ,‬יידרש הקבלן‬ ‫להרוס את חלקי הבטון שאינם מתאימים למפרט‪ ,‬ולסלקם מהמקום בהתאם‬ ‫להוראות המפקח‪.‬‬ ‫במקומות אלו יוצק הקבלן אלמנטים חדשים בהתאם להוראות פרק ‪02096‬‬ ‫במפרט הכללי ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה על ידי המפקח‪.‬‬ ‫ב‪ .‬שקעים‪ ,‬או כיסי חצץ‪ ,‬או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו על ידי‬ ‫המפקח לתיקון‪ ,‬יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנט )‪ (1:3‬ובתוספת‬ ‫ערב מתאים להגברת ההדבקות‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הקבלן‪ ,‬יסתת ויחליק מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'‪ .‬אין להתחיל‬ ‫בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי המפקח ואיור שיטת‬ ‫התיקונים על ידו בכתב‪.‬‬ ‫ד‪ .‬לתיקונים בבטון חשוף )אם ידרשו(‪ ,‬יהיה על הקבלן לצבוע את כל שטחי הבטון‬ ‫החשוף בצבעי "סופרקריל" לפי הנחיות המפקח ללא תשלום וזאת בנוסף‬ ‫לאמור בסעיף ‪ 02096‬הנ"ל‪.‬‬ ‫ה‪ .‬למקרה שידרשו השלמות יציקה‪ ,‬בכל שלב של הבצוע‪ ,‬לאחר התקנת מערכות‬ ‫שונות‪ ,‬או ציוד‪ ,‬או משקופים‪ ,‬או כגון אלו ‪ -‬ייוועץ הקבלן במפקח ויקבל‬ ‫הנחיותיו באם יציקות ההשלמה האלו יבוצעו באופן הרגיל‪ ,‬או שנדרשים עוגנים‬ ‫)קוצים טבולים באפוקסי‪ ,‬המוחדרים לקדחים בבטון(‪ ,‬או כל פתרון אחר‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ 02.06‬טפסים וקשירת התבניות לבטון – כללי‬ ‫א‪ .‬הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' ‪ .904‬עיצוב התבניות‬ ‫ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי ברגיי‬ ‫פלדה כמפורט בסעיף ‪ 02067‬במפרט הכללי‪ .‬סתימת החורים של ברגיי הפלדה‬ ‫ו‪/‬או מקומות קשירה אחרים יש לבצע במלט צמנט ממין תערובת הבטון בכדי‬ ‫לקבל פני בטון חלקים ורצופים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬בכל קירות הבטון של הבניין לא יורשה שימוש בחוטי קשירה בין הטפסים‬ ‫השונים‪ .‬הרווח הנכון בין תבניות הקירות ישמר אך ורק בעזרת חלקי פלדה‬ ‫)ספייסרים( פטנטים שחתכם מוקטן קרוב לפני הקיר עם חרוט )קונוס(‪ .‬חרוט‬ ‫זה יוצא בשעת פירוק התבניות‪ ,‬לולבי המתיחה יקוצצו בתוך שקע החרוט‪,‬‬ ‫והשקע עצמו ימולא במלט צמנט בתוספת ערב המגביר הדבקות‪.‬‬ ‫שימוש בלולבים מתברגים המיועדים לשליפה )המותירים חורים בבטון(‪,‬‬ ‫יאושרו אך ורק בקירות פנימיים הנמצאים מעל גובה הקרקע‪ ,‬והחורים יסתמו‬ ‫בדייס צמנטי מתאים שטיבו יסוכם עם המפקח‪.‬‬ ‫ג‪ .‬המחיר כולל תאום‪ ,‬תכנון וביצוע הפתחים בשלב ביצוע תבניות ועשיית כל‬ ‫החורים למיניהם עבור הפתחים‪ ,‬דלתות‪ ,‬אביזרי אינסטלציה‪ ,‬מיזוג אויר‪,‬‬ ‫חשמל‪ ,‬צנרת‪ ,‬חריצים‪ ,‬מגרעות‪ ,‬שקעים ותעלות למיניהן‪ .‬כמו כן סידור וחיזוק‬ ‫לתבניות של כל הפריטים הדרושים למערכות השונות‪ ,‬משקופים וכו' שיהיו‬ ‫מבטונים ומעוגנים בתוך הבטון‪.‬‬ ‫ד‪ .‬הפסקות יציקה‪ ,‬באם תורשינה על ידי המהנדס תעשינה רק במקומות לפי‬ ‫אישור המתכנן‪ .‬כל עבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר‪ ,‬הזמן‬ ‫המיוחד‪ ,‬וכל הקשור להפסקת היציקה‪ ,‬אינם נמדדים בנפרד והם כלולים‬ ‫במחיר הכללי של ההצעה‪ .‬הקבלן יגיש שבוע מראש את הדרישה להפסקות‬ ‫יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים המוצעים‪ ,‬לאישור המפקח‪.‬‬ ‫‪ 02.07‬בטונים מוכנים לצבע )בטון חשוף(‬ ‫א‪ .‬עבודות הבטונים מוכנים לצבע יבוצעו בכל מקום שהבטון ללא שכבת טיח‪,‬‬ ‫ו‪/‬או לפי תוכניות האדריכלות‪ .‬הבטון ליציקת קירות החזית יהיה מסוג בטון‬ ‫"דחוס" עם אגרגט מרבי בגודל ‪ 15‬מ"מ‪.‬‬ ‫התבניות יהיו מלוחות עץ לבוד )דיקטאות( חדשים ללא פגמים‪ ,‬ללא רווחים‬ ‫במשקים אנכיים ואופקיים עם פינות קטומות‪ .‬הכול מושלם כמפורט במפרט‬ ‫הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמפקח ועשויות כך שיבטיחו קבלת‬ ‫שטחי בטון לגמרי נקיים וחלקים‪ ,‬בלי פגמים‪ .‬כמו כן יש לנקות את כל‬ ‫השטחים מבליטות צמנט‪ ,‬חצץ וכו'‪ ,‬ולסתום את כל החורים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של‬ ‫המפקח‪ ,‬יידרש הקבלן לבצע את כל התיקונים והסידורים‪.‬‬ ‫מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד על מנת לשמור בפני‬ ‫ג‪.‬‬ ‫קורוזיה של הזיון‪ ,‬תערובת הבטון תותאם לקבלת בטון נקי‪ .‬הקבלן יבצע ניסוי‬ ‫תערובות לקבלת פני בטון בדוגמה לשביעות רצון המפקח‪ .‬הצמנט צריך להיות‬ ‫מאותו מקור‪ ,‬ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחד‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫יש להקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים‪.‬‬ ‫תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים מוכנים‬ ‫ה‪.‬‬ ‫לצביעה‪ .‬טפסים אופקיים הנצמדים לקיר בטון יצוק‪ ,‬צריכים לגשת בצורה‬ ‫אטימה לשטח הקיר על מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק‪ .‬אטימות‬ ‫של מגע הטפסים לשטחי הבטונים שכבר יוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה‬ ‫ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪92‬‬ ‫בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני‪ .‬כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק‬ ‫הטפסים לשביעות רצונו של המפקח‪ ,‬על הקבלן להגן על שטחי הבטונים‬ ‫במשך כל זמן ביצוע עבודות הבניין‪.‬‬ ‫‪ 02.08‬קטימת פינות‬ ‫‪ .1‬בכל האלמנטים של הבטון היצוק‪ ,‬יבצע הקבלן קיטום פינות על ידי הכנסת‬ ‫משולש ישר זווית בעל ‪ 2‬צלעות של ‪ 1.50×1.50‬ס"מ לפני היציקה‪.‬‬ ‫‪ .2‬בנוסף לאמור לעיל בכל המקומות שמשקופי הדלתות מורכבים בקירות בטון‬ ‫יעשה קיטום משני הצדדים‪ ,‬וכן במקומות נוספים המסומנים בתוכניות ו‪/‬או‬ ‫לפי הוראות המפקח‪.‬‬ ‫‪ .3‬חיבור בין ‪ 2‬תבניות יעשה ללא תפרים ע"י סתימת המרווחים במרק או סרט‪.‬‬ ‫‪ .4‬במפגש יציקה של קיר בטון עם רצפה‪/‬תקרה מבטון יש לבצע חיתוך‬ ‫בבטון‪/‬פרופיל ‪ 1×1‬ס"מ לשקע המפגש בין קיר הבטון לרצפה‪/‬תקרה‪.‬‬ ‫‪ 02.09‬כיסוי בטון על ברזל )דרישות מינימאליות(‬ ‫כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון‪.‬‬ ‫העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן‪:‬‬ ‫א‪ 5 .‬ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במגע עם קרקע‪.‬‬ ‫ב‪ 3 .‬ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במבנה ופניהם חשופים‪.‬‬ ‫ג‪ 3.5 .‬ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בצד המערבי של המבנה )לכוון ציוד‬ ‫הגז(‪.‬‬ ‫ד‪ 2.5 .‬ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ומעל פניהם כיסוי נוסף כל‬ ‫שהוא )לדוגמא ריצוף של תקרות(‪.‬‬ ‫ה‪ 4 .‬ס"מ ברצפה‪.‬‬ ‫‪ 02.10‬אשפרה‬ ‫בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק ‪ 02‬תת פרק ‪ 0205‬על הקבלן לבצע אשפרה‬ ‫המתאימה מאחר ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם‪.‬‬ ‫יש להגן על הבטון מיד לאחר יציקתו מפני פעולה מזיקה של שמש‪ ,‬רוח וגשם וכו'‪.‬‬ ‫פני הבטון יוחזקו במצב לח ויוגנו מפני התייבשות החל מגמר פעולות היישור עד‬ ‫גמר תקופת האשפרה‪ .‬יש לכסות את פני הבטון מיד לאחר פעולות היישור‪ ,‬לפני‬ ‫העלם הרטיבות מפני הבטון‪ ,‬בכיסויים עשויים יריעות פוליאטילן‪ .‬יש להבטיח‬ ‫שהכיסויים לא יגעו בפני הבטון הטרי ושימנעו חדירת רוח‪ .‬הכיסויים יושארו על‬ ‫פני הבטון עד למחרת היציקה‪ .‬לאשפרת הבטונים יש להשתמש בהתזה ב‪-‬‬ ‫"‪ "CURING COMPOUND‬לפי הוראות היצרן מיד לאחר הורדת הכיסויים‪,‬‬ ‫ו‪/‬או במי שתייה בלבד‪.‬‬ ‫בשטחי התחברות האלמנטים )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות‬ ‫יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב למשך ‪ 7‬ימים‪.‬‬ ‫אשפרת העמודים תהיה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד ראש העמוד אשר תישמר‬ ‫רטובה במשך שבוע ימים‪.‬‬ ‫בגמר האשפרה יש לסלק מפני הבטון את כל חומרי ההגנה‪ ,‬לטאטא אותם היטב‬ ‫ולרחוץ אותם‪.‬‬ ‫‪ 02.11‬בטון רזה‬ ‫בכל האזורים המפורטים בתכניות ובמקומות שיורה עליהם המפקח‪ ,‬יש לצקת‬ ‫רובד בטון הפלסה בעובי של כ‪ 5-‬ס"מ מסודרת ומוחלקת‪ .‬במקרה של יציקה‬ ‫בתבניות יש להבליט את רובד בטון ההפלסה ‪ 10‬ס"מ מקו היסודות ו‪/‬או הרצפה‪.‬‬ ‫סוג הבטון ב‪.15-‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪93‬‬ ‫יציקת רובד בטון הפלסה תעשה מיד לאחר גמר החפירה וניקוייה‪ .‬פני רובד הבטון‬ ‫יעוצבו ישר ונקי למפלסים ובשיפועים הדרושים‪.‬‬ ‫‪ 02.12‬פני מרצפי בטון‬ ‫מרצפים מפולסים יוחלקו בהליקופטר מיד אחרי עם סיום היציקה‪.‬‬ ‫במידה והרצפה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר‪ ,‬יתקן הקבלן על ידי‬ ‫יציקת מדה והחלקה בהליקופטר‪ ,‬או במידה ואין אפשרות לשינוי גובה‪ ,‬יתקן‬ ‫הקבלן את המשטח לפי פתרונות שיקבעו על ידי האדריכל והמהנדס‪.‬‬ ‫‪ 02.13‬קורות וקירות מבטון מזוין‬ ‫קורות וקירות מבטון המזוין הינם אלמנטים נושאים‪ .‬יש לצקת את הקורות‬ ‫והקירות בטפסות )משני צידיהם(‪ .‬הקירות הבאים במגע עם הקרקע יקבלו איטום‬ ‫לפי פרטים מאושרים ע"י המפקח‪.‬‬ ‫לכל קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע יש לדאוג לקציצת כל חוטי הברזל‬ ‫ומרחתם בבטון‪ ,‬החלקת הבטון‪ ,‬סתימת חורים והורדת בליטות בטון‪ .‬כמו כן‬ ‫בקירות אלה יש לתת עצר מים מתנפח באזור הפסקות היציקה לפי הנחיות‬ ‫המהנדס המתכנן‪.‬‬ ‫ביצוע הקורות והקירות יכללו גם שקעים‪ ,‬חורים להעברת המערכת וקיטום פינות‪.‬‬ ‫‪ 02.14‬בדיקת בטונים טריים‬ ‫הערה‪ :‬סדרי בדיקת הבטונים לפי ת"י ‪ 1239‬חלק ‪4.‬‬ ‫‪ .1‬תערובות הבטון לפרטיהן תאושרנה במבעדת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב‬ ‫של הבטונים‪.‬‬ ‫‪ .2‬ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס' ‪118.‬‬ ‫‪ .3‬הקבלן יחזיק באתר לצורך בדיקת שקיעת הבטון את כל האביזרים הנדרשים‬ ‫בהתאם לתקן אמריקאי ‪ C ASTM 143‬והמפקח יהיה רשאי בכל עת‬ ‫להשתמש באביזרים האלה לבדיקת השקיעה‪.‬‬ ‫‪ .4‬האגרגטים יבדקו בהתאם לדרישות ת"י ‪ 3‬לכל ‪ 100‬מ"ק לרבות עמידותם בתנאי‬ ‫אקלים בקרבת הים ובמי תהום קורוזיביים‪.‬‬ ‫‪ .5‬אחריותו של הקבלן לתאם עם מעבדה מוסמכת לקיחת מדגמים מהבטון הטרי‬ ‫בהודעה מראש של ‪ 24‬שעות לפני מועד היציקה בפועל‪ .‬התשלום עבור הבדיקה‬ ‫יבוצע ע"י המזמין על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫‪ .6‬בדיקת חוזק הבטון תעשה בהתאם לת"י מס' ‪ 26‬לגבי הכנת הדוגמאות ולת"י‬ ‫מס' ‪ 118‬לגבי חוזק הבטון‪.‬‬ ‫‪ .7‬הפוסק האחרון לעניין זה יהיה המהנדס האחראי לתכנון השלד אשר יפסוק‬ ‫בהתאם לתוצאות שיתקבלו ממכון התקנים‪.‬‬ ‫‪ .8‬במידה ומסיבה כל שהיא לא תילקח בדיקת בטון טרי במועד היציקה רשאי‬ ‫המפקח להורות על הוצאת גלילים מהבטון היצוק ו‪/‬או לבצע העמסת ניסיון‪,‬‬ ‫כולל סתימת שקעים הכול ע"ח הקבלן‪.‬‬ ‫‪ 02.15‬ברגיי עיגון‬ ‫ברגיי עיגון המבוטנים בבטון יהיו מפלדת פחמן מסוג ‪ 4140‬לפי תקן ‪A-307‬‬ ‫‪ ASTM‬והברגה לפי ‪ U.N.C‬האומים יהיו מיוצרים מחומר ‪,ASTM – A194‬‬ ‫‪ ,2H‬עם לא כתוב אחרת בתכניות‪.‬‬ ‫הברגים יקבעו במקומם לפני היציקה בדיוק מרבי בעזרת תבנית מתאימה‪,‬‬ ‫שתאושר ע"י המפקח לפני היציקה‪ .‬הכנת התבנית תהיה ע"י הקבלן‪ .‬חלק‬ ‫מהתבריג יוגן בפני פגיעה ע"י שרוול פלסטי ומריחת גריז‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪94‬‬ ‫הברגים יסופקו נקיים משומן )בחלק המבוטן( ובלתי צבוע עם שלושה אומים ושתי‬ ‫דיסקות שטוחות עבות‪.‬‬ ‫הספק ימציא תעודת בדיקה לחוזק משיכה והתארכות של חומר הבורג‪ ,‬ותעודה‬ ‫המעידה על הרכב כימי תואם דרישות התקן‪.‬‬ ‫‪ ± 0.2‬ס"מ בקביעת מיקום הברגים‪.‬‬ ‫דיוק העבודה )סיבולת( לברגיי עיגון‪:‬‬ ‫‪ ± 1.0‬ס"מ למרחק בין מרכזי יסודות‪.‬‬ ‫‪ 02.16‬סיבולות‬ ‫סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו‪ ,‬אם לא צויין אחרת בתכניות‬ ‫ובמפרטים‪ ,‬בהתאם לטבלה להלן אולם בכל מקרה לא תעלה דרגת‬ ‫הסבולת על ‪ 7‬לפי ת"י ‪ .789‬במקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו‬ ‫כאן‪ ,‬על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון‪ ,‬כולל הריסת‬ ‫האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש‪.‬‬ ‫מס' תאור העבודה והגדרת הסטיה‬ ‫‪1‬‬ ‫סטיה מקווי המבנה לעומת‬ ‫התכניות ובמצב ההדדי שבין‬ ‫חלקי המבנה‬ ‫סטיה מהאנך בקווים‬ ‫ובשטחים של קירות ועמודים‬ ‫סטיה מהפלס או מהשפוע‬ ‫המסומן בתכניות לרצפות‪,‬‬ ‫תקרות וקירות‬ ‫סטיה בגודלם ובמיקומם‬ ‫של פתחים ברצפות‪ ,‬תקרות‬ ‫וקירות‬ ‫‪5‬‬ ‫סטיה בעוביים של רצפות‪,‬‬ ‫תקרות וחתכים של קורות‬ ‫ועמודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התחום שבו‬ ‫נעשתה הסטיה‬ ‫ב‪ 5 -‬מ'‬ ‫ב‪10 -‬מ' ויותר‬ ‫ב‪ 25 -‬מ' ויותר‬ ‫ב‪ 3 -‬מ'‬ ‫ב‪5 -‬מ' ומעלה‬ ‫ב‪ 3 -‬מ'‬ ‫ב‪ 5 -‬מ'‬ ‫גודל‬ ‫הסטיה‬ ‫המקס'‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫‪ 15‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫מינוס‬ ‫פלוס‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫‪ 02.17‬תכולת המחירים‬ ‫מחיר חוזה כולל את כל המופיע בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה‪ ,‬דרישות‬ ‫המפרט הכללי והמפרט המיוחד ודרישות המפקח‪ ,‬להסרת כל ספק מחיר השלד‬ ‫כולל גם דרישות והתנאים הבאים‪:‬‬ ‫יציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים והמפלסים כולל שימוש בתבניות‬ ‫‪.1‬‬ ‫מדיקטים ו‪/‬או לוחות חדשים‪.‬‬ ‫‪ .2‬כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון‪,‬‬ ‫ערבים ותוספות שונות לבטונים‪ ,‬עיבוד הבטון וכד'‪.‬‬ ‫‪ .3‬עיצוב חריצים‪ ,‬קיטומים‪ ,‬אפי מים‪ ,‬שקעים‪ ,‬רולקות‪ ,‬שרוולים וכו' בכל‬ ‫האלמנטים‪ ,‬ביצוע כל השקעים‪/‬חריצים‪/‬בליטות‪.‬‬ ‫‪ .4‬עיצוב פתחים‪ ,‬מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית‪ ,‬עגולה‪ ,‬דפנות‬ ‫משופעות וכו'(‪ ,‬בכל האלמנטים‪.‬‬ ‫‪ .5‬עיגון‪/‬ביטון אלמנטים פלדה‪.‬‬ ‫‪ .6‬מדידות ושירותיו של מודד מוסמך לפי דרישת המפקח ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות ופלסטיות מאושרים ע"י המפקח‪.‬‬ ‫‪ .8‬הוצאת קוצים מעמודים‪ ,‬מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות‪,‬‬ ‫חגורות‪ ,‬קירות ועמודים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪95‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫ביטון משקופים ומשקופים סמויים‪.‬‬ ‫שימוש בתמיכות מיוחדות מסוג אקרו‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬בכל מקום שיידרש‪,‬‬ ‫במהלך העבודה‪.‬‬ ‫תאום והזמנת מעבדה מוסמכת לבדיקת בטון‪ ,‬לרבות תשלום למעבדות‪.‬‬ ‫כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה )אשר יאושרו ע"י‬ ‫מנהל הפרויקט( לרבות הכנסת עוצר מים כימי מתנפח‪.‬‬ ‫קיטום פינות של חלקי בטונים כפי שיידרש‪ ,‬חיתוך חד כמפגש בין מישורי‬ ‫בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכיים ואופקיים‪.‬‬ ‫תמיכות ופיגומים לרבות תמיכות זמניות‪ ,‬תכנונם והפיגומים הנדרשים‪.‬‬ ‫מחירי מרצפים וקורות הנקובים בכתב הכמויות כוללים גם את הביצוע של‬ ‫תפרי דמה‪ ,‬הפרדה ותפרים קונסטרוקטיביים מאלה שמופיעים או לא‬ ‫מופיעים בתכניות‪.‬‬ ‫תיקונים ו‪/‬או צביעה פני בטון המיועדים להיות חשופים שטיבם לא עומד‬ ‫בדרישות המפקח‪ .‬הכול בהתאם לדרישות וחומרים שיקבעו ע"י‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪96‬‬ ‫פרק ‪ - 04‬עבודות בנייה‬ ‫‪04.00‬‬ ‫כללי‬ ‫‪04.00.1‬‬ ‫מפרט המיוחד זה בא להשלים את הדרישות של המפרט הכללי בהוצאת הועדה‬ ‫המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון‪ ,‬משרד השיכון ומע"צ )"המפרט הכללי"(‬ ‫והדרישות של מפרטי מכון התקנים הישראלי )מפמ"כ(‪.‬‬ ‫דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על המפרט הכללי ומפרטי מכון‬ ‫התקנים הישראלי‪.‬‬ ‫כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט הכללי ובמפרטי מכון התקנים הישראלי‬ ‫והמתייחס לעבודות המתוארות במפרט זה‪ ,‬חל גם על המפרט הזה‪.‬‬ ‫העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק ‪ ,04‬או כל חלק רלוונטי‬ ‫אחר בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן‪:‬‬ ‫כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון או מפלדה בהתאם‬ ‫למצוין במפרט הכללי‪ .‬יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה‬ ‫בזמן היציקה של קוצים בקידוח עבור שטרבות בטון‪ ,‬או הכנסת קוצים בקידוח‬ ‫ויציקות לאלמנטי בטון קיימים‪.‬‬ ‫כל הקירות ומחיצות הבניה הפנימיים ייבנו מבלוקי בטון בעובי המצויין‬ ‫בתכניות העבודה‪.‬‬ ‫כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן ישראלי‪.‬‬ ‫בניה בשטרבות ומילוי בבטון כלול במחירי היחידה‪ ,‬ולא תשולם תוספת כל‬ ‫שהיא עבור בטונים או שטרבות‪) .‬המדידה נטו שטח הבנייה‪ ,‬עבודת עמודים‬ ‫וחגורות בטון כמוגדר בעבודת השלד(‪.‬‬ ‫העבודה תכלול סגירת פתחים קיימים‪ ,‬עיבוי קירות כהשלמה לקירות קיימים‪.‬‬ ‫לא יותר השימוש בשברי בלוקים‪.‬‬ ‫לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם‪.‬‬ ‫הטיט במישקים יהיה מלא על כל שטח הבלוק ולא רק בקצוות‪.‬‬ ‫יש לשמור על אופקיות הנדבכים גם בבניה על גבי רצפות משופעות‪ .‬במקרה של‬ ‫רצפות משופעות יש לצקת קורת בטון מיישרת‪ .‬הקורה תשולם לפי מ"ר חזית‬ ‫ותימדד בשטח בניית הבלוקים‪.‬‬ ‫‪04.00.2‬‬ ‫‪04.00.3‬‬ ‫‪04.00.4‬‬ ‫‪04.00.5‬‬ ‫‪04.00.6‬‬ ‫‪04.00.7‬‬ ‫‪04.00.8‬‬ ‫‪04.00.9‬‬ ‫‪04.00.10‬‬ ‫‪04.00.11‬‬ ‫‪04.00.12‬‬ ‫‪04.00.13‬‬ ‫‪04.01‬‬ ‫סיבולות‬ ‫סיבולות לעבודות בניה יהיו בהתאם לטבלה להלן‪:‬‬ ‫תאור העבודה והגדרת הסטי י ה‬ ‫סטיי ה מהאנך בקווי ם והשטחים של קירות ועמודי ם‬ ‫סטיי ה מהאנך בקווי ם ובשטחים של קירות ועמודים‬ ‫) בחזיתות(‪.‬‬ ‫סטיי ה אופקית בתכנית מהניצב בקווי ם של קירות‬ ‫ו כיו"ב‪.‬‬ ‫סטיי ה מהמפלס או מהשיפוע‪ ,‬מסומן בתוכניות‬ ‫לרצפות‪ ,‬תקרות וקירות‬ ‫סטיי ה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות‪ ,‬תקרות‬ ‫וקירות‬ ‫סטיי ה בעוביים של רצפות‪ ,‬תקרות ‪ ,‬קירות‪ ,‬קירות‬ ‫פלוס חתכי קורות ועמודים‪.‬‬ ‫ה תחו ם‬ ‫שב ו‬ ‫תיבדק‬ ‫הסטייה‬ ‫גוד ל ה ס ט י י ה‬ ‫ה מ קס י מ א ל י‬ ‫‪ 3‬מ'‬ ‫‪ 10‬מ'‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪ 3‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ'‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ'‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫פלוס‬ ‫מינוס‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪97‬‬ ‫בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל‪ ,‬על הקבלן יהיה לשאת בכל‬ ‫ההוצאות הכרוכות בתיקון‪ ,‬כולל הריסת הקירות שנוצקו‪/‬נבנו ויציקתם ובנייתם מחדש‪.‬‬ ‫לפני התחלת עבודות הבלוקים‪ ,‬הקבלן יוודא את מישוריות ואנכיות עבודות הבטון‪.‬‬ ‫במקרה ותהיה סטייה וחריגה מהמותר ידווח הקבלן למפקח לפני תחילת העבודה ויקבל‬ ‫אישורו לפני ביצוע הקירות‪.‬‬ ‫‪04.02‬‬ ‫הצבה וביטון משקופים‬ ‫‪04.02.1‬‬ ‫פתחים בתוך קירות בנויים‪ ,‬ייוצב המשקוף שיהיה מפח‪ ,‬או עץ )כמפורט‬ ‫בתכניות העבודה( ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח‬ ‫הנשאר לכל הגובה במלט‪ ,‬וזאת ע"י הכנסת המלט עם קופסאות בעבודה ידנית‪.‬‬ ‫במידה והבנייה לא מוכנסת למשקוף יהיה צורך בביצוע תבניות ויציקה מסביב‬ ‫לכל המשקוף עם בטון ובכל מקרה המחיר יהיה אחיד ותלוי בדרגת דיוק העבודה‬ ‫של הקבלן‪.‬‬ ‫הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה‪ ,‬כשהם מיושרים על מוט‬ ‫ואנך‪ ,‬תמוכים היטב עם מספר חיזוקים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך‬ ‫הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח יישאר רווח של ‪ 15‬מ"מ אם לא צויין‬ ‫אחרת בתכנית‪.‬‬ ‫יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט‪ .‬בכל מקרה שמילוי‬ ‫המשקוף לא יהיה מלא‪ ,‬יהיה על הקבלן לפרקן ולהרכיבו מחדש‪.‬‬ ‫הצבת ‪ 2‬משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל‬ ‫בליטה או סטייה מהקו‪ ,‬הן אופקית והן אנכית‪.‬‬ ‫בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא ייגרם‬ ‫עיוות למשקוף במהלך התמיכה ו‪ /‬או היציקה‪.‬‬ ‫אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון‬ ‫לפי הוראות המפקח וללא תוספת תשלום‪.‬‬ ‫‪04.02.2‬‬ ‫‪04.02.3‬‬ ‫‪04.02.4‬‬ ‫‪04.02.5‬‬ ‫‪04.02.6‬‬ ‫‪04.03‬‬ ‫תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים‬ ‫‪ 04.03.1‬הבניה בחדרי מכונות‪ ,‬פרוזדורים וכו' תתחשב בהכנסת הציוד של המערכות‬ ‫המכניות כולן‪ .‬לא תשולם כל תוספת לבניה במקומות בהם הבניה עוכבה בגלל‬ ‫הכנסת הציוד של המערכות המכניות‪ ,‬או באם לא הושאר פתח מספיק גדול או‬ ‫בכלל להכנסת ציוד‪ .‬לכל השלמות הבנייה לאחר הכנסת הציוד לא תשולם‬ ‫תוספת פרט למחיר למ"ר בנייה כמוגדר בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫‪ 04.03.2‬הבניה ליד פירים למערכות המכניות תעשה רק מהצד בו מחוברות המערכות‬ ‫והשכטים ייבנו בשלמותם רק לאחר גמר העבודות של המערכות וביצוע בדיקות‬ ‫למיניהן וכל זאת בתאום עם קבלני המערכות‪ .‬הבניה של הפירים תימדד עם כל‬ ‫הבניה ולא תשולם כל תוספת עבודה בעד ביצוע עבודת הבניה בשלבים‪ ,‬או‬ ‫בחלקים קטנים או כתוצאה מפיצולים‪ ,‬השלמות והתאמות של בנייה‪.‬‬ ‫‪ 04.03.3‬הבניה מסביב לשכטים‪ ,‬לוחות חשמל‪ ,‬צנורות‪ ,‬מעברים וכו'‪ ,‬תבוצע בשלבים לפי‬ ‫התקדמות ותאום עם קבלני המערכות השונות‪ .‬במקרה והצנרות יבוצעו לפני‬ ‫עבודות הבניה‪ ,‬תותאם הבניה לצנרת‪ .‬במקרה והצנרות או התעלות יבוצעו אחרי‬ ‫עבודות הבניה‪ ,‬יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדלים שידרשו קבלני‬ ‫המערכות‪.‬‬ ‫‪ 04.03.4‬כל הפסקות בבניה יחייבו אישור המפקח‪ ,‬אולם לא תשולם כל תוספת למחיר‬ ‫עבודות הבניה בגין ההפסקות הנ"ל ולא עבור החזרה לבניה מחדש‪.‬‬ ‫‪04.04‬‬ ‫בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות(‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ 04.04.1‬תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות של מגע‬ ‫הקירות עם קירות חוץ יש ליצור פס מריחה של ‪ 2‬שכבות טורוסיל כדוגמת‬ ‫תוצרת חב' "כימאדיר" או שווה‪-‬ערך‪ .‬כל העבודה הנ"ל תכלל במחיר הבניה ולא‬ ‫תשולם בנפרד‪ .‬סעיף זה הוא עיקרי ועל הקבלן לבצעו באופן מושלם כך שרטיבות‬ ‫לא תעבור מרצפה לקיר‪.‬‬ ‫‪ 04.04.2‬על הקבלן לנקות היטב את כל שטח המגע שבין רצפת הבטון והקיר ובשטח‬ ‫הנדון למרוח את שכבות הטורוסיל‪.‬‬ ‫‪ 04.04.3‬הנ"ל כלול במחירי יחידה ולא תשולם כל תוספת מחיר‪.‬‬ ‫‪04.05‬‬ ‫חגורות בניה‬ ‫‪ 04.05.1‬חגורות הבניה יהיו מבטון ב‪ .20-‬הזיון יהיה כמצוין בתוכניות‪ .‬בהיעדר ציון כנ"ל‬ ‫נקבע בזאת שכל חגורה תכלול ‪ 4‬מוטות פלדה בקוטר ‪ 8‬מ"מ עם חישוקים‬ ‫בקוטר ‪ 6‬מ"מ במרחקים של ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪04.05.2‬‬ ‫בקצוות חופשיים וכן בקירות ו‪/‬או מחיצות באורך גדול )ללא אלמנטים‬ ‫קונסטרוקטיביים ניצבים( יש לצקת חגורת בטון אנכית בעובי הקיר וברוחב של‬ ‫‪ 20‬ס"מ כל ‪ 3‬מטרים‪ .‬הזיון יהיה כנ"ל ויקשר לזיון החגורות האופקיות‪.‬‬ ‫חגורות אופקיות תבוצענה על קירות ומעל פתחים בגובה משקופי הדלתות )אלא‬ ‫אם צוין אחרת(‪ .‬מתחת לחלונות ופתחים יש לצקת חגורת בטון כנ"ל שאורכה‬ ‫כמידת רוחב החלון או הפתח בתוספת ‪ 40‬ס"מ לפחות לכל צד )אלא אם צוין‬ ‫אחרת(‪ .‬במידת הצורך ולפי ראות עיניו של המפקח‪ ,‬רשאי הוא לדרוש יציקת‬ ‫חגורות בטון אופקיות נמשכות במפלס תחתית החלונות ולא רק בקטעים כאמור‬ ‫לעיל‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן יש לצקת חגורות נוספות ו‪/‬או אחרות כפי שימצאו המהנדס היועץ ו‪/‬או‬ ‫המפקח לנכון תוך מהלך העבודות עצמן‪.‬‬ ‫בעבודות ובמחירי היחידה של בניית הבלוקים ‪ -‬כלולים גם אספקת וביצוע‬ ‫חגורות מעל ומתחת לפתחים )"לינטל"‪ ,‬בלוקי תעלה וכו'( כשהם עם מלוי בטון‬ ‫ב‪.20-‬‬ ‫‪04.06‬‬ ‫איכות החומרים והמוצרים‪:‬‬ ‫‪04.05.3‬‬ ‫‪04.05.4‬‬ ‫‪04.05.5‬‬ ‫‪ 04.06.1‬החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים‪ .‬חומרים ומוצרים אשר לגביהם‬ ‫קיימים תקנים ישראלים‪ ,‬ישאו תו תקן‪ .‬חומרים והמוצרים מתוצרת הארץ אשר‬ ‫לגביהם לא קיימים תקנים ישראלים‪ ,‬יתאימו לדרישות תקנים בינלאומיים‬ ‫מחמירים‪ .‬חובת ההוכחה על התאמת תכונות החומרים והמוצרים לתקנים‪ ,‬חלה‬ ‫על הקבלן‪.‬‬ ‫‪ 04.06.2‬יש לספק חומרים והמוצרים לסוגיהם‪ ,‬ממקור אחד ‪ ,‬בעל יכולת לספק מוצרים‬ ‫עם אותה איכות עד גמר העבודה ‪ .‬כל החומרים והמוצרים יהיו חדשים‪ ,‬שלמים ‪,‬‬ ‫ללא סדקים ופגמים‪.‬‬ ‫‪ 04.06.3‬הקבלן רשאי להציע ולספק מוצרים אך ורק מהדגמים המאושרים ומהיצרנים‬ ‫המומלצים ‪ ,‬אשר קובעים את סטנדרט האיכות הנדרשים לסוגים השונים ‪.‬‬ ‫‪ 04.06.4‬מוצרים שווי ערך של יצרנים אחרים יתקבלו כפוף להגשה של אישורים כתובים‬ ‫של היצרן המעידים להיות המוצרים שלהם שווי ערך למוצר ה"סטנדרטי" וכפוף‬ ‫לבדיקתו ואישורו של המפקח לגבי היותם שווי ערך‪.‬‬ ‫‪ 04.06.5‬שמות מותגים אשר נועדו לציין מוצרים אין בכוונתם לשלול מוצרים שווי ערך‬ ‫של יצרנים אחרים‪.‬‬ ‫‪04.07‬‬ ‫דרישות ביצוע כלליות‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ 04.07.1‬הקבלן יבדוק את המידות בפועל על ידי מדידה מדויקת בשטח לפני תחילת‬ ‫העבודה וישיג את כל האינפורמציה הדרושה להתאמה מדויקת לעבודות אחרות‪.‬‬ ‫הקבלן יתאם ויבצע את כל ההכנות הדרושות לשילוב כל פריט ואביזר נוסף‬ ‫המתוכנן להיות משולב בעבודות ‪.‬‬ ‫‪ 04.07.2‬הקבלן אחראי בעת בצוע העבודות על פגיעות בשלמות חלקי בניין שונים‪.‬‬ ‫‪ 04.07.3‬הקבלן יגן על העבודות הבנייה שאינן מיועדות לטיוח‪ ,‬במשך תקופת הביצוע‪ ,‬כך‬ ‫שהן יהיו נקיות ללא פגמים וסימני נזק‪.‬‬ ‫‪ 04.07.4‬הקבלן אחראי לשלמות רכיבי הבניין שהושלמו‪.‬‬ ‫‪04.08‬‬ ‫מישקים‪:‬‬ ‫‪ 04.08.1‬המישקים יהיו מלאים‪ ,‬אחידים בעוביים‪ ,‬מיושרים עם פני הקיר ובעובי ממוצע‬ ‫‪ 10‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪04.09‬‬ ‫סתימת תעלות וחורים‪:‬‬ ‫‪ 04.09.1‬סתימת תעלות וחורים לאחר הנחת צינורות ואביזרים בקירות‪ ,‬תבוצע במלט‬ ‫חול וצמנט שיכיל לפחות ‪ 550‬ק"ג צמנט ל‪ 1-‬מ"ק מלט מוכן‪ ,‬בתוספת מוסף‬ ‫לשיפור העבידות וההידבקות‪ ,‬מאושר ע"י המפקח‪ .‬יישום וכמות המוסף‬ ‫בתערובת בהתאם להוראות ומפרט טכני של יצרן המוסף ‪ .‬קירות בידוד‪:‬‬ ‫‪ 04.09.2‬מסביב לפתחים תעובד ניסגה כך שהקיר בידוד יסגור את הפתח לאורך החשפים‬ ‫והסיפים‪ .‬בכל מקום שיש בו מגע בין קיר בידוד לעמוד‪ ,‬קיר או קורה חיצוניים‬ ‫מבטון‪ ,‬יימרח השטח בביטומן חם ועליו יודבק נייר טול תלת‪-‬שכבתי‪.‬‬ ‫‪04.10‬‬ ‫תכולת המחירים‬ ‫מחירי העבודה כוללים‪:‬‬ ‫‪ 04.10.1‬כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה‪ .‬בהתאם‬ ‫למצויין במפרט‪ ,‬הכללי‪ ,‬ייחשבו ככלולים במחירים )לרבות יציקות בטון‪,‬‬ ‫הוצאות קוצים‪ ,‬קידוח קוצים ועיגונם לבטון‪ ,‬גמר בשינני קשר וכו'(‪.‬‬ ‫‪ 04.10.2‬המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות ולכל הקומות במבנה‪ ,‬ללא התחשבות‬ ‫בגודל השטח הנבנה‪ ,‬לרבות בנית קירות‪/‬מחיצות לכל גובה שיידרש כמפורט‬ ‫בתכניות‪ .‬מחיר עבודות הבניה כולל את כל החומרים‪ ,‬העבודה‪ ,‬הפיגומים‪,‬‬ ‫הציוד‪ ,‬ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט‬ ‫במפרט הכללי‪.‬‬ ‫‪ 04.10.3‬עשיית כל הגומחות‪ ,‬שקעים עבור אינסטלציה‪ ,‬נגרות‪ ,‬מסגרות וכדומה‬ ‫והתיקונים לאחר קביעת החלקים או האביזרים של כל הקבלנים באתר‪.‬‬ ‫‪ 04.10.4‬בניה בשיפוע‪ ,‬זווית‪ ,‬או ברדיוס‪.‬‬ ‫‪ 04.10.5‬כל הקוצים בין השלד לבניה‪ ,‬כולל קידוח ועיגונם עם חומר כימי ) ‪HILTI 150‬‬ ‫‪ HY‬או ש"ע(‬ ‫‪ 04.10.6‬תאום והשארת פתחים למערכות וסגירת הפתחים והתאמתם לצנרת‪/‬תעלות של‬ ‫המערכות‪.‬‬ ‫‪ 04.10.7‬חגורות ועמודונים מבטון כולל זיון כנדרש‪ ,‬קוצים‪ ,‬אפוקסי וכל הנדרש על פי‬ ‫הפרטים והמפרט‪.‬‬ ‫‪ 04.10.8‬שינני קשר אל עמודים וקירות‪ ,‬מזוזות‪ ,‬קשר בין קירות כפולים‪ ,‬ברזל מקשר בין‬ ‫קירות ובניה‪ ,‬חשפי פתחים‪ ,‬רווח‪ ,‬שקעים חריצים וכדומה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪100‬‬ ‫פרק ‪ - 05‬עבודות איטום‬ ‫‪05.01‬‬ ‫מוקדמות‬ ‫‪05.01.2‬‬ ‫חומרים ומוצרים‬ ‫‪ (1‬ליד כל החומרים המצוינים במפרט ובפרטי האיטום ובכתב‬ ‫הכמויות‪ ,‬יש לקרוא‪" :‬או שווה ערך"‪ .‬ניתן להשתמש בחומרים‬ ‫המצויינים בפרטי האיטום בלבד‪.‬‬ ‫‪ (2‬החומרים והמוצרים יסופקו לשטח במיכלים סגורים או כשהם‬ ‫ארוזים באופן אחר‪ ,‬הכול לפי המקרה‪ ,‬כאשר כל חומר או מוצר‬ ‫נושא סימן ברור הכולל שם היצרן או את סימונו ותאור סוג‬ ‫החומר‪ .‬יצוין תאריך פקיעת שימושיותו של כל חומר אשר יש לו‬ ‫"חיי מדף" מוגבלים‪ .‬באם יעשה שימוש בחומרים השונים מאלה‬ ‫שצוינו במפרט ללא אישור מראש בכתב ע"י אבטחת האיכות‪ ,‬יהיה‬ ‫הזכיין חייב בקילוף והרחקת החומרים שלא אושרו ולבצע מחדש‬ ‫בהתאם למפרט‪.‬‬ ‫‪05.01.3‬‬ ‫אחריות לטיב‬ ‫ציון חומרים ו‪/‬או מוצרים ושמותיהם המסחריים או אישור חומרים‬ ‫ומוצרים ו‪/‬או מקורם ע"י אבטחת האיכות‪ ,‬לא יגרע מאחריות הזכיין‬ ‫לטיבם ו‪/‬או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם‪.‬‬ ‫‪05.01.4‬‬ ‫רציפות שכבות האיטום‬ ‫הזכיין ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום; ובכל מקרה שהדבר לא‬ ‫בא לידי ביטוי בתכנון ובביצוע‪ ,‬יביא את הדבר בעוד מועד להחלטת‬ ‫אבטחת האיכות‪.‬‬ ‫במסגרת רציפות שכבות האיטום‪ ,‬תובטח חפייה של ‪ 5‬ס"מ לפחות בין‬ ‫השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת‪.‬‬ ‫‪05.01.5‬‬ ‫הגנת שכבות האיטום‬ ‫יש להגן על שכבות האיטום‪ ,‬בעת העבודה והן אחריה‪ ,‬עד למסירה‬ ‫ואישור גמר העבודות לפי המפרט‪.‬‬ ‫‪05.01.6‬‬ ‫ארגון ויעילות העבודה‬ ‫כל העבודות יבוצעו ברציפות וללא הפסקות שהן‪ ,‬כל עוד הללו אינן‬ ‫‪(1‬‬ ‫מתחייבות מעצם ביצוע העבודה או מהוראות הכלולות במפרט‪.‬‬ ‫‪ (2‬הזכיין יתארגן באופן שמשך עבודתו‪ ,‬בכל אחד משלבי הביצוע‪,‬‬ ‫יצטמצם למינימום אפשרי תוך ביצוע מושלם של העבודה כנדרש‪.‬‬ ‫איטום ביטומני יש לבצע על בטון או טיח‪ ,‬אשר עברו אשפרה‬ ‫‪(3‬‬ ‫וייבוש‬ ‫מלאים‪.‬‬ ‫‪05.02‬‬ ‫תכולת העבודות‬ ‫עבודות האיטום שיבוצעו על פי הוראות פרק זה כוללות בין היתר‪:‬‬ ‫איטום מתחת לרצפות בטון‬ ‫א‪.‬‬ ‫איטום דפנות של קורות יסוד‪ ,‬יסודות בודדים ושוחות‪/‬מרתפים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫איטום תפרי התפשטות ברוחב של עד ‪ 2‬ס"מ‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪05.03‬‬ ‫איטום רצפת מבנה תת קרקעית תלויה‪.‬‬ ‫‪05.03.1‬‬ ‫מהות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪101‬‬ ‫איטום רצפה המבנה יתבסס על שכבת יריעות ביטומניות משוכללות‪,‬‬ ‫‪ ,SBS‬בעובי ‪ 5‬מ"מ‪ ,‬כ"א‪ ,‬על‪-‬גבי בטון רזה מוחלק‪.‬‬ ‫‪05.03.2‬‬ ‫עבודות הכנה‬ ‫גמר ביצוע ניקוזים מתחת ובהיקף לרצפה‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫יציקת בטון רזה‪ ,‬בהתאם לתכניות או להנחיות המפקח‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫אשפרת הבטון הרזה במשך שתי יממות וייבושו לפחות ‪ 3‬ימים‬ ‫‪(3‬‬ ‫אשפרת עמודי יסוד ו‪/‬או יסודות וכל אלמנט בטון אליו יש‬ ‫‪(4‬‬ ‫להדביק‪/‬להלחים את האיטום‪.‬‬ ‫‪05.03.3‬‬ ‫עבודות איטום‬ ‫מריחת יסוד )"פריימר"( על‪-‬פני כל חלקי הבטון המיועדים‬ ‫‪(1‬‬ ‫לקבלת איטום‪.‬‬ ‫עיבוד סביב אלמנטים כגון שיפולי קירות סביב בורות‪ ,‬קורות‪,‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫ואלמנטים נוספים כמתואר בתכניות ובפרטי איטום‪ ,‬כולל‬ ‫מריחת יסוד )"פריימר"(‪.‬‬ ‫איטום כל השטח מתחת לרצפה ע"י שכבת יריעות ביטומניות‬ ‫‪(3‬‬ ‫משוכללות‪ ,‬בעובי ‪ 4‬או ‪ 5‬מ"מ כ"א‪ ,‬מודבקות‪/‬מולחמות במלואן‬ ‫לכל אלמנטי הבטון כולל הלחמת‪/‬הדבקת כל החפיפות בצורה‬ ‫מושלמת‪.‬‬ ‫‪05.03.4‬‬ ‫הגנת שכבות האיטום‬ ‫בצוע הגנה זמנית של איטום מרצפים תבוצע בחפירה פתוחה בכל‬ ‫‪(1‬‬ ‫הקטע‪ ,‬אשר יישאר מחוץ לקווי הרצפה והקירות‪ .‬במקום תונח‬ ‫יריעת גיאו טכסטיל ועליה פוליאתילן ‪ HDPE‬בעובי ‪ 1‬מ"מ‪ .‬ע"פ‬ ‫הנ"ל יונחו בפיזור בלוקי בטון‪.‬‬ ‫הדבקת היריעות "לפי מעלה" ע"י "שמנת הדבקה"‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪05.03.5‬‬ ‫החתך האופייני ברצפה‬ ‫תשתית מהודקת‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫ארגזים חלולים של פוליביד מפוליסטירן מוקצף בגובה ‪ 25‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫בטון ב‪ 15-‬מוחלק‪ ,‬בעובי ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכללת‪ ,SBS ,‬בעובי ‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪(3‬‬ ‫כ"א‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫שכבת "שמנת הדבקה"‪.‬‬ ‫ריצפת בטון‪.‬‬ ‫‪05.03.6‬‬ ‫יריעות‬ ‫יריעות האיטום תעמודנה בדרישות ת‪.‬י‪ 1430 .‬חלק ‪ 3‬דרגה "‪."M‬‬ ‫‪05.04‬‬ ‫איטום קורות‪ ,‬יסודות וקירות תת קרקעיים בחפירה פתוחה‬ ‫‪05.04.1‬‬ ‫מהות‬ ‫איטום דפנות בטון תת‪-‬קרקעיים יתבסס על שכבה ראשונה של מריחות‬ ‫ביטומן חם מנושף ‪ 85/40‬בעובי ‪ 4‬מ"מ משוריינות בשתי שכבות ארג‬ ‫זכוכית ועליהן שכבת יריעות ביטומנית משוכללות בעובי ‪ 4‬מ"מ‪,‬‬ ‫במקומות בהם לא ניתן יהיה לבצע איטום במערכת חמה יבוצעו חלופה‬ ‫לפי הנחיות המפקח‪.‬‬ ‫‪05.04.2‬‬ ‫עבודות יציקה והכנה‬ ‫‪ (1‬לאחר גמר היציקה יש להסיר זמנית את "ההגנה הזמנית" בהיקף‬ ‫הרצפה‪.‬‬ ‫‪ (2‬יש לעצב "רולקות" בטון קעורות‪ 5X5 ,‬ס"מ‪ ,‬בכל חיבורי‬ ‫קירות‪/‬מפגשים‬ ‫)קעורים( של מישורים שונים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪102‬‬ ‫‪ (3‬קיטום של כל הפינות החדות ע"י השחזה ‪ 2 X 2‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪05.04.3‬‬ ‫אשפרה‬ ‫האלמנטים שמיועדים לאיטום ייובשו במשך ‪ 14‬ימים לפחות לאחר סיום‬ ‫האשפרה‪ ,‬ובהתאם להנחיות המפקח‪.‬‬ ‫באם תבוצע אשפרת קירות עליהם יבוצע איטום ביטומני בחומר אשפרה‬ ‫)‪ .(CURING COMPOUND‬חומר האשפרה יהיה על בסיס ביטומן‬ ‫כגון ‪ GS-474‬תואם לדרישות ‪ ASTM-C309‬בשיעור של כ‪ 500 -‬גר'‬ ‫למ"ר‪.‬‬ ‫עבודות האיטום‬ ‫‪05.04.4‬‬ ‫מריחת יסוד ביטומנית )"פריימר"( והמתנה לייבוש )יבש למגע(‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫ביצוע "מריחות חיזוק" עם הטבעת ארג זכוכית במפגשי‬ ‫‪(2‬‬ ‫המישורים‬ ‫השונים‪ ,‬בין אם הם אופקיים או אנכיים‪.‬‬ ‫איטום בשכבת ביטומן חם מנושף ‪ 85/40‬בעובי ‪ 4‬מ"מ עם שריון‬ ‫‪(3‬‬ ‫שתי שכבות ארג זכוכית‪.‬‬ ‫ביצוע "יריעות חיזוק" במפגשי המישורים השונים‪ ,‬בין אם הם‬ ‫‪(4‬‬ ‫אופקיים‬ ‫או אנכיים וכן ביצוע כל העיבודים הנדרשים סביב צנרת חודרת‪.‬‬ ‫איטום ביריעה ביטומנית משוכללת‪ ,‬בעובי ‪ 4‬מ"מ‪ .‬היריעות‬ ‫‪(5‬‬ ‫תולחמנה‬ ‫ותודבקנה במלואן לתשתית‪.‬‬ ‫‪05.04.5‬‬ ‫הגנת האיטום‬ ‫הגנת האיטום בחפירה פתוחה בעזרת פלטות "קלקר"‪F-15 ,‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫בעובי ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬ ‫במקרה של מילוי חוזר בקרקע הכוללת אבנים או רגבים יש להגן‬ ‫‪(2‬‬ ‫על האיטום של הקירות בפלטות קלקר בעובי ‪ 2‬ס"מ ועליהן קיר‬ ‫בלוקים ‪ 4‬ס"מ‪ ,‬במקום ההגנה המפורטת לעיל‪.‬‬ ‫‪05.04.6‬‬ ‫החתך האופייני מתחת לפני הקרקע‬ ‫משטח בטון קונסטרוקטיבי‪/‬עמודי בטון‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫שכבת ביטומן חם מנושף בעובי ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬משוריין בשתי שכבות‬ ‫‪(2‬‬ ‫ארג‬ ‫זכוכית‪.‬‬ ‫שכבת יריעות ביטומניות משוכללות‪ 4 ,SBS ,‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫פלטות פוליסטירן‪ 5 ,F-15 ,‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪05.04.7‬‬ ‫יריעות‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪05.05‬‬ ‫‪05.05.1‬‬ ‫‪05.05.2‬‬ ‫יריעות האיטום תעמודנה בדרישות ת‪.‬י‪ 1430 .‬חלק ‪ 3‬דרגה "‪."M‬‬ ‫"מסטיק ‪ ,"MC‬ארג זכוכית‪ ,‬שכבות "מסטיק ‪ ,"MC‬ארג זכוכית‪,‬‬ ‫"מסטיק ‪ ,"MC‬בעובי מזערי של ‪ 5‬מ"מ‪.‬‬ ‫שכבת "כמיפרן ‪ 2-3 ,"D21‬מ"מ‪ ,‬ומעליה שכבת ארג זכוכית‬ ‫ושכבת "כמיפרן ‪ "D21‬שניה‪ ,‬בעובי כולל מזערי של ‪ 6‬מ"מ )יבש(‪.‬‬ ‫איטום תפרי ההתפשטות בחומרים משחתיים‬ ‫מהות‬ ‫העבודה תבוצע על ידי קבלן רשום בעל סיווג לעבודות איטום‪.‬‬ ‫להכנת השטח חשיבות גדולה‪ -‬כמו לעבודת האיטום עצמה‪.‬‬ ‫חומרי האיטום‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪103‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫‪05.05.3‬‬ ‫הכנות‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫מריחת היסוד )"פריימר"( יהיה כמומלץ ע"י יצרן חומר האיטום‬ ‫ויהיה תואם למסטיק האטימה ולכל תשתית עליה ייושם חומר‬ ‫האיטום‪.‬‬ ‫חומר האיטום המשחתי יהיה על בסיס פוליאורתן חד‪-‬רכיבי כגון‬ ‫"‪ ("PCI") "ELRITAN 100‬או "סיקפלקס ‪) "15LM‬סיקה(‪.‬‬ ‫פרופיל הגבוי )גב( של פוליאתילן מוקצף‪ ,‬בעל קוטר גדול בכ‪30%-‬‬ ‫יותר מרוחב התפר‪ ,‬אשר ישמש כגיבוי לחומר האטימה‪ ,‬מחברה‬ ‫"רונדופלסט" או ש"ע‪.‬‬ ‫מסקינג טייפ להסתרה והגנה ראשונית יהיה כגון מתוצרת "‪."M3‬‬ ‫סרט הדבקה עצמית עם "גב" אלומיניום יהיה כגון‬ ‫"‪ "SCAPATAPE 310‬או ש"ע‪.‬‬ ‫היריעות הביטומניות המיוחדות יהיו בעובי ‪ 5‬מ"מ‪ ,‬ללא זיון סיבי‪,‬‬ ‫חלקות‪ ,‬ובעלות כושר התארכות מעל ל‪ ,1000%-‬כגון‪:‬‬ ‫"פלקסוביט" או ש"ע‪.‬‬ ‫קיטום שפות התפר‪ ,‬בשיעור של כ‪ 0.5 -‬ס"מ‪ ,‬וניקויו עד לעומק של‬ ‫כ‪ 5 -‬ס"מ‪.‬‬ ‫השחזת והחלקת פני הבטון ושפות התפר במישור המשטח‬ ‫המטופל‪.‬‬ ‫השחזת פני הבטון בתוך תפרי ההתפשטות עד לעומק של ‪ 5‬ס"מ‬ ‫וקבלת רוחב של כ‪ 2.5-2 -‬ס"מ‪.‬‬ ‫ביקורת שלמות הבטון ורמת הכנת התפר‪.‬‬ ‫השלמת יציקות לרוחב תפר כנ"ל ותיקונים של פגמים ומגרעות‬ ‫בבטון יבוצע במרק אפוקסי‪-‬דו‪ -‬רכיבי‪ ,‬כגון "‪) "BS-55‬בוליט(‪ ,‬או‬ ‫"סיקהדור ‪) "41‬סיקה(‪ ,‬אשר יושחז לאחר הקשחתו‪ .‬ניתן‬ ‫להשתמש בחומרים על בסיס צמנט‪ ,‬אם תכונות היציקה המשלימה‬ ‫לא יפחתו מ‪-‬ב ‪ ,50‬ויעבור אשפרה וייבוש כנדרש מבטון‪ .‬חוזק‬ ‫ההדבקות במריחה של חומר התיקון אל הבטון הישן לא יפחת‬ ‫מ‪ 20-‬ק"ג לסמ"ר‪.‬‬ ‫הדבקת טייפ כגון מסקינג טייפ מצידי כל תפר אשר יישאר גלוי‬ ‫לעין‪.‬‬ ‫‪05.05.4‬‬ ‫איטום התפר בחומרי איטום משחתיים )"מסטיק אטימה"(‬ ‫שפשוף פריימר התואם את חומר האיטום‪ ,‬שלהלן‪ ,‬ותואם‬ ‫‪(1‬‬ ‫לתשתית‪ ,‬אל שפות התפר הפנימיים‪ .‬גם אם היצרן מאפשר לבצע‬ ‫איטום ללא פריימר‪ ,‬יש להשתמש בפריימר‪.‬‬ ‫לאחר התייבשות הפריימר למגע‪ ,‬יש לדחוס פנימה פרופיל גיבוי‬ ‫‪(2‬‬ ‫)צינור עגול ומלא(‪ .‬הגב יהיה בעובי המסטיק המתוכנן ועוד ‪ 1‬ס"מ‬ ‫מפני המשטח‪ .‬עובי המסטיק יהיה כמחצית מרוחב התפר‪ ,‬אך בכל‬ ‫מקרה לא יפחת מ‪ 12 -‬מ"מ ולא יעלה על ‪ 14‬מ"מ‪ ,‬בהתאם לרוחב‬ ‫התפר‪) .‬העובי נמדד במרכז התפר(‪.‬‬ ‫דחיסת חומר האטימה אל תוך תפר‪ .‬הדחיסה פנימה תהיה בכמות‬ ‫‪(3‬‬ ‫העודפת במקצת מהמתוכנן ודחיסה סופית ויישור ייעשו בעזרת‬ ‫פרוסה מתפ"א לא מבושל‪ ,‬או עם האגודל )בכפפת גומי חלקה ‪-‬‬ ‫שנטבלה במעט אמה(‪ ,‬או מכשיר מכני מתאים‪ ,‬אשר רצוי כי יהיה‬ ‫מצופה בטפלון‪.‬‬ ‫הסרת טייפ מצידי התפר‪ ,‬בכל מקום שהודבק כזה‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪05.05.5‬‬ ‫הגנה ראשונית של התפר‬ ‫יש להגן על חומר האיטום אשר יבוצע בתפר מפני חומרי האיטום‪ ,‬אשר‬ ‫יבוצעו מעליו‪.‬‬ ‫‪ (1‬הדבקה של מסקינג טייפ‪ ,‬אשר יכסה את חומר האיטום ועוד ‪ 2‬ס"מ‬ ‫מכל כיוון‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ (2‬הדבקת סרט הדבקה עצמית עם גב אלומיניום ברוחב ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪05.05.6‬‬ ‫‪05.06‬‬ ‫הגנה ואיטום משני של תפרי ההתפשטות בשטחים האופקים ביריעות‬ ‫ביטומניות אלסטומריות מיוחדות‪.‬‬ ‫יריעות ביטומניות מיוחדות‪ ,‬תיושמנה מעל לתפרי ההתפשטות‪ ,‬היריעה‬ ‫העליונה בקצוות החלק האנכי של תפרי התפשטות תהיה עם אגרגט על‬ ‫גבה‪ .‬יבוצע קיבוע מכני של היריעות ע"י פרופיל ודיבלים‪.‬‬ ‫איטום גג המבנה עם בידוד תרמי‬ ‫‪ 05.06.01‬מהות‬ ‫מערכת האיטום תתבסס על שתי מערכות משנה שונות‪:‬‬ ‫מערכת משנה ראשונה‪ :‬מריחות ביטומן חם מנושף משוריינות‬ ‫‪(1‬‬ ‫בארג זכוכית‪ ,‬בעובי ‪ 4‬מ"מ מבוצעות ב‪ 4-‬שלבים‪.‬‬ ‫מערכת משנה שנייה‪ :‬יריעה ביטומנית‪ ,SBS ,‬בעובי ‪ 4‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪ 05.06.02‬עבודות ההכנה‬ ‫עיבוד בטיח של אזור יציאות המים מהגג )במידת הצורך(‪ ,‬בטון‬ ‫‪(1‬‬ ‫קל לשיפועים‪.‬‬ ‫יציקת "רולקות" קעורות ‪ 5 x 5‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫תיקונים והחלקה מקומית של התשתית ובמיוחד תחתית מעקות‬ ‫‪(3‬‬ ‫וקירות‪.‬‬ ‫אשפרה במים של עבודות הבטון והטיח כ‪ 10-‬ימים‪.‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫יש להציף את הגג כחלק מתהליך האשפרה‪.‬‬ ‫המתנה להתייבשות מלאה‪ .‬תהליך הייבוש ‪ -‬לפחות שבועיים‪.‬‬ ‫‪ 05.06.03‬החלקת תשתית ואיטום ראשוני במריחות ביטומן חם מנושף‬ ‫כל שכבת איטום תבוצע כאשר קודמתה כבר התקררה‬ ‫‪(1‬‬ ‫)התקשתה(‪.‬‬ ‫מריחת יסוד )"פריימר"(‪ ,‬אשר ישופשף היטב לתשתית‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫טיפול ראשון בנקודות תורפה כגון סביב קולטנים‪ ,‬רולקות‪,‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫צינורות וכו'‪ ,‬תוך הטבעת ארג זכוכית ברוחב של כ‪ 20 -‬ס"מ במריחות‬ ‫הביטומן אשר תכסנה ל את הארג‪.‬‬ ‫יישום שכבה נדיבה של ביטומן חם מנושף‪ ,‬כגון "אלסטקס ‪" 85/40‬‬ ‫)פזקר(‪ .‬על שכבה זו גם לשפר את החלקת השטח‪ .‬שעור הצריכה‬ ‫המשוער כ ‪ 1 -‬ק"ג למ"ר‪.‬‬ ‫ביצוע שכבה שניה של חומר איטום‪.‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום‪.‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫שכבת איטום שלישית כנ"ל‪ ,‬לכיסוי הארג‪.‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫שכבות ביטומן חם מנושף כנ"ל‪ ,‬עד לקבלת עובי של ‪ 4‬מ"מ )עובי‬ ‫‪(8‬‬ ‫מזערי של ‪3‬מ"מ(‪ ,‬והעלמת כל שריד לארג‪ ,‬בתוך חומר האיטום‪.‬‬ ‫הטבעת חול יבש לכסוי כל הביטומן‪ .‬לאחר התקררות‬ ‫‪(9‬‬ ‫הביטומן‪ -‬הרחקת חול עודף )שלא נדבק(‪.‬‬ ‫‪ (10‬גידור השטח להגנה זמנית על האיטום‪.‬‬ ‫‪ 05.06.04‬בדיקת אטימות בהצפה‬ ‫ההצפה תבוצע לפחות ‪ 3‬ימים לאחר גמר ביצוע שכבות האיטום‪.‬‬ ‫‪ 05.06.05‬איטום ביריעות ביטומניות משוכללות‬ ‫מריחת יסוד )"פריימר"(‪ ,‬במקרה ששכבת הביטומן הנ"ל‬ ‫‪(1‬‬ ‫התלכלכה‪ ,‬ואינה דביקה‪ ,‬וע"פ הנחיית המפקח‪.‬‬ ‫עיבוד סביב קולטנים ביריעה ביטומנית מיוחדת‪ ,SBS ,‬ללא‬ ‫‪(2‬‬ ‫זיון סיבי‪ ,‬בעובי ‪5‬מ"מ‪.‬‬ ‫ביצוע יריעות חיזוק‪ ,‬בכל מפגשי מישורים שונים וכן סביב‬ ‫‪(3‬‬ ‫פרטי צנרת כר"מ‪ ,‬אך בעובי ‪ 4‬מ"מ‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪105‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫איטום ע"י יריעה ביטומנית משוכללת‪ ,SBS ,‬בהלחמה מלאה‪,‬‬ ‫בעובי‬ ‫מ"מ אגרגט על גב היריעה‪ .‬היריעה תעמוד בדרישות ת‪.‬י ‪1430‬‬ ‫חלק ‪ 3‬דרגה "‪."M‬‬ ‫ביצוע יריעות חפוי מיריעה כנ"ל‪ ,‬אך עם אגרגט על גב היריעה‪.‬‬ ‫‪ 05.06.06‬בידוד תרמי‬ ‫הנחה של פלטות פוליסטירן משוך )אקסטרודד( בצפיפות ‪ 38‬ק"ג למ"ק‪,‬‬ ‫בעובי ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬ע"פ יריעות האיטום‪ .‬הדבקה נקודתית אם יש חשש‬ ‫להתעופפות הפלטות ברוח טרם העמסת הנטל=החצץ‪.‬‬ ‫‪ 05.06.07‬ניקוז והגנת הבידוד והאיטום )לפי דרישה מיוחדת(‬ ‫הנחה של יריעת גיאוטכסטיל‪ 400 ,‬ג"ר למ"ר‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫הנחה של חצץ‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪ 05.07‬איטום ריצפת חדרי שרותים ורצפות אחרות לפי החלטת המפקח‬ ‫‪.1‬‬ ‫הכנת השטח‬ ‫לפני תחילת עבודות האיטום יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את‬ ‫ביצוע האלמנטים המשפיעים על האיטום‪ ,‬לדוגמא‪ :‬צינורות‪ ,‬פינות‪,‬‬ ‫שרוולים‪ ,‬קירות וכו'‪ .‬יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות‬ ‫הפרעה לאיטום‪ .‬לנקות את השטח מאבק‪ ,‬לכלוך‪ ,‬אבנים ‪ ,‬שומן וכו'‪,‬‬ ‫ולהכין את המשטח לקבלת האיטום‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫איטום ביטומני‬ ‫איטום ריצפה במערכת אטימה על בסיס טיח הידראולי מוגמש מסוג‬ ‫"טורוסיל ‪ ,"FX 100‬משוריינת בארג זכוכית חסין אלקלי‪ ,‬בעובי כולל‬ ‫מיזערי של ‪ 2.5‬מ"מ‪ .‬העבודה כוללת איטום מסביב לצנרת העוברת דרך‬ ‫הריצפה ו‪/‬או הקירות‪ .‬המדידה נטו רצפה‪.‬‬ ‫שכבת איטום עליונה )ברצפה בלבד( על בסיס אמולסיה של‬ ‫ביטומן‪/‬פולימר כגון "אלסטופלסט ‪ "EP 21‬בעובי ‪ 1‬מ"מ‬ ‫‪.3‬‬ ‫חיבור לקירות‬ ‫יש להעלות את האיטום עד לגובה שורה אחרונה של החיפוי‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫גמר‬ ‫הנחת הרצוף והחיפוי על גבי האיטום בהתאם לתכניות האדריכלות‪.‬‬ ‫‪ 05.08‬איטום בין צנרת לקדח ברצפה‬ ‫להכניס בנטורפ – עצר מים מתנפח‪ ,‬במרווח שבין הצינור לקדח‪.‬‬ ‫לצקת טורטגרוט )לכל שק ‪ 25‬ק"ג ‪ 6‬ליטר מים( לתוך המרווח שבין הצינור לקדח‪.‬‬ ‫או לצקת סיקה גראונט ‪) 214‬סיקה גראונט ‪ , 2000‬סיקה גראונט ‪ (314‬או‬ ‫מלט‪/‬חול ‪ 1:1‬בתוספת סיקה לטקס סופר או פלניקרט‪/‬מים ‪.1:1‬‬ ‫לאחר יבוש היציקה יש לאטום בין הצינור לרצפת הבטון עם כל אוטם פזקר‪.‬‬ ‫איטום ריצפה בדורמם ‪.H 500‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪106‬‬ ‫יש להרכיב על צינור הפלסטיק‪/‬הגבריט צינור ברזל עם טבעת תחתונה ברוחב ‪10‬‬ ‫ס"מ‪ ,‬גובה הצינור עד תחתית הריצוף את הצינור יש להטביע באיטום הדורמם‬ ‫ולמרוח דורמם על הטבעת וצינור הברזל‪.‬‬ ‫יש לאטום בין צינור הברזל לגבריט באוטם כל של פזקר‪ ,‬וכן יש למרוח שתי‬ ‫שכבות של אוטם כל על צינור הגבריט ועל צינור הברזל ועל איטום הדורמם‪.‬‬ ‫‪ 05.09‬איטום משקופים עיוורים‬ ‫מתחת למשקוף יש להחליק את קירות הבטון ע"י חיתוך הברזלים וחיצוב‬ ‫בליטות‪.‬‬ ‫לתקן חורים ע"י מלט‪/‬חול ים ‪ ,1:2‬בתוספת סופר לטקס ‪ 10%‬ממשקל המלט או‬ ‫פלניקרט‪/‬מים ‪ ,1:2‬לבצע אשפרה במשך ‪ 3‬ימים החל משעות ההתקשות‬ ‫הראשונות‪.‬‬ ‫להוריד מהקיר את שכבת אבקת הצמנט ע"י מכונת ליטוש מברשת כוס‪.‬‬ ‫למרוח שתי שכבות בהפרש של יום ביניהם על תשתית לחה‪ ,‬סיקה טופ סיל ‪,107‬‬ ‫למרוח במברשת שתי וערב‪ .‬או טורוסיל ‪ + FC‬אקריל ‪/60‬מים ‪ ,1:3‬כ‪ 2-3 -‬מ"מ‬ ‫ולמרוח במברשת כאשר המריחה בשתי השכבות תהיה לאותו כיוון‪) .‬כל שק ‪52‬‬ ‫ק"ג טורוסיל צורך ‪ 6‬ליטר נוזל בחלקים‪ 1.5 :‬אקריל ‪ 4.5 + 60‬ליטר מים(‪.‬‬ ‫לבצע אשפרה שלושה ימים החל משעות ההתקשות הראשונות ולחכות לייבוש ‪7‬‬ ‫ימים‪ ,‬אך לא יותר‪.‬‬ ‫למרוח חומר איטום של בטה טק בשלוש שכבות דקות‪ ,‬לחכות לייבוש מלא בין‬ ‫השכבות‬ ‫להרכיב את המשקוף העיוור‪.‬‬ ‫לצקת בין המשקוף לקיר ‪ ,EMACO S 55‬או סיקה גראונט ‪ ,214‬או מלט‪/‬חול‬ ‫‪ 1:2‬בתוספת סיקה לטקס סופר ‪ 10%‬ממשקל המלט או פלניקרט‪/‬מים ‪.1:2‬‬ ‫איטום בין משקוף עיוור לאבן ע"י אלסטוסל ‪ 355‬של נגב אלוני‪.‬‬ ‫תכולת מחיר חוזה לעבודות איטום‬ ‫‪05.10‬‬ ‫בנוסף לאמור במסמכי החוזה‪ ,‬המחיר כולל בין היתר גם‪:‬‬ ‫תכולת המחירים ואופני המדידה‬ ‫א‪.‬‬ ‫מדידות‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מחירים‬ ‫העבודות המתוארות במפרט הכללי ו‪/‬או במפרט המיוחד‪,‬‬ ‫בתכניות ובכתב הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה‬ ‫המתוארים במסמכים הנ"ל וכמתואר להלן‪.‬‬ ‫כל המידות תהיינה במטרים מרובעים נטו בפרישה ו‪/‬או במטרים‬ ‫אורך נטו ו‪/‬או ביחידות קומפלט‪ ,‬ללא תוספת עבור פחת וחפיות‬ ‫ולפי מחירי היחידה כמוגדר בכתב הכמויות כל עוד לא צויין‬ ‫אחרת‪ .‬בניגוד לאמור ומבלי לפגוע באמור במפרט הכללי לא‬ ‫ימדדו רולקות‪ ,‬בעבודות הבידוד והאיטום ומחירם כלול במחיר‬ ‫הבידוד‪ ,‬ובהם ייכלל קיבוע עליון בסרגלים או כל אמצעי נדרש‪.‬‬ ‫מדידת שטח איטום גגות לפי שטח אופקי בלבד בין המעקות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪107‬‬ ‫בנוסף לאמור במפרט הכללי המיוחד המחירים כוללים‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הכנת השטחים‪ ,‬הסרת בליטות‪ ,‬מילוי סדקים‪ ,‬חורים ושקעים‬ ‫שנותרו מהיציקה‪ ,‬ניקוי השטחים כמתואר‪ ,‬הפיגומים‪ ,‬בדיקות‬ ‫הצפה‪ ,‬בדיקת חומרים ומוצרים‪ ,‬שמירה על שלמות שכבות‬ ‫האיטום וניקיונן וכיו"ב‪ ,‬כמתואר במפרט הכללי‪ ,‬במפרט‬ ‫המיוחד ובתכניות כדרוש לביצוע מושלם של השכבות ויתר‬ ‫המרכיבים של עבודות האיטום גם אם לא תוארו בתכניות לפי‬ ‫פרטיהם‪.‬‬ ‫רולקות לאורך כל המעקות ו‪/‬או קירות ו‪/‬או רצפות ובהיקף‬ ‫האלמנטים הבולטים על הגג לרבות איטומם והלבנתם‪.‬‬ ‫מחיר האיטום כולל שטחי הפשלה על הרולקות‪ ,‬פסי אלומיניום‬ ‫מחוזק בברגים למעקות‪ ,‬לרבות סתימה במסטיק סיליקוני‪ ,‬הכול‬ ‫מושלם‪ .‬סתימת השקעים במעקות בטיט צמנט לאחר ביצוע‬ ‫האיטום הכול כמתואר במפרט וכמפורט בתכ' ולפי הוראות‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫כל חומרי הדבקה‪ ,‬חיבור והרכבה )דבקים‪ ,‬סרטים וכיו"ב(‬ ‫כמתואר במפרט המיוחד והכללי ובפרטי התכניות כלולים‬ ‫במחירי היחידה אלא אם הוצגו עבורם סעיפים נפרדים בסעיפי‬ ‫כתבי הכמויות‪.‬‬ ‫עבודות לוואי ועזר שונות המשתמעות מהמפרט ו‪/‬או מהתכניות‬ ‫אשר לא הוצגו עבורן סעיפים נפרדים בכתב הכמויות ייראו‬ ‫ככלולות במחירי היחידה השונים‪.‬‬ ‫כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש בגלל ביצוע‬ ‫לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו‪/‬או התכניות ו‪/‬או‬ ‫המפרט ו‪/‬או כתב הכמויות‪.‬‬ ‫כל העיבודים מסביב לבסיסים‪ ,‬תושבות והגבהות ב הכמויות‬ ‫למיניהן לציודים שונים בין אם מופיעים בתכניות ובין אם‬ ‫התווספו במהלך העבודה‪ ,‬לא ימדדו‪.‬‬ ‫כל הסגירות‪ ,‬הסתימות והאיטום מסביב לצנרות למיניהן‪,‬‬ ‫למוצרי נגרות‪ ,‬מסגרות פלדה ואלומיניום‪ ,‬כלולים במחירי‬ ‫היחידה‪.‬‬ ‫כללי‪ -‬אחריות לטיב העבודה‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה למשך ‪) 10‬עשר( שנים‪ .‬האחריות‬ ‫תתבטא במכתב אחריות שימסר על ידו למזמין )ראה נספח דוגמא לכתב‬ ‫אחריות בסוף מפרט פרק ‪ ..(05‬במידה והקבלן סבור שאינו יכול לתת‬ ‫אחריות כזו מפני שלדעתו דרישות מפרט זה אינן מאפשרות זאת‪ ,‬עליו‬ ‫להוד יע על כך מראש ביחד עם הגשות מסמכי המכרז‪.‬‬ ‫האחריות תחול על הקבלן גם אם ימצא באתר מפקח צמוד אשר יאשר‬ ‫את טיב העבודה‪.‬‬ ‫האחריות תכלול את כל העבודות המפורטות במסמכי החוזה‪.‬‬ ‫בגמר העבודה‪ ,‬יקבע הקבלן שלט שעליו יכתבו פרטי הקבלן ותאריך סיום‬ ‫העבודות‪ ,‬לפי דרישת הפיקוח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪108‬‬ ‫דוגמה לכתב אחריות של‬ ‫קבלן האיטום המקצועי‬ ‫כתב זה יצורף למסמכי החוזה‪ ,‬ויוגש גם עם החשבון המצטבר אשר יעלה על ‪70%‬‬ ‫מהסכום המוערך להיקף העבודה שבוצעה‪ ,‬או בהתאם לדרישת המפקח‪ ,‬הכל לפי המוקדם‬ ‫יותר‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫כתב אחריות זה מתייחס לכל חלק מהמבנה‪ .‬נשוא המכרז‪ ,‬אותו‬ ‫אטמתי והגשתי בגינו חשבונות‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫הנני מצהיר‪ ,‬כי קראתי והבנתי את המפרט ועצם מתן הצעת מחיר‬ ‫מצידי‪ ,‬מהווה הוכחה לשלמות אחריותי והתחייבויותיי‪ .‬אין בשום‬ ‫הערה‪ ,‬המלצה‪ ,‬או הסתייגות שלי‪ ,‬במקור או בעת העבודה‪ ,‬בכדי לפגוע‬ ‫באחריותי המלאה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הנני אחראי לתקופה של ‪ 10‬שנים לשלמותן ותפקודן של מערכות‬ ‫האיטום )כולל חומר ועבודה(‪ ,‬כולל שכבות ההגנה ו‪/‬או המדרך אשר‬ ‫אבצע )או אקרא לפקח על ביצוען(‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫הנני מתחייב לבוא תוך שבוע ימים מקריאתכם ולתקן כל פגם במערכת‬ ‫שביצעתי‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ידוע לי כי באם לא אבוא לתקן‪ ,‬תהיו זכאים לתקן את הפגמים‬ ‫בעצמכם או ע"י גורם מקצועי אחר וזאת על חשבוני‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫באם לאחר התגלות פגמים או השלמת בצוע התיקונים‪ ,‬יוותרו פחות‬ ‫משנתיים עד תום תקופת האחריות‪ ,‬ואם היו תקלות באיטום גם‬ ‫בשנים שלפני כן תוארך אחריות זו על‪-‬ידי לתקופה של שנתיים ממועד‬ ‫סיום מוצלח של התיקון האחרון‪ .‬סעיף זה בטל באם לא התגלו כל‬ ‫תקלות באיטום במהלך ‪ 4‬השנים הראשונות שלאחר גמר עבודות‬ ‫האיטום‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫אם יתברר כי הפגם‪ ,‬אותו נקראתי לתקן‪ ,‬הן במהלך העבודה והן בכל‬ ‫תקופת האחריות‪ ,‬היה באשמת גורם שאינו קשור בחומר שסיפקתי או‬ ‫בעבודתי‪ ,‬אתקן זאת ללא דיחוי‪ .‬בזכותי יהיה להגיש לכם חשבון‬ ‫בצירוף ניתוח עלויות‪ ,‬עליו מתבסס החשבון‪ .‬בכל מקרה של חילוקי‬ ‫דעות‪ -‬יהיה יועץ האיטום הפוסק הסופי בנדון‪.‬‬ ‫קבלן האיטום‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪109‬‬ ‫פרק ‪ - 06‬עבודות נגרות ומסגרות‪.‬‬ ‫פרק ‪ - 06.2‬מפרט טכני מיוחד לעבודות נגרות‬ ‫‪ 06.1‬מוקדמות‬ ‫‪ 06.1.1‬היקף העבודה‬ ‫העבודה כוללת אספקה והרכבה של נגרות אומן‪ ,‬ריהוט קבוע‪ ,‬עבודות‬ ‫גימור במלאכת נגרות‪ ,‬מסגרות‪ ,‬ריפוד‪ ,‬זיגוג וכו'‪.‬‬ ‫‪ 06.1.2‬התאמה לתקנים‬ ‫בנוסף לאמור בפרק מסגרות‪ ,‬כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו‪/‬או‬ ‫אשר הקבלן ישתמש בהם בעבודה צריכים להתאים לדרישות התקנים‬ ‫הישראליים העדכניים המתאימים‪ ,‬לפי הרשימה הרצ"ב‪ ,‬ובהיעדרם של‬ ‫תקנים ישראליים מתאימים על החומרים להתאים לתקנים בריטיים‬ ‫ו‪/‬או הגרמניים ו‪/‬או לתקנים הנדרשים במפרט ובכתב הכמויות‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן הקבלן ישתמש בציוד ובכלים חדשים‪ .‬לא יאושר פרט נגרות שבו‬ ‫יתגלו קצוות שרופים ומחוספסים כתוצאה משימוש בציוד ישן‪ ,‬או לא‬ ‫מושחז‪.‬‬ ‫רשימת התקנים הנוגעים לפרק זה‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫המפרט הכללי של משרדי הממשלה‪ ,‬הידוע בשמו "הספר הכחול"‪,‬‬ ‫פרק ‪ ,6‬לרבות כל התקנים בו‪.‬‬ ‫ת"י מספר‪ 789 ,‬סיבולת בבניה חלק ‪.1‬‬ ‫ת"י מספר‪ 414 ,‬עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח‪.‬‬ ‫ת"י מספר‪ 918 ,‬ציפוי אבך לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל‬ ‫מוצרי יציקת ברזל‪.‬‬ ‫‪ 06.1.3‬דוגמאות‬ ‫א‪ .‬הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל טיפוס שידרש על ידי המפקח‬ ‫ו‪/‬או הפריטים שכמותם בכתב הכמויות היא ‪ 3‬יחידות או יותר‪.‬‬ ‫)לצורך זה‪ ,‬תחשב הכמות של פריטים ורהיטים מסוג אחד‪ ,‬מחיצות‬ ‫וכיו"ב ‪ -‬ככוללות את סה"כ הפריטים ו‪/‬או הרהיטים מאותו הסוג‪,‬‬ ‫גם אם חולקו בכתב הכמויות לסעיפים בודדים(‪ .‬הדוגמאות יבוצעו‬ ‫לפני התחלת הביצוע ההמוני של העבודות‪ ,‬אשר יעשה אך ורק לאחר‬ ‫קבלת אישור סופי ובכתב של האדריכל והמזמין באמצעות המפקח‪.‬‬ ‫הדוגמא תהיה מושלמת מבחינת הביצוע‪ ,‬טיב החומר‪ ,‬הגמר וחלקי‬ ‫הפירזול‪ .‬על הקבלן לבצע בדוגמא כל שינוי שיידרש על ידי האדריכל‪,‬‬ ‫כחלק מהעבודה‪ .‬כל הדוגמאות תבוצענה תוך ‪ 4‬שבועות מתאריך צו‬ ‫התחלת העבודה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫טיפוס רהיטים ו‪/‬או פריטים שכמותם בכתב הכמויות היא ‪ 5‬יחידות‬ ‫או פחות‪ ,‬ימציא הקבלן תוכניות עבודה והרכבה לאישור האדריכל‪.‬‬ ‫הקבלן יבצע בתוכניותיו כל שינוי שיידרש על ידי האדריכל‪ ,‬כחלק‬ ‫מהעבודה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מכל פריט‪ ,‬ריהוט ו‪/‬או חלק מריהוט‪ ,‬שהינו מוצר מוגמר נרכש‬ ‫ממקורות אספקה אחרים‪ ,‬ימציא הקבלן דוגמא לאישור האדריכל‬ ‫לפני ביצוע ההזמנה‪ ,‬וזאת ללא כל קשר לכמות הדרושה ו‪/‬או הנקובה‬ ‫בכתב הכמויות‪ .‬הדוגמאות יומצאו לאדריכל תוך ‪3‬שבועות מתאריך‬ ‫צו התחלת העבודה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪110‬‬ ‫)האמור לעיל כולל פירזול(‪ .‬כל הדוגמאות והתוכניות תשמרנה לצורך‬ ‫השוואה בעת הייצור ועד קבלת העבודה על ידי המזמין‪.‬‬ ‫‪ 06.1.4‬בחירת האדריכל ומוצרים שווה‪-‬ערך‬ ‫בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות‪ ,‬בחירת צבעים וגוונים‪ ,‬בחירת סוגי‬ ‫עץ ואיפיון גמר‪ ,‬יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי‪ ,‬ועל הקבלן לבצע‬ ‫העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל‪.‬‬ ‫בכל מקרה בו נכתב המפרט שם היצרן ו‪/‬או הספק‪ ,‬שווה‪-‬ערך פירושו‬ ‫שהמוצר חייב להיות שווה‪-‬ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב‪ .‬טיבו‪,‬‬ ‫איכותו‪ ,‬סוגו ומחירו של המוצר שווה‪-‬הערך טעונים אישור מוקדם של‬ ‫האדריכל‪.‬‬ ‫‪ 06.1.5‬סימון‬ ‫כל המוצרים המאוחסנים והמורכבים יסומנו בתוית זיהוי התואמת את‬ ‫סימנם בתוכניות‪ ,‬באופן המאפשר הסרתה ללא פגיעה במוצר או ברהיט‪.‬‬ ‫עם קבלת העבודות על ידי המזמין יסיר הקבלן את כל תויות הזיהוי‬ ‫מהעבודות‪.‬‬ ‫‪ 06.1.6‬תיקונים והחלפות‬ ‫כל מוצר או חומר שימצא פגום או לקוי‪ ,‬בכל שלב שהוא משלבי העבודה‬ ‫וכל עוד חלה אחריות הקבלן יוחלף או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי‪,‬‬ ‫לשביעות רצונו המלאה של האדריכל ו‪/‬או המפקח‪.‬‬ ‫‪ 6.1.7‬נקיון ונקיון סופי‬ ‫הקבלן מתחייב לנקות את הקומות והאזורים בהם הוא עבד‪ ,‬על‬ ‫חשבונו‪ ,‬לסלק את כל הפסולת והלכלוך שהתהווה בזמן העבודה בכל זמן‬ ‫שידרש על ידי המפקח‪ .‬לנקות ולמרק את כל חלקי המבנה שנפגעו עקב‬ ‫עבודתו‪ ,‬פגיעות בצבע או ליקויים אחרים‪.‬‬ ‫‪ 06.1.8‬החומרים‬ ‫א‪ .‬עץ גושני‬ ‫העץ יהיה בריא ויבש עד לאחוז רטיבות ‪ 8% - 10%‬חופשי‬ ‫מבקיעים‪ ,‬רקבון ותולעים וכל סימני מחלות אחרות‪.‬‬ ‫העץ יהיה נקי מסיקוסים וממזיקים ומסווג כסוג ראשון א'‪ .‬כל‬ ‫חלקי העץ המשמשים לקונסטרוקציה ולהרכבה יעברו טיפול מיוחד‬ ‫נגד רקבון ונגד אש‪.‬‬ ‫העץ יעמוד בכל הדרישות בת"י‪ 35 ,‬סעיף‪ 205 ,‬בנוסף לדרישות‬ ‫בתוכניות וכתבי הכמויות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫דיקטאות ולוחות לבודים )סנדוויץ(‬ ‫הדיקטאות של שטחי הלבידים והדיקטאות יהיו בהתאם‬ ‫לדרישות ת"י‪ 37 ,‬אם לא נאמר אחרת בתוכניות יהיהו ריהוט‬ ‫סוג ב' או טוב ממנו‪ .‬הדיקטאות יהיו חופשיים מתולעים‬ ‫וממזיקים אחרים‪ .‬לפי דרישת המפקח חייב יהיה הקבלן להציג‬ ‫הוכחות לטיב הדיקטאות כנ"ל‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫פלטות לבודות לדלתות‬ ‫חלקי נגרות )דלתות וכו'( העשויים פלטות לבודות יכוסו בפלטות‬ ‫דיקט על כל השטח עם סרגל סוגר ‪ -‬פנימי ברוחב ‪ 10‬ס"מ מעץ‬ ‫קשה‪ .‬השכבה החיצונית של הדיקט צריכה להיות מדף שלם ‪ -‬לא‬ ‫מודבקת בחלקים‬ ‫ונקיה מסיקוסים‪ .‬כמות המילוי ‪ 100%‬אלא אם צויין אחרת‬ ‫בכתב הכמויות או ברשימת הנגרות והמסגרות‪ .‬עובי הדיקט‪,‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪111‬‬ ‫אם לא צויין אחרת‪ ,‬יהיה ‪ 6‬מ"מ לפחות‪ ,‬ועובי הדלת ‪ 45‬מ"מ‪.‬‬ ‫בפלטות בגמר לק שקוף ייעשה העיבוד לפי הפרטים בתוכניות‬ ‫והפירוט ברשימה ובכמויות‪.‬‬ ‫על הנגר להכין דלת חתוכה לשניים לאישור המפקח והאדריכל‬ ‫לפני התחלת הייצור‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫מעצורי ריצפה‬ ‫מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת‪ .‬טיפוס‬ ‫שמחזיק את הדלת במצב פתוח ועל פי דוגמה מאושרת‪.‬‬ ‫מעצורי הריצפה כלולים במחיר הדלת בכל הסוגים‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫אטם אקוסטי‬ ‫האטמים מגומי בכל הדלתות‪ ,‬לרבות דלתות אקוסטיות‪ ,‬יסופקו‬ ‫על פי אישור דוגמא ולאחר הרכבה נסיונית‪ ,‬כאשר המפקח רשאי‬ ‫לדרוש נסיונות חוזרים עם אטמים שונים תוך ביצוע מדידות‬ ‫אקוסטיות‪ .‬האטמים בדלתות אקוסטיות יהיה על פי הפרטים‬ ‫בתוכניות ובעל תכונות אקוסטיות הגבוהות ביותר ולאישור‬ ‫המפקח על פי דוגמאות ונסיונות כאמור לעיל‪.‬‬ ‫אם לא צויין אחרת‪-‬מחיר האטמים כלול במחיר הדלת‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫לוחות נגרים‬ ‫‪.1‬‬ ‫הלוחות יורכבו ממסגרת עץ שבחללה ‪ 100 %‬מילוי‪,‬‬ ‫ומחיפויים המודבקים למסגרת בשתי פניה‪ ,‬המסגרות‬ ‫והמילואות ייעשו מעץ לבן‪ ,‬יבש ובריא‪ ,‬ללא פגמים‪,‬‬ ‫ובחתיכה אחת כל אחד לכל אורך הלוח‪.‬‬ ‫החיפויים ייעשו מדיקטאות ‪ 6‬מ"מ לפחות‪ ,‬מסוג א' לפי‬ ‫ת"י‪ 37 ,‬ומלוחות שלמים‪ .‬לאחר הדבקת הדיקטאות לא‬ ‫יראה המבנה הפנימי של הלוחות‪.‬‬ ‫על פי אישור האדריכל יותר שימוש בפנלים המיוצרים‬ ‫בתעשייה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לוחות סיביים‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫לא יותר השימוש בלוחות סיבית‪ ,‬אלא על ידי‬ ‫נגריה מתועשת ובאישור המפקח‪.‬‬ ‫לוחות סיבית‪ ,‬בעובי ‪ 18‬מ"מ ‪30 -‬מ"מ‪ ,‬או‬ ‫כמצויין בתוכניות‪ ,‬יהיו מסוג מעולה ‪ -‬תוצרת‬ ‫"לוחות הגליל"‪ ,‬לפי ת"י ‪ 887‬או תוצרת חוץ‬ ‫משובחת‪ .‬על הקבלן המשתמש בסיבית תוצרת‬ ‫חוץ להביא תעודות אישור מת"י‪.‬‬ ‫במקרה כזה על הקבלן להשתמש אך ורק‬ ‫בפירזול מותאם לסיבית‪.‬‬ ‫שימוש בלוחות ‪ M.D.F‬יהיו רק באישור המפקח‪.‬‬ ‫טיפול נגד אש )אם תהיה דרישה(‬ ‫לוחות הנגרים‪ ,‬הדיקטים ומסגרות העץ הלבן המשמשים לציפויי‬ ‫קירות וכו'‪ ,‬יטופלו לפי תקן ישראלי ‪ 1112-3‬ואחת משלוש‬ ‫האלטרנטיבות הבאות ‪:‬‬ ‫טבילת הלוחות‪ ,‬לפני החיתוך בתמיסת ברום בריכוז‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ 3 - 10%‬בטמפרטורת החדר‪ ,‬לפני הדבקת הפורניר‪.‬‬ ‫הטיפול ייעשה במפעל בעל נסיון בביצוע עבודה זו‪..‬‬ ‫צביעה בצבע "אושן "‪ 987‬מתוצרת "טמבור"‪ ,‬מתאים‬ ‫‪.2‬‬ ‫לתקן אמריקאי ‪ , ASTM-E-84‬מעל הגימור הסופי של‬ ‫המוצר המוגמר לאחר ההרכבה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪112‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫צביעה בצבע "אושן "‪ 432‬מתוצרת "טמבור"‪ ,‬בשכבת‬ ‫גימור לפני האחרונה ורק עליה‪ ,‬גימור בייץ או לכה דור‬ ‫מט על הפנלים‪ ,‬הקנטים והעץ‪ .‬על הקבלן לקבל אישור‬ ‫מהמפקח ויועץ הבטיחות לאחר ביצוע דוגמא לסוג‬ ‫הטיפול‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫מחירי סעיפי הכנפיים בכתב הכמויות והמחירים אינם‬ ‫כוללים הפירוט כדלעיל‪ .‬עבור הטיפול כדלעיל ישולם‬ ‫בנפרד בהתאם לסעיף התוספת המתאים בכתב‬ ‫הכמויות‪ ,‬לפי שטח הכנפיים בהן יבוצע טיפול זה‪.‬‬ ‫פורנירה‬ ‫ציפוי פורנירה יבוצע מדפים סוג א'‪ ,‬בעובי ‪ 1‬מ"מ לפחות‪,‬‬ ‫בריאים וללא סדקים ופיצוצים‪ .‬הציפוי ייעשה בהדבקה‬ ‫במכבש‪.‬‬ ‫הקבלן ימציא לבחירת האדריכל מבחר דוגמאות‪ ,‬ולא יאושר‬ ‫שימוש בדפים שונים בצורתם ובאופיים מהדוגמא שתיבחר‪ .‬לא‬ ‫יורשו עיניים שחורות‪ ,‬או פורנירה לא מותאמת‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫סרגלי שפה וקצוות גימור‬ ‫‪.1‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫פורמייקה ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫הפורמייקה תהיה תוצרת הארץ‪ ,‬או תוצרת חוץ לפי‬ ‫החלטת המפקח‪ ,‬בעובי ‪ 1.3‬מ"מ לפחות‪ .‬הכל כדוגמא‪,‬‬ ‫צבע לפי בחירת האדריכל‪ .‬הגמר לכל פורמייקה הנראה‬ ‫לעין יהיה מהסוג שיקבע ע"י האדריכל‪ ,‬כדוגמת לוח‬ ‫פוסטפורמינג ‪ ,R3‬או אחר‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫פאות של מוצרים המצופים פורמייקה יהיו סגורות‬ ‫בסרגל שפה מעץ גושני‪ .‬הדבקת הפורמייקה תעשה‬ ‫במכבשים‪ ,‬ותובטח מניעת היווצרות גלים ו‪/‬או‬ ‫התקלפות‪ .‬הדבק להדבקת הפורמייקה יהיה מטיב‬ ‫מעולה ויענה לדרישות מת"י‪ ,‬וניתן להסרה משטחי‬ ‫הפורמייקה ללא פגיעה באיפיונה‪.