1. No category

Številka:
Datum:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO NAROČILA
Predmet naročila:
IZVEDBA G/O DEL
termo izolacija fasade Adamičeva ul. 3, Ljubljana
Vrsta postopka:
POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB
1/30
I.
POVABILO
1.
NAROČNIK
2.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo
sklenil pogodbo o predmetu razpisa.
Vabimo vas, da predložite ponudbo v postopku oddaje naročila za izbiro izvajalca za predmet:
IZVEDBA GO DEL- termo izolacija fasade objekta ADAMIČEVA 3.
Alternativne ponudbe in ponudbe v variantah niso dopustne. Vse stroške, povezane s pripravo in
predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.
3.
PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA
Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo naročanje, ter v
skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet naročila.
Izvajalec je dolžan ravnati v skladu z navodili in zahtevami naročnika in v skladu s temi predpisi voditi
vso zahtevano dokumentacijo.
4.
OZNAKA IN PREDMET NAROČILA
4.1. Oznaka naročila:
4.2. Predmet javnega naročila: IZVEDBA GO DEL ADAMIČEVA 3, v daljnem tekstu A3.
- termo izolacijo fasade
4.3. Izvedba del se bo opravljala v celoti.
4.4. Obseg in vsebina je razvidna iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsa
zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v
Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi
navodili, priporočili in normativi).
Pogodbena dela morajo ponudniki oziroma podizvajalci izvajati z zaposlenimi strokovno
usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za
izvajanje del, predpisano z veljavnimi predpisi.
5.
ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB
5.1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
STANDOM d.o.o., Celovška cesta 149, 1000 Ljubljana, do vključno 4.8.2014 do 13.00 ure; na
zaprti ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec (prijave) zadnje strani razpisne
dokumentacije, ki je sestavni del le-te.
Naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe, če ponudnik ne bo opremil
ponudbe tako, kot je to določeno.
2/30
Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, se šteje, da je bila
predložena prepozno. Vse prepozno predložene in nepravilno opremljene ponudbe bo naročnik po
končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudnikom.
5.2. Spremembe in umik ponudbe
Če ponudnik želi spremeniti ali umakniti predloženo ponudbo, mora pred iztekom roka za oddajo
ponudb obstoječo dvigniti in jo nadomestiti z novo. Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik
ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo.
6.
ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB
Javno odpiranje ponudb s strani pooblaščenih predstavnikov etažnih lastnikov in upravnika, ki bo
naknadno določen, bo v poslovnih prostorih družbe STANDOM d.o.o., Celovška 149, Ljubljana, o
čemer bodo ponudniki naknadno obveščeni.
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za
zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo prisostvovati odpiranju
ponudb.
7.
POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji,
lahko naročniku naslovi vprašanje pravočasno, to je najkasneje 1 dan pred iztekom roka za oddajo
ponudbe.
Ogled lokacije je možen po predhodnem dogovoru oz. najavi naročniku.
Osebe, ki želijo opraviti ogled objekta, morajo imeti ustrezno pooblastilo ponudnika.
Vse morebitne spremembe razpisne dokumentacije ter vsi morebitni odgovori na pisna vprašanja
ponudnikov bodo objavljeni najkasneje 1 dan pred iztekom roka za oddajo ponudbe.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije z vsemi morebitnimi spremembami
in odgovori, bodo izločene iz nadaljnjega postopka oddaje naročila.
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo
ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in
lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni
upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih
in stanju predmeta naročila.
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki.
Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, ne
obvezujejo naročnika.
8.
VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora veljati vključno do 4.11.2014
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudbe
za določeno časovno obdobje.
9.
PREDVIDEN ČAS IZVEDBE NAROČILA
Rok začetka izvajanja del je takoj po podpisu pogodbe in uvedbi izvajalca v delo.
3/30
Predvideni rok izvedbe pogodbenih del je:
- Za TI ( toplotno izolacijo) fasade in obrtniška dela 60 (šestdeset koledarskih dni) dni od dneva pisne
uvedbe izvajalca v delo.
10. ROK IN NAČIN PLAČILA
Rok in način plačila sta razvidna iz priloženega vzorca pogodbe.
11. PRAVICA NAROČNIKA DO IZLOČITVE PONUDNIKA IZ POSTOPKA ODDAJE NAROČILA
Naročnik bo iz postopka oddaje naročila izločil tistega ponudnika, ki bo na dan, ko se izteče rok za
oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami, kot to določa zakon.
12. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE POSTOPKA NAROČILA
Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z zakonom, kadarkoli pred potekom roka za odpiranje
ponudb, ustavi postopek naročanja.
Naročnik si pridržuje pravico, da v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne
vse ponudbe brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
13. PRAVICA NAROČNIKA GLEDE PREVERJANJA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s zakonom, pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi naročila,
preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe.
Če naročnik ugotovi neobstoj oziroma neresnično vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe, z
najugodnejšim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe in mu ne bo oddal predmetnega naročila.
14.
ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PODPIS POGODBE
Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom naročila. Izbrani ponudnik bo moral podpisati
pogodbo najkasneje v roku 8 (osem) dni od poziva naročnika, v nasprotnem primeru se šteje, da je
odstopil od ponudbe.
4/30
II.
1.
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI, VSEBINI PONUDBE
Ponudba kot tudi celotna ponudbena dokumentacija mora biti izdelana in predložena v slovenskem
jeziku.
Ponudbena dokumentacija mora biti predložena na natisnjeni razpisni dokumentaciji, ki je objavljena
Ponudniki s svojo ponudbo ne smejo spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije, saj bo v
nasprotnem primeru takšna ponudba izločena kot neprimerna .
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Vsi dokumenti
morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom
ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake, storjene s strani
ponudnika, naj bodo na ponudbi označene s podpisom osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.
Ponudnik mora predložiti ponudbeno dokumentacijo, vloženo v zapečateno ovojnico.
2.
PONUDBENA CENA
Ponudnik mora izpolniti obrazec:
-
Ponudba in
Popis del, ter ga podpisati in žigosati.
Cene v vseh obrazcih morajo biti izražene v eurih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih
so sestavljene - vključno z davki in morebitnimi popusti. Popust naj bo vsebovan že v cenah na enoto.
Cene na enoto morajo biti nespremenljive za čas trajanja pogodbenih del.
3.
NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE
SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV
Po razvrščanju ponudb bo naročnik preveril, ali je prvo razvrščena ponudba tudi popolna ponudba.
4.
DOPOLNITEV PONUDB
V kolikor bo naročnik zahteval dodatno obrazložitev ponudbe oziroma ugotovil, da je ponudba
formalno nepopoln zahteval od ponudnika, da v roku 3 (treh) delovnih dni takšno ponudbo dopolni, v
nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka pregleda.
5.
PODIZVAJALCI
Pri izvedbi del lahko sodelujejo podizvajalci v tem primeru mora ponudnik v ponudbi našteti vse
podizvajalce ter navesti podatke o posameznem podizvajalcu, in sicer: naziv, polni naslov, matično
številko, davčno številko in transakcijski račun.
Izvajalec mora v pogodbi pooblastiti naročnika, da bo na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
opravljeno delo plačeval neposredno posameznemu podizvajalcu, saj so neposredna plačila
podizvajalcem v skladu z določbami zakona obvezna. Ob podpisu pogodbe mora posamezni
podizvajalec k pogodbi, sklenjeni med naročnikom in glavnim izvajalcem, predložiti soglasje, na
podlagi katerega bo naročnik namesto glavnega izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do
glavnega izvajalca.
5/30
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na
število podizvajalcev.
6.
PREPOVED IZVAJANJA DEJANJ, KI MERIJO NA IZBIRO KATEREGA KOLI PONUDNIKA
Naročnik in ponudnik, ki sodelujeta v postopku oddaje naročila, ne smeta opravljati kakršnih koli
dejanj, ki merijo na vnaprejšnjo izbiro ponudnika. Prav tako ne smeta pričeti z opravljanjem del, ki naj
bi bila predmet pogodbe po tem naročilu, preden pogodba ni veljavna. Enako velja za ponudnikove
morebitne podizvajalce.
6/30
III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE
SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v
teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih
dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti
pisne ter podpisane s strani pooblaščene osebe ponudnika in žigosane. Koliko stari so lahko
dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je navedeno ob vsakem posameznem dokazilu
oziroma morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v
originalne dokumente.
Z izpolnitvijo, žigosanjem in podpisom prilog iz predmetne razpisne dokumentacije, ponudnik
sprejema pogoje, zahteve in polno odgovornost za pravilnost le-teh.
III. 1. PONUDBA IN PODATKI O PONUDNIKU
1.
Ponudnik mora predložiti:
- ponudbo (Priloga 1a);
- podatke o ponudniku (Priloga 1b);
- podatke o podizvajalcu (Priloga 1c; samo v primeru nastopa s podizvajalci);
- pravni akt o skupni izvedbi naročila (samo v primeru skupne ponudbe).
III. 2. OSNOVNA SPOSOBNOST
1.
Ponudnik mora izkazati, da ni imel blokiranega transakcijskega računa oziroma
transakcijskih računov (če jih ima več) v zadnjih 6 (šestih) mesecih, šteto do največ 3
(treh) delovnih dni pred dnevom oddaje ponudbe.
2.
Finančna sposobnost
Naročnik bo pred odločitvijo o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o
izvedbi naročila preveril finančno sposobnost najugodnejšega ponudnika in bo le-tega izločil iz
postopka oddaje naročila oziroma z njim ne bo sklenil pogodbe, če:
- je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih
razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju;
- je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;
- ima blokiran poslovni račun.
3.
Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje svojih obveznosti predložiti bančno garancijo za dobo
dveh let, navedene v nadaljevanju te točke. Bančne garancije morajo biti brezpogojne in
plačljive na prvi poziv ter morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Bančne
garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini
ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo
vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska,
kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med
upravičencem in banko.
3.1. Ponudnik mora predložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% od celotnega pogodbenega zneska skupaj z DDV, skladno s
priloženem vzorcem – Priloga 3e.
7/30
DOKAZILO:
- izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s
Prilogo 3d.
3.2. Ponudnik mora kot garancijo za odpravo napak za prvi dve leti garancijske dobe
deponirati 5% od vrednosti izvedenih del skupaj z DDV na transakcijski račun naročnika del
(etažnih lastnikov).
4.
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo oziroma imeti zavarovano
odgovornost za dejavnost, ki je predmet naročila (GOI dela), skladno s 33. členom Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popr.,
92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 126/07 in 108/09), ki bi utegnila nastati investitorju oziroma
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti.
5.
Ponudnik mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno opravil najmanj 3 (tri)
najpomembnejše gradnje s področja predmeta naročila v vrednosti 150.000 EUR skupaj z
DDV iz seznama (Priloga - Referenčna lista ponudnika), opravljenih v zadnjih 2 (dveh)
letih.
III. 3. VZOREC POGODBE IN PONUDBENI PREDRAČUN
1.
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati vzorec pogodbe.
DOKAZILO:
- izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe
2.
Ponudnik mora izpolniti popis del (za katerega oddaja ponudbo), kot je to navedeno v prilogi.
Upoštevanje originalnega popisa je obvezno v celoti. Vsi dodatni pripisi k ponudbenemu popisu
del se ne bodo upoštevali.
DOKAZILO:
- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Popis del
IV. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena skupaj z DDV ter sposobnost
izvajalca kreditiranja plačila.
8/30
PONUDBA
št. ____________________________________, z dne __________________________
(vpišite podatke za ponudbo)
1.
PONUDBENA CENA
Skupaj vrednost del brez DDV:
_______________________ EUR
DDV 9,5%:
_______________________ EUR
Skupaj vrednost del z DDV:
_______________________ EUR
Z besedo: ____________________________________________________________ /100 eurov
2.
ROK IZVEDBE DEL:
60 (šestdeset koledarskih dni)
od dneva uvedbe izvajalca v delo.
3.
VELJAVNOST PONUDBE
Naša ponudba ostaja v veljavi do vključno 4.11.2014.
4.
IZJAVLJAMO, DA:
-
cene na enoto v ponudbenem predračunu v celoti krijejo vse stroške, ki jih ima ponudnik z
realizacijo tega naročila,
-
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del.