‬‬ ‫בשטחים הגדולים ממידות לוחות הפורמייקה‪ ,‬יקבע‬ ‫מקום החיבור על ידי האדריכל‪ ,‬ללא התחשבות בפחת‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫יא‪.‬‬ ‫סרגלי שפה ייעשו מעץ בוק גושני קשה‪ .‬כל הסרגלים של‬ ‫שטחים שיצופו בפרונירה יהיו מסוג הפורנירה‪ .‬סרגלי‬ ‫שפה גלויים יהיו מעץ לפי בחירת האדריכל ו‪/‬או‬ ‫כמסומן בתוכניות‪.‬‬ ‫מפתחות מסטר‬ ‫כל המנעולים יהיו מתוצרת "ירדני"‪ ,‬או שו"ע‪ .‬כל מפתחות‬ ‫צילינדר יותאמו לסידרות "מסטר" ו‪"-‬תת ‪ -‬מסטר"‪ ,‬דו‪-‬צדדי‪,‬‬ ‫לפי רשימה שימסור המפקח למועד הרכבת הצילינדרים‪ .‬אספקת‬ ‫המנעולים תעשה על ידי הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד‪,‬‬ ‫לדלתות נגרות ומסגרות‪ .‬כל מפתח יהיה שייך לקבוצה של "תת‪-‬‬ ‫מסטר"‪ ,‬לפי החלוקה שיוחלט עליה על ידי המזמין‪ .‬המזמין‬ ‫רשאי לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות למפתח מסטר קיים‪.‬‬ ‫כל קבוצות ה‪"-‬תת‪-‬מסטר" יותאמו למפתח מסטר ראשי אחד‪.‬‬ ‫גם מפתח זה יותאם )אם יידרש(‪ ,‬למפתח מסטר קיים‪ .‬כל‬ ‫ההוצאות הכרוכות בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות‬ ‫"מסטר" ו‪"-‬תת‪-‬מסטר"‪ ,‬כמתואר לעיל‪ ,‬יהיו כלולות במחיר‬ ‫הדלת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪113‬‬ ‫‪.- 06.‬מפרט טכני מיוחד לעב' מסגרות‬ ‫פרק ‪06.2‬‬ ‫‪ 06‬כללי‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.01‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.01‬‬ ‫תיאור‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.02‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.02‬‬ ‫המסמכים והמוצגים‪ ,‬אשר יידרש הקבלן להציג )מבלי להגביל‬ ‫לרשימה זו בלבד(‪ ,‬יהיו שרטוטים‪ ,‬מפרטים‪ ,‬דוגמאות מושלמות‪,‬‬ ‫נתונים תכנוניים‪.‬‬ ‫רשימת התקנים והתקנים הנוגעים לפרק זה‬ ‫‪.1‬‬ ‫המפרט הכללי של משרדי הממשלה‪ ,‬הידוע בשמו "הספר הכחול"‪,‬‬ ‫פרק ‪ 6‬במהדורת ‪.2008‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ת"י מספר ‪ - 789‬סיבולת בבניה חלק ‪.1‬‬ ‫ת"י מספר ‪ - 414‬עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח‪.‬‬ ‫ת"י מספר ‪ - 918‬ציפויי אבץ לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי‬ ‫יציקת ברזל‪.‬‬ ‫ת"י מספר ‪ - 127‬בחינות רתכים‪.‬‬ ‫ת"י מספר ‪ - 265‬ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ ע"ג מתכות‬ ‫ברזליות‪.‬‬ ‫ת"י מספר ‪ ,382‬מספר ‪ 374‬עד ‪ ,378‬מספר ‪ 379‬עד ‪ 381‬ברגים‬ ‫ואומים‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.03‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.03‬‬ ‫פרק זה מתאר את הדרישות בכל הקשור לעבודות המסגרות במבנה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‪.‬‬ ‫כל המפרטים והסטנדרטים המצויינים בחוזה יחייבו כאילו חזרו‬ ‫וכתבו אותם במלואם‪ ,‬כחלק ממפרט זה‪.‬‬ ‫דרישות התכנון‬ ‫‪ .1‬על הקבלן‪ ,‬לייצר‪ ,‬להוביל ולשאת באחריות ולעשות כל עבודה אשר‬ ‫תדרש לשם אספקת האלמנטים הנדרשים על‪-‬פי רשימת הכמויות‬ ‫והשירטוטים‪.‬‬ ‫‪ .2‬על הקבלן ללמוד ולהכיר היחס הדרוש בין המבנה לחלקי הפלדה‪.‬‬ ‫‪ .3‬על היצרן לתכנן את המוצרים כך שיוכל לשאת כל עומס שייגרם ע"י‬ ‫ציוד ניקוי או מפעולת ניקוי‪.‬‬ ‫הדרישות באשר לאטימות למעבר אוויר ומים ולהעמסה מיכנית‬ ‫ביחס לחלונות הינן כמפורט להלן‪:‬‬ ‫חדירת אוויר‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫חדירת האוויר המקסימלית המותר היא ‪ 0.3‬ליטר לשניה למ"ר‬ ‫חלון‪ ,‬בלחץ אוויר של ‪.75AP‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫חדירת מים‪:‬‬ ‫חדירת מים בכל מקום בו היא מצויינת בפרק זה פירושה כל‬ ‫כמות מים בלתי מבוקרת‪ ,‬ושמקורה המוכח איננו בקונדנסציה‪,‬‬ ‫המופיעה על משטחים גלויים פנימיים‪ ,‬ואשר אינה מוכלת‬ ‫ומנוקזת חזרה לחלקו החיצוני של הבנין‪ ,‬ואשר יכולה לגרום‬ ‫לנזק לחומרים או חומרי גמר‪ ,‬אשר בהם או לידם היא ניקווית‪.‬‬ ‫לא תותר חדירת מים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪114‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫עמידות‪:‬‬ ‫לא יותר עיוות תמידי לריתוך‪ ,‬חיבור אשר ייכשל‪ ,‬הפרדות בין‬ ‫חלקים‪ ,‬או שבר בלחץ אשר יקטן מפי ‪ 2.5‬מלחץ התכונה )חיובי‬ ‫ושלילי(‪.‬‬ ‫עיוות תמידי מוגדר ככל נזק העולה על אחד לאלף של המידה‬ ‫ואשר אי אפשר להחזירו למצבו קודם‪.‬‬ ‫אם מידות האלמנטים‪ ,‬הנובעות מהוראה זאת‪ ,‬מחייבות הגדלת‬ ‫המידות המפורטות בתוכניות או ביתר מסמכי החוזה‪ ,‬יהיה על‬ ‫הקבלן לספק מידות מוגדלות אלו ללא תוספת מחיר‪ .‬לא תותר‬ ‫הקטנת מידות לעומת המופיע בתוכניות או ביתר מסמכי‬ ‫החוזה‪.‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.04‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.04‬‬ ‫סטיות ‪ -‬סטיות מותרות )טולרנצים(‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫בדרישות הייצור בפרק זה לא תותר סטיה מעבר ל ‪ 1.5-+ -‬מ"מ‪,‬‬ ‫מהמידות האופקיות או האנכיות או האלכסוניים ‪ -‬ביחידות רבועיות‬ ‫ישרות זוית ואשר מידתן הגדולה היא מ‪ 1830 -‬מ"מ ומטה‪.‬‬ ‫ביחידות שמידתן הגדולה היא ‪ 1830‬מ"מ ומעלה‪ ,‬לא תותר סטיה‬ ‫מעבר ל‪ + 3.0 -‬מ"מ‪.‬‬ ‫חלקים העומדים בהטרחות ומאמצים‪ ,‬ייוצר כך שהכפיפה‬ ‫המקסימלית בעת הטירחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על‬ ‫‪1/300‬של מפתח כל החלק במפתחו הגדול‪.‬‬ ‫התאמת מידות‬ ‫על הקבלן להתאים את המסגרות למידות ופרטים הקיימים בפועל‬ ‫בשטח‪ ,‬ולעשות כך על ידי בדיקה ומדידה של הבניה עוד לפני ייצור‬ ‫של האלמנטים של מסגרות‪ .‬מודגש שהמידות הרשומות בתוכניות‬ ‫והרשימות הן לצורך תיאור כללי‪ ,‬ביצוע של המסגרות ייעשה על פי‬ ‫המידות הנמדדות בשטח‪ .‬שינויים במידות אלמנטים או חלקיהם‪,‬‬ ‫בשעור עד ‪ 5%‬לכל כיוון‪ ,‬לא ייחשב כשינוי משמעותי ולא יגרור‬ ‫אחריו שינוי במחיר האלמנט‪.‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.05‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.05‬‬ ‫הבטחת האיכות‬ ‫האספקה והייצור בפרק זה יבוצעו ע"י עובדים ומתקינים שאושרו ע"י‬ ‫המפקח‪ ,‬ובהתבסס על כל התוכניות המתאימות‪ ,‬הציוד והאביזרים‬ ‫המתאימים והמאושרים‪.‬‬ ‫הרשות בידי המפקח לסרב למסור עבודה זו או אחרת לידי בעל מקצוע‬ ‫שאינו מתאים מנקודת ראות מקצועית‪ .‬על הקבלן לקבל בפרוש הסכמה‬ ‫מוקדמת בכתב של המפקח לספק או קבלן משנה‪ ,‬אולם הוא נשאר‬ ‫אחראי יחידי לכל העבודות שמוציאים לפועל קבלנים אלה‪.‬‬ ‫‪02.06‬‬ ‫‪6.02‬‬ ‫‪.06‬‬ ‫הובלה לבנין‪,‬אחסנה וטילטול‬ ‫‪1.‬‬ ‫יש לחזק חלקי המסגרות כדי למנוע כל עיקום בעת המשלוח‬ ‫והטילטול‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים על ידי עטיפתם בחומר מגן‬ ‫יציב וחזק‪ .‬המוצרים יישלחו לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך אשר‬ ‫תבטיח הגנה מפני שריטות‪ ,‬פגיעות פיזיות ו‪/‬או הכתמה‪.‬‬ ‫היצרן יספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים‪ ,‬שאין‬ ‫בהם כדי לגרום נזק למוצרי המסגרות והנגרות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪115‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.07‬‬ ‫חומרים‬ ‫א‪ .‬פלדה‬ ‫כל רכיבי המסגרות יהיו עשויים מפרופילים ומפחי פלדה‪ ,‬במידות‬ ‫ובעובי כמתואר ברשימת הרכיבים ובהתאם לגודל ולמפתח הרכיב‪,‬‬ ‫לפי התקנים המתאימים‪ ,‬לפי המפרט הכללי‪ ,‬לפי מפרטי היצרנים‬ ‫ולפי הוראות המהנדס )בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר(‪.‬‬ ‫כל חלקי המתכת יהיו עשויים מפלדה חדשה‪ .‬מיוצרת ללא למינציה‪,‬‬ ‫חופשית מקליפת עירגול‪ ,‬סיגים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת‬ ‫בחלודה‪.‬‬ ‫אם יידרש‪ ,‬יהיה הקבלן חייב להמציא למפקח תעודות על סוג פלדה‬ ‫ומקורה‪ ,‬כמו‪-‬כן‪ ,‬על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים‬ ‫המסופקים על ידו‪ .‬בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות‬ ‫הטיב המוגדרים במסמכי החוזה‪.‬‬ ‫התכונות המיכניות‪ ,‬כגון חוזק למשיכה‪ ,‬גבול הנזילות‪ ,‬התארכות‬ ‫הקרע‪ ,‬עמידות בכפיפה וכיו"ב‪ ,‬של הפלדה הצורתית‪ ,‬תהיינה לפחות‬ ‫שוות לאלו של הפלדה הגרמנית מסוג ‪ .ST37‬לא יורשה השימוש‬ ‫בפלדה מסוג ‪ ,ST33‬אלא אם כן הותר הדבר באחד ממסמכי החוזה‪.‬‬ ‫פלדה מותאמת לריתוך תהיה מאותה איכות המוגדרת בתקן הגרמני‬ ‫‪,DIN 17100‬סעיף ‪ ,2.443‬בסימן ‪ ST 37-3‬פגמים‪.‬‬ ‫הפלדה מסוג הנקרא בשוק "פלדה המתאימה לגילוון"‪ .‬בהרכב‬ ‫הפלדה יימצאו התכולות להלן‪:‬‬ ‫פחות מ‪ 0.25% -‬פחמן‪.‬‬ ‫פחות מ‪ 0.02% -‬זרחן‪.‬‬ ‫פחות מ‪ 1.35% -‬מנגן‪.‬‬ ‫פחות מ‪ 0.03% -‬צורן‪.‬‬ ‫‪06.‬‬ ‫‪06.02.08‬‬ ‫‪02.08‬‬ ‫הוראות ודרישות מיוחדות לייצור‬ ‫א‪ .‬אלמנטים מפרופיל פח מכופף‬ ‫ייעשו תמיד מפח מכופף‪ ,‬בעובי ‪ 2‬מ"מ‪ ,‬אלא אם צויין אחרת‬ ‫במפורש‪.‬‬ ‫החיבורים למבנה ייעשו בעזרת זנביונים מברזל שטוח‪ 3 ,‬מ"מ )אחד‬ ‫לכל מטר אורך מכל צד(‪ ,‬המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך‬ ‫המזוזות בקירות ב הזנביונים לתוך הבטון‪ ,‬בעומק של ‪ 3‬ס"מ לפחות‪,‬‬ ‫וזאת על מנת להבטיח את כיסויים על ידי הטיח‪.‬‬ ‫פרופילים מפח מכופף‪ ,‬אשר גובהם אינו עולה על ‪ 3.00‬מ'‪ ,‬יבוצעו‬ ‫מחתיכה אחת‪ .‬בכל מקרה שיהיה צורך בחיבור של שני חלקים‬ ‫מרותכים‪ ,‬יש לקבל את אישורו של המפקח על מקום החיבור‪ ,‬צורת‬ ‫הריתוך והליטוש‪.‬‬ ‫כל המשקופים יבוצעו באופן מדוייק וקפדני‪ ,‬על פי השירטוטים‬ ‫המפרטים את משקופי הפלדה‪.‬‬ ‫החורים‪ ,‬עבור מנעול והלשונות‪ ,‬ייעשו בעזרת מכשירים בלבד‪ .‬את‬ ‫הנגטיב למנעול יש לסגור בפח מולחם‪.‬‬ ‫ב‪ .‬משקופים לדלתות עץ‬ ‫משקופים מפח מכופף לדלתות עץ ייעשו מפח בעובי ‪ 2.00‬מ"מ ועל פי‬ ‫הפירוט בתוכניות‪.‬‬ ‫המשקופים יהיו מגולבנים ע"פ המתואר בהמשך‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור בתכניות‪ ,‬יש לספק משקופים עם חריצים עבור גומיות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪116‬‬ ‫לשם הרכבת המשקופים על הקבלן להכין ‪3‬לשוניות ‪30 X 30 X 100‬‬ ‫מ"מ כל אחד‪ ,‬מכל צד של המשקוף ובמרחקים שווים‪ .‬הלשוניות‬ ‫ירותכו למשקוף‪.‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.09‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.09‬‬ ‫דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פנים‬ ‫א‪ .‬מבנה משקופי הפלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי הבטון‬ ‫והדלת המותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה‪ ,‬יעמוד בפגיעת כח אופקי‬ ‫בשעור של ‪ 100‬ק"ג במהירות של ‪ 10‬מטר בשניה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬במשקופים המתאימים לדלתות חדרי ישיבות יהיו המשקופים‬ ‫מותקנים להורדת רעש בשיעור של ‪ ,45DB‬כשהדלתות בהן סגורות‬ ‫ונעולות‪ .‬על הקבלן להמציא אישור מעבדה מאושרת כי הפרטים‬ ‫והאטמים אותם יתקין אומנם יבטיחו הורדת רמת הרעש בשיעור‬ ‫הנדרש‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.10‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא כי כל ההתקנות המפורטות‬ ‫פתיחה חשמלית‪ ,‬רגישים‬ ‫להלן‪ ,‬הדרושות במשקו‪ ,‬לרבות‬ ‫לפתיחה וסגירה‪ ,‬ניקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול בהברגה‪,‬‬ ‫והפתחים המתאימים לסוג הפירזול שנקבע לכל דלת יתוכנן ויכללו‬ ‫בייצור המשקוף‪.‬‬ ‫הכנות לפתיחה חשמלית‬ ‫)במידה ויידרש(‬ ‫בכל דלתות הכניסה הראשיות יהיו המנעולים עם הפעלה חשמלית‪ .‬על‬ ‫הקבלן להרכיב את הפריטים כך שניתן יהיה במועד מאוחר יותר לחיווט‬ ‫את הפריטים‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן‪ ,‬עליו להרכיב על דלתות אלו מפסקים זעירים )מיקרו‪-‬סוויץ(‪,‬‬ ‫שיסופקו ע"י המזמין בצורה שתאפשר חיווט במועד מאוחר יותר ‪-‬‬ ‫החייוט יבוצע ע"י אחרים‪.‬‬ ‫יש לייצר דלת לדוגמא לקבלת אישור לפני ייצור שאר הדלתות‪.‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.11‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫מעצורי ריצפה‬ ‫מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת‪ .‬טיפוס שמחזיק‬ ‫את הדלת במצב פתוח ועפ"י דוגמא מאושרת‪ .‬מעצורי הריצפה כלולים‬ ‫במחיר הדלתות בכל הסוגים‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.12‬‬ ‫חיבורים‬ ‫כל החיבורים ייעשו‪ ,‬במידת הניתן להסתרה‪ ,‬בהברגה וכשלא ניתן‪,‬‬ ‫בריתוך מלא‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.13‬‬ ‫תהליכי אישור ובדיקה‬ ‫הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ ‪ 1:1‬אשר יכללו‬ ‫תיאור מלא של כל הפרופילים‪ ,‬האטמים‪ ,‬הפירזולים ושיטת הרכבתם‪.‬‬ ‫שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר ייבדקו ע"י מכון בדיקה‬ ‫מוסמך‪ .‬הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח‬ ‫הבדיקה‪ .‬כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן‬ ‫יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.14‬‬ ‫סיבולות‬ ‫א‪.‬‬ ‫בייצור המשקופים לא תותר סטיה מעבר ל‪ 1.5 -‬מ"מ המידה‬ ‫האופקית ו‪/‬או האנכית ו‪/‬או האלכסונית ‪ -‬ביחידות אשר ‪1830‬‬ ‫מ"מ‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪117‬‬ ‫ביחידות שרוחבן גדול מזה לא תותר סטיה מעברל‪ 3.0-+ -‬מ"מ‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.15‬‬ ‫כל חלקי הפלדה המיוצרים עפ"י מפרט זה ייוצרו כך שהכפופה‬ ‫המקסימלית בעת הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על‬ ‫‪ 1:300‬של מפתח אותו חלק המעוגן ונעול במסגרתו‪ .‬לא יותר‬ ‫עיוות תמידי לאחר ההטרחה‪.‬‬ ‫הבטחת האיכות‬ ‫הדרישות מהיצרן‪ :‬האספקה והיצור בפרק זה יבוצעו ע"י עובדים‬ ‫ומתקינים בעלי הכישורים והמיומנויות הגבוהים ביותר ובהתבסס על כל‬ ‫התכניות המתאימות‪ ,‬הציוד והאביזרים המתאימים והמאושרים‪.‬‬ ‫הרשות בידי המפקח לסרב למסור עבודה זו או אחרת לידי בעל מקצוע‬ ‫שאינו מתאים מנקודת ראותו המקצועית‪ .‬על הקבלן לקבל בפירוש‬ ‫הסכמה מוקדמת בכתב של המפקח לכל ספק או קבלן משנה‪ ,‬אולם הוא‬ ‫נשאר אחראי יחיד לכל העבודות שמוציאים לפועל קבלנים אלה‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.16‬‬ ‫ריתוך‬ ‫ריתוך חלקי המתכת ייעשה בריתוך מלא ללא חללים זעירים ברקמת‬ ‫הריתוך‪ .‬יש לנקות את כל מקומות הריתוך מסיגי ריתוך )"שלקה"(‪.‬‬ ‫הריתוכים יושחזו בפנים הגלויים ויעובדו עד להשלמת פני המוצר ע"פ‬ ‫צורתו המתוכננת‪ .‬חללי ריתוך ימולאו לאחר ההשחזה ויושחזו שנית עד‬ ‫קבלת פנים נקיים מכל פגם‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.17‬‬ ‫גילוון‬ ‫הגילוון יבוצע עפ"י דרישות ת"י ‪ 918‬עובי הציפוי יהיה בהתאם לטבלה ‪1‬‬ ‫אשר בתקן‪ ,‬דהיינו ‪ 55‬מיקרון בפלדה שעוביה עד ‪ 5‬מ"מ‪ 70 ,‬מיקרון מ‪5 -‬‬ ‫מ"מ ולמעלה‪ .‬פרופיל בלגי ‪ 40‬מ"מ או ‪ 32‬מ"מ יגולוונו בעובי ‪ 100‬מיקרון‪.‬‬ ‫החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה‪ .‬היצרן ידאג למעברים‬ ‫חופשיים ולניקוז של אבץ הגילוון‪ ,‬אשר ימנע ככל האפשר היווצרות‬ ‫"טיפות"‪.‬‬ ‫כל החלקים יישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול‪ ,‬מוגנים מכל חשש לפגימת‬ ‫איכות הניקוי‪ .‬ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים‪ .‬טיב השטח יהיה‬ ‫מהאיכות המעולה ביותר בהתאם לתהליך הגילוון‪.‬‬ ‫בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ‪ 1 -‬סמ"ר‬ ‫יותר להשתמש בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם‪ .‬לא יותרו יותר מ‪2 -‬‬ ‫תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד‪.‬‬ ‫היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת הגילוון‪,‬‬ ‫התאמתו לתקן ואיכותו‪ ,‬וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של ‪ 20‬שנה‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.18‬‬ ‫צירים‬ ‫הצירים יהיו מתוצרת "סטנלי"‪) ,‬צירי "ספר " או "פרפר"(‪ .‬עשויים מפח‬ ‫ברזל מכופף לפי הפרט‪ ,‬באורך " ‪ 4‬עם ציפוי קדמיום‪ ,‬עם ‪ 2‬מיסבים‬ ‫כדוריים " ‪ ,1/8‬כולל חורים לברגים מושקעים‪ 4 ,‬חורים בכל כנף הציר‪.‬‬ ‫השקע להרכבת הציר במשקוף יהיה בהתאם לגובה וכיפוף הציר‪ .‬החיזוק‬ ‫מאחורי הציר יורכב כך שפח כנף הציר לא יבלוט מפני פח המשקוף‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.19‬‬ ‫ידיות‬ ‫כל ידיות המנוף תהיינה מסוגים שונים לרבות רוזטות תואמות כמפורט‬ ‫בתכניות רשימות המסגרות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪118‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.20‬‬ ‫אטמים‬ ‫בדלתות שיוגדרו ע"י האדריכל‪ ,‬לרבות דלתות אקוסטיות‪ ,‬יסופקו‬ ‫ויותקנו אטמי ניאופרן ‪ ,EPDM‬על פי אישור דוגמא ולאחר הרכבה‬ ‫נסיונית‪ ,‬כאשר המפקח רשאי לדרוש נסיונות חוזרים עם אטמים שונים‪,‬‬ ‫תוך ביצוע מדידות אקוסטיות‪ .‬האטמים בדלתות אקוסטיות יהיה על פי‬ ‫הפרטים בתוכניות ובעלי תכונות אקוסטיות גבוהות ביותר‪ ,‬המאפשרות‬ ‫הפחתת רמת הרעש ב‪ 45 -‬דציבל ועל פי אישור המפקח‪ ,‬על פי דוגמאות‬ ‫ונסיונות כאמור לעיל‪ ,‬תמורת תשלום שיאושר על ידי המזמין‪.‬‬ ‫אם לא צויין אחרת‪ ,‬מחיר האטמים כלול במחיר המשקופים‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.21‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫מעקות‬ ‫טרם הזמנת המעקות יש לקבל אישור המזמין בנושא פרטי המסגרות‪,‬‬ ‫לרבות צירי השערים לפתיחה ואלמנטי התלייה‪.‬‬ ‫כל המעקות ייעשו בדיוק לפי השירטוטים‪ ,‬בכפוף להנחיות המפקח‪.‬‬ ‫החורים לרגלי המעקות‪ ,‬במידה ולא יוכנו בזמן היציקה‪ ,‬יבוצעו על ידי‬ ‫קבלן המסגרות‪ ,‬באמצעות קידוח גלילים‪ ,‬או בשיטה אחרת‪ ,‬לאישור‬ ‫מראש של המפקח‪.‬‬ ‫רואים את כל ההוצאות הכרוכות בהכנת האלמנטים של הבנין להרכבת‬ ‫המעקות‪ ,‬ככלולים במחירי החוזה‪ .‬לא תשלום שום תוספת בעד עבודה זו‪.‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.22‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫רוזטות‬ ‫מקומות חדירה של עוגנים‪ ,‬עמודים‪ ,‬מעקות‪ ,‬שכבות וכו'‪ ,‬לתוך חומר‬ ‫אחר‪ ,‬אשר נשאר חשוף )בטון‪ ,‬אבן‪ ,‬מוזאיקה‪ ,‬טיח וכו'(‪ ,‬יכוסו ברוזטות‬ ‫עשויות פלב"ם‪ 3 ,‬מ"מ‪ ,‬מודבקות או מוברגות‪ ,‬על מנת למנוע תנועתן‬ ‫החופשית‪ ,‬כל זאת ללא תוספת מחיר‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.23‬‬ ‫דלתות אש‪/‬עשן‬ ‫בכל מקום בו הוזכר‪ ,‬או צויין‪" ,‬דלת אש‪/‬עשן"‪ ,‬או "דלת אש"‪ ,‬הכוונה‬ ‫היא לדלת אש‪/‬עשן‪ ,‬על פי תקן ישראלי מספר ‪ ,1212.1‬כולל הפירזול‪.‬‬ ‫הביצוע יהיה על פי ההנחיות הבאות‪:‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫דלתות המתכת תהיינה דוגמאת דלתות המיוצרות על ידי ש‪.‬ב‪.‬א‪04- .‬‬ ‫‪6761710.‬‬ ‫הדלתות יכללו‪.‬‬ ‫צירים עם מיסב ‪.180X014X4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.24‬‬ ‫ מחזיר קפיצי‪ ,‬עם מחזיר שצויין בתוכניות )לפי בחירת המזמין(‪.‬‬‫ ידית ומנעול צילינדר‪.‬‬‫המדידה ‪ -‬קומפלט‪ ,‬כולל משקוף‪-‬לפי יחידות‪ ,‬במידות כמצויין בכתב‬ ‫כמויות‪.‬‬ ‫צביעה‬ ‫א‪.‬‬ ‫כללי‬ ‫‪ .1‬על הקבלן לספק לאישור מוקדם את מפרטי הצביעה של‬ ‫הספקים הספציפיים לפני ייצור והזמנת הפריטים‪.‬‬ ‫‪ .2‬עבור אלמנטים המסופקים מיצרנים תעשייתיים יגיש הקבלן‬ ‫לאישור מראש את מפרטי החומרים‪ ,‬הגלוון ומפרטי הצביעה‪.‬‬ ‫כל עבודות הייצור והצביעה יתבצעו על פי המפרטים‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪119‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המאושרים תחת פיקוח מערכת בקרת איכות של הקבלן‬ ‫והבטחת איכות של המזמין‪ ,‬ועם טפסי בחינה מקצועיים‪.‬‬ ‫על מפעל הצביעה באבקה להוכיח ניסיון מקצועי בצביעה דו‪-‬‬ ‫שכבתית איכותית עם אדהזיה בין שכבתית טובה‪.‬‬ ‫אם לא צוין אחרת תהיה הצביעה מלאה וכל צידי הפריט‪.‬‬ ‫למשל משני צידי הדלת‪.‬‬ ‫גלוון חם )ציפוי אבץ בטבילה באמבט( יהיה לפי ת"י ‪918‬‬ ‫ותקן ‪. ISO 1461‬‬ ‫פחים מגלוונים יהיו‪ :‬פח מגלוון ‪ Z 275‬לפחות‪.‬‬ ‫מערכת צבע א'‪ :‬צביעה בצבע רטוב במפעל מאושר )כדוגמת‬ ‫מערכת טמבור או ש"ע מאושר(‬ ‫הכנת השטח‪:‬‬ ‫‪ .1‬שטיפת חול קלה בעזרת חול עדין ונקי או גרגרי יורוגריט‬ ‫עדינים בלחץ נמוך‪ ,‬ליצירת חספוס קל והורדת ברק מהפח‬ ‫המגלוון‪ ,‬ולניקוי הריתוכים‪ .‬טיפול בריתוכים ופלדה חשופה‬ ‫בצבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ ‪. SSPC‬‬ ‫צביעה‪:‬‬ ‫‪ .1‬יסוד אפוגל‪ 40-50 :‬מיקרון‪,‬‬ ‫‪ .2‬ביניים אפיטמרין סולקוט‪ 100 :‬מיקרון‪,‬‬ ‫‪ .3‬עליון טמגלס פוליאוריטן אליפטי‪ 60 :‬מיקרון בשתי שכבות‬ ‫לקבלת כיסוי מלא‪.‬‬ ‫סה"כ‪ 200 :‬מיקרון לפחות מעל לגילוון‪.‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫‪ .1‬יש לבצע ‪ Stripe Coats‬בעזרת מריחה במברשת לפני כל‬ ‫שכבה‪.‬‬ ‫‪ .2‬יש להקפיד להגיע לכל המקומות הקשים לגישה בהתזה מכל‬ ‫הכיוונים בעזרת מריחות במברשת‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מערכת צבע ב' )מערכת אפוקול(‪ :‬צביעה אלקטרוסטטית‬ ‫תעשייתית בשתי שכבות באבקה בתנור לאווירה ימית או עד‬ ‫כ – ‪ 1000‬מ' מקו החוף‪.‬‬ ‫הכנת השטח‪:‬‬ ‫‪ .1‬בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת‬ ‫הגילוון ו‪/‬או איתור מוצרים שאינם מתאימים לצביעה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אין לצבוע על גילוון פגוע‪ ,‬או במקרים בהם אין אדהזיה בין‬ ‫שכבות הגילוון‪.‬‬ ‫‪ .3‬הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או לחילופין באמצעות‬ ‫דטרגנט חם בהתזה‪.‬‬ ‫‪ .4‬טיפול מכני לחספוס פני השטח בחומר אברזיבי לפי ‪12944-4‬‬ ‫‪.ISO‬‬ ‫‪ .5‬ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק‪.‬‬ ‫צביעת שכבה ראשונה‪:‬‬ ‫‪ .1‬איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת אפוקסי ‪APP320‬‬ ‫‪ Epoxy Barrier‬תוצרת ‪.Akzo Nobel‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ .2‬עובי שכבה לפחות ‪ 80‬מיקרון‪.‬‬ ‫‪ .3‬קליה בטמפרטורה מתכת של ‪ 200 C‬למשך ‪ 10‬דקות‪.‬‬ ‫הכנת השטח לאדהזיה בין השכבות‪:‬‬ ‫חיספוס מכני‪:‬‬ ‫‪ .1‬התזה בעוצמה נמוכה‪ ,‬לצורך חיספוס פני השטח )עד כ – ‪10%‬‬ ‫מעובי השכבה( לשיפור האדהזיה‪.‬‬ ‫‪ .2‬ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק‪.‬‬ ‫צביעת שכבה שניה‪:‬‬ ‫‪ .1‬איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה מתוצרת‬ ‫"אוניברקול" אבקת פוליאסטר "סופר דור" מסדרת ‪7700‬‬ ‫המאפשרת חשיפה חיצונית ממושכת בקרינת ‪ UV‬או אבקה‬ ‫‪ D2525‬תוצרת ‪.Akzo Nobel‬‬ ‫‪ .2‬עובי שכבה לפחות ‪ 60-80‬מיקרון‪.‬‬ ‫‪ .3‬גוון ומירקם לפי דרישת המזמין בהתאם למק"ט‬ ‫"אוניברקול"‪.‬‬ ‫קלייה‪:‬‬ ‫בטמפרטורת מתכת ‪ 2000C‬למשך ‪ 10‬דקות‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אריזה‪:‬‬ ‫האריזה לאחר צביעה תבטיח אותן מפני פגיעה בעת האיחסון‬ ‫וההובלה ובעת ההתקנה באתר‪.‬‬ ‫בקרת איכות‪:‬‬ ‫‪ .1‬המצבעה תגיש תעודות בדיקת צבע כל מנה‪.‬‬ ‫‪ .2‬בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע‪.‬‬ ‫‪ .3‬הצביעה תכלול ביצוע ‪ Touch Gun‬בריתוכים‪.‬‬ ‫‪ .4‬בדיקה מדגמית של עובי הצבע‪.‬‬ ‫‪ .5‬בדיקת אדהזיה בעזרת מסרט‪ ,‬בהתאם לתקן ‪.ISO 2409‬‬ ‫‪ .6‬בדיקת ‪ Pinhole Detector‬רטובה מדגמית‪ ,‬כולל פינות‬ ‫וריתוכים‪.‬‬ ‫תיעוד נדרש מייצרן‪/‬ספק הצבע‪:‬‬ ‫‪ .1‬תעודות בדיקות מעבדה מייצרן הצבע לאישור מנות הצבע‬ ‫המסופקות למפעל הצביעה‪.‬‬ ‫‪ASTM‬‬ ‫‪ .2‬תעודות בדיקת הולם )‪ (IMPACT‬לפי התקן‬ ‫‪ D2794‬לכל מנה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור "אוניברקול" בעמידות ‪ 3000‬שעות בבדיקת ‪QUV‬‬ ‫עבור פוליאסטר "סופר דור"‪.‬‬ ‫תיקונים מקומיים‪:‬‬ ‫‪ .1‬יבוצעו בשתי שכבות עם צבע עליון פוליאוריטני אוניקריל או‬ ‫טמגלס‪ .‬כאשר יש פגיעה עד למתכות או‪/‬ו קורוזיה נדרש‬ ‫תיקון בצבע יסוד סובלני להכנת שטח אפוקסי אמרלוק ‪400‬‬ ‫ועליו שתי שכבות עליון אוניקריל )או יסוד אפיטמרין‬ ‫סולקוט ועליון שתי שכבות טמגלס – טמבור(‪.‬‬ ‫נספח גימור אלומיניום‬ ‫א‪ .‬גימור חלונות אלומיניום‬ ‫כל הפרופילים ופרטי החלונות עברו תהליך אנודייז בעובי ‪25‬‬ ‫מיקרון לפחות‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪121‬‬ ‫ציפוי אנודי של אלומיניום ‪ 6063 – T5‬בתהליך אילגון אנודי‬ ‫עבה ‪ AA25‬המתאים לתנאי סביבה וקורוזיה קשים‪ ,‬לפי תקן‬ ‫ישראלי‪ :‬ת"י ‪ – 325‬ציפויים אנודיים על אלומיניום )אילגון(‪.‬‬ ‫עובי השכבה ‪ AA 25‬יהיה בין ‪ 25‬ל – ‪ 30‬מיקרון בשטחים‬ ‫חשופים‪.‬‬ ‫הפרופילים יעברו לפני האילגון תהליך הברשה מבריק או‬ ‫הברשת משי‪ ,‬והגוון הסופי יהיה על פי בחירת האדריכל‪.‬‬ ‫יצרן הפרופילים ויצרן החלונות יאושרו מראש על ידי‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫בדיקת ייצור הפרופילים‪ ,‬טיב הגימור ובדיקת החלונות‬ ‫במפעל ובשטח יבוצעו על ידי מהנדס שיועסק על ידי הקבלן‬ ‫ועל חשבונו‪.‬‬ ‫האילגון ייעשה רק במפעל בעל אישור והסמכה של תו תקן‬ ‫של מת"י לגימור אלומיניום לפי ת"י ‪ 4402‬חלק ‪) 2‬פרופיל‬ ‫אלומיניום‪ :‬גימור הפרופילים( ות"י ‪) 325‬אילגון(‪.‬‬ ‫יש לציין בתעודת המשלוח של פרופילי האלומיניום ועל‬ ‫האריזות את שם המצפה‪ ,‬עובי האילגון והגוון‪.‬‬ ‫בדיקות עובי האנודיזציה והגוון ייעשו אצל המצפה וגם‬ ‫במפעל יצרן החלונות‪ .‬ביצוע בדיקות הקבלה על חשבון‬ ‫הקבלן‪.‬‬ ‫הברגים לעבודות האלומיניום יהיו ברגים נסתרים‪ ,‬בורגי‬ ‫פלב"מ אוסטניטי דרגה ‪ A 4‬בלבד לפי ‪ ,ISO 3506‬פלב"מ‬ ‫‪ 316‬או ‪ 316 Ti‬בלבד‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.25‬‬ ‫זיגוג‬ ‫הסוג והעובי של הזכוכית יהיו כמתואר ברשימות רכיבי המסגרות‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.26‬‬ ‫פירזול‬ ‫א‪.‬‬ ‫באופן כללי‪ ,‬כל חלקי הפירזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל‬ ‫הכנפיים‪ ,‬לפי הוראות היצרן ו‪/‬או לפי התקנים הקיימים ‪-‬‬ ‫בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר(‪ ,‬ולהיות באיכות מעולה‪.‬‬ ‫לשם הבטחת פעולה תקינה‪ ,‬נחה וקלה של חלקים הנעים‬ ‫ברכיב‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן‪ ,‬אלא אם צויין אחרת‬ ‫ברשימות הרכיבים )או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט‬ ‫לשנות את הפירזול( ‪:‬‬ ‫כל הצירים הצידיים יהיו צירים חרוטים עם מיסבי אוקולון או‬ ‫ברונזה‪ ,‬באיכות מעולה‪.‬‬ ‫כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריים‪ ,‬כדגם ‪ 7751‬של "ירדני"‪,‬‬ ‫לרבות כל מערכות הבטחון‪ .‬מנעולי הדלתות יותאמו לרב‪-‬מפתח‬ ‫)‪ (MASTER KER‬על פי שיטת הפירמידה‪.‬‬ ‫כל הבריחים הנסתרים בדלתות הדו‪-‬כנפיות יהיו כדגם ‪36‬של‬ ‫"‪."DORMA‬‬ ‫כל מחזירי השמן יהיו ‪.,D - BC1553 RYOBI‬‬ ‫כל ידיות המנוף תהיינה כדגם ‪ 6102‬של "ירדני"‪ ,‬לרבות רוזטות‬ ‫עם חיבור סמוי לכנף‪ .‬לכל כנפי הדלתות לפתיחה רגילה יורכבו‬ ‫מעצורי רצפה מ ‪,PVC-‬מתוצרת "ליפסקי‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ידיות בהלה דגם ‪.#10989011/98 JMP‬‬ ‫כל סוגי הפירזול טעונים אישור האדריכל‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪122‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.27‬‬ ‫הרכבה בבנין )כללי(‬ ‫על הקבלן מוטלת מלוא האחריות להרכבת הרכיבים בבנין‪ ,‬באופן‬ ‫מדוייק ומפולס ולפי הוראות המהנדס‪.‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.28‬‬ ‫‪06.02‬‬ ‫‪06.02.29‬‬ ‫הרכבת המשקופים‬ ‫א‪.‬‬ ‫הרכבת המשקופים בבנין תבוצע בהתאם לתוכניות האדריכלות‬ ‫הכלליות של הבנין‪ ,‬ולפי פרטים מאושרים על ידי האדריכל‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫עיגון משקופים הדלתות והשערים לרצפות הבטון יבוצע על ידי‬ ‫החדרת רגלי המשקוף לתוך רצפת הבטון‪ ,‬בשיעור של ‪ 5‬ס"מ‬ ‫לפחות‪ .‬לאורך פינות המפגש בין המשקוף לרצפת הבטון ו‪/‬או‬ ‫הטרצו יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטוסיל"‪ ,‬לשם קבלת‬ ‫"רולקה" קטנה למניעת קורוזיה‪.‬‬ ‫איטום‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן אחראי לאטימות מוחלטת של הפתח נגד חדירת אוויר‬ ‫ומים בין המשקוף לקיר ובין המשקוף לכנפיים‪.‬‬ ‫האיטום בין החלקים הנעים בכל רכיב ייעשה באמצעות‬ ‫מברשות שעירות ו‪/‬או סרטי איטום גמישים מגומי כגון‪:‬‬ ‫‪EPDM‬או רצועות או פרופילים פלסטיים עשויים ‪ PVC‬או‬ ‫מנאופרן‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫איטום המרווחים בין הזכוכית לבין פרופילי הפלדה יהיה‬ ‫באמצעות סרטי איטום פלסטיים או גומי כנ"ל‪.‬‬ ‫בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית‬ ‫הכנף לסף הפתח באמצעות פסי גומי גמישים‪ .‬פרופיל ‪ PVC‬דגם‬ ‫‪ ET395‬או במברשות ניילון בפרופיל אלומיניום דגם מאושר של‬ ‫"סופרסיל" ‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.30‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫דוגמאות‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪06..02‬‬ ‫‪02.31‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫על הקבלן להכין אב‪-‬טיפוס של כל אחד מן הרכיבים‪ ,‬בהתאם‬ ‫להוראות האדריכל והפיקוח במקום‪.‬‬ ‫אין להתחיל בייצור של הפריטים האחרים לפני קבלת אישור‬ ‫האדריכל על כל דגם ו‪/‬או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב‬ ‫ורכיב‪ .‬הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם‬ ‫שנבדק ואושר‪.‬‬ ‫לפי דרישת האדריכל‪ ,‬על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי‬ ‫הרכיבים‪ ,‬כגון פרופילים‪ ,‬זכוכית לסוגיה‪ ,‬דגמי פירזול וכו'‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן‪ ,‬עליו להכין כל דגם של רכיב‪ ,‬אשר יידרש על ידי‬ ‫האדריכל )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו‬ ‫בבנין‪.‬‬ ‫קבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על‬ ‫ידי האדריכל(‪ ,‬וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר‬ ‫שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם‪.‬‬ ‫התאמה לתקן ישראלי‬ ‫כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו חייבות להיות באישור מכון‬ ‫התקנים הישראלי‪ ,‬לעמידות נגד אש‪ ,‬לפרק זמן המצורף בדף הדלת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪123‬‬ ‫פרק ‪ - 06.3‬פירזול לעבודות נגרות ומסגרות‬ ‫‪06.3.01‬‬ ‫כל פריטי הפירזול יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן‪ ,‬בין שצויין הדבר‬ ‫בתוכניות וברשימות האדריכל ובין אם לא ויהיה כלול במחיר העבודות‪.‬‬ ‫‪06.3.02‬‬ ‫כל הפירזול יהיה מסוג מעולה‪ ,‬בהתאם למפורט בשירטוטים‪ ,‬בכתב‬ ‫הכמויות והמחירים של האדריכל‪ ,‬וביתר מסמכי החוזה‪ .‬בהעדר פירוט‬ ‫ימליץ האדריכל והקבלן יציע פריט‪ ,‬אשר יהא עליו לקבל אישור‬ ‫מהאדריכל והמפקח לפי דוגמא‪.‬‬ ‫‪06.3.03‬‬ ‫הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הפירזול בזמן הייצור של‬ ‫הפריטים )דלתות‪ ,‬חלונות וכו'(‪ ,‬ולהרכיבו לפי הסוגים הנדרשים‬ ‫בטבלאות המצורפות‪ ,‬בצורה מותאמת ומושלמת לקבוצות הפירזול‪,‬‬ ‫ובהתאם לשבלונות שיסופקו על ידי יצרני וספקי הפירזול‪.‬‬ ‫‪06.3.04‬‬ ‫הקבלן יבצע במקומות המיועדים להתקנת פירזולים את החיזוקים‬ ‫הנדרשים‪ ,‬עיבודי משקעים‪ ,‬קידוחים וחיזוקים בהתאם לתקינה‬ ‫מאושרת ובאופן שיתאימו לפירזולים שברשימות האדריכל‪.‬‬ ‫‪06.3.05‬‬ ‫קידוחים והברזות עבור התקנת פירזולים חיצוניים באתר יבוצעו על ידי‬ ‫מסגרים מומחים בלבד‪.‬‬ ‫‪06.3.06‬‬ ‫לפני ייצור הדלתות והמשקופים יגיש הקבלן תוכניות ורשימות ייצור‬ ‫האדריכל‪.‬‬ ‫לאישור‬ ‫‪06.3.07‬‬ ‫אספקת הפירזול תהיה רק על פי רשימות פירזול של האדריכל ועל פי‬ ‫דוגמאות שיוצגו לאישור וקיבלו אישור האדריכל והמפקח‪.‬‬ ‫כל הפירזול יהיה חדש מסוג מעולה‪ ,‬בהתאם למפורט בשירטוטים‪ ,‬בכתב‬ ‫הכמויות והמחירים וביתר מסמכי החוזה‪ ,‬ובהעדר פירוט ‪ -‬בהתאם‬ ‫להנחיות המפקח‪.‬‬ ‫האישור להזמנת הפירזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות‪.‬‬ ‫על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני ביצוע‬ ‫תחילת העבודה‪ ,‬או בהתאם ללו"ז הפרוייקט‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪124‬‬ ‫פרק ‪ - 6.4‬הוראות מיוחדות להרכבה ואופני מדידה‬ ‫בנוסף לאמור במסמכי החוזה‪ ,‬המחיר כולל בין היתר גם‪:‬‬ ‫אופני מדידה ותשלום לעבודות נגרות ומסגרות‬ ‫תכולת מחירים‬ ‫מחירי הפריטים כוללים את אספקת החלקים‪ ,‬הרכבתם והתאמתם‪ ,‬כולל‬ ‫הפחת‪ ,‬המלאכות הדרושות‪ ,‬ההתקנה והרכבה מקום‪ .‬כן כוללים‬ ‫המחירים את האספקה וההרכבה של הפירזול‪ ,‬הזיגוג והרכבתו‪ ,‬הצביעה‬ ‫והאטמים‪ ,‬התאמה למפתח מסטר )כולל מפתחות מסטר(‪ ,‬וכו'‪.‬‬ ‫מחירי הדלתות‪ ,‬החלונות והתריסים כוללים את המלבנים )גם אם‬ ‫מחומר שונה(‪ ,‬פרט לכנפי העץ הנמדדים בנפרד‪.‬‬ ‫סרגלי הזיגוג‪ ,‬סרגלי הלבשה וציפוי‪ ,‬נמדדים עם הפריטים שלהם הם‬ ‫שייכים )גם אם הם עשויים מחומר שונה(‪.‬‬ ‫תריסים‪ ,‬רשתות סורגים ושכבות ימדדו יחד ויכללו במחיר החלונות‬ ‫והדלתות שהם שייכים להם‪.‬‬ ‫מחירי מעקות‪ ,‬חלונות ואלמנטים אחרים‪ ,‬כמצויין בכתב הכמויות‪,‬‬ ‫המותקנים בהתקנה חיצונית של הבנין‪ ,‬כוללים גילוון באבץ חם‪.‬‬ ‫מחיר פריט‪ ,‬המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתוכניות‪ ,‬יכלול את כל‬ ‫המתואר בתוכניות ובמפרט‪ ,‬בקשר לאותו פריט‪.‬‬ ‫מחירי דלתות הפח‪ ,‬המוגדרות כדלתות אקוסטיות‪ ,‬כוללים את המילוי‬ ‫ושכבות "פדופן"‪ ,‬כמפורט ואת גומיות האטימות כמפורט‪.‬‬ ‫מחירי הדלתות‪ ,‬מכל הסוגים‪ ,‬כוללים את האספקה וההתקנה של‬ ‫פרופילי האטימות‪ ,‬המפורטים בתוכניות וגם שאינם מפורטים בתוכניות‬ ‫ואת ההכנות לקבלת הפרופילים הנ"ל בפרטי הדלתות והמשקופים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪125‬‬ ‫פרק ‪ – 07‬מפרט טכני למתקני תברואה‬ ‫‪ 07.01‬תיאור העבודה‬ ‫במסגרת מכרז ‪ /‬חוזה זה על הקבלן יהיה לבצע את העבודות העיקריות כמפורט מטה ‪:‬‬ ‫‪ .1‬שיפוץ חדרי שירותים בקומת כניסה וקומת מרתף של הבניין‪.‬‬ ‫‪ .2‬הוספת מטבחון בקומת המרתף ושינוי מיקום של מטבחון בקומת הכניסה‪.‬‬ ‫‪ .3‬שדרוג מערכות מי צריכה ומים לכיבוי אש קיימת של הבניין‪ ,‬לרבות החלפה‪ /‬הוספת‬ ‫ברזי שריפה ועמדות כיבוי אש‪.‬‬ ‫‪ .4‬פירוק מוחלט של מערכת הסקת המבנה‪ ,‬לרבות פירוק תנור הסקה‪ ,‬רדיאטורים‪ ,‬צנרת‬ ‫ואביזריה‪.‬‬ ‫‪ .5‬החלפת הזנת מים ראשית למבנה‪.‬‬ ‫‪ .6‬הפרדת מערכות כיבוי אש ומי צריכה במבנה‪.‬‬ ‫‪ .6‬התקנת מערכת ניקוז מי עיבוי של יחידות מ"א‪.‬‬ ‫‪ .7‬שיפוץ מערכת ביוב קיימת של המבנה‪ ,‬לרבות שיפוץ תאי ביקורת והחלפת קטע צנרת בין‬ ‫התאים‪.‬‬ ‫‪ 07.02‬תקנים ומסמכים‬ ‫העבודה תבוצע בכפיפת לכל החוקים‪ ,‬הצווים‪ ,‬התקנות וההוראות של הרשויות‬ ‫המוסמכות ובהתאם לתקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים הנוגעים לעבודה זו כפי‬ ‫שמפורסם במפרט הכללי במוקדמות ובמיוחד מסמכים הבאים‪:‬‬ ‫ הל"ת ‪-‬הוראות למתקני תברואה המהדורה האחרונה כולל עדכונים;‬‫ מפרט כללי לעבודות בניה )במיוחד פרקים ‪; (57 ,34 ,24 ,11 ,07‬‬‫ כל המפרטים של מכון התקנים הנם בתוקף – בהתאם לתחום העבודה;‬‫ כל התקנים הישראלים הנם בתוקף לעבודה זו ‪-‬בהתאם לתחום העבודה;‬‫ בנוסף‪ ,‬יפורטו להלן מספר תקנים ייעודיים לעבודות במסגרת המכרז‪ /‬החוזה‪:‬‬‫ תקן ישראלי מס' ‪ – 958‬צינורות ואביזרים מפוליפרופילן לשפכים חמים;‬‫ תקן ישראלי מס' ‪ 1205‬על כל חלקיו– מתקני תברואה ובדיקתם;‬‫ תקן ישראלי מס' ‪ 4476‬חלק ‪ – 2 ,1‬צינורות ואביזרים מפוליאתילן‪ :‬צינורות פוליאתילן‬‫בעל צפיפות‬ ‫גבוהה במערכות נקזים וגשמות‪ -‬הוראות התקנה‪.‬‬ ‫‪ 07.03‬צנרת ואביזרים‪.‬‬ ‫א‪ .‬מערכות מי צריכה ומים לכיבוי אש‬ ‫סוגי הצינורות‪ ,‬הספחים ואופן ההתקנה יהיו בהתאם לסוג המופיע בתכניות ובכתב‬ ‫הכמויות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪126‬‬ ‫כל צינורות מים גלויים מחוץ למבנה בקוטר "‪ 4"-3‬יהיו מפלדה בעובי דופן "‪ ,5/32‬עם‬ ‫ציפוי פנימי של בטון וצביעה חרושתית‪.‬‬ ‫צינורות מים בתוך המבנה‪ ,‬מונחים גלויים ו‪/‬או סמויים‪ ,‬יהיו מפוליאתילן מצולב‪ ,‬דוגמת‬ ‫"פקסגול" תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" עם צינור מתעל בקוטר מתאים ו‪/‬או מפלדה‬ ‫מגולוונת סקדיול ‪ 40‬ללא תפר‪ ,‬מחוברת בהברגה‪.‬‬ ‫כל עבודות הריתוך יבוצעו כמפורט בפרקים ‪ 07‬ו‪ 19-‬של המפרט הכללי‪ .‬ללא קבלת אישור‬ ‫מהמתכנן אין לבצע ריתוך ספחים וצנרת מגולוונים‪.‬‬ ‫צנרת גלויה תהיה עם צביעה חיצונית‪ .‬צנרת סמויה תהיה עם עטיפה חיצונית דוגמת ‪APC‬‬ ‫או "טריו"‪.‬‬ ‫קשתות‪ ,‬הסתעפויות‪ ,‬מעברי קוטר‪ ,‬מופות‪ ,‬מחברים וכד' בצינורות מכל סוג וקוטר יבוצעו‬ ‫אך ורק מספחים חרושתיים המיועדים ומתאימים לסוג הצנרת‪ ,‬מומלצים ומאושרים ע"י‬ ‫יצרן הצנרת‪ ,‬בהתאם למפרט הכללי ותקנים ישראליים הרלוונטיים ) לא ע"י חיתוכים‬ ‫והתאמות כלשהן(‪.‬‬ ‫כל האביזרים כגון ברזים‪ ,‬מגופים‪ ,‬שסתומי סגירה ואוויר וכד' יהיו מתוצרת ומסוג כפי‬ ‫שצוין בתכניות ובכתב הכמויות או ש"ע מאושר ע"י המתכנן‪ .‬התקנתם תבוצע בצורה‬ ‫שתאפשר פירוקם לצורכי טיפול או החלפה‪.‬‬ ‫אביזרים המחוברים בהברגה יכללו רקורד קונוס )שיורכב אחרי האביזר בכיוון הזרימה(‪.‬‬ ‫אביזרים מאוגנים יצוידו באוגני פלדה נגדיים חרושתיים ויותקנו )על‪-‬פי הצורך – בהתאם‬ ‫לדרישת המפקח( עם דריסר מאוגן )חצי דריסר(‪.‬‬ ‫אביזרי צנרת לרבות אטמים יותאמו לתפקידם )טמפרטורות‪ ,‬לחצים( בהתאם לאופי‬ ‫בהם קשורים‪.‬‬ ‫המערכת‬ ‫כל הצינורות‪ ,‬הספחים והאביזרים המיועדים להתקנה יהיו חדשים‪ ,‬מאיכות מעולה‪ ,‬ללא‬ ‫סימני פגם ו‪ /‬או ליקוי‪.‬‬ ‫איכות הספחים בכל הרשתות תהיה שווה לפחות לאיכות הצינורות אליהם משתייכים‬ ‫הספחים‪.‬‬ ‫תמיכות‪ ,‬חבקים‪ ,‬תליות וחיזוקים של הצינורות ושסתומים ‪ -‬יהיו סטנדרטיים מפרופילים‬ ‫וחיבורים דוגמת "יוניסטרט" או שו"ע שיאושר ע"י המפקח מראש‪ .‬על הקבלן להגיש‬ ‫דוגמאות ממוצרים אלו לאישור המפקח טרם תחילת ביצוע עבודות באתר‪.‬‬ ‫מקומות‪ ,‬בהם יידרשו תמיכות להרכבת מספר צינורות ‪ ,‬יכין הקבלן ויגיש מראש לאישור‬ ‫המפקח תכנית מפורטת של התמיכות‪.‬‬ ‫כל אביזרי תליה לצנרת יהיו מפלדה מגולוונת בלבד‪.‬‬ ‫קביעת תמיכות לקירות ולתקרה תיעשה בברגי "פיליפס" בקוטר המתאים שיסוכם עם‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫המרחק המינימלי בין תליות או תמיכות לצינורות פלסטיים גלויים יהיה ‪ 10‬קוטרים של‬ ‫קוטר הצינור‪.‬‬ ‫חיבור צינורות לתמיכות יבוצע באמצעות חבקים‪ ,‬אומגות‪ ,‬בנדים וכו' לרבות חיוץ חשמלי‬ ‫בין הצינור לתמיכה מכל סוג וגודל באמצעות אטמים‪/‬שרוולים מתאימים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪127‬‬ ‫חדירות דרך קונסטרוקציות המבנה יבוצעו באמצעות שרוולים מפלדה מגולוונת )לא‬ ‫פלסטיק או פח(‪ .‬השרוולים האופקיים יבוצעו במישור אחד עם פני הקירות סופיים לרבות‬ ‫החיפוי‪ .‬השרוולים האנכיים יבלטו ב‪ 5.0 -‬ס"מ מפני הרצפה הגמורה‪ .‬השרוולים יהיו בקוטר‬ ‫מתאים אשר יבטיח מרווח התקין בין פנים השרוול לקוטר החיצוני של הצינור‪ .‬מרווח בין‬ ‫שרוול לצינור ימולא בחומר אלסטומרי דוגמת מרק שרברבים או ש"ע‪.‬‬ ‫יש להימנע מריתוכים ו‪ /‬או חיבורים בתוך קונסטרוקציות המבנה‪.‬‬ ‫על הקבלן להקפיד על אטימה מעולה נגד חדירת מים לתוך השרוולים החוצים‬ ‫קונסטרוקציות המבנה‪.‬‬ ‫ביצוע כל הפתחים )בחציבה ו‪ /‬או בקידוח( ותיקונם סביב השרוולים תבוצע ע"י הקבלן אך‬ ‫ורק לאחר בדיקה וקבלת אישור ממהנדס קונסטרוקציות ו‪ /‬או מפקח‪.‬‬ ‫לקראת סיום עבודות צנרת‪ ,‬לאחר ביצוע תיקוני טיח וצבע על הקבלן יהיה להתקין על‬ ‫הציוד‪ ,‬שסתומים‪ ,‬מגופים‪ ,‬צנרת ואביזרים את השילוט המתאים הנדרש ‪ -‬בהתאם‬ ‫להנחיות המזמין והמפקח‪.‬‬ ‫חיבור בין צנרת מתכתית חדשה לקיימת יש לבצע באמצעות אביזרי חיוץ ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מערכות ביוב )דלוחין ושופכין( וניקוז מי עיבוי של יחידות מיזוג אוויר‪.‬‬ ‫סוגי צנרת‪ ,‬ספחים ואופן התקנתם יהיה בהתאם לתכניות ולכתב הכמויות‪.‬‬ ‫קטעי צנרת של מער' ביוב חיצונית )בין תאי ביקורת( יהיה מצנרת ‪.PVC‬‬ ‫קו סניקת מי דלוחין של מטבחון ומי עיבוי של יח' מ"א בקומת המרתף )אחרי מתקן‬ ‫קומפקטי לריסוק וסילוק שפכים( יבוצע מצינורות ‪ CPVC‬ויותקן בהדבקה בהתאם‬ ‫להוראות והמלצות היצרן‪ /‬ספק צנרת‪.‬‬ ‫כל צנרת גרוויטציה בתוך המבנה )עד לחיבורה לתא ביקורת‪ /‬תא ספיגה( תהיה‬ ‫מפוליאתילן בצפיפות גבוהה ‪) HDPE‬תוצרת "מובילית"‪" ,‬גבריט" או שו"ע מאושר( אשר‬ ‫תותקן על פי הוראות של יצרן הצנרת‪ ,‬הל"ת ותקנים הרלוונטיים לתחום העבודה‪.‬‬ ‫יש להקפיד על התקנת אביזרי התפשטות ואביזרי קיבוע של הצנרת‪.‬‬ ‫כל חיבור של צנרת מ‪ HDPE -‬לצינור‪ ,‬ספח או אביזר מחומר אחר יש לבצע בהתאם‬ ‫להמלצות יצרן הצנרת ובאמצעות אביזר חרושתי בלבד‪.‬‬ ‫חדירות צנרת מ‪ HDPE -‬דרך קונסטרוקציות המבנה )ריצפה‪ ,‬תקרה‪ ,‬קיר‪ ,‬וכו'( יש לבצע‬ ‫באמצעות פריט סטנדרטי למעבר קונסטרוקציות המבנה המומלץ ע"י יצרן הצנרת‪,‬‬ ‫ובמקרים שלא קיים פריט סטנדרטי – ע"י עטיפת צנרת בסרט בוטילי מצופה בד ברוחב כ‪-‬‬ ‫‪ 10‬סמ' דוגמת תוצרת חב' "אלרם" או ש"ע מאושר‪ .‬הנ"ל לצורך איטום מושלם כנגד‬ ‫חדירת נוזלים מכל סוג או מים ‪.‬‬ ‫כל הזויות של ‪ 90‬מעלות במערכת הדלוחים ו‪/‬או שפכים ‪ -‬יהיו עשויים משתי ברכים )‪45‬‬ ‫מעלות כל אחד( מלבד מקרים מיוחדים שיאושרו ע"י המתכנן‪.‬‬ ‫שיפוע מינימלי להנחת צנרת ביוב )דלוחין‪/‬שופכין( בקוטר עד וכולל "‪ 110 /4‬מ"מ יהיה ‪2%‬‬ ‫לפחות‪ .‬לצנרת ניקוז מי עיבוי הקוטר המינימלי יהיה ‪ 1%‬לפחות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ 07.04‬בידוד‬ ‫טרמי‪.‬‬ ‫צנרת מים חמים בהנחה גלויה תבודד לכל אורכה כולל ספחים ואביזרים‪.‬‬ ‫הבידוד יבוצע רק לאחר בדיקת המערכת ואישור תקינותה ע"י המפקח‪.‬‬ ‫הצנרת תבודד באמצעות גומי סינטטי דוגמת "וידופלקס" או שו"ע מאושר עם עטיפת‬ ‫בסרט הדבקה מ‪) PVC -‬מעל הבידוד ‪ -‬בחפיפה של ‪.(50%‬‬ ‫‪ 07.05‬מחסומי רצפה ומאספים‪ ,‬מתקן לסילוק מי דלוחין ומי עיבוי של יח'‬ ‫מ"א‬ ‫מחסומי ריצפה יהיו מפוליפרופילן דגם תופיים ‪ -‬קומקום או פוליאתילן בצפיפות גבוהה‬ ‫)‪ (HDPE‬לרבות מסגרת מרובעת ורשת פליז מוברגת תוצרת מ‪.‬פ‪.‬ה או שווה ערך מאושר‪,‬‬ ‫אטומים ומותאמים‪.‬‬ ‫התקנת מחסומי ריצפה תיעשה בתאום עם תכניות האדריכליות ומפקח‪.‬‬ ‫מאספים וקופסאות ביקורת יהיו פוליאתילן בצפיפות גבוהה )‪ (HDPE‬עם מסגרת‬ ‫מרובעת ופקק מוברג מפליז תוצרת מ‪.‬פ‪.‬ה או שווה ערך מאושר‪ ,‬אטומים ומותאמים‪.‬‬ ‫מכסים ורשתות של מחסומי ריצפה ומאספים יש לבצע בהתאמה מלאה עם פני הריצוף‬ ‫לרבות מילוי ואיטום מרווחים‪.‬‬ ‫מיקום התקנת מחסומים וקופסאות יש לתאם עם תכניות אדריכלות והנחיות של מפקח‪.‬‬ ‫העברת מי דלוחין של מטבחון ומי עיבוי של יח' מ"א בקומת המרתף תבוצע באמצעות‬ ‫מסלק שפכים )סילוקית( דגם ‪ SANISPLIT K2‬תוצרת ‪ TEKMA‬או שו"ע מאושר‪.‬‬ ‫‪ 07.06‬כלים סניטאריים‪ ,‬סוללות‪ ,‬ברזים‪ ,‬חסכמים‬ ‫סוגי הכלי‪ /‬המתקן‪ /‬האביזר יהיו בהתאם למפורט בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫התקנת הכלים יבוצע על‪ -‬פי הוראות של היצרן‪ ,‬בהתאם לדרישות של הל"ת והתקנים‬ ‫הרלוונטיים לתחום העבודה ולפי הנחיות של המפקח‪.‬‬ ‫על הקבלן יהיה לבצע איטום בין הכלים ומשטחי שיש‪ ,‬קירות‪ ,‬מחיצות וריצפה‪.‬‬ ‫חיבור סוללות ו‪/‬או ברזים מכל סוג לצינורות מים מפקסגול יבוצע באמצעות ברזי ניל )עם‬ ‫שימוש במאריך גמיש משוריין באורך מתאים( או ברז זוויתי לרבות רוזטות קיר‪.‬‬ ‫לכל סוללה ו‪/‬או מקלחת יותקן חסכם ו‪/‬או ראש מקלחת קבוע או ניידת יעיל וחסכוני‬ ‫מתוצרת ‪ HiHippo‬או שו"ע שיהיה כפוף לעמידה בדרישות הבאות‪:‬‬ ‫תוו כחול‪ /‬תוו תקן‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ תעודת מכון התקנים‪ ,‬רשות המים או כל גוף מוסמך לבדיקת שיעור חסכון מים‬‫אמיתי‪.‬‬ ‫ חסכם חייב למנוע היווצרות אבנית בגופו או באביזרים נלווים לו או באביזרים‬‫אחרים שעלולים לייצר אבנית עקב הרכבתו‪ .‬על ספק להציג תעודה על כך מרשות‬ ‫מוסמכת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪129‬‬ ‫ חסכם חייב למנוע גידול לגיונלה בגופו‪ ,‬באביזרים נלווים ובאביזרים אחרים‬‫שעלולים לגדול‬ ‫לגיונלה עקב הרכבתו‪ .‬על ספק להציג תעודה על כך מרשות מוסמכת‪.‬‬ ‫ חסכם חייב להיות מצויד במנגנון נגד גניבות‪.‬‬‫‪-‬חסכם חייב להיות מצויד בשיעור מפל לחץ מים דרכו‪.‬‬ ‫‪ 07.07‬מערכת לחימום מי צריכה‬ ‫מי צריכה עבור שירותים של קומת המרתף יחוממו באמצעות מכלול של דוד חשמלי‬ ‫בנפח ‪ 30‬ליטר עם מיכל התפשטות בנפח כ‪ 8 -‬ליטר )המכלול יותקן מחוץ למבנה(‪.‬‬ ‫אספקת מים חמים עבור מטבחונים וחדרי שירותים בקומת כניסה יבוצע באמצעות‬ ‫מערכת סולארית‪ .‬המערכת תותקן על הגג של המבנה )מעל חדרי שירותים בקומת כניסה(‬ ‫ותכלול דוד‬ ‫שמש בנפח ‪ 120‬ליטר עם גיבוי חשמלי‪ ,‬מכלול של ברז תרמוסטטי )ווסת ביטחון למניעת‬ ‫כוויות(‪ ,‬קולט או קולטי שמש)בשטח המתאים לנפח הדוד(‪ ,‬מיכל התפשטות בנפח כ‪-‬‬ ‫‪258‬ליטר ומכלול האביזרים הנלווים‪.‬‬ ‫דוד שמש ואביזרים הנלווים יהיו בעלי תו תקן‪ ,‬כדוגמת תוצרת "כרומגן" או שו"ע ‪.‬‬ ‫עובי הפח של הדוד לפחות ‪ 5‬מ"מ‪ .‬הדוד יסופק עם ציפוי פנימי באמאיל לרבות גוף חימום‬ ‫‪ 2.5‬קוו"ט‪ ,‬עם בידוד פוליאוריתן מוקצף בעובי מינימלי ‪ 40‬מ"מ ועטוף בפח מגולוון וצבוע‬ ‫בעל עובי ‪ 0.5‬מ"מ‪.‬‬ ‫הדוד יסופק עם ברז ניתוק‪ ,‬טרמוסטט‪ ,‬שסתום על חוזר‪ ,‬שסתום בטחון עד ‪ 8‬אטמ'‪ ,‬ברז‬ ‫ערבוב ומיכל התפשטות – הכל בהתאם להל"ת‪ ,‬ת"י‪ ,‬דרישות המפרט וכו'‪.‬‬ ‫אחריות לדוד תהיה לפחות ‪ 6‬שנים‪ .‬להפעלת גיבוי חשמלי של הדוד יש להתקין שעון שבת ‪.‬‬ ‫קולטי שמש יהיו כדוגמת תוצרת "כרומגן" או שו"ע מאושר‪ ,‬בשטח מתאים לדוד ולתקן‪,‬‬ ‫עם זכוכית בעובי ‪ 3.0‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪ 07.08‬צביעת צינורות פלדה‬ ‫עבודות צביעה במסגרת הפרויקט יבוצעו בהתאם למפרט כללי‪ ,‬פרק ‪ 57,11 ,07‬ו‪ -‬ת"י ‪. 756‬‬ ‫צביעת צנרת תהיה חרושתית‪ .‬באתר יבוצעו השלמות ותיקוני צבע בלבד‪.‬‬ ‫גוון של צבע עליון לצינור ייקבע ע"י המזמין בהתאם לצבע המקובל לאספקות השונות‪.‬‬ ‫צנרת המים תצבע ללא אבחנה והפרדה במיקום גלוי‪ ,‬נסתר או מבודד‪.‬‬ ‫‪ 07.09‬בדיקת מערכות‬ ‫כל מערכות תברואה יעברו בדיקות בהתאם לאמור במפרט כללי‪ ,‬פרק ‪ 07‬ו‪ , 57-‬ת"י ‪1205‬‬ ‫והנחיות הל"ת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪130‬‬ ‫שטיפה וחיטוי מערכות מים יבוצעו בהתאם לדרישות משרד הבריאות‪ ,‬לאחר ביצוע בדיקת‬ ‫לחץ‪.‬‬ ‫על הקבלן לבצע חיטוי קווי מים בהתאם למפרט הכללי‪ ,‬הל"ת‪ ,‬ת''י )‪ 1525 ,1205.1‬חלק ‪,2‬‬ ‫‪ ,(5438‬הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים‪.‬‬ ‫חיטוי הקווים יעשה הקבלן ובאמצעות קבלן המאושר ע"י משרד הבריאות‪ .‬הקבלן ימציא‬ ‫דו"ח תקינות‬ ‫לחיטוי הקווים וימסור אותו למפקח‪ .‬עלות בדיקת לחץ‪ ,‬בדיקה בקטריולוגית‪ ,‬שטיפה‬ ‫וניקוי קווים וכל‬ ‫הנדרש לביצוע מושלם של העבודה – הכל כלול במחיר הנחת הצינורות ולא משולם בנפרד‬ ‫במסגרת חוזה‬ ‫זה‪.‬‬ ‫שסתומים‪ ,‬ברזים‪ ,‬סוללות ואביזרים הרגישים ינותקו ויעקפו בזמן בדיקת המערכת תוך‬ ‫כדי ביצוע‬ ‫הבדיקות‪.‬‬ ‫בעת הבדיקות יש לתת שימת לב לתקינותם של התליות‪ ,‬הנקודות הקבועות ואביזרי‬ ‫ההתפשטות‪.‬‬ ‫מערכות דלוחין‪/‬שפכים וניקוז מי עיבוי של יחידות מזוג אוויר יעברו בדיקה חזותית ובדיקת‬ ‫אטימות‬ ‫בהתאם לדרישת התקנים‪ .‬עם גמר עבודותיו על הקבלן לבצע היטב השטיפה היסודית של‬ ‫מערכות הנ"ל‪.‬‬ ‫בזמן השטיפה יש לתת תשומת לב לזרימה נאותה וחופשית של המים בצנרת‪ ,‬כווני זרימה ואי‬ ‫הצפה דרך קופסאות ביקורת או מחסומי רצפה‪.‬‬ ‫‪ 07.10‬שילוט וסימון‬ ‫הקבלן יתקין שלטים ברורים עבור צנרת מכל סוג‪ ,‬אביזרים‪ ,‬ציוד‪ ,‬שסתומים מדי מים‬ ‫וכו'‪.‬‬ ‫השלטים יהיו על גבי חומר פלסטי )סנדוויץ'( בעל ‪ 3‬שכבות‪ .‬שלטים מחוץ למבנה יהיו מפח‬ ‫מגולוון בלבד‪.‬‬ ‫שלטים יהיו ניתנים לקריאה ממרחק של ‪ 5.0‬מטר לפחות‪.‬‬ ‫בשלטים יסומנו כיווני זרימה‪ ,‬סוג הנוזל‪ ,‬יעוד האביזרים וכו'‪.‬‬ ‫‪ 07.11‬תוכניות "עדות" )‪(AS MADE‬‬ ‫לאחר סיום העבודות יספק הקבלן תוכניות לאחר ביצוע‪ ,‬הכוללים תיאור מדויק של כל‬ ‫העבודות ומערכות‪.‬‬ ‫על הקבלן למסור העתק אחד של התכניות לרשות המפקח‪ .‬על המפקח לאשר בחתימתו את‬ ‫נכונות תכניות ‪ AS MADE‬ולמסור את העתק לחתימה של המתכנן‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪131‬‬ ‫אחרי חתימות הנ"ל‪ ,‬העתק יימסר ע"י המפקח לרשות מהנדס הרלוונטי של אב"ת‬ ‫האוניברסיטה‪.‬‬ ‫לאחר בדיקת העתק ע"י מהנדס אב"ת והכנסת תיקונים בהתאם לדרישתו‪ ,‬על הקבלן‬ ‫לשכפל העתק ולמסור למהנדס אב"ת ‪ 3‬קומפלטים של תכניות ‪ AS MADE‬שלמים‬ ‫ומושלמים בצירוף ‪ CD‬עם קבצי ‪ DWG‬ו‪.PLT-‬‬ ‫הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על דיוק השינויים ע"ג גיליונות התכנון‪.‬‬ ‫‪ 07.12‬אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים‬ ‫א‪ .‬כללי‬ ‫מחירי היחידות בסעיפים השונים המתוארים במסמך זה ובכתב הכמויות ‪ -‬כוללים את‬ ‫מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה‪ ,‬אספקת חומרים‪ ,‬האביזרים‪ ,‬הספחים‪ ,‬חומרי עזר וכל‬ ‫הדרוש לביצוע מושלם של כלל עבודותיו של הקבלן באתר‪ ,‬בין אם הדבר מוזכר מפורשות‬ ‫במסמך זה או בכתב הכמויות ובין אם אין הוא מוזכר כלל‪.‬‬ ‫שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ו‪/‬או ריבוי ספחים עקב שינוים בתוואי הצנרת ביוזמת‬ ‫הקבלן ו‪/‬או המפקח ‪ -‬לא ישמשו עילה לשינוי מחירי היחידה לעבודה הנתונה‪.‬‬ ‫כל הסעיפים בכתב הכמויות הינם למדידה‪ .‬אם לא צוין אחרת‪ ,‬המחיר בכתב הכמויות‬ ‫מתייחס לאספקה ולהתקנת המוצר בשלמות‪.‬‬ ‫ביצוע מדידות‪ ,‬בדיקות כלשהן‪ ,‬הזמנת שרות שדה ונציגי של חברות מקצועיות כלשהם‪,‬‬ ‫העברת דגימות לאישור המפקח וכד' – יהיו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן‪.‬‬ ‫לא ישולם בנפרד עבור ביצוע עבודה בשלבים ותאום עם מזמין‪ ,‬מפקח ו‪/‬או קבלנים‬ ‫אחרים במסגרת מכרז‪/‬חוזה זה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תכולת המחירים‬ ‫מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של המכרז‪ /‬חוזה זה ייראו מחירי היחידה המוצבים‬ ‫בסעיפי כתב הכמויות ככוללים את ערך‪:‬‬ ‫כל המפורט והאמור בתוכניות ובתיאור הטכני‪ ,‬לגבי הסעיפים השונים‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫השימוש בכלי עבודה חשמליים ומכניים‪ ,‬מכשירים‪ ,‬מכונות‪ ,‬פיגומים‪ ,‬כלי הרמה‪,‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫רתכות‪ ,‬וכל ציוד אחר שיהיה דרוש לביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫אספקה והובלת החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו‪ ,‬ובכלל זה‬ ‫העמסתם ופריקתם‪.‬‬ ‫העברת דגמים של ציוד‪ ,‬קבועות‪ ,‬תמיכות וכל שיידרש לאישור המפקח‪.‬‬ ‫אספקה‪ ,‬הובלה והרכבת פיגומים‪ ,‬סולמות וארעיים אחרים‪ ,‬הדרושים לביצוע‬ ‫עבודות‪ ,‬פריקתם וסילוק מאתר לאחר סיום העבודה‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא תשולם תוספת‬ ‫עבור עבודה בגובה‪.‬‬ ‫הוצאות הנהלת העבודה‪ ,‬מדידה‪ ,‬סימון‪ ,‬ביצוע כל הבדיקות הנדרשות‪ ,‬הוצאות‬ ‫משרדיות והוצאות עריכת מסמכים למסירת העבודה‪ ,‬תכניות‬ ‫‪AS‬‬ ‫‪MADE‬ו"תיקי מתקן"‪ .‬מדידה ועריכת התכניות "לאחר ביצוע" ע"י מודד מוסמך‪.‬‬ ‫ג‪ .‬צנרת‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪132‬‬ ‫הצינורות מכל סוג ימדדו במ"א לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקום כולל אורך‬ ‫הספחים‪ ,‬האביזרים‪ ,‬הציוד וכד'‪.‬‬ ‫להלן מפורטת תכולת מחירים ועבודות הכלולות במחיר הצינורות שעבורם לא ישולם‬ ‫בנפרד‪:‬‬ ‫אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬אחסון והנחת צינורות‪ ,‬ספחים‪ ,‬חיבורים וכל הנדרש לביצוע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לרבות כל העבודות הנלוות – בהתאם לסעיפי כתב הכמויות‪.‬‬ ‫ביצוע בדיקות כלשהן‪ ,‬לרבות פיקוח שרות שדה של יצרן הצנרת )לפחות ‪ 3‬סיורי‬ ‫ביקורת לצנרת מכל סוג(‪.‬‬ ‫הצינורות עצמן‪ ,‬ספחים )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות(‪ ,‬אוגנים )עם‬ ‫‪-‬‬ ‫אטמים וברגים( וכל התליות‪ ,‬התמיכות‪ ,‬החבקים‪ ,‬הקונזולים‪ ,‬בלוקי עיגון מבטון‪,‬‬ ‫אמצעי הקביעה אחרים וחומרי העזר‪ ,‬חיוץ בין הצנרת למתלים ‪ /‬תמיכות מכל‬ ‫סוג‪.‬‬ ‫חיבורים‪ ,‬אביזרים וספחים בין צנרת פקסגול‪/‬פקסגול וצנרת פקסגול‪/‬פלדה‬ ‫‪-‬‬ ‫מתוכננת ‪.‬‬ ‫שרוולי מעבר כולל איטום כנגד חדירת מים‪ ,‬במיוחד בחדירות דרך הגג‪ ,‬כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫התקנת סרט בוטילי ברוחב של כ‪ 10 -‬סמ' לצנרת ‪. HDPE‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קידוחי יהלום וחציבה בקירות‪ ,‬מחיצות‪ ,‬מעברים‪ ,‬תקרות ורצפות כולל סגירה‬ ‫בבטון ו‪/‬או טיח‪ ,‬צביעה ו‪/‬או השלמת ריצוף לאחר הנחת צנרת ‪.‬‬ ‫צביעה או עטיפה חיצונית לצינורות השונים‪ ,‬כולל תיקוני צבע‪ ,‬צפוי וכד' לצינורות‬ ‫שנפגעו‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שטיפה‪ ,‬ניקוי יסודי‪ ,‬חיטוי ובדיקה בקטריאלית של קווי מים קרים וחמים‬ ‫באמצעות קבלן מוסמך ע"י משרד הבריאות‪.‬‬ ‫ביצוע בדיקות הידראוליות לכלל המערכות בהתאם למוגדר במפרט טכני מיוחד‪,‬‬ ‫המפרט הכללי ובהל"ת‪.‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫בדיקת ריתוכים בהתאם למוסבר במפרט טכני מיוחד‪.‬‬ ‫בדיקת עטיפה חיצונית של צנרת אשר תונח בתוך הרצפה והקונסטרוקציות‬ ‫המבנה באמצעות "הולי דטקטור" ותיקון ליקויים כנדרש ‪.‬‬ ‫בדיקת מכון התקנים לטיב ביצוע עבודות )לפחות ‪ 2‬בדיקות במהלך הביצוע( כולל‬ ‫העברת דו"ח למפקח‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ד‪ .‬ברזים‪ ,‬מגופים‪ ,‬שסתומים‪ ,‬ברזי כיבוי ועמדות כיבוי אש‬ ‫שסתומים‪ ,‬ברזים‪ ,‬מגופים‪ ,‬וכד' ימדדו ביחידות כשהם מסופקים מורכבים במקום‪.‬‬ ‫מחירם כולל הספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬אחסון והתקנה במקום‪ ,‬אמצעי קביעה ועיגונים‪ ,‬אוגנים‬ ‫נגדיים‪ ,‬דרסרים ורקורדים‪ ,‬אטמים‪ ,‬חומרי עזר וחיבורים לצנרת‪.‬‬ ‫עמדות כיבוי אש ימדדו כ‪-‬קומפלט‪ .‬מחירם כולל אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬אחסון והתקנה במקום‬ ‫לרבות צביעה‪ ,‬אמצעי קביעה ועיגונים‪ ,‬קונזולות‪ ,‬אוגנים נגדיים‪ ,‬דרסרים ורקורדים‪,‬‬ ‫אטמים‪ ,‬תליות ותמיכות‪ ,‬חומרי עזר וחיבורים לצנרת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪133‬‬ ‫ה‪ .‬חיבורי צנרת‬ ‫חיבורים בין מרכיבי צנרת מתוכננת אינם נמדדים ואינם משולמים בנפרד ומחירם כלול‬ ‫בסעיפי הנחת צנרת‪.‬‬ ‫חיבורי קווי צנרת מתוכננת לקווים קיימים ימדדו כקומפלט וישולמו בנפרד בהתאם‬ ‫לסעיפי כתב הכמויות‪.‬‬ ‫מחיר החיבורים כולל תאום ביצוע עבודה עם כל גורם לפי הצורך‪ ,‬התארגנות לביצוע‬ ‫עבודה‪ ,‬לרבות ביצוע קו זמני )במידת הצורך(‪ ,‬גילוי קווים קיימים כולל חפירה ו‪/‬או‬ ‫חציבה‪ ,‬ביצוע ניתוק‪ ,‬ניקוז וחיתוך קו הקיים וביצוע חיבור עצמו לרבות חיוץ )במידה ויש‬ ‫צורך(‪ ,‬כולל כל הספחים‪ ,‬אוגנים והחומרים הדרושים לכך וכל הבדיקות הדרושות ע"י‬ ‫המפקח‪ .‬כמו כן‪ ,‬המחיר כולל החזרת מצב השטח לקדמותו לאחר ביצוע החיבור‪.‬‬ ‫ו‪ .‬קבועות סניטריות‬ ‫הכלים הסניטרים ימדדו ביחידות כשהם מסופקים ומורכבים במקום‪.‬‬ ‫עבודת התקנת הכלים תכלול אביזרי חיבור הדרושים‪ ,‬אמצעי תמיכה‪ ,‬עיגון‪ ,‬תליה‪,‬‬ ‫קונזולות‪ ,‬איטום סביב הקבועות וכו'‪.‬‬ ‫ז‪ .‬מחסומי רצפה וקופסאות ביקורת‪.‬‬ ‫ימדדו ביחידות‪ .‬מחיר היחידה יכלול הספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה בשלמות לרבות אביזרי‬ ‫חיבור הדרושים‪ ,‬סל סינון מנירוסטה‪ ,‬מסגרת מרובעת ומכסה או רשת פליז מוברגים‪,‬‬ ‫איטום וכו'‪.‬‬ ‫ח‪ .‬בידוד תרמי‬ ‫בידוד תרמי לצינורות מים חמים‪ ,‬לרבות בידוד ספחים ‪ -‬ימדד וישולם לפי מ"א צנרת‬ ‫לאורך הציר ויכלול בידוד צנרת וספחים ועטיפת סרט ‪ PVC‬ו‪/‬או עטיפת סילפס‪ .‬עובי‬ ‫הבידוד יהיה בהתאם לכתב הכמויות‪.‬‬ ‫ט‪ .‬תאי בקורת‪ /‬תאי ספיגה‬ ‫ימדדו ביחידות ויכללו גם תקרה ומכסה‪ ,‬מחברי שוחה ואטמי חדירת צנרת‪ ,‬עיבודי‬ ‫מתעלים או שכבת חצץ ‪ ,‬הבטונים השונים ליציקת חגורות היקפיות כולל ברזלי הזיון‬ ‫ואיטום התאים כנגד זליגת שפכים וחדירת מים וכל העבודות הנדרשות על פי הנחיות‬ ‫היצרן‪.‬‬ ‫י‪ .‬שילוט‬ ‫שילוט וסימון צנרת‪ ,‬אביזרים וציוד כפי שצוין במפרט טכני – נכללים במחירי היחידה‬ ‫בסעיפים השונים של החוזה ולא משולמים בנפרד‪.‬‬ ‫יא‪ .‬פירוקי מערכות קיימות‬ ‫פירוק וסילוק מערכות מכל סוג ולכל מרחק שיידרש כולל תאום עם כל גורם שיידרש לפי‬ ‫הצורך‪ ,‬יימדד כקומפלט וישולם בהתאם לסעיפי כתב הכמויות‪ .‬המחיר כולל עבודות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪134‬‬ ‫חפירה ו‪ /‬או חציבה בכל עומק ובכל סוגי קרקע ו‪/‬או עבודות סיתות בעומק‪ ,‬רוחב ואורך‬ ‫שנדרש‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪135‬‬ ‫פרק ‪ - 08‬מפרט טכני לעבודות חשמל‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫‪.1‬‬ ‫כללי‬ ‫‪.2‬‬ ‫היקף העבודה‬ ‫‪.3‬‬ ‫תאור המתקן‬ ‫‪.4‬‬ ‫הוראות טכניות כלליות‬ ‫‪.5‬‬ ‫חומרים וציוד‬ ‫‪.6‬‬ ‫הארקות‬ ‫‪.7‬‬ ‫לוחות חשמל‬ ‫‪.8‬‬ ‫גופי תאורה‬ ‫‪.9‬‬ ‫מערכת גילוי וכיבוי אש‬ ‫‪.10‬‬ ‫מערכת לפתיחה‪/‬סגירה חלונות עשן‬ ‫‪.11‬‬ ‫מערכת כריזת חרום‬ ‫‪.12‬‬ ‫דיזל גנראטור‬ ‫‪.13‬‬ ‫תנאים מקומיים ומניעת תאונות‬ ‫‪.14‬‬ ‫תיאומים אישורים ובדיקות‬ ‫‪.15‬‬ ‫אחריות‬ ‫‪.16‬‬ ‫אופני מדידה‬ ‫‪ .1‬כללי‬ ‫א‪ .‬המפרט להלן מתייחס לשיפוץ האקדמיה ללשון העברית בקמפוס‬ ‫האוניברסיטה העברית בגבעת רם ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חוק החשמל תשי"ד ‪ 1954‬ותקנותיו העדכניות‪.‬‬ ‫)‪ (2‬התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי ותקשורת‬ ‫)מוליכים‪ ,‬כבלים‪ ,‬צינורות‪ ,‬יצור לוחות חשמל‪ ,‬הארקות וכו'(‪.‬‬ ‫)‪ (3‬תקנות והוראות חברת החשמל ובזק‪.‬‬ ‫)‪ (4‬תקן ישראלי למערכות גילוי וכיבוי אש מס‪.1220 .‬‬ ‫)‪ (5‬התכניות והמפרט הטכני‪.‬‬ ‫)‪ (6‬פרק אופני מדידה בתקן ‪ 1861‬חלק ‪.7‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪136‬‬ ‫המסמכים הנ"ל מחייבים באופן שווה ומשלימים אחד את השני‪ .‬במצב של‬ ‫סתירה ייפסק לפי הנוהל המחמיר‪.‬‬ ‫‪ .2‬הקף העבודה‬ ‫א‪ .‬העבודה המתוארת במפרט זה כוללת‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לוחות חשמל במתח נמוך ) ‪(400V/230V‬‬ ‫)‪ (2‬אינסטלציה חשמלית מושלמת לחשמל ותאורה ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬אספקה התקנה וחיבור של גופי תאורה‪.‬‬ ‫)‪ (4‬כבלי הזנה ומובילים לתקשורת ומתח נמוך‪.‬‬ ‫)‪ (5‬מערכת גילוי אש ‪.‬‬ ‫)‪ (6‬מערכת כריזה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אין זה מן ההכרח‪ ,‬שהעבודה כולה תמצא את ביטויה בתכניות‪ .‬על הקבלן‬ ‫להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט בתכניות‪.‬‬ ‫ג‪ .‬המזמין שומר לעצמו את הזכות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬למסור לקבלן רק חלק מהעבודות‪.‬‬ ‫)‪ (2‬לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים באמצעות קבלן אחר‪.‬‬ ‫)‪ (3‬לספק חלק מהחומרים‪ ,‬גופי התאורה‪ ,‬המובילים הכבלים וכו'‪.‬‬ ‫)‪ (4‬לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו‪.‬‬ ‫)‪ (5‬לבצע את העבודות בשלבים‪.‬‬ ‫)‪ (6‬לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות‪.‬‬ ‫שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את הצעת הקבלן‪.‬‬ ‫ד‪ .‬הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות‪ ,‬האביזרים‬ ‫והציוד הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו‪/‬או‬ ‫בתכניות‪.‬‬ ‫‪ .3‬תאור המתקן‬ ‫א‪ .‬שיטת האספקה‪:‬‬ ‫קיים חיבור חשמל למבנה במתח נמוך מהבניין הסמוך "האקדמיה ללשון‬ ‫העברית בניין ב"‪ ,‬במסגרת העבודה יותקן לוח ראשי חדש שיוזן מכבל קיים‬ ‫שיוארך ע"פ התוואי החדש‪.‬‬ ‫ב‪ .‬העבודה בבניין תבוצע במידת האפשר בהתקנה סמוי‪ ,‬באזור המשרדים תבוצע‬ ‫תקרה אקוסטית חלקית ומעליה יותקנו תעלות רשת לכבלי‪ ,‬כל יציאה של קו‬ ‫מתחום התקרה האקוסטית תבוצע ע"י סיתות של תקרת הבטון הקיימת‪.‬‬ ‫‪ .4‬הוראות טכניות כלליות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪137‬‬ ‫א‪ .‬צינורות פלסטיק‪:‬‬ ‫כל צינורות הפלסטיק יהיו בלתי דליקים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מובילים מתכתיים‪:‬‬ ‫כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין )תעלות‪ ,‬סולמות‪,‬‬ ‫צינורות‪ ,‬תעלות רשת( ותמיכותיהם יהיו מגולוונים ‪ .‬כל עבודות ההכנה כגון‬ ‫ריתוך‪ ,‬השחזה וכד' יבוצעו פני הגלוון‪ .‬אין לבצע אחרי הגילוון כל עבודה‬ ‫שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי כולל קידוח‪ .‬מגשי הרשת יהיו מגולוונים מחוטים‬ ‫בעובי ‪ 4‬מ"מ לפחות‪ .‬התמיכות‪ ,‬לסולמות ‪ ,‬לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש‬ ‫מפרופילים מכופפים או זוויתנים מרותכים )ללא ניטים( ויתאימו לעומס‬ ‫המירבי של הסולם‪/‬תעלה עם הכבלים‪ .‬מרחק ההתקנה בין התמיכות ‪ 1‬מטר‬ ‫הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל‬ ‫לכל היותר‪.‬‬ ‫את אישור המפקח לפני הבצוע‪ .‬מחיר התמיכות כלול במחיר מטר תעלה או‬ ‫מגש המפורטים בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫ג‪ .‬חוטי משיכה‪:‬‬ ‫כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות בעבודתו‪,‬‬ ‫יצוידו בחוטי משיכה מניילון שזור‪ .‬לצינורות עד קוטר ‪ 36‬מ"מ חוטים בקוטר‬ ‫‪ 2‬מ"מ‪ ,‬לצינורות ‪ 42‬מ"מ עד ‪ 63‬מ"מ חוטים בקוטר ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬לצינורות "‪3‬‬ ‫ומעלה חוטים בקוטר ‪ 8‬מ"מ‪ .‬סיום החוט בקצה‬ ‫צינור( שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור‪.‬‬ ‫הצינור עם טבעת )קטע‬ ‫ד‪ .‬שילוט‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדביץ' חרוטים עם ציון מספר הלוח‬ ‫ומספר המעגל‪ .‬גוון השילוט לציוד חשמל יהיה כיתוב שחור על רקע לבן‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ציוד תקשורת ישולט בשלט כנ"ל אולם על רקע כחול‪.‬‬ ‫)‪ (3‬השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬ ‫)‪ (4‬כל כבלי החשמל והתקשורת יסומנו ע"י חבק עם סימון מס' מעגל‪.‬‬ ‫)‪ (5‬כבלי התקשורת יסומנו בנוסף למתואר גם בתחילה ובסוף הקו וכן ‪1.5‬‬ ‫מטר מתחילת הקו ומסופו‪.‬‬ ‫ה‪ .‬קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בחלל התקרה המונמכת ‪ ,‬קופסאות‬ ‫הסתעפות שידרשו להיות בקירות יהיו בגובה לא פחות מ ‪ 2.20‬מ‪.‬‬ ‫‪ .5‬חומרים וציוד‪:‬‬ ‫הוראות טכניות‪:‬‬ ‫א‪ .‬כל הצינורות יהיו פלסטיים‪ ,‬כפיפים‪ ,‬כבים מאליהם בהתקנה סמויה ‪,‬מטיפוס‬ ‫כבה מאליו בצבעים הבאים‪:‬‬ ‫חשמל – ירוק‪ ,‬טלפונים‪ -‬כחול‪ ,‬תקשורת מחשבים – סגול‪ ,‬טלוויזיה – צהוב‪,‬‬ ‫גילוי אש‪ -‬אדום‪,‬‬ ‫כריזה ‪-‬חום‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪138‬‬ ‫קוטר הצינורות יהיה מינימום ‪16‬‬ ‫מ"מ‪ .