________________________
(Kraj in datum)
Žig
_____________________________
(podpis odgovorne osebe ponudnika)
9/30
PODATKI O PONUDNIKU ZA NAROČILO
Naziv ponudnika: ________________________________________________________________
Polni naslov ponudnika: ___________________________________________________________
Matična št.: _______________________________ Davčna št. :____________________________
Št. transakcijskega računa: ________________________________________________________
odprt pri _______________________________________________________________________
Telefon št.: ________________________ Mobilni telefon št.: _____________________________
Telefaks št.: _______________________ E-mail: ______________________________________
Odgovorni vodja del: _____________________________________________________________
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: _____________________________________________
Kontaktna oseba za tolmačenje ponudbe: ____________________________________________
Zakoniti zastopnik (-i): ____________________________________________________________
V ponudbi nastopamo (ustrezno obkrožiti):
A. samostojno
B. s podizvajalci
C. skupna ponudba
________________________
(Kraj in datum)
Žig
______________________________
(podpis odgovorne osebe ponudnika)
*ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke
10/30
PODATKI O PODIZVAJALCU ZA NAROČILO
Naziv podizvajalca: ______________________________________________________________
Polni naslov podizvajalca: _________________________________________________________
Matična št.: ______________________________ Davčna št.: ____________________________
Št. transakcijskega računa: ________________________________________________________
odprt pri _______________________________________________________________________
Telefon št.: _________________________ Mobilni telefon št.:_____________________________
Telefaks št.: ________________________ E-mail: _____________________________________
Odgovorni vodja del: _____________________________________________________________
V ponudbi za ta predmet naročila bo podizvajalec udeležen pri (navedite):
vsaki vrsti del: ___________________________________________________________________
predmetu del: ___________________________________________________________________
količini opravljenih del: ____________________________________________________________
vrednosti opravljenih del brez DDV _______________ EUR, skupaj z DDV _______________ EUR
z besedo (skupaj z DDV) ______________________________________________________ eurov
kraju izvedbe del: ________________________________________________________________
roku izvedbe del: _________________________________________________________________
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo pod prisego, da:
- imamo vsa dovoljenja za opravljanje zgoraj navedenih vrst del v zvezi s predmetom tega naročila
in smo člani ustreznih organizacij v skladu z zakonskimi predpisi;
- nismo poslovni subjekt, s katerimi na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 45/10) naročnik tega naročila ne sme poslovati;
- izpolnjujemo, spoštujemo in izvajamo zahteve, povezane z določbami o varstvu in zdravju pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v R Sloveniji;
- v zadnjih 6 (šestih) mesecih glede na datum te izjave nismo imeli neporavnanih obveznosti, niti
blokade transakcijskega računa oziroma več transakcijskih računov;
- nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta naročila, ki nam bi bila dokazana;
- nismo bili pravnomočno obsojeni za kakršnokoli kaznivo dejanje ali za ravnanje iz poslovanja;
- bomo varovali tajne- poslovne podatke v skladu z veljavnimi predpisi.
________________________
(Kraj in datum)
Žig
_______________________________
(podpis odgovorne osebe podizvajalca)
________________________
(Kraj in datum)
Žig
_______________________________
(podpis odgovorne osebe ponudnika)
OPOMBA:
- v primeru več podizvajalcev to prilogo kopirate in jo priložite v številu prijavljenih podizvajalcev:
11/30
IZJAVA PONUDNIKA ZA ZADRŽANJE (DEPONIRANJE) SREDSTEV V
VIŠINI 5% OD VREDNOSTI IZVEDENIH DEL
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izjavljamo, da se bomo v primeru, če bomo kot ponudnik __________________________________
izbran za izvajalca na razpisu za predmet: IZVEDBA GO DEL ADAMIČEVA 3, naročniku del
namesto bančne garancije dovolili zadržanje/deponiranje sredstev v višini 5% od vrednosti izvedenih
del z upoštevanjem DDV za dobo dveh let od uspešne predaje del naročniku kot jamstvo za dobro
izvedbo del.
Ponudnik
(žig in podpis)
12/30
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
Naziv izdajatelja: ________________________________________________________________
Kraj in datum: ___________________________________________________________________
Upravičenec: ___________________________________________________________________
Bančna garancija, št.: __________________________
V skladu s pogodbo _________________________________ (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum),
sklenjeno med naročnikom _________________________________ (polno ime in naslov naročnika),
in _____________________________________________________ (polno ime in naslov izvajalca),
za izvedbo _______________________________________________________(predmet pogodbe),
v vrednosti _________________ EUR skupaj z DDV, z besedo _____________________________,
je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijski dobi odpraviti vse ugotovljene
pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z
določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to bančno garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in
ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca izplačali znesek ________________________ EUR skupaj
z DDV, z besedo _________________________________________________________________,
če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta bančna garancija, ne bo
izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za vnovčitev bančne garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje bančne garancije v skladu z zgornjim odstavkom tega
vzorca,
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje in
3. original bančno garancijo, št. ______________
Ta bančna garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta bančna garancija velja še 30 (trideset) dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka,
določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ____________________. Po poteku
tega roka bančna garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je
bančna garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te bančne garancije strinjal, da se prodajalcu
(izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ne uspe izpolniti svojih
obveznosti, se lahko naročnik oziroma prodajalec (izvajalec) in banka sporazumno dogovorita za
podaljšanje bančne garancije.
Ta bančna garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Banka
(žig in podpis)
13/30
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA
Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo 3 (tri) najpomembnejše gradnje s področja predmeta
tega naročila v vrednosti nad 150.000 EUR skupaj z DDV.
Referenčni naročnik,
Kontaktna oseba, tel. št.
Vrsta del
Datum začetka
in datum
končanja del
Vrednost posla
v EUR z DDV
1.
2.
3.
OPOMBA:
- Pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno
številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.
-
Ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih potrdil - Izjav navedenih naročnikov (Priloga št. 5a).
________________________
(Kraj in datum)
Žig
______________________________
(podpis odgovorne osebe ponudnika)
14/30
VZOREC POGODBE
POGODBA ŠT. ___/2013
ZA IZVEDBO TOPLOTNE IZOLACIJE FASADE OBJEKTA
ADAMIČEVA 3 V LJUBLJANI
sklenjena med:
1. »ETAŽNI LASTNIKI« večstanovanjske stavbe Adamičeva 3, Ljubljani, ki jih po
Pogodbi o opravljanju upravniških storitev zastopa upravnik STANDOM d.o.o.
Ane Ziherlove 6, ID za DDV SI89936515, ki ga zastopa direktorica Doroteja
Mencinger
kot naročniki (dalje naročniki)
in
2. izvajalcem __________________________,
kot izvajalcem (dalje izvajalec)
I.
UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo:
- Da so naročniki del etažni lastniki večstanovanjske stavbe Adamičeva 3,
Ljubljana (dalje objekt);
- Da so etažni lastniki določili gradbeni odbor za izvedbo sanacije fasade in vanj
izvolili tri predstavnike etažnih lastnikov (dalje: GO) in ga s sklepom pooblastili, da potrdi tehnični popis del, ter izvaja nadzor nad izplačili s strani
upravnika;
- Da bo upravnik ob sklenitvi te pogodbe izvajalcu izročil seznam etažnih
lastnikov veljaven v času sklepanja pogodbe, ki vsebuje ime in priimek
etažnega lastnika, naslov, številko, velikost stanovanja ali posameznega dela
katerega lastnik je etažni lastnik ter delilnik stroškov (finančni načrta plačil)
med etažnimi lastniki za plačilo po tej pogodbi ter druge potrebne podatke;
- Da naročniki dovoljujejo, da izvajalec podatke iz seznama iz prejšnje alineje
lahko uporabi le, če so in kolikor so potrebni za izvedbo del po tej pogodbi ali
za vložitev tožbe zoper etažnega lastnika za sodno izterjavo neplačanih
obveznosti;
- Da je izvajalec registrirana oseba za izvedbo del po tej pogodbi;
- Da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik s strani GO na podlagi
njegove pisne ponudbe št. _________ z dne _________ za izdelavo: izvedbo
toplotne izolacije fasade;
- Da je ponudba iz prejšnje alineje sestavni del te pogodbe;
Da je izvajalec v celoti seznanjen z razpisno dokumentacijo, gradbenimi
predpisi in standardi za izvedbo del po tej pogodbi;
15/30
- Da se bo plačilo izvajalcu izvedlo delno iz sredstev rezervnega sklada, delno iz
zaprošenih in dodeljenih sredstev EKO Sklada, delno pa iz neposrednih plačil
etažnih lastnikov (dalje: preostala sredstva)
- Da se pogodbene stranke glede izvedbe del in plačil dogovorijo kot sledi:
II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo na objektu - večstanovanjski stavbi
Adamičeva 3, Ljubljana, po potrjeni ponudbi št. _________, v dogovorjenem
roku izvedel vsa dela na objektu, kot izhaja iz ponudbe, razpisne dokumentacije
in razpisnih pogojev, naročniki pa se zavezujejo, da bodo izvajalcu za to plačali
določeno ceno.
Pogodbena dela (obseg, vrsta, količina in kakovost materiala), ter pogoji in način
izvedbe del so razvidni iz naslednje dokumentacije, ki so
sestavni del te
pogodbe, in sicer:
- Ponudba
izvajalca
izdelana
na
podlagi
razpisne
dokumentacije,
_______________________________________________________________
3. člen
Izvajalec je dolžan opozoriti oziroma sproti opozarjati naročnika na morebitne
pomanjkljivosti naročila ter na druge okoliščine, za katere ve, ali je vedel ali bi
moral vedeti in so ali bi bile pomembne za izvedbo naročenega dela ali za
njegovo pravočasno izvršitev.
4. člen
Za izvajanje te pogodbe se za vprašanja, ki s to pogodbo niso izrecno
dogovorjena in/ali niso dogovorjena drugače uporabljajo določila obligacijskega
prava o podjemni pogodbi (pogodbi o delu) in gradbeni pogodbi.
5. člen
Izvajalec se zavezuje izvršiti delo in vgraditi material po ponudbi, po pravilih
stroke in po navodilih proizvajalca materiala in izvedbenega sistema, ki ga
vgrajuje.
Za vsak odmik od ponudbe oziroma s to pogodbo dogovorjenih del tako glede
načina izvedbe del, kakovosti in količine materiala mora imeti izvajalec pisno
soglasje pooblaščenega strokovnega predstavnika naročnika. Če tega soglasja in
zahtevanje analize cene za enoto mere nima, ne more zahtevati povečanja cene
dogovorjene s to pogodbo.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko izvajalec tudi brez poprejšnjega
soglasja izvede nujna nepredvidena dela potrebna, da se prepreči nastanek
škode in so posledica izrednih in nepričakovanih dogodkov.
O delih iz prejšnjega odstavka mora izvajalec nemudoma pisno obvestiti
naročnika.
16/30
Pooblaščeni predstavnik izvajalca na gradbišču je g. _____________________.
III. NADZOR
6. člen
Naročnik ima pravico po upravniku, preko pooblaščenega strokovnega
predstavnika in preko GO nadzorovati izvedbo del in dajati tudi navodila, kolikor
je to potrebno ter se koordinirati z izvajalcem, izvajalec pa se zavezuje tak
nadzor omogočiti in dopustiti.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena na strani naročnika izvaja upravnik,
oziroma v njegovem imenu zakonita zastopnica Doroteja Mencinger, oziroma po
njenem pisnem pooblastilu strokovna oseba, ki jo za izvedbo nadzora posebej
pisno pooblasti.
Pooblaščeni predstavnik upravnika na gradbišču je g. _____________________.
Izvajalec je seznanjen, da so naročniki za izvedbo del po tej pogodbi določili
gradbeni odbor (dalje GO) v sestavi __________________________________,
ki ima pooblastila za nadzor po 1. odstavku tega člena, pri čemer izvajalec ni
vezan na morebitna navodila GO, kolikor odstopajo od navodil osebe iz 2.
odstavka tega člena oziroma z njo niso usklajena.
Naročnik se zavezuje za gradbeni nadzor z izvajalcem nadzora skleniti posebno
pogodbo o nadzoru. O izbranem nadzorniku in njegovih pooblastilih bo naročnik
izvajalca pisno obvestil najkasneje ob uvedbi v delo.
Na strani naročnika izvaja nadzor ___________, ki ga zastopa g. ____________.
Oseba, ki opravlja strokovno nadzorstvo, nima pravice spremeniti tehnične
dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih
določb pogodbe, niti se z izvajalcem del, dogovarjati za druga dela ali urejati z
njim druga premoženjskopravna razmerja, razen če je za to od naročnika
posebej pisno pooblaščena.
IV. UVEDBA IZVAJALCA V DELO
7. člen
Naročnik je dolžan uvesti izvajalca v delo.
Uvedba izvajalca v delo obsega zlasti:
- izročitev gradbišča (dostop do objekta),
-uvedba v delo vpisom v GD (gradbeni dnevnik)
- izročitev tehnične dokumentacije za izvajanje,
- ažurno vodenje GD, ki ga je tekom izvedbe del dolžan voditi izvajalec,
potrjevati pa strokovni predstavnik naročnika
- obvestiti izvajalca o pooblastilih osebe, ki je pooblaščena za izvajanje
strokovnega nadzora iz prejšnjega člena te pogodbe in o pooblastilih in imenih
drugih oseb, ki imajo pravico izvajati nadzor v smislu prejšnjega člena.
Izvajalec se zavezuje vestno in v skladu s pravili stroke, voditi gradbeni dnevnik
o poteku izvedbe del ter vanj vpisovati tudi svoje pripombe glede načina
17/30
izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del ter ugotovitve in
pripombe naročnika (npr. temperatura zraka, relativna vlažnost etc.).
V. CENA DEL
8. člen
Pogodbene stranke se dogovorijo, da znaša cena del skupaj z DDV po tej pogodbi
_____________________ EUR
(z besedo:___________________________________ evrov in 00/100)
Od tega znaša:
Cena del brez DDV
DDV 9,50 %
SKUPAJ
______ EUR
______ EUR
______ EUR
9. člen
Cena del iz prejšnjega člena je določena na podlagi, od GO potrjene ponudbe
izvajalca iz 2. člena te pogodbe, pri čemer izvajalec jamči, da je cena določena
pravilno.
Jamstvo iz prejšnjega odstavka pomeni, da izvajalec ne more zahtevati večjega
plačila, če je v posel vložil več dela in če je izvršitev terjala večje stroške, kot je
pričakoval, razen, v primerih določenih s to pogodbo.
Cena del iz prejšnjega člena vključuje tudi vse stroške izvajalca za nakup,
dobavo in vgradnjo materiala, za delovno silo, za orodja in naprave, za
zagotovitev pogojev in zavarovanja gradbišča, za vzpostavitev prejšnjega stanja
okolice po izvedbi del.
10. člen
Ta pogodba je sklenjena s klavzulo »po dejanskih količinah«.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodbena cena fiksna do konca gradnje.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pa lahko izvajalec zahteva spremembo
(zvišanje) cen za posamezne elemente cene del, če so se cene za posamezne
elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za enoto dela več kot 10% višja,
pri čemer lahko izvajalec zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset
odstotkov.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja, če so se cene zvišale potem, ko in če je
izvajalec prišel v zamudo z izvedbo del.
Smiselno enako, kot je določeno v drugem odstavku tega člena velja tudi za
naročnika, ki lahko zahteva spremembo (znižanje) cene del, če so se cene za
posamezne elemente cene del toliko znižale, da bi morala biti cena za dela več
kot 10% nižja, pri čemer lahko naročnik zahteva samo razliko v ceni, ki presega
deset odstotkov. Če je izvajalec v zamudi, ima naročnik pravico do sorazmernega
18/30
znižanja cene del za vsako znižanje cene za elemente, na podlagi katerih je bila
cena določena.
VI. ROK ZA ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL
12. člen
Izvajalec se zavezuje začeti dela najkasneje avgusta 2014 in izvršiti dela v 60.
Koledarskih dneh.
Izvajalec je dolžan naročnika takoj pisno obvestiti o okoliščinah, ki onemogočajo
ali otežujejo izvajanje del, o ustavitvi del, svojih ukrepih za zavarovanje
izvedenih del in o nadaljevanju del po prenehanju ovir zaradi katerih je bilo
izvajanje del ustavljeno. Izvajalec je dolžan nadaljevati izvajanje del, takoj ko
prenehajo ovire.
V primeru opustitve dolžnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, se šteje, da je
bil izvajalec v primeru prekoračitve roka za izvršitev del v zamudi iz razlogov na
njegovi strani.
VII. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE IZVRŠENIH DEL
13. člen
Naročnik plača izvedena dela po začasnih mesečnih situacijah, katerih podlaga je
potrjena gradbena knjiga v roku _______ dni po potrditvi nadzornega organa.
Končna situacija se plača v roku 60 dni po uspešno opravljeni primopredaji del.
Etažni lastniki so zaprosili za nepovratna sredstva - Sredstva EKO sklada, ki jih
razpisuje EKO sklad RS. Predvidena sredstva Eko sklada znašajo 11.000,00 EUR.
Sredstva Eko sklada bodo nakazana izvajalcu del na osnovi izdane in potrjene
končne situacije. V primeru, da se bodo sredstva EKO sklada razlikovala od
pričakovanega zneska, se bo izdelal izračun nove dinamika plačil in se bo o tem
sklenil aneks k pogodbi.
14. člen
Vsako izplačilo izvajalcu na osnovi gradbene knjige potrdi predstavnik naročnika
(nadzorni organ) odobrijo pa člani GO etažnih lastnikov. Na osnovi potrjene
situacije s strani pooblaščenega nadzornika, upravnik pa mora sredstva izplačati
najkasneje 8 dni po prejemu odobritve s strani vseh članov GO.
15. člen
Avans v višini _____________ se izplača na osnovi avansnega računa.
Plačilo avansa se izvede v roku ______________ dni.
Upravnik ne odgovarja za zamudo pri izstavitvi avansnih računov.
Avans se poračuna s končno situacijo.
19/30
16. člen
Izvajalec se, ne glede na dogovorjeno dinamiko plačil po tej pogodbi zavezuje
obračunavati vrednost izvedenih del z mesečnimi situacijami (začasne situacije),
v katerih prikaže izvršena dela na način in po specifikaciji kot izhaja iz
dokumentacije iz 2. člena te pogodbe.
Začasne situacije izstavlja izvajalec za dobo enega meseca.
Začasno situacijo pošlje izvajalec pooblaščenemu nadzorniku naročnika v
potrditev, ki jo mora po predhodni odobritvi in pregledu s strani predstavnika
upravnika potrditi ali zavrniti najkasneje v 5. dneh od prejema. Pooblaščeni
nadzornik
lahko izpodbija začasne situacije glede cene, količine in vrste
izvedenih del. O spornih situacijah mora nemudoma obvestiti upravnika in GO.
Izvajalec se zavezuje izstaviti končno situacijo po opravljenem sprejemu in
izročitvi izvedenih del.
Začasne in končna situacija morajo vsebovati podatke o količinah in cenah
izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del, prej izplačanih zneskih in znesku,
ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije.
Izvedena dela se plačajo na podlagi začasnih in končnih situacij.
Na podlagi začasnih situacij se opravi plačilo najkasneje v 8 dneh od njenega
prejema, na podlagi končne situacije pa najkasneje v 15 dneh na podlagi izdanih
računov izvajalca.
V primeru delno spornih postavk v začasni ali končni situaciji se nesporni znesek
plača v rokih iz prejšnjega odstavka, v enakih rokih pa mora naročnik o spornem
znesku obvestiti izvajalca.
VIII. SPREJEM IN IZROČITEV IZVRŠENIH DEL
17. člen
Naročnik in izvajalec sta se dolžna brez odlašanja lotiti sprejema in izročitve
izvršenih del in sestave dokončnega obračuna. Ob sprejemu del je dolžan
naročnik pregledati izvršeno delo in o ugotovljenih napakah nemudoma pisno
obvestiti izvajalca. Če naročnik na izvajalčevo zahtevo, naj v določenem roku, ki
ne sme biti krajši od treh dni pregleda izvršeno delo, brez utemeljenega razloga
tega ne stori, se šteje, da je delo prevzeto v trenutku, ko je iztekel rok za
sprejem del.
- O sprejemu in izročitvi del se sestavi zapisnik(zapisnik o pregledu in zapisnik o
predaji del), ki vsebuje zlasti podatke:
- Ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke
- Ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je
dolžan izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v
katerem roku mora to storiti (vidne napake dela)
- O katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med
pooblaščenimi predstavniki pogodbenih strank
20/30
- Ugotovitev o sprejemu in izročitvi izjave o skladnosti z dokazili (garancijskimi
listi, atesti, certifikati),
- Datum dovršitve del in datum sprejema del
Zapisnik iz prejšnjega odstavka lahko sestavi tudi en sam pogodbenik brez
drugega, če drugi neupravičeno odkloni sodelovanje pri pregledu in prejemu
izvedenih del ali če se neupravičeno ne odzove vabilu pri pregledu in predaji.