‬צינורות התקשורת יהיו בקוטר‬ ‫מינימום ‪ 23‬מ"מ‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫תיבות החיבורים להתקנה בחלל התקרה יהיו קופסאות "שבדיות" תקניות‬ ‫מחומר פלסטי כבה מאליו עם ‪ 8‬יציאות‪ ,‬אך אין לבצע יותר מאשר ‪ 4‬כניסות‬ ‫לתיבה אחת‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫קופסאות האביזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( יהיו תיבות מלבניות אורגינליות‬ ‫המיועדות לאביזרים שאופיינו‪ .‬האביזרים יחוזקו לתיבות באמצעות ברגים‪,‬‬ ‫למניעת שליפת השקע מן הקיר‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון‬ ‫התקנים הישראלי‪ .‬אביזרים מתוצרת חוץ ישאו תו תקן של אחד או יותר‬ ‫מהתקנים הבאים‪.IEC, NEC, UL, VDE, BS :‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫האביזרים )שקעי חשמל ותקשורת ומפסקי מאור( להתקנה שקועה יהיו מדגם‬ ‫"גוויס‪. SYSTEM‬‬ ‫ו‪ .‬תעלות פלסטיות יהיו מטיפוס כבה מאליו דוגמת פלגל או ‪ IBOCO‬או ש"ע‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש )גם‬ ‫אם הם מדגם שהוגדר במפרט ו‪/‬או בכתב הכמויות( לאישור המפקח והמתכנן‪.‬‬ ‫אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהווה אישור לכל‬ ‫הציוד מאותה התוצרת‪ .‬כל אביזר או חומר שיימצאו לקויים ו‪/‬או פסולים ו‪/‬או‬ ‫לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו‪.‬‬ ‫‪ .6‬הארקות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בבנין לא תבוצע הארקת יסודות‪ ,‬יותקן ממסר זליגה למפסק הראשי‬ ‫שיכויל אחרי בדיקת התנגדות המתקן‪.‬‬ ‫)‪ (2‬יש להאריק את כל האלמנטים המתכתיים כמו שמפורט בסכמת הארקות‬ ‫ע"מ להקטין את התנגדות המתקן‪.‬‬ ‫‪ .7‬לוחות חשמל‪:‬‬ ‫א‪ .‬כללי‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫הלוחות יתאימו לדרישות התקנים הישראליים ת"י ‪ 1419-1‬ולחוק‬ ‫החשמל‪ .‬הלוחות ייוצרו ע"י יצרן‪ -‬מרכיב‪ ,‬שמערכת האיכות שלו מתאימה‬ ‫למסמך ת"ת ‪ 22‬של מכון התקנים‪ .‬לחילופין‪ ,‬יהיה היצרן‪ -‬מרכיב בעל‬ ‫היתר לסמן את לוחות החשמל בתו תקן‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫היצרן‪ -‬מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על‬ ‫ידי היצרן המקורי להעביר את הידע הנ"ל ליצרן‪ -‬מרכיב‪ .‬היצרן‪ -‬מרכיב‬ ‫יעמוד בקשר מתמיד עם יצרן מקורי‪ ,‬יעבוד אך ורק בהתאם להנחיותיו‪ ,‬לא‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪139‬‬ ‫יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו‬ ‫בסיסטם של היצרן המקורי‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ציוד שיאושר לשימוש יהיה מהסדרות הבאות בלבד ‪:‬‬ ‫‪Emax,Tmax,S200– ABB‬‬ ‫‪IZM ,NZM ,FAZ – MOELLER‬‬ ‫‪Masterpact , Compact NS ,C60 – MG‬‬ ‫‪DMX , DPX ,DX-H - LEGRAND‬‬ ‫‪, MERLIN GERIN‬‬ ‫‪SCHNEIDER‬‬ ‫לא יאושר שימוש של ציוד שאינו מתוצרת הנ"ל‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫קטלוג יצרן מקורי‬ ‫ברשות היצרן‪ -‬מרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין היצרן המקורי‪ ,‬הכולל‬ ‫נתונים של הלוח שאותו בכוונת היצרן‪ -‬מרכיב לייצר ולספק‪ .‬הקטלוג‬ ‫יכלול מידע טכני על סוג החומרים ודגמי ציוד המאושרים להתקנה‬ ‫במבנה הלוח‪ .‬כמו כן יכלול הקטלוג מידע על שיטת ההרכבה‪ ,‬הוראות‬ ‫הרכבה‪ ,‬חיווט‪ ,‬פסי צבירה‪ ,‬התאמה לתקנים‪ ,‬שיטות מידור‪ ,‬הוראות‬ ‫הובלה‪ ,‬אחסנה וטיפול לאחר האספקה‪ ,‬טבלאות עליית טמפרטורה‪,‬‬ ‫תוספת ציוד עתידית‪ ,‬נתונים מכאניים וצבע וכן רשימת בדיקות‬ ‫ואישורים‪.‬‬ ‫)‪ (5‬הגשת תוכניות לאישור‬ ‫תוכניות החשמל שאותן מספק הלקוח יהיו תוכניות ברמת "תוכנית‬ ‫ביצוע"‪ .‬על יצרן‪ -‬מרכיב להכין תוכניות ייצור מפורטות ולהעביר לאישור‬ ‫המהנדס היועץ מידע טכני‪ .‬התוכניות יוגשו בגיליונות בגודל ‪.A3‬‬ ‫חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בהוראות‬ ‫ההרכבה של הציוד בו הוא משתמש‪ .‬רק לאחר אישור היועץ או המזמין‬ ‫בכתב לתוכניות הנ"ל‪ ,‬רשאי היצרן להתחיל לייצר את הלוחות‪.‬‬ ‫באחריות הקבלן לבדוק את תנאי השטח‪/‬תכנון ולקבוע את מידות‬ ‫הלוחות והתאמתם לשטח שבו יותקנו‪ .‬עם גמר ביצוע ימסרו למזמין ‪3‬‬ ‫עותקים מתוכנית העדות בגודל ‪ A3‬משורטטים במחשב‬ ‫‪ PDF+AUTOCAD‬כולל ‪.CD‬‬ ‫)‪ (6‬יצרן הלוח )המרכיב( יגיש לאישור את הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫ דיאגרמה חד קווית ‪.‬‬‫ תוכניות מעגלי משנה‪ ,‬פיקוד וכיו"ב‪.‬‬‫‪ -‬תוכניות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח‪.‬‬ ‫בתכנת‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪140‬‬ ‫ מבט חזית הלוח עם דלתות‪.‬‬‫ דיאגרמת "מימיק"‪ -‬תרשים זרימה על חזית הלוח‪.‬‬‫ תוכנית העמדה על הרצפה‪.‬‬‫ מבט מלמעלה‪.‬‬‫ תוכנית מהדקים‪ .‬כולל סימון גוון מהדקים שונה לכל‬‫פונקציה‪.‬‬ ‫ שילוט‬‫ רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן‪ ,‬נתונים‬‫טכניים‪.‬‬ ‫ סימון חוטים‪.‬‬‫ כניסת כבלים‬‫)‪ (7‬מידע שיש לצרף עם התוכניות‪:‬‬ ‫ כושר עמידה בזרם קצר ‪ lcw‬או ‪. lcc‬‬‫ מתח עבודה ותדירות‪.‬‬‫ מתח אימפולס ‪) Uimp‬מתח הלם(‪.‬‬‫ מתח בידוד ‪.Ui‬‬‫ זרם נומינלי של כל אביזר‪.‬‬‫ דרגות ההגנה ‪.IP\IK‬‬‫ מידות‪.‬‬‫ משקל‪.‬‬‫ דרגת המידור‪.‬‬‫ חתכי כבלים המתחברים ללוח‪.‬‬‫ ‪ -RDF‬מקדם העמסה‪.‬‬‫ דרגת הזיהום‪.‬‬‫ ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית‪.‬‬‫ תנאי שרות מיוחדים‪ ,‬אם יש צורך‪.‬‬‫ חיבורי מערכות סינוף של פסי צבירה ללוח‪.‬‬‫ אופן החיבור בין התאים אם הם מסופקים בחלקים לצורך‬‫שינוע‪.‬‬ ‫ תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן‪-‬‬‫המרכיב‪.‬‬ ‫)‪ (8‬מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין‬ ‫היצרן‪ -‬מרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪141‬‬ ‫ דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן‪.‬‬‫ ניתוח שדה מגנטי ללוח שיוצר ומחושמל‪.‬‬‫ הוראות אחסנה והובלה‪.‬‬‫ טבלאות מומנטים לסגירת ברגים‪.‬‬‫ ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות‪ .‬בהוראות‬‫ההתקנה יימצא מידע מדויק למרכיב על מנת לשמור על‬ ‫דרגת ההגנה ‪ IP‬גם לאחר ההרכבה‪.‬‬ ‫ תוכניות סופיות כמבוצע )‪.( As Made‬‬‫‪ -‬מכתב התחייבות להתאמה לתקן‪ -‬הצהרת יצרן‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בניית הלוח‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫הלוחות יבנו מלוחות מודולאריים כדוגמת ‪ Artu - ABB‬או פריזמה‬ ‫החדשה או ש"ע מאושר‪ .‬הלוחות יכללו דלתות‪ ,‬נעילת חזית‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫כל הלוחות יותקנו עם סוקל בגובהה ‪ 10‬ס"מ בהעמדה על הרצפה‪ ,‬הזנת‬ ‫הלוחות וחיבור המעגלים יהיו מלמעלה‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫מסד הלוח יתאים לתקן ת"י‪ 62208 -‬או לתקן הבינ"ל ‪IEC 61439-1‬‬ ‫הסיסטם יהיה מודולארי‪ .‬כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולאריות‬ ‫יהיו ניתנות להחלפה‪ .‬הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים‪ ,‬הציוד‬ ‫יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים לפי סיסטם היצרן המקורי‪ .‬הלוח‬ ‫יהיה בנוי מחומרים היכולים לעמוד בפני מאמצים מכאניים‪ ,‬תרמיים‪,‬‬ ‫חשמליים וסביבתיים‪.‬‬ ‫ בין הדלת לציוד בלוח יותקנו אמצעי הגנה ע"י לוחות פלסטיים‬‫שקופים מבודדים למניעת מגע מקרי‪ .‬ההגנות הנ"ל יבוצעו‬ ‫מאלמנטים מחולקים לשלושה חלקים לפחות ביחס לגובה הלוח‪.‬‬ ‫ כל המבנים‪ ,‬כולל אמצעי נעילה‪ ,‬צירים‪ ,‬דלתות‪ ,‬יהיו בעלי חוזק מכני‬‫מספיק שיאפשר לעמוד בפני המאמצים הנוצרים בזמן זרם קצר‪.‬‬ ‫הלוח יהיה מוגן מפני קורוזיה בהתאם לתקן הישראלי ת"י‪ 62208 -‬או‬ ‫ע"פ התקן הבינלאומי ‪.IEC 61439-1‬‬ ‫ דרגת ההגנה ‪) IK‬הלם מכני( עבור לוחות להרכבה פנימית‪IK=7 :‬‬‫לפחות‪.‬‬ ‫ דרגת הגנה ‪) IP‬אבק\רטיבות( ללוחות בהתקנה פנימית‬‫ טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל‪ 24 -‬שעות ‪ ,C º38‬טמפרטורה‬‫מקסימאלית רגעית ‪.C º45‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪142‬‬ ‫ לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי‬‫החיבורים שבתכניות מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים‬ ‫הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור ‪.30%‬‬ ‫)‪ (4‬הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה ובו‬ ‫זמנית יקנו בטיחות מרבית‪ .‬לצורך הגנה מפני התחשמלות‪.‬‬ ‫ההגנה תעשה בעזרת בידוד מלא על החלקים או ע"י מחיצות ומחסום‬ ‫)כיסוי‪ ,‬פנלים‪ ,‬דלת(‪ .‬פתיחת מחיצות‪ ,‬דלתות ופנלים המעניקים הגנה‬ ‫לחלקים חיים‪ ,‬תעשה בעזרת כלי או מפתח או באמצעות אינטרלוק או‬ ‫ע"י הפסקת מקור המתח‪.‬‬ ‫בלוחות שבהם קיימים אביזרים הנועדים להפעלה ע"י אנשים לא‬ ‫מיומנים‪ ,‬תהיה הגנה בפני כל מגע עם חלקים חיים‪.‬‬ ‫)‪ (5‬דרגת המידור‬ ‫דרגת המידור המינימאלית תהיה ‪ 2B‬כלומר‪ ,‬פסי הצבירה ואפס יהיו‬ ‫מופרדים מאביזרי המיתוג‪ ,‬הפרדות אופקיות )בתוך תא אנכי אחד(‬ ‫יבוצעו ממחיצות פח מחורר לאפשר מעבר עשן מכל תא אל הגלאי‬ ‫שבתקרת הלוח‪.‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫התקנת פסי צבירה‪ ,‬פס אפס‪ ,‬חיבורים וחיווט הלוח‬ ‫פסי צבירה‪ ,‬חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי‪.‬‬ ‫פסי הצבירה יסודרו באופן שלא ייווצר זרם קצר‪.‬‬ ‫פס צבירה ראשי יעמוד בזרמי קצר המוגדרים ע"י יצרן מקורי כשהם‬ ‫מבוטאים בקילו אמפר במשך שנייה אחת‪.‬‬ ‫היצרן‪ -‬מרכיב ישתמש במערכות פסי צבירה‪ ,‬במוליכים ובחיבורים‪,‬‬ ‫שהדגמים שלהם נבדקו בזרם קצר ובבדיקת עליית טמפרטורה במבנה‬ ‫לוח היצרן המקורי‪.‬‬ ‫היצרן יספק אמצעי חיבור שמורים על פסי הצבירה לחיבור מוליכים‬ ‫נוספים בהיקף של ‪ 10%‬מהמוליכים המתוכננים‪.‬‬ ‫מערכות פסי הצבירה הראשיים ופסי חלוקה יהיו ‪ 4‬קוטביים‪ ,‬פס אפסים‬ ‫יחד עם פסי פאזות ובחתך זהה‪ .‬כדי להקטין את השדות‬ ‫האלקטרומגנטיים‪.‬‬ ‫הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל אחד מהלוחות שייצר ‪ ,‬הנ"ל‬ ‫כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬ ‫מהדקים‪ ,‬פסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל נפרד לרוחב כל‬ ‫חזית הלוח‪ ,‬גודל התאים יאפשר מרחב נח לטיפול במוליכים שיחוברו‬ ‫לפסים אלה‪.‬‬ ‫כל לוח יותקן על סוקל הגבהה מפרופיל מתכת של כ‪ 10 -‬ס"מ ‪ .‬פרופיל‬ ‫המתכת כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪143‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫מוליכים‪ /‬חיווט פנימי‬ ‫המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול‬ ‫ רמת הבידוד של מוליכים מבודדים תהיה לפחות כערך מתח הבידוד‬‫המוצהר‪ .‬לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד‬ ‫לכניסת מספר מוליכים‪.‬‬ ‫ מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מוליכי הלוח‬‫ויותקן בתוואי נפרד ‪,‬צמוד לדופן הלוח ‪.‬‬ ‫ פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך‬‫הקבלן בשטח בהתאם לכבלים המחוברים בלוח‪.‬‬ ‫ מוליכים שחתכם ‪ 10‬ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות‬‫נעלי כבל ודיסקיות פליז‪ ,‬מפסקים של ‪ 250‬אמפר ומעלה יחוברו לפסי‬ ‫הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים‪ .‬כבלי‬ ‫אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום ‪ /‬נחושת או‬ ‫לשות מתאימות לפי גודל הקו‪ .‬אין להשתמש בדיסקיות‪ .‬כניסות‬ ‫כבלים בחתך ‪ 50‬ממ"ר ומעלה יחוברו למפסקים בעזרת לשות‬ ‫מודולריות דוגמת ‪ KA3‬של ‪.MOLLER‬‬ ‫כל המוליכים ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון דיסקית פלסטית‬ ‫\דגלון‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מהדקים וכניסות כבלים ‪:‬היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק‬ ‫מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם‪ .‬המהדקים יהיו מותאמים‬ ‫לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן‪ .‬שטח החיבור צריך‬ ‫להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל‪.‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה והן במעגלי‬ ‫היציאה )על מנת להקטין את השדות האלקטרומגנטיים(‪ .‬חתך מהדק‬ ‫האפס יהיה כחתך הפאזות‪.‬‬ ‫)‪ (10‬כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ חרוטים שיחוברו‬ ‫לפנלים ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק(‪ .‬בנוסף לשלוט יש לסמן‬ ‫את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית‪ .‬צבעי‬ ‫השלטים יהיו‪ :‬שחור‪ -‬רגיל‪ ,‬אדום‪ -‬עתודה‪ ,‬כחול‪.UPS -‬‬ ‫)‪ (11‬כל החיווט הפנימי בלוח )כח ופיקוד( ישולט באמצעות דסקיות עם ציון‬ ‫מספר מעגל‪.‬‬ ‫השילוט יותקן בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח‬ ‫כולל פסי צבירה‪ ,‬פסי אפס והארקה‪ ,‬מפסקים‪ ,‬אמצעי פיקוד‪ ,‬מהדקים‪,‬‬ ‫וכד'‪.‬‬ ‫)‪ (12‬ידיות הנעילה של הדלתות יכללו שילוט "פתוח‪/‬סגור"‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪144‬‬ ‫)‪ (13‬שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל‬ ‫פנימי של הלוח‪ ,‬השילוט יהיה בשיטת "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל‬ ‫בלוח‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ציוד מיתוג‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ציוד המיתוג יתאים לתקן הבינ"ל ‪ IEC 60947-1‬כל האביזרים בלוח יהיו‬ ‫מאותה תוצרת‪ /‬יצרן ככל האפשר‪ .‬תהיה תאימות בין האביזרים‬ ‫)קורדינציה( כדוגמת מגען וההגנה שלו ע"פ המלצת היצרן והתאמה לתקן‬ ‫‪ IEC‬הרלוונטי‪.‬‬ ‫ ציוד המיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד‪ -‬קווי ויכולת המיתוג הנדרשת‬‫בצד העומס‪ .‬הציוד יורכב בהתאם להנחיות הסיסטם‪ .‬הגישה לציוד‬ ‫תהיה מלפנים‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות )אפשרות‬ ‫לתוספת מפסקים בגדלים שונים( של הרכבת ציוד עתידי‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ציוד מיתוג אשר מחובר לפס ראשי או חלוקה יהיה מהסוג שעבר‬ ‫בדיקת דגם עם המבנה‪ .‬אין להשתמש בציוד מיתוג אחר מאשר ציוד‬ ‫שעבר בדיקת דגם בלוח‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מהדקים יותקנו בגובה מינימאלי של ‪ 0.2‬מ' מרצפת המבנה‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ידיות המפסקים יותקנו בהתאם לחוק החשמל בגובה של בין ‪ 0.5‬מ'‬ ‫ל ‪ 2.0‬מ' מרצפת הלוח‪ .‬מכשירי מדידה יותקנו בגובה שבין ‪ 0.8‬מ' ל‪-‬‬ ‫‪ 1.6‬מ' מרצפת המבנה‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫המאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של ‪ 10KA‬בקצר ע"פ תקן בינלאומי‬ ‫‪ .IEC -898‬כל המאמתי"ם יצוידו בדגלון בחזית המאמ"ת לחיווי ויזואלי‬ ‫של מצב המאמ"ת‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫מנורות סימון ‪ :‬צבע מנורות הסימון יהיה לפי התקן הבינ"ל ‪IEC 60073‬‬ ‫אם לא צויין אחרת‪ .‬כל מנורות הסימון יהיו מטיפוס ‪ LED‬להתקנה‬ ‫בחזית ע"ג דלת‪/‬פנל‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫סלקטיביות והגנה עורפית‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר‪.‬‬ ‫ כל האביזרים בלוחות יהיו מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם קצר‪.‬‬‫ אי לכך‪ ,‬לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו הקבלן יערוך חישוב‬‫)בעזרת תוכנת מחשב( של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין‪ ,‬יגיש‬ ‫אותה לעיון היועץ ויוודא שימוש במפסקים בעלי אופייניים המבטיחים‬ ‫סלקטיביות מלאה והגנה עורפית‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪145‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫איזון פאזות‪ :‬עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומה על‬ ‫הקבלן למדוד את הזרם בשלושת הפאזות‪ .‬במידה והזרמים המדודים‬ ‫שונים אחד מהשני ביותר מ ‪ 5%‬על הקבלן לבצע איזון פאזות‪ .‬איזון‬ ‫הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד‪.‬‬ ‫ג‪ .‬גילוי וכיבוי אש‬ ‫הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן ומתזים לכיבוי אש בהתאם להנחיות‬ ‫בתכנית‪ .‬ההכנות יבוצעו לכל תא בנפרד וביחס למידור הלוח‪.‬‬ ‫הלוחות יכללו סגירה‪/‬אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח‪.‬‬ ‫כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר הכבלים‪.‬‬ ‫‪ .8‬גופי תאורה‪:‬‬ ‫א‪ .‬כל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו‪/‬או מיובאים( שיותקנו יהיו עם אישור של‬ ‫מכון התקנים הישראלי‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מאחר והבניין מיועד לשימור‪ ,‬תיבדק האפשרות לשימוש בתשתיות קיימות‪,‬‬ ‫השימוש בתשתיות קיימות מותנית באישורו של המפקח ‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הוראות טכניות כלליות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחירי גופי התאורה כוללים אספקה‪ ,‬התקנה וחיבור‪ ,‬כולל גם את הציוד‬ ‫והנורות‪ .‬כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל‬ ‫החיזוקים‪ ,‬המתלים‪ ,‬ברגי החיזוק‪ ,‬קידוחים‪ ,‬כניסת כבל וכל העבודות‬ ‫וחומרי העזר הדרושים‪.‬‬ ‫)‪ (2‬כל מנורות הפלורסצנט יצוידו במשנק אלקטרוני דגם ‪ OSRAM‬עם אורך‬ ‫חיים ל – ‪ 50,000‬שעות‪ .‬על הקבלן לוודא התאמה בין הציוד למנורות ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬כל הנורות יהיו בגוון חם ‪ 831 - 3000 o K‬או אחר שייקבע ע"י האדריכל‪.‬‬ ‫)‪ (4‬כל מנורות הפריקה )פלורסצנטים‪ ,‬מטל הלייד ( יצוידו בקבלים לשיפור‬ ‫כופל הספק עד ‪ 0.92‬לפחות‪.‬‬ ‫)‪ (5‬כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים‬ ‫לגוף‪.‬‬ ‫)‪ (6‬ציוד תאורת חרום יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י ‪ 20‬חלק ‪2.22‬‬ ‫ד‪ .‬מנורות דו תכליתיות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חלק ממנורות הפלורסצנט יצוידו בממיר‪ ,‬מטען וסוללות‪ ,‬לתאורה‬ ‫בהפסקת חשמל לנקודות למנורות דו תכליתיות יונח מוליך נוסף קבוע‬ ‫שלא ימותג בהדלקה וכיבוי רגילים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪146‬‬ ‫)‪ (2‬הציוד למנורות דו תכליתיות יהיה כדוגמת ‪ ER-VQ‬של אלקטרוזן או שווה‬ ‫ערך לעבודה בהספק ‪ 60%‬מרמת התאורה הנומינלית למשך ‪ 90‬דקות‬ ‫לפחות בהפסקת חשמל ובקרה אלקטרונית להפסקה מוחלטת של פעולת‬ ‫הממיר במתח סוללה של ‪ 1V‬לשמירה על הנורה ‪ ,‬הסוללה ולמניעת השחרת‬ ‫הקצוות‪.‬‬ ‫)‪ (3‬בכל המנורות הדו תכליתיות יש להתקין נורת ‪ LED‬גלויה לביקורת‪.‬‬ ‫ה‪ .‬שלטי יציאת חרום מוארים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כל שלטי יציאת חרום יהיו מסדרת ‪ LED‬דו תכליתיים עם מצבר ומטען‬ ‫לפעולה של ‪ 360‬דקות לפחות בהפסקת חשמל‪.‬‬ ‫)‪ (2‬המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו‬ ‫בלחצן בדיקה ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה(‪ .‬שלטי יציאת‬ ‫החרום יהיו עם שילוט מתאים על גוף התאורה ויותקנו על הקיר או על‬ ‫התקרה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫הוראות כלליות לגופי תאורה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחיר התקנת גוף תאורה כולל התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל‬ ‫החיזוקים‪ ,‬המתלים‪ ,‬ברגי החיזוק‪ ,‬קידוחים‪ ,‬כניסת כבל וכל העבודות‬ ‫וחומרי העזר הדרושים‪ .‬כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית‬ ‫יוחזקו ע"י פסי מתכת וברגים אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום‪ .‬בכל‬ ‫מקרה אין להתקין גוף תאורה שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬כל גופי התאורה הפלורסצנטים יצוידו במשנקים אלקטרונים ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬בכל המנורות הדו תכליתיות יש להתקין נורת ‪ LED‬גלויה לביקורת‪.‬‬ ‫)‪ (4‬כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים‬ ‫לגוף‪.‬‬ ‫)‪ (5‬פלורסצנטים קומפקטיים במנורות דו תכליתיות יהיו מסוג ‪ 4‬רגלים ) ‪4‬‬ ‫‪.(PIN‬‬ ‫‪ .9‬מערכת גילוי וכיבוי אש‪:‬‬ ‫א‪ .‬כללי‪:‬‬ ‫במבנה תותקן מערכת גילוי אש עצמאית‪ .‬המערכת תהיה כתובתית‪ .‬המתקן יבוצע‬ ‫על פי הוראות ת"י ‪ .1220‬הרכזת והאביזרים יהיו עם תו תקן‪ ,‬מאושרים ע"י מכון‬ ‫התקנים הישראלי‪ .‬ספק ומתקין המערכת יהיה מתקין מומחה למתקני גילוי אש‪,‬‬ ‫בעל ניסיון בביצוע מערכות גילוי אש ובהגשתן לאישור מכון התקנים‪ .‬המערכת‬ ‫תהיה מתוצרת "טלפייר" או ש"ע‪.‬‬ ‫מערכת גילוי אש ועשן תתאים לדרישות ת"י ‪ 1220 ,‬ולדרישות מכון התקנים‪ ,‬כן‬ ‫ישא הציוד תו תקן ‪ U.L‬אמריקאי‪ .‬החברה המציעה תהיה בעלת ‪.ISO 9002‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪147‬‬ ‫פנל המשנה יתאים למערכת הקיימת‪ ,‬על הקבלן לבדוק את סוג המערכת ויתאים‬ ‫את הכל הציוד החדש למערכת הקיימת‪.‬‬ ‫הערה‪:‬במתקן קיימת מערכת ג"א‪ ,‬אחרי פירוק המתקן תיבדק האפשרות‬ ‫לשימוש חוזר במערכת הקיימת ו או חלק ממנה ע"פ החלטת המזמין‪ ,‬המפקח‬ ‫ויועץ החשמל‪.‬‬ ‫ב‪ .‬גלאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים אוניברסליים‬ ‫משולבים בתקרה המונמכת או מותקנים בתקרת הבטון כך שניתן להחליף‬ ‫את סוג הגלאי ללא צורך בשנוי הבסיס‪.‬‬ ‫)‪ (2‬גלאי עשן יהיו אופטיים‪ .‬הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפשר גילוי כל‬ ‫סוגי העשן‪ ,‬מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה ביותר‪.‬‬ ‫הגלאי יהיה נושא תו תקן ‪ F.M.‬ו‪ U.L. 521 -‬וכן אישור מכון התקנים‬ ‫הישראלי )מת"י(‪.‬‬ ‫הגלאי מורכב ממשדר ומקלט‪ ,‬עובד עם קרן אינפרא אדום שנמדדת ע"י‬ ‫המקלט הקובע את עוצמת האפלה הנגרמת ע"י חלקיקי עשן‪ .‬כאשר עוצמת‬ ‫הקרן במקלט יורדת מתחת לערך מסויים מתקבלת התראה בלוח הבקרה‪ .‬ליד‬ ‫כל גלאי תותקן יח' כתובת‪.‬‬ ‫• מתח עבודה ‪ 18 - 36‬וולט ‪.DC‬‬ ‫• טווח עבודה ‪ 9.1-10.7‬מטר‪.‬‬ ‫)‪ (3‬לכל גלאי תהיה נורית סימון אינטגרלית ובנוסף אפשרות לחיבור נורית‬ ‫מקבילה לחיבור מחוץ לאזורים‪/‬חללים סגורים‪.‬‬ ‫)‪ (4‬לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת‪.‬‬ ‫)‪ (5‬כל תקלה בגלאי עקב קצר‪ ,‬נתק או נפילת מתח בקו תפעיל מייד אינדיקציה‬ ‫ברכזת‪.‬‬ ‫)‪ (6‬תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שונה עבור מקומות בהם‬ ‫תיתכן כמות עשן קטנה מדי פעם‪.‬‬ ‫ג‪ .‬לחצני חרום‪:‬‬ ‫בנוסף לגלאים‪ ,‬יותקנו ביציאות מהבניין לחצני אזעקת אש‪ ,‬לחצנים אלו יחוברו‬ ‫לאזור האזעקה בו הם נמצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים‪.‬‬ ‫הלחצן יהיה בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני‬ ‫)"כלפה"( למניעת לחיצות שווא ‪ ,‬ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות‬ ‫התקן‪ .‬מיקומי הלחצנים ייקבעו עפ"י תכנית‪.‬‬ ‫ד‪ .‬צופר אש‪:‬‬ ‫מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪148‬‬ ‫)‪ (1‬צופר פנימי )בקומה(‪ :‬צופר בעל עוצמה של‪ 90 DBA‬במרחק של ‪ 1‬מטר‬ ‫בתדר של ‪ 3000‬הרץ משולב עם נצנץ ‪ 24,90V‬הבזקים בדקה עם כתובת‬ ‫כפולה )ללא ביטול אתראה לנצנץ(‪ .‬הצופר יחובר לרכזת קיימת‪.‬‬ ‫)‪ (2‬צופר חיצוני )על קיר חיצוני של הבניין(‪ :‬צופר המיועד להרכבה חיצונית‬ ‫בעל עוצמה של ‪ 100DBA‬במרחק של ‪ 1‬מטר‪ ,‬בתחום תדרים ‪500-1000‬‬ ‫הרץ‪.‬‬ ‫ה‪ .‬מערכת כיבוי אש ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בלוחות החשמל יותקן מיכל גז ‪ FM-200‬במשקל ‪ 5‬ק"ג לכיבוי אש עם‬ ‫ברז שחרור‪ ,‬מד לחץ‪ ,‬צנרת פיזור‪ ,‬נחירים וציוד פיקוח‪.‬‬ ‫)‪ (2‬מערכת הכיבוי שבלוח תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים‪:‬‬ ‫•‬ ‫אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גלוי אש‪.‬‬ ‫•‬ ‫ידנית באמצעות מערכת הפיקוד החשמלית )לחצן בלוח הפיקוד(‪.‬‬ ‫•‬ ‫ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל‪.‬‬ ‫)‪ (3‬מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (4‬כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על ריכוז נפחי של‬ ‫‪.7%‬‬ ‫)‪ (5‬תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכבוי לבין פתיחת‬ ‫המגוף‪.‬‬ ‫)‪ (6‬מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל גם צופר‬ ‫האזעקה‪.‬‬ ‫)‪ (7‬ציוד השחרור של הגז מהמיכל‪ ,‬הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך שמשך‬ ‫פליטת הגז לאזור המוגן לא יעלה על ‪ 10‬שניות‪.‬‬ ‫)‪ (8‬הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקדיול ‪ .40‬יש לנקות את הצנרת‬ ‫באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נחירי הפזור‪.‬‬ ‫)‪ (9‬כל רכיבי המערכת יתאימו לתקן ‪ NFPA 2001A‬וישאו אישור‪. UL2167-‬‬ ‫)‪ (10‬מערכת כבוי אש כוללת את אספקת המיכל‪ ,‬הצנרת‪ ,‬נחירי הפזור‪ ,‬ברזים‬ ‫ציוד המדידה והפקוח‪ ,‬התקנה וחיבור מכני וחשמלי כבלי החבור‪,‬‬ ‫החיזוקים‪ ,‬המתלים וכל העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת מערכת‬ ‫הכבוי והפעלתה‪.‬‬ ‫ו‪ .‬בדיקה ואישור‪:‬‬ ‫עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת המערכת‬ ‫ויתקן כל ליקוי שיידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י מכון התקנים‪ .‬בדיקת‬ ‫המערכת תהיה בנוכחות המפקח ונציגי היזם‪,‬הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא‬ ‫לאנשי האחזקה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪149‬‬ ‫לאחר השלמת הבדיקה והפעלת המערכת ימסור הקבלן ‪ 2‬תיקי מערכת הכוללים‬ ‫את הספרות הרלוונטית לציוד שהותקן‪ ,‬הוראות הפעלה ותחזוקה בעברית‪.‬‬ ‫עלות הבדיקה‪ ,‬כולל תשלום למכון התקנים‪ ,‬כלולה במחיר העבודה ולא תשולם‬ ‫בנפרד‪.‬‬ ‫ז‪ .‬אחריות הקבלן‪:‬‬ ‫המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה‪ ,‬לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת‬ ‫לשביעות רצון המזמין למשך ‪ 24‬חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת‬ ‫באתר‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫מערכת לפתיחה‪/‬סגירה חלונות עשן‪:‬‬ ‫א‪ .‬המערכת תכלול את הרכיבים הבאים ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬יחידת פיקוד ובקרה מקומית השולטת על קבוצת פתחי עשן הכוללת‬ ‫מצברים ומטען‪ .‬הפועלת אוטומטית ללא אפשרות נטרול באמצעות מפתח‬ ‫או מפסק‪.‬‬ ‫)‪ (2‬מנועים לפתיחה ולסגירה של הפתחים )אורך מהלך פתיחת המנוע יאפשר‬ ‫פתיחה מלאה של כל שטח פינוי העשן הנדרש( אורך מהלך‬ ‫פתיחה‬ ‫המינימלי ‪ 600 :‬מ"מ כוח דחיפה ‪.400 N‬‬ ‫•‬ ‫מנועים מסדרת ‪EA/ L:‬‬ ‫•‬ ‫מתח עבודה ‪24 V DC :‬‬ ‫•‬ ‫זרם המנועים ‪ 0.5 – 1.2A‬מקסימום‬ ‫)‪ (3‬בקר הפעלה ראשי דגם ‪ES-601‬‬ ‫)‪ (4‬אפשרות לפתיחה מבוקרת בשגרה ע"י לחצן מקומי‪.‬‬ ‫ב‪ .‬בקר הפעלה‪:‬‬ ‫כולל חיווי‪ ,‬מצב מצברים‪ ,‬מצב פתוח‪ ,‬זרם רשת התראה קולית למצב פתוח‪.‬‬ ‫סגירת המערכת באמצעות לחיצה על לחצני ההפעלה המקומיים הנותנים התרעה‬ ‫אופטית ואקוסטית‪.‬‬ ‫ג‪ .‬שיטת הפעלה‪:‬‬ ‫ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מאחת מהמערכות הבאות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש‪.‬‬ ‫)‪ (2‬לחצני הפעלה מקומיים לחירום או תיפעול שוטף‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תכונות מערכת הבקרה ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הזנה לכל מערכות הפיקוד המקומי במתח ‪.220V 10A‬‬ ‫)‪ (2‬כל רכיבי המערכת יפעלו במתח של ‪ 24v-dc‬ויגובו במצברים למשך ‪90‬‬ ‫דקות לשלושה מחזורי פתיחה וסגירה מושלמים לפחות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪150‬‬ ‫)‪ (3‬המערכת תדע לבדוק באופן שוטף‪ :‬התרעה על בעיה במנועים‪ ,‬מצב‬ ‫מצברים‪ ,‬מצב חלונות‪.‬‬ ‫)‪ (4‬מעגל מתאם לקבלת אינדיקציות למצב מערכת באמצעות רכזת גילוי אש‪.‬‬ ‫ה‪ .‬עבודת הקבלן כוללת בנוסף‪:‬‬ ‫)‪ (1‬תאום עם קבלן אלומיניום‪.‬‬ ‫)‪ (2‬סימון מיקום תשתיות ונקודות חשמל נדרשות‪.‬‬ ‫)‪ (3‬כל הכבלים הנדרשים בין יחידות ההפעלה המרכזיות לבין המנועים‬ ‫ויחידות שליטה‪.‬‬ ‫‪ .11‬מערכת כריזת חרום‪:‬‬ ‫מערכת הכריזה תמוקם בכניסה לבניין עמדת הפעלה אזוריות‪ ,‬סמוך לחדר‬ ‫המנהלת‪.‬‬ ‫א‪ .‬מטרות המערכת ודרישות תפעוליות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות שוטפות לפי‬ ‫חלוקה לאזורים ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ההודעות ישמעו באיכות טובה וברמת מובנות גבוהה ביותר באמצעות‬ ‫הרמקולים‪.‬‬ ‫)‪ (3‬המערכת תכלול ערבל צליל ‪ ,‬פנל איזורים‪.‬‬ ‫)‪ (4‬המערכת תכלול קו פיקוד להשתקת מערכת ‪ A/V‬בזמן כריזה‪.‬‬ ‫)‪ (5‬המערכת מיועדת לפעולה רצופה של ‪ 24‬שעות ביממה‪.‬‬ ‫)‪ (6‬שידור ההודעות יהיה מעמדת הכריזה במיקום שיוחלט ע"י המזמין‪.‬‬ ‫)‪ (7‬המערכת תוזן ממתח הרשת ‪ 220v AC‬וכן ממתח ישר ‪ 24v DC‬כגיבוי‪.‬‬ ‫ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית‪ ,‬ללא צורך בפעולה‬ ‫ידנית כל שהיא‪.‬‬ ‫)‪ (8‬המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול‪ ,MAINTENANCE FREE ,‬אשר‬ ‫יאפשר הפעלת המערכת במשך ‪ 60‬דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל‪,‬‬ ‫וכן מטען‪ ,‬אשר יטען את המצברים ברשת החשמל‪ ,‬בטעינת טפטוף וטעינה‬ ‫מהירה‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬ ‫)‪ (9‬המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת ‪ CONSTANT VOLTAGE‬במתח‬ ‫של ‪.100V‬‬ ‫)‪ (10‬כל המערכת תשולב בארון סגור מאוורר ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מגברי הספק‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים‪,‬‬ ‫בזיווד המיועד להתקנה במסד ברוחב "‪ , 19‬יבוצעו שני מגברים נפרדים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪151‬‬ ‫)‪ (2‬הספק היציאה הכולל יהיה ‪ 120 (W) RMS‬לפחות בכל רוחב תחום‬ ‫ההיענות‪ ,‬עכבת העומס תהיה ‪ 8‬אוהם מוצא קבוע ‪. 100V,‬‬ ‫)‪ (3‬בחשוב ההעמסה תילקח בחשבון רזרבה של ‪.30%‬‬ ‫)‪ (4‬מתחי האספקה ‪24VDC, 50HZ 220 VAC‬‬ ‫)‪ (5‬עכבת הכניסה ‪ 100K‬אוהם לפחות‪.‬‬ ‫)‪ (6‬יציבות בשינוי עומס )‪ (OUTPUTREGULATION‬ביציאת קו‬ ‫‪1.25DV‬‬ ‫‪ 100V‬הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם‪.‬‬ ‫)‪ (7‬תחום הענות לתדר ‪ 30-18Khz‬בניחות של ‪.3DB‬‬ ‫)‪ (8‬אחוז עיוותים‪ :‬מתחת ל‪ 1 % -‬בתדר ‪ 1Khz‬בהספק מוצא מלא‪.‬‬ ‫)‪ (9‬רעש מוצא‪ 85DB :‬לפחות ביחס להספק יציאה מלא‪.‬‬ ‫)‪ (10‬תחום טמפרטורת עבודה ‪ 45 :‬מעלות עד מינוס ‪ 20‬מעלות צלסיוס‪.‬‬ ‫)‪ (11‬כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים‪ ,‬לצורך חבור‬ ‫וניתוק המערכת בזמן השרות‪.‬‬ ‫)‪ (12‬כל חלקי המתכת במגבר‪ ,‬יעבר תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של‬ ‫אנודיזיה נגד איכול וחלודה‪.‬‬ ‫)‪ (13‬המגבר יהיה מתוצרת ‪ AMP-ICAUDIO‬או ש"ע ‪.‬‬ ‫ג‪ .‬ערבל צליל‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ערבל הצליל יותקן כיחידה מודולרית משולב במגבר ההספק‪ .‬בערבל יהיו‬ ‫כניסות‪:‬‬ ‫•‬ ‫לכל מיקרופון במערכת‪.‬‬ ‫•‬ ‫כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת‪.‬‬ ‫)‪ (2‬כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל‬ ‫מגברי ההספק במערכת‪.‬‬ ‫)‪ (3‬במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל‪ 3 -‬יחידות כניסה‪.‬‬ ‫)‪ (4‬עכבת כניסה ‪ 100K‬אוהם‬ ‫)‪ (5‬רגישות בכניסה‬ ‫‪250MV‬‬ ‫)‪ (6‬יתרת מתח בכניסה ‪ 30dB‬לפחות‬ ‫)‪ (7‬תחום הענות לתדר ‪ 30Hz-18Khz‬בנקודות ‪± 3dB‬‬ ‫)‪ (8‬יחס אות לרעש‬ ‫‪ 80dB‬לפחות‬ ‫)‪ (9‬אחוז עיוותים הרמוניים‪ 0.1% :‬בתדר ‪ 1Khz‬ובמתח יציאה נומינלי‪.‬‬ ‫)‪ (10‬תח יציאה נומינלי ‪ 0.4V‬בעכבה אוהם ‪(DBM14 +) 600‬‬ ‫)‪ (11‬בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת‬ ‫מיקרופון‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪152‬‬ ‫)‪ (12‬נתוני כניסות המיקרופון‪:‬‬ ‫•‬ ‫רגישות כניסה מכסימלית של ‪ 200‬מיקרו‪-‬וולט‪.‬‬ ‫•‬ ‫עכבת כניסה של ‪ 350‬אוהם בתדר ‪1Khz‬‬ ‫•‬ ‫תחום הענות לתדר ‪ 30Hz-18Khz‬בנקודות ‪.± db3‬‬ ‫•‬ ‫יחס אות לרעש ‪ 55db‬לפחות ברגישות מקסימלית‪.‬‬ ‫•‬ ‫אחוז עיוותים הרמוניים‪ 0.1 % :‬בתדר ‪1Khz‬במתח מוצא נומינלי‪.‬‬ ‫•‬ ‫אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים‪.‬‬ ‫ד‪ .‬רמקולים‪ ,‬שנאי קו‪ ,‬גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת‬ ‫תהודה‪ ,‬עשויות עץ )לא סיבית( במידות ‪ 24x24x12‬ס"מ‪.‬‬ ‫גמר‪ :‬צפוי מפורמייקה בצבע לבן וכיסוי פח צבוע לבן בחזית ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפח‬ ‫מחורר בצבע לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה‬ ‫האקוסטית‪.‬‬ ‫)‪ (3‬הרמקול יהיה בקוטר "‪ 6"/8‬מטיפוס ‪ FULL RANGE‬בעל משפך כפול‬ ‫)‪(DOUBLECONE‬ובאחוז עיוותים נמוך‪.‬‬ ‫)‪ (4‬לרמקול מגנטי קרמי קבוע‪ ,‬במשקל שלא יפחת מ‪ 152 -‬גרם‬ ‫)‪ (5‬עכבה‪ 8 :‬אוהם‪.‬‬ ‫)‪ (6‬תחום הענות‪. 125Hz-15Khz :‬‬ ‫)‪ (7‬קיבול הספק‪.RMS 10W :‬‬ ‫)‪ (8‬זוית פיזור‪ 180 :‬מעלות‪.‬‬ ‫)‪ (9‬כל רמקול יצוייד בשנאי קו בעל ‪ 5‬דרגות לתאום הספקים עם סנפים‬ ‫)‪ 0.5 ,6,3,2,1‬וואט( הרמקול יהיה מתוצרת ‪. WA 06-165T-IC AUDIO‬‬ ‫ה‪ .‬מערכת אספקת זרם חרום‬ ‫)‪ (1‬המצברים‬ ‫יהיו‬ ‫מהסוג‬ ‫אשר‬ ‫איננו‬ ‫דורש‬ ‫טיפול‬ ‫או‬ ‫הוספת‬ ‫מים‪.MAINTENANCE FREE ,‬‬ ‫)‪ (2‬למצברים יהיה קבול‪ ,‬אשר יאפשר הפעלת המערכת‪ ,‬במשך ‪ 60‬דקות שידור‬ ‫רצופות‪.‬‬ ‫)‪ (3‬המצברים יותקנו בתוך תיבת עץ צבועה‪ ,‬בעלת מכסה עליון וידיות נשיאה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪153‬‬ ‫)‪ (4‬המטען יספק טעינה טפטוף בזמן קיום רשת החשמל‪ :‬לאחר פעולה‬ ‫ממושכת של המערכת ממתח המצברים‪ ,‬יהיה המטען מסוגל להטעין את‬ ‫המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על ‪ 6‬שעות‪.‬‬ ‫ו‪ .‬עמדת הפעלה כריזה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי‪ ,‬בעל עקומת קליטה‬ ‫קרדיואידית על גבי צוואר גמיש ‪ GOOSE-NECK‬באופן שיאפשר דבור אל‬ ‫המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר )‪ 10-5‬ס"מ(‪.‬‬ ‫)‪ (2‬עכבה ‪ 200-600‬אוהם מאוזנת עם שנאי‪.‬‬ ‫)‪ (3‬תחום הענות ‪50Hz-12Khz‬‬ ‫)‪ (4‬רגישות מיקרו בר‪0.2Mv /‬‬ ‫)‪ (5‬מתח יציאה ‪ - 60Db V‬לפחות‬ ‫)‪ (6‬בלוח ההפעלה יותקן לחצן )‪ (PUSH TO TALK‬ונורות סימון‪.‬‬ ‫ז‪ .‬כבלים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כבל רמקולים‪ :‬כבל תרמופלסטי‪ ,‬דו גידי שזור‪ ,‬מזוהה קוטב‪ ,‬בעלי‬ ‫מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של ‪ 0.8‬מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫)‪ (2‬כבל מיקרופון‪ :‬כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך‬ ‫של ‪ 0.2‬ממ"ר כל אחד‪ ,‬בהרכב ‪7x0.25‬ממ"ר‪ ,‬בידוד המוליכים פי‪.‬וי‪.‬סי‬ ‫בצבעים שונים‪ .‬סכוך אפיפה‪) ,‬רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים‪,‬‬ ‫ומעטה הגנה חיצוני מפי‪.‬וי‪.‬סי אפור המתאים להתקנות חיצוניות‬ ‫ופנימיות‪.‬‬ ‫ח‪ .‬תיעוד‪:‬‬ ‫)‪ (1‬עם השלמת העבודה יגיש הקבלן ‪ 3‬עותקים כרוכים של תיעוד המערכות‬ ‫שיכלול את הפרטים הבאים‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫תאור המערכת ועקרון פעולתה כולל נתונים טכניים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הוראות הפעלה לצוות במקום‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הוראות אחזקה מונעת ואיתור תקלות בדרג המפעיל השטח‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫נוהל ביצוע ביקורת תקופתית‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫תוכניות מכניות וחשמליות של הציודים השונים ושל המערכת כולה‬ ‫כולל סכמת מלבנים עקרונית‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫תוכניות עדות של פריסת ציוד‪ ,‬מהלך קווים‪ ,‬לוחות חיבורים תוכניות‬ ‫חיווט וכד'‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫פרוספקטים טכניים מפורטים של כל פריטי הציוד‪.‬‬ ‫)‪ (2‬הסימנים על גבי התוכניות יהיו זהים לסימונים שיופיעו על גבי‬ ‫האביזרים והכבלים המותקנים בשטח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪154‬‬ ‫)‪ (3‬התיעוד כולו יוכן בעברית למעט הפרוספקטים של הציוד המיובא‪.‬‬ ‫‪ .12‬תנאים מקומיים ומניעת תאונות‪:‬‬ ‫א‪ .‬על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה‬ ‫ואפשרויות הביצוע במקום‪ .‬הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן‬ ‫מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים קשיים בהתקנה‪ ,‬וכד' ופוטר בזה את‬ ‫נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך‪.‬‬ ‫ב‪ .‬על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום‬ ‫העבודה ולמנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או‬ ‫ברכוש כתוצאה מעבודתו‪ .‬הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה‬ ‫שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו‪ ,‬מחדליו‪ ,‬עבודותיו‪ ,‬וציודו בין אם‬ ‫יבוצע על ידו על ידי פועליו‪ ,‬שליחיו‪ ,‬באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם‬ ‫אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה‪.‬‬ ‫‪ .13‬תאומים אישורים ובדיקות‪:‬‬ ‫א‪ .‬על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי‬ ‫בצוע העבודות כגון‪ ,‬מחיצות‪ ,‬תקרות‪ ,‬טיח‪ ,‬צבע‪ ,‬רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה‬ ‫לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו‪/‬או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים‪ ,‬שרוולים‪ ,‬מעברים וכו' עבור קווי‬ ‫התקשורת והחשמל‪.‬‬ ‫ג‪ .‬עבודתו של הקבלן כוללת גם ביצוע עבודות חפירה להנחת כבלים‪ .‬על הקבלן‬ ‫לתאם מראש את עבודות החפירה‪ ,‬מועד ביצוען ומשך הזמן לביצוע‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תכניות עדות )‪:(AS MADE‬‬ ‫)‪ (1‬במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים‬ ‫שבוצעו לעומת התכנון המקורי‪.‬‬ ‫)‪ (2‬עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן‬ ‫כפי שבוצע )תכניות עדות(‪.‬‬ ‫)‪ (3‬תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב ‪.AUTOCAD -‬‬ ‫הקבלן ימסור למזמין ‪ 3‬סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין‪.‬‬ ‫)‪ (4‬הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות‪" :‬תכנית עדות‪ .‬הוכנה ע"י‬ ‫)‪ (.................‬בתאריך ‪"...............‬‬ ‫)‪ (5‬הכנת תכניות העדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד‪.‬‬ ‫)‪ (6‬הכנת תכניות העדות תהיה תנאי לקבלת המתקן ואישורו‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪155‬‬ ‫ה‪ .‬עם השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן שביצע ע"י מהנדס חשמל‬ ‫מוסמך בעל רישיון חשמלאי בודק סוג ‪ III‬ויעביר דו"ח בדיקה מפורט כולל‬ ‫רשימת הליקויים הדרושים תיקון‪ .‬עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן את כל‬ ‫הליקויים המצוינים בדו"ח‪.‬‬ ‫ו‪ .‬בדיקת הבודק המוסמך אינה באה במקום בדיקת המתכנן או‪ /‬ו הפקוח או‪/‬ו‬ ‫נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים הנדרשים על ידם‬ ‫העבודה תתקבל ותחשב גמורה רק לאחר אישור המתכנן‪ ,‬המפקח ונציג‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫‪ .14‬אחריות‪:‬‬ ‫א‪ .‬תקופת האחריות היא ‪ 24‬חודש מתאריך הנ"ל‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע‪ .‬הגדרת‬ ‫קבלה סופית מתייחסת לאישור בכתב של המפקח והמתכנן של המתקן‪,‬‬ ‫המאשר שהמתקן הושלם לשביעות רצונו המלאה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים‬ ‫וכבלים שסיפק‪.‬‬ ‫ד‪ .‬כל חלק שסופק ע"י הקבלן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י‬ ‫הקבלן מייד ועל חשבונו‪ .‬תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש‬ ‫ותארך ‪ 24‬חודשים מיום ההחלפה‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך‬ ‫תקופת האחריות‪.‬‬ ‫‪ .15‬אופני מדידה‪:‬‬ ‫א‪ .‬ההתחשבות עם תנאי הצעה‪:‬‬ ‫רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצעתו‪ ,‬בכל התנאים המפורטים במפרט‬ ‫ובתכניות‪ .‬מחירי ההצעה להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות‬ ‫הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים‪ ,‬על כל פרטיהם‪.‬‬ ‫אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת‬ ‫לשינוי מחיר הנקוב ו‪/‬או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא‪ .‬כמו כן רואים את‬ ‫הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה‬ ‫במסגרת חוזה זה‪ .‬כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה‪ ,‬באים להשלים‬ ‫האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית‪,‬‬ ‫המתייחסים לאופני המדידה והמחירים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬המונח "שווה ערך" אם נזכר כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי‬ ‫ו‪/‬או היצרן‪ ,‬פירושו שהמוצר חייב להיות ש"ע מבחינת הטיב ודרישות אחרות‬ ‫למוצר הנקוב‪ .‬טיבו‪ ,‬איכותו‪,‬סוגו צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים‬ ‫אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן ונציג המזמין‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪156‬‬ ‫ג‪ .‬במחיר היחידה נכללות כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים לביצוע‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור‪ ,‬האספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור‬ ‫וכו' ‪ ,‬בדיקות תיקונים‪ ,‬מבחני אטימות‪ ,‬שילוט‪ ,‬סימון‪ ,‬הכנת חישובים כמפורט‬ ‫ותכניות על סוגיהן‪ ,‬כולל תכניות בית מלאכה‪ ,‬תכניות התקנה ותיאום וכן‬ ‫תכניות עדות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬מחירי היחידה ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל‬ ‫התנאים‪ .‬בין אם עבודות נעשות ברציפות ו‪/‬או בשלבים‪ ,‬באורכים ניכרים ו‪/‬או‬ ‫בקטעים קצרים‪ ,‬בכמויות גדולות ו‪/‬או בחתיכות בודדות‪.‬‬ ‫ו‪ .‬לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין‪ :‬פיצול העבודה‪ ,‬הפסקות או‬ ‫הפרעות לביצוע‪ ,‬בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה‪.‬‬ ‫ז‪ .‬רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירים שהציג את הנושאים הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כל הבדיקות לרבות‪ :‬מכשירי בדיקה ומדידה‪ ,‬יומן הבדיקות‪ ,‬הפעלת‬ ‫המתקנים‪ ,‬כולל תשלום עבור בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או‬ ‫הטכניון‪.‬‬ ‫)‪ (2‬התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת‪.‬‬ ‫)‪ (3‬סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים‪ ,‬הלוחות ‪ ,‬תיבות המעבר‬ ‫והסתעפות‪ ,‬סימון לכבלים‪.‬‬ ‫)‪ (4‬פיזור ציוד ואיסוף עודפים‪ ,‬סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות‬ ‫הסתעפות‪.‬‬ ‫)‪ (5‬הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'‪.‬‬ ‫)‪ (6‬כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן‪.‬‬ ‫)‪ (7‬תיקוני צבע‪ ,‬אטימות וחיזוקים‪.‬‬ ‫ח‪ .‬העבודה תימדד עם השלמתה‪,‬נטו ללא כל תוספת עבור פחת‪ ,‬שאריות או‬ ‫חמרים שנפסלו‪ .‬מחירי העבודה כוללים גם את כל חומרי העזר כגון‪ :‬ברגים‪,‬‬ ‫שלות‪ ,‬מהדקים‪ ,‬כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד‪.‬‬ ‫ט‪ .‬מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה )פרורטה(‪ .‬בהעדר בסיס‬ ‫חוזי לפרורטה‪ ,‬על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום‬ ‫חריגה‪ .‬לניתוחי מחיר שיוגשו על בסיס מחיר קניה של ציוד יצורפו העתקים‬ ‫מחשבונית מס וקבלה עבור התשלום בגין ציוד זה‪.‬‬ ‫י‪ .‬כללי‪:‬‬ ‫הגדרת הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל ועד לנקודה וכן את‬ ‫קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי ‪ .‬לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצינור‬ ‫כבה מאליו‪ ,‬או צינור פלסטי קשיח‪ .‬גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪157‬‬ ‫וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת‪ .‬תעלות כבלים‬ ‫ישולמו בנפרד‪.‬‬ ‫כל האביזרים יהיו מסדרת ‪SYSTEM‬של "גוויס"‬ ‫להתקנה תחת הטיח עם‬ ‫קופסאות ומסגרות בגוון לפי בחירת האדריכל ‪.‬‬ ‫כל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית‪.‬‬ ‫הגדרת הנקודות כפי שמופיעות בתכניות‪:‬‬ ‫נקודת מאור‪ :‬ע"י כבל ‪ 3 × 1.5N 2 XY‬ממ"ר או מוליכים מבודדים בצינור מריכף‬ ‫‪ 16‬מ"מ או בתעלת ‪ 17x17 PVC‬מ"מ או בתעלת פח סגורה מהלוח עד נקודת‬ ‫אביזר הקצה לרבות מפסק תאורה‪.‬‬ ‫נקודת חיבור קיר ‪ :220v‬ע"י מוליכים מבודדים או כבל ‪ 3x2.5N2XY‬בצינור‬ ‫מריכף ‪ 16‬מ"מ סיום בשקע חד פאזי ‪ 220V/16A‬תחה"ט ‪.‬‬ ‫נקודת לחצן פיקוד מואר לתאורה‪ :‬ע"י כבל ‪ 4x1.5 N2XY‬מריכף ‪ 16‬מ"מ כבה‬ ‫מאליו מלוח החשמל עד לנקודת הקצה סיום בלחצן בהתקנה סמויה הכולל מנורת‬ ‫סימון ‪ LED 230V‬עם כיסוי פלסטי בלתי שביר‪.‬‬ ‫נקודת מקבץ שקעים‪ 6 :‬שקעי חשמל על מעגל משותף ע"י כבל ‪x2.5N2XY‬‬ ‫בצינור מריכף ‪ 16‬מ"מ ‪ +‬הכנה לנקודות טלפון‪,‬מחשב ותקשורת ע"י שני‬ ‫צינורות מריכף ‪ 23‬מ"מ שני בקופסא להתקנה שקועה בקיר עם מחיצות‬ ‫פנימיות דוגמת ע‪.‬ד‪.‬א פלסט ‪ 6‬מודול כולל אביזרים‪.‬‬ ‫נקודת חיבור חד פאזי למאייד ‪ : 16A‬ע"י מוליכים מבודדים או כבל ‪3x2.5N2XY‬‬ ‫בצינור מריכף ‪ 16‬מ"מ מהלוח מיזוג אוויר עד לנקודה סיום בשקע חד פאזי בחלל‬ ‫התקרה המונמכת או בשקע בהתקנה שקועה בקיר ‪.‬‬ ‫נקודת טרמוסטט מיזוג אוויר‪ :‬צינור ‪ 16‬מ"מ עם חוט משיכה מיחידת מיזוג אוויר‬ ‫ועד לנקודה בחדר‪ .‬סיום קופסא ‪ 55‬או ‪ 3‬מודול או ללא קופסא בהתאם להנחיות‬ ‫קבלן מיזוג אוויר‪.‬‬ ‫נקודת טלפון ‪ :‬כבל טלפון ‪ 3‬זוג)‪ 3x(2x0.6‬בצינור מריכף ‪ 16‬מ"מ מתיבה‬ ‫הטלפונים ועד לנקודה‪ .‬סיום בשקע טלפון תקן "בזק" תחה"ט‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪158‬‬ ‫נקודת הכנה לתקשורת‪ :‬חוט משיכה בצינור ‪ 23‬מ"מ מריכוז תקשורת\מחשבים עד‬ ‫לנקודה‪ .‬סיום בקופסא עם אביזר דמה‪.‬‬ ‫נקודת טלוויזיה‪ :‬ע"י כבל קואקסיאלי ‪ RG6‬בצינור ‪ 16‬מ"מ מארון תקשורת סיום‬ ‫בשקע ‪ T.V‬מאושר ע"י חברת הכבלים תחה"ט‪.‬‬ ‫נקודת כריזת חרום ‪ :‬ע"י כבל שזור מזוהה קוטב ‪ 2x0.8‬ממ"ר בצינור ‪ 16‬ממ"ר‬ ‫מרכזת הכריזה ועד לנקודות הקצה בקופסא ‪ 55‬תחה"ט או בתקרה כולל חיבור‬ ‫לרמקול ‪.‬‬ ‫נקודת גלוי אש‪ :‬ע"י כבל גילוי אש תקני ‪ 2‬זוג מסוכך בצבע אדום בצינור ‪ 16‬מ"מ‬ ‫מהרכזת ועד ליחידת הקצה )גלאי‪ ,‬נורת סימון אש‪ ,‬לחצן אש‪ ,‬צופר‪,‬לחצן מצוקה‬ ‫כתובתי(‪.‬‬ ‫נקודת לחצן אזעקת אש‪ :‬ע"י כבל ‪ 5×1.5NYY‬צינור מריכף ‪ 16‬מ"מ כבה מאליו‬ ‫בהתקנה סמויה‪ ,‬סיום בלחצן חרום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ‬ ‫כדוגמת ‪ GEWISS-RV42‬עם זוג מגעים פתוחים‪.‬‬ ‫נקודת דוד מים חשמלי ‪ -‬בוילר‪ :‬ע"י כבל ‪ 3x2.5 N2XY‬בצינור ‪ 16‬מ"מ מלוח‬ ‫החשמל דרך מנתק בטחון תחה"ט ‪ 2x16A‬עם נורת סימון שקוע בקיר וממנו כבל‬ ‫‪ 3x2.5N2XY‬עד לדוד כולל מנתק בטחון ‪ 2x16A‬בצמוד לדוד וחיבור הכבל לדוד‪.‬‬ ‫נקודת לחצן חרום לניתוק חשמל ‪ :‬ע"י כבל ‪ 2x1.5 NYY‬בצינור ‪ 23‬מ"מ ‪ .‬סיום‬ ‫בלחצן חרום "פטריה" להתקנה חצי שקועה בקיר עם ‪ 2‬זוגות מגעים פתוחים‪ .‬כולל‬ ‫הגנה מפני לחיצה מקרית באמצעות טבעת סביב הלחצן‪.‬‬ ‫נקודת חיבור לחלונות עשן‪ :‬ע"י כבל ‪ 5X2.5 NHXHX FE180-E90‬בצינור‬ ‫מריכף ‪ 16‬מ"מ כבה מאליו מרכזת חלון עשן לסיום בקופסת חיבור כבה מאליו‬ ‫וחיבור חשמלי מושלם של מנוע חלון עשן‪.‬‬ ‫נקודת תא פוטואלקטרי‪ :‬ע"י מוליכים מבודדים ‪ 3x1.5‬ממ"ר )או כבל בצבע ירוק‬ ‫‪ (3x1.5 NYY‬בצינור מריכף ‪ 16‬מ"מ סיום בתא פוטואלקטרי דוגמת ‪MATSAG‬‬ ‫או ש"ע‪.‬‬ ‫נקודת חיבור הארקה ‪ :4CU‬חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת ‪ 4‬ממ"ר בתוך צינור‬ ‫ברזל קיים‪ ,‬המשמש כמובל לתאורת פרוזדור‪ ,‬מפס השוואת פוטנציאלים עד לצינור‬ ‫כולל חיבורו לצינור המוארק ע"י מהדק מתאים ‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪159‬‬ ‫נקודת חיבור הארקה ‪ :16CU‬חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת ‪ 16‬ממ"ר בצינור‬ ‫כבה מאליו מפס השוואת פוטנציאלים לאלמנטים מתכתיים כגון‪ :‬צנרת גז‪,‬‬ ‫קונסטרוקצית תקרה‪ ,‬צנרת מים‪ ,‬תעלות מ"א‪ , ,‬וכו' כולל ברגי פליז‪ ,‬נעלי כבל‪,‬‬ ‫דסקיות מהדקים קנדיים ואומים ‪.‬‬ ‫חיווט חדש בתשתיות קיימות לנקודה קיימת‪ :‬מוליכים או כבל ‪3X2.5N2XY‬‬ ‫ממ"ר מותקנים בצנרת קיימת מהלוח עד לנקודה‪.‬‬ ‫אביזר חדש מותקן ומחובר לנקודה קיימת‪ :‬החלפת שקע ‪ 16A‬בחיבור לתשתית‬ ‫קיימת‪.‬‬ ‫חתימת הקבלן‪:‬‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪160‬‬ ‫פרק ‪ - 09‬מפרט טכני מיוחד לעבודות טיח‬ ‫עבודות הטיח יבוצעו לפי פרק ‪ 09‬של המפרט הכללי לעבודות בנין )במהדורתו‬ ‫האחרונה( של הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד‬ ‫הבינוי והשיכון ולפי המתואר להלן במפרט המיוחד‪.‬‬ ‫‪ 09.01‬כללי‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫כל ההנחיות בפרק זה באות בנוסף להנחיות פרק ‪ :09‬עבודות טיח – במפרט‬ ‫הכללי‪.‬‬ ‫על הקבלן להתאים את הרכב ואופן היישום של שכבות הטיח בהתאם לתשתית‬ ‫עליו יושם )בטון‪ ,‬בטון חשוף‪ ,‬בלוקי בטון‪ ,‬בלוקי איטונג(‪.‬‬ ‫על הקבלן להגיש לאישור המפקח את שיטת הטיוח לפני תחילת ביצוע‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחומרי התשתית‪.‬‬ ‫לא תשולם כל תוספת עבור תשתיות שונות‪.‬‬ ‫‪ 09.02‬טיח פנים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫טיח פנים יבוצע בשתי שכבות לפי סעיף ‪ 09.02.32‬של המפרט הכללי ע"ג קירות‬ ‫בטון וקירות בנויים מבלוקים‪.‬‬ ‫הטיח יהיה מיושר בסרגל בשני הכיוונים‪ ,‬עבוד לבד‪.‬‬ ‫במקומות בהם עלולים להיווצר סדקים במפגש בין מרכיבי בנייה שונים כמו‬ ‫בלוקים ובטון יש ליישם רשת ‪.XPM‬‬ ‫אם תהיה דרישה ‪ -‬טיח פנים ע"ג בלוקי איטונג יבוצע לאחר הרטבה מספקת של‬ ‫הבלוקים‪ .‬על בטון חשוף ובלוקי איטונג יש לבצע התזת מי‪-‬צמנט לפני תחילת‬ ‫ביצוע הטיח‪.‬‬ ‫‪ 09.03‬טיח פנים המשמש מצע לחיפוי קרמי או לצביעה מיוחדת‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הטיח יהיה עשוי כטיח פנים של שתי שכבות לפי סעיף ‪ 090232‬במפרט הכללי‪,‬‬ ‫אך שכבת הטיח העליונה תהיה שכבה מחוזקת ע"י תוספת של צמנט ושל ערב‬ ‫אקרילי )ללא סיד( כדוגמת "בי ג' בונד ‪ "2‬לשיפור האטימות‪.‬‬ ‫כמות הצמנט תהיה כ‪ 350 -‬ק"ג‪/‬מ"ק וכמות הערב תהיה עפ"י הנחיות היצרן‪.‬‬ ‫עבוד השטח יהיה עבוד סרגל בשני כוונים‪.‬‬ ‫‪ 09.04‬טיח חוץ‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫טיח חוץ יהיה שתי שכבות כאשר שכבה ראשונה תהיה שכבת הרבצה לפי סעיף ‪09022‬‬ ‫במפרט הבין משרדי‪ ,‬על גבי שכבה זו תבוצע שכבה אחת של טיח חוץ מועשרת בצמנט‬ ‫)כ‪ -350‬ק"ג למ"ק( ובתוספת ערב אקרילי כדוגמת "בי ג'י בונד ‪ "2‬לשיפור האטימות‪.‬‬ ‫אשפרת השכבות תהיה עפ"י סעיף ‪ 090243‬במפרט הבין משרדי‪ .‬שכבת טיח עליונה‬ ‫תהיה מוחלקת עפ"י סעיף ‪ 09035‬במפרט הבין משרדי‪.‬‬ ‫‪" 09.05‬טיח ‪ "P3‬במרחבים מוגנים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הטיח יהיה מסוג "‪ ,"P3‬תוצרת "תרמוקיר"‪ ,‬קבוץ החורשים )טל‪,(03 – 9386300 .‬‬ ‫או שו"ע מאושר ע"י המפקח‪.‬‬ ‫יישום הטיח יכלול את העבודות והחמרים הבאים‪:‬‬ ‫‪ .1‬ניקוי מחלט של כל השטחים המיועדים לטיוח‬ ‫משאריות שמן‪ ,‬לכלוך ואבק‪.‬‬ ‫‪ .2‬יישום שכבת טיח ‪ P3‬בשכבה שלא תפחת מ‪5-‬‬ ‫מ"מ‪ ,‬ולא תעלה על ‪ 20‬מ"מ‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪161‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫הטבעת רשת שריון בשכבה הטריה של הטיח‪.‬‬ ‫סוג הרשת ‪ 6X6‬ס"מ‪ ,‬במשקל של כ‪ 200-‬ג"ר‬ ‫למ"ר‪.‬‬ ‫בצוע שכבת גימור מסוג "שליכט בגר" של‬ ‫"תרמוקיר"‪ ,‬בעובי של ‪ 1-2‬מ"מ‪.‬‬ ‫הטיח יבוצע עפ"י סרגל בשני כיוונים‪.‬‬ ‫הכנת התערובות‪ ,‬היישום ומשך זמן הייבוש –‬ ‫לפי הוראות היצרנים‪.‬‬ ‫‪ 09.06‬חיזוקי פינות‬ ‫כל הפינות המטויחות יקבלו חיזוקי פינה ע"י רשת אקספנדד מגולוונת מרצפה עד‬ ‫תקרה‪ ,‬אלא אם צוין אחרת‪.‬‬ ‫‪ 09.07‬הנחיות כלליות לתיקוני טיח שונים‬ ‫על הקבלן להתאים את הרכב ואופן היישום של שכבות הטיח בהתאם לתשתית‬ ‫עליה יושם )בטון‪ ,‬בטון חשוף‪ ,‬בלוקי בטון‪ ,‬בלוקי איטונג(‪ .‬על הקבלן להגיש‬ ‫לאשור המפקח את שיטת הטיוח לפני תחילת הבצוע‪ ,‬בהתאם לחומרי התשתית‪.‬‬ ‫לא תשולם כל תוספת עבור תשתיות שונות‪ .‬אין לטייח קירות לפני שהושלמו כל‬ ‫סתימות הבטון‪ ,‬או קירות בלוקים באזורי סדקים‪ ,‬אזורי מעבר צנרת מים‪ ,‬חשמל‪,‬‬ ‫וכו'‪.‬‬ ‫הסתימות יבוצעו כדלהלן‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫יש להרטיב היטב את המקום המיועד לסתימה‪ ,‬במים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫יש לסתום את החריץ לכל ארכו‪ ,‬כאשר עובי הכסוי לפחות ‪ 1‬ס"מ‪ ,‬כדי לחזק את‬ ‫הצנרת ולמנוע מגע עם שכבות הטיח‪ .‬הטיח יבוצע על גבי הכיסוי הנ"ל‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫יש לחרוץ את בטון הסתימה בצורת שתי וערב‪ ,‬לשיפור ההדבקה עם הטיח‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫במקומות בהם עוברים באותו חריץ שני צינורות או יותר‪ ,‬או שנוצר סדק או שבר רחב‬ ‫‪ -‬יש לתת רשת ‪ XPM‬מגולוונת‪ ,‬לפני בצוע הסתימה‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫במקומות בהם עלולים להופיע סדקים‪ ,‬במפגש בין מרכיבי הבניה השונים ‪ -‬כמו‬ ‫בלוקים ובטון ‪ -‬יש ליישם רשת ‪ ; XPM‬הכול לפי הוראות המפקח‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫יש לבצע חיתוך בטיח בקו הפגישה בין מישורים שונים‪ .‬לפי הוראות המפקח יש גם‬ ‫לחתוך טיח במקומות שבהם עלול להיות סדק במפגש בין טיח לבלוקים ‪ -‬אפילו אם‬ ‫המפגש הינו חד‪-‬מישורי‪.‬‬ ‫‪ 09.08‬המדידה לתשלום‬ ‫א‪ .‬עבודות טיח נמדדות לפי שטח נטו‪ ,‬תוך הבחנה בין טיח פנים לבין טיח חוץ‪ ,‬וללא‬ ‫הבחנה בין טיח על שטחים שונים – שטחים מעוגלים‪ ,‬שטחים קטנים‪ ,‬שטחים‬ ‫אופקיים‪ ,‬אנכיים וכו'‪ ,‬אלא אם נאמר במפורש אחרת בכתב כמויות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תכולת המחירים היא לפי המפרט הכללי‪ ,‬אך המחיר כולל גם את האמור במפרט‬ ‫המיוחד לעיל‪.‬‬ ‫ג‪ .‬זוויתני הגנה מרשת אקספנדד נמדדים לפי יחידות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪162‬‬ ‫פרק ‪ - 10‬עבודות ריצוף וחיפוי‬ ‫כל העבודות תבוצענה בהתאם לפרק ‪ 10‬של מפרט כללי לעבודות ריצוף וחיפוי‬ ‫שבהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה‪ ,‬ובהתאם למפרט‬ ‫שלהלן‪:‬‬ ‫‪ 10.1‬ריצוף וחיפוי‬ ‫‪ .10.1.1‬דוגמאות‬ ‫לפני התחלת העבודה יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי‬ ‫הריצוף והחיפוי בהתאם כמוגדר בסעיף )‪ (40001‬של המפרט‬ ‫הכללי‪.‬‬ ‫הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת‬ ‫העבודה‪ .‬כל חומרי הריצוף והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן‬ ‫לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות‬ ‫כאמור‪.‬‬ ‫חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים‬ ‫השונים ואפשרות הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סידרת‬ ‫יצור‪.‬‬ ‫‪ 10.1.2‬השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל‬ ‫ופלס בכל הכיוונים ‪ -‬פרט אם צויין אחרת בתכניות‪ .‬פני השטחים‬ ‫המיועדים לפני הביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים‬ ‫מחומרים זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח‪.‬‬ ‫סיבולות‬ ‫תאור העבודה‬ ‫סטיה )מ"מ(‬ ‫במישוריות‬ ‫לאורך ‪ 3‬מטר‬ ‫מרצפות )ריצוף( ‪3‬‬ ‫אריחי שיש ואבן ‪2‬‬ ‫‪10.1.3‬‬ ‫‪10.1.4‬‬ ‫הפרש‬ ‫הגובה‬ ‫)במ"מ( בין‬ ‫אריחים‬ ‫‪+ 0.3‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫סטיה במ"מ סטיה )מ"מ(‬ ‫מהניצב ומהצירים‬ ‫במפלס‬ ‫בקירות לאורך ‪3‬‬ ‫המתוכנן‬ ‫מטר‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪+2‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או‬ ‫אריחים‪ ,‬או שיהיה צורך לבצע חיתוכים אלכסוניים יעשה‬ ‫חיתוך‪ ,‬במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו‬ ‫)מחיר החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודות החיפוי‪.‬‬ ‫הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג‬ ‫שהוא בכמות לפי דרישת המפקח ולשביעות רצון‬ ‫האדריכל‪.‬‬ ‫‪10.1.5‬‬ ‫עבודות לכל סוגי הריצוף והחיפוי יכללו את כל אמצעי‬ ‫ההגנה והשמירה הדרושים בכדי למנוע פגיעות מכל סוג‬ ‫בעבודות שהושלמו‪ ,‬לרבות כיסוי והגנה בעזרת לוחות‬ ‫קרטון גלי ויריעות פוליאתילן‪.‬‬ ‫‪10.1.7‬‬ ‫מילוי מיוצב בצמנט וטיט לריצוף‬ ‫‪ .1‬הריצוף יונח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול‬ ‫הצמנט בשיעור של ‪ 200‬ק"ג צמנט למ"ק ובעובי כולל האריחים‬ ‫עד ‪ 25‬ס"מ‪ .‬שכבות המילוי יונחו ישירות על גבי שכבת המדה )או‬ ‫רצפות הבטון(‪ .‬המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים יחסית לפי‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪163‬‬ ‫מידת התקדמות של הנחת הריצוף‪ .‬התערובת תוכן בערמה מחוץ‬ ‫לשטח שבו יש לפזר המילוי‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫כמות המים שתוסף תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת‬ ‫יבשה יחסית )לחה(‪.‬‬ ‫‪ .3‬מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם‬ ‫הטיט‪.‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד(‪.‬‬ ‫בתוספת ערב למניעת חדירת רטיבות כדוגמת ‪ A 155‬של פקורה‬ ‫או שו"ע‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫במידת הצורך ולפי הוראות המפקח‪ ,‬הצמנט יהיה לבן ללא‬ ‫תוספת תשלום‪.‬‬ ‫ריצוף באריחי גרניט פורצלן או קרמיקה‬ ‫תנאים מוקדמים להנחת האריחים‪:‬‬ ‫א‪ .‬המצע‬ ‫‪.1‬‬ ‫באופן כללי‪ ,‬על המצע להתאים לדרישות התקן‬ ‫המקובלות ולהיות בעל התכונות הבאות‪:‬‬ ‫להיות שטוח‪ ,‬כפי שמוגדר ע"י התקן הישראלי עבור כל‬ ‫מצע ומצע )סוגי המצעים השונים‪ ,‬יפורטו בהמשך(‪.‬‬ ‫החומר חייב להיות נקי ממשקעים‪ ,‬שיירי חומרים‬ ‫אחרים‪ ,‬צבע‪ ,‬טיח‪ ,‬לכלוך וגופים זרים‪ .‬אסור שהמצע‬ ‫יעביר לחות‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫טמפרטורה ‪ -‬אין להניח אריחים על מצע קר מידי ‪ -‬מתחת‬ ‫ל‪ 5 -‬מעלות צלסיוס‪ ,‬או על מצע חם מידי מעל ‪ 30‬מעלות‬ ‫צלסיוס‪ .‬כמו כן אין להניח על פני רצפה המשמשת‬ ‫להסקה )כאשר המצע מכיל צינורות מים חמים‪ ,‬לחמום‬ ‫המבנה(‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫גיל המצע ‪ -‬אין להניח על פני מצע "חדש"‪" .‬מצע חדש"‬ ‫מוגדר כמצע אשר ניצוק‪:‬‬ ‫לפני פחות מחדשיים‪.‬‬ ‫לפני פחות מחודש אחד‪ ,‬במקרה של ריצוף מדרכות או‬ ‫ריצוף על פני דסקים שמולאו‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הכנת המצע‬ ‫‪.1‬‬ ‫נקיון ‪ -‬יש להבריש בעדינות את המצע‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לחלוחיות ‪ -‬בעונת הקיץ או כאשר המצע חשוף לשמש או‬ ‫במקרים בהם המצע נקבובי ביותר יש ללחלח את המצע‪.‬‬ ‫דבקים לחיפוי קרמיקה‬ ‫בקטגוריה זו כלולים חומרי ההדבקה המונחים ב"שיכבה דקה"‬ ‫אשר עוביה בדרך כלל אינו עולה על מספר מילימטרים ועליה‬ ‫נמנים‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪164‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫ד‪.‬‬ ‫חומרי ההדבקה הרגילים‪ .‬חומרי הדבקה "עבים" )בעלי‬ ‫תקשורת רגילה או מהירה(‪.‬‬ ‫חומרי הדברה מיוחדים‪.‬‬ ‫חומרי הדבקה מתוספים ע"י סוגים של שרפים נוזליים‪,‬‬ ‫תערובת דבקים שונות‪.‬‬ ‫הנחה בעזרת דבקים‬ ‫את הדבק יש להניח בהתאם להוראות היצרן‪ .‬כאשר שוקלים‬ ‫להשתמש בדבקים )וכמו כן בבחירת סוג הדבק(‪ ,‬יש להתחשב‬ ‫במידת שטיחות ואופקיות המשטח ובעובי הסופי של שכבת‬ ‫הדבק‪.‬‬ ‫על פני הקירות מורחים את שכבת הדבק‪ .‬עובי השכבה בהתאם‬ ‫להוראות היצרן‪ .‬עובי משתנה ניתן להשיג בעזרת כף סיידים‬ ‫משוננות‪ .‬את אריחי הקרמיקה "דופקים" לתוך הדבק‪ ,‬כך שהוא‬ ‫ממלא באופן חלקי את הפוגות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬אספקת דבקים‬ ‫הקבלן יספק את חומרי הדבק והרובה‪ ,‬לאריחי קרמיקה‪ ,‬לפי‬ ‫הנחיות היצרן‪ ,‬ועל הקבלן חלה החובה להתייחס להוראות כפי‬ ‫שיופיעו בקטלוג הספק‪ .‬המפקח יאשר סוגי הדבקים‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫מילוי פוגות‬ ‫מילוי הפוגות נעשה ע"י שימוש ברובה שתסופק ע"י הקבלן‬ ‫שיאושר ע"י המפקח‪ .‬על פי רוב המבצעים סתימת הפוגות ‪24‬‬ ‫שעות לאחר ההנחה‪ .‬כאשר משתמשים בדבקים מהירים להנחת‬ ‫האריחים‪ ,‬ניתן למלא את הפוגות מוקדם יותר‪ .‬אם לא נאמר‬ ‫אחרת‪ ,‬הרובה תהיה מסוג אפוקסי‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫פינות ופרופילי קצה‪.‬‬ ‫כל הפינות יבוצעו ב"גרונג"‪ .‬במקומות מפגש פלטות הגבס‬ ‫והרצוף‪ ,‬יש לקבוע פרופיל ‪ U‬מאלומיניום ליצירת נתק ולהגנת‬ ‫הקצוות‪.‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫חיפוי קירות בקרמיקה‬ ‫אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות משתנות‪ ,‬בגוון אחיד‪ ,‬או‬ ‫במספר גוונים‪ .‬האריחים יתאימו לדרישות ת"י ‪ (1) 314‬סוג א'‪.‬‬ ‫אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי טבלה ‪ 4‬בת"י )‪ 314 (2‬מידות‬ ‫וגוון לפי בחירת האדריכל‪ .‬אופן ההדבקה לפי ת"י ‪.1353‬‬ ‫כללי‪ :‬לפני ביצוע עבודות החיפוי יש לבצע שכבת טיח צמנטי‬ ‫ללא סיד כתשתית לחיפוי‪ .‬מחירי עבודות החיפוי כוללים את‬ ‫שכבת הרקע הנ"ל‪ .‬הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי‬ ‫מסוג "טיט אקריל ‪ 215‬תוצרת "שחל" או שו"ע מאושר ע"י‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫מידות כל האריחים לסוגיהם ומידותיהם השונים‪ ,‬יהיו זהים‬ ‫ועל‪-‬כן יש להקפיד על תאריך ייצור וסדרה אחידים‪ ,‬כמו‪-‬כן‬ ‫הגוון חייב להיות אחיד יש למיין את האריחים לפני ביצוע‬ ‫החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל גוון או פגם‪.‬‬ ‫הקבלן יזמין כמות מרצפות עודפת למחושב וזאת כרזרבה‬ ‫לליקויים והתיקונים שידרשו בעבודות הריצוף והחיפוי‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪165‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫אריחי הקרמיקה יונחו על הקירות כמפורט במפרט‬ ‫הכללי‪ .‬החיפוי יבוצע בקווים עוברים‪ ,‬ישרים‪ ,‬בשני‬ ‫הכיוונים‪ ,‬מידת האריחים כמצויין בתוכניות האדריכל‬ ‫ובכתב הכמויות‪ .‬סידור הנחת האריחים יהי לפי תכניות‬ ‫החיפוי של האדריכל‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בזמן הנחת אריחי קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט‬ ‫לכל שטח המרצפות כך שלא ישאר אף מקום ריק‪ .‬בגמר‬ ‫העבודה תעשה בדיקה ובמקומות שימצאו ריקים יפורקו‬ ‫המרצפות ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן‪ .‬הטיט‬ ‫להדבקה יכיל מוסף מיוחד לשיפור ההידבקות של אריחי‬ ‫הקרמיקה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫חיפוי הקרמיקה יבוצע בעזרת "מרווחונים" )צלבים‪,‬‬ ‫"ספייסרים"( ברוחב ‪ 2-3‬מ"מ הקובעים את רוחב הפוגה‬ ‫לשני הכיוונים‪ .‬המרווחונים יושארו במקום עד ליבוש‬ ‫מלא של השטח‪ .‬הכל לפי דרישות האדריכל בכל שטח או‬ ‫חלקי שטחים או בסוגים שונים של מרווחונים באותו‬ ‫אזור‪ .‬בכל מקום בו יהיה הפרשי גובה בריצוף )חדרים‬ ‫רטובים מרפסות( יש להניח פס אלומיניום בהפרדה לכל‬ ‫האורך‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫העבודה כוללת חיתוך אריחים במשור במידות מיוחדות‬ ‫בצורות שונות בזויות שונות לרבות חיתוך בעיגולים‬ ‫לקשתות על ידי משור תעשיתי גדול לרבות ליטוש‬ ‫החיתוכים‪ .‬ע"פ העיצוב בתכנית באופן שגם בין אריחים‬ ‫חתוכים ישמר מרווח הפוגה הקבוע ברוחב ‪ 5‬מ"מ אם לא‬ ‫נאמר אחרת‪ .‬הכל לפי התוכניות או דרישות המזמין או‬ ‫האדריכל‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫לאחר יבוש החיפוי והוצאת ה"מרווחונים"‪ ,‬ימולאו‬ ‫הפוגות העוברות ברובה מסוג אפוקסי‪ ,‬או מסוג‬ ‫‪ ,FLEXTIL‬או שו"ע‪ ,‬מתאים לפוגה ‪ 5‬מ"מ אם לא נאמר‬ ‫אחרת‪ ,‬בגוון לבחירת האדריכל‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ישום הרובה יהיה בהתאמה מלאה להוראות היצרן‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה‬ ‫לבין אלמנטים היוצאים מהקירות כגון צינורות וברזים‬ ‫על ידי אטימה לאסטרומרית באישור המפקח כן יש‬ ‫לסתום בחומר הנ"ל את הרווח שבין שורות האריחים‬ ‫התחתונה לבין הרצפה‪ .‬עבוד סביב הפתחים של הצינורות‬ ‫מעקות שרוולים וכל פתח אחר יהיה ע"י חיתוך מדויק של‬ ‫פלטת קרמיקה או ריצוף הכל לפי אישור המפקח‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫לאחר השלמת ביצוע הרובה ינוקה המשטח המחופה‬ ‫באופן מושלם כולל ניקוי בחומצה על פי הצורך להסרת‬ ‫כל השאריות‪.‬‬ ‫‪ 10.4‬תכולת המחירים‬ ‫א‪.‬‬ ‫המחירים כוללים סידורי שיפועים‪ ,‬את ההשלמות ואת העיבוד‬ ‫סביב מחסומי הרצפה וכד'‪ ,‬מותאמים לחומר מסביבם‪ ,‬לרבות‬ ‫ניסור המרצפות למידות מדוייקות במיוחד במקומות שאין‬ ‫שיפולים וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי‬ ‫אינסטלציה וכיו"ב‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪166‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫תפרי הפרדה )חלוקה( מפסי אלומיניום‪/‬פליז‪ ,‬אלא אם נאמר‬ ‫אחרת בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫הריצוף והחיפוי יהיה בקווים עוברים‪ ,‬לרבות ניקוי ודינוג בכל‬ ‫מקום שיידרש‪.‬‬ ‫לא תשולם כל תוספת עבור ריצוף‪ ,‬או חיפוי כדוגמאות‪.‬‬ ‫במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל‬ ‫קטע אופייני ורלוונטי עד לאישור האדריכל‪ .‬יצויין שאף כי‬ ‫תוכניות המכרז לא מכילות את כל שילוב הגוונים והדוגמאות‬ ‫אלה יועברו במהלך התקדמות הפרוייקט כהוראות ביצוע לקבלן‪.‬‬ ‫מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות‪ ,‬כולל פרוקם‪ ,‬אשר‬ ‫לא ישולמו בנפרד‪.‬‬ ‫מחירי עבודות הריצוף והחיפוי כוללים אריחים בחתכים שונים‬ ‫ותמורתם תשולם ללא אבחנה במידותיהם‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫מחיר מרצפות יכלול תשתית של חול מיוצב‪ ,‬וביצוע "רובה"‪.‬‬ ‫מחירי היחידה כוללים רזרבה בכמות של ‪ 4‬ארגזים מכל סוג של‬ ‫אריחי הריצוף והחיפוי‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי ‪ +‬פוליאטילן‪ ,‬או לוחות‬ ‫גבס‪/‬דיקטים‪/‬יוטה עם גבס וכיו"ב‪ ,‬על רצפות רגישות‪ ,‬כדוגמת‬ ‫רצפות שישי וכיו"ב‪ ,‬כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה הסופית‪.‬‬ ‫בכל מקום בו מצויין מחיר יסוד יהיה רשאי המזמין לספק את‬ ‫החומר על חשבונו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצויין‬ ‫בתוספת ‪ 8%‬ממחיר היסוד הנקוב‪ ,‬בגין פחת‪.‬‬ ‫יב‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪167‬‬ ‫פרק ‪ - 11‬עבודות צביעה‬ ‫‪ 11.01‬כללי‬ ‫במסגרת פרק זה על הקבלן לבצע את העבודות כמפורט להלן‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫צביעת קירות בצבע "סופרקריל ‪ "2000‬של טמבור‪ ,‬או שו"ע‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫סיוד בסיד סינטטי כדוגמת פוליסיד‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫צביעת אלמנטי נגרות ומסגרות‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫צבע מגן כנגד עובש כדוגמת אקרינול‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫מערכות צבע נוספות כמפורט להלן ו‪/‬או כפי דרישת‬ ‫האדריכל‪.‬‬ ‫הצביעה תעשה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והוראות‬ ‫היצרן‪.‬‬ ‫הגוון יהיה בהתאם לדרישות האדריכל‪.‬‬ ‫‪ 11.02‬דוגמאות‬ ‫על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר‪ ,‬חומר ועבודה‬ ‫לאישור‪ ,‬שבועיים לפני תחילת היישום המלא של כל סוג‬ ‫עבודה‪/‬חומר‪ .‬על המבצע לתקן הדוגמאות ולהחליף הפרטים לפי‬ ‫הנחיות המפקח‪ .‬דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי המפקח‪,‬‬ ‫עד לגמר העבודות‪.‬‬ ‫‪ 11.03‬חומרים ומוצרים ‪ -‬הרכב ותכונות החומרים‬ ‫מערכות צבע להלן‪ .‬הבדיקה לגבי עמידות והתאמת הצבעים‬ ‫לדרישות השונות היא לפי שיקול דעתו של המפקח‪.‬‬ ‫‪ 11.04‬הנחיות לבצוע‬ ‫גמור וגוון‬ ‫‪ .1‬הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל‪ ,‬לפי קטלוג יצרן‪ .‬הגימור‬ ‫הסופי יהיה חלק ואחיד‪ ,‬בהתאמה לדרישות האדריכל‪.‬‬ ‫הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי‬ ‫הדוגמא שתאושר באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה‬ ‫ועל פי דרישה זאת יבצע הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב‬ ‫בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש יוכל הקבלן‬ ‫להמשיך בצביעה‪.‬‬ ‫מובהר בזאת כי האדריכל רשאי לבחור מס' גוונים ללא הגבלה‬ ‫וללא תוספת תשלום‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מספר השכבות‬ ‫מספר שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק ‪ ,11‬הוא‬ ‫מספר מינימלי נדרש של שכבות צבע‪ .‬בכל מקרה תהיה‬ ‫הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח‪ .‬שטחים‬ ‫שגוון הצבע בהם לא אחיד‪.‬‬ ‫ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות‪ ,‬עד לקבלת גוון אחיד‪.‬‬ ‫מודגשת בזאת כי דעתו של המפקח לעניין זה קובעת‪ .‬כל‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪168‬‬ ‫ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד‪ ,‬יהיו על‬ ‫חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫צבעית קירות ותקרות‬ ‫תיעשה לפי הנחיות המפקח וכוללת הכנת התשתית כנדרש‬ ‫לרבות ניקוי‪ .‬שכבת היסוד תהיה מותאמת לצבע העליון‪.‬‬ ‫הכנת השטח תכלול בין היתר גם הסרת לכלוך מכל סוג לרבות‬ ‫כתמי שומן וסתימת חורים‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫צביעת מוצרי מסגרות‬ ‫הצביעה למוצרים מגולוונים תיעשה לאחר תיקון פגמים‬ ‫בגילוון‪ ,‬על ידי צבע אבץ ‪ 30‬מיקרון ותכלול לפחות שתי שכבות‬ ‫צבע יסוד "מגינול" אפור ושתי שכבות צבע עליון‪.‬‬ ‫במוצרים שאינם מגולוונים הצביע תיעשה לאחר ניקוי בחול‪,‬‬ ‫תיקון פגמים מקומיים בשפכטל‪ ,‬ותכלול לפחות שתי שכבות‬ ‫צבע יסוד תואם לצבע העליון ושתי שכבות צבע עליון‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫אופן הצביעה בשכבות‬ ‫יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות‪ .‬מספר‬ ‫השכבות הרשום לכל מערכת צבע הוא מינימלי‪ ,‬מספר השכבות‬ ‫הסופי יהיה כנדרש להשגת הגימור באישור האדריכל‪ .‬כסוי‬ ‫הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן‪.‬‬ ‫‪ 11.05‬מערכות צבע‬ ‫הרשימה המופיעה מטה כוללת עבודות שאינן בהזמנת העבודה‪,‬‬ ‫ומתן התאור הטכני הוא במידה ותהיה דרישה לכך‪.‬‬ ‫א‪ .‬סיד סינתטי ‪" -‬פוליסיד"‬ ‫‪ .1‬שכבת יסוד "בונדרול"‪.‬‬ ‫‪ .2‬צביעת "פוליסיד" מדולל‪ 2 - 3 ,‬שכבות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬צבע אמולסיה ‪" -‬אמולזין"‬ ‫‪ .1‬צביעת יסוד "בונדרול"‪.‬‬ ‫‪ .2‬צביעת "אמולזין" מדולל‪ 2 - 3 ,‬שכבות‪.‬‬ ‫ג‪ .‬צבע אמולסיה אקרילי ‪" -‬משי משי"‬ ‫‪ .1‬שכבת יסוד "בונדרול" )במשטחים מטוייחים בלבד(‪.‬‬ ‫‪ .2‬צביעת "סופרקריל" מדולל‪ 2 ,‬שכבות‪.‬‬ ‫ד‪ .‬ציפוי טקסטורה ‪" -‬טמבורטקס"‬ ‫‪ 1.‬שכבת יסוד "בונדרול" )במשטחים מטוייחים בלבד(‪ ,‬אח"כ‬ ‫שכבת "סופרקריל"‪.‬‬ ‫‪ .2‬יישום "טמבורטקס" בשכבה אחת‪ ,‬בגלילה בכמות של ‪3‬‬ ‫ק"ג‪/‬מ"ר‪.‬‬ ‫ה‪ .‬צבע מגן עובד ‪" -‬אקרינול"‬ ‫‪ .1‬שכבת יסוד "בונדרול" מדולל‪.‬‬ ‫‪ .2‬צביעת "אקרינול" מדולל בשתי שכבות‪.‬‬ ‫ו‪ .‬צבע סינתטי ‪" -‬סופרלק"‬ ‫‪ 1.‬שכבת יסוד‪ :‬למתכת בלבד ‪" -‬אנטירוסט" אדום‪/‬אפור‪ .‬לעץ ‪-‬‬ ‫צבע ראשון סינתטי ‪ 1 - 2‬שכבות‪.‬‬ ‫‪ .2‬צביעת "סופרלק"‪ :‬לעץ ‪ -‬שכבה אחת‪ ,‬למתכת ‪ -‬שתי שכבות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪169‬‬ ‫ז‪ .‬צבע סינתטי "איתן"‬ ‫‪ .1‬שכבה ראשונה "איתן חום"‪ ,‬מילוי פגמים‪ ,‬שכבת יסוד‬ ‫"איתן"‪.‬‬ ‫‪ .2‬צביעת "איתן" ‪ 2 - 3‬שכבות‪ ,‬לפי הנחיות היצרן‪.‬‬ ‫ח‪ .‬לכה פוליאורטנית ‪" -‬פוליטון"‬ ‫‪ .1‬ללא שכבת יסוד‪.‬‬ ‫‪ .2‬צביעת ‪,‬פוליטון"‪ 2 - 3 ,‬שכבות‪.‬‬ ‫ט‪ .‬צבע "פוליאור"‬ ‫‪ .1‬ניקוי יסודי של המתכת )בבית המלאכה( מחלודה‪ ,‬ליכלוך‪,‬‬ ‫שמנים וכו' במברשת פלדה ו‪/‬או באמצעים מכניים אחרים‪.‬‬ ‫‪ 2 .2‬שכבות צבע יסוד צינקכרומט ‪ 172‬לא יאוחר מ‪ 2 -‬שעות‬ ‫לאחר ניקוי המתכת‪.‬‬ ‫‪ 3.‬תיקוני צבע יסוד כנ"ל לאחר ההרכבה באתר‪.‬‬ ‫‪ .4‬גמר ‪ 2‬שכבות צבע "פוליאור"‪ ,‬בגוון לפי בחירת האדריכל‪,‬‬ ‫בעובי ‪ 100‬מיקרון מדוד ביבש‪.‬‬ ‫המפורט בסעיפים ‪ 11.06 - 11.14‬להלן בא להוסיף על המפורט‬ ‫בסעיף ‪ 11.05‬לעיל ולא לגרוע ממנו‪.‬‬ ‫‪ 11.06‬סופרקריל ‪"2000‬‬ ‫צביעת קירות בטון או קירות מטוייחים או בטון בצבע "סופרקריל‬ ‫‪ "2000‬תוצרת "טמבור" או ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל‪ ,‬הכל לפי‬ ‫הוראות היצרן מפורט להלן‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הכנת השטח ע"י הסרת לכלוך ושומן וסתימת חורים‪.‬‬ ‫צביעת שכבה ראשונה בבונדרול מדולל ב‪ 30% -‬טרפנטין‪.‬‬ ‫צביעת שכבה שניה ושלישית "סופרקריל"‪ ,‬מדולל ב‪10% -‬‬ ‫מים‬ ‫‪ 11.‬סיד סינטטי‬ ‫‪11.07‬‬ ‫מסוג פוליסיד" תוצרת "טמבור"‪ ,‬או שווה ערך‪ ,‬ישמש לצביעת‬ ‫התקרות ביצוע הצביעה יהיה כדלהלן‪:‬‬ ‫ניקוי מאבק ולכלוך‪ ,‬צביעת שכבה ראשונה עם דילול מים ייבוש‬ ‫‪ 30%‬שעתיים‪ ,‬צביעת שכבה שניה עם דילול מים ‪ 15%‬בגוון לבן‪.‬‬ ‫במקרה הצורך רשאי המפקח לדרוש שכבה נוספת‪.‬‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪11.08‬‬ ‫צבע פלסטי )אם תהיה דרישה(‬ ‫צבע אמולסיה על בסיס פי‪.‬וי‪.‬אי‪ .‬מדולל במים‪ ,‬מסוג "אמולזין"‬ ‫תוצרת "טמבור"‪ ,‬או שווה ערך ‪ -‬ישמש לצביעת קירות מטוייחים‬ ‫טיח רגיל או בגר ושטחי בטון‪ ,‬אך ורק במקומות שיאושרו לכך ע"י‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫בצוע הצביעה כדלהלן‪:‬‬ ‫ניקוי מאבק ולכלוך‪ ,‬סתימת חורים‪ ,‬צביעת שכבה ראשונה בצבע‬ ‫פלסטי עם דילול מים ‪ 20%‬או צבע אחר‪ ,‬בהתאם להוראות היצרן‬ ‫ולאישור המפקח‪ .‬לאחר מכן שתי שכבות צבע פלסטי עליונות‬ ‫מדוללות במים ‪ 15%‬ו‪ 10% -‬הגוון יקבע ע"י האדריכל ודוגמאות‬ ‫בגודל של ‪ 60X60‬ס"מ יוצגו לאישור האדריכל והמפקח‪.‬‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪11.09‬‬ ‫צבע מגן אקרילי נגד עובש )אם תהיה דרישה(‬ ‫מסוג "אקרינול" תוצרת "טמבור"‪ ,‬או שווה ערך ‪ -‬ישמש לצביעת‬ ‫קירות ותקרות בשירותים ואמבטיות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪170‬‬ ‫בצוע הצביעה כדלהלן‪:‬‬ ‫ניקוי מאבק ולכלוך‪ ,‬סתימת חורים וצביעת שלוש שכבות צבע עם‬ ‫דילול מים ‪ 5% - 15%‬שעתיים עד ארבע שעות בין שכבה לשכבה‬ ‫לצורך ייבוש‪ .‬הגוון לבן‪.‬‬ ‫‪11.10‬‬ ‫צביעת מלבנים מפח מגולוון‬ ‫א‪ .‬הכנת השטח‬ ‫‪ .1‬במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני‬ ‫לחלופין באמצעות דטרגנט חם בהתזה‪.‬‬ ‫‪ .2‬התזת תערובת גרגירי פלדה )‪(ANGULAR‬‬ ‫‪GRIT‬בהרכב ‪ GH 20% + GL 80%‬בגודל ‪0.5 – 1.0‬‬ ‫מ"מ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬צביעה‬ ‫איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי‬ ‫פוליאסטר‪ ,‬או פוליאסטר טהור בגוון לפי דרישת המזמין‬ ‫בעובי ‪ 80‬מיקרון לפחות‬ ‫הערה‪ :‬האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת‬ ‫"אוניברקול" סדרה ‪ 7000‬מאושרת לפי תקן ‪ G.S.B‬הגרמני‬ ‫לעמידות בקרינת ‪ U.V‬או שווה ערך‪ .‬הגוון לפי דרישת‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫הצביעה תבוצע בשתי שכבות שכבה ראשונה בגימור חלק‬ ‫בגוון ‪ A‬ושכבה שניה בטקסטורה בעובי מינימלי של ‪80‬‬ ‫מיקרון בגוון ‪ B‬לפי בחירת האדריכל‪ ,‬מותאם לקטלוג ‪.RAL‬‬ ‫ג‪ .‬קלייה‬ ‫בתנור בטמפרטורה של ‪ 200‬מעלות צלסיוס למשך ‪ 15‬דקות‬ ‫לפחות מותנה בסוג האבקה ועובי החומר‪.‬‬ ‫הערה‪ :‬טמפרטורת המתכת לא תפחת מ‪ 1850-‬למשך ‪10‬‬ ‫דקות‪.‬‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫ד‪ .‬בקרת איכות‬ ‫‪ .1‬בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע‪.‬‬ ‫‪ .2‬בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת‪.‬‬ ‫‪ .3‬תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של‬ ‫‪ 1‬מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫‪ .4‬הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את הדלת‬ ‫והמשקוף‪.‬‬ ‫ה‪ .‬אריזה‬ ‫כל כנף תריס ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריעות‬ ‫פוליאתילן עם בועות אויר להגנה מושלמת בפני פגיעות‬ ‫ושריטות‪.‬‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪11.11‬‬ ‫תכולת העבודות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪171‬‬ ‫בנוסף לנאמר בפרק ‪ 11‬של המפרט הכללי‪ ,‬תכלולנה עבודות‬ ‫הצביעה גם את הנושאים הבאים ולא תשלום כל תוספת עבורם‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫כל העבודות‪ ,‬לרבות עבודות הכנה‪ ,‬הנדרשות לבצוע‬ ‫ב‪.‬‬ ‫התאמה מלאה לדרישות בנושא הגוונים ולהנחיות‬ ‫ג‪.‬‬ ‫תיקוני צבע‬ ‫במחירי מוצרי נגרות ומסגרות ובמחירי צביעה וסיוד‬ ‫קירות ותקרות כלולים תיקוני צבע שידרשו לאחר‬ ‫התקנות כלשהן ובהתאם דרישות המנהל‪.‬‬ ‫הצביעה‪.‬‬ ‫האדריכל‪.‬‬ ‫‪ 11.‬אחריות הקבלן‬ ‫‪11.12‬‬ ‫אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע על מוצרי נגרות‪ ,‬מסגרות‪,‬‬ ‫צנרת וכד'‪ ,‬וכמו‪-‬כן לאי הופעת חלודה וקרוזיה אחרת כלשהי‬ ‫תהיה ל‪ 3 -‬שנים מיום קבלת העבודה ע"י המזמין‪.‬‬ ‫‪ 11.‬בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע‬ ‫‪11.13‬‬ ‫בכל שלב ושלב של עבודות הצביעה‪ ,‬במיוחד לגבי צביעת מסגרות‬ ‫פלדה‪ ,‬יעמוד הקבלן לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה‪.‬‬ ‫על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים‪ ,‬מאושר ע"י‬ ‫המפקח‪ ,‬אשר ישמש לבדיקת עובי השכבות‪.‬‬ ‫בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה‪ ,‬לצבוע את‬ ‫כל הצנרת הגלויה‪ ,‬לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו‪ ,‬ולצבוע את‬ ‫שכבת הצבע העליונה השניה‪.‬‬ ‫‪ 11.‬הקפדה על ביצוע קפדני של עבודות צביעה‬ ‫‪11.14‬‬ ‫נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫בהכנת הרקע‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש‪ ,‬בין כל‬ ‫שכבה ושכבה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בהגנת המוצרים כגון‪ :‬פרטי אלומיניום‪ ,‬מסגרות‪ ,‬נגרות‪,‬‬ ‫צנרת‪ ,‬או כל אביזרים אחרים שיוכנסו בבניין ע"י קבלני‬ ‫משנה שיעבדו בעת ובעונה אחת בבניין בזמן שיבצעו את‬ ‫עבודות הצביעה‪ .‬הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת‬ ‫למנוע התלכלכות והווצרות כתמים‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב נקיון למופת‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות ניקוי מושלם‪ ,‬לשביעות‬ ‫רצונו של המפקח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪172‬‬ ‫פרק ‪-12‬עבודות אלומיניום‬ ‫‪12.1‬‬ ‫כללי‬ ‫א‪ .‬עבודות האלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי – פרק ‪ ,12‬התקנים‬ ‫הישראליים והמפרטים הנוגעים לעניין והמפרט דלהלן‪ ,‬ובהתאם לרשימות‬ ‫האלומיניום ופרטי האלומיניום הנלווים‬ ‫ב‪ .‬הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר ויספק לאתר‪ ,‬לטיב‬ ‫התקנתם בבנין ולהתאמתם לדרישות התקנים הישראליים והמפמכ"ים‬ ‫הנוגעים לעניין גם אם אינם מוזכרים במפרט זה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬כל עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו לפחות בדרישות רמה‬ ‫‪ C‬של התקן הישראלי לחלונות ת"י ‪.1068‬‬ ‫ד‪ .‬בכל מקרה של אי התאמה‪ ,‬סתירות או ניגודים בין המסמכים תחשב‬ ‫הדרישה הטכנית החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים‪.‬‬ ‫במקרה של חילוקי דעות איזו מהדרישה היא החמורה יותר‪ ,‬תקבע דעתו של‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫תיאור העבודה והוראות לביצוע הלפני תחילת הייצור‬ ‫עבודות האלומיניום בפרוייקט זה כוללות חלונות פתיחה‪ ,‬חלונות פתיחה דריי‬ ‫קיפ‪ ,‬חלונות ודלתות הזזה‪ ,‬חלונות קבועים‪ ,‬דלתות פתיחה וויטרינות קבועות‪,‬‬ ‫חלונות קיפ ועוד‪ ,‬תכנון שלטי‪ ,‬איטום‪ ,‬חיזוקים מפלדה וכו'‪.‬‬ ‫א‪ .‬תכולת העבודה‬ ‫‪ .1‬כל המפורט להלן נכלל במחירי היחידה ולא תשולם בעדו כל תוספת‪.‬‬ ‫‪ .2‬ייצור‪ ,‬אספקה לאתר והתקנת המוצרים הכלולים בכתב הכמויות‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט זה ולשרטוטים הלוטים אליו ועל פי תוכניות העבודה‬ ‫המאושרות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אחריות למדידת ולבדיקת התאמתו לפרטי האלומיניום‪.‬‬ ‫במקרה של אי התאמה על הקבלן לדווח למפקח לקבל את אישורו‬ ‫להמשך העבודה‪.‬‬ ‫‪ .4‬הכנת שרטוטי עבודה מפורטים ואישורם ע"י המפקח והמתכננים‪.‬‬ ‫‪ .5‬הכנת דגמים מתאימים לבדיקה במכון התקנים ולהקנה באתר‪ ,‬לצורך‬ ‫קבלת אישור כמפורט בסעיף "אבטחת איכות" בהמשך‪.‬‬ ‫בכל מקום בו יופיע בהמשך מפרט זה "מכון התקנים"‪ ,‬הכוונה היא גם‬ ‫למעבדה אחרת אשר תאושר על ידי המפקח‪.‬‬ ‫‪ .6‬בדיקת הדגמים במעבדות מכון התקנים או במעבדה מוסמכת אחרת‬ ‫אשר תאושר על ידי המפקח והתקנת דגמים באתר לצורך קבלת אישור‪.‬‬ ‫‪ .7‬ביצוע בדיקות המטרה באתר כמתואר בסעיף "אבטחת איכות" בהמשך‬ ‫על פי דרישת המפקח‪.‬‬ ‫‪ .8‬עם סיום עבודה‪ ,‬ניקוי הדלתות‪ ,‬החלונות ויתר הפריטים המופיעים בכתב‬ ‫הכמויות ומסירתם למזמין לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬ ‫‪ .9‬ביצוע תיקונים בתקופת הבדק והאחריות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪173‬‬ ‫‪ .10‬על הקבלן להביא בחשבון בעת הגשת הצעתו כי המוצר כולו‪ ,‬החלונות‪,‬‬ ‫הדלתות והוויטרינות‪ ,‬המעקה ושאר המוצרים המופיעים בכתב הכמויות‪,‬‬ ‫נמדדים כשהם מושלמים על‪-‬פי המפרט‪.‬‬ ‫כל הנזכר במפרט בנושא חומרים וציפויים‪ ,‬זכוכית‪ ,‬אטמים‪ ,‬יריעות‬ ‫‪ EPDM‬וחומרי אטימה‪ ,‬פרזול ואביזרים‪ ,‬פחי אלומיניום לחיפוי‬ ‫לסגירות ולהפרדות‪ ,‬לוחות כבושים של צמר זכוכית‪ ,‬בידוד וסגירת‬ ‫הבידוד‪ ,‬מחסומי אש ועשן בין קומה לקומה‪ ,‬נכללים במחיר היחידה של‬ ‫האלמנט ולא תשולם עבורם כל תוספת‪.‬‬ ‫כל דרישה טכנית או איכותית‪ ,‬כולל עלויות הבדיקה של המעקות במחיר‬ ‫היחידה ולא תשולם עבורן כל תוספת‪.‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מודגש בזה‪ ,‬כי המחיר כולל עבודות סיתות וחציבה‪,‬‬ ‫במידה שידרשו‪ ,‬לצורך התאמת מוצרי האלומיניום לבניין ואיטום בן‬ ‫המלבנים הסמויים השונים לבניין‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לא יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר‪:‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫מדידת הפתח והתאמת הייצור למדידותיו באתר‪.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫קבלת אישור המפקח על פרטי תכניותיו‪ ,‬על אבזרי הפרזול‪ ,‬הזיגוג‬ ‫‪2.‬‬ ‫וחומרי האיטום‪.‬‬ ‫השלמת הדגמים ובדיקתם והצגת אישור המעבדה על הבדיקות‬ ‫‪.3‬‬ ‫שנעשו ועל התאמת התפקוד את דרישות מפרט זה‪ .‬דגם שנבדק‪,‬‬ ‫יישמר במידת האפשר על אביזריו והפרזול כעדות בידי המפקח‪.‬‬ ‫דרישות התפקוד והתפעול‬ ‫א‪ .‬באחריות הקבלן להמציא תעודת בדיקה מעם מעבדה מוסמכת‪ ,‬על התאמת‬ ‫החלונות‪ ,‬המעקות והדלתות לדרישות המפורטות בסעיף זה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬חדירת אויר‬ ‫‪ .1‬הדלתות והחלונות יתוכננו למניעת חדירת אויר מבעד למישקים ודרך‬ ‫המרווחים שבין האגף למלבן‪.‬‬ ‫מניעת חדירת האויר נועדה להשיג את היעדים דלהלן‪ :‬נוחות‬ ‫המשתמשים‪ ,‬צמצום השימוש באנרגיה וצמצום רעשי רוח‪.‬‬ ‫‪ .2‬בדלתות ובחלונות לא יהיו אזורים דרכם תהיה חדירת אויר מרוכזת‪.‬‬ ‫‪ 3.‬חדירת האויר המותרת דרך החלונות תהיה כמוגדר בת"י ‪ 1068‬ח‪ ,2‬רמה‬ ‫‪.C‬‬ ‫ג‪ .‬חדירת מים‬ ‫‪ .1‬הדלתות והחלונות יתוכננו למניעת חדירת מים מחוץ המבנה אל תורו‪.‬‬ ‫‪ .2‬הדלתות והחלונות יתוכננו למניעת חדירת מים אל אותם אזורים של‬ ‫החלונות העלולים להינזק מכך‪.‬‬ ‫‪ .3‬לא יראו כל סימנים לחדירת מים בעברם הפנימי של הדלתות ושל‬ ‫החלונות‪ .‬לא תהיה הצטברות של מים באזורים לא מנוקזים‪.‬‬ ‫‪ .4‬הדרישות לחדירת מים דרך החלונות תהיה כמוגדר בת"י ‪ 1068‬רמה ‪.C‬‬ ‫ד‪ .‬עמידה בעומס סטטי‬ ‫‪ .1‬החלונות והדלתות יתוכננו עד שיוכלו לספוג את העומסים הסטטיים‬ ‫הצפויים מבלי שתיפגם יכולת התפקוד שלהם‪.‬‬ ‫‪ .2‬הדרישה לעמידה בעומס סטטי של החלונות תהיה כמוגדר בת"י רמה ‪.C‬‬ ‫ה‪ .‬החלונות יבדקו בדיקת עומס שיא כמוגדר בת"י ‪ 1068‬לרמה ‪.C‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪174‬‬ ‫טבלת לחצים נדרשים לבידקות התפקוד‬ ‫בדיקה‬ ‫סוג היחידה בדיקת לחדירת אוויר‬ ‫לחדירת‬ ‫מים‬ ‫לחץ בדיקה חדירת אויר לחץ בדיקה‬ ‫מ‪/3‬שעה‪/‬מ' )ניוטון‬ ‫)ניוטון‬ ‫למ"ר(‬ ‫למ"ר(‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫חלונות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫דלתות‬ ‫‪12.4‬‬ ‫עומס שיא‬ ‫בדיקת‬ ‫בטיחות‬ ‫לחץ בדיקה‬ ‫)ניוטון ןמ"ר(‬ ‫לחץ בדיקה‬ ‫)ניוטון ןמ"ר(‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫חומרים וציפויים‬ ‫א‪ .‬כללי‬ ‫‪ .1‬אבזרי מתכת‪ ,‬לרבות ברגים‪ ,‬יהיו עשויים מחומרים בלתי מחלידים כגון‪:‬‬ ‫אלומיניום‪ ,‬פלב"מ מזק‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫אין להשתמש באבזרי נחושת או פליז במקומות בהם הם באים במגע עם‬ ‫אלומיניום‪.‬‬ ‫אין להשתמש בפלדה רגילה למעט במלבנים סמויים ואבזרים היצוקים‬ ‫בתוך הבטון‪.‬‬ ‫‪ .2‬הבידוד באותם קטעים המצריכים זאת‪ ,‬ייעשה על ידי לוחות כבושים של‬ ‫צמר זכוכית בעובי ‪ 5‬ס"מ לפחות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אלומיניום‬ ‫‪ .1‬פרופילי האלומיניום יהיו כמפורט ברשימת האלומיניום‪.‬‬ ‫הפרופילים יתאימו לדרישות מפמ"כ ‪ 211‬מכון התקנים‪.‬‬ ‫‪ .2‬פחי אלומיניום יהיו מאחד הנתכים הבאים‪ 3106 :‬או ‪ 3106‬או ‪ .5005‬פחי‬ ‫האלומיניום המשמשים כחיפוי למחסום אש בין קומה לקומה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬אטמים וחומרי אטימה‬ ‫‪ .1‬האטמים בפרויקט כולו יהיו עשויים ‪ EPDM‬או סיליקון‪.‬‬ ‫‪ .2‬שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן הטכניים של חומר‬ ‫וחומר‪.‬‬ ‫על הקבלן להמציא למפקח לאשורו‪ ,‬את המפרטים הטכניים של חומר‬ ‫האיטום בהם הוא משתמש‪.‬‬ ‫‪ .3‬להלן רשימת חומרי אטימה מומלצים לשימושים השונים‪:‬‬ ‫ניתן להשתמש גם בחומרים שווי ערך אחרים באישור המפקח‪:‬‬ ‫א‪ .‬תפר איטום בין חלקי אלומיניום לבין חומרי בניה או חלקי‬ ‫אלומיניום לבין מלבן סמוי‪ :‬סיליקון נייטרלי מסוג ‪ARBOSIL 1096‬‬ ‫)אופן ‪ (4121‬או ‪ DOW CORNING 917‬או שו"ע‪ .‬אין להשתמש‬ ‫למטרה זו בסיליקון אצטי‪.‬‬ ‫ב‪ .‬איטום חריצים צרים מאד בין חלקי אלומיניום‪ ,‬כגון חיבור של פינות‬ ‫מסגרות אלומיניום החתוכות ב‪ 45 -‬מעלות‪ :‬חומר איטום אנאירובי‬ ‫כדוגמת ארפל ‪ 4102‬או שו"ע‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪175‬‬ ‫ג‪ .‬איטום חריצים צרים בין חלקי אלומיניום כגון חיבור בין מלבן‬ ‫אלומיניום לבין הבדיד )שפרוץ(‪ :‬חומר איטום לסדקים צרים כדוגמת‬ ‫‪ 4108‬או שו"ע‪.‬‬ ‫ד‪ .‬איטום בין אטמ' ‪ EPDM‬לבין עצמם או בינם לבין חלקי אלומיניום‪:‬‬ ‫פוליסולפיד כדוגמת ארפל ‪ 4127‬או סיליקון המתאים לאטמי ‪EPDM‬‬ ‫כדוגמת ארפל ‪ 4121‬או שו"ע‪.‬‬ ‫ה‪ .‬איטום בין יריעות ‪ EPDM‬לבין הבניין‪ :‬סיליקון המתאים ל‪EPDM -‬‬ ‫כדוגמת ארפל ‪ 4121‬או שו"ע‪.‬‬ ‫‪ .4‬יש להשתמש בגב עושי פוליאתילן מוקצף מצולב )כדוגמת ארפל ‪ 3001‬או‬ ‫שו"ע( לתפרי איטום במקומות המתאימים לכך‪.‬‬ ‫‪ .5‬יש להשתמש בפריימר מתאים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו‬ ‫נדרש הדבר על ידי יצרן החומר‪.‬‬ ‫אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן‪.‬‬ ‫ככל‪ ,‬יש להעדיף חומרי איטום אשר אינם מצריכים שימוש בפריימר‪.‬‬ ‫‪ .6‬יש להשתמש ביריעות ‪ EPDM‬לאיטום מערכות האלומיניום אל הבניין‬ ‫בכל מקום בו הדבר מתאפשר‪.‬‬ ‫הין היריעה לבין המבנה יש ליישם חומר איטום הולם כדוגמת ארפל‬ ‫‪.4121‬‬ ‫לא יורשה שימוש בדבק למטרה זו‪.‬‬ ‫ד‪ .‬זכוכית‬ ‫‪ .1‬הזכוכית בה יעשה שימוש הנה זכוכית אשר תתאים לדרישות ת‪.‬י ‪1099‬‬ ‫ות"י ‪ .938‬במבנה ייעשה שימוש במספר סוגי זכוכית על פי סוגי הפתחים‬ ‫מיקומם כמפורט ברשימת האלומיניום‪) .‬ראה טבלה בהמשך(‪.‬‬ ‫‪ .2‬לוחות הזכוכית יקובעו במקומם – במישור המסגרת בה הם מזוגגים‬ ‫בעזרת כפיסים מפלסטיק או גומי קשיח בעלי קשיות של ‪A90-70‬‬ ‫‪.SHORE‬‬ ‫אורך הכפיסים לא יפחת מ‪ 70-‬מ"מ‪.‬‬ ‫מיקום של הכפיסים ואופן הצבתם יהיה כמתואר בת"י ‪.1099‬‬ ‫דגש יושם על כך שהכפיסים לא יפריעו את מהלך הניקוז התקין של‬ ‫מערכת הזיגוג‪.‬‬ ‫‪ .3‬חישוב העובי של זכוכית אשר איננה אחוזה בכל ארבע פאותיה יערך על‬ ‫ידי הקבלן בכל מקרה לגופו ויובא לאישור המפקח והמתכנן‪.‬‬ ‫מידות השמשה באזורי סכנה‬ ‫סוג הזכוכית‬ ‫שכבות‬ ‫מחוסמת‬ ‫עובי השמשה )מ"מ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שטח שמשה מקסימלי‬ ‫)מ"ר‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪176‬‬ ‫הערות לטבלה‬ ‫א‪ .‬כשזכוכית בטיחות מוקשית מיועדת למנוע נפילה ממפלס למפלס‪ ,‬כופלים‬ ‫את שטח השמשה במקדם בטיחות ‪.2‬‬ ‫ב‪ .‬קובעים את עובי השמשה לפי השטח המוגדר בטבלה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הטבלה מתייחסת לשמשה האחוזה בכל פאותיה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬אין לזגג ויטרינות בזכוכית שעוביה קטן מ‪ 6 -‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫חומרים וציפויים‬ ‫איטום‬ ‫א‪ .‬אין להשתמש בסיליקון אצטי במקרים בהם הוא בא במגע עם פלדה או עם‬ ‫חומרי בניין כגון אבן או טיח‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תפר האיטום שבין האלמנט לבין המלבן הסמוי‪ ,‬בין המלבן הסמוי לבין‬ ‫המבנה ובין החלון לבין הפריקסט יהיה ברוחב שלא יקטן מ‪ 6 -‬מ"מ‪.‬‬ ‫לתפר יהיה גב עשוי פוליאתילן מוקצף מצולב כדוגמת ארפל ‪ 3002‬או שו"ע‬ ‫אשר יוחדר למקומות באופן שיבטיח שעומק התפר לא יקטן מ‪ 5 -‬מ"מ‪.‬‬ ‫עיסת האיטום לתפר תהיה כאמור בסעיף ‪ 12.04‬ג' לעיל‪.‬‬ ‫ג‪ .‬לפני יישום עיסת האיטום יש לנקות היטב את אזור התפר משאריות אבק‪,‬‬ ‫שמן וזיהומים אחרים‪.‬יש ליישם פריימר מתאים על פי הוראות יצרן עיסת‬ ‫האיטום‪.‬‬ ‫ד‪ .‬בעת יישום תפר האיטום יש לדאוג למילוי רציף ואחיד של עיסת האיטום‪.‬‬ ‫לאחר המילוי יש להדק את העיסה על מנת שתמלא באופן מושלם את חלל‬ ‫התפר‪ .‬יש לנקות במועד עודפי עיסת איטום כך שימנע זיהום של המבנה או‬ ‫חלקי האלומיניום‪.‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫מלבנים סמויים‬ ‫א‪ .‬המלבנים הסמויים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון בעובי ‪ 2‬מ"מ או יותר‪.‬‬ ‫ב‪ .‬המלבן הסמוי ירותק אל הבניין בעזרת ברגים‪ ,‬פינים מרותכים‪ ,‬או עוגנים‪ ,‬אך‬ ‫לא באמצעות מסמרי ירייה וידופן בתערובת צמנטית‪.‬‬ ‫המרחק בין כל ‪ 2‬נקודות עיגון לא יעלה על ‪ 50‬ס"מ‪.‬‬ ‫מרחק נקודת עיגון מפינת המלבן לא יעלה על ‪ 20‬מ"מ‪.‬‬ ‫ג‪ .‬כאשר משתמשים בעוגנים לחיזוק המלבן הסמוי הם יהיו עשויים פס פלדה‬ ‫שטוח בעובי ‪ 2.5‬מ"מ לפחות וברוחב של א יקטן מ‪ 35 -‬מ"מ‪.‬‬ ‫העוגנים ירותכו אל המלבן הסמוי משני צדדיו לסירוגין‪.‬‬ ‫ד‪ .‬כאשר משתמשים בפינים לעיגון המלבן הסמוי‪ ,‬הם יהיו עשויים ברזל בניין‬ ‫מפותל בקוטר ‪ 8‬מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫יש להחדיר את הפינים אל הבטון לעומק של ‪ 80‬מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫קצה הפין ירותך אל המלבן הסמוי לאחר החדרתו אל הבטון‪ ,‬כך שלא יבלוט‬ ‫ממישור המלבן כלפי פנים הפתח‪.‬‬ ‫החור בבטון המשמש להחדרת הפין יהיה במרחק ‪ 5‬ס"מ לפחות משולי‬ ‫הבטון‪.‬‬ ‫ה‪ .‬עם גמר התקנת המלבן הסמוי הוא יהיה מפולס מקביל למישור הקיר‪ ,‬ללא‬ ‫עיוויים ויציב במקומו‪.‬‬ ‫ו‪ .‬באותם מקומות בהם נפגע הגלוון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע‬ ‫את המלבן הסמוי בצבע מגן מתאים עשיר באבץ‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪177‬‬ ‫ז‪ .‬לאחר התקנת החלון ואיטומו לא יראו לעין חלקים של המלבן הסמוי‪.‬‬ ‫‪.12.7‬‬ ‫חלונות‬ ‫א‪.‬‬ ‫כללי‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מבנה החלונות‬ ‫‪ .1‬פרופילי העיטר )הלבשות( של החלון יחוברו אל‬ ‫המלבן לאחר התקנת החלון בפתחו‪.‬‬ ‫‪ .2‬בחלק מהפתחים יבוצעו הלבשות ב‪ 3 -‬צלעות בלבד‪.‬‬ ‫‪ .1‬החלונות בבניין‪ ,‬יהיו מורכבים ממלבן ובו אגף תלוי‬ ‫צד ותלוי מטה )דרייקיפ( עם קבוע תחתון‪ ,‬חלונות‬ ‫פתיחה קיפ כלפי פנים או כלפי חוץ‪ ,‬חלונות פתיחה‬ ‫עם ציר אנכי "פיווט" עפ קבוע תחתון‪ ,‬חלונות‬ ‫קבועים וחלונות הזזה‪.‬‬ ‫‪ .2‬חלונות הפתיחה יהיו מטיפוס של "אטם מרכזי"‪.‬‬ ‫האזור אשר מהאטם והלאה‪ ,‬כלפי חוץ‪ ,‬ינוקז בעזרת‬ ‫חריצי ניקוז מתאימים‪ .‬אל האזור אשר מצידו‬ ‫הפנימי של האטם לא תורשה חדירת מים‪.‬‬ ‫‪ .3‬בחיבור בין כל שני מלבנים של חלונות יהיה תפר‬ ‫התפשטות מתאים אשר יבטיח את אטימות החיבור‬ ‫בין המלבנים ויאפשר את ההתפשטות התרמית‬ ‫שלהם‪.‬‬ ‫הרוחב הנראה לעין מצד חוץ של הבניין של תפר‬ ‫התפשטות יהיה זהה לזה של הבדידים )שפרוצים(‬ ‫האנכיים האחרים בחלון – כ‪ 80-‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪ .4‬פרופילי העיטר )הלבשות( של החלון יטרקו אל‬ ‫המלבן לאחר התקנת החלון בפתחו ולאחר התקנת‬ ‫חיפוי הגבס הפנימי במידה שיש כזה‪ .‬בחלק‬ ‫מהפתחים יבוצעו הלבשות ב‪ 3-‬צלעות בלבד‪.‬‬ ‫‪ .5‬תשומת לב מיוחדת תינתן לאיטום הבדיד )שפרוץ(‬ ‫במלבן כך שמים לא יחלחלו מהאזור בו מותקן אגף‬ ‫לפתיחה לאזור בו מותקן אגף קבוע‪.‬‬ ‫‪ .6‬עובי הדופן של פרופילי החלון יפחת מ‪ 2-‬מ"מ למעט‬ ‫בזיזים נטולי חשיבות קונסטרוקטיבית‪.‬‬ ‫‪ .7‬עומק פרופילי האגף והמלבן של החלון לא יפחת מ‪-‬‬ ‫‪ 45‬מ"מ ולא יעלה על ‪ 80‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪ .8‬כל אבזרי הפרזול של החלון יותקנו בתעלות‬ ‫מאימות באגף ובמלבן מבלי שהדבר יצריך קידוח‬ ‫חורים או כרסום חריצים בפרופילים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫אבזרים לחלונות סב נטוי )דריי קיפ( – )במידה ותהיה‬ ‫דרישה(‬ ‫‪ .1‬בכל מפגש של אטמים מרכזיים תותקן פינה יצוקה של‬ ‫‪E.P.D.M‬‬ ‫לגישור בין האטם האנכי לאופקי‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪178‬‬ ‫‪ .2‬פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות‬ ‫אלומיניום‪ .‬במדיה שיש בפינה ברגים‪ ,‬אומים‪,‬‬ ‫קפיצים‪ ,‬פינים וכדומה – הם יהיו עשויים פלב"מ‪.‬‬ ‫‪ .3‬הידית תהיה סיבובית ותופעל ממצב סגור למצב‬ ‫הפתיחה על ידי חצי סיבוב‪.‬‬ ‫כל אחד ממצבי העצירה של הידית יהיה קפיצי‪.‬‬ ‫הברגים המחברים את הידית אל פרופיל האגף‬ ‫יוברגו אל גוף הידית‪.‬‬ ‫הברגים יחלפו דרך לוחית פלב"מ )נירוסטה( אשר‬ ‫תמצא בין ראשי הברגים לבין פרופיל האגף‪.‬‬ ‫גוון הידית יהיה בגוון האלומיניום על פ בחירת‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫‪ .4‬התנועה אשר יוצרת הידית מועברת אל חלקי‬ ‫המנגנון השונים בעזרת מוטות מתאימים אשר‬ ‫מקשרים בין הידית לבין חלקי המנגנון‪.‬‬ ‫על הקבלן להקפיד על דיוק מידות החיתוך של‬ ‫מוטות אלה בהתאם להוראות יצרן המנגנון‪.‬‬ ‫‪ .5‬מנגנון הנעילה הרגיל של החלון יכיל לפחות ‪3‬‬ ‫נקודות נעילה לאורך הזקף בו נתונה הידית‪:‬‬ ‫נקודת נעילה אחת בכל אזן ונקודת נעילה אחת‬ ‫בזקף בו מותקנים הצירים‪ ,‬כ‪ 100-‬מ"מ מתחת לציר‬ ‫העליון‪.‬‬ ‫כל נקודת נעילה מורכבת ממערכת של פין ואבזר‬ ‫הנגדי לו‪.‬‬ ‫אלה יהיו עשויים כך שניתן יהיה לווסת את הידוק‬ ‫האגף אל המלבן‪.‬‬ ‫המנגנון יהיה מסוג "‪ "HEAVY DUTY‬ויעמדו‬ ‫בבדיקת תא מלח ל‪ 96-‬שעות כמוגדר בתקן‬ ‫הישראלי לחלונות ת"י ‪ 1068‬ח‪ ,2‬כדוגמת המנגנונים‬ ‫של חב' ‪ GESSE‬או ש"ע )באישור המפקח(‪.‬‬ ‫נעילת הצירים אל פרופילי האלומיניום תבטיח‬ ‫שהצירים יהיו קבועים במקומם‪ ,‬גם תחת עומס‬ ‫וזעזועים‪ ,‬מבלי שיהיה צורך לקדוח לשם כך חורים‬ ‫הפרופילים‪.‬‬ ‫ד‪ .‬אבזרים לחלונות סובבים )קיפ(‬ ‫‪ .1‬בכל מפגש של אטמים היקפיים תותקן פינה יצוקה של‬ ‫‪E.F.D.M‬לגישור בין האטם האנכי לאופקי‪.‬‬ ‫‪ .2‬פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות‬ ‫אלומיניום‪ .‬במידה שיש בפינה ברגים‪ ,‬אומים‪,‬‬ ‫קפיצים‪ ,‬פינים וכדומה – הם יהיו עשויים פלב"מ או‬ ‫מזק‪.‬‬ ‫‪ .3‬הסגר בחלונות הסובבים יהיה סגר "שנפר" שיופעל‬ ‫ממצב סגור למצב הפתיחה על ידי תזוזה אנכית של‬ ‫הסגר‪.‬‬ ‫סגר יהיה קפיצי וכדוגמת "ארפל ‪ "1063‬או ש"ע‪.‬‬ ‫הברגים יחלפו דרך לוחית פלב"מ )נירוסטה( אשר‬ ‫תמצא בין ראשי הברגים לבין פרופיל האגף‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪179‬‬ ‫‪ .4‬המספריים המשמשים להפעלת אגף החלון מול‬ ‫מלבן החלון‪ ,‬יהיו מספריים העשויים מנירוסטה לא‬ ‫מגנטית ויעמדו בדרישות התפעול ע"פ ת"י ‪ 1068‬ח‪2-‬‬ ‫ויתאימו בכל מקרה לגודלו של החלון‪.‬‬ ‫ה‪ .‬אבזרים לחלונות הזזה‬ ‫‪ .1‬אטמי הזיגוג יהיו אטמים היקפיים מ‪ E.F.D.M-‬מ‪-‬‬ ‫‪ P.V.C‬שיקיפו את הזכוכית המורכבת האגפים‬ ‫שימנעו מעבר של חום ואור דרך חיתוכי פינות‬ ‫האטם‪ ,‬על ידי הדבקתם בחומר אטימה המתאים ל‪-‬‬ ‫‪ E.P.D.M‬או בסיליקון ניטראלי‪.‬‬ ‫‪ .2‬בזמן זיגוג השמשות באגפים‪ ,‬ידאג הקבלן לבצע‬ ‫חריצי ניקוז למים באטם התחתון‪ .‬החריצים יהיו‬ ‫באורך של כ‪ 1-‬מ"מ וברוחב של ‪ 5‬מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫‪ .3‬חיבור הפינות של המלבן והאגף יבוצע בעזרת ברגי‬ ‫נירוסטה במידות "‪ 10"*1‬קוטר כאשר בחיבור‬ ‫הברגים ב‪ ....‬החלון‪ ,‬יבצע הקבלן שימוש בעיסות‬ ‫סיליקון ניטראלי‪ ,‬שימרח על גבי הבורג המוברג‪.‬‬ ‫‪ .4‬בחיבור מלבני חלונות הזזה‪ ,‬ידאג הקבלן יכ בין‬ ‫פרופילי המזוזה למשקופי המלבן יורכב אטם‪..‬מ‪-‬‬ ‫‪ E.P.D.M‬שמטרתו למנוע את המגע בין הפרופילים‬ ‫המרכיבים את מלבן החלון ולמניעת מעבר של מים‬ ‫דרך סף החלון‪.‬‬ ‫‪ .5‬בחלקם הפנימי הסמוי של חלונות עם ספים חלולים‬ ‫יבצע הקבלן אטימה פנימית סמויה שתכלול‬ ‫שיפועים בקוביה מוקצפת מ‪ E.P.D.M-‬או פלציב‪,‬‬ ‫שתתאים בצורתה לצורת הפרופיל ותאטום את חלל‬ ‫הפרופיל בצורה מושלמת‪.‬‬ ‫‪ .6‬לאחר הרכבת הקוביה המוקצפת בסף החלון החלול‬ ‫יבצע הקבלן אטימה בין הקוביה לבין קצה הפרופיל‬ ‫בעזקת מילוי מלא של החלל בסיליקון ניטראלי‪.‬‬ ‫‪ .7‬לא ירכיב הקבלן את הסף החלול למזוזות החלון‪,‬‬ ‫לפני ייבושו המלא של הסיליקון )כ‪ 24-‬שעות ייבוש(‬ ‫‪ .8‬הסגר החלונות יהי סגר קפיצי‪ ,‬הכולל בית מיציקת‬ ‫אלומיניום או זמק‪ ,‬כדוגמת "ארפיל ‪ "1990‬או ש"ע‪,‬‬ ‫כאשר הלשונית המורכבת בגוף הסגר המשמשת‬ ‫לנעילת האגף תהיה מנירוסטה‪.‬‬ ‫‪ .9‬החריצים לסגר יכורסמו בעזרת ציוד מתאים‬ ‫וצורתם תתאים לצורת הסגר‪ .‬החלק הנגדי ללשון‬ ‫ולבריח המנעול המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו‬ ‫היא מותקן ולמנעול‪ ,‬ללא כל צורך בביצוע קידוחים‬ ‫או חיבורים בעזרת ברגים החודרים מבעד לפרופיל‬ ‫המזוזה‪.‬‬ ‫‪ .10‬הגלגלים יהיו גלגלים בודדים מתכווננים‪ ,‬שיתאימו‬ ‫לדרישות התקן הישראלי ‪ 106‬ח‪ 2-‬ב‪ 5000-‬מחזורי‬ ‫פתיחה וסגירה‪ ,‬כדוגמת "ארפל ‪ "1190‬או ש"ע‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪180‬‬ ‫‪ .11‬המברשות המושחלות באגפי ובמלבני החלונות יהיו‬ ‫מברשות שיער שבהם יהיו סנפירי פלסטיק‬ ‫הבולטים ממישור המברשת עד ‪ 2‬מ"מ‪ ,‬כדוגמת‬ ‫"ארפל ‪ "3102‬או ש"ע או בגובה זהה לגובה‬ ‫המברשת‪ ,‬או במידות גובה שיתאימו ע"פ הנחיות‬ ‫החברה המתכננת של המוצר להן מיועדות‬ ‫המברשות‪.‬‬ ‫‪ .12‬כל המברשות האנכיות המושחלות בזקפי האגפים‬ ‫או בפרופילי מלבן פתוחים‪ ,‬יהיו מקובעות למקומן‬ ‫על ידי לחיצת קצה הפרופיל‪ ,‬כך שלא יהיה ניתן‬ ‫לשולפן ממקומן בנקל‪.‬‬ ‫‪ .13‬בחלונות הכיס ידאג הקבלן לבצע בחלקו הפנימי של‬ ‫סף החלון מעצור מדורג‪ ,‬שימנע את החיכוך הנוצר‬ ‫בין זקפי האגפים בחלון )זכוכית‪ ,‬תריס ורשת(‬ ‫ויאפשר את פתיחתם הנוחה על ידי הדיירים‪.‬‬ ‫‪ .14‬במשקופי חלונות ההזזה‪ ,‬ירכיב הקבלן כולאי אגף‬ ‫כדוגמת "ארפל ‪."1846‬או ש"ע‪ ,‬שמטרתם למנוע‬ ‫אפשרות שליפה של אגפי החלון‪ ,‬אלה בנקודה‬ ‫אופקית אחת בחלון‪ .,‬החופש המקסימלי שינתן‬ ‫לשליפת האגפים יהיה ‪ 10‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪ 12.8‬מבנה הדלתות והויטרינות‬ ‫א‪ .‬כללי‬ ‫‪ .1‬אגפי דלתות האלומיניום יהיו בעלי עובי דופן ‪ 1.4‬מ"מ‪.‬‬ ‫מומנט האינרציה של הזקפים של אגף הדלת לא יפחת‬ ‫מ‪ 17 -‬ס"מ בכיוון הניצב למישור האגף ומ‪ 18 -‬ס"מ‬ ‫בכיוון מקביל למישור האגף‪.‬‬ ‫‪ .2‬השמשות באגפי הדלתות הזזה יזוגגו בעזרת אטמי זיגוג‬ ‫היקפיים הנמצאים בשתי צדדיה של השמשה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אבזרים לדלתות הזזה‬ ‫‪ .1‬הדלתות יהיו מצוידות בסגר נעילה פנימי לא קפיצי‬ ‫)ארפל ‪ ,(1513‬כולל ידית אחיזה )ארפל ‪.(1514‬‬ ‫בדלתות המותקנות בקומת הקרקע של הבנין ובקומת‬ ‫הגג יהיו מצוידות הדלתות בסגר נעילה פנימי הכולל‬ ‫בריח נעילה סבובי )ארפל ‪, (2403‬או ש"ע‪.‬‬ ‫‪ .2‬החריצים למנעול יכורסו בעזרת ציוד מתאים וצורתם‬ ‫תתאים לצורת המנעול והצילינדר‪ .‬החלק הנגדי ללשון‬ ‫לבריח המנעול המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא‬ ‫מותקן למנעול‪.‬‬ ‫‪ .3‬הגלגלים יהיו גלגלים כפולים מתכווננים‪ ,‬שיתאימו‬ ‫לדרישות התקן הישראלי ת"י ‪ 1068‬ה‪ 1-‬ב‪ 5000-‬מחזורי‬ ‫פתיחה וסגירה‪ ,‬כדוגמת "ארפל ‪ "1191‬או ש"ע‪.‬‬ ‫‪ .4‬בחיבור מלבני דלתות הזזה‪ ,‬ידאג הקבלן כי בין פרופילי‬ ‫המזוזה למשקופי המלבן יורכב אטם התפשטות מ‪-‬‬ ‫‪ E.P.D.M‬שמטרתו למנוע את המגע בין הפרופילים‬ ‫המרכיבים את מלבן הדלת למניעת מעבר של מים דרך‬ ‫הסף לדלת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪181‬‬ ‫‪ .5‬אטמי הזיגוג יהיו אטמים היקפיים מ‪ E.P.D.M-‬או‬ ‫‪ PVC‬שיקיפו את הזכוכית המורכבת האגפים ושימנעו‬ ‫מעבר של מים ואור דרך חיתוכי פינות האטם‪ ,‬על ידי‬ ‫הדבקתם בחומר אטימה המתאים ל‪.E P .D.M-‬או‬ ‫בסיליקון ניטראלי מתאים‪.‬‬ ‫‪ .6‬בזמן זיגוג השמשות באגפים‪ ,‬ידאג הקבלן לבצע חריצי‬ ‫ניקוז למים באטם התחתון‪ .‬החריצים יהיו באורך של ‪15‬‬ ‫מ"מ וברוחב של ‪ 5‬מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫‪ .7‬חיבור הפינות של המלבן והאגף יבוצע בעזרת ברגי‬ ‫נירוסטה במידות "‪ 10" X 1‬קוטר כאשר בחיבור‬ ‫הברגים במלבן הדלת‪ ,‬יבצע הקבלן שימוש בעיסות‬ ‫סיליקון ניטראלי‪ ,‬שימרח על גבי הבורג המוברג‪.‬‬ ‫‪ .8‬המברשות המושחלות באגפי ובמלבני הדלתות יהיו‬ ‫מברשות שיער שבהם יהיו סנפירי פלסטיק הבולטים‬ ‫ממישור המברשת עד ‪ 2‬מ"מ‪ ,‬כדוגמת "ארפל ‪ "3102‬או‬ ‫ש"ע או בגובה זהה לגובה המברשת‪ ,‬או במידות קובה‬ ‫שיתאימו ע"פ הנחיות החברה המתכננת של המוצר להן‬ ‫מיעודות המברשות‪.‬‬ ‫‪ .9‬כל המברשות האנכיות המושחלות בזקפי האגפים או‬ ‫בפרופילי מבלן פתוחים‪ ,‬יהיו מקובעות למקומן על ידי‬ ‫לחיצת קצה הפרופיל‪ ,‬כך שלא יהיה ניתן לשולפן‬ ‫ממקומן בנקל‪.‬‬ ‫‪ .10‬במשקופי דלתות ההזזה‪ ,‬ירכיב הקבלן כולאי אגף‬ ‫כדוגמת "ארפל ‪ "1846‬או ש"ע‪ ,‬שמטרתם למנוע אפשרות‬ ‫שליפה של אגפי הדלת‪ ,‬אלא בנקודה אופקית אחת‬ ‫בדלת‪ .‬החופש המקסימלי שינתן לשליפת האגפים יהיה‬ ‫‪ 10‬מ"מ‪.‬‬ ‫ג‪ .‬אבזרים לדלתות פתיחה‬ ‫‪ .1‬הצירים בדלתות בעלות מסגרות אלומיניום יהיו עשויים‬ ‫אלומיניום ובעלי פין פלדה הממוסב בחומר פלסטי‬ ‫מתאים דוגמת ניילון או אצטל‪ .‬מבנה הציר יאפשר‬ ‫כוונון אקסצנטרי של פין הציר כדוגמת ארפל ‪ 1211‬או‬ ‫ש"ע‪ .‬הברגים המחזקים את הציר אל הפרופיל יחדרו אל‬ ‫תוך בטנה מתאימה המסופקת ע"י יצרן הצירים‬ ‫והמיועדת לחדרה אל תוך חלל הפרופיל‪.‬‬ ‫‪ .2‬פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום‪.‬‬ ‫במידה שיש בפינה ברגים‪ ,‬אומים‪ ,‬קפיצים‪ ,‬פינים וכו'‬ ‫הם יהיו עשויים פלב"ם או מזק‪.‬‬ ‫‪ .3‬הדלתות תהיינה מצוידות בזוג ידיות סיבוביות על פי‬ ‫בחירת האדריכל‪ .‬גוון הידיות והחומר ממנו תהיינה‬ ‫עשויות‪ ,‬אלומיניום או פלסטיק‪ ,‬נתון לבחירת האדריכל‪.‬‬ ‫במידה שתבחר ידית פלסטיק היא תהיה עם חיזוק פלדה‬ ‫פנימי יצוק בתוך הידית‪.‬‬ ‫‪ .4‬מנעולי הדלתות יצוידו בצילינדרים בעלי חמישה פינים‪.‬‬ ‫החריצים למנעול ולצילינדר יכורסמו בעזרת ציוד‬ ‫מתאים וצורתם תתאים לצורת המנעול והצילינדר‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪182‬‬ ‫החלק הנגדי ללשון ולבריח המנעול המותקן במזוזה‬ ‫יתאים לפרופיל בו הוא מותקן למנעול‪.‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫ביצוע‬ ‫א‪ .‬יצור‬ ‫‪ .1‬החלונות ייוצרו ויזוגגו במפעל או באתר לפי הצורך‪.‬‬ ‫חלונות קבועים ניתן לזגג באתר‪ .‬החלונות יובאו‬ ‫לאתר כשהם מוגמרים‪ .‬ככלל‪ ,‬יש לבצע במפעל כל‬ ‫עבודה‪ ,‬ככל אשר ניתן באופן הגיוני וסביר‪ ,‬ולצמצם‬ ‫את ביצוע העבודה באתר‪.‬‬ ‫‪ .2‬בעת ייצור היחידות השונות על היצרן להשתמש‬ ‫בכלים‪ ,‬מכונות ומבלטים המתאימים לייעודם‪.‬‬ ‫טיב הציוד ואפן תחזוקתו יבטיחו עיבוד נכון‪ ,‬ברמת‬ ‫איכות גבוהה‪ ,‬על פי כללי המקצוע‪.‬‬ ‫‪ .3‬הייצור יתנהל על פי שרטוטים המפרטים את סוגי‬ ‫העיבוד הנדרשים‪ ,‬סוגי האבזרים‪ ,‬חריצי הניקוז‪,‬‬ ‫סוג הברגים וכו'‪.‬‬ ‫‪ .4‬הקבלן יקפיד על ביצוע חריצי ניקוז בהתאם‬ ‫לתכניות הניקוז המאושרות‪.‬‬ ‫‪ .5‬חריצים בפרופילים ינוקבו במבלט מתאים או‬ ‫יכורסמו‪.‬החריצים יהיו חלקים ונקיים‪ ,‬ויכוסו‬ ‫בפקקים מתאימים על פי המקרה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬התקנה‬ ‫‪ .1‬יחידות האלומיניום יותקנו בקווים ישרים‪ ,‬אנכיים‬ ‫ומקבילים למישור הבניין‪ ,‬כמוראה בתכניות‬ ‫העובדה המאושרות‪.‬‬ ‫‪ .2‬מנהל העבודה האחראי על עבודות ההתקנה יחזיק‬ ‫ברשותו את שרטוטי ההתקנה המפרטים את מיקום‬ ‫החלון בפתח‪ ,‬אופן העיגון והאטימה‪ ,‬מרחקי העיגון‪,‬‬ ‫סוגי הברגים והמיתדים וכל פרט אחר בעל חשיבות‬ ‫להתקנה נכונה‪.‬‬ ‫‪ .3‬הברגים המחברים חלקי מערכות אלומיניום או‬ ‫מלבנים סמויים אל הבניין‪ ,‬יוחדרו אל תוך הבטון‬ ‫לעומק של לפחות ‪ 35‬מ"מ‪.‬‬ ‫הקוטר הנומינלי של הברגים לא יפחת מ‪ 4.8-‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪ .4‬חורים בבטון המיועדים להחדרת מיתדים )דיבלים(‬ ‫יקדחו במרחק שאינו קטן מ‪ 30-‬מ"מ משולי הבטון‪.‬‬ ‫במידה שרכיב האלומיניום או המלבן הסמוי‬ ‫המותקן אל הבניין אינו נושק אל הקיר יש להחדיר‬ ‫בינו ובין הקיר‪ ,‬בנקודת העיגון‪ ,‬פיסת מרווח‬ ‫מתאימה אשר תמלא את החלל שבין הרכיב לקיר‪.‬‬ ‫פיסת המרווח תהיה עשויה מחומר יציב אשר איננו‬ ‫נרקב ומתערער עם הזמן‪ .‬חור המעבר לבורג יהיה‬ ‫הדוק על קנה הבורג על מנת למנוע תזוזות ביניהם‪.‬‬ ‫‪ .5‬מיתדים העוגנים אל הבניין רכיבים של מערכות‬ ‫אלומיניום הנתונים לרעידות או לזעזועים הנובעים‬ ‫מכוחות הרוח‪ ,‬יחוזקו אל הקדחים בעזרת דבק‬ ‫מתאים )דיבל כימי(‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪183‬‬ ‫‪12.10‬‬ ‫‪12.11‬‬ ‫‪ 6.‬לאחר גמר ההתקנה לא יישארו חלקים של‬ ‫המלבנים הסמויים גלויים לעין‪.‬‬ ‫פרזול ואביזרים‬ ‫כל הפרזול יבוצע כמפורט ברשימת האלומיניום‪.‬‬ ‫אישור היצרן‪ ,‬התכניות ואבי טיפוס‬ ‫א‪ .‬על הקבלן להגיש תכניות עבודה מפורטות לאישור של‬ ‫המפקח‪ .‬תכניות העבודה תהיינה ברמת הפרוט הנדרשת‬ ‫ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו תקן‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לאחר אישור התכניות יכין היצרן אבי טיפוס של‬ ‫החלונות הטיפוסיים‪.‬‬ ‫‪12.12‬‬ ‫אבטחת איכות‬ ‫א‪ .‬הקבלן יעדכן את המפקח בהתקדמות הייצור של‬ ‫היחידות השונות ויאפשר לו לבקר במפעל ולהתרשם‬ ‫מתהליך הייצור‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הקבלן יעדכן את המפקח ויקבל את אישורו להתקדמות‬ ‫עבודת ההתקנה באתר‪ ,‬ביחוד בתחילת העבודות שלכל‬ ‫שלב התקנה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫התקנת מלבנים סמויים‪.‬‬ ‫התקנת יחידות אלומיניום‪.‬‬ ‫איטום היחידות‪.‬‬ ‫זיגוג‪.‬‬ ‫ג‪ .‬על מנת למנוע נזק ליחידות השונות הן ייארזו במפעל‬ ‫באופן שיגן עליהן בעת ההעמסה‪ ,‬ההובלה‪ ,‬הפריקה‪,‬‬ ‫ההרמה אל המבנה וההתקנה‪.‬‬ ‫במידה שהיחידות יאוחסנו באתר‪ ,‬יתאם הקבלן עם‬ ‫המפקח מקום אחסון נאות בו יישמרו‪.‬היחידות בפני‬ ‫פגיעה ונזק‪.‬‬ ‫הקבלן ינהל את עבודתו באופן שממזער ככל האפשר את‬ ‫טלטול היחידות באתר‪.‬‬ ‫ד‪ .‬חלה על הקבלן חובה להגן על עבודות האלומיניום בזמן‬ ‫העבודה‪ ,‬לאחר סיומה ועד למסירתה למזמין‪.‬‬ ‫ה‪ .‬המפקח יהיה רשאי ליטול מדגם אקראי של יחידות‬ ‫אלומיניום או רכיביהן‪ ,‬מקו הייצור במפעל או ממקום‬ ‫האחסון באתר‪ ,‬ולשלחן לבדיקות במכון התקנים‪.‬‬ ‫ו‪ .‬בדיקות אלו יהיו בנוסף לבדיקות המתוארות בפרק‬ ‫‪ 12.13‬לעיל‪.‬‬ ‫במידה שיתגלה כשל בדיקת המעבדה‪ ,‬יחליט המפקח על‬ ‫מהות התיקון הנדרש במנה ממנה נלקח המדגם‪.‬‬ ‫הקבלן ידאג לבצע תיקון זה בהקדם‪ ,‬מבלי לעכב את לוח‬ ‫הזמנים לביצוע הפרויקט‪ .‬לאחר ביצוע התיקון ייטול‬ ‫המפקח מדגם נוסף וישלחו לבדיקה במכון התקנים‪.‬‬ ‫הקבלן יישא בעלות בדיקה זו‪.‬‬ ‫ז‪ .‬עם סיום עבודות ההתקנה יבוצעו בדיקות המטרה‬ ‫נוספות באתרים שייקבעו ע"י המפקח‪.‬‬ ‫הצלחת בדיקות אלה היא תנאי הכרחי לתשלום סופי‬ ‫לקבלן‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪184‬‬ ‫ח‪ .‬להלן תיאור תמציתי של נוהל ההמטרה ב‪501.2.94-‬‬ ‫‪ .AAMA‬הקיר יורטב בהדרגה מצד חוץ של הבניין‪,‬‬ ‫כאשר ההרטבה מתחילה מלמטה‪.‬‬ ‫תחילה יורטב התפר האופקי הנמוך ביותר‪ ,‬אחר כך‬ ‫הצמתים עם הרכיבים האנכיים‪ ,‬בהמשך התפר האופקי‬ ‫הבא‪ ,‬וכן הלאה‪.‬‬ ‫המים יותזו על ידי פיית ריסוס כמוגדר ב‪501.2.94-‬‬ ‫‪ AAMA‬הממוקמת בקצהו של צינור גן בקוטר "‪ .3/4‬על‬ ‫הצינור יותקן וסת‪.‬‬ ‫בין הוסת לבין פיית הריסוס יותקן מד לחץ‪.‬‬ ‫זרימת המים אל פיית הריסוס תהיה כזו שמד הלחץ‬ ‫יראה קריאה ‪ .35-30 – PSI‬זרם המים יופנה אל התפר‬ ‫ויהווה אנך למישור הקיר‪.‬‬ ‫הפייה תוזז הלוך ושוב בתנועות איטיות כשהיא מופנית‬ ‫אל התפר ובמרחק של ‪ 30‬ס"מ ממנו‪ .‬באופן זה‪ ,‬במשך ‪5‬‬ ‫דקות יורטב קטע של ‪ 1.5‬מטר‪ .‬אדם נוסף יעמוד בתוך‬ ‫הבניין ויצפה‪ ,‬בעזרת פנס אם יהיה צורך‪ ,‬בחדירות‬ ‫אפשריות של מים‪ .‬יתנהל רישום על כל טיפת מים‬ ‫חודרת‪.‬‬ ‫‪12.13‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫א‪ .‬הקבלן מתחייב לדאוג למלאי מתאים של חלקי חילוף‬ ‫למערכות השונות אותן הוא מתקין בבניין לתקופה של ‪3‬‬ ‫שנים לפחות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עם סיום העבודה‪ ,‬ימסור הקבלן למזמין הוראות‬ ‫תחזוקה וניקיון מתאימות למערכות אותן התקין‪.‬‬ ‫‪12.14‬‬ ‫אחריות‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודתו ולטיב החומרים אותם‬ ‫הוא מספק‪.‬‬ ‫אורך תקופת הבדק יהיה ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬לא תפחת תקופת אחריותו של הקבלן לחדירות‬ ‫מים מ‪ 5-‬שנים‪.‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬מודגש בזה‪ ,‬כי למרות האישורים שיקבל‬ ‫הקבלן במהלך התכנון והביצוע‪ ,‬נשארת האחריות המוחלטת‬ ‫לתכנון‪ ,‬לביצוע ולפקוד עבודות האלומיניום באתר‪ ,‬עליו‪.‬‬ ‫‪12.15‬‬ ‫פרזול‬ ‫הפרזול יבוצע כדלקמן‪:‬‬ ‫א‪ .‬מנעולים חבויים לדלתות אלומיניום‪:‬‬ ‫מנעול גולן עם לשון ובריח‪.‬‬ ‫‬‫מנעול גליל עם לשון גלילית ובריח‪.‬‬ ‫‬‫ב‪ .‬ידיות לדלתות אלומיניום‬ ‫זוג ידיות צינור חצי עגול תוצרת ‪ E-Z-SET‬מאלומינים‬ ‫שחור בגובה ‪ 300‬מ"מ‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מחזירי שמן הידראוליים לדלתות פח ועץ‬ ‫מחזיר שמן הידראולי תוצרת ‪ DORMA‬דגם –‬ ‫‪ ITS 96 SYSTEM‬מחזיר השמן נסתר ומותקן שקוע‬ ‫בתוך כנף הדלת וכנף המשקוף‪.‬‬ ‫ד‪ .‬רוזטות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪185‬‬ ‫רוזטות בטחון ורד עשויות מיציקת אבץ למניעת שבירת‬ ‫הצילינדר‪.‬‬ ‫ה‪ .‬ידיות בהלה – לדלתות פלדה‬ ‫ידיות בהלה הפיכות מסדרה ‪ 89‬מודולריות ידית אופקית‬ ‫עם מוט עליון ותחתון ובריחי לרמפה ולמשקוף מק"ט‬ ‫‪.10989021‬‬ ‫ידית אפקית עם בריח צידי מק"ט ‪.10989011‬‬ ‫ידיות לפתיחה מבחוץ מסדרה ‪.89‬‬ ‫ידית כפתור סובבת חיצונית‪ ,‬מקט ‪.10989402‬‬ ‫ו‪ .‬אביזרים שונים‬ ‫זויתנים חשמליים ‪" V-12-6‬ירדני"‪.‬‬ ‫בכל מקום שיותקנו ידיות בהלה יותקן מתאם סגירה –‬ ‫בורר סדר סגירת דלתות הבהלה – ירדני לפתח או בין‬ ‫‪ 2400 – 1370‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪12.16‬‬ ‫תכולת מחירים‬ ‫בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודות תכלולנה גם את‬ ‫העבודות המפורטות להלן‪:‬‬ ‫א‪ .‬מילוי מלבני הפלדה )משקופים( ועיגונם בבטון )לא טיח(‪.‬‬ ‫ב‪ .‬כל הפרזול לרבות עינית‪ ,‬מעצורים הידראוליים‬ ‫וצילינדרים וכו' – הכל בהתאם למתואר ברשימות‬ ‫למיניהם‪ ,‬בכתב הכמויות‪ ,‬במפרטים ובתוכניות‪.‬‬ ‫ג‪ .‬אדני חלונות מאלומיניום‪.‬‬ ‫ד‪ .‬שינוי מידות בגבולות ‪ + 10%‬ללא שינוי במחיר‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הכנת דוגמאות לאישור המפקח‪.‬‬ ‫ו‪ .‬כל האמור ברשימות כלול במחירי היחידה למעט אדני‬ ‫חלונות משיש ומזוזות הנמדדים בנפרד‪.‬‬ ‫מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט‬ ‫המיוחד לבין האמור ברשימות מחייב וכלול במחירי‬ ‫היחידה השונים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪186‬‬ ‫פרק ‪ - 14‬מפרט טכני מיוחד לעבודות אבן‬ ‫‪ 14.01‬כללי‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫תכולת פרק זה‬ ‫פרק זה כולל את כל עבודות חיפוי באבן בקירות חוץ ופנים‪ .‬עבודות אבן‬ ‫בריצוף שייכות ונמדדות בפרק ‪.10‬‬ ‫המפרט הבינ‪-‬משרדי הכללי‬ ‫העבודות בפרק זה‪ ,‬יבוצעו על פי הוראות המפרט הבינמשרדי הכללי פרק‬ ‫‪ 14‬ועל פי מפרט מכון התקנים מפמ"ס ‪" 378‬חיפויי קירות באבן טבעית"‬ ‫ועל פי המפורט במפרט מיוחד זה‪.‬‬ ‫‪ 14.02‬האבן‬ ‫א‪.‬‬ ‫מקורות האבן‬ ‫על הקבלן להציג בפני המזמין לאישורו את המקור והמחצבות מהם‬ ‫תסופק כל האבן הדרושה לביצוע העבודות‪ ,‬על מנת לוודא שמקור‬ ‫האספקה והמחצבה אשר נבחרו על ידי הקבלן יוכלו לעמוד במועדי‬ ‫האספקה וכי קיים בו מלאי מספיק אשר יבטיח אחידות האבן‪ ,‬טיב וגוון‬ ‫האבן העונים על דרישות המפרט‪ .‬רצף האספקה לא יהיה נתון להשפעות‬ ‫כלשהם כולל השפעות בטחוניות‪ ,‬חוסר בעובדים וכו'‪ .‬על‪-‬מנת לקבל את‬ ‫אישור המפקח לבחירת מקור האבן על‪-‬ידי הקבלן‪ ,‬על הקבלן להשלים את‬ ‫כל דרישות המפקח‪ ,‬להוציא לו דוגמאות גוון אבן‪ ,‬דוגמאות סיתות‪,‬‬ ‫תעודות מעבדה וכיו"ב‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫סוג וטיב האבן‬ ‫האבן תהיה אבן דולומיטית צפופה‪ ,‬דקת גרגרים וקשה‪ ,‬כדוגמת הקיים‬ ‫בעובי ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬ו"טובזה" בעובי ‪ 8‬ס"מ )כולל הבטן( בעלת מבנה הומוגני‬ ‫ללא שכבות‪ ,‬גידים‪ ,‬התקלפויות‪ ,‬סדקים‪ ,‬חורים ו‪/‬או נקודות התפוררות‬ ‫ואזורי חולשה בעיבוד המפורט בתכניות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫האבן תהיה במצב יציב וחזק וללא סתימות בחומר זר כלשהו‪ .‬על האבן‬ ‫להיות בגוון אחיד וללא כתמים‪.‬‬ ‫סוג האבן ‪ -‬אבו גיר קשה‪ .‬ללא פגמים או סדקים שתבחר ע"י האדריכל‪.‬‬ ‫דוגמת האבן והעיבוד כמפורט בתכניות‪.‬‬ ‫לאחר ההחלטה על מקור האבן הקבלן לא יהיה רשאי לשנות‬ ‫את מקור האספקה אלא רק באישור בכתב של המפקח והאדריכל‪.‬‬ ‫התכונות הפיסיקליות‬ ‫‪ .1‬המשקל המרחבי המינימלי – ‪ 2,700‬ק"ג‪/‬מ"ק‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ספיגות האבן בממוצע – ‪ 1%‬ולא תעבור על ‪.1.2%‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫החוזק ללחיצה במצב רטוב – ‪ 1,200‬ק"ג‪/‬סמ"ר‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫גוון האבן‬ ‫גוון האבן יהיה כמפורט בתכניות‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫אישור האבן‪ ,‬בדיקות‪ ,‬דוגמאות‬ ‫אישור האבן לפני תחילת עבודות הציפוי יבוצע בהליך הבא‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫בדיקות מעבדה לתכונות הפיסקליות ממדגמים שיבחרו ע"י המפקח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪187‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫הצגת דוגמאות אבנים בודדות לאישור האדריכל‪.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫חיפוי קטע קיר לדוגמא‪ .‬הדוגמא תכיל פינת קיר בצידו העליון הצדדי‬ ‫ומידותיה יהיו כ‪ 2.0-‬מ' ‪ 2.5 X‬מ'‪.‬‬ ‫‪ .4‬דוגמת פתח חלון‪.‬‬ ‫‪ 5.‬בדיקה ויזואלית של כל משלוח שיגיע לאתר ואישורו ע"י המזמין‪.‬‬ ‫‪ .6‬דוגמאות נוספות לפריטי אבן אחרים ידרשו במהלך העבודה‪.‬‬ ‫פסילת אבנים‬ ‫‪ .1‬כל אבן או משלוח שימצאו בלתי מתאימים לדרישות מפרט זה‬ ‫יפסלו ויסולקו מיד מהאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו וללא תמורה‬ ‫כלשהי‪.‬‬ ‫‪ .2‬זכות המזמין לפסילת אבנים שאינן עונות לדרישות אינה מוגבלת‬ ‫לשלב כלשהו בתהליך ההספקה וההרכבה‪ .‬הבדיקות והאישורים‬ ‫כאמור לעיל אינם מבטלים או פוגעים בזכות זו‪ .‬המפקח והאדריכל‬ ‫רשאים לפסול אבנים גם אחרי הרכבתם ובניתם בקירות או‬ ‫באלמנטים אחרים‪.‬‬ ‫בדיקת מעבדה‬ ‫הקבלן ימציא למזמין עם הגשת דוגמאות האבן לאישור תעודת בדיקה של‬ ‫מעבדה מוסמכת המעידה על המשקל המרחבי‪ ,‬ספיגות האבן ועל חזקה‬ ‫ללחיצה‪.‬‬ ‫בכל מקרה של החלפת מקור ההספקה ומעת לעת לפי החלטת המזמין‪,‬‬ ‫ילקחו דוגמאות אבן לבדיקה להוכחת עמידותן בדרישות התקן‪.‬‬ ‫‪ 14.03‬חיתוך האבן בקירות ‪ -‬מידות וצורות‬ ‫‪.1‬‬ ‫גובה האבנים בקירות יהיה בהתאם לגבהי השורות לפי התכניות‪ .‬אורך‬ ‫האבן יהיה במימד חופשי בפרופורציות שבין ‪ 200% - 150%‬ביחס לגובה‬ ‫האבן‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אבני הפינה והאבנים המרכיבות את ראש הקיר שיעובדו מאבנים שלמות‪.‬‬ ‫לא תורשה בשום מקרה הכנת אבן מסוג זה משתי חתיכות מודבקות‬ ‫בצורת חיתוך כלשהי‪.‬‬ ‫אורך הפיאה הקצר לא יפחת מ‪ 15 -‬ס"מ אלא אם צויין במפורש אחרת‬ ‫בתכניות האדריכל‪ .‬כלל זה חל בכל מקרה על אבנים הפונות בזווית כלשהי‬ ‫לשניים או שלושה מישורים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫מידת האבן וחיתוכה בקירות בתנאים עקמומיים ומשופעים תותאם‬ ‫לרדיוס העקמומיות ולשיפוע של הקיר ולעובי המישקים הנדרש‪ .‬הקבלן‬ ‫יכין תכנית פריסה של האבנים בקירות מסוג זה‪ ,‬ואת תכניות היצור של כל‬ ‫האבנים בפריסה‪ ,‬ויגיש לאישור האדריכל‪.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫צורות ומידות של אבנים מיוחדות תהיינה לפי הפרטים המתאימים‪ .‬לא‬ ‫תורשה הכנת אבנים מיוחדות ע"י הדבקה‪.‬‬ ‫במפגש עם תפר התפשטות או קיר ניצב מותר להשתמש לסירוגין באבנים‬ ‫שאורכן קטן מהנזכר בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬ובתנאי שאורכן לא יקטן מ‪ 20 -‬ס"מ‪.‬‬ ‫אם לא צוין אחרת בתכנית‪ ,‬עובי האבן יהיה ‪ 50‬מ"מ מינימום ולא פחות‬ ‫מהעובי המצוין בפרטי האדריכלות‪.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫הפינות בהיקף האבנים תהיינה נקיות‪ ,‬חלקות וללא בליטות שיניים‪ ,‬סימני‬ ‫משור‪ ,‬סימני גידים‪ ,‬סדקים ו‪/‬או חורים‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫עבודות האבן כוללות אבנים מיוחדות בראש פתחים‪ ,‬בחשפים ובאדנים‪,‬‬ ‫אבנים מיוחדות הבולטות ממישור הקיר‪ ,‬כותרות אבן וכו'‪.‬‬ ‫כל המרכיבים המיוחדים הללו יעשו בגיאומטריה מדויקת לחלוטין‪ .‬קווי‬ ‫הפוגות יהיו זהים‪ ,‬מקבילים ומתואמים‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬לפני הרכבת האבנים‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪188‬‬ ‫המיוחדות סביב הפתחים בקירות‪ ,‬יש לבנות אותן באופן מדויק על הקרקע‬ ‫ולקבל אישור האדריכל‪ .‬אבנים בודדות אשר לא תתאמנה לאלמנט המלא‬ ‫תוחלפנה באבנים עד קבלת התאמה מלאה‪.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫הקפדה מיוחדת תידרש לחיתוך האבנים סביב פתחים ובהם פתחי ניקוז‪,‬‬ ‫פתחים לגופי תאורה וכו'‪.‬‬ ‫‪ 14.04‬עיבוד פני האבן‬ ‫א‪.‬‬ ‫כללי‬ ‫הסיתות יהיה סיתות ידני‪ ,‬על אף שהסיתות עשוי להיות שונה בין סתת‬ ‫לסתת‪ ,‬יוקפד על ביצוע סיתות אחיד ומדויק וברמה גבוהה‪.‬‬ ‫אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח‪ ,‬לא תועלה כלל‬ ‫על הפיגום‪.‬‬ ‫אבן אשר נבנתה כבר במקומה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים‪ ,‬סיתות‬ ‫האבן יתוקן במקום על הקיר ואם הדבר יהיה אפשרי‪ .‬במידה והדבר לא‬ ‫יהיה אפשרי תסולק אבן זו ותוחלף באחרת‪.‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על ידי המפקח‬ ‫והאדריכל לגבי חזיתות שלמים של בנין‪ .‬בכל זמן עד לקבלת העבודה‪,‬‬ ‫כאמור‪ ,‬רשאי המפקח להורות על תיקון סיתות‪ ,‬פסילת אבנים או החלפתן‪.‬‬ ‫הסיתות יהיה סיתות ידני‪ ,‬על אף שהסיתות עשוי להיות שונה בין סתת‬ ‫לסתת‪ ,‬יוקפד על ביצוע סיתות אחיד ומדויק וברמה גבוהה‪.‬‬ ‫אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח‪ ,‬לא תועלה כלל‬ ‫על הפיגום‪.‬‬ ‫אבן אשר נבנתה כבר במקומה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים‪ ,‬סיתות‬ ‫האבן יתוקן במקום על הקיר ואם הדבר יהיה אפשרי‪ .‬במידה והדבר לא‬ ‫יהיה אפשרי תסולק אבן זו ותוחלף באחרת‪.‬‬ ‫למען הסר ספק‪ ,‬אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על ידי המפקח והאדריכל‬ ‫לגבי חזיתות שלמים של בנין‪ .‬בכל זמן עד לקבלת העבודה‪ ,‬כאמור‪ ,‬רשאי‬ ‫המפקח להורות על תיקון סיתות‪ ,‬פסילת אבנים או החלפתן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הגדרת סוגי הסיתות‬ ‫סיתות האבן יהיה מסוגים שונים לפי המוגדר בתוכניות כמפורט‪.‬‬ ‫‪ .1‬סיתות תלטיש גס‪-‬הוא סיתות המבוצע על ידי קילוף פני האבן באופן‬ ‫אחיד‪ ,‬על ידי איזמל קטוע )"מטרקה"( בשוליים ואיזמל מחודד‬ ‫בזוית לפני האבן‪ ,‬על כל פניה‪ ,‬כך שלא ישארו עקבות האיזמל ופני‬ ‫האבן יעשו גומות אחידות ללא הותרת שטחים נסורים‪.‬‬ ‫‪ 2.‬סיתות תלטיש‪-‬רגיל המבוצע על ידי איזמל מחודד בזוית לפני האבן‪,‬‬ ‫על כל פניה‪ ,‬ללא "מטרקה" בשוליים‪ ,‬על ידי קילוף פני האבן לגומות‬ ‫אחידות‪ ,‬כיוון פסי האיזמל יהיה אחיד וזהה בכל פני האבן ולא‬ ‫יוותרו בה שוליים נסורים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ 14.04‬עיגון האבן‬ ‫א‪.‬‬ ‫כללי‬ ‫תלטיש עדין )"מסמסם"( ‪ -‬הוא סיתות המבוצע על ידי איזמל מחודד‬ ‫אנכית באופן עדין המותיר קווי עקבות האיזמל צפופים ואחידים‬ ‫ושונים בכיוונם‪.‬‬ ‫עיבוד "מוטבה" הוא סיתות מכני המבוצע במפעל‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪189‬‬ ‫פרטי עיגון קירות האבן אל קירות הבטון המזויין יבוצעו בהתאם לפרטים‬ ‫בתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה‪ ,‬כמפורט להלן ולפי מפרט מיוחד‬ ‫של מכון התקנים מפמ"כ ‪378.‬‬ ‫כל פריטי העיגון‪ ,‬זויתנים‪ ,‬רשתות הזיון ואביזרי הקשירה יהיו מגולוונים‬ ‫גילוון עבה באבץ חם‪ ,‬למעט אותם אביזרי העיגון לקשירת האבן‪ ,‬אשר‬ ‫לגביהם תהיה דרישה שיהיו מפלדת אל‪-‬חלד קוטר ‪ 4.0‬מ"מ‪.‬‬ ‫ברזל רגיל‪ ,‬חוטי קשירה‪ ,‬או חוטים שזורים לקשירת האבן פסולים‬ ‫לשימוש‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מערכת העיגון של קירות האבן‬ ‫מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים ‪:‬‬ ‫זיזי פלדה מפח שטוח ‪ 50/5‬מ"מ ‪ -‬הזיזים יקבעו משתמשים ברשתות‬ ‫‪.1‬‬ ‫פלדה ‪ # 6 @ 15‬הרשתות יחוברו לקיר הרקע בעוגנים מיוחדים‬ ‫במרחקים של ‪ 50X50‬ס"מ בשני הכיוונים‪ .‬הרשתות יקבעו במרחק‬ ‫של ‪ 10‬מ"מ מהקיר‪) .‬פרטי העוגנים לפי סעיף ‪ 201.7.1‬שבמפרט מכון‬ ‫התקנים( חפיות ברשת לפחות ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬ ‫רשת זיון ‪ 15/15/6‬מגולבנת ‪ -‬הרשת תונח בתוך חריצי הזיזים הנ"ל‬ ‫‪.2‬‬ ‫ותיקשר אליהם‪ .‬החפיפה בין רשתות תהיה של " ‪ 2‬עיניים" לכל‬ ‫הפחות‪ .‬הרשת כלולה במחיר העבודה‪ .‬אם תידרש תוספת זיון ישולם‬ ‫עבור התוספת לפי פרק ‪02‬‬ ‫הרשת העליונה תכופף על מעקה הגג לפחות ‪ 20‬ס"מ ותקושר עם‬ ‫הקוצים היוצאים מהמעקה‪ .‬כיפוף הרשת כנ"ל יעשה גם סביב‬ ‫משקופים וקשתות‪.‬‬ ‫הקבלן יקפיד על כך שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים הרשת‪ ,‬או‬ ‫במשקוף וכו'‪ ,‬ימצא מראש‪ ,‬מוט ברזל לקשירה מבלי שיהיה צורך‬ ‫להוסיפו ולרתכו לאחר מכן‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫זוויתנים מגולבנים לתושבת הציפוי ינתנו בכל קומה ‪L 150/150/10‬‬ ‫מ"מ או עפ"י הפרטים‪ .‬ויעוגנו אל הקיר ע"י ברגי עיגון כל ‪ 30‬ס"מ‪.‬‬ ‫בקווי החיפוי עם הזוויתנים יהיה מרווח אויר בין האבן שמתחת‬ ‫לפרופיל לאבן היושבת על הפרופיל‪ .‬האבן היושבת על הפרופיל‬ ‫תחוזק ע"י סרגל אבן מודבק ומוברג לאבן החיצונית‪ .‬מרווח זה‬ ‫ימולא בספוג פוליאתילן עגול ובתוספת חומר איטום מיוחד )מישק‬ ‫זה יהיה גמיש(‪ .‬כללית צורת העיגון הוא כמפורט בציור ‪ 9‬במפרט‬ ‫של מכון התקנים‪.‬‬ ‫אופן קשירת האבן‬ ‫עיגון כל אבן )ללא יוצא מן הכלל( יעשה ע"י ‪ 4‬חוטי נירוסטה בקוטר‬ ‫‪ 4‬מ"מ שיקשרו היטב לרשת הפלדה‪.‬‬ ‫החורים באבן‪ :‬שני קידוחים בחלק העליון שני קידוחים בצד יהיו‬ ‫בעומק ‪ 6‬ס"מ לפחות‪ .‬החורים ימולאו בדבק אפוקסי )או דבק שיש (‬ ‫והחוטים יוכנסו לתוכם‪.‬‬ ‫יש לדאוג שהחוט יהיה ארוך למדי כדי לקושרו לרשת הפלדה היטב‪.‬‬ ‫חלופות לשיטת הקשירה הקבלן רשאי להציע למפקח לאישורו‬ ‫שיטות ישום אלטרנטיבות לשיטת קשירת האבן אל רשת הזיון הנ"ל‬ ‫ולסוג עוגני הקשירה‪.‬‬ ‫‪ 14.05‬איטום ובידוד קירות בטון לפני חיפוי באבן‬ ‫עבודות סעיף זה מפורטות ותמדדנה בפרק ‪" 05‬עבודות איטום ובידוד"‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪190‬‬ ‫‪ 14.06‬גב הבטון )בין האבן והבידוד על קיר הבניה(‬ ‫גב הבטון ייעשה מתערובת של בטון עשיר צמנט ) ‪ 330‬ק"ג צמנט למ"ק בטון‬ ‫לפחות(‪ .‬תערובת הבטון תהיה מורכבת מחול ועדש מדורג‪ .‬בגודל שיאפשר חדירת‬ ‫התערובת לכל החללים הנדרשים‪ .‬יציקת הבטון תעשה בגבהים של שורה אחת‬ ‫לכל היותר‪ ,‬תוך הידוק ידני מירבי שיבטיח מילוי החלל‪ ,‬הדבקות לאבן ולקיר‬ ‫ועטיפת הזיון הנ"ל‪.‬‬ ‫בין יציקה ליציקה יש להבטיח חספוס של הבטון‪ .‬השלמת הפנים העליונים של‬ ‫היציקה תהיה בשיפוע קל כלפי חוץ למניעת הקוות מי צמנט ולמניעת חדירת מים‬ ‫אפשרית‪ .‬משטח גמר היציקה יהודק אך לא יוחלק‪.