Takšen zapisnik se pošlje drugemu pogodbeniku. Z dnem ko se pošlje zapisnik,
nastanejo posledice v zvezi s sprejemom in izročitvijo del.
Popravil, dodelave in ponovne izvedbe določenih del iz zapisnika se mora
izvajalec lotiti takoj odnosno v predvidenem roku, ki ni daljši od 15 dni. V
nasprotnem primeru in v primeru, če jih ne izvede v primernem roku lahko
naročnik angažira drugega izvajalca, da jih izvede na izvajalčev račun.
18. člen
Naročnik ima pravico zadržati sorazmerni del cene za odpravo pomanjkljivosti
ugotovljenih ob pregledu in predaji izvedenih del. Ta znesek lahko uporabi
naročnik za odpravo pomanjkljivosti, če jih ne izvede izvajalec.
IX. KONČNI OBRAČUN
19. člen
Takoj po uspešno opravljenem pregledu in predaji izvršenih del pogodbeni stranki
opravita dokončen obračun in določita izvršitev njunih medsebojnih pravic in
obveznosti iz pogodbe.
Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela izvedena po pogodbi, vštevši
nepredvidena dela in poznejša dela, ki jih je bil izvajalec dolžan ali pooblaščen
izvesti, ne glede na to, ali so zajeta v začasnih situacijah.
Končni obračun vsebuje zlasti :
- Vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah
- Znesek razlike v ceni, če se je ta spremenila
- Znesek izplačan po avansu in končni situaciji
- Neizplačan znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu
obračuna
- Znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti
- Podatek, ali je bilo delo izvršeno v pogodbenem roku in če ne koliko je bil
prekoračen
- Podatek o zahtevani pogodbeni kazni
- Skupen znesek cene izvedenih del
- Podatke o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih
predstavnikov
- Izstavitev bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
Če naročnik brez upravičenega razloga odkloni sodelovanje pri dokončnem
obračunu ga lahko sestavi izvajalec sam in o tem obvesti naročnika. Enako velja
obratno tudi za naročnika.
21/30
X. POGODBENA KAZEN
20. člen
Izvajalec se zavezuje naročniku plačati pogodbeno kazen če ne izpolni svoje
obveznosti po tej pogodbi in/ali če zamudi rok za izpolnitev obveznosti.
V primeru zamude z izpolnitvijo obveznosti iz razlogov na strani izvajalca je
izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ od vrednosti
pogodbenih del za vsak zamujeni dan, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni
ne more presegati 5% vrednosti cene del po tej pogodbi.
Za primer neizpolnitev pogodbene obveznosti je dolžan izvajalec plačati
pogodbeno kazen v višini pogodbene vrednosti del ali sorazmeren del odvisno od
obsega neizpolnitve, če naročnik ne zahteva izpolnitve pogodbe v celoti.
Naročnik mora pogodbeno kazen zahtevati takoj, ko je zvedel za razlog zanjo, ali
ob prevzemu del, najkasneje pa ob izdelavi dokončnega obračuna.
XI. GARANCIJE IN JAMSTVA TER ZAVAROVANJA
21. člen
Izvajalec je dolžan v skladu s pravili stroke preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev
v tehnični dokumentaciji in naročnika opozoriti na napake, ki jih opazi.
Izvajalec je dolžan vgrajevati pri izvajanju del, material in opremo, ki ustreza
predpisani in pogodbeni kakovosti. Če je potrebno, opravi izvajalec tudi ustrezen
preizkus materiala. Naročnika je dolžan opozoriti tudi na opažene ali ugotovljene
pomanjkljivosti materiala in opreme, ki sta predvidena z tehnično dokumentacijo.
Izvajalec je odgovoren, če uporabi material in opremo, ki ne ustreza pogodbeni
ali predpisani kakovosti, razen v primeru, če je naročnik kljub opozorilu izvajalec
na pomanjkljivosti odobril uporabo materiala.
22. člen
Če izvajalec ne izvaja del ali ne izvede del po dogovorjeni dokumentaciji,
tehničnih predpisih in standardih ter pravilih stroke, ima naročnik pravico
zahtevati ustavitev nadaljnjega izvajanja del, oziroma zahtevati spremembo
materiala ali uporabo materiala ustrezne kakovosti. V kolikor izvedena dela
ogrožajo varnost objekta, življenje ljudi ali sosednjih objektov, pa ima naročnik
pravico zahtevati, tudi da izvedena dela poruši in na svoje stroške izvede dela na
način, kot je določen v pogodbi.
Tekom izvajanja del je izvajalec dolžan na zahtevo naročnika, dati naročniku
dokaze o kakovosti uporabljenega materiala ter izvedenih del in to kontrolo
naročniku omogočiti.
22/30
23. člen
Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku, mora izvajalec primerno
zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami,
propadanjem, odnašanjem in uničenjem.
Izvajalec se zavezuje izvedena dela, material in opremo za vgraditev zavarovati
pred običajnimi nevarnostmi do njihove polne vrednosti. Zavarovalno premijo
plača izvajalec. Če tega ne stori lahko na njegov račun, izvedena dela, material in
opremo, zavaruje naročnik.
24. člen
Izvajalec je dolžan na gradbišču s svojimi ukrepi poskrbeti za varnost objekta in
del, opreme, naprav in inštalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih
objektov in okolice. Stroške za izvedene ukrepe trpi izvajalec in vse v delokrogu
gradbišča vrniti v prvotno stanje
Izvajalec je dolžan označiti gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi
udeleženci pri izvedbi del imena, priimki, nazivi in funkcije odgovornih oseb.
Dolžan je izvesti tudi vse potrebne ukrepe varstva pri delu za svoje zaposlene in
za tretje osebe.
25. člen
Garancijska doba za solidnost, kvalitetno izdelavo in vgrajeni material je 10 let
od uspešno opravljenega prevzema in podpisanega primopredajnega zapisnika. V
kolikor bi se v tem času pojavile napake zaradi nesolidne izvedbe ali vgrajenega
materiala, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške.
Naročnik ali drug pridobitelj je dolžan o napakah obvestiti izvajalca takoj oz.
najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko je napako ugotovil, sicer izgubi pravico
sklicevati se nanjo. V ostalem se glede odgovornosti izvajalca za solidnost
izvedenih del uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika o gradbeni pogodbi.
Za ostale napake izvedenega dela, pa se glede rokov za uveljavljanje napak ter
obveznosti izvajalca za odpravo napak, kakor tudi v zvezi s pravicami naročnika v
zvezi z uveljavljenimi napakami, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika
o podjemni pogodbi, ki urejajo odgovornosti za napake.