‬‬ ‫לפני כל יציקה נוספת ובכלל זה יציקה ראשונה‪ ,‬יש להרטיב היטב ולהספיג במים‬ ‫את כל אזורי היציקה‪ ,‬ובכללם היציקה הקודמת‪ ,‬זאת מבלי לפגוע בדרישה‬ ‫לאשפרת הקיר הבנוי והיצוק במשך שבוע לפחות‪.‬‬ ‫במקרה של שורות גבוהות‪ ,‬בנוסף לעיגונים‪ ,‬יש להוסיף במידת הצורך חיזוקים‬ ‫מהפיגום החיצוני אל פני האבן‪ ,‬להבטחת אי תזוזתה בזמן ביצוע היציקה‬ ‫והידוקה‪.‬‬ ‫‪ 14.07‬בנית האבן‬ ‫א‪.‬‬ ‫עבודות ההכנה‬ ‫‪ .1‬אספקת האבן בעובי נומינלי ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬כולל הובלה‪ ,‬שמירה‪ ,‬פיזור‪,‬‬ ‫מיון‪ ,‬הגשה‪ ,‬פחת וכו'‪.‬‬ ‫‪ .2‬ניקוי האבן על ידי מים ומברשת‪.‬‬ ‫‪ .3‬הקפדה על סיתות איכותי מבוקר של האבן‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫הקפדה על דיוק במידות של האבן‪.‬‬ ‫על גב האבן לאחר ניקויה תותז שיכבת התזה עם סומסום‪ ,‬חול‬ ‫וצמנט בעובי נומינלי של ‪ 3‬מ"מ ולאחר ניקוי האבן מאבק סמוך‬ ‫לביצוע ההתזה‪.‬‬ ‫ההתזה בסעיף ‪ 5‬לעיל תשמר ‪ 3‬ימים במצב לח לכל הפחות‪ ,‬להבטיח‬ ‫אשפרה טובה‪.‬‬ ‫לחילופין ‪ -‬יחוספס החלק האחורי של האבן בסיתות או התזת חול‪.‬‬ ‫בחירת האלטרנטיבה בין סעיף ‪ 5‬לסעיף ‪ 6‬תהיה נתונה לשיקול‬ ‫דעתו של המפקח‪.‬‬ ‫בכל קומה יעוגן לקיר זויתן פלדה מגולוון במידות ע"פ תכניות‬ ‫‪ 150/150/10‬בברגי פיליפס כל ‪ 30‬ס"מ‪.‬‬ ‫ המישקים יהיו ישרים ובעובי אחיד של כ‪ 10 -‬מ"מ‪ .‬הסטיה‬‫המותרת היא ‪ 1‬מ"מ ובתנאי שלא תותר טעות בגובה המצטבר‬ ‫של השורות יותר מ‪ 1 -‬מ"מ לקומה‪.‬‬ ‫ אין להשתמש בטריזים פנימיים לצורך שמירה על עובי‬‫המישקים‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הטריזים החיצוניים עליהם יונחו האבנים יוצאו למחרת יציקת‬ ‫גב הבטון והמישקים ינוקו מיד לעומק של לפחות ‪ 3‬ס"מ‬ ‫הקבלן לא יבנה שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת‪,‬‬ ‫על ידי המפקח‪.‬‬ ‫תעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס מיוחד של בקרה‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רק לאחר מילוי הטופס ואישורו‪ ,‬יורשה הקבלן להמשיך בשורה‬ ‫הבאה‪ .‬למען הסר ספק אין בדיקה חלקית זאת מהווה אישור‬ ‫קבלה סופי של העבודה והוראות סעיף ‪) 14.3‬א'(‪ ,‬הן הקובעות‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪191‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫על הקבלן להיות מתואם עם פרטי עבודות האלומיניום‪ ,‬פרטי‬ ‫המסגרות והנגרות בכל הפתחים שבקירות האבן‪.‬‬ ‫הקבלן יבצע את בנית האבן בדיוק המירבי וזאת על מנת‬ ‫להבטיח שלא תהיינה סטיות במידות הפתחים או באנכיות‬ ‫המזוזות‪ ,‬או באופקיות הספים והקורות‪") ,‬קשתות אופקיות"(‪,‬‬ ‫מעבר לטולרנסים המותרים בגין עבודות אלומיניום ועבודות‬ ‫אחרות ואשר יבוצעו כעבודות גמר בהמשך‪.‬‬ ‫על הקבלן להעזר‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד‬ ‫בדרישות אלה‪ ,‬כולל שימוש בשבלונות ובמכשירי מדידה‬ ‫אופטיים‪.‬‬ ‫‪ 14.08‬כיחול‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫תערובת‬ ‫התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת‬ ‫המישקים‪ .‬התערובת תוכן להלן‪ :‬שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח‬ ‫אחד צמנט לבן בתוספת נוזל תמהיל מים‪/‬סיקה ‪ 1‬עד לסומך המתאים‬ ‫לכיחול‪ .‬תמהיל מים‪/‬סיקה ‪ 1‬יהיה ביחס ‪ 1:1.‬כמו‪-‬כן יש להוסיף לתערובת‬ ‫הכיחול ערב משפר הדבקה‪ .‬לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון‬ ‫האבן‪ ,‬או כל גוון אחר לפי הוראות האדריכל‪ .‬עבודות הכיחול יבוצעו לפי‬ ‫הוראות סעיף ב' להלן‪.‬‬ ‫נוהל הביצוע‬ ‫‪ .01‬ניקוי הטיט לעומק ‪3‬סנטימטרים ‪ -‬סמוך למועד הבניה ולא יאוחר‬ ‫משבעה ימים מעת הבניה‪.‬‬ ‫‪.02‬‬ ‫‪.03‬‬ ‫‪.04‬‬ ‫‪.05‬‬ ‫ניקוי דפנות האבן לעומק ‪ 3‬סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת‬ ‫פלדה חשמלית ובעבודת ידיים‪.‬‬ ‫סילוק כל החתיכות ופירורים הטיט‪.‬‬ ‫ניקוי החלל הניזכר לעיל במים‪.‬‬ ‫הכנת החומר בצורה הנכונה ‪ -‬הקפדה על מינון נכון וקבוע‪ .‬צמנט‬ ‫לבן‪ ,‬קוורץ וחול )או ללא חול( ומוספים כדלעיל‪.‬‬ ‫דוגמא בדיקה ואישור גוון הכיחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם‬ ‫לצבע האבן על ידי האדריכל ובאישורו‪.‬‬ ‫‪.06‬‬ ‫‪.07‬‬ ‫‪.08‬‬ ‫הקפדה על עירבוב נכון ‪ -‬רצוי במיקסר‪.‬‬ ‫מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה‪.‬‬ ‫גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר‬ ‫גימור של מישטח ישר ולא בעיגול מצד שני‪.‬‬ ‫לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המיכשור ולהדק את הכיחול‬ ‫)ולסתום סדקים אם נפתחו(‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫הכיחול יהיה במישור פנימי מפני האבן כ‪ 2 -‬מ"מ פנימה‪ .‬פני האבן‬ ‫באותם ה‪ 2 -‬מילימטרים ינוקו מכל פירור ואבק‪.‬‬ ‫אשפרה ‪5 -‬ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח‪ ,‬ע"י התזה מתמדת‬ ‫של מים על פניה‪.‬‬ ‫לאחר האשפרה בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון‪.‬‬ ‫תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי ליכלוך וביחוד משיירי‬ ‫צמנט ובטון‪.‬‬ ‫‪.09‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪192‬‬ ‫‪ 14.09‬דוגמאות‬ ‫תנאי הכרחי לאישור התחלת ביצוע העבודות‪ ,‬כחלק בלתי נפרד מהוראות סעיף‪,‬‬ ‫‪ 14.02‬הוא שעל הקבלן לבצע דוגמאות של בניית אבן‪ ,‬כדלקמן‪ :‬הביצוע חייב‬ ‫להיות מושלם ומיועד לשמש הדגם להשוואה של כל עבודות הבניה בהמשך‪.‬‬ ‫הדוגמאות תבננה במיקום שבו ניתן לשמרם עד גמר עבודות הקבלן בחיפוי אבן‪.‬‬ ‫קירות אבן‬ ‫קופינג‬ ‫חלון‬ ‫קשת‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫במידות ‪ .3.00 X 1.5‬מ'‪ ,‬כולל כיחול‪.‬‬ ‫‪ 2‬מ' אורך‪.‬‬ ‫כולל כל פרטי החלון‪ 1 ,‬יחידה‪.‬‬ ‫‪ 1‬יחידה‪.‬‬ ‫‪ 14.10‬שיטות המדידה ותכולת המחירים‬ ‫א‪.‬‬ ‫תכולת המחירים‬ ‫‪ .1‬מחיר היחידה יראה ככולל‪ :‬כל העבודות הדרושות להכנת האבן‪,‬‬ ‫עיבודה כמפורט‪ ,‬ניסורה לעובי ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬אספקתה והרכבתה בבנין‪.‬‬ ‫שכבת הבטון בגב האבן‪ ,‬רשת הזיון המגולבנת בגב הבטון‪ ,‬אביזרי‬ ‫החיבור וחיזוקי האבן‪ ,‬זיזי העיגון בקיר הבטון לחיבור רשת הזיון‪,‬‬ ‫החריצים או החורים באבנים לצורך תמיכתן‪.‬‬ ‫כיחול‪ ,‬איטום במסטיק אלסטומרי של מישקים אופקיים בנדבכי‬ ‫ראש‪ ,‬במעקות או בחיפוי אבן אופקי‪.‬‬ ‫‪ .2‬מחירי האבן יהיו אחידים לכל גובה ושטח קיר‪ ,‬כולל בשטחים‬ ‫קטנים וצרים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הבהרות לאופן המדידה‬ ‫המדידה תהיה נטו‪ ,‬בהתייחס לשטח הקירות‪.‬‬ ‫שטח הפתחים ינוכה במלואו משטח הקיר‪.‬‬ ‫פינות אבני בניין יימדדו בנפרד ומחירם אינו כלול במחירי היחידה של‬ ‫עבודות האבן‪.‬‬ ‫במדידת השטח לא ימדדו השטחים הפנימיים של שטחי החשפים‪,‬‬ ‫מזוזות‪ ,‬פינות קשתות ישרות וספים‪ .‬הם יימדדו באופן נפרד‪ ,‬בהתאם‬ ‫לקטגוריות השונות וסוגי האבנים המיוחדות‪.‬‬ ‫עקרון המדידה הוא שאין שום אבן או שטח הנימדד פעמיים ‪ -‬פעם‬ ‫בסעיף אחד ופעם בסעיף השני‪ .‬למעט תוספות המצויינות כמפורט בכתב‬ ‫הכמויות‪ .‬אם לא צויינו תוספות‪ ,‬פירושו של דבר שהקבלן הכין את‬ ‫ניתוח המחיר שלו כך שלא תוכר שום תביעה לתוספת או לשינוי מדידה‪.‬‬ ‫אבנים מיוחדות תמדדנה בנפרד‪ ,‬בהתאם לסעיפי כתב הכמויות‪ .‬לא‬ ‫יוספו ולא יגרעו סעיפי עבודות שבכתב הכמויות בשלבי הביצוע‪ .‬פרט‬ ‫לסעיפי האבן ותוספותיה ‪ -‬כמפורט בכתב הכמויות‪ ,‬לא ישולמו לקבלן‬ ‫כל סעיפי תוספות נוספים וכל עבודה נוספת בהקשר לפרק האבן‪ ,‬ייראו‬ ‫אותה ככלולה במחירי הסעיפים הקיימים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪193‬‬ ‫פרק ‪ - 15‬מפרט טכני למיזוג אויר ואיוורור‬ ‫תוכן‬ ‫מספר‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.10‬‬ ‫‪15.20‬‬ ‫‪15.30‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪15.60‬‬ ‫‪15.70‬‬ ‫‪15.80‬‬ ‫‪15.90‬‬ ‫‪15.100‬‬ ‫‪15.110‬‬ ‫העניינים‬ ‫תיאור‬ ‫מפרט כללי למזוג אויר‬ ‫מפרט מיוחד לעבודות מזוג אויר‬ ‫היקף העבודה וטיבה‬ ‫מערכת מזוג אויר ותנאי פעולתה‬ ‫מערכות פיזור אויר‬ ‫אספקה והתקנה של מערכת מזוג אויר על בסיס גז קירור‪ ,‬יחידות‬ ‫עבוי מרכזיות וכמויות גז מישתנות )‪(VRF‬‬ ‫מפזרי אספקה ושבכות אויר חוזר או פליטה‬ ‫אחריות ושירות למתקני מזוג אויר‬ ‫רשימת התכניות‬ ‫תחזוקת מתקני מזוג אויר‬ ‫‪ 15.00‬מפרט כללי למזוג אויר‬ ‫א‪.‬‬ ‫תנאים כלליים‬ ‫מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי‬ ‫המתקן והמערכות אשר על הקבלן לספק ולהתקין‪ .‬הקבלן יחוייב לעמוד בכל‬ ‫הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות‬ ‫מתנאי כלשהו הכלול בהם‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫היקף המפרט‬ ‫המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות‪ .‬לפיכך אין זה מן ההכרח שכל‬ ‫עבודה המתוארת בתכניות תימצא ביטויה במפרט זה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫עדיפות בין מסמכים‬ ‫בכל מקרה של סתירה‪ ,‬אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים והדרישות‬ ‫שבמסמכים השונים‪ ,‬על הקבלן להסב תשומת ליבו של המפקח‪ ,‬לפני הגשת‬ ‫ההצעה או ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות המפקח‪.‬‬ ‫מבחינת הדרישות הטכניות או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות‬ ‫המסמכים כדלקמן‪:‬‬ ‫פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המיוחד‪.‬‬ ‫פירוט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכללי‪.‬‬ ‫עמוד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪194‬‬ ‫ד‪ .‬מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין "הקבלן"‪" ,‬קבלן המערכות" או "קבלן‬ ‫האויר"‪ -‬אחד הם‪.‬‬ ‫רק המונח "הקבלן הכללי" פירושו קבלן הבניה הראשי‪.‬‬ ‫מזוג‬ ‫בכל מקרה בו נדרש ביצוע פריט "לפי פרט" או "לפי תכנית"‪ ,‬עדיף הפרט‬ ‫והתכניות על האמור בכתב הכמויות‪ ,‬אלא אם צוין אחרת במפורש‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫בדיקת התכניות והמקום‬ ‫הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניין והמערכות ואת תנאי המקום בכל‬ ‫הנוגע לעבודה שיקבל על עצמו לבצע‪ .‬עליו להכיר את שלבי יתר העבודות‬ ‫המבוצעות בשטח הבנייה ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות‬ ‫במועד בו יבצע את עבודותיו הוא‪.‬‬ ‫עם הגשת ההצעה‪ ,‬רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו להודיע למפקח תוך‬ ‫‪ 14‬יום מיום חתימת החוזה‪ ,‬על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום‪ ,‬לרבות‬ ‫מידות הפתחים‪ ,‬אפשרויות גישה וכו'‪ ,‬ולקבל את הנחיות המפקח בנדון‪.‬‬ ‫לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל ‪ -‬תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע‪,‬‬ ‫לרבות לגבי שינויים שעלולים להיות בציוד או באביזרים עקב אי התאמה‬ ‫למבנה‪ ,‬למידות הפתחים או לאפשרות גישה‪.‬‬ ‫תנאי המבנה‬ ‫ו‪.‬‬ ‫מיקום הציוד הראשי או המשני‪ ,‬התעלות‪ ,‬האביזרים‪ ,‬הצינורות וכו' כמצוין‬ ‫בתכניות‪ ,‬אינו מדויק ויהיה ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או‬ ‫שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה‪.‬‬ ‫על הקבלן יהיה להתאים את המיקום‪ ,‬התוואי‪ ,‬המפלסים וכיו"ב עם תכניות‬ ‫האדריכלות של הבנין‪ ,‬תכניות התברואה‪ ,‬מיזוג האויר‪ ,‬החשמל ומקצועות‬ ‫אחרים‪ ,‬תוך התחשבות עם התנאים אשר יווצרו עקב שינויים או סטיות‬ ‫מהתכניות האלה‪ ,‬וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫לוח זמנים‪ ,‬תיאום‬ ‫הקבלן יגיש לאישור המפקח‪ ,‬תוך ‪ 10‬ימי עבודה ממועד קבלת צו תחילת‬ ‫העבודה‪ ,‬לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות הכלולות במפרט זה ובתכניות‪.‬‬ ‫לוח הזמנים יכלול גם את הגשת הציוד לאישור‪ ,‬זמני ייצור ואספקה‪ .‬לוח‬ ‫הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי שיאושר‬ ‫ע"י המפקח‪ ,‬וכן על פי פירוט לוח הזמנים לפעולות הנ"ל בסעיף "אישור‬ ‫חומרים וציוד" במפרט זה‪.‬‬ ‫בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום מלא עם‬ ‫התקדמות עבודות הבניה וזאת מבלי לגרום להפרעות כלשהן במהלך התקין‬ ‫של עבודות הבניה ומבלי לפגוע פגיעה כלשהי באותן עבודות‪.‬‬ ‫פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים‪ ,‬לא יקנה לקבלן זכות לתבוע‬ ‫שינויים בלוח הזמנים ו‪/‬או תשלומים נוספים עבור התייקרויות‪ ,‬או פיצוי אחר‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫חציבות ותיקונים‬ ‫כל החציבות וביצוע הפתחים דרך קירות‪ ,‬רצפות‪ ,‬תקרות וכיו"ב‪ ,‬במידה ויהיה‬ ‫צורך בהם למטרת ביצוע המתקנים המכניים‪ ,‬התקנת התעלות והצנרת על כל‬ ‫סוגיה וכן התיקונים לעבודות הבנין הכרוכים באותן חציבות‪ ,‬יבוצעו על ידי‬ ‫קבלן המערכות‪ ,‬תוך תיאום עם הקבלן הכללי‪ ,‬ו‪/‬או המפקח ובאישורו‪ .‬מחיר‬ ‫עבודות החציבה והניסור כלול במחיר היחידה ולא תשולם עבורם תוספת‪.‬‬ ‫קבלן המערכות יסתום את הפתחים‪ ,‬סביב השרוולים‪ ,‬חריצי צנרת וכו'‪,‬‬ ‫והקבלן הכללי יבצע את תיקוני הטיח‪ ,‬צבע‪ ,‬סיד וכו'‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪195‬‬ ‫עבודות החציבה‪ ,‬הבניה והתיקון יבוצעו ע"י הקבלן הכללי רק במדה וצוין‬ ‫הדבר במפורש בהיקף העבודה והתיאור הטכני‪.‬‬ ‫קידוחים וחציבות למעברי צנרת בתקרות או דרך קורות יבוצעו ע"י קבלן המערכות‬ ‫לשם התקנת השרוולים‪ .‬המעברים יבוצעו במקדח יהלום‪ ,‬ובמיקום אשר יתואם‬ ‫מראש ומבלי לפגוע במבנה התקרות או הקורות‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫שרוולים‬ ‫קבלן המערכות יספק‪ ,‬ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה )שרוולי פח לא‬ ‫יתקבלו( עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות‪ .‬השרוולים יהיו‬ ‫בקוטר מתאים אשר יבטיח מרווח של ‪ 6‬מ"מ לפחות בין פנים השרוול להיקף‬ ‫הצינור על בידודו‪ .‬שרוולים ברצפה יבלטו ‪ 50‬מ"מ לפחות מעל פני הריצוף‪.‬‬ ‫השרוולים יותקנו תוך כדי בניית הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה של‬ ‫קירות או תקרות קיימות‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫חוקים‪ ,‬תקנות ותקנים‬ ‫כל הציוד‪ ,‬הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות‬ ‫לחוקים‪ ,‬הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות‪ .‬כל החוקים הוראות‬ ‫ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה‪.‬‬ ‫כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים‪,‬‬ ‫מפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת אחרת‪.‬‬ ‫בהעדר תקן ישראלי הם יתאימו לדרישות של "המדריך של האגודה‬ ‫האמריקאית למהנדסי חימום קירור ואורור" )‪ (ASHRAE‬במהדורה אחרונה‬ ‫או לתקנים אמריקאיים המתייחסים לנדון‪.‬‬ ‫נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות‬ ‫במפרט זה‪ ,‬יביא הקבלן את הענין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה‪.‬‬ ‫המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת‪.‬‬ ‫יא‪.‬‬ ‫בטיחות‬ ‫כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות‬ ‫הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב‬ ‫השימוש בהם‪ .‬חומרים דליקים מכל סוג‪ ,‬יהיו נושאי תו ת"י‪ ,‬בהתאם לדרישות‬ ‫ת"י ‪ 1001‬על כל חלקיו‪ 755 ,‬וכל תקן אחר הקיים לגביהם‪.‬‬ ‫הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות‪ ,‬וכל החוקים‬ ‫והתקנות החלים על נושא הבטיחות בעבודה‪.‬‬ ‫כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעים‪,‬‬ ‫על מנת להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד‪ .‬אמצעי הגנה אלה‬ ‫יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות של כל רשות שענינים אלה הם‬ ‫בגדר סמכותה הרשמית‪.‬‬ ‫יב‪.‬‬ ‫חומרים וביצוע‬ ‫כל החומרים‪ ,‬המוצרים המוכנים לרבות יחידות עבוי‪ ,‬מאיידים‪ ,‬וכו'‪ ,‬הצנרת למיניה‪,‬‬ ‫האביזרים וכו' אשר יסופקו על ידי הקבלן‪ ,‬יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל‬ ‫הבחינות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ו‪/‬או לדרישות יצרן הציוד‪ .‬כמו‬ ‫כן‪ ,‬הם יתאימו לדוגמאות אשר נבדקו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם‪.‬‬ ‫חומרים‪ ,‬מוצרים‪ ,‬אביזרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל ‪ -‬יסולקו ממקום‬ ‫העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬ואחרים ‪ -‬המתאימים לדרישות ולדוגמאות‬ ‫כאמור יובאו במקומם‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪196‬‬ ‫כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות‪ ,‬למפרטים ובאורח מקצועי נכון‪,‬‬ ‫בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת‪,‬‬ ‫אשר הפיקוח על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה‪ ,‬הוא במסגרת‬ ‫סמכותה הרשמית‪ .‬המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על‬ ‫התאמת העבודות לדרישות‪ ,‬הוראות‪ ,‬תקנות וכיו"ב של אותה רשות‪ ,‬והקבלן‬ ‫מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש‪.‬‬ ‫יג‪.‬‬ ‫דוגמאות‬ ‫הקבלן יספק לפי דרישת המפקח ו‪/‬או המתכנן דוגמאות של חומרים‪ ,‬חלקי‬ ‫מלאכה ואביזרים‪ ,‬אביזרי צנרת למיניה‪ ,‬בידוד לתעלות ולצנרת‪ ,‬תעלות רשת‬ ‫עבור צנרת גז קירור וכו'‪ ,‬בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע‬ ‫המלאכות באתר או בבית המלאכה‪.‬‬ ‫הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות מ‪ 30-‬יום‬ ‫לפני התחלת הביצוע‪.‬‬ ‫הדוגמאות יישמרו במשרד האתר ו‪/‬או המפקח עד לאחר גמר ביצוע המתקן‬ ‫וישמשו להשוואה לחומרים ומוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת‪ .‬כל‬ ‫הדוגמאות יהיו רכוש המזמין אלא אם הורה המפקח אחרת‪.‬‬ ‫לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות‪ ,‬על מנת לודא התאמת‬ ‫החומרים והציוד לתקנות‪ ,‬חוקים ותקנים‪ ,‬הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת‬ ‫וההוצאות יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על ‪ 0.3%‬מערך חשבונו הסופי‪.‬‬ ‫בכל מקרה של תוצאה שלילית יחוייב הקבלן במלוא ההוצאות‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬הקבלן יבצע קטעים לדוגמה של התקנת צנרת גז קירור בתעלות‪ ,‬תעלה‬ ‫מבודדת‪ ,‬קשתות בתעלות עם כפות כוון וכו'‪ ,‬על פי הנחיות ו‪/‬או דרישות‬ ‫המפקח או המתכנן‪.‬‬ ‫עבור ביצוע הדוגמות והתקנתן‪ ,‬לא ישולם לקבלן ועלות הביצוע על כל מרכיביו‬ ‫כלולים במחיר העבודה‪ ,‬ללא תוספת‪.‬‬ ‫יד‪.‬‬ ‫אישור חומרים וציוד‬ ‫‪ .1‬לוחות זמנים )אבני דרך(‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן מתחיב עם חתימתו על ההסכם‪/‬חוזה לביצוע העבודה‪ ,‬להגיש את‬ ‫כל הציוד לאישור תוך פרק זמן אשר לא יעלה על ‪ 21‬יום ממועד החתימה‬ ‫על ההסכם‪ ,‬אלא אם הסכים לעשות זאת קודם לכן ו‪/‬או ממועד צו‬ ‫התחלת העבודה‪-‬הקודם מבין כולם‪.‬‬ ‫פרק הזמן יהיה קצר יותר אם הנחה המפקח את הקבלן לעשות כן‪,‬‬ ‫משיקולי לו"ז כללי של הפרויקט‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלן מתחיב לתקן את הערות המתכנן ולהגיש מחדש את החומר‬ ‫לאישור ‪ -‬לא יאוחר מ‪ 5 -‬ימי עבודה‪ ,‬מיום שקיבל את הערות המתכנן‬ ‫ו‪/‬או המפקח‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן מתחיב להכין עבור מתכנן החשמל מסמך עם ריכוז כל עומסי‬ ‫החשמל הנדרשים בלוחות החשמל השונים‪ ,‬לרבות פירוט בין הזנה‬ ‫רגילה‪/‬רשת להזנת חרום‪ .‬מסמך זה יועבר לא יאוחר מ‪ 3 -‬ימי עבודה‬ ‫ממועד האישור הסופי לציוד‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הקבלן מתחיב להגיש לאישור את כל לוחות החשמל והבקרה תוך ‪ 7‬ימי‬ ‫עבודה מיום האישור הסופי של הציוד המכני )לרבות יחידות עבוי‪,‬‬ ‫משאבות‪ ,‬מאיידים‪ ,‬מפוחים מכל סוג ולכל מטרה‪ ,‬מערכות פיקוד‬ ‫ובקרה וכל הנדרש(‪.‬‬ ‫תיקון ועדכון החומר יעשה תוך ‪ 5‬ימי עבודה כמצוין לעיל‪.‬‬ ‫‪ .2‬חומרי עבודה וציוד‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪197‬‬ ‫כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה‪ ,‬יהיו חדשים ובעלי איכות‬ ‫גבוהה‪ .‬מיד עם חתימת החוזה ועל פי לו"ז המצוין לעיל ולפני ריכוז חומרים או ציוד‬ ‫כלשהם‪ ,‬ימציא הקבלן לאישורו של המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד‬ ‫הדרוש‪ .‬רשימה זו‪ ,‬תכיל גם את שמות היצרנים ופרטים נוספים כגון‪ :‬השם המסחרי‬ ‫של כל פריט‪ ,‬מספרו הקטלוגי‪ ,‬ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי ‪ -‬תכניות‬ ‫ומפרטים טכניים של היצרנים‪ ,‬נתוני פעולה המחייבים את היצרנים‪ ,‬דוגמאות‬ ‫וכיו"ב‪ .‬המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש‬ ‫ואחזקה‪.‬‬ ‫הקבלן יסמן באופן ברור את המוצר‪/‬פריט המוגש לאישור‪ ,‬בכל דפי הקטלוג‬ ‫המצורפים‪.‬‬ ‫בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק הקבלן את כל‬ ‫היחידות מאותו סוג ומאותה התוצרת‪ ,‬זאת באם לא הורה המפקח אחרת‪.‬‬ ‫רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנין ויותקן בו‪ .‬כל ציוד‬ ‫ואביזרים אשר יובאו לבנין ללא אישור יסולקו מן המקום וציוד מאושר יובא‬ ‫תחתיו‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה‬ ‫לבחירה נכונה של הציוד‪ ,‬תכנונו‪ ,‬בנייתו‪ ,‬התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד‬ ‫ושל המערכת בשלמותה‪.‬‬ ‫טו‪ .‬השגת חומרים‬ ‫הגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד הקבלן‪ ,‬כי כל‬ ‫החומרים הכלים והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו‬ ‫או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת‬ ‫עבודתו בזמן‪ ,‬לפי התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה‪.‬‬ ‫לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר‬ ‫במידה והכלים החומרים או הציוד לא יהיו ברי השגה‪ ,‬או שיידרש לייבאם‬ ‫במשלוח מיוחד‪.‬‬ ‫טז‪ .‬תחליפים‬ ‫רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים‪" :‬שווה ערך"‬ ‫רשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים‪ .‬המפקח יהיה מוכן לאשרם בתנאי‬ ‫שהתחליף הינו באמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורט‪ ,‬מבנה זהה‪,‬‬ ‫אופי זהה )כגון יעילות ביצוע‪ ,‬מקדמי יעילות‪ ,‬מחליפי חום זהים‪ ,‬מדחסים‬ ‫זהים‪ ,‬עקומות פעולה ורעש זהים‪ ,‬ארץ הייצור ו‪/‬או מאפיינים מיוחדים אחרים‬ ‫וכו'(‪ ,‬שהם מתאימים לסטנדרט המזמין ו‪/‬או לציוד הקיים אשר ברשותו ואשר‬ ‫פועל באופן תקין‪ ,‬ו‪/‬או שיש הצדקה לכך מבחינת המחיר או מבחינות אחרות‪.‬‬ ‫במסרו הצעת תחליף‪ ,‬יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו‬ ‫את כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת‪ ,‬מקורה וכיו"ב‪.‬‬ ‫לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור‪ ,‬או אם לא הוצע תחליף על ידו‬ ‫אף אם הותר הדבר‪ ,‬יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שמפורט‪.‬‬ ‫רק למפקח ו‪/‬או למזמין העבודה תהיה הזכות הבלעדית להחליט האם לקבל‬ ‫הצעת הקבלן לתחליף והוא יהיה הפוסק היחיד בענין זה והקבלן יקבל‬ ‫החלטתו ללא עוררין‪.‬‬ ‫יז‪.‬‬ ‫הגנה‪ ,‬ניקוי וצביעה‬ ‫במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הציוד הראשי והמישני‪ ,‬התעלות‪,‬‬ ‫הצנרת או המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם‬ ‫תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו‪/‬או גורמים אחרים‪ .‬על הקבלן‬ ‫חלה באותה מידה האחריות‪ ,‬להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה‪.‬‬ ‫בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים על מנת למנוע‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪198‬‬ ‫לחלוטין כתמי טיח‪ ,‬סיד או צבע עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים‪ .‬אחריות‬ ‫הקבלן מתיחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפעות‬ ‫מכניות‪ ,‬טרמיות‪ ,‬כימיות או אחרות‪.‬‬ ‫כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו )ע"י עובדי‬ ‫הקבלן‪ ,‬קבלני המשנה שלו‪ ,‬ציוד או חומרים שסופקו על ידו(‪ ,‬לעבודות שבוצעו‬ ‫ע"י אחרים‪.‬‬ ‫הקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי יום ביומו‪ ,‬על‬ ‫חשבונו‪ ,‬כל פסולת‪ ,‬לכלוך וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר‪ ,‬או מחוצה‬ ‫לו עפ"י הוראות המפקח‪.‬‬ ‫עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם למתכנן ו‪/‬או‬ ‫למפקח‪ ,‬כאשר הם במצב נקי‪ ,‬מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות‪.‬‬ ‫יח‪.‬‬ ‫הגנה בפני חלודה‪.‬‬ ‫הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי הציוד‬ ‫בפני חלודה‪ .‬למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות‪ .‬כל חלקי הברזל‬ ‫ללא יוצא מן הכלל יהיו מגולבנים ורק אלה מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי‪,‬‬ ‫ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים )גירוד ע"י מברשת( מכל חלודה‪ ,‬קליפה‬ ‫וכו'‪ .‬מיד בגמר הניקוי יצבעו בשתי שכבות צבע מגן נגד חלודה כגון ‪ HB-13‬של‬ ‫"טמבור"‪ ,‬או שווה ערך מאושר‪ ,‬ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון‬ ‫)אמאיל( וזאת בגוונים אשר יקבעו ע"י המפקח‪.‬‬ ‫כל ברגי הציוד כגון אלה של ציוד או יחידות מיזוג האויר‪ ,‬חבורי אוגנים‪ ,‬מוטות‬ ‫הברגה וכו' יהיו מגולבנים‪ .‬כל חלקי המתקן המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני‬ ‫השפעות אקלימיות בלתי רצויות לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬ ‫אזורי חיתוך ו‪/‬או ניסור של אלמנטים וציוד מגולבנים יקבלו צביעה של "גלבן קר"‬ ‫בשתי שכבות )צבע כסף לא יתקבל(‪.‬‬ ‫יט‪.‬‬ ‫מניעת רעש ורעידות‬ ‫הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו‪/‬או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש‬ ‫ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו לרבות באזורי הציוד‪.‬‬ ‫בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש )בולמי רעידות‪ ,‬חיבורים גמישים‪,‬‬ ‫בידוד אקוסטי‪,‬משתיקים וכו'( על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי‬ ‫הציוד המרעישים אל המבנה והחללים שמחוץ לחדרי המכונות והאזורים‬ ‫הטכניים במטרה לשמור על רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר בסעיף‬ ‫"רמת רעש" במפרט‪.‬‬ ‫צנרת גז הקירור תותקן בצורה גמישה ותחובר לציוד באופן שלא תעביר רעש‬ ‫ורעידות למבנה‪.‬‬ ‫אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או‬ ‫המקובל‪ ,‬יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח בולמי רעידות‪ ,‬חיבורים גמישים‪,‬‬ ‫בידוד אקוסטי‪ ,‬משתיקים וכו' נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש‬ ‫והרעידות לרמה בהתאם לנדרש‪.‬‬ ‫כ‪.‬‬ ‫יסודות‬ ‫קבלן המערכות יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל‬ ‫יסודות הבטון הדרושים לציוד בהתאם לתכניות ולהמלצות יצרני הציוד‬ ‫ובאישורו של המפקח‪ .‬קבלן הבנין יבצע את היסודות בהתאם לתכניות‬ ‫ולשרטוטים אלה תחת השגחתו ואחריותו של קבלן המערכות וישלים את‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪199‬‬ ‫עבודות הבטון שתידרשנה לאחר התקנתו הסופית של הציוד‪.‬‬ ‫כא‪ .‬פתחי גישה‬ ‫הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות‪.‬‬ ‫הקבלן יקבל את הנחיות המפקח ו‪/‬או האדריכל על מנת להבטיח פתחי גישה בגודל‬ ‫ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות אך בכל מקרה לא יחרגו‬ ‫מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור‪.‬‬ ‫כב‪ .‬פיגומים ודרכים‬ ‫הקבלן יספק וירכיב פיגומים‪ ,‬מערכות תימוך‪ ,‬דרכים‪ ,‬מעברים מורמים‪,‬‬ ‫סולמות וכיו"ב‪ ,‬הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת החוזה‪.‬‬ ‫מתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת‬ ‫העומסים אשר להם נועדו‪ ,‬יש להרכיבם‪ ,‬להחזיקם‪ ,‬לחדשם‪ ,‬לתקנם או‬ ‫להחליפם‪ ,‬תוך התחשבות עם דרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות‬ ‫הכלולות בחוקים‪ ,‬צווים או תקנות בני תוקף‪ .‬הקבלן ישא באחריות מלאה‬ ‫ובלעדית ליציבותם‪ ,‬ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן את‬ ‫הנזקים‪ ,‬הן הישירים והן העקיפים‪ .‬התשלום עבור פיגומים ודרכים הנ"ל‬ ‫כלול במחירי העבודות והציוד‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬הקבלן יספק את כל אמצעי ההנפה‪ ,‬הרמה‪ ,‬שינוע‪ ,‬הובלה וכו'‬ ‫הדרושים להובלת הציוד לאתר והעמדתו בחצר או על הגג‪ ,‬הכנסתו לבנין וכל יתר‬ ‫הנדרש להצבתו במקום המתוכנן‪.‬‬ ‫כג‪.‬‬ ‫מפרטי ציוד ותכניות עבודה‬ ‫הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותכניות עבודה‪ .‬לאחר שיבדוק‪,‬‬ ‫יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה‪ .‬בכל מקרה‬ ‫יכללו המפרטים והתכניות את המסמכים הבאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם‬ ‫מסחרי ומספר קטלוגי‪ ,‬תפוקות והספקים‪ ,‬סימון ברור של הציוד הנבחר‬ ‫והמוצע‪ ,‬עקומות פעולה ונקודות הפעלה ‪ -‬הכל ע"ג צילומים ו‪/‬או‬ ‫קטלוגים מקוריים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תכנית הרכבה בכל שטחי הבנין או בחצר‪ ,‬של הציוד שאושר ואשר יסופק‬ ‫למעשה‪ .‬השרטוט יהיה בקנה מידה מתאים ויכלול את כל הפרטים הדרושים‬ ‫להרכבה לרבות מהלכי צנרת‪ ,‬תעלות אויר וחשמל‪ ,‬כל אביזרי הצנרת הבקרה‬ ‫והמדידה‪ ,‬כל הציוד הראשי המשני וכו'‪.‬‬ ‫ג‪ .‬תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של התעלות‪ ,‬או הציוד או‬ ‫הצנרת‪ ,‬החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המפקח‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תכניות פתחים בקירות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬תכנית יסודות לציוד שאושר לרבות משקלים חתכים ופרטים הדרושים לחישוב‬ ‫היסוד והרצפה הנושאת אותו‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫תכניות חשמל ופיקוד לרבות סכימות חיווט‪ ,‬פירוט הציוד המותקן ותכנית‬ ‫הרכבתו בלוח החשמל‪ ,‬מראה כללי של כל לוח חשמל בציון מידותיו‪.‬‬ ‫כל פריט‪/‬ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המקורי או צילום המקור‬ ‫בלבד‪ ,‬מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות )למעט פריטים חריגים(‪.‬‬ ‫כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב‪ ,‬בתכנת "אוטוקד"‬ ‫ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו‪/‬או לפי דרישת המזמין‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪200‬‬ ‫אישור תכנית העבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו‬ ‫להבטיח תכנון נאות וכן יצור‪ ,‬הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון‪ .‬הקבלן‬ ‫יתקן‪ ,‬ישנה ויחליף כל פריט‪ ,‬או חלק של עבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום‪,‬‬ ‫בעל איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש‪ ,‬וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא‬ ‫יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים‬ ‫שנקבע‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד‪ ,‬והבטחתם‪.‬‬ ‫כד‪ .‬מנהל עבודה ומהנדס ביצוע‬ ‫לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר‬ ‫בעל נסיון וידע מקצועי‪ .‬מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות‬ ‫בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן‪ .‬כל הוראה הן בעל פה והן בכתב‬ ‫שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת‬ ‫התחייבויותיו לפי מפרט זה‪.‬‬ ‫הקבלן יודיע למפקח‪ ,‬תוך ‪ 14‬יום מחתימת החוזה את שמות המהנדס האחראי‬ ‫ומנהל העבודה באתר‪ ,‬לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה‪.‬‬ ‫החלפת המהנדס האחראי ו‪/‬או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור‪ .‬המזמין‬ ‫ו‪/‬או המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו‪/‬או מנהל העבודה מטעם‬ ‫הקבלן‪ ,‬באם יתברר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או‬ ‫אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המזמין ו‪/‬או המפקח‪.‬‬ ‫על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים‪.‬‬ ‫כה‪ .‬עובדים קבלני משנה ויצרנים‬ ‫לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים‪ ,‬עובדים וקבלני משנה בעלי ידע‬ ‫מקצועי ונסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים‪ .‬צוות העובדים ימנה מספר‬ ‫מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות נאות בהתאם ללוח הזמנים‪.‬‬ ‫אשר‬ ‫על הקבלן לקבל את אישור המפקח ו‪/‬או המתכנן לכל אחד מקבלני המישנה‬ ‫יש בדעתו להעסיק‪.‬‬ ‫הבקשה לאישור קבלני המישנה תועבר למפקח תוך ‪ 7‬ימים לכל היותר‪ ,‬ממועד "צו‬ ‫התחלת העבודה" לקבלן‪.‬‬ ‫הקבלן יודיע למפקח את שמו של כל קבלן משנה‪ ,‬בין בבית‪-‬המלאכה ובין‬ ‫באתר‪ ,‬לפחות ‪ 30‬יום לפני שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו‪ ,‬ויקבל את‬ ‫אישורו לביצוע הציוד ע"י קבלן‪/‬יצרן זה‪.‬‬ ‫המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד‪ ,‬פועל או קבלן משנה‬ ‫משטח העבודה והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו‪.‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו‬ ‫עלול להגיש‪.‬‬ ‫כו‪.‬‬ ‫פיקוח וביקורת העבודה‬ ‫הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו‪/‬או למפקח בכל עת ביצוע העבודות‬ ‫בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות המבוצעות‪.‬‬ ‫הקבלן יעמיד לרשות המתכנן ו‪/‬או המפקח את כלי העבודה וכח העבודה‬ ‫שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים‪.‬‬ ‫כז ‪.‬‬ ‫מסירת העבודות והמתקנים‪ ,‬ותקופת האחריות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪201‬‬ ‫אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מ"א מכל סוג‪ ,‬אלא אם‬ ‫התקבל לכך אישור המפקח ו‪/‬או המתכנן או המזמין‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלה מוקדמת‬ ‫לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו‪ ,‬הפעיל את המערכות והמתקנים‪,‬‬ ‫וויסת‪ ,‬בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח‪,‬‬ ‫יתאם המפקח פגישת קבלה מוקדמת של העבודות והמתקנים‪ .‬בפגישה‬ ‫ישתתפו המתכננים‪ ,‬נציג המזמין והמפקח‪.‬‬ ‫לקראת פגישה זו‪ ,‬יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות האויר‪,‬‬ ‫טמפרטורות האויר‪ ,‬תפוקת קירור‪ ,‬תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש‬ ‫להוכחת השלמת המתקן כנדרש‪.‬‬ ‫לאחר הבדיקה יעביר המפקח למשתתפים בבדיקה‪ ,‬דו"ח מסכם עם‬ ‫הערותיו לקבלן על תיקון פגמי ביצוע‪ ,‬או השלמת העבודות והמתקנים‪ ,‬או‬ ‫החלפת ציוד פגום או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות‬ ‫והמתקנים עפ"י המפרט‪ ,‬התכניות וכנדרש‪.‬‬ ‫בתום הבדיקה‪ ,‬יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות‪ ,‬וקביעת תאריך‬ ‫לקבלה סופית של המתקנים‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלה סופית‬ ‫אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מ"א מכל סוג‪ ,‬אלא אם‬ ‫התקבל לכך אישור המפקח או המזמין‪.‬‬ ‫עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל ע"י הקבלן‪ ,‬תערך פגישת‬ ‫קבלה סופית‪ .‬במידה ולא הושלמו‪/‬בוצעו התיקונים הרשומים בדו"ח‬ ‫הבדיקה הראשונית‪ ,‬או במדה ויתגלו פגמים ודרישה נוספת לתיקונים‬ ‫השלמות‪/‬והחלפות‪ ,‬ירשם דו"ח הערות חדש‪ .‬בבדיקה זו תערך הפעלה‬ ‫כללית של כל המתקנים‪/‬מערכות ותיבדק אופן פעולתם‪ ,‬ועמידתם בתנאי‬ ‫המפרט‪/‬תכניות‪.‬‬ ‫בקבלה זו יגיש הקבלן רשום סופי ומדויק של תנאי פעולת המתקנים‪,‬‬ ‫לרבות רשום צריכת הכוח של מנועי החשמל השונים‪ ,‬כוון מגיני יתרת‬ ‫הזרם‪ ,‬וכל נתון הנדסי אחר הדורש רישום‪.‬‬ ‫אי ביצוע ההשלמות‪/‬תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב‬ ‫תשלומים לקבלן ובמדת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים‬ ‫וההשלמות על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫אי השלמת התיקונים‪/‬השלמות ידחה מועד תחילת תקופת האחריות של‬ ‫הקבלן על המתקנים והמערכות אשר סיפק‪ ,‬עד למסירה הסופית‪ .‬עם זאת‪,‬‬ ‫יפעיל הקבלן את המתקנים והמערכות‪ ,‬ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב‬ ‫למזמין נזקים והפסדים וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופת‬ ‫האחריות לא החלה‪.‬‬ ‫במדה ויעמוד הקבלן בכל דרישות המפרט‪/‬תכניות‪ ,‬וימלא אחרי כל הערות‬ ‫דו"ח הבדיקה הראשוני‪ ,‬ולא יתגלו לקויים נוספים ‪ -‬תראה קבלה זו‬ ‫כקבלה סופית ומסירת המתקנים למזמין‪ ,‬וירשם דו"ח מתאים המאשר‬ ‫עבודה זו‪ ,‬ותחילת מועד תקופת האחריות‪.‬‬ ‫לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל‪ ,‬יקבע מועד נוסף לקבלה‪/‬מסירה‬ ‫סופית‪ .‬במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה‪/‬‬ ‫קבלות נוספות ועד למסירה הסופית‪.‬‬ ‫‪ .3‬הדרכה והרצה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪202‬‬ ‫עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין‪ ,‬על הקבלן לבצע הפעלה וויסות‬ ‫והרצה של כל המתקנים והציוד אשר סיפק‪ ,‬וכן להדריך באופן מפורט‬ ‫ותוך שיתוף פעולה מלא‪ ,‬את נציג המזמין בהפעלת המתקנים והציוד‪,‬‬ ‫הכרתם‪ ,‬אופן התפעול והטיפול‪ ,‬וזאת משך תקופה של ‪ 14‬יום‪ .‬לא יבצע‬ ‫הקבלן האמור לעיל‪ ,‬יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא‬ ‫מסר סופית המערכות‪/‬מתקנים למזמין‪.‬‬ ‫כח‪ .‬תכניות סופיות‪ ,‬הוראות וקטלוגים‬ ‫הקבלן יספק למפקח לפני מסירת המתקן‪ ,‬מערכת מסמכים הכוללת באופן‬ ‫עקרוני מערכת תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה ואחזקה‬ ‫ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי הציוד‪.‬‬ ‫מערכת תכניות‪:‬‬ ‫הקבלן יספק ב‪ 3-‬עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של‬ ‫המערכת "כפי שבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל‬ ‫עבודותיו במתקן ויכללו את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס‬ ‫לתכנית המקורית‪ .‬שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכניות איזורי או חדרי‬ ‫המכונות‪ ,‬מערכת הצנרת‪ ,‬מערכת החשמל‪ ,‬הפיקוד וכו'‪ ,‬יופיעו בהם התעלות‪,‬‬ ‫המפזרים והשבכות‪ ,‬כל צינור‪ ,‬שסתום‪ ,‬אביזרי עזר וחיווט חשמלי אשר‬ ‫יהיו קיימים בבנין בסיום ביצוע המתקן והפעלתו‪.‬‬ ‫שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן‪ ,‬תהיינה משורטטות במחשב‬ ‫בתכנת "אוטוקד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז‪.‬‬ ‫כל העבודות המפורטות לעיל‪ ,‬כלולות במחירי העבודה‪ ,‬ולא תשולם עבורם כל‬ ‫תוספת‪.‬‬ ‫ספר אחזקה‪:‬‬ ‫הקבלן יספק ב‪ 3-‬עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית‪ .‬הספר יהיה כרוך‬ ‫במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם‪ .‬ספר האחזקה‬ ‫יכלול בין השאר‪:‬‬ ‫א‪ .‬תיאור המתקן‪ ,‬עקרונות פעולתו‪ ,‬מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני‬ ‫המערכות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מערכת תכניות "כפי שבוצע" כמפורט לעיל‪.‬‬ ‫ג‪ .‬תכניות הייצור המאושרות לכל פריטי הציוד‪ ,‬לרבות כל הנתונים הטכניים‬ ‫והמשקל‪.‬‬ ‫ד‪ .‬הוראות הפעלה ואחזקה לרבות‪ :‬מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה‬ ‫הרגילה היומיומית של המתקן‪ ,‬טבלת תקלות שכיחות ואופן הטיפול בהן‬ ‫לרבות כל דיאגרמה או שרטוט הדרושים לשם הבנת הפעולות אשר על איש‬ ‫האחזקה לבצע‪ ,‬הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע"י‬ ‫יצרני הציוד‪ ,‬לרבות מערכי טיפול "יומי"‪" ,‬שבועי"‪" ,‬חודשי" וכו'‪,‬‬ ‫הכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי הבנין לבצע במועד הנכון על מנת‬ ‫לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו‪.‬‬ ‫ה‪ .‬רשימת הציוד המותקן‪ ,‬בה צויין מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו‬ ‫הסידורי במערכת ולרבות קטלוגים של הציוד כולל מפרטי התקנה‪ ,‬הפעלה‬ ‫ואחזקה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן‪ ,‬כולל מספרים קטלוגיים‪ ,‬שם‬ ‫וכתובת יצרני החלקים‪.‬‬ ‫כט‪ .‬תקופת הבדק והשרות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪203‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של ‪36‬חודשים או‬ ‫יותר‪ ,‬במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך‪ ,‬מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח‬ ‫כמתואר לעיל‪ .‬הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך‬ ‫תקופה זו‪ ,‬אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון‪ ,‬בניגוד להוראות‬ ‫ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו‪ .‬כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ‪-‬‬ ‫‪ 48‬שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו‬ ‫התקינה והסדירה של המתקן‪ .‬לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד הנדרש רשאי‬ ‫המפקח להורות על ביצוע התיקונים‪ ,‬לרבות רכישת חלקים‪ ,‬באמצעות עובדים או‬ ‫קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות‪.‬‬ ‫תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או‬ ‫פריט שלם אשר התגלה כלקוי‪ .‬על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות‬ ‫למשך תקופה מלאה נוספת מיום החלפתם‪.‬‬ ‫האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן‬ ‫במסגרת חוזה זה וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות‬ ‫ספקי הציוד ומפרט זה‪.‬‬ ‫במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו‪/‬או דרישות מפרט זה‪,‬‬ ‫ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים‪ ,‬ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו‬ ‫במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל‪.‬‬ ‫כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הבאות‪:‬‬ ‫בדיקת ציוד )ובאופן מיוחד מערכת הפיקוד והבקרה( אחת לחודש‪ ,‬תיקון‬ ‫הליקויים ורישום הממצאים‪ ,‬החלפה תקופתית של מסנני אויר ו‪/‬או ניקויים‪,‬‬ ‫טיפול בהזעה של ציוד מכל סוג‪ ,‬בטפטוף ונזילות‪ ,‬בדיקת לחץ למדחסים‪ ,‬מלוי גז‬ ‫מהדקים‬ ‫ושמן‪ ,‬בדיקת רעשים‪ ,‬ניקוי בשואב אבק לוחות חשמל ובקרה‪ ,‬חיזוק‬ ‫וחיבורים וכל יתר הנדרש‪ ,‬כמפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד‪.‬‬ ‫עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח ו‪/‬או למזמין במצב‬ ‫פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה וידרש‪.‬‬ ‫על הקבלן להודיע בכתב למפקח ו‪/‬או למזמין על כוונתו למסור המתקן‪ .‬במידה‬ ‫ונמצא המתקן בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה‪ ,‬ידחה מועד גמר‬ ‫האחריות עד למועד בו ימסר המתקן למפקח ו‪/‬או למזמין לשביעות רצונו‬ ‫המלאה‪.‬‬ ‫ל‪.‬‬ ‫העבודה והיקפה הכספי‬ ‫העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד‪ ,‬החומרים‪ ,‬המוצרים‪,‬‬ ‫אמצעי הלואי והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המתקנים המכניים‬ ‫כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות המצורפות וכפי שמפורט במפרט זה‪ ,‬למעט‬ ‫העבודות אשר תבוצענה על ידי גורמים אחרים‪ ,‬בכפיפות לנאמר בהמשך‪.‬‬ ‫המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי נכון‪ ,‬תוך הקפדה על הדרישות‬ ‫לאיכות מעולה‪.‬‬ ‫העבודה מתוארת באופן דיאגרמטי ו‪/‬או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות‬ ‫בפרטים בהתאם לתנאים הקיימים בבנין ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן‪.‬‬ ‫עבודות התעלות‪ ,‬צנרת והציוד )לדוגמא(‪ ,‬ישתנו במיקומם ובמצבם‪ ,‬על מנת‬ ‫שיתאימו למבנה כפי שיבוצע ו‪/‬או לתנאים הקיימים למעשה‪ .‬כל השינויים‬ ‫והסטיות מן התכנון המקורי יעשו במקצועיות ומבלי להוריד בשום צורה‬ ‫ואופן מטיב התכנון המקורי‪.‬‬ ‫כל שינוי וסטייה מן המקור למעט שינויים זעירים‪ ,‬יוגשו לאישור המפקח לפני‬ ‫ביצוע‪.‬‬ ‫כל השנויים והסטיות ו‪/‬או שנויים בכמויות לא יהיו עילה לתוספות כספיות‬ ‫מכל סוג‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪204‬‬ ‫המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד‬ ‫ל‪ 50%-‬מהערך הכולל של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות‪.‬‬ ‫כמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה בכל סעיף‬ ‫עד ל‪ 100%-‬מהיקפו ו‪/‬או להגדיל עד ל‪ 300%-‬מהיקפו‪ .‬מחירי היחידה‬ ‫המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות כנ"ל אשר‬ ‫ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי‪.‬‬ ‫‪ 15.10‬מפרט מיוחד לעבודות מזוג אויר‬ ‫א‪.‬‬ ‫המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתייחסים לעבודות מזוג אויר ואורור במבנה‬ ‫הנדון‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין‬ ‫משרדית ומשרד הבטחון‪ ,‬פרק ‪" 15‬מתקני מזוג אויר" מהדורה ‪ ,1996‬מפרט‬ ‫מיוחד זה‪ ,‬ת"י ‪ ,1001‬תקן ‪ 755 ,751‬וכל הוראה אחרת המתייחסת לעבודות הנ"ל‬ ‫הנמצאת בתוקף‪ ,‬בתאריך תחילת העבודה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫קבלן מיזוג האויר )להלן "הקבלן" או "קבלן מיזוג אויר" או "קבלן המערכות"(‬ ‫יקפיד לבצע כל עבודותיו במדויק ובהתאם למפרט וההוראות הנ"ל‪ .‬אי ידיעת הכתוב‬ ‫במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬אסור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי ציוד‪ ,‬מהלכי תעלות או פרטי‬ ‫ביצוען או פריטים אחרים אשר הוגדרו במפרט ו‪/‬או בתכניות ו‪/‬או בכתבי‬ ‫הכמויות מבלי לקבל אישור לכך מראש‪ ,‬מהמתכנן‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל‪ ,‬יחולו על עבודה זו ההנחיות‬ ‫כמפורט בהמשך‪.‬‬ ‫‪ 15.20‬היקף העבודה וטיבה‬ ‫א‪.‬‬ ‫העבודה המתוארת במסגרת מפרט‪/‬חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי‬ ‫העבודות‪ ,‬אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫אספקה והתקנה של מערכת מ"א מושלמת ו‪/‬או מערכות מ"א מפוצלות‬ ‫המבוססות על יחידת מדחס מרכזית‪ ,‬יחידות קצה‪/‬מאיידים‪ ,‬צנרת גז קירור‬ ‫ותקשורת בין כל חלקי המערכת והכל בשיטת ‪.VRF‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אספקה והתקנה של תעלות אספקת אויר‪ ,‬אויר חוזר‪ ,‬תעלות פליטה‪ ,‬מפזרים‬ ‫ושבכות‪ ,‬בידוד התעלות וציוד עזר‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אספקה והתקנה של מפוחי אורור מחדרי שירותים מחלל המרתף‪ ,‬או‬ ‫כנדרש מכל מקום אחר‪ ,‬תעלות פליטה תריסים או שבכות‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אספקה והתקנה של כל מערכות החשמל והפיקוד לרבות לוח חשמל‬ ‫למ‪.‬א‪ ,.‬בקרים‪ ,‬לוחות הפעלה מקומיים‪ ,‬טרמוסטטים‪ ,‬כל החיווט החשמלי‬ ‫למערכות הנ"ל‪ ,‬כבלי תקשורת ויתר הנדרש‪ ,‬כמו כן הארקה מושלמת של כל‬ ‫מערכות האורור ומ"א‪ ,‬לרבות הציוד התעלות‪ ,‬הצנרת וכו'‪ ,‬ובדיקות חברת‬ ‫החשמל או בודק מוסמך‪.‬‬ ‫‪ .5‬שטיפה וניקוי המערכות‪ ,‬עבודות הגמר‪ ,‬ניסוי ויסות והרצה‪ ,‬אחריות‬ ‫ושירות‪ ,‬הדרכת המזמין ותיקי מסירה‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫המסים וההיטלים על הציוד והעבודה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪205‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בנוסף למפורט לעיל קבלן מיזוג האויר יספק את כלי העבודה‪ ,‬חומרים‪,‬‬ ‫פיגומים ואמצעי הרמה‪ ,‬עבודות חציבה ומעבר‪ ,‬את העבודה‪ ,‬חומר קטן וכל יתר‬ ‫הנדרש לשם השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר‪ ,‬לפעולה‬ ‫בטוחה ואמינה‪ ,‬גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט‪ ,‬בכמויות או בתכניות אך‬ ‫נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 15.30‬מערכת מזוג אויר ותנאי פעולתה‬ ‫א‪.‬‬ ‫מערכת מזוג האויר בבנין תספק בכל עונות השנה בכל שעות פעולת הבנין‪,‬‬ ‫אויר מסונן בטמפ' אשר תתאים על מנת לשמור על תנאי פנים הבנין אשר‬ ‫יפורטו להלן‪.‬‬ ‫ב‪ .‬כמויות אויר כמפורט בשרטוטים יסופקו באופן קבוע‪ ,‬אויר זה יכלול אויר חוץ‬ ‫בכמויות כפי שמפורט בשרטוטים‪.‬‬ ‫האויר יפוזר בבנין באופן שהטמפרטורה בכל האזורים מהרצפות ועד גובה ‪ 2‬מטר‬ ‫בשום מקרה‪,‬‬ ‫תהיה אחידה‪ .‬בתוך אזור זה לא יעלה ההפרש בין הטמפרטורות השונות‬ ‫האזור האמור‪ ,‬שום‬ ‫על מעלה אחת צלסיוס‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא תיצור מערכת הפזור בתוך‬ ‫משבים במהירות העולה על ‪ 50‬רגל לדקה‪ .‬מערכת הפיזור‪ ,‬לא תיצור בשום מקרה רמת‬ ‫רעש העולה על ‪ .NC35-‬מדידת עצמתו של הרעש בתוך האזורים הממוזגים תעשה בגובה‬ ‫‪ 1.50‬מטר מן הקירות‪ ,‬ותהיה כמפורט בסעיף‬ ‫של ‪ 1.50‬מטר מן הרצפה במרחק של‬ ‫רמת הרעש‪.‬‬ ‫מערכת פיקוד אוטומטית תשמור באזורים הממוזגים על טמפרטורת מדחום‬ ‫ג‪.‬‬ ‫יבש קבועה מראש‪ ,‬אשר תשתנה בעונות השנה השונות ע"י שנוי הויסות של‬ ‫הטרמוסטטים‪ .‬מערכת הפיקוד האוטומטי לא תגרום בשום מקרה לזעזועים‬ ‫פתאומיים בטמפרטורה באזורים הממוזגים ותודא שההשתנות תהיה הדרגתית עד‬ ‫כדי כך שאדם לא ירגיש בשנוי‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫חשובי המערכת מבוססים על התנאים המפורטים להלן‪ .‬הקבלן יהיה אחראי‬ ‫לכך שהמתקן יספק את תפוקת הקרור או החמום הדרושים כדי לשמור על‬ ‫תנאי הפנים הנתונים בעת שתנאי החוץ הם כמפורט‪.‬‬ ‫תנאי חוץ‬ ‫קיץ‬ ‫חורף‬ ‫‪ 30.2‬פ'‬ ‫מדחם יבש‬ ‫)‪ 34‬צ'=(‬ ‫מדחם לח‬ ‫‪ 93.2‬פ'‬ ‫)‪ 0‬צ'=(‬ ‫)‪ 22.5‬צ'=(‬ ‫‪ 32‬פ'‬ ‫‪ 72.5‬פ'‬ ‫)‪ -1‬צ'=(‬ ‫תנאי פנים‬ ‫קיץ‬ ‫‪ 59.5‬פ'‬ ‫)‪ 22‬צ'=( ‪ 71.6‬פ'‬ ‫)‪ 15.3‬צ'=(‬ ‫חורף‬ ‫‪ 58.5‬פ'‬ ‫)‪ 21.1‬צ'=( ‪ 70‬פ'‬ ‫)‪ 14.7‬צ'=(‬ ‫‪ 15.40‬מערכות פיזור אויר‬ ‫א‪.‬‬ ‫מערכות פיזור האויר תהיינה כמפורט בפרק ‪ 1505‬של המפרט הכללי‪ ,‬ובמפרט‬ ‫מיוחד זה‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫התעלות תהיינה מפח מגולבן עם צפוי אבץ של ‪ 220‬גר'‪/‬מ"ר לפחות‪ ,‬בעובי דופן‬ ‫כמפורט בסעיף ‪ 150511‬במפרט‪ ,‬או על פי הפרטים הסטנדרטים המצורפים )ובהתאם‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪206‬‬ ‫לדרישה החמורה מבין כל ההנחיות(‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬המדידה תהיה ללא הבדל בעובי‬ ‫הפח‪.‬‬ ‫כל התעלות תאטמנה בתפרים באמצעות שכבה כפולה של תחבושות ו"דק‪-‬‬ ‫קאסט" מ‪.‬פ‪.".‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫תעלות גמישות תהיינה כמפורט בסעיף ‪ 15.53‬ג' )גרעין חוט פלדה( עם בידוד‬ ‫חיצוני בעובי “‪ 1‬תוצרת "‪ "ATCO‬עם ת"י ‪ 1001‬ועמידות בתקן ‪ 755‬דרגה ‪ V.3.3‬או‬ ‫ש"ע מאושר בלבד‪.‬‬ ‫התעלות תתלינה עם תליות רכות וריפוד‪ ,‬כל ‪ 60‬ס"מ‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫מחיר התעלות מכל סוג כולל בנוסף לתליות ולחיזוקים עפ"י הנדרש במפרט‬ ‫ובפרטים‪ ,‬גם ווסתי חלוקה‪ ,‬חיבורים גמישים לציוד או ליחידות טיפול‬ ‫באויר‪/‬מזגנים‪ ,‬וזאת בניגוד למפורט בסעיף ‪ 1500.08‬של המפרט‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫מפזרי האויר והשבכות למיניהם יהיו מאלומיניום משוך צבועים בצבע שרוף‬ ‫בתנור ובגוון שיקבע האדריכל‪ .‬הצוארונים עבור המפזרים והשבכות יהיו עם‬ ‫חיבור מגירה בלבד‪ .‬מחיר מפזרים ושבכות אויר חוזר כולל ווסת אלא אם צוין‬ ‫אחרת‪.‬‬ ‫המפזרים יהיו תוצרת "יעד" על פי הדגמים המפורטים בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫כאשר יש לחבר מפזרים או שבכות באמצעות תעלות גמישות‪ ,‬לכל מפזר‪/‬שבכה‬ ‫תסופק קופסת פיזור‪/‬יניקה מבודדת‪ ,‬וצוארון בקוטר התעלה הגמישה‪.‬‬ ‫המפזרים יחוברו לקופסאות הפיזור באופן אטום ושניהם יתלו באופן יציב מתקרת‬ ‫הבטון )ואין להניחם על התקרות המונמכות(‪.‬‬ ‫מחירי מפזרים ושבכות יהיו לפי מ"ר‪ ,‬כאשר הקבלן יספק ויתקין את הגודל‬ ‫הנדרש בפועל‪ ,‬כאשר השטח הקטן ביותר )מינימלי( הוא ‪ 0.085‬מ"ר‪.‬‬ ‫כאשר יש לספק גם קופסאות פיזור‪ ,‬יכלול המחיר גם את הקופסה המבודדת ויתר‬ ‫הפרטים כמתואר לעיל‪.‬‬ ‫מחיר מפזרי חריץ או מפזרים קווים‪/‬לינאריים‪ ,‬יהיה על פי האורך בהתאם לדגם‬ ‫המצוין‪.‬‬ ‫מדפי ויסות ידניים יהיו במבנה אוירודינמי עם גלגלי שיניים מאלומיניום‪ ,‬כמיוצר‬ ‫ע"י "יעד" או ש"ע בלבד‪ ,‬עם חיבורי אוגנים ואוגנים נגדיים וידית הפעלה עם מראה‬ ‫מצב‪ .‬המדפים ישולמו לפי מ"ר דוגמת מפזרים ושבכות‪ ,‬והשטח המינימלי הוא ‪0.25‬‬ ‫מ"ר‪.‬‬ ‫אקסטרקטורים ישולמו לפי שטחם נטו )מינימום ‪ 0.085‬מ"ר(‪ ,‬כולל קיבוע‪,‬‬ ‫צבע שחור מט וכל יתר הנדרש‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫כל התעלות תהיינה אטומות ולא יתקבלו דליפות אויר מכל סוג‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫בידוד אקוסטי פנימי לתעלות מ"א יהיה תוצרת "‪ ," ISOCAM‬נושא ת"י ‪1001‬‬ ‫ועומד בתקן ‪ 755‬דרגה ‪ ,V.3.3‬או ש"ע מאושר בלבד‪.‬‬ ‫הבידוד יהיה בעובי "‪) 1‬או כמצוין בכתב הכמויות( ובמשקל סגולי של ‪ 1.5‬פאונד‪/‬רגל‬ ‫מעוקב )טיפוס ‪.(150‬‬ ‫הבידוד יודבק לדפנות הפנימיות של התעלות בדבק בלתי דליק של "ורוליט"‬ ‫)דבק ירוק(‪ ,‬ובנוסף יותקן "פין" חיזוק כל ‪ 30‬ס"מ לכל כוון‪ ,‬ופס חיזוק מפח‬ ‫מגולבן מכופף בזוית לאורך כל התפר הפנימי של שמיכת הבידוד‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫הבידוד הטרמי או האקוסטי יהיו עם הדפסה רציפה לכל האורך‪ ,‬עם נתוני החומר‪.‬‬ ‫חומר ללא הדפסה מקורית במפעל‪ ,‬לא יתקבל‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫להלן אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪207‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫האורך ימדד לאורך הציר )כולל מחברים גמישים ואביזרים אשר‬ ‫אינם נמדדים בנפרד(‪.‬‬ ‫ההיקף ימדד בניצב לציר‪.‬‬ ‫בקטע תעלה בעלת חתך מישתנה ‪ -‬ההיקף ימדד לפי המידה הגדולה‪.‬‬ ‫השטח יקבע לפי מכפלת האורך בהיקף‪ ,‬ללא תוספת בעד פחת‪,‬‬ ‫שוליים‪ ,‬חיפויים וכו'‪.‬‬ ‫לקשת או כיפוף בזוית ‪ 450‬ומעלה יש להוסיף ‪ 1‬מטר לאורך הנמדד‬ ‫לאורך הציר‪ .‬הזויות תמדדנה בין צירי התעלה בנקודת הסטייה‬ ‫ובכוון זרימת האויר‪.‬‬ ‫לקשת או כיפוף בזוית של בין ‪ 150‬ל‪ -440‬יש להוסיף ‪ 0.5‬מטר לאורך‪.‬‬ ‫עבור "מכנסיים" לחיבור ‪ 2‬מפוחים ויותר ביחידה לטיפול באויר‪,‬‬ ‫יש להוסיף ‪ 1‬מטר לאורך הנמדד‪ ,‬עבור כל "רגל"‪.‬‬ ‫עבור "נעל" )לדוגמה ביציאה למפזר( יש להוסיף ‪ 0.5‬מטר לאורך‬ ‫התעלה אשר בתחילתה )או בסופה( הותקנה ה"נעל"‪.‬‬ ‫בידוד טרמי או אקוסטי לתעלות מלבניות ישולם על פי אופני המדידה של התעלות‪.‬‬ ‫‪ 15.50‬אספקה והתקנה של מערכת מזוג אויר על בסיס גז קירור‪ ,‬יחידות עבוי‬ ‫מרכזיות וכמויות גז מישתנות )‪(VRF‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן יספק יתקין ויפעיל באופן מושלם מערכות מזוג אויר מרכזית על בסיס גז‬ ‫קירור בהתפשטות ישירה‪ ,‬יחידת מדחס מרכזית או מספר יחידות מדחס‬ ‫מרכזיות‪ ,‬מאיידים המותקנים בחללים הממוזגים‪ ,‬מערכת צנרת גז קירור‪ ,‬מערכת‬ ‫תקשורת אלקטרונית בין כל מרכיבי המערכת‪ ,‬וכמויות גז קירור מישתנות )‪(VRF‬‬ ‫בהתאם לדרישות הקירור או החימום של כל אחת מיחידות הקצה והדרישה‬ ‫הכללית‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המערכת תהיה לקירור ולחימום )"משאבת חום"( ותפעל או לקירור או לחימום‪,‬‬ ‫של חללים שונים במבנה המשורת‪ ,‬וכמפורט בטבלאות הציוד ובכתבי הכמויות‪.‬‬ ‫כל מרכיבי המערכת החיצוניים יהיו מוגנים לחלוטין )לרבות כל מערכות צנרת‬ ‫הגז‪ ,‬אביזרי החשמל והבקרה( מפני השפעות מזג האויר‪.‬‬ ‫המערכת החשמלית והבקרה של כל מרכיבי המערכת תהיה כזו‪ ,‬שגם אם ינותק‬ ‫החשמל לאחד המאיידים‪ ,‬כל יתר המערכות ימשיכו לפעול ללא שום תקלה‪ ,‬וזה‬ ‫תנאי יסודי לאישור המערכת והציוד‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫רמת הרעש של הציוד הפנימי בחללים הממוזגים והחיצוני לא תעלינה על נתוני‬ ‫היצרנים המופיעים בקטלוג הטכני‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫כל המדחסים יפעלו עם משני מהירות ויהיו מדחסי "אינוורטר" מלאים‪ .‬לא‬ ‫יאושר ציוד עם שילוב של מדחסי "‪ "ON-OFF‬ומדחסי "אינוורטר"‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫גז הקירור יהיה ירוק ‪ 410A‬ומקדם היעילות "‪ "COP‬יהיה כנדרש בתקנותה‬ ‫החוק העדכניות‪ ,‬הכל לפי ת"י ‪ 994‬חלק ‪ 1‬עדכון מיום ‪ 1.1.05‬לרבות ת"י‬ ‫לציוד‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫המערכת תהיה דוגמת תוצרת חברת "מיצובישי אלקטריק" סדרת "סיטי מולטי"‬ ‫או ש"ע מאושר של חברת "דייקין"‪ ,‬ובתנאי שהציוד יענה על כל דרישות מפרט זה‪.‬‬ ‫יאושר אך ורק יצרן אשר יוכיח במסמכים רישמיים של חברת האם בחו"ל‪ ,‬כי הוא‬ ‫הנציג המוסמך והבלעדי בארץ‪ ,‬ולאחר שתובטח שמירת מלאי חלפים לפרויקט זה‪,‬‬ ‫ולכסוי כל תקלה אפשרית‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫ביצוע המערכת מותנה בקבלת סיוע וגבוי הנדסי מלא ומקיף של נציג החברה‬ ‫המקורית )היצרן בחו"ל( לרבות סכימות צנרת‪ ,‬סכימות פיקוד‪ ,‬נתונים הנדסיים‪,‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪208‬‬ ‫פיקוח שוטף על אופן הביצוע וההפעלה‪ ,‬ומתן תעודת אחריות למערכת לתקופה‬ ‫של ‪ 3‬שנים לפחות‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫הקבלן המבצע יהיה בעל נסיון מוכח בהתקנה מושלמת של מערכות מסוג זה אשר‬ ‫פועלות בהצלחה וללא תקלות‪ ,‬והוא מתחייב לבצע את המערכת באופן מקצועי‪,‬‬ ‫נכון ומדויק על פי הנחיות היצרן ונציגו המוסמך‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫צנרת גז הקירור תהיה מנחושת "‪ "L‬במוטות קשיחים לכל אורכה‪ ,‬צנרת ראשית‬ ‫ומישנית ללא הבדל עם אביזרים מקוריים להלחמה ורק באישור מיוחד ובמידה‬ ‫והמערכת תכלול "מחלקים ראשיים" במקום מרכזי תהיה צנרת הגז בין‬ ‫המחלקים למאיידים‪ ,‬בצנורות נחושת רכה‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫צנרת הגז תבוצע מצנרת נחושת דרג "‪ "L‬לפי תקן ‪ .ASTM B-280‬כל חיבורי‬ ‫הצנרת ואביזריה יבוצעו בהלחמה ע"י "סילפוס" עם ‪ 5%‬כסף‪ ,‬ללא ניקוי מוקדם‬ ‫וללא משחת הלחמה )‪ (FLUX‬או חמרים אחרים‪ .‬טרם ביצוע ההלחמות‪ ,‬יוודא‬ ‫הקבלן נקיון פנימי של הצנרת מכל הסיגים וגופים זרים‪ .‬במקרה של לכלוך או‬ ‫גופים זרים בצנרת‪ ,‬הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיה‪ ,‬אשר‬ ‫תועבר בתוך הצנור )עם חוטר(‪ .‬במהלך כל הלחמת הצנרת‪ ,‬יוזרם חנקן נקי‬ ‫‪ -99.95%‬בלחץ נמוך )‪ ,0.4 BAR (6 PSI‬דרך הצנרת באמצעות וסת לחץ וצינורית‬ ‫גמישה‪ ,‬תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף מיד מהקצה ממנו‬ ‫הוא מוזרק‪ .‬החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת‪ .‬פתח יציאת החנקן‬ ‫מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה‪ .‬בסיום תהליך‬ ‫ההלחמה‪ ,‬יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים‪ .‬הזרמת החנקן בצנרת‬ ‫תופסק רק לאחר קרור מלא של הקטע המולחם‪.‬‬ ‫במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים‪ ,‬למעט נקודות בהן‬ ‫מתבצעת עבודת הלחמה ו‪/‬או חיבור‪.‬‬ ‫זויות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבד‪.‬‬ ‫מחלקים או מפצלי צנרת יהיו מקוריים של היצרן בלבד‪ ,‬ויצור עצמאי לא‬ ‫יתקבל בשום אופן‪.‬‬ ‫קטרי הצנרת ומידות המפצלים השונים יבוצעו על פי התכניות והמפרטים והנחיות‬ ‫ספק הציוד באתר‪.‬‬ ‫הצנרת הקשיחה או הרכה תותקן בקוים ישרים‪ ,‬אנכיים או אופקיים לחלוטין או‬ ‫בשיפוע הנדרש ע"י היצרן‪ ,‬ולא תתקבל צנרת שלא תותקן בהתאם לכך‪.‬‬ ‫קטרי הצנרת‪ ,‬אביזרי חיבור מיוחדים וכו' יהיו על פי הנחיות היצרן וסכימות‬ ‫הצנרת אשר יגיש כחלק ממסמכי הביצוע ואשר יוגשו לאישור המתכנן ו‪/‬או‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫יא‪.‬‬ ‫צנרת הגז ונוזל הקירור לכל אורכה תהיה מבודדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת‬ ‫"ענביד" באופן גלוי‪ ,‬ללא עטיפה‪ .‬הבידוד יתאים לשימוש בטמפרטורות הגז הזורם‬ ‫דרך הצנרת‪.‬‬ ‫כל נקודות החיבור‪ ,‬זויות‪ ,‬מפצלים‪ ,‬מחלקים וכו' ישארו חשופים ללא בידוד עד‬ ‫לאחר גמר הבדיקות כמפורט בהמשך‪.‬‬ ‫מחלקים מפצלים ואביזרים מיוחדים ‪ -‬יבודדו בבידוד מקורי של היצרן לאביזר‬ ‫זה‪.‬‬ ‫להלן עובי הבידוד‪ :‬לצנרת בקטרים "‪ (0.75") 7/8‬ומעלה‪ 19 :‬מ"מ‪ .‬לצנרת‬ ‫בקטרים עד וכולל "‪ 13 :(0.5") 5/8‬מ"מ‪.‬‬ ‫יב‪.‬‬ ‫בדיקת לחץ לצנרת גז הקירור תעשה בסיום כל עבודות הצנרת‪ .‬ניתן לבצע בדיקה‬ ‫עם יחידות מורכבות או לחילופין‪ ,‬עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו‪/‬או‬ ‫מולחמים‪ .‬לחץ הבדיקה יהיה )‪ ,28 BAR (400 PSI‬והבדיקה תבוצע ע"י החדרת‬ ‫חנקן נקי ‪ .99.95% -‬הצנרת תושאר תחת לחץ זה לפחות ‪ 48‬שעות‪ .‬בזמן שהצנרת‬ ‫תחת לחץ יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪209‬‬ ‫בכל מקרה של ספק ו‪/‬או אי ודאות לגבי שלמות הצנרת ו‪/‬או איכותה ו‪/‬או איכות‬ ‫העבודה‪ ,‬שמורה למזמין הזכות לדרוש החלפת קטע ו‪/‬או את כל הצנרת‬ ‫בשלמותה‪.‬‬ ‫לאחר קבלת אישור המזמין )בהמשך לאישור נציג היצרן( על סיום הליך בדיקת‬ ‫הנזילות‪ ,‬יסיים הקבלן את עבודות הבידוד‪.‬‬ ‫יד‪.‬‬ ‫צנרת גז הקירור וכן צנרת וחווט תקשורת בחללי תקרה מונמכת‪ -‬תותקן‬ ‫אך ורק בתעלות חשמל מגולבנות מסוג רשת במידות ‪ 100X60‬מ"מ לפחות‪,‬‬ ‫לכל מעגל גז או כנדרש עפ"י קטרי הצנרת והבידוד‪.‬‬ ‫צנרת גז הקירור וכן צנרת וחווט תקשורת במלוי הריצוף‪ -‬תותקנה בקוים‬ ‫ישרים וקצרים‪ ,‬ותקבל כסוי מגן מפח מגולבן בעובי ‪ 1.25‬מ"מ מכופף‬ ‫כ"אומגה" במידות ‪ 10 X 5‬ס"מ‪ .‬בקירות‪ -‬הצנרת תקבל הגנה חיצונית )כלפי‬ ‫החלל( עם כסוי פח כנ"ל‪ ,‬והטיח יבוצע )עם רשת( מעל לתעלה‪.‬‬ ‫צנרת גז קירור חשמל ותקשורת חיצונית גלויה לאקלים חיצוני‪ ,‬תותקן תמיד‬ ‫בתוך תעלות מפח מגולבן בעובי ‪ 1.0‬מ"מ בצבע לבן מקורי ואין להתקין צנרת‬ ‫גלויה‪.‬‬ ‫רק לעודפי צנרת קצרים‪ ,‬תאושר עטיפה בשתי שכבות של תחבושות ומריחת‬ ‫חומר עמיד בקרינה מסוג "אקרילפז‪-‬סופר"‪.‬‬ ‫צנרת גז קירור חשמל ותקשורת חיצונית בקרקע‪ ,‬תושחל בצנור שרשורי‬ ‫בקוטר ‪ 75‬מ"מ )או כנדרש( בקטע אחד ללא חיבורי ביניים‪ ,‬בין שתי נקודות‬ ‫העליה מעל לקרקע‪.‬‬ ‫בתחום המבנה ותחת רצפת הבטון‪ ,‬הצנור השרשורי יקבל עטיפת בטון‬ ‫‪ 10 X 10‬ס"מ מסביב‪.‬‬ ‫בתחום הפיתוח‪ ,‬הצנור השרשורי יהיה עטוף בחול ים ‪ 10‬ס"מ מסביב‪ ,‬ומעל‬ ‫תונחנה מרצפות מדרכה ‪ 30 X 30‬ס"מ לכל האורך‪.‬‬ ‫סמוך ליח' העבוי הצנור יעלה‪ ,‬ורק לאחר מכן יש לצקת את בסיס‪/‬יסוד‬ ‫הבטון ליח' העבוי‪.‬‬ ‫במבנה‪ ,‬סביב נקודת עליית הצנור יש לצקת הגבהת בטון למניעת חדירת מים‬ ‫לתחום המלוי‪.‬‬ ‫כל המרווחים בין צנרת גז הקירור‪ ,‬החשמל והתקשורת לצנור השרשורי‪,‬‬ ‫יאטמו בסיליקון‪.‬‬ ‫כל התעלות תהיינה מפולסות‪ ,‬ישרות‪ ,‬ומתאימות למבנה ואופן ההתקנה‪.‬‬ ‫על הגגות ו‪/‬או בחצר ציוד‪ ,‬יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג‬ ‫שיאושר ע"י המפקח והמתכנן או על מעקות הגג‪.‬‬ ‫טו‪.‬‬ ‫כבלי חשמל והתקשורת בין יחידות הפנים והחוץ יהיו מכבלי ‪ ,NYY XLP‬או‬ ‫כנדרש ע"י נציג היצרן‪ ,‬מושחלים בצנרת מריכף ועמידים בטמפרטורות מגע‬ ‫גבוהות למקרי מגע בין כבל חשמל לצינור גז חם‪.‬‬ ‫לא תתקבל צנרת חשמל או תקשורת אשר לא תושחל במתעלים‪ ,‬כך שניתן יהיה‬ ‫לשלוף את הכבלים ולהחליפם במידת הצורך‪.‬‬ ‫כבלים דו‪-‬גידיים יהיו בחתך מינמלי של ‪ 0.75‬ממ"ר‪.‬‬ ‫טז‪.‬‬ ‫ליד כל יחידת מדחס חיצונית יותקן מנתק בטחון חשמלי מקומי‪ .‬המפסק יהיה‬ ‫אטום למים ברמה של ‪ IP 65‬במקום בו ניתן יהיה להפעילו בנוחיות ובבטחון‪.‬‬ ‫חיבורי החשמל יהיו עם מחברי "אנטיגרון" בלבד‪.‬‬ ‫המנתק יהיה תוצרת "אבב"‪" ,‬קלוקנר‪ -‬מילר" "לגרן" או "שניידר‪-‬אלקטריק"‬ ‫בלבד‪.‬‬ ‫יז‪.‬‬ ‫כל יחידת מדחס תותקן על בסיס בטון עם שכבות כפולות של בולמי רעידות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪210‬‬ ‫מסוג "סופר‪-W-‬פד" תוצרת "מייסון"‪.‬‬ ‫בשום מקרה אין להניח את היחידות ע"ג אדמת הגן‪ ,‬או ישירות על הקרקע‪,‬‬ ‫בתוך הערסל או על בסיס בטון או משטח קשיח אחר‪.‬‬ ‫יח‪.‬‬ ‫כל היחידות הפנימיות )המאיידים( תהיינה עם לוח הפעלה‪/‬טרמוסטט מקורי‪,‬‬ ‫קבוע ומחובר באופן חוטי ליחידה‪ ,‬ומכשיר אחד יפקוד על יחידה אחת או יותר על‬ ‫פי התכנון‪.‬‬ ‫רק במידה וידרש במפורש יסופקו מכשירי הפעלה מרחוק לכל היחידות‬ ‫)שלט רחוק(‪.‬‬ ‫במידה ויידרש תופעלנה היחידות ע"י בקר שליטה וניהול מרכזי כפי שיוגדר בכתב‬ ‫הכמויות‪.‬‬ ‫כל היחידות הפנימיות )המאיידים( )יחידות סמויות‪ ,‬מתועלות‪ ,‬גלויות או‬ ‫יחידות "קסטות"( תכלולנה משאבות ניקוז מקוריות‪ ,‬עפ"י סטנדרט היצרן‪,‬‬ ‫וכנדרש מתנאי התכנון‪ ,‬טבלאות הציוד ורשימת הכמויות‪.‬‬ ‫כל היחידות תכלולנה הגנות מפני שינוי מתח נפילות מתח או חוסר פאזה‪,‬‬ ‫כחלק אינטגרלי של היחידה או בנפרד ‪ -‬הכל באחריותו הבלעדית של קבלן‬ ‫המערכות ו‪/‬או הקבלן הראשי‪ ,‬ללא תוספת מחיר‪.‬‬ ‫יט‪.‬‬ ‫גז הקירור יהיה ירוק ‪ 410C‬מאיכות מעולה‪ ,‬נקי מאדי מים וכמיוצר ע"י‬ ‫"דו‪-‬פונט"‪ ,‬או ש"ע כמומלץ ע"י יצרן הציוד‪ .‬חיבורי צנרת הקירור בין‬ ‫היחידות יהיו עם אביזרי פירוק מתאימים למטרה זו בלבד‪ ,‬במדה וצנרת הגז‬ ‫אינה מהסוג המסופק עם מלוי גז‪.‬‬ ‫במידה ובדיקות הלחץ ותיקון הדליפות יסתיימו כנדרש ויתקבל אישור נציג‬ ‫היצרן לכך‪ ,‬יש לבצע שטיפה בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת‪-‬לחץ‬ ‫של ‪ 500‬מיקרון כספית למשך ‪ 24‬שעות‪.‬‬ ‫רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ"ל‪ ,‬ניתן להשלים את הבידוד וכן למלא‬ ‫הצנרת בגז יבש ונקי‪ ,‬ובכמות השמן הנדרשת‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬מומלץ להתקין מיבשים לנקוי נוסף וייבוש המערכת‪.‬‬ ‫כ‪.‬‬ ‫מגשי הניקוז וצנורות הסניקה ממשאבות הניקוז של יחידות הפנים והחוץ‬ ‫ומכל הסוגים‪ ,‬וכן מיחידות חימום המים‪ -‬יחוברו עם צנורות הניקוז‬ ‫המקוריים עד לצינור הניקוז הראשי‪ .‬או אם נדרשת הארכה ‪ -‬היא תבוצע עם‬ ‫צנור שרשורי בלבד‪ ,‬מבודד‪.‬‬ ‫כא‪.‬‬ ‫קבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידות האיוד‬ ‫הפנימיות ויחידת העבוי החיצונית המפורטים לעיל‪ .‬הקבלן יספק ויתקין את‬ ‫צנרת הקירור והחיווט החשמלי בין כל היחידות‪ ,‬את התעלות והמתעלים‬ ‫למיניהם‪ ,‬ההגנות על הצנרת‪ ,‬וכן את כל יתר הציוד האביזרים החומרים‬ ‫והעבודה הנוספים הדרושים או רצויים לפעולה תקינה ומשביעת רצון‬ ‫והתקנה מושלמת בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם לא‪ ,‬ולרבות‬ ‫הטרמוסטטים והתקנתם‪.‬‬ ‫כב‪.‬‬ ‫במסגרת עבודה זו יבצע קבלן המערכות את כל הקידוחים הנדרשים דרך‬ ‫תקרות‪ ,‬רצפות‪ ,‬קירות חוץ או מחיצות ע"מ להעביר דרכם את צנרת הגז‬ ‫והחשמל‪ ,‬לרבות השרוולים לחדרים המוגנים‪ .‬הקידוחים יעשו במקדחי וידיה‬ ‫מתאימים‪ ,‬ובקוטר הנחוץ בלבד‪ .‬כל פתח אשר יבוצע גדול מהנדרש יתוקן‬ ‫יטויח ויצבע ע"י קבלן המערכות על פי המצב הקיים או המתוכנן‪.‬‬ ‫לאחר התקנת הצינורות יש לאטום את המרווח בין הצינורות לשרוול בחומר‬ ‫אוטם מסוג סיליקון ‪ RTV‬מתוצרת מעולה‪.‬‬ ‫כג‪.‬‬ ‫פיקוח על הביצוע ע"י נציג יצרן הציוד‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪211‬‬ ‫‪ .1‬במהלך הביצוע יבוצע פיקוח של נציג היצרן בכל אחד משלבי ההתקנה‬ ‫לרבות הוצאת דו"ח ביקור‪ ,‬הערות ו‪/‬או אישור לקבלן המבצע ובמקביל‬ ‫גם למזמין‪.‬‬ ‫‪ .2‬להלן רשימת השלבים המינימליים‪:‬‬ ‫שלב הכנת התשתיות למאיידים ‪ -‬צנרת גז הקירור‪ ,‬תקשורת חשמל‬ ‫א‪.‬‬ ‫וניקוזים לרבות שלב התקנת הצנרת הראשית‪ ,‬הצנרת האנכית‪,‬‬ ‫בקומות‪ ,‬המחלקים‪ ,‬הצנרת המישנית‪ ,‬והצנרת הראשית על הגג‪,‬‬ ‫הצנרת החיצונית הגלויה‪ ,‬הצנרת החיצונית התת‪-‬קרקעית‪.‬‬ ‫שלב התקנת הציוד הראשי והמשני )לרבות יחידות לחימום מים(‪,‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫צנרת המים ואביזריה‪ ,‬חיבורי הציוד וכל ההכנות לקראת ההפעלה‪,‬‬ ‫לרבות בקר הניהול והשליטה‪.‬‬ ‫שלב ביצוע כל הבדיקות המקדימות לרבות התקשורת‪ ,‬פעולת בקר‬ ‫ג‪.‬‬ ‫השליטה והניהול‪ ,‬בדיקת כל מאייד ומאייד לרבות הפעלתו‪,‬‬ ‫המהירות‪ ,‬רמת רעש‪ ,‬בדיקת מגשי הניקוז ומשאבות הניקוז‪ ,‬בדיקת‬ ‫פעולת היחידות המרכזיות‪ ,‬סימולציה של תקלות ויתר הנחיות‬ ‫היצרן‪.‬‬ ‫שלב התיכנות ובדיקתו‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫כחלק בלתי נפרד מעבודת קבלן מ"א להתקנת המערכת המושלמת‪ ,‬על הקבלן‬ ‫כד‪.‬‬ ‫לבצע לקראת ההפעלה את תהליך התיכנות של המערכות‪ ,‬באמצעות בקר‬ ‫הניהול והשליטה‪.‬‬ ‫כה‪.‬‬ ‫לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן‪ ,‬וכן לבודקן בתנאי‬ ‫פעולה ממשיים לקירור וחימום‪ .‬המסננים ינוקו‪ ,‬הכיסויים יותקנו ויושלמו כל‬ ‫העבודות הנדרשות ע"מ לקבל מתקנים ומערכות שלמות ומושלמות‪.‬‬ ‫כו‪.‬‬ ‫כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ"י המפרט והתכניות‪.‬‬ ‫הציוד יהיה מסדרות יצור סטנדרטיות של היצרנים המאושרים‪ ,‬בנוי בשלמותו‬ ‫במפעל ואין לבצע באתר עבודות בניית ציוד או השלמת בנייתו מכל סוג‪.‬‬ ‫כז‪ .‬המחיר לבצוע המערכות יכלול את כל האמור לעיל וכן את כל יתר הנדרש‪,‬‬ ‫לרבות הפיקוח ע"י נציג יצרן הציוד וכמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫יחידות הפנים )מאיידים( תשולמנה על פי גודלן והסוג אשר יקבע‪ .‬היחידות‬ ‫החיצוניות )יחידות המדחס( תשולמנה בנפרד כולל את כל הנדרש להתקנתן‪ .‬צנרת‬ ‫גז הקירור והתקשורת לכל מעגל תשולם כמכלול או לפי האורך‬ ‫כמפורט בכתבי הכמויות‪ ,‬כולל את כל הנדרש להתקנתה לרבות הרשתות‬ ‫בבנין והת‪0‬עלות על הגג‪ ,‬ההגנה על הצנרת בתחום המלוי או בקירות‪ ,‬או מחוץ‬ ‫למבנה‪ ,‬הבידוד‪ ,‬הואקום‪ ,‬מלוי גז ושמן‪ ,‬שילוט לכל האורך‪ ,‬הפעלה ויסות‬ ‫ואחריות‪ .‬מס הקניה כלול במחירי הציוד ולא ישולם בנפרד‪.‬‬ ‫המחיר בכללותו כולל שילוט‪ ,‬הפעלה ויסות ואחריות‪ .‬מס הקניה כלול במחירי הציוד‬ ‫ולא ישולם בנפרד‪.‬‬ ‫כח‪ .‬בגמר העבודה וההפעלות‪ ,‬הקבלן ימציא תעודת בדיקה מקורית של נציג יצרן הציוד‬ ‫לתקינות המערכת ואישור לביצועה והפעלתה‪ ,‬ולאחריות של ‪ 3‬שנים מיום המסירה‪.‬‬ ‫כמו כן הקבלן ימציא אישור בכתב ע"י מהנדס הקבלן או נציג היצרן‪ ,‬כי התליה‬ ‫תקינה‪ ,‬בטוחה‪ ,‬ללא חשש של נפילה‪/‬התנתקות ממוטות התליה של המאיידים‬ ‫התלויים בחלל התקרה המונמכת או בשילב עם התקרה המונמכת )כגון יחידות‬ ‫"קסטה"(‪.‬‬ ‫אישור זה מהווה חלק ממסמכי מסירת המתקן למזמין‪.‬‬ ‫‪ 15.60‬מפזרי אספקה‪ ,‬ושבכות אויר חוזר או פליטה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪212‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן יספק ויתקין במקומות המסומנים‪ ,‬מפזרי קיר או שבכות‪ .‬המפזרים או‬ ‫השבכות ע"ג קירות יותקנו בתוך מסגרות עץ בעובי של "‪ 10‬מ"מ‪.‬‬ ‫העץ יהיה בהיר ומהוקצע‪ ,‬בעל חתך שפינותיו ישרות ומרווח בשמן פישתן‪.‬‬ ‫המסגרת תסופק ע"י הקבלן ותורכב בהתאם להוראותיו ע"י הקבלן הכללי‪.‬‬ ‫הקבלן יהיה אחראי עבור המידות של המסגרות ועבור דיוק הרכבתן‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫המפזרים והשבכות יקבעו אל קירות הבנין או משטחי התקרה על גבי אטם‬ ‫גומי בעובי של ‪ 6‬מ"מ לפחות וזאת באופן ששולי מסגרותיהם יכסו לחלוטין את‬ ‫הרווח הנוצר בין מסגרת העץ לבין הקיר‪.‬‬ ‫קיבוע המפזרים יעשה ע"י שימוש בברגים מגולבנים בעלי ראש קוני מושקע בתוך‬ ‫המסגרת ישר עם פניה‪.‬‬ ‫לאחר ההרכבה ייצבעו ראשי הברגים בצבע בעל גוון שווה לזה של המפזר‪.‬‬ ‫לא יושאר שום רווח או חריץ בין מסגרת המפזר לבין פני הקיר‪.‬‬ ‫כאשר הדבר יידרש‪ ,‬קיבוע המפזרים ו‪/‬או השבכות יעשה באופן סמוי‪ ,‬ע"י ברגים‬ ‫ולוחיות‪ ,‬או עם קפיצים עם גישה מחזית המפזר‪.‬‬ ‫במידה ויידרש‪ ,‬הקיבוע יהיה ע"י מגנטים בלבד‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫כל המפזרים והשבכות יהיו מתוצרת חברת "יעד"‪ ,‬או שווי ערך מאושר מראש בלבד‪,‬‬ ‫או מתוצרת אחרת אשר תוגדר‪.‬‬ ‫המפזרים יהיו עשויים מאלומיניום משוך )אקסטרודד( מאולגן‪ ,‬בגוון אשר‬ ‫יקבע ע"י המהנדס ו‪/‬או המפקח‪.‬‬ ‫רוחב השוליים יהיה ‪ 10‬מ"מ או פחות או יותר כפי שיקבע לפני ההזמנה‪ .‬עיבוד‬ ‫השוליים יהיה מושלם‪ ,‬כך שלא יראו קוי החיתוך האלכסוניים‪.‬‬ ‫במידה ויידרשו מפזרים‪/‬שבכות ללא שוליים‪ ,‬יסופק ויותקן משקוף עיור ) ‪sub‬‬ ‫‪ (frame‬מקורי של היצרן‪ ,‬מתאים לקיר בנוי‪ ,‬או לקיר‪/‬תקרה עם צפוי גבס‪ ,‬הכל על‬ ‫פי המקרה‪.‬‬ ‫לפני מסירת ההזמנה יספק הקבלן למהנדס ו‪/‬או למפקח מפזר אחד ווסת‬ ‫כמויות אחד‪ ,‬מכל סוג לשם בדיקה ואישור‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫מפזרי קיר לאספקה‪) ,‬רגילים(‪ ,‬יהיו מטיפוס ‪ ,AS\H‬עם להבים קדמיים‬ ‫אופקיים ולהבים אחוריים אנכיים‪.‬‬ ‫מפזרים עם וסתי כמויות יכללו ווסת ‪ ,OBD‬עם להבים נגדיים הניתנים‬ ‫לויסות דרך פני המפזר עם ידית פלסטית לשליפה דגם ‪ R‬לפי "יעד"‪.‬‬ ‫ה‪ .‬שבכות אויר חוזר או פליטה )"רגילות"( תהיינה מטיפוס ‪) RT‬לפי דגמי "יעד"(‪ ,‬עם‬ ‫להבים אופקיים מעוגלים קבועים בזויות של ‪ 45‬מעלות‪ ,‬ושטח אפקטיבי של ‪ ,70%‬או ש"ע‬ ‫מאושר‪ .‬שבכות גדולות במיוחד תהיינה עם להבים מחוזקים‪ ,‬למניעת שקיעה‪ .‬שבכות אויר‬ ‫חוזר מסוג אחר תהיינה כמפורט בתכניות ו‪/‬או בכמויות‪.‬‬ ‫שבכות אויר חוזר או פליטה עם וסת כמויות יכללו ווסת בעלי להבים נגדיים‪,‬‬ ‫הניתנים לויסות דרך פני המפזר עם ידית פלסטית לשליפה‪ ,‬דגם ‪ RT\R‬לפי "יעד"‪.‬‬ ‫שבכות לאויר חוזר עם מסנן‪ ,‬תהיינה תוצרת "יעד" בלבד דגם ‪ ,RTF‬להתקנה‬ ‫סמויה של המסגרת כאשר החלק הפנימי מחוזק למסגרת עם צירים ותפסים קלים‬ ‫לפתיחה טיפוס "מסתובב" )לא בורג( ובאופן המאפשר החלפת המסנן וסגירת‬ ‫השבכה בקלות‪ .‬שטח הפנים של השבכה יהיה עם ‪ 70%‬שטח פתוח‪.‬‬ ‫המסנן עצמו יהיה מחומר בלתי דליק עם ת"י ‪ 1001‬ו‪ ,755 -‬לרחיצה‪ ,‬ובעובי ‪5.0‬‬ ‫מ"מ לפחות‪ ,‬מותקן במסגרת אלומיניום עם חיזוקי רוחב‪ .‬המסגרת והמסנן‬ ‫לשליפה‪.‬‬ ‫יהיו‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪213‬‬ ‫בשום מקרה‪ ,‬הלהבים לא יבלטו מעבר למסגרת‪/‬שולי השבכה‪.‬‬ ‫במידה ויידרש בתכניות ו‪/‬או בכתבי הכמויות‪ ,‬שבכות אויר חוזר או פליטה יהיו‬ ‫מדגמים אחרים‪ ,‬זהים לדגמי מפזרי אספקה או כפי שיקבע‪.‬‬ ‫שבכות יניקה עגולות תהיינה תוצרת "‪" ,"TROX‬דיסק" דגם ‪ . LVS‬צלחת‬ ‫השבכה תקבע עם אום נגדי לאום הקיים‪ ,‬משני צידי גשר החיבור‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫מפזרי קיר "קוויים" )ליניאריים( יהיו )לפי דגמי "יעד"( דגם ‪ ,DCL‬עם‬ ‫שורות להבים קדמית ואחורית‪ ,‬דגם‪ DCL-V‬לזריקה ישרה קדימה בזוית של ‪ 0‬או‬ ‫של ‪ 150‬כפי שיקבע‪ ,‬ובעובי להבים כפי שיבחר‪ ,‬להתקנה סמויה עם או בלי שוליים‪,‬‬ ‫הכל על פי הפירוט והדרישות‪.‬‬ ‫כאשר יידרש ווסת‪ ,‬הוא יהיה מדגם ‪.R‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫המפזרים הליניאריים יהיו באורך הנדרש‪ .‬כאשר יש לחבר יותר ממפזר אחד‬ ‫ע"מ לקבל את האורך הדרוש‪ ,‬יהיה החיבור עם מאריכים‪,‬או מסילות‪ ,‬אשר‬ ‫יבטיחו המשכיות מושלמת של קוי המסגרת והלהבים‪ ,‬וכן מסגרת מושלמת‬ ‫לכל האורך של המפזר כבסיס להרכבה )‪.(SUB FRAME‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫מפזרי "חריץ קוויים" )לינאריים( מסוג ‪) SLOT DIFF.‬דוגמת דגמי ‪SLT‬‬ ‫של "יעד"( יסופקו תמיד עם קופסת פיזור‪/‬פלינום מקוריים של היצרן‬ ‫)או נציגו( עם בידוד אקוסטי פנימי‪ ,‬כניסות עגולות לחבור תעלות האספקה‬ ‫הגמישות אשר בתוכן יורכב ווסת כמויות אינטגרלי )מחורר( עם גישה לוויסות דרך‬ ‫פני המפזר‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫בהתקנת מפזרים "קוויים" בקירות או תקרות גבס‪ ,‬עם המפזר‪/‬שבכה תסופק‬ ‫תמיד "מסגרת בסיס" )‪ (SUB FRAME‬מקורית אשר לתוכה יותקן המפזר‪/‬‬ ‫שבכה עם קבוע סמוי‪ .‬המסגרת תתאים למידות המפזר ותהיה בעלת "שיניים" אשר‬ ‫יאפשרו גמר מושלם בינה למשטח הגבס‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫מפזרים אחרים‪ ,‬מיוחדים או מיצרן מסוים‪ ,‬יהיו לפי הטיפוסים המצויינים‬ ‫בתכניות או בכמויות‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יא‪ .‬לכל מפזרי האויר המותקנים ישירות בתוך תעלות מלבניות או עגולות יסופקו ווסת‬ ‫כמויות אויר מסוג "אקסטרקטור" )או "דיפלקטור"( דגם ‪ B-1‬של "‪IMP‬‬ ‫קלימה" או דגם ‪ Z‬לפי "טרוקס"‪ ,‬עם מיישרי זרימה‪ ,‬בנוסף לווסתים ‪.OBD‬‬ ‫יב‪.‬‬ ‫שבכות לאויר חוץ יהיו מאלומיניום משוך עם רשת חוטים מגולבנים ‪ 1.8‬מ"מ‬ ‫‪ 20X20‬מ"מ‪ ,‬במידות הנדרשות‪ .‬השבכות תהיינה תוצרת "טרוקס" דגם ‪AWG‬‬ ‫או שווה ערך מלא מאושר בלבד‪.‬‬ ‫יג‪.‬‬ ‫צבע המפזרים יקבע ע"י האדריכל לפני הזמנתם‪ ,‬והקבלן אחראי לודא נושא‬ ‫הצבע‪ ,‬לקבל את סוג הצבע ומספר הגוון‪ ,‬ולבצע הצביעה בהתאם אצל יצרן‬ ‫המפזרים‪ ,‬בלבד בצבע אבקה אלקטרוסטטי‪.‬‬ ‫יד‪.‬‬ ‫המפזרים והשבכות ישולמו לפי יחידות‪ ,‬או לפי מ"ר או לפי האורך‪ -‬כמצוין בכתב‬ ‫הכמויות‪.‬‬ ‫המחיר כולל אספקה‪ ,‬התקנה מושלמת‪ ,‬צביעה‪ ,‬את המתאם לתעלה עגולה‪,‬‬ ‫את ווסתי הכמויות‪ ,‬אמצעי הקיבוע הגלויים או הסמויים‪ ,‬מסגרות הבסיס‪ ,‬וכל‬ ‫דרישה אחרת המצוינת בתכניות או בכתב הכמויות‪ ,‬או הנדרשת להתקנה מושלמת‬ ‫והתאמה למטרת פיזור נכון ומושלם לפי המקרה‪ ,‬גם אם לא פורט וצוין במפורש‪.‬‬ ‫דיפלקטורים‪/‬אקסטרקטורים ישולמו בנפרד‪ ,‬על פי שיטחם‪ ,‬או כפי שיוגדר בכתב‬ ‫הכמויות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪214‬‬ ‫‪ 15.70‬אחריות ושירות למתקני מזוג אויר‬ ‫א‪.‬‬ ‫תקופת האחריות והשירות למתקן תהיה של ‪ 36‬חודש מיום הקבלה הסופית‬ ‫של המתקן ע"י המזמין )גם אם הופעלה המערכת קודם לכן(‪.‬‬ ‫למערכת מ"א על בסיס גז קירור בשיטת ‪ VRF‬תהיה תקופת האחריות‬ ‫והשירות למשך ‪ 36‬חודשים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרש‬ ‫במפרטים ובתוכניות‪ ,‬ועפ"י הערות המתכנן‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫כחלק מהמסירה הסופית‪ ,‬הקבלן יספק למזמין ‪ 3‬סטים מושלמים של תוכניות‬ ‫עדות מדויקות ומפורטות‪ .‬תוכניות העדות תעשינה במתכונת תכניות התכנון‬ ‫במחשב‪ ,‬בתוכנת "אוטוקד ‪ ."2000 -‬כמן כן יספק הקבלן למזמין דיסקט עם‬ ‫השרטוטים עם הוראות הפתיחה והשימוש )ראה פרק "תכניות עדות"(‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫בגמר תקופת העבודה )עפ"י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין(‬ ‫ולקראת איכלוס המקום ע"י המזמין‪ ,‬הקבלן יפעיל את מערכת מזוג האויר‬ ‫על כל חלקיה ע"מ לאפשר תנאי עבודה נאותים‪.‬‬ ‫המערכת תופעל גם אם טרם התקבלה סופית‪ ,‬ותחילת תקופת השירות‬ ‫והאחריות תהיה כמצוין לעיל‪.‬‬ ‫עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התיקונים והשרות הנדרשים‬ ‫למערכת‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫השירות למתקני מיזוג האויר יהיה כמפורט בפרק ‪ 150092‬של המפרט הכללי‬ ‫למתקני מ‪.‬א‪ .‬במשך כל תקופת האחריות וכמפורט במפרט זה‪.‬‬ ‫תקופת האחריות‪ ,‬תכניות העדות ועבודות השירות השונות‪ ,‬כלולים במחירי‬ ‫ו‪.‬‬ ‫המערכות‪ ,‬ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם‪.‬‬ ‫‪ 15.80‬שילוט וסימון‬ ‫א‪.‬‬ ‫הקבלן יספק ויתקין בחצר או על הגג ובבנין ובכל מקום נדרש ‪ -‬שלטים ברורים‬ ‫עבור כל אביזרי הציוד הראשיים וכן מיספור יחידות טיפול באויר מפוחי‬ ‫הפליטה‪ ,‬המזגנים‪ ,‬מחלקים‪ ,‬יחידות עבוי‪ ,‬וכו'‪.‬‬ ‫מזגנים מפוצלים ישולטו באופן שהמעבים ישאו את אותו מספר או פירוט‬ ‫בהתאם ליחידות הפנימיות‪.‬‬ ‫השלטים הפנימיים בלבד יהיו מפלסטיק רב‪ -‬שכבתי‪ ,‬חרוטים בפנטוגרף‪ ,‬בגודל‬ ‫האותיות המצוין‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫השלטים עבור פריטי ציוד יהיו בגודל מינימלי של ‪ 20X10‬ס"מ‪ ,‬אלא אם צוין אחרת‬ ‫בפרקי המפרט וכל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה‬ ‫בסכמות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה‪ ,‬בגודל אותיות מיזערי של ‪ 10‬מ"מ‪.‬‬ ‫נוסח השלטים ושיטת מיספור הציוד יסוכמו עם נציג המזמין‪ ,‬ובאישור‬ ‫המתכנן‪ .‬שלטים אשר יסופקו שלא בהתאם לנ"ל לא יתקבלו‪.‬‬ ‫‪ 15.90‬תחזוקת מתקני מיזוג אויר‬ ‫א‪.‬‬ ‫לאחר הקבלה הסופית של המתקן ע"י המזמין תחל תקופת הבדק )אחריות(‬ ‫והשרות אשר במהלכה יבצע הקבלן את פעולותיו לאחזקת המתקן והטיפול‬ ‫בו‪.‬‬ ‫מפרט זה ישמש בעתיד גם כנספח לחוזה השירות והאחריות אשר המזמין‬ ‫יחתום עם החברה )הקבלן( לאחר תום מועד תקופת הבדק והשרות‪ ,‬לתקופה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪215‬‬ ‫נוספת של שנה עם אופציה להארכה לשנה נוספת‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מפרט מיוחד לשרות ואחריות למתקני מזוג אויר‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫הציוד נשוא מפרט זה‬ ‫מתקני מזוג אויר של המזמין כמפורט‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫השרות – כללי‬ ‫א‪.‬‬ ‫עבודת השרות תכלול תיקונים מיוחדים לפי קריאות מנציג המזמין‬ ‫וכן טיפול מונע‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הטיפול המונע יבוצע ‪ 3‬פעמים בשנה )כל ‪ 4‬חודשים(‪ .‬טיפול זה יבוצע‬ ‫ללא קשר עם קריאות השרות‪ .‬הטיפול יבוצע בשתי רמות‪:‬‬ ‫‪ 2‬פעמים בשנה יבוצע "טיפול מונע רגיל" כפי שיפורט‪.‬‬ ‫‪ 1‬פעמים בשנה יבוצע "טיפול מונע יסודי" כפי שיפורט‪.‬‬ ‫הטיפולים יבוצעו במועדים שאינם חופפים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הטיפולים יבוצעו על פי הפירוט במפרט זה וכן על פי טבלאות השירות‬ ‫המצורפות‪ ,‬עבור פריטי ציוד שונים‪ ,‬והמהוות חלק בלתי נפרד מההסכם‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫כל התיקונים והעבודות‪ ,‬כולל שכר עבודה‪ ,‬הוצאות נסיעה‪ ,‬וכן‬ ‫החומרים‪ ,‬החלקים‪ ,‬גז שמן ומסנני אויר וכדומה יבוצעו ללא תשלום‬ ‫נוסף‪ ,‬למעט החלקים המצוינים בסעיף ‪ 5‬להלן‪.‬‬ ‫השירות – "טיפול מונע רגיל"‬ ‫טיפול מונע זה יבוצע ‪ 2‬פעמים בשנה בפרקי זמן שווים‪ ,‬כאשר לאחר כל‬ ‫שני טיפולים יבוצע בנוסף טיפול מונע יסודי כפי שיפורט להלן‪.‬‬ ‫לאחר ביצוע הטיפול המונע‪ ,‬יוגש למזמין דו"ח מפורט בכתב‪ .‬החברה‬ ‫תודיע מראש לנציג המזמין על מועד הביקורת לצורך מעקב וכן לאפשר‬ ‫השתתפות נציג המזמין בביקורת‪.‬‬ ‫הטיפול המונע הרגיל יכלול‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫החלפת כל מסנני אויר‪ ,‬או נקוי המסננים באופן יסודי בהתאם לסוג‬ ‫המותקן‪.‬‬ ‫נקיון כללי של כל ציוד מזוג האויר וחדרי מזוג האויר‪.‬‬ ‫בדיקה ורישום של הטמפרטורות הבאות‪:‬‬ ‫טמפ' אויר צח‪ ,‬טמפ' אויר חוזר לכל מזגן‪ ,‬טמפ' אויר ביציאה מכל‬ ‫מזגן‪.‬‬ ‫ביקורת כללית לרעשים‪ ,‬רעידות וכו'‪.‬‬ ‫השרות – "טיפול מונע יסודי"‬ ‫א‪.‬‬ ‫החברה מתחייבת לספק למזמין במקום בו מותקן המתקן )להלן –‬ ‫"מקום המתקן"(‪ ,‬טיפול מונע יסודי למתקן אשר ינתן כאמור‬ ‫פעם בשנה‪.‬‬ ‫במסגרת טיפול זה תעשה הסבת המתקנים מחימום לקירור ולהפך‪,‬‬ ‫במתקנים בהם הדבר לא נעשה באופן אוטומטי‪.‬‬ ‫החברה לא תסיים את שרותה זה אלא אם בהפעלה הנסיונית פעל‬ ‫המתקן כראוי ומילא את יעודו לשביעות רצון בעלי המתקן‬ ‫היועץ‪/‬מתכנן והמפקחים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪216‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בכל מתקן יבוצעו רק העבודות לפי המערכות המותקנות באותו‬ ‫מתקן‪.‬‬ ‫לאחר ביצוע העבודות וכן לאחר כל ביקור לצורך הטיפול המונע‪,‬‬ ‫יוגש דו"ח בכתב למזמין לגבי העבודות שבוצעו וכן לגבי מדידות‬ ‫שנעשו כמפורט להלן‪.‬‬ ‫החברה תודיע מראש למזמין את מועד הביקורות הנ"ל על מנת‬ ‫שאחראי מטעם המזמין יהיה נוכח במקום המתקן בזמן הביקורת‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הטיפול המונע במסגרת הביקורת העונתית יכלול את הפעולות‬ ‫המפורטות להלן‪ ,‬ובנוסף לנדרש ולמומלץ ע"י יצרני הציוד‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫טיפול מונע – מדחסים‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪.2‬‬ ‫ביקורת כללית‪ ,‬נקיון וצביעה‪ ,‬ביקורת כל אביזרי הגז של‬ ‫מערכת המדחס‪.‬‬ ‫בדיקת כמות הגז והשמן והוספות במידות הצורך‪.‬‬ ‫ביקורת כל הגנות המדחס ומערכת הפיקוד‪.‬‬ ‫בדיקת רעשים ומקורם‪.‬‬ ‫בדיקה בהספקים חלקיים‪.‬‬ ‫לאחר ההפעלה ימדדו הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫לחץ יניקה ודחיסה‪ ,‬בהספק מלא ובהספקים חלקיים‪.‬‬ ‫זרם המדחס בפעולה מלאה‪ ,‬ובהספקים חלקיים‪.‬‬ ‫טיפול מונע – יחידות מיזוג אויר‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ניקיון ותיקוני צבע‪.‬‬ ‫ניקוי בריכת הניקוז ובדיקת מעבר מי העיבוי למערכת‬ ‫הניקוז לרבות מצב הסיפון‪.‬‬ ‫ניקוי הסוללות‪ ,‬בדיקת החיבורים הגמישים‪.‬‬ ‫ליחידות ההתפשטות ישירה יבדקו מערכות המדחסים‬ ‫כמפורט לעיל‪.‬‬ ‫לאחר ביצוע הבדיקות והשרות ימדדו הנתונים הבאים )בנוסף‬ ‫לנתוני המדחסים(‪:‬‬ ‫טמפרטורת אויר בכניסה וביציאה מהמזגן‪.‬‬ ‫טמפרטורת האויר בחדרים או באזור‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫טיפול מונע – מפוחים שונים‬ ‫ביקורת כללית‪ ,‬נקיון וצביעה‪ ,‬רעשים‪ ,‬בדיקת כמות האויר של‬ ‫המפוח וכן זרם המנוע בפעולה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫השרות – חומרים ועבודות אשר אינם כלולים במסגרת התשלום עבור השרות‬ ‫להלן "השרות הנוסף"‪:‬‬ ‫א‪ .‬אספקת מדחסים‪ ,‬מנועים חשמליים‪ ,‬משאבות ומפוחים‪ ,‬אשר הצורך‬ ‫בהחלפתם או בשיפוצים נובע משחיקה ובלאי טבעיים ואשר לא נגרמו‬ ‫על ידי תקלה‪ ,‬יבוצעו על ידי החברה עבור המזמין כשרות נוסף תמורת‬ ‫תשלום נוסף ולאחר שהחברה תגיש הצעת מחיר לכך ותקבל את אישור‬ ‫המזמין‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לצורך האמור לעיל‪ ,‬לא ייחשב כבלאי טבעי כל בלאי אשר אירע תוך‬ ‫‪ 3‬שנים מיום שהותקן החלק המתבלה אלא אם כן על פי אישור של‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪217‬‬ ‫היועץ ייחשב הדבר כבלאי טבעי‪ .‬במקרה כזה תישא החברה בהוצאות‬ ‫היועץ‪ .‬כמו כן לא יחשבו כבלאי טבעי קלקולים שנבעו מנסיון לתקן את‬ ‫המתקן על ידי מי שאיננו טכנאי בעל תעודה מוכרת ונשלח ע"י החברה‬ ‫לבצוע התיקון‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫במידה והמזמין והחברה לא יגיעו לעמק השווה לגבי מחיר החלפת הציוד‬ ‫המתואר בסעיף א‪ .‬שומר לעצמו המזמין הזכות לבצע העבודות‬ ‫המתוארות בסעיף הנ"ל באמצעות כל חברה אחרת על פי שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫החברה בהיותה נותנת השרות נדרשת להתריע בפני המזמין בעוד מועד‬ ‫על חלפים אשר לדעתה תידרש החלפתם עקב בלאי טבעי או שחיקה‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הקביעה האם תפקוד לקוי של ציוד מסוים נגרם עקב בלאי טבעי או ע"י‬ ‫אחזקה בלתי נאותה עפ"י תנאי חוזה זה‪ ,‬תיקבע ע"י היועץ‪/‬מתכנן‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫נקיון מקום המתקן‬ ‫לאחר ביצוע העבודות והשירות על פי תנאי חוזה זה‪ ,‬תדאג החברה כי‬ ‫מקום המתקן שבו בוצע השירות יהיה נקי מכל פסולת‪ ,‬לכלוך‪ ,‬ושיירים‬ ‫שמקורם בעבודות התחזוקה והטיפול ע"י עובדי החברה‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫מחיר‪ ,‬והארכת תקופת השרות והאחריות‬ ‫במשך תקופת הבדק והשרות לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע עבודות‬ ‫התחזוקה המפורטות לעיל )במפרט הכללי והמיוחד(‪ ,‬וכל העבודות כלולות‬ ‫במחירי הציוד אשר צוינו בכתבי הכמויות והמהווים חלק מחוזה ההתקשרות‬ ‫עם המזמין‪.‬‬ ‫במדה והמזמין יחליט לחתום עם החברה )הקבלן( הסכם שרות לתקופה של‬ ‫שנה נוספת מעבר לתקופת האחריות והשירות הנדרשת במפרט זה‪ ,‬יהיה‬ ‫המחיר לפי שקל‪/‬טון קירור המתיחס למתקן‪.‬‬ ‫המחיר יהיה צמוד למדד א‪.‬ק‪.‬מ‪.‬א‪) .‬ארגון קבלני מזוג אויר( כאשר מדד הבסיס‬ ‫יהיה המדד הידוע בתאריך הגשת המחירים למכרז זה )של התקנת המערכות(‪.‬‬ ‫במדה והמזמין יחליט לנצל האופציה העומדת לזכותו להארכת החוזה‬ ‫לשנתיים נוספות‪ ,‬יקבע המחיר עפ"י אותו מדד‪ ,‬או במשא ומתן בין הצדדים‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫השכר‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫סך כל השירות והתחזוקה על פי המפורט במפרט המיוחד והטבלאות ועל‬ ‫בסיס טון קירור יהיה כדלקמן‪ ,‬לשנת שירות מלאה‪:‬‬ ‫………‪ .‬טון‪/‬קירור לפי‪ . . . . . . .‬שקל‪/‬טון = ‪. . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שקל‬ ‫‪ .2‬עבודות על בסיס שעות עבודה )לתקופת השירות(‪:‬‬ ‫טכנאי קירור‬ ‫שקל‪/‬שעה‬ ‫טכנאי חשמל או בקרה‬ ‫שקל‪/‬שעה‬ ‫עוזר לבעלי המלאכה הנ"ל‬ ‫שקל‪/‬שעה‬ ‫‪ .3‬לעלויות הנ"ל יש להוסיף מע"מ כחוק‪.‬‬ ‫‪........‬‬ ‫‪........‬‬ ‫‪........‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪218‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫התשלום לשירות והתחזוקה יעשה בארבעה תשלומים שווים ללא‬ ‫התיקרות ובתוספת מע"מ‪ ,‬כפוף למלוי כל התחיבויות קבלן השירות‬ ‫והתחזוקה‪.‬‬ ‫שם הקבלן‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:‬‬ ‫חתימה וחותמת הקבלן‪. . . . . . . . . . . . :‬‬ ‫נציג המזמין‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :‬‬ ‫חתימה וחותמת המזמין‪. . . . . . . . . . . :‬‬ ‫תאריך‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪219‬‬ ‫טופס תחזוקה ובדיקת מערכות גז קירור על בסיס ‪ - VRF‬מאיידים‬ ‫מספר‬ ‫פעולה‬ ‫תאור העבודה‬ ‫*‬ ‫יחידה‬ ‫מס' ‪1‬‬ ‫דגם‪:‬‬ ‫*‬ ‫יחידה‬ ‫מס' ‪2‬‬ ‫דגם‪:‬‬ ‫*‬ ‫יחידה‬ ‫מס' ‪3‬‬ ‫דגם‪:‬‬ ‫*‬ ‫יחידה‬ ‫מס' ‪4‬‬ ‫דגם‪:‬‬ ‫תדירות‬ ‫הטיפול‬ ‫‪1‬‬ ‫בקורת כללית למאיידים‪ :‬נקיון‪,‬‬ ‫דלתות גישה‪ ,‬סגרים‪ ,‬שלמות‬ ‫מכסי מתכת ללוחות חשמל‬ ‫אינטגרליים על היחידה‪,‬‬ ‫אטמים‪ ,‬ברגים‪ ,‬טיפול יסודי‬ ‫במוקדי חלודה‪.‬‬ ‫בדוק שלמות בידוד כבלי חשמל‬ ‫ותקשורת המזינים כל יחידת‬ ‫מאייד‬ ‫בדוק שלמות בידוד טרמי לצנרת‬ ‫גז קירור‪ ,‬וגמישותו‪ .‬בידוד‬ ‫קשיח או מתפורר ו‪/‬או חסר יש‬ ‫להחליף ו‪/‬או להשלים כולל‬ ‫עטיפה‪.‬‬ ‫הפעל את כל יחידות האיוד‬ ‫הפנימיות למשך ‪ 4‬דקות‪ ,‬ולאחר‬ ‫מכן בדוק‪:‬‬ ‫א‪ .‬שאין דיווח בפנל ההפעלה‬ ‫לתקלה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬שאין רעש חריג מהיחידה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬שזרימת האויר חופשית‬ ‫ותקינה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬שאין רעש משסתום‬ ‫ההתפשטות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬שיש זרימה חופשית של מי‬ ‫עבוי‬ ‫בצנור השקוף‪ ,‬ונקה לפי‬ ‫הצורך‪.‬‬ ‫ו‪ .‬שאין רעד ביחידה בזמן‬ ‫פעולה‪.‬‬ ‫ז‪ .‬שאין סמני הזעה על גוף‬ ‫היחידה‪.‬‬ ‫כל‬ ‫שלושה‬ ‫חודשים‬ ‫‪5‬‬ ‫נקה המסננים באמצעות שואב‬ ‫אבק‪ .‬מסנן פגום ו‪/‬או מתפורר‬ ‫להחליף‪.‬‬ ‫כל‬ ‫חודש‪/‬‬ ‫חודשיים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הערות‬ ‫כל‬ ‫שלושה‬ ‫חודשים‬ ‫כל‬ ‫שלושה‬ ‫חודשים‬ ‫כל‬ ‫שלושה‬ ‫חודשים‬ ‫באחריות‬ ‫המשתמש‬ ‫אישור בקרת איכות נציג חברת האחזקה ____________ נציג המזמין‬ ‫_________________‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫הטיפול במערכת החשמל של היחידה יתבצע בכפוף להנחיות המצורפות בטופס "בדיקת‬ ‫לוחות חשמל"‬ ‫• מלא וציין את מספרי היחידות את הדגמים המדויקים‪ ,‬את מיקום התקנתן ואת‬ ‫משרתות‪.‬‬ ‫האזור אותו הן‬ ‫• נקוי ו‪/‬או החלפת מסננים‪ ,‬באחריות המשתמש‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪220‬‬ ‫טופס בדיקה ותחזוקת מפוחי אורור‬ ‫מספר‬ ‫פעולה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫תאור העבודה‬ ‫הפעל יחידה באמצעות לוח הפעלה‬ ‫ובדוק תקינות הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫א‪ .‬מפסק הפעלה בלוח החשמל בכל‬ ‫המצבים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מפסק הפעלה סמוך ליחידה )מנתק‬ ‫ביטחון(‪.‬‬ ‫ג‪ .‬רעש חריג מהמפוח‪ ,‬מהמנוע‬ ‫מהמיסבים‪.‬‬ ‫בדוק תקינות רצועות‪:‬‬ ‫א‪ .‬רצועות רפויות מתח כנדרש‪.‬‬ ‫ב‪ .‬רצועות בלווית החלף )דאג לרצועות‬ ‫רזרביות(‪.‬‬ ‫נקה את המפוח פנים וחוץ‪ .‬וודא דלתות‬ ‫ופתחי גישה במקומם‪ .‬השלם סגרים‬ ‫וברגים על פי הצורך‪ .‬בדוק שטחים‬ ‫מתכתיים חלודים‪ ,‬נקה מוקדי קורוזיה‬ ‫וצבע בצבע יסוד וצבע זהה למקור‪.‬‬ ‫בדוק שלמות חיבורים גמישים‬ ‫ואטימותם‪ ,‬וודא קיום הארקה בין‬ ‫המפוח לתעלות הפח‪.‬‬ ‫בדוק מערכת החשמל‪ ,‬חיזוק כבלים‪,‬‬ ‫מוליכים‪ ,‬מפסקים‪ ,‬הגנות במערכת‬ ‫פיקוד וחיבורי הארקה‪ .‬מדוד צריכת‬ ‫חשמל והשווה לנתוני תכנון‪.‬‬ ‫בדוק כמויות אויר והשווה לנתוני תכנון‪,‬‬ ‫בדוק כיוון סיבוב המאיץ‪.‬‬ ‫במפוחי שחרור עשן וודא חיבור למערכת‬ ‫גילוי אש בלוח‪ .‬הפעל הפעלה ניסיונית‪,‬‬ ‫לרבות הפעלה דרך אספקת חשמל חרום‪.‬‬ ‫* מפוח‬ ‫מס' ‪1‬‬ ‫* מפוח‬ ‫מס' ‪2‬‬ ‫* מפוח‬ ‫מס' ‪3‬‬ ‫אישור בקרת איכות נציג חברת האחזקה‪______________ :‬‬ ‫________________‬ ‫תדירות‬ ‫הטיפול‬ ‫כל שלושה‬ ‫חודשים‬ ‫הערות‬ ‫כל‬ ‫חצי שנה‬ ‫כל שלושה‬ ‫חודשים‬ ‫כל‬ ‫חצי שנה‬ ‫כל שלושה‬ ‫חודשים‬ ‫כל שלושה‬ ‫חודשים‬ ‫כל שלושה‬ ‫חודשים‬ ‫אישור נציג המזמין‪:‬‬ ‫* מלא וציין את מספרי היחידות ו‪/‬או מיקומן ו‪/‬או יעודן ו‪/‬או האזור המשורת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪221‬‬ ‫פרק ‪ - 22‬אלמנטים מתועשים בבניה ‪ -‬תקרות אקוסטיות‪ ,‬תקרות‬ ‫גבס ותקרות פח‬ ‫‪22.1‬‬ ‫כללי ‪ -‬תקרות אקוסטיות ותקרות דקורטיביות‬ ‫‪ 22.1.1‬תאור כללי של העבודות‬ ‫העבודות כוללות אספקת והרכבת תקרות אקוסטיות‪ ,‬תקרות דקורטיביות‬ ‫ותקרות גבס חלקות‪ ,‬הכל לפי המסמכים והתוכניות‪.‬‬ ‫‪ 22.1.2‬מפרט טכני כללי לעבודות התקרות השונות‬ ‫כל העבודות תבוצענה ותימדדנה בהתאם לפרק ‪ 22‬של המפרט הטכני‬ ‫הכללי לעבודות בנין‪ ,‬בהוצאת הוועדה הבין‪-‬משרדית‪ .‬אלא אם צויין אחרת‬ ‫במפרט הטכני המיוחד להלן )להלן גם "הספר הכחול"(‬ ‫‪ 22.1.3‬לוח זמנים‬ ‫כל העבודות יבוצעו בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המפקח‪ ,‬בתאום‬ ‫עם הקבלן‪ ,‬ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים שלא לסטות מלוח הזמנים‬ ‫הנתון‪ .‬הוראה זו הינה מעיקרי החוזה וכל סטיה ממנה מהווה הפרה חמורה‬ ‫של החוזה שנחתם בין הצדדים‪.‬‬ ‫‪ 22.1.4‬התאמת המוצרים למידות הבנין‬ ‫כל המידות של המוצרים והפריטים‪ ,‬כפי שהם ניתנים בתוכנית‪ ,‬בכתבי‬ ‫בכמויות ובכל מקום אחר‪ ,‬הינם תיאורטיים בלבד‪ ,‬ועל הקבלנים לקחת‬ ‫בחשבון את הסטיות האפשריות וחוסר הדיוק‪ ,‬שהינם תוצאה של עבודות‬ ‫הבניה ולבצע את עבודות תקרות התותב‪ ,‬רק לאחר מדידה ובדיקה‬ ‫מדוייקת בבנין‪.‬‬ ‫הוראות סעיף זה הינן מתחום אחריותו הבלעדית של כל קבלן‪ ,‬בתחום‬ ‫עבודתו הוא‪ ,‬ולא תתקבל כל טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר אי‬ ‫התאמות ועבודה לקויה במוצרים אותם סיפק לבנין‪.‬‬ ‫‪ 22.1.5‬ביצוע העבודה‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ביצוע העבודה צריך להיות מעולה ביותר‪ ,‬לפי כל חוקי המקצוע‪.‬‬ ‫יש לתת תשומת לב מיוחדת לעיבוד החומר‪ ,‬לחיבורים‪ ,‬לחומרי‬ ‫העזר והגמר‪.‬‬ ‫אין להתיר כלל שינוי או סטייה מהמפרט והתוכניות‪ ,‬אלא‬ ‫באישור המפקח‪ .‬את האישור יש לקבל בכתב‪.‬‬ ‫‪ 22.1.6‬דוגמאות‬ ‫א‪.‬‬ ‫דוגמאות ממוצרים מיובאים או המיוצרים בבית המלאכה של‬ ‫הקבלן‪ ,‬או באתר הבניה ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל המוצרים‪ ,‬שטח‬ ‫דוגמא ‪ 6‬מ"ר לפחות כולל מסגרות ותליות כמפורט‬ ‫בכתב הכמויות‪ ,‬וזאת לפני ביצוע כל ההזמנה‪ .‬הביצוע‬ ‫ייעשה רק לאחר קבלת אישור סופי בכתב מאת המפקח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון‪ ,‬הביצוע‬ ‫וטיב החומר‪ ,‬וכוללת את כל פרופילי הגמר מכל הסוגים‪,‬‬ ‫כפי שפורטו על ידי האדריכל‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫במידה והדוגמא לא תקבל אישור המפקח‪ ,‬על הקבלן‬ ‫להכניס בה כל שינוי שיידרש על ידי המפקח‪ ,‬ללא‬ ‫תוספת תשלום לקבלן‪.‬‬ ‫כל הדוגמאות תבוצענה תוך שבוע אחד מהתאריך בו‬ ‫יקבל הקבלן הודעה בכתב כי עליו להתחיל בעבודה או‬ ‫בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי המפקח‪.‬‬ ‫הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר ייצור כל‬ ‫הפריטים‪ ,‬עד קבלתם הסופית‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬על הקבלן להודיע למפקח בכל שלב‬ ‫ושלב‪ ,‬בעת ייצור המוצרים‪ ,‬על מצב העבודות‪ ,‬וזאת‬ ‫לצורך בדיקות אשר יערוך המפקח בבית המלאכה של‬ ‫הקבלן או בכל מקום אחר‪ ,‬באם העבודות מתבצעות‬ ‫בהתאם להוראות‪ ,‬בתוכניות‪ ,‬תוכניות העבודות וכו'‪.‬‬ ‫הקבלן ימלא אחר כל דרישה והוראה שיתן המפקח בגין‬ ‫אי התאמה בשלבי ייצור לתוכניות המאושרות‪.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ 22.1.7‬אמצעי עזר‪ ,‬חומרים ואמצעי זהירות‬ ‫א‪.‬‬ ‫הפיגומים הדרושים לו וכן הסולמות וכל מכשירי העזר האחרים‪,‬‬ ‫יסופקו על ידי הקבלן‪.‬‬ ‫בלוקים וכו'‪) .‬אין לחבר פיגומים למשקופים‪ ,‬קירות או לכל‬ ‫אלמנט אחר בבנין העלול להיפגם(‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקבלן יספק על חשבונו חומרי בנין לצורך עבודתו‪ ,‬וכן חומרי‬ ‫כיסוי לשמירת המוצרים בעת ההרכבה‪.‬‬ ‫ב‬ ‫‪ 22.1.8‬מסירת המוצרים למזמין‬ ‫בתוך כל העבודות בבנין‪ ,‬ימסור הקבלן למזמין‪ ,‬באמצעות המפקח‪ ,‬את‬ ‫כל המוצרים והפריטים‪ ,‬כשהם גמורים‪ ,‬שלמים ומושלמים‪ ,‬נקיים מכל‬ ‫רבב‪ ,‬ומוכנים לפעולה להן יועדו בבנין‪ .‬מודגש בזאת שאחריות הקבלן‬ ‫לשלמות המוצרים והפריטים‪ ,‬עד למסירתם למזמין‪ ,‬הינה בלעדית לקבלן‬ ‫ובאחריותו בלבד‪.‬‬ ‫‪ 22.1.9‬תיקונים והחלפות‬ ‫המוצרים והפריטים יסופקו במצב גמור ושלם‪ .‬כל מוצר או חומר‪ ,‬אם‬ ‫יימצא פגום או לקוי ‪ -‬יוחלף או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי‪ ,‬בדרך‬ ‫שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או התיקון‪ ,‬ולא תשנה את צורת המוצר‬ ‫המושלם‪.‬‬ ‫בהוצאות התיקונים ו‪/‬או החלפות יישא הקבלן‪ ,‬ורק הוא‪.‬‬ ‫כל עבודות התיקונים ו‪/‬או החלפות ייעשו לשביעות רצונו המלאה של‬ ‫האדריכל ו‪/‬או המפקח‪.‬‬ ‫‪ 22.1.10‬ניסויים‪ ,‬בדיקות והתאמות לתקן‬ ‫על הקבלן לבצע את עבודותיו בצורה ובשיטות שיענו על הדרישות התקניות‬ ‫ועמדו בדרישות התקנים והפרטים‪.‬‬ ‫מוצרים וחומרים יישלחו לבדיקות מעבדה לצורך ביצוע ניסויים ובדיקות‬ ‫לצורך קביעת מידת התאמתם לתקנים‪ .‬בחירת המוצרים )הדגמים(‪,‬‬ ‫והחומרים תעשה על ידי המפקח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪223‬‬ ‫הוצאות בגין הבדיקות‪ ,‬כולל הוצאות הטיפול במדגמים וקבלת התוצאות‪,‬‬ ‫יהיו כולן על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫מספר הדגימות יהיה לפי קביעת המפקח‪.‬‬ ‫המוצרים יעמדו בתקנים הבאים ‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ייצור ‪.ASTM C 635-78‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הרכבה ‪.ASTM C 636-76‬‬ ‫בחירת אלטרנטיבות‪ ,‬גווני צבעים וכו'‬ ‫‪2.1.11‬‬ ‫בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות ואיפיון גמר של המוצרים‪ ,‬באיזה‬ ‫סוגי חומרים וכו'‪ ,‬יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי‪ ,‬ועל הקבלן‬ ‫לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות המפקח‪.‬‬ ‫את הבחירה יעשה האדריכל‪ ,‬מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפני‬ ‫האדריכל‪ ,‬לפני הביצוע ההמוני של העבודות‪ .‬רק חומרים וגוונים שקיבלו‬ ‫אישורו המוקדם של האדריכל יהיו מותרים לביצוע במסגרת עבודות‬ ‫אלו‪.‬‬ ‫‪ 22.1.12‬מחירי היחידה‬ ‫א‪.‬‬ ‫מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים אחרים של מסמכי הגשת‬ ‫הצעות זאת‪ ,‬מודגש שמחירי היחידה‪ ,‬אותם נקב הקבלן הכתב‬ ‫הצעתו‪ ,‬יכללו את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודות‬ ‫במקומן בבנין ויכללו את כל המצוין במפרטים ובתוכניות וכן‬ ‫יכללו גם את כל אותם עבודות וחומרים שאפילו אינם מצויינים‬ ‫במפורש בתוכניות ובמסמכים‪ ,‬אולם מטבע הדברים הם דרושים‬ ‫לביצוע מושלם ובטוח של המוצרים במקומם הסופי בבנין‪.‬‬ ‫המחיר יכלול את כל האביזרים והחיתוכים‪ ,‬כולל חיתוכים‬ ‫לאמבטיות תאורה‪ ,‬גלאי עשן‪ ,‬מנורות חירום‪ ,‬מפזרי אוויר‪,‬‬ ‫ספרינקלרים או כל דבר אחר המשולב בתקרה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫למוצרים ופריטים זהים‪ ,‬יהיה מחיר יחידה זהה ללא הבדל‬ ‫מפאת מקום ההרכבה‪ ,‬וההפרדה לפרקי משנה שונים לבנינים‬ ‫השונים נועדה להקלת המדידה בלבד‪.‬‬ ‫מדידה ‪ -‬המדידה במ"ר של פני התקרה והיא כוללת את כל‬ ‫מרכיבי העבודה והחומר‪ ,‬לרבות הכנות‪ ,‬מיתלים‪ ,‬פרופילים‪,‬‬ ‫התאמות‪ ,‬אריחים‪ ,‬שילוב אלמנטי מיזוג אוויר ותאורה‪ ,‬וגמר‬ ‫ליד הקירות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫המדידה של גבהים‪/‬תקרות יהיה באמצעות מכשיר לייזר וכיו"ב‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 22.1.13‬עתודות‬ ‫בגמר העבודה ולפני הקבלה הסופית‪ ,‬על הקבלן לספק למזמין ולאחסן‬ ‫במקום שיורה המזמין בבנין‪ ,‬מערכת רכיבי מיתווה תקרה ואריחים‬ ‫אקוסטיים‪ ,‬בכמות של ‪ 5%‬מהיקף העבודות‪.‬‬ ‫חומרי עתודה אלה יהיו מהרצת הייצור של החומרים שהותקנו בבנין‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪224‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫תקרות אקוסטיות‬ ‫קשירת מערכת התקרות האקוסטיות באחריות הקבלן הראשי‬ ‫ומהנדס האתר‪ .‬על הקבלן להמציא אישור בדיקת תקינות ממכון‬ ‫התקנים הישראלי‪.‬‬ ‫‪ 22.2.1‬אריחי תקרת גבס מחורר‬ ‫התקרה עשויה מלוחות גבס תוצרת "‪ "INBAU‬על ידי מ‪.‬ג‪ .‬תקרות‬ ‫אקוסטיות‪ ,‬או ש"ע‪.‬‬ ‫הלוחות יהיו בעובי של ‪ 12.5‬מ"מ עובי עם חורים מרובעים בקוטר ‪ 9‬מ"מ‬ ‫כשהמרחק ביניהם ציר לציר ‪ 18‬מ"מ בסידור אותוגונלי )אחוז חרור ‪19%‬‬ ‫ ‪.(15%‬‬‫בגב הלוח ממברנה אקוסטית‪ .‬בנוסף‪ ,‬יונחו על התקרה מזרונים מצמר‬ ‫סלעים בעובי "‪ 2‬ומשקל מרחבי של ‪ 24‬ק"ג‪/‬מ‪ 3‬בתוך שקיות פל"ב‪ .‬או‬ ‫עטיפת סיבמין‪.‬‬ ‫התקרה תהיה מושלמת ומוכנה לצבע‪ ,‬על בסיס מים וב‪(ROLLER) -‬‬ ‫גלגלת בלבד‪.‬‬ ‫עבודות תקרות גבס כוללות עבוד פתחים כולל התקנת חיזוקים‬ ‫מקומיים ומגשרים כנדרש מפרופילי פח מגולוון לגופי תאורה‪ ,‬שילוט‬ ‫חרום וכו' לרבות התקנת התאמות לגרילים למ"א ולפתחי השרות‬ ‫הנסתרים‪.‬‬ ‫חיבור הלוחות יעשה עם סרטי גבס משוריין ושפכטל ויהיו סמויים‪ .‬כל‬ ‫ההתקנה ההרכבה והשימוש בחומרים לפי הוראות היצרן‪.‬‬ ‫מידת האריח‬ ‫מידות ‪ 60/60‬ס"מ‪ ,‬מידות מינימום של אריח חתוך יהיו ‪ 15‬ס"מ במימד‬ ‫הצר ביותר של האריח‪.‬‬ ‫מיתלים ופרופילים‬ ‫מערך הפרופילים יהיו עשויים פח מגולוון צבוע בתנור בגוון לבן כדוגמת‬ ‫מערך "‪ "DONN‬דגם פרופיל ‪ PX‬ופרופילים ‪ MR - 366‬ו‪SR - 122 061 -‬‬ ‫או ש"ע‪ .‬גובה פרופיל ראשי יהיה ‪ 38‬מ"מ והפרופיל המשני ‪ 25‬מ"מ‪.‬‬ ‫המתלים יהיו עשויים פח מגולוון בעובי ‪ 2‬מ"מ‪.‬‬ ‫התליות תעשנה רק על הפרופיל הראשי במרחקים של ‪ 120‬מ"מ‪.‬‬ ‫לכל האריחים ומערכי הפרופילים דלעיל שצויינו עבורם דגמים ו‪/‬או‬ ‫יצרנים ‪ -‬הכוונה הינה למוצרים אלו או שווי ערך להם‪.‬‬ ‫מערכות מתווה תקרה‬ ‫מסילות המתווה תהינה צבועות בצבע לפי בחירת האדריכל ובאישורו‪.‬‬ ‫פרטי גמר מתו השוליים‬ ‫ראה פרטי ביצוע‪ .‬פרטי הגמר יהיו ממסילות פח מכופפות על פי דרישות‬ ‫הפרטים בצורות ‪ L‬ו‪ Z -‬או שילוב ביניהם וצבועים בצבע זהה למסילות‬ ‫המתווה האחרות‪.‬‬ ‫איטום וחסימה אקוסטית‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪225‬‬ ‫חומר האיטום במקומות הדרושים‪ ,‬כגון‪ :‬במפגש תקרה וקירות או‬ ‫מחיצות יהיה מסוג גומי סינטטי מתוצרת "‪ "TREMCO‬או ש"ע‪.‬‬ ‫חסימת מעברי כבלים‪ ,‬צנרת לסוגיה וכן מסביב לתעלות מיזוג אוויר‬ ‫)לחדרים אקוסטיים( יהיה בביצוע כדוגמת חברת "אקטיב"‪.‬‬ ‫‪ 22.2.2‬פסילת האריחים‬ ‫בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לטיב האריחים והרשות בידי המפקח‬ ‫לפסול אריחים גם אם עברו את ביקורת האיכות של המפעל המייצר‬ ‫אריחים ואושרו‪ ,‬וזאת אם אינם עומדים בדרישות הטיב‪ ,‬במקצתן או‬ ‫כולן כפי שהוגדרו במפרט‪ .‬סטייה מאחידות הגוון והגימור‪ ,‬וכללית‬ ‫מהדרישות לגבי המידות והמראה של האריח היא עילה לפסילתו‬ ‫וההחלטה על כך נתונה לשיקול דעתו של המפקח‪.‬‬ ‫‪ 22.2.3‬פרטי הרכיבים‬ ‫פרטי הרכיבים של המערכת לתליית תקרת התותב‪ ,‬אריחים מינרלים‬ ‫מותאמים לשיטה ולמפרט של דון “‪ ”DXL‬של יצרן התקרה‪ ,‬יש לקרוא‬ ‫בקפידה ולמלא אחרי הוראות היצרן בעת הרכבת המתווה‪ .‬להלן‬ ‫הדרישות העיקריות מכל אחד מהרכיבים ‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫מערך הפרופילים יהיה מדגם ‪ PX‬מפח מגולוון צבוע‬ ‫בתנור‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪SR-122 ,SR-061‬‬ ‫מתלים מפרופילים "דון"‪,‬‬ ‫‪,MK366‬או שווה ערך‪ .‬בעובי ‪ 2‬מ"מ פח מגולוון‪ .‬גובה‬ ‫פרופיל ראשי ‪ 38‬מ"מ לפחות‪ .‬גובה פרופיל משני ‪25‬‬ ‫מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫מחברי פח מגולוון לחיבור בין המרישים לבין עצמם‪,‬‬ ‫אשר יבטיחו מערכת אופקית ויציבות התליה ודיוקה‪,‬‬ ‫מערכת התקרה תהיה כשירה לשאת עומסים נוספים‬ ‫כגון‪ :‬גופי תאורה‪ ,‬תריסי אוויר‪ ,‬רמקולים וכו'‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫התליות תעשנה רק על הפרופיל הראשי‪ ,‬במרחק של ‪120‬‬ ‫מ"מ לכל היותר לכל כיוון‪ ,‬לא תותרנה שקיעות‬ ‫במסילות התקרה הגדולות מ‪ 1/360 -‬מאורך המפתח‬ ‫המקסימלי של ‪ 120‬ס"מ‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הפרדת שדות על ידי תעלות תאורה או פרופיל "אומגה"‬ ‫מאלומיניום צבוע‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫יש להוסיף מתלים לחיזוק התקרה במשבצות בהן‬ ‫יותקנו גופי התאורה‪.‬‬ ‫‪ 22.2.4‬גמר ליד הקירות‬ ‫גמר יהיה בתקרות המינרליות ‪ L+Z‬באמצעות פרופיל‬ ‫אלומיניום זווית ‪ L -25‬מ"מ ו ‪ -Z-25‬מ"מ‪ ,‬גמר לבן צבוע בתנור‪.‬‬ ‫כל חלקי הברזל יהיו מגולוונים ‪ 80‬מיקרון צבועים בתנור בגוון‬ ‫לבן שבור‪.‬‬ ‫חומר האיטום והמילוי במפגש תקרה וקירות או מחיצות יהיה‬ ‫מסוג גומי סינטטי מתוצרת “‪ ”Termco‬א‪.‬ש‪.‬ע‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪226‬‬ ‫‪ 22.2.5‬אחידות בצבע הפרופילים‬ ‫כל פרופילי התקרה ‪ L ,Z ,T‬יהיו אחידים בצבעם לפי שיפוט אדריכלי‪ .‬ל‬ ‫פרופיל חריג בצבעו יוחלף ‪ -‬עד להשגת אחידות צבע מושלמת‪.‬‬ ‫‪ 22.2.6‬תקרות גבס‬ ‫א‪.‬‬ ‫כללי‪ -‬תקרות הגבס יבוצעו במקומות המסומנים בקומות כשהם‬ ‫מפולסים במדוייק בסטיות וכפופים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫קונסטרוקציה ‪ -‬שלד מפרופילי פח מכופף מגולוונים מתאימים‪ .‬כל‬ ‫החיבורים יהיו סמויים וחלקים כולל נייר הדבקה כמפורט בנספח‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫סוג לוחות הגבס ‪ -‬יהיה מלוחות גבס בציפוי קרטון עפ"י תקן‬ ‫ישראלי בעובי ‪ 12‬מ"מ‪ .‬עם קצוות מצומצמים לקבלת סרט הדבקה‬ ‫ומילוי שפכטל ‪ -‬ראה נספח‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫צפיפות הניצבים בתקרה ‪ -‬מרחק בין הניצבים לא יעלה על ‪ 40‬ס"מ‪.‬‬ ‫ה‪ .‬עבוד כל הפנות והמקצועות האופקיים והאנכיים ייעשה בהדבקת‬ ‫סרט פינה עם חיפוי מתכתי להגנה מכנית‪.‬‬ ‫‪ 22.2.7‬שילוב גופי תאורה ואביזרים‬ ‫התקרה תורכב בדיוק לפי תוכנית בשילוב גופי תאורה‪ ,‬מפזרי אויר וכל‬ ‫אלמנט אחר המסומן בתוכנית‪ .‬שולי התקרה ושפות הפתחים יעובדו‬ ‫בפרופיל אלומיניום הכל לפי פרטי התוכנית‪ .‬האריחים יחתכו בהתאמה‬ ‫מלא כולל סגירת שולים על פי הצורך‪.‬‬ ‫האריחים יחתכו בהתאמה מלאה כולל סגירת שוליים על פי הצורך‪,‬‬ ‫האלמנטים כולם ימוקמו על פי התוכניות ובמרכזי האריחים‪ ,‬באלמנטי‬ ‫תאורה אורכי ובאלמנט מיזוג אויר אורכי‪ ,‬יהיה האריח במידות ‪60/60‬‬ ‫ס"מ‪ ,‬או ‪ 60/120‬ס"מ‪.‬‬ ‫תעלות התאורה תהיינה בעלות מימדים המתאימים לנורות ויאפשרו‬ ‫החלפת הנורות בעת הצורך‪ .‬התעלות תהיינה עשויות פח מגולוון בעובי‬ ‫של ‪ 0.9‬מ"מ לפחות‪ .‬חישוקים יקיפו את התעלה מבחוץ‪ ,‬במרווחים של‬ ‫‪ 2.5‬מ' לכל היותר‪ .‬החישוקים יהיו מחוברים ומהודקים אל דפנות‬ ‫התעלה וימנעו את פישוקן או כיווצן‪ ,‬גם בשעה שפי התעלה פעור‪.‬‬ ‫כיפוף הפח מתאים לצורך המגשים ולמידות הנדרשות‪ ,‬דוגמת תעלה‬ ‫תסופק יחד עם דוגמת תקרה‪ ,‬יש לתאם סוג החיבורים ומקומם עם‬ ‫האדריכל‪ .‬גמר התעלה בצבע אפוקסי קלוי בתנור לבחירת האדריכל‪.‬‬ ‫‪ 22.2.8‬הנחיות להרכבת תקרה תותבת‬ ‫ההנחיות להלן מבוססות על הנחיות מע"צ ועל המפרט הכללי הבינמשרדי‬ ‫המשלים מפרט זה‪.‬‬ ‫מבצע התקרה יתחיל בעבודתו בכפוף לעיתוי שנקבע בלוח התקדמות‬ ‫העבודה של המפקח‪ ,‬בהתאם להוראותיו‪ .‬תהליך פילוס התקרה יבוצע‬ ‫בהתאם להנחיות שלהלן‪ ,‬אלא אם נאמר במפרט אחרת ‪:‬‬ ‫א‪ .‬סימון מפלס התקרה התותבת על גבי הקירות ‪ -‬לכל אורכם‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הרכבת פרופילי הגמר בגובה המתאים‪.‬‬ ‫מתיחת חוטים ב‪2 -‬כיוונים ניצבים בין פרופילי הגמר ‪ -‬לקביעת משור‬ ‫התקרה‪.‬‬ ‫יש להתאים חוטי הפילוס עד להנחת יחידות התקרה‪ ,‬הסטיה‬ ‫האנכית המותרת היא ‪3‬מ"מ ביחד לכל קו אופקי בתקרה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪227‬‬ ‫כל תקרה תהיה מישורית ומפולסת‪ ,‬אלא אם התכנון מראה אחרת‪.‬‬ ‫הסטיה המקסימלית מקו אופקי או מתוכנן תהיה ‪ 1‬מ"מ למטר‪.‬‬ ‫הסטיה מהקו‪ ,‬מדודה לאורך הקירות‪ ,‬לא תעלה בשום מקרה על ‪10‬‬ ‫מ"מ‪.‬‬ ‫סימון התקרות ייעשה על פי המצוין בתוכניות כנקודת מוצא‬ ‫וממרכזי החדרים‪.‬‬ ‫לפני הייצור והביצוע יש לקבל את אישור המתכנן על נקודות המוצא‬ ‫להרכבת התקרה‪.‬‬ ‫הסטיה המכסימלית מהמישור כולו תהיה‪ :‬קימור ‪ 3 -‬מ"מ למטר‬ ‫שקיעה ‪ 0 -‬מ"מ‪ .‬הסטיה הכוללת תימדד במידה הקטנה של המישור‬ ‫ולא תעלה בשום מקרה על ‪ 30‬מ"מ‪ .‬הבדיקה תעשה על ידי מתיחת‬ ‫חוטי ניילון אופקיים בין הקירות בגובה ‪ 5‬ס"מ מתחת לפני התקרה‬ ‫ומדידת המרווח בין החוטים לבין פני התקרה‪.‬‬ ‫לא יותרו סטיות מקומיות‪ ,‬בין אריח למשנהו ובין לוח ללוח‪ ,‬העולות‬ ‫על ‪ 2‬מ"מ‪.‬‬ ‫במקרים חריגים‪ ,‬בהם אופקיות התקרה מוכתבת על ידי אלמנט‬ ‫ארכיטקטוני ומיננטי‪ ,‬יש להרכיב התקרה לפי האלמנט ובאישור‬ ‫מוקדם מאת המפקח‪.‬‬ ‫מערכת נושאת גלוייה וכן חיבורי יחידות התקרה יהיו בקוים ישרים‬ ‫ונמשכים‪.‬‬ ‫המערכת הנושאת תחובר לתקרה הקבועה של המבנה‪ .‬במקרה של‬ ‫מחסור בשטח תליה‪ ,‬ניתן‪ ,‬באישור המפקח‪ ,‬לחבר מוטות התליה‬ ‫לאביזרי התליה של המערכות האלקטרו‪-‬מכניות‪ .‬אין לתלות התקרה‬ ‫בשום מקרה על צנרת המערכת‪.‬‬ ‫ההחלטה בדבר סוג התליה‪ ,‬צפיפות מוטות התליה ושיטת החיבור‬ ‫לתקרה‪ ,‬תעשה באחריות במבצע התקרה ובאישור המפקח‪ ,‬על פי‬ ‫עומסי התקרה עצמו והעומסים המוספים‪ ,‬ומהווה חלק מאחריותו‬ ‫הכוללת של המרכיב ליציבות התקרה‪.‬‬ ‫לא יאושר עגון רצועות התליה בירייה אלא בקדוח ‪ +‬דיבל בלבד‪ .‬סוג‬ ‫הדיבל יוצג לאישור בדוגמא‪.‬‬ ‫כל יחידת תקרה תורכב בסדר ובצורה עוקבים ליחידות הקודמות‪,‬‬ ‫אין להרכיב יחידות התקרה בצורה אקראית‪.‬‬ ‫יש לבצע חיתוכי אלמנטים באופן מקצועי ובמכשירים מתאימים‬ ‫בלבד‪ .‬מרכיב התקרה בלבד יבצע וירכיב מסגרות ו"קשתות"‬ ‫לאלמנטי תאורה‪ ,‬לרבות תלייתן הנפרדת‪.‬‬ ‫מרכיב התקרה יבצע תמיכות לחיבור ממטרים‪ ,‬גלאי עשן ואביזרים‬ ‫שיופיעו בתוכניות התקרות‪.‬‬ ‫מרכיב התקרה יעבד פתח מותאם למפזר אוויר‪ ,‬לפני התקנת שרוול‬ ‫החיבור מתעלת מיזוג למפזר‪.‬‬ ‫מרכיב התקרה אחראי להנחת חומרי הבידוד האקוסטי‪ ,‬כך שיבטיחו‬ ‫התוצאה הטובה ביותר במקום שידרש לכך‪ ,‬מעל לתקרה‬ ‫האקוסטית‪.‬‬ ‫מבצע התקרה ירכיב קטע לבדיקה ולאחר אישור האדריכל והמפקח‪,‬‬ ‫ישלים התקרה כולה‪.‬‬ ‫מבצע התקרה ימסור אותה כשהיא נקייה וללא פגיעות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪228‬‬ ‫הקבלן אחראי ליציבות ושמירת הגמר שלה תקרה התותבת‪ ,‬על כל‬ ‫רכיביה‪ ,‬לתקופה של ‪ 5‬שנים לפחות‪.‬‬ ‫‪ 22.2.9‬תנאים סביבתיים לעת ביצוע העבודות‬ ‫אין להתחיל בהרכבת האריחים האקוסטיים לפני שהושלמה מעטפת‬ ‫הבנין והושלמו העבודות היוצרות אבק ורק לאחר התייבשותן של‬ ‫העבודות הרטובות‪.‬‬ ‫העבודות תתבצענה כאשר הטמפרטורה תהיה מעל ‪ 15‬מעלות צלסיוס‬ ‫והלחות היחסית עד ‪.40%‬‬ ‫יש לאחסן החומרים באתר העבודה לפחות ‪ 48‬שעות לפני הרכבתם‪.‬‬ ‫‪ 22.2.10‬חוזק‬ ‫תקרת תותב תהיה יציבה וחזקה ולא תשקע עקב התרופפות מערכת‬ ‫התליה או החיזוקים או מכל סיבה אחרת‪.‬‬ ‫במקומות בהם מורכבים גופי תאורה‪ ,‬מפזרי אוויר‪ ,‬או אביזרים‬ ‫למיניהם‪ ,‬יבוצעו חיזוקים מקומיים‪ ,‬בהתאם למקובל ולפי דרישה ו‪/‬או‬ ‫אישורו של המפקח‪.‬‬ ‫‪ 22.2.11‬בליעת רעש ובידוד אקוסטי נוסף‬ ‫במקום שיידרש מעל התקרות האקוסטיות לוחות פוליסטירן מוקצף‬ ‫בעובי ‪ 4‬ס"מ עם ציפוי נייר אלומיניום "אסטרונויל" )אם לא נאמר‬ ‫אחרת(‬ ‫‪ 22.2.12‬עמידות אש‬ ‫עמידות האש של תקרות התותב בבנין תעמוד בדרישות ת"י ‪ 921,‬ו‪-‬ת"י‬ ‫‪931.‬‬ ‫‪ 22.2.13‬עמידות במים‬ ‫במקומות בהם קיימת צנרת שיש בה כדי להעביר רטיבות לתקרת‬ ‫התותב‪ ,‬עקב נזילות‪ ,‬על הקבלן לוודא כי בוצעה בדיקת אטימות מלאה‬ ‫של כל המערכת לפני הרכבת האריחים או הלוחות‪.‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫מפרט לתקרות מגשים מפח )אם תהיה דרישה(‬ ‫‪1.1‬‬ ‫התקרות תהיינה עשויות ממגשי פח מגולוון‪ ,‬בעובי ‪ 0.80‬מ"מ‪ ,‬מחורר וללא‬ ‫חירור‪ ,‬ברוחב ‪ 300 400-‬מ"מ עם כיפוף עילי של ‪ 40‬מ"מ וכיפוף חוזר של ‪10‬‬ ‫מ"מ‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫המגשים יהיו ‪ ,PREPAINTED‬בצבע פוליאסטר‪ ,‬בעובי של ‪ 25‬מיקרון‬ ‫לפחות‪ ,‬בגוון לבן‪ ,‬או בשילוב מגשים בצבע פח טבעי‪ ,‬או בגוון אחר ע"פ‬ ‫בחירת האדריכל‪.‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫המגשים יישענו על זויתני ‪ ,L‬במידה ‪ 20/20‬מ"מ ‪ Z +‬שיורכבו על קירות‬ ‫בגמר טיח‪ ,‬או על אריחי קרמיקה מסביב‪ ,‬גובה התקרה הסופי בתיאום עם‬ ‫האדריכל‪.‬‬ ‫תעלות תאורה משני הצדדים‪ ,‬אם לא נאמר אחרת‪ ,‬יהיו עשויות מפח‬ ‫מגולוון בעובי ‪ 0.8‬מ"מ‪ ,‬במידות כלליות של ‪ 150‬מ"מ רוחב‪ 150 ,‬מ"מ‬ ‫גובה‪ ,‬עם ‪ 2‬כיפופים פנימיים של ‪ 20‬מ"מ מכל צד‪ ,‬להרכבת לובר במידת‬ ‫הצורך‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫דגם הלובר יבחר על ידי האדריכל בתיאום עם יועץ התאורה‪ .‬תעלת‬ ‫התאורה תהיה בצבע ‪ PREPAINTED‬כנ"ל‪ ,‬בעובי של ‪ 25‬מיקרון לפחות‪,‬‬ ‫בגוון לאישור האדריכל‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫כל הפרופילים‪ ,‬הפסים יהיו מפח אלומיניום ‪ PREPAINTED‬כנ"ל‬ ‫ותעלות התאורה יהיו בגוון לבחירת האדריכל‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪229‬‬ ‫‪22..4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫במגשים יותקנו פתחים לגופי תאורה עגולים‪ ,‬בקוטר בתיאום עם יועץ‬ ‫התאורה ומבצע התקנות החשמל‪.‬‬ ‫פתחים נוספים למיזוג אוויר‪ ,‬לגלאי עשן‪ ,‬ספרינקלרים וכד' יתואמו על ידי‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫שטח הפתחים לא יופחת משטח התקרה אולם לא תשולם תמורה נפרדת‬ ‫עבור עבוד הפתחים עבורם‪.‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫יש להוסיף פרופיל חיזוק לצורך חיבור המחיצות הקלות של השרותים‪.‬‬ ‫שטח התקרה ימדד נטו ללא שטח תעלות התאורה ופסי החיזוק‪.‬‬ ‫על המבצע להתקין דוגמא לאישור האדריכל והמפקח‪.‬‬ ‫תקרות גבס ישרה ובשיפוע כולל סינורים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ תקרות הגבס יבוצעו במקומות המסומנים בקומות כשהם‬‫כללי‬ ‫מפולסים במדוייק בסטיות וכפופים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ שלד מפרופילי פח מכופף מגולוונים מתאימים‪ .‬כל‬‫קונסטרוקציה‬ ‫החיבורים יהיו סמויים וחלקים כולל נייר הדבקה‪.‬‬ ‫סוג לוחות הגבס ‪ -‬יהיה מלוחות גבס בציפוי קרטון עפ"י תקן ישראלי‬ ‫בעובי ‪ 12‬מ"מ‪ .‬עם קצוות מצומצמים לקבלת סרט הדבקה ומילוי שפכטל‪.‬‬ ‫צפיפות הניצבים בתקרה ‪ -‬מרחק בין הניצבים לא יעלה על ‪ 40‬ס"מ‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫עבוד כל הפינות והמקצועות האופקיים והאנכיים ייעשה בהדבקת סרט‬ ‫פינה עם חיפוי מתכתי להגנה מכנית‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪22..5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫אופני מדידה ותשלום תקרות אקוסטיות‬ ‫‪ 22.5.1‬מחירים ומדידה‬ ‫א‪.‬‬ ‫מחירי סעיפי התקרות האקוסטיות כוללים את כל הנדרש‬ ‫להתקנת האלמנט המוגמר‪ .‬בין אם פורט במפרט הטכני ובפרטי‬ ‫התוכניות ובין אם לא פורט‪ ,‬לרבות‪ :‬קונסטרוקציה‪ ,‬מתווים‪,‬‬ ‫אריחים‪ ,‬פרופילי הקצה‪ ,‬עיבוד פתחים למ"א וג"ת‪ .‬בידודים‬ ‫נוספים נדרשים‪ ,‬נמדדים בנפרד‪.‬‬ ‫המדידה תהיה לפי שטח נטו של התקרות בכל שטח‪ ,‬צורה וגודל‪,‬‬ ‫בניכוי פתחים‪ ,‬חורים ומעברים‪ ,‬לרבות ניכוי כל שטח‬ ‫האמבטיות למפזרים וגופי תאורה‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫תוספת תימדדנה אך ורק בהתאם לסעיפי התוספת המיוחדים‬ ‫וכמפורט בכתב הכמויות‪ ,‬כל תוספת מעבר לכך ‪ -‬יראו אותן‬ ‫ככלולות במחירי סעיפי המדידה הבסיסיים שפורטו בכתב‬ ‫הכמויות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪ 22.5.2‬לוחות תשלומים וקביעת ערכי ביצוע חלקיים‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מבלי לפגוע בכל האמור במסמכי הזמנת הצעות זאת לגבי‬ ‫המדידות וחישובי הכמויות הנדרשים לצורך אישור החשבונות‬ ‫ומבלי לפגוע בשיקולי המזמין לאישור תשלומים בגין פריט זה‬ ‫או אחר של העבודה ‪ -‬מפורטים להלן לוחות תשלומים חלקיים‬ ‫לשלבי העבודה בגין ביצועים חלקיים של העבודה לגבי הפריטים‬ ‫להלן‪ ,‬מודגש כי הקביעה בדבר סיום שלב בעבודה לצורך אישור‬ ‫התשלום החלקי בגינו הינה בלעדית למפקח‪.‬‬ ‫שלבי תשלום לתקרות אקוסטיות‬ ‫אספקת אריחים ומתווים בלבד לשטח ‪) 30% -‬יש להביא‬ ‫בחשבון פחת של ‪.(15%‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪230‬‬ ‫הרכבת קונסטרוקציה ומתווים ‪.30%‬‬ ‫הרכבת אריחים‬ ‫מסירה סופית‬ ‫‪.30%‬‬ ‫‪.10%‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪231‬‬ ‫פרק ‪ - 24‬עבודות הריסה ופירוק‬ ‫‪ 24.01‬הוראות פרק זה מתייחסות לכל עבודות ההריסה והפירוק‪ ,‬גם‬ ‫במקרים שתיאורם נמצא בפרקים אחרים של המפרט ו‪/‬או כתב‬ ‫הכמויות‪.‬‬ ‫‪ 24.02‬פירוט העבודות‬ ‫עבודות הריסה ו‪/‬או פירוק של אלמנטים שונים‪ ,‬בשלמות או באופן‬ ‫חלקי‪ ,‬במבנה קיים‪ ,‬לצורך ביצוע שיפוצים‪ ,‬שינויים ותיקונים‬ ‫למיניהם‪.‬‬ ‫עבודות מיוחדות כגון‪ :‬עבודות ניקוי ופינוי פסולת בלתי שגרתי‬ ‫וכדומה‪ ,‬שאינן כלולות במפורש בסעיפי עבודה אחרים‪.‬‬ ‫‪ 24.03‬משמעות "עבודות הריסה" או "עבודות פירוק"‬ ‫יש להבחין בין "עבודות הריסה" או "הריסה" שפירושם‪ :‬הריסת‬ ‫אלמנטים קיימים בתוך המבנים או חוצה להם‪ ,‬על ידי שבירה‬ ‫וניפוץ לבין "עבודות פירוק" או "פירוקים" שפירושם ‪ :‬פירוק‬ ‫אלמנטים קיימים בתוך המבנים או מחוצה להם‪ ,‬על ידי ניתוק‬ ‫והפרדה לחלקים קטנים יותר או ניתוק מלוא האלמנט בבת‪-‬אחת‪,‬‬ ‫בשלמות‪ ,‬במטרה לשמור על שלמותם‪ ,‬ככל הניתן‪ ,‬על מנת לאפשר‬ ‫שימוש חוזר‪.‬‬ ‫לפני תחילת העבודה על הקבלן לסכם עם המזמין איזה אלמנטים‬ ‫מיועדים לפירוק )כמתואר לעיל( והעברתם לרשות המזמין‪ .‬את‬ ‫הסיכום הזה יש לערוך בכתב‪ ,‬אחרי סיור משותף במבנה עם נציגי‬ ‫שני הצדדים‪.‬‬ ‫‪ 24.04‬לפני תחילת כל עבודות הריסה ו‪/‬או פירוק על הקבלן לסמן את‬ ‫מקום ההריסה‪ ,‬בדיוק כנדרש בתכניות ו‪/‬או הנחיות ולבדקו שוב‬ ‫על מנת לוודא ולהיות בטוח שלא קרתה טעות‪ ,‬במידות ובמיקום‪,‬‬ ‫העלולה לגרום נזק‪.‬‬ ‫כמו‪-‬כן‪ ,‬יבדוק הקבלן את מהלך הצינורות בבנין הקיים בכדי לא‬ ‫לפגוע במערכות ומתקנים קיימים של חשמל‪ ,‬טלפון‪ ,‬מים‪ ,‬דלוחין‬ ‫ושופכין וכדומה‪ ,‬המיועדים להישאר במבנה‪ .‬על כל בעיה‬ ‫שתתעורר בנושא יש להסב את תשומת לב המפקח לכך ולקבל‬ ‫הנחיות ברורות ומפורטות להמשך העבודה‪.‬‬ ‫‪ 24.05‬בכל מקרה בו‪ ,‬תוך כדי ביצוע ההריסות‪ ,‬כולל הנעשות לחיבור בין‬ ‫אלמנטים חדשים לקיימים‪ ,‬נתקלים בחלקי בנין‬ ‫קונסטרוקטיביים )כגון‪ :‬עמודים וקורות(‪ ,‬על הקבלן להפסיק מיד‬ ‫ביצוע עבודות ההריסה באותו מקום ולהודיע למפקח על מנת‬ ‫לקבל הנחיות מפורטות בכתב ‪ -‬להמשך ביצוע העבודה‪.‬‬ ‫‪ 24.06‬כל מקרה בו יש צורך לחצוב‪ ,‬באופן חלקי‪ ,‬באלמנט קיים מבטון‪,‬‬ ‫על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח‪ .‬שטח החיצוב לא‬ ‫יתפשט מעבר לגבולות המותר ויש להקפיד ולהישמר מגרימת‬ ‫סדקים סביב שטח החיצוב‪ .‬קיים איסור מוחלט לפגוע במוטות‬ ‫הזיון‪.‬‬ ‫במקום שחלקי בטון עלולים להישאר תלויים באוויר‪ ,‬על הקבלן‬ ‫לבצע קודם לכן‪ ,‬תמיכות מתאימות‪ ,‬מתחת לאותם החלקים‪.‬‬ ‫במידה ועבודת החציבה בוצעה לדעת המפקח‪ ,‬באופן בלתי‬ ‫מקצועי‪ ,‬העלול לגרום נזקים באלמנטי הבטון הסמוכים‪ ,‬יתוקן‬ ‫הדבר בידי הקבלן על חשבונו הוא‪ .‬התיקון יבוצע לפי הוראות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪232‬‬ ‫והנחיות המפקח במקום‪.‬‬ ‫‪ 24.07‬כל העבודות תבוצענה בעבודת ידיים ו‪/‬או בעזרת כלים מכניים‬ ‫ו‪/‬או אחרים‪ ,‬הכל לפי הוראות ובאישור המפקח במקום‪.‬‬ ‫‪ 24.08‬מחירים‬ ‫א(‬ ‫מחירי עבודות הפירוק ו‪/‬או ההריסה כוללות‪ ,‬בין היתר‪,‬‬ ‫את התאום המלא מראש עם המפקח לכל נגיעה‪ ,‬פירוקי‬ ‫הריסה‪ ,‬התחברות וניתוק של מערכות חשמל‪ ,‬מים‪,‬‬ ‫צנרת‪ ,‬מ"א תקשורת וכיו"ב וביצוע העבודה על פי‬ ‫הנחיותיהם‪.‬‬ ‫ב(‬ ‫מחירי עבודות ההריסה כוללים פינוי הריסות ופסולת‬ ‫למקום מורשה ע"י כל גורם רשמי מחוץ למבנה‪ ,‬בתאומו‬ ‫ועל חשבונו של הקבלן‪.‬‬ ‫ג(‬ ‫מחיר עבודות הפירוק כוללים פינוי אלמנטים ומוצרים‬ ‫מפורקים למקום שיקבע על ידי המפקח‪.‬‬ ‫ד(‬ ‫מחיר פתיחת פתחים בקירות ובתקרות כולל ייצוב‬ ‫קצוות הפתח אחרי ההריסה לפי ההנחיות בתכניות‪,‬‬ ‫במפרט או ביומנים ולפי מידות מתוכננות והכנתו‬ ‫להרכבה בתוכו של אלמנטים שונים כגון‪ :‬חלונות‪,‬‬ ‫דלתות וכו'‪.‬‬ ‫ה(‬ ‫מחירי פירוק חלונות ודלתות שבמקומם יורכבו חלונות‬ ‫ודלתות חדשים‪ ,‬כולל גם תיקוני טיח בהיקף הפתח‪ ,‬יש‬ ‫לבצע טיח כדוגמת הקיים‪.‬‬ ‫ו(‬ ‫מחירי פירוק והריסת מערכות )חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב וכד'(‬ ‫יכללו בין השאר‪ ,‬גם את עבודות הגישור החשמלי‪,‬‬ ‫הורקת צנרת ומילויה מחדש‪ ,‬מעקפים‪ ,‬ברזים‪ ,‬פקקים‪,‬‬ ‫קופסאות חיבור וכל הדרוש להמשך תיפקודו התקין של‬ ‫הבנין בחלקים שלא נועדו להריסה ופירוק‪.‬‬ ‫ז(‬ ‫מחירי הפירוק וההריסה כוללים‪ ,‬בין השאר‪ ,‬גם את‬ ‫ההגנה על הבנין‪ ,‬על ריהוט קיים ועל אביזרים מפני נזק‬ ‫כל שהוא בזמן הפירוק וההריסה‪.‬‬ ‫ח(‬ ‫מדידת פתחים תהיה על פי המידה המצויינת בתכניות‪.‬‬ ‫ט(‬ ‫מחירי עבודות הפירוק וההריסה כוללות‪ ,‬בין היתר‪,‬‬ ‫את כל העבודות )סיתות‪ ,‬נקיון‪ ,‬פינוי‪ ,‬תיקון‪ ,‬השלמה‬ ‫וכיו"ב( הדרושות כדי להתאים את המקום להמשך‬ ‫עבודות בהתאם למתוכנן ולמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪233‬‬ ‫פרק ‪ - 40‬עבודות פיתוח נופי‬ ‫‪40.00.01‬‬ ‫תאור העבודה‬ ‫העבודות בשטחים הפתוחים במתחם האקדמיה ללשון‪ ,‬כוללות הכשרת שבילים לרבות‬ ‫ריצופים‪ ,‬ערוגות‪ ,‬ריהוט רחוב‪ ,‬נטיעות‪ ,‬השקיה‪ ,‬הכל לפי תכניות יועצי התשתית‪,‬‬ ‫קונסטרוקטור‪ ,‬מתכנן החשמל‪ ,‬הנוף והפיתוח‪ .‬העבודה היא באתר מבנה לשימור ויש‬ ‫לבצעה בזהירות ובדייקנות בהתאם לתכניות ולפרטים‪ .‬בשל קרבת העבודות למבנה ייתכן‬ ‫שעבודות גסות יבוצעו בעבודות ידיים למניעת פגיעה בו‪ ,‬לא תשולם תוספת בגין עבודות‬ ‫ידיים זהירות‪.‬‬ ‫העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה‬ ‫בהוצאה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון‪ ,‬משרד הבינוי והשיכון ומע"צ‪ ,‬על כל‬ ‫פרטיו העדכניים‪ ,‬המפרט המיוחד שלהלן‪ ,‬על פי ההנחיות הכלליות בתכניות ועל פי‬ ‫התכניות המפורטות והפרטים‪.‬‬ ‫כל העבודות יעשו בכפוף למפרט הבינמשרדי‪,‬למפרט המיוחד‪ ,‬להנחיות מיוחדות בכתב‬ ‫הכמויות‪ ,‬לתכניות ולפרטים‪.‬‬ ‫פרק ‪ :40.1‬מפרט מיוחד לעבודות עפר‬ ‫תת פרק ‪ 40.1‬עבודות הכנה ופירוק‬ ‫עבודות פירוקים – כללי‬ ‫מודגש כי כל עבודת החפירה במסגרת עבודה זו כוללת כל פירוק תת קרקעי שיידרש‪.‬‬ ‫עבודות הפירוקים כוללות פירוק וסילוק אלמנטים תת‪-‬קרקעיים‪ ,‬כגון יסודות בטון או‬ ‫צנרת ישנה‪ .‬עבודת הפירוקים כוללת פירוק זהיר של אלמנטים )כגון אבני ריצוף וכדומה(‪,‬‬ ‫אשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר‪.‬‬ ‫הריסה ופירוק‬ ‫העבודה כוללת הריסה ופירוק של מרצפים‪ ,‬קירות בטון‪ ,‬שוחות‪ ,‬וכו'‪.‬‬ ‫עבודת ההריסה והפירוק יבוצעו באופן מקצועי ובעבודה זהירה‪ ,‬בכלים ומכשירים‬ ‫מתאימים‪ ,‬מבלי לפגוע בתקינות אלמנטים לשימוש חוזר ומבלי לפגוע במערכות תשתית‬ ‫ומבנים‪.‬‬ ‫העבודה כוללת פינוי ההריסות למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות כולל תשלום האגרה‪,‬‬ ‫ופינוי חלקי מבנים ואלמנטים אשר לדעת המפקח ניתנים לשימוש חוזר למקום אחסון לפי‬ ‫הוראות המפקח‪.‬‬ ‫על הקבלן לבקר במקום ולבדוק את המצב הקיים‪ ,‬לרבות סוג החומרים‪ ,‬מיקום וצורת‬ ‫אלמנטים שונים‪ ,‬מצב וסוגי מערכות צנרת השקיה ותברואה‪ ,‬חשמל וכו'‪ ,‬על הקבלן לקחת‬ ‫בחשבון כי בתכניות עשויים לא להופיע כל האלמנטים לפירוק‪ ,‬וכי העבודה כוללת פירוק‬ ‫אלמנטים קיימים בשטח גם אם אינם מסומנים במדידה‪.‬‬ ‫פירוק מדרגות בטון כולל גם את פירוק משטח הבטון שמתחתן‪.‬‬ ‫פירוק קירות ‪ /‬גדר אבן ‪ /‬קיר גדר מבטון ו‪/‬או אבן ו‪/‬או בלוקים בכל עובי שהוא‪:‬‬ ‫העבודה תבוצע בהתאם למפורט במפרט הכללי‪.‬‬ ‫העבודה תבוצע בזהירות מבלי לפגוע במבנים ו‪/‬או מתקנים אחרים ו‪/‬או בחלקי מבנה‬ ‫שאינם להריסה‪ .‬וכוללת את פינוי הפסולת כמצויין בנ"ל‪.‬‬ ‫עקירת צמחיה‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪234‬‬ ‫צמחיה מיועדת לעקירה תסומן לקבלן על‪-‬ידי המפקח‪ .‬העקירה מתייחסת לצמחים ועצים‬ ‫אשר ייעקרו על שורשיהם ויפונו מהשטח כחלק מפינוי פסולת‪ .‬הקבלן אחראי לקבל רשיון‬ ‫עקירה )כולל תשלום אגרות(‬ ‫המדידה לעקירה לפי יחידות בציון קוטר הגזע לעצים‪.‬‬ ‫שמירה על צמחיה בשטח‬ ‫תשומת לב הקבלן לשמירה מלאה על כל הצמחייה בשטח למעט צמחיה שסומנה לעקירה‪.‬‬ ‫על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה בעצים ובשיחים‪ ,‬הן בשלב ביצוע עבודות‬ ‫עפר בשטח‪ ,‬הן בשלב ביצוע עבודות בנייה והן בקביעת שטחי ההתארגנות באתר‪.‬‬ ‫פגיעה וגרימת נזק לצמחיה קיימת תהא באחריות הקבלן‪.‬הקבלן יתקן את הנזקים על‬ ‫חשבונו ע"י שיקום השטח‪ ,‬לפי הנחיות האדריכל‪ ,‬וע"י נטיעת צמחים שווי ערך לצמחים‬ ‫שניזוקו‪ .