26. člen
Za izvedbo jamstev in garancij iz prejšnjih členov se izvajalec zavezuje pred
začetkom del izdati naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo del in ob
dokončnem obračunu garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
XII. ODSTOP OD POGODBE
27. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode:
- Če se med izvrševanjem dela izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih
pogojev in sploh, da en dela kot bi moral in da bo imelo izvršeno delo napake
23/30
in izvajalec niti v primernem roku, ki mu ga določi naročnik za prilagoditev dela
obveznostim ne izpolni naročnikove zahteve;
- Če je izvajalec z začetkom ali dovršitvijo del v taki zamudi, da je očitno, da ga
ne bo pravočasno končal in če naročnik zaradi zamude nima več interesa za
izpolnitev pogodbe;
- Če ima izvedeno delo tako napako, da je delo neuporabno ali če je opravljeno
v nasprotju z izrecnimi pogodbenimi pogoji;
- Če se je dogovorjena cena precej oz. bistveno zvišala, vse na način in pod
pogoji določenimi s to pogodbo;
- kadarkoli do dokončanja del, na željo naročnika, vendar mora v tem primeru
izvajalcu plačati dogovorjeno plačilo, zmanjšano za stroške, ki jih ta ni imel, pa
bi jih moral imeti, če pogodba ne bi bila razdrta, kot tudi tisto, kar je zaslužil
drugje ali kar namenoma ni hotel zaslužiti;
Izvajalec del ne sme brez utemeljenega razloga odstopiti od pogodbe.
28. člen
Zaradi odstopa ene ali druge pogodbene stranke od pogodbe, se ta pogodba
razdre. Šteje se, da je pogodba razdrta tisti dan, ko druga pogodbena stranka
prejme izjavo odstopajoče pogodbene stranke o odstopu.
Če je za razdrtje pogodbe odgovoren naročnik, je dolžan izvajalcu plačati poleg
izvedenih del, že pripravljeni material za vgraditev in mu povrniti neamortizirano
vrednost pripravljalnih del ter izdatke za ureditev gradbišča.
Ne glede na to, kdo je odgovoren za razdrtje pogodbe je dolžan naročnik
izvajalcu plačati izvedena dela do dneva razdrtja pogodbe.
Ne glede na prejšnji odstavek, je pogodbena stranka, ki je odgovorna za razdrtje
pogodbe, drugi pogodbeni stranki dolžna povrniti škodo, ki ji je s tem nastala. Pri
čemer povrnitev škode obsega tudi izgubljeni dobiček.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru razdrte pogodbe zavaroval izvedena dela
pred propadanjem ter se zavezuje sprejeti nujne varnostne ukrepe za
zavarovanje izvedenih del, pri čemer si mora prizadevati, da so stroški v zvezi s
tem čim manjši. Stroške za zavarovanje plača naročnik, razen, če je izvajalec
odgovoren za razdrtje pogodbe.
XIII. UREDITEV GRADBIŠČA PO DOKONČANJU DEL
29. člen
Po končanih izvedenih delih oz. po razdrtju pogodbe je izvajalec dolžan umakniti
z gradbišča svoje delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna
sredstva, morebitne začasne objekte ter očistiti okolico objekta in objekt sam ter
gradbišče. Stroške v zvezi s tem plača izvajalec, razen v primeru razdrtja, za
katerega je odgovoren naročnik.
24/30
XIV. JAMSTVA IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA
30. člen
Naročnik se zavezuje plačati izvedena dela na način in v rokih, ki so določeni s to
pogodbo.
Zaradi dokončanja izvedbe del na način in pod pogoji, določenimi s to pogodbo,
se naročniki zavezujejo, da v času od sklenitve te pogodbe z izvajalcem, pa vse
do prenehanja pogodbe zaradi izpolnitve obveznosti obeh pogodbenih strank, ne
bodo upravniku odpovedali pogodbe o opravljanju upravniških storitev niti
glasovali za razrešitev upravnika.
Za primer, da etažni lastniki kot naročniki ne plačajo katerekoli zapadle
obveznosti za izvajalca, etažni lastniki dovoljujejo, da njihovo obveznost ob
zapadlosti lahko plača upravnik iz svojih sredstev. S plačilom dobi upravnik
pravico izterjati plačane zneske v svojem imenu in za svoj račun, neposredno od
etažnih lastnikov, ki svoje obveznosti niso izpolnili, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva dejanskega plačila do vrnitve plačanih zneskov in
skupaj z dejanskimi stroški, ki so upravniku nastali zaradi izvedenih plačil in
izterjave plačil od etažnih lastnikov neplačnikov.
Etažni lastniki kot naročniki dovoljujejo, da upravnik plačilo izvedenih del opravi
iz rezervnega sklada ali iz na drug način zbranih sredstev etažnih lastnikov, če ta
zadostujejo za poplačilo zapadlih obveznosti izvajalca.
Za primer, če izvajalec ne izpolni obveznosti po tej pogodbi ali ne plača zapadlih
obveznosti na podlagi te pogodbe, etažni lastniki kot naročniki, prenašajo na
upravnika materialno pravno upravičenje do izterjave zapadlih obveznosti
izvajalca (pogodbene kazni), izterjave ev. odškodnin ali drugih zahtevkov etažnih
lastnikov do izvajalca.
XV. VARSTVO PRI DELU
31. člen
Skrb in odgovornost za izpolnjevanje ukrepov varstva pri delu in tehnične zaščite
svojih delavcev, prevzame izvajalec.
Izvajalec se zavezuje in jamči, da bo vsa dela izvajal v skladu z veljavnimi
predpisi in splošnimi načeli varstva pri delu in varstva pred požarom ter da bo
upošteval vsa navodila o varstvu na gradbiščih in da bo upošteval sanitarne
norme na delovišču. V nasprotnem primeru, je odgovoren za vso škodo, ki iz
tega naslova nastane.
XVI. REŠEVANJE SPOROV
32. člen
25/30
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, kolikor pa
sporazumna rešitev ni mogoča je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.
XVII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih prejme en izvod izvajalec,
ostali trije izvodi pa pripadajo naročniku.
Sestavni del te pogodbe so:
-od GO potrjena ponudba izvajalca št. __________ z dne ____________
-bančne garancija za dobro izvedbo/izjava o zadržanju sredstev v višini 5%
izvedenih del
V Ljubljani, dne ______________________
NAROČNIK
Etažni lastniki
Večstanovanjske stavbe
Adamičeva 3,
ki jih zastopa upravnik
Standom d.o.o.