‬קביעת מידת הנזק וסוג ואיכות הצמחים לשתילה מחדש ייקבעו ע"י האדריכל‬ ‫והמפקח‪ ,‬ועל ידי פקיד היערות במקרה של פגיעה בעצים‪.‬‬ ‫חפירה ו‪/‬או חציבה‬ ‫חפירה ו‪/‬או חציבה ‪ -‬למען הסר ספק מודגש בזאת כי במפרט זה יש רק סעיף‬ ‫אחד והוא "חפירה ו‪/‬או חציבה" ‪ .‬בכל מקום במסמכי מכרז‪/‬חוזה זה בו‬ ‫מופעים מושגים כגון‪" :‬חפירה" "חציבה" ‪" ,‬חפירה‪/‬חציבה" או "חפירה ו‪/‬או‬ ‫חציבה" הכוונה לחפירה ו‪/‬או חציבה בכל סוגי הקרקע ובכל זוגי הכלים‬ ‫והצ יוד הדרושים לא תוכר כל תביעה בנושא זה ‪.‬‬ ‫חפירה‪ /‬חציבה כוללת הריסה ופירוק ‪ ,‬תוך נקיטת אמצעי זהירות‪ ,‬של מבנים‬ ‫קיימים ‪ ,‬הריסת תאים‪ ,‬פירוקי ריצופים בכל עובי כלשהוא‪.‬‬ ‫העבודה כוללת הריסה מלאה של תאים‪.‬‬ ‫העבודה כוללת שבירת‪ ,‬חיתוך ופירוק אלמנטי בטון‪ ,‬משטחי בטון מכל סוג‬ ‫ו בכל עובי שבתחום החפירה‪ ,‬כולל חיתוך ופירוק ברזל הזיון‪ ,‬פירוק גושי‬ ‫הבטון‪ ,‬סתימת בורות בעפר מקומי מאושר‪ ,‬הידוק‪ ,‬העמסה‪ ,‬הובלה‪ ,‬סילוק‬ ‫הפסולת לאתר פסולת מאושר כולל תשלום האגרה‪ ,‬לפי הנחיות מנהל‬ ‫הפרויקט ו‪/‬או המפקח‪.‬‬ ‫כל הנ"ל יחפרו‪ ,‬יפורקו במקומות המוגדרים בתכניות ול פי הנחיות מנהל‬ ‫הפרויקט ו‪/‬או המפקח‪ ,‬כולל ריצופים‪ ,‬אלא אם הגדיר המנהל ‪/‬המפקח את‬ ‫הצורך בפירוק זהיר של הריצופים לשימוש מחדש‪.‬‬ ‫למען הסר ספק מהאמור במפרט הכללי מופנית תשומת לב הקבלן לעובדה‬ ‫שהעבודה כוללת העמסת והעברת מיטב החומר החפור המאושר למילוי‬ ‫ופיזורו בשטחי המ ילוי בשכבות‪.‬‬ ‫העבודה כוללת את כל האמור לעיל ‪ -‬העבודה‪ ,‬החומרים‪ ,‬הכלים‪ ,‬הציוד‬ ‫ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה‪.‬‬ ‫ביצוע החפירה ‪/‬חציבה‬ ‫החפירה ‪/‬חציבה תבוצע בעזרת עבודת ידיים ו‪/‬או כלים מכ א ניים שניתן‬ ‫להכניסם לאתר העבודה ובכפוף לאישורו של המהנדס‬ ‫החפירה תבוצע בה תאם לתכניות‪ ,‬תוך הקפדה על דיוק הביצוע לפי גבולות‬ ‫החפירה המסומנים‪ ,‬ציוד החפירה יהיה מסוגל לבצע את עבודות החפירה‬ ‫בצורה כזאת שערעור הקרקע יהיה מינימ א לי ויאפשר יצירת מדרונית מדורגת‬ ‫חלקה וישרה‪ ,‬תוך סילוק אזורים רופפים ובלתי יציבים הכל לפי קביעת‬ ‫המהנדס באתר‬ ‫עבוד ת החפירה תתבצע בהתאם לשלבי הביצוע המוכתבים ע"י המפקח‪.‬‬ ‫העבודה כוללת עבודה בשטחים צרים קטנים או נפרדים‪.‬‬ ‫כל החומר החפור יחשב כפסולת ויסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר‬ ‫כמפורט לעיל ‪ ,‬אלא אם כן החליט המזמין להורות על שימוש חוזר בחלק‬ ‫מהחומר החפור‪ .‬במקרה זה על הקבלן לא חסן זמנית את החומר בהתאם‬ ‫להוראות המזמין ללא תוספת תשלום‪.‬‬ ‫חפירה זהירה לצורך גישוש‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪235‬‬ ‫לפי הנחיות המזמין ו בתאום עם נציגי בעלי התשתיות‪ ,‬על הקבלן יהיה לחפור‬ ‫לצורך גלוי צנרת‪ ,‬שרוולים‪ ,‬כבלים‪ ,‬תשתיות ומתקנים תת‪ -‬קרקעיים קיימים ‪.‬‬ ‫סעיף זה אינו מתייחס לחפירה זהירה במסג רת חפירה כללית כמפורט בסעיף‬ ‫‪ 51.03.01‬לעיל‪.‬‬ ‫העבודה במסגרת סעיף זה כולל ת מילוי חוזר מהודק ומצעים בהתאם לצורך‬ ‫עד להחזרת המצב לקדמותו ‪.‬‬ ‫תכניות עדות‪ ,‬מדידה סופיות‬ ‫עם תום עבודות החפירה בשטח ‪ -‬תיערך ע"י מודד מוסמך אשר יוזמן ע"י‬ ‫המפקח וע"ח הקבלן‪ ,‬מפת מדידה אשר יוגשו ע"י הקבלן לביקורת המפקח‪,‬‬ ‫ותהווה עדות על התאמת בצוע עבודות הקבלן לנדרש‪.‬‬ ‫הכרת סוג הקרקע‬ ‫המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות העפר בכל עומק ורוחב‬ ‫שהם וכן בכל סוגי הקרקע‪ ,‬ללא יוצא מן הכלל אשר עשויים להימצא בתחום‬ ‫אתר העבודות ובקרבתו הסמוכה‪.‬‬ ‫סילוק והובלה של חומרי חפירה והריסות‬ ‫העבודה כוללת פינוי וסילוק חומר‪ ,‬פסולת בניה‪ ,‬תשתיות טמונות‪ ,‬בטונים‪,‬‬ ‫ברזל זיון וכו' ‪,‬ופינוי וסילוק לאתר שפיכה מאושר‪.‬‬ ‫החומר החפור‪ ,‬אשר הקבלן חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח ‪ -‬יסולק ע"י‬ ‫הקבלן ע"י הובלה למקום בו יתירו הרשויות המק ומיות את שפיכתם‪ .‬תאום‬ ‫בנושא זה עם הרשויות לרבות אישור מנהל מקרקעי ישראל להוצאת החומר‬ ‫מהשטח וקבלת האישורים הדרושים יחולו על הקבלן‪.‬‬ ‫כל התשלומים והאגרות חלים על הקבלן‪.‬‬ ‫במידה ותידרש ע"י הרשויות ערבות בקשר לכך ‪ -‬הקבלן ידאג להוצאתה ועל‬ ‫חשבונו‪.‬‬ ‫העבודה כוללת הובלת עפר לכל מרחק‪ .‬עבודת החפירה כוללת את כל מרחקי‬ ‫ההובלה הדרושים לצורך סילוק כל סוגי העפר ותוצרי החפירה ‪.‬‬ ‫חפיר ת יתר‬ ‫בכל מקום בו חפר הקבלן יותר מהנדרש‪ ,‬יהיה עליו למלא את החללים שנוצרו‬ ‫למפלס המתוכנן בחומר גרנול א רי בהידוק מלא או בטון רזה או ‪ CLSM‬ל פי‬ ‫הנחיות המפקח ולשביעות רצונו עד למפלס עבודות העפר המתוכנן‪.‬‬ ‫ניקוז השטח ‪ -‬סילוק מים מחפירות ומפני שטח נמוכים במהלך עבודות‬ ‫במידה ובמהלך העבודה יצטברו מים בחפירה או באיזור קרקע טבעית נמוך‬ ‫מסביבותיו עקב גשמים‪ ,‬ש י טפונות או ממקורות אחרים‪ ,‬יהיה על הקבלן‬ ‫לסלקם באחריותו ‪ ,‬באמצעים יעילים ומהירים ביותר‪.‬‬ ‫העבודה כוללת במידת הצורך‪ ,‬ביצוע תעלות ושיפועים לניקוז מי גשם‬ ‫בשטח ‪ .‬אופן הניקוז ושיטתו יתואמו עם המפקח לפני תחילת העבודה וטעונים‬ ‫אישורו המוקדם‪.‬‬ ‫תנועות עפר בשטח‬ ‫מודגש כי העבודה כוללת כל תנועות העפר בשטח המתחייבות משיטות הבצוע‬ ‫השונות ב הן ינקוט הקבלן כגון בצוע רמפות עפר לצורכי עבודתו והעברתן‬ ‫ממקום למקום‪ ,‬בצוע רמפות עפר לכניסה ויציאה מהאתר של כלי רכב‬ ‫וכי וצ"ב‪.‬‬ ‫עבודות העפר למיניה ן תהיה כאמור לעיל מהמצב הקיים בשטח למצב הסופי‬ ‫המתוכנן בלבד‪ ,‬כפי שמצב זה מופיע בתכניות המצורפות למכרז ‪.‬‬ ‫הידוק‬ ‫היד וק מבוקר יבוצע כמתואר בסעיף ‪ 01071‬במפרט הכללי ‪ ,‬ולפי הנחיות יועץ‬ ‫קרקע‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪236‬‬ ‫‪ 40.2‬עבודות עפר ומצעים‬ ‫בנוסף לאמור בפרק ‪ 01‬עבודות עפר במפרט המיוחד להלן תוספות‪/‬הבהרות ‪:‬‬ ‫כללי‬ ‫עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכ א ניים מסוג אשר יאושר ע"י‬ ‫המפקח‪ .‬אופן הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק ‪5102‬‬ ‫במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות ) ‪.( 51‬‬ ‫הקבלן ינקה את כל השטחים המיועדים לשתילה מכל פסולת בנין‪ ,‬תשתית‬ ‫אבן‪ ,‬אבנים בגודל ‪ 7-5‬ס"מ ומעלה‪ ,‬צמחיה קיימת )צמחיה קיימת‬ ‫הנשארת בשטח תסומן ע"י המתכנן ותישאר בשטח‪,‬באישור המפקח(‪,‬‬ ‫גדמים‪ ,‬ע שבים וכו'‪ ,‬ויפנה את כל החומר והפסולת אל מקום שפך מותר‪.‬‬ ‫על הקבלן לקבל את אישור המפקח לניקיון השטח וגובה החישוף לפני‬ ‫מילוי הקרקע‪/‬מצעים‪.‬‬ ‫ליד מתקנים תת קרקעיים‪ ,‬ליד קירות או עמודים בשטחים מוגבלים‬ ‫אחרים ישתמש הקבלן‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬בעבודת ידי י ם לצורך ביצוע‬ ‫החפירות ‪ .‬העבודה תתבצע בכל שטח בתחומי גבול העבודה לרבות שימוש‬ ‫בעבודות ידיים ‪ ,‬עבודה בשטחים צרים‪ ,‬קטנים או נפרדים‪.‬‬ ‫העבודה כוללת חפירה ו‪/‬או חציבה ‪ ,‬העברת החומר לשטחי מילוי במרחקים‬ ‫שונים ופיזור בשכבות‪ ,‬כמפורט בפרק הנ"ל ועל פי הנחיות המפקח במקום ‪,‬‬ ‫ומילוי בשכבות והידוק לפי הנחיות יועץ קרקע של חומר מילוי מובא‪.‬‬ ‫השתית‬ ‫שתית‪ :‬יישור והידוק מלא של שתית לשבילים ו רחבות לאחר עבודות עפר‬ ‫)צורת דרך( דיוק המפלסים בשכבות מתחת לתשתית הכביש הן באזורי‬ ‫חפירה והן בגמר המילוי‪ ( -+) 10 -‬מ"מ‪) ,‬ולא תותר סטייה כלפי מעלה(‬ ‫לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך על הצפיפות ועל תכולת‬ ‫הרטיבות‪ .‬בכל מקרה של פגיעה בצורת הדרך )כגון גשם‪ ,‬התייבשות‪,‬‬ ‫היווצרות חריצים ובועות ע"י כלים מכ א ניים וכדו'(‪ ,‬יבצע הקבלן את‬ ‫העבודה מחדש‪ ,‬לפני המשך ה עבודות‪.‬‬ ‫את תחתית החפירה )השתית( וכן את המילוי יש לכבוש ולהדק עד לקבלת‬ ‫צפי פות מינימלית הנדרשת בהתאם לסוג החומר אם לא צוין אחרת עובי‬ ‫השכבות לא יעלה בעוביין על ‪ 20‬ס"מ ) מדוד לאחר הידוק(‪.‬‬ ‫לכל ‪ 500‬מ"ר או שטח קטן עד ‪ 500‬מ"ר‪ ,‬יילקחו לפחות ‪ 3‬בדיקות צפיפות‬ ‫מכל שכבה בשיטת מד ‪ -‬גרעיני‪ .‬המפקח יקבע את מיקום הבדיקות‪ .‬לכל ‪6‬‬ ‫בדיקות גרעיניות תילק ח בדיקת חרוט‪ -‬חול ‪. 1‬‬ ‫מצעים ותשתיות‬ ‫לפני ביצוע השכבות השונות יש לקבל אישורים בכתב של מתכנני‬ ‫האינסטלציה‪ ,‬הניקוז החשמל ‪,‬מאדריכל הנוף ומהמפקח‪.‬‬ ‫פיזור החומר יעשה בהתאם לסימון ולגבהים שבתכניות‪.‬‬ ‫החומר יפוזר על פני תשתית מהודקת‪.‬‬ ‫פיזור החומר יבוצע ע"י מפלסת בהתא ם למפלסים‪.‬‬ ‫שכבת המצע חייבת להיות הומוגנית וסגורה בחומר דק‪.‬‬ ‫המצע יענה על הדרישות הבאות‪:‬‬ ‫אינדקס הפלסטיות לא יעלה על ‪. 6%‬‬ ‫גבול הנזילות לא יעלה על ‪. 25%‬‬ ‫המצע יהיה בגבולות הדירוג הבאים‪:‬‬ ‫מס' ‪200‬‬ ‫מס' ‪4‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪3‬‬ ‫נפה‬ ‫‪0-15‬‬ ‫‪35-70‬‬ ‫‪60-100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%‬‬ ‫המ‪.‬ת‪.‬ק‪ .‬ה מינימלי יהיה ‪. 40%‬‬ ‫המצע יהיה נקי מחומרים אורגניים וחרסיתיים‪.‬‬ ‫החומר יובא כשהוא מעורבב ומורטב מראש‪.‬‬ ‫צפיפות המצע לאחר הידוק תהיה לפחות ‪ 2100‬ק" ג ‪/‬מ"ק‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪237‬‬ ‫הידוק מילוי מבוקר‬ ‫יש למנוע ככל האפשר התייבשות המילוי ע"י הנחה רצופה של השכבות‪.‬‬ ‫השכבה מהודקת תכוסה בשכבה הבאה מעליה סמוך ככל האפשר לגמר‬ ‫ההידוק ומיד לאחר אישור המפקח‪ .‬אם כתוצאה מייבוש או הרטבה משתנים‬ ‫תכולת הרטיבות או הצפיפות מעבר לדרישות‪ ,‬השכבה תוחזר לרמה הנדרשת‬ ‫ע"י עיבוד‪ ,‬תיחוח והידוק מחדש לפי הנחית המפקח‪ .‬יש לעבד כמות )שטח(‬ ‫המותאם להספק עבודה יומי המאפשר כיסו י שכבה מוגמרת בשכבה הבאה‪.‬‬ ‫מילוי מקומי ו מובא מבחוץ‬ ‫לצורך מילוי ועד לגבה ‪ 40 -‬ס"מ מפני פיתוח סופיים‪ ,‬ישתמש הקבלן‬ ‫במיטב העפר המקומי אשר נחפר בשטח המבנה‪ ,‬כאשר החומר ה חולי יותר‬ ‫ישמר לחלקו העליון של המילוי בהתאם לתכנית‪ .‬לאחר מילוי בעפר‬ ‫המקומי המאושר‪ .‬על הקבלן לק בל אישור מוקדם מהמפקח לגבי טיב העפר‬ ‫המובא ומקום כרייתו‪.‬‬ ‫מילוי באדמת גן‪-‬‬ ‫כחומר מילוי לשטחי הגינון בשתי שכבות בעובי ‪ 15‬ס"מ כל אחת ליצירת שכבה‬ ‫בעובי ‪ 30‬ס"מ סה"כ עד למפלסי פיתוח סופיים‪ ,‬תובא אדמה הזהה בהרכבה‬ ‫לאדמה המקומית לפי הנחיות לקרקע שבפרק ‪. 41.1.10‬‬ ‫מצעים‬ ‫‪ 51.04.02‬יישור והידוק פני מצע קיים שנחשף לאחר פירוק ריצוף במקומות‬ ‫בהם מתוכנן ריצוף‬ ‫במקומות הרלוונטיים‪ ,‬לאחר פירוק השכבות הריצוף בזהירות‪ ,‬יש ליישר את‬ ‫המצע הקיים שנחשף‪ ,‬לתחח שכבה בעובי ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬להרטיב ולהדק לצפיפות‬ ‫הנדרשת למצע סוג א' בבקרה מלאה‪.‬‬ ‫אחריות הקבלן‬ ‫תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה‬ ‫והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות‪.‬‬ ‫בדיקת קרקע לאדמה מקומית ואדמה מובאת‬ ‫לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה‪ ,‬פוריות הקרקע‪ ,‬מחלות ומזיקי קרקע(‪ ,‬יש‬ ‫לבצע בדיקת קרקע‪.‬‬ ‫הבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך‪.‬‬ ‫על הדגימות המובאות למעבדה יצויין מיקום המדגם במדויק ועומקו‪.‬‬ ‫בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות‪ ,‬או‬ ‫מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח‪ .‬תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו‬ ‫למפקח‪ ,‬כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין‪ .‬יש לבצע לפחות ‪ 5‬דגימות‬ ‫קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך‪.‬‬ ‫הבדיקות הנדרשות הן‪ :‬מבנה פיזי וכימי‪ ,‬רמת יסודות הזנה )חנקן‪ ,‬זרחן ואשלגן(‬ ‫‪ ,PH‬מיצוי רוויה מליחות‪ ,‬מוליכות חשמלית )‪ ,(E.C‬מחלות ומזיקי קרקע‬ ‫הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה ‪.0-30 ,30-60 ,90-60‬‬ ‫שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע‪ ,‬שבוצעו‬ ‫והמלצות המעבדה‪ ,‬באישורו של המפקח בצרוף התוצאות‪.‬‬ ‫לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח‪ ,‬על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת‬ ‫הגן כמפורט בהמשך‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪238‬‬ ‫הערה‪ :‬הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח ע"י סוקר קרקע המאושר ע"י‬ ‫המפקח‪ .‬תוצאות הבדיקה‪/‬ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר‬ ‫הקרקע ישירות למפקח‪.‬‬ ‫עיקור הקרקע‬ ‫עיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים‪ ,‬פרומטול "‪ "S‬סימנקס )או שווה ערך(‪.‬‬ ‫צורת היישום בהתאם להוראות היצרן‪ ,‬האחריות לאי התחדשות של צמחיה תהיה‬ ‫לתקופת של שלוש שנים‪ .‬עיקור הקרקע יבוצע בכל תחום עבודה‪,‬כולל שטחי הריצוף‪.‬‬ ‫פרק ‪ :40.4‬קירות ומעקות‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫על העבודות עפ"י פרק זה יחולו הוראות של המפרט הבינמשרדי הכללי ובנוסף הוראות‬ ‫מכון התקנים מפמ"כ ‪ -378‬חיפוי קירות באבן טבעית‪.‬‬ ‫‪ - 40.05‬עבודות ריצוף‪,‬חיפוי קירות‪ ,‬אבני שפה‪ ,‬מדרגות ורחבות‬ ‫עבודות אבן כללי‬ ‫סעיף זה מתייחס לכל עבודות האבן‪ ,‬כגון‪ :‬ריצוף‪ ,‬מדרגות‪ ,‬אבני מחסום‪,‬‬ ‫חיפוי קירות‪ ,‬ספסלים וכו'‪.‬‬ ‫האבן מוגדרת בכתב הכמויות במחיר יסוד ותיבחר ע"י האדריכלים עם‬ ‫תחילת ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫הקובע היחיד י בנוגע לסוג האבן ו לטיב האבן יהיו האדריכל והמפקח ‪.‬‬ ‫האבן תעמוד ב כ ל התקנים ברמה הגבוהה ביותר ובדרישות מפרטי האבן‬ ‫שלשהן‪.‬‬ ‫אספקת אבני ריצוף וחיפוי‪:‬‬ ‫הקבלן אחראי על הטיפול באספקה‪ ,‬הזמנה למשיכת וקליטת החומר‬ ‫ותזמון לנ"ל‪ .‬הקבלן אחראי לרצף העבודה ללא עיכוב בלוח הזמנ ים‪.‬‬ ‫טיב העבודה ‪:‬‬ ‫תהיה הקפדה על רמת האבן על כל סוגיה כולל איכות האבן‪ ,‬איכות‬ ‫החיתוך‪ ,‬דיוק החיתוך‪ ,‬הסיתות האחיד‪ ,‬אי שימוש באבן פגומה‪ ,‬בנייה‬ ‫מדויקת‪ ,‬גימור‪ -‬כ י חול‪ ,‬גימור יבש‪ ,‬ניקיון האבן וכו'‪ .‬הקבלן ייקח בחשבון‬ ‫שהמפקח ו‪/‬או האדריכל יסמן כל אבן פגומה ועל הקבלן יהיה להחליפה‬ ‫ללא כל תמורה גם אם הסימון נעשה לאחר יציקת השורה או לאחר שנבנו‬ ‫שורות אבן נוספות מעל או בצמוד ל שורה האמורה‪.‬‬ ‫כיחול אם נדרש‪ ,‬כמפורט בתכניות‪:‬‬ ‫הקבלן יבצע את הכיחול ע"פ כל השלבים הדרושים‪:‬‬ ‫ניקוי הטיט לעומק ‪ 3‬ס"מ‪.‬‬ ‫ניקוי דפנות האבן לעומק ‪ 3‬ס"מ באופן מכני וב עבודת ידיים בלחץ אויר‬ ‫ולאחר מכן שטיפה במים‪.‬‬ ‫סילוק כל החתיכות והפירורים‪.‬‬ ‫הכנת החומר בצורה הנכונה ‪ -‬הקפדה על המינון‪.‬‬ ‫התאמת הגוון לגוון האבן‪ :‬הכיחול יהיה עם צמנט בגוון האבן ו יאושר ע"י‬ ‫האדריכל בטרם הביצוע ‪.‬‬ ‫מילוי לעומק של החלל ודחיסת החומר פנימה‪.‬‬ ‫גמר הכיחול ע" י מכשיר שידחס את הכיחול ויאפשר גימור של משטח ישר‬ ‫ושקוע ‪ 2-3‬מ"מ מפני האבן או כנדרש בהמשך בהתאם לפרטים עבור סוגי‬ ‫האבן השונים ‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪239‬‬ ‫לאחר התייבשות לעבור עם המכשיר פעם נוספת להדק את הכיחול ולסתום‬ ‫סדקים‪.‬‬ ‫תוך כדי ה כיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ומשיירי צמנט בטון‪.‬‬ ‫דוגמאות באתר ‪:‬‬ ‫למען ה סר כל ספק יכין הקבלן ויפרק במידת הצורך דוגמאות לכל אלמנט‬ ‫ללא שום תשלום נוסף בגודל ‪ 2‬מ"ר לפחות או בהתאם לנדרש בסעיפים‬ ‫השונים ‪ .‬הדוגמא תהיה נוספת על מנין הכמות המוזמנת‪ .‬הקבלן יגיש‬ ‫לאישור האדריכל והמפקח מספר דוגמאות של האבנים שבדעתו לספק‬ ‫ועליהן דוגמת סוגי הסיתותים השונים‪ .‬הדוגמאות תסופקנה במועד כזה‬ ‫שיספיק למפקח ולאדריכל לבחון ולאשר‪ ,‬או לפסול את הדוגמאות‪.‬‬ ‫המתכנן ו ‪ /‬או ניהול הפרויקט רשאי ם לבצע שינויים ברוחב ואורך ובדוגמת‬ ‫הריצוף‪ .‬הקבלן יחל בעבודות הריצוף רק לאחר קבלת אישור בכתב‬ ‫מהאדריכל ומנה" פ‪.‬‬ ‫לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלקמן‪ :‬בסיסי בטון‬ ‫לעמודי התאורה‪ ,‬בסיסים מבטון לריהוט הרחוב וכו' ‪ ,‬כל עבודות התאורה‪,‬‬ ‫החשמל והניקוז‪ ,‬המים‪ ,‬הביוב‪ ,‬ההשקיה וכו'‪ .‬על הקבלן לקבל אישור‬ ‫המפקח לתחילת עבודות הריצוף‪.‬‬ ‫בכל סעיפי העבודות שיש בהם שימוש במרצפו ת מסוג כלשהו יהיו כל‬ ‫החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף וקווי השינוי בניסור‪ ,‬למעט‬ ‫מקרים בהם תצוין במפורש הוראה שונה בתכנית‪ ,‬בכתב הכמויות וכו'‪ .‬לא‬ ‫יותר שימוש בגיליוטינה‪ .‬בחיתוך האבנים וההשלמות יש להקפיד על‬ ‫חיתוך ללא פגמים ועם דופן ניצבת ישרה‪.‬‬ ‫קווי שינוי עיבוד ‪ -‬כוון דוגמת הריצוף‪ ,‬מעבר בין גוון לגוון ומפגש בין‬ ‫אלמנטים כגון מדרגות‪ ,‬קירות‪ ,‬אבן שפה וכו'‪ .‬ריצוף בקשתות‪ ,‬נסור‬ ‫בזוויות‪ ,‬התאמת יחידות מיוחדות‪ ,‬סביב פתחי עצים וכו'‪ ,‬כל העבודות‬ ‫הנ"ל יעשו בתא ו ם עם האדריכל והמפקח והנן כלולות בעבודה ‪.‬‬ ‫הגימור העליון בשטחי ם המרוצפים יהיה בהתאם לכתוב בכתב הכמויות‬ ‫ובכל מקרה ללא פגמים‪.‬‬ ‫יש להקפיד‪:‬‬ ‫על שימוש באבנים שלמות בלבד ובאיכות מעולה‪.‬‬ ‫ביצוע הריצוף יהיה לפי דוגמת ריצוף כמופיע בתכניות‪.‬‬ ‫הריצוף יתחיל ויתקדם בהתאם לקווי "התחלת ריצוף" המסומנים‬ ‫בתכניות‪ ,‬או לפי הנחיות האדריכל ומנ ה"פ‪.‬‬ ‫יש לשאוף‪ ,‬ע"י תיאום‪ ,‬כי הגמר יהיה באבנים שלמות‪ .‬במידה ואין הדבר‬ ‫ניתן‪ ,‬יש לחתוך את אבני הריצוף בעזרת מסור דיסק בלבד‪ ,‬יש להקפיד כי‬ ‫האבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה‪.‬‬ ‫כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר‬ ‫וזאת ע" י חיתוכים ניסורים‪ ,‬ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים‬ ‫שלמות‪ ,‬אבני קצה או חצאים‪ ,‬כל זאת רק באישור המפקח והאדריכל‪.‬‬ ‫השלמה של מרווחים סביב למכסי שוחות‪ ,‬אבני שפה‪ ,‬קירות וכו' תורשה‬ ‫רק במקרים מיוחדים‪.‬‬ ‫יש להצמיד את האבנים באופן שייווצר ו מישקים מינימאליי ם ‪.‬‬ ‫בכל מקרה אין להשתמש באבנים הקטנות מ‪ 25% -‬מגודל אבן רגילה‪.‬‬ ‫במרווחים קטנים יותר יורשה השימוש בתערובת בטון מתאימה בגון‬ ‫הריצוף באשור המפקח‪ ,‬כל זאת ללא תוספת מחיר‪) .‬מרכיב הצבע יירכש‬ ‫ע"י הקבלן ו על חשבונו(‪ .‬בכל מקרה אין לבצע כיחול בקצה ברוחב גדול מ‪-‬‬ ‫‪ 4‬ס"מ‪.‬‬ ‫תחולת העבודה‬ ‫העב וד כוללת את כל המפורט לעיל‪ ,‬וכוללת שילוב אבנים בעלי מידות‬ ‫שונות ובעלי גוונים שונים‪ ,‬בכל אחוז שהוא‪.‬‬ ‫העבודה כוללת את הכנת השטח‪ ,‬החול ‪ ,‬עבור חגורת הבטון לתמיכת‬ ‫משטחי הריצוף במקום שבו אין קירות או גדרות או אבן צד גננית ‪,‬בהתאם‬ ‫לפרטים‪ ,‬עבודה בשטחים קטנים או צרים‪ ,‬קשתות‪ ,‬שטחים מעוגלים‪,‬‬ ‫שילוב גוונים ודוגמאות וכדו'‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪240‬‬ ‫אבני השפה ‪ ,‬היסוד לרבות הזיון כנדרש‪ ,‬עבודות החפירה והמילוי‪ ,‬שימוש‬ ‫באבנים מעוגלות‪ ,‬אבני שפה מונמכות וכו'‪.‬בהתאם לפרטים‪.‬‬ ‫עבודות הכנה‬ ‫כללי‪:‬‬ ‫לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלהלן‪ :‬קירות‪ ,‬מדרגות‬ ‫ורמפו ת בסיסי בטון לעמודי התאורה‪ ,‬בסיסים לריהוט מבטון וכו'‪ ,‬כל‬ ‫עבודות והניקוז‪ ,‬המים‪ ,‬הביוב‪ ,‬שרוולי ההשקייה וכו'‪ .‬על הקבלן לקבל‬ ‫אישור הפיקוח לתחילת עבודות הריצוף‪.‬‬ ‫על הקבלן לרסס את כל השטח המיועד לריצוף בריסוס קוטל עשבים‪ .‬על‬ ‫הקבלן להימנ ע מריסוס קוטלי עשבים מעבר ל שטחים שצוינו ולמלא‬ ‫בדייקנות הוראות יישום חומרי הדברת העשבים‪ ,‬הקבלן אחראי לכל נזק‬ ‫שייגרם בשל שימוש לא נכון או שלא כמפורט בחומרי ההדברה‪.‬‬ ‫י ש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים‬ ‫לפני תחילת העבודה‪.‬‬ ‫עבודת הריצוף כוללת את העבודה להדברת עשב ים בשטחי הריצוף‪.‬‬ ‫אבני שפה ואבני צד‪:‬‬ ‫העבודה כוללת חפירה ליסוד האבן‪ ,‬הידוק השתית‪ ,‬יציקת היסודות מבטון‬ ‫והנחת אבני השפה על גבי שכבת טיט צמנט‪.‬‬ ‫הנחת אבני שפה מבטון‪ -‬האבן צריכה להתאים לדרישות התקן הישראלי‬ ‫מס' ‪ . 19‬אבן השפה צריכה להיות ישרה ושלמה‪ ,‬בעלת זוויות שלמות ‪ ,‬ללא‬ ‫סדקים‪ ,‬פגמים או בועות אוויר‪.‬‬ ‫י ש להניח את אבני השפה במיקום ובמפלס המצוינים בתכניות‪ .‬דיוק‬ ‫ההנחה צריך להיות ‪ ± 1‬סנטימטרים במיקום ו‪ ± 3 -‬מילימטרים במפלס‪,‬‬ ‫אולם לא תותר מדרגה גבוהה מ‪ 2 -‬מילימטרים בין אבן אחת לשכנתה‪.‬‬ ‫המרחק בין אבן לאבן לא יעלה על ‪ 1‬ס"מ‪ .‬בקשתו ת בעלות רדיוס קטן מ‪3 -‬‬ ‫מטר‪ ,‬יש להשתמש באבני שפה שאורכן ‪ 50‬ס"מ בלבד‪ .‬אין אישור לשבור את אבני‬ ‫השפה וייעשה שימוש במסור חשמלי בלבד‪.‬‬ ‫לאחר ההנחה‪ ,‬יש להכין את התבניות לגב הבטון‪ ,‬לצקת את הגב מבטון‬ ‫ולמלא את הרווחים בין האבנים בטיט צמנט‪ .‬לאחר גמר כל העבודות יש‬ ‫לנקות את האבנים ולהסיר מהם כל לכלוך‪.‬‬ ‫סטיות מותרות ‪:‬‬ ‫הסטייה המותרת בגובה המתוכנן לא תעלה על ‪ ±5‬מילימטרים‪ .‬הסטייה המותרת‬ ‫במישוריות לא תעלה על ‪ 5‬מ"מ‪ ,‬כאשר המדידה נעשית באמצעות סרגל אלומיניום ישר‬ ‫בעובי ‪ 5‬מ"מ‪ ,‬בגובה ‪ 10‬ס"מ לפחות ובאורך ‪ 5‬מטרים‪ .‬הפרש הגובה בין אבנים סמוכות‬ ‫לא יעלה על ‪ 2‬מילימטרים‪ .‬במקרה של סטיות גדולות מהמותר‪ ,‬יהיה על הקבלן לפרק‬ ‫ולרצף מחדש הקטעים שאינן עונים על הדרישות‪.‬‬ ‫מפרטי אבן טבעית‬ ‫חומרים‬ ‫כללי‪ :‬לאחר בחירת האבן ע"י המזמין‪ ,‬כל יחידות האבן יהיו מסוג אדריכלי סטנדרטי‪ ,‬ללא‬ ‫סדקים‪ ,‬תפרים או כתמים‪ ,‬העלולים לפגום במראם‪ ,‬שלמותם המבנית או תפקודם‪ .‬הצבע‬ ‫או מאפיינים חזותיים אחרים המאפיינים באופן טבעי את החומר המסוים‪ ,‬כפי שהודגם‬ ‫בצורה מניחה את הדעת בשלבי הדגימה או ההדמיה‪ ,‬יתקבלו בתנאי שאינם פוגמים בכושר‬ ‫המבני או ב"עמידות" החומר‪ .‬האוריינטציה המבנית‪ ,‬המרקם והגימור‪ ,‬יהיו כולם בטווח‬ ‫המדגמים שאושרו בידי האדריכל‪/‬הפיקוח ויעובדו כולם בהתאם לפרטים ולתכניות‪ ,‬לפני‬ ‫אספקתם לאתר‪.‬‬ ‫מקור אספקת האבן‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪241‬‬ ‫יש לציין את מיקום הכרייה המדויק על פני שטח העבודה‪) ,‬ערוץ‪ ,‬הבסיס והמיקום המבני‬ ‫במחצבה( נהלי הכרייה‪ ,‬המגבלות )כגון‪ ,‬פיצוצים(‪ ,‬נוכחותם של אזורים שחוקים‪ ,‬נפח‬ ‫המטען ומרקמו‪.‬‬ ‫כל האבן שצוינה במפרט תילקח ממחצבות בעלות כושר מספיק ומתקנים מתאימים כדי‬ ‫לעמוד בדרישות שצווינו‪ .‬בלוקים יוצאו משכבת מחצבה או אזור בודד‪ ,‬שיועד במיוחד‬ ‫עבור הפרויקט‪ ,‬וכל המדגמים יילקחו ויוגשו לניהול הפרויקט והפיקוח בהתאם‪ .‬החיתוך‬ ‫והגימור יתבצעו בידי חברה שיש לה ציוד מתאים לעבד את החומר מייד עם הזמנתו תוך‬ ‫הקפדה מדויקת על המפרטים‪ .‬הספק יציג עדויות ליכולתו במידה ויידרש לכך בידי‬ ‫האדריכל‪/‬ניהול הפרויקט‪ .‬הספק יכלול גם פרטים על ניסיון העבר‪ ,‬רשימה של פרויקטים‬ ‫גדולים שבוצעו כולל פרטי מיקום והמלצות‪.‬‬ ‫מייד עם חתימת החוזה‪ ,‬יגיש הספק לניהול הפרויקט ‪/‬לאדריכל דוגמאות אבן כנדרש‬ ‫בצירוף תעודות בדיקה עדכניות ותיאור פרטרוגרפי‪ .‬בנוסף לכך יגיש המספק גם את מיקום‬ ‫חצרות הכרייה או המחצבות‪ ,‬פני שטח העבודה‪ ,‬הערוץ‪ ,‬או מיקום הבסיס )כולל תצלומים‬ ‫מפורטים( שם ממוקמת האבן הנדרשת‪ ,‬ויגיש את תאריך הזמינות של חומרים כאלה‬ ‫לאספקה לפרויקט‪ .‬כמו כן‪ ,‬על הספק לציין את שמה של מעבדת בדיקה מוסמכת עימה‬ ‫יעבוד‪ ,‬שיש לה ניסיון בבדיקה של אבן מימדית‪.‬‬ ‫הספק יהיה אחראי באופן מלא לוודא שיש בציוד המחצבה ובמפעל העיבוד מספיק כושר‬ ‫כדי להפיק את האבן באחידות‪ ,‬במרקם‪ ,‬בגוון ובמימדים הנדרשים‪ ,‬וכי ייצורה יהיה‬ ‫בקצב שיעמוד בלוח הזמנים של הפרויקט‪ .‬כמו כן‪ ,‬יש לציין את האפשרות לרכישה נפרדת‬ ‫של כמות נומינלית של אבן בסוף תקופת החוזה‪ ,‬כדי למלא את הצורך במלאי חלפים‬ ‫עתידי‪.‬‬ ‫המידע שלהלן יסופק בשעת האריזה או על גבי טפסי האספקה‪ :‬תיאור פטרוגרפי של האבן‪,‬‬ ‫השם המסחרי‪ ,‬השם והכתובת של הספק ושם המיקום של המחצבה‪.‬‬ ‫סטנדרטים של בדיקה‬ ‫איכות האבן תאושר בידי ניהול הפרויקט ותספק את הדרישות של האדריכלים ויועצי‬ ‫האבן‪ .‬בדיקת איכויות האבן תהיה בהתאם לתקני ‪ ASTM‬בנוסף לתיאור הפטרוגרפי ‪EN‬‬ ‫‪ ,12407‬אלא אם יוסכם אחרת‪.‬‬ ‫דרישות סוג אבן‬ ‫קריטריונים לקבלה‬ ‫הקריטריונים והערכים לקבל יתאימו למפרט הבא‪:‬‬ ‫אבן גיר‬ ‫התנגדות לשחיקה‬ ‫חוזק לדחיסה‬ ‫מודולוס הפקיעה‬ ‫ספיגה‬ ‫צפיפות‬ ‫‪ASTM C241‬‬ ‫‪ASTM C99‬‬ ‫‪ASTM C99‬‬ ‫‪ASTM C97‬‬ ‫‪ASTM C97‬‬ ‫מינימום ‪) 10‬ערך(‬ ‫מינימום ‪55 Mpa‬‬ ‫מינימום ‪6.9 Mpa‬‬ ‫מקסימום ‪2%‬‬ ‫מינימום ‪ 2560‬ק"ג‪/‬מ"ק‪.‬‬ ‫יש לחתוך את אבן הגיר נגד הגרעיניות אלא אם יוסכם אחרת‪.‬‬ ‫סיבולות עובי‪ .‬שינויים בפני שטח משוייפים‪ ,‬מושחזים ומשופשפים‪-‬דק לא יעלו על‬ ‫הסיבולות הבאות )אלא אם יוסכם אחרת(‪:‬‬ ‫יחידות אבן‪:‬‬ ‫שטיחות‪:‬‬ ‫>‪ 30‬מ"מ>‪ 80‬מ"מ‬ ‫<‪ 80‬מ"מ‬ ‫‪ 2% ±‬מהעובי המוצהר‬ ‫‪ 3 ±‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪ 5 ±‬מ"מ‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪242‬‬ ‫טיפול ומשלוח‬ ‫אריזה וטעינה‬ ‫לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה למשלוח‪ ,‬תוך שימוש בכל אמצעי‬ ‫הזהירות הסבירים והמקובלים נגד נזק במהלך ההובלה‪ .‬אין להשתמש בשום חומר העלול‬ ‫לגרום לכתמים או שינויי צבע לשם אחסון או אריזה‪.‬‬ ‫אחסון והגנה באתר‬ ‫עם קבלת האבן באתר הבניה או חצר האחסון‪ ,‬יש להערים אותה על גבי עץ או פלטפורמות‬ ‫בגובה לפחות ‪ 8‬ס"מ מעל פני הקרקע‪ ,‬ויש לנקוט אמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע‬ ‫הכתמה בעת האחסון‪ .‬אם האחסון אמור להימשך זמן רב‪ ,‬יש להשתמש גם בפוליאתילן או‬ ‫יריעת פלסטיק מתאימה אחרת ככיסוי מגן כללי‪.‬‬ ‫ניקוי‬ ‫האבן תסופק לאחר ניקוי בסדנה בעת הייצור הסופי‪ .‬אחרי השלמת ההתקנה‪ ,‬הקבלן ינקה‬ ‫בזהירות את האבן‪ ,‬יסיר את כל הלכלוך‪ ,‬כתמי ושיירי מלט‪ ,‬לכלוך‪ ,‬ו‪/‬או כל גורם אקראי‬ ‫המכתים את פני האבן באתר‪.‬‬ ‫ניתן להשתמש במברשות פלדה או בצמר פלדה כאשר מדובר במשטחים שאינם משויפים‬ ‫או מושחזים‪ ,‬אולם השימוש במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמיסות אחרות‪,‬‬ ‫העלולים לגרום לשינויים בצבע‪ ,‬אסור בהחלט‪ .‬יש ליצור קשר עם היצרן‪/‬הספק לפני‬ ‫שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ לדטרגנטים‪.‬‬ ‫קיבוע האבן‬ ‫כללי‬ ‫כל התקנה וקיבוע של אבן לפי פרטי קונסטרוקטור‪.‬‬ ‫אחרי שהותקנה עבודת האבן‪ ,‬תהיה זו אחריותו של הקבלן הכללי לוודא שקיימת הגנה‬ ‫נאותה ומספקת מפני נזק‪.‬‬ ‫כל כתם שנגרם במהלך הבנייה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה יחשב לפגם באבן‪ ,‬ופיסות‬ ‫כאלה יסולקו מהעבודה‪ .‬במידה וגימור או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי השלמת‬ ‫הבנייה‪ ,‬יספק הקבלן‪/‬הספק חומר חדש ואת כוח העבודה הדרוש כדי להתקין חומר חדש‬ ‫זה‪.‬‬ ‫ספק האבן‪/‬הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצוע אחרים‪ .‬הוא יבצע כל חיתוך‬ ‫וגימור שיידרשו כדי להתאים את עבודתו לעבודתם של אחרים וכפי שניתן להסיק באופן‬ ‫סביר מתוך השרטוטים והמפרטים‪.‬‬ ‫בדיקות מעבדה שיש לבצע )‪(ASTM‬‬ ‫‪ 70‬על ‪ 70‬על ‪ 70‬מ"מ‬ ‫צפיפות ‪C97‬‬ ‫‪ 70‬על ‪ 70‬על ‪ 70‬מ"מ‬ ‫ספיגת מים ‪C97‬‬ ‫)אותו גודל(‬ ‫חוזק לדחיסה ‪C170‬‬ ‫)אותו גודל(‬ ‫התנגדות לשחיקה ‪C241‬‬ ‫‪ 200‬על ‪ 100‬על ‪ 60‬מ"מ‬ ‫מודולוס הפקיעה ‪C99‬‬ ‫‪ 4‬שקופיות במרחק שווה‬ ‫תיאור פטרוגרפי )מינרולוגי(‬ ‫מחלקו העליון והתחתון של‬ ‫בלוק האב‬ ‫‪ 3‬יחידות מעוקבות‬ ‫)ניתן להשתמש ביחידות הנ"ל(‬ ‫‪ 5‬יחידות‬ ‫‪ 3‬יחידות‬ ‫‪ 3‬יחידות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪243‬‬ ‫לתשומת ליבכם‪:‬‬ ‫האבן ביר זית צהוב או ג'ת או אבן אחרת שתיבחר ע"י האדריכל‪ ,‬ובאישור‬ ‫האדריכל‪.‬‬ ‫דרישות איכות חומרים והנחיות לביצוע‬ ‫קרקע טבעית‪ /‬חומרי מילוי קיימים בשתית המבנה‬ ‫קרקע טבעית וחומרי מילוי קיימים בשתית מבנה המדרכה יהודקו בהידוק מבוקר לעומק‬ ‫‪ 20‬ס"מ‪ ,‬לפי דרישות המפרט הכללי פרק ‪.51‬‬ ‫מצעים‬ ‫שכבות מצע מתוכננות במדרכה יהיו ממצע סוג א'‪ ,‬ויהודקו בהידוק מבוקר בשכבות בעובי‬ ‫עד ‪ 20‬ס"מ כל אחת‪ ,‬בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק ‪.51‬‬ ‫חומר מסוג ‪CLSM‬‬ ‫ניתן להשתמש בחומר מסוג ‪ CLSM‬כחלופה לשימוש במצעים‪ .‬תערובת ה‪ CLSM -‬תהיה‬ ‫מסוג ‪ .60C-‬מפלס פני ה‪ CLSM -‬יעמוד בסטייה של ‪ 5+‬מ"מ ועד ‪ 20-‬מ"מ מהמפלס‬ ‫המתוכנן‪ .‬הסטייה המותרת רלוונטית למקומות בהם שכבת ה‪ CLSM -‬משמשת כשכבת‬ ‫בסיס להנחת הריצוף‪.‬‬ ‫נושאים שונים‪-‬‬ ‫גימור‬ ‫הקבלן ימסור את המשטחים המרוצפים נקיים מלכלוך‪ ,‬שאריות טיט או כל חומר ‪ .‬לצורך‬ ‫כך ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך מניעת היווצרות לכלוך על פני המשטחים‬ ‫ובמקרה שזה נוצר‪ ,‬להסירו באמצעים המותרים ובמועד‪.‬‬ ‫דיוק דרוש לאחר גמר ריצוף‪:‬‬ ‫סטייה מותרת מהמפלס הנמדד ביחס למפלס הנקוב במסמכי התכן יהיה ‪ 5±‬מ"מ‪ ,‬בהתאם‬ ‫לדרישות ת"י ‪.1571‬‬ ‫הסטייה המותרת במישוריות הכללית בפני שכבת הריצוף תהיה מקסימום ‪ 3‬מ"מ בהתאם‬ ‫לנקוב בת"י ‪ 1571‬וב‪ BS-7533 -‬חלק ‪) 4‬המדידה תבוצע בסרגל באורך של ‪ 3‬מ'(‪.‬‬ ‫הסטייה המותרת במישוריות המקומית )הפרש הגובה בין אבני ריצוף סמוכות(‪ ,‬תהיה ‪2‬‬ ‫מ"מ בהתאם לנקוב בת"י ‪.1571‬‬ ‫בנוסף לאמור יש לקיים את דרישות השיפועים המתוכננים ע"י הניקוז על מנת להבטיח‬ ‫ניקוז נאות‪ .‬כל קטע שימצא לקוי בהקשר זה‪ ,‬יפורק‪.‬‬ ‫בקרת איכות‬ ‫בדיקות בקרת איכות חומרים וביצוע יבוצעו על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן‪ .‬היקף‬ ‫הבדיקות יהיה לפחות על פי הנדרש בתקנים ובמפרטים הרלוונטיים‪ .‬בדיקות חוזרות‬ ‫שיערכו כתוצאה מאי עמידת הקבלן בדרישות האיכות יבוצעו על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫אחריות יצרני החומרים‬ ‫על הקבלן לקבל אישור מיצרני‪/‬ספקי החומרים השונים להתאמת החומרים לאופי‬ ‫העבודות המתבצעות ולהתאמה בין החומרים השונים‪ .‬העבודה תתבצע תחת ליווי ופיקוח‬ ‫של יצרני‪/‬ספקי החומרים השונים אשר יכללו‪ :‬הסברים לקבלן‪ ,‬הדגמות‪ ,‬פיקוח פעמיים‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪244‬‬ ‫בשבוע על מנת לוודא כי הביצוע נעשה על פי הוראות היצרן ולשביעות רצונו‪ .‬בעיות שיתגלו‬ ‫ו‪/‬או הנחיות יועברו למפקח באתר‪ .‬באם יתגלה שהקבלן ביצע עבודה שאינה בהתאם‬ ‫להנחיות היצרן יש לבצע תיקון או לפרק את הקטע ולבצע עבודה חוזרת על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫על היצרן‪/‬הספק לתת אחריות לטיב החומרים ולתפקודם שתגבה את אחריות הקבלן‪.‬‬ ‫הספקה‪ ,‬אחסון וטיפול בחומרים‬ ‫יש להוביל לאתר‪ ,‬לאחסן ולעבוד עם אריחי האבן באופן שימנע שבירה‪ ,‬הכתמה או כל נזק‬ ‫אחר‪.‬‬ ‫יש לספק ולאחסן באתר את כל החומרים בתוך האריזה המקורית אשר תהיה סגורה‬ ‫ואטומה עד לשימוש‪ .‬יש למנוע זיהום החומרים ונזקים כתוצאה ממים‪ ,‬רטיבות‪ ,‬חום‪ ,‬קור‬ ‫ומזהמים שונים‪.‬‬ ‫יש לדאוג להספקת החומרים הנדרשים לפחות ‪ 24‬שעות לפני הביצוע‪.‬‬ ‫דרישות סביבתיות‬ ‫יש לשמור על תנאים סביבתיים ובטיחותיים במהלך העבודה ולאחר הריצוף‪ .‬יש לעבוד עם‬ ‫החומרים השונים בהתאם להוראות היצרן תוך שמירה מקסימאלית על בטיחות ובריאות‬ ‫העובד‪ ,‬שמירת תנאים סביבתיים וכל דין‪.‬‬ ‫‪ 40.6‬ריהוט רחוב ושונות‬ ‫ריהוט רחוב כללי‪:‬‬ ‫העבודה באלמנטים שונים של ריהוט רחוב כדוגמת‪ :‬ספסל‪ ,‬מחסום‪ ,‬סריג לעץ‪ ,‬פח‬ ‫אשפה וכו' כוללת‪ :‬צביעה באבקה אלקטרוסטטית‪ ,‬יסודות בטון ב – ‪ ,20‬זיון ועיגון‪,,‬‬ ‫את כל עבודות המדידה המכניות– כמצויין במפרטי הייצרן ובחוברת הפרטים‪ .‬הכל‬ ‫לפי המפרטים‬ ‫על הקבלן להציג דוגמא לאישור הפיקוח ואדריכלי האתר בטרם התקנה של כל פריט‬ ‫ומתקן‪ .‬התקנת המתקנים תיעשה רק לאחר אישורם בידי הנ"ל‪.‬‬ ‫הביסוס עפ"י הנחיות היצרן והמהנדס‪ ,‬ובכל מקרה פני בסיס גוש הבטון יהא ‪ 10‬ס"מ‬ ‫תחת פני ריצוף או ‪ 30‬ס"מ תחת פני אדמה סופיים‪.‬‬ ‫השלמות הריצוף סביב האלמנט יהיו בחיתוך בהתאמה‪.‬‬ ‫גוון ייבחר ע"י האדריכל‪.‬‬ ‫‪ 40.7‬מפרט לעבודות מתכת‬ ‫תקנים‬ ‫כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ולתקנים‬ ‫הבינלאומיים כמפורט בת"י ‪ 1225‬חלק ‪ (1991) 1‬סעיף ‪.3‬‬ ‫דוגמאות‬ ‫הקבלן יספק לפי דרישות המפקח‪ ,‬דוגמאות של חומרים מוצרים ואביזרים בטרם יזמין‬ ‫אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר‪.‬‬ ‫הדוגמאות המאושרות יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו‬ ‫להשוואה לחומרים שיסופקו ולמלאכות המבוצעות‪.‬‬ ‫שוו"ע למוצר יהיה באישור האדריכל והמפקח בלבד ובכתב‪.‬‬ ‫על הקבלן להמציא תעודות משלוח למוצרים עם תו התקן ושם היצרן לפני התקנת‬ ‫המוצרים באתר‪.‬‬ ‫פרישת גדרות ועיגונן לפני הזמנת החומר‪:‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪245‬‬ ‫על המבצע להגיש תכנית ופרישות להקמת גדרות כולל חזית המתארת את חלוקת השדות‬ ‫של הגדר על קירות האבן‪ ,‬ואת פרטי העיגון‪ ,‬לאישור האדריכל והקונסטרוקטור‪ ,‬לפני‬ ‫הזמנת החומר‪ .‬את הגדרות יש להזמין רק לאחר קבלת אישורם בכתב‪.‬‬ ‫החומרים‬ ‫כללי‬ ‫כל חלקי המסגרות יהיו עשויים מפלדה חדשה‪ ,‬מיוצרת ללא למינציה‪ ,‬חופשית מקליפת‬ ‫ערגול‪ ,‬סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה‪ .‬אם יידרש יהיה המבצע חייב‬ ‫להמציא למהנדס האתר תעודות על סוג הפלדה ומקורה‪ ,‬וכמו כן על מקור יתר החומרים‬ ‫והמוצרים המוכנים‪ ,‬המסופקים על ידו‪ .‬בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות‬ ‫הטיב המוגדרים במסמכי החוזה‪.‬‬ ‫החלפת פרופילים‬ ‫בהעדר פרופילים‪ ,‬צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות‪ ,‬עקב מחסור זמני או מסיבה אחרת‪,‬‬ ‫אין להחליפם באחרים אלא באישור בכתב של המתכנן‪.‬‬ ‫גילוון‬ ‫כללי‬ ‫גילוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל‪ ,‬אשר יאושר ע"י המפקח‪ .‬הגלוון‬ ‫יעמוד בדרישות ת"י ‪ .918‬הגלוון יבוצע רק לאחר הריתוך‪.‬‬ ‫לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון‪.‬‬ ‫ניקוי השטח והכנתו‬ ‫הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה‪ ,‬או התזת גרגרים )גרגרי חול או מתכת(‪.‬‬ ‫לקבלת שטח נקי מכל קשקשת‪ ,‬חלודה‪ ,‬זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו‬ ‫לצורך התהליך‪.‬‬ ‫תהליך הגלוון‬ ‫כל חלקי הקונסטרוקציה יגולונו בהתאם לדרישות ת"י ‪ .918‬עובי צפוי האבץ יהיה ‪80‬‬ ‫מיקרון לפחות‪ .‬בברגים‪ ,‬באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה ‪ 56‬מיקרון‪.‬‬ ‫גלוון הצינורות‬ ‫הצינורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון‪ .‬צינור סגור‬ ‫עלול לגרום לתאונת עבודה‪ .‬במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר‪ ,‬יש לנקב‬ ‫חורים בצינורות בהתאם לדרישות המפעל ובאישור המפקח‪.‬‬ ‫בדיקות הגלוון‬ ‫כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי‪ ,‬משקל הציפוי בהתאם‬ ‫לדרישות ת"י ‪.918‬על הקבלן להמציא תעודות בדיקה מהספק‪/‬היצרן של אלמנטי המתכת‪.‬‬ ‫הובלה ואחסנה‬ ‫משלוח האלמנטים אל האתר טעון אישור בכתב מאת המפקח‪ .‬האלמנטים המוכנים יוטענו‬ ‫ויוסדרו על גבי כלי ההובלה באופן אשר יהיה בו כדי להבטיח את צורתם ושלמותם‪ .‬יש‬ ‫לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק מעץ‪ ,‬כדי למנוע התעקמותם‪ ,‬פיתולם‬ ‫ו‪/‬או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם להם בזמן ההעברה‪ .‬אחסנת האלמנטים‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪246‬‬ ‫במקום המבנה תבוצע בצורה מסודרת ויש למנוע‪ ,‬על ידי אמצעי הגנה יעילים‪ ,‬את‬ ‫קלקולם‪ ,‬החלדתם‪ ,‬זיהומם וכו'‪.‬‬ ‫הקמת גדרות ומבני מתכת‬ ‫על המבצע להגיש לאישור פרוגרמה של ההקמה‪ ,‬אשר תכלול בין היתר‪ ,‬את הנתונים על‬ ‫מכשירי ההרמה‪ ,‬משקל האלמנטים‪ ,‬סדר ההקמה‪ ,‬פרטי החיבור הארעי‪ ,‬סידורי בטיחות‬ ‫וכו'‪ .‬אישור הפרוגרמה ע"י המפקח לא תפטור את המבצע מאחריותו המלאה והבלעדית‬ ‫להקמת הקונסטרוקציה וכל הכרוך בהקמה זו ו‪/‬או הנובע ממנה‪.‬‬ ‫בקרה בזמן ההקמה‬ ‫בנוסף לבקרה במפעל המייצר‪ ,‬תערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמה‪ .‬אלמנטים‬ ‫שאינם מתאימים לתכניות ו‪/‬או שהתעקמו‪ ,‬או ניזוקו בצורה אחרת בזמן ההובלה‪,‬‬ ‫האחסנה‪ ,‬הטפול או תוך תהליכי ההקמה עצמה ו‪/‬או שנתגלו בהם פגמים או לקויים‪ ,‬אשר‬ ‫לא הובחן בהם במפעל המייצר ‪ -‬יפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל האמור לשם תיקון או‬ ‫החלפה‪ .‬לא יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה‪ ,‬אלה במקרים יוצאים מן הכלל‪ ,‬אשר‬ ‫לדעת המפקח מאפשרים זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב הקונסטרוקציה‪ .‬דעתו של‬ ‫המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת והיא תחייב את המבצע‪.‬‬ ‫הקמה‬ ‫ההקמה תבוצע בהתאם לפרוגרמה המאושרת ע”י מהנדס האתר‪ .‬מכשירי ההרמה‪ ,‬וכל‬ ‫ציוד אחר אשר יופעל למטרת ההקמה‪ ,‬יהיו במצב סביר‪ ,‬תקין וראוי לשימוש לשביעות‬ ‫רצונו של מהנדס האתר‪.‬‬ ‫יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של האלמנטים עם מכשירי ההקמה‪ ,‬על מנת‬ ‫למנוע פגיעות במקומות אלה‪ .‬ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה‪ .‬יש להבטיח את‬ ‫יציבותם הן של הקונסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה‪ ,‬ולשמור על כל כללי הבטיחות‪.‬‬ ‫בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך‪ ,‬חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים‪ ,‬אשר יהיה בהם‬ ‫למנוע מאמצעים בלתי מחושבים‪ ,‬תזוזות אופקיות או שקיעות חריגות‪.‬‬ ‫החיבור הסופי של האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיוונים‪ .‬אין לסלק את‬ ‫התמיכות והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי המפקח‪.‬‬ ‫תכולת העבודה‬ ‫העבודה כוללת אספקה והתקנה של אלמנטי המסגרות‪ ,‬כולל עיגון וביסוס‪.‬‬ ‫פרק ‪ :40.8‬עבודות שונות‬ ‫א‪ .‬מפרט לעבודות מתכת‬ ‫עבודות מסגרות‬ ‫תקנים‬ ‫התקנים הישראליים לצורך מפרט זה‪) :‬כל תקן בהוצאתו האחרונה(‬ ‫מספר‬ ‫‪) 127‬חלק ‪(2‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪ 374‬עד ‪378‬‬ ‫‪ 379‬עד ‪381‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪530‬‬ ‫שם‬ ‫מבחני רתכים‪ :‬ריתוך קונסטרוקציות פלדה‬ ‫ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות‬ ‫ברגים ולולבים משושים וכו'‬ ‫אומים ואומים נגדיים וכו'‬ ‫ברגים‪ ,‬לולבים‪ ,‬אומים וכו'‬ ‫צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪247‬‬ ‫‪) 789‬חלק ‪(1‬‬ ‫‪) 1032‬חלק ‪(2‬‬ ‫‪) 1225‬חלק ‪(1‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫סיבולות בבניה ‪ -‬עקרונות ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה‬ ‫אישור נהלי ריתוך‪ :‬ריתוך קונסרוקצית פלדה‬ ‫חוקת מבני פלדה‬ ‫צינורות פלדה למבנים‬ ‫כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ולתקנים‬ ‫הבינלאומיים כמפורט בת"י ‪ 1225‬חלק ‪ (1991) 1‬סעיף ‪.3‬‬ ‫באשר לדרישות ביחס לרתכים‪ ,‬הרי בנוסף לת"י ‪ ,127‬תחייבנה דרישות התקן הגרמני‬ ‫לבחינת רתכים שסימונו ‪.DIN 8560‬‬ ‫דוגמאות‬ ‫הקבלן יספק לפי דרישות המפקח‪ ,‬דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או‬ ‫בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר‪.‬‬ ‫הדוגמאות המאושרות יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו‬ ‫להשוואה לחומרים שיסופקו ולמלאכות המבוצעות‪.‬‬ ‫לפני התחלת ביצוע חלקי המסגרות יגיש הקבלן למפקח דגם של צומת טיפוסית ‪.‬הדוגמא‬ ‫תתן ביטוי לנושאים הבאים‪:‬‬ ‫השיטה שבה תקבע הצורה הגיאומטרית המדוייקת של הצומת‪.‬‬ ‫צורת חיתוך הצינורות במקומות החיבור ביניהם לקבלת התאמה‬ ‫מלאה בין החלקים המתחברים‪.‬‬ ‫טיב הריתוכים )או החיבורים בברגים(‪.‬‬ ‫החומרים‬ ‫כללי‬ ‫כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה‪ ,‬מיוצרת ללא למינציה‪ ,‬חופשית‬ ‫מקליפת ערגול‪ ,‬סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה‪ .‬אם יידרש יהיה המבצע‬ ‫חייב להמציא למהנדס האתר תעודות על סוג הפלדה ומקורה‪ ,‬וכמו כן על מקור יתר‬ ‫החומרים והמוצרים המוכנים‪ ,‬המסופקים על ידו‪ .‬בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג‬ ‫ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה‪.‬‬ ‫החלפת פרופילים‬ ‫בהעדר פרופילים‪ ,‬צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות‪ ,‬עקב מחסור זמני או מסיבה אחרת‪,‬‬ ‫אין להחליפם באחרים אלא באישור בכתב של המתכנן‪.‬‬ ‫גילוון‬ ‫כללי‬ ‫גילוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל‪ ,‬אשר יאושר ע"י המפקח‪ .‬הגלוון‬ ‫יעמוד בדרישות ת"י ‪ .918‬הגלוון יבוצע רק לאחר הריתוך‪.‬‬ ‫לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון‪.‬‬ ‫ניקוי השטח והכנתו‬ ‫הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה‪ ,‬או התזת גרגרים )גרגרי חול או מתכת(‪.‬‬ ‫לקבלת שטח נקי מכל קשקשת‪ ,‬חלודה‪ ,‬זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו‬ ‫לצורך התהליך‪.‬‬ ‫תהליך הגלוון‬ ‫כל חלקי הקונסטרוקציה יגולונו בהתאם לדרישות ת"י ‪ .918‬עובי צפוי האבץ יהיה ‪80‬‬ ‫מיקרון לפחות‪ .‬בברגים‪ ,‬באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה ‪ 56‬מיקרון‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪248‬‬ ‫גלוון הצינורות‬ ‫הצינורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון‪ .‬צינור סגור‬ ‫עלול לגרום לתאונת עבודה‪ .‬במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר‪ ,‬יש לנקב‬ ‫חורים בצינורות בהתאם לדרישות המפעל ובאישור המפקח‪.‬‬ ‫בדיקות הגלוון‬ ‫כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי‪ ,‬משקל הציפוי בהתאם‬ ‫לדרישות ת"י ‪.918‬‬ ‫הובלה ואחסנה‬ ‫משלוח האלמנטים אל האתר טעון אישור בכתב מאת המפקח‪ .‬האלמנטים המוכנים יוטענו‬ ‫ויוסדרו על גבי כלי ההובלה באופן אשר יהיה בו כדי להבטיח את צורתם ושלמותם‪ .‬יש‬ ‫לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק מעץ‪ ,‬כדי למנוע התעקמותם‪ ,‬פיתולם‬ ‫ו‪/‬או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם להם בזמן ההעברה‪ .‬אחסנת האלמנטים‬ ‫במקום המבנה תבוצע בצורה מסודרת ויש למנוע‪ ,‬על ידי אמצעי הגנה יעילים‪ ,‬את‬ ‫קלקולם‪ ,‬החלדתם‪ ,‬זיהומם וכו'‪.‬‬ ‫הקמת המבנה‬ ‫על המבצע להגיש לאישור פרוגרמה של ההקמה‪ ,‬אשר תכלול בין היתר‪ ,‬את הנתונים על‬ ‫מכשירי ההרמה‪ ,‬משקל האלמנטים‪ ,‬סדר ההקמה‪ ,‬פרטי החיבור הארעי‪ ,‬סידורי בטיחות‬ ‫וכו'‪ .‬אישור הפרוגרמה ע"י המפקח לא תפטור את המבצע מאחריותו המלאה והבלעדית‬ ‫להקמת הקונסטרוקציה וכל הכרוך בהקמה זו ו‪/‬או הנובע ממנה‪.‬‬ ‫בקרה בזמן ההקמה‬ ‫בנוסף לבקרה במפעל המייצר‪ ,‬תערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמה‪ .‬אלמנטים‬ ‫שאינם מתאימים לתכניות ו‪/‬או שהתעקמו‪ ,‬או ניזוקו בצורה אחרת בזמן ההובלה‪,‬‬ ‫האחסנה‪ ,‬הטפול או תוך תהליכי ההקמה עצמה ו‪/‬או שנתגלו בהם פגמים או לקויים‪ ,‬אשר‬ ‫לא הובחן בהם במפעל המייצר ‪ -‬יפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל האמור לשם תיקון או‬ ‫החלפה‪ .‬לא יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה‪ ,‬אלה במקרים יוצאים מן הכלל‪ ,‬אשר‬ ‫לדעת המפקח מאפשרים זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב הקונסטרוקציה‪ .‬דעתו של‬ ‫המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת והיא תחייב את המבצע‪.‬‬ ‫הקמה‬ ‫ההקמה תבוצע בהתאם לפרוגרמה המאושרת ע”י מהנדס האתר‪ .‬מכשירי ההרמה‪ ,‬וכל‬ ‫ציוד אחר אשר יופעל למטרת ההקמה‪ ,‬יהיו במצב סביר‪ ,‬תקין וראוי לשימוש לשביעות‬ ‫רצונו של מהנדס האתר‪.‬‬ ‫יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של האלמנטים עם מכשירי ההקמה‪ ,‬על מנת‬ ‫למנוע פגיעות במקומות אלה‪ .‬ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה‪ .‬יש להבטיח את‬ ‫יציבותם הן של הקונסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה‪ ,‬ולשמור על כל כללי הבטיחות‪.‬‬ ‫בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך‪ ,‬חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים‪ ,‬אשר יהיה בהם‬ ‫למנוע מאמצעים בלתי מחושבים‪ ,‬תזוזות אופקיות או שקיעות חריגות‪.‬‬ ‫החיבור הסופי של האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיוונים‪ .‬אין לסלק את‬ ‫התמיכות והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי המפקח‪.‬‬ ‫צביעה בתנור‪:‬‬ ‫הצביעה תהיה באיבוק לפי השיטה האלקטרוסטטיתשל אבקה על בסיס פוליאסטר טהור‬ ‫בעובי ‪ 80‬מיקרון לפחות בשכבה אחת‪ ,‬האבקה תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה ‪ 7000‬או‬ ‫שוו"ע באישור האדריכל‪.‬הגוון‪-‬גוון ‪ RAL‬לפי בחירת האדריכל‪.‬הצבע יעבור קליה בתנור לפי‬ ‫הנחיות היצרן וקרור הדרגתי לפי הנחיות אלה‪.‬‬ ‫הצביעה כוללת את חלקי המתכת הסמויים והמבוטנים והגנה‬ ‫על אלמנטים שונים‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪249‬‬ ‫אופני מדידה ותשלום‬ ‫למעקות וגדרות – המדידה לפי מטר אורך‪ .‬המחיר כולל אספקה והתקנה של הגדרות כולל‬ ‫עיגון וביסוס‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪250‬‬ ‫פרק ‪ – 41‬עבודות גינון‪ -‬שתילה והשקיה‬ ‫‪ 41.0‬כללי‬ ‫א‪ .‬כללי‪.‬‬ ‫‪.1‬מפרט זה בא להשלים‪ ,‬להוסיף או לשנות את פרקים ‪ 51 ,41 ,40 ,02‬במפרט הכללי‬ ‫והמיוחד‪ ,‬או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם‪ ,‬בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו ‪.‬על הקבלן‬ ‫לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד‪ .‬על הקבלן‬ ‫לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור סעיפי‬ ‫המפרטים האחרים‪ .‬על הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה‬ ‫ראשונית תקופה של שלושה חודשים לפחות‪ .‬עבור תחזוקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה‬ ‫כלול במחיר הביצוע‪.‬‬ ‫‪ .2‬הגדרת גודל שתילים מתבססת על "הגדרת סטנדרטים )תקנים( לשתילי גננות ונוי"‬ ‫בהוצאת שה"מ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הנחיות כלליות‬ ‫‪ .1‬ההוראות המפורטות להלן מתייחסות לכל הפעולות שעל הקבלן לבצע לפני ביצוע‬ ‫עבודות השקיה ושתילה‪/‬נטיעה‪.‬‬ ‫התמורה לעבודות אלה כלולה במחירי יחידות אחרות או כמצוין בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫באם לא צוינה העבודה כסעיף בכתב הכמויות הרי שהתמורה לה כלולה במחירי יחידות‬ ‫אחרות ואינה למדידה ותשלום בנפרד‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הגדרות‬ ‫‪.1‬במכרז‪/‬חוזה המונחים "אדמת גן"‪" ,‬אדמה חקלאית" ו"קרקע חקלאית" הינם מונחים‬ ‫מקבילים ושווי ערך לכל מה שקשור בביצוע ו‪/‬או תשלום עבור העבודות‪.‬‬ ‫‪".2‬חפירה" פירושה גם "חציבה"‪.‬‬ ‫‪".3‬זבל" פירושו גם "קומפוסט" ולהיפך‪.‬‬ ‫‪.4‬במכרז‪/‬חוזה זה "שתילה" ו‪/‬או "נטיעה" כוללים את אספקת הצמחים‪ ,‬הובלתם‪ ,‬כל‬ ‫הטיפול בהם‪ ,‬חפירת‪/‬חציבת הבורות‪ ,‬אספקת החומרים והכנת תערובת המילוי לבורות‪,‬‬ ‫שתילה ונטיעה‪ ,‬תימוך כנדרש וזיבול ודישון כמפורט‪.‬‬ ‫‪.6‬במקום שמצוין "עץ"‪" ,‬שיח"‪" ,‬צמח כיסוי" – הכוונה גם לצמח מקבוצה אחרת במיכל‬ ‫שגודלו כמצוין‪ ,‬או מגידול באדמה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .1‬אספקה‪ ,‬חפירה או חציבה‪ ,‬שתילה‪ ,‬מילוי בורות באדמת גן‪ ,‬זיבול‪ ,‬דישון‪ ,‬סילוק ‪.‬פסולת‬ ‫למקום שיורה המפקח‪ ,‬וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה‪ ,‬בהתאם‬ ‫למפורט במפרט‪ .‬אחזקת כל שטחי הגינון‪ ,‬כולל העצים למשך ‪ 90‬יום ממסירה וקבלה של‬ ‫כל העבודה‪ .‬בנוסף ואם יידרש ע"י המפקח יתחזק הקבלן את השטח ‪ 12‬חודשים נוספים‬ ‫תמורת תשלום לפי חוזה זה עד למסירה סופית‪.‬‬ ‫אחריות לצמחיה למשך ‪ 12‬חודש וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל‪90-‬‬ ‫יום‪.‬‬ ‫אחריות לשתילים ולעצים בגדלים השונים תהא עד גמר שנה‪.‬מיום מסירת הפרויקט‪.‬‬ ‫בכל תקופת השנה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף שתילים אשר לא נקלטו‪ ,‬ע"ח‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪251‬‬ ‫הקבלן המבצע‪ .‬נטיעות אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול‪ ,‬ימצאו במצב של קמילה‪ ,‬יחשב‬ ‫כאילו לא נקלטו ויש להחליפם‪ .‬החלטה של האדריכל והמפקח‪.‬‬ ‫המזמין שומר לעצמו הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים‪ ,‬קוטר‬ ‫גזע וכמויות )בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות ‪,‬מחיר או‬ ‫תוספות ישולמו לקבלן בהתאם להפרש קטלוג‪:‬‬ ‫עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של‬ ‫כל‬ ‫כמויות השתילים‪.‬‬ ‫עונות השתילה ‪ -‬יש להתאים השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצים בוגרים‬ ‫מהקרקע‪ ,‬בהתאם להנחיות אגרונום‪.‬‬ ‫לצורך חישוב שטח הגינון לאחזקה‪ ,‬העצים ברחבות יחושבו כ‪ -5‬מ"ר גינון לכל עץ‪.‬‬ ‫לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים‪ ,‬לצורך מדידת כמויות המים לביצוע‬ ‫ואחזקה עלות המים עד למועד מסירה סופית‪ ,‬ובמשך ‪ 90‬ימי האחזקה ע"ח הקבלן המבצע‪.‬‬ ‫מתקנים וצמחים קיימים‪.‬‬ ‫הקבלן לא יפגע בצמחיה הקיימת באתר‪ ,‬נוף ושורשים‪ ,‬אותה הורה המתכנן לשמור מכל‬ ‫פגיעה‪ ,‬לצורך זה על הקבלן לתאם פגישה עם המתכנן והמפקח לפני תחילת העבודות‬ ‫באתר‪ .‬עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות‬ ‫להוראות המפקח ו‪/‬או רשות מוסמכת ורק לאחר קבלת אישור בכתב‪ .‬הקבלן יקבל מידע‬ ‫על כל הצנרת התת קרקעית לפני תחילת העבודה‪ .‬ניתקל הקבלן במבנה תת קרקעי במהלך‬ ‫העבודה ובאקראי‪ ,‬יודיע על כך מיד וללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך עבודה‬ ‫ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול במתקן הנדון‪.‬‬ ‫האישור לביצוע העבודות לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן‬ ‫לכל נזק שייגרם למתקנים עליים או תת‪-‬קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה‪.‬‬ ‫בטיחות ורישוי‬ ‫עבודות מחומרים כימים‪ ,‬חומרי הדברה‪ ,‬חומרי חיטוי קרקע ודשנים ‪ -‬יבוצעו ע"י אנשים‬ ‫מורשים לביצוע עבודות בחומרים אלו‪.‬‬ ‫השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל‪ ,‬חומרים המורשים לשימוש‬ ‫בשטח המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות‪.‬‬ ‫מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט‬ ‫המיוחד‪.‬‬ ‫סימון‬ ‫עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות‪ :‬הקבלן יסמן את המקום‬ ‫המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד‬ ‫כבוי‪ .‬הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המתכנן והמפקח‪ .‬כל שינוי מסיבה כל‬ ‫שהיא יחייב אישור המתכנן‪ .‬כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט‬ ‫במפרט לביצוע מערכת השקיה‪.‬‬ ‫ה‪ .‬שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה‬ ‫‪ .1‬הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח בשלבים הבאים‪) .‬ללא אישור‬ ‫בכתב לכל שלב‪ ,‬לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא(‪:‬‬ ‫ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הגן‪.‬‬ ‫מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר‪.‬‬ ‫יש לתאם עם מח' גנים סוג הדשנים וחומרי הריסוס לפני הבאתם לאתר ומועד‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪252‬‬ ‫ביצוע עבודות הכשרת הקרקע‪.‬‬ ‫גמר הכנת קרקע‪.‬‬ ‫לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון‪.‬‬ ‫בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות‪.‬‬ ‫אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(‪.‬‬ ‫אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה‪.‬‬ ‫גמר שתילה ללא אישור בכתב לכל שלב‪ ,‬לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא‪.‬‬ ‫‪ .2‬יש לקבל אישור האדריכל לטיב השתילים ולגודל בור הנטיעה לפני נטיעת העצים‪.‬‬ ‫‪ .4‬לאחר מסירת העבודה באישור מח' גינון יתחזק הקבלן על חשבונו את כל שטחי הגינון‬ ‫למשך ‪ 90‬יום‪ .‬לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות‬ ‫המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה במשך ‪ 90‬יום‪ .‬התשלום כלול במחירי היחידה של‬ ‫הסעיפים השונים‪ .‬בנוסף ואם יידרש ע"י המפקח יתחזק הקבלן את השטח ‪ 12‬חודשים‬ ‫נוספים תמורת תשלום לפי חוזה זה עד למסירה סופית‪.‬‬ ‫‪ 41.01‬מפרט טכני לביצוע רשת השקיה‬ ‫א‪ .‬כללי‬ ‫‪ .1‬ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המורכבות מצינורות‬ ‫פוליאתילן‪ .‬המערכת מתחילה בנקודות החבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל‬ ‫הצינורות והאבזרים הדרושים להשקיית הגן‪.‬‬ ‫‪ .2‬ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית‪ ,‬למפרט הטכני‪ ,‬לכתב כמויות ולפרטים‬ ‫ולהנחיות המצורפים‪ ,‬שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות‬ ‫לביצוע תקין‪.‬‬ ‫‪ .3‬כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים‪ ,‬תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של מיא"מ‪.‬‬ ‫‪ .5‬לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים במקור המים זהים לנדרש‬ ‫בתכניות‪ .‬על כל סטייה מהלחץ הנדרש יש להודיע למפקח‪.‬‬ ‫‪ .6‬התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת‬ ‫ומאושרת ע"י המפקח‪ ,‬אשר תשא את החותמת "לביצוע"‪.‬‬ ‫‪ .7‬על המבצע להגיש למפקח בסיום העבודה תכנית עדות‪ ,‬כלומר תכנית מצב קיים בשטח‬ ‫לאחר הביצוע‪ ,‬שתעשה ע"י מודד מוסמך )ראה סעיף ‪ 00.28‬במוקדמות והסעיף בפרק זה‪.‬‬ ‫‪ .8‬כל הפריטים במפרט הכמויות‪ ,‬כוללים במחירם את כל אבזרי החיבור הדרושים‬ ‫להתקנתם וכל העבודות הדרושות‪ ,‬בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית‪.‬‬ ‫‪ .9‬ביצוע עבודה יעשה בשלבים‪ .‬הקבלן ימשיך בשלבי העבודה הבאים רק לאחר קבלת‬ ‫אישור המפקח על השלב המבוצע‪.‬‬ ‫‪ .10‬הקבלן יקבל הוראות לביצוע שינויים בזמן העבודה‪ ,‬ע"י המפקח בלבד‪ .‬ויהיה ערוך‬ ‫לקבל הוראות אלו בזמן העבודה‪ ,‬כך שלא תיפגע ההמשכיות וההתקדמות בעבודה‪.‬‬ ‫‪ .11‬שעון מים יוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬לצרכי העבודה‪.‬‬ ‫‪ .12‬לפני תחילת העבודה‪ ,‬הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל‪ ,‬טלפון‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‬ ‫וכו' בחברת חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬עירייה‪ ,‬מקורות וכו'‪ .‬ויקבל אישור עבודה בכתב מהגורמים‬ ‫הרלוונטיים לפני תחילת העבודה‪.‬‬ ‫‪ .13‬צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שלעיתים הצנרת מסומנת ע"ג כביש‪ ,‬מדרכה וכו'(‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪253‬‬ ‫‪ .14‬מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא‬ ‫ע"י משרד הביטחון – פרק ‪.41‬‬ ‫ב‪ .‬מדידה וסימון‬ ‫‪ .1‬המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע‪ ,‬כולל גבהים‪.‬‬ ‫‪ .2‬סימון מיקום הממטירים בשטח‪ ,‬יבוצע ע"י מודד מוסמך ע"ח הקבלן המבצע‪.‬‬ ‫סימון מיקום הממטירים יעשה ע"י יתדות‪ ,‬תוואי רשת ההשקיה יסומן‬ ‫ע"י אבקת סיד‪ ,‬במרחק העולה על ‪ 0.5‬מטר מהמקום המיועד לממטיר‪.‬‬ ‫‪ .3‬המבצע יביא לידיעת המפקח על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח‪ ,‬במטרה‬ ‫לעדכן את מיקום המערכות השונות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫עומקי החפירה בשטחי גינון יהיו כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ .1‬קוטר צינור‬ ‫‪ 75‬מ"מ ומעלה‬ ‫‪ 63-40‬מ"מ‬ ‫‪ 32‬מ"מ ומטה‬ ‫עומק חפירה‬ ‫‪ 60‬ס"מ‬ ‫‪ 40‬ס"מ‬ ‫‪ 30‬ס"מ‬ ‫‪ .2‬במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל‪ ,‬יש להגן על צנרת פלסטית‬ ‫ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות‪ ,‬לאחר תיאום עם המפקח‪ .‬בקרקע המכילה‬ ‫אבנים‪ ,‬עצמים קשים או חדים‪ ,‬התעלה תועמק ב‪ -15‬ס"מ ואחר תרופד בחול דיונות‪,‬‬ ‫בעובי ‪ 15‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪ .3‬רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת‪ .‬צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד‬ ‫זה‪ ,‬יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה‪ .‬במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר‬ ‫שימוש במהדקים מכאניים ולא יותר‪.‬‬ ‫‪ .4‬לצינורות המתוכננים ליד העץ קיים או מתוכנן‪ ,‬יש לחפור תעלה במרחק ‪ 2.0‬מטר‬ ‫מהעץ‪ ,‬מלבד צנרת עליונה‪.‬‬ ‫‪ .6‬השרוולים יהיו מחומר קשיח‪ ,‬העמידים לקורוזיה‪.‬‬ ‫קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור המושחל דרכם‪.‬‬ ‫שרוולים הטמונים באדמה יבלטו ‪ 50‬ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים‪.‬‬ ‫יש לסמן בתכנית את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י‬ ‫צבע עמיד למים במידה ולא מסתיים בתא ביקורת ולסגור את קצוות‬ ‫השרוול בפקק מותאם לשרוול‪.‬‬ ‫‪ .7‬השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים‪.‬‬ ‫שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח – על הקבלן לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות‬ ‫המתכנן והמפקח‪ ,‬לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין‪ .‬עבור‬ ‫עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות‪.‬‬ ‫שרוולים בשבילים ורחבות – עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים ‪ 50‬מ"מ או ‪ 75‬מ"מ‬ ‫או מפי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬ביוב בקטרים ‪ 90‬מ"מ או ‪ 110‬מ"מ בהתאם למצוין בתכנית ובכתב‬ ‫הכמויות‪ .‬ראש השרוול יהיה בעומק ‪ 40‬ס"מ‪.‬‬ ‫המחיר כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬כל האביזרים‪ ,‬מחברים ואת כל העבודות הדרושות‬ ‫להנחת שרוולים וכיסוי מלא‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪254‬‬ ‫בעת פריסת השרוולים יונחו בכבישים ומגרשי חניה בתוכם חוטי משיכה בעובי ‪ 8‬מ"מ‬ ‫)הכלולים במחיר השרוול(‪.‬‬ ‫השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח‪.‬‬ ‫‪ .9‬שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד )תא ביקורת( בריכת הגנה בהתאם‬ ‫למצוין בתכנית שרוולים‪.‬‬ ‫‪ .10‬שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגראלי של צינורות פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬הכל כלול במחיר‬ ‫השרוול‪.‬‬ ‫‪ .11‬כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך‬ ‫תא הביקורת‪ .‬המכסה בגובה הריצוף‪ .‬מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה‪ ,‬יהיה‬ ‫מינימום ‪ 20‬ס"מ‪ .‬בתחתית הבריכה‪ ,‬תהיה שכבת חצץ בעובי ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬ ‫הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך ‪ 20X20‬ס"מ‪ ,‬לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח‪ ,‬הבטון‬ ‫מסוג ב‪.20 -‬‬ ‫המחיר כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬כל האביזרים‪ ,‬מחברים‪ ,‬מצע וכל העבודות הדרושות‪.‬‬ ‫ד‪ .‬צנרת ומחברים‬ ‫‪.1‬צינורות מחומרים פלסטיים – יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי‪ .‬כל החיבורים‬ ‫יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת‪.‬‬ ‫‪ .2‬מחיר היחידה כולל‪ :‬אספקת חומר‪ ,‬חפירת התעלות וניקיונם‪ ,‬הרכבת הצנרת וכל‬ ‫אביזרי החיבור והצנעתם‪ ,‬הכל בהתאם לנדרש‪.‬‬ ‫לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש להוסיפם במהלך העבודה‪ ,‬בגלל‬ ‫התפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף‪.‬‬ ‫‪ .3‬יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה‪ ,‬כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מחברים לצנרת ‪ -‬כל המחברים לצנרת טמונה ועילית יהיו "מצמדים" שחורים ללחץ‬ ‫מים תוצרת "פלסאון"‪ .‬מחברים לשלוחות טפטוף יהיו "‪ M 16‬פלסאון" או ש"ע‪ .‬אין‬ ‫להשתמש‪ :‬ברוכבים‪ ,‬תחיליות‪ ,‬מחברי שן וכו'‪.‬‬ ‫ה‪ .‬פריסת הצנרת וחיבורה‬ ‫‪ .1‬צנרת פוליאתילן תונח לא מתוחה‪ ,‬ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים קשים וחדים‪,‬‬ ‫ביום חפירת התעלה‪.‬‬ ‫‪.2‬חיבורים בצינור יעשו לאחר הנחתו במקומו‪.‬‬ ‫‪ .3‬זווית חדה בצנרת פוליאתילן‪ ,‬תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים‪.‬‬ ‫‪ .4‬תעלה בה יש למעלה מצינור אחד‪ ,‬הצינורות יונחו אחד ליד השני‪.‬‬ ‫צינורות זהים בקוטרם‪ ,‬יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת‪.‬‬ ‫‪ .5‬צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים‪.‬‬ ‫‪ .6‬מעבר מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של ‪ 2‬מ' לפחות לאחר ההסתעפות‪.‬‬ ‫‪ .7‬קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזווית וממטיר‪.‬‬ ‫‪ .8‬כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר ‪ 25‬מ"מ באורך מינימלי של ‪ 1.0‬מ'‪ .‬כל שלוחית‬ ‫תחובר לקו המוביל במחבר נפרד‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪255‬‬ ‫‪ .9‬ברזים‪ ,‬וסתים‪ ,‬שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת או עפ"י‬ ‫הנחיות בתכנית‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫כיסוי ראשוני‪ ,‬שטיפה ובדיקה‬ ‫‪ .1‬לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים )פרט לממטירים( יש למדוד את אורכי‬ ‫הצנרת ולסמן בתכנית העדות‪.‬‬ ‫‪ .2‬יש לשטוף את הקווים הראשיים‪ ,‬את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של‬ ‫שלוחה אחר שלוחה‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים‪ .‬בכל‬ ‫מקום בו מחובר אביזר‪ ,‬משאירים תעלה פתוחה באורך ‪ 1.0‬מטר מכל צד‪ .‬באדמה‬ ‫המכילה אבנים‪ ,‬עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי‬ ‫‪ 15‬ס"מ‪ .‬ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית‪ .‬כלול במחיר הצינור‪.‬‬ ‫‪ .4‬יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן‪ ,‬במשך ‪ 24‬שעות‪ .‬נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק‬ ‫שנית‪ .‬כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫הרכבת ממטירים‬ ‫‪ .1‬מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת‪ :‬אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬אביזרי חיבור "פלסאון"‪ ,‬אל נגר‬ ‫)במידת הצורך(‪ ,‬הכל בהתאם לנדרש‪.‬‬ ‫‪ .2‬סוג הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח לפני הביצוע‪.‬‬ ‫‪.3‬ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפה ותוך שימוש בסרט טפלון בלבד‪.‬‬ ‫‪ .4‬ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי והשטח כולו‬ ‫כוסה בדשא‪.‬‬ ‫‪ .5‬גובה פני ממטירי הגיחה כפני הדשא המכוסח‪ .‬יש לדאוג לייצוב ממטיר גיחה לפי גובה‬ ‫פני השטח‪.‬‬ ‫‪ .6‬הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן‪ .‬הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה‪ ,‬למניעת‬ ‫כניסת לכלוך לממטיר‪.‬‬ ‫‪ .7‬ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימאלי של ‪ 50‬ס"מ משולי הדשא‪ ,‬יהיה ללא התזה‬ ‫אחורנית‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫כיסוי סופי‬ ‫‪ .1‬לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח‪ ,‬יכוסו התעלות סופית באדמת גן‬ ‫נקייה ללא אבנים‪ .‬יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות‪ .‬יש להוסיף אדמה‬ ‫עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫ראש מערכת )ראש בקרה(‬ ‫המחיר כולל‪ :‬אביזרים‪ ,‬אביזרי חיבור‪ ,‬אספקה והתקנה וכל העבודות‬ ‫הדרושות‪.‬‬ ‫המפורטות‬ ‫מחיר התקנת ראש המערכת כוללת התחברות לקו אספקת המים‪.‬‬ ‫מיקום הראש‪ ,‬צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך‪.‬‬ ‫מד המים העירוני יהיה משותף לגינון ולמחלקת המים או בהתאם להנחיות הפיקוח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪256‬‬ ‫מד המים יורכב בתוך ארון )ארגז( ראש המערכת או בהתאם להנחיות הפיקוח‪.‬‬ ‫לתאום לפני ביצוע ראש המערכת‪.‬‬ ‫הרכבת מד המים תאפשר יכולת קריאת מד המים דרך הגג הנפתח של ארון ראש‬ ‫המערכת‪ ,‬ללא הפרעה של אבזרים נוספים‪ ,‬כגון סולונואידים‪.‬‬ ‫כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה‪.‬‬ ‫סוג האביזרים וסדר הרכבתם ייקבעו עפ"י פרט בתכנית‪.‬‬ ‫בכל ראש יורכב ברז כדורי "‪ .3/4‬בסוף ראש מערכת יורכב פקק‪.‬‬ ‫במידה ומראש המערכת תהיה אספקת מים לברזייה‪ ,‬יש להוסיף ברז כדורי "‪ 3/4‬נוסף‪.‬‬ ‫כל אביזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים‪ ,‬ווסתים וכו'(‪ ,‬אלא אם צוין‬ ‫אחרת בתכנית‪.‬‬ ‫ראש המערכת יכלול רקורדים ע"י כל מגוף וכן מצידי מד‪-‬המים‪ ,‬מסנן‪ ,‬מקטין לחץ או‬ ‫בהתאם להנחיות בתכנית‪ .‬כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש‪.‬‬ ‫הצינורות היוצאים מהגופים יהיו אנכיים כלפי הקרקע‪ .‬ועשויים מחומר קשיח )פי‪.‬וי‪.‬סי‪.‬‬ ‫או ברזל מגולוון או מפוליאתילן(‪.‬‬ ‫מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים עפ"י פרט בתכנית‪ ,‬יהיו‬ ‫עשויים מברונזה‪ ,‬עליהם מורכב ברזון תלת דרכי‪ ,‬שסתום אנטי ואקום "‪ 1/2‬ורקורד‬ ‫או בהתאם למצוין בתכנית‪ .‬מחיר מגופים הידראוליים לקווי ההשקיה ייכלל במחיר פרט‬ ‫ראש מערכת או בסעיף נפרד‪ ,‬בהתאם למפורט בכתב כמויות‪.‬‬ ‫מגוף הידראולי ראשי כלול תמיד במחיר פרט ראש המערכת‪.‬‬ ‫אביזרי פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬יהיו מוגנים מקרינת שמש‪.‬‬ ‫במסנן כניסת המים ויציאתם יהיו באותם מפלס גובה‪ ,‬המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל‬ ‫מדכנים למדידת לחץ‪.‬‬ ‫כל ראש מערכת יישען על תמוכות עשויות מתכת מוגנות מקורוזיה‪.‬‬ ‫בראש מערכת עילי יהיו התמוכות מחוברות אל המקומות המיועדים לכך בארגז ראש‬ ‫המערכת‪ .‬לא יעשו קידוחים לביצוע חיבור התמוכות‪.‬‬ ‫בחירת הצבת ראש המערכת תיעשה עפ"י התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן‪.‬‬ ‫ההעדפה היא לראש על‪-‬קרקעי‪.‬‬ ‫הראש יותקן בארון מסוג "ענבר"‪ ,‬כולל מכסה מודולרי או ע"י בניה מבלוקים‪ .‬הכל‬ ‫בהתאם למופיע בתכנית ובכמויות‪ ,‬או בהתאם להנחיות הפיקוח‪.‬‬ ‫ראש מערכת וארגז )ארון( יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר‪ ,‬שלידם נקבע‬ ‫הראש‪.‬‬ ‫מיקום‬ ‫הארגז )הארון( יהיה מרוחק כ‪ 40 -‬ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות‪.‬‬ ‫השטח שבין הארגז לאבן שפה יכוסה בשכבת חצץ‪ ,‬או טוף בעובי ‪ 10‬ס"מ‪ .‬משני צידי‬ ‫שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע‪ .‬אבן התיחום של הערוגה תהיה בהתאם‬ ‫לתכנית האדריכל‪.‬‬ ‫ארון מסוג "ענבר" ‪ -‬גודלו יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת‪ .‬כיון פתיחת הארון‬ ‫בהתאם להנחיות המתכנן בשטח‪.‬‬ ‫על הקבלן חלה האחריות שמידות הארון יתאימו למידות ראש המערכת‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪257‬‬ ‫במקרה שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון‪ ,‬יותקנו שני ארונות או יותר‬ ‫ע"י שילוב ביניהם על חשבון הקבלן‪ ,‬כלול במחיר היחידה‪.‬‬ ‫הארון כולל מנעול בדלתות הארון‪ ,‬גג נפתח במנעול עם פתיחה חיצונית‪ .‬כולל אספקת‬ ‫המנעולים דגם 'מסטר הרצלייה' מסוג שיורה נציג מח' גינון‪ .‬שני פסי מתכת פנימיים‬ ‫ותופסנים לתפיסת האביזרים לארגז‪.‬‬ ‫לרבות קונזולות אורגינליות לתפיסת הצנרת האורכית‪.‬‬ ‫הארון יונח ויחובר אל מסגרת מתכת ‪ -‬זוית ‪ 50×50×5‬מגולוון שיעוגן בבטון בזמן יציקת‬ ‫הבטון עם זנבונים כפי שיוגדרו ע"י הפיקוח‪.‬‬ ‫עובי )גובה( יציקת הבטון ‪ 40‬ס"מ‪ 10 ,‬ס"מ בולטים מעל פני הקרקע‪ ,‬ברוחב ‪ 20‬ס"מ עם‬ ‫ברזל ע"פ הנחיות המפקח‪.‬‬ ‫המסגרת מיוצבת בבטון ע"י ווים או יתדות מולחמות באורך ‪ 20‬ס"מ מינימום‪.‬‬ ‫הבטון יהיה בצורת מלבן – סוג הבטון בהתאם להנחיות הפיקוח‪.‬‬ ‫אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים‪ ,‬לפחות ‪10‬‬ ‫ס"מ מהדופן‪.‬‬ ‫האביזרים מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים‪.‬‬ ‫ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם‬ ‫לפרט בתכנית‪) .‬לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת(‪.‬‬ ‫המחיר כולל‪ :‬מז"ח‪ 2 ,‬מגופים בקוטר המז"ח‪ ,‬ברז גן "‪ ,3/4‬רקורדים‪ ,‬אבזרי חיבור‪ ,‬ארגז‬ ‫הגנה בהתאם למפורט במפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח‪.‬‬ ‫אספקה והרכבה‪ ,‬בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים הכל בהתאם לפרט‬ ‫ולהנחיות הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד הבריאות‪.‬‬ ‫מחשב ‪ -‬המחיר כולל‪ :‬אספקת המחשב‪ ,‬כל האביזרים הנלווים הרכבה ע"י היצרן‬ ‫ואחריותו לשנה‪.‬‬ ‫המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע‪ ,‬על יציקת בטון מחוץ לראש‬ ‫המערכת‪) .‬לא מחויב כי המחשב יותקן בסמוך לראש המערכת(‪.‬‬ ‫בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר "‪ 3/4‬למי פיקוד הכולל ברז‪ ,‬מקטין לחץ‬ ‫ישיר )גוף פליז( ומסנן ‪ 150‬מש‪.‬‬ ‫המחיר כולל כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה‪ ,‬תקשורת בין היחידות בשטח‪,‬‬ ‫למרכז לרבות אספקה והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל‬ ‫המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן עבודות החשמל‪ ,‬או בהתאם להנחיות הפיקוח‪.‬‬ ‫אין לרכוש מחשב ללא קבלת אישור בכתב מהפיקוח‪.‬‬ ‫סולונואידים‪ :‬המחיר כולל אספקה‪ ,‬חיבור למגופים ולמחשב‪ ,‬הרכבה על פס‬ ‫סולונואידים הכלול במחיר היחידה‪ ,‬הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫טפטוף‬ ‫‪ .1‬כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה‪ ,‬כולל ראש מערכת‪ ,‬נכונות גם כאן‪.‬‬ ‫מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף‪.‬‬ ‫‪ .2‬מחיר היחידה כולל‪ :‬אספקת חומר‪ ,‬אביזרי חיבור‪ ,‬חפירת תעלות‪ ,‬פריסת הצנרת‪,‬‬ ‫הרכבתה‪ ,‬הצנעתה‪ ,‬ווי ייצוב – הכל בהתאם לנדרש‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪258‬‬ ‫‪ .3‬שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר ‪ 16-17‬מ"מ ספיקת‬ ‫‪ 2.3-2.1‬ליטר‪/‬שעה‪ .‬הטפטפת אינטגראלית בצינור‪.‬‬ ‫הטפטפת‬ ‫‪ .4‬בכל השיחיות‪ ,‬מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(‪.‬‬ ‫‪ .5‬הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף ‪.03.18‬‬ ‫הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק ‪ 30‬ס"מ כשהם צמודים‬ ‫לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(‪.‬‬ ‫‪ .6‬יש לשטוף צינורות מחלקים‪ ,‬אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף‪.‬‬ ‫ואחר לחבר לקו מנקז ולשטוף‪ .‬יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש‪ .‬כל שלוחה תחובר‬ ‫במחבר נפרד לקו מחלק‪/‬מנקז‪.‬‬ ‫‪ .7‬כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז‪ ,‬שיסתיים בבריכת )ניקוז ( הגנה‬ ‫או במצמד ‪ +‬פקק‪ ,‬בהתאם להנחיות בתכנית‪.‬‬ ‫קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד ‪ +‬פקק ולא בקיפול הצינור‪.‬‬ ‫‪ .8‬פרטים מוגנים בבריכת הגנה ומכסה‪ .‬הבריכה בקוטר ‪ 30‬ס"מ מינימום‪.‬‬ ‫‪ .9‬הבריכה משווקת ע"י "עומר" או ש"ע‪.‬‬ ‫אביזרי הפרט יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו ברזל ובטון‪.‬‬ ‫בתחתית הבריכה תונח שכבת חול כחומר מנקז‪.‬‬ ‫‪ .10‬קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית או‬ ‫טבעות מצינור פוליאתילן בקוטר מתאים‪.‬‬ ‫‪ .11‬טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר ‪ 16‬מ"מ ומעלה דרג ‪ 2.5‬או ‪ 4‬בעזרת מחרר‬ ‫המיועד לכך‪.‬‬ ‫‪ .12‬בשיחים – יונחו הקווים לאורך השורות‪ ,‬מעל פני הקרקע טפטפת לשיח‪ ,‬אלא אם צוין‬ ‫אחרת‪ ,‬קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני הקווים יהיו ישרים ללא חזרות‪.‬‬ ‫הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול )לסירוגין( או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע‪.‬‬ ‫כאשר אורך הכללי של שלוחת טפטוף בערוגה עד ‪ 100‬מטר‪ ,‬הקו המחלק והמנקז יהיו‬ ‫משלוחת הטפטוף‪.‬‬ ‫מעל ‪ 100‬מטר אורך‪ ,‬הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר המצוין על גבי התכנית‪.‬‬ ‫המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יהיה מעל ל‪ 30 -‬ס"מ בשלוחה‪.‬‬ ‫‪ .13‬פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה השלוחות ייוצבו ביתדות‬ ‫ברזל מגולוון ‪ 6‬מ"מ בצורת באורך ‪ 30‬ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים‪ ,‬כל ‪ 2.0‬מטר‪.‬‬ ‫‪ .14‬בשטחי מדרון – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה‪ ,‬מעל שורת שיחים‪.‬‬ ‫במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח‪.‬‬ ‫‪ .15‬לעצים ‪ -‬יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף ‪.03.18‬‬ ‫מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל‪ ,‬הכוללת‪ 8 :‬טפטפות לעץ ו‪ -15‬לדקל אם‬ ‫לא נאמר אחרת‪ ,‬המקיפה את הגזע במרחק ‪ 30‬ס"מ‪ .‬כל טבעת תיוצב ב‪ -3‬יתדות כנ"ל‪.‬‬ ‫ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה‪ .‬כל עץ נחשב‬ ‫כיחידה‪.‬‬ ‫מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר ברחבות ובריצוף ייקבע בתכנית או בתכנית‬ ‫תאום מערכות או בשטח ע"י המתכנן‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪259‬‬ ‫הצינור המחלק מים לעצים יונח בתוך שרוול ויעבור בצמוד לשולי תחום הגומה‪ .‬הכל‬ ‫בהתאם להנחיות הפיקוח ולתכנית תאום מערכות; ממנו יצא צינור עיוור ‪ 16‬מ"מ לגומה‬ ‫בתוף שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף‪.‬‬ ‫המחיר כולל‪ :‬אספקת צנרת‪ ,‬אבזרי חיבור‪ ,‬מייצבים והרכבה‪.‬‬ ‫יא‪ .‬תשתית לאוטומציה‬ ‫תשתית לאוטומציה )פיקוד הידראולי או פיקוד חשמלי( תבוצע לפי התוכנית‪ .‬צינורות‬ ‫פיקוד הידראולי יהיו בקוטר ‪ 8‬מ"מ דרג ‪ 10‬מסומנים בצבעים שונים‪ .‬לכל הפעלה יהיה‬ ‫צבע אחר‪ .‬יש להבטיח צינורות רזרביים‪ ,‬צינור אחד לכל ארבעה צינורות פיקוד‪ .‬הצינורות‬ ‫יהיו רפויים והמחברים יתאימו לצינורות‪ .‬אין לבצע חיבורים מתחת לפני הקרקע‪.‬‬ ‫בכבלים יהיה צבע שונה לכל גיד‪ ,‬יש לבדוק בדיקת קצר‪/‬נתק בין גיד לגיד‪.‬‬ ‫חיבור כבלים יעשה ע"י ערכת הדבקה )קופסת חיבורים( עם אטימה אפוקסית‪.‬‬ ‫הצינורות או הכבלים יותקנו לפי התכניות‪ .‬אם תידרש בדיקת לחץ לצינורות הפיקוד‪,‬‬ ‫היא תבוצע כמפורט במפרט המיוחד‪.‬‬ ‫יג‪ .‬סיום העבודה‬ ‫לאחר תקופה של ‪ 6‬חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה‪ ,‬על הקבלן לסתום את‬ ‫הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח‪.‬‬ ‫בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח‬ ‫בזמן הביצוע‪.‬‬ ‫יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו ממטירים בממטיר ראשון ובממטיר אחרון‬ ‫ובכל קו טפטוף בתחילת הקו וסיומו‪.‬‬ ‫בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית ‪ AS MADE‬בדיסקט בתוכנת‬ ‫אוטוקאד העדכנית ושתי תכניות שיוגשו על סמך תוכנית מדידה‪ ,‬כולל מידות‪ ,‬קטרים‪,‬‬ ‫צנרת תת קרקעית ותאי ביקורת‪ .‬כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה‪.‬‬ ‫התכניות תימסרנה למזמין כ‪ -14‬יום אחר גמר העבודה‪ ,‬לפני חשבון סופי‪.‬‬ ‫הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 41.02‬קרקע ואדמת גן‬ ‫א‪ .‬קרקע ואדמת גן‬ ‫‪ .1‬ביצוע סקר קרקע קיימת על ידי חפירת בור ולקיחת מדגמים למעבדה על פי הנחיות‬ ‫המפרט הבינמישרדי‪.‬‬ ‫‪ .2‬מילוי אדמת גן אדמת גן הנדרשת למכרז‪/‬חוזה זה הנה חול מסוג "טרה רוסה" "‬ ‫הקיימת‬ ‫כמוגדר על‪-‬פי ‪ USD‬בסעיף "אדמת גן" )אלא אם ממצאי בדיקת הקרקע‬ ‫קובעים אחרת‪ .‬במקרה זה תעשה התאמה של אדמת הגן לממצאי בדיקת הקרקע( כולל‬ ‫אספקה ‪,‬הובלה והפיזור במקומות ולפי הרומים הנדרשים‪.‬‬ ‫‪.3‬אדמת גן תפוזר אך ורק לאחר שאישר זאת המפקח בכתב ‪.‬בשום מקרה לא תפוזר‬ ‫אדמת גן על פסולת מסוג כלשהו‪.‬‬ ‫פיזור אדמת הגן יבוצע בכלים מכאניים וידניים כפי שיידרש על‪-‬פי תנאי המקום‬ ‫והוראות המפקח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪260‬‬ ‫חל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת גן בתקופה של ‪ 5‬ימים מעת ירידת גשם או‬ ‫כשהקרקע רטובה מהשקיה‪.‬‬ ‫עובי שכבת אדמת הגן ‪ 30‬ס"מ בשתי שכבות של ‪ 15‬ס"מ כל אחת‪..‬‬ ‫‪ .4‬לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע‬ ‫בדיקת קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת שתאושר‬ ‫ע"י המפקח‪ .‬באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט‪.‬‬ ‫יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח‪ .‬האדמה המובאת צריכה‬ ‫להיות מעומק של ‪ 2‬מטר ומטה‪ ,‬למניעת קבלת אדמה מיובאת משובשת בשלוחות קנה ‪-‬‬ ‫שורש בזרעים ופקעות של עשביה חד‪-‬שנתית ורב שנתית‪ .‬בכל מקרה תהיה האדמה אדמת‬ ‫"טרה רוסה" ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים‪.‬‬ ‫אם ‪ PH‬של הקרקע גבוה מ‪ -7.6‬יש להוסיף ‪ 120‬ק"ג גופרית טכנית ‪ ,90%‬לדונם‪ .‬לא יבוצע‬ ‫פיזור כשהאדמה רטובה או אחרי גשם‪ .‬זהירות החומר מתלקח בחיכוך וחום‪.‬‬ ‫אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח למקום אחר מאושר ע"י‬ ‫המפקח ועל הקבלן‪ ,‬הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שנדרש ללא תוספת מחיר‪.‬‬ ‫עלות הבדיקות‪ ,‬הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן‪ ,‬לא תשולם כל‬ ‫תוספת בגין הבדיקות וכל האמור לעיל‪.‬‬ ‫פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית עד לקרקע‬ ‫טבעית בעומק מינימאלי של ‪ 50‬ס"מ‪.‬‬ ‫יש לקבל אישור המפקח ונציג מח' גינון לניקוי הערוגות והשטח לפני המילוי‪.‬‬ ‫המחיר כולל בין היתר‪ :‬ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת‪ ,‬כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח‬ ‫שיורה המפקח מחוץ לתחום שיפוט עירית הרצלייה‪ .‬פיזור אדמת‬ ‫הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע‬ ‫בצנרת קיימת‪.‬‬ ‫‪ 41.03‬הכשרת קרקע‬ ‫א‪ .‬כללי‬ ‫עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות‪ :‬ניקוי השטח מפסולת וצמחיה הדברת‬ ‫עשביה יישור גנני‪ ,‬זיבול ודישון‪ ,‬עיבודי קרקע ויישור סופי‪ .‬מחיר הכשרת קרקע בכתב‬ ‫הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים )למעט אדמת גן(‪.‬‬ ‫ב‪ .‬עיבוד הקרקע‬ ‫לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש‬ ‫לעומק ‪ 40‬ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים‪.‬‬ ‫יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר או‬ ‫במגרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים‪ .‬העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת או יבשה אך‪,‬‬ ‫לא בקרקע בוצית‪ .‬כל פסולת ואבן הגדול מעל ‪ 5‬ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק‬ ‫מהשטח לאתר אשפה מאושר ‪ -‬על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הדברת עשביה‬ ‫‪ .1‬השקיית הקרקע בכמות של ‪ 15‬מ"ק לדונם כל שלשה ימים במשך ‪ 3‬שבועות עד להופעת‬ ‫עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪261‬‬ ‫לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה‪ ,‬הם ירוססו בחומרים ובריכוזים‬ ‫שיקבע נציג מטעם מחלקת גנים ונוף‪ .‬אין לרסס צמחיה צמאה‪ ,‬אין לרסס בזמן רוחות וכן‬ ‫כאשר עלוות הצמחייה רטובה‪ .‬בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות אשר בסביבה ישתמש‬ ‫הקבלן במשטח‪ .‬במידה ולמרות הכל יש נזקים מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על‬ ‫חשבונו‪ ,‬הכל עפ"י הוראות המפקח מטעם מחלקת גנים ונוף‪ .‬יום לפני הריסוס יושקה‬ ‫השטח‪.‬‬ ‫לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה‪ ,‬אלא רק לאחר ביקור נציג מחלת‬ ‫גנים ונוף במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא‪ .‬תכשירי‬ ‫ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן‪ .‬העבודות בחומרים כימיים‬ ‫יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור‪.‬‬ ‫עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה‪.‬‬ ‫‪ .2‬לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף‪ .‬לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות‬ ‫לעיל כלמור טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו לפחות פעמיים לפני ואחרי המילוי‪ .‬בכל מקרה‬ ‫הקבלן אחראי להשמדה מלאה‬ ‫ד‪ .‬זיבול ודישון‬ ‫את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא‪.‬‬ ‫זבל שיישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו )וכן‬ ‫סילוק הזבל הקודם(‪.‬‬ ‫פיזור הזבל יעשה במכונה או ביד תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח‪.‬‬ ‫ה‪ .‬זיבול ודישון בהכנת הקרקע‬ ‫‪ 20‬מ"ק לדונם‪.‬‬ ‫‪.1‬זבל קומפוסט ניצנים או שווה ערך‬ ‫‪ 2000 .2‬ליטר הומוס בטיב מאושר ע"י מח' גנים‪.‬‬ ‫‪ 120‬ק"ג לדונם‪.‬‬ ‫‪.3‬דשן זרחני סופר פוספט‬ ‫‪ 80‬ק"ג לדונם‪.‬‬ ‫‪.4‬דשן אשלגני ‪ -‬אשלגן כלורי‬ ‫את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולערבבו באדמה לעומק של ‪ 20‬ס"מ ע"י כלים‬ ‫ידניים או במתחחה‪.‬‬ ‫בשטח בו מרווחי השתילה עולים על ‪ 1.5‬מ' ו‪/‬או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל‬ ‫והדשן יעשה רק בבורות‪ .‬הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני‬ ‫מועד השתילה והנטיעה ומייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי ‪30‬‬ ‫קוב לדונם‪.‬‬ ‫ו‪ .‬בתהליך השתילה‬ ‫יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור‪.‬‬ ‫שיחים ושתילים במיכל ‪ 1‬ק"ג תוספת ‪ 0.5‬ליטר הומוס‪.‬‬ ‫שיחים ושתילים במיכל ‪ 3‬ק"ג תוספת ‪ 1.5‬ליטר הומוס‪.‬‬ ‫במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה ‪ -‬אזי מומלץ לדשן בשפר ‪ 3‬בכמות של‬ ‫‪ 0.5‬ליטר למ"ק מים בכל השקיה‪.‬‬ ‫תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר‪ .‬עונת הדישון‬ ‫משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר‬ ‫‪ 41.04‬שתילים‬ ‫א‪ .‬כללי‬ ‫אספקת השתילים תהיה בהתאם להגדרות המופיעות בחוברת שבהוצאת משרד החקלאות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪262‬‬ ‫הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי‪ .‬הצמחים יהיו בריאים ומפותחים‬ ‫בהתחשב בגודל המכל בו הם נתונים ובעלי נוף מסועף‪ ,‬ללא עשבי בר ומזיקים‪ ,‬עם שורשים‬ ‫מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים‪.‬‬ ‫שתילים ממיכל ‪ 3‬ק"ג יהיו מפותחים ולא יאושרו שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל של ‪1‬‬ ‫ק"ג למיכל של ‪ 3‬ק"ג‪.‬‬ ‫יש להביא דוגמא מכל סוג של צמח לפני הבאת השתילים לאתר הנטיעות‪.‬‬ ‫יש לשתול את השתילים במדויק לפי תוכנית השתילה ובמרווחים המופיעים בתוכנית‪.‬‬ ‫העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים‪ ,‬תמיד מהגדול לקטן יותר‪.‬‬ ‫טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז‪/‬החוזה‪:‬‬ ‫ההגדרה" שתילים "הנה כללית ומכילה את כל סוגי ‪,‬מיני וזני הצמחים במכרז‪/‬חוזה זה‪.‬‬ ‫כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל הנדרש‪.‬‬ ‫השתילים יהיו נקיים ממחלות ‪,‬מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא‪.‬‬ ‫השתילים יעמדו בדרישות התקן הישראלי לצמחי נוי‪.‬‬ ‫כל הצמחים יהיו מסוג" מעולה "כמפורט בחוברת התקנים( סטנדרטים )של משרד‬ ‫החקלאות‪.‬‬ ‫על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה ‪.‬‬ ‫שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז ‪ /‬חוזה זה יוחלפו ע"י‬ ‫הקבלן ‪,‬ועל חשבונו‪.‬‬ ‫סווג אקזמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו ‪,‬‬ ‫מראהו ורמת התפתחותו‪.‬‬ ‫לכל שתיל מקבוצת המחטניים ‪,‬למעט ערערים שיחים ומשתרעים ‪,‬יהיה מוביל ברור‬ ‫ובולט ובלתי‪-‬פגוע באופן כלשהו ‪.‬שתיל שהמוביל שלו קטום ‪,‬יבש ‪,‬כפוף או מנוון ייפסל‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים‬ ‫‪ .1‬כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל ומערכת‬ ‫שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל‪.‬‬ ‫‪ .2‬אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל‪.‬‬ ‫‪.3‬מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות ‪ 90%‬מנפחו של מיכל הגידול‪.‬‬ ‫‪.4‬המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז‪/‬חוזה זה מבוססים על הסטנדרטים‬ ‫שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות ועל נפחי המיכלים‬ ‫השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות "גודל ומספר" כפי‬ ‫שצוינו בחוברת הסטנדרטים ‪,‬יהיו תואמים את נפח המיכל כפי שצוין בכתב הכמויות ויהיו‬ ‫תואמים דרישות ייחודיות לצמחים‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .5‬הנפחים המצוינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח‪.‬‬ ‫‪.6‬בכל מקום ולכל עניין שלא צוין במפרט ו‪/‬או בכתב הכמויות ו‪/‬או בתוכניות יחולו‬ ‫הוראות חוברת הסטנדרטים של שתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות ‪,‬במהדורתה‬ ‫העדכנית‪.‬‬ ‫ה‪ .‬מועדי ביצוע‬ ‫חל איסור לביצוע עבודות כולן או מקצתן בימי גשמים ועד ‪ 5‬ימים לאחר גשם ‪,‬לפי‬ ‫הכרעתו של המפקח ‪.‬לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו‪/‬או‬ ‫הפרעות אקלימיות כלשהן‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪263‬‬ ‫נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז‪/‬חוזה זה‬ ‫ו‪.‬‬ ‫‪ .1‬בהגישו וחתימתו של הקבלן על מסמכי המכרז מאשר הקבלן שבדק את העלויות‬ ‫הצפויות בביצוע סעיפי השתילה‪/‬נטיעה לרבות הזמנת הצמחים במשתלות‪.‬‬ ‫‪ .2‬תוך ‪ 14‬ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת‬ ‫הצמחים הדרושה‪ ,‬לרבות ציון הגדלים‪ ,‬הכמויות והערות אחרות‪ ,‬ציון המשלתה‪/‬ות‬ ‫שיספקו את השתילים‪ ,‬ומועד האספקה המתוכנן‪ -‬הכל על‪-‬פי הנספח "נוהל שריון צמחי נוי‬ ‫למכרז‪/‬חוזה" המצורף לסוף פרק ‪ ,41‬במפרט מיוחד זה‪.‬‬ ‫‪ .3‬לביסוס טיעוניו של הקבלן ‪ -‬אם יהיו צמח‪/‬ים "אינם ניתנים להשגה" יגיש הקבלן‬ ‫למפקח צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות‪/‬יצרניות‪.‬‬ ‫‪ .4‬העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח‪/‬ים שאינו מצוי כלל במשתלות יציין הקבלן את‬ ‫המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את‬ ‫הצמחים וגודלם במועד זה‪.‬‬ ‫‪ .5‬על הקבלן להציג בפני המפקח אישור המשתלה‪/‬ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט גודל‪,‬‬ ‫כמות ודרישות אחרות )אם ישנן( והינם מובטחים למכרז‪/‬חוזה זה‪.‬‬ ‫‪ .6‬מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז‪/‬חוזה זה כפי שיאושר בידי‬ ‫המפקח‪.‬‬ ‫‪ .7‬בכל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה ובלתי‪-‬‬ ‫מפותלת במיכל‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫פרט מיוחד )= אקסמפלר מיוחד(‬ ‫סווג "פרטים‪-‬מיוחדים" )=אקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין פרט מיוחד הן‬ ‫מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו‪ ,‬מראהו ורמת התפתחותו‪ .‬פרטים אלו יחויבו‬ ‫באישור המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן‪ .‬על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים‬ ‫המתאימים המוצעים על‪-‬ידו לסיווג "פרט מיוחד"‪ ,‬והאישור יינתן על סמן בדיקת הצמחים‬ ‫במשתלה במועד שיתואם עם האדריכל‪.‬‬ ‫‪ 1.05‬סימון הנטיעה‪/‬שתילה‬ ‫א‪ .‬בורות נטיעה ‪ /‬שתילה וכמויות זבל ‪ -‬הבורות לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן‪:‬‬ ‫סוג‪/‬גודל הצמח ו‪/‬או המיכל‬ ‫מידות הבור‬ ‫עומק‪X‬רוחב‪X‬אורך‬ ‫לעץ מבוגר )קוטר גזע ‪ 15‬ס"מ ‪ 140 X140 X120‬ס"מ‬ ‫ומעלה(‬ ‫כמות הקומפוסט‬ ‫לבור ‪ /‬ליטר‬ ‫ראה הערות‬ ‫‪150‬‬ ‫לעץ חצי‪-‬בוגר )"בכיר" = מעוצב ‪ 100 X100 X100‬ס"מ‬ ‫מהאדמה(‬ ‫‪80‬‬ ‫לעץ‪/‬שיח‪/‬דקל ממיכל ‪ 60‬ליטר ‪ 90 X90 X90‬ס"מ‬ ‫ומעלה‬ ‫‪70‬‬ ‫לעץ‪/‬שיח‪/‬דקל ממיכל ‪ 25‬ליטר ‪ 80 X80 X80 -‬ס"מ‬ ‫עד ‪ 59‬ליטר‬ ‫‪50‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪264‬‬ ‫לעץ‪/‬שיח‪/‬דקל ממיכל ‪ 24-11‬ליטר ‪ 70X70X70‬ס"מ‬ ‫לעץ או שיח ממיכל ‪ 7.5/10‬ליטר ‪ 60 X60 X60‬ס"מ‬ ‫וכן לעץ ממיכל כלשהו )לרבות‬ ‫אקליפטוסים ומחטניים במיכל ½‬ ‫ליטר!(‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫לצמחים במיכל ‪ 5‬ליטר ומטה‬ ‫‪ 40 X40 X40‬ס"מ‬ ‫‪6‬‬ ‫לצמחים במיכל ‪ 4‬ליטר ומטה‬ ‫‪ 30 X30 X30‬ס"מ‬ ‫‪3‬‬ ‫סימון וזיהוי‬ ‫ג‪ .‬זיהוי צמחים‬ ‫באם יתעורר ספק )ע"י המפקח‪ ,‬המתכנן( לגבי נכונות הצמחים שנשתלו ביחס לתוכנית‬ ‫הנטיעה‪/‬שתילה ורשימת הצמחים תחול חובת ההוכחה לנכונות הצמחים )לפי מסמכי‬ ‫המכרז‪/‬חוזה( על הקבלן‪.‬‬ ‫ד‪ .‬סימון הנטיעה‪/‬שתילה‬ ‫‪ .1‬יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי‪ ,‬ולכל שטחי הנטיעה‪/‬שתילה שבמכרז‪/‬‬ ‫חוזה זה‪ ,‬ובמועד אחד ‪ -‬אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל הסימון‪.‬‬ ‫‪ .2‬בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים‪/‬צמחי הכיסוי‪/‬ורדים‪.‬‬ ‫‪ .3‬עצים יסומנו לפי מינים‪/‬זנים ומיקומם יהיה מדויק לפי התוכנית‪.‬‬ ‫על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה‪/‬שתילה‪.‬‬ ‫‪41.06‬‬ ‫מידות עצים והגדרות‬ ‫הקוטר ‪ -‬יימדד בגובה ‪ 20‬ס"מ מפני מצע‪/‬קרקע גידול העץ במשתלה‪.‬‬ ‫גובה גזע ‪ -‬משמעו גובה מפני מצע‪/‬קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו ‪40%‬‬ ‫מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו‪.‬‬ ‫ענף עיקרי ‪ --‬ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות ‪ %40‬מקוטר הגזע בנקודת‬ ‫התפצלותו‪.‬‬ ‫גובה כללי ‪ --‬גובה הצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות ‪.‬עצים מעוצבים ‪ -‬הגובה נמדד‬ ‫לאחר העיצוב‪.‬‬ ‫קוטר ‪ -‬הקוטר נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר ‪,‬ולאחר עיצובו ‪ -‬אם יבוצע עיצוב מראש‪.‬‬ ‫עץ חצי‪-‬בוגר – עץ מעוצב מאדמה‬ ‫הכוונה לעץ בין ‪ 3-10‬שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה‪.‬‬ ‫גובה הגזע ‪ 2.5‬מ' לפחות וקוטרו כמצוין בתוכנית או בכתב הכמויות או בהוראות‬ ‫ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה‪.‬‬ ‫הגזע ‪ -‬צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות ‪.‬בעל ‪ 3‬ענפים‬ ‫עיקריים לפחות בצורה סימטרית‪.‬‬ ‫הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה ‪,‬שאינה צרה ‪.‬העצים יועתקו עם גוש‬ ‫אדמה בקוטר ‪ 70‬ס"מ לפחות עטוף וקשור כנדרש‪.‬‬ ‫ההעתקה והטפול ‪ -‬לפי סעיף ‪ 41036‬במפרט הבינמשרדי‪.‬‬ ‫‪ 41.08‬שתילה‬ ‫א‪ .‬שתילת עצים בוגרים ודקלים‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪265‬‬ ‫עצים בוגרים ודקלים עומק הבור יהיה כמפורט בטבלה בסעיף‪ .‬את אדמת הגן מוציאים‬ ‫מהבור מכינים לשתילה ולמילוי חוזר ע"י הוספת החומרים הבאים‪ :‬לכל ‪ 60‬ליטר אדמה‬ ‫מוסיפים ‪ 0.6‬ק"ג סופרפוסט רבע ק"ג אשלגן כלורי ו‪ 40-‬ליטר הומוס בטיב מאושר ע"י מח'‬ ‫גנים‪.‬‬ ‫ג‪ .‬בור נטיעה‬ ‫בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן‪ :‬בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את‬ ‫אדמת הגן ולהערימה בסמוך לבור החפירה‪ .‬יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים או‬ ‫בכלי מכני ו‪/‬או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות‪ .‬כל העפר‬ ‫אשר מתחת לאדמת הגן בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר‪ .‬הקבלן‬ ‫יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה‪.‬‬ ‫בורות לפרטים מיוחדים )= אקסמפלרים מיוחדים( יהיו בגודל זהה לאלה של צמחים‬ ‫רגילים באותו גודל מיכל‪.‬‬ ‫הבורות לעצים יחפרו ו‪/‬או יחצבו במקומות הנכונים לפי תכנית‪ ,‬ולידם יוכנו ערמות של‬ ‫אדמת ‪ -‬גן וקומפוסט בכמות הנדרשת בנפרד‪ .‬רק לאחר בדיקת המפקח את גודל הבור‬ ‫ומיקומו ואת טיב האדמה והזבל ולאחר אישורו ‪ -‬ישתלו העצים בבורות והם ימולאו‬ ‫באדמת‪-‬גן המעורבת בזבל או בקומפוסט‪.‬‬ ‫בכל ערוגה המיועדת לשיחים יחפרו הבורות בגדלים הנדרשים לפי המיכלים ‪ -‬ורק לאחר‬ ‫בדיקת המפקח ואישורו לכל ערוגה וערוגה ‪ -‬ישתלו בבורות אלו השיחים‪.‬‬ ‫כל הבורות ימולאו בזמן השתילה בתערובת מילוי )מעורבת עם קומפוסט( כנדרש בפסקה‬ ‫‪.41.2.015‬‬ ‫המדידה‪ :‬יח' לפי הגודל וציון אקסמפלר‪ .‬לא תחול כל תוספת בגין הצורך לחצוב את‬ ‫הבורות ‪ -‬אם יהיה צורך כזה‪.‬‬ ‫בורות נטיעה‪:‬‬ ‫בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע‪.‬‬ ‫בגמר החפירה יש לסלק את החומר החפור למקומות שיסומנו על ידי המפקח או לאתר‬ ‫אחר‪ ,‬הכל לפי המפקח מטעם מחלקת גנים ונוף‪.‬‬ ‫לפני מילוי הבור בתערובת אדמה יש לקבל אישור המפקח הנ"ל על גודל הבור‪.‬‬ ‫גודל הבורות לעצים ושיחים בשטחי גינון‪:‬‬ ‫סוג‪/‬גודל הצמח ו‪/‬או המיכל‬ ‫מידות הבור‬ ‫עומק‪X‬רוחב‪X‬אורך‬ ‫לעץ מבוגר )קוטר גזע ‪ 15‬ס"מ ‪ 140 X140 X120‬ס"מ‬ ‫ומעלה(‬ ‫כמות הקומפוסט‬ ‫לבור ‪ /‬ליטר‬ ‫ראה הערות‬ ‫‪150‬‬ ‫לעץ חצי‪-‬בוגר )"בכיר" = מעוצב ‪ 100 X100 X100‬ס"מ‬ ‫מהאדמה(‬ ‫‪80‬‬ ‫לעץ‪/‬שיח‪/‬דקל ממיכל ‪ 60‬ליטר ‪ 90 X90 X90‬ס"מ‬ ‫ומעלה‬ ‫‪70‬‬ ‫לעץ‪/‬שיח‪/‬דקל ממיכל ‪ 25‬ליטר ‪ 80 X80 X80 -‬ס"מ‬ ‫עד ‪ 59‬ליטר‬ ‫‪50‬‬ ‫לעץ‪/‬שיח‪/‬דקל ממיכל ‪ 24-11‬ליטר ‪ 70X70X70‬ס"מ‬ ‫לעץ או שיח ממיכל ‪ 7.5/10‬ליטר ‪ 60 X60 X60‬ס"מ‬ ‫וכן לעץ ממיכל כלשהו )לרבות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪266‬‬ ‫אקליפטוסים ומחטניים במיכל ½‬ ‫ליטר!(‬ ‫לצמחים במיכל ‪ 5‬ליטר ומטה‬ ‫‪ 40 X40 X40‬ס"מ‬ ‫‪6‬‬ ‫לצמחים במיכל ‪ 4‬ליטר ומטה‬ ‫‪ 30 X30 X30‬ס"מ‬ ‫‪3‬‬ ‫ד‪ .‬בורות לעצים‬ ‫חפירה לעצים ודקלים בשטחי גינון‪ :‬המחיר כולל חפירה זהירה‪ ,‬במידות בהתאם למפרט‬ ‫וכתבי הכמויות‪ ,‬פינוי החומר החפור‪ ,‬דישון וזיבול אדמת הגן‪ ,‬מילוי הבור בעת השתילה‪,‬‬ ‫השקיה הנחתה‪ ,‬השקיית מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע עד למסירת‬ ‫העבודה בהתאם להנחיות המפקח והאדריכל‪.‬‬ ‫חפירה לעצים בשטחים מרוצפים‪ :‬המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף‬ ‫בורות לעצים‪ ,‬חפירה בשטחי גינון בתוספת הבאה‪ :‬פירוק ריצוף בהתאם לצורך‪ ,‬תיקון‬ ‫ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות‪ ,‬ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה או אבן גן‬ ‫בהתאם לפרט‪.‬‬ ‫הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט‪.‬‬ ‫ו‪ .‬שתילת‪/‬נטיעת צמחים ממיכלים‪ -‬סילוק מלא של מיכלי פלסטיק וסלי‪/‬מיכלי גידול‬ ‫‪ .1‬על הקבלן חלה חובה לנטוע‪/‬לשתול את כל הצמחים ללא שקי גידול מכל סוג שהוא‪,‬‬ ‫שקיות פוליאתילן ו‪/‬או כל מיכל אחר שבו מסופקים הצמחים מהמשתלה‪.‬‬ ‫‪ .2‬עצים שסופקו מהאדמה עם סל רשת מתכת‪ -‬תסולק מהאדמה לחלוטין לפחות כל‬ ‫המחצית התחתונה של הרשת‪/‬הסל וחיתוכי חוטי הרשת יבוצעו כך שלא יישארו כל קצוות‬ ‫חדים העשויים לפצוע את שורשי העץ המתעבים‪.‬‬ ‫ז‪ .‬אספקת צמחים שלא על‪-‬פי המצוין ברשימת הצמחים‪/‬בכתב הכמויות‬ ‫מותנית באישור מראש ובכתב של המפקח ושל האדריכל‪.‬‬ ‫ח‪ .‬תכולת מחירי עבודות שתילה ונטיעה‬ ‫א‪ .‬מחירי היחידות המצוינים בכתב הכמויות של מכרז‪/‬חוזה זה כוללים את כל הדרישות‬ ‫שצוינו במפרט זה ו‪/‬או כלולות במסמכי המכרז‪/‬חוזה לרבות‪:‬‬ ‫אספקה ואישור דוגמאות‪ ,‬סימון‪ ,‬חפירה ו‪/‬או חציבת הבורות‪ ,‬אספקה ומילוי אדמת גן‬ ‫מאושרת‪ ,‬אספקה ויישום קומפוסט ודשנים כימיים ותמיכה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬בשום מקרה לא תשולם תוספת ו‪/‬או תשלום נפרד לעבודה ו‪/‬או חומר שנדרש ואינו‬ ‫מצוין במפורש בכתב הכמויות‪ ,‬אלא אם הורה כך המפקח מראש ובכתב‪.‬‬ ‫‪ 41.09‬עצים בוגרים‬ ‫‪ .1‬הסתעפות הנוף מעל כ‪ 2.5-‬מ'‪ ,‬קוטר גזע "‪ 3‬יימדד בגובה ‪ 2.0‬מ' מהקרקע‪ .‬עץ בעל גזע‬ ‫ישר ומעוצב‪ ,‬נקי מפצעי גשום פתוחים‪ ,‬בעל התחדדות גזע ברורה מן הבסיס לצמרת‪.‬‬ ‫מפותח ואופקי‪ .‬מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי פגומה בעלת קוטר של ‪ 1.2‬מ'‪.‬‬ ‫הוצאת העץ מהאדמה ע"י מכשיר להעתקת עצים‪ .‬גוש השורשים עטוף ביוטה וקשור‬ ‫בחבלים‪ ,‬העצים יהיו אחידים במראה ובנוף‪ ,‬סטנדרט גבעת ברנר או שווה ערך‪ ,‬ישתלו‬ ‫בעונה המתאימה‪ ,‬שתולים במשתלה במרחק מינימאלי ‪ 2.5‬מ' אחד מהשני‪.‬‬ ‫‪.2‬יש לקבל אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה במשתלה‪.‬‬ ‫מחיר העצים כולל‪ :‬אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף וקשירתם לסמוכות‬ ‫בעזרת צינורות גומי גמיש‪ ,‬המחיר כולל את הסמוכות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪267‬‬ ‫‪.3‬הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים‪ .‬עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח יורחק‬ ‫מהשטח והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו‪ .‬אישור לקליטה יינתן ‪ 14‬חודשים מיום‬ ‫מסירת העבודה‪.‬‬ ‫‪.4‬העברת העצים תעשה ברכב סגור תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים וגוש העפר על‪-‬‬ ‫ידי קשירה וארגוז‪.‬‬ ‫‪.5‬יש לספק את העצים מוקדם בבקר או בשעות אחר הצהרים המאוחרות‪ ,‬כדי לצמצם את‬ ‫סבל העץ מהחום‪.‬‬ ‫‪.6‬את העצים יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה מתאימה‪.‬‬ ‫‪.7‬יש לשתול ‪ 4-6‬שבועות לפני מצב צפוי של עקה )חום‪ ,‬קור‪ ,‬יובש(‪ .‬אין לשתול בטמפרטורת‬ ‫קרקע מתחת ל‪ 10-‬מעלות‪ ,‬ויותר מ‪ 32-‬מעלות )נמדד בעומק ‪ 10‬ס"מ( רצוי לא להעביר‬ ‫עצים אם הם במצב גידול נמרץ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מידות עצים והגדרות‬ ‫הנפח ‪ -‬נפח מיכל השתיל נטו ‪ -‬לא יתקבלו כינויי הגודל של המשתלה!‪.‬‬ ‫הקוטר ‪ -‬יימדד בגובה ‪ 21‬ס"מ מפני מצע‪/‬קרקע גידול העץ במשתלה‪.‬‬ ‫גובה גזע ‪ -‬משמעו גובה מפני מצע‪/‬קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו ‪40%‬‬ ‫מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו‪.‬‬ ‫ענף עיקרי )=ענף שלד( ‪ -‬ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות ‪ 40%‬מקוטר הגזע‬ ‫בנקודת התפצלותו‪.‬‬ ‫גובה כללי ‪ -‬גובה הצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות‪ .‬עצים מעוצבים ‪ -‬הגובה נמדד‬ ‫לאחר העיצוב‪.‬‬ ‫רוחב )קוטר( כללי ‪ -‬רוחב )קוטר( נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר‪ ,‬ולאחר עיצובו ‪ -‬אם‬ ‫יבוצע עיצוב מראש‪.‬‬ ‫ג‪ .‬עץ חצי‪-‬בוגר )"בכיר" = "מעוצב מאדמה"(‬ ‫הכוונה לעץ בין ‪ 3-10‬שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה‪.‬‬ ‫גובה הגזע ‪ 2.0‬מ' לפחות וקוטרו כמצוין בתוכנית או בכתב הכמויות או בהוראות ייחודיות‬ ‫לסעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה‪.‬‬ ‫הגזע ‪ -‬צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות‪ .‬בעל ‪ 3‬ענפים עיקריים‬ ‫לפחות בצורה סימטרית‪.‬‬ ‫הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה‪ ,‬שאינה צרה‪.‬‬ ‫העצים יועתקו עם גוש אדמה בקוטר לפי חוברת הסטנדרטים לפחות; עטוף וקשור כנדרש‪.‬‬ ‫ההעתקה והטפול ‪ -‬לפי סעיף ‪ 41036‬במפרט הבינמשרדי‪.‬‬ ‫עץ בוגר‬ ‫הכוונה לעץ בן למעלה מ ‪ 10 -‬שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר וממקור מאושר‪ .‬גובה‬ ‫גזע ‪ 2.5‬מ' לפחות וקוטרו ‪ 15‬ס"מ לפחות‪ .‬הקרקע‪ .‬הגזע ‪ -‬צירי ושלם ללא גיזום או קיטום‪.‬‬ ‫העץ יהיה בעל ‪ 3‬ענפים עיקריים לפחות‪ ,‬מפותחים היטב באורך ‪ 1‬מ' לפחות‪ ,‬בעלי גידול‬ ‫סימטרי‪.‬‬ ‫העתקת העצים תעשה עם גוש אדמה תואם את גודל הנוף‪ ,‬אך לא פחות מ ‪ 1 -‬מ' קוטר‪,‬‬ ‫עטוף וקשור כנדרש‪ .‬הטפול לפני ההעתקה‪ ,‬בעת ההעתקה ולאחריה ‪ -‬לפי סעיף ‪41036‬‬ ‫במפרט הבינמישרדי‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫איסור אספקת עצים‪/‬דקלים מאדמה שהועתקו בשלב קודם‬ ‫עצים‪/‬דקלים שנדרשו כעצים‪/‬דקלים מהאדמה לא יאושרו אם הועתקו ממקום גידולם‬ ‫באדמה‪ -‬במועד כלשהו‪ -‬לפני שהוצגו למתכנן‪/‬מפקח ואושרו על‪-‬ידו‪ .‬לאחר האישור יחולו‬ ‫על הטיפול בעצים הוראות המתכנן‪/‬מפקח‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪268‬‬ ‫כמו‪-‬כן לא יאושרו עצים‪/‬דקלים שהועתקו ממקום גידולם באדמה למיכל בגודל כלשהו‪,‬‬ ‫לפני שהוצגו למתכנן‪/‬מפקח ואושרו על‪-‬ידו‪.‬‬ ‫ז‪ .‬תהליך שתילה‬ ‫העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו‪.‬‬ ‫את הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים‪ ,‬ראשית שליש מהגובה ולאחר מכן להשקות )אם‬ ‫אין אפשרות להשקות‪ ,‬להדק עם הרגל(‪ .‬יש לחזור על כך בגובה שני‪-‬שליש ולאחר מילוי כל‬ ‫הבור‪ ,‬יש לחפות לאחר השתילה בטוף גס ‪ 0.8-0.3‬מנופה‪ ,‬בעומק ‪ 12‬ס"מ‪.‬‬ ‫ח‪ .‬סמוכות לעצים ושיחים מעוצבים על גזע‬ ‫‪ .1‬על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כלשהו( בשתי )‪ (2‬סמוכות מעץ‪.‬‬ ‫‪ .2‬סמוכות שיסופקו על ידי הקבלן תהיינה בגובה ‪ 2.5‬מ' לעץ‪ ,‬אקליפטוס עגול או מרובע‬ ‫בהתאם להנחיות מח' גינון ובקוטר "‪ ,2‬מקולפים ומחוטאים‪ ,‬יטמנו בקרקע ‪ 0.5‬מ'‪ ,‬שתי‬ ‫סמוכות לפחות לכל עץ ועליהם מושחלת צינורית שקופה=אלסטית )שטיכמוס( באורך ‪25‬‬ ‫ס"מ‪.‬‬ ‫שתי הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח‪ ,‬במרחק ‪ 15‬ס"מ לצידי העץ‪ ,‬הקשירה תהיה‬ ‫בצורת ‪ ,8‬בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח‪.‬‬ ‫‪ .3‬הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה‪ ,‬שלא יפחת מ ‪ 7 -‬ס"מ‪ .‬הסמוכה תהיה‬ ‫ישרה ומחודדת בקצה התחתון‪ .‬כל החלק שיבוא במגע עם הקרקע ‪ 10 +‬ס"מ מעל הקרקע‪,‬‬ ‫יהיו טבולים בקרבולינאום‪.‬‬ ‫לא יותר להשתמש באתר אחד בסמוכות מסוג עיגול וריבוע‪ .‬כל הסמוכות תהיינה מאותו‬ ‫סוג‪.‬‬ ‫יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של ‪ 50‬ס"מ ובמרחק של ‪ 30‬ס"מ משני‬ ‫צידי העץ ומחוץ לגוש השורשים של העץ‪.‬‬ ‫החלק העל‪-‬קרקעי יהא בגובה ‪ 2.00‬מטר‪.‬‬ ‫הקשירה בסרט "שמשונית" בהיר ברוחב ‪ 2.0‬ס"מ‪.‬‬ ‫הסמוכה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד‪.‬‬ ‫ט‪ .‬פעולת הנטיעה‬ ‫בנוסף למצוין במפרט הכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף‬ ‫כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא‪.‬‬ ‫תקופת התחזוקה לאחר גמר העבודה כמתואר לעיל ולהלן בסעיף מתאים‪.‬‬ ‫י‪ .‬עץ מבוגר‬ ‫בנוסף למפורט לעיל ובמפרט כללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה וירחיק כל עץ שלא‬ ‫נקלט ויינטע עץ אחר במקומו‪ .‬אישור לקליטה אחריות בד"כ ניתנת לשנה‪.‬‬ ‫‪ 41.13‬העתקת עצים בוגרים‬ ‫א‪ .‬הקבלן יזמין גוזם מקצועי )על חשבונו( שיהא מקובל על מחלקת גנים ונוף‪ ,‬אשר יבצע‬ ‫גיזום מקצועי טרם העתקה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לא יותר מ‪ -1/3‬עד ‪ 1/2‬מנוף העץ יגוזם וירוסס בלובן בבנלט ‪ 0.3%‬ע"ח הקבלן‪ .‬הגזם‬ ‫יפונה ע"י הקבלן למקום אחר מאושר )על חשבון הקבלן( ביום הגיזום‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪269‬‬ ‫ג‪ .‬הגיזום יבוצע בדיוק ‪ 21‬יום לפני יום העתקה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מקום חתך הגזע יהיה חלק ‪ -‬ללא קריעות וללא פציעת קליפת העץ‪ ,‬כל חתך יש למרוח‬ ‫בלק בלזם או בלובן חקלאי ‪ -‬חומר וריכוז יקבע על ידי נציג מטעם מחלקת גנים ונוף‪.‬‬ ‫ה‪ .‬החומר והעבודה יהיה על חשבון הקבלן והעבודה תבוצע לשביעות רצון נציג מחלקת‬ ‫גנים ונוף‪.‬‬ ‫ו‪ .‬שבוע ימים לפני יום העתקה יעשה הקבלן גומה סביב העצים המיועדים להעתקה וישקה‬ ‫את העצים השקיית רוויה מלאה‪.‬‬ ‫ז‪ .‬יש לזמן את נציג מחלקת גנים ונוף ליום העתקת העצים לשם פיקוח והוראות בביצוע‬ ‫שלב זה‪.‬‬ ‫ח‪ .‬העבודה לא תחל עד שיגיע נציג מחלקת גנים ונוף לאתר‪.‬‬ ‫ט‪ .‬יום לפני ביצוע ההעתקה יסייר הקבלן יחד עם נציג מחלקת גנים ונוף באתר בו ישתלו‬ ‫העצים‪.‬‬ ‫י‪ .‬על הקבלן להיות מצויד לשם תקיעת יתדות וסימונם באתר החדש בציוד הבא‪:‬‬ ‫יתדות סימון )ברזל עגול ‪ 10‬מ"מ‪ ,‬אורך ‪ 80 -‬ס"מ(‪.‬‬ ‫סרט סימון לבן‪.‬‬ ‫פטיש ‪ 3‬ק"ג‪.‬‬ ‫יא‪ .‬לפעולת העתקה יספק הקבלן את כל הכלים וכוח האדם הדרושים על חשבונו‬ ‫במידת הצורך )תלוי במספר העצים( יספק הקבלן בצמוד משאית‪ ,‬אשר עליה‬ ‫יועמדו העצים לשם העברתם המיידית לאתר החדש‪.‬‬ ‫יב‪ .‬כל עץ שיועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש‪ .‬שורשיו יכוסו‪.‬‬ ‫על ידי בד יוטה רטוב עד ביצוע‪ .‬ההעברה תהיה תוך הקפדה יתרת על שלמות‬ ‫גוש השורשים ע"י עטיפה קשורה‪ ,‬עיגון ומניעת טלטולים מיותרים‪.‬‬ ‫יג‪ .‬בכל מקרה לא יעברו מרגע העקירה ועד רגע הנטיעה יותר מ‪ 4-‬שעות‪ .‬השורשים‬ ‫ירוססו בפרמט בריכוז שיקבע על ידי נציג מחלקת גנים ונוף ויבוצע על חשבון הקבלן‪.‬‬ ‫יד‪ .‬לאחר נטיעה מקצועית כנדרש ובפקוח נציג מחלקת גנים ונוף‪ ,‬יבצע הקבלן גומה‬ ‫בקוטר ‪ 160‬ס"מ ‪ -‬עם דפנות גבוהות )‪ 30‬ס"מ(‪ .‬ביום הראשון ימולאו הגומות מים ‪ 3‬פעמים‬ ‫בו ביום ברווחי זמן של ‪ 3‬שעות‪ .‬במידה וחלחול המים איטי ויש חשד לניקוז לקוי יש לעדכן‬ ‫מייד את המפקח ולקבל הנחיות השקיה חדשות‪ .‬ההשקיה הראשונה תתבצע דקות מספר‬ ‫לאחר גמר נטיעת כל עץ‪.‬‬ ‫טו‪ .‬בשבוע הראשון )מהיום השני והלאה( יש להשקות את העצים כל יום פעם אחת גומה‬ ‫מלאה ‪ -‬לא יופסקו ההשקיות עד שנציג מחלקת גנים ונוף הורה בכתב לקבלן שאין צורך‬ ‫בהשקיה ו‪/‬או שינוי ברווחי זמן ההשקיה‪.‬‬ ‫טז‪ .‬את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקע‪ ,‬ללא שום זווית הטיה אלא אם כן נתקבלה‬ ‫הוראה מיוחדת‪ .‬לאחר מספר השקיות יש לוודא את עמידתם בזקיפות של העצים ללא‬ ‫זווית הטיה‪.‬‬ ‫יז‪ .‬מערכת ההשקיה והמים יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬ ‫עץ שתהא לו נטייה לצד זה או אחר ייושר על ידי הקבלן מיידית‪ .‬במקרה של צניחת אדמה‬ ‫מסביב לעץ עקב ההשקיות התכופות‪ ,‬יספק הקבלן אדמת גן למילוי החסר‪ ,‬עד קבלת‬ ‫אחידות עם גובה האדמה המקומית במקום‪.‬‬ ‫עץ שלא ייקלט ‪ -‬על פי החלטת נציג מחלקת גנים ונוף‪ ,‬יסולק לאתר אשפה מאושר ‪ -‬על‬ ‫חשבון הקבלן‪ ,‬והקבלן יהא חייב לרכוש עץ תחתיו בעל קוטר גזע ונוף דומים ולנטעו‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪270‬‬ ‫במקום‪.‬‬ ‫אספקת ושתילת עץ זה ואחריות הקליטה תהא על הקבלן‪.‬‬ ‫כל עץ ממשפחת הדקליים יש להעתיק רק בחודשים יוני‪-‬אוגוסט‪.‬‬ ‫עץ נשיר יועתק בחורף לאחר כניסתו לתרדמה מלאה‪ ,‬בחודשים נובמבר‪-‬מרץ )כולל(‪.‬‬ ‫עצים ירוקי עד בחודשים מרץ‪-‬אפריל‪.‬‬ ‫בכל העתקה יש להתייעץ עם המפקח בכל האספקטים הקשורים בהעתקה‪.‬‬ ‫‪ 41.15‬מסירה למזמין‪ ,‬תחזוקה ואחריות‬ ‫א‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫כללי‬ ‫הוראות פרק זה מתייחסות לכל העבודות שצוינו ונדרשו בפרק ‪.41‬‬ ‫מסירה ראשונה למזמין‬ ‫‪.2‬‬ ‫בגמר העבודה תימסר העבודה מסירה ראשונה למזמין ותחל תקופת האחזקה‪ .‬אישור‬ ‫מסירה ראשונה משמעותו אישור בכתב‪ .‬בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות‪,‬‬ ‫השטחים המגוננים מיושרים ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתוכניות ו‪/‬או‬ ‫מופיעות במפרט מושלמות‪ .‬אם המזמין לא יקבל את עבודות הגינון בגלל חוסר במרכיב‬ ‫מסוים‪ ,‬או אי התאמה לדרישות המכרז‪/‬התוכניות‪/‬המפרט‪ ,‬ימשיך הקבלן לתחזק ללא‬ ‫תשלום את השטח‪ ,‬בהתאם למפורט בהמשך פרק זה‪ ,‬עד למסירה הראשונה‪ ,‬אשר תקבע‬ ‫למועד מאוחר יותר‪ ,‬ובו תיבדק השלמת כל העבודות כנדרש‪.‬‬ ‫תחזוקה על חשבון הקבלן‬ ‫ב‪.‬‬ ‫החל ממועד אישור המסירה הראשונה‪ ,‬יתחזק הקבלן את כל שטחי הגן כמפורט בהמשך‪,‬‬ ‫משך תקופה של ‪ 3‬חודשים על חשבונו‪.‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪ .1‬התחזוקה תחל לאחר אישור המסירה הראשונה למזמין‪ .‬התחזוקה הנה ל‪ 3-‬חודשים‬ ‫מיום אישור המסירה הראשונה או לפי קביעת המפקח וכוללת‪ :‬עישוב )יתבצע ע"י עידור‬ ‫או קלטור או ע"י ריסוס בקוטלי עשבים(‪ ,‬עיבוד השטח‪ ,‬הדברת עשבים ומזיקים‪ ,‬השקיה‬ ‫לפי ראות המפקח‪ ,‬יישור השקעים ע"י מילויים באדמת גן פורייה‪ ,‬גיזום ועיצוב עצים‬ ‫והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם‪ ,‬שתילת מילואים והגנתם‪ ,‬הגבהת והוספת‬ ‫סמוכות לעצים לפי התפתחותם‪ ,‬תיקון ותחזוקה של מערכת הניקוז‪ ,‬זיבול או דישון עפ"י‬ ‫הנדרש ושמירה מידי יום על ניקיון האתר‪ ,‬כולל משטחים כגון מדרגות‪ ,‬רחבות ומתקנים‬ ‫הנמצאים בשטח המגונן‪ ,‬הכל בהתאם להוראות המפקח והאדריכל‪.‬‬ ‫‪ .2‬הקבלן ישא בתשלום עבור כל צריכת המים החל מתחילת עבודות הגינון ועד לגמר‬ ‫תקופת התחזוקה ומסירה סופית של שטח המגונן למזמין‪ ,‬לפי חשבונות שיועברו לו מדי‬ ‫קבלת החשבון ע"י המפקח‪ .‬השקיה תעשה בהתאם לטבלה המצורפת או תימסר לקבלן ע"י‬ ‫המפקח מעת לעת‪.‬‬ ‫‪ .3‬הקבלן יהיה אחראי בתקופה זו‪ ,‬לתחזוקתה המתמדת של מערכת ההשקיה‪ .‬עליו לתקן‬ ‫תוך ‪ 12‬שעות משמעת גילוי התקלה‪ ,‬דליפות בצנרת ובאביזרים‪ .‬תקלות רציניות הכרוכות‬ ‫באבדן כמויות מים גדולות‪ ,‬יש לתקן מיד עם גילוי או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון‬ ‫התקלה‪ .‬חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים‪ ,‬כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן‬ ‫יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח‪ .‬מוצרים שאין להם תקן יתאימו לדרישות מפרט מיא"מ‪.‬‬ ‫תחזוקת עצים ברחבות כוללת השקיה‪ ,‬גיזום‪ ,‬עיצוב‪ ,‬סמיכה‪ ,‬הדברת עשבים ומחלות‬ ‫והגנה מפגיעות רכב והולכי רגל‪ ,‬וניקיון גומת העץ מעשביה ואשפה‪.‬‬ ‫‪ .4‬במקום שלא צוין אחרת תבוצע התחזוקה על פי כל הנדרש במפרט הבינמשרדי‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪271‬‬ ‫אחריות‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול ועד שנה ממועד‬ ‫אישור המסירה הראשונה‪ .‬על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו‪ ,‬בשתילים‬ ‫חדשים‪ .‬טיב השתילים שיוחלפו‪ ,‬מקורם ואופן שתילתם – כנדרש במסמכי החוזה‪.‬‬ ‫שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים‪ ,‬חולים‪ ,‬מנוונים או בלתי‬ ‫מפותחים ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח‪ .‬אחריותו של‬ ‫הקבלן לשנה‪ ,‬החל מהמסירה הראשונה של השטח למזמין העבטדה‪.‬‬ ‫האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר‪ ,‬הדברת העשבים ומערכת ההשקיה‪ .‬אחריות‬ ‫הקבלן לתקופה של שנה חלה גם על כל שתילת‪/‬נטיעת מילואים‪.‬‬ ‫מסירה סופית‬ ‫ה‪.‬‬ ‫בגמר תקופת התחזוקה יימסר השטח סופית למזמין‪ .‬אם מצב הגן לא ישביע רצון המזמין‪,‬‬ ‫יתקן הקבלן את הדרוש‪ .‬משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן ולא תוארך לשם‬ ‫כך את תקופת התחזוקה‪.‬‬ ‫תשלום עבור מים‬ ‫ו‪.‬‬ ‫תשלום עבור אספקת המים להשקיית השטח המגונן חל על הקבלן למשך כל תקופת ביצוע‬ ‫העבודה עד למסירה הראשונה ובמשך תקופת האחזקה והארכתה אם תהיה‪.‬‬ ‫אם מונה המים שיותקן לא ישמש לגינון בלבד‪ ,‬יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים בראש‬ ‫מערכת למדידת צריכת המים‪.‬‬ ‫ז‪ .‬מניעת‪/‬קטילת עשבים בריצוף‬ ‫במשך תקופת התחזוקה‪ ,‬לפי הוראת המפקח‪ ,‬ירסס הקבלן בחומר קוטל עשבים ו‪/‬או מונע‬ ‫נביטה את השטחים המרוצפים באבנים משתלבות עד להדברה מלאה‪ .‬הריסוס יבוצע‬ ‫בחומר שיאושר ע"י מחלקת הגנים של העירייה ושביישום על פי הנחיות מחלקת הגנים‪.‬‬ ‫אחזקת שטחי הריצוף כלולה במחירי העבודות ואינה למדידה ותשלום נפרד‪.‬‬ ‫ניקיון‬ ‫ח‪.‬‬ ‫הקבלן ידאג לניקיון של כל השטח‪ ,‬איסוף פסולת ולכלוך מכל סוג שהוא‪ ,‬פינוי סלי האשפה‬ ‫והרחקה למקום שפך מאושר‪ .‬עבודה זו תבוצע מידי יום ביומו בכל ימות השבוע‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪272‬‬ ‫פרק ‪ - 90‬עבודות על בסיס שכר יומי )רג'י(‬ ‫‪ 90.01‬כללי‬ ‫פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש‪ ,‬אינן‬ ‫ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר‬ ‫חריג‪ ,‬אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל‪ ,‬כלי וכדומה‪ .‬ביצוע עבודות‬ ‫אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת‬ ‫עצמו‪.‬‬ ‫שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח‪ ,‬אולם האחריות כפי שהיא מוגדרת בחוזה‬ ‫ממשיכה לחול על הקבלן‪.‬‬ ‫הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו‪.‬‬ ‫אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה בוצעה‬ ‫בהתאם להוראות המפקח ומספר השעות אושר ע"י המפקח ביומן‪.‬‬ ‫‪ 90.02‬הגדרת היקף‬ ‫השעה לתשלום במסגרת העבודות על בסיס שכר יומי תהיה תמיד שעת עבודה‬ ‫נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח‪.‬‬ ‫סיווג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב‬ ‫הכמויות‪.‬‬ ‫הוצאות‪ ,‬כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם‪ ,‬שעות נסיעה ובטלה‪ ,‬מפעילים‪,‬‬ ‫כלי עבודה‪ ,‬שימוש במחסן‪ ,‬ניהול עבודה וכו' וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות‬ ‫הסוציאליות ‪ -‬רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שפורט‬ ‫בכתב הכמויות והמחירים‪ .‬שעות העבודה של מנהלי העבודה לא ישולמו איפוא‬ ‫ויראו את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות במחירי העובדים והציוד‪.‬‬ ‫לגבי עבודת ציוד ‪ -‬המחיר כולל גם את כל חומרי העזר‪ ,‬כגון‪ :‬דלק‪ ,‬שמנים‪ ,‬בלאי‪,‬‬ ‫אלקטרודות וכו'‪ ,‬וגם את העבודה של המפעיל‪.‬‬ ‫בהעדר סעיף מתאים‪ ,‬לפי שיקולו הבלעדי של המפקח‪ ,‬לתשלום בגין עבודה של‬ ‫ציוד מכני מסויים‪ ,‬שימושו ישולם בהתאם למחירים וכפוף לתנאים אחרים לגבי‬ ‫אותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה השוטף של מחלקת עבודות ציבוריות במשרד‬ ‫הבינוי והשיכון שהיה בתוקף בזמן הביצועי החוזי‪.‬‬ ‫לגבי עבודת פועלים ‪ -‬מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה‬ ‫הדרושים לביצועה התקין של העבודה‪ ,‬ואת השימוש בחומרי עזר‪ ,‬מים‪ ,‬חשמל‪,‬‬ ‫פיגומים‪ ,‬אמצעי גישה וכו'‪.‬‬ ‫באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודה כלשהי אינו די‬ ‫יעיל בהתאם לנדרש לדעתו‪ ,‬רשאי הוא לפסול אותם מעבודה ומשימוש‪ ,‬והקבלן‬ ‫יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על‬ ‫הקבלן‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪273‬‬ ‫מסמך ד'‬ ‫מוקדמות לכתב הכמויות והמחירים‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪274‬‬ ‫מסמך ד' ‪ -‬כתב הכמויות והמחירים‬ ‫מוקדמות כלליות לכתב הכמויות והמחירים במקרה של כמויות למדידה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫תכולת המחירים ‪ -‬כללי‬ ‫מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של הזמנת הצעות זאת‪ ,‬ייראו מחירי‬ ‫היחידה המוצבים בסעיפי כתב הכמויות ככוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את ערך‪.‬‬ ‫כל המפורט והאמור בתוכניות‪ ,‬בתאור הטכני וביתר מסמכי ההצעה‪ ,‬לגבי‬ ‫‪1.1‬‬ ‫הסעיפים השונים‪.‬‬ ‫שימוש בכלי עבודה‪ ,‬מכשירים‪ ,‬מכונות‪ ,‬פיגומים‪ ,‬כלי הרמה‪ ,‬רתכות‪,‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫מקדחות וכל ציוד אחר שיהיה דרוש לביצוע העבודות‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬הובלת כל החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו‪ ,‬ובכלל זה‬ ‫העמסתם ופריקתם‪ ,‬וכןהובלת העובדים למקום העבודה וממנו‪ ,‬שמירת‬ ‫הציוד ואבטחת האנשים בתחום האתר‪ ,‬בין שהינם פועלים או עוברי‬ ‫באתר‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫הוצאות הקשורות בתיאום העבודה עם כל הגורמים הנוגעים‪.‬‬ ‫הוצאות ניקוי שטחי העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המהנדס‪.‬‬ ‫הוצאות הנהלת העבודה‪ ,‬מדידה‪ ,‬סימון והוצאות משרדיות‪.‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫הוצאות אחסנת החומרים‪ ,‬הכלים והמכונות ושמירתם וכן שמירת‬ ‫העבודות שבוצעו‪.‬‬ ‫הוצאות הגנה על העבודות‪ ,‬החומרים והעבודים בפני השפעת מזג האוויר‪,‬‬ ‫שטפונות ונזקים מעבודות קבלנים אחרים‪.‬‬ ‫הוצאות לתיקון נזקים מן הסוג הנ"ל‪.‬‬ ‫הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות‪ ,‬העובדים וכל צד אחר‪ ,‬מעבר‬ ‫לביטוחים המבוצעים על ידי המזמין‪ ,‬כמפורט ביתר מסמכי הזמנת‬ ‫הצעות זאת‪.‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות(‪ ,‬ובכלל זה‬ ‫הוצאותיו המוקדמות והמקריות‪.‬‬ ‫הוצאות לערבויות‪ ,‬ביול וכדומה‪ ,‬הדרושים למילוי כל התנאים הנדרשים‬ ‫במסמכי הגשת הצעות זאת‪.‬‬ ‫רווח הקבלן‪.‬‬ ‫שכר העובדים והוצאות נלוות לכך‪.‬‬ ‫מיסים‪ ,‬היטלים‪ ,‬אגרות‪ ,‬וכל יתר ההוצאות ותשלומי החובה‪.‬‬ ‫טיפולים בתקופת הבדק‪ ,‬ו‪/‬או בתקופות האחריות‪.‬‬ ‫אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם‪ ,‬וביטוח כל גורם‬ ‫שניזוק עקב אי השגחה‪ ,‬רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫מחיר היחידה אינו כולל מס ערך מוסף‪.‬‬ ‫הכללת תנאי ההצעה במחירים‬ ‫רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים‬ ‫בהצעה‪ ,‬על כל מסמכיה‪ .‬המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות‬ ‫הכרוכות במילוי התנאי הנזכרים במסמכים הנ"ל‪ ,‬על כל פרטיהם‪.‬המנהל לא יכיר‬ ‫בכל טענות הנובעות מאי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו‪ ,‬והקבלן יהא‬ ‫מושתק ומנוע מלטעון כל טענות ו‪/‬או מלתבוע כל תוספת מחיר‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪275‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫מוצר "שווה ערך"‬ ‫המונח שווה ערך ‪ -‬אם נזכר במפרט ו‪/‬או בכתב הכמויות‪ ,‬כאלטרנטיבה למוצר‬ ‫מסויים הנקוב בשמו המסחרי ו‪/‬או בשם היצרן ו‪/‬או בשם המפעל המייצר אותו‪,‬‬ ‫פירושו שמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב‪.‬‬ ‫עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכים‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬על מחירו של זה שנרכש‬ ‫כ"שווה ערך" לו‪ ,‬יופחת שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות במסמכי הזמנת‬ ‫הצעות זאת לגבי מחירי יסוד‪.‬‬ ‫עולה מחירו של מוצר שמוצע כ"שווה ערך" על מחיר המוצר שנקוב באותם‬ ‫המסמכים‪ ,‬יסופק המוצר הנקוב שבמסמכים‪.‬‬ ‫מובהר בזה כי בכל מקרה לא יסופק מוצר שווה ערך אלא לאחר שהקבלן קיבל‬ ‫אישור בכתב מהמנהל לאספקת המוצר המוצע על ידו‪.‬‬ ‫כמו כן מובהר כי המונח "שווה ערך"‪ ,‬אם נזכר במפרט ו‪/‬או בכתב הכמויות‬ ‫כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו‪/‬או בשם המפעל ו‪/‬או בשם‬ ‫היצרן‪ ,‬פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב‪ .‬טיבו‪,‬‬ ‫איכותו‪ ,‬סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המפקח‪.‬‬ ‫במקרה שהמזמין משתמשים כבר במוצר מסוים ומטעמי אחזקה לא יאשרו הכנסת‬ ‫דגם‪/‬יצרן נוסף‪ ,‬לא יורשה השימוש במוצר ש"ע אף אם הדבר נרשם כאפשרי בכתב‬ ‫הכמויות או במפרט‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫מחיר יסוד‬ ‫מחיר יסוד ‪ -‬פירושו המחיר של החומר או המוצר המקום רכישתו‪,‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫בתוספת הוצאות העמסתו‪ ,‬הובלתו וביטוחו עד להגיעו לאתר הבניה‪,‬‬ ‫כולל מיסים ואגרות מסוג כלשהוא אולם למעט מס ערך מוסף‪ .‬מחיר‬ ‫היסוד איננו כולל הוצאות פריקת החומר ואיחסונו באתר עד להתקנתו‪,‬‬ ‫אלא אם כן נאמר במפורש אחרת‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בהעדר הוראה אחרת‪ ,‬רואים את מחיר היסוד הנקוב בכתב הכמויות‬ ‫כמתייחס לחודש המדד הבסיסי במובנו על פי האמור בחוזה‪.‬‬ ‫ביתר מחיר הסעיף בכתב הכמויות רואים את יתר הוצאות הקבלן‪,‬‬ ‫לרבות‪ :‬הזמנה‪ ,‬פריקה‪ ,‬סידור ואיחסון‪ ,‬הרכבה‪ ,‬פחת‪ ,‬השלמה‪ ,‬אחזקה‪,‬‬ ‫מסירה‪ ,‬ביטוח‪ ,‬רווח וכל יתר ההוצאות הישירות או העקיפות בגין סעיף‬ ‫האמור‪ ,‬לרבות אמצעי הגנה על שלמות המוצר בכל עת עד למסירתו‬ ‫הסופית‪.‬‬ ‫מדידת הכמויות‬ ‫הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המפורטים בסעיפי כתב הכמויות‪ ,‬להלן‪,‬‬ ‫ובהעדרם בהתאם לת"י ‪.43‬‬ ‫אם לא צויין אחרת‪ ,‬הכמויות הן מקורבות בלבד‪.‬‬ ‫הזכות בידי המנהל לשנות את הכמויות בכל סעיף‪ ,‬על ידי הגדלה‪ ,‬הקטנה וכן על‬ ‫ידי ביטול של סעיפים בכללם‪ .‬העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות‬ ‫שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן‪ ,‬כפי שאלה ייבדקו‬ ‫ויאושרו על ידי המפקח‪.‬‬ ‫לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו‪/‬או קביעת מחירים‬ ‫חדשים על סמך השינויים בכמויות הנ"ל‪ ,‬הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה והן‬ ‫אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופיות בגמר העבודה‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫מדידה נטו‬ ‫בהעדר הוראות אחרות ימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התוכניות‪,‬‬ ‫כשהפריט מושלם וקבוע במקומו‪.‬‬ ‫כל מקום בו מצויין כי המידה היא "עד‪ ,".....‬פירושה "עד בכלל"‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪276‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫עבודות שלא יימדדו‬ ‫העבודות המפורטות למטה לא יימדדו ולא ישולם בעדן‪ ,‬רואים אותן ככלולות‬ ‫בשכר החוזה מבלי היותן מפורטות ‪:‬‬ ‫תיאום עם כל הגורמים‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫תוכנית דרכי גישה‪ ,‬שילוט האתר‪ ,‬גידור שטחי הבניה ונקיטת כל אמצעי‬ ‫הבטיחות המשתמעים מביצוע העבודות באתר‪.‬‬ ‫אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת‬ ‫ג‪.‬‬ ‫באתר‪.‬‬ ‫מבני עזר לאיחסון ציוד וחומרים‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫מדידות‪ ,‬סימון‪ ,‬פירוק וחידוש סימון‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות‪.‬‬ ‫סילוק חומרים וחלקי העבודה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים‬ ‫אחרים במקומם‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫אספקת מים‪ ,‬חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות‪.‬‬ ‫ניקיון וניקיון סופי‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫הוצאות כלליות‬ ‫מובהר בזה כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף כלשהוא בגין הוצאות‬ ‫כלליות‪ ,‬הן במקרה והיקף החוזה יוגדל והן במקרה והיקף החוזה יוקטן על ידי‬ ‫המזמין‪ ,‬בתוקף זכויותיו על פי תנאי הזמנת הצעות זאת‪ .‬האמור לעיל תקף גם‬ ‫לגבי המקרה של הפסקת העבודות לפני סיומן‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫תאור סעיפי כתב הכמויות‬ ‫תאורי הסעיפים של הפריטים השונים הכלולים בכתב הכמויות הממוכן להלן‬ ‫כוללים אך ורק תאור קצר לשם התמצאות ואינם באים להגדיר טכנית את הסעיף‪.‬‬ ‫יראו את התיאורים המלאים‪ ,‬על כל פרטיהם‪ ,‬כפי שהם מובאים במפרט‪,‬‬ ‫בתוכניות וביתר מסמכי חוזה‪ ,‬כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים‬ ‫בכתבי הכמויות להלן‪ ,‬כל עוד אין הם עומדים בסתירה איתם‪ .‬הדגשת פרט‬ ‫מסויים‪ ,‬הכלול בתיאורים מלאים אלה בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות‪ ,‬אין‬ ‫בכוחם לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי כל יתר הסעיפים בהם הדגשה‬ ‫זו חסרה או מתקפם של הפרטים שלא הודגשו כלל‪.‬נתגלתה סתירה בין סעיף בכתב‬ ‫הכמויות לבין הסעיף באחד משאר מסמכי הזמנה להגשת הצעות זאת‪ ,‬לרבות‬ ‫המפרט ומערכת התוכניות‪ ,‬ייחשב המחיר הנקוב בכתב הכמויות כמתייחס לכתוב‬ ‫בתיאור הסעיף בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪277‬‬ ‫מסמך ה'‬ ‫רשימת התכניות‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪278‬‬ ‫מסמך ה'‬ ‫רשימת תכניות‬ ‫ראה רשימת תכניות המצורפות לכל מערכת‬ ‫התוכניות של כל יועץ בנפרד‪ ,‬לרבות תכניות שיעודכנו‬ ‫במהלך הביצוע‪.‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪279‬‬ ‫מסמך ה'‬ ‫רשימת תכניות‬ ‫תכניות ארכיטקטורה‬ ‫מס' תכנית‬ ‫פרוט‬ ‫ק‪.‬מ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫קומת מרתף‬ ‫קומת כניסה‬ ‫חתך ‪ ,1A‬חזית‬ ‫צפונית‪ ,‬חזית דרומית‬ ‫חתך ‪ ,2A‬חזית‬ ‫מערבית‪ ,‬חזית‬ ‫מזרחית‬ ‫רשימת נגרות‬ ‫רשימת מסגרות‬ ‫רשימת אלומיניום‬ ‫‪1:50‬‬ ‫‪1:50‬‬ ‫‪1:50‬‬ ‫‪5‬‬ ‫סטטוס‬ ‫מהדורה‬ ‫תאריך‬ ‫‪1:50‬‬ ‫‪1:20‬‬ ‫‪1:20‬‬ ‫‪1:20‬‬ ‫תכניות קונסטרוקציה‬ ‫מס' תכנית‬ ‫‪01‬‬ ‫נ‬ ‫פרוט‬ ‫חיזוק מבנה לביצוע‬ ‫פתחים‬ ‫ק‪.‬מ‪.‬‬ ‫סטטוס‬ ‫‪1:20 ,1:50‬‬ ‫למכרז‬ ‫מהדורה‬ ‫תאריך‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪280‬‬ ‫|נ‬ ‫|‬ ‫רשימת תוכניות אינסטלציה‬ ‫פרוט‬ ‫מס'‬ ‫סטטוס‬ ‫מהדורה‬ ‫תאריך‬ ‫תכנית‬ ‫‪07-01‬‬ ‫מערכת ביוב וניקוז מי עיבוי של‬ ‫יח' מ"א –קומת כניסה‬ ‫‪07-02‬‬ ‫מערכת ביוב וניקוז מי עיבוי של‬ ‫יח' מ"א –קומת מרתף‬ ‫‪07-03‬‬ ‫מערכות מים – קומת כניסה‬ ‫‪07-04‬‬ ‫מערכות מים –קומת גג וקומת‬ ‫מרתף‬ ‫רשימת תוכניות חשמל‬ ‫פרוט‬ ‫מס'‬ ‫תכנית‬ ‫סטטוס‬ ‫מהדורה‬ ‫תאריך‬ ‫‪1E‬‬ ‫חשמל קומת מרתף‬ ‫למכרז‬ ‫‪1‬‬ ‫‪07.08.11‬‬ ‫‪1L‬‬ ‫תאורה קומת מרתף‬ ‫למכרז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.11.11‬‬ ‫‪2E‬‬ ‫חשמל קומת כניסה‬ ‫למכרז‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15.11.11‬‬ ‫‪2L‬‬ ‫תאורה קומת כניסה‬ ‫למכרז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.11.11‬‬ ‫‪3TR‬‬ ‫חשמל קומת גג‬ ‫למכרז‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15.11.11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫תאורת גינה‬ ‫למכרז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.11.11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫סכמות‬ ‫למכרז‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15.11.11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫לוחות חשמל‬ ‫למכרז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.11.11‬‬ ‫האקדמיה ללשון העברית‬ ‫‪281‬‬ ‫תכניות פיתוח ותנועה‬ ‫פרוט‬ ‫מס'‬ ‫מהדרה‬ ‫תכנית‬ ‫‪M‬‬‫‪1137.01‬‬ ‫‪-M‬‬ ‫‪1137.02‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫תאריך‬ ‫קנה‬ ‫מידה‬ ‫תכנית הריסה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1:100‬‬ ‫‪15.11.2011‬‬ ‫תכנית פיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1:100‬‬ ‫‪15.11.2011‬‬ ‫פרט פיתוח )חוברת(‬ ‫‪1‬‬ ‫משתנה‬ ‫‪15.11.2011‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1:100‬‬ ‫‪15.11.2011‬‬ ‫‪ IR-1137‬תכנית השקיה‬‫‪01‬‬ ‫וכן תוכניות אשר עשויות להתווסף לצורך השלמה ו‪/‬או שינויים שיידרשו ע"י המזמין‪.‬‬