Direktorica Doroteja Mencinger
IZVAJALEC
_____________________
________________________
26/30
PREDRAČUN PO POPISU DEL
Navodila za izpolnjevanje Popisa del
Ponudnik izpolni vse postavke predračuna (popisa del) in ga priloži k razpisni dokumentaciji v:
−
tiskani obliki, ki naj ga podpiše in žigosa
Ponudnik izpolni ponudbeni »popis del« tako, da za vsako postavko vpiše ceno na enoto (EUR/E)
brez DDV in nato ceno – zmnožek (količina x EUR/E) v postavko »skupaj EUR« brez DDV. Za celotno
»skupino del« izvede seštevek ponujene vrednosti, ter ga vpiše v postavko »Skupaj – brez DDV«.
Vse vrednosti pod postavko »Skupaj – brez DDV« vpiše k pripadajoči skupini del v tabelo
»REKAPITULACIJA« pod postavko »Skupaj EUR«, ter izvede seštevek, obračuna DDV in prikaže
celotno vrednost »Skupaj – z DDV«.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine originalnega popisa – specifikacije, postavk in količin brez
pisnega soglasja naročnika. Vse pripombe je dolžan pojasniti v dodatku k ponudbi.
V primeru, da ponudnik spremeni vsebino originalnega popisa, bo ponudba izločena iz nadaljnjega
postopka.
Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti vse stroške oziroma izdatke, ki so potrebni za uspešno
izvedbo razpisanih del (stroške plač in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan
praznika ali prostega dneva, strojev in opreme, prevozov, zaščitnih oblek in drugih zaščitnih sredstev,
ipdJ) ter stroške, kot so: takse, ostale dajatve, vsi morebitni popusti, davki, itd., oziroma mora zajeti
vse pričakovane stroške, kot so navedeni v popisu del pod navedbo »v enotah cene morajo biti zajeti
tudi vsi naslednji stroški« in stroški, ki sledijo iz 9. člena te pogodbe.
Ponudbene cene morajo biti končne in fiksne za ves čas trajanja pogodbe.
Popravljene napake naj bodo označene s podpisom ali z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo
ponudbo ter žigom.
Popis del, s ponudbenimi cenami priložiti za vzorec pogodb
27/30
IZJAVA PROIZVAJALCA STAVBNEGA POHIŠTVA
o tehničnih lastnostih in pogojih montaže za PVC okna, PVC vrata,
Proizvajalec stavbnega pohištva (naziv in polni naslov) :
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da naše podjetje vrši proizvodnjo in montažo
stavbnega pohištva - PVC okna, PVC vrata, ter naši ponujeni izdelki, ki se bodo vgradili v predmet
tega naročila izpolnjujejo sledeče kriterije oz. jih bomo upoštevali pri dobavi, montaži in primopredaji:
1.
OKNA in BALKONSKA VRATA
a.
Izdelana so iz visoko odpornih in atestiranih petkomornih PVC profilov, ojačanih s pocinkanimi
jeklenimi profili. Barva profila oken v osnovi bela oziroma po dogovoru.
Za izdelek PVC okno ali PVC vrata razpolagamo s atestom in izdanim poročilom o meritvah
toplotne prehodnosti (zrakotesnost, vodotesnost in toplotno prevodnost), ki je bilo izvedeno in
izdano pri uradni nacionalni instituciji za testiranje – Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG),
Ljubljana.
Jamčimo, da bomo vgradil samo tista PVC okna in PVC vrata, za katera se na podlagi
proizvajalčeve izjave o razvrstitvi ali kako drugače lahko ugotovi njihov razred po standardu
SIST EN 12207.
Jamčino, da je osnovni material za okna in balkonska vrata visoko odporen na udarce ter
izdelan iz trdega PVC.
Tesnjenje med okenskim okvirjem in okenskim krilom je izvedeno s tesnili po postopku
(notranje + srednje + zunanje; 3 slojno tesnenje).
Garancija, ki jo nudimo za dobavljena in vgrajena PVC okna in PVC vrata traja vsaj 10 let.
Garancija, ki jo nudimo za izvedena dela ter dobave in montaže polic in senčil traja vsaj 5 let.
Omogočeno je odpiranje v horizontalno in vertikalno smer - (ventus).
PVC okna in PVC vrata so opremljena s kvalitetnim in kompletnim okovjem in kljukami.
Ponujena PVC okna in PVC vrata izpolnjujejo sledeče zahteve oz. karakteristike – kriterije
naročnika, kar je vidno razvidno iz priloženega “Poročila o meritvah toplotne prehodnosti
(zrakotesnost, vodotesnost in toplotno prevodnost)”, ki je bilo izvedeno pri uradni nacionalni
instituciji za testiranje – Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Ljubljana (poročilo priložite
za POGLAVJEM 13):
• debelina stekla ( ISO 4 – 16 – 4 S plinom )
• toplotna prehodnost stekla (enako ali manjše) Us = 1,1 W/m2K
• toplotna prehodnost okna - okno kot celota mora izpolnjevati pogoj (enako ali manjše) U
= 1,4 W/m2K
• zvočna izolacija najmanj 32 dB
• okna in vrata so izdelana iz petkomornih PVC profilov
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
j.
k.
2.
NOTRANJE IN ZUNANJE OKENSKE POLICE
a.
b.
notranje police - so izdelane iz “vodoodporne in plastificirane iverice.”
zunanje police – so izdelane iz “vlečenega eluksiranega aluminija”. Barva – glede na zunanjo
barvo okna. Pri polici se dogradi - izdela odkapni rob.
28/30
3.
SPLOŠNI POGOJI:
a.
Za vso vgrajeno opremo, materiale in konstrukcije je izvajalec del dolžan dostaviti naročniku
veljavno A - testno dokumentacijo.
Izvajalec del mora pri montaži vgraditi, kar naročnik zahteva v ponudbeni dokumentaciji,
oziroma naročnika opozoriti na eventualna odstopanja.
Pred pričetkom del se izvede strokoven ogled oken, balkonskih vrat, senčil, določi točne
izmere in izvajalec seznani naročnika z načinom vgradnje, tehničnimi karakteristikami in
izgledom objekta po vgradnji.
Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in
normativov.
b.
c.
d.
Kraj in datum
ŽIG
dobavitelja oken in vrat
Podpis odgovorne osebe dobavitelja
oken in vrat
OPOMBA:
- Potrebno je priložiti certifikat ter merilne liste iz katerih je razvidno, da ponujena PVC okna in PVC
vrata izpolnjujejo tehnične kriterije, kot se zahteva v dokumentaciji
29/30
POŠILJATELJ:
Ponudbo prevzel:
(vpiše vložišče)
NE ODPIRAJ – PONUDBA !
Ponudba za naročilo
IZVEDBA GO DEL ADAMIČEVA 3, Ljubljana
30 od 30